加工承攬協定

加工承攬協定 篇1

加工承攬協定

加承合字第號

定作方:_______________(簡稱甲方)

營業執照號碼:_____________________

承攬方:_______________(簡稱乙方)

營業執照號碼:_____________________

根據《加工承攬協定條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:

品名或項目

規格、型號

單位

數量

單價

價款或酬金元

金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分

一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________

二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________

三、履行的期限、地點和方式:_________________________

四、驗收標準和方法:_________________________

五、結算方式:_________________________

六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行協定,都要承擔違約責任。

1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。

其餘違約行為按《加工承攬協定條例》第二十一條的有關規定執行。

2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止協定,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。

其餘違約行為按《加工承攬協定條例》第二十二條的有關規定執行。

七、雙方約定的其它條款:________________

八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協定,作為附屬檔案。

九、本協定執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向協定管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

十、本協定一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。

十一、本協定有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

十二、本協定簽訂日期:________年________月________日

定作方:________________

代表:__________________

開戶銀行:______________

帳號:__________________

承攬方:________________

代表:__________________

開戶銀行:______________

帳號:__________________

_______年______月_____日

加工承攬協定 篇2

承攬方:以下簡稱甲方定作方:以下簡稱乙方

甲方為乙方加工櫃檯,貨架,經雙方協商,簽訂本契約,共同遵守.

第一條 加工成品第二條 加工成品質量要求:

1.材種:櫃檯,貨架一律採用水曲柳。

2.用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。

3.嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑膠面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。

4.甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。

第三條 原材料由甲方提供。

第四條 圖紙由乙方於年月日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償.

第五條 工程價款:按核定價格單計算款元。

第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.第七條 交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協定,並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,總計元,全部費用由乙方負擔。

第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,總計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。

第十條 本契約簽之日,乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行契約時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行契約的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還.

第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款.

第十二條 甲方的違約責任

1.甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

2.甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償.

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

4.甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.3.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收.

第十三條 乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

2.乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

3.乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

4.乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.

5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.6.乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.

第十四條 不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失.

第十五條 本契約發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本契約於年月日經公證生效,契約履行完畢即失效。

本契約一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.

甲方(蓋章)代表人:(簽名)地址:電話:

乙方:代表人:地址:電話:

年月日

加工承攬協定 篇3

甲方:_______________有限公司

法定代理人:_____________

乙方:___________有限公司

法定代理人:_________________

甲乙雙方就加工承攬契約糾紛抗訴一案(_____年______民 終字第____號)達成如下和解協定:

1、甲方確認甲乙雙方於_____________年下半年未發生_______加工業務,該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務,__________、__________不是乙方的員工,業務過程中未得到乙方的委託授權,事後乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。

2、甲方決定對該案撤回抗訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣 元,甲方向乙方出具相關收款發票。

3、雙方無其它經濟糾紛。

4、本協定自雙方簽字後生效。

甲方:__________________有限公司

法定代表人:____________________

乙方:__________________有限公司

代理人:________________________

__________年_______月_______日

加工承攬協定 篇4

加工承攬契約

甲方:__________

乙方:__________

第一條 加工成品

第二條 加工成品質量要求

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

第四條 技術資料、圖紙提供辦法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。

2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按契約規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金_______ 元;(契約中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的________%(10%~30%)或酬金總額的________%(20%~60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止契約,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的________%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的________%(20%~60%的幅度)違約金。

三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按 ____ 項處理:

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本契約自 ______ 年 ______ 月 ______ 日起生效,契約履行完畢即失效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。

本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;契約副本一式__________份,交________________________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:________________________

代表人:________________________

______ 年 ______ 月 ______ 日

承攬方:________________________

代表人:________________________

______ 年 ______ 月 ______ 日

加工承攬協定 篇5

甲方(定作方):

代理人:

地址:

聯繫電話:

乙方(承攬方):

代理人:

地址:

聯繫電話:

甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則,依據《中華人民共和國民法典》和其他相關法規的規定,就___________(地點)玻璃供需問題,經雙方友好協商,一致同意簽訂以下加工契約,具體條款如下:

一、品種、規格、數量、單價:

玻璃品種: ___________,規格: ___________,數量:___________,單價:___________。

交貨地點:

運輸方式、費用:

1)由乙方負責送貨,運輸費用由乙方承擔.玻璃卸車前破片由乙方負責,落地驗收後出現破損由甲方負責.

2)產品必須按甲方訂單要求每片附加標籤、規格、品種、樓號樓層等識別編碼,標籤編統一貼在白玻面,以便區分。

二、交貨期:

契約簽定後,乙方收到甲方訂單後十日內供貨,補片玻璃應在七日內完成。

三、驗收方式:

1)玻璃送達甲方工地後應當場驗收當批玻璃,發現有不符合下單尺寸的產品應以及時予以檢驗,若有異議應在三日內以書面形式通知乙方,否則視為驗收產品合格。

2)_________玻璃製作按國家標準執行,相關規定以行業標準為準.

六、結算及付款方式:

甲方根據玻璃保修期給乙方一張遠期支票,乙方發車後,甲方通知乙方,乙方方可存支票並提供發票給甲方。

七、違約責任:

1)雙方應按契約約定履行,乙方若延期供貨,每日應向甲方支付3%作為違約金.

2)如產品質量達不到設計要求,乙方應承擔一切責任和經濟損失。

八、其他:

本契約未盡事宜,由雙方協商解決,契約爭議雙方均有權提起訴訟。

九、本契約一式兩份,雙方各執一份,由雙方簽字蓋章後生效。契約簽訂至本項目結束本契約自行解除。

十、保質期及保修

1、保質期為二年(驗收之日起)

2、執行本項目保修期,在保修期內發現玻璃質量問題,乙方無償更換,執行保修內產品所附有的責任。

甲方:

代表:

賬號:

戶行:

___________年___月___日

乙方:

代表:

賬號:

戶行:

加工承攬協定 篇6

承攬方:以下簡稱甲方

定作方:以下簡稱乙方

甲方為乙方加工櫃檯,貨架,經雙方協商,簽訂本契約,共同遵守.

第一條 加工成品

第二條 加工成品質量要求:

1.材種:櫃檯,貨架一律採用水曲柳。

2.用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。

3.嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑膠面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。

4.甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。

第三條 原材料由甲方提供。

第四條 圖紙由乙方於年月

日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方。

因此造成的損失,由乙方賠償.

第五條 工程價款:按核定價格單計算款元。

第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.

第七條 交貨的時間和地點:年月日至月

日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協定,並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.

第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,總計元,全部費用由乙方負擔。

第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,總計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。

第十條 本契約簽之日,乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行契約時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行契約的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還.

第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款.

第十二條 甲方的違約責任

1.甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

2.甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償.

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

4.甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.3.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收.

第十三條 乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

2.乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

3.乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

4.乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.

5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.

6.乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.

第十四條 不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失.

第十五條 本契約發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本契約於年月日經公證生效,契約履行完畢即失效。

本契約一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.

甲方:代表人:地址:電話:

乙方:代表人:地址:電話:

年月日

加工承攬協定 篇7

契約編號:_________

定作人:______

承攬人:______

第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限

加工物|規格|計量||報酬|交貨期限及數量___________________________

數量___________________________

名稱|型號|單位||單價|金額|合計____________________________________

合計人民幣金額(大寫):_________

(註:空格如不夠用,可以另接)

第二條 定作人提供的材料

材料|規格|計量__________________

數量|質量|提供日期|消耗定額__________________

名稱|型號|單位__________________

(註:空格如不夠用,可以另接)

第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:

第四條 加工物的技術標準、質量要求:

第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:

第六條 加工物的包裝要求及費用負擔:

第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:

第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的____日內答覆。

第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條 加工物的交付方式及地點:

第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:

第十二條 報酬的結算方式及期限:

第十三條 定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。

第十四條 本契約解除的條件:

第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。

第十六條 違約責任:___________________________

第十七條 契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:

(一)提交________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第十八條 其他約定事項:____________________________________

定作人(章):_________

承攬人(章):_________

簽於:_________

加工承攬協定 篇8

簽定日期:_______年____月____日

定作方(甲方):______________

電話:________________________

承攬方(乙方):______________

電話:________________________

經雙方協商,簽定本加工承攬契約,並嚴肅履行。

品名

規格單位數量加工費單價金額

定作方供應原材料:

原材料

規格單位數量日期成品單位耗用量

1.技術資料、圖紙提供辦法:______________________________________________。

2.產品檢驗標準和方法:__________________________________________________。

3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:__________________________________。

4.貨款及費用結算辦法及期限:____________________________________________。

5.本契約自雙方簽訂之日起生效,契約履行完畢即失效。

甲方(蓋章):_______________

乙方(蓋章):_______________

日期:____________

加工承攬協定 篇9

甲方:

代表人:

職務:

電話:

乙方:

代表人:

職務:

電話:

經雙方協商,簽定本加工承攬契約,共同遵守執行。

一、甲方供應原材料:

原材料:

規格:

單位:

數量:

日期:

成品單位耗用量:

二、乙方完成產品情況:

品種:

規格:

單位:

數量:

加工費:單價 金額

三、技術資料、圖紙提供辦法及保密:

四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法:

五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法:

六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:

七、貨款及費用結算辦法及期限:

八、本契約自雙方簽訂之日起生效,契約履行完畢即失效。

甲方(蓋章):

乙方(蓋章):

簽訂時間:

加工承攬協定 篇10

保潔加工承攬協定

甲方:

乙方:,身份證號:

經過甲乙雙方友好協商,就乙方加工承擔甲方衛生保潔事宜達成一致意見,簽訂本加工承攬協定,供雙方共同遵守:

一、乙方負責甲方場所的衛生保潔事宜,具體清潔事項包括:

1、日常清潔區域:

2、定期保潔區域:

3、垃圾區域:

二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求,甲方提出相關意見時,乙方應當按照甲方意見及時改正,直到達到甲方的要求。

三、乙方應當在每天早晨九點前,完成甲方安排全部的保潔工作,且保潔標準應當符合甲方的全部要求,不符合甲方有權要求乙方修正。

四、 乙方應身體健康、誠實勤勞,應嚴格按照操作規範、清潔標準進行工作,確保衛生質量。 

五、乙方在提供保潔服務過程中,必須遵守甲方的規章制度,服從甲方的安排,不得影響甲方正常經營活動。 

六、保潔加工承攬費用為  元/月,由甲方於每月15日向乙方支付,支付方式為轉賬,乙方的賬戶為:

七、本契約為加工承攬契約,乙方就保潔成果對甲方負責,提供保潔期間,因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的,由乙方自行承擔全部責任。

八、乙方提供保潔服務時,應當注意自身安全,如果因為乙方原因導致自己損害的,由乙方自行承擔全部責任。

九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質量標準,經甲方兩次通知整改,仍未達到標準的,乙方有權扣除月加工承攬費的 10 %作為違約金。甲方拒不整改的,乙方有權解除本協定,並不支付甲方任何費用。

十、本協定未盡事宜,雙方協商簽訂書面補充協定解決,書面補充協定與本協定具有同等法律效力。 

十一、乙雙方就本協定執行所發生爭議及糾紛,應本著互利互讓的原則協商解決;協商未果,應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。

十二、 本協定一式兩份,經雙方簽字蓋章後生效,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。

甲方:乙方:

年  月  日  年  月  日

加工承攬協定 篇11

簽定日期:__________年__________月__________日

定作方(甲方):___

電話:______

承攬方(乙方):___

電話:______

經雙方協商,簽定本加工承攬契約,並嚴肅履行。

品名

規格單位數量加工費單價金額

定作方供應原材料:原材料

規格單位數量日期成品單位耗用量

1.技術資料、圖紙提供辦法:_________。

2.產品檢驗標準和方法:____________。

3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:______。

4.貨款及費用結算辦法及期限:____________。

5.本契約自雙方簽訂之日起生效,契約履行完畢即失效。

甲方(蓋章):___

乙方(蓋章):___

時間:__________

加工承攬協定 篇12

甲方:

乙方:

依照《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、法規,在自願、平等、公正的原則下,雙方就本建設工程施工事項協商一致,達成一致,特訂立本契約。

一、程概況 

1、工程名稱:輕型鋼架棚

2、工程地點:鎮平工業園區,__塑膠製品有限公司

二、工程承包範圍 

1、面積:61.3_44.3=2715.59平方,附工程詳單,見-3

2、承包方式:甲方出資,乙方承包工、料含土建。

3、工程造價165元/㎡,總造價448072.35元。

4、付款方式:契約簽訂後甲方預付總造價30%,柱子立起再付40%,驗收後再付25%,剩餘5%工程完成後一年內全部付清。

5、土建工程結束後開始施工, 天交工。

年內保證維護正常使用。

6、在施工期間,乙方施工人員應由乙方全部投入保險,如發生工傷事故等事宜,由乙方從保險金中解決,不足部分由乙方承擔,甲方概不負責。

7、甲方負責水、路兩通及其費用,負責外圍治安秩序,乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全,乙方在施工期間,電費由乙方承擔,甲方負責協調。

甲乙雙方應履行契約義務,如一方違約,應向對方支付三萬元的違約金。

本契約一式兩份,甲乙雙方各持一份,契約自簽訂之日起,即可生效。

甲方:

乙方:

年 月 日

加工承攬協定 篇13

承攬方:

地址:

電話:

開戶銀行:

帳號:

法定代表人:

定作方:

地址:

電話:

開戶銀行:

帳號:

法定代表人:

定作方委託承攬方加工_________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。

第一條 加工成品:

品名:

規格:

單位:

數量:

備註:

第二條 加工成品質量要求:

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量:

1、用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。

承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。

2、用定作方原材料完成工作的,契約應當明確規定原材料的消耗定額。

定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。

承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。

承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3、原材料等物品交日期計算,參照第七條規定執行。

第四條 技術資料,圖紙提供辦法:

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;

定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。

承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2、承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。

第五條 價款或酬金:

價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法:

1、按照契約規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。

驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。

對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。

保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點:

1、交定作物期限應當按照契約規定履行。

任何一方要求提前或延期交定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。

2、交定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;

委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;

自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;

雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔:

第九條 運輸辦法及費用負擔:

第十條 結算方式及期限:

第十一條 其他:

1、根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。

定金數額由雙方協商確定。

定作方不履行契約的,無權請求返還定金。

承攬方不履行契約的,應當雙倍返還定金。

2、根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。

承攬方不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。

定作方不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;

有餘款的可以請求返還。

第十二條 承攬方的違約責任:

1、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;

不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;

經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;

少交部分定作方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由承攬方賠償。

3、未按契約規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。

定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。

因包裝不符契約規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;

以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。

6、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。

7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位,除按契約規定負責運到指定地點或接收單位外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。

10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任:

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止契約,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;

不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。

3、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;

承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。

定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;

變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;

如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

5、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;

以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在契約規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;

在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理:

加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;

協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

第十六條 本契約自_________年_________月_________日起生效,契約履行完畢即失效。

本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。

本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;

契約副本一式__________份,交_________各留存一份。

定作方:

代表人:

_________年____月____日

承攬方:

代表人:

_________年____月____日

加工承攬協定 篇14

依照《民法典》、《廣告法》、《加工承攬契約條例》等有關法律規定,經雙方協商,簽訂本契約,共同遵守。

第一條 廣告承攬要求

1、項目(媒介):

2 、廣告內容及有關證件的名稱、編號:承攬方應按《廣告法》規定,認真審查上述證件。委託方提供虛假的證件,應承擔相應責任。如委託方提供的廣告內容不合法,承攬方有權拒絕。

3、發布地點或形式:

4、顏色:

5、規格或材料:

6、刊播次數、起訖時間、日期:

7、其他要求:

第二條 費用及支付辦法

1、費用:

類別

單價

數量

金額

備註

設計、製作費

發 布 費

代 理 費

合計金額(大寫)

2、結算方式和期限:

3、承攬方必須開具廣告業務統一發票,否則,委託方有權拒付廣告費。

第三條 驗收方式及時間

第四條 違約責任

1、委託方中途廢止契約,按未履行部分廣告費的 %,向承攬方償付違約金;超過契約規定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的 償付違約金。

2、承攬方不能完成契約規定的工作,按未改造部分廣告費的 %,向委託方償付違約金;不能按期履行契約,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的 支付違約金。

3、其它違約責任按《加工承攬契約條例》執行。

第五條 契約爭議解決方式:

本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,按下列第 種方式處理:

1、提交 仲裁委員會仲裁

2、依法向人民法院起訴。

第六條 雙方商定的其他事項:

第七條 附則

1、本契約附屬檔案 ,名稱 。

2、本契約正本一式二份,契約雙方各執一份,副本 份。

委託方:

承擔方:

簽訂地點:

簽訂時間: 年 月 日

加工承攬協定 篇15

承攬方:

委託方:

契約雙方為明確各自權利和義務,經友好協商,按照《中華人民共和國民法典》及其有關規定,特訂立本契約。

一、承攬標準:

二、質量要求及技術標準:

以客戶提供稿件的確認件為準!按國家標準執行。

三、版費承擔責任及起訂量:

所有包裝由運城製版公司大版製作,版費由委託方預付 萬元,每單款包裝累計達到貨值 萬元,承攬方全額退還版費。改版費用由委託方承擔。起訂量見附屬檔案。

四、貨款結算方式及時間:

每月月底對賬,承攬方提供17%增值稅發票,委託方在次月 年 月 日至 年 月 日止

承攬方 :_________________

委託方:_________________

單位名稱:_________________

法定代表:_________________

委託辦理人:_________________

簽訂地點:_________________

簽訂時間:_________________

加工承攬協定 篇16

契約編號:

定作人:

承攬人:

簽訂地點:

簽訂時間: 年 月 日

第一條 加工物

加工物名稱 規格型號 計量單位 數量  報酬

單價 金額

合計人民幣金額(大寫)

第二條 承攬人提供的材料

材料名稱 商標 規格型號 生產廠家 計量單位 數量 質量 材料費

單價 金額

合計人民幣金額(大寫)

第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議期限: 。

第四條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求 。

第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在 日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的 日內答覆。

第六條 定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是: 。

第七條 定作人協助承攬人的事項與要求: 。

第八條 定作物的技術標準、質量要求: 。

第九條 定作物的包裝要求及費用負擔: 。

第十條 定作物的交付方式、期限及地點: 。

第十一條 定作物的驗收、方法、期限及地點: 。

第十二條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件: 。

第十三條 定作人應在 年 月 日前向承攬人交付定金(大寫) 。

第十四條 結算方式及期限: 。

第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。

第十六條 本契約解除的條件:

(一)定作人可以隨時解除契約,但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。

第十七條 違約責任: 。

違約金或損失賠償額計算方法: 。

第十八條 契約爭議的解決方式:本契約項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可以由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第 種方式解決;

(一)提交 仲裁委員會仲裁。

(二)依法向 人民法院起訴。

第十九條 其他約定事項: 。

定作人: 承攬方:

定作人(章): 承攬人(章):

住所: 住所:

法定代表人: 法定代表人:

委託代理人: 委託代理人:

經 辦 人:

電話: 電話:

傳真: 傳真:

開戶銀行: 開戶銀行:

帳號: 帳號:

稅號: 稅號:

郵政編碼: 郵政編碼:

年 月 日

加工承攬協定 篇17

定作方:_______________(簡稱甲方)

營業執照號碼:_____________________

承攬方:_______________(簡稱乙方)

營業執照號碼:_____________________

根據《條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:

品名或項目

規格、型號

單位

數量

單價

價款或酬金元

金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分

一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________

二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________

三、履行的期限、地點和方式:_________________________

四、驗收標準和方法:_________________________

五、結算方式:_________________________

六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行協定,都要承擔違約責任。

1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。

其餘違約行為按《條例》第二十一條的有關規定執行。

2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止協定,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的'

償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。 其餘違約行為按《條例》第二十二條的有關規定執行。

七、雙方約定的其它條款:________________

八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協定,作為附屬檔案。

九、本協定執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向協定管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

十、本協定一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。

十一、本協定有效期限:從雙方簽章之

日起到________年________月________日止。

十二、本協定簽訂日期:________年________月________日

定作方:________________

代表:__________________

開戶銀行:______________

帳號:__________________

承攬方:________________

代表:__________________

開戶銀行:______________

帳號:__________________

_______年______月_____日

加工承攬協定 篇18

使用說明:(實際起草契約文本時請將此說明刪除)

1. 本契約適用於櫥櫃、服裝、鐵藝欄桿、藝術品等類非標準產品的定作。

2. 標準文本原有條款不得刪除,但可以在空白處填寫“不採用”或“無”,亦可在“其他事項”條款說明第××條不採用,或增加其他約定內容。

3. 簽訂時間和簽訂地點必須填寫。

4. 簽署時應檢查附屬檔案是否齊全。

5. 附屬檔案也必須蓋章。蓋章時必須對整本契約書加蓋騎縫章。

6. 如有其他疑問,請與律師溝通確定。

【定作物名稱】定作契約

甲方:A有限公司

乙方:

依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,雙方經平等協商,就甲方委託乙方定作 (下稱“定作物”)等相關事宜達成一致,特簽訂本契約明確雙方權利義務,以資共同信守。

第一條 契約主體

1.甲方(定作人):A有限公司

住所: 郵編:

法定代表人: 註冊號:

2.乙方(承攬人):

住所: 郵編:

法定代表人: 註冊號:

3.甲方為依法設立的法人單位,依法有權簽訂及履行本契約。

4.乙方為依法設立的法人單位(或其分支機構、個人獨資企業、個體工商戶),有同類、同等規模定作物生產或銷售經驗(或同類服務提供經驗),熟悉定作物性質和特點並熟知與定作物相關的法律法規、規章及標準。

5.乙方契約主體變更:

(1)乙方承諾,契約成立後將不以任何理由要求將契約主體變更為任何第三人。

(2)若乙方堅持將契約項下的權利義務轉讓給第三人的,經甲方書面同意後可變更為乙方指定的第三人,但乙方須按應收款的10%承擔違約金。

(3)發生乙方營業執照註銷、所有銀行賬戶註銷等情況的,若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限於乙方股東、法定代表人、代理人、經辦人等)無權向甲方主張任何權益;若乙方為個人獨資企業或個體工商戶,除原投資人或經營者本人外,其他人無權向甲方主張任何權益(包括但不限於乙方代理人或經辦人)。

第二條 定作物

1. 定作物清單及價款

定作物名稱

規格型號

計量單位

數量

價款

單價(元)

合價(元)

總價為人民幣(大寫):

2. 價格組成及價格有效期:

(1)契約單價已經包括乙方依法應當承擔的全部材料費、製作費 、包裝費、運費、安裝費、稅費、裝卸費等所有相關費用

(2)價格適用期間:本契約價格的適用期間按以下第 【A 或 B】 項確定,價格適用期間屆滿後,如甲方繼續購買乙方定作物,則由雙方另行協商確定價格。

A.自 年 月 日起至 年 月 日止。

B.自本契約簽訂之日起至實際供貨數量達到契約約定數量之日止。

第三條 契約價款

1. 總價款及結算方式:

2. 付款方式: 有/無定金(比例), 。

3. 付款提示:乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》並附《驗收單》和合法有效的 發票。

4. 發票:

每次付款時乙方須提供合法有效的發票。乙方未提供發票或提供發票有法律瑕疵的,甲方有權拒絕付款,同時乙方應承擔瑕疵發票面額10%的違約金。因發票瑕疵而導致稅務局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款、聲譽損失的,由乙方支付罰款並向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經濟和聲譽損失。

5. 支付方式:甲方採用以下第 【 】 種方式向乙方支付契約價款。

A電匯;B承兌匯票;C網上銀行;D其他方式

6. 收款人信息:開戶行、戶名、賬號 。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確。 如有錯誤造成甲方錯誤支付的,視為甲方已履行相應的義務,乙方損失自行承擔。

第四條 設計與質量標準

1.設計由 【甲/乙】 方負責(必要時甲/乙方負責協助設計):

(1)若由甲方負責設計,則甲方應於 前向乙方交付定作物設計檔案。乙方應對其進行校對,對於設計檔案中的明顯錯誤或缺陷應在 3 日內向甲方提出書面異議,甲方應在收到書面異議後的 3 日內答覆。

(2)若由乙方負責設計,則乙方應於 前向甲方交付定作物設計檔案,甲方應當在收到後3日內審核並回復是否同意的意見,逾期未做明確表示則視為同意設計檔案。

2.定作物的質量標準:應當符合設計檔案要求和本契約附屬檔案二《技術參數與質量標準》。

3.樣品:樣品採用以下第 種方式執行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質量標準,但樣品有隱蔽瑕疵的除外。

1)不使用樣品。

2)本契約定作物樣品由 提供,雙方確認、封存後由甲方保管,作為驗收的依據。

3)在正式製作前,乙方應當先行製作樣品,經甲方樣品確認合格後再正式製作。

4.其它要求:除本契約約定標準外,定作物成品還必須符合國家、地方或行業關於質量、安全、環保的相關規定和要求。上述標準如有不一致之處,以要求高者為準。

第五條 原材料

1.主要原材料清單

提供方

名稱

品牌

生產廠家

規格型號

計量

單位

數量

甲方

乙方

2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應當採購合格的原材料並確保滿足定作物的質量標準和使用要求。

3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收,甲方於接到乙方通知後 日內派員對原材料進行檢驗並出具書面意見。

4.甲供原材料由 方負責運輸至乙方加工、製作地點(地址為: ),費用由 承擔。乙方應當在 收到後2日內對 甲供原材料進行檢驗,如果乙方對質量、規格等有異議,應當立即以書面方式向甲方提出,否則視為乙方認可甲供原材料。

5.甲供原材料的耗用計量方法:【對於貴重材料而言,這很重要】

6.甲供原材料節餘部分的返還:【對於貴重材料而言,這很重要】

第六條 製作與包裝

1. 乙方應當按本契約約定標準和時限制作定作物。

2. 乙方承諾,未經甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,否則構成重大違約,甲方有權解除本契約,並且乙方應當按本契約總價款的30%賠償甲方損失。

3. 包裝要求:乙方應提供適宜本契約項下定作物運輸和保存的包裝方式,外包裝應當應註明定作物名稱、規格型號,單位包裝內的定作物數量,生產廠家、地址、注意事項等文字和標識。由於採用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔,且不因定作物交付而免除乙方的此類責任。

4. 特殊包裝要求: 。包裝物是否回收: 。

5. 其他約定:

第七條 交貨

1.合格交貨:乙方按照契約約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點並經甲方驗收合格,方為合格交貨。

2.交貨時間: 。

3.交貨地點: (詳細地址: )。

4.運輸:運輸由乙方負責,並承擔全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下後至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。

5.驗收:甲方應當在定作物運至約定交貨地點後 日內進行驗收並出具書面意見。如果定作物需要由乙方負責進行安裝,則雙方應當按照本契約約定在安裝完畢後進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據。

6.風險轉移:定作物毀損、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔,交貨驗收合格後由甲方承擔。

7.交貨遲延:每遲延一日,乙方應按 契約價款的0.05% 承擔違約金。遲延交貨達到 七 日的,甲方有權解除本契約,乙方應當按契約價款的10% 承擔違約金。‘

8.數量不足:如交付的定作物數量不足,乙方應當在 2 日內補足,並應當按 當批定作物價款的10% 承擔違約金。

9.質量瑕疵:如交付的定作物質量不符合本契約約定,則甲方有權要求乙方在 2 日內修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內調換合格定作物的,甲方有權解除契約,乙方應當按該批定作物價款的20%承擔違約金。

第八條 安裝(適用於乙方負責安裝的情況)

1、安裝責任:由甲/乙方負責本契約項下定作物的安裝,因此產生的全部費用由甲/乙方承擔。

2、安裝工期:總工期為 個日曆天。計畫開工日期為 年 月 日,竣工日期為 年 月 日。實際開工日期以甲方通知進場時間為準。因乙方原因造成工期延誤的,每延誤一天乙方應承擔相當於工程總價款的0.05%的違約金。

3、施工要求:

(1)質量標準: 見契約附屬檔案《技術參數與質量標準》

(2)檢查與整改:乙方應認真按照標準、規範和設計的要求及甲方發出的指令施工,隨時接受甲方及建設單位、監理單位的檢查。檢查中發現工程質量達不到約定標準的部分,乙方必須按要求返工或修復完善,直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔,且工期不予順延。

4、資源供應:施工用水源、電源接點由甲方提供,水、電費用由甲承擔。

5、安全監護:

(1)乙方完成安裝調試內容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設施的,應當在進場安裝前對相關設施及周圍環境的安全狀況進行檢查確認。如果乙方認為相關設施不符合安全防護要求需要調整改造,則乙方以書面方式將調整改造建議提交甲方項目負責人;如乙方未提出書面調整改造建議即進場安裝,則視為乙方認可相關設施符合安全防護要求,不需要進行調整改造。

(2)乙方在安裝調試過程中需使用腳手架、吊籃、托板等進行高空作業,或者帶電作業,或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業的,安裝作業人員作業必須使用安全護具,現場需設專門人員進行時時監護,並製作作業監護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業監護記錄。

6. 自檢與復檢:本契約項下定作物安裝完畢後,乙方應進行自檢,自檢合格後報甲方進行復檢。甲方復檢合格後報【政府主管部門名稱】進行驗收。

7. 驗收:本契約項下定作物安裝完畢並經乙方自檢合格後 日內,甲方組織驗收並出具書面驗收意見。

第九條 保修

1.保修期:免費保修期為 年,自驗收合格之日起計算。實際起算時間以書面驗收檔案所載時間為準。乙方負責安裝的,以安裝完畢後驗收合格的確認檔案所載時間為準

2.保修金: 。

3. 免費保修:保修期內,因定作物質量原因發生的問題,由乙方負責維修並承擔相關費用和責任。乙方應當在接到甲方通知後8小時內到場維修完善,否則乙方應當承擔違約金貳佰元,並且甲方可以自行或委託第三方維修,相關費用從保修金中扣除,不足部分可以甲方認為適當的方式向乙方追索。

4.未履行保修義務:

(1)乙方接到甲方或物業公司維修通知(口頭或書面)後拒不到現場處理或超過規定的到場時間後2小時仍未到場的,甲方有權自行組織維修。甲方有權從保修金中扣除相應賠償金額( 包括但不限於因質量問題或乙方維修不及時給業主造成的損失等),如果保修金不足以彌補甲方損失的,甲方有權向乙方追索。

(2)乙方累計3次未及時到場的,甲方有權扣留全部剩餘保修金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達現場的有效證據。

5.保修金的支付需同時滿足下列條件:

(1)質量保修期已經屆滿。

(2)乙方已按約定履行了保修義務;乙方未按約定履行保修義務給甲方造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保修金中扣除。

(3)因定作物質量問題給甲方或最終使用人造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保修金中扣除。

(4)不存在乙方未履行的其他契約義務。

6.甲方不需要支付保修金的利息。

第十條 智慧財產權與保密

1. 乙方保證其向甲方提供的設計檔案及/或供應的成品不侵犯他人的智慧財產權。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應的定作物向甲方主張智慧財產權權益的,由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。

2. 乙方承諾,在本契約簽訂、履行期間及履行完畢後5年內為甲方保守秘密。未經甲方許可,不得留存或泄露甲方設計檔案及定作物成品、複製品或其他相關信息、資料。

第十一條 履約擔保

1.乙方採用下列第 種方式提供履約擔保,用以擔保乙方全面履行契約義務:

(1)保證金

(2)銀行保函

2.乙方採用下列第 種方式提供保證金:

(1) 現金

(2) 電匯

(3) 轉賬支票

3.扣除與返還:供貨完畢或契約期滿,本契約餘留價款不足以抵付乙方應承擔違約金的,乙方同意從上述履約保證金中扣除,剩餘履約保證金於供貨完畢並驗收合格後返還乙方(不計利息)。

4.乙方違約的,甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外,甲方還有權從乙方與甲方簽訂的其他定作物採購契約或乙方與甲方關聯企業簽訂的定作物採購契約的應收款中扣除因此對甲方造成的損失。

5.索賠:甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,甲方通過訴訟方式向乙方索賠。

1.價格波動:雙方確定契約價格時已經充分考慮風險因素,契約價格已經包含所有可能發生的風險事項,任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔。

(1)具體風險因素包括但不限於本契約項下定作物的價格或生產所需的人工、材料、設備等市場價格變動以及國家稅收調整等因素。

(2)原則:任何情況下不得調高契約價格;在契約簽署後市場價格向下波動的,甲方有權按照相應市場價格指數,調整契約價格。

2. 第三方索賠:乙方必須對所供定作物質量負責,凡因定作物質量不符合本契約約定或者有其它內在質量瑕疵,而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產損失的,均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的,乙方應直接參與協商,否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協定,並按此協定約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的,乙方應當按仲裁機構或法院的裁判檔案或調解書確定的內容賠償甲方損失,同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優先從工程款中扣除。

3.真實性:乙方向甲方提交虛假或偽造檔案(包括但不限於公司公章、法定代表人名章、證件、結算記錄)的,一切虛假和偽造檔案不作為雙方結算的依據,乙方無權依據虛假和偽造檔案向甲方主張任何權益。

4.合法性:乙方向甲方提交虛假髮票,乙方同意甲方可以因此不支付契約價款並且有權要求乙方承擔全部損失。

第十三條 公平競爭

1、 在投標、簽約及履約過程中,如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任員工一律予以辭退。

2、 甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,乙方提供證據(如錄音、錄像、書面證據等)充分有效的,甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額,並將乙方確定為長期合作夥伴。責任員工拒絕返還的,甲方將其移送司法機關處理後,甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。

3、 乙方承諾不以任何形式(含給付現金、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員,如違反此承諾,乙方願意向甲方支付相當於賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的契約價款中扣除,或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關部門追究乙方人員的法律責任。

4、 若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,甲方即將其列為不合格供應商,兩年內不接受其參加甲方及甲方關聯企業組織的招標。

5、 在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關聯企業的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任人一律予以辭退。

6、 甲方受理投訴的方式:

聯繫人: 電話:

信函郵寄地址:

投訴專用電子信箱:

第十四條 通知

1. 甲方聯繫人及通訊方式:

聯繫人: 電話: 傳真:

地址: 郵編:

Email:

2. 乙方聯繫人及通訊方式:

聯繫人: 電話: 傳真:

地址: 郵編

Email:

3. 雙方的通知、許可、批准、簽證或做出其他決定均應採用書面方式。

4. 上述內容可以派員送達,傳真,郵寄或特快專遞送達,電話通知的應及時補充書面檔案。

5. 派員送達的應當有簽收檔案。

6. 採用傳真方式的,以受送達方的傳真機收到傳真信號即視為送達。

7. 採用郵寄或特快專遞方式送達的,受送達方簽字的回執為送達的證明。

8. 採用派員送達、郵寄或特快專遞送達的,收件人為受送達一方公司、職能部門、所屬員工或分支機構的,均視為雙方的正式通訊函件,受送達一方拒收的亦視為已經成功送達。

9. 如一方更改聯繫人或通訊方式應當以書面方式正式通知另一方,此後再聯絡時應使用被通知的聯繫人或通訊方式。

10. 如受送達一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更後未通知)造成無法送達的,由受送達一方承擔全部責任。

第十五條 爭議解決

1.本契約簽訂、履行過程中發生任何爭議的,由雙方協商解決。協商不成的,任何一方均可以向契約簽署地人民法院提起訴訟。

第十六條 契約附屬檔案

下列檔案為本契約附屬檔案,與正文具有同等法律效力

1. 附屬檔案一:定作物明細表

2. 附屬檔案二:《技術參數與質量標準明細》

3. 附屬檔案三:附加蓋乙方印章的委託代理人身份證複印件、乙方對委託代理人的《授權委託書》原件壹份。

4. 附屬檔案四:加蓋乙方公章的營業執照(副本)複印件、加蓋乙方公章的《組織機構代碼證》(副本)複印件、加蓋乙方公章的《稅務登記證》(副本)複印件、加蓋乙方公章的開戶許可證複印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明檔案原件。

第十七條 契約效力

1. 本契約自雙方法定代表人或委託代理人簽字並加蓋單位印章之日起生效。

2. 雙方就契約內容做出的變更或補充,均以書面補充契約的約定為準。

3. 本契約壹式肆份,甲、乙雙方各執貳份,各份具有同等法律效力。

第十八條 其他約定

1.其他約定:

(本頁以下無正文)

契約簽章頁

(此頁系與A有限公司與 《【 】定作契約》的簽章頁,無正文)

甲方(蓋章):A有限公司 乙方(蓋章):

法定代表人 (簽字): 法定代表人(簽字):

(或)委託代理人(簽字): (或)委託代理人(簽字):

簽訂地點:

簽訂日期: 年 月 日

附屬檔案一

定作物明細表

附屬檔案二:

《技術參數與質量標準》

附屬檔案四: 授權委託書

致:【甲方公司名稱】

我單位委託 【受託人姓名】作為代理人與貴司簽署【契約名稱】及辦理結算等相關事宜。受委託人所簽署的所有相關檔案,我單位均予以承認。

代理人無權轉委託。

特此委託。

委託單位:(蓋章)

法定代表人或負責人:(簽字)

年 月 日

受委託人:

姓名: 職務: 電話:

住所: 身份證號碼:

加工承攬協定 篇19

訂立契約雙方:

承攬方:__________________

定作方:__________________

定作方委託承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。

第一條 加工成品:

┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

│品 名│規 格│單 位 │數 量│備 注 │

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

│ │ ││ ││

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

│ │ ││ ││

└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

第二條 加工成品質量要求加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,並妥為保存,作為驗收的依據)

第三條 原材料的提供辦法及規格,數量,質量1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,契約應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按契約規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)

第四條 技術資料,圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。3.定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)

第五條 價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)

第六條 驗收標準和方法1.按照契約規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

第七條 交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條其他如:1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行契約的,無權請求返還定金。承攬方不履行契約的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)

第十二條承攬方的違約責任:

一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由承攬方賠償。

三、未按契約規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(契約中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

六、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任:

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止契約,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在契約規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理:加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本契約自一九____年____月____日起生效,契約履行完畢即失效。本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。

本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份,交_______(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:____________________(蓋章)

代表人:____________________(蓋章)

地址:________________________________

電話:________________________________

開戶銀行:____________________________

帳號:______________________________

承攬方:__________________________(蓋章)

代表人:__________________________(蓋章)

地址:_________________________

電話:_________________________

開戶銀行:_____________________

加工承攬協定 篇20

甲方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)

乙方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)

甲方擬將位於___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係,在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下,經協商自願簽訂本契約。

一、雙方權利義務

1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。

2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗,負責施工建設並根據甲方的要求交付建房成果。

乙方在施工過程中應合理、節約用料,嚴禁浪費。乙方每天完工後清理牆角灰,做到工完場清料淨,並按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費,甲方有權責令整改並罰款,在支付款中扣除。

3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具,如:架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、_____、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決,費用由乙方自理。

4、工期從_____年___月___日開始建設,工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。

5、乙方加強對其人員的安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規,安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責,與甲方無關。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。

二、工程質量及施工要求

1、乙方應當本著保質保量的原則,按照甲方的要求施工並加強質量監督和管理。

2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收後方能進行下一工序。

3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求(包括但不限於口頭要求)乙方停工或整改。

5、基礎:基槽60公分,圈樑40公分,基石40公分,使用石頭30立方米。

6、牆體:外牆高米,內牆高米,砌築時內外錯縫採用水泥沙漿,為避免磚塊間空隙較大必須採用三?一砌築法(一快磚、一鏟灰、一擠揉),且灰縫厚度不得超過mm。

牆體經水泥清光後面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

7、圈樑:過梁高度不低於公分,鋼筋直徑不宜小於毫米,剛箍直徑不低於毫米,最大距不宜超過毫米,圈樑高度不低於毫米上下圈樑。

8、屋頂:現澆厚度為公分,表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

9、下水道:......

三、工程款結算及支付

1、工程款總額及計算方式:工程款為人民幣:69580元(大寫:陸萬玖仟伍佰捌拾元整),以承建房屋面積為基準,按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。

2、付款時間:地基完工經甲方驗收合格後___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格後___天付款___,在房屋峻工(包括內外牆清光且水泥地坪完工)並經甲方檢驗合格後____天內給付餘款。

四、違約責任

1、由於工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的,由乙方賠償。

如果一年內現澆滲漏,乙方須賠償因此給甲方造成的損失,並一次性支付契約總價款的25%作為違約金。

2、乙方若無視甲方的合理要求,或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本契約。本契約總價款25%的違約金。

五、爭議解決方式

因本契約履行過程中發生的一切爭議時,雙方應友好協商解決;協商不成,雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。

六、附則

1、本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。

2、本契約中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在僱傭關係。

3、因契約履行過程中的未盡事宜,經雙方協商同意簽訂補充契約的,補充契約與本契約具有同等法律效力。

甲方簽字:

乙方簽字:

簽訂時間:_______年_______月_______日

加工承攬協定 篇21

契約編號:

訂立契約雙方:

定作人:(以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負責)人:簽約人:

定作人承辦單位: 聯絡人: 聯繫電話:

定作人機構地址:傳真電話:

承攬人:(以下簡稱乙方)

承攬人法定代表(負責)人:簽約人:

承攬人營業執照:生產報刊亭許可證明:

承攬人機構地址: 聯繫人: 聯繫電話:

銀行開戶許可證: 開戶行: 賬戶:

根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬契約雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下契約條款:

第一條標的

乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝契約標的額為:_____萬元。

第二條製作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)

1、

2、

3、

註:整個承攬加工契約按每個報刊亭的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

第三條加工、製作與安裝、要求

1、 報刊亭安裝後穩定、可靠,空間利用充分,使用面積不小於_____平米。

2、使用材料:所有外表面使用大於_____mm厚不鏽鋼板,結構採用不鏽鋼柱、不鏽鋼方鋼骨架,透明部分不少於_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑膠玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書報刊架。附屬檔案包括:推拉窗、電源接線板、電錶一塊,藍色陽光板封頂,並有通風口一處。

第四條驗收標準和方法

①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質)製作成品後,交甲方進行初驗,初驗合格後方可生產。

②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可採取隨機抽驗 。

第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

①、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,並安裝完畢。

③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,並保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

第六條報刊亭安裝及驗收與售後服務

①、乙方對製作的報刊亭進行安裝;

②、經乙方安裝的報刊亭,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在_____日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____ %做為另行維修費用,並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);

④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

第七條結算方式、期限及安裝費用

①、甲、乙雙方簽訂的契約生效後15日內,甲方應向乙方指定的賬戶撥付契約標的額30%的預付款。

②、乙方交貨後15日內,甲方再向乙方賬戶撥付契約標的額30%的價款,累積達到契約標的額的60%。

③、乙方按期安裝完畢,並經甲方驗收合格後15日內,甲方再向乙方指定的賬戶撥付契約標的額35%的價款,累積達到契約標的額的95%。

④、剩餘的契約標的額 5%(_____元)價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年後經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩餘的質量保證金,一次性撥付乙方。

第八條甲方違約責任

①、甲方在乙方為其製作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方契約的標的額_____ ‰的違約金;

②、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_____ ‰的違約金。

第九條乙方違約責任

①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_____‰違約金;

②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止契約,由此造成的經濟損失由乙方承擔;

③、乙方未按契約要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_____ ‰的違約金。

第十條糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本契約爭議的解決方式。

①、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;

②、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。

第十一條附則

①、本契約一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。契約履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。

②、契約執行過程中甲、乙雙方對具體製作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規格的變動以雙方共同協商後,作出

補充條款為準,補充條款與本契約具有同等效力。

甲方:乙方:

簽約人:簽約人:

簽約地點:簽約日期: 年 月