2023陝西省建設施工契約示範文本 篇1
甲方：_________________
乙方：_________________
根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，結合本項目的具體情況，經雙方協商，簽訂本契約，共同遵守。
第一條概況
1、項目名稱：_________________
2、項目地點：_________________
3、項目內容：_________________綜合布線系統施工和測試，輔材和線管線槽的採購、安裝鋪設。
第二條工期
1、本項目的施工期限為契約簽訂後的個工作日。
2、遇到下列情況之一者，經甲方審核批准後，工期可做相應調整。
2.1、重大設計變更(指設計功能改變、在關鍵線路上的改變)造成的工期變化，並經甲方書面確認;
2.2、雙方書面確認的計畫工期改變;
2.3、不可抗力因素。
第三條承包方式和造價
1、承包方式：_________________包工包料(具體內容參見工程設備報價清單)。
2、項目總造價：_________________人民幣(大寫)：_________________(￥)。工程施工信息點數、單價及材料報價清單為契約附屬檔案，項目最後造價按實際施工工程量結算。
甲方(蓋章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
2023陝西省建設施工契約示範文本 篇2
甲方：乙方：根據《民法典》和《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規、條例、規章等，雙方遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，經甲乙雙方協商一致，訂立本協定並共同遵照執行。
一、由於乙方在工程施工中，發生契約外項目。
二、承包內容：
1、改移水管
2、水溝
3、硬路肩
4、臨時網片的拆除
三、承包數量：見附屬檔案1。
四、承包總價：231235元。(大寫：貳拾叄萬壹仟貳佰叄拾伍元整)
五、支付方式：執行原契約條款。本協定一式四份，甲方三份乙方一份，雙方簽字蓋章後協定生效，工程竣工驗收合格後協定自行失效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________________年____月____日 ________年____月____日
2023陝西省建設施工契約示範文本 篇3
發包方（甲方）：________________________________地 址：____________ 郵碼____________ 電話____________法定代表人：____________ 職務____________承包方（乙方）：________________________________地 址：____________ 郵碼____________ 電話____________法定代表人：____________ 職務____________依照《中華人民共和國民法典》和________市的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本契約，並嚴肅履行。
第一條 工程項目
一、工程名稱：________________
二、工程地點：________________
三、工程編號：________________
四、工程範圍和內容：全部工程建築面積________平方米。（各單項工程詳見工程項目一覽表）
五、工程造價：全部工程施工圖預算造價人民幣________元，其中：人工費________元。（各單項工程詳見工程項目一覽表）
第二條 工程期限
一、開竣工日期：依照國家頒布的工期定額，經雙方商定，本契約工程開竣工日期如下：全部工程自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。（各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表）
二、施工前各項準備工作，雙方應根據工程協定書中
第三條規定，分別負責按時完成。
三、在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期。順延期限，應由雙方及時協商，簽訂協定，並報有關部門備案。
1.由於人力不可抗拒的災害，而被迫停工者；
2.因甲方變更計畫或變更施工圖，而不能繼續施工者；
3.因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需材料、設備不合要求，而被迫停工或不能順利施工者。
第三條 物資供應
一、全部工程所需的物資按下列第（ ）項供應方式辦理：
1.特殊材料、統配部管材料及統配部管機電產品，均由甲方負責採購，供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責採購供應。
2.統配、部管材料，由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑合用，特殊材料及統配、部管的機電產品，由甲方負責採購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責採購供應。
3.包工不包料工程，全部材料、設備由甲方採購供應到現場或指定的加工地點。
4.其他方式：
二、由甲方負責供應材料和設備的品種、規格、數量及進場期限，詳見甲方供應材料、設備一覽表。
三、成套設備和非標準設備，由甲方負責辦理申請、訂貨及加工，引進成套設備在交付乙方前，由甲方負責檢驗（甲方委託乙方總包承辦設備訂貨及非標準設備加工，應另簽訂協定）。
四、工程所需材料，如因供應部門規格、品種或材質不能滿足工程要求必須以其他規格、品種代替或加工處理時，應事先先取得原設計單位和甲方同意，並由三方簽訂協定後實行。由於代用或加工而發生的量差、價差及加工費，應按現行規定辦理結算。
五、凡應附有合格證明的材料，在進場時必須由供應方負責驗證；如無合格證明，必須經供應方試驗合格後方準使用，其試驗費用，應由供應方負擔。因建設單位或設計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗，其試驗費用，應由甲方負擔。
六、由甲方負責供應的材料和設備，如未按期供應或規格、質量不符要求，經雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，應由甲方負擔。
第四條 工程款結算
一、全部工程造價的結算方式。按下列第（ ）項規定辦理：
1.以審查後的施工圖預算加增減變更預算進行結算。
2.按施工圖預算加包干係數確定的包乾造價結算，包乾範圍以外的費用；另按有關規定付款。
3.按標準施工圖單方造價包乾結算，包乾範圍以外的費用，另按有關規定付款。
4.包工不包料工程，按預算定額規定的人工費結算。
5.招標的工程，按中標的價款結算。
二、工程款撥付與結辦法，按現行規定辦理（詳見附屬檔案）。
第五條 施工與設計變更
一、乙方要依據國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準以及設計要求組織施工，要全部達到合格。
二、要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構件的積壓、施工力量和機械調遷等損失，應由責任方負擔：
1.施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方應以書面形式通知甲方，由甲方在7天內與原設計單位商定，提出修改或變更設計檔案，經甲乙雙方簽訂協定後，方準施工。
2.在施工中，如遇設計變更超出原設計標準或規模時，應在施工前按審批程式重新報批，經審查處審核工程預算，審查投資後，並由甲乙雙方簽訂協定，方可施工。否則，任何一方不得強行施工。
3.在施工中，如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程，應商定做到安全部位。
4.在施工中，如發現甲方投資不足，不能按時撥付工程進度款，而中途停建、緩建，給乙方造成的損失，應由甲方承擔。
三、乙方應嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成後，必須經過驗收作出記錄，方能繼續進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，並作好記錄，重大或複雜隱蔽工程，應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收，並辦理隱蔽工程驗收手續。如甲方未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，甲方應予承認。
四、甲乙雙方在施工中遇到工程生項，應按定額管理辦法報批。變更工程協定所附的變更預算，應在施工前及時送，做為結算工程款之依據。
第六條 竣工驗收、結算與保修
一、乙方在單項工程竣工前____日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收，如甲方不能按時參加驗收，須提前通知乙方取得乙方同意後，另訂驗收日期，但甲方須承認竣工日期，如再不按時參加驗收，其所發生的管理費和各項損失均由甲方承擔。並償付給乙方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
二、竣工工程驗收合格，從驗收之日起3天內，乙方向甲方移交完畢。如甲方不能按期接管、致使驗收後的工程發生損失，應由甲方承擔。
三、本項工程中的單位工程，如需單獨移交甲方，在移交時，雙方應辦理中間驗收手續，作為該單位竣工工程驗收之依據。
四、在進行竣工工程驗收中，如發現工程質量不符合規定，乙方應負責無償修理或返工，並在雙方議定的措施和期限內完成。經驗收合格後，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方應償付給甲方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
五、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，經雙方研究同意，可做減項竣工，並對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。
六、竣工工程驗收，以國家頒發的施工驗收規範、技師檢驗標準及施工圖為依據。在進行竣工驗收時，乙方應在驗收前10天向甲方提供以下檔案：
1.增減變更檔案和其他洽商記錄；
2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄；
3.工程竣工後，應繪製竣工圖，工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明，提交建設單位存檔。工程變更較大的，可以由建設單位自繪或委託設計單位、施工單位繪製竣工圖。
七、乙方在單項工程竣工驗收後，屬於民用建設項目應於竣工驗收後15天內，屬於工業建設項目，應於竣工驗收後30天內，將竣工結算件送交甲方進行審查。甲方應在接到竣工結算件後，民用建設15天內，工業建設20天內審查完畢，如到期未提出異議，由審定撥款。
八、工程竣工驗收後，乙方對施工的土建工程質量負責保修________年，採暖工程保修
第一個採暖期內。在保修期內，確由施工單位責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故，乙方應負責無償修理。（屬於專業性建築安裝工程按國務院各有關主管部門的特殊規定辦理）
九、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。
第七條 違約責任和仲裁
一、由於乙方責任未按本契約規定的日期竣工，（以竣工驗收合格日期計算）每逾期一天，應償付給甲方按預算造價萬分之一的逾期違約金；屬於包工不包料的，每逾期一天，應償付給甲方按預算人工費千分之二的逾期違約金。
二、甲乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項，如拖期不付，按短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金。
三、實行合理化建議獎和提前竣工獎的，甲乙雙方應根據有關政策的規定，另行協定。
四、建築安裝工程承包契約發生糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請各級城鄉建設委員會或雙方上級業務主管部門，進行調解；解決不了的，可選擇下述第（ ）項處理：
（1）向建築物所在地的仲裁委員會申請仲裁，
（2）直接向人民法院起訴。
第八條 附則
一、預算審查手續，由建設單位將建築安裝工程承包契約（附施工圖預算）送市建設工程契約預算審查處審查。要求鑑證的，可到建築物所在地的區、縣工商行政管理局進行鑑證。
二、在本契約簽訂之前，雙方簽訂的施工準備契約（工程協定書），可做為本契約之附屬檔案。
三、招標工程，按《市建設工程招標、投標暫行辦法》簽訂契約。
四、雙方商定的其他事項：
第九條 契約附屬檔案
一、工程項目一覽表。
二、全部施工圖紙。（契約正本有此附屬檔案）
三、施工圖預算。（契約正本及建設有此附屬檔案）
四、甲方負責供應的材料、設備一覽表。
五、有關協定：
六、有關補充契約：
第十條 契約份數及有效期
一、本契約一式____ 份，甲乙雙方各執正本一份，並分別報送雙方業務主管部門副本一份。
二、本契約自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收並結清尾款後失效。建設單位（發包方）：____________________工程負責人：____________________________________年____月____日建工單位（承包方）：____________________工程負責人：____________________________________年____月____日
2023陝西省建設施工契約示範文本 篇4
甲方：
乙方：
甲、乙雙方依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及其他相關法律、法規，遵循平等、公平、誠信的原則，就瀘州酒業集中發展區道路交通安全設施施工的相關事宜協商一致，具體內容如下：
一、工程概況
(一)工程名稱：。
(二)工程地點：。
(三)工程範圍：道路標線施劃、道路標誌標牌安裝，具體施工內容見附圖。
(四)承包方式：包工包料。
(五)材料及工藝補充說明見施工附圖。
二、契約工期及順延條件
(一)施工工期
契約總工期以實際進場施工之日起計算，約五十三天，竣工日期為20xx年11月25日。
(二)工期順延條件
1.甲方未能按約定提供施工圖紙;
2.設計變更或工程量增加;
3.因停水、停電、停氣造成乙方停工累計超過24小時;
4.因其他不可抗力造成乙方停工累計超過24小時。
(三)乙方滿足工期順延條件後1個工作日內，以書面形式向甲方提出順延要求，甲方在收到報告後1個工作日內予以確認，逾期不予確認，視為同意順延工期。
三、施工及安全要求
(一)施工要求
1.甲方應協助乙方辦理相關施工允許手續，協調各方面關係。
2.乙方應嚴格按照國家相關要求，無償為甲方設計施工規劃，在契約簽定後七個工作日內，將規劃方案提交甲方。
3.乙方自接到甲方施工方案審查合格的通知後，七個工作日內完成主構件的加工並運抵工地現場。
4.乙方嚴格按照施工圖紙中的要求進行採購和加工，並提相關材料供質量保證書。
5.乙方應嚴格按照施工允許憑證中明確的施工要求文明施工，因未按要求野蠻施工造成的損失由乙方承擔全部責任。
(二)安全要求
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患，並接受甲方代表的監督檢查。
四、工程質量、驗收及質保
(一)質量標準
乙方應嚴格按照《鋼筋混凝土設計規範》GBJI0-87、《公路交通標誌和標線設臵規範》JTGD82-20xx明確要求施工，保證工程質量。
(二)工程驗收
1.乙方提前十個工作日將竣工驗收通知，以書面形式送達甲方，如甲方不能按期參加驗收，須在三個工作日內書面回復乙方，並另行商定驗收日期。
2.甲方收到乙方的驗收通知未提出異議，但到期未組織驗收的，視為工程竣工併合格。
3.自工程竣工驗收合格後，自驗收合格次日起三個工作日內辦理工程移交完畢。
(三)工程質保
自工程竣工驗收合格次日起壹年內為工程質保期，乙方對工程負責保修，質保期內除不可抗力因素造成的工程維修外，涉及的材料費、人工費等所有費用，由乙方全部承擔，質保期屆滿後，乙方提供終身維護服務。
五、契約金額及費用結算 (一)契約金額：人民幣貳佰捌拾叄萬陸仟肆佰捌拾叄圓，小寫￥2,836,483元。
(二)自契約簽訂後五個工作日內，甲方向乙方支付契約總額的30%作為第一階段進度款。
(三)自設施安裝完成後七個工作日內，甲方向乙方支付契約總額的50%作為第二階段進度款。
(四)自工程竣工驗收合格次日起二十個工作日內，甲方向乙方支付契約總額的15%，作為第三階段進度款。
(五)契約總額的5%作為質保金，保修期壹年，在質保期內未出現質量問題的，甲方於質保期界滿後十個工作日內，將質保金全額支付給乙方。
六、違約責任
(一)甲方違約
因甲方原因未能按契約約定，按時支付工程進度款，造成乙方工期延誤，甲方應承擔因工期延誤產生的材料保管、誤工等附加費用。
(二)乙方違約
1.除不可抗因素，由於乙方的原因未按本契約規定的日期全部竣工驗收合格，每逾期一日，乙方需向甲方支付契約總價款千分之一違約金，計算至全部工程驗收合格之日時止。
2.因乙方造成工程質量問題未能正常投入使用，乙方需向甲方支付契約總額10%的違約金，並承擔因此給甲方造成的各項損失。
3.乙方施工過程中未按安全生產規範要求，造成的安全事故，由乙方承擔全部責任，並賠償因事故給甲方帶來的各項損失。
七、爭議解決
甲乙雙方在工程中遇到爭議的問題應儘量協商解決，若協商不成，任何一方可向契約履行地法院起訴。
八、附則
(一)本契約一式四份，甲、乙雙方各執二份，自雙方簽字蓋
(二)本契約未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定補充協定，與本契約具有同等效力。
(三)契約附屬檔案
1.標準、規範及有關技術檔案;
2.施工圖紙;
3.雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案。
甲 方：
地 址：
代表人：
電 話/傳 真：
開戶行：
賬 號：
乙 方：
地 址：
代表人：
電 話/傳 真：
開戶行：
賬 號：
簽約時間： 年 月 日
簽約地點：
2023陝西省建設施工契約示範文本 篇5
甲方：_____________________ 乙方：_____________________
地址：_____________________ 地址：_____________________
電話：_____________________ 電話：_____________________
茲_____________(以下簡稱甲方)委託__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下：
一、工程依據和技術指標
1.發電機組型號：_____________ ;冷卻方式：_____________;台數：_____________。
2.技術指標
根據(《國家城市區域環境噪聲標準》GB3096-93)和《工業企業廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級：_______db(A)。
評價點位置：__________________________________________
所屬區域：____________________________________________
噪聲標準：白天________db(A);晚上________db(A)。
注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據GB3096-93規定,測量點選在受影響者的居住或工作建築物外1米,傳聲器高於地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。
二、噪音治理要求
1.噪音治理措施應當經濟、有效、可靠，外表整齊美觀。
2.噪音治理措施，不影響機組操作、維護、並應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發電機正常運行。
三、噪音治理措施
採用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。
四、承接方式
乙方承接甲方柴油發電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。
五、完成期限
在契約簽定，乙方收到第一期款五天內運料進場施工，整個噪音控制工程在________天內完成交付驗收使用。
六、施工條件及協作事項
________________________________________。
七、工程費用及支付辦法
總工程費用為：________________
付款方式：契約簽定時交付定金________;主材料進場後付________;工程完工後________天內付清餘款。
八、其它
1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。
2.在契約履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本著保證工程質量，保證使用要求及施工過度的原則，協商解決。
3.本契約一式兩份，甲乙方雙方各執一份。一經簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
委託方(甲方)：________________
承接方(乙方)：________________
簽訂時間：______年______月____日
2023陝西省建設施工契約示範文本 篇6
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國契約法》，結合工程實際情況，經過雙方協商，達成如下施工協定：
一、工程名稱：**鎮農貿市場基礎設施建設項目
二、工程地點：**鎮**村西頭組
三、工程內容：
1、修建農貿市場區間道路1200米;
2、新建供水管網1800米，排水管道20xx米;
3、人行道建設生態磚4550平方米;
4、完成道路綠化1200米，栽植綠化樹木700棵;
5、完成新區內電源、電網建設，安裝路燈180盞;
6、完成東環路農貿市場商戶180戶;
四、工程總造價：伍仟伍佰萬圓整(5500萬元)。
五、工程工期：工程工期為14個月，即20xx年9月1日至20xx年11月1日。
六、雙方的權利與義務：
甲方權利義務：乙方開工前甲方有責任幫助乙方協調當地關係，幫助乙方解決因場地和附屬物等與當地民眾發生的衝突，維護施工路段的車輛通行，為乙方創造一個良好的施工環境，使乙方能夠順利施工，並按契約規定按時付款。甲方有權要求乙方保質保量按時完工，如乙方原因造成延誤工期或中途停止，甲方有權拒付部分或全部費用。 乙方權利義務：乙方必須嚴格按照要求和施工方案進行施工，不擅自或降低設計標準，保證在規定的工期內高質量完成任務，並制定詳細的安全措施，對一切安全事故負全責，乙方可要求甲方按照契約及時付款。
七、付款方式：
1、乙方完成總工程30%時甲方驗收合格後付全款的30%;2、乙方完成總工程60%時甲方驗收合格後付全款的30%;
3、乙方完成總工程經甲方驗收合格後付全款的40%。
八、此協定一式兩份，雙方各執一份，自簽訂之日起生效。
甲方：代表人：
乙方：代表人：
年 月 日
2023陝西省建設施工契約示範文本 篇7
發包人（簡稱甲方）：
承包人（簡稱乙方）：
依照《_____》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就建設工程施工事項協商一致，訂立本契約。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：
4、工程立項批准文號：
5、資金來源：
二、工程承包範圍
承包範圍：
三、工程工期
1、開工日期：______年___月___日；
2、竣工日期：______年___月___日；
3、契約工期總日曆天數_________天。
四、契約價款
工程總造價
大寫：___________________?元（人民幣）
￥：___________________元（人民幣）
五、發包人工作
1、委派_______為工地代表，聯繫方式：_______
2、工程開工前，甲方為乙方提供三通一平，水電供至建築物中心五十米以內，並承擔費用，有條件為乙方提供住宿便利。
3、應辦理開工前的各種檔案及其它施工所需證件。
4、有義務協調地方關係，保證工程正常施工，如有當地干擾或不法_____，應承擔責任。
六、承包人工作
1、委派_______為工地代表，聯繫方式；
2、嚴格按圖紙進行製作安裝。
3、進入工地遵守甲方規章制度，承擔自身造成的事故及因此發生的費用。
4、保證施工場地清潔，符合環境衛生管理的有關規定，完工前清理好現場。
七、施工組織設計和工期
1、工期進度：承包人提供施工組織設計（施工方案）和進度計畫的時間：承包人必須在契約簽訂後_____日內向發包人提供完整的施工組織設計。每月_____日前提供下月工程進度計畫。
工程師確認的時間：工程師收到後_____天內批准或提出修改意見，逾期不批覆則視為同意。
2、工期延誤：雙方約定工期順延的其他情況：雙方應當嚴格遵守開工日期以及竣工日期時間，非因特殊情況造成工期延誤的，由承包方承擔責任；由於發包人另行發包的專業工程造成的工期延誤，工期相應順延，發包人支付相應的費用。
八、工程質量標準
工程質量標準：質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。
九、材料的提供
承包人在每月____日將下月採購的材料設備以報表形式報發包人，經發包人確認後方可採購。採購的材料設備須經發包人派出的工程師、監理工程師、承包人三方共同簽字確認後方可使用。
十、工程價款的結算
1、契約簽訂三日內，甲方應付工程總造價的_________%給乙方作工程預付款。
2、鋼架安裝完成三日內，甲方再付工程總造價的?_________%給乙方作鋼構件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格，三日內甲方再付工程總造價的_________%給乙方作工程尾款。
十一、工程的驗收
工程竣工，乙方向甲方提供竣工驗收報告後三日內，由甲方組織工程驗收，如不組織驗收，視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方並承擔工程保管及一切意外責任。
十二、維修責任
承包人應按法律、行政法規及國家關於工程質量保修的有關規定，在工程竣工驗收之前，與發包人簽訂質量保修契約，並對交付發包人使用的工程，在質量保修期內承擔質量保修責任。
十三、違約責任
1、甲方不按本契約第六條約定的時間和數額支付工程款，甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息，並承擔停工或工期延誤及其損失責任。
2、雙方中任何一方違約，即向對方支付工程總造價的3‰的違約金。
3、發生契約糾紛，甲乙雙方協商解決，協商不成，由乙方所在地職能部門解決。
十四、爭議的解決
本契約在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的，雙方約定：向__________________委員會申請_____。
發包人：（公章）
委託代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
編碼：
______年___月___日
承包人：（公章）
委託代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
編碼：
______年___月___日
2023陝西省建設施工契約示範文本 篇8
甲方：乙方：根據《民法典》和《公路建設施工承包契約條例》及公路工程建設的有關規定，結合村道公路建設工程的具體情況，甲、乙雙方就該契約段公路工程，在平等互利協商一致的基礎上達成如下契約條款，共同遵守執行。
一、工程名稱和地點
1、工程名稱：鎮村村級道路
2、工程地點：____縣鎮村水泥路面途經該村
五、
六、
七、九社，終點為鄰遂路路口到加工房止。
二、工程承包範圍及內容該段工程為水泥路面，要求路面平整。水泥路面以寬度3.5米、厚度20公分為準，混泥土標號為C30，水泥路面選用325型號的和平水泥或者金九水泥;鋪墊連沙石厚度10公分、寬度4.5米，需要連沙石400方;路基以有效路面4.5米為準;涵洞共有兩處，要求管洞長7米，口徑32公分;鄰遂路至村道路路口處降至鄰遂路到村道路斜面平行，要有直線距離;劉代銀屋後需降坡度一米，寬度6米，長30米，土方用來填梁瓊容屋後和張田坎處;張傲田和唐兩邊做堡坎，路基寬以現有的實際路面為準，做堡坎的材料用塊石。
三、承包方式本工程採取包工、包料、包質量、包工期、包安全的承包方式。
四、工程造價根據工程量、測算本契約段工程承包總造價為人民幣萬元整(小寫： 元)
五、工程施工工期本契約施工工期為 天，(雨天除外)，________年____月____日開工，於________年____月____日竣工。
六、甲、乙雙方的權利，義務
1、甲方的主要權力、義務。
(1)甲方的主要權利乙方派出代表在施工時對材料和路面質量進行監督。
(2)甲方的主要義務嚴格按照施工規範進行施工，保證工程質量。在施工過程中，如發現材料不足或者路面沒有達到標準，應及時提出。
2、乙方的主要權力、義務
(1)乙方的主要權利。有權自行採購所需材料及施工人員的調度。
(2)乙方的主要義務甲方接到乙方驗收申請後，在短時間內組織有關人員進行驗收。按照雙方協商的要求負責組織施工人員對該村路面的施工。
(3)制定安全技術措施，在施工時出現的任何安全事故甲方概不負責。
七、違約責任本契約簽字蓋章後生效，雙方都要認真履行契約條款，如一方有違約行為，則按契約約定的條款執行(違約方賠償對方總造價 %的違約金)，並按照《民法典》的有關條款追究違約方的責任。
八、附則
1、本契約一式三份，契約雙方各執一份，鄉鎮存檔一份。
2、契約雙方及社員代表簽字蓋章後生效，結清工程款後，契約自行終止，本契約未盡事宜，經雙方協商簽訂補充協定。甲 方：乙 方：社員代表簽字：________年____月____日
2023陝西省建設施工契約示範文本 篇9
發包人：(全稱)天津市置業有限公司
承包人：(全稱)天津電子有限公公司
依照《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本契約。
一、工程概況
工程名稱： 小區4-8號樓智慧型家居工程項目
工程地點：
工程內容： 小區4-8號樓共 平米、 戶智慧型家居設備及安裝
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附屬檔案1)
資金來源：自籌
二、工程承包範圍
承包範圍：智慧型家居設備、安裝、綜合弱電布線等全部包工包料
三、契約工期
開工日期： 年月日
竣工日期： 年月日
契約工期總日曆天數 天。
四、質量標準
工程質量標準：國家驗收規範合格標準
五、契約價款
金額(大寫)：元整(人民幣)
￥： (每平方米總價 元)元
六、組成契約的檔案
組成本契約的檔案包括：
1、本契約協定書
2、本契約通用條款
3、本契約專用條款
4、標準、規範及有關技術檔案
5、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。
七、本協定書中有關詞語含義與本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付工程款。
十、契約生效
契約訂立時間：年月 日
契約訂立地點：
本契約雙方約定 簽字蓋章 後生效。
發 包 人：(公章) 市 有限公司 承 包 人：(公章)天津眾和*電子有限公司
住所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳 號： 帳 號：
郵政編碼： 郵政編碼：
2023陝西省建設施工契約示範文本 篇10
甲方： （以下簡稱甲方）乙方： （以下簡稱乙方）根據《中華人民共和國民法典 》、《物業管理條例》等有關法律 、法規 和政策，在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方所服務小區公共綠化養護事宜訂立本契約。
第一條 服務場所基本情況座落位置：項目：
第二條 綠化養護範圍
第三條 綠化養護內容上述
第二條範圍的喬木、灌木、花卉、草坪、盆栽等綠化的日常綠化清潔、除草、澆水、施肥、病蟲防治、修剪、補苗移植、中耕鬆土、做保水圈、防風防寒等工作。
第五條 綠化養護服務質量要求及扣分（支付違約金）標準、檢查方式見附屬檔案
第六條 承包方式採用由乙方包工、包料（即養護肥料、養護水電、藥物、待補苗木、綠化垃圾清運）、包工具、包設備、包質量、包安全、包風險的方式。
第七條 契約期限本契約期限自年____月____日起至________年____月____日止。
第八條 甲方的權利和義務
1、甲方有權對乙方綠化養護服務質量、計畫落實進行監督檢查；
2、批准乙方依據季節和植物生長特徵編制的年度養護計畫；
3、甲方為乙方無償提供存放養護工具的場所；
4、甲方應按時、足額（扣除違約金後）支付乙方綠化養護服務費用；
5、不得干涉乙方內部員工工作分配、日常的綠化養護保潔安排、正常的經營活動。
第九條 乙方的權利和義務
1、有權依照本契約約定獲取提供綠化養護服務的報酬；
2、有權制定各項綠化養護工作管理辦法、規章制度，自主開展各項管理經營活動，不受甲方干涉；
3、因政府、行業組織、同行等參觀檢查或甲方臨時開展各項活動的，甲方不再另行支付費用，乙方應全力配合；
4、未經甲方書面同意，乙方不得將本契約議定項目直接或者間接方式轉包或者分包給
第三方及其他個人；
5、乙方應按照甲方的要求向甲方提交年度綠化養護方案，於上月____日提交下月工作計畫，當未按計畫實施時應告知甲方並說明原因；
6、乙方應按照本契約及附屬檔案約定的工作範圍和執行標準、工作時限，保質保量履行契約義務；
7、乙方應做好以下工作，確保住戶、甲方員工、行人及他人人身及財產安全：
（1）暴雨、颶風來臨前大型喬木加固；
（2）增加可能影響到行人、遊人安全的樹木加固設施；
（3）及時拆除固定樹木的支架、鐵線；
（4）加強帶刺樹木對人身安全的防護；
（5）路邊、停車位（場）邊等公共場所樹木、花草定期修剪；
（6）綠化垃圾及時清理；
（7）噴施農藥前、中的安全通告與警示；
（8）修剪、更換樹木、花草時現場的安全防護；
（9）養護工具的安全使用、管理與使用時現場安全管理；
（10）使用安全、達標的養護設備設施、病蟲害防止藥品；（1
1）採用安全、合理、有效的工作方式、方法；（1
2）其他可能發生危及人身、財產安全的工作。
8、乙方有義務接受甲方的工作監督和檢查。乙方所有員工禁止在工作範圍內、留宿、爭吵，進入住戶室內；
9、乙方工作人員應穿著統一服裝，形象端正；
10、乙方應定期自行組織員工進行職場技能、緊急狀況處置技能、災害事故救護、設備設施安全操作、藥物安全噴灑和自身安全防護等培訓。乙方有責任對員工進行法制、衛生社會公德宣傳和崗前及崗中培訓，並進行有效的考核檢查；1
1、乙方需按照法律法規 、政策為員工辦理有關勞動僱傭、勞動保障手續及相關勞動保險；1
2、乙方在養護期間應對生長不良、已老化的花卉及時進行更換；應保持草坪平整，經常性積水的低洼處，應逐步用河沙或黃泥填高；保持工程環境乾淨整潔；可修剪類的灌木、草坪修建整齊；自然造型類花草長勢良好；向外移植花苗，必須經甲方書面同意；乙方不得私自改變小區綠化設計、配置。
第十條 綠化養護服務費用 （註：含稅，未扣違約金）
1、 綠化養護費用按月計取，每月甲方應付費用為B： 元（大寫人民幣： 元），年度總費用為B： 元（大寫人民幣： 元）。
2、綠化養護費在每月____日前支付，如支付日為節假日、公休日，則支付日順延至上班後的
第一個工作日。
第十一條 違約責任
1、乙方因工作疏忽導致甲方、住戶、他人人身及財產損失的，應依法承擔責任，當該疏忽導致甲方承擔連帶賠償責任的，乙方應承擔甲方承擔的全部責任；乙方員工故意偷竊、破壞甲方及住戶財產的，甲方有權要求乙方賠償損失，扣除兩倍偷竊或破壞物品價值的違約金，並要求乙方更換肇事員工；乙方員工辱罵、毆打甲方工作人員、住戶的，甲方有權單方面終止契約，要求乙方支付1個月服務費的違約金；乙方員工侵犯住戶、甲方員工其他合法權益的，除應依法承擔責任外，根據性質乙方向甲方支付相當於兩倍經濟責任的違約金。
2、契約有效期內，非因苗木老化、他人故意破壞造成喬木、灌木、花草死亡的，乙方承擔更換或賠償責任，更換的苗木應基本與死亡苗木的品種、規格、長勢相當，否則應得到甲方的書面許可。
3、乙方提供的綠化養護服務不符契約定要求，甲方可責令乙方現場負責人隨時整改。若整改不及時或多次違反同一質量要求，可按契約附屬檔案扣分（支付違約金）標準扣除違約金；嚴重違反質量要求、特定質量要求的，不經事先通知可直接扣除違約金。違約金從下月支付上月的服務費中扣除。
4、違反
第九條第5款規定，乙方未按時向甲方提交年度方案、月計畫的，應按每日30元向甲方支付違約金；乙方未按方案、計畫實施且沒有合理理由的，每次應向甲方支付違約金50——300元，且甲方保留要求乙方彌補未實施措施的權利。
5、違反
第九條第
3、
6、
7、
8、
9、
10、12規定的，根據性質每次每處乙方應向甲方支付違約金20——200元，嚴重的應支付違約金200——600元。
6、因甲方原因每推遲一天支付綠化養護服務費用，甲方應每天向乙方按延期支付總額款3‰的滯納金。
第十二條 契約解除
1、若雙方之一方宣布或者被地方法院判定破產，本契約自動終止，雙方之間的債權債務仍需清算。
2、乙方每年違約金累計超過20元，甲方有權單方面終止契約。
3、違反
第九條第4款規定，未經甲方書面同意，乙方將本契約議定項目直接或者間接方式轉包或者分包給
第三方及其他個人的，甲方有權終止本契約，乙方應向甲方支付違約金20元。
第十三條 其他事項
1、乙方更換現場管理人員應在____日前以書面形式告知甲方，並確認相關管理人員緊急聯絡方式。
2、甲、乙雙方工作銜接均以書面形式進行，並由雙方現場主管人員簽署意見。
3、乙方需向甲方提供企業經營許可執照等相關法定證照正本供甲方驗證，複印副本交由甲方存檔備案。
4、雙方可對本契約的條款進行修訂更改或補充，以書面簽訂補充協定，補充協定與本契約具有同等效力。
5、契約規定的管理期滿，本契約自然終止，雙方如續訂契約，應在該契約期滿____日前向對方提出書面意見。
6、本契約執行期間，如遇不可抗力，致使契約無法履行時，雙方均不承擔違約責任並及時協商處理。
7、本契約在履行中如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成時，可提交契約簽定地人民法 院依法裁判。
8、本契約之附屬檔案均為契約有效組成部分，本契約及其附屬檔案內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本契約附屬檔案和補充協定中未規定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
9、本契約正本連同附屬檔案共 頁，一式 份，甲、乙雙方及 各執一份。
10、 本契約自簽訂之日起生效。甲方： 乙方：授權代表： 授權代表：____日期：____日期：
2023陝西省建設施工契約示範文本 篇11
發包方 (甲方)：_______________
承包方 (乙方)：_______________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國消防法》等有關法律法規的規定，結合本工程的具體情況，甲乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的基礎上，經雙方協商一致，簽訂本契約。
一、工程概況
1、工程名稱：_______________
2、工程地點：_______________
3、工程地點：_______________
4、承包方式：_______________
二、工程承包方式
包工包料，採用總價包乾的承包方式，乙方的預算書是組成契約的一部分，契約價款經雙方確認後，預算範圍內所含工程內容一次包死，結算時不予以調整，預算範圍以外的洽商變更另行單獨結算。
三、工程工期
1、本契約工期為____日，自乙方進場之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方書面進場通知後____日內進場施工。
2、在施工過程中，如遇下列情況，工期相應順延：
(1)因甲方設計變更或工程量增加而影響正常工期的;
(2)因甲方不能按期提供施工圖，材料、設備的;所供材料、設備不符合施工需要的;所供材料、設備在驗收時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度的;
(3)因甲方未具備進場條件，不能提供施工場地、水、電源，場地道路未能暢通，障礙物未能清除等，影響進場施工的;
(4)在施工中如因連續間歇性停水、停電影響正常施工的;
(5)非因乙方原因造成前道工序沒有完成，影響本工程進度的;
(6)隱蔽工程乙方通知甲方驗收，甲方沒有按時驗收的;
(7)甲方未按約定支付工程款的。
四、工程價款
1、工程價款為：(大寫)__________________，(小寫)__________________。
2、在契約履行中出現下列情況時，應調整本工程的工程價款：
(1)經批准的設計變更;
(2)非乙方原因造成的現場施工與圖紙不符，需增加工程量。
3、工程結算價格調整計算方法：上述引起的任何洽商增減，在洽商簽訂時雙方確定金額，最終工程結算為固定契約價+洽商金額，不再另行結算。
4、工程結算價格需第三方審計機構完成的：乙方施工完畢後20日內，乙方向甲方提交本工程完工結算報告及完整的結算資料，甲方收到乙方遞交的完工結算及完整的結算資料後，應在3個月內組織第三方審計機構給予確認，延期視為認可乙方所報結算金額。
五、材料設備供應
1、工程所需所有材料由乙方購買供應到施工現場;產品成品材料由乙方提供樣板給甲方、監理方看樣板認可同意後，由乙方購買供應到施工現場(甲方提供的材料設備除外)。
2、所有材料設備供應附有出廠合格證明及生產許可證件，並嚴格按照國家有關部門的規定及要求進行檢驗，並須符合國家規定的安全和質量標準。
3、施工中，由於甲方原因導致工程設計變更造成乙方採購的材料、設備不適用，甲方給予乙方適當的補償後，不適用的材料設備由乙方自行處理。
4、材料設備採用投標檔案承諾採用的品牌或同類產品(採用的產品品牌須經過甲方的書面確認)。
六、工程質量
1、甲方應在乙方進場前7日，向乙方提供施工圖紙和施工說明____套，並向乙方進行技術交底。
2、乙方按照工程圖紙、施工說明、組織計畫、進度計畫等組織施工，上述約定的事項變更的，雙方均以書面形式通知對方。
3、涉及隱蔽或單項工程的，在工程隱蔽或單項工程竣工前2日，乙方應當通知甲方到場驗收。驗收合格，甲方應在驗收記錄上籤字;驗收不合格的，乙方應整改後重新驗收。甲方不能按時進行驗收，應在驗收前1日以書面形式向乙方提出延期要求，延期不能超過2日。甲方未能按以上時間提出延期要求、不進行驗收或拒絕在驗收記錄上籤字，乙方可自行組織驗收，甲方應承認驗收記錄。
4、乙方保證工程符合國家工程建設消防技術標準。
5、本工程使用的消防產品必須符合國家規定。
七、工程驗收
1、工程完工後，乙方應書面通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知5日內組織自行驗收，並在驗收後14天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改，並承擔由自身原因造成修改的費用。甲方收到乙方送交的竣工驗收報告後5天內不組織驗收，或驗收後14天內不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。
2、自行驗收合格後，雙方辦理工程移交手續。
3、甲乙雙方積極配合向公安機關消防機構申請消防驗收或消防備案。
八、工程價款的支付方式
1、契約簽定後，預付工程總價的_______%，計RMB：_______元;
2、工程峻工、消防驗收取得驗收合格證後一周內，付工程總價的60%，計RMB：_______元。
九、維修責任
乙方負責保修期限為_____年，自公安機關消防機構消防驗收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起計算。乙方在接到甲方維修通知後24小時內到達現場並及時處理。如非乙方原因造成的質量問題，不屬於乙方保修範圍，如需乙方維修，甲方需支付給乙方相應的費用。
十、違約責任
1、由於乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程價款1‰的違約金，最高不超過契約價款的3%。
2、由於甲方原因導致延期開工或中途停工的，甲方應補償乙方因停工所造成的損失。需乙方後續進場施工的，甲方承擔後續進場費用。
3、如甲方未按契約約定付款的，每延誤一日，按工程價款的1‰向乙方支付違約金。
4、由於乙方原因，本工程經公安機關消防機構驗收不合格或消防備案後抽查不合格的，乙方應返工，返工費用由乙方承擔。
5、工程完工後，甲方應在3個月內組織驗收，甲方不能按約定日期組織驗收，應從約定期限最後一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。
十一、爭議解決
1、本契約及其附屬檔案、技術標準、設計方案、招標檔案等的約定如有不一致，解釋順序應為：本契約及其附屬檔案、技術標準、設計方案、招標檔案。
2、雙方在契約執行期內如有爭議，應由雙方友好協商解決，如協商無效任何一方均可向 ___________地人民法院提起訴訟。
甲方(公章)：_______________
簽約代表：_______________
簽約時間：_______年___月___日
簽約地點：_______________
乙方(公章)：_______________
簽約代表：_______________
簽約時間：_______年___月___日
簽約地點：_______________
2023陝西省建設施工契約示範文本 篇12
施工單位(甲方)：______________________承建方(乙方)：___________________________________
依據《中華人民共和國契約法》、《建設工程施工契約管理辦法》、《建設施工規範》、《質量驗收評定標準》、《國家安全檢查標準》和自治區有關規定，結合本工程具體情況。經甲、乙雙方協商達成如下協定，並共同遵守。
一、工程概況：
工程名稱：____________________________工程地點：___________________________________建築面積：______________________________________工程結構：______________________________________工程內容：______________________________________
二、工程質量：按國家驗收規範達到合格標準、
工程造價包工包料一次包死。
三、施工工期：全部工程自___年___月___日開工，至___年___月____日竣工交付使用、
四、雙方責任
甲方責任：
1、對工程進度、工程質量、安全生產進行監督，並組織工程竣工驗收。
2、組織每月施工進度，工程質量、安全、生產會議，安排施工有關事項
3、對施工生產中有關技術及質量問題提出處理意見。
4、按上級有關規定填報有關報表。
5、根據建設單位支付工程進度款的具體情況向乙方按第六條2、3款規定提供施工用資金。
五、乙方責任：
1、項目施工過程嚴格執行ISO 9002質量標準、
2、按照施工契約條款，安排好施工進度(包括每月施工進度)，保證契約工期按時完成，並參加甲方召開的有關會議。
3、嚴格按照施工圖紙，施工規範和操作規程施工，確保工程質量，施工中的圖紙變更須經甲方同意並辦理簽證手續。
4、嚴格遵守建築工程安全操作規程組織安全施工，對發生的安全事故由乙方全部負責(同時由安全部辦理單項工程安全施工責任書，工程部辦理工程管理目標書，並嚴格執行)。
5、對工程的隱蔽部分，應先由乙方自檢，然後通知甲方工程部和建設單位。監理共同進行驗收，符合設計要求及施工規範後，方可進行下道工序的施工。
6、對工程施工的有關技術資料，應按國家的有關規定進行紀錄，整理、編制、歸檔。
7、遵守甲方的有關管理制度及規定，並接受因違反有關制度和規定的處罰。
8、凡從建設單位收取的工程款，方規定辦理有關合法手續，撥付後再使用。
9、凡乙方與其他單位的一切經濟、財務、材料等有關手續往來，均由乙方自行負責處理，甲方不承擔任何責任，如發上經濟糾紛，項目承擔一切經濟責任。
10、乙方負責歸集真實的工程票據，如經有關部門檢查，出現成本歸集不真實而進行的稅務懲罰或罰款，責任由乙方承擔。
六、付款方式及付款標準：
1、所有甲方支付給乙方的工程款，均以支票支付。
2、工程款在收回建設單位工程進度款後按進度支付乙方，如因工程急需，超支必須經部隊領導簽字後方可支付。
3、本工程基礎完工後，甲方應付乙方全額工程款的50%，做為程材料費。
4、主體工程全部完工後，甲方應付乙方工程款35%。
5、裝飾工程，全部完工後經甲方驗收合格，經甲乙雙方決算厚，甲方應付乙方工程款10%。
6、剩餘工程款5%做為工程保修費，乙方無條件保修，如果乙不按時保修，甲方有權另請施工人員保修，費用由乙方負責，保修為一年。.
甲方負責人簽字：甲方蓋章：簽訂日期：
2023陝西省建設施工契約示範文本 篇13
發包方：____________承包方：____________依照《民法典》及其它有關法律、行政法規，甲方將賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設項目施工發包給乙方，由乙方負責承包施工。遵等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，明確雙方的權利義務關係，經協商訂立本契約。
一、工程概況工程名稱：賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設項目
1、路基長5公里，路面寬
3、5米，總計整修面積17500平方米，中標價3萬元。
2、路面長5公里，路面沙化寬
3、5米，厚15厘米，總計沙化面積17500平方米，中標價12萬元。
3、鋪設涵洞4道，涵洞深
3、5米，中標價2萬元。工程內容：路基處理、沙面層、小橋涵、路肩培築。
二、工程承包範圍承包範圍：施工設計全部內容。
三、工程價款及支付方式：契約價款金額合計（大寫）：____________（人民幣）：____________萬元。工程價款按工程進度分期分批支付，工程驗收合格後決算。甲方扣工程總價款的5%作為質量保證金，工程竣工無質量缺陷後付給乙方。
四、雙方的權利義務：
1、由甲方提供圖紙，乙方必須按圖紙和公路改造工程技術規範的要求施工，乙方確保質量達到合格。
2、乙方必須在簽訂契約之日起____日內開工。
3、甲方對乙方的施工有監督管理權，甲方按施工進度對乙方的施工進行驗收，驗收合格後，方可進行下一工序的施工。
4、未經甲方同意，乙方不得更換項目經理，否則，甲方有權終止契約。
5、乙方不得將工程項目轉包，未經甲方同意不得分包。否則一經查實，甲方有權終止契約，同時不承擔任何由此引發的法律責任。
6、乙方在施工過程中，確保施工安全。若出現工傷等安全事故，由乙方負責。若乙方的施工對國家、集體、個人的財產或人身造成損害的，由乙方負責賠償。
7、甲方負責施工過程周邊糾紛的協調處理。
8、施工所需繳納的各種稅費由乙方承擔。
五、違約責任：
1、乙方必須按時竣工，否則，每超期一天，按1000元天支付違約金。
2、若乙方中途終止契約，則其前期施工的投入，甲方不予賠償，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
3、若甲方對工程質量進行驗收不合格，需要返工、修復的，則乙方無條件返工、修復，直到達到要求的標準，其損失由乙方自負。
4、若甲方無故中途終止契約，給乙方造成損失的，由甲方負責賠償乙方的損失。若工程質量達不到標準，需要返工、修復，而乙方不予返工、修復的，則甲方有權終止契約，解除承包關係，乙方的投入損失自負，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
六、契約工期：開工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日契約工期總日曆天數____________天。
七、質量標準工程質量標準：合格。
八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。
十、契約生效本契約雙方約定簽字蓋章後生效
2023陝西省建設施工契約示範文本 篇14
契約編號：_______
發包方：________________
承包方：________________
簽約時間：_______
簽約地點：_______
為了保證________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本契約。
1、工程名稱：____________
2、建築面積(工程形式)：____________
3、施工地點：________________
4、工期：
(1)開工：____年__月__日;
(2)竣工：____年__月__日;
(3)契約工期總共歷時____天。
5、承包形式：________
6、工程質量標準：________
7、工程價款：總計人民幣____元。
8、付款方式：本契約生效後支付契約款項的__%，計____元;工程竣工且驗收合格後，支付工程價款的__%，計____元;質保金___元，質保期滿後支付。
9、質保期：____年。
10、雙方的責任義務
(1)發包方的責任義務
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關係及糾紛;
②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;
③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;
④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;
2、承包方的責任義務
①按發包方要求及圖紙要求進行施工;
②如期完成施工任務;
③接受發包方的技術指導和質量標準要求;
④負責發包方提供料物及設備的保護;
⑤教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞;
⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;
11、其他
(1)本契約自雙方簽字蓋章後生效，有效期至保修期滿。
(2)本契約未盡事宜，可由雙方協商解決並簽署書面補充協定，補充協定與本契約享有同等法律效力。協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(3)契約附屬檔案為本契約條款的組成部分，本契約連同附屬檔案一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。
二、建築工程糾紛管轄法院如何確定
建設工程契約糾紛一般由契約約定的履行法院管轄，但契約沒有約定時，由發包人接受圖紙所在地人民法院管轄。
依據規定：因契約糾紛提起的訴訟，由被告所在地或契約履行地人民法院管轄。
第三十五條的規定：兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。
三、建築契約契約履行地的理解
所謂“契約履行地“，通常是指契約規定的履行義務和接受履行義務的地點，即義務清償地點。
建設工程設計契約是雙務契約，即由發包人提供設計工作所依據的基礎檔案和情況，設計人交付設計檔案，並由發包人支付設計費用。建設工程設計契約在實際操作中，與建設工程施工契約有所區別，有的明確了交付設計圖紙的地點，有的對交付圖紙的地點沒有約定。
根據規定“契約生效後，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的，可以協定補充;不能達成協定的，按契約有關條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣，建設工程設計契約所涉及的履行地點應該是發包人接受圖紙所在地。
發包方：_________承包方：_________
委託代理人：_________委託代理人：_________
___年__月__日___年__月__日
2023陝西省建設施工契約示範文本 篇15
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根據《中華人民共和國民法典》，《中華人民共和國建築法》及其相關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平、誠信的原則，結合本工程的具體情況，就東城御景一期的井樁開挖工程雙方協商達成如下協定。
一、 工程概況
工程名稱：
工程地點：
二、 工程承包範圍：______________井樁開挖工程，要求開挖至持力層，樁底清掃乾淨，經現場監理及甲方驗收合格後才給予結算。
三、 勞務承包價格，不管井樁直徑大小，均按實際開挖深度計算(小紅磚砌築部分不予結算)，定價為_______元/米。此價格已包含以下因素費用;若在井樁開挖過程中有水，甲方提供水泵及水管，乙方自行降水施工費用，並自行確保全全，在開挖過程中，若出現自然障礙物，比如石塊等，乙方自行解決費用，若中途開挖井樁不合格或沒有完成樓所有井樁開挖工程，甲方將不予結算人工費，乙方無條件退場，乙方開挖完所有井樁並經現場監理及甲方驗收合格後才給予結算人工費。
四、 契約日期：截至_______年_______月_______日，根據甲方要求隨時增加勞動力，加快進度。
五、 安全管理：堅持“安全第一，預防為主”的方針，乙方使用的人員必須是年滿18周歲至50周歲以下的智力正常無殘疾的中青年人員。遵守《中華人民共和國安全生產法》及其有關安全生產的法律法規。乙方進場首先接受項目部的安全技術交底，安全自負，有安全隱患後停止施工，排除安全隱患後才允許施工，因乙方操作不當或擅自行動等造成的安全事故由乙方負全部責任。
六、 工程結算及付款方式：乙方開挖完所有井樁並經現場監理及甲方驗收合格後才給予結算人工費，完成所有井樁驗收合格後支付總款項的70%，其餘款項一月後付清。
七、 組織紀律：乙方必須遵守項目部管理制度，不準惡語傷人、不準打架鬥毆、不酗酒鬧事，與其他班組的協調配合出現矛盾者通過管理人員協調處理，不得自行其事，不得盜竊公共財產及私人財產，講究衛生，否則接受每次_______至_______元的罰款，施工現場不戴安全帽者發現一次每人罰款_______元，承包人24小時堅守崗位，有事一天之內必須向工長請假，一天以上向項目經理請假，代班班長不得離開現場。
八、 勞動保護及用品：該承包價格包含了必要的勞動保護及安全用具等，乙方必須給每個人配置勞保用品及安全防護用具，如安全帽及行業用具等。
九、 違約責任：甲、乙雙方中任何一方因未能按本契約約定條款履行各自職責，或造成另一方履行契約，由違約方承擔責任，並承擔一切損失。
十、 未盡事宜，雙方協商解決。
十一、 本契約一式肆份，甲方執叄份，乙方執壹份。
十二、 本契約經雙方簽字後生效，工程款結清後自行終止。
十三、 補充條款
1、 乙方使用項目部的各種設備必須到保管處出據領用條據，使用後的工具器械必須及時交還入庫、丟失損壞超出公司規定者按原價給予賠償和處罰。
2、 乙方根據甲方的要求即使安排工種，如因乙方人力不夠造成甲方工期拖延者;甲方按具體情況隨時給予_______至_______元的罰款。
3、 乙方對該工程必須善始善終完成，不得留有未完工程，未完工程量按契約價四倍扣除或不予結算已完工程量，甲方現場指定井樁開挖順序，不得隨意亂挖，否則接受經濟處罰。
發包方(甲方)：
委託代理人：
委託代理人：
承包方(乙方)
代表： 住址
身份證號：
_______年_______月_____日
2023陝西省建設施工契約示範文本 篇16
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
在平等、自願，並協定商一致的基礎上，甲、乙雙方協定合資建房，達成如下協定條款：
一、甲方準備修建一幢六層半的樓房，因資金不足，現與乙方合資修建，修建期限從契約生效之日起一年內交房(除不可抗力原因才延期：如下雨、洪災、地震、停電等)。
二、分房情況：第四層鄰街一套的房屋產權歸乙方中的何明傑所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的陳德洪所有;第五層鄰街一套的房屋產權歸乙方中陸輝所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的何定宇所有;第六層鄰街一套的房屋產權歸乙方中的劉勁所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的岑秋蓮所有;第七樓半層及屋頂房屋產權歸乙方中的鄧芳所有。
三、付款方式：分三次付清房款，首付人民幣肆萬元整;修到所需樓層付人民幣肆萬元整;交房門鑰匙時付清尾款。(每次在甲方通知乙方付款兩天內，乙方必須付款，否則房屋由甲方自行處理。)
四、單價：按元/每平方米集資。
五、房屋竣工後辦理房屋土地使用證和房屋產權手續等費用，由甲、乙雙方各自負責。
七、房屋竣工後房屋的水、電和數位電視：甲、乙雙方各自立戶，費用由甲、乙雙方各自負責。
八、本協定生效後，雙方無條件遵守和履行，不得違反。
九、雙方在規定期限內不按契約履行，違約方向對方賠付違約金人民幣叄萬元整。
十、本協定一式兩份，甲、乙雙方各執一份，本協定經雙方簽字後生效。
甲方：
乙方：
時間：
2023陝西省建設施工契約示範文本 篇17
發包人(全稱)：_______________________
承包人(全稱)：_______________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本契約。
第一條 工程概況
工程名稱：_______________________
工程地點：_______________________
工程內容：_______________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附屬檔案1)
工程立項批准文號：________________________
資金來源：_______________________
第二條 工程承包範圍
承包範圍：_______________________
第三條 契約工期
開工日期：_______________________
竣工日期：_______________________
契約工期總日曆天數_____________天
第四條 質量標準
工程質量標準：_______________________
第五條 契約價款
金額(大寫)：___________元(人民幣)￥：__________元。
第六條 組成契約的檔案
組成本契約的檔案包括：
1、本契約協定書。
2、中標通知書。
3、投標書及其附屬檔案。
4、本契約專用條款。
5、本契約通用條款。
6、標準、規範及有關技術檔案。
7、圖紙。
8、工程量清單。
9、工程報價單或預算書。
雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。
第七條 本協定書中有關詞語含義本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
第八條 承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
第九條 發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。
第十條 契約生效
契約訂立時間：________ 年__________ 月__________ 日
契約訂立地點：_______________________
本契約雙方約定___________________________________後生效。
發 包 人：_______________________(公章)：_______________________ 承包人：_______________________(公章)_______________________
住 所：_______________________ 住 所：_______________________
法定代表人：_______________________ 法定代表人：_______________________
委託代表人：_______________________ 委託代表人：_______________________
電 話：_______________________ 電 話：_______________________
傳 真：_______________________ 傳 真：_______________________
開 戶 銀 行：_______________________ 開 戶 銀 行：_______________________
賬 號：_______________________ 賬 號：_______________________
郵 政 編 碼：_______________________ 郵 政 編 碼：_______________________
2023陝西省建設施工契約示範文本 篇18
甲方：
乙方：
為確保宰能村扣香公路按時、按質、按量完成，經甲乙雙方共同協商，達成如下協定：
一、公路建設路線及工期要求:
1、公路建設路線為宰勇大寨至扣香自然寨。
2、工期要求是XX年3月10日至XX年12月30日。
二、公路建設的內容：
公路路基開挖工程。
三、公路建設技術要求：
1、土石方開挖有效路基直線段為4.5米，彎道地段為6.1米;每公里設定4個錯車道，錯車道有效寬度為6.1米。
2、線型要求滿足行車順適，特殊地段最大縱坡不得大於10%，縱坡長度不得大於80米，彎道最小半徑不得小於15米。
3、土質邊坡按1：0.5-1：0.75，堅石邊坡按1：0.2，軟石邊坡按1：0.3的標準進行開挖。
四、工程驗收及付款方式：
1、乙方全部完成公路路基開挖工程後，由鄉政府組織相關部門進行驗收。
2、工程承包經費為每公里2.75萬元，乙方進場並完成500米的路基開挖後，甲方再按工程進度工程款的30%預付給乙方作工程建設費用;整個工程按時按按量完工，經鄉人民政府組織相關部門驗收合格後，一次性付清工程款。
五、施工安全責任：
乙方在施工期間必須妥善處理好施工安全措施，按照安全操作規程施工，達到安全生產的目的。乙方無論任何時候發生安全事故，造成的一切後果由乙方自負，甲方概不負責。
六、雙方的權利、責任和義務：
1、公路建設必須按照本契約規定的技術要求一次開挖到位，未完成整條線路的工程或不按契約工期完工的，甲方拒絕支付費用，所發生的一切費用由乙方自行承擔。
2、甲方必須搞好公路經過的山林田土、房屋、墳墓等的協調和搬遷工作，如因未搞好協調和搬遷造成乙方工程誤工的，從第3天算起，每天按1000元計支付乙方的誤工費。
3、在施工過程中，乙方的機械燃油由乙方自行負責運輸。
4、甲方必須派員協助乙方進行施工。
5、本契約一式三份，甲乙雙方各執一份、鄉人民政府一份，自雙方簽字之日生效。
甲方： 代表：
乙方： 代表：
2023陝西省建設施工契約示範文本 篇19
發包人（全稱）：承包人（全稱）：
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及有關法律規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就工程施工及有關事項協商一致，共同達成如下協定：
1。工程名稱：
2。工程地點：
3。工程立項批准文號
4。資金來源：
5。工程內容：
群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》（附屬檔案1）。
6。工程承包範圍：
計畫開工日期：年月日。
計畫竣工日期：年月日。
工期總日曆天數：天。工期總日曆天數與根據前述計畫開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日曆天數為準。
三、質量標準
工程質量標準：
1。簽約契約價為：
人民幣（大寫）(￥元)；
其中：
（1）安全文明施工費：
人民幣（大寫）(￥元)；
（2）材料和工程設備暫估價金額：
人民幣（大寫）(￥元)；
（3）專業工程暫估價金額：
人民幣（大寫）(￥元)；
（4）暫列金額：
人民幣（大寫）(￥元)。
2。契約價格形式：
項目經理
承包人項目經理：
本協定書與下列檔案一起構成契約檔案：
（1）中標通知書（如果有）；
（2）投標函及其附錄（如果有）；
（3）專用契約條款及其附屬檔案；
（4）通用契約條款；
（5）技術標準和要求；
（6）圖紙；
（7）已標價工程量清單或預算書；
（8）其他契約檔案。
在契約訂立及履行過程中形成的與契約有關的檔案均構成契約檔案組成部分。
上述各項契約檔案包括契約當事人就該項契約檔案所作出的補充和修改，屬於同一類內容的檔案，應以最新簽署的為準。專用契約條款及其附屬檔案須經契約當事人簽字或蓋章。
1。發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金並按照契約約定的期限和方式支付契約價款。
2。承包人承諾按照法律規定及契約約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，並在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3。發包人和承包人通過招投標形式簽訂契約的，雙方理解並承諾不再就同一工程另行簽訂與契約實質性內容相背離的協定。
八、詞語含義
本協定書中詞語含義與第二部分通用契約條款中賦予的含義相同。
本契約於年月日簽訂。
十、簽訂地點
本契約在簽訂。
十一、補充協定
契約未盡事宜，契約當事人另行簽訂補充協定，補充協定是契約的組成部分。
十二、契約生效
本契約自生效。
十三、契約份數
本契約一式份，均具有同等法律效力，發包人執份，承包人執份。
發包人：(公章)承包人：(公章)
法定代表人或其委託代理人：法定代表人或其委託代理人：
（簽字）（簽字）
組織機構代碼：組織機構代碼：
地址：地址：
郵政編碼：郵政編碼：
法定代表人：法定代表人：
委託代理人：委託代理人：
電話：電話：
傳真：傳真：
電子信箱：電子信箱：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號：賬號：
2023陝西省建設施工契約示範文本 篇20
甲方：_________________法定地址：_____________
乙方：_________________法定地址：_____________
依照國家相關規定，在平等自願和互惠互利的基礎上，甲方和乙方共同簽訂_____________信息網施工協定(以下稱協定)。
1.合作內容甲方受乙方委託為第三方提供接入_____________信息網通信服務所需結構化布線工程的施工。甲方代乙方與第三方洽談並收取入網費。
2.雙方的權利和義務甲方負責第三方入網工程的結構化布線施工及工程所需的輔料，並保證工程的質量。乙方負責提供入網工程所需的線纜和主要設備的安裝和調試。
3.收益來源及向使用_____________信息網的用戶收取開戶費，開戶費定為_____________/戶。開
戶費收入由甲、乙方依照_____________：_________________的比例進行分配。雙方各自繳納各自應繳稅費。
4.合作期限甲乙雙方合作期限暫定為_____________年。
5.財務結算______________。
6.日常維護在系統正常使用前，由甲乙雙方配合對線路和設備進行綜合的調試。在系統正常使用後，由乙方對系統進行日常維護。
7.法律責任甲方應對所施工的工程質量負責，如果因甲方的工程質量問題而引起的一切爭議和法律糾紛，應由甲方承擔。乙方應對所提供的設備和服務承擔相應的法律責任。
8.協定生效本協定一式兩份，雙方簽字蓋章後生效。
9.其它本協定未盡事宜，雙方另行協商解決。
甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________
授權代表(簽字)：_____________授權代表(簽字)：_____________
__________年__________月__________日
2023陝西省建設施工契約示範文本 篇21
甲方：
乙方：
根據建築法和《中華人民共和國民法典》以及有關規定，結合本工程的具體情況，雙方經充分協商，簽訂本合，共同遵守：
第一條、承包方以包工及包石料形式承包建造。
一、大壩(按圖紙施工)：
1、乙方包石料及人工，圍水、圍堰、絕水牆開挖築建等，單價以整體方量計算，每立方110.00元。
2、甲方提供一台拌和機，電費甲、乙雙方各一半。
3、水泥、沙及監理、質監由甲方負責，但乙方必須按監管部門要求施工，必須保證質量。
二、機房、宿舍：
1、機房按圖紙施工，附設吊機梁包支架、模板、人工每平方米270.00元，包貼兩面外牆瓷片，包含基礎及機組基礎。
2、宿舍：按3.2米高，重力牆結構築建，兩房一廳一廚房一衛生間結構，包貼一面外牆瓷片，包支架、模板、人工每平方180.00元。
3、機房尾水檔土牆，包石料、人工，每立方105.00元。
4、壓力管鎮墩，包石料、人工，每立方105.00元。
5、變壓器台，包石料、人工每立方105.00元。
三、渠道、前池：
1、按圖紙施工，平台開挖乙方派一人專職指揮平台開挖，石方段乙方取石爆破人工及工料不另計，如乙方取完石後，另爆破開挖打炮人工按每工120.00元。
2、石方徹築包石料人工每立方105.00元，(無抽勾段外牆要批石口)。
3、水渠底鋪蓋10厘米砼，包平整地面、壓光人工每立方70.00元。
4、水渠牆面批擋人工每平方6.00元。
四、工程質量標準及保質、保修條件，期限
以上項目乙方保證質量，發電站發電3個月內保證不出現滲漏，崩塌(山體塌方除外)如質量問題出現滲漏、崩塌，由乙方負責免費修復或重建。
五、付款方式：
1、乙方進場後一個星期內，開始按工程進度，由甲方支付85%工程進度款。
2、工程驗收合格後，甲方五天內支付10%工程款給乙方。
3、餘款待工程確保沒有質量問題時，發電3個月餘款5%保質金，6個月內付清。
六、施工期：
_________年_________月進場施工，_________年_________月底必須全面完工。由於甲方造成中途停工的工期。按誤工期順延。
七、甲方派出駐工地代表，對工程進度，工程的質量進行監督，檢查驗收隱蔽工程。乙方要保證質量，注意安全，如乙方在施工過程中發生一切事故，由乙方自行負責，甲方不負任何責任。
八、雙方義務：
乙方進退場費用，生活生產設備。甲方負責提供生活用地，用電由乙方支付電費，在施工工期間，由甲方處理好村民關係，甲方不按期支付工程款，超過3個工作日起，乙方有權停止施工，停工期間的窩工及其他損失實甲方承擔，工期順延。乙方不能按期完工，按每天100元對乙方進行罰款。
九、本契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份，本契約簽字後生效，雙方不得違約，有不盡事宜另行協商。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
2023陝西省建設施工契約示範文本 篇22
發包人： (簡稱甲方)
承包人： (簡稱乙方)
依照《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國契約法》及有關行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，根據托縣地區實際情況，雙方就本建設工程的施工事項達成如下協定：
一、 工程概況
工程名稱：政協辦公樓室內維修改造工程
工程地點：托縣政協辦公樓
工程內容：樓內牆面，天棚刮膩;鋼窗維護刷漆，辦公室、會議室門拆舊換新;地面鋪磚維修;衛生間整體改造;燈具等電器拆舊換新;線路整理
二、契約工期
開 工 日 期： 20xx 年 09 月 01 日
計畫竣工日期： 20xx 年 12 月 01 日
預計契約工期：90天
三、承包方式和契約價款
(一)採用包工包料和總承包形式;
(二)契約價款：根據甲方現場工程量預估和定額預算，預付30%工程款，待工程完工結算後一次付清剩餘70%工程款;
(三)具體工程內容：根據甲方按需求現場指定位置項目施工，最後以甲方現場工程簽證的工程量執行結算工程造價。
四、發包人(甲方)責任：
依照契約按時撥付工程進度款。
五、承包人(乙方)責任：
1、 按照契約和工程施工組織設計的要求積極組織施工;
2、 保質保量完成甲方指定工程項目;
3、遵守施工現場環境管理，安全管理，文明施工管理，創建安全文明施工達標工地。
六、工程質量及驗收
1、 乙方在施工中必須支持《百年大計、質量第一》的方針，嚴 格貫徹執行國務院《建設工程質量管理條例》，嚴格執行建築工程強制性標準，工程質量標準達到一次性驗收合格。
2、 乙方在施工中嚴格執行隱蔽工程檢驗制度，未經質檢部門或 甲方、監理代表檢驗的隱蔽工程不能進行下一道工序。
3、 乙方在施工中嚴把質量關，應當檢驗而未進行檢驗的原材料 不準提前使用。(鋼材必須使用包鋼等大廠材料，水泥必須使用正規廠家)。
七、 工程款支付方式
1、工程開工後，按工程進度付工程總造價的30%，工程竣工驗收合格 ，並結算後一次性付清70%
八、質量保修
按照國務院1999年《建設工程質量管理條例》保修的規定負責。
九、違約責任
1、乙方因質量不合格造成的停工，全部責任由乙方承擔。
2、乙方因工程質量不合格造成的返工，乙方應負全部責任。
4、如因甲方造成停工，不能按時交工，工期順延，情況嚴重的另行議定。
十、其它約定事項：
甲方：
法人代表：(簽章)
乙方：
代表人：(簽章)
年月日：
2023陝西省建設施工契約示範文本 篇23
建設施工契約示範文本
建設單位(以下簡稱甲方)_____________
地址：_____________
郵碼：_________________
電話：_________________
法定代表人：________________
職務：________________
拆遷戶(以下簡稱乙方)_____________
地址：_____________
郵碼：_________________
電話：_________________
法定代表人：________________
職務：________________
根據_____________建築安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本契約，以供雙方遵守執行。
第一條乙方在甲方用地範圍內共有_____________結構的住房__________幢__________間，共_____________平方米(原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋以拆除房屋的建築面積為準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)甲方負責於__________年__________月__________日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建)__________平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)
第二條乙方應於__________年__________月__________日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方於乙方搬遷後__________日內一次付給乙方搬遷費_____________元。
第三條甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：_________________
1.乙方自行找房周轉，每人每月補助_____________元;
2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的，每人每月_____________元;
3.乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助_____________元取暖費，並按規定補助增加的公共運輸月票費用。房地產契約：_________________工程項目拆遷房屋契約由精品信息網整理!
第四條甲方安置乙方的住房位於_____________，共__________套__________間，__________層__________號，配有__________等裝備。
第五條乙方家庭的全部成員(18歲以上者)__________等__________人一致簽同意__________作為乙方代表人，授權他(她)在契約文本和其他檔案上籤。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人_____________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。
第六條甲方如不按契約規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的__________%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付__________元違約金);甲方如不按契約規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付__________元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按契約履行義務。
乙方如經甲方按契約規定安置住房後，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金__________元，甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
第七條其他約定：_____________.
本契約自甲乙雙方簽之日起生效，契約生效後，甲乙雙方均不得擅自修改或解除契約。契約中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本契約具有同等效力。契約執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房產管理部門調解，調解不成的，可向人民法院起訴。
本契約正本一式二份，甲乙雙方各執一份;契約副本一式__________份，交__________市(縣)房地產管理局、建設銀行、建委、計委__________等單位各留存一份。
建設(甲方)________________(公章)拆遷戶(乙方)________________(公章)
代表人：________________代表人：________________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
2023陝西省建設施工契約示範文本 篇24
尊敬的審判長、審判員，我依法接受原告杭州某工程公司的委託擔任其訴訟代理人，出庭參與訴訟活動，現就其與被告福州某公司建設工程施工契約糾紛一案發表如下代理意見：
一、關於廈門某地水泥中轉站建設項目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進度款。3、因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當全部由被告承擔。
1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉站建設項目工程契約書，20xx年12月14日被告支付預付款，工程正常開工建設。20xx年4月23日，被告以廈門市正對廈門某地港區重新規劃、為考慮不確定因素之風險、減少可能造成的不必要損失為由，單方面通知原告暫緩施工，並同意將契約工期延長因延遲付款的相應天數。【證據1、4、41】
2、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年2月7日樁基工程完工，3月12日，廈門市建築工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告，原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進度款，並且該第三筆進度款逾期達302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)。【證據1、11】
3、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補充協定，將工期約定為自該補充協定生效之日起算150個日曆日，付款方式按原契約約定付款。但被告在20xx年12月20日應當支付第5筆進度款至20xx年4月24日實際付清之日共逾期達126天。【證據11】
4、【被告逾期支付工程進度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設備供應商訂立契約並支付了相應款項，由於被告未能按約支付第6筆工程進度款，導致原告不能向各供貨商支付貨款，被告為避稅考慮，提出簽署三方協定，由各供貨商向其開具增值稅發票才解決主要設備的供貨。以原告與三供貨商契約約定20xx年2月10日發貨至20xx年7月20日訂立三份三方契約權利義務轉移計算，被告付款逾期至少超過160日。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當由被告承擔。【證據2、8、9、11、19】
5、【因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更】因被告方原因，被告在施工過程中多次要求對部分設計進行變更，在20xx年1月20日將原設計的磚混結構固定式的空壓機房變更為鋼結構的機房，20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位，長度約15到20米。因此，因可歸責於被告的設計變更和等待設計方案必然導致工期順延和停工。【證據13、22】
6、【被告逾期供電】原被告在原契約中已約定由被告提供電源，20xx年4月22日，原被告與土建分包商簽訂會議紀要，再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供，系統調試在6月3日完成，但被告直到20xx年10月14日才供電，而原告早已於20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時也證明被告對該工程的生產使用不可能早於20xx年10月14日。即便因原告原因導致工程逾期，也不會對被告使用該工程產生任何損失。【證據1、20、21、23、24、25，法院向翔安供電局調取的供電契約、現場施工單等證據。】
7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉站最終在20xx年9月25日安裝完畢，由於被告逾期至20xx年10月14日才供電，導致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應當認定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉站工程竣工之日。【證據41】
8、【工程量增加】在20xx年3月13日，原被告雙方協定增加了散裝自控系統及控制櫃增改契約、庫底電氣控制遷移工程契約、棧橋管道及橋架敷設工程契約、陸域供電點安裝工程契約、網路電話監控控制系統增設工程契約等5個補充契約總價為100萬元，工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉站工程工期完工。因被告未及時確認新增工程導致停工和工程量增加必然導致工期順延。【證據14、15】
9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程，契約金額為115000元，工期約定30日並需配合生產線施工進度施工，工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗收合格並收到發票後10日內支付百分之95，其餘作為質保金在一年質保期滿後支付。而被告已按約支付了該契約金額百分之95等事實證明了被告認可工程施工進度及工程工期順延的責任在被告方的事實。【證據18】
10、【法律依據】中華人民共和國契約法第二百八十三條 【發包人的責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。
二、 廈門某地水泥中轉站工程質量及性能完全符合契約約定。
1、廈門某地水泥中轉站工程的設計是由原告按被告要求的性能委託國內權威機構某某某某設計研究院進行，其所提供的設計方案及該工程所採購的全部設備和材料均是通過被告的認可後進行的，所以，工程的性能在理論上完全符合契約要求。【證據1、11對賬明細】
2、該工程已於20xx年10月31日通過重車測試後即投入使用至今達19個余月，被告對工程整體運行性能從未提出異議或整改、維修要求，且相關設備及工程按約定已超過一年的保修期，因此，完全可以確定該中轉站的質量及性能符合契約約定。【證據28、29、30、34、37、41】
3、該工程的卸船、中轉輸送及出庫能力主要由負壓抽吸機、螺桿式壓縮機和汽車衡等設備的性能決定，實際運行能力還受水位環境及操作人員的影響，在被告已對上述設備進行驗收，在使用過程中亦未對其性能提出異議的情況下，已有足夠的理由認定該中轉站的性能達到了契約要求。【證據26、45、48】
4、退一步分析，如果該工程相關設備性能沒有達到契約約定，或者質量不合格，則被告肯定要進行維修整改，但是，被告從未有要求原告就工程相關性能進行整改或維修的行為，也沒有在通知原告並在原告拒修的情況下自行進行維修或委託第三方維修的事實，並且在20xx年11月3日確認尚有質保金506942.25元待保修期結束後支付原告，根據被告確認該工程在20xx年10月31日通過測試後投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期，由此可以認定該工程的性能完全符合契約約定並且運行良好。【證據41、44、】
5、根據20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協定約定，原告在與三供貨商簽訂的契約中的債權與債務全部轉由被告履行，那么，即使該工程的相關性能沒有達到原被告契約的約定，那么，有關卸船能力沒有達到契約約定，則被告應當首先與杭州某某有限公司聯繫或要求整改或退貨;有關輸送方面沒有達到契約約定的性能，則被告應當首先與南京某某有限公司聯繫，要求整改或退貨;有關卸料出庫的性能沒有達到約定，則被告應當與福建某某有限公司聯繫，要求整改或退貨;但是，在此之前，被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求，亦未向原告提出對工程中轉輸送方面性能進行維修或整改的要求，由此可以確認，該工程的性能和質量是符合原被告契約約定的。【證據19、48】
6、被告在該工程通過測試後，原告即先後五次發函要求辦理驗收手續，被告對原告要求驗收的函告均未予回復。原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書後，被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，後期增加1150000元、總計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩餘工程款的要求時，被告以原告需提供增值稅發票方可付款來搪塞，在原告闡明契約約定為提供工程發票時，被告才以性能未達標為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉站的質量和性能完全符契約定。被告關於性能未達標及未通過驗收的真實意思和目的是拖延、拒付、剋扣工程款。否則，被告也不會在通過測試、投入使用並辦理結算後又提出未經驗收及性能未達標。【證據11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】
7、20xx年3月13日，原被告雙方協定增加了散裝自控系統及控制櫃增改契約、庫底電氣控制遷移工程契約、棧橋管道及橋架敷設工程契約、陸域供電點安裝工程契約、網路電話監控控制系統增設工程契約等5個補充契約總價為100萬元，20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程施工發包契約金額為115000元，上述6個契約增加的工程款總計1150000元，被告對此部分工程的質量和性能從未提出過異議或維修要求，但被告也拒絕支付此部分工程剩餘的371050元，說明被告關於工程性能未達標或質量不合格只是被告為達到拖延、剋扣工程款的一個藉口。【證據11、15、18】
8、【法律依據】依據最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規定，即使該工程未經竣工驗收或性能有問題，由於被告已投入使用，則被告不得以使用部分質量不符契約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時規定，工程未經竣工驗收，發包人擅自使用，以轉移占有建設工程之日為竣工之日，本工程已在20xx年10月31日通過測試並由被告占有和投入了使用，被告提出所謂工程性能未達標及未通過驗收只是其想達到拖延、拒付、剋扣工程款的目的而找到一個藉口，被告依法應當支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元並承擔其他損失。
三、關於拖欠工程款的數額。
原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書後，被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，後期增加1150000元、總計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元，原告決算書關於主體工程總額9014845元及後期增加1150000元與被告一致，關於具體每筆款項的支付時間和數額也與被告一致，原告決算書和被告明細賬也完全一致，即被告已支付8704899.5元，尚欠1424945.5元，扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經廈門某地法院調解由被告代付建安的20xx37元，被告實際還拖欠原告質保金和工程款總計1174655.25元。【證據11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調解書】
四、被告提出根據契約約定應當先由原告提供發票才能付款、工程未經驗收、性能未達標等答辯意見是沒有法律依據的。
1、原告此前已就開具發票一事與被告協商，但被告要求原告開具增值稅發票方同意付款並拒絕接受原告的工程發票，原告為此於20xx年6月8日前往被告所在地交涉，但被告不但以要求開具增值稅發票為由拒付工程款，其真實的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發票，而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據證明】
2、由於原告沒有建築施工企業資質，故根據最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規定，原被告雙方簽訂的某某契約(廈門某地水泥中轉站建設項目工程契約書)無效，被告所依據的原告必需先提供發票才支付工程款的約定也是無效的。根據中華人民共和國契約法第56條、57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規定，依法確認該工程質量合格並由被告按雙方結算確認的工程款數額支付拖欠的1174655.25元。至於開具發票是原告的法定義務，依法屬於國家稅務機關管轄範圍，人民法院不能就發票事宜進行處理。原告收到被告支付的全部工程款時會按規定出具工程發票。【證據1、41，法律依據中華人民共和國契約法第57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規定】
綜上，由於被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進度款、被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導致工期順延和原告窩工損失，在工程整體通過測試並運轉良好及原告五次要求辦理竣工驗收後拒絕辦理驗收手續並連續運行生產達一年之久後，以未經竣工驗收和性能不符合契約約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴重損害了原告的合法權益，請求法院根據上述事實以及法院依原告申請查明的事實判決，支持原告的全部訴訟請求。
此致
長樂市人民法院
杭州某工程公司代理人：曾省明
2023陝西省建設施工契約示範文本 篇25
發包人(全稱)：
承包人(全稱)：
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本契約。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
二、工程承包範圍
三、契約工期
計畫開工日期：暫定 年 月 日，計畫竣工日期 年 月 ，契約
工期
( )日曆天
四、質量標準
工程質量標準：合格。
五、契約價款
金額：(大寫) 元(人民幣)￥ 元
六、組成契約的檔案：組成契約的檔案：
(1) 契約協定書
(2) 中標通知書
(3) 投標檔案
(4) 招標檔案的澄清和補遺
(5) 招標檔案
(6) 本契約專用條款
(7) 本契約通用條款
(8) 標準、規範及有關技術檔案
(9) 圖紙
(10) 工程量報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為契約的組成部分。
七、本協定書中有關詞語含義與本契約《本協定書中有關詞語含義與本契約《通用條款》通用條款》中分別賦予它們的定義相同。義相同。
八、承包人向發包人承諾按照契約約定的施工、承包人向發包人承諾按照契約約定的施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。應當支付的款項。
十、契約生效
契約訂立時間： 年 月 日
契約訂立地點：
本契約雙方約定 日後生效。
發包方(公章)： 承包方(公章)：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人
委託代理人： 委託代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
郵政編碼： 郵政編碼
B、通用條款 通用條款
按中華人民共和國建設部、國家工商行政管理局1999年12月制定的《建設工程施工契約》(GF-1999-0201)示範文本執行。(具體條款略，如投標人要求可提供)
C、專用條款 專用條款
2023陝西省建設施工契約示範文本 篇26
發包方（甲方）： 承包方 (乙方) ：根據《中華人民共和國民法典》和《建築工程承包契約條例》等相關法律法規，經甲乙雙方協商一致，簽訂本契約，並信守下列條款，共同嚴格執行。
第一條 工程名稱：中和設備基礎工程
第二條 工程地點：____區羅漢街工業園
第三條 工程內容：以甲方提供的施工圖紙及現場確認簽單為準。
第四條 工程造價：設備基礎按照 元3砼（按實際工程量結算）。
第五條 承包方式：包工包料。
第六條 工期：本工程自________年____月____日開工至________年____月日竣工。工期為天。
第七條 工程質量：按施工驗收規範、建築工程質量檢評標準施工及驗收，本工程質量等級為合格。
第八條 結算方式：以實際的工程量為結算依據，按月進度計算。
第九條 工程類別及企業等級：按有關規定執行。
第十條 甲方權利：派駐工地全權代表，負責與乙方工地代表進行工作聯繫。並對設 計、 施工技術、經濟等事宜辦理相應手續。
第十一條 乙方權利：
1、按承包工程設計圖紙或甲方具體技術、使用要求組織施工。
2、乙方確保工程質量和工期，不偷工減料，如發現偷工減料行為，甲方有權不付款或付部分款。3.施工中注意安全，施工中發生一切安全事故所引起的損失均由乙方自負。
第十二條 竣工驗收與結算：
一、工程竣工後甲方按國家有關施工規範、質量檢評標準、設計圖紙和甲方具體技術、使用要求及實完工程量進行驗收。
二、驗收合格後____日內辦理竣工驗收及結算手續。
第十三條 付款方式：自開工之日起每月支付實際完成工程量50%的工程款，工程竣工驗收之後支付剩餘45%的工程款。預留總價款的5%作為質保金，於工程完工________年後在未出現質量問題的情況下，予以支付。
第十四條 保修：按現行建築工程保修辦法執行。竣工驗收時乙方出具保修書。保修期從甲在驗收單簽字之日起________年。
第十五條 違約與仲裁：
一、契約在履行中如有爭議雙方協商解決，如協商不成，提請____區經濟契約仲裁委員會申請仲裁。
二、確因乙方責任造成的工程質量不合格所引起的返修造成的經濟損失，由乙方自負。
第十六條 附則：
一、本契約一式兩份，甲乙雙方各持一份。
二、契約有效期限：本契約經雙方簽章後生效，至工程竣工驗收結清尾款後失效。
第十七條 其它：甲方： 乙方：電話： 電話：簽約時間：________年月____日
2023陝西省建設施工契約示範文本 篇27
甲方：_________乙方：_________甲方將_________爆破任務委託乙方作爆破設計與施工。經雙方協商達成如下協定：
一、工程地點：_________
二、工程量：_________
三、工程造價：_________
四、付款方式：乙方設備進場開始_________作業，甲方支付乙方工程款的50％，尾數待工程完工後一次性付清。
五、甲乙雙方責任：
（一）甲方責任：
1.負責_________，以方便乙方_________作業。
2.派人員協助乙方作好爆破安全警戒工作。
（二）乙方責任：
1.負責到政府各有關部門辦理爆破施工手續。
2.負責整個爆破過程的安全工作，負責確保爆破對甲方_________樓體結構不予影響及破壞。
3.作業人員持證上崗。
4.加強安全警戒工作。
六、違約責任：
1.乙方按甲方要求完成爆破施工。
2.甲方按時結算工程款，不得以任何藉口拖欠工程款。
七、本契約未盡事宜，雙方另行協商解決。
八、本契約一式肆份，雙方各執二份。甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________甲方代表（簽字）：_________ 乙方代表（簽字）：_________________年____月____日 ________年____月____日甲方：_________乙方
2023陝西省建設施工契約示範文本 篇28
發包人：___________
承包人：___________
按照《民法典》、《建築安裝工程承包契約條例》及相關法律、法規的規定，發包人與承包人本著公平和誠實信用的基本原則，就___圍牆工程施工承包事宜，簽訂本契約。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
二、承包範圍
按本契約約定的圍牆路線進行砌築(詳附圖
一)實際工程量以現場施工的實際發生量計算。
二)本工程範圍包含圍牆施工中的基礎開挖、基礎施工、材料、人工、包安全文明施工、包質量、包驗收、包利稅、包至小區交付的成品保護等。
三、承包方式及工程款支付
1、工程單價本工程採用單價計價包乾方式承包，以現場實際發生量來計算總造價。永久性圍牆塊石基礎220元。體積約1383,總價永久性圍牆上部牆體210元。體積約410,總價86100元臨時性圍牆(含基礎)190元。體積約220,總價41800元現場工程因地質條件及其他原因造成工程量發生變化的，由乙方提出簽證，增加工程量按上述單價進行結算。
2、工程單價說明：
⑴塊石基礎單價包含的施工內容：塊石、水泥、砂、材料二次運輸、基礎開挖、基礎夯實、砂漿製作、塊石濕水、塊石砌築、養護、土方回填及夯實等。備註：塊石基礎因現場地質條件影響，深度超過800的，塊石基礎的寬度改為800。
⑵圍牆牆體單價包含的施工內容：標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、砂漿製作、標磚濕水、牆體砌築、牆跺砌築、勾縫、壓頂以及養護等。
⑶臨時性圍牆(含牆體)單價包含的施工內容：標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、基礎開挖、砂漿製作、磚基礎砌築、標磚濕水、牆體砌築、牆垛砌築、土方回填、土方壓實、壓頂及養護等。
⑷以上二條的單價中均包含文明施工、質量、驗收、利稅及成品保護費用。
3、付款方式
⑴本工程永久性塊石基礎完成後，經檢驗合格，計算出塊石基礎總量並按契約單價計算出基礎總造價。由乙方提出申請，甲方支付給乙方塊石基礎總造價的80%。
⑵本工程的永久性主體圍牆完成後，經檢驗合格，計算出永久主體圍牆總量並按契約單價計算出永久性主體圍牆總造價。由乙方提出申請，甲方支付給乙方永久性主體圍牆總造價的80%。
⑶本工程的臨時性圍牆(含基礎)完成後，經檢驗合格，計算出臨時性圍牆總量並按契約單價計算出臨時性圍牆總造價。由乙方提出申請，甲方支付給乙方臨時性圍牆總造價的80%。
⑷本工程所有承包範圍內的任務完成後，經檢驗合格，並通過驗收，計算出本工程總造價，由甲方支付乙方至本工程臨時性圍牆總造價的100%，由甲方支付乙方至本工程永久性圍牆總造價的95%，預留永久性圍牆總造價的5%作為質量保修金，永久性圍牆________年質量保修期滿，扣除圍牆維修費用，由甲方支付給乙方剩餘工程款。以上每次支付工程款時必須提供正式發票。
四、質量要求
1、乙方按圖施工，要求外形美觀，工程質量達到國家質量驗收標準。
2、本工程為清水牆體，圍牆上所有勾縫必須美觀，線條橫平豎直完全達到質量驗收規範要求。
3、乙方所承包圍牆施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌，牆身不裂縫。
五、工期(60個日曆天)
開工日期：________年____月____日
竣工日期：________年____月____日
由於甲方原因推遲交付的，由甲方提供相應檔案，工期順延。由於工程質量及乙方其他原因造成的，工期不予順延。
六、甲乙雙方責任
1、甲方責任
⑴按圖紙要求進行放線和交底，並處理協調和對應位置施工單位的關係。
⑵按契約要求支付工程款，逾期不支付，按日利息萬分之五給予乙方利息。
2、乙方責任
⑴處理施工時和周邊居民及雙泉村的關係，協調好紅線分界問題。
⑵按工期要求進行施工，逾期不交付使用的，每推遲一天，乙方支付甲方1000元作為違約金。
⑶加強施工現場的安全文明教育，並做好交底，做好相應的39;安全文明措施，並為現場作業人員購買相應的保險，否則，現場一切安全事故均由乙方負責。
⑷施工現場所有材料乙方應派專人進行管理，由於管理不善，發生的遺失和偷盜由乙方負責。
⑸乙方有成品保護義務，在本小區交付使用前，所有圍牆均為成品保護期，人為及機械損壞，或者因質量問題發裂的，均由乙方無條件進行修補或修復。
七、其他
1、契約執行過程中的爭議或糾紛，應首先由甲方、乙方雙方協商解決。協商不成時，任何一方均可向甲方註冊地人民法院提起訴訟，請求人民法院解決。
2、本契約一式貳份，甲方、乙方各執壹份，經雙方法定代表人或委託代理人簽字並加蓋雙方公章後發生法律效力。
本契約未盡事宜，雙方可通過協商，訂立補充協定，補充協定與本協定具有同等效力。
甲方(公章)：___________乙方(公章)：___________
法定代表人：___________法定代表人：___________
經辦人：___________經辦人：___________
聯繫電話：___________聯繫電話：___________
2023陝西省建設施工契約示範文本 篇29
甲方：___________
乙方：___________
甲乙雙方本著平等互利、協商一致的原則，就劉莊居委會綜合樓工程使用的 塔機的組裝、拆除工作達成一致，依據民法典的有關規定，甲乙經雙方協商，特簽訂本契約，以便雙方共同遵守。
一、施工地點：___________
二、施工內容：___________
三、施工工期：
1、塔吊組裝工期：組裝工期為3天，開工日期為________年____月____日，________年____月____日達到運行條件。
2、塔吊拆除日期：拆除日期為2天，初定於________年____月至____月期間，甲方提前____日通知乙方進場。
四、工程質量：技術標準達到設備安裝說明要求，並通過政府有關檢定部門的檢查驗收，即辦理完吊車使用證，達到運行條件。
五、工程造價：本工程總造價 。其中包括塔吊構件運至安裝地點發生的場內二次運輸費。
六、結算方式：乙方施工人員進場後____日內，甲方支付總額的30%預付款;塔吊組裝、調試完畢。並辦理完塔吊準用證後____日內甲方再支付總額的20%;進入拆除階段，乙方施工人員進場一周內，甲方支付契約總額的20%;塔吊拆除完畢並裝車運走後一周內，甲方支付總額的10%，餘額20%在三個月之內付清。
七、雙方責任和義務：
1、甲方應按本契約約定支付工程款項，確保按計畫將工程所需的所有設備和構件分批次發運到施工現場，同時協調現場道路及場地以保證安裝施工進度。如因甲方原因延誤乙方安裝，工期相應順延。
2、甲方應提前五天將設備和構件進場時間通知乙方，以方便乙方組織施工。
3、甲方負責按照裝車單進行清點、驗收。並負責設備在裝卸車、組裝及拆除期間的保管工作。設備如發生丟失或損壞，由責任方承擔。
4、甲方負責提供塔吊所有的設備及構件，並為乙方提供一台電焊機(含把線)和二套氣割工具，負荷試車所需的荷重由甲方提供。
5、安裝及調試所用的其他施工機具、臨時設施和負荷試車所需的其他物品均由乙方負責。
6、乙方於開工前____日內向甲方提供組裝及拆除施工組織方案。
7、乙方負責施工過程中的各項管理工作，由乙方自身原因造成的人身傷亡及設備事故由乙方負責。
8、安裝及拆除技術及施工安全由乙方負責，並保證吊車在安裝後運轉安全、可靠。
9、乙方在施工期間須服從甲方及業主方的相關管理規定。
10、塔吊安裝後，由乙方負責進行負荷試車，並辦理當地使用許可證，甲方予以協助。同時，向甲方提交一份安裝原始記錄。
11、塔吊安裝後，由乙方負責現場的卸車和二次倒運，並協助甲方按照裝車單進行清點、驗收。在裝卸車、安裝及拆除過程中造成設備損壞，由乙方負責賠償。
12、塔吊拆除時候，乙方須將各構件進行編號，構件上做好標記，裝車後向甲方提供兩份構件清單及裝車單。
13、乙方不得將本工程轉第三方施工，如有違反，甲方有權終止契約，並享有向乙方提供索賠的權利。
八、違約責任：
1、因乙方施工質量問題造成塔吊無法辦理準用證或塔吊無法正常運行，由乙方承擔全部責任，並賠償由此給甲方造成的損失。
2、因乙方自身原因造成塔吊組裝工期延誤，乙方應賠償由此給甲方造成的損失。
3、如乙方未能按約定工期完成拆除任務，須賠償甲方因此造成的的租金損失。
4、如因甲方原因使設備拆除工期延誤，工期順延;如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工損失。
九、糾紛處理辦法：本契約在履行期間如發生糾紛，雙發可協商解決;協商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十、不可抗力發生時，遵從國家相關法律法規。
十一、本契約一式四份，雙發各持兩份。
十二、上述條款未盡事宜，雙方另行協商解決。
甲方：___________乙方：___________
代表：___________代表：___________
電話：___________
日期：___________日期：___________