通信建設施工契約書 篇1
發包方:(甲方)___________________________
承包方:(乙方))___________________________
依照民法典和原郵電部頒發的“626”號檔案等有關法律法規的規定,經雙方協商一致,簽訂本契約並嚴肅履行。
一、建設內容
(1)工程名稱
二、計價方式
(1)參照結算表價格按實結算。
(2)款項支付與移動結算同步。
三、建設工期
根據移動公司要求,在規定的期限內完成。
四、違約責任
(1)甲乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項,如預期不付,按銀行的短期貸款率償付給對方逾期付款違約金。
(2)發生契約糾紛時,當事人雙方應及時協商,協商不成的,可申請調解,或者直接向人民法院起訴。
五、其他
(1)本契約一式四份,甲乙雙方各執貳份。
(2)本契約未盡事宜,由雙方協商解決,另行簽訂補充協定。
(3)本契約自雙方簽訂之日起生效。
(4)其他相關本項目的約定,見附屬檔案。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):____________
______年____月____日
_________年____月____日
通信建設施工契約書 篇2
甲方:乙方:依據民法典、中華人民共和國建築法及其它有關法律、法規,遵循平等、自願、誠實守信的原則。雙方就本建設工程地下室防水施工事項協商一致,訂立本契約,供雙方共同遵守。
一、工程概況
1)、工程地點:
2)、工程名稱:
3)、工程內容:在原有基礎上新做一層b改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3厚,-15176;),包含細部處理,底部基層處理劑的施工,附加層的施工,施工縫和後澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。
二、承包範圍及方式:包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。
三、主材選用及工程價款等:
1、選用材質:“聚酯胎3厚,-15176;防水卷材,乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格後方可進場開工
2、本契約價格包括材料現場轉運、垃圾的清運、清除(運離施工現場)
3、施工厚度要求:採用外厚防水卷材
4、全部包工包料,單價為元平方。
6、面積:按甲方確認的實做面積結算,此價格為含稅人民幣價格。
四、工期:按甲方項目部所安排的進度施工。
五、工程質量:
1)、工程質量標準:合格工程質量標準。
2)、承包人施工質量必須達到國家現行規範、標準、圖集和設計圖紙的規定。並符合發包人的要求。工程施工質量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(gb18242-)及《地下防水工程施工質量驗收規範》(gb50208-),防水施工所用的材料必須有產品合格證書和性能檢測報告。並經發包人、監理、承包人共同見證取樣,送法定檢測部門檢測合格,材料的品種、規格、性能符合現行國家標準和設計要求。不合格的嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計為________年。
六、契約價款與支付方式按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量,每平方米鋪貼面積元,該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積,其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和後澆帶的處理等均不再計算工程量,不再另計任何費用。在承包人承包的防水工程範圍內的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔,不再另計任何費用。達不到質量標準時,由承包人返工,因返工給發包人造成損失的,應賠償發包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯後時,由發包人另外組織施工單位進行施工,承包人已經施工的工程量,發包人可拒付任何費用,承包人對此無任何異議。
七、工程款支付辦法:
1、當地下室底板及外牆板外側防水層全部施工完畢,經質監站、監理單位、發包人、承包人共同驗收達到契約約定的質量標準,並在主體施工單位施工完回填土方後,____日內發包人支付給承包人外牆防水已完工程量的60%;土方回填施工時,承包人應派專人在現場跟班作業,以防泥工施工時破壞防水層;
2、在土方回填後____日內的適當時間,發包人組織承包人、監理單位不少於兩次的地下室防水效果初驗;在此期間,承包人整理施工資料提交給發包人;初驗中沒有發現問題,資料提交齊全有效,發包人支付承包人所施工的底板防水和外牆防水已完工程量的25%;若在初驗中發現滲漏或超過規範規定的濕漬等質量問題、或資料有缺陷時,順延本次工程款的支付時間,直至承包人解決好所發現的問題;
3、在地下室底板和外牆後澆帶等主體結構施工前後,承包人應及時配合,完成後澆帶部位的防水層施工;在後澆帶等部位的防水層施工完畢後的____日內,經發包人、監理單位、承包人共同初驗合格後,發包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;
4、承包人剩餘5%的工程款轉作保修金,在保修期滿後的____日內,由發包人無息退還給承包人。保修期間出現保修事件時,保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。自行解決民工食宿。
九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款。
十、隱蔽工程和中間驗收所有分部分項工程、工序的施工,必須經發包人代表、監理工程師檢查驗收並簽字認可後,方可進入下道工序的施工。十
一、安全施工文明施工安全生產,文明施工由承包人負責並承擔其費用;施工開始前,發包人為施工場地內的自有人員及第三人人員辦理人身意外傷害保險,承包人施工人員發生工傷事故者,醫療費用由保險公司理賠,由發包人和承包人共同負責聯繫保險公司,由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔。一旦發生重傷事故或傷亡事故者,發包人最終一次性賠付當事人的最高賠償金以保險公司理賠的數額為最高封頂數額,其餘由承包人承擔。十
二、工程變更施工過程中,承包人無權擅自變更;承包人應嚴格執行設計單位或發包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的,雙方另行協商,簽訂補充協定。十
三、工程轉包和分包本工程嚴禁分包和轉包;一經發現,發包人可立即與承包人解除契約,工程款不予支付。十
四、不可抗力雙方關於不可抗力的約定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災害;發生不可抗力,雙方的損失分別由各自承擔自身的損失。十
五、保險承包人應為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。十
六、關於意外停工的約定因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環境因素的影響致使工程停工的,承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料占用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出,發包人一概不予補償;卻因特殊原因,停工時間可能相對較長時,經承發包雙方協商同意並在確定再次復工的時間後,承包人可採取人員、機械退場的措施、並保護好已完工程,此費用均由承包人承擔。十
七、工程質量保修本防水工程的保修期為________年;承包人在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定,承擔本工程質量保修責任;屬於保修範圍、內容的項目,承包人應當在接到保修通知之日起3天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的,發包人可以委託他人修理;發生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知後,應當立即到達事故現場搶修;質量保修完成後,由發包人組織驗收。十
八、違約責任:
1、在施工過程中,乙方必須做好做足一切安全措失,如發生任何安全事故均由乙方承擔一切責任。
2、乙方所提供的產品必須符合契約所規定且必須達到國家規範要求,否則一經發現所造成的損失由乙方承擔,甲方可單方面解除契約且不需支付乙方工程款,乙方必須向甲方支付契約總款20%的違約金。
3、乙方必須按照契約的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴格施工,不得偷工減料。否則,一經發現,甲方可拒付乙方工程款並可單方面解除契約,且乙方必須向甲方支付契約總價款2倍的違約金。
4、契約一經簽訂,乙方不得單方面解除契約或中途停工,否則必須向甲方支付契約總款20%的違約金。
5、在乙方施工期間,乙方工人必須服從甲方項目部的管理,不得有任何偷盜行為或損壞現場成品行為,否則一經發現,所造成的損失由乙方承擔,所損失的金額以甲方確認的為準,且此款甲方有權直接在乙方工程款中扣除。
6、乙方必須按照契約所規定的時間完工,否則每延誤一天,乙方必須向甲方支付契約總款1%的違約金,如超過三天仍未滿足施工要求的,甲方可單方面中止契約,乙方所有工程款不予支付,所造成的損失由乙方自行承擔。
7、在保修期間(保修期為________年),如發生任何質量問題,乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修。否則甲方有權自行修復,所發生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認的為準)甲方有權直接在乙方工程質保金中扣除,不足部份可向乙方追索。
8、在全部完工後,乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料,否則甲方有權不予驗收,所造成的損失由乙方自行負責。
9、工程全部完工後,乙方必須做到場地乾淨整潔、無任何垃圾,否則甲方有權不予驗收並有權自行處理,所造成的損失由乙方自行承擔,所發生的費用甲方有權直接在乙方工程款中扣除,所損失的金額以甲方確認的為準。十
九、廉潔條款
1、嚴禁甲方人員以任何方、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。
2、嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請,如果出現乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經濟活動,一經查實,甲方有權單方面終止契約,且乙方必須承擔由此造成的工期延誤、退場等一切經濟損失,所損失的金額以甲方確認的為準,並且甲方有權從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事後主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為,則乙方可保留契約的權利和義務。二
十、其他事項:
1、在執行契約中發生爭議,雙方應通過友好協商解決。如協商無效,向甲方所在地人民法院申請仲裁。
2、本契約一式貳份,經雙方簽字蓋章後即生效。甲方(蓋章):乙方(蓋章):甲方負責人簽字:乙方負責人簽字:簽約日期:________年____月____日簽約日期:________年月
通信建設施工契約書 篇3
甲方(發包方): 簽訂地點:
乙方(承包方): 簽訂時間: 年 月 日
根據《中華人民共和國契約法》及有關法律法規的規定,甲乙雙方遵循平等自願、協商一致和誠實信用的原則,現就小型建設工程施工等事宜簽訂契約如下:
第一條 工程概況
工程名稱 工程地點 工程內容 承包範圍 承包方式
第二條 契約工期
1.開工日期: 年 月 日。竣工日期: 年 月 日。工期總日曆天數: 天。
2、有下列情況之一,並經甲方簽證,工期可以順延。
(1)因甲方原因影響開工
(2)工程量有與擬定工程量相比增加 %。
(3)不可抗力。
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
第三條 工程質量及驗收
1.乙方應按照設計檔案、施工圖及說明,國家有關施工規範,甲方相關要求和經甲方確認的施工方案組織施工。
2.乙方在工程建設契約執行過程中,單位和個人應自覺接受中國石化工程建設質量監察,接受甲方在施工過程中的管理。
3.乙方應按國家竣工驗收有關規定,向甲方代表提供完整的過程檢驗資料及完整竣工資料和驗收報告。對甲方提出的意見,乙方應在 日內整改完畢,並承擔由自身原因造成的整改費用。
4.工程質量保修期按《建築工程質量管理條例》規定執行。
第四條 工程款支付
1.工程款為人民幣: 元,大寫 。
工程款風險範圍包括但不限於材料、人工價格上漲,氣候異常變化、地質條件不符前期預判、工農關係的惡化等。
2.結算方式:
(1)結算方式:按甲方核定工作量現場點交結算,最終工程款支付以甲方內控部門或審計部門審定為準。
(2)計價方法:按實結算( ),固定總價( ),契約價加變更( )。
3.工程款支付: 。
4.工程質保金: 。
第五條 材料供應及設備管理
1.本契約材料供應方式: 。
2.機械設備由乙方自備並自行管理。
第六條 甲方權利義務
1.負責辦理有關建設手續。
2.審查乙方編制、提交的施工方案、各種技術資料和工程預決(結)算。
3.負責組織工程設計交底、圖紙會審。提供施工圖紙 套。
4.甲方指派 為工地代表。
5.施工過程中,甲方發現乙方的人員不能勝任崗位要求、施工設備不能滿足施工需要的,有權要求乙方進行撤換、調整、修理或補充,因此而發生的費用乙方承擔。
第七條 乙方權利義務
1.乙方在施工中必須配備確保工程進度和質量的現場管理組織。乙方指派 為工地代表。
2.遵守甲方的質量、技術、安全、文明施工管理等管理制度,接受甲方代表的指揮、檢查和監督。
3.本契約生效後 日內編制出施工方案和工程進度表2份,報甲方審核,並按施工方案組織施工。
4.做好施工原始記錄,按甲方要求的工程資料的樣式及填寫方式,匯集施工技術資料,提供給甲方 套。
5.嚴格辦理隱蔽報驗手續,未辦理的隱蔽部位工作量不予驗收。
6.乙方應對施工人員的施工方法、技術措施的可靠性、安全性負完全、獨立責任。
第八條 安全生產與文明施工
1.乙方承諾:完全熟悉與理解甲方HSE及工程建設方面的管理制度並嚴格遵守。在施工中,若發生質量、安全事故及環境損害等事件(事故),一切費用和善後問題的處理,均由乙方自行獨立負責,並承擔因此給甲方造成的經濟損失。
2.乙方必須按文明施工要求組織施工,做到施工現場文明整潔。
第九條 違約責任
1.甲方未按契約約定撥付工程進度款,導致施工無法進行,相應順延工期。
2.因乙方的原因未按契約約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工的,每逾期一日,向甲方支付違約金 元。
3.因乙方原因工程質量未達到契約約定的質量標準,乙方按甲方要求的期限負責整改,並向甲方支付違約金 元。
4.乙方不履行契約義務或不按契約約定履行義務,給甲方造成損失的,乙方負責賠償, 賠償額計算方法: 。
5.因乙方原因使契約無法履行,甲方有權解除契約,乙方賠償甲方因此造成的損失;因甲方原因使契約無法履行,乙方有權解除契約,甲方承擔乙方因此造成的直接損失。
6.其他: 。
第十條 不可抗力
1.甲乙雙方的任何一方由於法定不可抗力因素不能履行本契約時,應在 小時內向對方通知,並應在 天內提供權威機關的書面證明。
2.受不可抗力影響的一方或雙方有義務採取措施,將因不可抗力造成的損失降低到最低限度。
第十一條 爭議解決
本契約如發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決,協商不成時,按以下第 項處理:
1.由 仲裁機構仲裁。
2.向 人民法院起訴。
3.提交中國石化內部糾紛調解處理委員會調解。
第十二條 廉政條款
雙方應簽訂廉潔從業責任書,並履行廉潔從業義務。
第十三條 其他
1.本契約未盡事宜,雙方協商簽訂補充協定。本契約的附屬檔案及補充協定是本契約組成部分,與本契約具有同等法律效力。
2.保密:本契約的各項條款屬於雙方經營活動內容, 任何一方未經對方當事人書面允許不得對外泄露。
3.現場如有施工項目內容變更,乙方應得到甲方書面批覆後方可施工。
4.本契約自雙方簽字並蓋章之日起生效。本契約一式 份, 乙方執 份,甲方執 份。
甲方(蓋章) 乙方(蓋章)
年月日:
通信建設施工契約書 篇4
甲方(發包方):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
乙方(承包方):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
按照《中華人民共和國民法典》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協定.
第一條工程概況
1.工程名稱:
工程地點:
工程內容:
承包範圍:
2.開工日期:
竣工日期:
總日曆日期:
3.質量等級:
4.契約價款:
第二條契約檔案及解釋順序.
第三條契約檔案使用的語言文字,標準和適用法律.
1.契約語言:
2.適用法律法規:
3.適用標準,規範:
第四條圖紙.
1.圖紙提供日期:
2.圖紙提供套:
3.圖紙特殊保密要求和費用:
第五條甲方駐工地代表.
1.甲方駐工地代表及委派人員名單:
2.實行社會監理工程師姓名及其被授權範圍(如果有):
第六條乙方駐工地代表.
第七條甲方工作.
1.施工場地具備開工條件和完成時間的要求:
2.水,電,電訊等施工管線進入施工場地的時間,地點和供應要求:
3.施工場地內主要交通幹道及其與道路的開通時間和起止地點:
4.工程地質和地下管網線資料的提供時間:
5.辦理證件,批件的名稱和完成時間:
6.水準點與坐標控制點位置提供和交驗要求:
7.會審圖紙和設計交底的時間:
8.施工場地周圍建築物和地下管線的保護要求:
第八條乙方工作.
1.施工圖和配套設計名稱,完成時間及要求:
2.提供計畫,報表的名稱,時間和份數:
3.施工防護工作的要求:
4.向甲方代表提供辦公和生活設施的要求:
5.對施工現場交通和噪音的要求:
6.成品保護的要求:
7.施工場地周圍建築物和地下管線的保護要求:
8.施工場地整潔衛生的要求:
第九條進度計畫.
1.乙方提供施工組織設計(或施工方案)和進度計畫的時間:
2.甲方代表批准的時間
第十條延期開工.
第十一條暫停施工.
第十二條工期延誤.
第十三條工期提前.
第十四條檢查和返工.
第十五條工程質量等級.
1.工程質量等級要求的經濟支出:
2.質量評定仲裁部門名稱:
第十六條隱蔽工程,中間驗收.
中間驗收部位和時間:
第十七條試車.
第十八條驗收和重新檢驗.
第十九條契約價款的調整.
1.調整的條件:
2.調整的方式:
第二十條工程預付款.
1.預付工程款總金額:
2.預付時間和比例:
3.扣回時間和比例:
4.甲方不按時付款應承擔的違約責任:
第二十一條工程量的核實確認.
乙方提交工程量報告的時間和要求:
第二十二條工程款支付.
1.工程款支付方式:
2.工程款支付金額和時間:
3.甲方違約的責任:
第二十三條甲方供應材料設備.
甲方供應材料,設備的要求(附清單):
第二十四條乙方採購材料設備.
第二十五條設計變更.
第二十六條確定變更價款.
第二十七條竣工驗收.
1.乙方提交竣工資料和驗收報告的時間:
2.乙方提交竣工圖的時間和份數:
第二十八條竣工結算.
1.結算方式:
2.乙方提交結算報告的時間:
3.甲方批准結算報告的時間:
4.甲方將撥款通知送達經辦銀行的時間:
5.甲方違約的責任:
第二十九條保修.
1.保修內容,範圍:
2.保修期限:
3.保修金額和支付方法:
4.保修金利率:
第三十條爭議.
1.爭議的解決程式:
2.爭議解決方式:
第三十一條違約.
1.違約的處理:
2.違約金的數額:
通信建設施工契約書 篇5
甲方:_________乙方:_________甲方將_________爆破任務委託乙方作爆破設計與施工。經雙方協商達成如下協定:
一、工程地點:_________
二、工程量:_________
三、工程造價:_________
四、付款方式:乙方設備進場開始_________作業,甲方支付乙方工程款的50%,尾數待工程完工後一次性付清。
五、甲乙雙方責任:
(一)甲方責任:
1.負責_________,以方便乙方_________作業。
2.派人員協助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二)乙方責任:
1.負責到政府各有關部門辦理爆破施工手續。
2.負責整個爆破過程的安全工作,負責確保爆破對甲方_________樓體結構不予影響及破壞。
3.作業人員持證上崗。
4.加強安全警戒工作。
六、違約責任:
1.乙方按甲方要求完成爆破施工。
2.甲方按時結算工程款,不得以任何藉口拖欠工程款。
七、本契約未盡事宜,雙方另行協商解決。
八、本契約一式肆份,雙方各執二份。甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________甲方代表(簽字):_________ 乙方代表(簽字):_________________年____月____日 ________年____月____日甲方:_________乙方
通信建設施工契約書 篇6
甲方:
乙方:
根據建築法和《中華人民共和國民法典》以及有關規定,結合本工程的具體情況,雙方經充分協商,簽訂本合,共同遵守:
第一條、承包方以包工及包石料形式承包建造。
一、大壩(按圖紙施工):
1、乙方包石料及人工,圍水、圍堰、絕水牆開挖築建等,單價以整體方量計算,每立方110.00元。
2、甲方提供一台拌和機,電費甲、乙雙方各一半。
3、水泥、沙及監理、質監由甲方負責,但乙方必須按監管部門要求施工,必須保證質量。
二、機房、宿舍:
1、機房按圖紙施工,附設吊機梁包支架、模板、人工每平方米270.00元,包貼兩面外牆瓷片,包含基礎及機組基礎。
2、宿舍:按3.2米高,重力牆結構築建,兩房一廳一廚房一衛生間結構,包貼一面外牆瓷片,包支架、模板、人工每平方180.00元。
3、機房尾水檔土牆,包石料、人工,每立方105.00元。
4、壓力管鎮墩,包石料、人工,每立方105.00元。
5、變壓器台,包石料、人工每立方105.00元。
三、渠道、前池:
1、按圖紙施工,平台開挖乙方派一人專職指揮平台開挖,石方段乙方取石爆破人工及工料不另計,如乙方取完石後,另爆破開挖打炮人工按每工120.00元。
2、石方徹築包石料人工每立方105.00元,(無抽勾段外牆要批石口)。
3、水渠底鋪蓋10厘米砼,包平整地面、壓光人工每立方70.00元。
4、水渠牆面批擋人工每平方6.00元。
四、工程質量標準及保質、保修條件,期限
以上項目乙方保證質量,發電站發電3個月內保證不出現滲漏,崩塌(山體塌方除外)如質量問題出現滲漏、崩塌,由乙方負責免費修復或重建。
五、付款方式:
1、乙方進場後一個星期內,開始按工程進度,由甲方支付85%工程進度款。
2、工程驗收合格後,甲方五天內支付10%工程款給乙方。
3、餘款待工程確保沒有質量問題時,發電3個月餘款5%保質金,6個月內付清。
六、施工期:
_________年_________月進場施工,_________年_________月底必須全面完工。由於甲方造成中途停工的工期。按誤工期順延。
七、甲方派出駐工地代表,對工程進度,工程的質量進行監督,檢查驗收隱蔽工程。乙方要保證質量,注意安全,如乙方在施工過程中發生一切事故,由乙方自行負責,甲方不負任何責任。
八、雙方義務:
乙方進退場費用,生活生產設備。甲方負責提供生活用地,用電由乙方支付電費,在施工工期間,由甲方處理好村民關係,甲方不按期支付工程款,超過3個工作日起,乙方有權停止施工,停工期間的窩工及其他損失實甲方承擔,工期順延。乙方不能按期完工,按每天100元對乙方進行罰款。
九、本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份,本契約簽字後生效,雙方不得違約,有不盡事宜另行協商。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
通信建設施工契約書 篇7
常用版_____契約
甲方(委託方):___________ 簽約時間: ___________
乙方(施工方):___________ 簽約地點: ___________
根據有關法律、法規的規定,結合本工程的具體情況,雙方協商一致達成如下協定,共同遵守。
一、工程概況
1、甲乙雙方的條件:甲方裝飾的住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關依法核准登記的企業或個體工商戶。
2、裝飾施工地點:_______縣(市、區)______路(小區)____幢____號(單元)____室。
3、住房結構:_____室______廳______結構,建築面積______平方米。
4、裝飾施工內容:詳見《工程施工報價單》(附屬檔案
一)和圖紙。
5、承包採用下列第______種方式:
(1) 乙方包工、包全部材料(見附屬檔案
三);
(2) 乙方包工、包部分材料,甲方提供其餘部分材料(見附屬檔案
二、
三);
(3) 乙方包清工。
6、本工程由__________設計。
7、工期:工程期限______天,從________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。
二、工程價款及結算方式
1、總價款:(大寫)_______元(其中:人工費_____元,材料費______元,設計費 ______元,管理費_____%,計_____元,稅金_____%,計______元)。如雙方認可變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
2、付款方式
(1)契約簽訂後_____天內,甲方支付總價款的____%計_____元;
(2)木工進場當天,甲方支付總價款的_____%計 _____元;
(3)油漆進場當天,甲方支付總價款的_____%計 ______元;
(4)尾款甲方應在本工程竣工驗收合格後____日內一次付清。
三、施工準備及雙方的義務
(
一)甲方工作
1、甲方在開工前,應向所在地房產管理部門或物業管理單位登記;確需改變房屋結構和使用性質的,應當請具備相應資質的單位出具鑑定和加固方案,經房產管理部門核准後,領取《住宅裝修許可單》。
2、甲方應在開工前,向乙方進行現場交底。_________空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分_________空的房屋中所滯留的家具、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電等必備設備,並說明使用注意事項。
3、做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等行為的協調工作。
4、指派_______為甲方代表,負責契約履行,對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記手續和其他事項。
(
二)乙方工作
1、對甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定方案和進度計畫,交甲方審定。
2、指派______為乙方代表,負責契約履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的`各項事宜。
3、未經甲方同意和所在地房產管理部門或物業管理單位批准,不得隨意改變房屋結構和使用性質。
4、因進行裝飾裝修施工造成相鄰民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和賠償責任。
5、與所在地物業管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協定》。
6、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。
四、材料的供應
1、甲方提供的材料:詳見《甲方提供的材料、設備表》(附屬檔案
二)。
本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的、經書面認可,可繼續使用,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。
2、乙方提供的材料:詳見附屬檔案《乙方提供的材料報價單》。
乙方提供的材料,均應得到甲方認可,用於本契約規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。
乙方提供的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
五、安全生產和防火要求
乙方在施工期間應加強安全生產,文明施工。凡發生工傷及死亡事故均由乙方自行負責。
六、施工內容和工期的變更
在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,雙方應協商一致,簽訂書面變更協定,同時調整相關工程費用及工期。
七、材料供應
1、按契約約定由甲方提供的材料、設備,甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;
2、按契約約定由乙方提供的材料、設備,乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。
八、工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按契約約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延:因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
3、甲方未按期支付工程款,契約工期相應順延。
4、因乙方責任不能按期完工,工期不順延,因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
九、質量標準
雙方約定本工程質量按下列標準執行:
1、《____市住宅裝飾裝修驗收標準》。
2、雙方商定條款:施工過程中雙方對工程質量發生爭議,申請由_________部門對工程質量予以鑑定,經鑑定工程質量不符合契約約定的標準,鑑定過程支出的相關費用由乙方負責,經鑑定工程質量符契約定的標準,鑑定過程支出的相關費用由甲方負責。
十、工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:_________,乙方應提前二天通知甲方驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單。
2、工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清後,辦理移手續。
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為________年,有防水要求的廚房,衛生間等保修期為________年。驗收合格簽字後,填寫工程保修。
十一、其它約定事項
1、______________________________________
2、______________________________________
3、______________________________________
十二、本契約一式______份,具有同等法律效力。契約附屬檔案為本契約的組成部分。
附屬檔案
1、工程施工報價單
附屬檔案
2、甲方提供的材料、設備明細表
附屬檔案
3、乙方提供的材料、設備明細表
附屬檔案
4、工程項目更單
附屬檔案
5、工程質量驗收單
附屬檔案
6、工程包修單
附屬檔案
7、施工業務通知單
甲 方:________________ 乙 方:_________________________
姓名(簽名):__________ 單位名稱(蓋章):_______________
身份證號:______________ 法定代表人(或委託代理人):_____
聯繫電話:______________ 營業執照號碼:___________________
聯繫電話:______________
附屬檔案
一:工程施工報價單
序號 項目 單位
單價
數量
合計金額
工藝做法、用料說明
甲方代表(簽字蓋章):_______
乙方代表(簽字蓋章):_______
________年____月____日
附屬檔案
二:甲方提供的材料、設備明細表
序號 材料或設備
名稱 品牌 規格
型號 質量
等級 單位 數量 單價 供應時間 送達地點
乙方驗收意見
甲方代表:__________
乙方代表:__________
________年____月____日
附屬檔案
三:乙方提供的材料、設備明細表
序號 裝飾內容 材料
規格型號 品牌 等級 數量 單位 單價 合價
甲方驗收意見
甲方代表:_________
乙方代表:_________
________年____月____日
附屬檔案
四:工程項目變更單
變更內容 原價格 新價格 增減金額(、-)
詳細說明
工程原定金額 甲方已付金額
元 元
增加工程金額 減項工程金額 (增―減)金額 結算應付金額
元 元 元 元
甲方代表:___________
乙方代表:___________
________年____月____日
附屬檔案
五:工程質量驗收單____日期 檢驗項目名稱 檢驗結果(合格、不合格、補驗) 甲方簽名
整體
工程
驗收
意見
甲方代表:____________
乙方代表:____________
註:分項檢驗評分:合格打“√”,不合格打“;”,補驗合格打“√”簽名。
________年____月____日
附屬檔案
六:工程保修單
公司名稱 保修電話
用戶姓名 登記編號
裝修房屋地址 聯繫電話
施工單位負責人 施工負責人
現場施工日期________年____月____日至________年____月____日 竣工驗收日期
保修期限________年____月____日至________年____月____日
維修記錄
甲方代表:__________
乙方代表:__________
________年____月____日
備註:
(1)凡包工包料的“雙包”工程,從竣工驗收合格之日計算,保修期為________年,其中水、電工程保修________年。
(2)由於乙方原因造成質量問題,乙方無條件地進行維修。
(3)由於甲方使用不當造成損壞,或不能正常使用,不屬保修範圍。
(4)本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章後有效。
附屬檔案
七:施工業務通知單
客戶姓名 施工地點 聯繫電話
施工負責人 施工日期 聯繫電話
序號 業務名稱 具體安排要求
說明:
甲方簽字(蓋章):________
________年____月____日
乙方簽字(蓋章):________
________年____月____日
通信建設施工契約書 篇8
甲方:乙方:經甲、乙雙方在有關法規的前提下,對建設項目的負責將市外牆塗裝工程項目協商一致。
一、承包範圍:
二、承包內容:外牆平面塗料工程,包括業主對工程的技術要求或施工必須完成的工程量;裝飾工期要求;安全生產要求;文明施工。
三、承包方式:乙方以包工的形式承包本工程。包工的範圍:包施工包工期、包文明施工、包工不包料的方式。承包單價為元包括施工工具(平塗滾筒油掃等)。
四、雙方的責任:
1、甲方提供乙方的住宿問題,施工用的材料採購到位;負責協商解決施工中存在的問題。
2、乙方按工程量的大小,合理安排施工人員,乙方必須在________年____月____日前外牆塗裝全部完工,如拖延工期,按每天罰款伍佰元計算給甲方,(如因抹灰原因造成工期,拖延一天可順延一天)。
3、乙方在施工中出現人中傷亡事故,由乙方負責。
4、乙方必須為甲方節約材料。
5、乙方施工質量必須達到驗收合格,如因施工而造成的驗收不合格及質量問題,所造成的一切經濟損失由乙方負責。
五、質量要求:乙方須達到甲方與建設方簽訂的契約要求--優良工程。
六、塗裝材料施工工序:白水泥打底二次,底漆一次,平塗面漆滾塗兩遍。
七、工程量:預計為2(外牆包工單價為元2)包工造價元以實際驗收數目為準。
八、付款方式:乙方進場後,甲方先墊付每個工人每天一伙食費元,平塗面漆全部完工,甲方應付工程款的(其中包括:工人每支付的生活費),餘下的工程總款的在工程驗收合格後三天內全部付清,如逾期不付,按每天罰款伍佰元計算給乙方。工程負責人:工程質量監理:本契約一式二份,甲、乙雙方各執一份,簽字生效,具有法律效力。甲方:乙方:代表人:代表人:身份證號碼:身份證號碼:電話:電話:簽訂日期:________年____月____日
通信建設施工契約書 篇9
尊敬的審判長、審判員,我依法接受原告杭州某工程公司的委託擔任其訴訟代理人,出庭參與訴訟活動,現就其與被告福州某公司建設工程施工契約糾紛一案發表如下代理意見:
一、關於廈門某地水泥中轉站建設項目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進度款。3、因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當全部由被告承擔。
1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉站建設項目工程契約書,20xx年12月14日被告支付預付款,工程正常開工建設。20xx年4月23日,被告以廈門市正對廈門某地港區重新規劃、為考慮不確定因素之風險、減少可能造成的不必要損失為由,單方面通知原告暫緩施工,並同意將契約工期延長因延遲付款的相應天數。【證據1、4、41】
2、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年2月7日樁基工程完工,3月12日,廈門市建築工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告,原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進度款,並且該第三筆進度款逾期達302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)。【證據1、11】
3、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補充協定,將工期約定為自該補充協定生效之日起算150個日曆日,付款方式按原契約約定付款。但被告在20xx年12月20日應當支付第5筆進度款至20xx年4月24日實際付清之日共逾期達126天。【證據11】
4、【被告逾期支付工程進度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設備供應商訂立契約並支付了相應款項,由於被告未能按約支付第6筆工程進度款,導致原告不能向各供貨商支付貨款,被告為避稅考慮,提出簽署三方協定,由各供貨商向其開具增值稅發票才解決主要設備的供貨。以原告與三供貨商契約約定20xx年2月10日發貨至20xx年7月20日訂立三份三方契約權利義務轉移計算,被告付款逾期至少超過160日。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當由被告承擔。【證據2、8、9、11、19】
5、【因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更】因被告方原因,被告在施工過程中多次要求對部分設計進行變更,在20xx年1月20日將原設計的磚混結構固定式的空壓機房變更為鋼結構的機房,20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位,長度約15到20米。因此,因可歸責於被告的設計變更和等待設計方案必然導致工期順延和停工。【證據13、22】
6、【被告逾期供電】原被告在原契約中已約定由被告提供電源,20xx年4月22日,原被告與土建分包商簽訂會議紀要,再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供,系統調試在6月3日完成,但被告直到20xx年10月14日才供電,而原告早已於20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時也證明被告對該工程的生產使用不可能早於20xx年10月14日。即便因原告原因導致工程逾期,也不會對被告使用該工程產生任何損失。【證據1、20、21、23、24、25,法院向翔安供電局調取的供電契約、現場施工單等證據。】
7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉站最終在20xx年9月25日安裝完畢,由於被告逾期至20xx年10月14日才供電,導致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應當認定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉站工程竣工之日。【證據41】
8、【工程量增加】在20xx年3月13日,原被告雙方協定增加了散裝自控系統及控制櫃增改契約、庫底電氣控制遷移工程契約、棧橋管道及橋架敷設工程契約、陸域供電點安裝工程契約、網路電話監控控制系統增設工程契約等5個補充契約總價為100萬元,工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉站工程工期完工。因被告未及時確認新增工程導致停工和工程量增加必然導致工期順延。【證據14、15】
9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程,契約金額為115000元,工期約定30日並需配合生產線施工進度施工,工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗收合格並收到發票後10日內支付百分之95,其餘作為質保金在一年質保期滿後支付。而被告已按約支付了該契約金額百分之95等事實證明了被告認可工程施工進度及工程工期順延的責任在被告方的事實。【證據18】
10、【法律依據】中華人民共和國契約法第二百八十三條 【發包人的責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權要求賠償停工、窩工等損失。
二、 廈門某地水泥中轉站工程質量及性能完全符合契約約定。
1、廈門某地水泥中轉站工程的設計是由原告按被告要求的性能委託國內權威機構某某某某設計研究院進行,其所提供的設計方案及該工程所採購的全部設備和材料均是通過被告的認可後進行的,所以,工程的性能在理論上完全符合契約要求。【證據1、11對賬明細】
2、該工程已於20xx年10月31日通過重車測試後即投入使用至今達19個余月,被告對工程整體運行性能從未提出異議或整改、維修要求,且相關設備及工程按約定已超過一年的保修期,因此,完全可以確定該中轉站的質量及性能符合契約約定。【證據28、29、30、34、37、41】
3、該工程的卸船、中轉輸送及出庫能力主要由負壓抽吸機、螺桿式壓縮機和汽車衡等設備的性能決定,實際運行能力還受水位環境及操作人員的影響,在被告已對上述設備進行驗收,在使用過程中亦未對其性能提出異議的情況下,已有足夠的理由認定該中轉站的性能達到了契約要求。【證據26、45、48】
4、退一步分析,如果該工程相關設備性能沒有達到契約約定,或者質量不合格,則被告肯定要進行維修整改,但是,被告從未有要求原告就工程相關性能進行整改或維修的行為,也沒有在通知原告並在原告拒修的情況下自行進行維修或委託第三方維修的事實,並且在20xx年11月3日確認尚有質保金506942.25元待保修期結束後支付原告,根據被告確認該工程在20xx年10月31日通過測試後投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期,由此可以認定該工程的性能完全符合契約約定並且運行良好。【證據41、44、】
5、根據20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協定約定,原告在與三供貨商簽訂的契約中的債權與債務全部轉由被告履行,那么,即使該工程的相關性能沒有達到原被告契約的約定,那么,有關卸船能力沒有達到契約約定,則被告應當首先與杭州某某有限公司聯繫或要求整改或退貨;有關輸送方面沒有達到契約約定的性能,則被告應當首先與南京某某有限公司聯繫,要求整改或退貨;有關卸料出庫的性能沒有達到約定,則被告應當與福建某某有限公司聯繫,要求整改或退貨;但是,在此之前,被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求,亦未向原告提出對工程中轉輸送方面性能進行維修或整改的要求,由此可以確認,該工程的性能和質量是符合原被告契約約定的。【證據19、48】
6、被告在該工程通過測試後,原告即先後五次發函要求辦理驗收手續,被告對原告要求驗收的函告均未予回復。原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書後,被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明,確認主體工程總金額為9014845元,後期增加1150000元、總計10164845元,累計已付8601899.5元,尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩餘工程款的要求時,被告以原告需提供增值稅發票方可付款來搪塞,在原告闡明契約約定為提供工程發票時,被告才以性能未達標為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉站的質量和性能完全符契約定。被告關於性能未達標及未通過驗收的真實意思和目的是拖延、拒付、剋扣工程款。否則,被告也不會在通過測試、投入使用並辦理結算後又提出未經驗收及性能未達標。【證據11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】
7、20xx年3月13日,原被告雙方協定增加了散裝自控系統及控制櫃增改契約、庫底電氣控制遷移工程契約、棧橋管道及橋架敷設工程契約、陸域供電點安裝工程契約、網路電話監控控制系統增設工程契約等5個補充契約總價為100萬元,20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程施工發包契約金額為115000元,上述6個契約增加的工程款總計1150000元,被告對此部分工程的質量和性能從未提出過異議或維修要求,但被告也拒絕支付此部分工程剩餘的371050元,說明被告關於工程性能未達標或質量不合格只是被告為達到拖延、剋扣工程款的一個藉口。【證據11、15、18】
8、【法律依據】依據最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規定,即使該工程未經竣工驗收或性能有問題,由於被告已投入使用,則被告不得以使用部分質量不符契約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時規定,工程未經竣工驗收,發包人擅自使用,以轉移占有建設工程之日為竣工之日,本工程已在20xx年10月31日通過測試並由被告占有和投入了使用,被告提出所謂工程性能未達標及未通過驗收只是其想達到拖延、拒付、剋扣工程款的目的而找到一個藉口,被告依法應當支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元並承擔其他損失。
三、關於拖欠工程款的數額。
原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書後,被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明,確認主體工程總金額為9014845元,後期增加1150000元、總計10164845元,累計已付8601899.5元,尚欠1562945.5元,原告決算書關於主體工程總額9014845元及後期增加1150000元與被告一致,關於具體每筆款項的支付時間和數額也與被告一致,原告決算書和被告明細賬也完全一致,即被告已支付8704899.5元,尚欠1424945.5元,扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經廈門某地法院調解由被告代付建安的20xx37元,被告實際還拖欠原告質保金和工程款總計1174655.25元。【證據11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調解書】
四、被告提出根據契約約定應當先由原告提供發票才能付款、工程未經驗收、性能未達標等答辯意見是沒有法律依據的。
1、原告此前已就開具發票一事與被告協商,但被告要求原告開具增值稅發票方同意付款並拒絕接受原告的工程發票,原告為此於20xx年6月8日前往被告所在地交涉,但被告不但以要求開具增值稅發票為由拒付工程款,其真實的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發票,而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據證明】
2、由於原告沒有建築施工企業資質,故根據最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規定,原被告雙方簽訂的某某契約(廈門某地水泥中轉站建設項目工程契約書)無效,被告所依據的原告必需先提供發票才支付工程款的約定也是無效的。根據中華人民共和國契約法第56條、57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規定,依法確認該工程質量合格並由被告按雙方結算確認的工程款數額支付拖欠的1174655.25元。至於開具發票是原告的法定義務,依法屬於國家稅務機關管轄範圍,人民法院不能就發票事宜進行處理。原告收到被告支付的全部工程款時會按規定出具工程發票。【證據1、41,法律依據中華人民共和國契約法第57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規定】
綜上,由於被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進度款、被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導致工期順延和原告窩工損失,在工程整體通過測試並運轉良好及原告五次要求辦理竣工驗收後拒絕辦理驗收手續並連續運行生產達一年之久後,以未經竣工驗收和性能不符合契約約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴重損害了原告的合法權益,請求法院根據上述事實以及法院依原告申請查明的事實判決,支持原告的全部訴訟請求。
此致
長樂市人民法院
杭州某工程公司代理人:曾省明
通信建設施工契約書 篇10
建設單位:_________(以下簡稱發包方)
施工單位:_________(以下簡稱承包方)
雙方經充分協商,達成如下協定:
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點:
第三條:建築面積:
第四條:工程價款及付款方法:
第五條:工程期限(開工、竣工時間)
第六條:工程質量標準
第七條:承包形式及材料設備供應
第八條:發包方義務:
1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,並做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做三通一平工作,另行簽訂協定執行)
2.按協定分工,開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,負責監督工程質量。
甲方:
乙方:
通信建設施工契約書 篇11
發包方: (以下簡稱甲方)承包方:(以下簡稱乙方)經甲、乙雙方共同友好協商,甲方委託乙方進行福星家園臨時圍牆工程的施工,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商一致,簽訂本契約:
一、 工程範圍及內容:
1、 乙方承建甲方位於____縣民和路以北、嘉禾西地塊的施工圍牆工程;
2、 該圍牆的具體做法見乙方提供的`施工圖;
3、 由於本地塊地質原因,乙方必須對圍牆基礎進行處理,以保證圍牆的安全建設和使用;
4、 該磚砌圍牆的施工要求:以甲方指定的基準點做為基準點,C15砼墊層,300寬300高C20鋼筋砼地梁,牆體為240牆。牆身高度為500,牆柱高度為2200,每約4100為一跨牆,圍牆及柱全採用水泥砂漿面層。
二、 工程質量:
1、 乙方按圖施工,要求外形美觀,工程質量達到驗收標準;
2、 乙方對工程所需主要材料經甲方確認後方可進場施工;
3、 乙方所承包圍牆施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,牆身不裂縫。
三、 工期:嚴格按照現場管理人員的安排,隨工期需要搞好料具計畫,備足料具,組織好技術力量確保業主、監理以及總承包契約條款內容所要求的工期按時、質保、安全完工,該工程從________年____月____日開始進場,________年____月____日前完工。
四、 工程價款及支付:
1、工程價款:A: 本契約所承包的磚砌圍牆,單價為300元
(此價格不含木樁價格,另計),暫定總長為120 ,具體以實際發生量為準;工程價款為
3.6萬元左右;B: 本契約所承包的磚砌圍牆上鐵藝欄桿(高度
1.7),單價為200元,暫定總長為120 , 工程價款為
2.4萬元左右;C:本契約所承包的彩鋼板擋板臨時圍牆(高度2),單價為120元 ,暫定總長100 ,工程造價為
1.2萬元左右。以上價格包括人工費、材料費、機械費等所有與工程相關的費用,不含稅金。
2、工程款的支付:施工完畢經甲方驗收合格後____日內付清全款的95%(按照實際施工量結算),剩餘5%在保修期________年滿後1____日內無息付清。
四、成品及半成品保護:
1、乙方對完成的分項工程負有監護人的責任;
2、乙方對損壞的成品及半成品負有維護、恢復的責任,其經濟損失概由自己承擔。乙方在施工中若損壞其它分項工程產品應照價賠償;
3、若因甲方或其他(非乙方)原因給乙方已完工程成品及半成品造成損壞,應由甲方自行負責處理;若甲方需要乙方處理,則甲方應根據所損壞程度給乙方簽字認可所需費用(材料、工時費和其他應採取相應的措施費),乙方方可進行維修處理。
五、甲方責任、權利、義務
1、甲方按照契約的約定提供施工條件並及時支付工程款項;
2、甲方負責監督乙方的工程質量、進度、安全、工期等,並提出整改的權利;
3、做好各工序的統籌安排,解決征地問題;
4、甲方為乙方解決圖紙錯誤與變更等技術問題,並辦好籤證。
六、乙方責任、權利、義務
1、為加強現場管理,其施工負責人應隨時在現場與甲方保持聯繫;
2、乙方應加強其施工人員的安全、文明施工教育,自覺遵守地方政府的有關規定,自覺服從甲方有關現場安全文明施工的各項規定,杜絕安全事故、治安、刑事案件的發生,維護好現場文明施工形象;
3、在甲方未按本契約約定時間付款時,乙方有權拒絕施工;
4、乙方應嚴格按照安全生產管理條例組織施工,如違法施工發生安全施工,由乙方付全責。
七、本契約經甲乙雙方簽字蓋章後生效,雙方不得違約,如有違約由違約方支付另一方契約總額30%的違約金。
八、本契約未盡事宜,雙方另行協商解決。本契約在執行中發生的爭議應及時協商解決,協調不成或調解未達成協定,可____縣人民法院起訴。
九、本契約一式肆份,甲、乙雙方各執兩份,雙方簽字蓋章後生效,同時具有法律效力。
十、本契約自簽字之日起生效,工程保修期結束後自行廢除。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________________年____月____日 ________年____月____日
通信建設施工契約書 篇12
甲方:乙方:依據民法典、中華人民共和國建築法及其它有關法律、法規,遵循平等、自願、誠實守信的原則。雙方就本建設工程地下室防水施工事項協商一致,訂立本契約,供雙方共同遵守。
一、工程概況
1)、工程地點:
2)、工程名稱:
3)、工程內容:在原有基礎上新做一層b改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3厚,-15176;),包含細部處理,底部基層處理劑的施工,附加層的施工,施工縫和後澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。
二、承包範圍及方式:包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。
三、主材選用及工程價款等:
1、選用材質:“聚酯胎3厚,-15176;防水卷材,乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格後方可進場開工
2、本契約價格包括材料現場轉運、垃圾的清運、清除(運離施工現場)
3、施工厚度要求:採用外厚防水卷材
4、全部包工包料,單價為元平方。
6、面積:按甲方確認的實做面積結算,此價格為含稅人民幣價格。
四、工期:按甲方項目部所安排的進度施工。
五、工程質量:
1)、工程質量標準:合格工程質量標準。
2)、承包人施工質量必須達到國家現行規範、標準、圖集和設計圖紙的規定。並符合發包人的要求。工程施工質量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(gb18242-)及《地下防水工程施工質量驗收規範》(gb50208-),防水施工所用的材料必須有產品合格證書和性能檢測報告。並經發包人、監理、承包人共同見證取樣,送法定檢測部門檢測合格,材料的品種、規格、性能符合現行國家標準和設計要求。不合格的嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計為________年。
六、契約價款與支付方式按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量,每平方米鋪貼面積元,該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積,其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和後澆帶的處理等均不再計算工程量,不再另計任何費用。在承包人承包的防水工程範圍內的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔,不再另計任何費用。達不到質量標準時,由承包人返工,因返工給發包人造成損失的,應賠償發包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯後時,由發包人另外組織施工單位進行施工,承包人已經施工的工程量,發包人可拒付任何費用,承包人對此無任何異議。
七、工程款支付辦法:
1、當地下室底板及外牆板外側防水層全部施工完畢,經質監站、監理單位、發包人、承包人共同驗收達到契約約定的質量標準,並在主體施工單位施工完回填土方後,____日內發包人支付給承包人外牆防水已完工程量的60%;土方回填施工時,承包人應派專人在現場跟班作業,以防泥工施工時破壞防水層;
2、在土方回填後____日內的適當時間,發包人組織承包人、監理單位不少於兩次的地下室防水效果初驗;在此期間,承包人整理施工資料提交給發包人;初驗中沒有發現問題,資料提交齊全有效,發包人支付承包人所施工的底板防水和外牆防水已完工程量的25%;若在初驗中發現滲漏或超過規範規定的濕漬等質量問題、或資料有缺陷時,順延本次工程款的支付時間,直至承包人解決好所發現的問題;
3、在地下室底板和外牆後澆帶等主體結構施工前後,承包人應及時配合,完成後澆帶部位的防水層施工;在後澆帶等部位的防水層施工完畢後的____日內,經發包人、監理單位、承包人共同初驗合格後,發包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;
4、承包人剩餘5%的工程款轉作保修金,在保修期滿後的____日內,由發包人無息退還給承包人。保修期間出現保修事件時,保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。自行解決民工食宿。
九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款。
十、隱蔽工程和中間驗收所有分部分項工程、工序的施工,必須經發包人代表、監理工程師檢查驗收並簽字認可後,方可進入下道工序的施工。十
一、安全施工文明施工安全生產,文明施工由承包人負責並承擔其費用;施工開始前,發包人為施工場地內的自有人員及
第三人人員辦理人身意外傷害保險,承包人施工人員發生工傷事故者,醫療費用由保險公司理賠,由發包人和承包人共同負責聯繫保險公司,由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔。一旦發生重傷事故或傷亡事故者,發包人最終一次性賠付當事人的最高賠償金以保險公司理賠的數額為最高封頂數額,其餘由承包人承擔。十
二、工程變更施工過程中,承包人無權擅自變更;承包人應嚴格執行設計單位或發包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的,雙方另行協商,簽訂補充協定。十
三、工程轉包和分包本工程嚴禁分包和轉包;一經發現,發包人可立即與承包人解除契約,工程款不予支付。十
四、不可抗力雙方關於不可抗力的約定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災害;發生不可抗力,雙方的損失分別由各自承擔自身的損失。十
五、保險承包人應為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。十
六、關於意外停工的約定因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環境因素的影響致使工程停工的,承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料占用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出,發包人一概不予補償;卻因特殊原因,停工時間可能相對較長時,經承發包雙方協商同意並在確定再次復工的時間後,承包人可採取人員、機械退場的措施、並保護好已完工程,此費用均由承包人承擔。十
七、工程質量保修本防水工程的保修期為________年;承包人在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定,承擔本工程質量保修責任;屬於保修範圍、內容的項目,承包人應當在接到保修通知之日起3天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的,發包人可以委託他人修理;發生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知後,應當立即到達事故現場搶修;質量保修完成後,由發包人組織驗收。十
八、違約責任:
1、在施工過程中,乙方必須做好做足一切安全措失,如發生任何安全事故均由乙方承擔一切責任。
2、乙方所提供的產品必須符合契約所規定且必須達到國家規範要求,否則一經發現所造成的損失由乙方承擔,甲方可單方面解除契約且不需支付乙方工程款,乙方必須向甲方支付契約總款20%的違約金。
3、乙方必須按照契約的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴格施工,不得偷工減料。否則,一經發現,甲方可拒付乙方工程款並可單方面解除契約,且乙方必須向甲方支付契約總價款2倍的違約金。
4、契約一經簽訂,乙方不得單方面解除契約或中途停工,否則必須向甲方支付契約總款20%的違約金。
5、在乙方施工期間,乙方工人必須服從甲方項目部的管理,不得有任何偷盜行為或損壞現場成品行為,否則一經發現,所造成的損失由乙方承擔,所損失的金額以甲方確認的為準,且此款甲方有權直接在乙方工程款中扣除。
6、乙方必須按照契約所規定的時間完工,否則每延誤一天,乙方必須向甲方支付契約總款1%的違約金,如超過三天仍未滿足施工要求的,甲方可單方面中止契約,乙方所有工程款不予支付,所造成的損失由乙方自行承擔。
7、在保修期間(保修期為________年),如發生任何質量問題,乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修。否則甲方有權自行修復,所發生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認的為準)甲方有權直接在乙方工程質保金中扣除,不足部份可向乙方追索。
8、在全部完工後,乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料,否則甲方有權不予驗收,所造成的損失由乙方自行負責。
9、工程全部完工後,乙方必須做到場地乾淨整潔、無任何垃圾,否則甲方有權不予驗收並有權自行處理,所造成的損失由乙方自行承擔,所發生的費用甲方有權直接在乙方工程款中扣除,所損失的金額以甲方確認的為準。十
九、廉潔條款
1、嚴禁甲方人員以任何方、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。
2、嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請,如果出現乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經濟活動,一經查實,甲方有權單方面終止契約,且乙方必須承擔由此造成的工期延誤、退場等一切經濟損失,所損失的金額以甲方確認的為準,並且甲方有權從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事後主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為,則乙方可保留契約的權利和義務。二
十、其他事項:
1、在執行契約中發生爭議,雙方應通過友好協商解決。如協商無效,向甲方所在地人民法院申請仲裁。
2、本契約一式貳份,經雙方簽字蓋章後即生效。甲方(蓋章):乙方(蓋章):甲方負責人簽字:乙方負責人簽字:簽約日期:________年____月____日簽約日期:________年月施工契約 篇10建設單位(甲方):_________施工單位(乙方):_________根據_________市建委有關規定,甲方將武漢首期綠化工程委託給乙方施工,根據該工程具體情況,經雙方協商簽訂本契約。
一、工程名稱:_________。
二、施工地點及範圍:本工程位於_________,綠地總面積為_________平方米。
三、工程內容
1.乙方根據甲方所提供的設計圖紙按圖施工,甲方按圖驗收;
2.綠地深翻_________厘米,加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);
3.工程竣工後,乙方必須養護________年(落葉樹今冬明春種植,按具體樹種種植起算);
4.施工過程中,由於甲方原因需要返工的,則須經甲方簽證認可後按實結算;養護期間由於乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按契約規格要求補植;
5.種植質量應根據_________市有關部門對綠化工程的要求進行驗收。草坪應按地形鋪設,要求平整度高,整體性強,自然泛水,鋪設間隙不得超過一指寬。
四、工程造價:工程總造價為人民幣_________元整,一次性包乾。
五、付款方式
1.
第一次付款,在契約簽訂生效後,甲方支付總造價的50%;
2.
第二次付款,在草皮鋪設過半後,甲方支付總造價的25%;
3.
第三次付款,在工程驗收後,甲方支付總造價的20%;
4.餘款待________年養護期滿、合格後一次性付清。
六、施工期限:本工程自________年____月____日至________年____月____日竣工。
七、甲方委託_________,乙方指派_________負責施工現場的管理協調工。
八、其他約定_________。
九、本契約一式_________份,甲乙雙方各執_________份,圖紙預算各_________份。甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________________年____月____日
________年____月____日簽訂地點:_________
簽訂地點:_________
通信建設施工契約書 篇13
發包方(甲方)承包方(乙方)根據《中華人民共和國民法典》和《建築裝飾承包契約條列》及其他相關法律法規,遵循平等、自願、公正、誠實守信的原則,結合工程實際,甲乙雙方經友好協商一致,特訂立本契約:
一、工程概況:
1、工程名稱:住宅室內精裝修
2、工程地點:
二、 工程承包範圍:《預算書》中所標明的工程項目及內容
三、承包方式:全承包雙方約定:本工程由乙方提供設計,由甲方審核、確認。住房裝修契約
四、契約工期:
1、開工日期:
2、竣工日期:
3、合計 個日曆日。上述開工日期為暫定日期,實際開工日期以甲方的開工通知書為準,若開工日期提前或推後,則竣工日期相應提前或延後,工期不變。
五、工程質量標準:工程質量標準:優良。按(GB50210—20)建築裝飾、裝修工程質量標準驗收規範執行。
六、契約價款:本契約第一條確定的承包範圍內施工面積了 ㎡,契約總造價為人民幣: 萬元(不含稅金)
七、契約的組成檔案:
1、本契約書;
2、標準、規範及有關技術檔案;
3、甲、乙雙方確認的圖紙{按圖施工}
4、雙方關於本工程的洽商、變更、簽證等書面協定或檔案。
八、雙方工作:
(一)甲方工作:
1、開工前2天,提供施工所需的場地,並清除場內一切影響施工的障礙物;對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等採取保護措施。
2、開工前2天,向乙方提供施工所需要的水源、電源,說明使用注意事項,並交納施工中產生的水電費。
3、負責辦理本工程及各種申請、審批手續,負責繳納物業管理部門收取的裝修押金、出入證等相關費用。
4、委派張X為甲方工地代表,對工程質量、施工進度進行監督檢查、辦理變更、簽證、登記手續,及時辦理驗收結算。
5、開工前2天,對施工圖紙、施工方案及施工進度計畫進行審定並予以確認或要求乙方予以變更,確認及變更應以書面方式進行。乙方接到甲方確認後,應按期開工;乙方接到甲方變更後,應於48小時內,提出變更後方案交甲方審定,甲方應於48小時內予以答覆。
(二)乙方工作:
1、委派劉X為本工程項目經理,負責按契約約定擬訂施工方案、施工進度計畫交甲方審定。按契約約定組織施工,保質、保量、按期完成施工任務。
2、嚴格執行施工規範、安全操作規程、安全規定、環境保護規定。
3、做好各項質量檢查和施工記錄,會同甲方做好分階段驗收和竣工驗收,編制工程決算。
4、工程竣工尚未移交甲方之前,負責對現場設施和施工成品的保護。
九、關於工期的約定:
(一)開工及延期施工:
1、乙方應按契約約定的開工日期開工,因乙方原因延期開工的,乙方應按契約總造價的千分之三逐天向甲方支付賠償。
2、因甲方原因不能按契約約定日期開工的,甲方應按契約總造價的千分之三逐天向乙方支付賠償。
(二)暫停施工:
1、由於甲方未按契約要求支付工程款項的,乙方有權暫停施工,同時保護好施工現場,甲方應按契約要求工期相應順延。
2、甲方對在施工過程中質量有異議,可要求暫停施工。並向乙方發暫停施工說明書。經技術主管部門仲裁,責任在乙方的,乙方承擔返工或維修責任,工期不順延;經主管技術部門仲裁,責任不在乙方的,乙方可要求甲方賠償因暫停施工帶來的損失,工期相應順延。
十、關於提供材料的約定
1、甲方提供的材料,應在乙方要求的日期運抵施工現場,由乙方檢驗。如材料不符合施工要求,乙方可拒絕使用;如甲方要求乙方使用,應書面提出,乙方不承擔由此產生的質量後果。
2、甲方提供材料的,乙方應提前3天通知甲方。
3、乙方提供的材料,必須符合契約規定的型號、規格和標準,由甲方檢驗後方可使用。十
一、工程變更:
1、設計變更。施工中甲方需要對原工程設計變更,應提前3天向乙方以書面方式提出變更通知。設計變更應由原設計單位提供變更的圖紙及相關說明。
2、項目變更。施工中甲方需求增加或減少項目,應提前3天向乙方以書面方式發出變更通知。乙方同意後,雙方應辦理簽證,作為追加契約價款和結算的依據。
3、因甲方提出設計或項目變更的,工期相應順延。十
二、驗收與保修
(一)驗收
1、工程完工後,乙方向甲方提供完整的竣工資料及竣工驗收報告。
2、甲方接到驗收報告後____日內組織驗收,並在驗收後____日內予以認可或提出修改意見。乙方應按要求修改,並承擔由自身原因造成修改的費用;由甲方原因造成的修改,其修改費用由甲方負責。
3、甲方收到乙方送交的竣工驗收報告後____日內不組織驗收,或驗收後____日內不提出修改意見,視為驗收合格。
4、工程未經竣工驗收或驗收未通過的,甲方不得使用;如甲方強行使用,乙方不予承擔保修,並視為工程竣工及驗收合格。
(二)保修:工程竣工後,乙方應按規定對工程在質量保修期內承擔質量保修責任。十
三、付款方式:雙方約定,甲方按以下方式支付工程款項:
1、開工之日起____日內,支付總款項的80%,即人民幣 萬元;
2、木工進場施工之日前,支付總款項的10%,即人民幣 萬元;
3、竣工通過驗收後____日內,支付總款項的`10%,即人民幣 萬元。十
四、雙方如發生爭議,應通過雙方友好協商解決;經友好協商仍不能解決的,均可向擁有管轄權的人民法院提起訴訟。十
五、本契約書一式兩份,雙方各執一份。十
六、本契約書自雙方簽字之日起生效,至保修期結束失效。甲 方:
電 話:代 表:____日 期:乙 方:
電 話:代 表: ____日 期
通信建設施工契約書 篇14
契約編號:________
工程名稱:__________
工程編號:__________
工程類別:__________
發包方(簡稱甲方)_________
承包方(簡稱乙方)_________
簽訂時間:______________
簽訂地點:______________
根據我國現行法律、《建築安裝工程承包契約條例》和煤炭部有關規定,結合本工程具體情況,經雙方協商同意簽訂本契約。
第一條工程項目
一、工程名稱:____________
二、工程地點:____________
三、資金來源:____________
四、承包範圍、工程內容:
1、承包範圍:___________
2、工程內容(詳見附表1-1、1-2)_________
3、其它:______________
五、契約價款
1、契約總價款:__________萬元。
2、契約價款的計價依據
(1)____年以________文頒發的預算定額(統一基價);
(2)____年以________文頒發的費用標準;
(3)____年以________文批覆的人工費單價;
(4)____年以________地區預算價格;
(5)其它:_____________
第二條雙方責任
一、甲方責任
1、辦理工程永久用地的徵用和施工組織設計內規定的臨時用地的租用、青苗樹木的賠償、工程現場障礙物的拆除(包括架空及隱蔽的),並提供有關隱蔽障礙物資料。
2、辦理建築許可證及應由甲方辦理的其它證件。
3、____年__月__日前完成“四通一平”,即通往施工現場的水源、電源、通訊線路、運輸道路、平整場地;滿足施工用水、用電量的需要。負責場外運輸道路的維修,安排好現場排水溝流向。(“四通一平”工作如甲方無力承擔時,可委託乙方承擔。)
4、協調地方工農關係,改善施工環境,保證水、電、路、通訊工程的正常使用。
5、契約簽訂後__天內提供完整的建築安裝設計說明書及施工圖一式__份;施工技術資料(包括工程水文地質資料、水準點和坐標控制點等)___份;___天內提交水準點和坐標控制點,並進行現場校驗。
6、組織乙方、設計單位及有關部門參加施工圖交底會審,做好交底會審紀要,在會審後__天內分送有關單位。
7、向經辦銀行提交撥款依據,按時辦理撥款和結算。
8、按時參加工程的月末驗收、中間驗收(如雙方約定也可由甲方負責組織月末和中間驗收)隱蔽工程驗收,負責組織工程的竣工驗收,按照國家和行業有關規定,及時撥付工程價款、辦理簽證和竣工結算。
9、指派_____同志為甲方駐工地代表,對工程進度、質量、契約履行情況進行監督檢查,負責簽證和受理各項報表及協商其它有關事宜,及時解決應由甲方解決的問題。
實行監理的工程,甲方委託總監理工程師代行甲方的職責。甲方代表和總監理工程師易人,甲方應提前7天通知乙方,後任繼續前任在契約中約定的權利義務。
二、乙方責任
1、負責施工區域內的臨時道路、臨時設施、鑿井設施、水電管路的敷設、管理、使用和維修工作。
2、編制施工組織設計(或施工方案),做好各項施工準備工作。
3、嚴格按照施工圖說明進行文明施工,符合“環保”要求,確保工程質量,按契約規定的時間如期完工和交付。
4、及時向甲方提出隱蔽工程驗收通知、竣工驗收報告,以及向甲方提出月末驗收和中間驗收計畫;提供月份施工作業計畫,材料設備、成品半成品等進場計畫(包括月計畫、用水、用電計畫),月份施工統計報表,工程事故報告等。
5、工程竣工後,及時清理現場,做到工完場清。在規定的時間內提出完整的竣工驗收資料,辦理竣工驗收手續和提出工程竣工決算。
6、已完工的房屋、構築物和安裝的設備,在雙方約定的移交日期應負責保管。
7、利用永久建築和設備建井時,負責建築物和設備的維修和保養,保證礦井移交時的建築安裝工程質量。凡利用永久建築和設備所發生的維護和修理費用由乙方承擔。
8、指派________同志為乙方代表,負責施工現場的管理及與甲方的聯繫工作。
第三條工程期限
一、總工期為________天(日曆天),自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工驗收。
二、甲方未能按約定完成“四通一平”、圖紙供應不齊全不及時,供應的材料、設備和工程撥付不及時,以及不可抗力、外部關係等非乙方原因引起的延期開工、中途停工和窩工,經甲方簽證後,工期順延。
三、因乙方施工管理不善或者由乙方責任造成的工程質量返工、事故處理等導致延誤工期時,工期不予順延。
四、提前或延誤交工,每天按工程造價的萬分之支付提前竣工費或承擔違約金。
第四條工程質量與驗收
一、乙方必須按照施工圖紙、說明書和國家頒發的有關規範、規程和標準進行施工,並接受甲方代表和工程監理人員的監督。
二、甲方提出井巷、土建、安裝等單位工程要求達到的質量等級(見附表3)工程質量標準按照國家或行業的工程質量標準檢驗。
三、甲方要求的“創優”工程,工程竣工後,經質量驗收達到優質工程,甲方應按工程造價的__%支付優質工程增加費(最高不超過該工程原預算造價的2%)
四、乙方在施工中必須遵守下列規定
1、主要材料、設備、成品、半成品(包括由甲方供應的)必須按有關規定進行抽驗復驗,對材料改變或代用,必須經原設計單位和甲方同意。
2、乙方在施工中發生質量事故,應及時報告甲方及監理工程師和工程質量監督站。重大質量事故處理方案,應經上級主管部門、設計單位、質量監督站、甲方等單位共同研究,並經甲方和設計單位簽證後實施。由此而發生的費用支出,由乙方承擔,工期不予順延。
五、工程驗收
1、月末驗收和中間驗收。由甲乙方組織有關單位進行月度驗收和中間驗收,驗收合格後各方在驗收證書上籤字。
2、隱蔽工程驗收。乙方必須保證隱蔽工程的質量。乙方應在工程隱蔽前__天書面通知甲方或監理單位參加檢驗,雙方確認工程合格後在工程驗收證書上籤字,如甲方不能如期派人參加檢驗,乙方可自行檢查驗收,做好隱蔽工程驗收記錄,甲方應予承認。工程隱蔽後若甲方提出復驗,乙方應予同意,復驗合格,工期相應順延,其費用應由甲方負擔;復驗不合格,費用應由乙方負擔,工期不予順延。如乙方未通知甲方而對隱蔽工程自行驗收,甲方提出復驗,不論合格與否,費用由乙方負擔,工期不予順延。
3、竣工驗收。乙方在單位工程預計竣工前___天向甲方提出竣工報告及相關圖紙、資料,由甲方組織有關單位在__天內驗收完畢。驗收合格,在驗收證書上籤字,進行單位工程質量評級並認證。如驗收不合格,應分清責任,限期整改,直至達到合格標準,所發生費用及工期由責任方負責。
4、竣工驗收後,乙方應根據有關規定備齊全部竣工資料一式___份,移交甲方。
六、工程保險。乙方按國家及行業有關規定的保修辦法,負責保修。保修期為:土建工程__年;安裝工程__年(暖氣工程按一個取暖期);井巷工程不實行保修。
第五條建築材料、設備的供應、驗收和價差處理
一、由甲方供應以下材料、設備的實物數量(詳見附表2)
二、除甲方供應以外的其他材料、設備由乙方採購。
三、任何一方供應的材料、設備應按契約規定按時、按質、按量供應,必須附有產品合格證或質量檢驗證書才能用於工程,任何一方認為對方提供的材料需要復驗的,應允許復驗。經復驗符合質量要求的,方可用於工程,其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質量要求的,不得套用於工程建設中,且應按指定時間遠離施工現場,其復驗費用由材料、設備供應方承擔。
四、因材料質量不合格所造成的損失(包括倉庫保管費)由材料供應方負責。
五、根據工程需要,經甲方代表簽證,乙方可使用代用材料。因甲方原因使用時,由甲方承擔發生的經濟支出,因乙方原因使用時,由乙方承擔費用。
六、因材料設備供應不及時造成停工待料時,其停、窩工損失由供貨責任方承擔。
七、本工程材料價差按_________文《煤炭建設建築安裝工程造價價差調整辦法》中有關規定計算。
第六條工程價款的支付與結算
工程價款的支付和結算,應根據國家制定的基本建設工程價款結算有關規定執行。
一、本契約簽訂後____日內,甲方按契約總價款(或當年計畫建安工作量)的___%支付乙方備料款計人民幣____萬元。支付臨時設施費___萬元;鑿井措施費___萬元。
二、甲方收到乙方的工程進度月報後必須在___日內按核實的工程進度支付進度款,工程進度款支付達到契約總價款的____%時,按規定比例逐步扣回備料款。
三、工程價款支付達到調整後契約總價的95%時,不再按進度付款,辦完交工驗收後,等保修期滿工程質量仍然合格,欠付的工程款連同利息一次支付給乙方。井巷工程辦完交工驗收即一次結清。
四、工程價款的結算依據,除工程計價依據外,還應有:
1、施工組織設計或方案;
2、設計變更檔案;
3、隱蔽工程、工程變更、岩石硬度變化、材料代用等簽證;
4、井巷湧水量實測資料及地質條件變化的實測資料;
5、價差調整資料;
6、其它有關工程造價增(減)的契約文書往來函件或簽證。
五、凡雙方議定在本工程中採用的國家有關主管部門省(自治區、直轄市)人民政府或授權部門規定的定額(或基價)費用標準、人工、材料、設備價格等調整時,應相應對契約價款進行調整。
六、因甲方延期支付工程進度款或尾款,應向乙方支付延期付款金額每日萬分之__的滯納金。
七、確因甲方延期支付工程款、代購材料價差款而影響工程進度,造成乙方停工窩工及其它損失的應由甲方承擔。
八、本契約價款的結算方式為:_____________.
九、乙方在全部工程竣工後____日內,將竣工結算檔案送交甲方和經辦銀行審查,乙方應負責對審查中的疑問進行解釋。甲方在收到檔案____日內審查完畢,如到期未提出書面異議,乙方可請求經辦銀行審定後撥款。
第七條施工與設計變更
一、甲方提供的設計圖約、說明書和有關技術資料,作為施工的有效依據,開工前由甲方組織設計交底和三方會審,作出會議紀要,作為施工的補充依據,甲乙雙方均不得擅自修改。
二、施工中如發現設計有錯誤或不合理之處,雙方應及時以書面形式通知對方,由甲方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計,乙方按修改或變更的設計進行施工。由於設計修改或變更而發生增減費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷,材料構件積壓的實際損失、工程量增減變化等)由甲方承擔,並調整契約價款,工期也做相應調整。
三、乙方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下,提出修改設計、修改工藝的合理化建議,經設計或有關技術部門審查,甲方同意後採用並實施,其節約的價值按國家規定分配。
四、甲方如需修改或變更設計,必須由原設計單位作出正式變更通知書或修改圖紙,乙方才予實施。重大修改或增加造價時,必須另行協商,在取得投資落實證明、技術資料設計圖紙齊全時,乙方才予實施。
五、施工中如發現地下埋藏的古蹟、文物等障礙物,乙方應立即通知甲方,由甲方報告文物管理機關處理並立即採取補救措施。由此增減的工程量及費用由甲方負責,並相應調整工期。
第八條工程監理
在實行工程監理的建設項目中,要認真執行煤炭部以煤基字[1996]第254號文發布的《煤炭工程建設監理規定》,甲方應向乙方正式通告監理單位及總監名單、監理職責、監理範圍。監理單位要向乙方通告監理工程師名單及從事專業。乙方要配合監理單位對建設項目進行監督管理。甲方、乙方及監理單位應建立有效的溝通渠道,按照規定的方式交換信息。
第九條違約責任
乙方違約責任
一、工程質量不符合契約規定的,負責修理或返工。由於修理或返工造成逾期交付的,償付逾期違約金。
二、由於乙方責任造成工程不能按契約規定時間交付使用的,乙方償付逾期違約金。
三、保修期如發生質量問題,乙方接到甲方通知後____日內進行修理,否則,甲方有權另請施工單位進行修理,因此而發生的修理費用由乙方承擔。
甲方違約責任
一、未能按契約的規定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實際損失。
二、工程中途停建、緩建或由於設計變更以及設計錯誤造成的返工,應採取措施彌補或減少損失,並應賠償乙方由此造成的實際損失。
三、工程未驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量或其他問題,由甲方承擔責任。
第十條糾紛解決辦法
本契約履行中發生爭議,雙方當事人應及時協商解決,協商不成可申請煤炭部主管部門進行調解。協調不成或調解未達成協定,雙方當事人同意由____仲裁委員會仲裁(雙方當事人未在本契約中約定仲裁機構,事後未達成書面仲裁協定的,可向人民法院起訴)
第十一條施工安全
乙方應按煤礦安全法規及有關規定做到安全施工,承擔由於自身安全措施不力造成的責任和因此發生的費用,發生重大傷亡事故應按規定立即上報有關部門並通知甲方代表。非乙方責任造成的傷亡事故,由責任方承擔責任和有關費用。
第十二條附則
一、本契約一式__份(包括附屬檔案),甲乙方雙方各執正本一份,副本由甲方報送經辦銀行、當地工商行政管理機關、煤炭部地區工程造價管理站、質量監督站、監理單位和建設主管部門備案。按規定必須辦理監(公)證的契約,送工程所在地工商、公證部門辦理監(公)證手續。
二、本契約自雙方代表簽字,加蓋公章或契約專用章即生效。需要辦理鑒(公)證的,自鑒(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求,結清工程款後終止。
三、本契約簽訂後,如需修改補充的,雙方協商一致後,可以簽訂補充協定,作為本契約的組成部分。
第十三條補充條款________________________________________________
甲方(蓋章):________________乙方(蓋章):________________
單位地址:________________單位地址:________________
法定代表人(簽字):________________法定代表人(簽字):________________
代理人(簽字):________________代理人(簽字):________________
開戶銀行:________________開戶銀行:________________
帳號:________________帳號:________________
電話:________________電話:________________
電掛:________________電掛:________________
郵政編碼:________________郵政編碼:________________
日期:________________日期:________________
通信建設施工契約書 篇15
建設單位(以下簡稱甲方):
施工單位(以下簡稱乙方):
婺源縣新增施工便橋工程,根據《中華人民共和國_____》,結合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協作,確保施工項目順利完成的原則,經過協商簽訂本契約。
第一條?工程項目
(一)工程地點:香田小區
(二)工程內容:貝雷架鋼便橋
(三)承包方式:包工包料
第二條?工程造價為人民幣:?19.91萬元整
第三條?契約工期
1.雙方商定總工期30天。
開工日期:20_________年06月?20?日,竣工日期:20_________年?07?月?20?日
2.如遇下列情況,經甲方代表簽證後,工期可以順延。
①因遇人力不可抗拒的自然災害(颱風、火災、地震)等造成的停工。
②因設計圖紙修改,增加了工程量,而受影響時。
③因停水、停電等情況達六小時以上時。
④甲方因財力不足或不按契約規定預付工程備料款和工程進度款,而受影響時。
⑤甲方不能按契約規定在開工前五天,交出施工場地和接通施工水源、電源時。
第四條?工程質量標準和保修期
(一)?工程質量標準按國家現行施工規範驗收
(二)?工程保修按建設有關規定執行,保修自竣工驗收簽字之日起計算,
第五條?材料設備供應
(一)?工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型號採購。
(二)?材料設備附有出廠合格證明,材料設備有異議進行檢驗。
第六條?付款方式
完工後一個月內一次性付清。
第七條?責任範圍
(一)甲方責任:
1、負責解決施工及生活用水、用電、道路暢通;
2、及時組織工程竣工驗收工作;
3、按本契約規定的期限辦理竣工驗收並支付乙方工程款。
(二)乙方責任:
1、按施工安全規範保證施工質量,精心施工、按時完工、交付使用,凡施工期發生的施工質量、安全事故由乙方負責。
①?承包人應加強對現場施工人員防火防盜安全教育,施工人員不得在施工現場_____,一旦發生問題,後果自負。
②?乙方現場施工人員應無條件服從遵守施工場內各項管理規定,無條件服從場地內保全的管理,妥善處理好相鄰單位的關係,否則一切後果自負。
③?乙方施工期間損壞原有建築物、消防設施應負責一切後果。
2、負責做好材料、設備的採購,保管工作:
3、負責及時清理建築垃圾,工程施工結束後,負責清理完畢場內建築垃圾。
第八條?其它事項
(一)契約簽訂後,甲方要求增加或變更工程項目,必須遵守下列原則:
1、經雙方充分協商,發出設計變更通知單
2、待乙方提交設計圖紙、報價或項目調整後,甲方須分別簽字蓋章認可;
3、增加或變更內容所需材料必須落實;
(二)乙方施工凡因乙方人員施工不當造成的損失乙方自負;
(三)甲方不具備施工條件造成停工或損失的由甲方承擔責任,並賠償乙方停工的誤工損失;
(四)契約未盡事項,經雙方研究另立補充件,與本契約同具法律效力。契約執行中若發生爭議,應通過友好協商解決。協商無效,可提交有關_____機構裁決。
(五)契約經雙方簽字蓋章生效,至工程竣工驗收和結清工程款後失效。
第九條?本契約一式?叄份,均具有同等效力。
甲方(公章):_________?乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________?法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日?_________年____月____日
通信建設施工契約書 篇16
反訴人(本訴被告):_________________有限公司
法定代表人:_________________。
聯繫電話:_________________被反訴人(本訴原告):_________________有限公司。
法定代表人:_________________。
住所:_________________昆號。
聯繫電話:_________________
反訴人就被反訴人混凝土買賣契約糾紛一案,對被反訴人提起反訴。
反訴請求
1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共_________元;
2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔
事實和理由
_____年_____月_____日,反訴人與被反訴人的法人委託代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷契約》,被反訴人未能按契約和建築規範要求按時按質提供給反訴人混凝土,混凝土質量存在問題,且在運送混凝土中經常誤時,造成所澆築混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的,並未向被反訴人提出索賠,直至_____年_____月_____日向,反訴人仍主動向被反訴人的對單,並一直按約向被反訴人的法人委託代表譚興華付款。_____年_____月,被反訴人的法人委託代表辭職離開雲南筑城混凝土公司,被反訴人一直未通知反訴人,造成_____年_____月份雙方未對單,反訴人找不著付款對象。且_____年_____月____日,被反訴人在未通知反訴人的情況下,單方停止供貨,造成反訴人嚴重經濟損失。
綜上,反訴人認為,由於被反訴人內部人員、產品質量管理混亂,導致反訴人嚴重經濟損失,故反訴至貴院,請依法支持反訴請求。
此致
_____________人民法院
附:本抗訴狀副本__________份
反訴人:_________________(簽名)
_____年_____月_____日
通信建設施工契約書 篇17
發包人: (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規規定、遵循平等、自願、公平和誠信原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:建築面積約 960 平方米
資金來源:自籌、集資建戶
二、工程承包範圍
承包範圍:設計圖紙範圍內(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外牆普通塗料裝飾、內牆粉刷粗到、室內排污排水系統、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。
三、契約工期
開工日期:
竣工日期:
契約工期總日曆天數: 天。
四、質量標準要求
工程質量標準:合格,並保證房頂不滲水。
五、契約價款
金額(大寫):約 壹佰肆拾貳萬零捌佰元整 (¥:1420800元),按 1480 元/㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方,即不再支付任何補助費用。
六、契約付款方式:乙方第貳層封頂後(含基礎),甲方按造價70%支付前兩層工程款,以後每現澆一層按造價80%付款。
七、承包人向發包人承諾:按契約約定進行施工,竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
八、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和支付方式支付契約價款。
九、相關契約條款(未用條款):
(一)甲方將水、電在開工前接入施工現場,包括路道,施工過程中,所耗用的水電費用由乙方負責。
(二)甲方提代承擔人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地,積極配合內助分理施工過程中出現的有關問題。
(三)甲方負責處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建築物、建築物的保護工作,乙方不承擔一切稅費。
(四)乙方承擔所有施工使用的水、電費用。
(五)工程所需繳納的建築營業稅及其他各種稅費由甲方負責,乙方不負責任。其他的所有報建費用由甲方負責。
(六)乙方負責施工過程中的所有保衛、安全工作責任,並對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負全部責任,甲方不需承擔任何責任。
(七)工程如中途因甲方報建等原因停工,甲方應按完成進度進行結算,並承擔與工程直接相關的經濟損失。
(八)相關施工要求及計算方法、違約責任:
l、出檐、走廊、陽台折半計算面積,屋頂如有斜屋面折半計算。
2、工程所需的所有用材必須符合國家標準要求,甲方須提前通知乙方,如因材料不合格造成的問題由乙方負全責,甲方還可要求返工。
3、排污排水系統必須布局合理,總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。
4、甲方必須按期按要求竣工,若延期按每天伍佰元處罰。
十、1、如果甲方按進度無法支付工程款,按3%月息計算。
2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼,水泥標號325#。
十一、本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
通信建設施工契約書 篇18
審判長、審判員;
受本案原告委託,經人民法院同意,今天依法出庭,就訴寧夏建築工程有限公司建設工程施工契約糾紛一案,作為其代理人,依據法律規定,發表如下代理意見:
一、被告應立即支付拖欠人工費,並承擔欠款利息。
被告承包寧夏X有限公司工業園區電石項目,為完成該項目的掃尾工程要求原告組織人員按照其要求完成工作,20xx年原告組織人員開始工作,至同年5月30按照被告要求完成全部工作,6月20日經被告結算總計拖欠原告人工費518600原,為明確拖欠事實原告同時出具了該項目原告人工費用的結算清單,明確了原告的具體工作項目及所產生的費用,但該款項被告卻一直沒有支付,代理人認為,原被告之間權利義務明確,拖欠事實清楚,被告理應按照其出具的人工費結算清單支付拖欠原告518600元人工費,另外依據《最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條、第十八條規定:“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的,按照約定處理;沒有約定的,按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息”。“利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的,下列時間視為應付款時間:(一) 建設工程已實際交付的,為交付之日;(二) 建設工程沒有交付的,為提交竣工結算檔案之日;(三)建設工程未交付,工程價款也未結算的,為當事人起訴之日”。 根據以上規定,原告於20xx年5月30日實際己完成全部工作,被告應從該日起承擔欠款利息。
二、被告托欠的款項,基本上都是農民工的血汗錢,繼續拖欠下去勢必會給社會釀成不安定因素。原告在提起訴訟前,多次找到被告索要工程款,被告置之不理,一直拖欠至今。國務院和有關部門三令五申地通知和強調,從維護社會穩定大局的高度,把解決拖欠農民工工資問題作為當前一項重要而緊迫的任務,切實維護農民工的合法權益。原告為索要工程款,及時給付農民工工資,多次向被告說明情況甚至乞求,被告卻麻木不仁,無動於衷,喪失起碼的同情心。原告在索要不得,求助無門的情況下,才舉債提起訴訟。代理人認為,這起糾紛雖然是拖欠工程款,但在糾紛的背後涉及到幾十名農民工的利益。因此,請法庭從穩定社會的角度判決被告給付工程欠款。同時,也希望三被告從和諧社會的大局出發,及時給付工程欠款,妥善解決這起糾紛。
以上代理意見懇請法庭予以採納。
代理人:劉保平 20xx年1月23日
通信建設施工契約書 篇19
甲方:
乙方:
依據《中華人民共和國契約法》,結合工程實際情況,經過雙方協商,達成如下施工協定:
一、工程名稱:**鎮農貿市場基礎設施建設項目
二、工程地點:**鎮**村西頭組
三、工程內容:
1、修建農貿市場區間道路1200米;
2、新建供水管網1800米,排水管道20xx米;
3、人行道建設生態磚4550平方米;
4、完成道路綠化1200米,栽植綠化樹木700棵;
5、完成新區內電源、電網建設,安裝路燈180盞;
6、完成東環路農貿市場商戶180戶;
四、工程總造價:伍仟伍佰萬圓整(5500萬元)。
五、工程工期:工程工期為14個月,即20xx年9月1日至20xx年11月1日。
六、雙方的權利與義務:
甲方權利義務:乙方開工前甲方有責任幫助乙方協調當地關係,幫助乙方解決因場地和附屬物等與當地民眾發生的衝突,維護施工路段的車輛通行,為乙方創造一個良好的施工環境,使乙方能夠順利施工,並按契約規定按時付款。甲方有權要求乙方保質保量按時完工,如乙方原因造成延誤工期或中途停止,甲方有權拒付部分或全部費用。 乙方權利義務:乙方必須嚴格按照要求和施工方案進行施工,不擅自或降低設計標準,保證在規定的工期內高質量完成任務,並制定詳細的安全措施,對一切安全事故負全責,乙方可要求甲方按照契約及時付款。
七、付款方式:
1、乙方完成總工程30%時甲方驗收合格後付全款的30%;2、乙方完成總工程60%時甲方驗收合格後付全款的30%;
3、乙方完成總工程經甲方驗收合格後付全款的40%。
八、此協定一式兩份,雙方各執一份,自簽訂之日起生效。
甲方:代表人:
乙方:代表人:
年 月 日
通信建設施工契約書 篇20
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方__________與乙方__________原於______年______月______日簽訂的建設契約,現經雙方協商同意,契約於______年______月______日予以解除,乙方提前撤出施工現場,乙方提前撤出施工現場,本著坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則,雙方協商一致達成如下結算、撤場協定:_________________
一、經雙方核實,截止目前乙方共完成工程總價款萬元,詳見附表1完成工程量清單。
二、經雙方對上述費用進行核算統計,截止_____年_____月_____日甲方應付乙方款項總計______萬元,該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約補償等各種費用,對此乙方無任何異議,乙方不再提出其他費用要求。
三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計______萬元(含代付工程料款萬元),詳見附表2已支付費用清單。現甲方尚欠乙方款項計______萬元。本協定簽字之後甲方向乙方一次性付清欠款______萬元,至此欠款全部付清,雙方再無任何債權債務關係,甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。
四、契約解除後免除乙方對已施工部分的工程質量責任。
五、契約解除後,乙方應於3日內退出工程現場並移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滯留,否則應承擔拖延費10000元/日。
六、本協定由雙方簽字蓋章後生效,協定協定一式二份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)
通信建設施工契約書 篇21
契約編號:________
出租人:________________________
承租人:________________________
簽訂地點:______________________
簽訂時間:________年____月____日
根據《中華人民共和國民法典》的有關規定,按照平等互利的原則,為明確出租人與承租人的權利義務,經雙方協商一致,簽訂本契約。
第一條 租賃物資的品名、規格、數量、質量(詳見契約附屬檔案):________。
第二條 租賃物資的用途及使用方法:________________。
第三條 租賃期限:自________年____月____日至________年____月____日,總計________天。承租人因工程需要延長租期,應在契約屆滿前________日內,重新簽訂契約。
第四條 租金、租金支付方式和期限:
收取租金的標準:________。
租金的支付方式和期限:________。
第五條 押金(保證金):經雙方協商,出租人收取承租人押金________元。承租人交納押金後辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿,承租人返還租賃物資後,押金退還承租人。
第六條 租賃物資交付的時間、地點及驗收方法:________。
第七條 租賃物資的保管與維修:
一、承租人對租賃物資要妥善保管。租賃物資返還時,雙方檢查驗收,如因保管不善造成租賃物資損壞、丟失的,要按照雙方議定的《租賃物資缺損賠償辦法》,由承租人向出租人償付賠償金。
二、租賃期間,租賃物資的維修及費用由________人承擔。
第八條 出租人變更:
一、在租賃期間,出租人如將租賃物資所有權轉移給第三人,應正式通知承租人,租賃物資新的所有權人即成為本契約的當然出租人。
二、在租賃期間,承租人未經出租人同意,不得將租賃物資轉讓、轉租給第三人使用,也不得變賣或作抵押品。
第九條 租賃期滿租賃物資的返還時間為:________。
第十條 本契約解除的條件:________。
第十一條 違約責任:
一、出租人違約責任:
1.未按時間提供租賃物資,應向承租人償付違約期租金________%的違約金。
2.未按質量提供租賃物資,應向承租人償付違約期租金________%的違約金。
3.未按數量提供租賃物資,致使承租人不能如期正常使用的,除按規定如數補齊外,還應償付違約期租金________%的違約金。
4.其他違約行為:________。
二、承租人違約責任:
1.不按時交納租金,應向出租人償付違約期租金________%的違約金。
2.逾期不返還租賃物資,應向出租人償付違約期租金________%的違約金。
3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為,除出租人有權解除契約,限期如數收回租賃物資外,承租人還應向出租人償付違約期租金________%的違約金。
4.其他違約行為:________。
第十二條 本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第十三條 其他約定事項:________________。
第十四條 本契約未作規定的,按照《中華人民共和國民法典》的規定執行。
第十五條 本契約一式________份,契約雙方各執________份。本契約附屬檔案________份都是契約的組成部分,與契約具有同等效力。
出租人:________(簽章)
承租人:________(簽章)
通信建設施工契約書 篇22
甲方:____________________
乙方:項目承包責任人 (身份證 ____________________,手機____________________ ,項目經理部名稱:
丙方: ____________________(身份證 ____________________,手機____________________ )
為建設 工程,甲方委派丙方到乙方任職(擔任 崗位工作)。根據《中華人民共和國勞動契約法》等法律法規和《關於印發〈湖南省建築工程集團總公司項目承包契約管理辦法 〉的通知》(湘建總審字【_______________】_______________號)等集團總公司有關規章制度,結合本工程具體情況,經甲、乙、丙三方協商一致,簽訂本用工協定。
一、用工期限:從_______________ 年_______________ 月_______________ 日起至本項目建設工程施工契約實施完畢。
二、費 用:
1、 _______________年_______________ 月 _______________日起至_______________ 年 _______________月_______________ 日,乙方按月承擔丙方的工資和單位部分的社保、住房公積金、企業年金繳費等費用,總計人民幣_______________元/月;
2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日,乙方按月承擔丙方的工資和單位部分的社保、住房公積金、企業年金繳費等費用,總計人民幣_______________元/月。
(一)、工資標準
1、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日,乙方每月承擔丙方稅後工資_______________元。
2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日,乙方每月承擔丙方稅後工資_______________元。_______________年_______________月_______________日起以後
乙方仍需要聘用丙方,每年工資調整額在前一年度“議定工資標準”的基礎上增長不少於_______________元/月。
(二)、工資支付方式
1、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日,乙方每月直接支付丙方崗位工資_______________元,另_______________元由乙方按月撥付到甲方(或由甲方從工程款中抵扣),用於甲方代付丙方的檔案工資;
2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日,乙方每月直接支付丙方崗位工資_______________元,另_______________元由乙方按月撥付到甲方(或由甲方從工程款中抵扣),用於甲方代付丙方的檔案工資。
(三)、單位部分的社保、住房公積金和企業年金繳費
1、繳費標準:乙方從_______________年_______________月_______________日起每月承擔丙方社保單位繳費_______________元、住房公積金單位繳費_______________元,企業年金單位部分_______________元,三項費用合計_______________元/月(該三項繳費隨總公司人力資源部每周期核定的標準而調整)。
2、繳費方式:乙方按月撥付到甲方(或由甲方從工程款中抵扣)_______________元,用於甲方向主管部門代交丙方的社保、住房公積金和企業年金繳費。
三、甲方職責:
1、應向乙方真實反映丙方的個人資信、履職能力等情況;
2、監督乙方按時足額支付丙方費用;
3、負責協調乙、丙雙方關係;
4、聽取乙方關於丙方履職情況的意見,對丙方履職情況進行定期考核。
四、乙方職責:
1、負責提供丙方辦公場所和食宿(丙方一伙食費按乙方管理規定交納費用);
2、按月足額支付丙方的費用,履行國家現行法律法規規定的責任和義務,承擔丙方在用工期間工傷事故的全部經濟責任;
3、負責丙方為本工程服務所必需的辦公用品、交通費、差旅費、通訊費(通訊費按_______________元/月包乾,未包括在工資費用中,由乙方向丙方按月直接支付)等;
4、負責按_______________元/月標準承擔丙方教育培訓費(該費用未包括在工資費用中),從_______________年_______________月_______________日至施工契約實施完畢按月撥付到甲方(或由甲方從工程款中抵扣);
5、負責對丙方進行工作考勤,《考勤表》(可以是傳真件或掃描電子文檔)於每月30日之前報甲方綜合辦公室(聯繫人蔣新宇,電話_______________,傳真_______________)。如乙方未按時報送《考勤表》,視同丙方本月正常出勤,應當足額支付本月費用。
五、丙方職責:
1、認真履行崗位職責;
2、自覺遵守甲方、乙方制定的各項規章制度;
3、及時向甲方繳納個人或單位部分的社保、住房公積金和企業年金繳費(在總公司辦理了社保、住房公積金和企業年金的);
4、協助乙方按期向甲方報送月度《考勤表》。
六、其他:
1、本用工協定實施過程中甲方或乙方要求調動丙方,應提前30天書面通知對方,乙、丙方接到甲方發出的《調令》且辦理完相關手續後丙方方可離開項目部。
2、本用工協定書未盡事宜,按甲、乙雙方簽訂的《項目承包契約》相關約定執行。
3、本用工協定書一式壹份,經甲、乙、丙三方簽字後生效。
甲方(蓋章):____________________ 乙方(簽字): ____________________丙方(簽字):____________________
代表(簽字): ____________________委託代理人(簽字):____________________
簽訂日期
通信建設施工契約書 篇23
發包人(全稱): (簡稱甲方) 承包人(全稱): (簡稱乙方)
甲乙雙方現就______年___月___日簽訂的工程名稱為__________________________的建設工程施工契約達成如下補充協定:
一、 付款方式
乙方材料進場後甲方向乙方支付工程款三十萬元,施工工程完成50%後甲方支付工程款二十萬元,工程完工後甲方支付工程款二十萬元,竣工驗收合格後甲方支付工程款二十七萬元。剩餘工程款五萬元作為質保金,該質保金於第一年質量保修期滿後14天內支付。
乙方負責提供正規發票。
二、 承包方式
除按照上海大眾規定的《上海大眾汽車VW品牌意向特許經銷商展廳建設裝修材料及配套設施清單》之外,由乙方包工包料,上海大眾指定品牌由甲乙共同確認,由乙方購買,費用包含在工程款內。
三、 施工安全
在施工過程中因乙方原因給甲方或其他第三方造成的損失由乙方承擔;
如因施工引起的安全事故造成乙方員工或甲方、第三方損害由乙方負者。
四、 竣工驗收
本工程需經上海大眾公司、甲方及監理單位驗收合格後視為工程竣工驗收通過。 如因乙方原因無法通過工程竣工驗收致使不能按期完工的,由此給甲方造成的損失由乙方承擔。
五、 本補充協定效力
本補充協定與雙方簽訂的《建設工程施工契約》不一致的,以本補充協定為準。
六、 其他
本協定履行過程中如遇本協定未涉及問題,雙方可另行達成補充協定,補充協定與本協定具有同等法律效力。
因履行《建設工程施工契約》和本協定產生爭議,由契約履行地人民法院管轄。 本補充協一式兩份,雙方各執一份,雙方簽訂之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日