廚房施工契約 篇1
發包方(甲方)：_________________國小
承包方(乙方)：______________
經甲乙雙方自由協商，對__________國小廚房施工達成以下協定：_________________
一、承建方式
甲方按照包工包料的方式承建。
二、建房工期。
本工程從20_____________年8月1日開始，竣工時間20_____________年8月20日。
三、工程任務
1.廚房內打水泥地坪。
2.安裝廚房門窗。
3.廚房外建洗碗池。
4.廚房內安裝水電設施，通電通水。
四、付款方式
待全部完工後經雙方檢查無質量問題方可付款。工程款總計7200元。
五、乙方應安全文明施工，期間保證施工安全，若乙方發生人身安全甲方概不負責。乙方保證學校的財物不損壞、不損失。
六、本契約一式兩份，雙方當事人各執一份。雙方契約簽訂後，共同執行。
甲方簽字：________________
乙方簽字：_________________
_____________年_____________月_____________日
廚房施工契約 篇2
發包人(全稱)：__________________
法定代表人：__________________
住所：________________________
聯繫電話：________________________
承包人(全稱)：__________________
法定代表人：__________________
住所：________________________
聯繫電話：__________________
為了確保_______工程質量及進度，甲方將鋼結構隔層工程委託乙方施工，為了明確甲、乙雙方的權利和義務，依據《民法典》，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本分項工程施工事項協商一致，秉持公平自願的原則，簽訂本鋼結構隔層施工協定如下。
一、工程的基本概況
1、工程名稱：________________________
2、工程地點：________________________
3、工程承包範圍
二、工程期限
工程期限______天，自________年____月____日至________年____月____日。
三、工程價款契約工程造價人民幣______元，不包含稅收及發票。大寫人民幣__________________。
四、工程價款的支付方式
1、契約簽訂____日內，甲方應付工程總造價的_____%給乙方
2、鋼架安裝完成____日內，甲方再付工程總造價的_____%給乙方作鋼構件材料款
3、工程施工完畢驗收合格，____日內甲方再付工程總造價的_____%給乙方作工程尾款。
五、工程質量標準工程質量標準：質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。
六、甲乙雙方權利義務甲方權利及義務：
1、按施工進度按時交納各期工程款項，付款日期以協定規定付款日期為準，以免因資金不足影響工程進度。
2、甲方可監督乙方施工，提出合理化意見或建議。
3、如遇自然災害及其他不可抗力因素，乙方工期順延。
4、如甲方未能按時交納工程款項或其他原因造成工程延誤，後果自負。
5、如甲方無正當理由惡意毀約，按工程總造價30%對乙方進行賠償。乙方施工工藝及權利義務：
1、主梁用16鋼槽、化學螺栓固定，5角鐵與主梁焊接(框架密度為主梁60副梁40)，打掉焊渣，刷醇酸防鏽漆兩遍(紅、灰色各一遍)，2530防腐木做樓板，鑽尾螺絲固定。
2、施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程，並承擔由本分項工程所引發的相應安全事故責任。
3、嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，保證施工現場的整潔。
4、按契約規定由乙方提供的材料、設備。乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。
5、因乙方責任不能按期完工，工期不能順延，因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費由乙方承擔，工期不得順延。
七、施工組織設計和工期
1、工期進度：承包人提供施工組織設計(施工方案)和進度計畫的時間：承包人必須在契約簽訂後____日內向發包人提供完整的施工組織設計。每月____日前提供下月工程進度計畫。工程師確認的時間：工程師收到後_____天內批准或提出修改意見，逾期不批覆則視為同意。
2、工期延誤：雙方約定工期順延的其他情況：雙方應當嚴格遵守開工日期以及竣工日期時間，非因特殊情況造成工期延誤的，由承包方承擔責任;由於發包人另行發包的專業工程造成的工期延誤，工期相應順延，發包人支付相應的費用。
八、工程的檢驗工程竣工，乙方向甲方提供竣工驗收報告後____日內，由甲方組織工程驗收，如不組織驗收，視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方並承擔工程保管及一切意外責任。風險提示：保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由契約當事人在專用契約條款中約定，但不得低於法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關法律規定以及契約約定承擔保修責任。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。
九、維修責任
1、本工程保修責任期：為________年。
2、保修範圍為乙方施工的工程項目。
3、施工質量問題和乙方提供材料原因造成的損壞，由乙方保修。
4、由於甲方造成的損壞和不可避免的因素造成的損壞不在保修範圍內。
5、在保修期內，乙方工程質量原因造成的其他財產損失，由乙方按當時市場價格全額賠償。風險提示：明確違約責任
在簽訂契約時，雙方就要想到可能產生的違反契約的行為，並在契約中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。
十、違約責任甲方不按契約的約定撥付工程款，每拖延一天，按應付款額的_______%支付滯納金。由於乙方責任延誤工期的，每延誤____日，乙方應支付給甲方人民幣_______元作為違約金。
十一、爭議的解決本契約履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可採取協商解決。協商不成時，雙方一致同意應向甲方所在地人民法院起訴。
十二、其他
1、發包人、承包人履行契約全部義務後，發包人向承包人簽發履約證書，本契約即告終止。
2、契約的權利義務終止後，發包人、承包人應當遵循誠實信用原則，履行通知、協助、保密等義務。
3、本契約正本____份，具有同等效力，由發包人、承包人分別保存____份。
4、雙方根據有關法律、行政法規規定，結合工程實際，經協商一致後，可對本契約內容具體化、補充或修改，其效力同本契約。
發包人：__________________
委託代理人：____________
電話：__________________
傳真：__________________
開戶銀行：____________
賬號：__________________
________年____月____日
承包人：__________________
委託代理人：____________
電話：__________________
傳真：__________________
開戶銀行：____________
賬號：__________________
________年____月____日
廚房施工契約 篇3
你好，如果在工作過程中另一方違反了規定，就屬於發生了糾紛，那么就需要施工契約糾紛反訴狀來保證當事人的利益了，抗訴狀
抗訴人：_________________
被抗訴人：_________________(刑事抗訴狀無被抗訴人)
抗訴人因一案，不服人民法院年月日字第號，現提出抗訴。
抗訴請求：_________________
抗訴理由：_________________
此致
人民法院
附：_________________本抗訴狀副本份
抗訴人：_________________
___ 年 ___ 月 ___ 日
[填寫說明]
1、抗訴請求。首先要綜合敘述案情全貌，接著寫明原審裁判結果。其次指明是對原判全部或哪一部分不服。最後寫明具體訴訟請求，是要撤銷原判、全部改變原判還是部分變更原判。
2、抗訴理由。主要是針對原審裁判而言，而不是針對對方當事人。針對原審判決、裁定論證不服的理由，主要是以下方面：_________________(1)認定事實不清，主要證據不足;(2)原審確定性質不當;(3)適用實體法不當;(4)違反了法定程式。
[注意事項]
1、抗訴只能採用書面形式。如果當事人僅在一審判決、裁定送達時口頭表示抗訴而未在法定期間內遞交抗訴狀，則視為未提出抗訴。
2、抗訴是當事人享有訴權，一審原、被告及被判決承擔責任的第三人均有權抗訴。