公司設備樣品買賣契約書

公司設備樣品買賣契約書 篇1

賣方:________

地址:____________________

郵編:____________________

電話:____________________

傳真:____________________

電子信箱:________________

買方:________

地址:____________________

郵編:____________________

電話:____________________

傳真:____________________

電子信箱:

茲為設備買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條乙方向甲方訂購________設備,於契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的設備________件,甲方應於________日內交付乙方。

第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方有損害時,乙方可請求賠償。

第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。

第四條買賣貨款議定每件人民幣________元,共人民幣________元,於甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,並催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條乙方預知屆期不能付款的,可於________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應盡賠償之責。

第六條甲方所交付設備,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,乙方有損害者,得請求賠償。

第七條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。

第八條契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的,提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。

第九條其他約定事項:________

本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人:_______買受人:_______

___________年_________月_____日___________年_________月_____日

簽訂地點:_____________________簽訂地點:_____________________

公司設備樣品買賣契約書 篇2

供貨方):購貨方(以下簡稱乙方):

一:水泥管模具(平口)

二:懸輥機

三:門式行車一台:10噸,跨度16米,有效高度9米,總長24米,軌道總長120米,單價150000元;四;滾焊機Φ300-Φ1500一台,單價65000元;五;立式攪拌機一台,直徑1800,單價15000元台; 總金額(人民幣)大寫:肆拾叄萬貳仟元整;

六:交(提)貨地點____市____區古城營高速出口處東

七:交貨日期:06

八:運輸費用----由 乙 方承擔;

九:合理損耗及計算方法------現場交接,經鑑定屬甲方產品質量問題,甲方無條件更換。(以產品的完整性和無損壞為標準);

十:結算方式及期限------預付總貨款的30%為預付款。提貨一次結清;甲乙方如未按時交提貨按總金額10%進行違約賠償;十

一:違約責任------甲乙雙方嚴格遵守契約,出現不可遇見的問題時,在相互諒解的前題下進行協商處理。若甲乙雙方協商無法達成時,由所屬地方法院仲裁裁決,因此所產生的費用均由敗訴方承擔;十

二:本契約一式兩份,甲乙雙方各持一份,雙方簽字(蓋章)付預付款起生效,契約中任何文字修改需蓋公章確認。甲方:乙方:________年____月____日:買賣契約 篇10甲 方:乙 方: 上海XX公司 簽訂地點:上海

一、產品名稱、型號、廠家、數量、金額、供貨時間及數量註:以上數量為暫定數量,結算以實際面積結算,單價如上。

二、質量要求技術標準、乙方對質量負責的條件和期限:

1、 本契約產品乙方均按國家標準進行生產,甲方要求的產品等級見上表中產品等級,乙方所有產品的質量等級、顏色、厚度等均要符合甲方的要求。

2、 因乙方所提供的產品不符契約定的質量要求,乙方應負責及時調換符合需方質量要求的產品並承擔由此而發生的相關費用。

3、本契約產品的質量保證期為________年,在質量保證期內,乙方對乙方所提供的產品質量承擔保修責任。

4、如甲方超出契約數量,超出部分應提前20天通知乙方。

三、交(提)貨地點、方式:____市____區華____鎮新府中路

四、運輸方式及到達站港和費用負擔:由乙方負責。

五、合理損耗及計算方法:本契約產品在交貨前的一切損耗及發生的相關費用均由乙方負責。

六、包裝標準、包裝物的供應與回收:本契約產品在交貨之前或之時均應有與之質量相符的妥善包裝,且因包裝本契約產品而發生的相關費用已包括在本契約價款中。

七、驗收標準、方法及提出異議期限:本契約產品的驗收標準以本契約

第二款

第一條約定的內容為準,驗收方法以實現契約目的所採用的通常方法為準。

八、隨即備品、配件工具數量及供應方法: 無

九、結算方式及期限:

1、 本契約

第一款中約定的工程數量均為暫估工程數量,結算時以甲方的實際採購數量乘以本契約與之相對應的產品單價結算。

2、 本契約

第一款中約定的暫估工程數量如少於工程實際使用數量時,乙方應負責補足實際用量。

3、 付款方式:

(1) 每月____日提交當月形象進度,次月____日審核完畢,次月2____日支付核定進度款的80%,累積支付至契約總價的80%,停止支付。

(2) 在符合預期質量工期目標及竣工資料正確移交後,根據審價報告,累計付至最終結算總金額的95%。預留5%保修金,(預留保修金不計利息)。

4、 本工程的質量保修期為________年。

5、本工程提供: 工程款 發票。

十、如需提供擔保,另立契約擔保書,作為本契約附屬檔案: 無十

一、違約責任:按 合 同 法 辦 理十

二、解決契約糾紛的方式: 雙方協商,協商不成,可向契約簽訂地人民法院起訴。特別約定:甲方與乙方已就本契約的條款進行了充分協商並已將本契約及對應的主契約相關條款逐條向乙方作了解釋, 現甲、乙雙方已全面掌握本契約及主契約所確定的各方 當事人的權利和義務,對簽署該契約所產生的責任和法律後果也有了充分認識。依據甲方與業主(或總承包商)簽訂的工程承包契約 (簡稱主契約),甲方將主契約內部分勞務工程施工分包給乙方,甲、乙雙方遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,就工程施工事項經協商達成一致,訂立本契約共同信守,並確認本契約為解決爭議時的依據。十三﹑工程工期

1. 乙方應於契約簽訂後開始進行準備

2. 進場時間發生延緩時乙方應不定期主動與甲方現場代表聯絡,了解進場時間做好進場施工準備,並應於甲方通知開始24小時內組織施工人員及機具設備、設施進場施工。

3. 乙方應根據甲方的整體工程工期總控計畫及現場特定要求(如有)分期或全部完成分包工程,無條件且絕對配合甲方的整體工程工期總控計畫要求。

4. 因考慮項目的規模,乙方必須在承接的所有施工樓面根據不同的工程量同時間合理按排人力。十四﹑工程圖紙甲方應在分包工作開工1天前,向乙方提供本契約約定的分包工程圖紙一套,同 時乙方應根據現場實際情況進行圖紙深化。 十五﹑雙方約定

1.甲方按業主(或總承包商)及相關部門要求進行的,涉及到的乙方分包工程項目內容、施工場地的檢查。

2.甲方按業主(或總承包商)及相關部門要求進行的,涉及到的乙方分包隱蔽工程驗收、工程竣工驗收等。 十六﹑施工安全

1. 由於乙方違反安全生產有關規定,或安全措施不力,在接到甲方發出的通知及警告後,乙方必須在甲方規定的時間內糾正及改正,乙方因任何安全事故的責任和發生的費用和損失概由乙方承擔及賠償。

2. 乙方在施工中發生重大傷亡及其他安全事故,應按有關規定立即上報甲方及相關部門,並按國家有關法律、行政法規對事故進行處理。甲、乙 雙方對事故責任有爭議時,應按相關規定處理。

3. 乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準進行施工,並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,採取必要的安全防護措施,消 除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此而發生的一切費用, 均由乙方承擔。

4. 甲方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,並對他們的安全負責。甲方不得要求乙方違反安全管理的規定進行施工。因甲方原因導致的安全事故,由 甲方承擔相應責任及發生的費用。 十七﹑安全防護乙方在施工現場內使用的安全保護用品(如安全帽、安全帶及其他保護用品),由乙方提供使用計畫,經甲方批准後,由甲方負責供應。十八﹑工地保險

1.乙方應為自身施工現場作業人員按有關規定辦理意外傷害保險,並支付保險費用。

2. 如需由甲方代為乙方辦理及支付費用時,乙方同意甲方從應付乙方的任何款項中直接扣除。十九﹑工地清潔乙方所有施工人員均能做到落手清並根據甲方規定要求完成其分包工程的每____日場地清潔及垃圾清運工作,甲方、業主(或總承包商)對此等工作不滿意時, 乙方在甲方指令及規定時間內後仍未採取有效措施時,甲方有權委託

第三方重 新完成,由此產生的一切費用及甲方損失將由乙方承擔及賠償。 二十﹑成品保護

1. 乙方有義務和責任保護其自身及他人完成的任何工作成果,且有義務和責任保護至甲方整體工程竣工驗收合格到業主(或總承包商)接收為止。

2. 所有施工必須遵守工程施工規範,且必須被甲方、業主(或總承包商)及有關政府部門或機構認可。二十一﹑工程資料乙方必須在規定時間內按照甲方要求提供符合要求的工程資料。 二十二﹑違約責任按《民法典》辦理。 二十三﹑疑義申訴

1.乙方因保留相應資料,在甲方根據主契約向業主(或總承包商)遞交索賠意向通知書或其它資料時,乙方應予以積極配合,並出示相應資料。

2.在勞務作業實施過程中,如乙方遇到不利外部條件等根據主契約可以索賠的情形時,甲方應該採取一切合理步驟,向業主(或總承包商)主張追加付款或延長工期。當索賠成功後,甲方應該將索賠所得的相應部分轉交給乙方。

3.當本契約的一方向另一方提出索賠時,應有正當的索賠理由,並有索賠事件發生時有效的相應證據。

4.甲方未按約定履行自己的各項義務或發生錯誤,以及應由甲方承擔責任的其他情況出現時,造成工作時間延誤和(或)乙方不能及時得到契約報酬及乙方的其他經濟損失,乙方可按下列程式以書面形式向甲方索賠:

1)索賠事件發生後 天內,向甲方發出索賠意向通知;

2)發出索賠意向通知後 報告及有關資料;

3)甲方在收到乙方送交的索賠報告和有關資料後,於天內給予答覆,或要求乙方進一步補充索賠理由和證據;

4)甲方在收到乙方送交的索賠報告和有關資料後 要求,視為該項索賠已經認可;

5)當該項索賠事件持續進行時,乙方應當階段性地向甲方發出索賠意向,在索賠事件終了後 21 天內,向甲方送交索賠的有關資料和最終索賠報告。索賠答覆程式與

(3)、

(4)規定相同。

5.乙方未按約定履行自己的各項義務或發生錯誤,給甲方造成經濟損失,甲方可按上述程式和時限以書面形式向乙方索賠。 二十四﹑爭議解決

1.乙方對本契約勞務分包範圍內的工程質量向甲方負責,組織具有相應資格證書的熟練工人投入工作;未經甲方授權或允許,不得擅自與業主(或總承包商)及有關部門建立工作聯繫;自覺遵守法律法規及有關規章制度

2.乙方自覺接受甲方工程管理人員包括委派的管理人員及有關部門的管理、監督和檢查;接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況和施工進度、施工質量、安全施工、文明施工及其操作人員的有效證件、持證上崗情況;與現場其他單位協調配合,照顧全局。不允許有違抗和任何爭吵的事情發生。

3.乙方按甲方統一規劃堆放材料、機具,按甲方標準化工地要求設定標牌, 搞好生活區的管理,做好自身責____區的治安保衛工作。

4.乙方按時提交報表、完整的原始技術經濟資料,配合甲方辦理交工驗收。

5.乙方要做好施工場地周圍建築物、構築物和地下管線以及已完工程部分的成品保護工作,因乙方責任發生損壞,乙方自行承擔由此引起的一切經濟損失及罰款。

6. 乙方要妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其它設施。

7. 乙方須服從甲方轉發的發包人及工程師的指令。除非本契約另有約定,乙方應對其作業內容的實施、完工負責,乙方應承擔並履行總(分)包契約約定的、與勞務作業有關的所有義務及工作程式。

8. 在簽定完契約後____日內,乙方必須提供現場所有施工人員信息,乙方所現場人員身份證複印件,以供總包單位辦理綜合保險。 二十五﹑質量要求

1. 工程質量要求按照設計施工圖紙及說明、甲方質量管理規範及國家現行的相關工程施工驗收規範和標準,和主契約有關質量要求及標準的約定. 二十六﹑其他約定事項:

1、 本契約產品採用分批供應,每批產品的供貨日期、數量及品種以甲方通知為準,但應給乙方合理的準備時間,乙方必須保證按甲方要求的時間按時交貨。

2、 在保修期內,屬於保修範圍和內容的項目,乙方應在接到修理通知後3天內派人完成修理,乙方不在約定期限內派人修理,甲方可委託其他人員修理,保修費用從有乙方負責。3﹑當乙方不能按甲方要求的時間節點內供貨和施工時,甲方有權終止本契約並有追索乙方賠償的權利4﹑乙方進場施工前必須提交施工的專項方案並接受甲方項目部的監管。5﹑乙方供貨到交貨地點時,應及時通知甲方對該產品進行驗收,只有經甲方、乙方雙方簽字的驗收單才能作為本契約產品的結算依據。6﹑本契約至雙方簽字蓋章後生效。7﹑本契約一式肆份,甲方貳份,乙方貳份,均有同等效力。契約簽訂日期:年____月日

公司設備樣品買賣契約書 篇3

賣方(以下簡稱甲方):

買方(以下簡稱乙方):

特此同意以下商品的銷售:

第一條乙方向甲方訂購貨物。在契約訂立之日,甲方將交付與樣品相同類型,相同質量的貨物。甲方應在____天內交付乙方。

第二條如果甲方不能按時交貨或僅部分交貨,則乙方應通知乙方在____天之前推遲交貨日期;但是,如果乙方不同意,則可以終止契約。

因此,如果乙方受損,乙方可以要求賠償,甲方無異議。

第三條:由於自然災害或其他不可抗力原因,甲方不能按時交付或不能全額交付的,可以推遲期限。但是,延遲天數應由雙方共同決定。

第四條:約定每次購買應支付人民幣_________________________________,同時全額交納交貨價。如果乙方未能全額付款,則甲方可以停止交付貨物並同意敦促他在一定時間內付款。如果交貨沒有逾期,則甲方可以終止契約。甲方還必須要求賠償所遭受的損失。

第五條乙方預見到不能在該期限內付款的,乙方可以通知甲方在______天前延長交貨期。如果甲方不同意,乙方可以終止契約。損害對方的,應當承擔賠償責任。

第六條甲方交付的貨物與樣品不同的,乙方可以要求更換或解除銷售契約。甲方無異議。因此,那些遭受乙方損害的人必須要求賠償。

第七條貨物價格有變動的,當事人不得主張漲價,跌價或因故終止契約。

第八條____相同的副本,甲,乙雙方各持有____副本作為證據。

賣方(甲方):

______年月日

買方(乙方):

______年月日

公司設備樣品買賣契約書 篇4

甲方(賣方):乙方(買方):經平等友好協商,甲乙雙方就甲方所有的裝載機讓給乙方一事達成一致協定如下:

一、裝載機工程機械概況品牌:柳工裝載機型號:50C車輛識別代號:50C

二、轉讓價格:20元

三、付款方式:由甲方欠乙方的借款中扣出。

四、甲方承諾對上述裝載機轉讓契約範本享有合法的完全的所有權,乙方基於該承諾購買上述裝載機。如因第三人向乙方主張裝載機的所有權或他物權導致乙方經濟損失的,乙方有權向甲方追償。

五、裝載機現狀已由雙方確認。因該裝載機系二手舊機,甲方對於裝載機的運行狀況及工作狀況均向乙方作了充分的說明,乙方對於該裝載機的現狀以及日後運行可能出現的問題均已了解。

六、裝載機由甲方於____日,在廣漢順興交付給乙方,乙方採取現場驗收的方式進行驗收,乙方對裝載機的運行狀況及設備數量、質量有任何不符合雙方在本契約中的說明及約定的,應當場以書面形式交由甲方確認並由雙方協商解決,交付後即視為驗收合格。

七、裝載機交付後,因該裝載機的運輸、運行所產生的任何責任均由乙方承擔,包括裝載機本身的故障、質量問題產生的損失以及對第三人的侵權所產生的損失,交付後所造成的一切事故和違法事故責任均全部由乙方承擔,甲方不承擔相應的法律責任。

八、如甲方在裝載機交付後承擔了上述責任,甲方有權向乙方追償。

九、因履行裝載機轉讓契約範本協定所產生的任何爭議,由甲方住所地法院管轄。

十、本裝載機轉讓契約範本協定自簽訂之日起,雙方簽字生效,一式兩份,甲乙雙方各持一份。甲方: 乙方:____日

公司設備樣品買賣契約書 篇5

發包人(甲方):_____ 委 托 代 理 人:_____ 電 話:_____

工 程 設 計 師:_____

電話:_____

依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就發包人的家居裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協定:

第一部分 工程概況

第1條、工程地點:___________

第2條、工程內容及做法

(詳見工程施工項目確認表及報價單)。

第3條、工程承包方式:雙方商定採取以下承包方式:

(1)承包人包工、部分包料(詳見報價單),發包人提供部分材料(詳見報價說明);

(2)承包人要求發包人提供的材料數量應符合實際施工的要求,與工程實際使用量的誤差應在+-8%以內。

(3)由承包人提供的材料必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題,由承包人承擔責任,且不受工程質量保修期限的限制。

第4條、工程期限_______天;

開工日期_____________年_____________月_______日; 竣工日期_____________年_____________月_______日。

:___________元,為不含稅報價(詳見裝修工程報價單)。

第二部分 施工圖紙

_____________元,由發包人支付(此費用包括/不包括在工程價款內)。

第三部分 發包人義務

第1條、開工前三天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;

第2條、提供施工期間的水源、電源;

第3條、負責協調施工隊與鄰里之間的關係及相關裝修手續(物管等),並承擔相關費用;

第4條、不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;

第5條、施工期間發包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

第6條、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、階段驗收、竣工驗收。

第四部分 承包人義務

第1條、施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;

第2條、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;

第3條、保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

第五部分 工程變更

第1條、工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協定,同時調整相關工程費用及工期(見裝修工程變更單)。

第六部分 材料的提供

第1條、由發包人提供的材料、設備,發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收並辦理交接手續。需要保管的,發包人應作好密封標誌,並交由現場管理人員保管;

第2條、由承包人提供的材料,承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,並接受發包人檢驗。

第三條,所提供材料保證_____年內不掉色。

第七部分 工期延誤

第1條、對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:

(1)工程量變化和設計變更;

(2)發包人同意工期順延的其他情況;

(3)發包人五金件(不含門鎖、潔具等)安裝;

第2條、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。 第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的,工期不順延。

第八部分 質量標準

第1條、雙方約定本工程施工質量標準為現行家居裝飾裝修驗收標準。 第2條、施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由發包人指定擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合契約約定的標準,

認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合契約約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

第九部分 工程驗收和保修

第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:

(1)隱蔽工程驗收;

(2)水電工程完工;

(3)中期驗收(木作工程完工),並作好工作量統計決算;

(4)ICI漆工程完工 。

承包人應提前兩天通知發包人進行驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見工程驗收單)。

第2條、工程竣工後,承包人應通知發包人驗收,發包人應自接到驗收通知後兩天內組織驗收(否則視同工程合格),填寫工程驗收單(見工程驗收單)。在工程款結清後,辦理移交手續(見工程結算單)。

第3條、工程竣工後,承包人負責採購裝飾裝修材料及設備的,發包人可要求承包人提交說明書、保修單和環保說明書。

第4條、在正常使用條件下,本工程保修期為_____月,保修期自住家居裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字後,填寫工程保修單(見工程保修單)。有防水要求的廚房、衛生間和外牆面的防滲漏工程,保修期為______月。

第5條、在正常使用條件下,工程應在一定時期內保證合格的質量標準,不應出現嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內出現超過2次(處)嚴重質量問題的,承包人除提供保修之外,另須根據實際情況賠償發包人由於此質量問題造成的相關損失,並向發包人支付工程質量違約賠償,金額為發生嚴重質量問題的工程的造價(根據附工程報價單)。

嚴重工程質量問題是指在正常使用條件下:防水工程出現3處以上滲漏;

暖氣、煤氣、給排水改動工程出現斷裂、漏水、漏氣(材料質量問題除外);

牆面、吊頂等塗料工程出現0.5M2

以上的塗料表層脫落;

吊頂、吊櫃、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脫落(材料質量問題除外);

牆磚超過5處(塊)以上鬆動、脫落;

地磚、地板工程出現5處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位,或鬆動、脫落(材料質量問題除外); 木工工程出現開裂、脫膠(榫)、鬆動、變形(材料質量問題除外)。

第十部分 工程款支付方式

第1條、雙方約定按以下方式支付工程款:

第2條、工程中期驗收合格後,承包人應向發包人提出工程結算,並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後2日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見工程結算單)並簽字,發包人應在簽字時向承包人結清工程款。每項工程增加項目結算應在每次付款時結清。

第十一部分 違約責任

第1條、契約雙方當事人中的任何一方因未履行契約約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。

第2條、未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。

第3條、因一方原因,造成契約無法繼續履行時,終止方應提前5天通知另一方,辦理契約終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

第十二部分 契約爭議的解決方式

第1條、本契約在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,依法向人民法院提起訴訟。

第十四部分 幾項具體規定

第1條、因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定的地點。

第2條、施工期間,承包人應儘量確保工程不對鄰里、社區和公眾利益產生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由於承包人管理不善,違規操作而造成的一切後果,由承包人負責。

第3條、施工期間,承包人每天的工作時間為:上午_______點_______分至_______點_______分;下午

_______點_______分至_______點_______分。承包人應按時開工、停工,並不在施工現場從事與工程無關的活動。

第十五部分 附則

第1條、本契約經雙方簽字(蓋章)後生效,契約履行完畢後終止。 第2條、本契約一式_______份,雙方各執_______份。

第3條、契約附屬檔案為本契約的組成部分,與本契約具有同等法律效力。 備註:

(1)從竣工驗收之日計算,保修期為______年。

(2)保修期內由於承包人施工不當造成質量問題,承包人無條件地進行維修,並根據本協定的規定對發包人進行賠償;

(3)保修期內如屬發包人使用不當造成裝飾面損壞,或不能正常使用,承包人酌情收費。

(4)本保修單在發包人簽字、承包人簽字(蓋章)後生效。

發包人簽字:_____

承包人簽字(蓋章):_____

日期:_____年_____月_____日

公司設備樣品買賣契約書 篇6

出賣人:__________________(以下簡稱甲方)買受人:__________________(以下簡稱乙方)茲為__________________貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條 乙方向甲方訂購____________貨物,如契約成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件,甲方應於____日內交付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條 買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元於甲方,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條 乙方預知屆期不能付款的,可於____日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應付賠償之責

公司設備樣品買賣契約書 篇7

賣方:________(下稱甲方)

地址:____________________

郵編:____________________

電話:____________________

傳真:____________________

電子信箱:________________

買方:________(下稱乙方)

地址:____________________

郵編:____________________

電話:____________________

傳真:____________________

電子信箱:

茲為手機買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條乙方向甲方訂購________手機,於契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的手機________件,甲方應於________日內交付乙方。

第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方有損害時,乙方可請求賠償。

第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。

第四條買賣貨款議定每件人民幣________元,共人民幣________元,於甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,並催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條乙方預知屆期不能付款的,可於________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應盡賠償之責。

第六條甲方所交付手機,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,乙方有損害者,得請求賠償。

第七條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。

第八條契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的,提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。

第九條其他約定事項:________

本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人(甲方)(簽章):_______

買受人(乙方)(簽章):_______

___________年_________月_____日

簽訂地點:_____________________

公司設備樣品買賣契約書 篇8

出賣人:_____(以下簡稱甲方)

買受人:_____(以下簡稱乙方)

茲為訂購貨物買賣,雙方議定條件如下:

第一條 乙方和甲方訂購_______貨物,甲方應於_____日內交付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能交付一部分,應於_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意,可解除契約。

第三條 如因天災或其他不可抗力,致使甲方不能照期交貨或不能全數交付,可延長交貨期。但其延期日數應經雙方議定。

第四條 買賣價款議定每件人民幣__________元,共人民幣________元,於甲方交貨同時悉數付清。

如乙方不能付清,甲方可停止交貨,直到解除契約。

甲方因此所受的損失,由乙方賠償。

第五條 乙方預知屆期不能付款的,可於____日前通知甲方延緩交貨日期,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,但如給甲方造成損害,應負賠償之責。

第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時,乙方可要求更換或解除買賣契約,由此給乙方造成的損失,由甲方負責。

第七條市場價格如有升降變動,各方不得主張增減貨物,或藉故解除契約。

本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人(甲方):_______

買受人(乙方):_______

日期:________年__________月____日

公司設備樣品買賣契約書 篇9

抗訴人(原審原告)______,住所地:______

法定代表人:______,董事長兼總經理。

委託代理人:______,

被抗訴人(原審被告):______,住所地:______

法定代表人:______董事長。

委託代理人:______,

抗訴人(以下簡稱甲方)因與被抗訴人(以下簡稱乙方公司)憑樣品買賣契約糾紛一案,不服______人民法院(______)豐民初字第20453號民事判決,向本院提起抗訴。本院於____________年____________月____________日受理後,依法組成由法官周荊擔任審判長,法官____________、____________參加的合議庭,於____________年____________月____________日召集雙方當事人進行了詢問。本案現已審理終結。

____________在一審中起訴稱:____________年____________月____________日,甲方同乙方簽訂1份工礦產品購銷契約,價款為:____________元。當時雙方約定:____________公司送貨到____________公司開發建設的位於____________。____________公司預付定金____________%、安裝調試後付____________%、運行3個月後付____________%、餘款____________年付清。____________公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是____________公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令____________公司給付貨款_______________元和債務利息__________________元,並承擔訴訟費。

____________公司在一審中答辯稱:____________公司先後付給____________公司______________元和________________元,已付清____________公司的貨款,____________公司也給____________公司開具了發票。儘管____________公司對____________公司給付貨款_________________元存有異議,____________公司提供的證據不足以證明_______________元貨款是____________公司拿走的。但是,____________公司現在起訴要求XX公司給付貨款 _______________元的訴訟請求已過訴訟時效,請求法院駁回____________公司的全部訴訟請求。

一審法院審理查明:____________年____________月____________日,____________公司與____________公司簽訂了《工礦產品購銷契約》,約定:____________購買____________公司的排煙補風機和風機,合計價款____________元。有效期限:自____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。

第七條驗收標準、方法及提出異議的期限:

第八條設備到現場後進行安裝,後即試運行(1個月)達到使用要求後方認。

第九條結算方式及期限:付定金20%,到現場通過契約第七條標準付40%,運行月後付35%,餘下滿年付清。契約簽訂後,____________公司給付____________公司_____________元。____________年底,____________公司按照契約約定履行了供貨及安裝義務。

公司不服一審法院上述民事判決,向本院提起抗訴。其主要抗訴理由是:

一、____________公司在契約有效期內要求____________公司給付貨款合法合理。

二、一審判決錯誤理解和適用了______年訴訟時效的規定。

三、雙方簽訂的契約是____________公司提供的,若有不同理解,應從不利於____________公司方面解釋。____________公司請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或發回重審。

____________公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見,但其在本院庭審中口頭答辯稱:一審判決對契約有效期的認定是合理的,認定訴訟時效已過是合理合法的。契約文本是____________公司提供的。依據最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋,也超過了訴訟時效。

本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。

上述事實,有____________公司提供的《工業品買賣契約》及雙方當事人陳述在案佐證。

本院認為,____________公司與XX公司簽訂的《工業品買賣契約》是雙方當事人的真實意思表示,其內容未違反有關法律、行政法規的強制性規定,合法有效,雙方均應依約履行。____________公司提出其已付清_________________元貨款,但____________公司只認可收到_________________元,否認收到__________________元,____________公司未能提供確實充分的證據證明其已付清貨款,故對此主張本院不予採信。依據該契約約定的付款比例及時間,____________公司最遲的付款時間應在____________年____________月,____________公司年提起要求____________公司支付貨款的訴訟已超過法律規定的訴訟時效期間。____________公司關於其在契約有效期內主張權利,並未超過訴訟時效期間的抗訴主張,因契約約定的有效期限實質是XX公司供貨的期限,即在契約有效期限內,雙方可依據該契約維持買賣契約關係。該契約約定的有效期限內,雙方只在年底發生了1筆____________公司向____________公司提供價值_____________元設備的買賣,且已安裝完畢。故XX公司關於其主張未超過訴訟時效的抗訴意見不成立,應予駁回。綜上,一審法院判決認定事實清楚,適用法律正確,處理並無不當,應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定,判決如下:駁回抗訴,維持原判。

一審案件受理費______元,由______公司負擔(已交納)。

二審案件受理費__________元,由______司負擔(已交納)。

本判決為終審判決。

公司設備樣品買賣契約書 篇10

甲方(賣方):乙方(買方):經平等友好協商,甲乙雙方就甲方所有的裝載機讓給乙方一事達成一致協定如下:

一、裝載機工程機械概況品牌:柳工裝載機型號:50C車輛識別代號:50C

二、轉讓價格:20元

三、付款方式:由甲方欠乙方的借款中扣出。

四、甲方承諾對上述裝載機轉讓契約範本享有合法的完全的所有權,乙方基於該承諾購買上述裝載機。如因第三人向乙方主張裝載機的所有權或他物權導致乙方經濟損失的,乙方有權向甲方追償。

五、裝載機現狀已由雙方確認。因該裝載機系二手舊機,甲方對於裝載機的運行狀況及工作狀況均向乙方作了充分的說明,乙方對於該裝載機的現狀以及日後運行可能出現的問題均已了解。

六、裝載機由甲方於________年____月____日,在廣漢順興交付給乙方,乙方採取現場驗收的方式進行驗收,乙方對裝載機的運行狀況及設備數量、質量有任何不符合雙方在本契約中的說明及約定的,應當場以書面形式交由甲方確認並由雙方協商解決,交付後即視為驗收合格。

七、裝載機交付後,因該裝載機的運輸、運行所產生的任何責任均由乙方承擔,包括裝載機本身的故障、質量問題產生的損失以及對第三人的侵權所產生的損失,交付後所造成的一切事故和違法事故責任均全部由乙方承擔,甲方不承擔相應的法律責任。

八、如甲方在裝載機交付後承擔了上述責任,甲方有權向乙方追償。

九、因履行裝載機轉讓契約範本協定所產生的任何爭議,由甲方住所地法院管轄。

十、本裝載機轉讓契約範本協定自簽訂之日起,雙方簽字生效,一式兩份,甲乙雙方各持一份。甲方: 乙方:________年____月____日買賣契約 篇7甲方:乙方:根據《民法典》《中華人民共和國招標投標法》和前年招投標中標單位供煤業務的實際,甲乙雙方本著自覺自愿、互惠互利、公平合理的原則,共同配合搞好____市____區集中供熱這項民生工作,確保供熱質量,在拖欠上年度煤款的情況下延續今冬明春供暖用煤,經充分協商一致重新變更籤訂以下供煤承包契約。

一、質量標準:________年度鍋爐用煤主要指標(靖遠大礦)(最低大卡不能低於5500大卡公斤)

二、契約履約形式:根據甲方的實際情況,以乙方承包形式,確保供暖期兩台40鏈條鍋爐和一台40循環流化床鍋爐供熱面積80萬平方米的全部用煤炭量(每噸單價610元,過磅2.23萬噸)價款包定的額度,乙方實行盈虧自負。

三、交貨地點:甘南XX公司煤場

四、供貨時間:________年____月____日—________年____月____日供暖時間:________年____月____日—________年____月____日

五、契約價款: (含運費、裝卸費及煤款)並提供國家正式稅務發票。

六、付款方式:

1、________年____月底,付總價款20%。

2、________年____月底,付總價款20%。

3、________年____月底,付總價款15%。

4、________年____月底,付總價款10%。

5、________年____月底,付總價款10%。

6、________年____月底前,付總價款25%。

七、其它約定事項:

1、根據雙方談判的約定,本契約簽訂後甲方向乙方支付上年度欠款810萬元,乙方必須在本年____月____日前供煤20噸以上,並保證甲方在供暖期內的庫存不低於20噸。若低於20噸,向甲方賠償不足部分(以貨幣形式)。

2、乙方必須遵守供煤談判的承諾,保證甲方鍋爐出水溫度130度、回水溫度70度,保證甲方供暖正常運轉。乙方如造成甲方燃煤斷檔,乙方必須承擔由此產生的雙倍費用(甲方用做自行購進煤款、運輸費及其它相關費用)。甲方不按契約付煤款 造成燃煤斷檔,乙方不負一切損失。

3、根據國家節能減排的政策和甲方能耗檢查工作的要求,乙方供應原煤必須達到契約中所規定的質量標準,承擔主承包的責任,供暖期結束後總耗煤超過

4.28萬噸時予以追加,不足

4.18萬噸予以扣減,每車必須攜帶隨車化驗單和磅單,甲方進行到場化驗抽樣計量,如化驗發熱量低於契約約定標準100大卡及時告知乙方提高質量。如低於300大卡時將視為乙方違約,甲方有權要求乙方必須承擔由此給甲方造成的一切損失。

4、此契約未盡事宜雙方協商解決,如雙方應差異較大, 造成無法協商,提交乙方當地法院裁決。

5、如果甲方在20-________年度,實際供熱面積超出80萬平方米,超出部分另行計算,同時增加契約總價款。

6、此契約一式四份,甲、乙雙方各執二份,自簽章之日起生效。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________________年____月____日 ________年____月____日

公司設備樣品買賣契約書 篇11

賣方:__________________(以下簡稱甲方)

買方:__________________(以下簡稱乙方)

為了訂購要出售的商品,雙方達成的協定如下:

第一條乙方和甲方定購_______貨物,甲方應在_____天內將貨物交付乙方。

第二條甲方如不能按時交貨或僅按時交貨,乙方應通知乙方在____天前推遲交貨;如果乙方不同意,則可以取消契約。

第三條甲方由於自然災害或其他不可抗力,不能按時交貨或不能全額交貨的,可以延長交貨期限。但是,延期天數由雙方共同決定。

第四條採購價格協商為_______________________________________________________款金額,總計?___________________________________________款款百元人民幣,A款交付時應全額支付。

如果乙方無法付款,則甲方可以停止交貨直到契約終止。

甲方因此遭受的損失應予賠償。

第五條乙方預見到不能在該期限內付款的,甲方可以通知甲方在____天之前推遲交貨日期。如果甲方不同意,乙方可以解除契約,但對甲方造成損害的,應當承擔賠償責任。

第六條甲方交付的貨物與樣品不同的,乙方可以要求更換或解除銷售契約,由甲方承擔給乙方造成的損失。

第七條市場價格發生變動的,當事人不得主張增加,減少貨物或者因故解除契約。

本契約分為兩份,由甲乙雙方共同持有。

賣方(甲方):__________________

買方(乙方):__________________

_____年月日

公司設備樣品買賣契約書 篇12

出賣人:__(以下簡稱甲方)

買受人:__(以下簡稱乙方)

茲為__________________貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條 乙方向甲方訂購____________貨物,如契約成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件,甲方應於______日內交付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。

因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條 買賣貨款議定每件人民幣______________元共人民幣_________________元於甲方,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條 乙方預知屆期不能付款的,可於______日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應付賠償之責。

出賣人(甲方):_______

買受人(乙方):_______

日期:________年__________月____日

公司設備樣品買賣契約書 篇13

契約編號__________________(版)賣

方(甲方)_______________________買

方(乙方)_______________________根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國畜牧法》和《中華人民共和國動物防疫法》等有關法律、法規的規定,甲乙雙方在自願、平等的基礎上協商一致,簽訂本契約。

第一條

品種、數量、價款(可另附表)品種性別數量(頭)規

格(公斤頭)單

價(元公斤)單

價(元頭)金

額(元)供

種期

限 公

母合計金額:備註:甲乙雙方按實際情況選擇計量單位。

第二條

質量標準

(一)________________________________________________ 。

(二)________________________________________________ 。

第三條

支付方式貨款的支付按下列第_______項執行:

(一)即時結清。

(二)契約簽訂後,乙方支付甲方定金_______元,乙方每批提貨時須付訖所提該批種豬的金額,定金抵作貨款或返還。

(三)其他方式__________________________________ 。

第四條

交貨方式、地點及費用,按下列第________項執行:

(一)甲方將種豬送到___________,運輸費用由________方承擔。

(二)乙方到________________提貨,運輸費用由_______方承擔。

第五條

違約責任

(一)甲方延遲供種的,每延遲____日,應支付乙方_______元的違約金。

(二)乙方逾期提貨的,每延遲____日,應支付甲方________元的違約金。

(三)乙方逾期支付貨款的,每延遲____日,應支付甲方______元的違約金。

(四)其他違約責任____________________________ 。

第六條

其他約定 。

第七條

爭議解決發生爭議由雙方協商解決;也可通過____市生豬業行業協會調解;或選擇下列第_______項方式解決:

1.上海仲裁委員會提起仲裁。

2.向人民法院提起訴訟。

第八條 本契約一式_______份,甲乙雙方各執_____份,自甲乙雙方簽字(蓋X)之日起生效。甲

方_________________________ 乙

方________________________法定代表人_________________________ 法定代表人________________________委託代理人_________________________ 委託代理人____________________________市種豬買賣契約示範文本地

址_________________________ 地

址________________________郵

編_________________________ 郵

編________________________電

話_________________________ 電

話________________________簽約地點___________________________ 簽約地點__________________________簽約日期___________________________ 簽約日期

公司設備樣品買賣契約書 篇14

甲方(賣方):北京XX公司乙方(買方):

一、基本情況:

二、 質量標準:每件藝術品樣式、材質、規格等均要與在甲方店內觀看實物為同一物品。

三、 付款方式:現金或銀行卡轉帳

四、 運送:甲方負責運送,運送費用由甲方承擔。甲方應在交貨時督促乙方對物品的各項指標進行核對,如乙方發現問題需當場提出,甲乙雙方協商解決,運送過程中發生的損壞由甲方承擔。

五、 違約責任:若甲方未能按乙方規定的時間規格交貨(交貨時間以全部貨款到賬的____日內為準),每延誤一天,甲方需向乙方支付全部契約金額3%的違約金。

六、 契約爭議解決方式:本契約在履行過程中發生爭議,由甲乙雙方協商解決,協商不成的依法向當地人民法院訴訟解決。

七、 本契約一式兩份,雙方各執一份,自雙方簽章之日起生效。契約執行期間雙方如有未盡事宜,甲乙雙方協商另訂附則,所有附則均與本契約有同樣法律效力。甲方(簽章):簽訂日期:________年____月____日乙方(簽章):簽訂日期:________年____月____日

公司設備樣品買賣契約書 篇15

甲方:_________________________

地址:_________________________

法定代表人:___________________

編碼:_____________________

聯繫電話:_____________________

傳真號碼:_____________________

乙方:_________________________

地址:_________________________

法定代表人:___________________

編碼:_____________________

聯繫電話:_____________________

傳真號碼:_____________________

第一條 契約標的

1.1 甲方同意同乙方購買,且乙方同意向甲方出售_________設備(以下簡稱契約設備)用於_________項目。將由乙方提供的契約設備的內容詳見契約附屬檔案一(附屬檔案一中在列出設備外稱的同時也請列出分項價格)

1.2 乙方負責契約設備的安裝、調試工作,由甲方提供必要配合。

1.3 雙方同意附屬檔案中各項條款為契約不可分割的部分,若附屬檔案與契約正文有任何不一致,以契約正文為準。

第二條 價格

2.1 契約設備的價格(以下稱為:契約總價)為:_________,價格清單詳見附屬檔案一。

2.2 上述契約總價是固定的。

第三條 付款條款契約

第二條中確定的契約總價由甲方向乙方以如下方式支付:

3.1 預付款:在本契約生效後5個工作日內,甲方支付乙方契約總價_________%的款項,即人民幣_________元。乙方同時提供甲方同等金額的資金往來發票。

3.2 交貨款:在契約設備交貨後5個工作日內,甲方支付乙方契約總價_________%的款項,即人民幣_________元。

3.3 驗收款:在契約設備驗收後5個工作日內,甲方支付乙方契約總價_________%的款項,即人民幣_________元。

第四條 契約設備的交貨

4.1 所有契約設備應在契約正式生效後_________周內,(此周X為最晚交貨設備的周期),由乙方負責運至交貨地點。交貨地點為_________機場。貨物的導有權及風險在賣方將貨物交至承運人後轉移至買方。

4.2 乙方應於交貨日____日之前,通過電報、電傳或傳真的方式通知甲方,通知內容包括契約號、契約設備的名稱、數量、估計總重量與總體積,以及預計交貨日期。甲方在收到乙方通知後,應儘快向乙方確認交貨地點與交貨日期。

第五條 契約設備的檢驗

5.1 契約設備的開箱檢驗應在設備運至交貨地點後____日內在進行。雙方應指派代表參加檢驗。

5.2 設備開箱檢驗合格後,雙方簽署驗貨合格證書。

5.3 如雙方認可的契約設備的小缺陷,並不影響設備性能,雙方仍然簽署驗貨合格證書,但乙方應立即採取措施修復缺陷。

5.4 如果在聯合開箱檢驗中發現貨物有任何缺陷,缺陷或與契約規定不符,雙方代表將簽署一份詳細報告,該報告將作為甲方要求乙方進行更換,修理或補充發貨的有效證據。如果確認為乙方責任,乙方應自費取得補充或替換設備。如果確認為甲方責任,乙方應在收到甲方的通知後儘快向甲方補充或替換設備。

第六條 保證與賠償

6.1 乙方保證其向甲方提供的契約設備是全新並未使用過的。

6.2 乙方所提供的契約設備的保修期與原廠商提供的保修相同,詳見附屬檔案。

6.3 保修期內,乙方在收到甲方運於至指定地點(費用由買方負擔)的有缺陷設備後,應儘快將更換設備自費運至甲方。

6.4 如果因乙方原因不能按照契約

第四條的要求按時交貨,甲方有權以如下方式要求乙方賠償損失:從遲交貨

第三周起每周按遲交貨物總價的0.5%(百分之零點五)計,不足一周的時間計為一周。上述賠償總額不超過契約總價的5%(百分之五)。上述賠償不能解除乙方交貨的責任。賠償金的支付將被認為已足額補償甲方的全部損失(包括因遲交貨甲方可能向乙方提出的間接損失)。

6.5 如果甲方未按契約

第四條規定的內容按時支付契約款。甲方應向乙方支付滯納金。滯納金支付方式為:從規定的付款日次日起,按應付未付契約款額以每日0.5‰(萬分之零點五)計算滯納金,滯納金總額不超過本契約總額的5%。

6.6 如果由於非乙方原因造成契約執行延遲,則交貨周期相應順延。

第七條 不可抗力

7.1 如果雙方中的任何一方因為不可抗力,如:戰爭、火災、颱風、洪水、地震或其他雙方總計為不屬於不可抗力的原因而被迫停止或推遲契約的執行,則契約執行相應延遲,延遲的時間等於不可抗力發生作用的時間。

7.2 受影響的一方應將不可抗力的發生儘快通過電報、電傳或傳真通知另一方。

7.3 受影響的一方應在不可抗力終止或被排除後儘快通過電報、電傳或傳真通知另一方,並通過航空掛號通知另一方不可抗力已終結或排除。

第八條 仲裁條款

8.1 所有與契約及契約執行有關的爭議將通過雙方友好協商解決,如果不能通過友好協商解決,則將該爭議提交_________仲裁委員會仲裁。

8.2 仲裁裁定是終局的,對雙方均有約束力。任何一方不得向法院或其他機構申請改變仲裁裁定。

8.3 仲裁費用由敗X承擔。

8.4 仲裁進行過程中,雙方將繼續執行契約,但仲裁部分除外。

第九條 保密條款

9.1 雙方同意,在任何時候,不論是契約有效期內還是契約終止以後,對另一方提供的技術檔案以及事務、業務或操作方法(下稱秘密信息)實行嚴格保密。

9.2 一方保證,其依本契約所知悉的秘密信息只用於本契約的目的,不用於其他任何目的或向任何

第三方(包括單位、個人,也包括乙方的關聯企業如子公司、參股公司、母公司等)披露。一方承認並同意,對方是秘密信息的獨家擁有有者,將不直接、間接侵犯或損害對方對秘密信息的所有權。

9.3 一方應只在下述情況下,方可使用秘密信息:

(1)出於評佑、論證將承擔工作的需要;

(2)出於履行本契約的需要。

(3)不論如何,秘密信息均不得以任何方式用於對對方不利、有損或相競爭的目的。秘密信息未經對方事先書面同意,不得被複製、全部或部分與其他信息編纂、透露給

第三方。

9.4 一方除經按本契約許可外,不得傳播、透露秘密信息的全部或部分。秘密信息可向本方的代表和需獲悉秘密信息以輔助本方履行其義務的員工披露。一方保證,在上述本方代表和員工知悉秘密信息之前,向其提示秘密信息的機密性與專有性,並保證上述代表與員工同意接受本協定條款的約整,根據此項保證,一方將向對方賠償因上述代表、員工違約披露、使用秘密信息造成的一切損失、費用(包括律師費)與其他支出。

9.5 本條款構成獨立的保密協定,本條款的約定的對雙方的義務不因本契約的終止而終止。本條款的效力於全部秘密信息的秘密性全部喪失時終止。

第十條 契約的生效、解除和終止

10.1 本契約簽約雙方授權代表簽字、蓋條日期,即本契約的生效日期。

10.2 如果發生以下情況,可以視為契約解除或終止:

(1)一方進入解體或倒閉階段;

(2)一方被判為破產或其它原因致使資不抵債;

(3)本契約已有效、全部得到履行;

(4)雙方共同同意提前解除契約;

(5)按仲裁機構的裁決,契約解除或終止。

第十一條 其他

11.1 本契約壹式二份,雙方各執一份。本契約列出的附屬檔案是本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。

11.2 對本契約條款的任何修改、變更或增減,須經雙方授權代表簽署書面檔案,成為本契約的補充檔案,具有同等法律效力。

11.3 任一方均不得向

第三方公開透露契約內容,除非事先徵得對方的同意。但是,如需將契約提交政府有關部門批准則不需對方事先同意。

11.4 未盡事宜由雙方另行協商決定。

11.5 本契約均按《中華人民共和國民法典》執行。

甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________

代表(簽字):_________代表(簽字):

________年____月____日________年____月____日