裝飾裝修契約模版(有利於施工方)

裝飾裝修契約模版(有利於施工方) 篇1

契約編號_____

裝飾裝修施工契約

發包人(簡稱甲方)

承包人(簡稱乙方) 

依照《中華人民共和國民法典》以及其他有關法律、法規的規定,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的原則基礎上,經雙方協商一致,簽訂本契約。

第一條 工程概況和造價

1、甲方裝飾裝修的辦公室/商鋪系合法擁有。

甲方承諾其有權對該辦公室/商鋪進行裝飾裝修,由此而產生的一切後果由甲方承擔責任。

乙方為經工商行政管理部門核准登記的企業,企業資質情況: 。

2、施工地址 市 區(縣) 路 號(弄)

樓 室。

3、該辦公樓/商鋪/住宅套內施工面積平方米,結構:

4、裝飾裝修內容:見附屬檔案《裝飾裝修施工內容表》。

5、施工承包方式(包工包料、清包、部分承包)。

6、總價款: 元,人民幣(大寫) 元。

其中:材料費元,人工費 元。

拆除費 元,清潔、搬運、運輸費 元。

其他費用 元,稅金元。

總價款是甲、乙雙方對設計方案、工程報價確認後的金額,在一般情況下,竣工結算的上下增減幅度在沒有項目變更的情況下不超過總價款(預算價)的 %。

契約簽訂生效後,如甲方變更或增加施工內容和材料的,變更或增加部分的工程款雙方協商確定。

第二條 工期

1、本工程總工期為 天,自 年 月 日開工,至

年 月 日竣工。

2、發生以下情況,工期順延,乙方不承擔責任

(1) 甲方未能按契約約定提供開工條件的。

(2) 甲方增加或變更施工內容、裝飾材料及設備,或變更設計的。

(3) 甲方未按時驗收隱蔽工程的。

(4) 甲方未按時支付工程款的。

(5) 因甲方通知停工或者錯誤指令導致工期延誤的。

(6) 其他不可抗力或非因乙方原因造成的工期延誤。

第三條 材料供應

3、甲方提供的材料、設備,應是符合設計要求的合格產品,並且應按時送達現場,甲、乙雙方對材料應辦妥驗收、交接手續,如甲方未與乙方辦妥驗收、交接手續,不利後果甲方自負。如甲方委託乙方負責保管的,其保管費、保管要求等可由雙方書面約定,如雙方未書面約定,甲方不承擔保管責任。

4、乙方提供的材料、設備見:附屬檔案《工程主材料報價單》

乙方提供的材料、設備,應通知甲方驗收。凡未經甲方驗收或不符合工程主材料報價單中要求的材料,應禁止使用。甲方應在收到乙方通知的天內對乙方提供的材料、設備等進行質量驗收,逾期視為甲方同意使用。

5、施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異,應及時向甲方提出,如甲方仍堅持使用的,由此造成工程質量問題,責任由甲方承擔。

6、甲方或者乙方提供的材料應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》。

第四條  工程質量及驗收

1、本工程質量及驗收標準,按照以下第 項約定:

(1)國家及 市的現行的建築裝飾裝修工程質量驗收標準。

(2)。

2、本工程由 方設計,提供施工圖紙,一式 份。

3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期相應順延,甲方承擔相應責任。

4、由於乙方原因造成工程質量事故的,其一切返工費用由乙方承擔,原定工期不變,如需變化的,由甲、乙雙方協商確定。

5、在施工過程中,甲方提出變更修改設計、增減工程項目或變更材料設備,須提前與乙方協商,在雙方簽訂書面的工程項目變更單後正式生效,方能進行施工,由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。

凡甲方私自與施工人員或其他管理人員商定更改施工內容、增加施工項目所引起的一切法律後果,由甲方自負;給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

6、甲、乙雙方均有責任及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,並共同開展現場驗收。甲方不能按預約日期參加驗收的,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事後若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗通過,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延;若復驗不通過,其返工費用乙方承擔,工期不變。

7、工程竣工後,乙方應通知甲方在 日內組織驗收。驗收通過的,辦理驗收移交手續,並由甲方按照約定付清全部價款。如竣工驗收通過,甲方應承認原竣工日期,並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。工程未經驗收或驗收不通過的,甲方有權拒收,乙方承擔返工及延期交付的責任。

8、如甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。甲方在收到乙方驗收通知後,未在規定時間內驗收又未通知改期,或惡意拖延驗收時間的,逾期之日視為工程驗收合格。

9、工程竣工驗收通過,甲方付清工程尾款後,乙方向甲方提供《工程保修單》。保修期商定為 年。乙方同時提供管線竣工圖等資料。憑保修單實行保修,保修期從竣工驗收通過之日算起。

10、凡階段性項目結束和工程全部竣工,甲、乙雙方都需進行階段性驗收和工程竣工總驗收,並在驗收單上籤字確認後方能交付使用。甲方在未經驗收和交付的情況下使用,其自行承擔相應後果。

11、乙方僅對其施工部分的工程進行保修,非乙方施工部分以及竣工後甲方使用人為造成的質量問題,不在保修範圍內。

第五條  安全生產和消防

1、甲方提供的施工圖紙或施工說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要保證電氣線路、燃氣管道、給排水和其他管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰區域的安全,防止相鄰區域或公共空間的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責修復或賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復或賠償。

2、甲、乙雙方共同遵守室內裝飾和物業管理的有關規定,施工中不得擅自改變房屋承重結構與拆改共用管道、設施。

第六條  工程價款及結算

1、雙方約定按下列第 種方式支付工程款:

(1)工程款付款按下表支付

室內裝飾工程款付款時間表

工程進度

付款時間

付款比例

金額

對預算、設計方案認可

契約簽訂當日

%

施工隊伍進場

開工日

%

基礎設施施工過程

水、電、管線隱蔽工程通過驗收

%

工期過半

油漆工進場前

%

工程竣工驗收

驗收通過當天

%

保修期滿

保修期滿當天

%

(2)工程款付款雙方協商約定:

2、甲、乙雙方在工程項目施工期間發生經濟來往的,均需開具甲、乙雙方認可的“收據憑證”,以作該工程竣工決算時的依據;工程竣工結算後,甲方向乙方付清最後尾款時,乙方收回收據並應開具稅務統一發票交甲方。

3、工程結算:見附屬檔案《工程結算單》。

第七條  施工配合

1、甲方工作:

(1)施工前,向施工所在地的物業管理企業申報登記。

(2)甲方應在開工前 日全部或者部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應當採取保護措施,未採取保護措施造成滯留物損毀的,甲方自行承擔。向乙方提供施工所需的水、電等必備條件,並說明使用注意事項。

(3)做好施工中因臨時占用公用部分操作而影響鄰里關係等協調工作。

(4)施工所在地的物業管理企業如有收取押金的項目,甲方應予以支付。

(5)甲方應告知施工所在地物業管理企業有關物業管理規定,以便乙方遵守執行。

(6)甲方如需工程質量第三方監理或工程質量檢測檢驗的,須與乙方協商,費用由甲方承擔。

2、乙方工作

(1)在開工前檢查水、電、燃氣、管道、樓(地)面、牆面,發現問題應及時通知甲方,由甲方負責解決和協調。

(2)乙方應文明施工,遵守物業管理條例。早上7時前及晚上7時後不得進行有噪聲的施工作業。

(3)組織有甲方參加的施工圖紙或施工說明的現場交底。

(4)乙方負責清運施工中產生的垃圾,並按照物業管理企業制定的地點堆放。

(5)指派為乙方進駐工地代表,全權代表乙方負責契約履行,按要求組織施工,保質,保量,按期完成施工任務。如中間更換人員的,乙方應及時通知甲方。

3、由於甲方原因造成在施工中大量增加施工項目、變更施工內容、裝飾材料及設備的,甲方應及時和乙方協商,相應工期順延。

第八條  違約責任

1、因乙方原因致使工程質量不符契約定的,甲方有權要求乙方在合理期限內無償修理或者返工。經過修理或者返工後,造成逾期交付的,乙方應當承擔違約責任。

2、因甲方的原因造成工程質量不符契約定,相應的損失由甲方自行負擔,由此給乙方造成損失的,甲方應進行賠償。

3、因乙方原因造成工程逾期交付的,每逾期一天,乙方應賠償給甲方 元。

4、由於甲方原因造成延期開工或中途停工,乙方可以順延工程竣工日期,並有權要求賠償停工、窩工等損失。每停工、窩工一天,甲方應賠償給乙方元。

5、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改房屋承重結構或共用管線和設施,乙方有權拒絕施工,所造成的損失由甲方承擔。乙方擅自拆改房屋承重結構或共用管線和設施的,所造成的損失由乙方承擔。

6、甲方如未按約定對隱蔽工程、竣工工程進行驗收,乙方可以順延工程竣工和交付日期,並有權要求賠償停工、窩工等損失。每逾期一天,甲方應賠償給乙方 元。

7、甲方未按契約約定時間付款的,每逾期一天,甲方應賠償給乙方 

元,工期順延。甲方逾期付款超過 天,乙方有權暫停施工,並且有權要求甲方賠償停工、窩工等損失。

8、工程未辦理驗收、結算手續,甲方提前使用或擅自入住,由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。

第九條  糾紛處理方式

本契約在履行中或者在保修期內發生爭議,由當事人雙方協商解決;當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解不成的,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

第十條  契約的變更和解除

1、 契約簽訂後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更契約內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協定。契約簽訂後施工前,一方如要解除契約,應以書面形式提出,並按契約總價款%支付違約金,辦理解除契約手續。

2、施工過程中任何一方提出解除契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立解除契約協定,並由責任方按契約總價款 %賠償。

3、施工過程中,若甲方逾期付款超過日,乙方有權單方解除契約,並有權要求甲方按契約總價款%支付違約金。

第十一條 附則

1、本契約由甲、乙雙方簽字或蓋章後生效。

2、本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份,契約附屬檔案為本契約的組成部分,具有同等的法律效力。

第十二條 其他約定

第十三條 契約附屬檔案

附屬檔案:《裝飾裝修施工內容表》

附屬檔案:《工程主材料報價單》

附屬檔案:《工程項目變更單》

附屬檔案:《工程質量驗收單》

附屬檔案:《工程結算單》

附屬檔案:《工程保修單》

甲方(簽章):乙方(簽章):

法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):

委託代理人(簽字): 委託代理人(簽字): 

地址:地址:

電話:電話:

郵編:郵編:

簽訂日期:年 月日

簽訂地點:

裝飾裝修契約模版(有利於施工方) 篇2

委託方(甲方):

承接方(乙方):

根據《中華人民共和國民法典》、中華人民共和國建設部令及有關規定,經甲乙雙方協商一致,簽訂本契約。

第一條 裝飾施工項目

1、裝飾工程地點:(___________________公司)總計:施工面積平方米:

2、乙方包工包料。

3、施工項目見:附屬檔案1 第二條 工程期限 工程期限 20 天,開工日期: 年月日,竣工日期: ___年月日。

出現以下情形經發包方人確認,工程相應順延:

(1) 工程量變化和設計變更;

(2) 不可抗力;

(3) 發包人同意順延的其他情況。

如因項目變更經雙方協商,工程相應調整。

第三條 工程造價及付款方式

1、工程總造價:(大寫): ___________ 元整 (小寫) ___________ 元, 若要變更施工內容、變更材料,工程造價按實際結算。

2、付款方式:契約約定開工日,施工結束且經甲方驗收合格且甲方收到乙方開具的工程總金額發票後,甲方支付乙方工程總價款的100%金額,合計 ___________ 元。

第四條 甲方義務

4.1開工前,甲方為乙方入場施工創造條件。

包括:搬清施工區域的設備或其它桌椅板凳家具用品,以不影響施工為原則;

4.2 開工前將原有的電器設備拆除;提供施工期間的水、電;

4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係;

4.4 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。

第五條 乙方義務

5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;

5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得影響甲方正常生產工作及污染環境;

5.3 保證居室內上、下管道的暢通;

5.4 保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場;

5.5 乙方對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務; 第六條 工程驗收

6.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收: H、工程總體竣工驗收;

6.2 工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方應接到驗收通知後五日內組織驗收,過期視為認可。

第七條 施工安全

7.1由於乙方在施工過程中違反有關安全操作規程,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔責任並賠償甲方的經濟損失。

第八條 違約責任

8.1 契約雙方當事人中的任何一方因未履行契約約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成的經濟損失由責任方負責賠償。

8.2 因一方原因,造成契約無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理契約終止手續,並由責任方賠償對方工程造價5%的違約金及其他損失。

8.3乙方擅自轉包工程,甲方有權要求停工,乙方應承擔工程總造價10%的違約金並賠償甲方由此而造成的其他經濟損失。

8.4乙方因自身原因逾期竣工,每逾期一天,乙方按甲方已累計付款額的5%支付違約金。

第九條 契約爭議的解決方式 本契約在履行過程中發生的爭議,可按下列第 兩 種方式解決:

9.1提交_______仲裁委員會仲裁;

9.2依法向人民法院提起訴訟。

第十條 其他約定

10.1 施工期間,乙方每天的工作時間應遵守_______________公司的管理要求。

10.2本契約經雙方簽字(蓋章)後生效,保修期滿後終止。

10.3 本契約正本一式二份,雙方各執一份。

甲方: 乙方:

年 月 日 年 月 日

裝飾裝修契約模版(有利於施工方) 篇3

原告:_____________裝飾設計工程有限公司

法定代表人:______________,_____________裝飾設計工程有限公司董事長。

被告:_________________,男,_____年_____月_____日出生,漢族,住__________市__________區__________路27號院1號樓25號。

訴訟請求

一、判令被告支付原告工程款______元,違約金______元;

二、本案訴訟費由被告承擔。

事實與理由

原告於_____年_____月_____日同被告簽訂《建築裝飾裝修工程施工契約》,契約約定由原告承包被告發包的_____________項目,契約價款為人民幣72萬元,雙方約定契約生效後由被告分四次向原告支付,具體付款方式為:_________________簽訂契約當日支付42萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓後包房完工支付20萬元;項目整體完工後三個月至一百天內支付9萬元,並約定如在一百天后支付每延期一天被告應按照1000元/天的標準向原告支付滯納金(違約金);工程驗收12個月後20天內支付剩餘1萬元。契約簽訂後,原告如約履行了契約義務,而被告卻在支付第一筆契約價款和第二筆價款的一半(即1萬元)後以種種理由推拖支付剩餘款項。由此給原告造成了巨大的經濟損失,為維護原告的合法權益,特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規定訴至貴院,請依法判決,以維護原告的合法權益。。

此致

__________市__________區人民法院

具狀人:______________裝飾設計工程有限公司

_____年_____月_____日

附:契約副本__________份。

本訴狀副本______份。

其它證明檔案_____份。