一般貨物買賣契約範本 篇1
供方： (簡稱供方)
需方： (簡稱需方)
第一條 產品名稱、商標、型號、金額、供貨時間：住宅煙氣集中排放系統，
第二條 質量要求、技術標準：按皖20xxJ112標準驗收，供方對質量負責，供方將質保書、合格證隨貨提供給需方。(包括營業執照、安全生產許可證、稅務登記證、組織代碼機構證等)
第三條 交(提)貨地點、方式：供方送貨到需方工地。(江東大道東側與印山路南側交叉口)
第四條 運輸方式及到達站(港)和費用負擔：由供方負擔。
第五條 交貨期限： 本契約生效後十天進場安裝
第六條 驗收標準、方法及提出異議期限：按本契約第二條款約定驗收。如遇質量異議，由需方收貨後
第七條 結算方式及期限：供方以實際安裝數量經施工員、質檢員簽字確認為結算依據，並向需方開具稅務發票。
第八條 付款方式： 安裝到頂後經驗收付75%貨款，餘款待甲方驗收後一個月內付清。
第九條 雙方責任
1、買方免費提供上樓吊運和少量鋼筋料頭及提供符合相應標準預留孔位。
2、賣方免費安裝就位(不吊模不灌縫)。
3、需方須提供安裝工人的住宿等生活條件。
第十條 違約責任：
1、供方如遲延供貨，除賠償需方損失外，遲延期間應向需方支付違約金，違約金每日按應供貨物價的千分之 十 計算;
2、如遇價格上漲停止供貨，除賠償損失外，應按未供部分貨物的總金額 %向需方支付違約金;
3、如供方未按契約履行，需方有權通知供方解除契約;
4、需方如未按約付款，應向供方支付逾期付款違約金，違約金每日按應付款的萬分之 一 計算。
第十一條 爭議解決方式：
1、雙方協商解決;
2、協商不成由需方所在地人民法院解決。
本契約一式 肆 份，供需方各 壹 份，公司財務、項目財務各 壹 份。供 方: 需 方:
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
一般貨物買賣契約範本 篇2
買方：____________ (下稱甲方)
賣方：____________ (下稱乙方)
甲乙雙方經充分協商，本著自願及平等互利的原則，訂立本契約。
第一條 名稱、品種、規格和質量
1.名稱、品種、規格：
____________ (應註明產品的牌號或商標)。
2.質量，按下列第( )項執行：
(1) 按照_______標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。
(2) 按樣本，樣本作為契約的附屬檔案(應註明樣本封存及保管方式)。
(3) 按雙方商定要求執行，具體為：
_____________(應具體約定產品質量要求)。
第二條 數量和計量單位、計量方法
1.數量：________ 。
2.計量單位和方法：__________。
3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：____________。
第三條 包裝方式和包裝品的處理：
_________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。
第四條 交貨方式：
1.交貨時間：_______。
2.交貨地點：_______。
3.運輸方式：_______(註明由誰負責代辦運輸)。
4.保 險：_______(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。
5.與買賣相關的單證的轉移：___________。
第五條 驗收：
1.驗收時間：_______。
2.驗收方式：
______(如採用抽樣檢驗，應註明抽樣標準或方法和比例)。
3.驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。
第六條 價格與貨款支付：
1.單價：____;總價：_________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付：
貨款的支付時間：____________;
貨款的支付方式：____________;
運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________。
3.預付貨款：________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。
第七條 提出異議的時間和方法：
1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物後____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議後，應在_____日內負責處理並通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第八條 甲方違約責任：
1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2.甲方未按契約約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。
3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或契約約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
4.甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反契約規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。
7.其它約定：_____________。
第九條 乙方的違約責任：
1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符契約規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因貨物包裝不符合契約規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。
4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止契約並可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符契約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。
6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到契約規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物後，仍可按契約約定的付款時間付款;契約約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，並承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知後__日內通知乙方，辦理解除契約手續，逾期不答覆的，視為同意乙方發貨。
8.其它：_______________。
第十條 不可抗力：
任何一方由於不可抗力原因不能履行契約時，應在不可抗力事件結束後___日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明後，允許延期履行、部分履行或者不履行契約，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條 爭議解決：
凡因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會，按照申請仲裁時該會實行的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
第十二條 附加條款：
第十三條 其它事項：
1.按本契約規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任後__日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。
2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當於違約所造成的損失，包括契約履行後可獲得的利益，但不得超過違反契約一方訂立契約時應當預見到的因違反契約可能造成的損失。
3.本契約自___年__月__日起生效，契約有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除契約。
4.契約如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
5.雙方來往函件，按照契約規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更後的___日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。
6.本契約正本一式___份，雙方各執___份;契約副本一式__份，分送______等單位。
甲方：____________ 乙方：____________
受權代表：(簽字)______受權代表：(簽字)_______
委託代理人：(簽字)_____
本契約於____年____月____日訂立於____(地點)。
一般貨物買賣契約範本 篇3
買方：____________ (下稱甲方) 賣方：____________ (下稱乙方)
地址：____________ 郵編：_____ 地址：____________ 郵編：_____
電話：____________ 傳真：_____ 電話：____________ 傳真：_____
電子信箱：__________ 電子信箱：__________
甲乙雙方經充分協商，本著自願及平等互利的原則，訂立本契約。
第一條 名稱、品種、規格和質量
1.名稱、品種、規格：___________ (應註明產品的牌號或商標)。
2.質量，按下列第( )項執行：
(1) 按照_______標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。
(2) 按樣本，樣本作為契約的附屬檔案(應註明樣本封存及保管方式)。
(3) 按雙方商定要求執行，具體為：____________(應具體約定產品質量要求)。
第二條 數量和計量單位、計量方法
1.數量：________ 。
2.計量單位和方法：__________。
3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：____________。
第三條 包裝方式和包裝品的處理：_______(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。
第四條 交貨方式：
1.交貨時間：_______。
2.交貨地點：_______。
3.運輸方式：_______(註明由誰負責代辦運輸)。
4.保 險：_______(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。
5.與買賣相關的單證的轉移：___________。
第五條 驗收：
1.驗收時間：_______。
2.驗收方式： ______(如採用抽樣檢驗，應註明抽樣標準或方法和比例)。
3.驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。
第六條 價格與貨款支付：
1.單價：____;總價：_________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付： 貨款的支付時間：____________; 貨款的支付方式：____________;運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________。
3.預付貨款：________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。
第七條 提出異議的時間和方法：
1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物後____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議後，應在_____日內負責處理並通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第八條 甲方違約責任：
1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2.甲方未按契約約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。
甲方：乙方：
日期：
一般貨物買賣契約範本 篇4
供方：________________________
需方：________________________
1.本契約是依照《契約法》訂立的，經雙方簽字蓋章後，即發生法律效力，雙方必須嚴格履行。
2.契約條款：
①簽訂雙方商妥訂貨產品總值人民幣________元。其產品名稱的規格、質量、數量、單價、總值、交貨付款等詳如附表。
②產品及原材料檢驗方法;
③產品價格規定;
④產品的包裝方法及費用負擔;
⑤產品交貨方法及費用負擔;
⑥貨款及費用等結算方法;
⑦補充條款。
3.經濟責任：
(1)供方如未能履行契約，須負下列責任：
①產品花色、品種、規格、質量不符契約規定：需方同意利用的，按質論價，退貨貶值總值價款，不能利用的，應負責保修、保退、保換。由於延誤交貨時間，每天應償付需方千分之____的罰款。
②產品數量不符合規定：少交需方仍有需要的照數補交;因延期而不要的，可以退貨，並承擔因此而造成的損失;不能交貨的，應償付需方以不能交貨的貨款總值的百分之______的罰金。
③產品包裝不符契約規定：應負責返修或重新包裝。並承擔支付的費用;需方不要求返修或重新包裝，應償付不符契約規定包裝價值的千分之____的罰金。
(2)需方未能履行契約時，須負以下責任：
①中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格，應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值百分之____罰金。
②中途退貨，由雙方根據實際情況商定，同意退貨的償付退貨部分貨款總值千分之____的罰金。
③未按規定的時間和要求交原材料或技術、資金、包裝物，除交貨日期得以順延外，應償付順延交貨產品總值每日千分之____的罰金;不能提供時，視同中途退貨處理。
④自提產品未按規定日期提貨，每延期一天，應償付供方以延期提貨部分貨款總額千分之____罰金。
⑤未按規定日期付款，每延期一天，應償付以延期付款總額千分之____的罰金。
⑥實行送貨或代運的產品拒絕接貨，應承擔由此而造成的損失和運輸費用及罰金。
(3)產品價格：如需要調整，必須經雙方協商方能變更。
(4)任何一方要求全部或部分解除契約，必須提出充分理由，經雙方協商，並報請鑑證機關備案。
(5)如因生產原料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化，需要變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時，應提前____天與對方協商修訂調整，並報鑑證機關備案，任何一方不得擅自變更契約。一方變更契約，對方有權拒絕收購，因此而不能執行契約應償付對方千分之______的罰金。
(6)確因自然災害等原因，影響執行契約或延期交貨，需提前____天通知對方，經有關機構證明，可酌情減免罰金。
4.執行契約中，發生爭議和糾紛，簽約雙方協商不成，均可向法院提出訴訟。向仲裁機關申請仲裁(兩者選一)
5.本契約及附屬檔案一式六份，供需雙方各執正本一份，副本四份，雙方主管部門和工商行政管理局各一份。
供方單位(蓋章)：______________需方單位(蓋章)：__________
一般貨物買賣契約範本 篇5
買 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________
賣 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________
經買賣雙方在平等、互利原則上協商一致，達成本契約各條款，共同履行：
第一條 貨物名稱：____________________
第二條 產地：____________________
第三條 數量：____________________
第四條 商標：____________________
第五條 價格：____________________
第六條 包裝：____________________
第七條 付款方式：(以時間為條件)
第八條 運輸：(是否要保險?)
第九條 定金：(不得超過總金額的20%)
第十條 應附的單據：
賣方向買方提供：
1.提貨單;
2.發票(vat?);
3.使用說明書;
4.保修單;
5.其他單據。
第十一條 裝運通知：(用傳真方式?)
第十二條 其他條款：(保密?)
第十三條 攻貨時間：(與付款聯繫?)
第十四條 違約金：( 延期費?)
第十六條 不可抗力：(水災地區?)
第十七條 契約爭議的解決：(約定法院管轄?)
第十八條 本契約於____年__月__日在________市用________文簽署，正本一式兩份，買賣雙方各執一份，買賣雙方簽字或蓋章生效。
買方：____________________________
代理人：
賣方：____________________
代理人：
簽約日期：____年__月__日
一般貨物買賣契約範本 篇6
賣方：________________________ (下稱乙方)
地址：________________________ 郵編：__________
電話：________________________ 傳真：__________
電子信箱：____________________
甲乙雙方經充分協商，本著自願及平等互利的原則，訂立本契約。
第一條 名稱、品種、規格和質量
1.名稱、品種、規格：
________________________ (應註明產品的牌號或商標)。
2.質量，按下列第( )項執行：
(1) 按照______________標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。
(2) 按樣本，樣本作為契約的附屬檔案(應註明樣本封存及保管方式)。
(3) 按雙方商定要求執行，具體為：
__________________________(應具體約定產品質量要求)。
第二條 數量和計量單位、計量方法
1.數量：________________ 。
2.計量單位和方法：____________________。
3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：____ ____________________。
第三條 包裝方式和包裝品的處理：
__________________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。
第四條 交貨方式：
1.交貨時間：______________。
2.交貨地點：______________。
3.運輸方式：______________(註明由誰負責代辦運輸)。
4.保 險：______________(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。
5.與買賣相關的單證的轉移：______________________。
第五條 驗收：
1.驗收時間：______________。
2.驗收方式：
____________(如採用抽樣檢驗，應註明抽樣標準或方法和比例)。
3.驗收如發生爭議，由______檢驗機構按______檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。
第六條 價格與貨款支付：
1.單價：________; 總價：__________________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付：
貨款的支付時間：________________________;
貨款的支付方式：________________________;
運雜費和其它費用的支付時間及方式：____________________。
3.預付貨款：________________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。
第七條 提出異議的時間和方法：
1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物後________日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起______日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議後，應在__________日內負責處理並通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第八條 甲方違約責任：
1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的______%違約金。
2.甲方未按契約約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之______計算，向乙方支付違約金;如________日內仍不能提供的，按中途退貨處理。
3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或契約約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之________計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
4甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之________計算，向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反契約規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯填到貨的'地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。
7.其它約定：________________________。
第九條 乙方的違約責任：
1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款______%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符契約規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因貨物包裝不符合契約規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。
4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之________計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過______日，甲方有權終止契約並可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符契約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。
6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到契約規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物後，仍可按契約約定的付款時間付款;契約約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，並承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知後____日內通知乙方，辦理解除契約手續，逾期不答覆的，視為同意乙方發貨。
8.其它：______________________________。
第十條 不可抗力：
任何一方由於不可抗力原因不能履行契約時，應在不可抗力事件結束後______日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明後，允許延期履行、部分履行或者不履行契約，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條 爭議解決：
凡因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會華南分會，按照申請仲裁時該會實施的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
相關的契約範本
·樓房買賣契約 ·軟體買賣契約 ·二手車輛買賣契約
·車位車庫買賣契約 ·鋼材買賣契約 ·木材買賣契約
第十二條 附加條款：
1.____________________________________。
2.____________________________________。
3.____________________________________。
第十三條 其它事項：
1.按本契約規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任後____日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。
2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當於違約所造成的損失，包括契約履行後可獲得的利益，但不得超過違反契約一方訂立契約時應當預見到的因違反契約可能造成的損失。
3.本契約自______年____月____日起生效，契約有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除契約。
4.契約如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
5.雙方來往函件，按照契約規定的地址或傳真號碼以______方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更後的______日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。
6.本契約正本一式______份，雙方各執______份;契約副本一式____份，分送____________等單位。
甲方:________________________ 乙方：________________________
一般貨物買賣契約範本 篇7
供方:
需方:
為確保供需雙方的好處,特制訂如下銷售政策:
一、瓶裝啤酒的產品名稱、規格、價格、數量：
1、產品名稱：
2、產品規格：瓶裝啤酒有精裝塑包(1_9)和彩箱包裝(1_12)。
3、產品價錢：普通型暫定8度塑包型小環標9.90元/包;塑包大環標10.60元/包,精製大環標12.80元/包,普通彩箱16.00元/箱,高級彩箱18.00元/箱。依據原資料及饈物的市場價格浮動，由供方給需方價格，如有價格變動，供方須要3日內通知需方。
4、銷售數目：需方全年銷售一般型啤酒30萬/瓶一組，按月規劃銷售供貨，三個月完不成打算，供方有權解除契約。
5、12月底實現任務將保證金退還給需方，如完不成任務供不付保證金，逾額完成到達100萬瓶送長安之星麵包車一輛，完成200萬瓶送桑塔納一輛。
二、產品選題：
系列啤酒產品德量契合國標，堅持期內合乎產品運輸，避光常溫0-25度以下貯存及畸形銷售前提下，如湧現品質問題，由供方負責，但需方發明批量產品存有質量問題，必需在貨到旬日內以書面情勢告訴供方，否則，需方即確認本產品及格，呈現任何問題概不負責。
三、交(提)貨方式：
供方指定倉庫，當場提貨，當場驗收。因商標造本錢契約條款不能實行(包裝外觀、文字的修正)時，乙方批准給予體諒和支撐。
4、運輸方式及費用：
供方代理運輸，所有發生用度由需方承當，或需方自提均可，汽車造成的損失由乙方直接向承運方索賠，鐵路運輸失盜或造成喪失向保險保價部分索賠。
五、銷售範疇：
系列啤酒指定(市、區)一家總____，未經供方允許，需方不得自行轉讓交易契約，否則則視契約無效。需方在契約商定的縣、市、地域內銷售，不得衝擊其它縣、市市常在所銷售區域內銷售價格必須同一，不得降價銷售，否則供方有權單方終止契約或採用處分辦法，扣留全年返利跟保證金。
六、返利結算：
銷售供方啤酒按銷量不按期履行返利政策、不反覆返利措施;需方銷售20萬瓶，每瓶返利2分;銷售40萬瓶，每瓶返利5分;銷售60萬瓶，每瓶返利8分;返利金額只能按現行價格提灑，可頂下年銷售義務額。
七、空瓶加收及驗收尺度：
供方回收本標的空瓶，普瓶0。45元/個，600異型瓶0。45元/個盤算，只頂酒款，不付現金。
八、結算方式：
現金(匯票)結算，款到發貨。
九、違約義務：
雙方依照經濟契約法承擔責任，需方違約不退保證金，供方違約雙倍退還保證金。
十、解決契約糾紛方法：
雙方如有糾紛，首先協商解決，協商不成，由供方所在地國民法院管轄受理。
契約期限年月日起至年月日止。
本契約自雙方簽定之日需方向供方交契約保障金全任元後方可生效。本契約終極說明權歸本系列產品公司所有。
供方：
需方：
日期：
一般貨物買賣契約範本 篇8
買方：_____________(以下簡稱甲方)
賣方：_____________(以下簡稱乙方)
第一條產品質量
符合產品技術條件，有特殊需求雙方另行約定。
第二條產品驗收及提出異議的期限
買方收到貨物請當場驗收，必需在材料員______或______驗收後簽字有效。如發現產品的品種、規格、型號、質量等不符合契約規定的，買方應在收貨後十天內向賣方提出書面或口頭異議，否則視為所交產品符合契約規定。
第三條交貨方式：送貨上門;交貨地址：;運費負擔：由賣方負擔，卸貨由買方負責。
第四條付款方式和付款期限：契約生效後，預付10萬，第一次供貨開始在2個月內付70%，餘款6個月內付清並支付賣方月息1、5%，超出上述期限的買方自願支付給賣方的違約金每天按千分之一計算(所欠部分)。
第五條違約責任：按《中華人民共和國契約法》及相關法律規定執行。
第六條因本契約產生糾紛，供買方應友好協商解決，不能協商的，原告所在地法院享有管轄權。
第七條本契約一式四份，各份有相同等法律效力。本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。
第八條其他事項：賣方不得影響工程的用量，買方不得問他人購入。
甲方(公章)：_______
乙方(公章)：_______
法定代表人(簽字)：_______
法定代表人(簽字)：_______
_______年_______月_______日
_______年_______月_______日
一般貨物買賣契約範本 篇9
甲方(需方)：
乙方(供方)：
為保護供需雙方的合法權益，根據《中華人民共和國契約法》，經協商一致同意簽訂本契約。
一、品名、型號、數量、單價、總價。
二、付款方式及日期：。
三、質量保證
乙方所供的設備是符合國家技術規範和質量標準，經國家“三C”認證或國家有關部門檢驗的合格產品，未曾開箱使用，與契約規定的型號與配置相一致，能夠與用戶現有設備正常連線;設備安裝調試完畢後，能在設備功能範圍內保障甲方的`系統安全，並穩定運行，所供的設備符合甲方的採購要求。如發生所供設備與契約不符，甲方有權拒收或退貨，由此產生的一切責任和後果由乙方承擔。
四、交貨時間、地點
1、乙方在契約生效後5個工作日內(即20__年月日)，按照其與甲方的事先約定將所供設備(出廠原包裝)運至指定地點拆箱，負責安裝調試，按照甲方要求安裝，正常運行後交甲方驗收。
2、所供設備交付使用時，乙方必須向甲方提供產品使用說明書、質量保證書、三包憑證等相關資料和原配的附屬檔案。
五、驗收
乙方將所供設備運至交貨地點拆箱、安裝調試完畢後，由甲方當場驗收。
六、售後服務
售後服務按國家有關規定執行，乙方提供上門現場服務。所購設備從驗收合格之日起，質保期為12個月，乙方免費提供7_24小時的電話技術支持和5_12小時的現場技術服務。
七、其他約定事項
1、本契約一式兩份，雙方各執一份。此契約雙方簽字後即生效。契約傳真件與原件具有同等法律效力。
2、其它未盡事宜，本著平等互利的原則友好磋商，如不能解決，提交當地仲裁委員會裁決。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：經辦人：經辦人：電話：電話：日期：日期：
一般貨物買賣契約範本 篇10
房屋買賣契約糾紛案民事抗訴狀
抗訴人(原審被告)：某某建設集團有限公司，住所地：某某市某某鎮。
法定代表人：某某 職務：董事長。
被抗訴人(原審原告)：某某，男，漢族，19 年 月 日出生，住某某市某某區某某北路 號111室。
原審被告：某某建設集團有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。
負責人：某某，經理。
抗訴請求：
1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決，發回重審;或駁回被抗訴人的訴訟請求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被抗訴人承擔。
事實和理由：
抗訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書，現提起抗訴。
一、該判決對被告的辯稱，存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發生的房屋買賣契約糾紛的法律關係是存在的，但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的，且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱：要求某某公司與原告協商解決”，眾所周知要求調解不屬相對人抗辯，將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是，該判決卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導致了該判決認定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認定事實錯誤。
(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中並無闡述，本案案由是房屋買賣契約糾紛，購房款是現金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容，但該判決均未查明並列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。
(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢，不欠其工程款為解除契約的前題。可事實是，結算並未辦理完畢，且房屋買賣契約既然合法有效，解除契約與第三人結算款項並無直接因果關係。另：該判決認定，原告要求解除契約，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。
(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據，僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且，判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。抗訴人不得不對本案庭審程式是否合法產生了質疑。
抗訴人認為，未經當庭舉證、質證和法院認證的證據，不能作為定案的依據。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣契約糾紛，即便契約無效，也只須返還購房價款，至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在，且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據，該判決也未認定房屋買賣契約無效的過錯責任，更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。
尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，並支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。抗訴人認為，該判決，既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認，且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見，該判決顯失公平。
四、該判決程式違法。
本案案情複雜，不但涉及承攬工程款項的結算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣契約的效力，且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決採用獨任審判在程式上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決，那么，法院應當主持調解，並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程，為何不是調解結案而是直接判決呢?對此，抗訴人認為，原審法院對本案的判決，當事人有調解要求而法院不調解，那么顯見法院有強行判決之嫌。故抗訴人認為，對本案的審判，原審法院存在程式上的違法也是明顯的。
綜上所述，本案原審判決存在認定事實不清，適用法律錯誤，程式違法的嚴重問題。為此，望貴院充分考慮抗訴人的抗訴理由，依法維護抗訴人的合法權益，支持抗訴人的抗訴請求!謝謝!
此致
某某市中級人民法院
抗訴人： 某某建設集團有限公司
20年 月日
一般貨物買賣契約範本 篇11
需方(甲方)： 契約編號：
供方(乙方)： 簽訂日期：
為了明確甲乙雙方得責任和義務，使雙方有關 購銷業務能夠健康有序得發展，經雙方共同磋商，特定立下列條款，以資共同恪守。
一、購銷貨物名稱：
二、質量要求
按乙方企業標準，或以甲乙雙方共同封存發樣品為準。
三、訂貨約定
1、甲方需要購貨時，需提前十天以上下訂單，每次訂貨先以電話商議或與業務負責人面談，然後由甲方或乙方業務負責人將訂貨單傳給乙方銷售部。每次可訂一車或數車生產計畫。
2、每次訂單甲方必須明確規格型號、價格數量、發貨日期等經雙方確認後方可有效。並與本契約具有同等得法律效力。
3、如甲方需要變動貨物得規格、數量及送貨日期，必須在乙方未生產之前補發傳真給乙方，否則甲方必須按原訂單收貨。
4、如乙方因發生不可抗力因素得影響(如：大型設備損壞、自然災害等)，造成停產等情況，使貨物不能按時送達的，乙方應及時把信息通知甲方。
5、按約定甲方未能按時支付貨款時，乙方有權拒付尚未交付或下批次發貨物，甲方因此造成得損失，乙方不承擔任何責任。
6、每次訂貨時得訂單作為該契約得附屬檔案，與該契約具有同等法律效力。
四、貨物交割得相關規定
1、運輸方式：汽車運輸，運費由
2、交貨地點：
3、貨物到達甲方，由甲方負責卸車，卸車費用及各種責任全部由甲方承擔。
4、甲方收貨後必須要在乙方銷售回執單上籤字、蓋章，以證明貨已收到。
5、甲方收到發票後必須在乙方銷售回執單上籤字說明以證明發票已收到。
五、驗收標準及異議提出期限
1、驗收標準及方法以本契約第二條為準，提出質量異議期限為收貨天，約定期限內無異議，視為產品合格。
2、合格損耗標準及計算方法：每頓±2公斤。
六、結算方式等約定
1、標得物所有權及風險自交付時起轉移，但甲方為履行支付價款義務的，標得物所有權屬於乙方所有。
2、結算方式：
3、結算期限：
七、違約責任及契約糾紛得解決方式
1、違約責任：由違約方按違約部分的20%支付違約金。
2、契約糾紛的解決方式：由雙方協商解決，協商不成由乙方所在地法院管轄。
八、本契約一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字或蓋章後生效。本契約未盡事宜待雙方再行協商後予以補充，補充約定與本契約具有同等法律效力。
九、其它約定事宜：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
一般貨物買賣契約範本 篇12
訂立契約雙方：
購貨單位：____，以下簡稱甲方;
供貨單位：____，以下簡稱乙方。
為了增強甲乙雙方的責任感，加強經濟核算，提高經濟效益，確保雙方實現各自的經濟 目的，經甲乙雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
(2)乙方代運(乙方代辦運輸，應充分考慮甲方的要求，商定合理的運輸路線和運輸 工具);
(3)甲方自提自運。
3.運輸方式：__________。
4.到貨地點和接貨單位(或接貨人)________________。
(甲方如要求變更到貨地點或接貨人，應在契約規定的交貨期限〈月份或季度〉前四十天通知乙方，以便乙方編月度要車(船)計畫;必須由甲方派人押送的，應在契約中明確規定;甲乙雙方對產品的運輸和裝卸，應按有關規定與運輸部門辦理交換手續，作出記錄，雙 方簽字，明確甲、乙方和運輸部門的責任。)
事人雙方商定的必須說明的事項。)
任後十天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發 貨物或扣付貨款來充抵。
解決契約糾紛的方式：執行本契約發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，雙方同意由____仲裁委員會仲裁(當事人雙方不在本契約中約定仲裁機構，事後又沒有達成 書面仲裁協定的，可向人民法院起訴)。
本契約自一九__年__月__日起生效，契約執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除契約。契約如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。本契約正本一式二份，甲乙雙方各執一份;契約副本一式____份，分送甲乙雙方的主管部門、銀行(如經公證或鑑證，應送公證或鑑證機關)……等單位各留存一份。
購貨單位(甲方)：____(公章)
代表人：____(蓋章)
地址：____
開戶銀行：____
帳號：____
電話：____
供貨單位(乙方)____(公章)
代表人：____(蓋章)
地址：____
開戶銀行：____
帳號：____
電話：____
__年__月__日訂
買賣契約
訂立契約雙方：
供方：______
需方：______
一般貨物買賣契約範本 篇13
供方：
需方：
1.本契約是依照《契約法》訂立的，經雙方簽字蓋章後，即發生法律效力，雙方必須嚴格履行。
2.契約條款：
簽訂雙方商妥訂貨產品總值人民幣玖拾叄萬陸仟元。其產品名稱的規格、質量、數量、單價、總值、交貨付款等詳見銷售票。
3.經濟責任：
(1)供方如未能履行契約，須負下列責任：
①產品、規格、質量不符契約規定：需方同意利用的，按質論價，退貨貶值總值價款，不能利用的，應負責保修、保退、保換。由於延誤交貨時間，每天應償付需方千分之一的餘款。
②產品數量不符合規定：少交需方仍有需要的照數補交;因延期而不要的，可以退貨，並承擔因此而造成的損失;不能交貨的，應償付需方以不能交貨的貨款總值的百分之一的罰金。
(2)需方未能履行契約時，須負以下責任：
①中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格，應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值百分之一罰金。
②中途退貨，由雙方根據實際情況商定，同意退貨的償付退貨部分貨款總值百分之一的罰金。
③自提產品未按規定日期提貨，每延期一天，應償付供方以延期提貨部分貨款總額千分之一罰金。
④未按規定日期付款，每延期一天，應償付以延期付款總額千分之一的罰金。
⑤實行送貨或代運的產品拒絕接貨，應承擔由此而造成的損失和運輸費用及罰金。
(3)產品價格：如需要調整，必須經雙方協商方能變更。
(4)任何一方要求全部或部分解除契約，必須提出充分理由，經雙方協商，並報請鑑證機關備案。
(5)如因生產原料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化，需要變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時，應提前七天與對方協商修訂調整，並報鑑證機關備案，任何一方不得擅自變更契約。一方變更契約，對方有權拒絕收購，因此而不能執行契約應償付對方千分之五的罰金。
(6)確因自然災害等原因，影響執行契約或延期交貨，需提前七天通知對方，經有關機構證明，可酌情減免罰金。
4.執行契約中，發生爭議和糾紛，簽約雙方協商不成，均可向法院提出訴訟。向仲裁機關申請仲裁(兩者選一)
5.本契約及附屬檔案一式兩份，供需雙方各執一份。
供方單位(蓋章)：__需方單位(蓋章)：
經辦人:年月日
經辦人:年月日
一般貨物買賣契約範本 篇14
買方：____________ (下稱甲方)
地址：____________ 郵編：_____
電話：____________ 傳真：_____
電子信箱：__________
賣方：____________ (下稱乙方)
地址：____________ 郵編：_____
電話：____________ 傳真：_____
電子信箱：__________
甲乙雙方經充分協商，本著自願及平等互利的原則，訂立本契約。
第一條 名稱、品種、規格和質量
1.名稱、品種、規格： ____________ (應註明產品的牌號或商標)。
2.質量，按下列第( )項執行：
(1) 按照_______標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。
(2) 按樣本，樣本作為契約的附屬檔案(應註明樣本封存及保管方式)。
(3) 按雙方商定要求執行，具體為： _____________(應具體約定產品質量要求)。
第二條 數量和計量單位、計量方法
1.數量：________ 。
2.計量單位和方法：__________。
3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：____________。
第三條 包裝方式和包裝品的處理： _________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。
第四條 交貨方式：
1.交貨時間：_______。
2.交貨地點：_______。
3.運輸方式：_______(註明由誰負責代辦運輸)。
4.保 險：_______(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。
5.與買賣相關的單證的轉移：___________。
第五條 驗收：
1.驗收時間：_______。
2.驗收方式： ______(如採用抽樣檢驗，應註明抽樣標準或方法和比例)。
3.驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。
第六條 價格與貨款支付：
1.單價：____;總價：_________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付：
貨款的支付時間：____________;
貨款的支付方式：____________;
運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________。
3.預付貨款：________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。
第七條 提出異議的時間和方法：
1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物後____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議後，應在_____日內負責處理並通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第八條 甲方違約責任：
1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2.甲方未按契約約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。
3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或契約約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
4.甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反契約規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。
7.其它約定：_____________。
第九條 乙方的違約責任：
1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符契約規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因貨物包裝不符合契約規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。
4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止契約並可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符契約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。
6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到契約規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物後，仍可按契約約定的付款時間付款;契約約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，並承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知後__日內通知乙方，辦理解除契約手續，逾期不答覆的，視為同意乙方發貨。
8.其它：_______________。
第十條 不可抗力：
任何一方由於不可抗力原因不能履行契約時，應在不可抗力事件結束後___日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明後，允許延期履行、部分履行或者不履行契約，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條 爭議解決：
凡因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會，按照申請仲裁時該會實行的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
第十二條 附加條款：
1.__________________。
2.__________________。
3.__________________。
第十三條 其它事項：
1.按本契約規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任後__日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。
2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當於違約所造成的損失，包括契約履行後可獲得的利益，但不得超過違反契約一方訂立契約時應當預見到的因違反契約可能造成的損失。
3.本契約自___年__月__日起生效，契約有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除契約。
4.契約如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
5.雙方來往函件，按照契約規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更後的___日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。
6.本契約正本一式___份，雙方各執___份;契約副本一式__份，分送______等單位。
甲方：____________ 乙方：____________
受權代表：(簽字)______ 受權代表：(簽字)______
委託代理人：(簽字)_____
本契約於____年____月____日訂立於____(地點)。
一般貨物買賣契約範本 篇15
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協商，甲方向乙方採購家電，根據《中華人民共和國契約法》及其他法律法規的規定，簽訂本契約，以資雙方共同恪守。
一、產品名稱、規格型號、數量、單價、金額(見附屬檔案)契約總價款為：
註：以上價格含運費、稅費。
二、交貨地點：
炕貨時間：
三、運輸費用承擔：由乙方負責
四、付款方式：(詳細方式)銀行轉賬考慮預留質保金事宜
五、合理損耗計算方法：無
六、違約責任：(具體內容及違約賠償標準需約定)如乙方的產品質量不合格，甲方在30天內可退貨給乙方或要求乙方更換合格產品
七、爭議的解決
本契約在履行中發生爭議，由甲乙雙方協商解決。協商不成的，任何一方有權向契約簽訂地法院提起訴訟。
八、附加條款：
乙方以上電器免費保修一年，因甲方人為原因造成電器損壞乙方不負責保修。
八、附加條款：乙方以上電器免費保修一年，因甲方人為原因造成電器損壞乙方不負責保修。
九、本契約正本一式貳份，甲乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。經甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章)：乙方：
法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：電話：電話：
簽訂地點：
簽訂時間：年月日