複合地基處理施工契約 篇1
工程契約範文
發包人：
承包人：
發包人委託承包人承擔工作保障用房工程樁、碎石樁二元複合地基處理工程項目的岩土工程任務，根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法規規定，
經發包人、承包人協商一致，簽訂本契約。
第一條工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程建設地點：
1.3岩土工程任務：樁.碎石樁二元複合地基處理施工任務
1.4承包範圍：樁、碎石樁施工圖設計審查、地基處理原材料、施工機具、竣工資料、地基處理施工圖範圍內的工作內容。
1.5預計的岩土工程工作量：樁、碎石樁合計3700米，褥墊層120?
第二條發包人向承包人提供的有關資料檔案
序號
資料檔案名稱稱
份數
內容要求
提交時間
基礎圖已提交
地勘資料已提交
第三條承包人向發包人交付的報告、成果、檔案
序號
資料檔案名稱稱
份數
內容要求
提交時間
竣工報告
施工完畢
第四條工期
本地基處理工程自年月日開工至年月日完工，工期為天不含檢測。
第五條收費標準及付費方式：
5.1本岩土工程單價樁、碎石樁元每米，褥墊層元每立方，預計總價元(大寫：);
5.2地基處理打樁施工完畢後支付已完成工作量50%，待工程檢測合格後，支付工程總款80%，提交成果資料後15天內，發包人應一次付清全部工程費用。
第六條發包人、承包人責任。
6.1發包人責任
6.1.1發包人應保護承包人的投標書、報告書、檔案、設計成果、專利技術、特殊工藝和合理化建議，未經承包人同意，發包人不得複製泄露或向第三人轉讓或用於本契約外的項目，如發生以上情況，發包人應負法律責任，承包人有權索賠。
6.1.2在工作範圍內，沒有資料、圖紙的地區(段)，發包人應負責查清地下埋藏物，若因未提供上述資料、圖紙，或提供的資料圖紙不可靠、地下埋藏物不清，致使承包人在工作過程中發生人身傷害或造成經濟損失時，由發包人承擔民事責任。
6.1.3發包人應及時為承包人提供並解決施工現場的工作條件和出現的問題(如：落實土地徵用、青苗樹木賠償、拆除地上地下障礙物、處理施工擾民及影響施工正常進行的有關問題、平整施工現場、修好通行道路、接通電源水源、挖好排水溝渠以及水上作業用船等)，並承擔其費用。
6.1.4本契約中有關條款規定和補充協定中發包人應負的責任。
6.2承包人責任
6.2.1承包人按本契約第三條規定的內容、時間、數量向發包人交付報告、成果、檔案，並對其質量負責。
6.2.2承包人對報告、成果、檔案出現的遺漏或錯誤負責修改補充;由於承包人的遺漏、錯誤造成工程質量事故，承包人除負法律責任和負責採取補救措施外，應減收或免收直接受損部分的岩土工程費，並根據受損失程度向發包人支付賠償金，賠償金額由發包人、承包人商定為實際損失的100%。
6.2.3承包人不得向第三人擴散、轉讓第二條中發包人提供的技術資料、檔案。發生上述情況，承包人應負法律責任，發包人有權索賠。
6.2.4遵守國家及當地有關部門對工作現場的有關管理規定，做好工作現場保衛和環衛工作，並按發包人提出的保護要求(措施)，保護好工作現場周圍的建、構築物，古樹、名木和地下管線(通道)、文物等。
6.2.5本契約有關條款規定和補充協定中承包人應負的其它責任。
6.2.6承包人應對施工段相應的安全責任事故負責。
第七條違約責任
7.1由於發包人提供的資料、檔案錯誤、不準確，造成停、窩工或來回進出場地，工期延誤或返工時，除工期順延外，發包人應向承包人支付停、窩工費、返工費、來回進出場費，造成質量、安全事故時，由發包人承擔法律責任和經濟責任。
7.2在契約履行期間，發包人要求終止或解除契約，承包人已進行工作的，完成的工作量在50%以內時，發包人應支付承包人工程費的`50%的費用;完成的工作量超過50%時，發包人應支付承包人工程費的100%的費用。
7.3發包人應按時按雙方約定時間支付工程款，在約定時間未支付工程款每推遲一天應承擔以應付工程費千分之一計算的滯納金。
7.4由於承包人原因延誤工期或未按規定時間交付報告、成果、檔案，每延誤一天應承擔以工程費千分之一計算的違約金。
7.5交付的報告、成果、檔案達不到契約約定條件的部分，發包人可要求承包人返工，承包人按發包人要求的時間返工，直到符契約定條件，因承包人原因達不到約定條件，由承包人承擔返工費，返工後仍不能達到約定條件，由承包人承擔違約責任，並根據因此造成的損失程度向發包人支付賠償金，賠償金額最高不超過返工項目的收費。
第八條報告、成果、檔案檢查驗收
8.1由發包人負責組織對承包人交付的報告、成果、檔案進行檢查驗收。
8.2工程完工，發包人應在3天內組織驗收，如有不符合規定要求及存在質量問題，承包人應採取有效補救措施。
8.4工程未經驗收，發包人提前使用和擅自動用，由此發生質量、安全問題，由發包人承擔責任，並以發包人開始使用日期為完工時期。
8.5完工工程經驗收符合契約要求和質量標準，自驗收之日起15天內，承包人應將岩土治理工程的竣工報告等相關資料向發包人移交完畢。
第九條本契約未盡事宜，經發包人與承包協商一致，簽訂補充協定，補充協定與本契約具有同等效力。
第十條其它約定事項：
第十一條爭議解決辦法
本契約發生爭議時發包人、承包人應及時協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解。發包人、承包人未在本契約約定仲裁機構，事後又未達成書面仲裁協定的，可向當地人民法院起訴
第十二條契約生效與終止
本契約自發包人、承包人簽字蓋章後生效;發包人、承包人履行完契約規定的義務後，本契約終止。
本契約一式份，發包人份、承包人份。
發包人名稱：(蓋章)承包人名稱：(蓋章)
法定代表人：(簽字)法定代表人：(簽字)
委託代理人：(簽字)委託代理人：(簽字)
電話：電話：
傳真：傳真：
開戶銀行：開戶銀行：
銀行帳號：銀行帳號
複合地基處理施工契約 篇2
如何認定建設工程施工契約糾紛中“實際施工人”
在我國法律現行的法律規範中尚沒有出現“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最後一次出現是在《最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條 “因建設工程質量發生爭議的，發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”和第二十六條 “實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款範圍內對實際施工人承擔責任。”
一、司法解釋為何首創“實際施工人”這一非法律概念
在我國現行法律中，到目前為止並沒有出現“實際施工人”這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發展時期的產物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現實、政策與法律妥協的產物。
1、《建築法》第六十七條規定，“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，並處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。”
建築業是社會經濟發展的基礎產業，吸納了大量農民工就業，但是建築市場實踐中，農民工就業的主要途徑是，一些資質等級低甚至根本沒有資質的施工企業由包工頭帶領一幫民工組成臨時隊伍，他們依託大的建築企業，以轉包和違法分包的形式承攬建設工程，但由於轉包和違法分包行為的違法性，這些臨時隊伍往往難以追回工程款，造成農民工工資拖欠問題非常嚴重，極大的影響了社會穩定；另一方面，這些臨時隊伍沒有經過專業訓練，施工水平有限，造成建築工程質量存在缺陷，直接影響了發包人的利益，並造成工程質量隱患危及公共安全。基於此，國家法律對轉包和違法分包行為予以嚴格禁止，規定轉包和違法分包契約無效，但實踐中，法律的禁止規定並未取得良好效果，轉包和違法分包行為大量存在，而單純的否定轉包和違法分包契約的效力，只會增加農民工追討工資的難度，因為契約無效的話，實際施工人難以依據契約約定而需要通過起訴的方式主張權利，法院通常需要採取工程造價評估鑑定來核定工程款，由於鑑定時間不計入審限內，訴訟程式往往歷時很長，另外由於建築工程契約糾紛的複雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫助，預付的訴訟費、鑑定費、律師費以及取證的不確定性都使得農民工向轉包人追討工資難度加大，造成極大的社會不穩定因素。為了既能保證工程質量安全，又能維護社會穩定，最高人民法院出台了相關的司法解釋，當前，我國建築市場的運作存在大量不規範之處，其中非法轉包、違法分包現象尤為嚴重，許多承包人取得工程之後並不進行施工，而是將工程再次轉包或違法分包。由於這些承包人已經獲得了相當數額的管理費，工程完工後他們往往不積極向發包人主張工程款。《解釋》出台之前，法律未對實際施工人問題作出規定，大量實際完成了工程施工的建築企業和施工隊因為與發包人沒有契約關係，無法直接向發包人索要工程款，也因此無力向農民工支付工資。這一問題引起了各級政府和社會各界的強烈關注。為有效保護農民工的合法權益，《解釋》第二十六條突破契約相對性原則，規定實際施工人可以將發包人作為被告，發包人在欠付工程款範圍內承擔責任。這一規定的出台，為實際施工人向發包人主張權利提供了法律依據，審判實踐中，各地法院依據《解釋》第二十六第二款判決發包人對轉包人、違法分
包人欠付實際施工人的工程款承擔責任的案例不在少數。但是，是否所有參與了工程施工的主體都可以適用《解釋》第二十六第二款向發包人主張權利呢？
解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規定的“實際施工人”應如何界定。《解釋》共有四條提及實際施工人，其中第一條第二項規定：“沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義的，應當根據契約法第五十二條第（五）項的規定，認定無效。”
第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義與他人簽訂建設工程施工契約的行為無效。”第二十五條規定：“因建設工程質量發生爭議的，發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”第二十六條規定：“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款範圍內對實際施工人承擔責任。”
目前較為一致的觀點認為，實際施工人應該是指無效建設工程施工契約的承包人，包括轉承包人、違法分包契約的承包人、借用資質的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業分包工程承包人、勞務作業承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設工程施工契約司法解釋的理解與適用》意見也認為，實際施工人應與發包人全面實際的履行了發包人與承包人之間的契約，並形成了事實上的權利義務關係，即此時轉承包人、違法分包的承包人已經取代第一手的承包人與發包人形成事實上的契約關係，在這種情況下，才準許轉承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對農民工利益的保護是一種間接保護，該條對契約相對性原則的突破是有限度的，農民工個人不能以實際施工人身份、以發包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創設的目的是為了保護農民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建築資質的建築企業和施工隊，通過加強對這些建築企業和施工隊的保護而間接的保護農民工的利益。因此，審判實踐中，應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內涵，嚴格控制實際施工人的範圍，不宜單純根據字面含義，將所有參與建設工程施工的主體都界定為實際施工人。對於因勞務分包、承攬、僱傭等法律關係參與了建設工程施工的農民工個人，應嚴格按照契約相對性原則向其契約相對方主張權利，而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發包人的法律責任。
指出的是，審判實踐中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建設工程施工契約義務，與發包人形成了事實上的權利義務關係的前提下，大多支持了原告要求發包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農民工追討個人工資的情況是有著實質區別的。
複合地基處理施工契約 篇3
乙方：甲方現將 外牆塗料工程委託乙方施工，雙方應遵守平等、自願、公平和誠實信用的原則，經甲、乙雙方充分協商，達成如下條款：
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
二、承包範圍：外牆塗料工程。
三、承包方式：包工包料包質量，包質量________年以上。
四、工程內容：粉刷外牆。
五、工程材料：本工程使用塗料為品牌，顏色以甲方確定的`色板為準，材料到達現場必須經甲方代表驗收，質量達到國家標準後可投入使用。
六、工程造價：
1、本工程外牆塗料綜合單價 元平方米，此報價含稅款（綜合單價包括人工費，材料費，做法工序：專用膩子二遍、底漆一遍、面漆二遍）。
2、面積：按實際施工面積計算。
3、結算造價：工程量按實際施工面積計算，若有設計變更可按實際調整。完工後，所有的工程款（扣除5%的質量保證金）。4 、工程款支付：工程開始預付總工程款20%，工程完工後付至總工程款的80%，竣工結算後付至總工程款的95%，剩餘5%做為質保金，________年後。七 、工程質量
1、乙方在施工時必須嚴格按照現行的施工規範《建築裝飾工程施工及驗收規範G73-91》精心組織施工，確保工程質量達到100%合格，若有減少施工工序的操作，甲方將拒絕支付工程款。
2、乙方進場時必須對外牆基底進行清理，如發現有裂縫必須先做處理後，才能進入外牆塗料工程的施工。
3、塗料施工基本要求：
（1）、修整基面時，必須細心注意修補，休整處接著要絕對平整，與原基面膠接要結實。
（2）、乙方在施工過程中，必須做好接口、重要部位的處理，線條順直，感觀良好，確保顏色一致，細部構造工藝要細緻，符合操作規程。
八、雙方責任
1、甲方責任
（1）、在施工前向乙方提供施工圖紙及相關資料。
（2）、提供進行施工的場地及庫房（不負責看護）。
（3）、提供水源、電源。
（4）、配合乙方在施工現場的管理工作。
2、乙方責任
（1）、按施工圖紙進行施工，做好自檢工作，確保工程質量和工期。
（2）、按施工安全規定採取預防事故的措施，確保施工安全和第三者的安全。
（3）、管理維護現場清潔，及時清除垃圾和不用的臨時設施。
（4）、自竣工之日起兩年的保修期，如有施工質量問題，乙方負責返修。
（5）、如發生安全問題，一切責任由乙方全部承擔
九、違約責任
1、契約簽訂後，未經雙方協商同意，任何一方不得隨意變更契約內容和解除契約，否則，須賠償因此給對方造成的一切經濟損失。
2、如乙方進入現場施工後，沒有完成契約工作量中途退場者，已完成達到約定質量部分均按契約價款的70%予以結算。
3、本契約簽訂後，未經甲方同意，乙方不得轉包工程。否則，甲方拒絕支付工程款，所產生的一切費用由乙方承擔。
十、本工程保修期為兩年，如兩年內出現空鼓、脫皮、變色、龜裂等一切質量問題乙方無常進行維修，接甲方通知48小時內未進行處理甲方有權自行維修，所產生的費用在乙方保證金內支付。如乙方未及時維修所帶來的一切損失均由乙方承擔。十
一、本契約一式兩份，雙方簽字蓋章並簽證後生效。雙方各執一份。甲方乙方________年____月____日年____月____日