文化版費買賣契約書 篇1
承攬方：委託方：
契約雙方為明確各自權利和義務，經友好協商，按照《民法典》及其有關規定，特訂立本契約。
一、承攬標準
二、質量要求及技術標準：以客戶提供稿件的確認件為準!按國家標準執行。
三、版費承擔責任及起訂量：所有包裝由運城__公司大版製作，版費由委託方預付 萬元，每單款包裝累計達到貨值 萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委託方承擔。起訂量見附屬檔案。
四、貨款結算方式及時間：每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發票，委託方在次月____日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本契約所列承攬方開戶銀行為準。
五、驗收標準和方法：按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。
六、運輸方式及交貨時間：承攬方負責送貨到委託方，運費承攬方負責。新版的交貨時間：稿件客戶確認後20天交貨，返單交貨時間為契約簽定後15天交貨。
七、加工承攬地：承攬方所在地。
八、契約生效後，承攬方需向委託方交納質保金2萬元，質保金在結款時扣除。
九、契約生效後，委託方中途提出變更承攬標的，如未給承攬方造成損失之前，委託方可以要求更改訂單，承攬方以更改後的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費，版費，材料費及工時費均由委託方承擔，委託方不得拒付相關費用。
十、交貨期的約定：交貨期在產品的工藝技術要求基礎上雙方協商確定，時間從委託方定稿並下訂單開始計算，由於定稿或訂單延誤，則交貨期順延。
十一、驗收時間：自承攬方交付產品之日起，委託方應按契約約定對產品的數量和質量進行檢驗，若產品的數量或質量不符合契約約定，委託方應在收到產品之日起____日內向承攬方提出書面異議，並不得動用產品，否則視為產品的數量和質量符契約定。對短期檢驗難以發現的質量缺陷，使用期內發生問題，除委託方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責退換，如有其它問題雙方協商解決。
十二、智慧財產權：委託方定作的產品如涉及到註冊商標或外觀設計專利，著作權等智慧財產權，委託方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委託方還應向承攬方提供委託書，營業執照複印件，條碼證，證等。委託方對提供的所有材料的真實性，合法性負責，如委託方未提供或提供的資料不實而引起侵權等糾紛，由委託方承擔一切經濟和法律責任
十三、承攬方需提供給委託方營業執照複印件，證，印刷執照複印件，第三方檢測報告。
十四、除外責任：因不可抗力，停電，主設備故障等意外造成產品交付延遲或不能交付，不應視為承攬方違約，但承攬方應在上述事故發生後的12小時內書面通知委託方，並且承攬方仍有義務採取一切必要措施儘快交貨。若不可抗拒力持續一周以上，委託方方有權取消本契約。
十五、違約責任：1.承攬方未按契約規定的質量交付定作物，委託方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責調換，並承擔逾期交付的責任;經過調換後，仍不符合契約規定的，委託方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。2.交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，委託方仍然需要的，應當照數補齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理;少交部分委託方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由承攬方賠償。3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的`，由承攬方賠償損失。4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔本契約總金額的0.2%的違約金;未經委託方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。5.不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付本契約總金額20%的違約金。如因承攬方工作進度達或產品品質不到契約約定，使委託方錯過了產品上市的最佳時機，從而使委託方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況另外承擔委託方直接及間接的經濟損失。
十六、本契約訂立後委託方以訂單追加並為承攬方確認的定作業務，雙方均收受本契約的約束。
十七、未盡事宜，均按《民法典》有關條例的規定執行。
十八、契約履行過程中發生任何糾紛雙方協商解決，協商不成交由委託方所在地有管轄權的法院訴訟解決。
十九、本契約一式二份，雙方各執一份，契約雙方蓋章之日起生效，但契約約定有預付款的，自預付款交付之日起生效。
本契約有效期自________年____月____日至________年____月____日止
簽訂地點：
簽訂時間：
文化版費買賣契約書 篇2
甲方：______________
甲乙雙方本著互惠互利的原則經友好協商達成協定如下：
一、甲方從乙方購買如下設備品名規格質保數量單價總價
二、甲方付乙方貨款計小寫：______________￥大寫：_______________元整。
三、付款方式：經甲方驗收合格後甲方即付乙方契約全款金額。
四、交貨時間：契約簽定之日起_______天內交貨交貨地點：______________
五、售後服務條款
1.乙方提供的貨物須為正規渠道銷售的貨物。
2.乙方負責所提供的產品在保修期內維修及維護在超出保修範圍時提供維修方案。
六、違約條款貨物如發現設備故障應按保修條例執行(包換、包修)如乙方不履行契約給甲方照成損失乙方應按照契約金額的_______%以天計算支付違約金。
七、本契約未盡事宜甲乙雙方協商解決。
八、本契約一式貳份甲乙雙方各執一份。
甲方：_______簽字或蓋章
乙方：_______簽字或蓋章
時間：_______年_______月_______日
地點：_______
文化版費買賣契約書 篇3
賣方：___________買方：___________
甲乙雙方經友好協商，乙方購買甲方的___遊戲賬號，特訂立此買賣契約。
一、契約內容遊戲賬號：___之電磁記錄的所有權和使用權，於公元________年____月____日乙方支付約定的購買費用給甲方之後，由乙方全權負責此賬號的費用、民事及刑事責任，甲方對此賬號不再負責費用、民事及刑事責任，不在擁有所有權和使用權。
二、甲方向乙方收取賬號購買費用為人民幣：___元整，當面付清並另立收據。
三、此賬號購買之時，甲方必須告知乙方此賬號的所有相關資料，包括：註冊賬號之時填寫的身份證號、註冊電子信箱、密碼保護提示問題及答案、遊戲賬號以及當前密碼，便於乙方查詢以及修改這些資料。
四、甲方簽訂此契約之後，即簽署日後不得以傳真、電話、電子郵件等任何方式向___公司索回此遊戲賬號密碼等相關電磁記錄。甲方如有違約，故意將此賬號收回，乙方將保留法律手段追溯權力，向___法院提起訴訟;或者庭外解決，由甲方賠償乙方人民幣：___元整，作為庭外調解之費用。
五、本契約自甲乙雙方簽字之後立即生效，甲方收取轉讓費後需另立收據給乙方。
六、本契約一式___份，甲、乙雙方各保留___份。本契約如需修改，需雙方協商補充修改在本契約背面另立條目。
七、甲方必須向乙方提供以下賬號相關資料，並向乙方提供遊戲賬號註冊身份證的複印件一張：
遊戲賬號：___。賬號密碼：___。註冊姓名：___。註冊身份證號碼：___。註冊信箱：___。
甲方：______________________
乙方：______________________
簽署時間：________年____月____日