簡易裝修施工契約範本 篇1
發包人(以下簡稱甲方)：____________________________________
承包人(以下簡稱乙方)：
依據《中華人民共和國契約法》及有關法律、法規的規定，結合裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就甲方的裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協定。
第一條工程概述
1、工程地點：____________________________________________
2、工程期限______天，開工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。
第二條工程價款及結算方式
1、本工程總造價為：_____________________________
2、工程款結算方式如下：
第一次：____________，契約簽訂時付總造價的65%;
第二次：____________，瓦工結束後付總造價的35%-500;
第三次：____500___，安裝結束;
第三條甲方的義務
1、開工前，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。
2、提供施工期間的水源、電源。
3、負責協調施工隊與有關單位部門之間的關係。
4、不拆動室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相關的審批手續。
5、施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作。
6、參與工程質量和施工進度的監督負責材料進場、竣工驗收。
第四條乙方的義務
1、施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程。
2、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。保護好現場的家具和陳設，保證現場內上、下水管道的暢通。
3、保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。
第五條工程變更及贈、減項
1、工程項目及做法如需變更、雙方必須協商一致，同時調整相關費用。
2、增項按實際價格計算，減項在1000元已內。按最後價格折率計算，減項在1000元以上，按此項工程總造價的70%核算。
第六條違約責任
1、甲方未按期支付工程款的，每延誤一天需向乙方支付違約金(工程總價款的0.3%)。
2、由於乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。
3、由於乙方原因致使工期延誤，每延誤一天需向甲方支付違約金(工程總價款的0.3%)。
4、雙方無故提前終止契約，應按工程實際工程量進行結算。
第七條工程驗收和保修
工程竣工後，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清後，辦理移交手續。
第八條附則
1、本契約經雙方簽字(蓋章)後，即生效，契約履行完畢後終止。
2、本契約一式兩份，雙方各持一份
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
____年____月____日
簡易裝修施工契約範本 篇2
業主（以下簡稱甲方）：_________________
施工隊（以下簡稱乙方）：_________________
甲乙雙方本著友好合作的態度，按照《契約法》等相關法律，在平等公正的情況下簽定如下契約
一、工程概況
工程地址：__________________________________
二、價格
清包工費：￥_________元，大寫：__________________
其中水電工_________元
木工_________元
瓦工_________元
油漆工_________元
垃圾清運費_________元
三、付款方式
1、施工隊進場，預支生活費：_________元
2、木工完成，付_________元
3、瓦工完成，付_________元
4、工程竣工，付_________元
5、保修金_________元，從竣工之日起1年後支付
四、設計
1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，並負責交底工作。
2、甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。
五、材料
1、乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應在4天內及時採購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。
2、未經甲方同意，乙方不得自行採購材料，若已採購，甲方有權無條件拒絕使用並可拒絕支付該材料的費用。
3、乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料，並開具正式發票。
4、乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應向甲方及時提出並有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，並承擔因材料質量引起的損失。
5、乙方應幫甲方收貨，核對數量和配件的準確性。
6、乙方應做好材料的保管工作，禁止閒雜人等進入工地現場。
7、乙方應保證在本小區內沒有雙包和半包的工程。
8、乙方應做好對施工完成的成品保護工作。
9、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發現此類現象，按材料價格加倍從人工費中扣除。
六、工期
從_____年____月____日起至_____年____月____日止，工期為_____天，因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費_____元/天
七、材料搬運
甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運。
八、垃圾清運
1、垃圾袋裝化
2、垃圾應日日清
3、垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所
九、勞動力管理
1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證複印件。
2、未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜。
3、甲方應及時替乙方辦理小區出入證件並支付相關費用。
4、乙方應具備在XX市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔。
5、乙方指定由__________為工地現場負責人，__________為替補負責人。
6、在契約價內，乙方應提供_____人次跟隨甲方挑選材料。
7、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，每天工地現場必須保持2（1人）人以上的.施工人員。
8、未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。
十、施工機具
1、乙方自帶施工所需工具，並保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。
2、因工具所產生的易耗品（如鑽頭、鋸片等）由甲乙雙方各自承擔一半，甲方代購，在工程完工後結算。
十一、工地現場管理
1、現場禁止使用明火。
2、現場禁止吸菸。
3、油漆材料必須和其他材料分開放置。
十二、維修
1、因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在兩年內無償維修。
2、普通維修乙方應在甲方通知乙方後三天內及時維修，特殊情況（水、電問題）乙方必須在24小時內趕到並維修。
甲方：__________
乙方：__________
簽訂日期：__________
簡易裝修施工契約範本 篇3
甲方：__________
乙方：__________
甲方委託乙方承擔本工程的施工.安裝任務,為明確雙方權利和義務,結合裝修工程具體情況,雙方達成如下協定：
一. 工程概況
1. 工程名稱：________________
2. 工程地點：________________
3.工程施工安裝內容以雙方簽認的工程報價單中項目為準;施工費用以雙方簽認的工程報價單中單價為依據,按實際工程量結算;增減項目需經甲乙雙方協商確定單價簽認後生效,增減計施工、安裝項目。
4. 乙方按工程總造價收取6%管理費，計入工程款。
5. 雙方商定本工程____個工作日乙方按質完成全部施工及安裝項目。即自_____年____月____日起(日期以施工材料進場的第二天計)
二. 甲方工作
1.開工前,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應採取保護和安放措施，若因甲方不採取必要的保護和安放措施而造成家具,陳設的損失由甲方承擔。
2. 向乙方提供施工所需的水、電等設施：協助乙方辦理施工申請、審批等手續，並繳納物業管理處所需的一切費用。
3. 對工程質量，進度進行監督檢查，辦理變更、驗收、登記手續和其它事宜。
4. 按時、按質、按量提供施工所需甲方採購的材料。
三. 乙方工作
1. 乙方派出專職工地工程監理，負責契約的履行，按契約要求組織施工、保質，保量按期完成施工任務：解決由乙方負責的各項事宜。
2.嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定，對施工現場的防火安全負責。嚴格按照雙方簽認的圖紙或說明進行施工，做好各項質量檢查和施工記錄。
3. 工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的設施和施工成品進行保護。
四. 關於工程價款及結算的約定
1. 本契約簽訂後，甲方預付乙方簽認的報價單中工程款總額的50%(含設計定金)，乙方才進場施工。
2.工程施工過程中，泥、水、電工完成前期工程，木工進場當天甲方預付乙方第二期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的30%及增加項目金額的50%：木工基本完成,油漆工進場當天甲方預付乙方第三期工程款即付滿第二次預算(以雙方簽認項目的單價及實際工程尺寸數量計算)總工程款的95%，甲方預付的工程款以乙方開出的票據為依據。
3. 施工及安裝竣工驗收後當天甲方付清乙方全部工程款。
五. 關於材料供應的約定
1.本工程按雙方簽認的報價單及其它約定由甲方採購的施工材料，甲方應在各項目工程施工前兩天採購至現場，由甲方採購的材料。設備如不符質量及要求對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料及設備至施工現場經乙方驗收後由乙方負責保管，如乙方保管不當造成損失的，乙方負責賠償。
2. 凡由乙方採購的材料，設備質量或規格不符合雙方約定要求的應禁止使用.若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
六. 關於雙方責任的約定
1. 因甲方原因影響工期，工期相應順延，並承擔由C、D、E、F條款原因造成乙方損失的賠償：
A.不能按期.按時供水電：B、不能保證每天有8小時工作時間(含加班時間)：C、不能按期提供自購的材料、設備：D、提供的材料設備不符合質量或規格造成返工：E、不能按期付工程合款，而施工工程量未過半，乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設計費：F、非乙方造成的其它不可預見的原因。
2. 乙方責任
A.不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延，相應損失由乙方承擔：B、對竣工驗收後保修期兩年內發現的屬於乙方施工安裝責任的質量問題，乙方免費維修：C、乙方施工過程中違反操作規程造成的人員傷害，責任由乙方負責：D、由於乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償。E、由於乙方違反物業管理處規定所造成的罰款和賠償，費用由乙方負責。
七. 關於設計與施工及驗收的約定
1. 乙方設計師完成施工圖後必須在商定的時間內給甲方審圖,經甲方確認簽字認可後乙方方可施工。
2. 乙方必須嚴格按甲方簽認的圖紙施工.安裝。
3.在施工過程中，甲方提出變更設計，停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或變更，增減的原因，工程部位、時間.材料等;乙方根據變更要求兩天內向甲方提交變更所採取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的機械呆滯、綜合管理費延誤工期、補償停工和已採購材料(因變更設計而無法利用所造成的材料浪費)等費用清單。
4. 隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場驗收，甲方兩天內不驗收，乙方可自檢後隱蔽並如實填寫隱蔽記錄，甲方應予以承認。
5.工程竣工後，乙方通知甲方驗收。甲方應在接到通知後兩天內驗收，並辦理驗收.移交手續。如甲方在規定時間內不能驗收，需及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則乙方視甲方通過驗收。若另定驗收日期，甲方應承認第一通知時間為竣工日期，並承擔乙方看管場地的相關費用。
八. 獎勵和違約責任
1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工，窩工所造成的損失，每停工或窩工一天甲方應支付乙方____元;甲方不按契約的約定預付工程款，每拖期一天，按付款金額的___%加付滯納金。
2.由於乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付____元違約金。
3.工程未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成的損失由甲方負責，並視為甲方已實際驗收合格。
4.因一方原因,契約無法繼續履行時，應通知對方辦理契約終止協定,並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
九.雙方簽認的裝飾工程報價單，施工圖和經雙方協商達成一致的其它具體問題協定，作為契約附屬檔案，與契約具同等效力。
十.本契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
十一.本契約經雙方簽字後生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利原則協商解決，如協商解決不成雙方同意由當地仲裁委員會或人民法院判決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日