工程項目包工包料承包施工契約 篇1
出包方(甲方)________________________________法定代表人：____________
承包方(乙方)________________________________地址：____________電話____________法定代表人：____________
依照《中華人民共和國民法典》與________市的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本契約，並嚴肅履行。
第一條工程項目
一、工程名稱：________________
二、工程地點：________________
三、工程編號：________________
四、工程範圍和內容：全部工程建築面積________平方米。
(各單項工程詳見工程項目一覽表)五、工程造價：全部工程施工圖預算造價人民幣________元，其中：人工費________元。
(各單項工程詳見工程項目一覽表)
第二條工程期限
一、開竣工日期：依照國家頒布的工期定額，經雙方商定，本契約工程開竣工日期如下：全部工程自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。(各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表)
二、施工前各項準備工作，雙方應根據工程協定書中第三條規定，分別負責按時完成。
三、在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期。
順延期限，應由雙方及時協商，簽訂協定，並報有關部門備案。
1.由於人力不可抗拒的災害，而被迫停工者;
2.因甲方變更計畫或變更施工圖，而不能繼續施工者;
3.因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需材料、設備不合要求，而被迫停工或不能順利施工者。
第三條物資供應
一、全部工程所需的物資按下列第項供應方式辦理：
1.特殊材料、統配部管材料及統配部管機電產品，均由甲方負責採購，供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責採購供應。
2.統配、部管材料，由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑合用，特殊材料及統配、部管的機電產品，由甲方負責採購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責採購供應。
3.包工不包料工程，全部材料、設備由甲方採購供應到現場或指定的加工地點。
4.其他方式：
二、由甲方負責供應材料和設備的品種、規格、數量及進場期限，詳見甲方供應材料、設備一覽表。
三、成套設備和非標準設備，由甲方負責辦理申請、訂貨及加工，引進成套設備在交付乙方前，由甲方負責檢驗(甲方委託乙方總包承辦設備訂貨及非標準設備加工，應另簽訂協定)
四、工程所需材料，如因供應部門規格、品種或材質不能滿足工程要求必須以其他規格、品種代替或加工處理時，應事先取得原設計單位和甲方同意，並由三方簽訂協定後實行。
由於代用或加工而發生的量差、價差及加工費，應按現行規定辦理結算。
五、凡應附有合格證明的材料，在進場時必須由供應方負責驗證;如無合格證明，必須經供應方試驗合格後方準使用，其試驗費用，應由供應方負擔。
因建設單位或設計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗，其試驗費用，應由甲方負擔。
六、由甲方負責供應的材料和設備，如未按期供應或規格、質量不符要求，經雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，應由甲方負擔。
第四條工程款結算
一、全部工程造價的結算方式。
按下列第項規定辦理：
1.以審查後的施工圖預算加增減變更預算進行結算。
2.按施工圖預算加包干係數確定的包乾造價結算，包乾範圍以外的費用;另按有關規定付款。
3.按標準施工圖單方造價包乾結算，包乾範圍以外的費用，另按有關規定付款。
4.包工不包料工程，按預算定額規定的人工費結算。
5.招標的工程，按中標的價款結算。
二、工程款撥付與結辦法，按現行規定辦理(詳見附屬檔案)
第五條施工與設計變更
一、乙方要依據國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準以及設計要求組織施工，要全部達到合格。
二、要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計。
如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構件的積壓、施工力量和機械調遷等損失，應由責任方負擔：
1.施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方應以書面形式通知甲方，由甲方在7天內與原設計單位商定，提出修改或變更設計檔案，經甲乙雙方簽訂協定後，方準施工。
2.在施工中，如遇設計變更超出原設計標準或規模時，應在施工前按審批程式重新報批，經審查處審核工程預算，經辦銀行審查投資後，並由甲乙雙方簽訂協定，方可施工。否則，任何一方不得強行施工。
3.在施工中，如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程，應商定做到安全部位。
4.在施工中，如發現甲方投資不足，不能按時撥付工程進度款，而中途停建、緩建，給乙方造成的損失，應由甲方承擔。
三、乙方應嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成後，必須經過驗收作出記錄，方能繼續進行下一工序的施工。
一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，並作好記錄，重大或複雜隱蔽工程，應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收，並辦理隱蔽工程驗收手續。
如甲方未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，甲方應予承認。
四、甲乙雙方在施工中遇到工程生項，應按定額管理辦法報批。變更工程協定所附的變更預算，應在施工前及時送經辦銀行，做為結算工程款之依據。
第六條竣工驗收、結算與保修
一、乙方在單項工程竣工前5日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收，如甲方不能按時參加驗收，須提前通知乙方取得乙方同意後，另訂驗收日期，但甲方須承認竣工日期，如再不按時參加驗收，其所發生的管理費和各項損失均由甲方承擔。
並償付給乙方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
二、竣工工程驗收合格，從驗收之日起3天內，乙方向甲方移交完畢。
如甲方不能按期接管、致使驗收後的工程發生損失，應由甲方承擔。
三、本項工程中的單位工程，如需單獨移交甲方，在移交時，雙方應辦理中間驗收手續，作為該單位竣工工程驗收之依據。
四、在進行竣工工程驗收中，如發現工程質量不符合規定，乙方應負責無償修理或返工，並在雙方議定的措施和期限內完成。
經驗收合格後，再行移交。
由此造成工程逾期交付的，乙方應償付給甲方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
五、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，經雙方研究同意，可做減項竣工，並對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。
六、竣工工程驗收，以國家頒發的施工驗收規範、技師檢驗標準及施工圖為依據。
在進行竣工驗收時，乙方應在驗收前0天向甲方提供以下檔案：
1.增減變更檔案和其他洽商記錄;
2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;
3.工程竣工後，應繪製竣工圖，工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明，提交建設單位存檔。
工程變更較大的，可以由建設單位自繪或委託設計單位、施工單位繪製竣工圖。
七、乙方在單項工程竣工驗收後，屬於民用建設項目應於竣工驗收後5天內，屬於工業建設項目，應於竣工驗收後30天內，將竣工結算件送交甲方進行審查。
甲方應在接到竣工結算件後，民用建設5天內，工業建設年，採暖工程保修第一個採暖期內。
在保修期內，確由施工單位責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故，乙方應負責無償修理。
(屬於專業性建築安裝工程按國務院各有關主管部門的特殊規定辦理)九、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。
第七條違約責任和仲裁
一、由於乙方責任未按本契約規定的日期竣工，(以竣工驗收合格日期計算)每逾期一天，應償付給甲方按預算造價萬分之一的逾期違約金;屬於包工不包料的，每逾期一天，應償付給甲方按預算人工費千分之二的逾期違約金。
二、甲乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項，如拖期不付，按銀行的短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金。
三、實行合理化建議獎和提前竣工獎的，甲乙雙方應根據有關政策的規定，另行協定。
四、建築安裝工程承包契約發生糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請各級城鄉建設委員會或雙方上級業務主管部門，進行調解;解決不了的，可選擇下述第項處理：向建築物所在地的仲裁委員會申請仲裁，(2)直接向人民法院起訴。
本契約一式二份，甲方乙雙方各執一份。
甲方(蓋章)乙方(簽名或者蓋章)
年月日年月日
工程項目包工包料承包施工契約 篇2
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方： 班組(以下簡稱乙方)
甲方將福灣新城夏雨苑二期8-10#、12#、13#樓矽酸鈣板、吊頂裝飾分項工程分包給乙方施工，為了安全生產、文明施工、確保工程質量和工期的順利進行，雙方本著平等互利的原則，更號的明確雙方的責、權、利事宜，經雙方友好協商，達成以下協定：
一、承包概況：
1、工程名稱：福灣新城夏雨苑二期8-10#、12#、13#樓矽酸鈣板、吊頂裝飾工程
2、工程地點：
3、承包形式:包工、包料
二、承包範圍：
8-10#、12#、13#樓 電梯井外側壁加貼一層礦棉吸聲板、矽酸鈣板封面層、一層電梯門廳吊頂為輕鋼龍骨吊頂。
三、承包單價：
電梯井礦棉吸聲板施工包乾單價為36 元/㎡，一層電梯門廳吊頂、包乾單價為53 元/㎡. 決算方式：按實際完成工程量乘以包乾單價進行計算。
四、付款方式：
乙方每月25日向甲方報送當月完成量(截止至25日)，經甲方確認後於次月10日前支付該月完成量的40%工程款，待工程竣工驗收後甲方支付完成工程量的80%工程款給乙方，在竣工驗收三個月後付97%，餘款半年內付清，按決算一次付清。如乙方不按期完成工程進度，甲方有權拒付工程款。
五、工期要求：
本工程工期以甲方施工組織設計及乙方的單項作業的進度計畫和現場人員安排為依據。甲方根據工程進展情況通知乙方進場施工，乙方應在接到通知後壹天內到位。因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天罰款1000元。
六、質量要求：
1、工程應按圖紙要求及設計、施工規範及有關技術標準組織施工，工程質量達到合格標準。如果質量不合格，乙方應無條件修補至合格，由此造成的經濟損失及工期延誤由乙方承擔賠償。最終檢查不合格的結算時按80%給予計算。
2、乙方施工必須符合有關質量要求：建築內外牆塗料裝飾分項的材料應有產品合格證書和性能檢測報告，材料的品種、規格、性能等應符合現行國家環保產品的標準和設計要求，不合格的材料不等在本工程中使用。因乙方原因造成質量問題的，由乙方負責賠償。
3、乙方進場施工前必須將材料報驗，並做好施工材料配合比以及材料樣品式樣報甲方檢驗，經甲方同意後方可開始施工。施工中如發現弄虛作假、以假亂真，甲方有權終止契約。
七、雙方職責：
甲方的職責：
1、 免費提供乙方現場材料堆放場所、外腳手架、垂直運輸、水電供應等;
2、 負責本工程各班組協調工作;
3、 對乙方的施工質量、工期進度、施工安全監督權、協助乙方做好成品保護工作;
4、 如圖紙或現場的尺寸進行更改及增減項目及時通知乙方;
5、 遵守本協定規定按時支付工程進度款。
乙方的職責：
1、乙方施工必須符合有關安全要求(1)乙方人員要嚴格按照部頒《建築施工安全檢查檢查評分標準》(JGJ59-99)的規定進行施工，(2)乙方應遵守有關安全生產的法律、法規，(3)乙方因服從安全生產工作統一協調、管理;(4)乙方應編制承包範圍內的安全技術措施或方案，配備專職或兼職安全員(5)乙方應認真落實安全技術措施或方案，建立、健全安全生產責任制，完善生產條件，確保全全生產;(6)乙方應嚴格按照國家省、市有關安全生產操作規範、規程進行施工，施工期間發生安全事故有乙方自行承擔一切經濟損失及法律責任，與甲方無關。
2、嚴格按設計圖紙及項目部要求精心施工，做到保質、保量、按期完成任務，必須將質量通病和質量問題消滅在操作過程，由乙方責任引起的質量問題，由乙方承擔其經濟損失。
3、 負責對本班組上崗人員進行質量、安全技術交底，進行質量、安全驗收質量標準交底;進行上崗前的安全教育。
4、 乙方在施工中如由對甲方或第三人造成傷害的，應承擔賠償責任。
5、 乙方在做好本專業成品保護的同時，應採取由準備措施防火污染或破壞其他專業的成品和半成品，並負責及時清理承包範圍內施工項目所造成的污染。
6、乙方必須與工人簽訂勞動契約並報甲方備案。嚴禁使用童工和無手續的人參加班組生產，如若發現每次罰款500元。乙方應每個月按時發放工人生活費，發放工資須登記造冊並報甲方備案。若因未按時發放工資造成工人上告勞動局及有關部門而引起的勞動糾紛由乙方全權負責並承擔相關經濟和法律責任。罰款直接從工程進度款中扣除。
7、 乙方不得將本分項工程自行轉包，如發現甲方有權終止本協定，並另行分包給其他班組施工，由此產生的經濟損失由乙方負責賠償。
八、安全生產、文明施工：
1、乙方進場後，必須嚴格遵守建設工程安全生產管理條例有關要求，自覺遵守甲方的安全監督和各種規章制度。施工過程中必須嚴格按安全操作規範執行。若乙方未按規定進行施工，所造成的一切工、傷、殘、亡事故由乙方自行負責。
2、乙方工作人員進入施工現場必須正確佩戴安全帽，高空作業時應系安全帶若發現乙方工作人員進入施工現場未按有關規定佩戴安全帽和安全帶，無安全防護措施，每人此按50元對班組進行處罰。
3、施工臨時用水用電必須由專業人員搭設、接電。嚴禁私自亂拉亂搭，嚴禁住宿人員在室內使用:“三爐”及工地所規定的其他不能使用的電器，如發現燒煮、燒水等，使用電器一律沒收並給予每人次200元罰款。
4、施工中，乙方應同班組與各級管理部門密切配合，服從統一指揮、安排，嚴禁在工地內打架賭博，嚴禁酒後上班作業，違者每次罰款壹千元，由工資中扣回，乙方應無條件接受。
5、安全責任根據有關精神，貫徹以誰施工、誰負責安全的原則，乙方必須做好安全防護工資，如發生安全問題，一切法律責任和經濟費用均由乙方負責承擔。
6、乙方必須做好施工現場的環境衛生工作，嚴禁工人在施工現場隨處大便，一經發現給予每人次500元處罰。
7、對各種機器設備、安全管理、防護設施和警告、安全標誌等不得任意拆除和隨意挪動。
8、為了確保工地安全文明施工，乙方必須做到落手清，嚴禁向下扔雜物違者每次罰款500元。
9、乙方應負責各工序完工後的各層清理，保持現場文明施工及驗收之前各樓層衛生清理。
10、自覺服從甲方管理，同時加強自身隊伍管理，密切配合甲方抓好文明施工的管理。
九、附則：
1、本協定中未盡事宜，甲、乙雙方本著事實就是的原則，友好協商解決。如協商不成，任何一方均可向福州仲裁委員會申請裁決。仲裁結果是終局，雙方必須無條件服從。
2、本協定自簽訂之日前簽字蓋章後生效，自工程竣工工程款付清後自動失效。本協定一式兩份，甲乙雙方各持一份為憑。具有同等法律效應，雙方應共同遵守。任何一方不得違約，更不準單方中止。如違反本協定任何一款條約，按總工程款的20%進行處罰。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程項目包工包料承包施工契約 篇3
原告：_________________有限公司法定代表人：________________住所：_________________
聯繫電話：_________________
被告：_________________有限公司法定代表人：________________住所：_________________
聯繫電話：_________________
訴訟請求：_________________
一、請求判令被告支付給原告貨款_____________元;
二、請求判令被告支付逾期付款違約金_______________元;
三、請求判令被告承擔本案的全部訴訟費用。
事實與理由
原告與被告有生意往來,______年______月______日,原告供貨給被告,被告從原告處購得______元貨物,根據契約約定,付款時間是______年______月______日,被告承諾收到貨後付款,原告按約定供貨後,被告沒有按承諾付款給原告,給原告的生產經營帶來嚴重困難。截止______年______月______日原被告雙方對賬確認被告欠原告貨款總計_______________元,原告為了資金周轉需要,多次催告被告負責人償還所欠貨款,但被告至今未還,原告認為,被告的行為已侵犯了原告的合法權益,為了維護原告的合法權益,根據我國法律的相關規定,特向貴院提起訴訟
此致
________________人民法院
具狀人：________________
__________年__________月__________日