井樁開挖建設施工契約 篇1
發包方(甲方):
承包方(乙方):
根據《中華人民共和國民法典》,《中華人民共和國建築法》及其相關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平、誠信的原則,結合本工程的具體情況,就東城御景一期的井樁開挖工程雙方協商達成如下協定。
一、 工程概況
工程名稱:
工程地點:
二、 工程承包範圍:______________井樁開挖工程,要求開挖至持力層,樁底清掃乾淨,經現場監理及甲方驗收合格後才給予結算。
三、 勞務承包價格,不管井樁直徑大小,均按實際開挖深度計算(小紅磚砌築部分不予結算),定價為_______元/米。此價格已包含以下因素費用;若在井樁開挖過程中有水,甲方提供水泵及水管,乙方自行降水施工費用,並自行確保全全,在開挖過程中,若出現自然障礙物,比如石塊等,乙方自行解決費用,若中途開挖井樁不合格或沒有完成樓所有井樁開挖工程,甲方將不予結算人工費,乙方無條件退場,乙方開挖完所有井樁並經現場監理及甲方驗收合格後才給予結算人工費。
四、 契約日期:截至_______年_______月_______日,根據甲方要求隨時增加勞動力,加快進度。
五、 安全管理:堅持“安全第一,預防為主”的方針,乙方使用的人員必須是年滿18周歲至50周歲以下的智力正常無殘疾的中青年人員。遵守《中華人民共和國安全生產法》及其有關安全生產的法律法規。乙方進場首先接受項目部的安全技術交底,安全自負,有安全隱患後停止施工,排除安全隱患後才允許施工,因乙方操作不當或擅自行動等造成的安全事故由乙方負全部責任。
六、 工程結算及付款方式:乙方開挖完所有井樁並經現場監理及甲方驗收合格後才給予結算人工費,完成所有井樁驗收合格後支付總款項的70%,其餘款項一月後付清。
七、 組織紀律:乙方必須遵守項目部管理制度,不準惡語傷人、不準打架鬥毆、不酗酒鬧事,與其他班組的協調配合出現矛盾者通過管理人員協調處理,不得自行其事,不得盜竊公共財產及私人財產,講究衛生,否則接受每次_______至_______元的罰款,施工現場不戴安全帽者發現一次每人罰款_______元,承包人24小時堅守崗位,有事一天之內必須向工長請假,一天以上向項目經理請假,代班班長不得離開現場。
八、 勞動保護及用品:該承包價格包含了必要的勞動保護及安全用具等,乙方必須給每個人配置勞保用品及安全防護用具,如安全帽及行業用具等。
九、 違約責任:甲、乙雙方中任何一方因未能按本契約約定條款履行各自職責,或造成另一方履行契約,由違約方承擔責任,並承擔一切損失。
十、 未盡事宜,雙方協商解決。
十一、 本契約一式肆份,甲方執叄份,乙方執壹份。
十二、 本契約經雙方簽字後生效,工程款結清後自行終止。
十三、 補充條款
1、 乙方使用項目部的各種設備必須到保管處出據領用條據,使用後的工具器械必須及時交還入庫、丟失損壞超出公司規定者按原價給予賠償和處罰。
2、 乙方根據甲方的要求即使安排工種,如因乙方人力不夠造成甲方工期拖延者;甲方按具體情況隨時給予_______至_______元的罰款。
3、 乙方對該工程必須善始善終完成,不得留有未完工程,未完工程量按契約價四倍扣除或不予結算已完工程量,甲方現場指定井樁開挖順序,不得隨意亂挖,否則接受經濟處罰。
發包方(甲方):
委託代理人:
委託代理人:
承包方(乙方)
代表: 住址
身份證號:
_______年_______月_____日
井樁開挖建設施工契約 篇2
甲方:_______________
乙方:_______________
上述雙方經過友好協商,現就甲方處於____________________值班室建設,達成如下契約條款:
第一條契約標的物所處位置:___________;標的物建設工期為________年____月____日至________年____月____日;值班室建設費用為_______元平方米;承包方式為全包方式。
第二條甲方提出房屋建設基本布局、大致框架及尺寸,乙方須基於誠信及職業道德為甲方設計詳細的房屋結構圖紙並負責技術及安全審核。乙方的最終設計圖紙經甲方同意後方能開工建設。
第三條值班室主體結構為框架結構,乙方在建設過程中使用的所有施工材料需達到民用住房建設質量要求,所有材料的使用、材料架構符合行業通常慣例,同時,乙方建設行為嚴格落實建設民用住房的安全性、耐用性及方便性的條件。
第四條值班室所有鋪設瓷磚之處,應達到平整等美觀性要求。該類工程的質量保質期為________年,該期間內脫落率及斷裂率不得超過面積的______%。超過約定面積時,乙方須無償負責將損壞部分修繕完整;若甲方因該脫落或斷裂遭受損失,乙方應予以賠償。乙方若不及時返工,甲方可以扣除乙方的質量保證金。
第五條牆面的平整度須達到行業標準和積極性行業慣例;標的物管線等隱蔽工程的鋪設須符合安全、方便的要求,如電話、網線及電路線等應分開走管,電路線應與電視線等保持一定技術性距離。
第六條需要使用混凝土的工程中,混凝土應機器攪拌;頂層鋪設保溫層、澆注現澆,同時須做好房屋的防水及雨水排放工程。
第七條值班室施工建設費的支付:完成工程建設,甲方預扣工程總費用的______%作為質量保證金外一次性支付工程款,________年後乙方施工達到本契約各項條款時,甲方將質保金全部支付乙方。
第八條甲方的權利與義務:
1.甲方對乙方施工可以隨時檢查及現場監督,對不當行為可以制止。
2.在不影響乙方工期的情況下,甲方可以變更施工圖紙。
3.甲方負責為乙方協調水電,但相關費用由乙方負擔。
4.工程竣工後,甲方可以要求乙方提供完整的竣工資料和竣工驗收報告。
第九條乙方的權利與義務:
1.乙方各建設行為及建設用料均符合相關行業標準及積極性行業慣例並保證誠信;若工程質量不符合本協定要求或相關行業標準,乙方應無償返工且應承擔由此給甲方帶來的損失。
2.乙方應在保證質量的前提下按時完成建設任務;逾期須承擔______元的違約金並應承擔甲方由此遭受的其他損失。乙方不得將工程的施工建設轉包。
3.乙方自備符合行業要求的施工工具及相關房屋建設工程所需器械,同時乙方保證所有施工人員均為具有施工資質的相應技術人員。
4.乙方自負己方人員及相應物品的安全責任,乙方人員出現的意外、傷亡等人身損害以及財產損失自負其責,甲方對此不負責任。
5.乙方因施工不當或未盡相應注意義務給他人人身或財產帶來損害時,應負相應損害賠償責任,甲方對此不承擔責任。
6.乙方對甲方提出的不符合安全標準或客觀上無法實現的施工要求有權拒絕。
第十條甲方逾期支付施工費用時,應向乙方支付______元的滯納金;乙方建設中違反本契約約定條款或建設工程不符合行業標準及積極性行業慣例時,應承擔______元的違約金,並應承擔相應損害賠償責任。
第十一條本契約未盡事宜,雙方可簽訂補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。
第十二條本契約自雙方簽字之日起生效。契約正本兩份,具有同等效力,由甲乙雙方簽字蓋章後分別保存。
甲方(簽章):___________
電話:_________________
________年____月____日
簽訂地點:_____________
乙方(簽章):___________
電話:_________________
________年____月____日
簽訂地點:_____________
井樁開挖建設施工契約 篇3
一、把原房屋樓面混凝土預製板結構設計更改為全現繞混凝土結構,因此房屋結構更改為全框架結構。
二、乙方在施工過程中必須按質按量安全施工。
三、乙方在施工過程中,1、是混凝土標號要達標和攪拌均勻;
2、是鋼筋及捆筋,要嚴格按國家建築要求規定施工;3、是混凝土震動均勻,確保密實,如出現質量問題,乙方照價賠償給甲方造成的一切損失。
四、乙方不履行施工契約責任時,或施工過程中出現質量問題,甲方有權終止全部契約,乙方的工程投入無條件歸甲方所有,甲方另行安排施工人員進行施工。
五、每施工完一層樓面時,經甲方驗收合格後,甲方付給乙方該層契約的70%。
六、乙方必須嚴格安全施工,若出現安全事故由乙方全部負責經濟和法律責任,與甲方無關。
七、乙方必須接受甲方的監督和建議。
八、本契約經雙方簽字即生效,工程款結清後終止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
井樁開挖建設施工契約 篇4
發包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國建築法》、《天津市公路管理局契約管理辦法》及有關法律、法規,遵循平等、自願、誠信的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約:
第1條:工程概況
1.1 工程名稱:
工程地點: 工程內容:
1.2 承包範圍:
1.3 開工日期: 20xx 年 月 日竣工日期: 20xx 年 月 日
第2條:建設規模、主要工程量 :工程造價 元,大寫
第3條:工程款結算方式:
第4條:契約生效及終止:
本契約自簽訂之日起生效,在雙方完成相互約定內容 後即告終止。
第5條:契約份數
5.1本契約正本二份,具有同等效力,甲方持一份,乙方持一份;
5.2甲乙雙方如發生經濟糾紛,可以通過向薊縣人民法院起訴解決。
契約簽訂時間:
契約簽訂地點: 備註:
發包方(章) 承包方(章)
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
委託代表人: 委託代表人:
電話: 電話:
井樁開挖建設施工契約 篇5
甲方:乙方:根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,乙方承接甲方外牆塗料工程施工事宜,經雙方友好協商,簽訂本契約。
第一條:工程概況
1、工程名稱:工程地點:
2、工程範圍:根據施工圖紙和甲方要求負責外牆塗料工程的樣板製作、材料供應和施工、檢測驗收及維護等;
3、承包方式:包工包料包檢測驗收合格;
4、質量等級:按照國家有關規範進行檢測驗收,乙方承諾工程項目均達到國家驗收標準的優良等級。
第二條:工程期限
一、本契約工程分四個施工段,詳見下表:工程名稱 施工段 工期(日曆天)外牆塗料 A棟 25B、C棟 25D、E、F棟 25G-棟 25備註:
①本契約工期均含節假日及驗收時間。
②具體開工時間以甲方開工通知為準,工期自甲方開工通知確定的日期起計算。但乙方的施工工期應不影響土建施工總進度工期,乙方應根據雙方共同確認的工程進度計畫進行施工。
二、如遇下列情況,經甲方及監理蓋章確認後,工期相應順延:
1、工程量變化較大和設計變更較大而影響施工進度;
2、非因乙方原因,施工中停電造成一天內連續停工累計超過8小時以上,影響正常施工的;
3、不可抗力因素;
4、乙方在以上情況發生後5天內,就延誤的內容向甲方代表提出報告,逾期不辦理視為放棄。非上述原因,工程不能按契約工期竣工,乙方承擔違約責任。
第三條:契約價款
一、本契約總暫定總價為人民幣 元( )。其中:
1、棟施工段暫定總價為人民幣 元整( );
2、A棟施工段暫定總價為人民幣 元整( )。金額組成詳見下表(人民幣:元):工程名稱 施工段 暫定面積(㎡) 包乾單價(元㎡) 暫定總價(元)外牆塗料
棟A棟合計備註:
①綜合包乾單價包含本工程的材料費、人工費、機械費、與土建配合協調中乙方自身所發生的費用、稅金、驗收費等所有費用。但不含外架使用費,超出工期範圍的外架使用費由乙方承擔,根據實際使用天數按天計算。
②乙方按施工圖進行施工並按實際施工面積計算工程量,以契約約定綜合包乾單價進行契約結算。
二、支付方式契約按棟、A棟兩個施工段分段進行施工及支付工程款,在符合契約約定的付款條件,且乙方向甲方提供等額合法稅務發票後五個工作日內,由甲方或甲方委託的單位按乙方在本契約中提供的銀行賬號以轉賬的方式向乙方支付。各施工段的付款條件如下:
1、甲方發出開工通知,乙方材料、人工進場,且完成相應施工段膩子層施工並經甲方及監理方驗收合格後,支付該施工段契約暫定總價30%,分別為:棟為人民幣 元整( )A棟為人民幣 元整( )
2、相應施工段所有工程竣工,經甲方、監理方驗收合格交付甲方後,支付該施工段暫定總價的50%,同時甲方暫扣除該施工段暫定總價3.5%的配合費,實際支付分別如下:
1)甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費後,實際支付給乙方該施工段的工程款分別為:棟為人民幣 元整( )A棟為人民幣 元整( )
2)甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費,分別為:棟為人民幣 元整( )A棟為人民幣 元整( )
4、工程結算:按本契約確定的綜合包乾單價和實際施工面積進行契約結算。
5、本契約所有工程經質檢部門整體驗收合格,乙方按約定提交竣工資料,雙方進行結算,甲方扣除質保金和配合費後,付清工程餘款。
6、工程質保金為契約結算總價的3%。質保期內,乙方按約定履行保修義務、工程無任何質量問題,質保兩年後,甲方將質保金按實結算後退還給乙方(不計利息)。
7、工程配合費為契約結算總價的3.5%,經雙方按實結算後,根據暫扣除的配合費進行多退少補。
第四條:工程變更因土建設計變更引起本契約項下工程量增加或減少的,乙方應於變更發生後____日內將相關資料上報甲方及監理方審核確認。否則,對乙方因變更而增加的費用,甲方不予認可。
第五條:工程質量
一、工程樣板製作:外牆塗料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三種樣板:基層膩子(兩道:粗型、細型各一道)、底漆層(一道)、外牆漆面層(兩道),各種樣板需分層留樣並經甲方、監理方驗收合格後,乙方方可正式施工。
二、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明檔案、設計變更、樣板要求和國家、地方頒發的建築工程規範標準等進行施工,並接受甲方現場派駐代表的監督。相關的契約通用版83;弱電施工標準版標準契約書;消防工程施工標準版標準契約書;防水工程施工標準版標準契約書;爆破施工標準版標準契約書;電力建設工程施工標準版標準契約書;水利水電工程施工協定書183;綠化施工標準版標準契約書;水利水電工程施工協定書183;裝修施工協定書
三、乙方需按約定採購材料,符合圖紙要求和國家規定標準,並提供產品合格證、使用說明書、性能檢測報告等,所購材料經甲方、監理方檢查確認後,乙方才能施工使用,不符合要求的,乙方負責運出施工場地並重新採購.
四、外牆塗料工程符合以下規定,以乙方提供的塗料樣品進行驗收:塗料名稱 顏色色號 生產廠家外牆專用膩子(兩道) 有限公司水性底漆(一道)彈性抗污塗料(兩道)備註:
①基層膩子為兩道:粗型、細型各一道
②外牆塗料塗刷紋理為細紋(以樣品驗收),必須具有遮蓋力,耐紫外線,抗酸鹼,不變色,不起泡,無粉化,無龜裂,不脫落,可清洗等。
第六條: 工程驗收
一、外牆塗料工程報驗。材料進場及施工過程中,乙方需向甲方報驗的內容為:
1、進場材料報驗;
2、抹灰基層質量和含水率測定報驗(正式施工前報驗);
3、打底膩子基層質量報驗(膩子施工完成後,封閉底漆施工前報驗);
4、抗鹼封閉底漆層質量報驗(封閉底漆完成後,罩面漆施工前報驗);
5、成品質量報驗(兩道罩面漆完成後報驗)。甲方及監理方進行上列各項驗收,如驗收不合格或驗收手續不全,甲方可以要求乙方返工直至驗收合格,工期不順延;因此造成工期延誤的,按契約暫定總價3‰天計收違約金,並賠償因此給甲方造成的損失。
二、工程綜合驗收
1、以國家頒發的工程施工及驗收規範、工程質量檢驗評定標準及施工圖紙、施工技術檔案、樣板要求等為依據,由甲方、監理方、____市建設工程質量監督站等部門進行驗收。
2、甲方在接到乙方驗收通知之日起7天內組織竣工驗收。工程驗收合格後貳天內,乙方將該工程移交給甲方。甲方未在約定時間內組織驗收的,工期順延。
3、工程未能通過驗收的,乙方在甲方要求的時間內整改至驗收合格,工期不順延;因此造成工期延誤的,按契約暫定總價3‰天計收違約金,並賠償因此給甲方造成的損失;工程經過貳次以上(含貳次)未能通過驗收的,另行向甲方支付違約金人民幣壹萬元(10000.00)次的處罰。
第七條:工程質保
1、本契約工程質保期為________年,自工程驗收合格交付甲方之日起計。質保期內,凡因產品和施工造成的質量事故和質量缺陷由乙方負責無償保修和承擔甲方及客戶的一切損失損害賠償責任,工程保修條件、範圍等按甲方確認的質保書和國家有關規定執行。
2、質保期內,如膩子層或油漆層出現開裂、起皮、脫皮、變色、泛鹼,流墜等質量問題,乙方應按甲方要求負責返修直至再次驗收合格,如屬於大面積返修(累計2㎡以上),再次驗收合格後工程質保期重新計算(即返修合格後再保修________年)。
3、質保期內,工程發生質量問題,乙方應在接到甲方或用戶通知後24小時之內到現場進行維修,否則甲方有權扣收質保金,並自行維修處理,相關費用由乙方承擔。
第八條:甲方工作
1、甲方提供本工程相關的施工圖紙、設計效果圖,確定顏色色號。
2、提供乙方施工所需用水、電源,水電費由乙方承擔;可提供設備材料放置場地。
3、協助協調主體施工各方的關係及對工程工序的整體調度。
4、對乙方施工的工程,甲方工地代表負責進行監督,對不合格的工程(工序)甲方有權責令其返工或停工,因此造成的經濟損失由乙方承擔。
第九條:乙方工作
1、本契約簽訂生效後三天內,將本工程的施工組織設計、詳細的施工工藝流程等交給甲方、監理方審定。
2、熟悉施工圖紙,按圖施工;自行負責場內的各種水平和垂直運輸。甲方(簽章):_________ 乙方(簽章):_________法定代表或其委託人:_________ 法定代表或其委託人:_________地 址:_________ 地 址:_________開戶行:_________ 開戶行:_________帳 號:_________ 帳 號:_________簽約時間:________年____月____日 簽約地點:_________
井樁開挖建設施工契約 篇6
發包方:____________承包方:____________依照《民法典》及其它有關法律、行政法規,甲方將賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設項目施工發包給乙方,由乙方負責承包施工。遵等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,明確雙方的權利義務關係,經協商訂立本契約。
一、工程概況工程名稱:賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設項目
1、路基長5公里,路面寬
3、5米,總計整修面積17500平方米,中標價3萬元。
2、路面長5公里,路面沙化寬
3、5米,厚15厘米,總計沙化面積17500平方米,中標價12萬元。
3、鋪設涵洞4道,涵洞深
3、5米,中標價2萬元。工程內容:路基處理、沙面層、小橋涵、路肩培築。
二、工程承包範圍承包範圍:施工設計全部內容。
三、工程價款及支付方式:契約價款金額合計(大寫):____________(人民幣):____________萬元。工程價款按工程進度分期分批支付,工程驗收合格後決算。甲方扣工程總價款的5%作為質量保證金,工程竣工無質量缺陷後付給乙方。
四、雙方的權利義務:
1、由甲方提供圖紙,乙方必須按圖紙和公路改造工程技術規範的要求施工,乙方確保質量達到合格。
2、乙方必須在簽訂契約之日起____日內開工。
3、甲方對乙方的施工有監督管理權,甲方按施工進度對乙方的施工進行驗收,驗收合格後,方可進行下一工序的施工。
4、未經甲方同意,乙方不得更換項目經理,否則,甲方有權終止契約。
5、乙方不得將工程項目轉包,未經甲方同意不得分包。否則一經查實,甲方有權終止契約,同時不承擔任何由此引發的法律責任。
6、乙方在施工過程中,確保施工安全。若出現工傷等安全事故,由乙方負責。若乙方的施工對國家、集體、個人的財產或人身造成損害的,由乙方負責賠償。
7、甲方負責施工過程周邊糾紛的協調處理。
8、施工所需繳納的各種稅費由乙方承擔。
五、違約責任:
1、乙方必須按時竣工,否則,每超期一天,按1000元天支付違約金。
2、若乙方中途終止契約,則其前期施工的投入,甲方不予賠償,甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
3、若甲方對工程質量進行驗收不合格,需要返工、修復的,則乙方無條件返工、修復,直到達到要求的標準,其損失由乙方自負。
4、若甲方無故中途終止契約,給乙方造成損失的,由甲方負責賠償乙方的損失。若工程質量達不到標準,需要返工、修復,而乙方不予返工、修復的,則甲方有權終止契約,解除承包關係,乙方的投入損失自負,甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
六、契約工期:開工日期:________年____月____日竣工日期:________年____月____日契約工期總日曆天數____________天。
七、質量標準工程質量標準:合格。
八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。
十、契約生效本契約雙方約定簽字蓋章後生效
井樁開挖建設施工契約 篇7
施工單位(甲方):______________________承建方(乙方):___________________________________
依據《中華人民共和國契約法》、《建設工程施工契約管理辦法》、《建設施工規範》、《質量驗收評定標準》、《國家安全檢查標準》和自治區有關規定,結合本工程具體情況。經甲、乙雙方協商達成如下協定,並共同遵守。
一、工程概況:
工程名稱:____________________________工程地點:___________________________________建築面積:______________________________________工程結構:______________________________________工程內容:______________________________________
二、工程質量:按國家驗收規範達到合格標準、
工程造價包工包料一次包死。
三、施工工期:全部工程自___年___月___日開工,至___年___月____日竣工交付使用、
四、雙方責任
甲方責任:
1、對工程進度、工程質量、安全生產進行監督,並組織工程竣工驗收。
2、組織每月施工進度,工程質量、安全、生產會議,安排施工有關事項
3、對施工生產中有關技術及質量問題提出處理意見。
4、按上級有關規定填報有關報表。
5、根據建設單位支付工程進度款的具體情況向乙方按第六條2、3款規定提供施工用資金。
五、乙方責任:
1、項目施工過程嚴格執行ISO 9002質量標準、
2、按照施工契約條款,安排好施工進度(包括每月施工進度),保證契約工期按時完成,並參加甲方召開的有關會議。
3、嚴格按照施工圖紙,施工規範和操作規程施工,確保工程質量,施工中的圖紙變更須經甲方同意並辦理簽證手續。
4、嚴格遵守建築工程安全操作規程組織安全施工,對發生的安全事故由乙方全部負責(同時由安全部辦理單項工程安全施工責任書,工程部辦理工程管理目標書,並嚴格執行)。
5、對工程的隱蔽部分,應先由乙方自檢,然後通知甲方工程部和建設單位。監理共同進行驗收,符合設計要求及施工規範後,方可進行下道工序的施工。
6、對工程施工的有關技術資料,應按國家的有關規定進行紀錄,整理、編制、歸檔。
7、遵守甲方的有關管理制度及規定,並接受因違反有關制度和規定的處罰。
8、凡從建設單位收取的工程款,方規定辦理有關合法手續,撥付後再使用。
9、凡乙方與其他單位的一切經濟、財務、材料等有關手續往來,均由乙方自行負責處理,甲方不承擔任何責任,如發上經濟糾紛,項目承擔一切經濟責任。
10、乙方負責歸集真實的工程票據,如經有關部門檢查,出現成本歸集不真實而進行的稅務懲罰或罰款,責任由乙方承擔。
六、付款方式及付款標準:
1、所有甲方支付給乙方的工程款,均以支票支付。
2、工程款在收回建設單位工程進度款後按進度支付乙方,如因工程急需,超支必須經部隊領導簽字後方可支付。
3、本工程基礎完工後,甲方應付乙方全額工程款的50%,做為程材料費。
4、主體工程全部完工後,甲方應付乙方工程款35%。
5、裝飾工程,全部完工後經甲方驗收合格,經甲乙雙方決算厚,甲方應付乙方工程款10%。
6、剩餘工程款5%做為工程保修費,乙方無條件保修,如果乙不按時保修,甲方有權另請施工人員保修,費用由乙方負責,保修為一年。.
甲方負責人簽字:甲方蓋章:簽訂日期:
井樁開挖建設施工契約 篇8
是發包人與承包人之間為完成商定的建設工程項目,明確雙方權利和義務的協定。建設施工契約怎么寫以下是小編為大家整理的建設施工契約範文,歡迎參考閱讀。
建設施工契約範文1
發包人: (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方)
依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規規定、遵循平等、自願、公平和誠信原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:建築面積約 960 平方米
資金來源:自籌、集資建戶
二、工程承包範圍
承包範圍:設計圖紙範圍內(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外牆普通塗料裝飾、內牆粉刷粗到、室內排污排水系統、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。
三、契約工期
開工日期:
竣工日期:
契約工期總日曆天數: 天。
四、質量標準要求
工程質量標準:合格,並保證房頂不滲水。
五、契約價款
金額(大寫):約 零捌佰元整 (:X元),按 1480 元㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方,即不再支付任何補助費用。
六、契約付款方式:乙方第貳層封頂後(含基礎),甲方按造價70%支付前兩層工程款,以後每現澆一層按造價80%付款。
七、承包人向發包人承諾:按契約約定進行施工,竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
八、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和支付方式支付契約價款。
九、相關契約條款(未用條款):
(一)甲方將水、電在開工前接入施工現場,包括路道,施工過程中,所耗用的水電費用由乙方負責。
(二)甲方提代承擔人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地,積極配合內助分理施工過程中出現的有關問題。
(三)甲方負責處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建築物、建築物的保護工作,乙方不承擔一切稅費。
(四)乙方承擔所有施工使用的水、電費用。
(五)工程所需繳納的建築營業稅及其他各種稅費由甲方負責,乙方不負責任。其他的所有報建費用由甲方負責。
(六)乙方負責施工過程中的所有保衛、安全工作責任,並對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負全部責任,甲方不需承擔任何責任。
(七)工程如中途因甲方報建等原因停工,甲方應按完成進度進行結算,並承擔與工程直接相關的經濟損失。
(八)相關施工要求及計算方法、違約責任:
、出檐、走廊、陽台折半計算面積,屋頂如有斜屋面折半計算。
2、工程所需的所有用材必須符合國家標準要求,甲方須提前通知乙方,如因材料不合格造成的問題由乙方負全責,甲方還可要求返工。
3、排污排水系統必須布局合理,總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。
4、甲方必須按期按要求竣工,若延期按每天伍XX處罰。
十、
1、如果甲方按進度無法支付工程款,按3%月息計算。
2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼,水泥標號325。
十
一、本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
建設施工契約範文2
甲方:
乙方:
依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規,遵循平等、自願、公正和誠實信用的原則,經過友好協商,雙方就____縣叩鎮華豐村龍泉茶廠,新廠建設一事達成一致,簽訂本契約。
一工程概況
1.1工程名稱:____縣叩鎮華豐村龍泉茶廠新廠建設及場平工作
1.2工程地點:____縣叩鎮華豐村
1.3工程內容:
①、新廠建設需用地的平整、土石方開挖清理 (92米70米8米)計51520立方米(含運輸,運距不超過5)。
②、廠區場平後保坎建設(92米8米高
2.5米寬均距)計:。
③、廠區道路硬化建設(130米10米)計:1300平方米。
④、新廠生產、生活、消防用水、井及供水塔一座。
⑤、待建部分場地綠化處理工程。
⑥、廠房建設圖紙範圍內容。
⑦、廠區地面場採用5公分磨石地面處理(承裁30噸)。
⑧、辦公區域的裝飾部分。
1.4工程承包範圍:上述工作範圍。
1.5工程承建方式:上述工作內容包工、包料修建。
二、工程質量要求:合格。
三、工程工期約定:________年____月____日進場,竣工日期________年____月____日。
四、此工程的報建和政府的所有法律、法規要求的修建手續由甲方提供。
五、乙方必須按照國家建設標準保質保量,按期完成施工。
六、工程造價及支付:
此工程為契約包乾價,總計工程造價為51
6.3萬元(大寫:伍X壹拾陸萬叄仟元整)。
支付情況:
1、甲方必須按乙方月進度已完工程量的85%支付(每月____日結算當月工程量);
2、工程完工後,甲方將工程款在____月內(25工作日內)付至97%;
3、剩餘工程款3%為保修金,保修期為________年,到期後無質量問題甲方全額支付給乙方。
七、組成契約的檔案:
組成契約的檔案包括:
1、本契約協定書;
2、中華人民共和國建設部、國家工商局聯合制定的GF-1999-0201契約範疇的通用條款和專用條款;
3、標準、規範和有關技術檔案;
4、圖紙;雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。
八、契約一經簽訂,單份也具有同等法律效力。雙方應共同遵守,如單方違約,賠償守約方工程總價5%的損失。
九、糾紛解決方式
雙方約定在原告所在地域居住地縣級或市級人民法院通過法律途徑解決。
十、此契約一式肆份,雙方各執兩份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
建設施工契約範文3
建設方:以下簡稱甲方
施工方:以下簡稱乙方
甲方原有一層因現須要加建二層,以包工給乙方施工,為了保質保量的完成本工程,經雙方協商成達協定如下:
一、甲方供應原材料,乙方負責從主體到裝修的全部工程施工,設計方面乙方應聽從甲方的意見執行。
二、單價,按建築面積計算,每平方米為壹佰叄拾伍元付給乙方(包水電安裝在內)。
三、質量要求:主體二層上下垂直誤差應在2公分之內,不能超過2公分,砂漿應飽滿,裝修抹灰要求中級,偏差度應按施工規範實行必須粘結牢固,無脫層空鼓,面層無爆灰和裂縫,地板磚、無空鼓、歪斜、缺欏、掉角,其它裝修應符合施工規範。
四、主體結構要求,板麵筋布150150,扎筋應按建築施工強制性要求滿扎、立柱、挑梁、圈樑、次梁應按物理學性能的製作,混凝土澆灌要求,立柱樓板、梁所有澆築混凝土標號C20,立柱,梁無空洞和露筋,樓面平整無裂縫。
五、乙方在施工期間應做好安全防護設施,保證安全第一,質量第一,如在施工過程中,發生自身傷亡和第三者傷亡事故,一切後果應由乙方負責,甲方不負任何責任。
六、付款辦法:乙方在施工中途要求付款,甲乙雙方協商支付,待工程全部完成驗收合格後一次性付清。
七、本協定一式二份,甲乙雙方各保存一份。望雙方共同執行。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
返
井樁開挖建設施工契約 篇9
甲方:乙方:根據《民法典》和《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規、條例、規章等,雙方遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,經甲乙雙方協商一致,訂立本協定並共同遵照執行。
一、由於乙方在工程施工中,發生契約外項目。
二、承包內容:
1、改移水管
2、水溝
3、硬路肩
4、臨時網片的拆除
三、承包數量:見附屬檔案1。
四、承包總價:231235元。(大寫:貳拾叄萬壹仟貳佰叄拾伍元整)
五、支付方式:執行原契約條款。本協定一式四份,甲方三份乙方一份,雙方簽字蓋章後協定生效,工程竣工驗收合格後協定自行失效。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________________年____月____日 ________年____月____日
井樁開挖建設施工契約 篇10
甲方:____________________
乙方:項目承包責任人 (身份證 ____________________,手機____________________ ,項目經理部名稱:
丙方: ____________________(身份證 ____________________,手機____________________ )
為建設 工程,甲方委派丙方到乙方任職(擔任 崗位工作)。根據《中華人民共和國勞動契約法》等法律法規和《關於印發〈湖南省建築工程集團總公司項目承包契約管理辦法 〉的通知》(湘建總審字【_______________】_______________號)等集團總公司有關規章制度,結合本工程具體情況,經甲、乙、丙三方協商一致,簽訂本用工協定。
一、用工期限:從_______________ 年_______________ 月_______________ 日起至本項目建設工程施工契約實施完畢。
二、費 用:
1、 _______________年_______________ 月 _______________日起至_______________ 年 _______________月_______________ 日,乙方按月承擔丙方的工資和單位部分的社保、住房公積金、企業年金繳費等費用,總計人民幣_______________元/月;
2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日,乙方按月承擔丙方的工資和單位部分的社保、住房公積金、企業年金繳費等費用,總計人民幣_______________元/月。
(一)、工資標準
1、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日,乙方每月承擔丙方稅後工資_______________元。
2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日,乙方每月承擔丙方稅後工資_______________元。_______________年_______________月_______________日起以後
乙方仍需要聘用丙方,每年工資調整額在前一年度“議定工資標準”的基礎上增長不少於_______________元/月。
(二)、工資支付方式
1、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日,乙方每月直接支付丙方崗位工資_______________元,另_______________元由乙方按月撥付到甲方(或由甲方從工程款中抵扣),用於甲方代付丙方的檔案工資;
2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日,乙方每月直接支付丙方崗位工資_______________元,另_______________元由乙方按月撥付到甲方(或由甲方從工程款中抵扣),用於甲方代付丙方的檔案工資。
(三)、單位部分的社保、住房公積金和企業年金繳費
1、繳費標準:乙方從_______________年_______________月_______________日起每月承擔丙方社保單位繳費_______________元、住房公積金單位繳費_______________元,企業年金單位部分_______________元,三項費用合計_______________元/月(該三項繳費隨總公司人力資源部每周期核定的標準而調整)。
2、繳費方式:乙方按月撥付到甲方(或由甲方從工程款中抵扣)_______________元,用於甲方向主管部門代交丙方的社保、住房公積金和企業年金繳費。
三、甲方職責:
1、應向乙方真實反映丙方的個人資信、履職能力等情況;
2、監督乙方按時足額支付丙方費用;
3、負責協調乙、丙雙方關係;
4、聽取乙方關於丙方履職情況的意見,對丙方履職情況進行定期考核。
四、乙方職責:
1、負責提供丙方辦公場所和食宿(丙方一伙食費按乙方管理規定交納費用);
2、按月足額支付丙方的費用,履行國家現行法律法規規定的責任和義務,承擔丙方在用工期間工傷事故的全部經濟責任;
3、負責丙方為本工程服務所必需的辦公用品、交通費、差旅費、通訊費(通訊費按_______________元/月包乾,未包括在工資費用中,由乙方向丙方按月直接支付)等;
4、負責按_______________元/月標準承擔丙方教育培訓費(該費用未包括在工資費用中),從_______________年_______________月_______________日至施工契約實施完畢按月撥付到甲方(或由甲方從工程款中抵扣);
5、負責對丙方進行工作考勤,《考勤表》(可以是傳真件或掃描電子文檔)於每月30日之前報甲方綜合辦公室(聯繫人蔣新宇,電話_______________,傳真_______________)。如乙方未按時報送《考勤表》,視同丙方本月正常出勤,應當足額支付本月費用。
五、丙方職責:
1、認真履行崗位職責;
2、自覺遵守甲方、乙方制定的各項規章制度;
3、及時向甲方繳納個人或單位部分的社保、住房公積金和企業年金繳費(在總公司辦理了社保、住房公積金和企業年金的);
4、協助乙方按期向甲方報送月度《考勤表》。
六、其他:
1、本用工協定實施過程中甲方或乙方要求調動丙方,應提前30天書面通知對方,乙、丙方接到甲方發出的《調令》且辦理完相關手續後丙方方可離開項目部。
2、本用工協定書未盡事宜,按甲、乙雙方簽訂的《項目承包契約》相關約定執行。
3、本用工協定書一式壹份,經甲、乙、丙三方簽字後生效。
甲方(蓋章):____________________ 乙方(簽字): ____________________丙方(簽字):____________________
代表(簽字): ____________________委託代理人(簽字):____________________
簽訂日期
井樁開挖建設施工契約 篇11
發包人:______________
承包人:______________
為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務,在《“安順市普定縣雙龍苑商住樓工程”建築施工工程契約》基礎上,按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建築法》等有關規定,並結合本工程的具體情況,在甲乙雙方完全自願和理解本補充協定條款的情況下,簽定本工程施工契約補充協定。
一、工程概況
1、工程名稱:______________
2、工程地址:______________
3、建築面積:______________
4、結構類型:_________________底層為框架結構、地上61層為磚混結構。
5、設計單位:______________
6、監理單位:______________
二.工程內容及承包範圍
1、外牆面磚改為外牆漆
2、客廳推拉門取消
3、本工程為滿七層,結構找坡
4、樓梯踏步為水泥砂漿面清光
5、外牆_____深灰色柵格取消6、廚房與陽台之間門帶窗(mc-2324)取消,陽台改為封閉式廚房。
7、其餘均按原圖施工
三、契約工期(本協定中所列日期均為日曆天數記)
1、開、竣工日期
1.1開工日期:_________________年__________月__________;竣工日期:_________________年__________月__________日;總工期__________天(含法定節假日)以《建設工程竣工報告》所載日期為準。
四、付款方式本工程按建築面積一次性包乾,__________元/平方米;在施工過程中,如按甲方要求另增加工程量的,按雙方協商價計算;本工程為墊款主體二層,二層預製板安裝完畢,甲方按契約總價的30%支付給乙方,主體五層預製板安裝完畢,甲方按契約總價的15%支付給乙方,主體七層完工,甲方按契約總價的20%支付給乙方,內、外裝修完工甲方按契約總價的20%支付給乙方,其餘款待工程驗收合格後一個月內支付給乙方的12%,滯留3%作保質、保修金,等到保質、保修期到後一次性付清。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
電話:_________________電話:_________________
傳真:_________________傳真:_________________
開戶銀行:_________________開戶銀行:_________________
銀行賬號:_________________銀行賬號:_________________
簽定契約代表:_________________簽定契約代表:_________________
________年____月____日________年____月____日
井樁開挖建設施工契約 篇12
發包人:(全稱)天津市置業有限公司
承包人:(全稱)天津電子有限公公司
依照《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。
一、工程概況
工程名稱: 小區4-8號樓智慧型家居工程項目
工程地點:
工程內容: 小區4-8號樓共 平米、 戶智慧型家居設備及安裝
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附屬檔案1)
資金來源:自籌
二、工程承包範圍
承包範圍:智慧型家居設備、安裝、綜合弱電布線等全部包工包料
三、契約工期
開工日期: 年月日
竣工日期: 年月日
契約工期總日曆天數 天。
四、質量標準
工程質量標準:國家驗收規範合格標準
五、契約價款
金額(大寫):元整(人民幣)
¥: (每平方米總價 元)元
六、組成契約的檔案
組成本契約的檔案包括:
1、本契約協定書
2、本契約通用條款
3、本契約專用條款
4、標準、規範及有關技術檔案
5、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。
七、本協定書中有關詞語含義與本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付工程款。
十、契約生效
契約訂立時間:年月 日
契約訂立地點:
本契約雙方約定 簽字蓋章 後生效。
發 包 人:(公章) 市 有限公司 承 包 人:(公章)天津眾和*電子有限公司
住所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳 號: 帳 號:
郵政編碼: 郵政編碼:
井樁開挖建設施工契約 篇13
甲方:
乙方:
茲有乙方承接甲方_省_縣“_”路燈安裝工程“安裝施工”,共同達成如下協定:
1、施工內容
施工長約3.2KM、乙方承接挖坑、基礎籠供應、基礎澆注、挖溝、管道敷設、電纜供應、電纜敷設、看守,燈桿、燈具、光源安裝及調試、矯正等工作。
2、安裝說明
同心路長約1.47公里,路燈安裝間距為30米,安裝H_Z_023高中華燈,安裝數量為一邊51棵,另一邊52棵,兩燈間由電纜連線通電,電纜穿管敷設;和諧路長約1.78公里,路燈安裝間距為30米,安裝H_Z_013中華燈,安裝數量為一邊60棵,即兩邊120棵,兩燈間由電纜連線通電,電纜穿管敷設。
3、相關施工數量、費用見價格表:
4、安裝期限
在甲方基礎設施、變壓器等及時提供的情況下,同心路12天內至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈,但安裝期間如遇颱風、水災、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤,雙方協商解決。
5、質量標準及驗收標準
工程質量標準必須全部優良(如因工程質量未達到標準,所造成的返工損失費用由乙方負責)。
按國家有關規定以及甲方設計檔案的質量要求和技術指標及與本契約約定標準進行驗收。
6、付款方式
協定簽定後由甲方預付契約款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時支付至契約款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時支付至契約款的70%;路燈安裝完畢、調試亮燈、驗收合格後支付乙方至最終結算的97%,剩餘的3%作為質量保證金,質保期一年,一年內工程無質量問題,甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項後,提供相應的收款收據。
7、其他
在路燈交付甲方使用前,由乙方自行負責路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術工和農民工組成。
8、本協定一式叄份,甲方執貳份,乙方執壹份。雙方簽字、預付款支付起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
井樁開挖建設施工契約 篇14
甲方:乙方:
第一條 工程概況:
項目名稱:小區住宅樓
項目地點:
第二條 產品的名稱、規格、型號、數量和價格:契約總價¥ 人民幣 : 契約總價包括各種配電箱的加工製作、配電箱的裝卸、運輸、堆放至招標單位指定地點、產品檢測費、管理費、稅金、現場配合驗收、因質量問題引起的維修和更換、技術指導及技術培訓等所發生的一切費用。
第三條 交貨地點:小區工地現場甲方指定地點
第四條 交貨時間:__年 月 __年內不出現生鏽、漆膜脫落、龜裂等現象。
第六條 產品的交貨驗收及保管方式
6. 1乙方必須按甲方要求運抵卸貨地點,否則,甲方有權拒收貨物。
6.2契約簽訂時乙方提供的樣本、樣品甲方進行封存,作為產品驗收的依據。
6.3 貨到甲方指定的地點以後通知甲方、監理公司、工程安裝承包方進行驗收,若貨物與進貨數目不相符,或有損壞,或者貨物的包裝、品種、型號、規格、質量等不符合契約規定,甲方有權拒收全部或部分貨物,乙方須按照甲方要求收回或補齊,乙方實際交貨時間以乙方最終補齊貨物時間為準。參與交貨驗收的單位在貨物清單上共同簽字,並填寫交貨驗收合格證明,此合格證明為乙方交貨的憑證,也是乙方申請付款的必要依據。
6.4貨物在交貨驗收合格前所有權不轉移,產品的包裝、成品保護、貨物的丟失、損壞的風險由乙方承擔。
6.5乙方在交貨的同時應向甲方提交產品合格證、使用說明書等相關資料,否則,甲方有權拒收貨物。
6.6.對乙方所供產品,甲方有權隨機抽樣送檢,如送檢產品質量不符合相應國家或行業標準,甲方有權對乙方提出索賠。
6.7.產品質量必須通過國家檢測機構相關部門驗收標準為準。
6.8.為確保乙方所供產品質量,供需雙方需對產品質量層層把關。在生產期間,甲方有權指派相關人員進駐乙方廠區跟蹤檢查。
第七條 貨款支付方式
7.1 本工程不支付預付款。
7.2.驗收款:每批貨送達工地現場,並且該批貨款達到契約總價的60%時,經驗收合格付款手續齊全後 5日內支付該批貨款30%的進度款。
7.3.進度款付至契約總價的70%暫停。
7.4.配電箱安裝調試完成,經甲方驗收合格,資料交付齊全、正確、有效,手續完備,並按實結算後, 5日內支付至結算總價的90%。
7.5. 保修金為 0%。
保修期為二年,保修期達到二年後如甲方或物業公司對產品質量沒有異議,則在 5個工作日退還保修金。
第八條 變更處理方法在本契約規定交貨時間的 0個工作日前,甲方如須改變所訂產品的規格型號和數量及發貨時間、到貨時間,乙方只可對因規格型號和數量的變化而造成的價差調整契約金額,但不得就甲方的變更行為收取任何費用。
第九條 產品保修、補貨約定
9. 1產品保修期年,時間從甲方工程竣工驗收之日起計。
9.2 保修期因乙方產品質量出現的問題負責免費更換,乙方在接到甲方更換的要求後24小時內進行更換本契約規定的質量要求的產品。
否則甲方有權單方面選擇其他單位的產品,因此發生的費用從保修金中扣除,而且乙方須對此造成的結果繼續負責。
9.3 應接受甲方和甲方物業管理公司的補貨要求,不得藉故拒絕補貨或推遲補貨;補貨單價參照原契約,補貨日期為接到通知後5天,由乙方送貨到甲方或甲方物業管理公司,並由乙方負責卸貨。
第十條 違約責任
10. 1契約簽訂後,除出現不可抗力的情況外,契約雙方必須履行契約各項條款。
倘若無法履行契約時,違約者需向對方支付本契約總價的 0%作為不能履行契約之賠償。
10.2乙方未按契約規定日期交貨,乙方須支付甲方逾期部分貨款總額每天千分之三的違約金,並依法賠償因此給甲方造成的損失,逾期交貨超過 0天的,甲方有權單方面終止契約。
10.3因為產品質量問題致使沒有一次性通過工程竣工驗收的,乙方應立即無償換貨並在7天內向甲方交送本契約規定的合格產品,向甲方支付未通過安裝驗收部分產品價款的5%違約金。
乙方逾期 0天未交送合格產品的,或者因為產品質量問題致使第二次沒有通過安裝驗收的,甲方有權單方解除本契約,乙方應向甲方退還該部分不合格產品的貨款,並支付該部分價款 0%的違約金。
10.4乙方依法承擔因為產品質量問題而給甲方、第三方造成的損失。
10.5因為貨物的包裝、品種、型號、規格、包裝、數量、質量問題致使未通過交貨驗收的,視為沒有交貨;乙方提供的貨物與甲方確定的樣品不符,視為沒有交貨因此造成逾期交貨的,按照本契約關於逾期交貨的有關規定執行。
10.6對因產品缺陷造成的人身、財產損害,乙方應根據《中華人民共和國產品質量法》等相關法律規定賠償。
第十一條 甲、乙方雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行契約時,應及時向對方通報不能履行或不能完成履行的理由,在取得有關主管機關證明以後,允許延期履行、部分履行或者不履行契約,並根據情況可部分或全部免除承擔違約責任。
第十二條 本契約在執行中如發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決,協商不成時,向本契約履行地有管轄權的人民法院提請訴訟。
第十三條 本契約自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤,並按本契約規定將貨款結算以後終止。
第十四條 本契約在執行期間,如有未盡事宜,經甲乙雙方協商,簽訂補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。
第十五條 本契約用中文書寫,一式陸份,雙方各執叄份,具同等效力,未盡事宜,協商解決。
甲方: 乙方:置業有限公司
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
簽訂日期: 簽訂日期:
井樁開挖建設施工契約 篇15
契約編號:
訂立契約雙方:
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:
簽約人:
定作人承辦單位:
聯絡人:
聯繫電話:
定作人機構地址:
傳真電話:
承攬方:(以下簡稱乙方)
承攬方法定代表(負責)人:
簽約人:
承攬方營業執照:
施工資質:
承攬方施工項目經理:
手機:
承攬方機構地址:
傳真電話:
銀行開戶許可證:
開戶行:
帳戶:
根據《中華人民共和國契約法》和《建築安裝工程承包契約條例》以及國家有關法律法規的規定,經甲、乙雙方協商,就加工承攬下列工程,明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合,保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下契約條款:
第一條標的
本契約甲方委託乙方製做的grs裝飾件及安裝工程標的額約為:_______元。
第二條製作grc裝飾件規格、單價(單價款單位:平方米/人民幣元)略
註:以上每平方米grc裝飾件固定結算價,包含:包工、包料、包一切稅費,grc裝飾件的總平方米及契約總金額以最後交工實際測量平方米為準。
第三條工程概況及承包範圍
1、工程名稱:_______郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點_______郵政局生產業務樓施工現場
3、承包範圍:grc裝飾件安裝,藝術修形、刮膩子、修磨、塗料粉刷;
4、承包方式:包工包料(grc裝飾材料廠商:_______);
5、工程造價:本工程總造價按乙方於_______年_______月_______日上午參加_______組織的工程招標會上中標單價,竣工按中標單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本契約簽章生效之日起計_______天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延,乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負責施工現場各施工單位間的協調工作;
4、嚴格監督施工質量,組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料,如:材質單、合格證等;
2、認真組織施工,嚴格按《grc外裝飾工程施工驗收標準》施工;
3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故,乙方負全部責任;
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;
5、因乙方責任工程質量不符合契約要求,乙方應無償修理或返工,由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理:本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減,其費用依據預算明細的單價計算工程量,據實計算匯總工程總價款;
2、乙方帶料進場開始施工_______日內,甲方撥付工程總價_______%的工程款;
3、乙方安裝完成,驗收報告簽字之日起_______日內,再撥付工程總價_______%;
4、工程質保金為工程總價_______%,質保期_______年。質保金在_______年後無工程質量問題時,於_______年_______月_______日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格,線條明暢、凹凸對正,尺寸標準及形位誤差應服從於實際藝術效果;
2、如施工中甲方要求變更施內容、範圍、應徵得乙方同意並辦理補充條款,並經甲、乙雙方現場代表簽字作為契約附屬檔案進入決算,否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知後五日內,組織驗收。超過七日未予答覆時,乙方有權視為已驗收合格並要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務承諾
1、乙方承諾為甲方製作的grc裝飾件保修兩年,使用壽命不少於_______年,如出現質量問題,乙方一年內免費為甲方更換grc裝飾件,兩年內免費維修,超過兩年維修只收取材料費,維修保證_______小時趕到現場;
2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程,進行終身維護;
3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞,乙方保證進行維修,但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求施工,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價扣減契約價款外,甲方還應從乙方契約貨款中扣除_______‰違約金。
2、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_______元的違約金。
3、乙方未按契約要求的時間完工,每逾期一天,甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_______元違約金。
4、甲方未能按契約規定條件撥付工程款,乙方有權停止施工,工期順延,乙方按每日_______元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_______種方式,作為本契約爭議的解決方式。
①、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交_______仲裁委員會仲裁;
②、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。
第十二條附則
1、本契約一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、契約履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。契約如有未盡事宜,雙方共同協商,作出補充條款,補充條款與本契約具有同等效力。
甲方:乙方:
簽約人:簽約人:
簽約地點:
簽約日期:年月日
井樁開挖建設施工契約 篇16
甲方(姓名): 電話:
乙方(姓名): 電話:
甲方將位於 鎮 村 組的農村自住用房建設施工主體工程承包給乙方,經村民自主協商招標,雙方協商同意,就該建房工程的施工承包事宜簽訂如下契約:
一、承包方式:甲方房屋地基基礎工程、主體結構工程以包工包料的形式承包給乙方。
二、工程內容:每戶修建三層樓房,總建築面積 平方米:一層高 米,240MM牆;二、三層高 米,180MM牆。預計工程款 元。共 戶總工程額約 萬元。
三、施工安全:乙方負責施工期間的安全生產責任。從工程開工到工程竣工驗收合格為止,因施工原因導致施工人員及施工人員以外的第三人人身及財產損害的,均由乙方負責,甲方不承擔責任。乙方必須為參加建築施工人員購買建築工程意外保險。
四、工程質量要求:
1、乙方按甲方提供的 建築設計院設計的《 新農村民居工程施工圖》及《 新農村工程招標控制價》的工程量預算範圍施工。未經甲方同意,乙方不得擅自更改施工要求。
2、乙方完成基礎以及每層的梁、柱、板面布筋後,由甲方組織有關人員進行質量監督和驗收,達到標準後才能進行下一步的施工。如因乙方原因造成返工,返工材料等費用由乙方負責。
3、梁、柱、樓面的澆築必須一次性完成。
4、工程竣工後,由甲方組織相關人員按施工技術要求進行檢查驗收。如出現建築質量問題,由乙方重新修繕直到符合質量要求為止,並賠償因建築質量問題給甲方造成的全部損失。重新修繕的費用(包括修繕工時費用和材料費用),全部由乙方自行承擔。
5、上條所說的建築質量問題,包括以下方面:
(1)主體牆面與水平地面不垂直、牆壁凹凸不平、開裂;
(2)主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋;
(3)橫樑、圈樑斷裂、露筋、明顯扭曲:
(4)天花板或地板開裂、塌陷、露筋、不與水平面垂直;
(5)梁、柱、板面中空;(6)板面養護期間不滲漏。
五、工程費用的計算:
1、工程承包方式為包工包料,價格按人民幣 元/㎡計(不含稅費價)計算,最後工程款按實際施工面積計算。
2、施工工程中的水費、電費、建築材料費及運費由乙方承擔。
3、施工人員的食宿費用自理,施工所用的機具費用由乙方承擔。
六、付款方式:
1、履約保證金的返還:乙方在簽訂契約前繳納人民幣 萬元整履約保證金。訂立施工契約後第二天返還 萬元整,每棟基礎±0完成返還 萬元整,每棟第一層澆搗完成退還 萬元整,全部棟數完成一層澆搗退清餘下履約保證金 萬元整。
2、在乙方建好第一層時,甲方預付建房費 萬元;房屋建完第二層時,甲方預付 萬元;主體完工後30天內付完餘款。
3、工程質量維修金為總工程款3%,在主體完工後付餘款時扣除。
4、工程質保期為一年,時間從驗收交房時開始計算。一年後若無質量問題則甲方付清其他全部餘款。
七、建房日期:總工期為240天,工期計算從鎮政府“一平”完成時起( 年 月 日至 年 月 日)。如無特殊原因(人力不可抗拒),乙方不得拖延工期。
八、未盡事宜,由甲乙雙方共同協商解決。
九、本契約自甲乙雙方在該協定文本上籤字(或蓋章)之日起生效。本協定一式三份,甲方、乙方各一份, 鎮人民政府存檔一份。
甲方簽字(簽章): 乙方簽字(簽章):
年月日:
井樁開挖建設施工契約 篇17
甲方:_________乙方:_________甲方將_________爆破任務委託乙方作爆破設計與施工。經雙方協商達成如下協定:
一、工程地點:_________
二、工程量:_________
三、工程造價:_________
四、付款方式:乙方設備進場開始_________作業,甲方支付乙方工程款的50%,尾數待工程完工後一次性付清。
五、甲乙雙方責任:
(一)甲方責任:
1.負責_________,以方便乙方_________作業。
2.派人員協助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二)乙方責任:
1.負責到政府各有關部門辦理爆破施工手續。
2.負責整個爆破過程的安全工作,負責確保爆破對甲方_________樓體結構不予影響及破壞。
3.作業人員持證上崗。
4.加強安全警戒工作。
六、違約責任:
1.乙方按甲方要求完成爆破施工。
2.甲方按時結算工程款,不得以任何藉口拖欠工程款。
七、本契約未盡事宜,雙方另行協商解決。
八、本契約一式肆份,雙方各執二份。甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________甲方代表(簽字):_________ 乙方代表(簽字):_________________年____月____日 ________年____月____日甲方:_________乙方
井樁開挖建設施工契約 篇18
發包人(簡稱甲方):
承包人(簡稱乙方):
依照《_____》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:
4、工程立項批准文號:
5、資金來源:
二、工程承包範圍
承包範圍:
三、工程工期
1、開工日期:______年___月___日;
2、竣工日期:______年___月___日;
3、契約工期總日曆天數_________天。
四、契約價款
工程總造價
大寫:___________________?元(人民幣)
¥:___________________元(人民幣)
五、發包人工作
1、委派_______為工地代表,聯繫方式:_______
2、工程開工前,甲方為乙方提供三通一平,水電供至建築物中心五十米以內,並承擔費用,有條件為乙方提供住宿便利。
3、應辦理開工前的各種檔案及其它施工所需證件。
4、有義務協調地方關係,保證工程正常施工,如有當地干擾或不法_____,應承擔責任。
六、承包人工作
1、委派_______為工地代表,聯繫方式;
2、嚴格按圖紙進行製作安裝。
3、進入工地遵守甲方規章制度,承擔自身造成的事故及因此發生的費用。
4、保證施工場地清潔,符合環境衛生管理的有關規定,完工前清理好現場。
七、施工組織設計和工期
1、工期進度:承包人提供施工組織設計(施工方案)和進度計畫的時間:承包人必須在契約簽訂後_____日內向發包人提供完整的施工組織設計。每月_____日前提供下月工程進度計畫。
工程師確認的時間:工程師收到後_____天內批准或提出修改意見,逾期不批覆則視為同意。
2、工期延誤:雙方約定工期順延的其他情況:雙方應當嚴格遵守開工日期以及竣工日期時間,非因特殊情況造成工期延誤的,由承包方承擔責任;由於發包人另行發包的專業工程造成的工期延誤,工期相應順延,發包人支付相應的費用。
八、工程質量標準
工程質量標準:質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。
九、材料的提供
承包人在每月____日將下月採購的材料設備以報表形式報發包人,經發包人確認後方可採購。採購的材料設備須經發包人派出的工程師、監理工程師、承包人三方共同簽字確認後方可使用。
十、工程價款的結算
1、契約簽訂三日內,甲方應付工程總造價的_________%給乙方作工程預付款。
2、鋼架安裝完成三日內,甲方再付工程總造價的?_________%給乙方作鋼構件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格,三日內甲方再付工程總造價的_________%給乙方作工程尾款。
十一、工程的驗收
工程竣工,乙方向甲方提供竣工驗收報告後三日內,由甲方組織工程驗收,如不組織驗收,視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方並承擔工程保管及一切意外責任。
十二、維修責任
承包人應按法律、行政法規及國家關於工程質量保修的有關規定,在工程竣工驗收之前,與發包人簽訂質量保修契約,並對交付發包人使用的工程,在質量保修期內承擔質量保修責任。
十三、違約責任
1、甲方不按本契約第六條約定的時間和數額支付工程款,甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息,並承擔停工或工期延誤及其損失責任。
2、雙方中任何一方違約,即向對方支付工程總造價的3‰的違約金。
3、發生契約糾紛,甲乙雙方協商解決,協商不成,由乙方所在地職能部門解決。
十四、爭議的解決
本契約在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的,雙方約定:向__________________委員會申請_____。
發包人:(公章)
委託代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
賬號:
編碼:
______年___月___日
承包人:(公章)
委託代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
賬號:
編碼:
______年___月___日
井樁開挖建設施工契約 篇19
出資方(甲方):
承接方(乙方):
甲方委託乙方承擔本契約第二條表中所列項目的建設工程施工圖設計檔案審查任務,經雙方協商一致簽訂本契約。
第一條 本契約依據《中華人民共和國契約法》及建設部第134號令簽訂。
第二條 本契約審查項目內容見下表(勘察、施工圖):
第三條 甲方應向乙方提交以下資料及檔案:
1、建設項目立項檔案(發改委簽發的批准檔案和規劃部門簽發的規劃紅線圖);
2、工程勘察成果報告(附設計單位簽發的勘察技術要求);
3、全套施工圖設計檔案及相應的計算書(含計算模型光碟)。
第四條 甲方應按省物價局、湖北省建設廳發布的鄂價房服[20xx]273號檔案規定支付施工圖設計檔案審查費,本項目審查費應 為元。甲方於 月 日將商定的審查費 交乙方財務室,乙方財務確認收費後審查程式正式啟動。
第五條 雙方責任
1、甲方按本契約第三條規定內容向乙方提交資料及檔案,並對其完整性、正確性及時限負責;乙方對審查結論的合法性和有效性負責。
2、乙方在審查程式啟動後的15個工作日內出具《審查意見》;對審查合格的項目,乙方在審查合格後的7個工作日內向甲方出具《審查合格書》;對審查不合格的項目,由原設計單位修改完善後送乙方複審,複審合格後,乙方向甲方出具《審查合格書》;
3、甲方對乙方作出的審查意見有重大分歧時,可由甲方向省建設行政主管部門提出複審申請,並由省建設行政主管部門作出仲裁決定。
4、未經乙方同意,甲方不得擅自變更審查合格的設計檔案;如確有需要,甲方可通過原設計單位變更設計後重新向乙方報審,並承擔相應的審查費用,乙方不承擔任何費用。
5、經乙方審查合格的項目,因勘察、設計原因發生工程質量問題,乙方承擔建設部第134號令第十五條規定的相應責任。
第六條 本契約一式四份,甲、乙、雙方各執一份,另一份作為交款憑證;雙方簽字蓋章本契約成立,雙方履行完契約規定的業務後本契約即行終止;契約執行中如發生爭議雙方協商解決,協商不成時通過司法途徑解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
井樁開挖建設施工契約 篇20
承包人:
發包人 :
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:建築面積: m2,建築高度 m或
跨度 m,結構類型: ,
層數 ,其它
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表 (附屬檔案1)
工程立項批准文號:
資金來源:
二、工程承包範圍
承包範圍:
三、契約工期
開工日期:
竣工日期:
契約工期總日曆天數 天。
四、質量標準
工程質量標準:
五、契約價款金額 (大寫): 元 (人民幣)¥: 元
六、組成契約的檔案組成本契約的檔案包括:
1、本契約協定書
2、中標通知書
3、投標書及其附屬檔案
4、本契約專用條款
5、本契約通用條款
6、標準、規範及有關技術檔案
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。
七、本協定書中有關詞語含義與本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。
十、契約生效
契約訂立時間: 年 月 日
契約訂立地點:
本契約雙方約定 後生效。
發包人:(公章) 承包人:(公章)
住 所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
電 話: 電 話:
井樁開挖建設施工契約 篇21
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方__________與乙方__________原於______年______月______日簽訂的建設契約,現經雙方協商同意,契約於______年______月______日予以解除,乙方提前撤出施工現場,乙方提前撤出施工現場,本著坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則,雙方協商一致達成如下結算、撤場協定:_________________
一、經雙方核實,截止目前乙方共完成工程總價款萬元,詳見附表1完成工程量清單。
二、經雙方對上述費用進行核算統計,截止_____年_____月_____日甲方應付乙方款項總計______萬元,該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約補償等各種費用,對此乙方無任何異議,乙方不再提出其他費用要求。
三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計______萬元(含代付工程料款萬元),詳見附表2已支付費用清單。現甲方尚欠乙方款項計______萬元。本協定簽字之後甲方向乙方一次性付清欠款______萬元,至此欠款全部付清,雙方再無任何債權債務關係,甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。
四、契約解除後免除乙方對已施工部分的工程質量責任。
五、契約解除後,乙方應於3日內退出工程現場並移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滯留,否則應承擔拖延費10000元/日。
六、本協定由雙方簽字蓋章後生效,協定協定一式二份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)
井樁開挖建設施工契約 篇22
甲方(委託方):______________乙方(施工方):______________簽約時間:____________________簽約地點:____________________為規範住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權益,根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部令第110號《住宅室內裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號《____市____鎮住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規規定的 原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協定,共同遵守。
一、工程概況
1.甲乙雙方的條件:甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核准登記,並取得房產管理部門頒發的住宅裝飾裝修資質證書的單位。
2.裝飾施工地點:_____區_____路(小區)_____幢_____號(單元)_____室。
3.住房結構:_____室_____廳_____結構,建築面積_____平方米。
4.裝飾施工內容:詳見附屬檔案一《施工內容表》。
5.承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)。
6.本工程由_____設計。
7.工期:工程期限_____天,從________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。
二、工程價款及結算方式
1.總價款:_____(大寫)元(其中:設計費__元,管理費(_____%)元,稅金(_____%)元。經雙方認可變更施工內容的,變更部分的工程款按實另計。
2.契約簽訂後,甲方支付總價款的_____%,計_____元。________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;尾款甲方應在本工程竣工驗收合格後____日內一次付清。
三、施工準備及雙方的義務甲方工作
1.甲方開工前,應向物業管理單位或產權單位登記備案;確需改變房屋結構和使用性質的,應當請具備相應資質的單位出具鑑定和加固方案,經房產管理部門核准後,領取住宅裝修許可單。
2.甲方應在開工前_____天,向乙方進行現場交底。空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,並說明使用注意事項。
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等行為的協調工作。
4.指派為甲方代表,負責契約履行,對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記 手續和其他事項。乙方工作
1.甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定方案和進度計畫,交甲方審定。
2.指派為乙方代表,負責契約履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.未經甲方同意和所在地房產管理部門批准,不得隨意改變房屋結構和使用性質。
4.與所在地物業管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協定》。
5.嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。
四、材料的供應甲方提供的材料:詳見附屬檔案二《甲方提供的材料、設備清單》本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,必須符合國家標準,有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。並應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經書面認可,可繼續使用,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。乙方提供的材料:詳見附屬檔案三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料,必須符合國家標準,有質量環保合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備,並應得到甲方認可,用於本契約規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、設備,如不符合質量環保要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的`損失由乙方負責
井樁開挖建設施工契約 篇23
發包方(甲方):________________________________地 址:____________ 郵碼____________ 電話____________法定代表人:____________ 職務____________承包方(乙方):________________________________地 址:____________ 郵碼____________ 電話____________法定代表人:____________ 職務____________依照《中華人民共和國民法典》和________市的有關規定,經雙方協商一致,簽訂本契約,並嚴肅履行。
第一條 工程項目
一、工程名稱:________________
二、工程地點:________________
三、工程編號:________________
四、工程範圍和內容:全部工程建築面積________平方米。(各單項工程詳見工程項目一覽表)
五、工程造價:全部工程施工圖預算造價人民幣________元,其中:人工費________元。(各單項工程詳見工程項目一覽表)
第二條 工程期限
一、開竣工日期:依照國家頒布的工期定額,經雙方商定,本契約工程開竣工日期如下:全部工程自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。(各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表)
二、施工前各項準備工作,雙方應根據工程協定書中
第三條規定,分別負責按時完成。
三、在施工過程中,如遇下列情況,可順延工期。順延期限,應由雙方及時協商,簽訂協定,並報有關部門備案。
1.由於人力不可抗拒的災害,而被迫停工者;
2.因甲方變更計畫或變更施工圖,而不能繼續施工者;
3.因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需材料、設備不合要求,而被迫停工或不能順利施工者。
第三條 物資供應
一、全部工程所需的物資按下列第( )項供應方式辦理:
1.特殊材料、統配部管材料及統配部管機電產品,均由甲方負責採購,供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責採購供應。
2.統配、部管材料,由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑合用,特殊材料及統配、部管的機電產品,由甲方負責採購供應至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責採購供應。
3.包工不包料工程,全部材料、設備由甲方採購供應到現場或指定的加工地點。
4.其他方式:
二、由甲方負責供應材料和設備的品種、規格、數量及進場期限,詳見甲方供應材料、設備一覽表。
三、成套設備和非標準設備,由甲方負責辦理申請、訂貨及加工,引進成套設備在交付乙方前,由甲方負責檢驗(甲方委託乙方總包承辦設備訂貨及非標準設備加工,應另簽訂協定)。
四、工程所需材料,如因供應部門規格、品種或材質不能滿足工程要求必須以其他規格、品種代替或加工處理時,應事先先取得原設計單位和甲方同意,並由三方簽訂協定後實行。由於代用或加工而發生的量差、價差及加工費,應按現行規定辦理結算。
五、凡應附有合格證明的材料,在進場時必須由供應方負責驗證;如無合格證明,必須經供應方試驗合格後方準使用,其試驗費用,應由供應方負擔。因建設單位或設計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗,其試驗費用,應由甲方負擔。
六、由甲方負責供應的材料和設備,如未按期供應或規格、質量不符要求,經雙方努力仍無法解決,因此造成乙方的損失,應由甲方負擔。
第四條 工程款結算
一、全部工程造價的結算方式。按下列第( )項規定辦理:
1.以審查後的施工圖預算加增減變更預算進行結算。
2.按施工圖預算加包干係數確定的包乾造價結算,包乾範圍以外的費用;另按有關規定付款。
3.按標準施工圖單方造價包乾結算,包乾範圍以外的費用,另按有關規定付款。
4.包工不包料工程,按預算定額規定的人工費結算。
5.招標的工程,按中標的價款結算。
二、工程款撥付與結辦法,按現行規定辦理(詳見附屬檔案)。
第五條 施工與設計變更
一、乙方要依據國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準以及設計要求組織施工,要全部達到合格。
二、要堅持按圖施工,任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構件的積壓、施工力量和機械調遷等損失,應由責任方負擔:
1.施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方,乙方應以書面形式通知甲方,由甲方在7天內與原設計單位商定,提出修改或變更設計檔案,經甲乙雙方簽訂協定後,方準施工。
2.在施工中,如遇設計變更超出原設計標準或規模時,應在施工前按審批程式重新報批,經審查處審核工程預算,審查投資後,並由甲乙雙方簽訂協定,方可施工。否則,任何一方不得強行施工。
3.在施工中,如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對在建工程,應商定做到安全部位。
4.在施工中,如發現甲方投資不足,不能按時撥付工程進度款,而中途停建、緩建,給乙方造成的損失,應由甲方承擔。
三、乙方應嚴格執行隱蔽工程驗收制度,凡隱蔽工程完成後,必須經過驗收作出記錄,方能繼續進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收,並作好記錄,重大或複雜隱蔽工程,應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收,並辦理隱蔽工程驗收手續。如甲方未屆時參加,乙方可自行檢查驗收,甲方應予承認。
四、甲乙雙方在施工中遇到工程生項,應按定額管理辦法報批。變更工程協定所附的變更預算,應在施工前及時送,做為結算工程款之依據。
第六條 竣工驗收、結算與保修
一、乙方在單項工程竣工前____日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收,如甲方不能按時參加驗收,須提前通知乙方取得乙方同意後,另訂驗收日期,但甲方須承認竣工日期,如再不按時參加驗收,其所發生的管理費和各項損失均由甲方承擔。並償付給乙方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
二、竣工工程驗收合格,從驗收之日起3天內,乙方向甲方移交完畢。如甲方不能按期接管、致使驗收後的工程發生損失,應由甲方承擔。
三、本項工程中的單位工程,如需單獨移交甲方,在移交時,雙方應辦理中間驗收手續,作為該單位竣工工程驗收之依據。
四、在進行竣工工程驗收中,如發現工程質量不符合規定,乙方應負責無償修理或返工,並在雙方議定的措施和期限內完成。經驗收合格後,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方應償付給甲方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
五、工程已基本竣工,如遇某種材料或設備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,經雙方研究同意,可做減項竣工,並對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。
六、竣工工程驗收,以國家頒發的施工驗收規範、技師檢驗標準及施工圖為依據。在進行竣工驗收時,乙方應在驗收前10天向甲方提供以下檔案:
1.增減變更檔案和其他洽商記錄;
2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;
3.工程竣工後,應繪製竣工圖,工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明,提交建設單位存檔。工程變更較大的,可以由建設單位自繪或委託設計單位、施工單位繪製竣工圖。
七、乙方在單項工程竣工驗收後,屬於民用建設項目應於竣工驗收後15天內,屬於工業建設項目,應於竣工驗收後30天內,將竣工結算件送交甲方進行審查。甲方應在接到竣工結算件後,民用建設15天內,工業建設20天內審查完畢,如到期未提出異議,由審定撥款。
八、工程竣工驗收後,乙方對施工的土建工程質量負責保修________年,採暖工程保修
第一個採暖期內。在保修期內,確由施工單位責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故,乙方應負責無償修理。(屬於專業性建築安裝工程按國務院各有關主管部門的特殊規定辦理)
九、工程未經驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量或其他問題,由甲方承擔責任。
第七條 違約責任和仲裁
一、由於乙方責任未按本契約規定的日期竣工,(以竣工驗收合格日期計算)每逾期一天,應償付給甲方按預算造價萬分之一的逾期違約金;屬於包工不包料的,每逾期一天,應償付給甲方按預算人工費千分之二的逾期違約金。
二、甲乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項,如拖期不付,按短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金。
三、實行合理化建議獎和提前竣工獎的,甲乙雙方應根據有關政策的規定,另行協定。
四、建築安裝工程承包契約發生糾紛時,當事人雙方應及時協商,協商不成時,任何一方均可申請各級城鄉建設委員會或雙方上級業務主管部門,進行調解;解決不了的,可選擇下述第( )項處理:
(1)向建築物所在地的仲裁委員會申請仲裁,
(2)直接向人民法院起訴。
第八條 附則
一、預算審查手續,由建設單位將建築安裝工程承包契約(附施工圖預算)送市建設工程契約預算審查處審查。要求鑑證的,可到建築物所在地的區、縣工商行政管理局進行鑑證。
二、在本契約簽訂之前,雙方簽訂的施工準備契約(工程協定書),可做為本契約之附屬檔案。
三、招標工程,按《市建設工程招標、投標暫行辦法》簽訂契約。
四、雙方商定的其他事項:
第九條 契約附屬檔案
一、工程項目一覽表。
二、全部施工圖紙。(契約正本有此附屬檔案)
三、施工圖預算。(契約正本及建設有此附屬檔案)
四、甲方負責供應的材料、設備一覽表。
五、有關協定:
六、有關補充契約:
第十條 契約份數及有效期
一、本契約一式____ 份,甲乙雙方各執正本一份,並分別報送雙方業務主管部門副本一份。
二、本契約自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收並結清尾款後失效。建設單位(發包方):____________________工程負責人:____________________________________年____月____日建工單位(承包方):____________________工程負責人:____________________________________年____月____日
井樁開挖建設施工契約 篇24
尊敬的審判長、審判員,我依法接受原告杭州某工程公司的委託擔任其訴訟代理人,出庭參與訴訟活動,現就其與被告福州某公司建設工程施工契約糾紛一案發表如下代理意見:
一、關於廈門某地水泥中轉站建設項目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進度款。3、因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當全部由被告承擔。
1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉站建設項目工程契約書,20xx年12月14日被告支付預付款,工程正常開工建設。20xx年4月23日,被告以廈門市正對廈門某地港區重新規劃、為考慮不確定因素之風險、減少可能造成的不必要損失為由,單方面通知原告暫緩施工,並同意將契約工期延長因延遲付款的相應天數。【證據1、4、41】
2、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年2月7日樁基工程完工,3月12日,廈門市建築工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告,原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進度款,並且該第三筆進度款逾期達302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)。【證據1、11】
3、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補充協定,將工期約定為自該補充協定生效之日起算150個日曆日,付款方式按原契約約定付款。但被告在20xx年12月20日應當支付第5筆進度款至20xx年4月24日實際付清之日共逾期達126天。【證據11】
4、【被告逾期支付工程進度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設備供應商訂立契約並支付了相應款項,由於被告未能按約支付第6筆工程進度款,導致原告不能向各供貨商支付貨款,被告為避稅考慮,提出簽署三方協定,由各供貨商向其開具增值稅發票才解決主要設備的供貨。以原告與三供貨商契約約定20xx年2月10日發貨至20xx年7月20日訂立三份三方契約權利義務轉移計算,被告付款逾期至少超過160日。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當由被告承擔。【證據2、8、9、11、19】
5、【因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更】因被告方原因,被告在施工過程中多次要求對部分設計進行變更,在20xx年1月20日將原設計的磚混結構固定式的空壓機房變更為鋼結構的機房,20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位,長度約15到20米。因此,因可歸責於被告的設計變更和等待設計方案必然導致工期順延和停工。【證據13、22】
6、【被告逾期供電】原被告在原契約中已約定由被告提供電源,20xx年4月22日,原被告與土建分包商簽訂會議紀要,再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供,系統調試在6月3日完成,但被告直到20xx年10月14日才供電,而原告早已於20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時也證明被告對該工程的生產使用不可能早於20xx年10月14日。即便因原告原因導致工程逾期,也不會對被告使用該工程產生任何損失。【證據1、20、21、23、24、25,法院向翔安供電局調取的供電契約、現場施工單等證據。】
7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉站最終在20xx年9月25日安裝完畢,由於被告逾期至20xx年10月14日才供電,導致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應當認定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉站工程竣工之日。【證據41】
8、【工程量增加】在20xx年3月13日,原被告雙方協定增加了散裝自控系統及控制櫃增改契約、庫底電氣控制遷移工程契約、棧橋管道及橋架敷設工程契約、陸域供電點安裝工程契約、網路電話監控控制系統增設工程契約等5個補充契約總價為100萬元,工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉站工程工期完工。因被告未及時確認新增工程導致停工和工程量增加必然導致工期順延。【證據14、15】
9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程,契約金額為115000元,工期約定30日並需配合生產線施工進度施工,工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗收合格並收到發票後10日內支付百分之95,其餘作為質保金在一年質保期滿後支付。而被告已按約支付了該契約金額百分之95等事實證明了被告認可工程施工進度及工程工期順延的責任在被告方的事實。【證據18】
10、【法律依據】中華人民共和國契約法第二百八十三條 【發包人的責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權要求賠償停工、窩工等損失。
二、 廈門某地水泥中轉站工程質量及性能完全符合契約約定。
1、廈門某地水泥中轉站工程的設計是由原告按被告要求的性能委託國內權威機構某某某某設計研究院進行,其所提供的設計方案及該工程所採購的全部設備和材料均是通過被告的認可後進行的,所以,工程的性能在理論上完全符合契約要求。【證據1、11對賬明細】
2、該工程已於20xx年10月31日通過重車測試後即投入使用至今達19個余月,被告對工程整體運行性能從未提出異議或整改、維修要求,且相關設備及工程按約定已超過一年的保修期,因此,完全可以確定該中轉站的質量及性能符合契約約定。【證據28、29、30、34、37、41】
3、該工程的卸船、中轉輸送及出庫能力主要由負壓抽吸機、螺桿式壓縮機和汽車衡等設備的性能決定,實際運行能力還受水位環境及操作人員的影響,在被告已對上述設備進行驗收,在使用過程中亦未對其性能提出異議的情況下,已有足夠的理由認定該中轉站的性能達到了契約要求。【證據26、45、48】
4、退一步分析,如果該工程相關設備性能沒有達到契約約定,或者質量不合格,則被告肯定要進行維修整改,但是,被告從未有要求原告就工程相關性能進行整改或維修的行為,也沒有在通知原告並在原告拒修的情況下自行進行維修或委託第三方維修的事實,並且在20xx年11月3日確認尚有質保金506942.25元待保修期結束後支付原告,根據被告確認該工程在20xx年10月31日通過測試後投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期,由此可以認定該工程的性能完全符合契約約定並且運行良好。【證據41、44、】
5、根據20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協定約定,原告在與三供貨商簽訂的契約中的債權與債務全部轉由被告履行,那么,即使該工程的相關性能沒有達到原被告契約的約定,那么,有關卸船能力沒有達到契約約定,則被告應當首先與杭州某某有限公司聯繫或要求整改或退貨;有關輸送方面沒有達到契約約定的性能,則被告應當首先與南京某某有限公司聯繫,要求整改或退貨;有關卸料出庫的性能沒有達到約定,則被告應當與福建某某有限公司聯繫,要求整改或退貨;但是,在此之前,被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求,亦未向原告提出對工程中轉輸送方面性能進行維修或整改的要求,由此可以確認,該工程的性能和質量是符合原被告契約約定的。【證據19、48】
6、被告在該工程通過測試後,原告即先後五次發函要求辦理驗收手續,被告對原告要求驗收的函告均未予回復。原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書後,被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明,確認主體工程總金額為9014845元,後期增加1150000元、總計10164845元,累計已付8601899.5元,尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩餘工程款的要求時,被告以原告需提供增值稅發票方可付款來搪塞,在原告闡明契約約定為提供工程發票時,被告才以性能未達標為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉站的質量和性能完全符契約定。被告關於性能未達標及未通過驗收的真實意思和目的是拖延、拒付、剋扣工程款。否則,被告也不會在通過測試、投入使用並辦理結算後又提出未經驗收及性能未達標。【證據11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】
7、20xx年3月13日,原被告雙方協定增加了散裝自控系統及控制櫃增改契約、庫底電氣控制遷移工程契約、棧橋管道及橋架敷設工程契約、陸域供電點安裝工程契約、網路電話監控控制系統增設工程契約等5個補充契約總價為100萬元,20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程施工發包契約金額為115000元,上述6個契約增加的工程款總計1150000元,被告對此部分工程的質量和性能從未提出過異議或維修要求,但被告也拒絕支付此部分工程剩餘的371050元,說明被告關於工程性能未達標或質量不合格只是被告為達到拖延、剋扣工程款的一個藉口。【證據11、15、18】
8、【法律依據】依據最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規定,即使該工程未經竣工驗收或性能有問題,由於被告已投入使用,則被告不得以使用部分質量不符契約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時規定,工程未經竣工驗收,發包人擅自使用,以轉移占有建設工程之日為竣工之日,本工程已在20xx年10月31日通過測試並由被告占有和投入了使用,被告提出所謂工程性能未達標及未通過驗收只是其想達到拖延、拒付、剋扣工程款的目的而找到一個藉口,被告依法應當支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元並承擔其他損失。
三、關於拖欠工程款的數額。
原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書後,被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明,確認主體工程總金額為9014845元,後期增加1150000元、總計10164845元,累計已付8601899.5元,尚欠1562945.5元,原告決算書關於主體工程總額9014845元及後期增加1150000元與被告一致,關於具體每筆款項的支付時間和數額也與被告一致,原告決算書和被告明細賬也完全一致,即被告已支付8704899.5元,尚欠1424945.5元,扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經廈門某地法院調解由被告代付建安的20xx37元,被告實際還拖欠原告質保金和工程款總計1174655.25元。【證據11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調解書】
四、被告提出根據契約約定應當先由原告提供發票才能付款、工程未經驗收、性能未達標等答辯意見是沒有法律依據的。
1、原告此前已就開具發票一事與被告協商,但被告要求原告開具增值稅發票方同意付款並拒絕接受原告的工程發票,原告為此於20xx年6月8日前往被告所在地交涉,但被告不但以要求開具增值稅發票為由拒付工程款,其真實的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發票,而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據證明】
2、由於原告沒有建築施工企業資質,故根據最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規定,原被告雙方簽訂的某某契約(廈門某地水泥中轉站建設項目工程契約書)無效,被告所依據的原告必需先提供發票才支付工程款的約定也是無效的。根據中華人民共和國契約法第56條、57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規定,依法確認該工程質量合格並由被告按雙方結算確認的工程款數額支付拖欠的1174655.25元。至於開具發票是原告的法定義務,依法屬於國家稅務機關管轄範圍,人民法院不能就發票事宜進行處理。原告收到被告支付的全部工程款時會按規定出具工程發票。【證據1、41,法律依據中華人民共和國契約法第57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規定】
綜上,由於被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進度款、被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導致工期順延和原告窩工損失,在工程整體通過測試並運轉良好及原告五次要求辦理竣工驗收後拒絕辦理驗收手續並連續運行生產達一年之久後,以未經竣工驗收和性能不符合契約約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴重損害了原告的合法權益,請求法院根據上述事實以及法院依原告申請查明的事實判決,支持原告的全部訴訟請求。
此致
長樂市人民法院
杭州某工程公司代理人:曾省明
井樁開挖建設施工契約 篇25
甲方:乙方:根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,乙方承接甲方外牆塗料工程施工事宜,經雙方友好協商,簽訂本契約。
第一條:工程概況
1、工程名稱:工程地點:
2、工程範圍:根據施工圖紙和甲方要求負責外牆塗料工程的樣板製作、材料供應和施工、檢測驗收及維護等;
3、承包方式:包工包料包檢測驗收合格;
4、質量等級:按照國家有關規範進行檢測驗收,乙方承諾工程項目均達到國家驗收標準的優良等級。
第二條:工程期限
一、本契約工程分四個施工段,詳見下表:工程名稱施工段工期(日曆天)外牆塗料a棟25b、c棟25d、e、f棟25g-棟25備註:
①本契約工期均含節假日及驗收時間。
②具體開工時間以甲方開工通知為準,工期自甲方開工通知確定的日期起計算。但乙方的施工工期應不影響土建施工總進度工期,乙方應根據雙方共同確認的工程進度計畫進行施工。
二、如遇下列情況,經甲方及監理蓋章確認後,工期相應順延:
1、工程量變化較大和設計變更較大而影響施工進度;
2、非因乙方原因,施工中停電造成一天內連續停工累計超過8小時以上,影響正常施工的;
3、不可抗力因素;
4、乙方在以上情況發生後5天內,就延誤的內容向甲方代表提出報告,逾期不辦理視為放棄。非上述原因,工程不能按契約工期竣工,乙方承擔違約責任。
第三條:契約價款
一、本契約總暫定總價為人民幣元。其中:
1、b施工段暫定總價為人民幣元整;
2、a棟施工段暫定總價為人民幣元整。金額組成詳見下表(人民幣:元):工程名稱施工段暫定面積(㎡)包乾單價(元㎡)暫定總價(元)外牆塗料ba棟合計備註:
①綜合包乾單價包含本工程的材料費、人工費、機械費、與土建配合協調中乙方自身所發生的費用、稅金、驗收費等所有費用。但不含外架使用費,超出工期範圍的外架使用費由乙方承擔,根據實際使用天數按天計算。
②乙方按施工圖進行施工並按實際施工面積計算工程量,以契約約定綜合包乾單價進行契約結算。
二、支付方式契約按b、a棟兩個施工段分段進行施工及支付工程款,在符合契約約定的付款條件,且乙方向甲方提供等額合法稅務發票後五個工作日內,由甲方或甲方委託的單位按乙方在本契約中提供的銀行賬號以轉賬的方式向乙方支付。各施工段的付款條件如下:
1、甲方發出開工通知,乙方材料、人工進場,且完成相應施工段膩子層施工並經甲方及監理方驗收合格後,支付該施工段契約暫定總價30%,分別為:b為人民幣元整a棟為人民幣元整
2、相應施工段所有工程竣工,經甲方、監理方驗收合格交付甲方後,支付該施工段暫定總價的50%,同時甲方暫扣除該施工段暫定總價3.5%的配合費,實際支付分別如下:
1)甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費後,實際支付給乙方該施工段的工程款分別為:b為人民幣元整a棟為人民幣元整
2)甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費,分別為:b為人民幣元整a棟為人民幣元整
4、工程結算:按本契約確定的綜合包乾單價和實際施工面積進行契約結算。
5、本契約所有工程經質檢部門整體驗收合格,乙方按約定提交竣工資料,雙方進行結算,甲方扣除質保金和配合費後,付清工程餘款。
6、工程質保金為契約結算總價的3%。質保期內,乙方按約定履行保修義務、工程無任何質量問題,質保兩年後,甲方將質保金按實結算後退還給乙方(不計利息)。
7、工程配合費為契約結算總價的3.5%,經雙方按實結算後,根據暫扣除的配合費進行多退少補。
第四條:工程變更因土建設計變更引起本契約項下工程量增加或減少的,乙方應於變更發生後____日內將相關資料上報甲方及監理方審核確認。否則,對乙方因變更而增加的費用,甲方不予認可。
第五條:工程質量
一、工程樣板製作:外牆塗料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三種樣板:基層膩子(兩道:粗型、細型各一道)、底漆層(一道)、外牆漆面層(兩道),各種樣板需分層留樣並經甲方、監理方驗收合格後,乙方方可正式施工。
二、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明檔案、設計變更、樣板要求和國家、地方頒發的建築工程規範標準等進行施工,並接受甲方現場派駐代表的監督。
三、乙方需按約定採購材料,符合圖紙要求和國家規定標準,並提供產品合格證、使用說明書、性能檢測報告等,所購材料經甲方、監理方檢查確認後,乙方才能施工使用,不符合要求的,乙方負責運出施工場地並重新採購.
四、外牆塗料工程符合以下規定,以乙方提供的塗料樣品進行驗收:塗料名稱顏色色號生產廠家外牆專用膩子(兩道)有限公司水性底漆(一道)彈性抗污塗料(兩道)備註:
①基層膩子為兩道:粗型、細型各一道
②外牆塗料塗刷紋理為細紋(以樣品驗收),必須具有遮蓋力,耐紫外線,抗酸鹼,不變色,不起泡,無粉化,無龜裂,不脫落,可清洗等。
第六條:工程驗收
一、外牆塗料工程報驗。材料進場及施工過程中,乙方需向甲方報驗的內容為:
1、進場材料報驗;
2、抹灰基層質量和含水率測定報驗(正式施工前報驗);
3、打底膩子基層質量報驗(膩子施工完成後,封閉底漆施工前報驗);
4、抗鹼封閉底漆層質量報驗(封閉底漆完成後,罩面漆施工前報驗);
5、成品質量報驗(兩道罩面漆完成後報驗)。甲方及監理方進行上列各項驗收,如驗收不合格或驗收手續不全,甲方可以要求乙方返工直至驗收合格,工期不順延;因此造成工期延誤的,按契約暫定總價3‰天計收違約金,並賠償因此給甲方造成的損失。
二、工程綜合驗收
1、以國家頒發的工程施工及驗收規範、工程質量檢驗評定標準及施工圖紙、施工技術檔案、樣板要求等為依據,由甲方、監理方、市建設工程質量監督站等部門進行驗收。
2、甲方在接到乙方驗收通知之日起7天內組織竣工驗收。工程驗收合格後貳天內,乙方將該工程移交給甲方。甲方未在約定時間內組織驗收的,工期順延。
3、工程未能通過驗收的,乙方在甲方要求的時間內整改至驗收合格,工期不順延;因此造成工期延誤的,按契約暫定總價3‰天計收違約金,並賠償因此給甲方造成的損失;工程經過貳次以上(含貳次)未能通過驗收的,另行向甲方支付違約金人民幣壹萬元(10000.00)次的處罰。
第七條:工程質保
1、本契約工程質保期為________年,自工程驗收合格交付甲方之日起計。質保期內,凡因產品和施工造成的質量事故和質量缺陷由乙方負責無償保修和承擔甲方及客戶的一切損失損害賠償責任,工程保修條件、範圍等按甲方確認的質保書和國家有關規定執行。
2、質保期內,如膩子層或油漆層出現開裂、起皮、脫皮、變色、泛鹼,流墜等質量問題,乙方應按甲方要求負責返修直至再次驗收合格,如屬於大面積返修(累計2㎡以上),再次驗收合格後工程質保期重新計算(即返修合格後再保修________年)。
3、質保期內,工程發生質量問題,乙方應在接到甲方或用戶通知後24小時之內到現場進行維修,否則甲方有權扣收質保金,並自行維修處理,相關費用由乙方承擔。
第八條:甲方工作
1、甲方提供本工程相關的施工圖紙、設計效果圖,確定顏色色號。
2、提供乙方施工所需用水、電源,水電費由乙方承擔;可提供設備材料放置場地。
3、協助協調主體施工各方的關係及對工程工序的整體調度。
4、對乙方施工的工程,甲方工地代表負責進行監督,對不合格的工程(工序)甲方有權責令其返工或停工,因此造成的經濟損失由乙方承擔。
第九條:乙方工作
1、本契約簽訂生效後三天內,將本工程的施工組織設計、詳細的施工工藝流程等交給甲方、監理方審定。
2、熟悉施工圖紙,按圖施工;自行負責場內的各種水平和垂直運輸。
3、嚴格遵守安全施工、防火等規範和制度,承擔施工中造成的事故責任和費用;做好現場自身範圍內的保衛和垃圾清理等工作。
4、工程竣工驗收交付甲方前,乙方承擔材料設備和工程成品的保管責任,保管期間發生丟失或損壞,乙方承擔重置和修復責任。甲方提前使用發生的損壞,由乙方進行維修,材料費用由甲方承擔。
5、因施工需要,乙方須對建築物某些局部結構、園藝設施或設備管線等進行破壞性施工的,應與甲方協商,經甲方同意後方可施工,並在甲方要求的時間內恢復原狀。
6、乙方的施工隊伍必須遵守國家相關規定,服從甲方的現場管理安排,使施工能正常進行;否則乙方承擔因此給甲方和土建承包方造成的損失,甲方有權對乙方處以人民幣1000元次的罰款。
7、工程竣工驗收合格後十天內,乙方提交完整合格的竣工資料一式三套給甲方。
第十條:違約責任
1、契約簽訂生效後,契約的任何變動均需雙方協商後以書面形式確定,一方擅自變更或終止契約,則需向守約方支付契約暫定總價的20%作為違約金,即人民幣元整,並賠償由此給守約方造成的損失。
2、甲方應按約定支付工程進度款,因甲方原因未按約定付款的,超過約定期限7天后,每逾期一天,按逾期應付款的向乙方支付違約金。
3、非因甲方原因,乙方不能按約定工期完工的,每延誤一天,按契約暫定總價的千分之三向甲方支付違約金;延誤時間累計超過10天的,甲方有權解除契約,乙方需向甲方支付契約暫定總價20%的違約金,因此給甲方和土建承包方造成的全部損失均由乙方承擔。非因甲方原因造成工期延誤的,甲方支付工程款的時間相應順延。
4、未經甲方同意,乙方擅自拆改原建築物結構或設備管線等的,承擔由此造成的經濟損失和事故責任(包括罰款),賠償由此給甲方和土建承包方造成的損失,並在甲方要求的時間內修復完整。
5、乙方未按約定交付各類資料,經甲方一次催告後____日內仍不移交齊全的,視乙方延誤工期,按本契約有關工期延誤違約條款處理,並仍有交付資料的義務。
6、本契約簽訂後,未經甲方同意,乙方不得轉包工程。否則,乙方向甲方支付轉包違約金人民幣拾萬元整(100,000.00),並賠償由此給甲方造成的損失。
7、乙方違反本契約約定而需要承擔的違約金和賠償金等款項,甲方均有權直接從工程款中扣收,不足部分由乙方另行支付。
8、雙方均不需對不可抗力因素造成的損害承擔責任。不可抗力發生之後,乙方應迅速採取措施,儘量減少損失,並在24小時內向甲方通報災害情況。災害繼續發生的,乙方應每隔5天向甲方報告一次災害情況,直到災害結束。
第十一條:其它
1、契約履行期間,雙方發生爭議時應先協商解決。若協商不成,可向項目所在地的人民法院起訴。
2、本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。本契約壹式伍份,甲方執叄份,乙方執貳份。
3、契約附屬檔案為本契約的組成部分,與本契約具有同等法律效力,契約附屬檔案表如下:序號附屬檔案名稱頁數備註1售後服務承諾書1附屬檔案一2乙方相關材料附屬檔案二甲方:乙方:法定代表人:委託代理人:委託代理人:審核人:開戶銀行:經辦人:銀行帳號:聯繫電話:聯繫電話:傳真:傳真:____日期:日期
井樁開挖建設施工契約 篇26
甲方:(簡稱甲方) 乙方:(簡稱乙方)
為了解決都勻市城市名品小區住戶通信需求,按照(20xx)003號《黔南州通信行業駐地網聯合辦公室檔案》精神,對小區FTTH綜合接入工程地蚝施工安裝,經甲、乙雙方友好協商,根據《中華人民共和國契約法》達成本協定。
一、工程概況
(1)工程名稱:都勻市城市名品FTTH綜合接入工程。
(2)工程內容:以設計方案為準。
二、施工規範要求
乙方必須按照《黔南州住宅小區及商住樓通信配套設施建設規範》施工。
三、施工費用
經甲、乙雙方協商工程採取包工包料施工,工程總承包價為人民幣:壹拾貳萬元整(120xx0.00元整),施工費用為一次性包乾工程。
四、付款方式
工程竣工驗收合格後按照通信行業相關規定開具建安發票,十五日內一次性付清工程款人民幣:壹拾貳萬元整(120xx0.00元整)。
乙方指定的銀行帳戶如下:
開戶銀行:貴陽銀行股份有限公司匯通支行
開戶名稱:貴州天勤通通信工程有限公司
帳號:101177
五、雙方責任及義務
1、甲方
(一)、甲方負責安排專人進行協調工作,並確認規劃通信線路走向,避免與其他項目交錯影響施工。
(二)、甲方負責審核路由按按規劃設計要求施工。
(三)、在不影響甲方施工進度情況下,如因其他施工單位原因,造成通信線路損壞,甲方負責協調施工單位賠償乙方的材料、人工及相關損失。
(四)、非甲方施工原因造成的通信線路損壞,甲方概不負責。
(五)、甲方在施工過程中,發現有危及通信光、電纜安全時,應事先通知乙方,採取必要的安全措施。
2、乙方
(一)、嚴格執行操作規程、安全文明施工,在施工過程中所有安全事故及經濟糾紛均由乙方自行負責承擔。
(二)、按照通信行業相關規範和技術要求組織施工,在通信行業主管部門的監管下按時保質保量完成工程。
(三)、負責提供工程範圍內及現狀光纜位置圖給甲方。
(四)、乙方須在契約約定的時間內保質保量的完成安裝工程,由於乙方原因造成工期延誤,損失由乙方負責。
(五)、乙方負責協調辦理電信運營商驗收、外線信號接入事宜的相關手續,並保證整個小區電信通信暢通使用。
(六)、乙方負責管理本工程施工垃圾及施工損壞的牆面的修復。
六、施工工期
施工工期為45天,設計審批通過次日起開始計算工期,如因甲方協調等原因造成工期延誤,施工工期進行順延。
七、未盡事宜雙方另行友好協商,因本契約發生爭議,雙方友好協商解決。
八、本協定一式四份,甲、乙雙方各持二份,經雙方簽字蓋章後生效,供雙方共同遵守。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
井樁開挖建設施工契約 篇27
甲方:乙方:根據《民法典》和《公路建設施工承包契約條例》及公路工程建設的有關規定,結合村道公路建設工程的具體情況,甲、乙雙方就該契約段公路工程,在平等互利協商一致的基礎上達成如下契約條款,共同遵守執行。
一、工程名稱和地點
1、工程名稱:鎮村村級道路
2、工程地點:____縣鎮村水泥路面途經該村
五、
六、
七、九社,終點為鄰遂路路口到加工房止。
二、工程承包範圍及內容該段工程為水泥路面,要求路面平整。水泥路面以寬度3.5米、厚度20公分為準,混泥土標號為C30,水泥路面選用325型號的和平水泥或者金九水泥;鋪墊連沙石厚度10公分、寬度4.5米,需要連沙石400方;路基以有效路面4.5米為準;涵洞共有兩處,要求管洞長7米,口徑32公分;鄰遂路至村道路路口處降至鄰遂路到村道路斜面平行,要有直線距離;劉代銀屋後需降坡度一米,寬度6米,長30米,土方用來填梁瓊容屋後和張田坎處;張傲田和唐兩邊做堡坎,路基寬以現有的實際路面為準,做堡坎的材料用塊石。
三、承包方式本工程採取包工、包料、包質量、包工期、包安全的承包方式。
四、工程造價根據工程量、測算本契約段工程承包總造價為人民幣萬元整(小寫: 元)
五、工程施工工期本契約施工工期為 天,(雨天除外),________年____月____日開工,於________年____月____日竣工。
六、甲、乙雙方的權利,義務
1、甲方的主要權力、義務。
(1)甲方的主要權利乙方派出代表在施工時對材料和路面質量進行監督。
(2)甲方的主要義務嚴格按照施工規範進行施工,保證工程質量。在施工過程中,如發現材料不足或者路面沒有達到標準,應及時提出。
2、乙方的主要權力、義務
(1)乙方的主要權利。有權自行採購所需材料及施工人員的調度。
(2)乙方的主要義務甲方接到乙方驗收申請後,在短時間內組織有關人員進行驗收。按照雙方協商的要求負責組織施工人員對該村路面的施工。
(3)制定安全技術措施,在施工時出現的任何安全事故甲方概不負責。
七、違約責任本契約簽字蓋章後生效,雙方都要認真履行契約條款,如一方有違約行為,則按契約約定的條款執行(違約方賠償對方總造價 %的違約金),並按照《民法典》的有關條款追究違約方的責任。
八、附則
1、本契約一式三份,契約雙方各執一份,鄉鎮存檔一份。
2、契約雙方及社員代表簽字蓋章後生效,結清工程款後,契約自行終止,本契約未盡事宜,經雙方協商簽訂補充協定。甲 方:乙 方:社員代表簽字:________年____月____日
井樁開挖建設施工契約 篇28
帷幕灌漿施工契約範本
工程總承包方:
項目作業承包方:
證件號碼:
經甲、乙雙方協商,庫帷幕灌漿工程施工由乙方承擔,簽訂意向如下:
第一條工程概況
1工程名稱:
2工程地點:
3承包項目:帷幕灌漿工程
第二條承包方式和內容
1、承包方式:
單價承包
2、承包主要工作數量:
4、承包單價(或總價):
5、單價組成:
第三條價款結算
1、契約簽署後甲方撥付乙方___ 元(大寫:____)預付款。乙方收到甲方付款後五天內進場。在施工期間,乙方每月二十日向甲方遞交已完成工程量報告,甲方根據監理工程師審定的工程量,確定結算工程量,進行工程款支付。
2、乙方承包單價中包含社會統籌及意外傷害保險等費用。
3、稅金由甲方承擔。
第四條甲方的責任與義務
1、甲方編制總體施工組織設計,全面負責工程進度、工程質量、施工技術、安全生產等管理工作,統一規劃乙方的施工生產和生活臨時設施等平面布置。
2、甲方統一向發包單位領取工程技術檔案和施工圖紙,按時供給乙方。
3、甲方負責辦理單位或分部工程開工報告,組織圖紙會審和技術交底。
4、甲方負責組織並參加分包項目的隱蔽工程驗收、分部工程驗收和竣工驗收。
5、甲方配合監理工程師監督檢查乙方施工過程中的質量,有權暫停不符合施工規範的施工程式。工程質量如達不到規範或設計要求,甲方有權指令乙方停工整改。
6、甲方以書面形式向乙方提供並交驗水準點與坐標控制點。
7、甲方向乙方提供施工場地周圍地下管線、鄰近建築物、構築物及文物等資料,並協助乙方進行處理和實施保護工作。
8、甲方負責統一規劃和管理施工現場,為實現文明施工目標創造條件。
9、甲方負責檢查施工安全,有權停止、糾正不符合安全規定的施工行為。
第五條乙方的責任與義務
1、遵守國家與地方的有關法律法規,並保證甲方免於承擔由於乙方違反上述法律法規而產生的經濟、法律責任。
2、乙方應對施工人員進行崗前教育,增加全體人員的質量意識、職業健康安全及環境保護意識。
3、依據設計圖紙和甲方要求,編制施工組織設計和總進度計畫,並向甲方申報投入此工程施工的負責人、技術人員和施工設備等明細表。
4、施工期間,乙方在每月二十日向甲方申報下月計畫安排和生產完成情況月報表。
5、施工期間,乙方負責自己施工成品或半成品的防護工作,直至驗收完成。
6、乙方必須設專人從事質量、安全管理、環境保護工作,並接受監理工程師及甲方的監督檢查。
7、乙方施工現場必須整潔,做到工完場清,積極配合甲方進行現場管理,達到對環境、健康等各項要求,確保文明施工。
8、乙方必須自行完成分包項目,不得再進行分包或轉包。
9、乙方必須支付施工生產中實際發生的民工費用,否則因此產生的一切責任有乙方承擔。
第六條工程質量
1、分包項目的工程質量必須達到優良等級。
2、乙方必須建立健全質量保證體系,完善質量檢查制度,嚴格按設計圖紙和施工規範要求,對工程使用的材料、施工工藝進行全過程的質量檢查,並詳細的填寫質量記錄。
3、乙方根據國家質量驗收規範、評定標準和甲方要求,及時整理各類質量記錄,圖表等資料,並及時移交給甲方。
4、乙方應精心組織施工,保證工程質量。如質量不合標準,必須返工修理,其經濟損失由乙方承擔;工程質量低劣又無法挽救的,應由乙方負責賠償全部經濟損失。
5、質量評定仲裁部門為質量監督行政主管部門。
第七條安全生產
1、分包項目的施工安全要求:安全生產無事故。
2 、甲方對乙方承擔的工程項目做安全交底,並進行監督檢查,乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度,嚴格遵守安全操作規程,對甲方提供的安全設施,經檢查合格方可使用。
3 、乙方違反《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》,不執行《安全生產技術》標準,危害工程施工安全、危及他人生命及財產安全或造成人員傷亡事故,乙方承擔全部責任。
第八條本意向書一式貳份,甲乙雙方各持一份。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
代表人(簽字):
代表人(簽字):
簽訂日期:
年月日