商品買賣契約協定2022 篇1
甲 方:有限公司
地 址:廣州荔灣區
聯繫人:
電 話:
開戶行: 中國建設銀行廣州鶴洞支行
帳 號:
乙 方:
地 址:
聯繫人:
電 話:
開戶行:
帳 號:
稅 號:
甲乙雙方依據中華人民共和國有關法律之相關規定,本著誠實守信、互惠互利的原則,結合雙方實際情況,就甲方通過網際網路銷售由乙方直接提供的品牌產品事宜,簽訂本契約:
第一條 定義與主體資格
1、 甲方是在工商行政管理部門登記註冊的,具有在上,開設網上特賣會經營資格的企業法人。甲方應如實向乙方提供域名證書及相關資質證明,並在該資料發生變更後三個工作日內書面通知乙方。(證明資料包括:營業執照、稅務登記證、一般納稅人資格證、電信與信息服務業務經營許可證(icp證)等證件的複印件。)
2、 乙方是在工商行政管理部門登記註冊的,並擁有品牌的合法經營權的企業法人。並應向甲方出具相關合法有效的證件原件並留存影印件。甲方無義務對乙方的或出示的檔案的真實性、合法性進行實質性的審查。如乙方出示或提供的是虛假、無效或失效的證件,一經查實,乙方須賠償甲方因此受到的全部經濟損失,甲方同時有權解除本協定。
3、 雙方的法定代表人及其授權委託人,必須出具合法有效的資格證書、書面委託授權書或其它能證明其具有合法締約資格和能力的書面檔案。
4、 乙方需變更籤約公司或簽約人的,乙方須出具書面申請及相關檔案給甲方審核,甲方同意後方可變更。甲方有權收取乙方變更手續費人民幣伍仟元整。
5、甲乙雙方在本契約簽訂時,應當提供營業執照副本的複印件、稅務登記證複印件等自身主體資格的證明,同時乙方須提交有關商品生產、代理、批發、進口及專項經營等許可或證明檔案。涉及特殊品種的商品時,乙方應提供相應的商品銷售的合法性檔案(例如,銷售化妝品時乙方應向甲方具備或提供化妝品檢驗檢疫ciq標誌、入境貨物檢疫證明、進出口化妝品標籤審核證書等)。
6、 簽約同時,乙方需提供授權甲方的網路經營授權書。作為本契約的有效附屬檔案一。
第二條 上線售賣期、採購貨量及金額:
1、 上線售賣期:雙方根據情況,商定網上售賣期,如有變動,雙方需在商定時間前15天,書面提出。
2、總貨量:具體的貨品採購的品種、數量及貨款的結算以雙方共同訂立的《貨品清單》為有效依據。
第三條 合作貨品的溝通及確認
1、 乙方須在售賣期前 15-18個工作日內,將供應給甲方銷售的《候選貨品清單》提供給甲方,清單中包括但不限於商品名稱、款號、品類、商品條形碼、顏色、尺碼、商場零售價、折後價、可供貨數、材質、詳細尺碼對照表、產品說明以及甲方要求提供的其他信息等。(具體可參考甲方提供的《貨品清單》模板)
2、甲方在收到《候選貨品清單》及乙方提供的樣品後三(3)個工作日內,與乙方溝通確定將安排銷售貨品(下稱“採購貨品”),並列貨品的明細訂貨數據及相關文字資料於《貨品清單》中。經雙方蓋章確認後,《貨品清單》即為確定採購貨品的具體情況及售賣期的書面憑證;
3、雙方確認《貨品清單》後,乙方需向甲方提供《貨品清單》中所列貨品1件/款·色的貨品作為大貨品質樣品,傳送至甲方辦公地點。如甲方有樣品尺碼上的需求,雙方具體溝通。乙方提供的貨品應當與樣品的質量一致且符契約種物的質量合格標準。甲方認為樣品品質不合格可以取消當次的訂購。樣品不列入大貨的收貨數據中,僅作為甲方的驗貨標準。甲方收到乙方傳送的大貨,並確認大貨品質合格後3-5個工作日內,將樣品退回乙方。4、甲方確認乙方樣品品質後,甲方通過銀行轉帳方式,按照《貨品清單》中,所列全部貨品,以貨品採購總金額的%,通過銀行轉賬方式,支付至乙方公司帳戶,作為採購貨品定金。
5、 乙方在收到甲方貨品定金後的三(3)個工作日內,提供以定金金額為準的全額增值稅專用發票至甲方。
第四條 貨品的交付
1、乙方在收到甲方定金貨款後二(2)個工作日內,乙方按《貨品清單》上所列貨品的款式及數量,一次性送達甲方倉庫。甲方倉庫為乙方向甲方交付貨品的法定地點。
2、 乙方向甲方交付貨品時,與產品相關的風險(包括但不限於丟失、損壞或變質風險)在交付時同時轉移給甲方。
3、 乙方交付貨品時,需於交貨前二(2)個工作日內,提供明細的貨品清單及裝箱單,提供方式僅限於以下三種方式:
1> 郵件 2> 傳真 3> 速遞紙質蓋章版數據資料
上述資料的交付信箱、傳真號、地址,僅限於《附屬檔案三:雙方檔案及貨品往來聯繫方式》中規定的,雙方商定的信箱地址、傳真號及速遞地址,交付情況,以乙方提供的郵件存檔資料、傳真記錄、速遞單號為準。
4、 甲方不接受任何非《貨品清單》上所列的貨品(包括超出雙方商定的單款訂貨件數的貨品)。
5、若甲方發現到貨數量短缺的情況,會在全部貨品交付後的七(7)至十(10)個工作日內告知乙方件數,乙方有責任應在收到甲方反饋數據後三(3)個工作日內,完成此部分貨品的數據確認工作。
6、 在任何情形下,乙方接受以甲方的收貨數據為準。
7、 不合格貨品、貨品吊牌資料不全或表面瑕疵等情況(甲方收貨標準,參考本契約附屬檔案四《採購貨品的交付標準》),甲方有權將此部分貨品列入次品範圍內:
8、 對於乙方提供的下列貨品,甲方有權在收到貨品後,自行根據實際情況決定,將此部分貨品退回乙方,退貨運費乙方承擔:
1> 非《貨品清單》所列貨品 2> 不滿足甲方收貨標準的貨品。
9、到貨貨品的不合格貨品率(包括非《貨品清單》貨品)高於30%時,甲方有權將全部貨品退回乙方(退貨運費乙方負責),乙方應在雙方商定的上線售賣期開始的三個工作日前將此批貨品按甲方標準重新打包出貨,因此造成甲方損害的,乙方應當承擔賠償責任。如乙方不能在約定的上線售賣期開始的三個工作日前重新提供貨品或再次提供的貨品不合格率仍高於30%的或因路途耽誤導致該批貨品不能在約定的售賣期開始前運到甲方的,甲方有權解除契約。
第五條 運輸費用
1、 乙方傳送樣品及大貨的送貨運費及運輸保險費由 乙 方承擔;
2、 售賣期結束後,樣品及其他貨品的退回,運費及運輸保險費由 甲 方承擔;
3、 售賣期內,甲方有補貨需要,補貨貨品的運費及運輸保險費由 乙 方承擔。
第六條 乙方需提供的資料
1、 乙方需提供品牌的官方品牌介紹,及的形象圖片。
2、 乙方需按照貨品總件數的1:1,一次性免費提供印有合作品牌logo的品牌專用購物袋給甲方。購物袋必須隨備貨貨品一併傳送至甲方倉庫。
3、 如貨品有尺碼區別,請提供標準尺碼對照表。
第七條 售賣期間補貨
如銷售期內,甲方有補貨需求,雙方溝通貨品情況後。甲方向乙方提供《補貨申請單》,乙方需在收到《補貨申請單》的 24 小時內反饋貨品情況,並保證 48小時內貨到甲方倉庫,如在規定時間內無法到貨,甲方有權拒收貨品,並追究因貨品的到貨延遲造成的一切損失。第八條 退貨、回購及結算
甲方有權將次品及壞品等無條件退回給乙方。
甲方有權將售賣期內未售出的其他合格貨品退回乙方,乙方同意按《貨品清單》中所列的採購單價進行
回購。在合作期間,因產品的上線售賣期間未約定或約定不明確的,甲方有權隨時決定將產品下線停止
售賣,並將未售出的貨品退回乙方,乙方應按《貨品清單》中所列的採購單價進行回購。如乙方提供貨
品質量不合格導致甲方不能上線出售的,甲方可以解除契約並將貨品退回乙方。
1、退回時間:次品、質量不合格貨品可以在開售日前退回也可以在售賣期結束後連同未售出的貨品一併退回。合格貨品在售賣期結束後十四(14)個工作日運回。
2、數據核對:乙方在收到甲方運回、退回的貨品後,一(1)個工作日內完成數據的清點確認工作,如乙方對數據有異議,需書面告知甲方,超出前述期限視為乙方對退回的貨品無異議,差異數量及金額協商解決。
3、發票開具:雙方核對退貨、回購數據無誤後,乙方向甲方開具除去前期已經開具的,定金部分的發票外的增值稅稅率為 17%的全額明細發票,乙方未能按約定向甲方開具相應稅率發票的,應賠償甲方不可抵扣稅款的兩倍經濟損失。
4、貨款結算:甲方收到乙方發票,核對無誤後將剩餘的貨款於五(5)個工作日內通過銀行轉賬方式支付至乙方公司帳戶。
第九條 貨品售後服務
乙方自覺遵守國家關於商品售後服務的相關規定,對通過甲方網站售出的採購貨品按照相關法律法規提供三包服務,並提供書面的《售後三包書》,此書作為本契約的有效附屬檔案。(具體格式及內容,可由乙方自行提供,或參考本契約的有效附屬檔案五《售後三包書》)
第十條 保密條款
1、本契約簽訂、履行過程中以及本契約終止後,任何一方對於本契約之簽署、履行及協定內容以及一方在合作過程中因簽署及履行本契約而知悉或收到的有關協定其他方的商業秘密、專有信息、客戶信息(以下統稱為“保密信息”)均負有保密義務。任何一方及其員工、關聯企業、顧問、代理人或承包商僅可就其履行其在本契約項下義務之目的而使用該類保密信息。未經對方書面許可,任何一方均不得向任何第三方泄露上述保密信息,否則應承擔違約責任並賠償損失。
2、 以下信息不屬於保密信息:
1)有書面證據表明接收信息一方先前已知悉的任何信息;
2)非因接收方的過錯而進入公共領域或因其他原因為公眾所知曉的信息;
3)接收一方其後從其他途徑合法獲得的信息。
第十一條 不可抗力
1、“不可抗力”是指協定雙方不能合理控制、不可預見或即使預見亦無法避免的事件,該事件妨礙、影響或延誤任何一方根據協定履行其全部或部分義務。該事件包括但不限於政策調整、政府行為、自然災害、戰爭或任何其它類似事件。
2、出現不可抗力事件時,知情方應及時、充分地向對方以書面形式發出通知,並告知對方該類事件對本補充協定可能產生的影響,並應當在合理期限內提供相關證明。
3、 由於以上所述不可抗力事件致使協定的部分或全部不能履行或延遲履行,則雙方於彼此間不承擔任何違約責任。
第十二條 違約責任
契約履行期間,如一方違反本契約中任何約定而致使另一方利益遭受損失,另一方有權在違約行為發生後以書面形式告知違約方要求其予以糾正並賠償。如因違約方違反本契約致使守約方發生任何費用、支出、責任或損失,違約方應就此對守約方承擔責任並進行賠償,保障守約方不受損害。乙方必須保證所提供的品牌產品能在甲方的網際網路上銷售並不被任何第三方主張權利,如該品牌產品被任何第三方提出異議或者主張其他妨礙甲方在網際網路上自主銷售的權利,乙方應當直接與該第三方交涉直至此事的解決,如最終無法解決,導致該品牌產品無法在甲方網站上銷售的,乙方應無條件按《貨品清單》中所列的採購單價進行回購甲方未售出的所有貨物,如因第三方主張權利導致甲方的損失,乙方應當承擔賠償責任。
如因乙方提供的貨品存在質量瑕疵導致甲方被消費者投訴或起訴,而甲方需要為此承擔責任的,乙方應全額承擔甲方所受到的損失,該損失包括但不限於:賠償金、處罰金、訴訟費、甲方聘請的律師費及其他相關損失。
第十三條 契約爭議的解決方式
本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,通過訴訟途徑解決,由甲方所在地法院管轄。
第十四條 其他約定事項
1、 本契約期限為 年 月 日至 年 月 日止,本契約自雙方法定代表人或授權代表簽字蓋章之日起生效。
2、 如本契約中的任何條款,無論因何種原因完全或部分無效或不具有執行力,本契約的其餘條款仍應有效並且有約束力。
3、本契約構成雙方對本契約之約定事項及其他有關事宜的完整協定,並且應當替代以前的所有協定或任何其他口頭或書面;除本契約規定的之外,未賦予本契約各方其他權利。
4、 本契約未約定事項,可由雙方另行簽訂書面補充協定,本契約的補充協定或附屬檔案與本契約具有同等的法律效力。
5、 本契約中的各標題僅為方便而設,在解釋本契約時應被忽略。
6、 本契約壹式肆份,甲方執叄份乙方執壹份,具同等法律效力。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代表: 代表:
簽定日期: 年 月 日
商品買賣契約協定2022 篇2
賣方:(下稱甲方)
通訊地址:
聯繫方式:
買方:(下稱乙方)
通訊地址:
聯繫方式:
甲、乙雙方經過友好協商,基於自願及平等互利的原則,就甲方向乙方出賣本契約約定的藝術品事宜,達成如下協定:
風險提示:標的物信息
買賣契約中應根據標的物的類型,在契約中將其特定化。防止因產品約定不清,而產生糾紛。
數量、價款要明確,包括數額的計量單位,大多數事項應由雙方協定,同時需要標出標的物的單價、總價,幣種、支付方式及程式等,各項須明確填寫,不得含糊。
第一條:藝術品概況
序號:
作者/年代:
藝術品名稱:
數量:
單位:
規格尺寸:
質地:
保存現狀:
瑕疵:
備註:
第二條:藝術品權屬
甲方應保證對本契約第一條所列藝術品擁有所有權及處分權並擁有足以對抗任何第三人的權利,同時甲方應如實披露藝術品瑕疵。
第三條:交易價格
經甲、乙雙方確認,本契約交易藝術品的價格合計為:___________元人民幣,甲、乙雙方均應對本契約約定的交易價格保密,任何一方因泄露交易價格給對方造成損失的應承擔賠償責任。
風險提示:價款支付
在實務中,有的買賣契約只是簡單地約定契約款項的金額,對於款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到藉口。
另外,需方應儘量採取銀行轉賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件,儘量要簡單、明確易實施,避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設定明確的逾期付款的違約責任,有效督促或威懾契約付款方。
第四條:付款方式
乙方應於_____年____月____日前將上述款項付至甲方銀行賬戶。
風險提示:履行期限、地點和方式
履行期限、地點和方式要明確,履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔,而且還將涉及貨物在運輸途中發生毀損、滅失風險的承擔問題;履行期限約定不明將會嚴重影響到契約內容的順利履行、實施,產生逾期交貨等糾紛。同樣的契約履行地點不明也會容易引發爭議。
如:有的契約對履行期限作出模糊約定,如“一個月內履行完畢”,但從何時起算一個月沒有約定,這就容易使雙方產生歧義,都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化,約定在“某年某月某日前履行完畢”則就避免了歧義的產生。
第五條:藝術品的交付及驗收
風險提示: 交貨地點
對於“交貨地點”應當明確約定,因為它涉及雙方的利益實現和標的物毀損滅失風險承擔問題。一般情況下,標的物的所有權自交付時轉移,風險承擔隨之轉移。如:在契約中約定交貨地點為賣方的倉庫,則意味著該貨物一旦出庫,其毀損、滅失的風險則轉移到買方處,因此,在簽訂契約時,對於交貨地點的選擇上,應慎重對待。
甲方應自本契約簽訂之日起___日內將藝術品交付給乙方。甲、乙雙方應於交付時進行驗收:
年 月 日至____年____月____日。
風險提示:爭議解決方式
契約雙方一旦發生爭議,協商不成的只能求助於仲裁機構或法院。那么具體選擇哪一種方式,則需要當事人雙方約定,如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個仲裁委員會,否則就會因約定不明而致約定條款無效。
當然雙方也可以約定管轄的法院,而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、契約履行地法院、契約簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一,而不能隨意選擇,否則該條款無效。
第十四條:爭議的處理
本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
( 年 月 日
乙方(簽字):
______年____月____日
商品買賣契約協定2022 篇3
甲方:__步行街
乙方:美國友邦東莞市支公司__營管處
經甲、乙雙方在平等、友好協商的基礎上,就__步行街租賃場地(臨時)一事,達成一致。特制定本協定。
一.甲方同意按指定__步行街 (見附屬檔案) 位置給乙方作為租賃臨時活動場地(詳見附屬檔案場地位置圖)。
二.甲方租賃時間每期為30天(從 20__ 年 2 月 27 日至 20__ 年 4 月 15 日止)。租賃期內終止租賃協定,當自動違約處理。
三.乙方在活動時,必須執行甲方時間(早上 15:00 至晚上 22:00 ),如不執行上述規定時間,第一次口頭警告,第二次作自動違約處理。
四.乙方如要需提供其它設備或供電則另行收費。
五.乙方租賃前,必須提供營業執照及有關證件給甲方備案(如產品合格證等)。
六.如乙方租用甲方任何設備、設施損壞時則按原價賠償。
七.本協定一式二份,甲、乙雙方各執一份。
八.本協定經甲、乙雙方正式簽字後即時生效。
九.補充說明: 如用電請提前一個星期通知策劃部!
甲方:__步行街 乙方:美國友邦東莞市支公司__營管處
甲方(代表)簽名: 乙方簽名:
年 月 日 年 月 日
商品買賣契約協定2022 篇4
一、適用範圍
本契約適用於我市行政區域內具有商業零售性質的超市、大型超市、倉儲式會員店及便利店與供應商之間就商品進貨購銷事宜確立的契約關係。
二、詞語定義
除雙方另有約定外,本契約中下列詞語應當具有本條所賦予的含義:
1、商品購銷:是指供應商與零售商之間建立商品買賣關係,零售商向供應商採購商品並自行組織銷售,按照所採購商品的數量和金額向供應商進行結算的商業模式。
2、零售商:是指直接面向終端消費者提供商品及相應服務的企業法人、其他組織及自然人。
3、供應商:是指與零售商建立商品買賣關係,直接向零售商提供商品及相應服務的企業法人、其他組織及自然人。
4、代理人:是指在本契約履行過程中,有權代表供應商或零售商處理訂貨、驗收、入庫、銷售、退換貨、結算等各個環節相關事宜的授權代表。
5、訂貨:是指本契約有效期內,零售商按照本契約約定的原則、流程和方式,向供應商訂購約定商品的活動。
6、促銷服務費用:是指本契約有效期內,供應商因零售商提供各種形式的促銷服務所應當支付的費用,包括零售商以提供銷售通道、宣傳服務等名義所收取的商品價款之外的全部費用。
7、對帳:是指供應商與零售商之間就購銷商品訂貨、入庫、退貨、庫存等數量和金額進行核對的行為。
8、對帳周期:是指供應商按照本契約及訂單約定向零售商提供商品後,雙方以固定的期間或時間為標準而確定的有規律的核對帳目的周期。
9、對帳日:是指零售商為了工作便利所指定的某一類商品供應商固定的對帳日期。
10、結算:是指零售商根據從供應商處購入商品的數量、金額,向供應商支付貨款的行為。
11、鋪貨期:是指供應商首次訂單商品交付之日起,至首次結算周期起算前零售商占用商品的期間。
12、結算周期:是指鋪貨期滿之日至零售商第一次應向供應商支付貨款日的期間,此後零售商均應當以此期間為標準、依第一次應當向供應商支付貨款的日期類推,同供應商辦理結算的固定周期。
三、契約檔案及組成
1、契約檔案應當能夠相互解釋,互為說明,組成本契約的檔案如下:
(1)本契約
(2)訂購商品清單
(3)雙方代理人授權委託書
(4)促銷服務協定
(5)訂單及訂單確認
(6)商品價格變動檔案
(7)商品交付或驗收、入庫檔案
(8)商品退換貨檔案
(9)商品對帳檔案
(10)商品樣品及各種附隨檔案
2、契約履行過程中,供應商、零售商之間有關商品購銷、質量、包裝等變更事項及違約行為確認的書面協定或檔案視為本契約的組成部分。
3、上述檔案形式不限於雙方文字協定、通知、信函、傳真等,包括零售商通過銷售庫存微機網路管理系統列印的各種交易、對帳記錄。
北京市商品購銷契約
甲方(供應商):_______________________________________
乙方(零售商):_______________________________________
根據《中華人民共和國契約法》及其他有關法律、行政法規的規定,甲、乙雙方遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,就商品進貨購銷事宜協商訂立本契約。
一、訂購商品
1、商品的種類、品名、品牌、規格、生產廠廠名及廠址、等級、質量標準、包裝要求、計量單位及單價等詳見本契約《附屬檔案一》。
2、甲方在本契約簽訂時,應當提供營業執照、稅務登記證等自身主體資格的證明,同時提交有關商品生產、代理、批發或進口許可等有關附隨檔案。
3、上述商品價格已經雙方確認,如因原材料價格、生產經營成本、市場供求關係等變化導致契約期內商品價格變化,要求價格變動一方應當提前15日通知對方,經對方書面確認後方可調價。價格變動自確認之日起生效,適用於確認之日後的新訂單。
4、乙方對本契約中所列商品特別指定原料或樣式等專門條件時,需在簽訂本契約的同時向甲方提交指示說明書或樣式說明書。
5、甲方所提供商品的外包裝應當符合中華人民共和國相關法律法規的規定,用中文標明產品名稱、生產廠廠名與廠址、規格、等級、採用的產品標準、質量檢驗合格證明、使用說明、生產日期和安全使用期或者失效期、警示標誌及其它說明等。商品應當使用正規條形碼,以便於POS機識別;無條形碼的商品應當在《附屬檔案一》中說明,同時向乙方購買內部條形碼貼於商品外包裝上。
6、甲方應當保證其所提供商品的質量符合本契約或訂單約定的質量標準;甲方提供有關商品質量說明的,應當符合該說明的質量要求。質量要求不明確的,按照國家標準、行業標準履行;無國家標準、行業標準的,按照通常標準或者符合契約目的的特定標準履行。
二、代理人
1、本契約代理人在其主管的業務環節中所簽署的各種檔案、單據,作為雙方簽訂、履行契約的有效憑證。
2、雙方如變更或撤換代理人,應當以書面形式提前7日通知對方,委派和撤換代理人的通知書作為本契約附屬檔案。
三、訂貨
1、乙方向甲方訂貨,應當提前72小時發出訂單,雙方約定的訂單形式為:
(1)乙方電子商務平台 (2)電子郵件 (3)傳真 (4)訂貨契約 (5)其他____________
2、訂單應當明確商品的名稱、生產廠廠名和廠址、規格、計量單位、品牌、質量、產地、數量、單價、交貨時間、交貨地點等具體內容。
3、甲方收到訂單後應當在24小時內對能否接受訂單予以明確答覆,答覆形式同訂單形式一致;不予答覆的,視為不接受訂單。如答覆中對訂單具體內容有修改的,乙方應當在24小時內表示是否接受,乙方不接受則視為訂單無效;乙方不予答覆的,視為接受修改的訂單。
4、訂單及訂單答覆以電子網路為傳輸載體的,應當傳送至本契約指定的網址或電子信箱;以傳真、訂貨契約等書面文字為載體的,應當加蓋訂貨單位公章或代理人簽字,方為有效。
四、交貨及驗收
1、甲方應當將訂單列明的商品,按照約定的時間、運輸方式交付到乙方指定地點。
2、乙方應當妥善安排工作人員在到貨後12小時內按照訂單對商品的種類、規格、產地、數量、包裝等進行初步驗收,並出具收貨憑證;如商品不符合本契約及訂單要求的,可以拒絕接收。對於特殊情況下無法在12小時內驗收完畢的,應當出具收貨待驗收憑證,同時告知驗收完畢的具體時間。
3、乙方對於已經驗收的商品發現存在內在質量問題,應當在質量保證期內提出,無質量保證期的在收貨後24個月內提出,否則視為商品質量符契約定。供應商知道或者應當知道所提供商品不符契約定的,不受前述提出異議時間的限制。
質量異議應當以書面形式向甲方提出,甲方應當在收到異議後的10日內予以書面答覆,否則視為認可。
五、商品促銷
1、乙方可以根據企業經營戰略制定商品促銷計畫,以加速商品的周轉和銷售。
2、甲方可以根據自身產品狀況,有選擇地參加促銷活動,同時向乙方支付促銷服務費用或者給予商品價格優惠。
3、雙方應當就促銷方式、促銷期間、乙方所提供的服務內容、甲方支付的服務費用及支付辦法等具體事宜,另行簽訂《促銷服務協定》。
六、商品退換
1、雙方在確定商品價格時,應當對商品退換、損耗問題予以充分考慮。甲方選擇的退換貨類型為_____:
(1)不接受退換貨 (2)可接受全部退換貨 (3)有條件的退換貨
(4)在商品總價值 %損耗範圍內可接受退換貨
2、在選擇有條件退換貨的前提下,為了保持乙方合理庫存,且有利於商品周轉,雙方同意:
在第____種條件時甲方同意更換商品:
(1)殘、次品 (2)季節性商品過季時 (3)滯銷商品 (4)其他 ____
在第____種條件時,甲方接受乙方退貨:
(1)殘、次品 (2)季節性商品過季時 (3)滯銷商品 (4)產品存在質量問題(5)其他
對於存在保質期、有效期的商品,乙方應當在保質期、有效期尚存1/3的期限內提出退換貨。
3、乙方退換貨應當向甲方發出書面退換貨通知,甲方應當於收到後5日內對所退換商品進行核實並書面確認,10日內負責更換或者收回所清退商品。逾期不答覆或書面確認後未在10日內負責更換或者收回所清退商品的,乙方有權自行處置該商品,並在對帳結算時予以扣除。
七、對帳與結算
1、雙方確認的結算方式為_________:
2、採用第1條第(3)種方式結算的,雙方應當在本契約中明確對帳及結算周期。
(1)按照商品的銷售周期,甲乙雙方確認的對帳周期為:每月 次,具體對帳日期為每月日。對帳日前3日,甲方應當按照進貨、銷售、退貨等清單載明的數量及數額向乙方提供《商品對帳單》,乙方持相關單據進行核對,核對無誤後簽字確認;無故不確認的,視為認可《商品對帳單》的內容。
(2)雙方確認的結算周期為:
A10日 B15日 C30日 D45日 E其他____
3、如因商品種類不同,確定的對帳周期、結算周期不同,可就具體商品的對帳周期、結算周期或者其他的對帳、結算辦法另行製作本協定附屬檔案或在《附屬檔案一》中列明。
4、乙方應當盡力建立順利、便捷、無障礙的結算機制。結算期滿後,甲方可持《商品對帳單》及增值稅發票要求乙方足額支付貨款。
5、雙方確定的付款方式為:(1)現金(2)轉賬支票(3)電匯(4)_______
八、智慧財產權的保護
甲方應當保證其所提供的商品不存在任何智慧財產權的瑕疵。如因甲方或其供應商侵犯第三方的專利權、商標專用權、著作權、商業秘密或其他權益產生爭議,給乙方造成經濟損失時,甲方應當承擔全部責任並承擔因此發生的各種費用。
九、違約責任
1、甲乙雙方均應當全面履行本契約的約定,一方違約給另一方造成損失的,應當承擔賠償責任。
2、甲方未按照已經確認的訂單內容發貨,應當負責更換或補足;造成交貨延遲的,每延遲1日應當支付延遲交貨金額萬分之五的違約金;延遲3日以上的,除支付違約金外,乙方有權取消該批次訂單;累計5次遲延交貨的,乙方有權解除本契約。
3、乙方未按照契約約定的期限結算的,每延遲1日,應當按日支付應當結算金額萬分之五的違約金;延遲30日以上的,除支付違約金外,甲方有權解除契約。
4、由於甲方商品質量問題導致消費者退貨或者乙方受到有關政府部門查處,甲方應當積極參與調查處理並賠償因此給乙方造成的全部經濟損失;情節嚴重給乙方商譽造成嚴重損害的,乙方有權解除本契約。
十、契約的解除
1、任何一方非因對方違約提出解除本契約,均應當提前30日以書面形式通知對方,契約自雙方協商確定的日期解除。甲方提出解除契約的,已經支付的各種促銷服務費用乙方不予返還;乙方提出解除契約的,應當按照契約實際履行期的比例向甲方退還已經收取的各種促銷服務費用。
2、任何一方出現如下情形時,另一方有權無需預先告知即以書面通知的方式解除本契約,契約自通知送達之日解除。乙方提出解除契約的,已經收取的各種促銷服務費用不予返還;甲方提出解除契約的,乙方應當按照契約實際履行期的比例向甲方退還已經收取的各種促銷服務費用:
(1)存在本契約第九條第2、3、4款約定的嚴重違約行為時;
(2)受到政府行政主管部門吊銷營業執照或停業處分,或其它喪失合法經營身份或資格的情況發生時;
(3)申請破產、進入清算程式,或陷入無力償付債務或資不抵債的狀態,或其它有充分理由可認為財務狀況惡化或有該可能性時;
(4)未經他方同意,把本契約的權利或義務全部或部分轉讓給第三方的;
(5)增值稅一般納稅人資格被取消時。
3、契約解除後,雙方仍應當按照本契約第七條約定的方式進行對帳和結算。
十一、契約期限
1、本契約有效期自___年___月___日起至___年___月___日止,共___年。
2、契約期滿前1個月,如雙方同意繼續合作,應重新簽訂新的契約;如未簽訂新的契約,乙方仍然下達訂單且甲方接受的,視為原契約自動順延1年。
十二、爭議解決方式
本契約項下發生的爭議,雙方應當協商解決;協商不成的,按照以下第___種方式處理:
(1)向___________________人民法院提起訴訟;
(2)向___________________仲裁委員會申請仲裁。
十三、其他
(二)驗收交接後,雙方應當簽署車位交接單。由於買受人原因未能按期辦
1、本契約涉及的通知,應當以書面形式確認,並在通知方通過郵局以掛號信、特快專遞等形式寄達本契約約定地址或被通知方工作人員簽收後,視為送達。
2、本契約附屬檔案為契約的有效組成部分,按照雙方約定的解釋順序進行解釋。
3、本契約的變更和補充,雙方應當另行簽訂補充協定。
4、本契約經雙方法定代表人或其代理人簽署並加蓋單位公章或契約專用章後生效。
5、本契約一式 份,雙方各執 份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
簽約代表:簽約代表:
電話/傳真 : 電話/傳真:
電子郵件:電子郵件:
開戶銀行/帳號: 開戶銀行/帳號:
稅號:稅號:
蓋章:蓋章:
簽字日期:年 月 日 簽字日期:年 月 日
商品買賣契約協定2022 篇5
契約編號:___________
甲方(賣方):________________________________
註冊地址:____________________________________
郵編:________________________________________
營業執照號碼:________________________________
資質證書號碼:________________________________
法定代表人:__________________________________
聯繫電話:____________________________________
委託代理人:__________________________________
聯繫電話:____________________________________
委託代理機構:________________________________
資質證書號碼:________________________________
註冊地址:____________________________________
郵編:________________________________________
法定代表人:__________________________________
聯繫電話:____________________________________
乙方(買方):________________________________
【身份證】【護照】【營業執照號碼】:__________
國籍:________________________________________
通訊地址:____________________________________
郵編:________________________________________
聯繫電話:____________________________________
【委託代理人】【法定代理人】:________________
國籍:________________________________________
地址:________________________________________
郵編:________________________________________
聯繫電話:____________________________________
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房訂立本契約:
第一條 本商品房土地使用權狀況及項目名稱
本商品房項目的土地使用權為【出讓】【轉讓】【劃撥】方式取得,並依法進行了土地使用權登記,取得《房地產權證》,證書號為_________該地塊土地面積為_________,規劃用途為_________,土地使用年限至______年_____月____日止(其中住宅用地使用年限為______年,非住宅用地使用年限為______年)。本商品房項目【現定名】【暫定名】________。建設工程規劃許可證號為________,施工許可證號為_________。
第二條 本商品房銷售依據
甲方銷售的商品房為下列第__________項:
1.現房。《房地產權證》號:_________________________。
2.預售商品房。《商品房預售(預租)許可證》號:______________,預售商品房批准機關:______________________。
第三條 乙方所購商品房的基本情況
座落:_________區縣(市)鎮________路________街、巷________號________幢________號;總層數________;單元_________;所在層次_________;房號_________;
結構_________________________(按說明填寫);
戶型_________________________(按說明填寫);
用途_________________________(按說明填寫);
建築面積(m2)_____________________________;
套內單價_________________________(元/m2);
軸線範圍___________________________________。
說明:
1.該商品房戶型圖見本契約附屬檔案一;
2.有關房屋公共部位與公用分攤面積構成說明見附屬檔案二;
3.該商品房陽台是[封閉式][非封閉式];
4.該房屋形態是[平層][錯層][躍層][退台式花園洋房];
5.結構分類:[鋼結構][鋼筋混凝土][混合結構][磚木結構][其他結構];
6.戶型分類:[單間][單間配套][一室一廳][二室一廳][二室二廳][三室一廳][三室二廳][三室三廳][四室一廳][四室二廳][四室三廳][五室以上];
7.用途分類:住宅類:[經濟適用房][普通成套住宅][獨立別墅][聯排別墅][高檔公寓];非住宅類:[辦公用房][攤位][門面][商場][車位][倉儲用房][工業用房][其他用房]。
第四條 計價方式與價款
甲方與乙方約定按下述第_________種方式計算該商品房價款:
1.按套內建築面積計算,該商品房總成交金額為【人民幣】________元整,大寫:_______千_______百_______拾______萬______千________百_______拾_______元整。
2.按套(單元)計算,該商品房總價款為【人民幣】_________元整,大寫:_______千________百________拾_________萬______千_______百_______拾_______元整。
第五條 付款方式及期限
本項目商品房預售資金監管銀行為_________。乙方按下列第_________種方式按期付款:
1.一次性付款:_______________________
2.分期付款:_________________________
3.按揭付款:_________________________
第六條 交房期限及交付條件
屬現售商品房的,甲方應當在______年______月______日前,將商品房交付乙方使用。屬預售商品房的,甲方應當在____年_____月_______日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將已進行竣工驗收備案登記的商品房交付乙方使用。
如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除契約或變更契約外,甲方可據實予以延期:
1.遭遇不可抗力,且甲方在發生之日起_________日內告知乙方的。
2._________________________________________________________。
3._________________________________________________________。
第七條 交房手續的辦理
商品房達到交付使用條件後,甲方應當書面通知乙方辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,甲方應當出示《商品房竣工驗收備案登記證》,並簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,甲方還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。甲方不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全,乙方有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由甲方承擔。
由於乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:
1._________________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________
第八條 乙方逾期付款的違約責任
乙方如未按本契約規定的時間付款,按逾期時間,按下列方式處理(不作累加):
1.逾期在_________日之內,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之_________的違約金,契約繼續履行;
2.逾期超過_________日後,甲方有權解除契約。甲方解除契約的,乙方按累計應付款的______%向甲方支付違約金。乙方願意繼續履行契約的,經甲方同意,契約繼續履行,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之_________(該比率應不小於上款中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本契約第五條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。甲方逾期交房的違約責任。
第九條 甲方逾期交房的違約責任
除本契約第六條規定的特殊情況外,甲方如未按本契約規定的期限將該商品房交付乙方使用,按逾期時間,按下列方式處理(不作累加):
1.逾期不超過______日,自本契約第六條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已交付房價款萬分之______的違約金,契約繼續履行;
2.逾期超過______日後,乙方有權解除契約。乙方解除契約的,甲方應當自乙方解除契約通知到達之日起______日內退還全部已付款,並按乙方累計已付款的_______%向乙方支付違約金。乙方要求繼續履行契約的,契約繼續履行,自本契約第六條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已交付房價款萬分之______(該比率應不小於上款中的比率)的違約金。
第十條 面積確認及面積差異處理
根據當事人選擇的計價方式,本條規定以套內建築面積(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。在房屋交付時,房屋建築面積以有資質的房屋測繪機構實測面積為準,如實測面積與契約約定面積有差異的,除法律、法規、規章另有規定外按下列約定處理:
1.契約約定房屋總面積與實測面積誤差在3%以內(含3%)的,據實結算,多退少補。
2.契約約定房屋總面積與實測面積誤差超過3%的,乙方有權退房。乙方退房的,甲方應在乙方提出退房之日起30日內,將已收房款退還給乙方,並按銀行同期貸款利率付給利息。乙方不退房的,實測面積大於契約約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)的,房屋差價由乙方補足;超出3%部分的房屋差價由甲方承擔,產權歸乙方。實測面積小於契約約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)的,房屋差價由甲方據實返還乙方;超出3%部分的房屋差價由甲方雙倍返還乙方。
實測面積 - 約定面積 × 100%
面積誤差比= ———————————————
約定面積
經規劃部門批准的設計變更造成的面積差異,雙方不解除契約的,應當簽訂補充協定。
第十一條 甲方關於房屋產權狀況的承諾
甲方保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因甲方原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由甲方承擔全部責任。若出售的商品房設有他項權利的,甲方應當在出售前徵得他項權人的書面同意,並以書面形式公示和明確告知乙方。
第十二條 規劃、設計變更的約定
經規劃部門批准的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到乙方所購商品房質量、使用功能或使用環境的,甲方應當在有關部門批准同意之日起10日內將變更內容書面通知乙方:
1.該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向;
2._________________________________________;
3._________________________________________;
4._________________________________________;
5._________________________________________。
甲方未在本契約約定時限內通知乙方的,乙方有權退房。
乙方應當在通知到達之日起15日內作出是否退房的書面答覆。15日內未作書面答覆的,視同接受變更。
乙方退房的,甲方須在乙方提出退房書面要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,並按銀行同期貸款利率付給利息。
乙方不退房的,應當與甲方另行簽訂補充協定。
如雙方在30日內未能達成補充協定的,雙方同意解除本契約,並按上款退房的約定處理。
第十三條 甲方關於裝飾、設備標準承諾的違約責任
甲方交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附屬檔案三)的標準。達不到約定標準的,乙方有權要求甲方按照下述第___種方式處理:
1.甲方賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2._________________________________________
3._________________________________________
第十四條 甲方關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾
本項目物業管理用房為_________m2,位於_________幢_________單元_________房號_________,軸線範圍_________。
甲方承諾與該商品房直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件:
1.於_________年_________月_________日前通水;
2.於_________年_________月_________日前通電;
3.於_________年_________月_________日前通氣;
4._________________________________________;
5._________________________________________。
如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1._________________________________________
2._________________________________________
第十五條 關於契約登記和產權登記的約定
現售商品房的,自本契約簽訂之日起30日內,向所在地的區縣(市)房地產交易管理部門申請辦理契約登記備案和《房地產權證》。
預售商品房的,自本契約簽訂之日起10日內向所在地的區縣(市)房地產交易管理部門申請辦理契約登記備案;在商品房交付使用後60日內,應辦理《房地產權證》。
商品買賣契約協定2022 篇6
茲委託__證券公司(下稱貴公司)代理期貨商品的買賣和有關業務,本人願意遵守下列各項規定:
1.有關委託的期貨買賣,概由貴公司代理本人與對方的當事人訂立契約,或由貴公司再行委託代理人與對方當事人訂立契約。
2.有關上述契約的訂立,如在國內,則按照國內的有關法規訂立,如在國外,則按照所在國家的有關法規訂立。
凡代理本人所訂立的契約,對於本人完全發生效力,本人不得持任何異議。
3.本委託契約訂立後,貴公司應於本人另行簽署授權書後正式執行本人賬戶內的交易,一切交易由本人簽署後立即生效,本人將承擔應該承擔的義務和後果,此授權除本人以書面通知貴公司終止外,契約繼續有效。
4.貴公司或貴公司的代理人,因訂立上述契約,或因買賣及有關業務而應支出的費用,包括稅收、運輸、存倉、管理和其他合理所需的款項,概由本人如數承擔。
5.委託買賣的商品,其名稱、商標、規格、數目、價格和訂約以及交貨付款的日期等均需另行填寫“訂單”,經本人或本人指定的被授權人簽名或蓋章,送請貴公司核實後執行。
如果商品的價格未經本人或被授權人填明或約定,即以貴公司當日或當時所公布的價格為準,由貴公司記入訂單,本人約對同意,絕無異議。
6.本人可以保證,所委託買賣的商品都以現款和實貨交付與收受,並且負責承擔履行契約規定的義務。
本人應在貴公司先行儲存款定數額的保證金(數額按交易所規定辦),以備本人有應負責支付的款項而不及時支付時,由貴公司全權處理,並由貴公司事後通知本人,這樣做手續完備,本人毫無異議。
7.上述保證金的數額,將根據本人所委託買賣商品的實際情況,由貴公司增加或減少,如果未能按照規定調整保證金數額時,貴公司可以停止代理本人買賣,必要時還可以終止委託關係,結清收支帳款,如有不足,任憑貴公司依法追討賠償,或留置本人所有的商品,任由處置。
如果本人還有其他違反契約的情況,貴公司也可以照此辦理。
8.如果本人有實際困難或特殊原因而不能以實貨實物為交付或收受時,均請貴公司平倉了結契約後就帳面進行計算,由本人負責其損失或收益。
9.貴公司因受委託而代理買賣商品,所需的通訊和業務方面的費用,由貴公司按照會計標準核算(按照交易規則),都由本人負責支付花銷。
10.本人委託貴公司買賣的商品,其進出口和其他一切手續,以及信用證的開出,概由本人自行辦理。
11.本人把簽字式樣和印鑑留存貴公司,以便貴公司核對。
12.本人將約定的聯絡方式及本人的通訊地址,應向貴公司登記,請依照使用。
如果發生不正確的效果,均由本人負責。
如果通訊地址和約定的聯絡方法需要變更時,本人應向貴公司重新登記。
否則,如因而發生任何損害概由本人負責,而與貴公司無關。
13.貴公司寄交本人的訂單執行報表和帳單的郵寄後三天內除非由本人或貴公司管理部門經理提出修正外,均視為正確無誤而不得提出異議。
14.訂單、通知書、印鑑卡、登記簿、帳冊和有關檔案的格式,均由貴公司訂購使用。
15.本委託書內約定的內容,如有不夠完善的地方,可由貴公司酌情修改或補充,通知本人認可即生效。
16.如有涉及法律的糾紛,在國內一律遵照中華人民共和國的法律條文為依據進行法律訴訟,由此而產生的一切費用,都由敗訴的一方單獨承擔。
17.本委託書的規定對於本人以後委託貴公司代理買賣商品及其有關業務全部有效,本契約將一直有效,除非雙方同意終止契約。
本人還委託貴公司代表本人簽署和執行本人賬戶內的交易。
18.本人一切買賣訂單的發生均可被視為本人深思熟慮後的決定,貴公司所提供的資料和信息僅供本人參考之用,並非交易獲利的保證。
19.貴公司制定的交易規則,應被視為本委託契約的一部分,由雙方共同遵守,本人在簽訂本委託契約的同時接受貴公司交易規則的副本。
20.本人特此聲明已閱讀並充分了解本委託契約書各條文的內容,特簽名如下。
────────────────────────────────────
簽署人姓名:___________簽名:___________
(簽章)
身份證
統一編號:____________電話:___________
住址:_____________________________
證明人姓名:___________簽名:___________
(簽章)
身份證
統一編號:____________電話:___________
住址:_____________________________
────────────────────────────────────
年月日
立委託書人……
中國國際期貨上海公司上海__交易所
代理協定書
協定書號
甲方:中國國際期貨有限公司駐上海__交易所
地址:上海__路__號
__賓館__房
代表:
郵政編碼:______
電話:_____
傳真:_____
開戶行:上海__銀行
__交易辦事處
銀行帳號:______
地址:
代表:
郵政編碼:
電話:
傳真:
開戶行:
銀行帳號:
甲乙雙方本著平等互利的原則,經過友好協商,就乙方委託甲方代理上海石油交易所現貨和期貨交易,達成如下協定:
一、為了確保在上海石油交易所的交易能正常進行,甲乙雙方均須清楚了解並嚴格遵守《中國國際期貨有限公司上海石油交易所代理業務規則》,正確履行雙方的權利和義務。
二、乙方已經仔細閱讀並充分認識了甲方提供的《風險揭示書》的全部內容,一切因乙方看錯市況而遭受的虧損,乙方完全承擔資金乃至資產抵債的責任,甲方不承擔任何責任。
三、作為代理方,甲方有權了解乙方的資信情況。
開戶時乙方需出具經營執照(副本),法人授權書,單位狀況(生產經營狀況、近期財務報表等)等有關資料。
四、乙方為了便於與甲方聯合,除當面填寫“買入(賣出)指令單”外,可再確認傳真、電報、信函、錄音電話中的任何一種方式作為法律認可的委託方式。
另外,乙方法人代表需簽署《法人授權書》,甲方只能接受乙方法人或其指派的授權人的指令。
五、保證金賬戶的設定:
1.本協定簽定後,乙方應在三天內將基礎保證金人民幣壹拾萬元匯入甲方賬戶開戶,此為本協定生效的必要條件。
2.乙方在開具“買入(賣出)指令單”以前,應將足夠的初始保證金匯入甲方賬戶,初始保證金數額為成交金額的%,超越保證金數額的指令,甲方沒有義務執行。
交易平倉後,該初始保證金由甲方及時退回。
3.凡屬期貨交易,每天均按上海石油交易所公布的結算價,對其與成交價的差價部分,要求虧損方交付追加保證金。
如果乙方損失≥100%初始保證金,而又未能在下一交易日前一日15時前及時補足,甲方有權代為平倉,所有損失和費用,由乙方全部負責。
六、甲方代理乙方交易的佣金(含向交易所交納的交易手續費)為交易額的
‰,乙方負責在買賣契約成交後三天內,向甲方交納代理佣金。
七、現貸契約簽定後,乙方憑交易所成交通知單在三天內通知甲方將貨款/提貨憑證存入所。
如是交收現貨交易,乙方應先提供有效發票再行收取貨款。
八、有關稅金問題,均按照上海市稅務機關規定辦理。
九、協定的中止:
1.乙方如需中止委託關係,應向甲方提交書面申請,待甲方核准並結算帳目後,立即中止協定。
2.乙方如不遵守甲方的各項規定,違約情節嚴重的,甲方在追回違約損失的前提下可中止代理關係,並有加以處罰的權利。
十、雙方商定的其他事項:
十一、乙方的印鑑需在甲方備案。
十二、此協定一式貳份。
甲、乙雙方各保留一份。
甲方法人代表:乙方法人代表:
(簽字蓋章) (簽字蓋章)
商品買賣契約協定2022 篇7
買方:____________ (下稱甲方)
賣方:____________ (下稱乙方)
甲乙雙方經充分協商,本著自願及平等互利的原則,訂立本契約。
第一條 名稱、品種、規格和質量
1.名稱、品種、規格:
____________ (應註明產品的`牌號或商標)。
2.質量,按下列第( )項執行:
(1) 按照_______標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。
(2) 按樣本,樣本作為契約的附屬檔案(應註明樣本封存及保管方式)。
(3) 按雙方商定要求執行,具體為:
_____________(應具體約定產品質量要求)。
第二條 數量和計量單位、計量方法
1.數量:________ 。
2.計量單位和方法:__________。
3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法:____________。
第三條 包裝方式和包裝品的處理:
_________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準,自行約定包裝標準應具體可行,包裝材料由誰供應,包裝費用的負擔。)。
第四條 交貨方式:
1.交貨時間:_______。
2.交貨地點:_______。
3.運輸方式:_______(註明由誰負責代辦運輸)。
4.保 險:_______(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。
5.與買賣相關的單證的轉移:___________。
第五條 驗收:
1.驗收時間:_______。
2.驗收方式:
______(如採用抽樣檢驗,應註明抽樣標準或方法和比例)。
3.驗收如發生爭議,由___檢驗機構按___檢驗標準和方法,對產品進行檢驗。
第六條 價格與貨款支付:
1.單價:____;總價:_________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付:
貨款的支付時間:____________;
貨款的支付方式:____________;
甲方(蓋章)_________乙方(蓋章)__________________
簽署人:_________簽署人:__________________
日期:_________ 日期:__________________
商品買賣契約協定2022 篇8
甲方:
乙方:
簽約地點:
簽約時間:
甲,乙雙方本著互惠互利的原則,經平等協商達成如下協定:
1. 乙方向甲方購買如下貨物: 品名規格 材質 規格型號 數量(噸) 含稅單價 金額(元) 生產廠家 螺紋鋼 線材 具體數量以實發為準.
2. 質量標準:甲方保證所銷售的貨物符合現行國標,並附鋼廠原始材質證書。 如經乙方驗收有質量問題,乙方在合理期限內有權根據具體情況要求甲方降價, 換貨,退貨,一切損失由甲方承擔.
3. 價格條款:本契約單價為甲方倉庫含稅交貨價,運雜費由乙方承擔.
4. 付款方式:期限:乙方預付契約貨款10%,餘款提貨前付清.款到提貨,按實發 數量結算.
5. 交貨地點,方式,期限:漢鋼貨場,交貨期8月31日前交清.
6. 包裝方式,損耗計算:按通用方式包裝,按理論計重.
7. 違約責任:按《契約法》有關規定辦理.
8. 契約爭議的解決方式:由契約簽約地法院裁決.
9. 契約有效期:本契約自簽約日生效,有效期半年.
10. 甲,以雙方應誠信履約,未盡事宜,協商解決。
本契約一式二份,雙方各執一份.
甲 方:乙 方:
公司名稱: 公司名稱:
法定代表人: 法定代表人:
商品買賣契約協定2022 篇9
契約編號:
甲方:__________________有限公司乙方:__________________有限公司
電話:_________電話:_________
一、甲、乙雙方根據《中華人民共和國契約法》的有關規定,按照平等互利的原則,經雙方協商,就甲方向乙方購買產品,特簽訂本契約,以便共同遵守。產品具體參數如下:
序號名稱規格參數數量單價總金額(元)
合計金額(大寫)
(以上單價含運費、16%增值稅費等其他一切費用在內)
二、質保期限:年。(乙方保證所提供的產品質保期為自產品交貨驗收之日起年。質保期內出現質量問題的,由乙方負責免費維修或更換產品,所產生的費用均由乙方承擔。)
三、交貨時間及方式:契約簽訂後三個工作日內,由乙方發貨到甲方指定地點。
四、本契約付款方式為:在甲方收貨後七個工作日內,甲方支付給乙方貨款的100%(甲方付款前須收到乙方開具的全額增值稅專用發票及雙方簽字蓋章的送貨單)。
五、乙方保證其產品的各項指標需滿足國家規定標準,及不侵犯任何第三方的合法權益,否則由此造成一切的後果及損失由乙方承擔。
六、本契約自雙方簽字、蓋章後成立生效,自雙方義務履行完畢後契約終止。此契約壹式肆份,甲乙雙方各執貳份,具有同等法律效力。
七、其他未盡事宜按《契約法》有關規定及雙方交易習慣進行解釋、說明、履行。
八、雙方對於契約的履行、解釋等發生爭議的,應先友好協商解決;如協商不成,任意一方可向甲方所在地人民法院提出訴訟。
甲方(蓋章)_________乙方(蓋章)__________________
簽署人:_________簽署人:__________________
日期:_________ 日期:__________________
商品買賣契約協定2022 篇10
甲方(採購方):
乙方(供應商):
為確保甲乙雙方利益得到保護和責任得到履行,依據《中華人民共和國契約法》規定之內容,甲乙雙方經友好協商,就甲方向乙方購買LED照明燈具達成如下協定:
第一條、契約標的(名稱、規格、型號、單價等)
第二條:契約價格
本契約為非固定總價契約,甲方採購價格是指乙方出售的現場炕貨價格,具體包括原材料費、加工費、包裝費、運費、稅率和可能出現的保險費、智慧財產權費。乙方提供的貨物的運輸人員費用、郵資費用以及隨貨物品工具、配件材料費用包含在本契約甲乙雙方商定的價格之內,甲方無需另行支付乙方費用。
第三條:質量保證
1.乙方其出售給甲方的貨物質量保證期為月,自甲方驗收合格之日起計算;
2.乙方應保證所提供的貨物的質量和技術規格應與甲方採購定單中所提出的質量要求和技術規格相一致;若甲方對貨物質量技術性性能無特殊說明的,則乙方貨物質量應達到國家有關部門最新頒布的國家標準或行業標準規範。
3.質保期滿,在乙方不存在違約情形時,甲方應返回質保金或扣除雙方確認的質保金後將剩餘質保金返還給乙方,質保金不計利息。
第四條、貨物的結算與支付
1、甲乙雙方確認的貨物結算依據為:採購契約書複印峻、甲方採購定單(傳真件、掃描件有效)、乙方開具的有效發票,甲方按質量合格貨物數量支付乙方貨款。如因乙方缺少結算依據而導致甲方不能按契約約定期限付款,甲方不承擔逾期付款的違約責任。
2、總契約價人民幣(¥元)按實際安裝數量計算。
3.支付方式:
a契約簽訂生效後,甲方先向乙方支付契約款的%做為契約定金,即元。
b貨到達甲方指定的地點並驗收合格後即付契約的%,即元。
c所有產品安裝調試完成,經過項目方驗收合格後,日之內即付清契約款剩餘的%,即元
第五條、違約責任
1.乙方不能按期按約交貨或部分交貨的,甲方有權不予支付乙方貨款和解除契約,乙方並應向甲方償付相當於不能交貨部分貨款的10%的違約金;
2.乙方所交付的物品品種、數量、規格、質量不符合國家法律法規和本契約規定的,由乙方負責保修、包換或退貨,並承擔由此而支付的實際費用;
3.乙方違反本契約相關約定的,除應承擔違約責任外,因乙方違約導致甲方的其它相關損失的,乙方應當賠償甲方因此所產生的損失。
4.乙方逾期交貨的,按逾期交貨部分貨款計算,向甲方償付每日千分之五的違約金,並承當甲方因此所造成的損失。
第六條、不可抗力
1.不可抗力是指契約生效後,發生不能預見並且對其發生和後果不能防止或避免的事件,如地震、颱風、水災、火災、戰爭、磁電串入等,致使直接影響本契約的履行或不能按約定的條件履行。
2.如發生不可抗力事件,受不可抗力事件影響的一方應立即通知對方,並且在不可抗力發生之日起十日內取得公證機關不能履行或不能全面履行契約的證明送交給對方。雙方同意,可據此免除部分或全部責任。一方不能證明不能履行契約是不可抗力的,應當承擔本契約約定的違約和賠償責任。
第七條、契約變更未盡事宜,雙方協商解決;契約的變更及修改須經雙方同意,以書面形式變更。
第八條、爭議解決方式雙方如發生爭議,應協商解決;如協商不成,甲乙雙方均有權向契約簽約地有管轄權的人民法院提起訴訟。
第九條、本契約一式兩份,雙方各執一份。契約自雙方簽字並蓋章後生效,雙方權利義務履行完畢後,契約終止。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
商品買賣契約協定2022 篇11
再審申請人(原審原告):XX公司,住所地 。 法定代表人:,該公司負責人。被申請人(原審被告):XX公司,住所地____省____市經濟技術____區。法定代表人:,該公司董事長。再審申請人XX公司與被申請人XX公司買賣契約糾紛一案,不服____省____市中級人民法院(20)蘇中商終字第0700號民事判決,向____省高級人民法院申請再審。 再審請求:
一、撤銷____省____市中級人民法院(20)蘇中商終字第0700號民事判決,對本案依法進行再審。
二、支持申請人全部訴訟請求。
三、原審訴訟費由被申請人全部承擔。事實與理由:申請人依據《中華人民共和國民事訴訟法》
第二百條
第一項、
第二項規定,“
(一)有新的證據,足以推翻原判決、裁定的;
(二)原判決、裁定認定的基本事實缺乏證據證明的;”
第二百零五條:“當事人申請再審,應當在判決、裁定發生法律效力後六個月內提出;有本法
第二百條
第一項、
第三項、
第十二項、
第十三項規定情形的,自知道或者應當知道之日起六個月內提出”,特申請再審。具體事實與理由如下:
一、原審法院認定被申請人僅接收了申請人7位客戶的786116元債權屬於事實認定錯誤,實際轉讓債權應為X元。申請人提交的________年度客戶墊款明細中列明的12位客戶的款項總計X元,是截止至________年____月____日申請人與被申請人終止合作協定時,根據當時銷售契約的實際履行情況,核算得出的。原審中被申請人僅認可其中的7位客戶的786116元債權轉讓,其餘5位客戶830742元債權轉讓不予認可,對此主張沒有事實和法律依據。
首先,5位客戶之所以沒有簽訂三方債權轉讓協定,是由於被申請人交付的挖機存在嚴重質量問題,導致5位客戶拒絕配合簽訂三方債權轉讓協定,在申請人作了大量說服及修復挖機的工作後,5位客戶最終仍然沒有簽訂三方債權轉讓協定的主要過錯在於被申請人。
其次,5位客戶中,有的挖機已經被被申請人及其黑龍代理商司強行拖回,有的挖機款已被被申請人關聯企業崑山XX公司收走,在這種情況下,申請人沒有權利也沒有任何依據再向5位客戶主張債權,所以事實上相當於5位客戶的830742元債權已經轉讓給被申請人,被申請人應向申請人支付830742元。對此,申請人在本案一審、二審中已經提交了三份證明、兩位證人證言等證據,足以證明上述觀點。本次再審中,申請人提交一份新證據,內容為客戶劉關於墊款的說明,也能夠證明上述觀點。
二、原審法院關於50萬元獎勵的條件並未成就的認定屬於事實認定錯誤,被申請人應支付申請人50萬元獎勵。
首先,申請人與被申請人之間關於解除代理關係的《協定》
第十條約定“鑒於乙方在市場開拓方面做出的貢獻,甲方向乙方支付獎勵資金300000元”,從本條約定可以看出被申請人承諾支付申請人50萬元獎勵主要是針對申請人的貢獻,至於開具增值稅發票、交付樣機和配件只是附帶的條件,不能因為申請人沒有開具增值稅發票就否定申請人作出的貢獻,進而拒絕支付獎勵,這既不符合協定雙方的真實意思,也對申請人極不公平。如果以開具增值稅發票作為付款條件的話,那么在本案中,被申請人同樣要為申請人開具141萬的增值稅發票,作為申請人支付被申請人141萬元的支付條件,在被申請人未開具增值稅發票的情況下,141萬也不應支付給被申請人。
其次,申請人之所以沒有為被申請人開口增值稅發票的原因在於,根據申請人與被申請人《協定》及補充協定的約定,被申請人需要向申請人指定的
第三方開具金額更大的增值稅發票,由於被申請人拒不開具,由此雙方產生矛盾,申請人是為了減少不必要的損失才延遲開具獎勵金額的增值稅發票,被申請人對此是存在過錯的。
最後,申請人願意在本次再審中為被申請人開具增值稅發票。
三、原審法院認定申請人應支付被申請人744730元主機貨款屬於事實認定錯誤。申請人與被申請人終止代理關係的協定雖然是在________年____月____日簽訂,但相關債權債務核算的時間節點為________年____月____日,也就是說,申請人已經將________年____月____日之前的債權債務全部核算清楚並全部轉讓給了被申請人,事實上申請人與被申請人之間的債權轉讓及代理關係的終止在________年____月____日就已經完成了。________年____月____日之後產生的744730萬元債權和申請人已經沒有任何關係,相應的債權屬於被申請人,應該由被申請人直接向客戶催收,申請人無權去向客戶收取,原審法院認定申請人向被申請人支付主機貨款744730元屬於事實認定錯誤。換個角度講,如果此筆款項應該由申請人支付給被申請人,那744730元的債權申請人就應該有權利向客戶去收取,但鑒於雙方的代理關係已經終止,申請人向客戶收取貨款已經無法實現,因此原審法院判決申請人再向被申請人支付744730元既是事實認定錯誤,又對申請人極不公平,申請人的權利無法實現。綜上所述,原審法院所作的判決認定的基本事實缺乏依據,申請人提交的新證據足以推翻原審判決。因此,再審申請人請求再審法院撤銷該判決,依法改判,支持再審申請人的再審請求
商品買賣契約協定2022 篇12
契約雙方當事人: 出賣人(甲方):_______________(以下簡稱甲方)身份證號碼:__________________________ _______________(房屋共有產權人)身份證號碼___________________________ _______________以上______人是本契約中所述房屋的共有產權人。買受人(乙方):_______________
(以下簡稱乙方)身份證號碼:___________________________根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條、房屋的基本情況: 甲方房屋座落在_______________位於
號樓第____層
戶,共______(套)(間),房屋結構為________,建築面積為______平方米,房屋用途為_______。乙方對甲方所要的房屋做了充分了解,願意購買該房屋。
第二條、本契約中所述房屋為_____________________________,是________________________的家庭(夫妻)共同財產。原建房售房單位允許轉賣,該房屋沒有產權糾紛,不存在房屋抵押,債權債務,以及其他權利瑕疵。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔,乙方不負任何責任。
第三條、上述房產的交易價格: 成交價格為:人民幣___________元整(大寫:____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第四條、付款時間與辦法: 甲乙雙方同意以現金付款方式一次性付款,並已在_20________年____月____日將全款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整交付甲方,付全款付款當天甲方開出收款收條給乙方,並註明收款數額及款項用途。
第四條、房屋交付: 甲方應在開發商交房當日將拆遷安置房屋相關的所有手續和該房有關的檔案及票據交付乙方,(以各項檔案及票據為證明)。甲方於房屋交付使用時將交易的房產及其附帶_______的鑰匙全部交付給乙方。
第五條、甲方逾期交付房屋及逾期的違約責任: 除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約
第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約金。逾期不超過30天,違約金自約定房屋交付之日
第二天起至實際交付之日止,每延期____日(遇法定節假日順延),甲方按乙方已支付房價款金額的_10_%(大寫數字)向乙方支付違約金,契約繼續履行;逾期超過30天(大寫數字),則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第____種約定,追究甲方的違約責任。
1.甲方按乙方累計已付款的__10
%(大寫數字)向乙方支付違約金,契約繼續履行,並在本契約
第五條約定的實際交付之日起_15_天內交付房屋。
2.終止契約,甲方將乙方累計已付款全額還與乙方。賠償損失等同於乙方全額的房款。再按_10%_利率付給乙方利息。
第五條、關於產權登記的約定: 本房屋以後遇到需要辦理房屋產權證,土地證等其它手續,經甲乙雙方協商,按以下約定進行。
1.面積。因房屋是期房。先以圖紙上的標註面積進行結算。待實際交房後,以實測,面積為準。開發商、甲方、乙方三方相互結算。長退短補。2、交房後至未過戶期間。因此房是拆遷安置房,此房證是甲方姓名.甲方應給與乙方,保留在乙方手中。因甲方私藏、隱匿、或抵押、借貸、轉讓等行為均屬於違法無效。由此所造成的一切後果均由甲方負責。
3.過戶條件成熟後,甲方應積極協助乙方辦理過戶手續,並提供所需全套資料。過戶的所有費用由乙方負責。
第六條、本契約辦理公證,經國家公證機關____
公證處公證;但本契約不經過任何法律公證具有同等的法律效力。公正費由乙方負責。本契約在雙方簽字之日(________年____月____日)起生效。本契約中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第七條、本契約需由甲方,乙方,見證方三方共同簽字後方能生效。本契約一式_____份,一份_____張。甲方產權人及甲方委託代理人共持一份,乙方一份,見證方(中間人)____________一份,留存備查。
第八條、本契約發生爭議的解決方式: 雙方本著友好協商,公平合理的原則簽定本契約,簽定本契約後,雙方應嚴格遵守執行,不得以任何理由反悔。在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商解決。協商不成的,雙方同意按以下方式解決糾紛。
1. 提交______仲裁委員會仲裁。
2. 任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第九條、本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定由甲方,乙方,見證方三方共同協商解決,與本契約同具法律效力。
第十、條雙方約定的其他事項:出賣方(甲方):購買方(乙方):見證人
商品買賣契約協定2022 篇13
申請人:_________________有限公司,住所地:______________。
法定代表人:______________,該________________。
申請人因_____________躍訴申請人買賣契約糾紛一事向法院提出管轄權異議。
申請事項
請求貴院依法將本案移送__________人民法院審理。
事實與理由
詹必躍訴申請人買賣契約糾紛一案,因雙方簽訂的買賣契約的履行地在申請人所在地,且申請人又是本案的被告,因此,詹必躍訴申請人買賣契約一案的契約履行地及被告住所地均為申請人所在地,即上海市南匯區。
依據《中華人民共和國民事訴訟法》第二十四條的規定,因契約糾紛提起的訴訟,由被告住所地或契約履行地人民法院管轄,故本案的管轄地應該是申請人住所地上海市南匯區人民法院。請貴院依法移送。
此致
__________人民法院
申請人:________________
_____________年_____月_____日
商品買賣契約協定2022 篇14
出賣人:______________有限公司
買受人:______________
契約編號:_______
簽定時間:____年____月_____日簽定地點:北京市
買賣雙方經友好協商,本著長期合作、互惠互利的原則,就訂購事宜,按照下列條款訂立本契約:
一、標的物名稱及價格:
序號產品名稱
商標及品牌
型號
數量(台)
單價(元)
總計金額(元)
合計:
人民幣(大寫)¥:
1、產品質量要求、技術標準及保修期:符合國家有關規定要求,符合出賣人出廠標準,符合
買受人使用要求。
保修期:
2、隨附必備品,配件及提供方法:
3、標的物的所有權自(交付全額貨款)時起轉移,但買受人未履行(支付全額貨款)義務時,
標的物仍屬於出賣人所有。
4、驗收標準,方法,地點及期限:買受人進行驗收。
如有產品質量問題,貨到一周內買受人提出異議,出賣人負責更換。
5、產品的售後服務:
6、運輸方式及達站和費用承擔:通過汽運和鐵路運輸送貨上門,運輸費用由出賣人承擔。
7、交付標的物方式,時間,地點:出賣人收到買受人現金或支票或電匯底單後,即安排發貨。
8、設備的安裝和調試:由出賣人負責對買受人的技術人員進行產品安裝和調試培訓。
9、包裝標準,包裝物的提供和回收:紙箱包裝,不回收。
二、結算方式、時間、及地點:
1、現款現貨,買受人按出賣人指定帳號電匯或支付支票和現金。
2、契約爭議的解決方式:本契約執行期間如發生爭議,由雙方當事人協商解決;也可以由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,依法向____北京市人民法院起訴。
3、本契約自簽定之日內起生效。
4、其他約定事項協商解決
5、其他事宜:協商解決
本協定一式兩份,由雙方法定代表人或委託代理人簽字並加蓋契約章後生效。
雙方各執一份,具有同等法律效力。
註:傳真件同樣具有同等法律效力。
出賣人______________買受人______________
出賣人(章):買受人(章)
住所:住所:
法定代表人:_______法定代表人:
委託代理人:委託代理人:
電話:______________電話:
開戶銀行:_____________________開戶銀行:
帳號:_____________________帳號:
稅號:_____________________稅號:
郵政編碼:_____________________郵政編碼:
簽訂日期:____年____月_____日簽訂日期:____年____月_____日
商品買賣契約協定2022 篇15
發包方: (以下簡稱甲方) 承包方: (以下簡稱乙方)為了促進“三農經濟”發展,提高村民收入,在村委主持下,甲、乙雙方本著自願、平等、互惠共贏的原則,經友好協商,就乙方租賃甲方土地一事,為明確雙方權利和義務,達成如下協定:
一、租賃標的:甲方自願將本人位於 村(隊)水X畝 分 厘承包給乙方自主經營管理,作為種植果樹(或經濟作物和以及房屋和相應配套設施)基地使用。
二、租賃時間:從公元________年____月____日起至________年____月____日止,共________年。
三、租賃費用和支付方式:以畝計算,每畝每年租金人民幣壹仟壹佰元整,每年農曆月____日前交清,租賃期間不再產生其他費用。
四、雙方權利與義務
1. 乙方以租賃的方式承包甲方的農田,自主進行種植、經營,甲方不得以任何藉口進行干涉、干預,否則甲方應承擔乙方在承包期內的全部損失。
2. 乙方應按照本協定約定向甲方交納租金,如不按期交付租金,甲方有權解除契約。
3. 在租賃期內,乙方從事契約約定項目的生產經營。
4. 乙方有權使用租賃土地周邊的水、電及道路等基礎公用設施。
5. 乙方可在該地塊建設與約定用途有關的生產生活設施。
6. 承租期滿租賃土地上植物、設施歸乙方所有,乙方有義務處理好植物樹苗、樹根和設施。
7. 承租期滿在同等條件下乙方享有優先承租權。
8. 經甲乙雙方協商,契約期滿後,土地的平整一切由甲方自行負責,乙方不負平整土地責任。
五、承包期限內其他事項在承包期限內,甲方不得中途停止或提高承包金額,水X應收補貼或應交各種稅費全部由甲方收入和支出。乙方應交承包金,乙方有自主經營或轉包權,所有產權收益合部屬乙方所有,甲方不得以任何形式找藉口進行干涉破壞,如發現甲方所屬的村民或其他人員有破壞,盜搶果實財物、設施等行為時,甲方必須積極協助處理,甲方竭誠為乙方經營管理提供各種方便。
六、意外情況如乙方出現虧損或其他原因而無法斷續經營,甲方應允許乙方終止契約,但乙方必須付清當年的承包金。如乙方沒有違約行為,甲方無權單方終止契約。如遇建設征地,則租金相應減少,青苗、房屋設施附著物的賠償費歸乙方所有,如遇特大自然災害,生產嚴重損失或政策性變化等造成無法經營,則契約自動解除。
七、違約責任雙方簽訂契約後負法律責任,必須共同遵守履行。如乙方違約,則乙方在承包田上的種植及不動產投資歸甲方所有,如甲方違約,則甲方賠償乙方在承包期內的全部經濟損失。
八、爭議解決方式本協定在履行過程中發生爭議的,由雙方當事人協商解決,協商不成的,雙方均可向有管轄權的人民法院起訴。
九、本契約自簽訂之日起生效,共一式兩份,甲乙雙方各執一份,每份均具同等法律效力。甲方簽名(指紋): 乙方簽名(指紋):村委會同意(蓋章): 隊長簽名(指紋):________年____月____日
商品買賣契約協定2022 篇16
甲方:安徽省驛達高速公路服務區經營管理有限公司龍門寺服務區
乙方:
根據《中華人民共和國契約法》及其他有關法律、法規的規定,甲、乙雙方經友好協商,在平等、自願、公平、誠信、守法的原則下簽訂本契約,以資共同遵守。
一、主體資格
乙方在本契約簽訂時,應當提供營業執照、稅務登記證、衛生許可證等合法締約主體資格的證明。
二、契約標的
(一)供應的商品種類、品名、品牌、規格、生產廠廠名及廠址、等級、質量標準、包裝要求、計量單位、有效期及單價等,詳見本契約附屬檔案一《購銷商品確認單》。在契約期內,調整商品及價格時,以雙方確認的《購銷商品確認單》為準。
(二)乙方應當按《購銷商品確認單》提交相關商品生產、代理、批發、進口、專項經營等許可或證明檔案以及相關質量檢驗證明。有專利、註冊商標標識的,還應提供國家頒發的有關證明。
三、商品價格
(一)除屬於國家定價的商品外,乙方對所供貨商品自行定價,乙方報給甲方的價格,應公平合理。乙方應以書面送達方式向甲方報價。
(二)經甲方書面確認之乙方《購銷商品確認單》將作為本協定之附屬檔案。雙方約定:報價單中商品的價格作為商品到達甲方指定收貨地點並交付給甲方的實際成交價格,包裝、運輸、裝卸等費用及風險由乙方承擔。
(三)乙方變更商品單價時,必須提前三天將該類商品的新報價以書面形式通知甲方,經甲方書面確認後方可變價。
(四)甲方訂單不另標明交易價格,以保障雙方交易價格之機密性,雙方成交價格應以本條第(二)項所述之報價單為準。
四、商品質量
(一)乙方供應的商品必須符合以下要求:
A、具有符合國家和地方規定的產品質量檢驗合格證。
B、有中文標明的產品名稱、產品產地、生產廠名及廠址。
C、有產品說明書(包含對規格、等級、所含成份的名稱及數量的說明)。
D、有使用期限說明書(包含:生產日期、安全使用期限、失效期限的說明)。
對於上述資料,如果商品包裝物上已有印刷,或者貼在商品上的商標(標誌)上已具備的,可以不另行提供。
(二)乙方應在標明的該商品的保質期限及保質條件下對商品的質量全面負責,同時自付費用承擔提供商品質量所引起的相關責任。
(三)乙方不得向甲方提供假冒偽劣商品,所提供的商品,其剩餘保質期時間必須在原有保質期的2/3以上。
(四)乙方供應的商品質量應當符合中華人民共和國相關法律法規規定的質量標準。
(五)乙方所提供商品的質量應當符合本契約或訂單約定的質量標準;質量要求不明確的,執行國家標準、行業標準;無國家標準、行業標準的,執行通常標準或者符合契約目的的特定標準。
(六)因商品的售後服務所產生的費用,經乙方確認後,甲方先行墊付的,甲方可在乙方貨款中直接抵扣或由乙方直接給付。另有約定的,從其約定。
(七)為保障消費者權益,貫徹國家食品等安全方面的有關規定,甲方可對乙方提供的商品每年度進行4次的定期抽檢,由此產生的檢驗費由乙方承擔。甲方也可進行不定期抽檢,抽檢商品質量合格的,檢驗費由甲方承擔,不合格的則由乙方承擔,甲方應出具檢驗報告單。
商品在銷售過程中由政府專門機構依有關規定進行的質量檢驗,如檢驗部分收取費用的,抽檢商品質量合格的,檢驗費由雙方共擔,不合格的檢驗費則由乙方承擔。
由消費者投訴而送檢的商品,檢驗後不合格的,檢驗費用由乙方承擔。
上述檢驗應由乙方承擔的費用,甲方需提供政府專門檢驗機構合法收費憑證,並以憑證金額向乙方結算。
五、交貨及驗收
(一)交貨實行送貨制,即:乙方應按訂單所規定的時間(以開出日起四天內)將商品運至甲方所指定的交貨地點交予甲方。
(二)乙方交貨時,貨到現場時商品從卸貨到進入甲方倉庫中所發生的搬運工作一律由乙方負責,貨到現場時甲方收貨人員僅點收箱數量或件數,以後甲方開箱時如發現商品數量、質量等不符合本契約的約定,則由乙方負責。
(三)乙方應按訂單一次性交完商品,不可多交或少交、分批交貨。遇到特殊情況,可同甲方相關人員協商。
(四)乙方交貨時,應提供甲方訂單複印件或傳真件,乙方根據甲方訂單複印件或傳真件開具送貨單,包括產品名稱、規格、數量、單價、金額。甲方根據訂單和送貨單驗收,點收完畢後,雙方交接人員簽字。
六、退、換貨
(一)乙方貨品進入甲方超市,如出現質量上問題或滯銷,乙方應對供應的貨品實行二包:包退、包換。但在退換滯銷貨品時該貨品的剩餘保質期時間應不少於原有保質期1/3,單件外觀無破損且未使用。
(二)對出現滯銷或問題商品,乙方應儘快安排退換貨。甲方以書面形式通知乙方退換貨類別,如五天內乙方仍未安排貨品的退換,所涉及到需退換貨品的保質期的全部責任由乙方負責,甲方按退貨通知確定數量直接從應付貨款中扣減。
(三)甲方收貨後在實際銷售時開箱發現商品有殘損或短缺,乙方應組織退換或補貨。
(四)甲方收貨後發現乙方所提供的商品存在隱蔽瑕疵或其他質量問題,乙方應無條件組織退換。
七、質量保證金
乙方貨物進入甲方場地銷售前應向甲方繳納 為質量保證金,在質量保證期屆滿或驗收交接日一年後,無質量問題無息返還質量保證金。
八、對帳
(一)甲乙雙方確認的對帳周期為:每月一次,對帳日期為每月3日至10日,對帳期限為8天。
(二)甲方更改訂單在合理的時間內以書面形式來實現。如乙方在收到該更改訂單的書面通知後二日內未提出書面異議,則視為乙方同意按該更改訂單交易,且交易單價不變。
(三)如乙方在收到甲方更改訂單的書面通知後二日內提出書面異議,則甲方的更改無效。如果乙方要求有條件地更改訂單的,則乙方應同甲方相關人員在平等互利、協商一致的基礎上予以處理。
(四)乙方應在收取貨款時,向甲方開具合法有效的增值稅專用發票並附送貨單結算聯。
九、結算
甲方以下列方式結算貨款:
乙方開戶行:
帳號:
稅號:
雙方確認的結算周期為:帳期30天
十、契約的終止
(一)乙方不能按訂單規定的交貨期限履行交貨義務的,甲方有權終止契約,並追究乙方的違約責任。
(二)乙方如果要求推遲履行、並取得甲方書面同意其延期履行後仍不能在規定期限內履行的,甲方有權單方終止契約,並追究乙方的責任。
(三)雙方經協商一致後可修改、終止契約。
(四)雙方因發生不可抗力事件而致契約義務不能履行的,契約可以終止。
(五)出現本契約其他條款中有關允許一方終止契約的情況時,也可以終止契約。
十一、違約責任
(一)乙方因產品質量問題給甲方造成損失或違反本契約“商品質量”條款的,甲方從乙方交納的質量保證金里扣除損失的10倍作為違約金並終止契約。
(二)乙方供給甲方的商品價格如高於乙方供給其它同類客戶的價格,甲方有權終止契約並要求乙方按該訂單商品金額的5倍支付違約金。
(三)乙方配送率累計3次達不到95%,甲方有權終止契約。
(四)乙方不能按照本契約的規定履行交貨義務且逾期2天以上,則按未交貨物的價款的20%向甲方支付違約金。
(五)乙方違反本契約其他條款的,須賠償甲方的全部損失並支付甲方違約金伍萬元。
十二、契約期限
(一)本契約期自 年 月 日起至 年 月 日。
(二)契約期滿前個月,如雙方同意繼續合作,應重新簽訂新的契約;如未簽訂新的契約,甲方仍然下達訂單且乙方接受的,視為按原契約繼續履行。
十三、爭議解決
本契約項下發生的爭議,雙方應當協商解決,也可向有關行政機關投訴處理;協商不成的,向合肥仲裁委員會申請仲裁。
十、其它
(一)在履行本契約過程中,雙方明確授權代理人和具體執行交易過程中各環節代理人以及代理行為的法律效力,從而確保契約的順利履行。
(二)本契約涉及的通知,應當以雙方約定的形式送達。
(三)一方向另一方收取貨款或者費用的,應向對方開具發票或收據。
(四)本契約的變更和補充,雙方應當另行簽訂補充協定,且補充協定不得與本契約相衝突。
(五)本契約經雙方法定代表人或其代理人簽署並加蓋公章後生效。
(六)本契約一式六份,雙方各執三份,均具同等法律效力。
(七)乙方需繳納 作為新品促銷服務費。
(八)年終返利
年配送額0-50(含)萬元返 %;
年配送額50-100(含)萬元返 %,以此類推。
結算方式:乙方於 年 月 日前將年終返利轉賬至甲方,甲方提供相關票據。
甲方: 乙方:
簽約代表: 簽約代表:
蓋章: 蓋章:
簽字日期: 年 月 日
商品買賣契約協定2022 篇17
契約編號:
商品買賣契約
買方:
賣方:
簽約時間 年 月 日
商 品 買 賣 合 同
買方: (下稱甲方)
地址:
電話:
賣方: (下稱乙方)
地址:
電話:
甲乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等相關法律法規的有關規定,經過協商,本著自願及平等互利的原則,就甲方向乙方出賣本契約約定的貨物事宜,達成如下一致:
第一條名稱、規格和質量
1.名稱:
2.規格:
(應註明產品的牌號或商標)。
3.質量,按下列第 項執行:
(1)按照 標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。
(2)按樣本,樣本作為契約的附屬檔案(應註明樣本封存及保管方式,附屬檔案略)。
(3)按雙方商定要求執行,具體為:
(應具體約定產品質量要求)。
第二條 數量和計量單位、計量方法
1.數量: 。
2.計量單位和方法: 。
3.損耗的承擔: 由 方承擔。
第三條 包裝方式和包裝品的處理
。
第四條 交貨方式
1.交貨時間:
2.交貨地點:
3. 運輸方式:
4. 保險:
第五條 損失風險
貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔,其後的損失風險由乙方承擔。
第六條 價格與貨款支付
1.單價: ;
總價: 。(大寫)。
2. 貨款支付:
貨款的支付時間: ;
貨款的支付方式: ;
運雜費和其他費用的支付時間及方式: 。
3. 預付貨款: 。
第七條 提出異議的時間和方法
1. 甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥善保管貨物的同時,自收到貨物後 日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起 日內未通知乙方的,視為貨物符合規定。
2. 甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。
第八條 甲方違約責任
1.甲方逾期付款的,應按逾期付款金額每日萬分之 計算,向乙方支付逾期付款的違約金。
2.甲方違反契約規定拒絕接受貨物的,應承擔因此給乙方造成的損失。
3.甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受到的實際損失。
4.其他約定:
。
第九條 乙方的違約責任
1.乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款 %的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符契約規定的,如甲方同意利用,應按質論價;甲方不能利用的,應根據具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因貨物包裝不符合契約規定,須返修或重新包裝的,乙方負責返修或重新包裝,並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的,由乙方負責賠償。
4.乙方逾期交貨的,應按照逾期交貨金額每日萬分之 計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過 日,甲方有權終止契約並可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規格、花色、質量不符契約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,均應由乙方承擔。
6.貨物錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運到契約規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的,甲方接到貨物後,仍可按契約約定的付款時間付款;契約約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要貨物的,乙方應按數補交,並承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的,應在接到乙方通知後 日內通知乙方,辦理解除契約手續,逾期不答覆的,視為同意乙方發貨。
8.其他: 。
第十條 不可抗力
本契約所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在不可抗力事件結束後
日內,提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。
第十一條 其他事項
1. 按本契約規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失,應當在明確責任後 日內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。
2. 約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的,損失賠償額應當相當於違約所造成的損失,包括契約履行後可獲得的利益,但不得超過違反契約一方訂立契約時應當預見到的因違反契約可能造成的損失。
3. 契約有效期內,除非經過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除契約。
第十二條 爭議的處理
本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,依法向 人民法院起訴。
第十三條 解釋
本契約的理解與解釋應依據契約目的和文本原義進行,本契約的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本契約的解釋。
第十四條 補充與附屬檔案
本契約未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協定。本契約的附屬檔案和補充協定均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。
第十五條 契約效力
本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。本契約正本一式 份,雙方各執 份,具有同等法律效力;契約副本一式 份,送 各留存一份。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代表(簽字): 代表(簽字):
年 月 日 年 月 日
濟南靳律師:受人之託,忠人之事!
盡心盡力、最大限度保障當事人的合法權益是
靳律師多年來一直堅持的辦案理念!