成片小區建設施工協定書

成片小區建設施工協定書 篇1

甲方:____________________________

乙方:____________________________

甲方為改善居住條件,在自家院內新建一棟兩層住房,經雙方協商,承包給乙方施工建設。依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,結合房屋具體情況,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項協商一致,訂立本契約。

第一條:承建項目

1. 工程名稱:________________________。

2. 工程結構:底框磚混結構房屋一棟,一樓一底共兩層。

3. 建築面積:約310㎡(最後以實際建築面積為準)。

4. 工程內容:乙方按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求承建房屋主體工程,包括牆體、梁、柱、樓梯、樓面施工、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及一樓地面、門前台階施工。

第二條:承包方式及費用

1. 工程包工不包料。甲方負責採購施工所需的建築材料,乙方負責施工,並負責所有施工用具設備。

2. 施工費用:按建築面積甲方付給乙方每平方米________元(大寫____________元整),澆灌好一層合格後預付____萬元,工程結束驗收合格後全部結算付清。

第三條:工程質量要求

1. 整個工程應按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求施工,達到國家建築施工規範要求。牆體、梁、柱水平度、垂度相差不超過

1.5cm。

2. 房屋內部按甲方草圖布局,工程施工中科學合理放線,具體尺寸需要變更時,甲乙雙方共同協商處理,每一道施工環節需經甲方驗收合格後方能進行下一施工環節。

3. 若乙方施工中質量不合格,一律拆除重新施工,所造成的施工費及材料費損失由乙方負責。

第四條:工程工期

1. 經雙方協商,工程從澆灌鋼混柱之日起,兩個月完工(日期為____________年_________月_______日____________年_________月_______日)

2. 在保證工程質量的前提下,因為下雨和建築材料拖延,交房日期可順延;若由於乙方人為原因工程延時或故意拖延工期,甲方扣除乙方施工費,延時一天扣除施工費____________元(大寫__________________元整)。

第五條:安全責任

甲、乙方共同提高安全意識,乙方必須嚴格按照《安全生法》,勞保措施,施工防護措施到位,安全規範施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現病、傷、亡,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不承擔任何責任和費用。

第六條:雙方責任

1.甲方負責在______月______日前完成地基開挖,石腳支砌,地基回填,準備好水路電路,確保乙方按時施工。

2.乙方在施工工程中,必須聽從甲方提出的意見和建議,在保證工程質量的前提下,堅持節省、不浪費的原則,不能隨意帶走甲方的任何建材。

3.施工前,乙方應將工程材料預算(水泥、磚、鋼筋、沙石等數量、門窗尺寸尺寸等)告知甲方,以便甲方及時採購;施工中,工程需增減用料時,甲乙雙方共同協商。

4.甲方應按照約定時間支付乙方施工費用,乙方不得長期停工或提出多加工錢等無理要求,否則本契約終止。

5.施工中本契約未盡事宜,雙方共同協商處理。

6.本契約自簽訂之日起生效。本契約共二頁,一式兩份,甲乙雙方各保存一份。

甲方(簽章):___________________乙方(簽章):___________________

____________年_________月_______日____________年_________月_______日

成片小區建設施工協定書 篇2

甲方:___________

乙方:___________

甲乙雙方本著平等互利、協商一致的原則,就劉莊居委會綜合樓工程使用的 塔機的組裝、拆除工作達成一致,依據民法典的有關規定,甲乙經雙方協商,特簽訂本契約,以便雙方共同遵守。

一、施工地點:___________

二、施工內容:___________

三、施工工期:

1、塔吊組裝工期:組裝工期為3天,開工日期為________年____月____日,________年____月____日達到運行條件。

2、塔吊拆除日期:拆除日期為2天,初定於________年____月至____月期間,甲方提前____日通知乙方進場。

四、工程質量:技術標準達到設備安裝說明要求,並通過政府有關檢定部門的檢查驗收,即辦理完吊車使用證,達到運行條件。

五、工程造價:本工程總造價 。其中包括塔吊構件運至安裝地點發生的場內二次運輸費。

六、結算方式:乙方施工人員進場後____日內,甲方支付總額的30%預付款;塔吊組裝、調試完畢。並辦理完塔吊準用證後____日內甲方再支付總額的20%;進入拆除階段,乙方施工人員進場一周內,甲方支付契約總額的20%;塔吊拆除完畢並裝車運走後一周內,甲方支付總額的10%,餘額20%在三個月之內付清。

七、雙方責任和義務:

1、甲方應按本契約約定支付工程款項,確保按計畫將工程所需的所有設備和構件分批次發運到施工現場,同時協調現場道路及場地以保證安裝施工進度。如因甲方原因延誤乙方安裝,工期相應順延。

2、甲方應提前五天將設備和構件進場時間通知乙方,以方便乙方組織施工。

3、甲方負責按照裝車單進行清點、驗收。並負責設備在裝卸車、組裝及拆除期間的保管工作。設備如發生丟失或損壞,由責任方承擔。

4、甲方負責提供塔吊所有的設備及構件,並為乙方提供一台電焊機(含把線)和二套氣割工具,負荷試車所需的荷重由甲方提供。

5、安裝及調試所用的其他施工機具、臨時設施和負荷試車所需的其他物品均由乙方負責。

6、乙方於開工前____日內向甲方提供組裝及拆除施工組織方案。

7、乙方負責施工過程中的各項管理工作,由乙方自身原因造成的人身傷亡及設備事故由乙方負責。

8、安裝及拆除技術及施工安全由乙方負責,並保證吊車在安裝後運轉安全、可靠。

9、乙方在施工期間須服從甲方及業主方的相關管理規定。

10、塔吊安裝後,由乙方負責進行負荷試車,並辦理當地使用許可證,甲方予以協助。同時,向甲方提交一份安裝原始記錄。

11、塔吊安裝後,由乙方負責現場的卸車和二次倒運,並協助甲方按照裝車單進行清點、驗收。在裝卸車、安裝及拆除過程中造成設備損壞,由乙方負責賠償。

12、塔吊拆除時候,乙方須將各構件進行編號,構件上做好標記,裝車後向甲方提供兩份構件清單及裝車單。

13、乙方不得將本工程轉第三方施工,如有違反,甲方有權終止契約,並享有向乙方提供索賠的權利。

八、違約責任:

1、因乙方施工質量問題造成塔吊無法辦理準用證或塔吊無法正常運行,由乙方承擔全部責任,並賠償由此給甲方造成的損失。

2、因乙方自身原因造成塔吊組裝工期延誤,乙方應賠償由此給甲方造成的損失。

3、如乙方未能按約定工期完成拆除任務,須賠償甲方因此造成的的租金損失。

4、如因甲方原因使設備拆除工期延誤,工期順延;如造成乙方停工五天以上,甲方支付超出部分的停工損失。

九、糾紛處理辦法:本契約在履行期間如發生糾紛,雙發可協商解決;協商不成的,可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

十、不可抗力發生時,遵從國家相關法律法規。

十一、本契約一式四份,雙發各持兩份。

十二、上述條款未盡事宜,雙方另行協商解決。

甲方:___________乙方:___________

代表:___________代表:___________

電話:___________

日期:___________日期:___________

成片小區建設施工協定書 篇3

甲方:_____________________ 乙方:_____________________

地址:_____________________ 地址:_____________________

電話:_____________________ 電話:_____________________

茲_____________(以下簡稱甲方)委託__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下:

一、工程依據和技術指標

1.發電機組型號:_____________ ;冷卻方式:_____________;台數:_____________。

2.技術指標

根據(《國家城市區域環境噪聲標準》GB3096-93)和《工業企業廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級:_______db(A)。

評價點位置:__________________________________________

所屬區域:____________________________________________

噪聲標準:白天________db(A);晚上________db(A)。

注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據GB3096-93規定,測量點選在受影響者的居住或工作建築物外1米,傳聲器高於地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。

二、噪音治理要求

1.噪音治理措施應當經濟、有效、可靠,外表整齊美觀。

2.噪音治理措施,不影響機組操作、維護、並應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量,以保證發電機正常運行。

三、噪音治理措施

採用機房全封閉,隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。

四、承接方式

乙方承接甲方柴油發電機的噪聲治理技術工程服務,承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。

五、完成期限

在契約簽定,乙方收到第一期款五天內運料進場施工,整個噪音控制工程在________天內完成交付驗收使用。

六、施工條件及協作事項

________________________________________。

七、工程費用及支付辦法

總工程費用為:________________

付款方式:契約簽定時交付定金________;主材料進場後付________;工程完工後________天內付清餘款。

八、其它

1.若甲方無故不按時按額交付工程款,則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。

2.在契約履行、工程施工過程中,如有異議,雙方應本著保證工程質量,保證使用要求及施工過度的原則,協商解決。

3.本契約一式兩份,甲乙方雙方各執一份。一經簽訂,起法律效力。未盡事宜,雙方友好協商解決,如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。

委託方(甲方):________________

承接方(乙方):________________

簽訂時間:______年______月____日

成片小區建設施工協定書 篇4

甲方:______________________

乙方:______________________

依照《中華人民共和國民法典》及國家相關法律、法規和公司檔案相關規定,遵循平等、自願、公平和誠信的原則,甲、乙雙方就_______(工程)勞力施工承包事宜協商達成一致。訂立本契約。

第一條 工程概況

工程名稱:______________

工程地點:______________

第二條 工程承包範圍

___________________________________

第三條 工程工期

1.計畫開工日期:_______年_______月_______日,計畫完工日期:_______年_______月_______日,總日曆天數_______天;

2.主要節點工期:___________________________________。

3.乙方應無條件執行甲方的進度計畫安排(包括新調整的進度計畫)。

第四條 工程質量標準

所承包工程範圍內的工程質量必須達到_____________________。

第五條 組成契約檔案及解釋順序

組成本契約的檔案及優先解釋順序如下:

1.本契約;

2.本契約附屬檔案;

3.招投標檔案;

4.本工程施工圖紙及國家現行或行業標準規範;

註:上述檔案應互為補充,在契約中出現含糊不清或不相一致時,按上述順序解釋,不能清楚解釋時,在不影響工程正常施工進度的情況下由雙方協商解決。

第六條 標準規範

本契約適用標準規範:______________________________________。

第七條 甲方責任和義務

1.負責統一制定各項管理目標,組織編制施工計畫、物資需用量計畫表,實施對工程質量、工期、安全生產、文明施工、計量檢測、實驗化驗的控制、監督、檢查和驗收。

2.負責與業主、監理、設計及有關部門工作聯繫,協調現場工作關係。

3.根據工程情況要求乙方增減施工人數,滿足施工生產需要。對施工質量底劣、技術差、不服從指揮、有違法亂紀行為的人員予以清退。

4.及時提供由甲方供應的施工機械設備、周轉材料。

5.按本契約約定,向乙方支付勞動報酬。

6.統籌安排、協調解決乙方施工人員生活臨時設施、用水、用______________其費用:

7.協助乙方辦理現場施工人員出入證件,其費用由乙方自理。

第八條 乙方責任和義務

1.遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方企業的相關規章制度,做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。

2.嚴格按照設計圖紙、施工驗收規範、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準,對本契約勞務承包範圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計畫要求(包括調整後的計畫),合理組織,科學安排作業計畫,投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由於自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。

3.應按招標檔案要求和承諾的管理人員、安全員(持證)保質保量到位。技術工人必須按國家規定持上崗,技工必須有職業技能操作證,持證率達到100%。特殊工種必須有特種作業操作證,持證率達到100%

4.服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理:接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況;

5.做好施工場地周圍建築物、構築物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞,應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款;

6.按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施;

7.按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動契約》並按契約所約定的條款支付務工人員工資(務工人員工資每月造冊備案),承擔因此項工作不到位而引起的糾紛或當地相關行政部門的處罰及責任後果;

8.為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品);

9.進場施工人員要求具備思想素質好、身體健康、技術熟練等條件;禁止18歲以下的未成年人和55歲以上的老人及體弱病殘人員;禁止使用不法人員,乙方應承擔因使用以上不合格人員而引起的責任和後果。

10.甲方在資金暫時不到位,業主未能按時拔付工程款的情況下,乙方不得因此而影響正常施工,不得聚眾鬧事,做到對甲方的諒解。

第九條 環境保護、安全生產和文明施工

1.甲方應集中組織對乙方進場施工人員進行安全生產、文明施工、環境保護以及公司相關制度等方面的教育;依據國家法律法規及公司相關規章制度、監督、監控乙方的相關工作實施情況,使其體系有效運行。

2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全施工標準進行施工;加強對現場操作工人的安全教育;認真落實安全措施,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患,確保全全生產;隨時接受安全檢查人員依法實施的監督檢查。由於自身安全措施不力及違章操作造成事故,承擔一切責任後果和經濟費用。

發生安全事故,乙方應按有關規定立即上報甲方有關部門,同時按國家有關法律規定對事故進行處理。

3.乙方就嚴格執行建設主管部門及環保、消防、環衛等到有關部門對施工現場的管理規定,做到文明施工;保證施工現場整潔有序,符合文明施工的有關規定和要求,維護甲方良好的企業形象,並承擔因違反有關規定造成的損失和罰款。

加強現場管理,採取一切適當的措施,保護現場內外環境,限制由施工作業引起的噪音或其它污染;避免對公眾和第三方財產造成損害和妨礙。

第十條 材料、設備供應與管理

1.甲方提供給乙方使用的周轉材料實行調拔制,根據工程計畫需要向乙方提供。

2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供應的材料、設備(包括領用、保管、裝卸、退庫、辦理相關手續、按甲方指定的場內地點歸類堆放);因保管和使用不善發生丟失、損壞,乙方應按領用時的價格賠償。

3.材料按預算分折量對乙方實行限額領料,乙方應合理用料、注重節約。如材料使用超出預算用量,則超出部分的費用由乙方承擔;材料節約部分,由甲乙雙方按_______比例分成。

第十一條 承包方式、價格及包含的內容

1.承包方式及單價:________________________________________。

2.承包價格所包含的內容:

承包價格包括施工期間乙方的各類風險及施工人員工資和調遣費:小型機具費用;各類材料的場內二次倒運;自然氣候影響停水、停電、待料等不可預見工日費用;包括周轉材料的領用、裝卸、看護、保管、退庫;勞動保護用品費用(安全帽、安全帶、手套等);安全防護設施的搭拆(安全網、防護欄桿、防護棚等);

文明施工費用(包括上級部門對現場的各類檢查所發生的臨時用工);承包工程範圍內的配合測量放線、材料試驗、電工、機械設備維修和安裝拆卸配合用工;預防一般性自然災害所採取的措施用工費用;

3.本契約單價為一次包死價格,在契約實施期間不因其它因素變化而調整變動。

第十二條 結算辦法及付款方式

1.每月_____日由甲方按乙方實際完成工程量(或按工程進度節點)結算勞務承包費,_____日按契約價款結算完畢,交甲方財務部門作為支付勞務承包費用的依據。

2.甲方不預付乙方生活費用,勞務承包費用按月支付(或按工程進度節點),付款時間為業主付款後,支付上月結算款的_______%.所承包工程完工後付結算款的_______%,餘款_______%待所承包承包工程完工驗收達到契約要求後付清。(結算款支付額以扣除勞務管理費後的數額為基數)

3.在每月的承包費結算中,應扣除乙方向甲方勞務公司應繳納_______%的勞務管理費。

第十三條 施工驗收

1.乙方應按本契約約定的質量標準組織施工,確保施工質量。施工完畢,乙方應及時向甲方提交自檢報告,通知驗收;甲方應當及時對乙方施工成果組織有關部門進行初步驗收,驗收合格後再進入下道工序施工作業;驗收結果表明乙方施工質量不合格時,乙方應負責無償修復,不延長工期,並承擔由此導致的甲方的相關損失。

竣工驗收時,業主、監理等相關方提出的工程質量缺陷,乙方應無償維修,並承擔由此導致甲方相關損失,不因先期已經甲方驗收而減輕乙方責任。

2.乙方應配合甲方對其工作進行的初步驗收及工程竣工驗收;甲方或施工場地內第三方的工作必須乙方配合時,乙方應按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的費用另外協商)

第十四條 工程保修

1.保修範圍、期限:___________________。

2.保修期間,乙方應在接到維修通知後按甲方要求內容和時間派人維修,若乙方未按甲方要求執行,甲方可委託其它單位或人員修理,其費用由乙方承擔。

第十五條 保險

1.乙方負責人必須為從事危險作業的人員辦理意外傷害保險,並為施工場地內自有人員生命財產和施工機械設備辦理保險,支付保險費用。

2.保險事故發生時,甲、乙雙方有責任採取必要的措施減少損失。

第十六條 爭議

1.甲、乙雙方在履行契約時發生爭議,可以自行協商解決;否則,雙方應在契約簽訂所在地勞動仲裁部門或人民法院解決。

2.發生爭議後,除非出現下列情況,雙方都應繼續履行契約,保持工作連續,保護好已完工作成果;

2.1 單方違約導致契約確已無法履行,雙方協定終止契約;

2.2 調解要求停止契約工作,且為雙方接受;

2.3 仲裁機構要求停止契約工作;

2.4 法院要求停止契約工作。

第十七條 契約履約保證金

1.乙方向甲方繳納契約履約保證金_______元。

2.契約履約保證金所含內容應包括本契約內所定的各項批標及投標檔案內的承諾條件,如:工期、質量、安全、環境保護、文明施工、施工高峰期所到位人員數,農忙季節的人員數量,支付農民工資,遵紀守法等。

若達不到以上內容所規定的要求,則從履約保證金中扣除一定的金額;若發生嚴重違約或給甲方造成無法挽回損失的,沒收全部保證金,並賠償由此給甲方造成果。

3.本工程完工後,乙方按雙方所簽訂契約的內容完成,經有關部門驗收符合本契約規定的要求,則甲方在一月內返還乙方的履約保證金(不計利息)。

第十八條 不可抗力

1.不可抗力的標準執行甲方與業主簽訂的契約,當甲方與業主簽訂的契約沒有相應標準時,執行國家或地方政府規定。

2.不可抗力事件發生後,乙方應立即通知甲方項目經理,並在力所能及的條件下迅速採取措施,盡力減少損失,甲方應協助乙方採取措施。

3.因不可抗力事件延誤的工作時間相就順延。

4.因契約一方遲延履行契約後發生不可抗力的,不能免除遲延履行方的相應責任。

第十九條 契約解除

1.如因不可抗力致使本契約無法履行、或因一方違約或因業主方原因造成工程停建或緩建,致使契約無法履行的,可以解除契約。

2.因不可抗力或業主原因造成契約解除,乙方就妥善做好已完工程和剩餘材料、設備的保護和移交工作,按要求撤出施工場地;甲方按契約約定支付已完工作勞務報酬。

第二十條 契約終止

雙方履行契約全部義務;勞務報酬價款支付完畢;乙方向甲方交付本契約承包工程作業成果,並經竣工驗收合格後;保修期滿未發生質量問題,本契約即告終止。

甲方(簽章):__________________乙方(簽章):__________________

____________年________月_______日____________年________月_______日

成片小區建設施工協定書 篇5

市區建設施工契約

發包方:_______________________________________________

承包方:_______________________________________________

工程名稱:_______________________________________________

工程地點:_______________________________________________

建築面積:_________________平方米;層數:_______________

結構類型:________________;檐高/跨度:________________米

批准文號:(有權機關批准工程立項的文號)_________________

工程性質:(指基建、技改、合資等):_____________________

承包範圍:_______________________________________________

承包方式:_______________________________________________

質量等級(優良或合格):_________________________________

工程承包造價(金額大寫):_______________________________¥:_____________________________元建設工程施工契約(小型工程本)是依據擬定的,適用於建築面積在平方米以內或承包造價在-元以內的建築工程。建設工程施工契約協定條款依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規,就本項工程建設有關事項,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,經雙方協商達成如下協定:

第1條工期

1·1本契約工程定於____年____月____日開工;於____年____月____日竣工。契約工期日曆天數為____天。工期如需提前,按約定的開、竣工日期計算的契約工期總天數為_____天。

1·2承包方為提前工期採取的相應措施及因此增加的經濟支出:_______

1·3工期提前或延誤的獎罰,由雙方協商後在契約中約定:

第2條圖紙發包方於_____年_____月_____日,向承包方提供_____套圖紙。

第3條發包方、承包方駐工地代表。發包方工程師姓名:___________;項日經理姓名:_______________。

第4條發包人工作

開工前辦理完畢土地徵用,青苗、樹木賠償,墳地遷移,房屋、構築物拆遷,地上及架空、地下障礙物清除,將施工所需水、電線路、道路接通至施工現場,並保證施工期間的需要,向承包方提供施工現場工程地質和地下管網線路資料,提交辦理有關證件、批件的合法手續,將水準點與座標控制點位置以書面形式提交給承包方,並於現場交驗,協調、處理施工現場周圍建築物、構築物(含文物保護建築)、古樹名木和地下管線的保護及施工擾民問題,契約簽訂後______天內組織會審圖紙和設計交底,在收到承包方提供的施工組織設計(或施工方案)和進度計畫後_______天內予以確認。凡在有毒有害環境中施工時,發包方按有關規定提供相應的防護措施,並承擔相關的經濟支出。

成片小區建設施工協定書 篇6

尊敬的審判長、審判員,我依法接受原告杭州某工程公司的委託擔任其訴訟代理人,出庭參與訴訟活動,現就其與被告福州某公司建設工程施工契約糾紛一案發表如下代理意見:

一、關於廈門某地水泥中轉站建設項目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進度款。3、因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當全部由被告承擔。

1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉站建設項目工程契約書,20xx年12月14日被告支付預付款,工程正常開工建設。20xx年4月23日,被告以廈門市正對廈門某地港區重新規劃、為考慮不確定因素之風險、減少可能造成的不必要損失為由,單方面通知原告暫緩施工,並同意將契約工期延長因延遲付款的相應天數。【證據1、4、41】

2、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年2月7日樁基工程完工,3月12日,廈門市建築工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告,原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進度款,並且該第三筆進度款逾期達302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)。【證據1、11】

3、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補充協定,將工期約定為自該補充協定生效之日起算150個日曆日,付款方式按原契約約定付款。但被告在20xx年12月20日應當支付第5筆進度款至20xx年4月24日實際付清之日共逾期達126天。【證據11】

4、【被告逾期支付工程進度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設備供應商訂立契約並支付了相應款項,由於被告未能按約支付第6筆工程進度款,導致原告不能向各供貨商支付貨款,被告為避稅考慮,提出簽署三方協定,由各供貨商向其開具增值稅發票才解決主要設備的供貨。以原告與三供貨商契約約定20xx年2月10日發貨至20xx年7月20日訂立三份三方契約權利義務轉移計算,被告付款逾期至少超過160日。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當由被告承擔。【證據2、8、9、11、19】

5、【因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更】因被告方原因,被告在施工過程中多次要求對部分設計進行變更,在20xx年1月20日將原設計的磚混結構固定式的空壓機房變更為鋼結構的機房,20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位,長度約15到20米。因此,因可歸責於被告的設計變更和等待設計方案必然導致工期順延和停工。【證據13、22】

6、【被告逾期供電】原被告在原契約中已約定由被告提供電源,20xx年4月22日,原被告與土建分包商簽訂會議紀要,再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供,系統調試在6月3日完成,但被告直到20xx年10月14日才供電,而原告早已於20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時也證明被告對該工程的生產使用不可能早於20xx年10月14日。即便因原告原因導致工程逾期,也不會對被告使用該工程產生任何損失。【證據1、20、21、23、24、25,法院向翔安供電局調取的供電契約、現場施工單等證據。】

7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉站最終在20xx年9月25日安裝完畢,由於被告逾期至20xx年10月14日才供電,導致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應當認定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉站工程竣工之日。【證據41】

8、【工程量增加】在20xx年3月13日,原被告雙方協定增加了散裝自控系統及控制櫃增改契約、庫底電氣控制遷移工程契約、棧橋管道及橋架敷設工程契約、陸域供電點安裝工程契約、網路電話監控控制系統增設工程契約等5個補充契約總價為100萬元,工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉站工程工期完工。因被告未及時確認新增工程導致停工和工程量增加必然導致工期順延。【證據14、15】

9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程,契約金額為115000元,工期約定30日並需配合生產線施工進度施工,工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗收合格並收到發票後10日內支付百分之95,其餘作為質保金在一年質保期滿後支付。而被告已按約支付了該契約金額百分之95等事實證明了被告認可工程施工進度及工程工期順延的責任在被告方的事實。【證據18】

10、【法律依據】中華人民共和國契約法第二百八十三條 【發包人的責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權要求賠償停工、窩工等損失。

二、 廈門某地水泥中轉站工程質量及性能完全符合契約約定。

1、廈門某地水泥中轉站工程的設計是由原告按被告要求的性能委託國內權威機構某某某某設計研究院進行,其所提供的設計方案及該工程所採購的全部設備和材料均是通過被告的認可後進行的,所以,工程的性能在理論上完全符合契約要求。【證據1、11對賬明細】

2、該工程已於20xx年10月31日通過重車測試後即投入使用至今達19個余月,被告對工程整體運行性能從未提出異議或整改、維修要求,且相關設備及工程按約定已超過一年的保修期,因此,完全可以確定該中轉站的質量及性能符合契約約定。【證據28、29、30、34、37、41】

3、該工程的卸船、中轉輸送及出庫能力主要由負壓抽吸機、螺桿式壓縮機和汽車衡等設備的性能決定,實際運行能力還受水位環境及操作人員的影響,在被告已對上述設備進行驗收,在使用過程中亦未對其性能提出異議的情況下,已有足夠的理由認定該中轉站的性能達到了契約要求。【證據26、45、48】

4、退一步分析,如果該工程相關設備性能沒有達到契約約定,或者質量不合格,則被告肯定要進行維修整改,但是,被告從未有要求原告就工程相關性能進行整改或維修的行為,也沒有在通知原告並在原告拒修的情況下自行進行維修或委託第三方維修的事實,並且在20xx年11月3日確認尚有質保金506942.25元待保修期結束後支付原告,根據被告確認該工程在20xx年10月31日通過測試後投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期,由此可以認定該工程的性能完全符合契約約定並且運行良好。【證據41、44、】

5、根據20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協定約定,原告在與三供貨商簽訂的契約中的債權與債務全部轉由被告履行,那么,即使該工程的相關性能沒有達到原被告契約的約定,那么,有關卸船能力沒有達到契約約定,則被告應當首先與杭州某某有限公司聯繫或要求整改或退貨;有關輸送方面沒有達到契約約定的性能,則被告應當首先與南京某某有限公司聯繫,要求整改或退貨;有關卸料出庫的性能沒有達到約定,則被告應當與福建某某有限公司聯繫,要求整改或退貨;但是,在此之前,被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求,亦未向原告提出對工程中轉輸送方面性能進行維修或整改的要求,由此可以確認,該工程的性能和質量是符合原被告契約約定的。【證據19、48】

6、被告在該工程通過測試後,原告即先後五次發函要求辦理驗收手續,被告對原告要求驗收的函告均未予回復。原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書後,被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明,確認主體工程總金額為9014845元,後期增加1150000元、總計10164845元,累計已付8601899.5元,尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩餘工程款的要求時,被告以原告需提供增值稅發票方可付款來搪塞,在原告闡明契約約定為提供工程發票時,被告才以性能未達標為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉站的質量和性能完全符契約定。被告關於性能未達標及未通過驗收的真實意思和目的是拖延、拒付、剋扣工程款。否則,被告也不會在通過測試、投入使用並辦理結算後又提出未經驗收及性能未達標。【證據11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】

7、20xx年3月13日,原被告雙方協定增加了散裝自控系統及控制櫃增改契約、庫底電氣控制遷移工程契約、棧橋管道及橋架敷設工程契約、陸域供電點安裝工程契約、網路電話監控控制系統增設工程契約等5個補充契約總價為100萬元,20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程施工發包契約金額為115000元,上述6個契約增加的工程款總計1150000元,被告對此部分工程的質量和性能從未提出過異議或維修要求,但被告也拒絕支付此部分工程剩餘的371050元,說明被告關於工程性能未達標或質量不合格只是被告為達到拖延、剋扣工程款的一個藉口。【證據11、15、18】

8、【法律依據】依據最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規定,即使該工程未經竣工驗收或性能有問題,由於被告已投入使用,則被告不得以使用部分質量不符契約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時規定,工程未經竣工驗收,發包人擅自使用,以轉移占有建設工程之日為竣工之日,本工程已在20xx年10月31日通過測試並由被告占有和投入了使用,被告提出所謂工程性能未達標及未通過驗收只是其想達到拖延、拒付、剋扣工程款的目的而找到一個藉口,被告依法應當支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元並承擔其他損失。

三、關於拖欠工程款的數額。

原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書後,被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明,確認主體工程總金額為9014845元,後期增加1150000元、總計10164845元,累計已付8601899.5元,尚欠1562945.5元,原告決算書關於主體工程總額9014845元及後期增加1150000元與被告一致,關於具體每筆款項的支付時間和數額也與被告一致,原告決算書和被告明細賬也完全一致,即被告已支付8704899.5元,尚欠1424945.5元,扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經廈門某地法院調解由被告代付建安的20xx37元,被告實際還拖欠原告質保金和工程款總計1174655.25元。【證據11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調解書】

四、被告提出根據契約約定應當先由原告提供發票才能付款、工程未經驗收、性能未達標等答辯意見是沒有法律依據的。

1、原告此前已就開具發票一事與被告協商,但被告要求原告開具增值稅發票方同意付款並拒絕接受原告的工程發票,原告為此於20xx年6月8日前往被告所在地交涉,但被告不但以要求開具增值稅發票為由拒付工程款,其真實的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發票,而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據證明】

2、由於原告沒有建築施工企業資質,故根據最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規定,原被告雙方簽訂的某某契約(廈門某地水泥中轉站建設項目工程契約書)無效,被告所依據的原告必需先提供發票才支付工程款的約定也是無效的。根據中華人民共和國契約法第56條、57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規定,依法確認該工程質量合格並由被告按雙方結算確認的工程款數額支付拖欠的1174655.25元。至於開具發票是原告的法定義務,依法屬於國家稅務機關管轄範圍,人民法院不能就發票事宜進行處理。原告收到被告支付的全部工程款時會按規定出具工程發票。【證據1、41,法律依據中華人民共和國契約法第57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規定】

綜上,由於被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進度款、被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導致工期順延和原告窩工損失,在工程整體通過測試並運轉良好及原告五次要求辦理竣工驗收後拒絕辦理驗收手續並連續運行生產達一年之久後,以未經竣工驗收和性能不符合契約約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴重損害了原告的合法權益,請求法院根據上述事實以及法院依原告申請查明的事實判決,支持原告的全部訴訟請求。

此致

長樂市人民法院

杭州某工程公司代理人:曾省明

成片小區建設施工協定書 篇7

原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。

系個體戶佛山市__________區__________金屬製品廠的經營者,佛山市__________區__________金屬製品廠經營場所:_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房,註冊號:_________________。

被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。

被告二:_________________佛山市__________區_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,註冊號:_________________。

法定代表人:______________。

案由:_________________建設工程契約糾紛

訴訟請求:_________________

1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應計至還清全部款項之日止);

2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;

3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。

事實與理由:_________________

_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬製品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。

《工程承攬責任書》簽訂後,原告按約定完成施工,工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢後,被告一隻向原告支付了部分工程款,其中最後一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。後來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。

原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關係,這種關係直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。

為維護自身合法權益,原告現依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。

此致

____________區人民法院

具狀人:_________________

_____________年__________月__________日

成片小區建設施工協定書 篇8

甲方:乙方:

為在施工契約的實施過程中創造安全、高效的施工環境,切實搞好本項目的安全管理工作,本項目業主(以下簡稱“甲方”)與承包人(以下簡稱“乙方”)特此簽訂安全生產契約:

一、甲方職責

1.嚴格遵守國家有關安全生產的法律法規,認真執行工程承包契約中的有關安全要求。

2.按照“安全第一、預防為主”和堅持“管生產必須管安全”的原則進行安全生產管理,做到生產與安全工作同時計畫、布置、檢查、總結和評比。

3.重要的安全設施必須堅持與主體工程“三同時”的原則,即:同時設計、審批,同時施工,同時驗收,投入使用。

4.定期召開安全生產調度會,及時傳達中央及地方有關安全生產的精神。

5.組織對乙方施工現場安全生產檢查,監督乙方及時處理髮現的各項安全隱患。

二、乙方職責

1.嚴格遵守國家有關安全生產的法律法規,認真執行工程承包合現中的有安全要求。

2.堅持“安全第一、預防為主”和“管生產必須管安全”的原則,加強安全生產宣傳教育,增強全員安全生產意識,建立健全各項安全生產的管理機構和安全生產管理制度,配備專職及兼職安全檢查人員,有組織有領導地開展安全生產活動。各級領導、工程技術人員、生產管理人員和具體操作人員,必須熟悉和遵守本條款的各項規定,做到生產與安全工作同時計畫、布置、檢查、總結和評比。

3.建立健全安全生產責任制。從派往項目實施的項目經理到生產工人(包括臨時僱請的民工)的安全生產管理系統必須做到縱向到底,一環不漏;各職能部門、人員的安全生產責任製做到橫向到邊,人人有責。項目經理是安全生產的第一責任人。現場設定的安全機構,應按施工人員的1%~3%配備安全員,專職負責所有員工的安全和治安保衛工作及預防事故的發生。安全機構人員,有權按有關規定發布指令,並採取保護性措施防止事故發生。

4.乙方在任何時候都應採取各種合理的預防措施,防止其員工發生任何違法、違禁、暴力或妨礙治安的行為。

5.乙方必須具有勞動安全管理部門頒發的安全生產證書,參加施工的人員,必須接受安全技術教育,熟知和遵守本工種的各項安全技術操作規程,定期進行安全技術考核,合格者方準上崗操作。對於從事電氣、起重、建築登高架設作業、鍋爐、壓力容器、焊接、機動車船駕駛、爆破、潛水、瓦斯檢驗等特殊工種的人員。經過專業培訓,獲得《安全操作合格證》後,方準持證上崗。施工現場如出現特種作業無證操作現象時,項目經理必須承擔管理責任。

6.對於易燃易爆的材料除應專門妥善保管之外,還應配備有足夠的消防設施,所有施工人員都應熟悉消防設備的性能和使用方法;乙方不得將任何種類的爆炸物給予、易貨或以其他方式轉讓給任何其他人,或允許、容忍上述同樣行為。

7.操作人員上崗,必須按規定穿戴防護用品。施工負責人和安全檢查員應隨時檢查勞動防護用品的穿戴情況,不按規定穿戴防護用品的人員不得上崗。

8.所有施工機具設備和高空作業的設備均應定期檢查,並有安全員的簽字記錄,保證其經常處於完好狀態;不合格的機具、設備和勞動保護用品嚴禁使用。

9.施工中採用新技術、新工藝、新設備、新材料時,必須制定相應的安全技術措施,施工現場必須具有相關的安全標誌牌。

10.乙方必須按照本工程項目特點,組織制定本工程實施中的生產安全事故應急救援預案;如果發生安全事故,應按照有關規定,及時上報有關部門,並堅持“三不放過”的原則,嚴肅處理相關責任人。

三、違約責任

如因甲方或乙方違約造成安全事故,將依法追究責任。

本契約正本一式二份,契約雙方各執一份。由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署與加蓋公章後生效,全部工程竣工驗收後失效。

甲方:乙方:

法定代表人或法定代表人或

其授權的代理人:(職務)其授權的代理人:

(職務)

(姓名)(姓名)

(簽字)(簽字)

成片小區建設施工協定書 篇9

常用版_____契約

甲方(委託方):___________ 簽約時間: ___________

乙方(施工方):___________ 簽約地點: ___________

根據有關法律、法規的規定,結合本工程的具體情況,雙方協商一致達成如下協定,共同遵守。

一、工程概況

1、甲乙雙方的條件:甲方裝飾的住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關依法核准登記的企業或個體工商戶。

2、裝飾施工地點:_______縣(市、區)______路(小區)____幢____號(單元)____室。

3、住房結構:_____室______廳______結構,建築面積______平方米。

4、裝飾施工內容:詳見《工程施工報價單》(附屬檔案

一)和圖紙。

5、承包採用下列第______種方式:

(1) 乙方包工、包全部材料(見附屬檔案

三);

(2) 乙方包工、包部分材料,甲方提供其餘部分材料(見附屬檔案

二、

三);

(3) 乙方包清工。

6、本工程由__________設計。

7、工期:工程期限______天,從________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。

二、工程價款及結算方式

1、總價款:(大寫)_______元(其中:人工費_____元,材料費______元,設計費 ______元,管理費_____%,計_____元,稅金_____%,計______元)。如雙方認可變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

2、付款方式

(1)契約簽訂後_____天內,甲方支付總價款的____%計_____元;

(2)木工進場當天,甲方支付總價款的_____%計 _____元;

(3)油漆進場當天,甲方支付總價款的_____%計 ______元;

(4)尾款甲方應在本工程竣工驗收合格後____日內一次付清。

三、施工準備及雙方的義務

(

一)甲方工作

1、甲方在開工前,應向所在地房產管理部門或物業管理單位登記;確需改變房屋結構和使用性質的,應當請具備相應資質的單位出具鑑定和加固方案,經房產管理部門核准後,領取《住宅裝修許可單》。

2、甲方應在開工前,向乙方進行現場交底。_________空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分_________空的房屋中所滯留的家具、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電等必備設備,並說明使用注意事項。

3、做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等行為的協調工作。

4、指派_______為甲方代表,負責契約履行,對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記手續和其他事項。

(

二)乙方工作

1、對甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定方案和進度計畫,交甲方審定。

2、指派______為乙方代表,負責契約履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的`各項事宜。

3、未經甲方同意和所在地房產管理部門或物業管理單位批准,不得隨意改變房屋結構和使用性質。

4、因進行裝飾裝修施工造成相鄰民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和賠償責任。

5、與所在地物業管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協定》。

6、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。

四、材料的供應

1、甲方提供的材料:詳見《甲方提供的材料、設備表》(附屬檔案

二)。

本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的、經書面認可,可繼續使用,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。

2、乙方提供的材料:詳見附屬檔案《乙方提供的材料報價單》。

乙方提供的材料,均應得到甲方認可,用於本契約規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。

乙方提供的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。

五、安全生產和防火要求

乙方在施工期間應加強安全生產,文明施工。凡發生工傷及死亡事故均由乙方自行負責。

六、施工內容和工期的變更

在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,雙方應協商一致,簽訂書面變更協定,同時調整相關工程費用及工期。

七、材料供應

1、按契約約定由甲方提供的材料、設備,甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;

2、按契約約定由乙方提供的材料、設備,乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。

八、工期延誤

1、對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:

(1)工程量變化或設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

2、因甲方未按契約約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延:因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。

3、甲方未按期支付工程款,契約工期相應順延。

4、因乙方責任不能按期完工,工期不順延,因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

九、質量標準

雙方約定本工程質量按下列標準執行:

1、《____市住宅裝飾裝修驗收標準》。

2、雙方商定條款:施工過程中雙方對工程質量發生爭議,申請由_________部門對工程質量予以鑑定,經鑑定工程質量不符合契約約定的標準,鑑定過程支出的相關費用由乙方負責,經鑑定工程質量符契約定的標準,鑑定過程支出的相關費用由甲方負責。

十、工程驗收和保修

1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:_________,乙方應提前二天通知甲方驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單。

2、工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清後,辦理移手續。

3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為________年,有防水要求的廚房,衛生間等保修期為________年。驗收合格簽字後,填寫工程保修。

十一、其它約定事項

1、______________________________________

2、______________________________________

3、______________________________________

十二、本契約一式______份,具有同等法律效力。契約附屬檔案為本契約的組成部分。

附屬檔案

1、工程施工報價單

附屬檔案

2、甲方提供的材料、設備明細表

附屬檔案

3、乙方提供的材料、設備明細表

附屬檔案

4、工程項目更單

附屬檔案

5、工程質量驗收單

附屬檔案

6、工程包修單

附屬檔案

7、施工業務通知單

甲 方:________________ 乙 方:_________________________

姓名(簽名):__________ 單位名稱(蓋章):_______________

身份證號:______________ 法定代表人(或委託代理人):_____

聯繫電話:______________ 營業執照號碼:___________________

聯繫電話:______________

附屬檔案

一:工程施工報價單

序號 項目 單位

單價

數量

合計金額

工藝做法、用料說明

甲方代表(簽字蓋章):_______

乙方代表(簽字蓋章):_______

________年____月____日

附屬檔案

二:甲方提供的材料、設備明細表

序號 材料或設備

名稱 品牌 規格

型號 質量

等級 單位 數量 單價 供應時間 送達地點

乙方驗收意見

甲方代表:__________

乙方代表:__________

________年____月____日

附屬檔案

三:乙方提供的材料、設備明細表

序號 裝飾內容 材料

規格型號 品牌 等級 數量 單位 單價 合價

甲方驗收意見

甲方代表:_________

乙方代表:_________

________年____月____日

附屬檔案

四:工程項目變更單

變更內容 原價格 新價格 增減金額(、-)

詳細說明

工程原定金額 甲方已付金額

元 元

增加工程金額 減項工程金額 (增―減)金額 結算應付金額

元 元 元 元

甲方代表:___________

乙方代表:___________

________年____月____日

附屬檔案

五:工程質量驗收單____日期 檢驗項目名稱 檢驗結果(合格、不合格、補驗) 甲方簽名

整體

工程

驗收

意見

甲方代表:____________

乙方代表:____________

註:分項檢驗評分:合格打“√”,不合格打“;”,補驗合格打“√”簽名。

________年____月____日

附屬檔案

六:工程保修單

公司名稱 保修電話

用戶姓名 登記編號

裝修房屋地址 聯繫電話

施工單位負責人 施工負責人

現場施工日期________年____月____日至________年____月____日 竣工驗收日期

保修期限________年____月____日至________年____月____日

維修記錄

甲方代表:__________

乙方代表:__________

________年____月____日

備註:

(1)凡包工包料的“雙包”工程,從竣工驗收合格之日計算,保修期為________年,其中水、電工程保修________年。

(2)由於乙方原因造成質量問題,乙方無條件地進行維修。

(3)由於甲方使用不當造成損壞,或不能正常使用,不屬保修範圍。

(4)本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章後有效。

附屬檔案

七:施工業務通知單

客戶姓名 施工地點 聯繫電話

施工負責人 施工日期 聯繫電話

序號 業務名稱 具體安排要求

說明:

甲方簽字(蓋章):________

________年____月____日

乙方簽字(蓋章):________

________年____月____日

成片小區建設施工協定書 篇10

發包方: (以下簡稱甲方)

承包方: (以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。

1、工程名稱:

2、工程地點:

3、工程內容和承包範圍:地塊至市政公路之間段臨時道路工程(包括道路土方開挖、塘渣回填、混凝土路面等工程),道路總長暫定為200米。

4、承包方式:包工包料。所有材料均由乙方自行採購,但材料質量必須符合有關規定,並具備產品合格證書等。

5、契約造價:暫定為 人民幣

6、工期:契約簽訂並生效後天內完成。工期每延遲一天,乙方需向甲方支付違約金人民幣 元。上述逾期違約金,甲方可在本工程造價中直接扣除。

7、契約履約保證金:本工程不設定履約保證金。

8、結算辦法

8.1按以下原則結算:

8.1.1按浙江省市政工程預算定額(__版)結算。

8.1.2根據附後清單約定的價格及現場簽證的工程量按實結算。

8.2土方開挖費用按挖機台班及短駁運輸費用單獨計取,單獨土方短駁運輸(運距1000米內)按40元/車(5噸車)計,此單價均已包括管理費稅金等所有費用。

8.3挖土機採用200型挖機,挖土機費用按230元/小時單價包乾,此單價已包括管理費、利潤、稅金等所有費用。

9、工程質量

9.1道路工程質量按《水泥混凝土路面施工及驗收規範(GBJ97-87)》和《市政道路工程質量檢驗評定標準(CJJ1-90)》執行,要求保證達到合格等級。並達到以下要求:

9.1.1混凝土層

混凝土採用設計規定的商品混凝土。

厚度誤差:±10%厚度。

平整度誤差:小於10mm。

寬度:不小於設計規定。

9.1.2塘渣基層

塘渣層的高度、寬度、縱橫坡度和邊坡等均應符合設計要求,路基開挖應至老土,當局部為淤泥土時,應保證回填厚度應經甲方確認。

路基應有良好的排水系統;

路基應碾壓密實、均勻堅實、穩定,壓實度和平整度應符合設計要求;

必須用不小於15噸的壓路機碾壓檢驗,其輪跡不得大於5mm。

不得有翻漿、軟彈、起皮、波浪、積水等現象。

道路中線標高允許誤差±20mm。

平整度允許偏差:20mm。

寬度允許偏差:100mm。

9.2材料要求

9.2.1中標單位必須對所採購的材料質量全面負責,應提供產品合格證書、質保書、試驗報告。招標單位對材料質量有疑問時,有權要求復驗,復驗合格其相關費用由招標方建設單位支付,復驗不合格其經濟損失及復驗費用由中標單位承擔。

9.2.2道路基層塘渣要求採用清塘渣。

9.3乙方必須精心組織施工,如未按設計要求和規範規定進行施工而造成返工重做的,由此造成的所有經濟損失均由乙方承擔,甲方將給予一定的經濟處罰。

9.4由於乙方偷工減料等施工原因引起工程質量問題,由此造成的所有經濟損失和一切責任均由乙方承擔。

9.5乙方必須做好本工程的成品保護工作,否則,因此對其他施工單位造成損失的,所有經濟損失均由乙方承擔。

9.6路基及道路基層必須碾壓密實,否則,由此造成的道路缺陷修復責任由乙方承擔。

10、安全生產和文明施工:

10.1乙方必須認真執行國家、省、市及東洲街道有關施工安全生產條例和有關規定,

10.2施工期間,發生安全事故和其它事故所造成的所有經濟損失和一切責任均由乙方承擔。同時根據事故情節輕重,甲方每次向乙方收取違約金人民幣500-5000元。

10.3乙方應做好森林防火及環境保護工作,如由於乙方原因造成森林火災及環境破壞,所產生的一切責任及後果均由乙方承擔。

10.4乙方的所有人員必須持證持牌上崗。

11、資料管理和竣工結算的有關規定:

11.1乙方必須按照市政工程規定要求,整理本工程的各項技術資料。

11.2本工程的所有資料必須用A4紙,並用電腦列印。

11.3本工程自竣工驗收合格之日算起15天內,乙方向甲方提供完整的工程技術資料二套,其中一套必須是原件。

11.4自竣工驗收合格之日算起30天內,乙方向甲方提供本工程完整的結算書(包括工程量計算書)和結算資料一式三份。

12、付款辦法:

12.1竣工驗收合格結算審核完畢後一個月內,除留設結算造價的質量保修金外,其餘款項一次性支付給乙方。乙方在收到甲方支付的造價款後三個工作日內,向甲方出具正式的稅務發票。

12.2質量保修金按以下規定支付:

a)竣工驗收合格之日算起一年後的14天內,甲方向乙方支付全部質量保修金;

b)質量保修金不計利息。

12.3水電費用乙方自理。

13、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的按下列第(二)種方式解決:

(一)提交仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

14、本工程的質量保修期為一年,自竣工驗收合格之日算起,保修期內發生質量事故,乙方接到甲方維修通知後,五天內完成維修工作。否則,甲方有權另請其他施工隊伍維修,所有維修款均由乙方承擔,甲方可直接從質量保修金中予以扣除。

15、乙方必須配合甲方及時處理好各種在道路施工中發生的阻撓施工行為的。

16、契約未盡事宜,由雙方另行協商確定。

17、本契約一式捌份,甲乙雙方各執四份,經雙方單位蓋章、代表簽字後生效。

發包方: 承包方:

代表:

契約簽訂地:

代表:

年 月 日

成片小區建設施工協定書 篇11

發包方:(簡稱甲方)

承包方:(簡稱乙方)

依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及國家工商行政管理局和建設部頒發的《建設工程施工契約GF–1999–0201示範文本》結合天津市有關規定,經雙方協商一致,簽訂本契約。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱:

1.3 工程內容:(詳見工程項目一覽表)

1.2 工程地點:

1.4 承包範圍:

1.6 契約價款:本工程造價 元。 金額大寫:

第二條 工程期限

2.1 全部工程開工日期:本工程定於 年 月 日開工。

2.2 全部工程竣工日期:本工程定於 年 月 日竣工。

2.3 全部工程總日曆天數 天。

2.4 各單項工程開竣工日期詳見工程項目一覽表。 第三條 工期延誤與工期獎罰

3.1 延期開工。乙方因故不能按時開工,應在約定的開工日期提前五天,向甲方提出延期開工的理由和要求。甲方代表應在三天內書面答覆乙方。甲方同意延期要求或三天內不予答覆,工期相應順延。如乙方理由不充足,甲方不同意延期或乙方未在規定時間內提出延期開工要求,工期不予順延。

3.2 暫停施工。甲方代表認為必要時,可提出暫停施工要求並在停工後48小時內提出處理意見。乙方在實施甲方代表處理意見後,應及時提出復工要求,甲方代表在24小時內予以答覆。甲方未能在規定時間提出處理意見,或收到乙方復工要求時限內未予答覆,乙方可自行復工,停工責任在甲方的,由甲方承擔經濟支出,工期相應順延。停工責任在乙方的,由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時做出答覆,施工無法進行,乙方可認為甲方已部分或全部取消契約,由甲方承擔違約責任。

1.5 承包方式:

3.3 工期延誤。下列情況造成竣工日期推遲的,經甲方代表確認,工期相應順延。

3.3.1 工程量變化和設計變更。

3.3.2 一周內,非乙方原因停水、停電、停氣影響施工造成停工累計超過8小時。

3.3.3 施工中遇到不可預見障礙物或古墓、文物、流沙等需處理時。

3.3.4 甲方未按約定時間供應材料,甲方未按時撥付工程款及甲方代表簽認同意給予順延的情況。

3.3.5 不可抗力(指戰爭、動亂、空氣飛行體墜落或其它非甲乙雙方造成的爆炸、火災,以及協定條款約定的等級以上的風、雨、雪、震等對工程造成損害的自然災害。)乙方在以上情況發生後五天內向甲方提出報告,甲方在收到報告後五天內予以確認答覆,逾期不答覆,乙方即可視為延期要求已被確認。非上述原因,工程不能按契約工期竣工,乙方承擔違約責任。

3.4 工期獎罰。根據工期定額標準雙方約定的工期完成日期,工程提前或延誤的獎罰費用,雙方應擬定如下條款:

第四條 甲方工作

4.1 辦理施工所需證件、批件,清理場地,修復現場幹道,保證運輸通暢。

4.2 將施工所需水、電源、線路從施工場地外部接至施工現場雙方商定地點,並保證施工期間的需要。

4.3 將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方,並進行現場交驗。

4.4 甲方在開工前15天將工程施工圖八份及有關技術資料提供乙方。

4.5 組織設計院、乙方進行圖紙會審,並向乙方進行設計交底。

4.6 協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建築物、構築物的保護要求,並承擔有關費用。

甲方不按契約約定完成工作造成施工損失,應承擔經濟責任,工期相應順延。

第五條 乙方工作

5.1 按雙方約定日期,向甲方提供年、季、月工程進度計畫及統計報表和工程事故報告,並提供施工用電、用水計畫。

5.2 乙方應在 年 月 日前將施工組織設計(或施工方案)交與甲方,甲方應在 日內批准或提出修改意見,逾期即可認為已經批准。

5.3 乙方必須按批准的進度計畫組織施工,接受甲方對進度的檢查監督。

5.4 已竣工程在驗收之前,負責對已完工程的成品保護。保護期間發生損壞系乙方責任由乙方負責修復,系甲方提前使用後發生損壞的修理費用由甲方承擔。

5.5 按約定的要求做好施工現場地下管線和鄰近建築物、構築物的保護工作。

5.6 嚴格執行我市關於施工現場管理的有關規定,交工前清理現場達到建築物無污染,現場無建築垃圾。乙方不按契約約定完成工作,造成工程損失,應承擔經濟責任。

第六條 價款支付與調整

6.1 工程預付款:在契約簽訂後,按天津市有關檔案規定,三日內甲方按工程契約造價 %,計人民幣 元,支付給乙方。

6.2 工程進度款按天津市關於工程進度款撥付辦法的規定。

6.3 契約價款的調整。在契約簽定後,任何一方不得擅自改變,但發生以下情況之一的可以調整。

6.3.1 甲方同意的設計變更及工程量增減。

6.3.2 工程造價管理部門公布的價格調整。

6.3.3 雙方約定的其它增減或調整。

6.4 甲方不按契約規定的付款方式撥付工程款時,乙方可向甲方發出付款要求通知,甲方在收到乙方通知 天內仍不能按要求支付時,甲方應承擔從拖欠之日起的違約責任。

第七條 材料設備供應

7.1 甲供材料設備(見附表二)。甲方應向乙方提供所供材料設備產品合格證及材質證書。

7.2 甲供材料設備甲方委託乙方保管時,保管費用 元由甲方承擔。保管期間材料設備發生損壞丟失,乙方負責賠償。

7.3 甲供材料應按雙方約定時間、地點供應,未按要求時間供貨所造成的損失由甲方負責。甲供材料設備品種、數量、規格與清單不符時,由甲方重新採購並補齊數量。

7.4 乙方採購的材料設備應符合設計和規範要求,並附有合格證。

7.5 根據工程需要,經甲方批准,乙方可使用代用材料。

7.6 甲方委託乙方採購的材料設備,採購前,在價格、質量方面應取得甲方同意簽證,價差由甲方承擔。

第八條 質量與驗收

8.1 乙方應認真按照國家頒布的施工驗收規範及工程設計圖紙要求進行施工,接受甲方監督,質量驗收必須達到合格。對不合格的分項工程,乙方應按規範要求,承擔返修工作及費用。因甲方原因或其它非乙方原因引起的經濟支出由甲方承擔。甲方要求優良工程,其增加費用雙方商定納入補充條款。

8.2 隱蔽工程驗收。工程具備復蓋、掩埋條件或達到條款約定的部位,乙方自檢合格後在隱蔽施工前24小時通知甲方驗收,驗收合格後方可進行隱蔽工程施工。

8.3 工程具備竣工驗收條件,雙方根據國家工程竣工有關規定進行驗收。

8.4 乙方在工程驗收前5天將驗收報告送甲方。甲方在收到報告後5天內組織驗收,無正當理由不組織驗收或驗收後5天內不予批准且不能提出修改意見,可視為竣工驗收報告已被批准。

8.5 已竣工未驗收工程,交工前由乙方保管,甲方不得動用。甲方如需提前使用,即視為通過竣工驗收。

8.6 乙方在驗收後 天內向甲方提供完整的竣工資料和竣工圖 套。

第九條 設計變更

9.1 施工中如需設計變更,須由甲方取得以下批准:超過原設計標準和規模時,經原設計和規劃審查部門批准,送原設計單位審查後,取得相應圖紙和說明。

9.2 乙方對原設計進行變更,須經甲方同意。甲方對原設計進行變更,須向乙方發出正式變更通知,乙方按通知進行變更。

9.3 由於設計變更導致的經濟支出,由雙方以補充協定方式予以明確。

第十條 竣工結算

10.1 已完工程竣工驗收後,乙方在 天內將工程結算書送交甲方,甲方在 天內審核完畢,並簽署審核意見。雙方無爭議時,甲方負責向乙方支付工程結算款,乙方收到工程款後 天內將工程交付甲方。如雙方意見不一致時,可報請有關部門調解。若甲方在收到結算後 天內未提出審查意見,工程結算視為批准。

10.2 由於甲方違反有關規定,經辦行不能支付工程款,乙方可將部分或全部工程妥善保護,保護費由甲方承擔。

10.3 甲方無正當理由在批准竣工報告後30天內不辦理結算,從第31天起按施工企業計畫外貸款的利率支付拖欠工程款利息,並承擔違約責任。

第十一條 工程保修

11.1 保修金。甲方從應付乙方工程款內,按契約工程價款的 %預留工程保修費用。待保修期過後,退還乙方本金及利息。

11.2 保修項目及保修期限

11.3 保修期間,因施工質量問題,甲方提出要求,乙方應在接到修理通知後10天內派人修理。否則,甲方可委託其它單位和人員修理。因乙方原因造成返修的費用,甲方在保修金內扣除,不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修經濟支出由甲方承擔。

第十二條 爭議、仲裁

12.1 甲乙雙方在契約執行過程中發生爭議,當事人應本著協商的原則解決,協商不成時,可按下列第 種方法解決:

①向 仲裁委員會申請仲裁;

②向人民法院起訴。

第十三條 甲、乙方駐工地代表

13.1 甲方駐工地代表姓名: (委派人員和職責附後)。

13.2 甲方委託監理工程師姓名: 被授權範圍

13.3 乙方駐工地代表姓名: (有關人員名單和職責附後)。

第十四條 契約附屬檔案

14.1 在本契約簽訂之前,雙方簽訂的施工準備工程協定書。

14.2 招標檔案

14.3 工程項目一覽表

14.4 甲方負責供應的材料設備一覽表。

14.5 全部施工圖紙(契約正本及審查標底部門有此附屬檔案)

14.6 有關協定條款及補充契約:

第十五條 契約份數及有效期

15.1 本契約一式 份。甲乙雙方各執正本一份,副本 份,甲方 份,乙方 份,由甲方送經辦銀行,契約管理辦公室一份備案。

15.2 本契約自雙方簽訂之日起生效。

契約簽訂時間: 年 月 日 契約簽訂地點:

發包方(蓋章): 承包方(蓋章):

單位地址: 單位地址:

成片小區建設施工協定書 篇12

建設單位:_________(以下簡稱發包方)

施工單位:_________(以下簡稱承包方)

雙方經充分協商,達成如下協定:

第一條:工程名稱:

第二條:工程地點:

第三條:建築面積:

第四條:工程價款及付款方法:

第五條:工程期限(開工、竣工時間)

第六條:工程質量標準

第七條:承包形式及材料設備供應

第八條:發包方義務:

1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,並做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做三通一平工作,另行簽訂協定執行)

2.按協定分工,開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方簽認。

3.負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,負責監督工程質量。

甲方:

乙方:

成片小區建設施工協定書 篇13

契約編號:_______

發包方:________________

承包方:________________

簽約時間:_______

簽約地點:_______

為了保證________施工質量,如期完成施工任務,達到雙方互惠互利的目的,依據法律法規,雙方友好協商,就本工程施工項目協商一致,訂立本契約。

1、工程名稱:____________

2、建築面積(工程形式):____________

3、施工地點:________________

4、工期:

(1)開工:____年__月__日;

(2)竣工:____年__月__日;

(3)契約工期總共歷時____天。

5、承包形式:________

6、工程質量標準:________

7、工程價款:總計人民幣____元。

8、付款方式:本契約生效後支付契約款項的__%,計____元;工程竣工且驗收合格後,支付工程價款的__%,計____元;質保金___元,質保期滿後支付。

9、質保期:____年。

10、雙方的責任義務

(1)發包方的責任義務

①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關係及糾紛;

②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;

③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;

④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;

2、承包方的責任義務

①按發包方要求及圖紙要求進行施工;

②如期完成施工任務;

③接受發包方的技術指導和質量標準要求;

④負責發包方提供料物及設備的保護;

⑤教育施工人員愛護甲方的材物,不得偷竊和損壞;

⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;

11、其他

(1)本契約自雙方簽字蓋章後生效,有效期至保修期滿。

(2)本契約未盡事宜,可由雙方協商解決並簽署書面補充協定,補充協定與本契約享有同等法律效力。協商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。

(3)契約附屬檔案為本契約條款的組成部分,本契約連同附屬檔案一式貳份,雙方各執壹份,具有同等效力。

二、建築工程糾紛管轄法院如何確定

建設工程契約糾紛一般由契約約定的履行法院管轄,但契約沒有約定時,由發包人接受圖紙所在地人民法院管轄。

依據規定:因契約糾紛提起的訴訟,由被告所在地或契約履行地人民法院管轄。

第三十五條的規定:兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟,原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的,由最先立案的人民法院管轄。

三、建築契約契約履行地的理解

所謂“契約履行地“,通常是指契約規定的履行義務和接受履行義務的地點,即義務清償地點。

建設工程設計契約是雙務契約,即由發包人提供設計工作所依據的基礎檔案和情況,設計人交付設計檔案,並由發包人支付設計費用。建設工程設計契約在實際操作中,與建設工程施工契約有所區別,有的明確了交付設計圖紙的地點,有的對交付圖紙的地點沒有約定。

根據規定“契約生效後,當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的,可以協定補充;不能達成協定的,按契約有關條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣,建設工程設計契約所涉及的履行地點應該是發包人接受圖紙所在地。

發包方:_________承包方:_________

委託代理人:_________委託代理人:_________

___年__月__日___年__月__日

成片小區建設施工協定書 篇14

標準_____契約樣本

發包方: (以下簡稱甲方)

承包方:(以下簡稱乙方) 身份證:

為了更好地保護校園建設,經學校研究決定,甲乙雙方本著平等自願的原則,乙方願意承擔我鎮學校堡坎及操場平整修建工程,經雙方共同協商,達成以下協定,共同遵照執行:

一、工程地點:

1、我鎮學生宿舍正對面操場。

2、我鎮廁所至學生宿舍後。

二、乙方承包施工內容:

1、乙方願意承包我鎮操場平整工程,平整價格按32元方計算(含開挖土方、開挖石方、轉運土方、轉運石方費用及稅費),開挖長50米左右、寬12米左右、深1米左右,其中開挖出的石方屬於學校所有,開挖出的方量按實際挖出的坑長、寬、高計算。

2、乙方願意承包我鎮廁所至學生宿舍後堡坎修建工程,施工過程中乙方先用甲方提供的石方施工,甲方提供的石方按50元方計算,施工價格按218元元計算(含材質費、運費、勞務費及稅費等費用),其餘部分所有材質由乙方提供,價格按268元方計算(同樣含材質費、運費、勞務費及稅費等費用),所有方量按堆砌好的堡坎方量計算。

三、質量要求:

1、操場平整

乙方平整的操場除按長、寬、深平整外,平整完後操場無_____小窪,平整後的操場中無剩餘的土方,石方堆積,經甲方驗收合格為準。

2、堡坎修建

乙方進行堡坎修建時,按平均寬度0.8米修建,堡坎長度、高度按實際修建進行測量計算,修建時使用毛石加細砂混凝土澆灌填縫,且砂漿標號足,滿漿滿灌,經甲方驗收合格為準。

四、矛盾糾紛:

1、甲方負責提供外運土方、石方地點,若堆放時發生矛盾,一切矛盾由甲方負責,乙方概不負責。

2、甲方負責處理好修建堡坎時的`地界,若乙方施工與老百姓發生地界糾紛,乙方概不負責。

3、乙方注意文明施工,若在施工過程中乙方有影響老百姓利益問題,與老百姓發生糾紛,乙方自行處理,甲方概不負責。

五、工程造價:

以上所有工程造價按實際丈量計算。

六、竣工時間:________年____月____日。

七、付款方式:

乙方工程完工後,經甲乙雙方驗收合格後,乙方出具正規稅務發票,甲方到會計核算中心報賬後,一次性支付給乙方。

八、安全施工:

乙方在組織施工過程中,應注意施工安全,杜絕安全事故的發生,則出現的一切安全安全事故,造成的人員傷亡,帶來的經濟損失及刑事民事責任由乙方負責。

九、違約責任:

甲乙雙方若有違約,雙方共同協商妥善解決,若爭執不下,按照相關法律程式進行解決。

十、其它:

1、本契約未盡事宜由甲乙雙方共同協商解決。

2、本契約一式四份,乙方一份,甲方三份,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________

法定代表人(簽字):_________

________年____月____日

________年____月____日

成片小區建設施工協定書 篇15

甲方:以下簡稱甲方

乙方: 以下簡稱乙方

根據與建設單位簽訂的《 建設施工契約》和公司有關管理制度,現將該工程進行內部發包,經雙方協商一致,簽訂如下施工契約:

一、工程概況

1、 工程名稱:

2、承包範圍:

3、承包形式:

二、工程期限: 年 月 日至 月 日,工期:

三、工程質量:乙方應認真按照施工規範,技術標準和設計圖紙要求施工,接受監理單位的監督,保證質量合格。工程完工後,乙方按國家有關規定保修。

四、契約價款:乙方承擔與施工相關的一切直接費和現場行政收費,承包價:按總價提取管理費 %,稅金由乙方承擔。

五、安全責任:乙方應按現行安全操作規定,採取嚴格

的安全防護措施,全體施工人員應參保,如發生安全事故,承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。

六、文明施工:乙方應搞好現場文明施工,建立健全的各項工地管理制度,隨時接受發包方、甲方、質檢、監理及有關管理部門的指導和檢查。

七、獎懲辦法:

八、付款辦法:按發包方付款進度支付乙方工程款,甲方提留款在竣工結算前分批收清,工程尾款甲方配合乙方收回。在甲方未付款之前,乙方全額帶資完成該工程。

九、其它:

1、在簽訂契約時,乙方須按工程總造價的2 %交納工程保證金,待工程竣工結算後,按契約結算。

本契約一式二份,雙方簽字後生效。

甲方: 乙方:

年 月   日

成片小區建設施工協定書 篇16

施工單位(甲方):______________________承建方(乙方):___________________________________

依據《中華人民共和國契約法》、《建設工程施工契約管理辦法》、《建設施工規範》、《質量驗收評定標準》、《國家安全檢查標準》和自治區有關規定,結合本工程具體情況。經甲、乙雙方協商達成如下協定,並共同遵守。

一、工程概況:

工程名稱:____________________________工程地點:___________________________________建築面積:______________________________________工程結構:______________________________________工程內容:______________________________________

二、工程質量:按國家驗收規範達到合格標準、

工程造價包工包料一次包死。

三、施工工期:全部工程自___年___月___日開工,至___年___月____日竣工交付使用、

四、雙方責任

甲方責任:

1、對工程進度、工程質量、安全生產進行監督,並組織工程竣工驗收。

2、組織每月施工進度,工程質量、安全、生產會議,安排施工有關事項

3、對施工生產中有關技術及質量問題提出處理意見。

4、按上級有關規定填報有關報表。

5、根據建設單位支付工程進度款的具體情況向乙方按第六條2、3款規定提供施工用資金。

五、乙方責任:

1、項目施工過程嚴格執行ISO 9002質量標準、

2、按照施工契約條款,安排好施工進度(包括每月施工進度),保證契約工期按時完成,並參加甲方召開的有關會議。

3、嚴格按照施工圖紙,施工規範和操作規程施工,確保工程質量,施工中的圖紙變更須經甲方同意並辦理簽證手續。

4、嚴格遵守建築工程安全操作規程組織安全施工,對發生的安全事故由乙方全部負責(同時由安全部辦理單項工程安全施工責任書,工程部辦理工程管理目標書,並嚴格執行)。

5、對工程的隱蔽部分,應先由乙方自檢,然後通知甲方工程部和建設單位。監理共同進行驗收,符合設計要求及施工規範後,方可進行下道工序的施工。

6、對工程施工的有關技術資料,應按國家的有關規定進行紀錄,整理、編制、歸檔。

7、遵守甲方的有關管理制度及規定,並接受因違反有關制度和規定的處罰。

8、凡從建設單位收取的工程款,方規定辦理有關合法手續,撥付後再使用。

9、凡乙方與其他單位的一切經濟、財務、材料等有關手續往來,均由乙方自行負責處理,甲方不承擔任何責任,如發上經濟糾紛,項目承擔一切經濟責任。

10、乙方負責歸集真實的工程票據,如經有關部門檢查,出現成本歸集不真實而進行的稅務懲罰或罰款,責任由乙方承擔。

六、付款方式及付款標準:

1、所有甲方支付給乙方的工程款,均以支票支付。

2、工程款在收回建設單位工程進度款後按進度支付乙方,如因工程急需,超支必須經部隊領導簽字後方可支付。

3、本工程基礎完工後,甲方應付乙方全額工程款的50%,做為程材料費。

4、主體工程全部完工後,甲方應付乙方工程款35%。

5、裝飾工程,全部完工後經甲方驗收合格,經甲乙雙方決算厚,甲方應付乙方工程款10%。

6、剩餘工程款5%做為工程保修費,乙方無條件保修,如果乙不按時保修,甲方有權另請施工人員保修,費用由乙方負責,保修為一年。.

甲方負責人簽字:甲方蓋章:簽訂日期:

成片小區建設施工協定書 篇17

甲方:(簡稱甲方) 乙方:(簡稱乙方)

為了解決都勻市城市名品小區住戶通信需求,按照(20xx)003號《黔南州通信行業駐地網聯合辦公室檔案》精神,對小區FTTH綜合接入工程地蚝施工安裝,經甲、乙雙方友好協商,根據《中華人民共和國契約法》達成本協定。

一、工程概況

(1)工程名稱:都勻市城市名品FTTH綜合接入工程。

(2)工程內容:以設計方案為準。

二、施工規範要求

乙方必須按照《黔南州住宅小區及商住樓通信配套設施建設規範》施工。

三、施工費用

經甲、乙雙方協商工程採取包工包料施工,工程總承包價為人民幣:壹拾貳萬元整(120xx0.00元整),施工費用為一次性包乾工程。

四、付款方式

工程竣工驗收合格後按照通信行業相關規定開具建安發票,十五日內一次性付清工程款人民幣:壹拾貳萬元整(120xx0.00元整)。

乙方指定的銀行帳戶如下:

開戶銀行:貴陽銀行股份有限公司匯通支行

開戶名稱:貴州天勤通通信工程有限公司

帳號:101177

五、雙方責任及義務

1、甲方

(一)、甲方負責安排專人進行協調工作,並確認規劃通信線路走向,避免與其他項目交錯影響施工。

(二)、甲方負責審核路由按按規劃設計要求施工。

(三)、在不影響甲方施工進度情況下,如因其他施工單位原因,造成通信線路損壞,甲方負責協調施工單位賠償乙方的材料、人工及相關損失。

(四)、非甲方施工原因造成的通信線路損壞,甲方概不負責。

(五)、甲方在施工過程中,發現有危及通信光、電纜安全時,應事先通知乙方,採取必要的安全措施。

2、乙方

(一)、嚴格執行操作規程、安全文明施工,在施工過程中所有安全事故及經濟糾紛均由乙方自行負責承擔。

(二)、按照通信行業相關規範和技術要求組織施工,在通信行業主管部門的監管下按時保質保量完成工程。

(三)、負責提供工程範圍內及現狀光纜位置圖給甲方。

(四)、乙方須在契約約定的時間內保質保量的完成安裝工程,由於乙方原因造成工期延誤,損失由乙方負責。

(五)、乙方負責協調辦理電信運營商驗收、外線信號接入事宜的相關手續,並保證整個小區電信通信暢通使用。

(六)、乙方負責管理本工程施工垃圾及施工損壞的牆面的修復。

六、施工工期

施工工期為45天,設計審批通過次日起開始計算工期,如因甲方協調等原因造成工期延誤,施工工期進行順延。

七、未盡事宜雙方另行友好協商,因本契約發生爭議,雙方友好協商解決。

八、本協定一式四份,甲、乙雙方各持二份,經雙方簽字蓋章後生效,供雙方共同遵守。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

成片小區建設施工協定書 篇18

委託方(甲方):

承接方(乙方):

甲方委託乙方承擔下列工程的施工圖設計檔案審查任務,依據《中華人民共和國契約法》及相關規定,雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的基礎上協商一致,簽訂本契約。

第一條 工程概況

1、工程名稱:

2、報建編號:

3、工程建設地點:

4、總建築面積:

5、建築類型:□住宅 □公建 □工業 □其它

6、工程總投資:

7、勘察單位:

8、設計單位:

第二條 施工圖設計檔案審查依據

1、國家和 (1)《建設工程質量管理條例》;

(2)《房屋建築和市政基礎設施工程施工圖設計檔案審查管理辦法》;

(3)《實施工程建設強制性標準監督規定》;

2、建設項目批准檔案和各主管部門的審批意見;

3、甲方提供的勘察、設計單位完成的本工程地質詳勘報告和施工圖設計檔案。

第三條 施工圖設計檔案審查主要內容

根據《房屋建築和市政基礎設施工程施工圖設計檔案審查管理辦法》的規定,施工圖設計檔案審查的主要內容為:

1、是否符合工程建設強制性標準;

2、地基基礎和主體結構的安全性;

3、是否符合民用建築節能強制性標準,對執行綠色建築標準的項目,還應當審查是否符合綠色建築標準;

4、勘察設計企業和註冊執業人員以及相關人員是否按規定在施工圖設計檔案上加蓋相應的圖章和簽字;

5、其他法律、法規、規章規定必須審查的內容。

第四條 施工圖設計檔案審查周期

根據《房屋建築和市政基礎設施工程施工圖設計檔案審查管理辦法》的規定,施工圖設計檔案審查原則上不超過下列時限:大型建築工程、大型市政工程為 15 個工作日,中型及以下建築工程、市政工程為 10 個工作日。工程勘察檔案,甲級項目為 7 個工作日,乙級及以下項目為 5 個工作日。

以上時限不包括勘察設計單位修改的時間。

第五條 甲方向乙方提供的有關資料和檔案

上述材料在契約簽訂生效後的 工作日內由甲方提供給乙方。

第六條 審查結果

由甲方向乙方提供本契約第五條有關資料和檔案,具備審查條件後,乙方開始審查工作。

1、審查結果合格的:

(1)乙方及時編制審查報告,並報有關部門備案。

(2)乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節能登記表。

(3)甲方收到審查合格書後的 個工作日內向乙方提供 套審查合格的施工圖,經乙方審核無誤後在施工圖上加蓋審查專用章。

2、審查結果不合格的:

(1)乙方將施工圖退建設單位並出具審查意見告知書,說明不合格原因。同時,應當將審查意見告知書及審查中發現的建設單位、勘察設計企業和註冊執業人員違反法律、法規和工程建設強制性標準的問題,報有關部門備案。

(2)甲方負責對施工圖設計檔案進行修改,並及時將修改的施工圖設計檔案交由乙方重新進行審查。

(3)乙方收到修改後的施工圖設計檔案後應及時告知有關部門。

第七條 施工圖設計檔案審查費收取

1、經甲乙雙方商定本工程收取施工圖設計檔案審查費總額為人民幣 萬元整(含稅,大寫: 萬元),通過銀行轉賬方式支付到乙方以下銀行賬號:

賬號: 戶名: 開戶行:

2、支付方法為:

(1)本契約生效後 天內,甲方首付施工圖設計檔案審查費計人民幣 萬元作為定金(本契約履行後,定金抵作施工圖設計檔案審查費);乙方完成施工圖設計檔案審查且審查結果為合格的,甲方應支付施工圖設計檔案審查費餘額,計人民幣 萬元整。

(2)審查不合格的,乙方出具施工圖審查意見書後的 個工作日內,甲方向乙方支付審查費用總額的 %。當重新審查時,雙方約定按以下方式處理: 。

(3)在甲方支付上述費用後的五個工作日內乙方應提供等額的有效發票。

第八條 甲方責任

1、按本契約第五條規定的內容,在審查工作開始前甲方應向乙方提供審查所需的全部資料和檔案,並對其完整性、準確性和時效性負責。因甲方提供的資料和檔案存在錯誤引致審查成果發生事故的,與乙方無關。

2、負責指派時處理本工程在施工圖設計檔案審查過程中涉及的有關問題。

3、按照乙方的審查意見及時進行修改。

4、甲方應按本契約第七條的約定向乙方支付施工圖設計檔案審查費用。

第九條 乙方責任

1、乙方應是政府認定的施工圖設計檔案審查機構,具備相應的資質條件。

2、乙方委派進行本項目施工圖設計檔案審查的人員應是經 省建設廳批准的有資格從事施工圖設計檔案審查的審查工程師。

3、乙方按本契約的約定提交審查成果檔案,對施工圖審查工作負責,承擔審查責任。

4、查工作完成後,除上報、送審和應存檔的圖紙資料外,乙方應將甲方提供的其他資料歸還甲方,並負保密義務。

第十條 違約責任

1、因甲方過錯逾期支付審查費用的,每延誤一天,按逾期支付審查費用的 %向乙方支付違約金。

2、乙方延誤審查工作的,每延誤一天,應按審查費用的向甲方支付違約金,因不可抗力因素導致延誤審查的除外。

3、施工圖設計檔案審查合格後,仍有違反法律、法規和工程建 設強制性標準的問題,給建設單位造成損失的,乙方依法承擔相應的賠償責任。

4、建設工程經施工圖設計檔案審查後因勘察設計原因發生工程質量問題,乙方承擔審查失察的責任,賠償甲方的損失。

5、乙方違反第十條第三項的約定,向第三方擴散、轉讓甲方提供的資料和檔案,乙方應向甲方支付審查費用 %違約金並賠償甲方因此受到的損失。

4、在契約履行期間,甲方要求終止或解除契約,乙方尚未開始施工圖設計檔案審查工作的,不予退還甲方已付的定金,已開始施工圖設計檔案審查工作的,甲方按實際工作量向乙方支付相應的施工圖設計檔案審查費用。

第十一條 其他

1、按相關規定,施工圖設計檔案一經審查合格,不得擅自進行修改,如遇特殊情況,需進行涉及審查主要內容的修改時,必須報請乙方重新進行審查,甲方應與乙方重新簽訂審查契約。

2、因甲方原因,在工作過程中增加本契約範圍外受審項目的工程量,甲方與乙方另行簽訂審查契約。

3、建設單位或者勘察設計單位對施工圖審查意見如有重大分歧,甲乙雙方同意按下述方式處理:

4、本契約在履行過程中發生糾紛,甲方與乙方應及時協商解決。協商不成時,雙方同意向 甲方所在地 人民法院提起訴訟。

5、本契約一式份,甲乙雙方各執

6、本契約經甲乙雙方法定代表人或法人委託代理人簽字並加蓋公章後生效。

7、本契約未盡事宜,雙方可簽訂補充協定,與本契約具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

成片小區建設施工協定書 篇19

甲方:_________乙方:_________立契約書人委建人_________(甲方)與建方_________(乙方),本契約不動產標示委建事項經由甲乙雙方同意訂立條款如下,以資共同遵守:

第一條 房地標示:本契約房屋坐落在_________市_________區_________地號土地內定名“_________”,經暫編號_________區_________棟_________樓的房屋一戶。

第二條 房屋面積:本契約房屋面積包括室內、陽台及走道、樓梯間、屋頂突物(僅限於水箱及樓梯間,其餘部分不計入)地下室、電梯間等公共設施分攤面積在內計約_________平方米,(實際面積以當地政府機關復丈後,建築改良物所有權狀記載的面積為準),但雙方同意建築改良物所有權狀記載面積加上本條前列(陽台走道、樓梯間等)公共設施分攤面積等,即相當於本契約所記載面積,若有增減,而其面積差額未逾百分之二時,雙方均不得異議,若增減面積誤差超過百分之二時,其誤差超過百分二部分,即以該戶出售時的平均單價為計算基準,由雙方互為補償。

第三條 本大樓的屋頂除水箱、樓梯間外,乙方的投資、規劃,其使用權歸乙方,但乙方應對甲方提供較一般人優惠的服務。

第四條 本大樓地下室產權登記為本大樓全體所有人共有,地下室除機電設外,其餘場地如遇空襲時,應開放為公共避難場所,地下室平時作為停車場,由本大樓管理委員會統籌管理,其辦法另詳載於本大樓管理委員會管理章程。

第五條 甲方所訂購房屋的室內隔間裝飾及設備工程,其施工標準悉依_________市政府_________局核准的建造執照圖說按圖施工,如甲方要求變更或增減等,須徵求乙方意,惟屬大樓整體裝置者不得刪減,變更後的工程款由雙方協定定之,但以不少於本契約所定的工程款一次付清與乙方,甲方未繳清增加的工程款前,乙方不得施工,如雙方對變更後工程款未能達成協定或甲方拒絕或延遲交付所增加變更的工程款時,視為甲方取消變更或增減,乙方仍按本契約原定項目施工。

第六條 工程期限:本契約房屋建築工程,乙方應於本契約簽訂後____月內工,自開工之日起_________工作天完工,並以開始申請使用執照為完工日期。但如有下列情形之一時不在此限,乙方不負遲延完工之責。

(一)甲方未依約定付款辦法的39;規定交付價款時。

(二)甲方要求變更內部隔間與設計,致遲延完工時。

(三)因不可抗力的原因如天災人或法律法規限制等不可歸責於乙方的事由,以致工程不能如期進行時。

(四)本工程屋外排水溝及巷道鋪設工程,不受本條約完工時限的拘束,電等的接通供應悉憑該公用事業作業程式而決定。

第七條 保固期限:本契約房屋領到使用執照之日起,對本契約房屋建築結構,乙方應負責保固________年,但天災或不可歸責於乙方的原因而發生損毀者不在此限(門、窗、玻璃及水電配件、油漆、瓷磚等乙方不負責保固)。

第八條 甲方訂購本房地總價款為人民幣_________(大寫)元整,包括下房屋及裝修土地價款。

(一)房屋及裝修價款為人民幣_________(大寫)元整。

(二)土地價款為人民幣_________(大寫)元整,包括建築基地,道路用及地上物補償金、土地改良費、公共設施用地等費用。

第九條 付款辦法:本契約房地總價為人民幣_________(大寫)元整,分為備款人民幣_________(大寫)元整,優惠貸款人民幣_________(大寫)元整,銀行貸款人民幣_________(大寫)元整,甲方應按下列進度,將分期付款表上的金額,經乙方通知於繳款期限內繳付乙方,絕不拖延短欠。

第十條 貸款辦法:本契約房屋甲方如須辦理銀行貸款時,應另行與乙方簽委託代辦貸款契約書及委任書以憑辦理貸款事宜。

第十一條 甲方如全部或一部分不履行本契約(

第九條)所規定工程進度的定付款時,其逾期部分甲方願自通知交款日後第_________天起,按日加付千分之一計算滯納金,上項滯納金於補交其應付款時一併付與乙方,如逾期滯納達十五天,經乙方催告仍延不交付時,即視為甲方違約,乙方不得解除本契約及代辦貸款委託書,代管印章委託書等與本契約有連帶關係的約定,甲方同意將已繳的款項現金部分由乙方沒收,以為抵償乙方所受的損失,乙方並得將甲方所訂購的房地另行出售與

第三者或為其他處分,甲方絕無異議,甲方若依前條約定的付款規定,以票據支付時,甲方保證兌現,如有遭退票情形等,視為甲方未繳款,依前述約定方式處理。

第十二條 本約房屋如乙方非因

第五條的情形而逾期交屋時,其每逾____日按賣總價千分之一計算違約金與甲方,如乙方因本身因素不履行交屋,及半途發生糾葛不能出賣等情況時,除應將既收價款全數退還甲方外,並應賠償所付價款同額的損害金予甲方作為乙方不履行本契約的損害賠償總額。倘因政府頒布禁建等不可歸責於乙方的事由,致使乙方不能交付本契約房屋時,雙方同意解除本契約,乙方應將甲方所繳付價款加計利息(按照銀行________年期定期存款利息計算)退還甲方。

第十三條 契約房屋已登記於甲方名義,如甲方違約拒付款項,經乙方催仍不交付時,甲方同意名義變更為乙方或乙方所指定之人,甲方不得另有其他的要求。

第十四條 甲方負責訂購本房屋土地,其房屋產權及基地產權的移轉登記事,乙方負責於本房屋建造完成,經政府主管單位發給使用執照,及甲方依約履行其義務後,乙方負責聘請代書與甲方共同委託統籌辦理,甲方應按照乙方通知的時間內,將應提出的證件及在有關檔案上蓋章,連同各項稅捐交與乙方或委託的代書以資辦理。甲、乙雙方應負擔的費用如下:

(一)建築物登記費、土地登記費、印花稅、契稅、監證費(或公證費用各項規費及代辦產權登記費用由甲方負擔。

(二)本契約土地移轉過戶前的土地價款及移轉過戶時發生的增值稅由乙負擔。

(三)本契約房地移轉登記及質押款的抵押權設定登記移轉規費,公定紙、印花稅、保險費及代辦手續費均由甲方負擔。

(四)自領到使用執照之日起所發生的房屋稅、地價稅、工程受益費不論方已否遷入或抬頭為任何一方,均由甲方負擔如數繳清不得異議。

(五)以上各項應由甲方負擔的費用,如由乙方先行墊付或代繳,甲方應數歸還需要。

第十五條 產權登記:本契約房地產權登記由乙方指定代理人,統一辦理土移轉登記,建物所有權登記及貸款抵押權設定登記等手續。

第十六條 本契約房地,乙方保證產權清楚,絕無任何糾紛或設定他項權利象,如有任何糾葛,乙方應負責清理,不得損害甲方的利益。

第十七條 甲方同意於本房屋完工並接通水電之日起,無論所開列單據的抬為任何一方,均就負擔下列費用:

(一)本戶水電基本費用。

(二)本房屋自領得使用執照日起的房屋稅。

(三)屬於本房屋公共使用應由全體住戶分擔的水電費用。

(四)屬於本建築清潔保持、公共設施及設備的整理、操作與維護等事項應由全體住戶分擔的管理費用。

(五)本房屋有關公共管理費用的分擔。

第十八條 本契約房屋於建築完成經主管機關發給使用執照後,甲方應付清列款項稅費等,乙方始行交屋,甲方如不協辦或遲延逾期的,致影響本契約各項產權登記或施工進度時視同違約,並應負賠償乙方一切損失之責。

(一)繳付本約

第十四條

第一、三、四項約定應付的稅捐。

(二)辦妥產權登記及代辦貸款等費用,並預付乙方四個月的利息。

(三)付清因逾期付款的滯納金。

(四)付清本房屋的所有優惠貸款。

第十九條 通知送達:甲乙雙方所為的徵詢、洽商或通知辦理事項均以書面本約所載住址掛號郵寄為之,有拒收或無法投遞致退回的,均以郵局

第一次投遞之日期為送達之日。甲方的住址如有變更時,負有通知乙方的義務。

第二十條 其他事項:

(一)如甲方半途要求在本契約房屋變更設計,須以書面徵得乙方同意後托乙方辦理,所需工程費用經雙方議定價格後,差價由甲方於變更同時給付乙方,但經不減少於原定總價為原則,如甲方未在約定期間內給付時,乙方即視為甲方已取消變更設計的要求,乙方為避免影響工程的進度,得按原契約圖說施工,甲方無異議。

(二)乙方通知交屋並給遷入證明前,甲方絕不進行本約房屋自行裝潢施。

(三)本契約書於付清所定價款辦妥交屋手續、土地移轉登記完畢甲方領所有權同時,本契約書及本約有連帶關係的契約、附屬檔案,甲方得一併由乙方收回作廢。

第二十一條 本契約的約束與效力:

(一)甲方未付清房地價款及未取得乙方同意前不得將本契約房地的權利義務自行轉讓他人,但經雙方同意後,本契約所約定事項對甲乙雙方權利與義務的受讓人合法繼承人具有同等約束力。

(二)本契約附屬檔案視為本契約的一部分,與本契約具有同等效力,附屬檔案未定的,依據本契約的規定。

第二十二條 未盡事宜:本契約如有未盡事宜,必要時由甲乙雙方洽定。

第二十三條 契約分存:上述契約事項經雙方同意,恐口頭無憑。特立本契書一式二份,甲乙雙方各執一份為憑,並自簽訂日起升效,印花稅由甲乙雙方自貼銷。

第二十四條 有關本契約的權義,雙方同意以_________法院為管轄法院。甲方(蓋章):_________

乙方(蓋章):_________代表人(簽字):_________

代表人(簽字):_________住址:_________

住址:_________身份證號碼:_________

身份證號碼:_________電話:_________

電話:_________________年____月____日

________年____月____日簽訂地點:_________

簽訂地點

成片小區建設施工協定書 篇20

甲方:__________身份證號:__________

乙方:__________身份證號:__________

根據《民法典》及有關規定,本著平等互利的原則,經甲乙雙方友好,就有關富道二期道路工程邊坡三維網植草工程達成協定,為明確甲乙雙方的權利與義務,簽訂本協定書:

一、工程名稱及地點

1、工程名稱:__________

2、工程地點:__________

二、契約期限自________年____月____日至________年____月____日,因不可抗力或特殊氣候因素造成無法施工的,工期順延。

三、契約內容工程項目及工程量:富道二期二段工程 邊坡三維網植草,工程量約 65000 2。乙方不能履行本契約或不能滿足本契約要求的,甲方可視需要,對乙方工作內容及範圍作出調整,也可對乙方範圍內的部分或全部工作內容另行指定施工單位。乙方應無條件接受,也不因此作為對契約單價作出調整的理由。 本契約簽定後,由於甲方需要,需臨時安排乙方增加的工作,經雙方協商確定工作內容及計價方式後簽定補充契約。補充契約具有與本契約相同的法律效力,雙方應承擔的責任及義務仍參照本契約條款執行。

四、契約價款

1、工程單位: 2,工程總價暫定人民幣: 元。大寫: 元整。(註:此價不含稅)

2、乙方向甲方支付保證金2萬元。

3、乙方須按契約規定的期限、質量標準和其它契約條款要求完成本契約第三款契約範圍內的全部工作內容。包括為完成本契約所發生的勞務費及零星機具材料費、安裝拆卸費、材料轉場費、輔助材料費、安全文明施工費、合理利潤、管理費等一切費用。

4、乙方為完成本契約約定的工程項目但不在本契約明示的工程範圍、工程量清單或詳細施工內容中沒 寫明或單列的工作內容,均屬於乙方須在本契約中應該履行的契約義務,不再另行支付。乙方經過前期反覆調查了解,對甲方的要求已完全明了,對本契約清單中工作內容表述不全的項目按照國家相關規定中所暗含的工作內容確定並視為包含在相應的工程細目當中。

五、結算方式

1、以甲方驗收合格後最終認可的尺寸、斷面計量,按契約單價和實際完成數量計算工程價款。

2、甲方在本契約所有內容完工並經驗收合格後對乙方支付工程款時提取總額5%作為質量保證金。質量保證金的退還:在質保期滿後,扣除有關應扣款項後,甲方將剩餘部分無息退還給乙方。質量保證期為12個月。

3、乙方憑藉由甲乙雙方搭成的結算單進行結算,其它任何單據不作為結算的法律依據。結算必須由本人進行,委託他人結算時,必須經甲方同意並在甲方在場的情況下簽訂委託書方為有效。

4、付款方式:乙方材料、機械設備進場後,一個月內完成45000平米,甲方支付工程款30萬元,施工中可視乙方進度、質量支付工程款,此項護坡工程完工及時驗收合格後100天內支付完成工程全款。

5、如甲方認為有必要時,可對本協定工程或其任何部分的結構形式、質量等級或數量做出調整,乙方應無條件服從。

6、因乙方因素造成停工,因此而使甲方造成的`損失由乙方負擔。

7、由於乙方失誤、措施不當、控制不嚴等原因造成的工程返工或超設計數量,甲方不予計量。

六、雙方的責任和義務甲方的責任和義務

1、提供設計圖紙或施工方案,提出 質量、技術、安全、環保等要求。技術員技術交底放線、質檢。

2、因甲方自身原因給乙方造成損失由甲方負責。

3、若乙方不能服從甲方調度安排,不滿足質量、進度、安全、環保等要求時,甲方有權單方隨時終止契約。乙方的責任和義務

1、乙方的人工必須聽從甲方調配,按照甲方技術交底進行施工,保證隨叫隨到。在用工現場必須聽從甲方施工人員的指揮,配合甲方施工人員工作,按規定日期完成任務,遵守甲方的規章制度。特殊工種的操作人員必須持有效證件上崗。

2、乙方必須保證項目質量。如果施工項目在質保期內出現質量問題,乙方必須在24小時內到達項目部並無條件對進行修復。

3、乙方必須按照安全和技術要求規範化施工,採取嚴格的安全防護措施,在施工過程中要特別注意安全操作,在施工過程中不得聲音作業,杜絕一切事故發生,並承擔由於自身造成的人身傷亡事故,安全責任事故,甲方不負任何責任。

4、乙方必須要求工人在上工地以前,不準喝酒和做好安全準備方能施工,如果被甲方工作人員發現沒有系好安全繩或沒有牢固好安全繩,發現一次罰款500—20元,乙方無條件服從。

5、乙方必須為所屬員工辦理意外傷害保險。

6、乙方負責其人工的一伙食、住宿等事項,其費用由乙方自付。

7、乙方必須配合甲方做好相關輔助資料。

8、及時足額支付農民工工資,否則由此造成的一切責任乙方自行承擔。甲方可視需要代為支付,相應金額從應支付於乙方的工程款中扣除。

8、施工用水、用電均已包含在契約單價中,乙方自行承擔。

七、其它約定

1、甲乙雙方均不得提出協定以外的其他任何要求,若一方提出,對方有權拒絕。在執行過程中任何一方無故單方面終止契約,則視為違約,違約方需向守約方支付契約總價10%的違約金。

2、甲乙雙方應嚴格遵守和執行本協定條款。如一方不按協定條款執行均屬為違約,違約方須承擔由此造成的經濟損失,如乙方不能按甲方規定日期完成施工任務,乙方自行退場,乙方不自行退場,甲方有權將乙方清除出場,所乾工程款按經甲方驗收合格認可的50%結算,同時賠償甲方延期所造成的工期和經濟損失。

八、爭議解決方式

1、本協定未盡事宜,雙方另行協商。

2、與本契約有關的一切爭議,甲乙雙方友好協商解決,協商不成依法向協定簽訂地人民法院起訴。在解決爭議的過程中,任何一方不得有破壞、阻工、鬧事等行為,否則應承擔相應法律責任契約在履行過程中發生糾紛,雙方協商不能解決的,依法向協定簽訂地人民法院起訴。

九、契約的生效和終止

1、本契約一式二份,甲乙雙方各執一份。

2、本契約自簽訂之日起生效。

甲方(簽字):__________乙方:(簽字)__________

聯繫電話:__________聯繫電話:__________ 

簽約日期:__________簽約日期:__________

簽約地點:__________簽約地點:__________

成片小區建設施工協定書 篇21

一、工程概況

工程名稱:________________

工程地點:________________

工程內容:________________

群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附屬檔案1)工程立項批准文號:________________

資金來源:________________

二、工程承包範圍

承包範圍:________________

三、契約工期:_________________

開工日期:________________

竣工日期:________________

契約工期總日曆天數_____________天

四、質量標準

工程質量標準:________________

五、契約價款

金額(大寫):________________元(人民幣)

¥:________________元

六、組成契約的檔案

組成本契約的檔案包括:_________________

1、本契約協定書

2、中標通知書

3、投標書及其附屬檔案

4、本契約專用條款

5、本契約通用條款

6、標準、規範及有關技術檔案

7、圖紙

8、工程量清單

9、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。

七、本協定書中有關詞語含義本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。

十、契約生效

契約訂立時間:______________年_________________月_________________日

契約訂立地點:_____________

本契約雙方約定__________________後生效。

發包人:_________________(公章)________________承包人:_________________(公章)___________________

住所:________________住所:_________________

法定代表人:_____________法定代表人:_________________

委託代表人:_____________委託代表人:_________________

電話:________________電話:_________________

傳真:________________傳真:_________________

開戶銀行:________________開戶銀行:________________

賬號:________________賬號:_________________

郵政編碼:_____________郵政編碼:________________。

成片小區建設施工協定書 篇22

甲方:_________________

乙方:_________________

甲方__________與乙方__________原於______年______月______日簽訂的建設契約,現經雙方協商同意,契約於______年______月______日予以解除,乙方提前撤出施工現場,乙方提前撤出施工現場,本著坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則,雙方協商一致達成如下結算、撤場協定:_________________

一、經雙方核實,截止目前乙方共完成工程總價款萬元,詳見附表1完成工程量清單。

二、經雙方對上述費用進行核算統計,截止_____年_____月_____日甲方應付乙方款項總計______萬元,該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約補償等各種費用,對此乙方無任何異議,乙方不再提出其他費用要求。

三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計______萬元(含代付工程料款萬元),詳見附表2已支付費用清單。現甲方尚欠乙方款項計______萬元。本協定簽字之後甲方向乙方一次性付清欠款______萬元,至此欠款全部付清,雙方再無任何債權債務關係,甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。

四、契約解除後免除乙方對已施工部分的工程質量責任。

五、契約解除後,乙方應於3日內退出工程現場並移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滯留,否則應承擔拖延費10000元/日。

六、本協定由雙方簽字蓋章後生效,協定協定一式二份,雙方各執一份,具有同等法律效力。

甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)

成片小區建設施工協定書 篇23

甲方(發包方):____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:____________職務:____________

乙方(承包方):____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:____________職務:____________

按照《中華人民共和國民法典》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協定.

第一條工程概況

1.工程名稱:

工程地點:

工程內容:

承包範圍:

2.開工日期:

竣工日期:

總日曆日期:

3.質量等級:

4.契約價款:

第二條契約檔案及解釋順序.

第三條契約檔案使用的語言文字,標準和適用法律.

1.契約語言:

2.適用法律法規:

3.適用標準,規範:

第四條圖紙.

1.圖紙提供日期:

2.圖紙提供套:

3.圖紙特殊保密要求和費用:

第五條甲方駐工地代表.

1.甲方駐工地代表及委派人員名單:

2.實行社會監理工程師姓名及其被授權範圍(如果有):

第六條乙方駐工地代表.

第七條甲方工作.

1.施工場地具備開工條件和完成時間的要求:

2.水,電,電訊等施工管線進入施工場地的時間,地點和供應要求:

3.施工場地內主要交通幹道及其與道路的開通時間和起止地點:

4.工程地質和地下管網線資料的提供時間:

5.辦理證件,批件的名稱和完成時間:

6.水準點與坐標控制點位置提供和交驗要求:

7.會審圖紙和設計交底的時間:

8.施工場地周圍建築物和地下管線的保護要求:

第八條乙方工作.

1.施工圖和配套設計名稱,完成時間及要求:

2.提供計畫,報表的名稱,時間和份數:

3.施工防護工作的要求:

4.向甲方代表提供辦公和生活設施的要求:

5.對施工現場交通和噪音的要求:

6.成品保護的要求:

7.施工場地周圍建築物和地下管線的保護要求:

8.施工場地整潔衛生的要求:

第九條進度計畫.

1.乙方提供施工組織設計(或施工方案)和進度計畫的時間:

2.甲方代表批准的時間

第十條延期開工.

第十一條暫停施工.

第十二條工期延誤.

第十三條工期提前.

第十四條檢查和返工.

第十五條工程質量等級.

1.工程質量等級要求的經濟支出:

2.質量評定仲裁部門名稱:

第十六條隱蔽工程,中間驗收.

中間驗收部位和時間:

第十七條試車.

第十八條驗收和重新檢驗.

第十九條契約價款的調整.

1.調整的條件:

2.調整的方式:

第二十條工程預付款.

1.預付工程款總金額:

2.預付時間和比例:

3.扣回時間和比例:

4.甲方不按時付款應承擔的違約責任:

第二十一條工程量的核實確認.

乙方提交工程量報告的時間和要求:

第二十二條工程款支付.

1.工程款支付方式:

2.工程款支付金額和時間:

3.甲方違約的責任:

第二十三條甲方供應材料設備.

甲方供應材料,設備的要求(附清單):

第二十四條乙方採購材料設備.

第二十五條設計變更.

第二十六條確定變更價款.

第二十七條竣工驗收.

1.乙方提交竣工資料和驗收報告的時間:

2.乙方提交竣工圖的時間和份數:

第二十八條竣工結算.

1.結算方式:

2.乙方提交結算報告的時間:

3.甲方批准結算報告的時間:

4.甲方將撥款通知送達經辦銀行的時間:

5.甲方違約的責任:

第二十九條保修.

1.保修內容,範圍:

2.保修期限:

3.保修金額和支付方法:

4.保修金利率:

第三十條爭議.

1.爭議的解決程式:

2.爭議解決方式:

第三十一條違約.

1.違約的處理:

2.違約金的數額:

成片小區建設施工協定書 篇24

甲方:食品有限公司

乙方:工程建築有限公司

根據有關規定,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任,經雙方協商同意簽訂本契約。

一、工程概況

1、工程名稱:鍋爐房工程

2、工程地點:

3、承包範圍:包工包料形式。

4、工程建築面積及計算方式:工程約平方,每平方米按元整計算(按工程完工後實際發生量計算),工程總造價約貳佰萬元。

5、付款方式:基礎完工後付款元,主體完工後付元,餘款完工後經甲方驗收合格七天內結算,一個月內付清。

6、工程期限:年月 日至年 月 日,總計 天完工。

7、如遇到下雨天災,人為不可抗拒因素,工期相應順延。

8、工程施工中如發生變更項目,另行計算。

9、建築物回填 米以外由甲方負責。

10、煙筒不在承包範圍內。

11、因甲方原因給乙方造成停工,一切損失由甲方負責。

二、 甲方責任和權利

1、施工單位有權行使契約約定的權利,履行契約約定的職責,負責對乙方承建的工程項目進行監督檢查。

2、施工單位所制定的施工進度計畫,乙方嚴格執行。

3、施工期間乙方不準隨意停工。

4、每個單項工程向乙方提供一套完整圖紙,並進行圖紙

三、乙方的責任和權利

1、 乙方必須遵守甲方的各項規章制度,接受施工單位有關人員對工程進度、質量安全、文明施工方面的管理和監督,但乙方不能因施工單位管理和監督而免除自己的責任。

2、 必須遵守安全施工標準,規章制度和操作規程,正確使用安全防護用具、機械設備、嚴格按照分部分項安全技術措施、安全施工方案、安全技術交底施工,必須遵守施工單位的各項規章制度,服從施工單位現場指揮。

3、 有權拒絕違章指揮和冒險作業,在施工中發生危險及人身安全的緊急情況下,作業人員有權停止作業或撤離危險區域。

4、 組建一支過硬的施工隊伍,配齊各項工種,配備專職人員負責現場協調,安全文明施工。會審,如有變更甲方應提前以書面形式通知乙方,避免造成不必要的損失。

5、負責施工現場的各項管理工作及周邊關係的處理,給乙方造成一個良好的施工環境,並對工程質量嚴格把關,對不合格工程應以書面形式勒令期限整改,否則由此造成的一切損失由乙方承擔。

6、給乙方配備現場施工用電、用水及必要的生活用電、用水。

7、保證按時給乙方撥付工程款,如有延期甲方承擔一切後果。

8、甲方負責乙方場地的三通一坪(通水、通電、通路)平是施工現場的土地。

四、施工安全措施

1、乙方在施工操作中,嚴格遵守工地的一切規章制度,注意安全,在施工中乙方人員的安全問題,一切事故由乙方自負,甲方不承擔一切責任。

2、乙方在施工現場,安全施工無事不得進入建設單位生產車間,如果出事,乙方承擔一切責任。

3、因乙方造成停工、打架,一切後果由乙方無條件承擔。

五、附則

1、本契約一式肆份,契約甲乙雙方各執三份。

2、本契約簽訂後,承、發包雙方需提出修改時經雙方協商一致後,簽字確認作為本契約補充契約。

3、任何一方不得違反本契約規定,未盡事宜,雙方協商解決。

甲方:

乙方:

年 月 日

成片小區建設施工協定書 篇25

甲方:_________________法定地址:_____________

乙方:_________________法定地址:_____________

依照國家相關規定,在平等自願和互惠互利的基礎上,甲方和乙方共同簽訂_____________信息網施工協定(以下稱協定)。

1.合作內容甲方受乙方委託為第三方提供接入_____________信息網通信服務所需結構化布線工程的施工。甲方代乙方與第三方洽談並收取入網費。

2.雙方的權利和義務甲方負責第三方入網工程的結構化布線施工及工程所需的輔料,並保證工程的質量。乙方負責提供入網工程所需的線纜和主要設備的安裝和調試。

3.收益來源及向使用_____________信息網的用戶收取開戶費,開戶費定為_____________/戶。開

戶費收入由甲、乙方依照_____________:_________________的比例進行分配。雙方各自繳納各自應繳稅費。

4.合作期限甲乙雙方合作期限暫定為_____________年。

5.財務結算______________。

6.日常維護在系統正常使用前,由甲乙雙方配合對線路和設備進行綜合的調試。在系統正常使用後,由乙方對系統進行日常維護。

7.法律責任甲方應對所施工的工程質量負責,如果因甲方的工程質量問題而引起的一切爭議和法律糾紛,應由甲方承擔。乙方應對所提供的設備和服務承擔相應的法律責任。

8.協定生效本協定一式兩份,雙方簽字蓋章後生效。

9.其它本協定未盡事宜,雙方另行協商解決。

甲方(蓋章):_________________乙方(蓋章):_________________

授權代表(簽字):_____________授權代表(簽字):_____________

__________年__________月__________日

成片小區建設施工協定書 篇26

建設方:(以下簡稱甲方)

投資運營方:(以下簡稱乙方)

為了回響泗縣縣委、縣政府加快新農村建設號召,促進農民致富,發展泗縣農村經濟,,進一步落實招商引資工作,加快城鎮化項目進程,甲乙雙方願意為劉圩鎮鎮政府啟動新農村建設項目精誠合作。甲乙雙方本著優勢互補,平等互利、誠實信用的原則,經反覆協商,就劉圩鎮新農村建設合作建設事宜,達成如下合作協定,以資共同遵守。

一、總則

甲方同意以甲方自有新農村建設項目用地:規劃之四山村 約100 畝(附圖),以實際丈量為準。新農村建設用地價格及使用年限,甲方根據有關新農村建設政策規定的價格執行規劃用地性質為新農村建設用地,土地使用年限50年格執行。甲方負責以甲方的名義申報各項建設手續,並在所有手續完善後,交乙方建設開發,費用由乙方承擔。其他任何規費及稅金乙方概不負責。雙方協商,為便於今後工作,成立新農村建設領導班子,甲方履行法律手續,乙方全權負責投資建設及銷售。

二、合作範圍

甲乙雙方合作的範圍:

四山村新農村建設項目用地範圍內房屋及配套設施的施工建設,以及通過有關部門批准規劃範圍內。為本項目服務的配套設施的項目建設,和建設用地範圍內的拆遷及青苗補償。 四山村新農村建設用地範圍內土地的平整。四山村新農村建設用地範圍內修建道路,及其他公共設施包括水、電、有線及無線通訊、地下給排水網、廣播電視線路接入、郵電等服務設施的建設。雙方依據政府最終批准的規劃,按地方政府要求進行實施。雙方依據政府最終批准的規劃確定的綠化及其他公共服務設施的建設標準。拆遷村莊的土地復墾平整。新農村建設單體的定向銷售。新農村建設過程中的政策宣傳及執行,及在實施過程中的執行問題。

三:責任範圍

甲乙雙方的合作方式及責任範圍甲方負責協調建設用地,落實政策實施要求。甲方負責協調政策落實,甲方負責協調新農村建設地塊的地質勘探工作費用有乙方承擔。 甲方負責協調四山村新農村所涉及到的所有村民房屋拆遷丈量和異地安置房屋購買契約簽訂事宜。

四:乙方責任:

乙方負責四山村新農村建設資金投入。乙方負責四山村新農村該項目的土地測量圖紙設計,銷售宣傳施工實施,及工程驗收。乙方嚴格按劉圩鎮政府上報批准後的四山村新農村建設方案要求實施,如有變動必須經劉圩鎮政府批准後方案實施。乙方在實施過程中,若甲方需要乙方配合的 ,乙方應積極態度對政策的落實宣傳,國家各項扶持資金的到位都應努力去做。乙方在實施過程中。應遵守當地民風 民俗,不做違規違法之事,交付一個合格工程。

五;甲方的權利及義務

依據本協定精神,按國家政策享受泗縣新農村建設的及獎勵政策。同時將本協定交由四山村村民委員會討論通過。通過後本協定正是生效。本協定生效後,將本協定上報縣新農村建設辦公室規劃局國土、建設部門通過並獲得建設所需的各項批文及政策 支持。責成村民委員會和被拆遷人達成拆遷協定,落實國家對拆遷戶的政策補貼及時到位,落實過度費按時分發確保拆遷戶平穩過度。辦理建設房屋產權證明,確保搬遷村民獲得合法產權。本協定簽訂後應嚴格保守商業秘密,不得向第三方泄露商業機密,更不得將約定給乙方項目擅自交由第三方合作開發。如因少數村民因客觀原因不能購買開發房屋的,甲方負責將銷售尾盤的不動產無償過戶至乙方名下。確保乙方合法利益。

六、乙方的權利及義務

乙方的權利和義務

乙方的權利:按本協定精神,分享甲方利益以外的開發收益。未經甲方同意,不得將本協定約定的出資義務或契約權利轉讓第三方。協同甲方完成開發建設前的各項檔案報批及拆遷過程的輔助工作。按計畫開工建設,並保證新建房屋及配套設施驗收合格。在開發建設過程中遵守國家的相關法規。

七、實施步驟

本協定簽訂後,甲乙雙方須將本協定約定事項交由四山村民委員會討論通過,獲得通過後本協定正式生效。本協定生效後,乙方組織規劃方案設計等工作,需要上報縣國土、規劃及縣新農村建設主管部門備案,同意後方可實施。獲得前述各項批准後,應及時成立共建辦公室,及開工前各項準備,以便於工作順利開展,共建辦公室成立後,乙方負責拆遷政府補貼外的資金及前期建設準備工作、甲方負責協調落實政府各項扶持資金到位的前期工作。共建設辦原則上以村民委員會為主,遇到原則情況,甲方應積極主動協調解決和強力解決建設過程中實際問題。

八、違約責任

本協定簽訂後,雙方應嚴格遵守,全面履行契約約定,因乙方資金不及時到位影響雙方約定的開發時間和進度的,每延期一天按履約保證金的 0.5 %支付甲方違約金,延期達三個月以上的加倍支付違約金,延期達六個月以上的,甲方可終止契約,乙方不得異議。 因乙方建設工程驗收不合格,致使無法整改補救,乙方承擔全部違約責任。

九、其他

第九條 在本協定簽訂生效後,項目啟動後將前期工作經費貳拾萬元,匯至甲方指定的雙控賬戶或則契約終止。甲方在協定簽約生效7日,向乙方全面提供前期所需各項資料及場地,以便於乙方按時施工。甲方向乙方提供四山村新農村建設用地必須在契約生效10日內手續辦理完畢,同時提供相應合法檔案。本協定生效後,不得擅自變更,如需變動有其他未進事宜,經甲乙雙方協商解決,另簽定補充協定,補充協定與本協定具有同等法律效應。本協定一式八份,雙方各執四份。政府其他部門需要備案之契約,由雙方共同提供。 未盡事宜雙方另行協商。

甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章)

代表:(簽字) 代表:(簽字)

日期: 日期:

成片小區建設施工協定書 篇27

發包方(甲方):

承包方(乙方):

根據《中華人民共和國民法典》,《中華人民共和國建築法》及其相關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平、誠信的原則,結合本工程的具體情況,就東城御景一期的井樁開挖工程雙方協商達成如下協定。

一、 工程概況

工程名稱:

工程地點:

二、 工程承包範圍:______________井樁開挖工程,要求開挖至持力層,樁底清掃乾淨,經現場監理及甲方驗收合格後才給予結算。

三、 勞務承包價格,不管井樁直徑大小,均按實際開挖深度計算(小紅磚砌築部分不予結算),定價為_______元/米。此價格已包含以下因素費用;若在井樁開挖過程中有水,甲方提供水泵及水管,乙方自行降水施工費用,並自行確保全全,在開挖過程中,若出現自然障礙物,比如石塊等,乙方自行解決費用,若中途開挖井樁不合格或沒有完成樓所有井樁開挖工程,甲方將不予結算人工費,乙方無條件退場,乙方開挖完所有井樁並經現場監理及甲方驗收合格後才給予結算人工費。

四、 契約日期:截至_______年_______月_______日,根據甲方要求隨時增加勞動力,加快進度。

五、 安全管理:堅持“安全第一,預防為主”的方針,乙方使用的人員必須是年滿18周歲至50周歲以下的智力正常無殘疾的中青年人員。遵守《中華人民共和國安全生產法》及其有關安全生產的法律法規。乙方進場首先接受項目部的安全技術交底,安全自負,有安全隱患後停止施工,排除安全隱患後才允許施工,因乙方操作不當或擅自行動等造成的安全事故由乙方負全部責任。

六、 工程結算及付款方式:乙方開挖完所有井樁並經現場監理及甲方驗收合格後才給予結算人工費,完成所有井樁驗收合格後支付總款項的70%,其餘款項一月後付清。

七、 組織紀律:乙方必須遵守項目部管理制度,不準惡語傷人、不準打架鬥毆、不酗酒鬧事,與其他班組的協調配合出現矛盾者通過管理人員協調處理,不得自行其事,不得盜竊公共財產及私人財產,講究衛生,否則接受每次_______至_______元的罰款,施工現場不戴安全帽者發現一次每人罰款_______元,承包人24小時堅守崗位,有事一天之內必須向工長請假,一天以上向項目經理請假,代班班長不得離開現場。

八、 勞動保護及用品:該承包價格包含了必要的勞動保護及安全用具等,乙方必須給每個人配置勞保用品及安全防護用具,如安全帽及行業用具等。

九、 違約責任:甲、乙雙方中任何一方因未能按本契約約定條款履行各自職責,或造成另一方履行契約,由違約方承擔責任,並承擔一切損失。

十、 未盡事宜,雙方協商解決。

十一、 本契約一式肆份,甲方執叄份,乙方執壹份。

十二、 本契約經雙方簽字後生效,工程款結清後自行終止。

十三、 補充條款

1、 乙方使用項目部的各種設備必須到保管處出據領用條據,使用後的工具器械必須及時交還入庫、丟失損壞超出公司規定者按原價給予賠償和處罰。

2、 乙方根據甲方的要求即使安排工種,如因乙方人力不夠造成甲方工期拖延者;甲方按具體情況隨時給予_______至_______元的罰款。

3、 乙方對該工程必須善始善終完成,不得留有未完工程,未完工程量按契約價四倍扣除或不予結算已完工程量,甲方現場指定井樁開挖順序,不得隨意亂挖,否則接受經濟處罰。

發包方(甲方):

委託代理人:

委託代理人:

承包方(乙方)

代表: 住址

身份證號:

_______年_______月_____日