正規的貨物買賣契約

正規的貨物買賣契約 篇1

買方:____________ (下稱甲方)

地址:____________ 郵編:_____ 電話:____________ 傳真:_____ 電子信箱:__________

賣方:____________ (下稱乙方) 地址:____________ 郵編:_____ 電話:____________傳真:_____

電子信箱:__________ 甲乙雙方經充分協商,本著自願及平等互利的原則,訂立本契約。

第一條 名稱、品種、規格和質量 1、名稱、品種、規格: ____________ (應註明產品的牌號或商標)。

2、質量,按下列第( )項執行:

(1) 按照_______標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2) 按樣本,樣本作為契約的附屬檔案(應註明樣本封存及保管方式)。

(3) 按雙方商定要求執行,具體為:_____________(應具體約定產品質量要求)。

第二條 數量和計量單位、計量方法

1、數量:________ 。

2、計量單位和方法:__________。

3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法:__ __________。

第三條 包裝方式和包裝品的處理:_________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準,自行約定包裝標準應具體可行,包裝材料由誰供應,包裝費用的負擔。)。

第四條 交貨方式:

1、交貨時間:_______。

2、交貨地點:_______。

3、運輸方式:_______(註明由誰負責代辦運輸)。

4、保 險:_______(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。

5、與買賣相關的單證的轉移:___________。

第五條 驗收:

1、驗收時間:_______。

2、驗收方式:

______(如採用抽樣檢驗,應註明抽樣標準或方法和比例)。

3、驗收如發生爭議,由___檢驗機構按___檢驗標準和方法,對產品進行檢驗。

甲方(購買人):

乙方(供應商):

(蓋章) (蓋章)

法定代表人:_________ 法定代表人:_________ 聯 系 人:_________ 聯 系 人:_________ 電話:_________ 電 話:_________

開戶銀行:___________

帳號:_______________

20__年_月_日 20__年_月_日

正規的貨物買賣契約 篇2

甲方:_______

乙方:_______

根據的有關規定,甲乙雙方本著,共同發展的原則經甲乙雙方的協商達成如下協定。

一、提賣方式:

1、甲方根據需求,採用電話、傳真或派人等方式向乙方提出配件;甲方向乙方發出時,應準確提供所需配件車型的17位編碼、年款及零部件主要屬性;如:名稱、規格、編號、數量、顏色、方向、位置等。乙方在接到後,應及時準確的報出市場優惠價格,鑒於市場價格的波動,乙方提供的配件價格必須保證10天有效。

2、所需採購的配件需乙方訂貨時,甲方必須將訂單以傳真或書面形式轉給乙方,乙方應按甲方的訂單要求及時供貨。如需外購訂貨,到貨時間須向甲方說明,並徵得甲方認可。出現超期供貨現象,甲方有權拒收貨物,由此所造成的一切後果。乙方自負。

3、甲方在接到乙方配件時,應根據乙方銷貨清單,對配件的包裝、外觀、名稱、規格、數量、單價、金額逐一驗收,並在清單上籤字,作為乙方向甲方結算貨款的依據。如在驗收時發現問題、當面解決。如過後有差錯,由甲方承擔。

二、配件退貨及質量的問題處理方式:

1、甲方所購乙方配件驗收無誤後,如有下列情況之一均不能退貨,甲方不得因此而拖欠或拒付貨款。

a、甲方收到貨之日起超過7天;

b、電器部分零件。

c、包裝破損及零部件已安裝過(零部件本身質量除外)。

d、乙方為甲方特殊訂購的零件。

2、甲方在安裝使用時,發現配件有問題應及時通知乙方,質量問題最終結果以質量鑑定報告為準。如是甲方保管安裝、使用不當等原因引起的質量問題,則由甲方負責承擔責任;如不屬於上述原因則由乙方承擔責任。

3、甲方通過訂單或訂貨電話向乙方表達所需配件的質量要求,包括:型號生產廠商品牌等。乙方必須嚴格依據甲方要求供貨。甲方發現乙方有以假當真,以次充好等欺詐行為時,甲方有權向乙方就該配件價值的雙倍金額作為賠償金。

三、結算方式:

甲方向乙方採購配件採用定期掛帳結算和限額結算方式,定期掛帳結算即每月1日或2日對上月帳,對帳無誤後,甲方在當月十日內結清乙方貨款。限額結算即當貨款超過一萬元時,甲方應及時結算乙方貨款,如甲方到期或超過限額不能結款時,甲方應向乙方提出書面還款延遲日期。延遲期限內仍不能結款,乙方有權終止繼續向甲方供貨,並按每天所欠貨款的千分之三收取甲方違約金。

四、秉著自願互利原則,發生下列情況之一,權益方可單方解除契約:

1、乙方供貨不能保證時,甲方有權單方終止契約。

2、當甲方不能按規定結算,給乙方正常運作造成困難時,乙方有權單方終止契約。

五、本協定,甲乙雙方各執一份,經甲、乙雙方簽字之日起生效。

有效期從_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

六、本協定具有法律效力、其中未盡事宜,甲乙雙方協商解決。

如協定未果,應申請仲裁解決。

甲方:_______

乙方:_______

代表人:_______

代表人:_______

日期:_______年_______月_______日

日期:_______年_______月_______日

正規的貨物買賣契約 篇3

甲方:

_________________________________法定代表人:

___________________________住所地:

_______________________________傳真:

_________________________________郵編:

_________________________________乙方:

_________________________________法定代表人:

___________________________住所地:

_______________________________傳真:

_________________________________郵編:

_________________________________

甲乙雙方經過協商,就甲方向乙方出賣本契約約定的貨物事宜,達成如下一致:

一、 買賣標的和數量

甲方將下列貨物賣與乙方: 名稱

規格或型號

品牌

生產商

數量

二、 單價和貨款總額

雙方約定的價格條款是:____________________________本契約總價款為人民幣

______________________萬元。

三、交貨時間和交貨數量交貨時間為:

每批次交貨數量的限制是:__________________________

四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔

雙方確定的交貨地點為________市________路________號;

運輸方式為:

______________________________________

運費由乙方承擔,但是已經合併計算入本契約的貨物單價中。

五、質量標準和驗收條款雙方約定的質量標準是:

_________________________________封樣的方式和保存:

_____________________________________

乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收,驗收合格後予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。

正規的貨物買賣契約 篇4

契約號:_________

日期:_________年_____月____日

買方:_________

電報:_________

電傳:_________

賣方:_________

電報:_________

電傳:_________

按本契約條款,買方同意購入,賣方同意出售下述產品,謹此簽約。

1.品名:_________

規格:_________

單位:_________

單價:_________

總價:_________

總金額:_________

2.原產國別:_________

生產廠:_________

3.包裝

(1)須用堅固的木筱或紙箱包裝。以宜於長途海運/郵寄/空運及適應氣候的變化。並具備良好的防潮抗震能力。

(2)由於包裝不良而引起的貨物損傷或由於防護措施不善而引起貨物鏽蝕,賣方應賠償由此而造成的全部損失費用。

(3)包裝箱內應附有完整的維修保養、操作使用說明書

4.裝運標記

賣方應在每個貨箱上用不褪色油漆標明箱號、毛重、淨重、長、寬、高並書以“防潮”、“小心輕放”、“此面向上”等字樣。

5.裝運日期:_________年_____月____日

6.裝運港口:_________

7.卸貨港口:_________

8.保險

裝運後由買方投保。

9.支付條件:

(1)採用信用證

買方收到賣方交貨通知(詳見本契約條款11(1)a),應在交貨日前____天,由_________銀行開出以賣方為受益人的與裝運全金額相同的不可撤銷信用證。賣方須向開證行出具____%發票金額即期匯票並附裝運單據(見本契約第10款)。開證行收到上述匯票和裝運單據即付以支付(電匯或航郵付匯)。信用證於裝運日期後____天內有效。

(2)托收

貨物裝運後,賣方出具即期匯票,連同裝運單據(見本契約第10款),通過賣方所在地銀行和買方_________銀行提交給買方進行托收。

(3)直接付款

買方收到賣方裝運單據(見本契約第10款)後___天內,以電匯或航郵向賣方支付貨款。

10.單據:

(1)海運

全套潔淨海運提單,標明“運費付訖”/“運費預付”,作成空白背書並加注目的港_________公司。

(2)空運

空運提單副本一份,標明“運費付訖”/“運費預付”,寄交買方。

(3)航郵

航郵收據副本一份,寄交買方。

(4)發票一式五份,標明契約號和貨運嘜頭(若貨運嘜頭多於一個,發票需單獨開列),發票根據有關契約詳細填寫。

(5)由廠商出具的裝箱清單一式兩份。

(6)由廠商出具的質量和數量保證書

(7)貨物裝運後立即用電報/信件通知買方。

此外,貨發____天內,賣方將上述單據(第5條除外)航郵寄兩份,一份直接寄買方,另一份直接寄目的港_________公司。

11.裝運:

(1)條款

a.賣方於契約規定的裝運日期前____天,用電報/信件將契約號、品名、數量、價值、箱號、毛重、裝箱尺碼和貨抵裝運港日期通知買方,以便買方租船訂艙。

b.賣方船運代理公司_________(電報:_________),負責辦理租船訂艙事宜。

c._________租船公司或其港口代理(或班輪代理),預計船達裝運港____天之前,即將船名、預計裝貨日期、契約號等通知賣方以便賣方安排裝運。要求賣方與船方代理保持密切聯繫。當需要更換運載船舶及船舶提前、推遲抵達時,買方或其船方代理應及時通知賣方。

若船在買方通知日後____天內尚未抵達,則第____天后倉儲費和保險費用由買方承擔。

d.若載運船舶如期抵達裝運港,賣方因備貨未妥而影響裝船,則空艙費和滯期費均由賣方承擔。

e.貨物越過船舷並從吊鉤卸下前,一切費用和風險由賣方承擔;貨物越過船舷並從吊鉤卸下,一切費用和風險屬買方。

(2)條款

a.在裝運期內,賣方負責將貨物從裝運港運至目的港。不允許轉船。

b.貨物經航郵/空運時,賣方於本契約第5條規定的交貨日前____天,以電報/信件把交貨預定期、契約號、品名、發票金額等通知買方。貨物交辦發運,賣方即刻以電報/信件將契約號、品名、發票金額、交辦日期通知買方,以便買方及時投保。

12.裝運通知

貨物業經全部裝船,賣方應將契約號、品名、數量、發票金額、毛重、船名和啟船日期等立即以電報/信件通知買方。若因賣方通知不及時致使買方不能及時投保,賣方則承擔全部損失。

13.質量保證

賣方保證:所供貨物,系由最好的材料兼以高超工藝製成,商標為新的和未經使用的,其質量和規格符合本契約所作的說明。自貨到目的港起12個月為質量保證期。

14.索賠

自貨到目的港起____天內,經發現貨物質量、規格、數量與契約規定不符者,除那些應由保險公司或船方承擔的部分外,買方可憑_________出具的商檢證書,有權要求更換或索賠。

賣方擔保貨到目的港起____個月內,使用過程中由於材料質量低劣和工藝不佳而出現的損傷,買方立即以書面形式通知賣方並出具_________商檢局開列的檢驗證書,提出索賠。商檢驗書乃索賠之依據。按買方索賠要求,賣方有責任立即排除貨物之缺陷、全部或部分更換貨物或根據缺陷情況將貨物作降價處理。

15.不可抗力

在貨物製造和裝運過程中,由於發生不可抗力事故致使延期交貨或不能交貨,賣方概不負責。賣方於不可抗力事件發生後,即刻通知買方並在事發____天內,以航空郵件將事故發生所在地當局簽發的證書寄交買方以作證據。即使在此情況下,賣方仍有責任採取必要措施促使儘快交貨。

不可抗力事故發生後超過____個星期而契約尚未履行完畢,買方有權撤銷契約。

16.契約延期和罰款

除本契約15條所述不可抗力原因,賣方若不能按契約規定如期交貨,按照賣方確認的罰金支付,買方可同意延期交貨,付款銀行相應減少議定的支付金額,但罰款不得超過遲交貨物總額的_________%。賣方若逾期____個星期仍不能交貨,買方有權撤銷契約。儘管契約已撤銷,但賣方仍應如期支付上述罰金。

17.仲裁

凡涉及本契約或因執行本契約而發生的一切爭執,應通過友好協商解決,如果協商不能解決,則可提交_________仲裁委員會根據該會暫定的仲裁法則和程式進行仲裁。仲裁將在_________進行,仲裁裁決是終局,對雙方都有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔。仲裁也可在雙方均能接受的第三國進行。

18.附加條款

本契約原本兩份。經雙方簽字,各執一份,僅此聲明。

甲方(簽章):_________________乙方(簽章):_________________

法定代表人:________________法定代表人:_______________

代理人:(簽字)_______________代理人:(簽字)_______________

_______年____月____日_______年____月____日

正規的貨物買賣契約 篇5

需方:____________

供方:____________

經供需雙方協商,本著自願及平等、互惠互利的原則,訂立本契約。

第一條名稱、品種、規格和質量

1、商品明細(應註明產品的牌號或商標):

2、質量,按下列第項執行:

(1)按照國家食品安全、國家食品衛生標準執行。

(2)按雙方商定要求執行,具體為:

_____________(應具體約定產品質量要求)。

第二條數量和計量單位、計量方法

1、數量:________。

2、計量單位和方法:__________。

3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法:____________。

第三條包裝方式和包裝品的處理:

_________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準,自行約定包裝標準應具體可行,包裝材料由誰供應,包裝費用的負擔。)。

第四條交貨方式:

1、交貨時間:_______。

2、交貨地點:_______。

3、運輸方式:_______(註明由誰負責代辦運輸)。

第五條驗收:

驗收時間:_______。

2、驗收方式:

______(如採用抽樣檢驗,應註明抽樣標準或方法和比例)。

3、驗收如發生爭議,由___檢驗機構按___檢驗標準和方法,對產品進行檢驗。第六條價格與貨款支付:

1、單價:____;總價:_________(明確幣種及大寫)。

2、貨款支付:

貨款的支付時間:____________;貨款的支付方式:_____________。

第七條提出異議的時間和方法:

1、需方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥為保管貨物的同時,自收到貨物後__日內向供方提出書面異議;在托收承付期間,需方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。需方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知供方的,視為貨物合乎規定。

2、需方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。

3、供方在接到需方書面異議後,應在日內負責處理並通知需方處理情況,否則,即視為默認需方提出的異議和處理意見。

第八條需方違約責任:

1、需方中途退貨的,應向供方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

2、需方未按契約約定的時間的,除交貨日期得以順延外,應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算,向供方方支付違約金。

3、需方自提產品未按供方通知的日期或契約約定日期提貨的,應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算,向供方支付逾期提貨的違約金。

4、需方違反契約規定拒絕接受貨物的,應承擔因此給供方造成的損失。

5、需方如錯填到貨的地點、接貨人,或對供方提出錯誤異議,應承擔供方因此所受到的實際損失。

第九條供方的違約責任:

1、供方不能交貨的,向需方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

2、供方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符契約規定的,如需方同意利用,應按質論價;需方不能利用的,應根據具體情況,由供方負責包換,並承擔調換或退貨而支付的實際費用。

3、供方因貨物包裝不符合契約規定,須重新包裝的,供方負責重新包裝,並承擔因此支出的費用。需方不要求重新包裝而要求賠償損失的,供方應賠償需方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的,由供方負責賠償。

4、供方逾期交貨的,應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算,向需方支付逾期交貨的違約金,並賠償需方因此所遭受的損失。如逾期超過__2_日,需方有權終止契約並可就遭受的損失向供方索賠。

5、供方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規格、花色、質量不符契約定,需方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因需方保管不善而發生的損失,均應由供方承擔。

6、貨物錯發到貨地點或接貨人的,供方除應負責運到契約規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔需方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

7、供方提前交貨的,需方接到貨物後,仍可按契約約定的付款時間付款;契約約定自提的,需方可拒絕提貨。供方逾期交貨的,供方應在發貨前與需方協商,需方仍需要貨物的,供方應按數補交,並承擔逾期交貨責任;需方不再需要貨物的,應在接到供方通知後__日內通知供方,辦理解除契約手續,逾期不答覆的,視為同意供方發貨。

第十條不可抗力:

任何一方由於不可抗力原因不能履行契約時,應在不可抗力事件結束後__日內向對方通報,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構的不可抗力證明後,允許延期履行、部分履行或者不履行契約,並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十一條爭議解決:

凡因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,均應提交當地仲裁委員會或當地法院。

第十二條其它事項:

1、按本契約規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失,應當在明確責任後日內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。

2、約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的,損失賠償額應當相當於違約所造成的損失,包括契約履行後可獲得的利益,但不得超過違反契約一方訂立契約時應當預見到的因違反契約可能造成的損失。

3、本契約自___年__月__日起生效,契約有效期內,除非經過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除契約。

4、契約如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。5本契約一式兩份,雙方各執一份。

需方:______(蓋章)

負責人:___________________________(蓋章)

聯繫方式:____________

地址:________

供方:________________(蓋章)

負責人:_________________(蓋章)

聯繫方式:____________

地址:______

正規的貨物買賣契約 篇6

委託方:___________________________(以下簡稱甲方)

行紀方:___________________________(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國經濟契約法》和有關法律、法規的規定,行紀方接受委託方的委託,就代辦_________________事項,雙方協商一致,簽訂本契約。

第一條 代辦事項_____________________________________。

第二條 行紀人對自己所占的委託物應當妥善保管。

第三條 若委託物交付給行紀人時有瑕疵或者容易腐爛、變質,經委託人同意,行紀人可以處分該物;若不能及時聯繫委託人,行紀人可以合理處分。

第四條行紀人低於委託人指定的價格賣出或者高於委託人指定的價格買入的,應當經委託人同意。未經委託人同意,行紀人補償其差額的,該買賣對委託人發生效力。行紀人高於委託人指定的價格賣出或者低於委託人指定的價格買入的,可以按照約定增加報酬。增加報酬數額的確定方法是_____。

第五條 行紀人賣出或者買入商品,行紀人自己可以作為買受人或者出賣人。在此情況下,行紀人仍然有權要求委託人支付報酬。

第六條行紀人按照約定買入委託物,委託人應當及時受領。經行紀人催告,委託人無正當理由拒絕受領的,行紀人可以提存委託物。委託物不能賣出或者委託人撤回出賣,經行紀人催告,委託人不取回或者不處分該物的,行紀人可以提存委託物。

第七條 行紀人與第三人訂立契約的,行紀人對該契約直接享有權利、承擔義務。第三人不履行義務致使委託人受到損害的,行紀人應當承擔損害賠償責任。

第八條 行紀人處理委託事務支出的費用,由行紀人負擔(也可以作其他約定)。

第九條 行紀人完成委託事務的,委託人應當向其支付相應的報酬。報酬數額是_____,委託人逾期不支付報酬的,行紀人對委託物享有留置權。

第十條 其他約定事項:__________________________________________。

第十一條 雙方當事人在履行本契約過程中發生爭議時,應當協商解決;協商不能解決的由廈門仲裁委員會仲裁。

第十二條 本契約未作規定的,按照《中華人民共和國契約法》及其他有關法律、法規的規定進行解釋與執行。

第十三條 本契約自雙方簽字蓋章之日起成立,自____________________生效。

本契約正本一式二份,委託方、行紀方雙方各執一份,具有同等法律約束力。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

正規的貨物買賣契約 篇7

甲方將下列貨物賣與乙方:

名 稱:__________________

規格或型號:____________

品 牌:__________________

生產商:_________________

數 量:__________________

二、單價和貨款總額

雙方約定的價格條款是:__________________。

本契約總價款為人民幣______萬元

三、交貨時間和交貨數量

交貨時間為____年__月__日;

每批次交貨數量的限制是:__________________

四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔

雙方確定的交貨地點為__________________;

運輸方式為:

運費由乙方承擔,但是已經合併計算入本契約的貨物單價中

五、質量標準和驗收條款

雙方約定的質量標準是:__________________

封樣的方式和保存:__________________

乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收,驗收合格後予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。

六、包裝和標籤

雙方確定的包裝材料和方式是:__________________

貨物標籤商定為:__________________

七、損失風險

貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔,其後的損失風險由乙方承擔。

八、貨物所有權

在乙方如數、及時地支付完畢本契約約定的貨款前,甲方擁有對出賣貨物的所有權,乙方有義務保證不因乙方的原因而導致甲方的上述權利受到限制或者剝奪。

九、貨款結算和支付

結算和支付期限為:____年__月__日

支付方式為:__________________

十、智慧財產權

甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的智慧財產權,否則因此而造成乙方損失的,甲方予以充分賠償。

十一、保密條款

有關本契約的協商、簽訂和本契約的所有內容,以及為履行本契約而知悉的對方的商業秘密,包括但不限於產品型號、規格、工藝、技術資料、雙方客戶、檔案、圖紙、價格等,雙方都負有保密義務。非經對方或者法定權利機構的許可或者要求,不得向任何他方予以披露、使用許可或者進行其他任何形式的泄露和使用。

十二、契約的變更、解除和終止

雙方協商一致並達成新的條款時,可以變更本契約;

任何一方違約,對方在追究違約方的違約責任的同時,有權決定是否解除本契約;

在本契約約定的有效期限屆滿、契約履行完畢或者雙方一致同意終止時,本契約得以終止

十三、違約責任

交貨遲延的違約責任:_________________________

驗收遲延的違約責任:甲方交貨日期得以順延並由乙方承擔損失風險,同時按日支付違約金________元;

貨款支付遲延的違約責任:____________________

交貨不合格時的違約責任:____________________

違反保密條款的違約責任:支付違約金_____萬元,但是如果違約方因違約而獲得的利益或者守約方遭受的損失大於_____萬元時,上述款項應當如數賠償給守約方。

十四、契約的生效

本契約經雙方簽章後生效。

十五、爭議的解決

因履行本契約發生爭議的,雙方協商解決,協商不成時,提交原告住所地的人民法院裁決。

十六、契約文本

本契約一式二份,雙方各執一份。

十七、文書和意見的送達地址

雙方明確本契約註明的聯絡方式是合適的,任何因履行本契約的所需的與對方的聯繫和文書都以上述方式進行,除非經對方的書面確認才得以變更。

甲方(簽章):_______________乙方(簽章):_____________

法定代表人: ________________ 法定代表人: ______________

代理人:(簽字)_____________代理人:(簽字)__________

_______年____月____日 _______年____月____日

正規的貨物買賣契約 篇8

供應商:____________________________________

零售商:____________________________________

使用說明

一、適用範圍

本契約適用於我市行政區域內具有商業零售性質的超市、大型超市、倉儲式會員店及便利店與供應商之間就商品進貨購銷事宜確立的契約關係。

二、詞語定義

除雙方另有約定外,本契約中下列詞語應當具有本條所賦予的含義:

1、商品購銷:是指供應商與零售商之間建立商品買賣關係,零售商向供應商採購商品並自行組織銷售,按照所採購商品的數量和金額向供應商進行結算的商業模式。

2、零售商:是指直接面向終端消費者提供商品及相應服務的企業法人、其他組織及自然人。

3、供應商:是指與零售商建立商品買賣關係,直接向零售商提供商品及相應服務的企業法人、其他組織及自然人。

4、代理人:是指在本契約履行過程中,有權代表供應商或零售商處理訂貨、驗收、入庫、銷售、退換貨、結算等各個環節相關事宜的授權代表。

5、訂貨:是指本契約有效期內,零售商按照本契約約定的原則、流程和方式,向供應商訂購約定商品的活動。

6、促銷服務費用:是指本契約有效期內,供應商因零售商提供各種形式的促銷服務所應當支付的費用,包括零售商以提供銷售通道、宣傳服務等名義所收取的商品價款之外的全部費用。

7、對帳:是指供應商與零售商之間就購銷商品訂貨、入庫、退貨、庫存等數量和金額進行核對的行為。

8、對帳周期:是指供應商按照本契約及訂單約定向零售商提供商品後,雙方以固定的期間或時間為標準而確定的有規律的核對帳目的周期。

9、對帳日:是指零售商為了工作便利所指定的某一類商品供應商固定的對帳日期。

10、結算:是指零售商根據從供應商處購入商品的數量、金額,向供應商支付貨款的行為。

11、鋪貨期:是指供應商首次訂單商品交付之日起,至首次結算周期起算前零售商占用商品的期間。

12、結算周期:是指鋪貨期滿之日至零售商第一次應向供應商支付貨款日的期間,此後零售商均應當以此期間為標準、依第一次應當向供應商支付貨款的日期類推,同供應商辦理結算的固定周期。

三、契約檔案及組成

1、契約檔案應當能夠相互解釋,互為說明,組成本契約的檔案如下:

(1)本契約

(2)訂購商品清單

(3)雙方代理人授權委託書

(4)促銷服務協定

(5)訂單及訂單確認

(6)商品價格變動檔案

(7)商品交付或驗收、入庫檔案

(8)商品退換貨檔案

(9)商品對帳檔案

(10)商品樣品及各種附隨檔案

2、契約履行過程中,供應商、零售商之間有關商品購銷、質量、包裝等變更事項及違約行為確認的書面協定或檔案視為本契約的組成部分。

3、上述檔案形式不限於雙方文協定、通知、信函、傳真等,包括零售商通過銷售庫存微機網路管理系統列印的各種交易、對帳記錄。

正規的貨物買賣契約 篇9

甲方:

乙方:

茲甲方向乙方訂購__,經雙方友好協商簽定如下條款:

第一條本次訂購產品的名稱、規格型號、數量、單價和合價

1.1貨品詳見下表:

第二條契約總價

契約總價:人民幣捌萬元整,即¥80000元;不包括運輸費,但是乙方有責任協助甲方裝運並聯繫具有合法承運能力的物流公司。詳細報價見本契約第一條。

第三條供貨時間、交貨地點及貨物驗收

3.1乙方收到訂貨通知單後三日內生產完畢並交付給雙方授權的物流公司啟運內蒙鄂爾多斯康巴什新區工地。

3.2供貨時間要求於月日前送到施工現場;

3.3交貨地點:甲方到乙方初步驗貨,乙方負責裝車及做到要發的貨品包裝完整和各方面的提貨準備等;

3.4在上述交貨地點前的一切費用及風險由乙方承擔;

3.5貨物到達甲方指定地點,經驗收合格後的貨物保管由甲方或甲方指定的單位負責,由此產生的費用及風險由保管方承擔。

第四條付款方式

4.1付款方式:

貨品到達現場經各方驗收無誤,無質量爭議兩周之內100%付款。

第五條技術要求

5.1產品性能符合國家標準或行業標準的技術指標要求,並提供檢測報告和合格證;

第六條售後服務

6.1施工過程中,乙方指派技術人員到現場指導施工及示範,並協助甲方檢查施工質量;

6.2乙方提供詳盡的產品說明書和施工技術要求和施工方案等;

6.3乙方對甲方的指定人員進行技術和操作的免費培訓。

6.4首批貨品到達現場乙方派出樣板工前往現場示範打樣以確認相關產品與業主方認可的真石漆的技術配套無誤。

第七條驗收

7.1驗收標準按相關標準執行;驗收確認為不合格的產品,乙方無條件承擔退貨或換貨帶來的一切費用和損失。

7.2乙方提供的樣品須經甲方、監理確認並封存,此樣品將作為甲方、施工單位、監理公司對乙方提供的產品進行驗收的依據之一。

第八條違約責任

8.1乙方不能按時按質、供貨,每延誤壹天扣除契約額的5%作為違約金,以此類推。

第九條解決糾紛的方式

在契約履行中若發生爭議,雙方應協商解決,若協商不成,任何一方可向北京市人民法院起訴或向仲裁委員會申請仲裁。起訴或仲裁的費用由敗訴一方承擔。

第十條契約生效與終止

10.1本契約自甲乙雙方蓋章後即生效,契約一式肆份,雙方各執貳份,具有同等法律效力。

10.2本契約的修改和其他未盡事宜,應由甲、乙雙方一致同意,並簽訂書面意見方能生效。

10.3本契約自簽訂日至工程材料進場驗收並履行完成全部工作,供貨完畢後本契約終止。

甲方(公章):乙方(公章):

法定代表人(簽字):法定代表人(簽字):

20__年x月x日20__年x月x日

正規的貨物買賣契約 篇10

本契約由以下雙方當事人訂立:

甲方: ;(以下簡稱“甲方”)

地址:

乙方: ;(以下簡稱“乙方”)

地址:

雙方本著友好、平等、互利、自願、誠實、信用的原則,就甲方委託乙方購買二手機械等事宜,達成如下契約條款:

一、委託內容

第一條 乙方從甲方處購買________ 壓路機壹台,總價_______元整。

甲方收到乙方定金 元整後甲方負責調試整修費用由乙方承擔,剩餘貨款_______元整付清後方可提車,如違約乙方所交定金不予退回。

第二條 此車屬二手車,無三包服務,甲方可提供技術諮詢。

第三條 甲方提供的_______壓路機配置為_______發動機,發動機號:_______,出廠編號: _______

第四條 乙方付清全部購車款後才具有該設備的所有權。 若有異議,甲乙雙方應先協商,協商不成由甲方所在地人民法院調解。

二、違約責任

1.契約簽訂後如甲方終止契約,則定金不再退還,歸乙方所有。

2.甲方不能按時支付契約費用或不能按契約規定期限履行其義務,導致的工期延誤,其責任由甲方承擔。

3.除不可抗力原因外,若乙方因自身原因導致違約,退還總製作費的千分之一。

4.因不可抗力或者其他意外事件,或者使得本契約的履行不可能、不必要或者無意義的,任一方均可以解除本契約。遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本契約、解除或遲延履行本契約的,應將事件情況以書面形式通知另一方並向另一方提交相應的證明。

5.雙方當事人對本契約的訂立、解釋、履行、效力等發生爭議的,應友好協商解決;

協商不成的,則可向人民法院提起訴訟。

6.本契約簽訂後,經雙方當事人協商一致,可以對本契約有關條款進行變更或者補充但應當以書面形式確認。上述檔案一經簽署,即具有法律效力並成為本契約的有效組成部分。

甲方:

乙方:

(蓋章)

(蓋章)

簽字日期:

簽字日期:

聯繫人:

聯繫人:

聯繫電話:

正規的貨物買賣契約 篇11

房屋買賣契約糾紛案民事抗訴狀

抗訴人(原審被告):某某建設集團有限公司,住所地:某某市某某鎮。

法定代表人:某某 職務:董事長。

被抗訴人(原審原告):某某,男,漢族,19 年 月 日出生,住某某市某某區某某北路 號111室。

原審被告:某某建設集團有限公司某某分公司,住所地:某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。

負責人:某某,經理。

抗訴請求:

1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決,發回重審;或駁回被抗訴人的訴訟請求;或直接予以改判。

2、一、二審訴訟費用由被抗訴人承擔。

事實和理由:

抗訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書,現提起抗訴。

一、該判決對被告的辯稱,存在遺漏和曲解。

該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱:對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議,對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是,對原告起訴的與其發生的房屋買賣契約糾紛的法律關係是存在的,但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的,且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱:要求某某公司與原告協商解決”,眾所周知要求調解不屬相對人抗辯,將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題,更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是,該判決卻斷章取義,未將被告的真實答辯意見記入筆錄,導致了該判決認定事實和適用法律錯誤,從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。

二、該判決認定事實錯誤。

(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定,但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項,該事實在該判決書中並無闡述,本案案由是房屋買賣契約糾紛,購房款是現金還是欠款,以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容,但該判決均未查明並列入判決書,顯而易見本案的事實是不清的。

(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢,不欠其工程款為解除契約的前題。可事實是,結算並未辦理完畢,且房屋買賣契約既然合法有效,解除契約與第三人結算款項並無直接因果關係。另:該判決認定,原告要求解除契約,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。

(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據,僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且,判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。抗訴人不得不對本案庭審程式是否合法產生了質疑。

抗訴人認為,未經當庭舉證、質證和法院認證的證據,不能作為定案的依據。

三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣契約糾紛,即便契約無效,也只須返還購房價款,至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在,且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據,該判決也未認定房屋買賣契約無效的過錯責任,更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。

尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,並支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計算。抗訴人認為,該判決,既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認,且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見,該判決顯失公平。

四、該判決程式違法。

本案案情複雜,不但涉及承攬工程款項的結算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣契約的效力,且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件,故本判決採用獨任審判在程式上也是錯誤的。同時,該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決,那么,法院應當主持調解,並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程,為何不是調解結案而是直接判決呢?對此,抗訴人認為,原審法院對本案的判決,當事人有調解要求而法院不調解,那么顯見法院有強行判決之嫌。故抗訴人認為,對本案的審判,原審法院存在程式上的違法也是明顯的。

綜上所述,本案原審判決存在認定事實不清,適用法律錯誤,程式違法的嚴重問題。為此,望貴院充分考慮抗訴人的抗訴理由,依法維護抗訴人的合法權益,支持抗訴人的抗訴請求!謝謝!

此致

某某市中級人民法院

抗訴人: 某某建設集團有限公司

20年 月日

正規的貨物買賣契約 篇12

買方:_________(下稱甲方)

地址:_________

郵編:_________

電話:_________

傳真:_________

電子信箱:_________

賣方:_________(下稱乙方)

地址:_________

郵編:_________

電話:_________

傳真:_________

電子信箱:_________

甲乙雙方經充分協商,本著自願及平等互利的原則,訂立本契約。

第一條 名稱、品種、規格和質量

1.名稱:_________

2.品種:_________

3.規格:_________(應註明產品的牌號或商標)。

4.質量,按下列第_________項執行:

(1)按照_________標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2)按樣本,樣本作為契約的附屬檔案(應註明樣本封存及保管方式,附屬檔案略)。

(3)按雙方商定要求執行,具體為:_________(應具體約定產品質量要求)。

第二條 數量和計量單位、計量方法

1.數量:_________。

2.計量單位和方法:_________。

3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法:_________。

第三條 包裝方式和包裝品的處理

_________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準,自行約定包裝標準應具體可行,包裝材料由誰供應,包裝費用的負擔)。

第四條 交貨方式

1.交貨時間:_________。

2.交貨地點:_________。

3.運輸方式:_________(註明由誰負責代辦運輸)。

4.保險:_________(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。

5.與買賣相關的單證的轉移:_________。

第五條 驗收

1.驗收時間:

_________。

2.驗收方法:

_________(如採用抽樣檢驗,應註明抽樣標準或方法和比例);

3.驗收標準:

_________;

4.由誰負責驗收和試驗:

_________;

5.驗收如發生爭議,由_________檢驗機構按_________檢驗標準和方法,對產品進行檢驗。

第六條 價格與貨款支付

1.單價:_________;總價:_________(明確幣種及大寫)。

2.貨款支付:

貨款的支付時間:_________;

貨款的支付方式:_________;

運雜費和其它費用的支付時間及方式:_________。

3.預付貨款:_________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

第七條 提出異議的時間和方法

1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥善保管貨物的同時,自收到貨物後_________日內向乙方提出書面異議;在異議期間,甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起_________日內未通知乙方的,視為貨物合乎規定。

2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。

3.乙方在接到甲方書面異議後,應在_________日內負責處理並通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第八條 聲明及保證

甲方:

1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。

2.甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。

乙方:

1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。

2.乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。

第九條 保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

第十條 甲方違約責任

(1)甲方中途退貨的,應向乙方賠償退貨部分貨款的_________%違約金。

(2)甲方未按契約約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之_________計算,向乙方支付違約金;如_________日內仍不能提供的,按中途退貨處理。

(3)甲方自提產品未按乙方通知的日期或契約約定日期提貨的,應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之_________計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

(4)甲方逾期付款的,應按逾期貨款金額每日萬分之_________計算,向乙方支付逾期付款的違約金。

(5)甲方違反契約規定拒絕接受貨物的,應承擔因此給乙方造成的損失。

(6)甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受到的實際損失。

(7)其它約定:_________。

第十一條 乙方的違約責任

(1)乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款_________%的違約金。

(2)乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符契約規定的,如甲方同意利用,應按質論價;甲方不能利用的,應根據具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

(3)乙方因貨物包裝不符合契約規定,須返修或重新包裝的,乙方負責返修或重新包裝,並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的,由乙方負責賠償。

正規的貨物買賣契約 篇13

契約號:____ 日 期:____ 地 點:____

買方:____

地址:____

電報:____

電傳:____

賣方:____

地址:____

電報:____

電傳:____

本契約由買方和賣方商訂。在契約項下,雙方同意按下述條款買賣下述商品:

第一條 品名、規格、數量及單價_

第二條 契約總值 

第三條 原產國別及製造廠商

第四條 裝運港

第五條 目的港

第六條 裝運期

分運:

轉運:

第七條 包裝

所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠洋及長途內陸運輸,防潮,防濕、防震,防鏽,耐野蠻裝卸,以確保貨物不致由上述原因受損,使之完好安全到達安裝或建築工地。任何由於包裝不妥善所致之任何損失均由賣方負擔。

第八條 嘜頭

賣方須用不褪色油漆於每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持乾燥”等字樣及下列嘜頭:____

第九條 保險:裝運後由買方投保。

第十條 付款條件

(1)買方在裝運期前30天,通過中國銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證,其金額為契約總值的__%,計____。該信用證在中國銀行____行收到下列單證並核對無誤後承付(在分運情況下,則按分運比例承付)。

a.全套可議付已裝船清潔海運提單,外加兩份副本,註明“運費已付”,空白抬頭,空白背書。

b.商業發票一式五份,註明契約號,信用證號和嘜頭。

c.裝箱單一式四份,註明每包貨物數量,毛重和淨重。

d.由製造廠家出具並由賣方簽字的品質證明書一式三份。

e.已交付全套技術檔案的確認書一式兩份。

f.裝運後即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。

(2)賣方在裝運後10天內,須航空郵寄三套上述檔案(f除外)寄給買方。

(3)中國銀行在收到契約____中規定的,由雙方簽署的驗收證明後,在____天內,承付契約金額的百分之____,金額為____。

(4)按本契約第15條和第18條,規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

(5)所有發生在中國境內的銀行費用應由買方承擔,所有發生在中國境外的銀行費用應由賣方承擔。

第十一條 裝運條件

(1)賣方必須在裝運前四十天向買方通知預訂的船名及其運輸路線,供買方確認。

(2)賣方必須在裝運前二十天通知買方預計發貨時間,契約號,發票金額,發運件數及每件的重量和尺碼。

(3)賣方必須在裝船完畢後四十八小時內,以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重,發票金額,船名和啟運日期。

(4)如果任一單件貨物的重量達到或超過20噸,長12米,寬2.7米,高3米,賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙,註明詳細的尺碼和重量,以便買方安排內陸運輸。

(5)如果由於賣方未及時按11條第(3)款執行,以致買方未能將貨物及時保險而造成的一切損失,由賣方承擔。

正規的貨物買賣契約 篇14

買方:___________賣方:___________

地址:___________地址:___________

電話:___________電話___________

傳真:___________傳真:___________

郵政編碼:___________郵政編碼:___________

一、契約概述

1、買賣雙方以《中華人民共和國契約法》為依據,經友好協商,就買方購買賣方___________產品事宜,簽訂本契約,以資共同遵守。

2、買方同意購買由賣方銷售的本契約中詳述的___________(以下簡稱“___________”)。

3、買賣雙方同意,本契約由各方法定代表人或授權代表簽字並蓋章後生效。

4、買賣雙方不得在未得到對方同意的情況下將本契約轉讓給第三方。

5、契約簽約地:___________。

6、契約正本壹式陸份,雙方各執叄份。

7、契約設備的生產廠商為___________。

8、在契約履行過程中,雙方之間所有信函應通過傳真或ems傳送。當一方要求書面正式函件時,確認檔案應通過ems快遞。

二、貨物名稱、數量、價款

貨物名稱:____________

型號:____________

數量:____________

價款:____________

三、結算方式

貨款的支付本契約雙方之間所發生的一切費用均以人民幣結算及支付。雙方的結算方式採用現款現貨的方式進行,當賣方收到買方全額貨款後發貨給買方。

四、包裝、運輸、驗貨標準

1、賣方發運的___________應牢固包裝,使其適宜長途運輸、多次操作和裝卸。應採取措施,使其防潮、防雨、防凍、防鏽,確保在正常作業和裝卸條件下安全無損地到達指定地點。

2、賣方應在適宜的位置,以醒目的方式,用中文印刷體書寫以下內容:裝運標記、收貨人、目的地、件數、毛重/淨重、尺寸(長、寬高)及設備名。

3、根據___________的特點和對運輸裝卸的不同要求,所有包裝上以醒目的方式用中文和其他國際通用的標記註明“小心輕放”“向上”“防潮”等。

4、收貨標準如下:

(1)外包裝盒完好無損,無擠壓、無受潮。

(2)___________及相關配件外觀完好、無損壞、無短缺。

五、交貨時間、地點、風險轉移

1、契約生效後,賣方應在______日內把貨物運至買方指定的地點。

2、開箱檢驗時雙方應做好記錄並簽字,以作為雙方確定責任的根據。若賣方由於自身原因不能按雙方同意的日期參加檢驗,或委託買方檢驗,買方有

權單方開箱進行檢驗,檢驗結果與雙方在場時同樣有效。貨到7天內買方未提出質量異議則視為產品驗收交貨完畢:數量屬實、質量合格。

如發現箱內設備部件和技術資料短缺或損壞,且屬賣方責任,則由賣方負責及時補足或更換,並承擔相關費用。

3、貨物的所有權及風險轉移以貨物到達買方指定的地點並驗收合格為分界點。即驗收前貨物所有權及風險歸賣方,驗收後歸買方。

買方聯繫人及驗貨人:______聯繫電話:______

賣方聯繫人及驗貨人:______聯繫電話:______

六、質量標準、保修條款

1、賣方提供的______,必須符合國家質量標準和行業相關技術規範要求;

2、賣方提供的______“三包”有效期為一年(自最終用戶開具發票之日起十二個月內)。

3、賣方提供的______三包有效期為六個月(自最終用戶開具發票之日起六個月內如在三個月內出現無法解決的故障,由賣方負責包換(自最終用戶開具發票之日起三個月內)。

4、賣方所提供產品由______公司全權負責產品質量及服務工作。返修、送修地址:______

收貨人:______

電話:______

郵政郵碼:______

七、不可抗力

1、如發生不可抗力事件,不能履行本契約,經雙方商定,可視情順延完成本契約的時間或終止執行。

2、受不可抗力影響的一方,應在不可抗力發生後7天內,儘快以電傳或電報的方式通知另一方,並用ems郵寄由有權機構出具的證明,以便另一方審查、確認。

3、不可抗力:地震、戰爭、嚴重火災、洪水、颱風、翻船、空難及雙方共同認可的其它不可抗力。

八、違約責任

1、買方若未按契約約定的期限向賣方支付貨款,每逾期一天須按應付貨款的______‰作為違約金補償賣方,此項違約金總額不超過本契約本金的______%。

2、賣方若未能按契約約定的時間交付貨物,每逾期一天按本契約總貨款的_____‰作為違約金補償買方。此項違約金總額不超過本契約本金的______%。

3、由於賣方自身原因錯發到貨地點、收貨單位及收貨人,賣方應承擔錯發期間貨物毀損和遺失的風險,同時立即採取補救措施,並承擔由此產生的運輸保險費用。

4、若因買方原因錯發到貨地點、收貨單位及收貨人,買方應承擔錯發期間的貨物毀損和遺失風險,同時立即採取補救措施,並承擔由此產生的運輸保險費用。

九、智慧財產權、商業秘密

1、賣方保證:向買方所提供的各種技術資料是清晰、完整、正確的,所提供產品的智慧財產權具有合法性,若第三方對其提出異議,由賣方承擔相應的責任。

2、買方對賣方所提供產品的宣傳資料和技術資料只享有非獨占使用權。非賣方同意,不得對其進行任何修改。

3、買方不得將賣方提供的商業秘密泄露給任何第三方。

十、其它約定事項

1、本契約的所有附屬檔案為本契約不可分割的部分,與本契約正文具有同等效力但若附屬檔案與主契約發生衝突時,以主契約為準;

2、________________________________。

十一、章爭議解決

若對本契約有關事宜引起爭議,契約雙方應首先力求以友好協商的方式予以解決。如果協商後爭議仍未解決,雙方同意訴於______人民法院裁決。

買方:____________賣方:____________

法定代表人:__________法定代表人:__________

授權代表____________授權代表____________

日期:__________日期:__________

正規的貨物買賣契約 篇15

甲方(供貨方):乙方(購貨方):

根據《中華人民共和國契約法》及其有關法律法規,為明確甲乙雙方的權利義務,甲、乙雙方經友好協商,就甲方在契約期內為乙方供應商品,達成如下協定:

一、商品的供應甲方向乙方供應乾雜調味品等。

二、商品的質量

甲方向乙方供應的商品的質量應當符合該商品的國家標準,行業標準,沒有國家標準,行業標準的按照通常標準或符合契約目的的特定標準。

三、商品的價格及定貨明細表

1、甲方向乙方供應的商品,除要執行國家訂價或國家指導價的均由雙方協商訂價。

2、甲方供應的商品交易價格以雙方確認的定貨清單為準。(見下表)

3、甲方在供貨價發生提價變動時,應提前十天通知乙方,並在徵得乙方同意的前提下方可執行。商品上漲後產生的超定單貨款在下一季度支付。

四、商品的包裝方式

甲方向乙方供應的商品的包裝應當按照國家規定的通用方式。沒有通用的`方式應當採取足以保護商品的包裝方式,保證商品安全、衛生地運抵乙方。商品的包裝由甲方負擔。

五、供應商品的期限、地點、方式

1、甲方自契約簽訂日起向乙方供貨。

2、若乙方更改需求,甲方在收到該更改通知後5日內未提出書面異議的,則視為甲方同意按更改後的定貨單交貨。

3、供貨的地點為8888各店配貨中心(庫房)。

4、甲方須保證在收到乙方通知後,嚴格按照乙方指定的時段,在8小時內將商品送抵乙方配貨中心,並保證缺貨率不高於10%,否則乙方將考慮和甲方的合作,並保留追究因甲方缺貨所造成的乙方損失的權利。

5、甲方交貨時,送貨的運費由甲方負責。

六、檢驗的標準與方式

1、對於甲方供應的貨物,乙方在驗收時採用本協定第二條之標準做為質量檢驗標準。

2、乙方收貨時僅對甲方所供應物的數量的進行驗收或只對貨物進行抽檢。

七、供應商品的退貨

1、甲方須保證無條件退換有質量問題的商品(如漏罐、漲罐、漲包、穿孔、變質、破碎等);無條件退回不符合或違反國家相關法律法規規定的商品。

2、在保質期內,乙方在符合貨物規定的保質條件下保管該貨品,如發現甲方所供貨物有質量問題,乙方均可向甲方提出質量爭議,甲方應負全部責任。而且乙方因質量問題的退貨不受時間限制。3、甲方同意為乙方更換保質期剩餘兩個月內的產品(個別保質期較短的商品除外)。

4、甲方須協助乙方控制好庫存,加快周轉,保證乙方不斷貨。如乙方出現個別情況下的庫存過大或失控,甲方應積極配合乙方處理和退換。

5、甲方在應該退貨時,在乙方通知兩次甲方仍不處理的,乙方當作已退貨處理,在超定單貨款中扣除該批貨款,如沒有超定單貨款的在下一季度定貨單中扣除。

6、所有情況下的退貨運費有甲方負責。

八、貨款結算方式

1、於甲方開始送貨起30日內付清本次定貨單貨款。

2、乙方支付方式為銀行轉賬。

3、若無發生任何質量問題情況下,乙方要全年購進雙方指定的商品。

4、如有超出定貨清單的貨物,雙方協商補貨,補貨款下一季初支付。

九、違約責任

1.甲方違反契約約定,甲方少交商品,如造成乙方經濟損失甲方應負賠償責任。如果乙方仍然需要少交部分的商品,甲方應當繼續供應少交的商品。

2.乙方不得無故拒收甲方按定貨單供應的商品,造成甲方經濟損失的,應當予以賠償。

3.甲方向乙方供應的商品不符合質量標準的,或提供假冒偽劣、變質、變味的產品,導致乙方遭受相關政府部門或引致乙方顧客的投訴,乙方有權退貨,由此造成的經濟損失由甲方承擔。乙方可單方面終止本契約,並保留追究甲方賠償乙方商譽損失的權利。

十、甲、乙雙方在履行契約的過程中發生爭議,應當協商解決,協商不成,雙方選擇訴訟解決。

十一、本契約甲方為單位時,雙方加蓋公章後生效;甲方為自然人時,自然人簽字後生效。本契約一式兩份,雙方各執一份,效力相同。

甲方(供貨方):乙方(購貨方):地址(住址):地址(住址):主要負責人:主要負責人:聯繫電話:聯繫電話:傳真:傳真:戶名:戶名:開戶銀行:開戶銀行:帳號:帳號:

正規的貨物買賣契約 篇16

買 方:____________________________________

地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

法定代表人:____________ 職務:____________ 國籍:____________

賣 方:____________________________________

地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

法定代表人:____________ 職務:____________ 國籍:____________

經買賣雙方在平等、互利原則上協商一致,達成本協定各條款,共同履行:

第一條 貨物名稱:____________________

第二條 產地:____________________

第三條 數量:____________________

第四條 商標:____________________

第五條 價格:____________________FOB________________

第六條 包裝:____________________

第七條 付款條件:簽訂契約後買方於7個銀行日內開出以賣方為受益人的、經確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無追索權的信用證。

第八條裝船:從賣方收到買方信用證日期算起,45天內予以裝船,若發生買方所訂船舶未按時到達裝貨,按本契約規定,賣方有權向買方索賠損毀/耽擱費,按總金額____%計算為限。因此,買方需向賣方提供銀行保證。

第九條 保 證 金:賣方收到買方信用證的14個銀行日內,向買方寄出____%的保證金或銀行保函。若賣方不執行本契約,其保證金買方予以沒收。

第十條 應附的'單據:賣方向買方提供:

1.全套清潔提貨單;

2.一式四份經簽字的商業發票;

3.原產地證明書;

4.裝箱單;

5.為出口________ 所需的其他主要單據。

第十一條 裝船通知:賣方在規定的裝貨時間至少14天前用電報方式將裝船條件告知買方,買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。

第十二條 其他條款:質量、數量和重量的檢驗可於裝貨港一次進行,若要求提供所需的其他證件,其辦理手續費、領事簽證費應由買方負擔。

第十三條 裝船時間:

第十四條 裝貨效率:每一個晴天工作日,除星期日、節假日外,每艙口進貨為________ 立方(噸)。

第十五條 延期費/慢裝卸罰款:對於________載重噸船來說,每天________U.S.D.。

第十六條 不可抗力:簽約雙方的任何一方由於颱風、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響契約執行時,則延遲契約的期限應相當於事故所影響的時間。

第十七條 契約爭議的解決:

第十八條 本契約於____年__月__日在________市用________文簽署,正本一式兩份,買賣雙方各執一份,買賣雙方簽字生效。

買方:____________________________ 賣方:____________________

代表:____________________________ 代表:____________________

日期:____________________________ 日期:____________________

正規的貨物買賣契約 篇17

供方:

需方:

1.本契約是依照《契約法》訂立的,經雙方簽字蓋章後,即發生法律效力,雙方必須嚴格履行。

2.契約條款:

簽訂雙方商妥訂貨產品總值人民幣玖拾叄萬陸仟元。其產品名稱的規格、質量、數量、單價、總值、交貨付款等詳見銷售票。

3.經濟責任:

(1)供方如未能履行契約,須負下列責任:

①產品、規格、質量不符契約規定:需方同意利用的,按質論價,退貨貶值總值價款,不能利用的,應負責保修、保退、保換。由於延誤交貨時間,每天應償付需方千分之一的餘款。

②產品數量不符合規定:少交需方仍有需要的照數補交;因延期而不要的,可以退貨,並承擔因此而造成的損失;不能交貨的,應償付需方以不能交貨的貨款總值的百分之一的罰金。

(2)需方未能履行契約時,須負以下責任:

①中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格,應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值百分之一罰金。

②中途退貨,由雙方根據實際情況商定,同意退貨的償付退貨部分貨款總值百分之一的罰金。

③自提產品未按規定日期提貨,每延期一天,應償付供方以延期提貨部分貨款總額千分之一罰金。

④未按規定日期付款,每延期一天,應償付以延期付款總額千分之一的罰金。

⑤實行送貨或代運的產品拒絕接貨,應承擔由此而造成的損失和運輸費用及罰金。

(3)產品價格:如需要調整,必須經雙方協商方能變更。

(4)任何一方要求全部或部分解除契約,必須提出充分理由,經雙方協商,並報請鑑證機關備案。

(5)如因生產原料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化,需要變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時,應提前七天與對方協商修訂調整,並報鑑證機關備案,任何一方不得擅自變更契約。一方變更契約,對方有權拒絕收購,因此而不能執行契約應償付對方千分之五的罰金。

(6)確因自然災害等原因,影響執行契約或延期交貨,需提前七天通知對方,經有關機構證明,可酌情減免罰金。

4.執行契約中,發生爭議和糾紛,簽約雙方協商不成,均可向法院提出訴訟。向仲裁機關申請仲裁(兩者選一)

5.本契約及附屬檔案一式兩份,供需雙方各執一份。

供方單位(蓋章):__需方單位(蓋章):

經辦人:年月日

經辦人:年月日

城區貨物買賣契約4

甲方:__________________________________乙方:__________________________________

為保護供需雙方的合法權益,根據《__________》,經協商一致同意簽訂本契約。

一、品名、規格、產地、質量標準、包裝要求、計量單位、數量、單價、金額、供貨時間及數量品名規格、型號、牌號、商標產地或廠家質量標準包裝要求計量單位數量單價總金額交(提)貨時間及數量備註執行記錄

合計人民幣(大寫)

二、供方對質量負責的條件和期限:____

三、交(提)貨方式及地點:____________

四、運輸方式到達

站(港)及收貨單位:______________

五、運輸費用負擔:________________

六、合理損耗計算及負擔:____________

七、包裝費用負擔:________________

八、驗收方法及提出異議的期限:____

九、結算方式及期限:________________

十、違約責任:____________________

十一、契約附屬檔案:____________________

十二、其他約定事項:

1、契約正本一式兩份,雙方各執一份。

2、本契約經雙方簽字蓋章後生效。有效期限自__________年____月____日至__________年____月____日。

甲方:(蓋章)____________________乙方:(蓋章)_____________________

___________年_______月________日___________年_______月________日