工程簡易施工契約範本 篇1
發包人：
承包人：
發包人：
承包人：
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，發包人承包人就本工程施工有關事項達成一致意見，訂立本契約。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
工程立項、規劃批准檔案號：
資金來源：
二、工程承包範圍
承包範圍：
三、契約工期
工程契約工期總日曆天數：天。擬從xx年xx月xx日開始施工，至xx年xx月xx日竣工完成。
四、質量標準
工程質量標準：
五、契約價款
契約總價(大寫)：xx元;(小寫)：xx元。項目單價：□詳見承包人的投標報價書(招標工程);詳見經確認的工程量清單報價單或施工圖預算書(非招標工程)。
六、組成契約的檔案
組成本契約的檔案及優先解釋順序按有關規定執行。
七、詞語含義
本協定書中有關詞語含義按有關規定執行。
八、承包人承諾
承包人向發包人承諾按照本契約約定施工、竣工，並在質量保修期內承擔工程質量保修責任，履行本契約所約定的全部義務。
九、發包人承諾
發包人向承包人承諾按招標檔案約定的`期限和方式支付工程價款及其他應當支付的款項，履行本契約所約定的全部義務。
十、其他
1、本契約訂立時間：xx年xx月xx日
2、本契約訂立地點：發包人承包人約定本契約自雙方簽字蓋章於後生效。
3、本契約共六份，雙方各執三分。
發包人：(公章)
承包人：(公章)
日期：
日期：
工程簡易施工契約範本 篇2
發包人(以下簡稱甲方)：
統一社會信用代碼：
通訊地址：
承包人(以下簡稱乙方)：
統一社會信用代碼：
通訊地址：
為了保證________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《_____》、《中華人民共和國建築法》及其他法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本契約。
一、工程名稱：_____________________________。
二、工程範圍和內容：__________________。
三、施工地點：______________________________。
四、工期：
1、開工：____年___月___日;
2、竣工：____年___月___日;
3、契約工期總共歷時____天。
五、承包形式：___________________。
六、工程價款：總計_______人民幣元(大寫：_________________元整)。
七、付款方式：本契約生效後支付契約款項的____%，計____元;工程竣工且驗收合格後，支付工程價款的____%，計____元;質保金___元，質保期滿後支付。
八、質保期：____年，自完成驗收之日起算。
九、工程質量及驗收：
本契約項工作內容應滿足國家相關工程施工規範以及驗收標準的要求，雙方應及時進行驗收，乙方應確保工程質量合格。
十、甲方的責任：
1、協助乙方開展項目工作，按約定提供圖紙、圖套，完成技術交底;
2、對乙方工作進行檢查，與乙方一起協商制定安全生產，文明施工的規範;
3、工程竣工時，及時驗收;
4、按約定向乙方支付工程款。
十一、乙方的責任：
1、按時完成施工工程，保證質量經得起檢驗，如出現工程質量不合格，需要返工，則由乙方承擔返工需要的一切費用;
2、服從甲方和相關部門的檢查、管理，遵守法律法規的規定;
3、安排具有資質的工人進行施工，安全、文明施工;
十二、特別約定：
1、施工中因乙方原因發生的傷亡事故，均由乙方負責，並承擔相關醫療、賠償費用。
2、施工過程中涉及的線路通道、土地占用，由雙方共同協調處理。
十三、其他：
1、本契約自雙方簽字蓋章後生效，有效期至保修期滿。
2、因本契約產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
3、本契約未盡事宜，可由雙方協商解決並簽署書面補充協定，補充協定與本契約享有同等法律效力。協商未果，提交工程所在地人民法院提起訴訟。
4、契約附屬檔案為本契約條款的組成部分，本契約連同附屬檔案一式____份，雙方各執_____份，具有同等效力。
(以下無正文)
甲方(蓋章)：
簽約日期：________年___月___日
乙方(蓋章)：
簽約日期：________年___月___日
工程簡易施工契約範本 篇3
甲方(單位)：
乙方(勞動者)：
根據《中華人民共和國勞動契約法》和國家有關規定，甲乙雙方遵循合法、公平、平等自願、協商一致、誠實信用的原則，訂立本勞動契約。
一.勞動契約的類別、期限和試用期
1.固定期限，自_____年____月____日起，至_____年____月____日止; 試用期： 自_____年____月____日起，至_____年____月____日止。
2.完成一定工作任務，自_____年____月____日起至契約約定的工作內容完成後止。
二.工作崗位、地點和時間
1.乙方工作崗位(工種)：_________，工作地點：_________
2.工作內容(可另列清單)：__________________
3.甲方依法安排乙方的工作時間，並確保乙方平均每周至少休息1天。
三.勞動報酬和支付方式
1.工資計算方式：
①計時工資：月工資：______元/月或日工資：____元/日。
②計量工資：
③其它方式：
2.甲方每月 日前以貨幣形式將工資直接支付給乙方或通過銀行將工資發放至乙方本人的銀行賬戶上，並向乙方提供工資清單。
四.甲方的權利和義務
1. 甲方依法制定完善的工作規章制度並明確告知乙方。
2. 甲方應按規定為乙方提供勞動防護用品和其他安全生產勞動條件。
3. 甲方按規定為乙方進行安全生產、職業技能等方面的培訓教育。
4. 甲方為乙方繳納法定的社會保險。
5. 甲方對乙方的出勤、工作、違紀等情況做好記錄。
五.乙方的權利和義務
1.乙方應遵守安全操作規程，服從甲方管理，按時按量完成工作任務。
2.乙方應當積極參加甲方安排的崗位培訓活動，不斷提高各方面素質。
3.乙方對甲方管理人員違章指揮、強令冒險作業的，有權拒絕工作。
六.勞動契約的解除和終止
1.解除、終止勞動契約應當符合法律、法規的相關規定。
2.解除、終止勞動契約時，甲方應當出具解除、終止勞動契約的證明書，並一次性結清乙方的工資。
七.勞動爭議處理
甲乙雙方在履行本勞動契約時發生爭議的，可先協商解決，也可在規定的時限內向當地勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的，可自收到仲裁裁決書之日起十五日內向當地人民法院提起訴訟。
八.其它
1.本契約與國家法律法規及有關規定相違背的內容，依照國家法律法規及有關規定執行。
2.本契約及附屬檔案均一式二份，甲乙雙方各執一份，並自簽訂之日起生效。
甲方(蓋章)：
乙方(簽字)：
簽約日期：