建設工程施工合作協定書

建設工程施工合作協定書 篇1

建設工程施工合作協定書

發包人（以下簡稱甲方）：**房地產開發有限公司

承包人（以下簡稱乙方）：建築安裝工程有限公司

為建設好**房地產投資建設的 號樓工程，保證工程質量、建設工期、保障工程實施達到預期的各項計畫和指標，雙方就契約條款的有關事宜本著平等、自願、公平和誠信的原則達成如下合作協定，本協定與將來備案的建築工程施工契約具有同等的法律效力，請雙方自覺遵守。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程內容：

資金來源：

二：工程承包範圍

承包範圍：樁基、土建和安裝（樁基由甲方分包不收取任何費用）

三：工程承包方式

承包方式：包工包料施工，但鋼材、水泥、商品混凝土、門窗、水電暖通主材、高級裝飾材料由甲方供應及水電施工由甲方提供。（甲供材料款不進入直接費，乙方決算時鋼材、水泥、商品砼按定額含量*所購材料市場*10.91%取費進入決算，（材料費檢測和馬造20__年2號檔案的收費由甲方一次性支付壹拾伍萬元人民幣包乾價）。水電主材（計取1%保管費加稅金），門窗、消防系統、人防系統、智慧型化系統、暖通工程及防盜門、安裝工程及其他專項分包工程由甲方另行分包並組織施工，乙方不對該部分進行工程預算，前述甲方分包工程應向乙方支付2%的配合費，配合費內容包括：留眼、補眼共用腳手架（不含分包單位需單獨搭設的手腳架）和垂直運輸機械、影響進度安排、作業降效等。除此之外，乙方不得再向甲方收取配合費。分包項目水電費用由分包單位另行掛表。另外，電梯按每台20__元人民幣付配合費。

四、契約工期

開工日期：甲方通知進廠為準

竣工日期：11層11個月完成，18層15個月完成。（從乙方破土動工開始計算）。（指承包的土建、安裝工程）。

五、契約價格

本工程契約金額：暫定價約為叄仟萬元，具體數額按以下條款予以確定。

六、結算方式

1.採用可調價契約，以會審後的施工圖紙和工程設計變更通知單及現場簽證為計算依據，按工程量據實核算。

2.結算依據：定額執行20__年《**省綜合估價表》、及20__年《**省建設工程補充定額估價表》裝飾採用1999年《**省裝飾工程綜合估價表》，安裝執行20__年《全國統一安裝定額**省單位估價表》定額。乙方採購材料價格參照從施工至竣工期間**市造價部門公布的市場材料信息價加權平均價下浮7%（沒有信息價的由甲乙雙方確定價格）。不同階段的施工工期要以監理公司和工程部負責人簽證為準。定額人工按20__年33號檔案新規定執行，如有政策調整，甲方不承擔任何責任。註：（不再調整）

3.收費標準：本工程18層樓按三類工程類別收取，優惠讓利綜合費率下浮3個點，11層樓按三類工程類別收取，優惠讓利綜合費率下浮3.5個點。五層及以下樓按四類工程類別收取，優惠讓利綜合費率下浮3個點。

七、工程款的支付

1.在單位工程施工到春節期間，甲方須向乙方支付已玩擦很能夠工程量的70%的工程款。

2.在後期施工中，乙方每月25日向甲方上報經現場監理符合認可的當月完成工程量，以甲方審核的工程量為工程款支付依據，如乙方向甲方提交工程量報告後10日內，甲方未向乙表示異議，視同甲方接受該工程量報告。

3.甲方在每月5號前（節假日順延）根據一份上月上報經監理、甲方審核後的已完成工程量的70%支付乙方工程進度款。（如遇特殊情況雙方協商解決）。

4.工程取得竣工驗收報告合格後10天內，甲方向乙方支付至已完成工程量的90%工程款;工程竣工決算審計應在業內資料上報市城建檔案歸檔並出具歸檔合格備案單後6個月內完成，另外5%的工程款在工程竣工驗收備案並審計結束後十天內付清。

5.生於的5%工程款作為本工程的保修金，該保修金在竣工驗收合格後的二年內支付。此款項5%工程量保修金，甲方在竣工驗收、備案期間代乙方繳納到市建管處，保修期滿乙方到建管處領取。

八、違約責任

1.若雙方中任何一方違約，違約方須向對方賠償由此造成的實際經濟損失。

2.甲方應以議標方式（乙方應選二家施工企業參與投標）選定乙方承接《號樓》工程。涉及其他二家企業參與投標，費用由乙方自付。

3.乙方應當確保自購的各種施工材料的產品質量和本項目工程的施工質量，若因乙方選材不當和施工中發生質量問題有乙方自行全部承擔，乙方應按照《勞動法》、《安全法》用工。乙方在施工過程中如發生安全意外事故由乙方全部負責，甲方不承擔任何形式的連帶責任且乙方應處理好周邊居民單位關係，文明施工，不擾亂市民正常生活，工作秩序。

4.由於乙方施工過程中存在工程質量瑕疵，並被他人發現和取證，使甲方市場信譽下降給甲方造成損失的，乙方應承擔由此而產生的全部責任。若由於甲方原因造成工程停工或相關事項產生的損失由甲方全部負責。

5.工期每提前一天按20__元獎勵，每逾期一天按4000元罰款。若由於甲方原因造成停工工期順延並承擔相應的損失。

九、履保證金

1.本項目履約保證金200萬元人民幣

2.該保證金小高層竣工之日起退還全款的50%，高層竣工之日退還剩餘的50%

3.本保證金不計利息。甲方超期還款時，超期之日起，每天按銀行利息支付。

十、其他事項

1.本協定書未盡事宜，由雙方另行協商解決。

2.本協定與格式契約文本具有同等法律效力，在各文本內容不一致時執行本協定書的規定。

3.安裝審定的工程量，甲方將工程款轉入乙方在設立的銀行賬戶，確保甲方付給乙方的工程款全部用於該項目的建設，若因工程款的流逝給甲方帶來直接或間接的損失，由乙方全部負責。

4.乙方收到工程款後，應首先確保工人工資的支付，並將各班組收到的工資清單按月報監理和甲方工程部。否則，甲方有權按照乙方製作的工作表直接代為支付。若因乙方拖欠農民民工工資而造成的投訴、立案、曝光現象發生，每發生一次甲方將扣除乙方工程款總額的20%，並在當月工程款結算中扣除，如當月工程款不滿足20%罰款，則順延至下一月份扣除。必須遵守有關部門發布高溫時期施工時間，違者按上述罰款。

5.乙方對外簽訂的任何材料購銷契約等所產生的經濟法律責任，由乙方自負全責，甲方不承擔任何連帶責任，甲乙雙方採購的材料檢驗若需檢測由乙方承擔檢測檢驗費。

6.乙方不得將本工程轉包或分包。

7.甲乙雙方按照國家有關規定辦理相關手續。

8.甲方向乙方一次性支付風險金壹仟元整（包乾價）。

9.凡因本協定發生爭議，雙方友好協商解決；協商不成時，由仲裁委員會裁決。

10.雙方當事人對本協定全部條款的理解完全一致，本協定書經甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。本協定一式四份，雙方各執貳份。

甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

代表人（簽字）： 代表人（簽字）：

簽約日期：

建設工程施工合作協定書 篇2

甲方：______________________

乙方：______________________

依據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及相關法律、法規，本著平等、自願、誠實守信的原則，甲乙雙方就小區的水電、消防及弱電安裝勞務分包事宜協商一致。制訂立如下勞務分包契約條款，以供雙方共同遵守執行。

一、工程名稱：_________________________________。

二、工程地點：_________________________________。

三、工程承包範圍

工程範圍與內容：施工圖內所有的水電、 (施工圖重大改變後工程量另行計算)

(1)室內給水管網預埋及安裝，從樓層一戶一表後至戶內用水地點;

(2)室內外排水管網預埋及安裝，接至室外第一個檢查井;

(3)室內電氣照明線路、電纜、橋架、盤箱櫃預埋及安裝;

(4)室內照明燈具及開關預埋及安裝;

(5)防雷接地安裝。

四、工程承包方式：

包人工，按圖施工，所有材料，輔材及施工機械，由甲方提供。

五、契約價款

本契約價款為人民幣：___________元每平方米(以建築面積結算)屬總價包乾。該總價已包括人工.

六、付款和結算方式

按月完成工程量的___________%結算，於次月___________日前付清工程完工後付至總量的___________%，三個月後付清另___________%保修金。

七、設計變更

因施工變更導致工程量重大增加部分工程款由甲乙雙方友好協商，延誤的工期根據主契約相應順延。

八、材料設備供應

1、本契約工程所有用於水電主材，輔材均由甲方採購供應。2、水電安裝的所有工器具甲方提供，甲方不提供相應的工器具，另加___________元/平方。

九、雙方職責

1、甲方職責

(1)按時甲方提供的給排水、電氣、圖說、圖紙會審、設計變更、設計通知、設計變更中涉及的工作內容。

(2)甲方指定 現場負責，負責協調配合管理施工現場，負責有關簽證，負責材料報驗、資料整理。

(3)甲方提供施工用水、電源連線點及施工工人現場材料保管場所。

(4)甲方隨時檢查乙方施工質量、進度、安全、材料使用保管情況，檢查乙方操作人員的上崗情況。乙方如違反規定或工作達不到要求的標準時，有權要求乙方進行整改、返修。

(5)按工程進度和契約約定，及時支付乙方的勞務費用。

(6)甲方提供乙方工人宿舍、伙房及生活用水用電。

2、乙方責任

(1)土建面積、施工圖內所有的水電、(不含消防及弱電安裝工程)。

(2)應按照設計圖的要求及施工規範施工，達到驗收標準。

(3)乙方進場人員需無條件服從甲方的管理、調度，特別是質量、安全、進度、現場文明施工方面的管理及調度。

十、違約責任

1、甲方違約責任

如甲方違約，必須按時足額付清乙方所完工程量的勞務工資。

2、乙方違約責任

(1)如乙方違約，甲方有權終止契約，造成甲方損失的由乙方負責相應賠償。

(2)如乙方在生產工程中，人員不夠，工程質量施工安全不能得到保證，工期延誤，甲方有權終止契約，並取締乙方作業資格，乙方所完成的工程量按單項價格下浮___________%後作為結算價款付給乙方。

十一、未盡事宜，又甲方和乙方共同協商

1、本契約經雙方簽字蓋印後生效，本契約承包範圍內任務完成，結清餘款後本契約即告終止。

2、本契約一式___________份，甲乙雙方各執___________份，均具有同等法律效力。

甲方：______________________ 乙方：______________________

單位蓋章：__________________ 身份證號碼：________________

聯繫電話：__________________ 聯繫電話：__________________

日期：______________________ 日期：_______________________

建設工程施工合作協定書 篇3

第一章 詞語涵義及契約檔案

第一條 詞語涵義

《電力建設工程施工契約》文本，由《電力建設工程施工契約條件》(以下簡 稱《契約條件》)和《電力建設工程施工契約協定條款》

(以下簡稱《協定條款》)，組成，其用詞用語除《協定條款》另有約定外，應具有本條所賦予的涵義：

一、發包方(簡稱甲方)：《協定條款》約定的具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。

二、甲方駐工地代表(簡稱甲方代表)：甲方在《協定條款》中指定的代表。

三、承包方(簡稱乙方)：《協定條款》約定的、具有《電力施工企業資質管理辦法》規定的工程承包主體資格並被發包方接受的當事人。

四、乙方駐工地代表(簡稱乙方代表)：乙方在《協定條款》中指定的代表人。

五、社會監理：受甲方委託、具備《電力工程建設監理單位資質管理辦法》規定資格的工程監理單位或人員對工程進行的監理。

六、總監理工程師：工程監理單位委派的監理總負責人。

七、設計單位：甲方委託的具備《電力工程勘察設計單位資質管理辦法》規定的相應資質等級的設計單位。

八、工程造價管理部門：國務院各有關部門、各級建設行政主管部門或如上部門授權的建設工程造價管理機構。

九、工程質量監督部門：電力工業部、電業管理局、省(直轄市、自治區)電力局或其根據《電力基本建設工程質量監督暫行規定》設定的電力建設工程質量監督機構。

十、工程：《協定條款》約定具體內容的電力建設永久工程。

十一、契約價款：以現行的定額、材料預算價和相應的取費標準為指導價格，通過招標投標或甲乙雙方協商確定，用以支付乙方履約完成工程施工內容的價款總額。

十二、經濟支出：在施工中發出，經甲方確認後以增加預算形式支付的契約價款。

十三、費用：甲方在契約價款之外直接支付的開支或乙方應負擔的開支。

十四、工期：甲方雙方參照電力建設工程項目工期定額等規定，在《協定條款》中約定的契約工期。

十五、開工日期：《協定條款》約定的工程開工日期。

十六、竣工日期：《協定條款》約定的工程竣工日期。

十七、圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批准，乙方用以施工的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。

十八、施工現場：經甲方同意、“施工組織設計”或“施工方案”所確定的用以施工的場地。

十九、書面形式：根據契約發生的手寫、打字、複印、印刷的各種通知、任命、委託、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經過確認的電報、電傳等。

二十、不可抗力：因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責任造成的爆炸、火災，以及《協定條款》約定等級以上的風、雨、雪、震等對工程及履約造成損害的自然災害。

二十一、賠償金：責任方彌補對方直接損失和間接損失的費用，包括停工、窩工、返工、人員和機械設備調遷、材料和構配件積壓、倒運的人工費、機械費、管 理費等實際費用，以及從這些費用應付之日起所應計取的利息等可得利益的損失。

二十二、質量缺陷：工程不符合國家或行業現行的有關技術標準、設計檔案及契約對質量的要求。

二十三、協定條款：結合具體工程，甲乙雙方協商後依法簽訂的書面協定。

第二條 契約檔案及解釋順序

一、契約檔案應能互相解釋，互為說明。除契約另有約定外，其組成和解釋順序如下：

1.《協定條款》;

2.《契約條件》;

3.洽商、變更等明確雙方契約權利義務的紀要、協定等文書;

4.招標承包工程的中標通知書、投標書和招標檔案;

5.工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙;

6.標準、規範和其它有關技術資料、技術要求;

7.構成契約一部分的其它檔案。

二、當契約檔案出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決(實行社會監理的，可先由總監理工程師作出解釋);雙方意見仍不能一致的，按第30條約定的辦法解決。

第三條 契約檔案使用的語言文字、標準和適用法律

一、契約檔案使用漢語國語書寫，雙方可根據需要商定使用少數民族語言譯本，對契約檔案的解釋、說明則使用漢語國語。

二、適用契約檔案的法律是國家的法律、法規，以及電力工業部規章和約定的其它行業規章、工程所在地地方法規。

三、施工應當使用國家標準、規範和電力行業標準、規範。國家、電力行業沒有相應的標準、規範時，可約定使用其它行業的或工程所在地地方的標準、規範。甲方應按《協定條款》約定的時間和份數向乙方提供約定的標準、規範。

四、國內沒有相應的標準、規範時，乙方按《協定條款》約定的時間和要求提出施工工藝，經甲方代表批准後執行;甲方要求使用國外標準、規範，應報請電力行業主管部門批准並負責按約定提供中文譯本。

五、購買、翻譯和制定標準、規範及提出施工工藝的費用，均由甲方承擔。

第四條 圖紙

一、甲方在開工日期之前按《協定條款》約定的日期和份數(包括竣工圖和現場存放的份數)，向乙方提供完整的施工圖紙，並保證圖紙準確且具有滿足施工要求的設計深度，乙方按《協定條款》要求做好圖紙保密工作。

二、甲方不能按第四條第一款約定提供全套圖紙，將不能提供的圖紙名稱、提供期限列入本條款，並保證滿足實施“施工綜合進度計畫”的需要。

三、甲方對圖紙有特殊保密要求的，乙方採取相應的措施保密，由甲方承擔費用。

四、乙方要求增加圖紙份數，甲方應按《協定條款》約定的時間予以複製、交付，費用由乙方承擔。

五、乙方未如約收到甲方提供的圖紙，應在5天內將所需圖紙或指示的內容、理由、時間及遲誤後果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知後2天內未答覆，按第七條第二款約定處理。

六、乙方發現甲方提供的圖紙不完整、不準確或設計深度不能滿足施工要求。應及時通知甲方代表，酌情按第四條第五款或第二十五條第一款約定處理。乙方對於甲方提供的圖紙有如上缺陷未發現，甲方仍應按第七條第二款或第二十五條第四款約定承擔責任，並給付因此造成的修補、拆除、改建、重建等費用。

第二章 雙方一般責任

第五條 甲方代表

一、甲方任命駐施工現場的代表按照以下要求行使契約約定的權利，履行契約約定的職責：

1.甲方代表可委派有關具體管理人員承擔其部分權利和職責，並可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前3天通知乙方。

2.甲方代表的指令、通知、意見、批准、答覆等均由其本人簽字後，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時，甲方代表可發出口頭指令，並在24小時內給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應予執行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應於甲方代表發出口頭指令後48小時內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求後2天內不予答覆，即視為其確認乙方要求。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令後24小時內提出書面申告，甲方代表在乙方申告後24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因指令錯誤所發生的費用和給乙方造成的損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。

3.甲方代表按契約約定及時向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批覆等，並如約履行約其它約定的義務，否則乙方在約定時間後24小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的後果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知後48小時內仍未予以答覆，即視為其確認、同意、批准，應由甲方承擔由此發生的支出，順延因此延誤的工期，賠償因此造成的乙方損失。

二、實行社會監理的工程，甲方應將總監理工程師行使權利、履行義務的範圍通知乙方。總監理工程師按約定在委託授權範圍內執行職務。

三、甲方代表和總監理工程師易人，甲方應提前7天通知乙方。後任繼續承擔前任應負的責任(契約檔案約定的義務及其職權內的承諾)。

第六條 乙方代表

一、乙方任命駐施工現場的代表按照以下要求行使契約約定的權利，履行契約約定的職責：

1.乙方的要求、申請和通知等，以書面形式由乙方代表簽字後送交甲方代表，甲方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。

2.乙方代表按甲方代表同意的“施工組織設計”(或施工方案)、依據契約發出指令和要求組織施工，在情況緊急且無法與甲方代表聯繫的情況下，可採取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施，並在採取措施後24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的支出，相應順延工期;責任在乙方，由乙方承擔費用。

二、乙方代表易人，應提前7天通知甲方，後任繼續承擔前任應負的責任(契約檔案約定的義務及其職權內的承諾)。

第七條 甲方工作

一、甲方按照《建設工程施工現場管理規定》和《協定條款》約定的時間、要求，完成以下工作：

1.辦理土地徵用、租用、青苗和樹木賠償、房屋拆遷及清除地面、架空和地下障礙等工作，使施工場地具備施工條件，並在開工後繼續負責解決以上事項遺留問題。

2.將施工所需水、電、電訊線路從施工現場外部接至《協定條款》約定地點，並保證施工期間的需要。

3.開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及《協定條款》約定的施工現場內的主要交通幹道並予以保養，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。

4.向乙方提供施工場地的工程地質和地下管網線路資料，保證數據真實準確。

5.辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、占道及運輸、鐵路專用線的申報批准等手續，與有關方面締結工程交跨鐵路、公路、通訊線路需要的協定。

6.將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方，並進行現場交驗。

7.組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底，對於需要審定施工圖預算的應及時予以審定。

8.協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建築物、構築物的保護，並承擔有關費用。

9.按照契約及“施工綜合進度計畫”確定的時間為承包安裝工程的乙方提供施工現場，保證現場及建築物、構築物、結構、基礎等符合安裝施工的要求。

10.協調施工現場上的各施工企業相互交叉作業關係，及時處理有關問題。

二、甲方未按契約約定履行以上義務，則承擔由此導致的費用支出，賠償因此造成的乙方損失，延誤工期予以相應順延。

三、甲方將上述某項工作委託乙方完成，應承擔所發生的經濟支出並給付乙方相應的費用。

第八條 乙方工作

一、乙方按照《建設工程施工現場管理規定》和《協定條款》約定的範圍、時間、要求，完成以下工作：

1.在其設計資格證書允許的範圍內，按甲方代表的要求完成施工圖設計、與工程配套的設計或施工需要的細部設計，經甲方代表批准後使用。

2.按約定向甲方代表提供年、季、月工程進度計畫和工程用款計畫及有關統計報表。

3.按工程需要設定施工使用的照明、圍欄及警衛，並做好安全、防護設施的維修。乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔責任。

4.按《協定條款》約定的數量和要求，向甲方代表提供在施工現場辦公和生活的房屋及設施，發生的費用由甲方承擔。

5.採取有效措施實施地方政府和有關部門對施工現場交通和環境保護的管理規定。因技術、經濟條件限制，對環境的污染不能控制在規定範圍內的，應由甲方會同乙方事先報請當地政府有關部門批准。以上費用由甲方承擔，因乙方責任造成的罰款除外。

6.已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方委託代保管。由乙方按《協定條款》約定負責保護工作，保護不善發生損壞，乙方自費予以修復。要求乙方採取特殊措施保護的單位工程的部位和相應的經濟支出，在《協定條款》中約定。甲方提前使用或擅自動用後發生損壞或其它問題，由甲方承擔責任。

7.按契約的要求做好施工現場地下管線和鄰近建築物、構築物的保護工作。

8.保護施工現場清潔。交工前清理現場達到契約檔案的要求，承擔因違反有關規定造成的損失和罰款，契約簽訂後頒發的規定和非乙方原因造成的損失和罰款除外。

二、乙方未按契約約定履行上述義務。承擔由此造成的費用支出，賠償甲方因此遭受的經濟損失。

建設工程施工合作協定書 篇4

發包人：

承包人：

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本契約。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程內容：

群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表

工程立項批准文號：

資金來源：

二、工程承包範圍

承包範圍：

三、契約工期：

開工日期：

竣工日期：

契約工期總日曆天數天。

四、質量標準

工程質量標準：

五、契約價款

金額：元￥：元

六、組成契約的檔案

組成本契約的檔案包括：

1、本契約協定書

2、中標通知書

3、投標書及其附屬檔案

4、本契約專用條款

5、本契約通用條款

6、標準、規範及有關技術檔案

7、圖紙

8、工程量清單

9、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。

七、本協定書中有關詞語含義本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。

十、契約生效

本契約雙方約定後生效

發包人：承包人：

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委託代表人：委託代表人：

電話：電話：

傳真：傳真：

開戶銀行：開戶銀行：

賬號：賬號：

郵政編碼：郵政編碼：

契約訂立時間：年月日

建設工程施工合作協定書 篇5

（建設工程施工契約[GF-91-0201]1991年3月國家工商行政管理局、建設部制定）

建設工程施工契約條件

一、 詞語涵義及契約檔案

第1條、 詞語涵義。建設工程施工契約文本，由建設工程施工契約條件（以下簡

稱契約條件）和建設工程施工契約協定條款（以下稱協定條款）組成。其用詞用

語除協定條款另有約定外，應具有要條所賦予的涵義：

（1） 發包方（簡稱甲方）：協定條款約定的、具有發包主體資格和支付工程價

款能力的當事人。

（2） 甲方駐工地代表（簡稱甲方代表）：甲方在協定條款中指定的代表人。

（3） 承包方（簡稱乙方）：協定條款約定的、具有承包主體資格並被發包方接

受的當事人。

（4） 乙方駐工地代表（簡稱乙方代表）：乙方在協定條款中指定的代表人。

（5） 社會監理：甲方委託具備法定資格的工程監理單位或人員對工程進行的監

理。

（6） 總監理工程師：工程監理單位委派的監理總負責人。

（7） 設計單位：甲方委託的具備相應資質等級的設計單位。

（8） 工程造價管理部門：國務院各有關部門、各級建設行政主管或其授權的工

程造價管理部門。

（9） 工程質量監督部門：國務院各有關部門、各級建設行政主管部門或其授權

的工程質量監督機構。

（10） 工程：協定條款約定具體內容的永久工程。

（11） 契約價款：按有關規定或協定條款約定的各種取費標準計算的，用以支付

乙方按照契約要求完成工程內容的價款總額。

（12） 經濟支出：在施工中已經發生，經甲方確認後以增加預算形式支付的契約

價款。

（13） 費用：甲方在契約價款之外，需要直接支付的開支和乙方應負擔的開支。

（14） 工期：協定條款約定的契約工期。

（15） 開工日期：協定條款約定的工程開工日期。

（16） 竣工日期：協定條款約定的工程竣工日期。

（17） 圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批准，乙方用以施工的所有圖紙

（包括配套說明和有關資料）。

（18） 施工現場：經甲方批准的施工組織設計或施工方案中施工現場總平面圖規

定的場地。

（19） 書面形式：根據契約發生的手寫、打字、複寫、印刷的各種通知、任命、

委託、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經過確認的電報、電傳等。

（20） 不可抗力：指因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責任造成

的爆炸、火災，以及協定條款約定等級以上的風、雨、雪、震等對工程造成損害

的自然災害。

（21） 協定條款：結合具體工程，甲、乙方協商後簽訂的書面協定。

第2條、 契約檔案及解釋順序。契約檔案應能互相解釋，互為說明。除契約另有

約定外，其組成和解釋順序如下：

（1） 協定條款；

（2） 契約條件；

（3） 洽商、變更等明確雙方權利義務的紀要、協定；

（4） 招標承包工程的中標通知書、投標書和招標檔案；

（5） 工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；

（6） 標準、規範和其他有關技術資料、技術要求。

當契約檔案出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協

商解決（實行社會監理的，可先由總監理工程師作出解釋）；雙方意見仍不能一

致的，按第30條約定的辦法解決。

第3條、 契約檔案使用的語言文字，標準和適用法律。契約檔案使用漢語或協定

條款約定的少數民族語言書寫和解釋、說明。

適用於契約檔案的法律是國家的法律、法規及協定條款約定的部門規章或工程所

在地的地方法規。

施工中必須使用協定條款約定的國家標準、規範；國家沒有相應標準、規範時，

可使用協定條款約定的行業或工程所在地地方的標準、規範。甲方應按協定條款

建設工程施工合作協定書 篇6

年度 編號

項目級別

立契約單位：

_______________(簡稱借款方)

中國人民建設銀行_______行(簡稱貸款方)

借款方在____年為進行基本建設所需資金，經貸款方審查，同意給予貸款。為明確雙方經濟責任，控制年度投資，雙方除遵守___號臨時借款協定外，特簽訂本年度契約。

第一條 借款方根據批准的年度基本建設計畫，向貸款方借款人民幣(大寫)____元，用於__建設工程，不得挪作他用。

預計分季用款：一季____元;二季____元;

三季____元;四季____元。

第二條 貸款利率為年息___%，計算複利。

第三條 年度中間，國家調整基建投資計畫和利率等，本契約應作相應修訂和補充。

第四條 建設期間或項目竣工後，雙方應簽訂借款契約，借款契約總額包括本契約的借款額。借款契約生效後，本契約同時失效。

第五條 本契約正本2份，簽字雙方各執1份，副本__份，報主管部門，總、分行各1份。

借款方：(公章) 貸款方：(公章)

地址： 地址：

法定代表(簽字)： 法定代表(簽字)：

開戶銀行及賬戶：

簽約日期： 年 月 日

簽約地點：

建設工程施工合作協定書 篇7

甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

履約保證金由契約雙方於年月日在訂立。為了明確雙方權利、義務，依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規規定，甲、乙雙方經平等協商一致，訂立本契約。

第一條鑒於甲方與乙方於簽署了施工契約，乙方在對建設工程施工契約條款已做明確了解的情況下，為保證其在建設工程施工契約中承諾的履約義務得到切實履行，願意按本契約約定向甲方提供履約保證金。

第二條保證範圍為乙方未按建設工程施工契約約定履行義務，包括但不限於因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、安全生產、工程質量達不到標準時以及因違反甲乙雙方簽訂的《民法典》的相關約定應向甲方支付的違約金或賠償的損失。

第三條保證金額

乙方應當按照中標契約總金額的%，金額：大寫人民幣元(￥)作為履約保證金交付給甲方，此筆履約保證金由乙方通過支付到甲方，此款項不計利息或資金占用費。

第四條保證方式為履約保證金可無條件並不可撤銷地等額抵銷乙方因違反甲乙雙方簽訂的《民法典》的相關約定應向甲方支付的違約金或損失賠償金額。

第五條保證期間自甲乙雙方簽訂契約生效之日起至建設工程竣工驗收合格後日內。保證期後甲方根據乙方的契約履行情況，按照合

同相關約定退還保證金給乙方。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

法定代表人或授權代理人(簽字)：

法定代表人或授權代理人(簽字)：

建設工程施工合作協定書 篇8

契約編號：

工程名稱：建築單位：施工單位：

簽訂日期：年月日

發包人(全稱)：承包人(全稱)：(乙方)

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就建設工程施工事項協商一致，訂立本契約。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、備註：

二、工程承包範圍

1、廣場硬化。

(見圖紙，以預算單中的項目為準)

2、。

三、契約工期

本工程在預付款到位，且鋼結構工程具備施工條件，開工日期年月日，竣工日期為年月日，契約工期總天數天。

四、質量標準

工程質量標準：依據鋼構有關驗收規範合格。

五、契約價款

1、工程總造價：大寫：￥：

六、契約價款支付;

1、契約簽訂三日內，甲方應付工程總造價的%給乙方

作工程預付款。

2、鋼架安裝完成三日內，甲方再付工程總造價的%給乙方作鋼構件材料款。

3、工程施工完畢驗收合格，三日內甲方再付工程總造價的%給乙方作工程尾款。

建設工程施工契約範本。

七、發包人工作

1、委派2、工程開工前，甲方為乙方提供三通一平，水電供至建築物中心五十米以內，並承擔費用，有條件為乙方提供住宿便利。

3、應辦理開工前的各種檔案及其它施工所需證件。

4、有義務協調地方關係，保證工程正常施工，如有當地干擾或不法收費，應承擔責任。

八、承包人工作

1、委派為工地代表，聯繫方式;2、嚴格按圖紙進行製作安裝。

3、進入工地遵守甲方規章制度，承擔自身造成的事故及因此發生的費用。

4、保證施工場地清潔，符合環境衛生管理的有關規定，完工前清理好現場。

九、工程變更

1、施工中甲方需對原工程設計進行變更，應提前七天以書面形式向乙方發變更通知，因變更導致契約價款的增減及造成的乙方損失由甲方承擔，延誤的工期應相應順延。

2、施工中乙方不得對原工程設計進行變更，乙方在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的換用，須經甲方同意。

3、乙方在工程變更確定後7天內，提出變更工程價款的報告，經甲方確認後調整契約價款，與工程款同期支付。

十、竣工驗收

工程竣工，乙方向甲方提供竣工驗收報告後三日內，由甲方組織工程驗收，如不組織驗收，視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。

甲方並承擔工程保管及一切意外責任。

十一、竣工結算

甲方收到乙方遞交的竣工結算報告及結算資料後三日內，給予確認並支付工程竣工結算價款，乙方收到竣工結算價款後三日內將竣工工程交付甲方。

十二、違約

1、甲方不按本契約第六條約定的時間和數額支付工程款，甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息，並承擔停工或工期延誤及其損失責任。

2、雙方中任何一方違約，即向對方支付工程總造價的3‰的違約金。

3、發生契約糾紛，甲乙雙方協商解決，協商不成，由乙方所在地職能部門解決。

十三、不可抗力

1、發生不可抗力造成工程施工困難，如雨、雪天氣，自然

災害工期延誤。

2、發生不可抗力造成契約履行困難，雙方友好協商解決。

十四、其它條款：十五、本契約自簽章之日起生效，該工程結算完畢後，本契約即告終止。

十六、本契約一式份，甲乙雙方各執份。

發包人(公章)：法定代表人：承包人：(公章)法定代表人：

委託代理人：委託代理人：

電話：電話：

傳真：傳真：

簽訂時間：

建設工程施工合作協定書 篇9

在市場經濟條件下，隨著社會法制建設的不斷完善和社會法治意識的不斷加強，“按契約辦事”已成為工程建設領域公認的一中規律和要求。施工契約依據法律的約束，遵循公平交易的原則確定各方的權利和義務，對進一步規範各方建設主體的行為，維護當事人的合法權益，培養和完善建設市場將起著重要的作用。主要表現在下列四個方面：

一、明確建設工程發包人和承包人在施工階段的權利和義務

《契約法》規定：“依法成立的契約，對當事人具有法律約束力，受法律保護”。施工契約的法律效力有三層含義：即雙方都應認真履行各自的義務；任何一方都無權擅自修改或廢除契約；如果任何一方違反履行契約義務。就不能享受相應權利，還要承擔違約責任。

二、實行建設工程施工階段監理的法定依據

根據《建築法》第30條規定：“國家推行建築工程監理制度。”

第31條規定：“建築工程監理應當依照法律、行政法規及有關的技術標準、設計檔案和建築工程承包契約，對承包單位在施工質量、建設工期和建設資金使用方面，代表建設單位實施監督。”在這些法定依據中，建築工程承包契約，也就是施工契約中，一是明確了建設工程的發包人、承包人和監理人三者的關係是通過工程監理契約和施工契約，一是明確了建設工程的發包人、承包人和監理人三者的關係式通過工程監理契約和施工契約確立的，監理人對工程的監理是以施工契約為依據。

三、保護髮包人和承包人權益的依據

《中華人民共和國民法通則》第85條規定“契約是當事人之間設立、變更、終止民事關係的協定。依法成立的契約，受法律保護。”

無論是哪種情況的違約，權利受到侵害的一方，就要以施工契約為依據，根據有關法律，追究對方的法律責任；施工契約一經訂立，就成為調解、仲裁和審理糾紛的依據。因此，施工契約是保護建設工程實施階段發包人和承包人權益的依據。

建設工程施工合作協定書 篇10

甲方：

乙方：

甲、乙雙方依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其它相關法律、法規的規定，為明確雙方的權利、義務和責任，保證工程正常順利進行、雙方本著平等互利的原則達成如下協定：

第一條、工程概況

1、施工名稱： 辦公樓內牆面裝修

2、施工地點：四平市鐵東區開發區大路2499號

第二條、承包範圍：行政辦公樓內牆粉刷。

第三條、工程要求：符合吉林省的有關規定及國家驗收標準。

第四條、契約工期：總工期為(日曆工期)4 天。(2 013 年 9月 日—20xx年 9 月 日)

第五條、契約檔案使用的語言文字及使用的法律

1、契約使用的語言：漢語。

2、適用法律、法規：中華人民共和國有關法律、法規。

第六條、工地代表

甲方代表：

乙方代表：王永軍

第七條、工程量、契約造價、結算方式：

1、工程量：粉刷面積為 。

2、契約造價：甲方以 固定總價 的標準計算契約價款，總計人民幣(大寫)，小寫： (¥： ) 元整。

3、付款方式： 工程竣工驗收合格並結算審核後支付至總價的95%，剩餘5%做保修金，保持期滿一年驗收無缺陷後一次支付完畢。

3、結算方式： 結算審核後，由施工方出具四平地區稅務部門開具的全額工程類發票，甲方於七日內將工程款的95%，一次性付給乙方。

第八條、甲方工作

1、甲方提供工人的就餐場所，費用由施工方承擔。

2、甲方負責定位基準點、技術交底等技術要求及相關問題，並負責組織工程竣工驗收等。

3、提供施工臨時用水、用電主幹管和接駁口，並提供一個二級主配電匣供乙方接駁使用，工程用水、用電費用由乙方另行繳納。

4、組織甲、乙雙方工程技術人員進行驗收。

5、負責協調乙方施工現場與相關單位之間的關係。

6、協助乙方接洽政府、地方有關部門對施工現場的各項檢查。

7、監督乙方的安全生產、文明施工，同時為乙方提供施工便利條件，如辦公室、食堂等。

第九條、乙方工作

1、自行解決施工所需的手頭工具及施工機械設備。

2、接受甲方的工作指導及工程質量的監督。

3、確保全全施工並達到甲方的要求的工程質量和工期，如發生質量問題，根據損失給予甲方相應賠償，如工程逾期，每日曆天由工程款內扣除工期違約金1000元。

第十條 安全及防護要求

1、施工方須設定專職安全員，負責施工現場安全，作好施工現場安全管理工作。

2、嚴格按照《勞動法》規定對現場施工人員進行管理，按照安全操作規程和現場各項規章制度進行施工，並採取嚴格的安全防護措施，

3、承擔由於自身安全措施不力而造成事故的責任和因此而發生的費用。

第十一條 技術要求

1、乙方根據工程的具體情況，派駐1名工程師或技術人員對施工進行全過程技術指導。

2、乙方在施工過程中，須按照甲方的技術交底施工，每道工序須按照建築裝飾施工規範操作。

3、施工中的材料如大白漿、乳膠漆等必須使用國標正品原料，不得出現脫落、發霉等現象。

第十二條文明施工

1、乙方在施工過程中必須遵守吉林省建築裝修行業及白象食品股份有限公司吉林分公司的有關文明施工的規定，不得擾亂建設單位正常秩序。

2、進入現場施工的人員應有禮貌，不得頂撞甲方。

3、使用的生活設施應保持整潔衛生，施工人員不得隨地大小便，不得在廠區內吸菸，由此引起的罰款由責任方承擔。

第十三條違約責任

1、由於一方過失造成契約不能履行時，由過失一方承擔違約責任，如屬雙方過失，根據實際情況，由雙方承擔各自的違約責任。

2、遇有不可抗力因素致使契約無法履行時，甲、乙雙方應協商解決。

3、當契約雙方發生爭議時，可以通過協商或申請施工契約管理機構有關契約管理部門調解，不願通過協商調解或調解不成的，可以向契約簽定所在地人民法院提起訴訟。

第十四條附則

1、本契約未盡事宜，甲乙雙方應本著友好合作的精神，另行商定補充協定，補充協定與本契約具有同等法律效力。

2、本契約經雙方簽字(蓋章)後生效。

3、本契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

建設工程施工合作協定書 篇11

電力建設工程施工契約

工程名稱

建設單位

施工單位

簽訂時間

簽訂地點

電力建設工程施工契約條件

第一章　詞語涵義及契約檔案

第一條　詞語涵義

《電力建設工程施工契約》文本，由《電力建設工程施工契約條件》（以下簡稱《契約條件》）和《電力建設工程施工契約協定條款》（以下簡稱《協定條款》），組成，其用詞用語除《協定條款》另有約定外，應具有本條所賦予的涵義：

一、發包方（簡稱甲方）：《協定條款》約定的具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。

二、甲方駐工地代表（簡稱甲方代表）：甲方在《協定條款》中指定的代表。

三、承包方（簡稱乙方）：《協定條款》約定的、具有《電力施工企業資質管理辦法》規定的工程承包主體資格並被發包方接受的當事人。

四、乙方駐工地代表（簡稱乙方代表）：乙方在《協定條款》中指定的代表人。

五、社會監理：受甲方委託、具備《電力工程建設監理單位資質管理辦法》規定資格的工程監理單位或人員對工程進行的監理。

六、總監理工程師：工程監理單位委派的監理總負責人。

七、設計單位：甲方委託的具備《電力工程勘察設計單位資質管理辦法》規定的相應資質等級的設計單位。

八、工程造價管理部門：國務院各有關部門、各級建設行政主管部門或如上部門授權的建設工程造價管理機構。

九、工程質量監督部門：電力工業部、電業管理局、省（直轄市、自治區）電力局或其根據《電力基本建設工程質量監督暫行規定》設定的電力建設工程質量監督機構。

十、工程：《協定條款》約定具體內容的電力建設永久工程。

十一、契約價款：以現行的定額、材料預算價和相應的取費標準為指導價格，通過招標投標或甲乙雙方協商確定，用以支付乙方履約完成工程施工內容的價款總額。

十二、經濟支出：在施工中發出，經甲方確認後以增加預算形式支付的契約價

款。

十三、費用：甲方在契約價款之外直接支付的開支或乙方應負擔的開支。

十四、工期：甲方雙方參照電力建設工程項目工期定額等規定，在《協定條款》中約定的契約工期。

十五、開工日期：《協定條款》約定的工程開工日期。

十六、竣工日期 《協定條款》約定的工程竣工日期。

十七、圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批准，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。

十八、施工現場：經甲方同意、“施工組織設計”或“施工方案”所確定的用以施工的場地。

十九、書面形式：根據契約發生的手寫、打字、複印、印刷的各種通知、任命、委託、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經過確認的電報、電傳等。

二十、不可抗力：因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責任造成的爆炸、火災，以及《協定條款》約定等級以上的風、雨、雪、震等對工程及履約造成損害的自然災害。

二十一、賠償金：責任方彌補對方直接損失和間接損失的費用，包括停工、窩工、返工、人員和機械設備調遷、材料和構配件積壓、倒運的人工費、機械費、管理費等實際費用，以及從這些費用應付之日起所應計取的利息等可得利益的損失。

二十二、質量缺陷：工程不符合國家或行業現行的有關技術標準、設計檔案及契約對質量的要求。

二十三、協定條款：結合具體工程，甲乙雙方協商後依法簽訂的書面協定。

第二條　契約檔案及解釋順序

一、契約檔案應能互相解釋，互為說明。除契約另有約定外，其組成和解釋順序如下：

1.《協定條款》；

2.《契約條件》；

3.洽商、變更等明確雙方契約權利義務的紀要、協定等文書；

4.招標承包工程的中標通知書、投標書和招標檔案；

5.工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；

6.標準、規範和其它有關技術資料、技術要求；

7.構成契約一部分的其它檔案。

二、當契約檔案出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決（實行社會監理的，可先由總監理工程師作出解釋）；雙方意見仍不能一致的，按第30條約定的辦法解決。

第三條　契約檔案使用的語言文字、標準和適用法律

一、契約檔案使用漢語國語書寫，雙方可根據需要商定使用少數民族語言譯本，對契約檔案的解釋、說明則使用漢語國語。

二、適用契約檔案的法律是國家的法律、法規，以及電力工業部規章和約定的其它行業規章、工程所在地地方法規。

三、施工應當使用國家標準、規範和電力行業標準、規範。國家、電力行業沒有相 的標準、規範時，可約定使用其它行業的或工程所在地地方的標準、規範。甲方應按《協定條款》約定的時間和份數向乙方提供約定的標準、規範。

四、國內沒有相應的標準、規範時，乙方按《協定條款》約定的時間和要求提出施工工藝，經甲方代表批准後執行；甲方要求使用國外標準、規範，應報請電力行業主管部門批准並負責按約定提供中文譯本。

五、購買、翻譯和制定標準、規範及提出施工工藝的費用，均由甲方承擔。

第四條　圖紙

一、甲方在開工日期之前按《協定條款》約定的日期和份數（包括竣工圖和現場存放的份數），向乙方提供完整的施工圖紙，並保證圖紙準確且具有滿足施工要求的設計深度，乙方按《協定條款》要求做好圖紙保密工作。

二、甲方不能按第四條第一款約定提供全套圖紙，將不能提供的圖紙名稱、提供期限列入本條款，並保證滿足實施“施工綜合進度計畫”的需要。

三、甲方對圖紙有特殊保密要求的，乙方採取相應的措施保密，由甲方承擔費

用。

四、乙方要求增加圖紙份數，甲方應按《協定條款》約定的時間予以複製、交付，費用由乙方承擔。

五、乙方未如約收到甲方提供的圖紙，應在5天內將所需圖紙或指示的內容、理由、時間及遲誤後果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知後2天內未答覆，按第七條第二款約定處理。

六、乙方發現甲方提供的圖紙不完整、不準確或設計深度不能滿足施工要求。應及時通知甲方代表，酌情按第四條第五款或第二十五條第一款約定處理。乙方對於甲方提供的圖紙有如上缺陷未發現，甲方仍應按第七條第二款或第二十五條第四款約定承擔責任，並給付因此造成的修補、拆除、改建、重建等費用。

建設工程施工合作協定書 篇12

契約訂立時間：_______年________月_______日

契約訂立地點：____________________________

本契約雙方約定______________________後生效。發包人：(公章)____________　承包人：(公章)____________

住所：______________________　住所：______________________

法定代表人：________________　法定代表人：________________

委託代表人：________________　委託代表人：________________

電話：______________________　電話：______________________

傳真：______________________　傳真：______________________

開戶銀行：__________________　開戶銀行：__________________

賬號：______________________　賬號：______________________

郵政編碼：__________________　郵政編碼：__________________

第二部分　通用條款

一、詞語定義及契約檔案

1、詞語定義

下列詞語除專用條款另有約定外，應具有本條所賦予的定義：

1.1通用條款： 是根據法律、行政法規規定及建設工程施工的需要訂立，通用於建設工程施工的條款。

1.2專用條款： 是發包人與承包人根據法律、行政法規規定，結合具體工程實際，經協商達成一致意見的條款，是對通用條款的具體化、補充或修改。

1.3發包人： 指在協定書中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

1.4承包人： 指在協定書中約定，被發包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

1.5項目經理：指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和契約履行的代表。

1.6設計單位：指發包人委託的負責本工程設計並取得相應工程設計資質等級證書的單位。

1.7監理單位：指發包人委託的負責本工程監理並取得相應工程監理資質等級證書的單位。

1.8工程師： 指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本契約的代表，其具體身份和職權由發包人承包人在專用條款中約定。

1.9工程造價管理部門： 指國務院有關部門、縣級以上人民政府建設行政主管部門或其委託的工程造價管理機構。

1.10工程：指發包人承包人在協定書中約定的承包範圍內的工程。

1.11契約價款：指發包人承包人在協定書中約定，發包人用以支付承包人按照契約約定完成承包範圍內全部工程並承擔質量保修責任的款項。

1.12追加契約價款：指在契約履行中發生需要增加契約價款的情況，經發包人確認後按計算契約價款的方法增加的契約價款。

1.13費用：指不包含在契約價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經濟支出。

1.14工期：指發包人承包人在協定書中約定，按總日曆天數(包括法定節假日)計算的承包天數。

1.15開工日期：指發包人承包人在協定書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。

1.16竣工日期：指發包人承包人在協定書約定，承包人完成承包範圍內工程的絕對或相對的日期。

1.17圖紙：指由發包人提供或由承包人提供並經發包人批准，滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。

1.18施工場地：指由發包人提供的用於工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。

1.19書面形式：指契約書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。

1.20違約責任：指契約一方不履行契約義務或履行契約義務不符契約定所應承擔的責任。

1.21索賠：指在契約履行過程中，對於並非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償和(或)工期順延的要求。

1.22不可抗力：指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。

1.23小時或天：本契約中規定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最後一天是休息日或者其他法定節假日的，以節假日次日為時限的最後一天，但竣工日期除外。時限的最後一天的截止時間為當日24時。

2、契約檔案及解釋順序

2.1契約檔案應能相互解釋，互為說明。除專用條款另有約定外，組成本契約的檔案及優先解釋順序如下：

(1)本契約協定書

(2)中標通知書

(3)投標書及其附屬檔案

(4)本契約專用條款

(5)本契約通用條款

(6)標準、規範及有關技術檔案

(7)圖紙

(8)工程量清單

(9)工程報價單或預算書

契約履行中，發包人承包人有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。

2.2當契約檔案內容含糊不清或不相一致時， 在不影響工程正常進行的情況下，由發包人承包人協商解決。雙方也可以提請負責監理的工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師的解釋時，按本通用條款第37條關於爭議的約定處理。

3、語言文字和適用法律、標準及規範

3.1語言文字

本契約檔案使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如專用條款約定使用兩種以上(含兩種)語言文字時，漢語應為解釋和說明本契約的標準語言文字。

在少數民族地區，雙方可以約定使用少數民族語言文字書寫和解釋、說明本契約。

3.2適用法律和法規

本契約檔案適用國家的法律和行政法規。需要明示的法律、行政法規，由雙方在專用條款中約定。

3.3適用標準、規範

雙方在專用條款內約定適用國家標準、規範的名稱;沒有國家標準、規範但有行業標準、規範的，約定適用行業標準、規範的名稱;沒有國家和行業標準、規範的，約定適用工程所在地地方標準、規範的名稱。發包人應按專用條款約定的時間向承包人提供一式兩份約定的標準、規範。

國內沒有相應標準、規範的，由發包人按專用條款約定的時間向承包人提出施工技術要求，承包人按約定的時間和要求提出施工工藝，經發包人認可後執行。發包人要求使用國外標準、規範的，應負責提供中文譯本。

本條所發生的購買、翻譯標準、規範或制定施工工藝的費用，由發包人承擔。

4、圖紙

4.1發包人應按專用條款約定的日期和套數， 向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙套數的，發包人應代為複製，複製費用由承包人承擔。發包人對工程有保密要求的，應在專用條款中提出保密要求，保密措施費用由發包人承擔，承包人在約定保密期限內履行保密義務。

4.2承包人未經發包人同意， 不得將本工程圖紙轉給第三人。工程質量保修期滿後，除承包人存檔需要的圖紙外，應將全部圖紙退還給發包人。

4.3承包人應在施工現場保留一套完整圖紙， 供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。

二、雙方一般權利和義務

5、工程師

5.1實行工程監理的， 發包人應在實施監理前將委託的監理單位名稱、監理內容及監理許可權以書面形式通知承包人。

5.2監理單位委派的總監理工程師在本契約中稱工程師，其姓名、職務、職權由發包人承包人在專用條款內寫明。工程師按契約約定行使職權，發包人在專用條款內要求工程師在行使某些職權前需要徵得發包人批准的，工程師應徵得發包人批准。

5.3發包人派駐施工場地履行契約的代表在本契約中也稱工程師，其姓名、職務、職權由發包人在專用條款內寫明，但職權不得與監理單位委派的總監理工程師職權相互交叉。雙方職權發生交叉或不明確時，由發包人予以明確，並以書面形式通知承包人。

5.4契約履行中， 發生影響發包人承包人雙方權利或義務的事件時，負責監理的工程師應依據契約在其職權範圍內客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時，按本通用條款第37條關於爭議的約定處理。

5.5除契約內有明確約定或經發包人同意外， 負責監理的工程師無權解除本契約約定的承包人的任何權利與義務。

5.6不實行工程監理的， 本契約中工程師專指發包人派駐施工場地履行契約的代表，其具體職權由發包人在專用條款內寫明。

6、工程師的委派和指令

6.1工程師可委派工程師代表， 行使契約約定的自己的職權， 並可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應提前7天以書面形式通知承包人，負責監理的工程師還應將委派和撤回通知發包人。委派書和撤回通知作為本契約附屬檔案。

工程師代表在工程師授權範圍內向承包人發出的任何書面形式的函件，與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時，工程師應進行糾正。

除工程師或工程師代表外，發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。

6.2工程師的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給項目經理，項目經理在回執上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時，工程師可發出口頭指令，並在48小時內給予書面確認，承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的， 承包人應於工程師發出口頭指令後7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求後48小時內不予答覆的，視為口頭指令已被確認。

承包人認為工程師指令不合理，應在收到指令後24小時內向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告後24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，並以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續執行的指令，承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加契約價款和給承包人造成的損失由發包人承擔，延誤的工期相應順延。

本款規定同樣適用於由工程師代表發出的指令、通知。

6.3工程師應按契約約定，及時向承包人提供所需指令、批准並履行約定的其他義務。由於工程師未能按契約約定履行義務造成工期延誤，發包人應承擔延誤造成的追加契約價款，並賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。

6.4如需更換工程師，發包人應至少提前7天以書面形式通知承包人，後任繼續行使契約檔案約定的前任的職權，履行前任的義務。

7、項目經理

7.1項目經理的姓名、職務在專用條款內寫明。

7.2承包人依據契約發出的通知， 以書面形式由項目經理簽字後送交工程師，工程師在回執上籤署姓名和收到時間後生效。

7.3項目經理按發包人認可的施工組織設計(施工方案)和工程師依據契約發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯繫時，項目經理應當採取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施，並在採取措施後48小時內向工程師關交報告。責任在發包人或第三人，由發包人承擔由此發生的追加契約價款，相應順延工期;責任在承包人，由承包人承擔費用，不順延工期。

7.4承包人如需要更換項目經理，應至少提前7天以書面形式通知發包人，關徵得發包人同意。後任繼續行使契約檔案約定的前任的職權，履行前任的義務。

7.5發包人可以與承包人協商， 建議更換其認為不稱職的項目經理。

8、發包人工作

8.1發包人按專用條款約定的內容和時間完成以下工作：

(1)辦理土地徵用、拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，在開工後繼續負責解決以上事項遺留問題;

(2)將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至專用條款約定地點，保證施工期間的需要;

(3)開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及專用條款約定的施工場地內的主要道路，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通;

(4)向承包人提供施工場地的工程地質和地下管線資料，對資料的真實準確性負責;

(5)辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業等的申請批准手續(證明承包人自身資質的證件除外);

(6)確定水準點與座標控制點，以書面形式交給承包人，進行現場交驗;

(7)組織承包人和設計單位進行圖紙會審和設計交底;

(8)協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建築物、構築物(包括文物保護建築)、古樹名木的保護工作、承擔有關費用;

(9)發包人應做的其他工作，雙方在專用條款內約定。

8.2發包人可以將8.1款部分工作委託承包人辦理，雙方在專用條款內約定，其費用由發包人承擔。

8.3發包人未能履行8.1款各項義務，導致工期延誤或給承包人造成損失的，發包人賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。

9、承包人工作

9.1承包人按專用條款約定的內容和時間完成以下工作：

(1)根據發包人委託，在其設計資質等級和業務允許的範圍內，完成施工圖設計或與工程配套的設計，經工程師確認後使用，發包人承擔由此發生的費用;

(2)向工程師提供年、季、月度工程進度計畫及相應進度統計報表;

(3)根據工程需要，提供和維修非夜間施工使用的照明、圍欄設施，產負責安全保衛;

(4)按專用條款約定的數量和要求，向發包人提供施工場地辦公和生活的房屋及設施，發包人承擔由此發生的費用;

(5)遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等的管理規定，按規定辦理有關手續，並以書面形式通知發包人，發包人承擔由此發生的費用，因承包人責任造成的罰款除外;

(6)已竣工工程未交付發包人之前，承包人按專用條款約定負責已完工程的保護工作，保護期間發生損壞，承包人自費予以修復;發包人要求承包人採取特殊措施保護的工程部位和相應的追加契約價款，雙方在專用條款內約定;

(7)按專用條款約定做好施工場地地下管線和鄰近建築物、構築物(包括文物保護建築)、古樹名木的保護工作;

(8)保證施工場地清潔符合環境衛生管理的有關規定，交工前清理現場達到專用條款約定的要求，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款;

(9)承包人應做的其他工作，雙方在專用條款內約定。

9.2承包人未能履行9.1款各項義務，造成發包人損失的，承包人賠償發包人有關損失。

三、施工組織設計和工期

10、進度計畫

10.1承包人應按專用條款約定的日期，將施工組織設計和工程進度計畫提交修改意見，逾期不確認也不提出書面意見的，視為同意。

10.2群體工程中單位工程分期進行施工的，承包人應按照發包人提供圖紙及有關資料的時間，按單位工程編制進度計畫，其具體內容雙方在專用條款中約定。

10.3承包人必須按工程師確認的進度計畫組織施工，接受工程師對進度的檢查、監督。工程實際進度與經確認的進度計畫不符時，承包人應按工程師的要求提出改進措施，經工程師確認後執行。因承包人的原因導致實際進度與進度計畫不符，承包人無權就改進措施提出追加契約價款。

11、開工及延期開工

11.1承包人應當按照協定書約定的開工日期開工。承包人不能按時開工，應當不遲於協定書約定的開工日期前7天，以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。工程師應當在接到延期開工申請後48小時內以書面形式答覆承包人。工程師在接到延期開工申請後48小時內不答覆，視為同意承包人要求，工期相應順延。工程師不同意延期要求或承包人未在規定時間內提出延期開工要求，工期不予順延。

11.2因發包人原因不能按照協定書約定的開工日期開工，工程師應以書面形式通知承包人，推遲開工日期。發包人賠償承包人因延期開工造成的損失，並相應順延工期。

12、暫停施工

工程師認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求承包人暫停施工，並在提出要求後48小時內提出書面處理意見。承包人應當按工程師要求停止施工，並妥善保護已完工程。承包人實施工程師作出的處理意見後，可以書面形式提出復工要求，工程師作出的處理意見後，可以書面形式提出復工要求，工程師應當在48小時內給予答覆。工程師未能在規定時間內提出處理意見，或收到承包人復工要求後48小時內未予答覆，承包人可自行復工。因發包人原因造成停工的，由發包人承擔所發生的追加契約價款，賠償承包人由此造成的損失，相應順延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承擔發生的費用，工期不予順延。

13、工期延誤

13.1因以下原因造成工期延誤，經工程師確認，工期相應順延：

(1)發包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件;

(2)發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款，致使施工不能正常進行;

(3)工程師未按契約約定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常進行;

(4)設計變更和工程量增加;

(5)一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;

(6)不可抗力;

(7)專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。

13.2承包人在13.1款情況發生後14天內，就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告。工程師在收到報告後14天內予以確認，逾期不予確認也不提出修改意見，視為同意順延工期。

14、工程竣工

14.1承包人必須按照協定書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。

14.2因承包人原因不能按照協定書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包人承擔違約責任。

14.3施工中發包人如需提前竣工，雙方協商一致後應簽訂提前竣工協定，作為契約檔案組成部分。提前竣工協定應包括承包人為保證工程質量和安全採取的措施、發包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加契約價款等內容。

四、質量與檢驗

15、工程質量

15.1工程質量應當達到協定書約定的質量標準，質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔違約責任。

15.2雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

16、檢查和返工

16.1承包人應認真按照標準、規範和設計圖紙要求以及工程師依據契約發出的指令施工，隨時接受工程師的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。

16.2工程質量達不到約定標準的部分，工程師的要求拆除和重新施工，直到符契約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。

16.3工程師的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加契約價款由發包人承擔，相應順延工期。

16.4因工程師指令失誤或其他非承包人原因發生的追加契約價款，由發包人承擔。

17、隱蔽工程和中間驗收

17.1工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位，承包人進行自檢，並在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，工程師在驗收記錄上籤字後，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，承包人在工程師限定的時間內修改後重新驗收。

17.2工程師不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，承包人可自行組織驗收，工程師應承認驗收記錄。

17.3經工程師驗收，工程質量符合標準、規範和設計圖紙等要求，驗收24小時後，工程師不在驗收記錄上籤字，視為工程師已經認可驗收記錄，承包人可進行隱蔽或繼續施工。

18、重新檢驗

無論工程師是否進行驗收，當其要求對已經隱蔽的工程重新檢驗時，承包人應按要求進行剝離或開孔，並在檢驗後重新覆蓋或修復。檢驗合格，發包人承擔由此發生的全部追加契約價款，賠償承包人損失，並相應順延工期。檢驗不合格，承包人承擔發生的全部費用，工期不予順延。

19、工程試車

19.1雙方約定需要試車的，試車內容應與承包人承包的安裝範圍相一致。

19.2設備安裝工程具備單機無負荷試車條件，承包人組織試車，並在試車前48小時以書面形式通知工程師。通知包括試車內容、時間、地點。承包人準備試車記錄，發包人根據承包人要求為試車提供必要條件。試車合格，工程師在試車記錄上籤字。

19.3工程師不能按時參加試車，須在開始試車前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，不參加試車，應承認試車記錄。

19.4設備安裝工程具備無負荷聯動試車條件，發包人組織試車，並在試車內容、時間、地點和對承包人的要求，承包人按要求做好準備工作。試車合格，雙方在試車記錄上籤字。

19.5雙方責任

(1)由於設計原因試車達不到驗收要求，發包人應要求設計單位修改設計，承包人按修改後的設計重新安裝。發包人承擔修改設計、拆除及重新安裝的全部費用和追加契約價款，工期相應順延。

(2)由於設備製造原因試車達不到驗收要求，由該設備採購一方負責重新購置或修理，承包人負責拆除和重新安裝。設備由承包人採購的，由承包人承擔修理或重新購置、拆除及重新安裝的費用，工期不予順延;設備由發包人採購的，發包人承擔上述各項追加契約價款，工期相應順延。

(3)由於承包人施工原因試車不到驗收要求，承包人按工程師要求重新安裝和試車，並承擔重新安裝和試車的費用，工期不予順延。

(4)試車費用除已包括在契約價款之內或專用條款另有約定外，均由發包人承擔。

(5)工程師在試車合格後不在試車記錄上籤字，試車結束24小時後，視為工程師已經認可試車記錄，承包人可繼續施工或辦理竣工手續。

19.6投料試車應在工程竣工驗收後由發包人負責，如發包人要求在工程竣工驗收前進行或需要承包人配合時，應徵得承包人同意，另行簽訂補充協定。

五、安全施工

20、安全施工與檢查

20.1承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。

20.2發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用。

21、安全防護

21.1承包人在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，施工開始前應向工程師提出安全防護措施，經工程師認可後實施，防護措施費用由發包人承擔。

21.2實施爆破作業，在放射、毒害性環境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包人應在施工前14天以書面通知工程師，並提出相應的安全防護措施，經工程師認可後實施，由發包人承擔安全防護措施費用。

22、事故處理

22.1發生重大傷亡及其他安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門並通知工程師，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。

22.2發包人承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。

六、契約價款與支付

23、契約價款及調整

23.1招標工程的契約價款由發包人承包人依據中標通知書中的中標價格在協定書內約定。非招標工程的契約價款由發包人承包人依據工程預算書在協定書內約定。

23.2契約價款在協定書內約定後，任何一方不得擅自改變。下列三種確定契約價款的方式，雙方可在專用條款內約定採用其中一種：

(1)固定價格契約。雙方在專用條款內約定契約價款包含的風險範圍和風險費用的計算方法，在約定的風險範圍內契約價款不再調整。風險範圍以外的契約價款調整方法。應當在專用條款內約定。

(2)可調價格契約。契約價款可根據雙方的約定而調整，雙方在專用條款內約定契約價款調整方法。

(3)成本加酬金契約。契約價款包括成本和酬金兩部分，雙方在專用條款內約定成本構成和酬金的計算方法。

23.3可調價格契約中契約價款的調整因素包括：

(1) 法律、行政法規和國家有關政策變化影響契約價款;

(2)工程造價管理部門公布的價格調整;

(3)一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;

(4)雙方約定的其他因素。

23.4承包人應當在23.3款情況發生後14天內，將調整原因、金額以書面形式通知工程師，工程師確認調整金額後作為追加契約價款，與工程款同期支付。工程師收到承包人通知後14天內不予確認也不提出修改意見，視為已經同意該項調整。

24、工程預付款

實行工程預付款的，雙方應當在專用條款內約定發包人向承包人預付工程款的時間和數額，開工後按約定的時間和比例逐次扣回。 預付時間應不遲於約定的開工日期前7天。發包人不按約定預付， 承包人在約定預付時間7天后向發包人發出要求預付的通知，發包人收到通知後仍不能按要求預付， 承包人可在發出通知後7天停止施工，發包人應從約定應付之日起向承包人支付應付款的貸款利息，並承擔違約責任。

25、工程量的確認

25.1承包人應按專用條款約定的時間，向工程師提交已完工程量的報告。 工程師接到報告後7天內按設計圖紙核實已完工程量(以下稱計量)，並在計量前24小時通知承包人，承包人為計量提供便利條件並派人參加。承包人收到通知後不參加計量，計量結果有效，作為工程價款支付的依據。

25.2工程師收到承包人報告後7天內未進行計量，從第8天起，承包人報告中開列的工程量即視為被確認，作為工程價款支付的依據。工程師不按約定時間通知承包人，致命承包人未能參加計量，計量結果無效。

25.3對承包人超出設計圖紙範圍和因承包人原因造成返工的工程量，工程師不予計量。

26、工程款(進度款)支付

26.1在確認計量結果後14天內，發包人應向承包人支付工程款(進度款)。按約定時間發包人應扣回的預付款，與工程款(進度款)同期結算。

26.2本通用條款第23條確定調整的契約價款，第31條工程變更調整的契約價款及其他條款中約定的追加契約價款，應與工程款(進度款)同期調整支付。

26.3發包人超過約定的支付時間不支付工程款(進度款)，承包人可向發包人發出要求付款的通知，發包人收到承包人通知後仍不能按要求付款，可與承包人協商簽訂延期付款協定，經承包人同意後可延期支付。協定應明確延期支付的時間和從計量結果確認後第15天起應付款的貸款利息。

26.4發包人不按契約約定支付工程款(進度款)，雙方又未達成延期付款協定，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發包人承擔違約責任。

七、材料設備供應

27、發包人供應材料設備

27.1實行發包人供應材料設備的，雙方應當約定發包人供應材料設備的一覽表， 作為本契約附屬檔案(附屬檔案2)。一覽表包括發包人供應材料設備的品種、規格、型號、數量、單價、質量等級、提供時間和地點。

27.2發包人按一覽表約定的內容提供材料設備，並向承包人提供產品合格證明，對其質量負責。發包人在所供材料設備到貸前24小時，以書面形式通知承包人，由承包人派人與發包人共同清點。

27.3發包人供應的材料設備，承包人派人參加清點後由承包人妥善保管，發包人支付相應保管費用。因承包人原因發生丟失損壞，由承包人負責賠償。

發包人未通知承包人清點，承包人不負責材料設備的保管，丟失損壞由發包人負責。

27.4發包人供應的材料設備與一覽表不符時，發包人承擔有關責任。發包人應承擔責任的具體內容，雙方根據下列情況在專用條款內約定：

(1)材料設備單價與一覽表不符，由發包人承擔所有價差;

(2)材料設備的品種、規格、型號、質量等級與一覽表不符，承包人可拒絕接收保管，由發包人運出施工場地並重新採購;

(3)發包人供應的材料規格、型號與一覽表不符，經發包人同意，承包人可代為調劑串換，由發包人承擔相應費用;

(4)到貸地點與一覽表不符，由發包人負責運至一覽表指定地點;

(5)供應數量少於一覽表約定的數量時，由發包人補齊，多於一覽表約定數量時，發包人負責將多出部分運出施工場地;

(6)到貸時間早於一覽表約定時間，由發包人承擔因此發生的保管費用;到貸時間遲於一覽表約定的供應時間，發包人賠償由此造成的承包人損失，造成工期延誤的，相應順延工期;

27.5發包人供應的材料設備使用前，由承包人負責檢驗或試驗，不合格的不得使用，檢驗或試驗費用由發包人承擔。

27.6發包人供應材料設備的結算方法，雙方在專用條款內約定。

28、承包人採購材料設備

28.1承包人負責採購材料設備的，應按照專用條款約定及設計和有關標準要求採購，並提供產品合格證明，對材料設備質量負責。承包人在材料設備到貨前24小時通知工程師清點。

28.2承包人採購的材料設備與設計標準要求不符時，承包人應按工程師要求的時間運出施工場地，重新採購符合要求的產品，承擔由此發生的費用，由此延誤的工期不予順延。

28.3承包人採購的材料設備在使用前，承包人應按工程師的要求進行檢驗或試驗，不合格的不得使用，檢驗或試驗費用由承包人承擔。

28.4工程師發現承包人採購並使用不符合設計和標準要求的材料設備時，應要求承包人負責修復、拆除或重新採購，由承包人承擔發生的費用，由此延誤的工期不予順延。

28.5承包人需要使用代用材料時，應經工程師認可後才能使用，由此增減的契約價款雙方以書面形式議定。

28.6由承包人採購的材料設備，發包人不得指定生產廠或供應商。

八、工程變更

29、工程設計變更

29.1施工中發包人需對原工程設計變更，應提前14天以書面形式向承包人發出變更通知。變更超過原設計標準或批准的建設規模時，發包人應報規劃管理部門和其他有關部門重新審查批准，並由原設計單位提供變更的相應圖紙和說明。承包人按照工程師發出的變更通知及有關要求，進行下列需要的變更：

(1)更改工程有關部分的標高、基線、位置和尺寸;

(2)增減契約中約定的工程量;

(3)改變有關工程的施工時間和順序;

(4)其他有關工程變更需要的附加工作。

因變更導致契約價款的增減及造成的承包人損失，由發包人承擔，延誤的工期相應順延。

29.2施工中承包人不得對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發生的費用和由此導致發包人的直接損失，由承包人承擔，延誤的工期不予順延。

29.3承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用，須經工程師同意。未經同意擅自更改或換用時，承包人承擔由此發生的費用，並賠償發包人的有關損失，延誤的工期不予順延。

工程師同意採用承包人合理化建議，所發生的費用和獲得的收益，發包人承包人另行約定分擔或分享。

30、其他變更

契約履行中發包人要求變更工程質量標準及發生其他實質性變更，由雙方協商解決。

31、確定變更價款

31.1承包人在工程變更確定後14天內，提出變更工程價款的報告，經工程師確認後調整契約價款。變更契約價款按下列方法進行：

(1)契約中已有適用於變更工程的價格，按契約已有的價格變更契約價款;

(2)契約中只有類似於變更工程的價格，可以參照類似價格變更契約介款;

(3)契約中沒有適用或類似於變更工程的價格，由承包人提出適當的變更價格，經工程師確認後執行。

31.2承包人在雙方確定變更後14天內不向工程師提出變更工程價款報告時，視為該項變更不涉及契約價款的變更。

31.3工程師應在收到變更工程價款報告之日起14天內予以確認，工程師無正當理由不確認時，自變更工程價款報告送達之日起14天后視為變更工程價款報告已被確認。

31.4工程師不同意承包人提出的變更價款，按本通用條款第37條關於爭議的約定處理。

31.5工程師確認增加的工程變更價款作為追加契約價款，與工程款同期支付。

31.6因承包人自身原因導致的工程變更，承包人無權要求追加契約價款。

九、竣工驗收與結算

32、竣工驗收

32.1工程具備竣工驗收條件，承包人按國家工程竣工驗收有關規定，向發包人提供完整竣工資料及竣工驗收報告。雙方約定由承包人提供竣工圖的，應當在專用條款內約定提供的日期和份數。

32.2發包人收到竣工驗收報告後28天內組織有關單位驗收，並在驗收後14天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改，並承擔由自身原因造成修改的費用。

32.3發包人收到承包人送交的竣工驗收報告後28天內不組織驗收，或驗收後14天內不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。

32.4工程竣工驗收通過，承包人送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按發包人要求修改後通過竣工驗收的，實際竣工日期為承包人修改後提請發包人驗收的日期。

32.5發包人收到承包人竣工驗收報告後28天內不組織驗收，從第29天起承擔工程保管及一切意外責任。

32.6中間交工工程的範圍和竣工時間，雙方在專用條款內約定，其驗收程式按本通用條款32.1款至32.4款辦理。

32.7因特殊原因，發包人要求部分單位工程或工程部位甩項竣工的，雙方另行簽訂甩項竣工協定，明確雙方責任和工程價款的支付方法。

32.8工程未經竣工驗收或竣工驗收未通過的，發包人不得使用。發包人強行使用時，由此發生的質量問題及其他問題，由發包人承擔責任。

33、竣工結算

33.1工程竣工驗收報告經發包人認可後28天內，承包人向發包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料，雙方按照協定書約定的契約價款及專用條款約定的契約價款調整內容，進行工程竣工結算。

33.2發包人收到承包人遞交的竣工結算報告及結算資料後28天內進行核實，給予確認或者提出修改意見。發包人確認竣工結算報告通知經辦銀行向承包人支付工程竣工結算價款。承包人收到竣工結算價款後14天內將竣工工程交付發包人。

33.3發包人收到竣工結算報告及結算資料後28天內無正當理由不支付工程竣工結算價款，從第29天起按承包人同期向銀行貸款利率支付拖欠工程價款的利息，並承擔違約責任。

33.4發包人收到竣工結算報告及結算資料後28天內不支付工程竣工結算價款，承包人可以催告發包人支付結算價款。發包人在收到竣工結算報告及結算資料後56天內仍不支付的，承包人可以與發包人協定將該工程折價，也可以由承包人申請人民法院將該工程依法拍賣，承包人就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。

33.5工程竣工驗收報告經發包人認可後28天內，承包人未能向發包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料，造成工程竣工結算不能正常進行或工程竣工結算價款不能及時支付，發包人要求交付工程的，承包人應當交付;發包人不要求交付工程的，承包人承擔保管責任。

33.6發包人承包人對工程竣工結算價款發生爭議時，按本通用條款第37條關於爭議的約定處理。

34、質量保修

34.1承包人應按法律、行政法規或國家關於工程質量保修的在關規定，對交付發包人使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。

34.2質量保修工作的實施。承包人應在工程竣工驗收之前，與發包人簽訂質量保修書，作為本契約附屬檔案(附屬檔案3略)。

34.3質量保修書的主要內容包括：

(1)質量保修項目內容及範圍;

(2)質量保修期;

(3)質量保修責任;

(4)質量保修金的支付方法。

十、違約、索賠和爭議

35、違約

35.1 發包人違約。當發生下列情況時：

(1)本通用條款第24條提到的發包人不按時支付工程預付款;

(2)本通用條款第26.4款提到的發包人不按契約約定支付工程款，導致施工無法進行;

(3)本通用條款第33.3款提到的發包人無正當理由不支付工程竣工結算價款;

(4)發包人不履行契約義務或不按契約約定履行義務的其他情況。

發包人承擔違約責任，賠償因其違約給承包人造成的經濟損失，順延延誤的工期。雙方在專用條款內約定發包人賠償承包人損失的計算方法或者發包人應當支付違約金的數額或計算方法。

35.2承包人違約。當發生下列情況時：

(1)本通用條款第14.2款提到的因承包人原因不能按照協定書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工;

(2)本通用條款第15.1款提到的因承包人原因工程質量達不到協定書約定的質量標準;

(3) 承包人不履行契約義務或不按契約約定履行義務的其他情況。

承包人承擔違約責任，賠償因其違約約發包人造成的損失。雙方在專用條款內約定承包人賠償發包人損失的計算方法或者承包人應當支付違約金的數額可計算方法。

35.3一方違約後，另一方要求違給方繼續履行契約時，違約方承擔上述違約責任後仍應繼續履行契約。

36、索賠

36.1當一方向另一方提出索賠時，要有正當索賠理由，且有索賠事件發生時的有效證據。

36.2發包人未能按契約約定履行自己的各項義務或發生錯誤以及應由發包人承擔責任的其他情況，造成工期延誤和(或)承包人不能及時得到契約價款及承包人的其他經濟損失，承包人可按下列程式以書面形式向發包人索賠：

(1)索賠事件發生後28天內，向工程師發出索賠意向通知;

(2)發出索賠意向通知後28天內，向工程師提出延長工期和(或)補償經濟損失的索賠報告及有關資料;

(3)工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料後，於28天內給予答覆，或要求承包人進一步補充索賠理由和證據;

(4)工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料後28天內未予答覆或未對承包人作進一步要求，視為該項索賠已經認可;

(5)當該索賠事件持續進行時，承包人應當階段性向工程師發出索賠意向，在索賠事件終了後28天內，向工程師送交索賠的有關資料和最終索賠報告。索賠答覆程式與(3)、(4)規定相同。

36.3承包人未能按契約約定履行自己的各項義務或發生錯誤，給發包人造成經濟損失，發包人可按36.2款確定的時限向承包人提出索賠。

37、爭議

37.1契約爭議的解決方式：

本契約在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成的，按下列第_____________種方式解決：

1、提交__________________________ 仲裁委員會仲裁;

2、依法向人民法院起訴。

37.2發生爭議後，除非出現下列情況的，雙方都應繼續履行契約，保持施工連續，保護好已完工程：

(1)單方違約導致契約確已無法履行，雙方協定停止施工;

(2)調解要求停止施工，且為雙方接受;

(3)仲裁機構要求停止施工;

(4)法院要求停止施工。

十一、其他

38、工程分包

38.1承包人按專用條款的約定分包所承包的部分工程，並與分包單位簽訂分包契約。非經發包人同意，承包人不得將承包工程的任何部分分包。

38.2承包人不得將其承包的全部工程轉包給他人，也不得將其承包的全部工程肢解以後以分包的名義分別轉包給他人。

38.3工程分包不能解除承包人任何責任與義務。承包人應在分包場地派駐相應管理人員，保證本契約的履行。分包單位的任何違約行為或疏忽導致工程損害或給發包人造成其他損失，承包人承擔連帶責任。

38.4分包工程價款由承包人與分包單位結算。發包人未經承包人同意不得以任何形式向分包單位支付各種工程款項。

39、不可抗力

39.1不可抗力包括因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發包人承包人責任造成的爆炸、火災，以及專用條款約定的風雨、雪、洪、震等自然災害。

39.2不可抗力事件發生後，承包人應立即通知工程師，產大力所能及的條件下迅速採取措施，盡力減少損失，發包人應協助承包人採取措施。不可抗力事件結束後48小時內承包人向工程師通報受害情況和損失情況，及預計清理和修復的費用。 不可抗事件持續發生，承包人應每隔7天向工程師報告一次受害情況。不可抗力事件結束後14天內，承包人向工程師提交清理和修復費用的正式報告及有關資料。

39.3因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔：

(1)工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失以及運至施工場地用於施工的材料和待安裝的設備的損害，由發包人承擔;

(2)發包人承包人人員傷亡由其所在單位負責，並承擔相應費用;

(3)承包人機械設備損壞及停工損失，由承包人承擔;

(4)停工期間，承包人應工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛人員的費用由發包人承擔;

(5)工程所需清理、修復費用，由發包人承擔;

(6)延誤的工期相應順延。

39.4因契約一方遲延履行契約後發生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。

40、保險

40.1工程開工前，發包人為建設工程和施工場內的自有人員及第三人人員生命財產辦理保險，支付保險費用。

40.2運至施工場地內用於工程的材料和待安裝設備，由發包人辦理保險，並支付保險費用。

40.3發包人可以將有關保險事項委託承包人辦理，費用由發包人承擔。

40.4承包人必須為人事危險作業的職工辦理意外傷害保險，並為施工場地內自有人員生命財產和施工機械設備辦理保險，支付保險費用。

40.5保險事故發生時，發包人承包人有責任盡力採取必要的措施，防止或者減少損失。

40.6具體投保內容和相關責任，發包人承包人在專用條款中約定。

41、擔保

41.1發包人承包人為了全面履行契約，應互相提供以下擔保：

(1)發包人向承包人提供履約擔保，按契約約定支付工程價款及履行契約約定的其他義務。

(2)承包人向發包人提供履約擔保，按契約約定履行自己的各項義務。

41.2一方違約後，另一方可要求提供擔保的第三人承擔相應責任。

41.3提供擔保的內容、方式和相關責任，發包人承包人除在專用條款中約定外，被擔保方與擔保方還應簽訂擔保契約，作為本契約附屬檔案。

42、專利技術及特殊工藝

42.1發包人要求使用專利技術或特殊工藝，就負責辦理相應的申報手續，承擔申報、試驗、使用等費用;承包人提出使用專利技術或特殊工藝，應取得工程師認可，承包人負責辦理申報手續並承擔有關費用。

42.2擅自使用專利技術侵犯他人專利權的，責任者依法承擔相應責任。

43、文物和地下障礙物

43.1在施工中發現古墓、古建築遺址等文物及化石或其他有考古、地質研究等價值的物品時，承包人應立即保護好現場並於4小時內以書面形式通知工程師， 工程師應於收到書面通知後24小時內報告當地文物管理部門，發包人承包人按文物管理部門的要求採取妥善保護措施。發包人承擔由此發生的費用，順延延誤的工期。

如發現後隱瞞不報，致使文物遭受破壞，責任者依法承擔相應責任。

43.2施工中了現影響施工的地下障礙物時，承包人應於8小時內以書面形式通知工程師， 同時提出處置方案，工程師收到處置方案後24小時內予以認可或提出修正方案。發包人承擔由此發生的費用，順延延誤的工期。

所發現的地下障礙物有歸屬單位時，發包人應報請有關部門協同處置。

44、契約解除

44.1發包人承包人協商一致，可以解除契約。

44.2發生本通用條款第26.4款情況，停止施工超過56天，發包人仍不支付工程款(進度款)，承包人有權解除契約。

44.3發生本通用條款第38.2款禁止的情況，承包人將其承包的全部工程轉包給他人或者肢解以後以分包的名義分別轉包給他人，發包人有權解除契約。

44.4有下列情形之一的，發包人承包人可以解除契約：

(1)因不可抗力致使契約無法履行;

(2)因一方違約(包括因發包人原因造成工程停建或緩建)致使契約無法履行。

44.5一方依據44.2、44.3、44.4款約定要求解除契約的，應以書面形式向對方發出解除契約的通知，並在發出通知前7天告知對方， 通知到達對方時契約解除。對解除契約有爭議的，按本通用條款第37條關於爭議的約定處理。

44.6契約解除後，承包人應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按發包人要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。發包人應為承包人撤出提供必要條件，支付以上所發生的費用，並按契約約定支付已完工程價款。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨或解除訂貨契約，不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨契約發生的費用，由發包人承擔，因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。除此之外，有過錯的一方應當賠償因契約解除給對方造成的損失。

44.7契約解除後，不影響雙方在契約中約定的結算和清理條款的效力。

45、契約生效與終止

45.1雙方在協定書中約定契約生效方式。

45.2除本通用條款第34條外，發包人承包人履行契約全部義務，竣工結算價款支付完畢，承包人向發包人交付竣工工程後，本契約即告終止。

45.3契約的權利義務終止後，發包人承包人應當遵循誠實信用原則，履行通知、協助、保密等義務。

46、契約份數

46.1本契約正本兩份，具有同等效力，由發包人承包人分別保存一份。

46.2本契約副本份數，由雙方根據需要在專用條款內約定。

47、補充條款

雙方根據有關法律、行政法規規定，結合工程實際，

_____________經協商一致後，可對本通用條款內容具體化、補充或修改，在專用條款內約定。第三部分_____________專用條款

建設工程施工合作協定書 篇13

甲方：

乙方：

本履約保證金由契約雙方於年月日在訂立。為了明確雙方權利、義務，依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規規定，甲、乙雙方經平等協商一致，訂立本契約。

第一條鑒於甲方與乙方於簽署了施工契約，乙方在對建設工程施工契約條款已做明確了解的情況下，為保證其在建設工程施工契約中承諾的履約義務得到切實履行，願意按本契約約定向甲方提供履約保證金。

第二條保證範圍為乙方未按建設工程施工契約約定履行義務，包括但不限於因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、安全生產、工程質量達不到標準時以及因違反甲乙雙方簽訂的《民法典》的相關約定應向甲方支付的違約金或賠償的損失。

第三條保證金額

乙方應當按照中標契約總金額的%，金額：大寫人民幣元(￥)作為履約保證金交付給甲方，此筆履約保證金由乙方通過支付到甲方，此款項不計利息或資金占用費。

第四條保證方式為履約保證金可無條件並不可撤銷地等額抵銷乙方因違反甲乙雙方簽訂的《民法典》的相關約定應向甲方支付的違約金或損失賠償金額。

第五條保證期間自甲乙雙方簽訂契約生效之日起至建設工程竣工驗收合格後日內。保證期後甲方根據乙方的契約履行情況，按照合

同相關約定退還保證金給乙方。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

法定代表人或授權代理人(簽字)：法定代表人或授權代理人(簽字)：

時間：

建設工程施工合作協定書 篇14

甲方:(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

為推行項目法施工，強化項目管理，增強企業集團優勢。通過招投(議\邀)標程式，經甲乙雙方友好協商，本著互幫互利、共同發展的原則，甲方將與乙方設立塘廈新亞洲工程部，為了新亞洲工業城三舊改造項目順利承包及東莞、佛山等地乙方協定標工程的掛靠，雙方達成如下協定：

第一條工程名稱及工程地點：

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、契約造價：

第二條承包指標：

1、工期指標：工期以甲方與業主簽訂的契約工期為準。

2、質量指標：質量以甲方與業主簽訂的契約質量為準。

3、管理費用：按工程結算總價為基數，上繳給甲方1%(不含上繳地方政府及有關部門的各種規費和稅金)。

4、安全指標：本工程施工期間不得出現死亡事故，重傷頻率控制在0.5‰以內。

5、文明施工指標：本工程施工期間乙方應嚴格按公司和當地政府的有關規定執行。貫徹CI標準，爭創文明工地。

第三條費用交納辦法：甲方按規定在收取業主工程款的同時每次收取業主付款的1%(其中暫扣稅金(按國家稅率定%、履約保證金(按業主要求定%)(該保證金在工程竣工結算完成，無拖欠分包工程款、材料款、單位員工和農民工工資等債務，工程資料、結算資料等相關資料完整上報公司並收到質保金後隨質保金退還。)、

第四條雙方的責任：

一、甲方的責任：

1、負責與業主簽訂施工契約及補充協定、並組織指揮乙方實施契約。

2、審核乙方編制的施工方案和預結算。

3、組織對施工進度，工程質量和安全生產的監督檢查。

4、負責工程款的收取、管理並監督項目對資金的使用。

5、負責該項目工程成本和財務開支的審計。業主的工程款項到達賬戶後必須在三個工作日內按計畫支付給乙方，不得以任何理由扣留。

6、甲方指派相關人員負責項目的安全、東莞新亞洲工程部章印的管理及工程款項、工程進度、工人工資的發放情況，工資由乙方承擔，工資從開工起計算，竣工後終止每月3000元∕月

7、報建項目經理的指模採集費用由甲方負責支付，但工地檢查需要項目經理到場或工程例會需到場時，費用由乙方承擔(屬工程施工時的差旅費+出場費不超過1000元∕次)

二、乙方的責任：

1、負責實施並確保契約條款的順利執行。並按規定及時填報年、季、月工程進度計畫和財務報表。

2、嚴格按國家頒發的現行施工規範、質量檢驗評定標準以及施工圖和技術要求進行施工，並對工程進度、施工質量、安全生產負責。

3、負責辦理與業主的施工現場簽證及有關索賠基礎資料，編制施工方案和施工圖預算，在甲方的組織管理下辦理工程結算和竣工驗收資料等。

4、乙方可要求甲方印製統一規格的名片以便於與業主溝通、交流，但不得私刻項目部章印和公司章印，一旦發現，罰款伍萬元∕次，並保留訴諸法律的權利。

5、服從甲方管理和領導，執行契約的其他條款。

第五條獎罰

1、工期按要求如期完成或提前完成，如工期拖延，業主對拖延工期的罰款由乙方全部承擔，另加罰總造價的萬分之一。

2、無重大安全事故發生，如發生重大安全事故，除政府和上級有關部門的罰款由乙方自理外，再罰總造價的萬分之五。

3、質量無重大事故，合格率100%，工程質量達到甲方與業主簽訂的質量要求;如有不合格項目，出現重大質量事故影響單位名譽，乙方除負責因返工造成的一切經濟損失外，另罰總造價的萬分之一。

4、在工程質量、施工安全發生重大事故、工程嚴重拖延、工程成本發生虧損、保修期間造成的損失應由乙方承擔，並追究主要負責人的行政和經濟責任。

第六條其他：

1、本責任書自簽字之日起生效，工程保修期滿結清尾款後失效。

2、本責任書一式兩份，由甲乙雙方簽字蓋章後分別保存，複印件分送各自有關部門。

3、本責任書中未盡事宜，在實施過程甲乙雙方協商解決。

甲方：　乙方：

代表：　代表：

年　月　日

建設工程施工合作協定書 篇15

甲方：

乙方：

按照《中華人民共和國民法典》和《建築安裝工程承包契約條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協定。

第1條　工程概況。

1.1　工程名稱：

工程地點：

工程內容：

承包範圍：

1.2　開工日期：

竣工日期：

總日曆日期：

1.3　質量等級：

1.4　契約價款：

第2條　契約檔案及解釋順序。

第3條　契約檔案使用的語言文字、標準和適用法律。

3.1　契約語言：

3.2　適用法律法規：

3.3　適用標準、規範：

第4條　圖紙。

4.1　圖紙提供日期

4.2　圖紙提供套數：

4.3　圖紙特殊保密要求和費用：

第5條　甲方駐工地代表。

5.1　甲方駐工地代表及委派人員名單：

5.2　實行社會監理的總監理工程師姓名及其被授權範圍(如果有)：

第6條　乙方駐工地代表

第7條　甲方工作。

7.1　施工場地具備開工條件和完成時間的要求：

7.2　水、電、電訊等施工管線進入施工場地的時間、地點和供應要求：

7.3　施工場地內主要交通幹道及其與公共道路的開通時間和起止地點：

7.4　工程地質和地下管網線路資料的提供時間：

7.5　辦理證件、批件的名稱和完成時間：

7.6　水準點與坐標控制點位置提供和交驗要求：

7.7　會審圖紙和設計交底的時間：

7.8　施工場地周圍建築物和地下管線的保護要求：

第8條　乙方工作。

8.1　施工圖和配套設計名稱、完成時間及要求：

8.2　提供計畫、報表的名稱、時間和份數：

8.3　施工防護工作的要求：

8.4　向甲方代表提供辦公和生活設施的要求：

8.5　對施工現場交通和噪音的要求：

8.6　成品保護的要求：

8.7　施工場地周圍建築物和地下管線的保護要求：

8.8　施工場地整潔衛生的要求：

第9條　進度計畫。

9.1　乙方提供施工組織設計(或施工方案)和進度計畫的時間：

9.2　甲方代表批准的時間。

第10條　延期開工。

第11條　暫停施工。

第12條　工期延誤。

第13條　工期提前。

第14條　檢查和返工。

第15條　工程質量等級。

15.1　工程質量等級要求的經濟支出：

15.2　質量評定仲裁部門名稱：

第16條　隱蔽工程、中間驗收。

16.1　中間驗收部位和時間：

第17條　試車。

第18條　驗收和重新檢驗。

第19條　契約價款及調整。

19.1　調整的條件：

19.2　調整的方式：

第20條　工程預付款。

20.1　預付工程款總金額：

20.2　預付時間和比例：

20.3　扣回時間和比例：

20.4　甲方不按時付款應承擔的違約責任：

第21條　工程量的核實確認。

21.1　乙方提交工程量報告的時間和要求：

第22條　工程款支付。

22.1　工程款支付方式：

22.2　工程款支付金額和時間：

22.3　甲方違約的責任：

第23條　甲方供應材料設備。

23.1　甲方供應材料、設備的要求(附清單)：

第24條　乙方採購材料設備。

第25條　設計變更。

第26條　確定變更價款。

第27條　竣工驗收。

27.1　乙方提交竣工資料和驗收報告的時間：

27.2　乙方提交竣工圖的時間和份數：

第28條　竣工結算。

28.1　結算方式：

28.2　乙方提交結算報告的時間：

28.3　甲方批准結算報告的時間：

28.4　甲方將撥款通知送達經辦時間：

28.5　甲方違約的責任：

第29條　保修。

29.1　保修內容、範圍：

29.2　保修期限：

29.3　保修金額和支付方法：

29.4　保修金利率：

第30條　爭議。

30.1　爭議的解決程式：

30.2　爭議解決方式：

第31條　違約。

31.1　違約的處理：

31.2　違約金的數額：

31.3　損失的計算方法：

31.4　甲方不按時付款的利息率：

第32條　索賠。

第33條　安全施工。

第34條　專利技術、特殊工藝和合理化建議。

第35條　地下障礙和文物。

第36條　工程分包。

36.1　分包單位和分包工程內容：

36.2　分包工程價款的結算辦法：

第37條　不可抗力。

37.1　不可抗力的自然災害認定標準：

第38條　保險。

第39條　工程停建或緩建。

第40條　契約生效與終止。

40.1　契約生效日期：

第41條　契約份數：

41.1　契約副本份數：

41.2　契約副本的分送責任：

41.3　契約書制定費用：

契約訂立時間：　 年 月　 　日

發包方(章)：　 　 　承包方(章)：

地址： 　 地址：

法定代表人：　 　 　 法定代表人：

委託代理人: 　 　 委託代理人:

電話： 　 電話：

帳號： 帳號：

鑒(公)證意見：

經辦人：

鑒(公)證機關(章)

年 月　 　日

建設工程施工合作協定書 篇16

發包人(全稱)：

承包人(全稱)：

依照《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本契約。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程內容：

群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附屬檔案1)

工程立項批准文號：

資金來源：

二、工程承包範圍

承包範圍：

三、契約工期：

開工日期：

竣工日期：

契約工期總日曆天數　天

四、質量標準

工程質量標準：

五、契約價款

金額(大寫)：元(人民幣)

￥：元

六、組成契約的檔案

組成本契約的檔案包括：

1、本契約協定書

2、中標通知書

3、投標書及其附屬檔案

4、本契約專用條款

5、本契約通用條款

6、標準、規範及有關技術檔案

7、圖紙

8、工程量清單

9、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。

七、本協定書中有關詞語含義本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。

十、契約生效

契約訂立時間：年月日

契約訂立地點：

本契約雙方約定後生效。

發包人：(公章)承包人：(公章)

住所：住所：

法定代表人：　法定代表人：

委託代表人：　委託代表人：

電話：電話：

傳真：傳真：

開戶銀行：開戶銀行：

賬號：賬號：

郵政編碼：郵政編碼：

第三部分專用條款

一、詞語定義及契約檔案

2、契約檔案及解釋順序

契約檔案組成及解釋順序：

3、語言文字和適用法律、標準及規範

3.1本契約除使用漢語外，還使用語言文字。

3.2適用法律和法規

需要明示的法律、行政法規:

3.3適用標準、規範

適用標準、規範的名稱：

發包人提供標準、規範的時間：

國內沒有相應標準、規範時的約定：

4、圖紙

4.1發包人向承包人提供圖紙日期和套數：

發包人對圖紙的保密要求：

使用國外圖紙的要求及費用承擔：

二、雙方一般權利和義務

5、工程師

5.1監理單位委派的工程師

姓名：職務：

發包人委託的職權：

需要取得發包人批准才能行使的職權：

5.2發包人派駐的工程師

姓名：職務：

職權：

5.3不實行監理的，工程師的職權：

7、項目經理

姓名：　職務：

8、發包人工作

8.1發包人應按約定的時間和要求完成以下工作：

(1)施工場地具備施工條件的要求及完成的時間：

(2)將施工所需的水、電、電訊線路接至施工場地的時間、地點和供應要求：

(3)施工場地與公共道路的通道開通時間和要求：

(4)工程地質和地下管線資料的提供時間：

(5)由發包人辦理的施工所需證件、批件的名稱和完成時間：

(6)水準點與座標控制點交驗要求：

(7)圖紙會審和設計交底時間：

(8)協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建築物、構築物(含文物保護建築)、古樹名木的保護工作：

(9)雙方約定發包人應做的其他工作：

8.2發包人委託承包人辦理的工作：

9、承包人工作

9.1承包人應按約定時間和要求，完成以下工作：

(1)需由設計資質等級和業務範圍允許的承包人完成的設計檔案提交時間：

(2)應提供計畫、報表的名稱及完成時間：

(3)承擔施工安全保衛工作及非夜間施工照明的責任和要求：

(4)向發包人提供的辦公和生活房屋及設施的要求：

(5)需承包人辦理的有關施工場地交通、環衛和施工噪音管理等手續：

(6)已完工程成品保護的特殊要求及費用承擔：

(7)施工場地周圍地下管線和鄰近建築物、構築物(含文物保護建築)、古樹名木的保護要求及費用承擔：

(8)施工場清潔衛生的要求：

(9)雙方約定承包人應做的其他工作：

三、施工組織設計和工期

10、進度計畫

10.1承包人提供施工組織設計(施工方案)和進度計畫的時間：

工程師確認的時間：

10.2群體工程中有關進度計畫的要求：

13、工期延誤

13.1雙方約定工期順延的其他情況：

四、質量與驗收

17、隱蔽工程和中間驗收

17.1雙方約定中間驗收部位：

19、工程試車

19.5試車費用的承擔：

五、安全施工

六、契約價款與支付

23、契約價款及調整

23.2本契約價款採用方式確定。

(1)採用固定價格契約，契約價款中包括的風險範圍:

風險費用的計算方法：

風險範圍以外契約價款調整方法：

(2)採用可調價格契約，契約價款調整方法：

(3)採用成本加酬金契約，有關成本和酬金的約定：

23.3雙方約定契約價款的其他調整因素：

24、工程預付款

發包人向承包人預付工程款的時間和金額或占契約價款總額的比例：

扣回工程款的時間、比例：

25、工程量確認

25.1承包人向工程師提交已完工程量報告的時間：

26、工程款(進度款)支付

雙方約定的工程款(進度款)支付的方式和時間：

七、材料設備供應

27、發包人供應材料設備

27.4發包人供應的材料設備與一覽表不符時，雙方約定發包人承擔責任如下：

(1)材料設備單價與一覽表不符：

(2)材料設備的品種、規格、型號、質量等級與一覽表不符：

(3)承包人可代為調劑串換的材料：

(4)到貨地點與一覽表不符：

(5)供應數量與一覽表不符：

(6)到貨時間與一覽表不符：

27.6發包人供應材料設備的結算方法：

28、承包人採購材料設備

28.1承包人採購材料設備的約定：

八、工程變更

九、竣工驗收與結算

32、竣工驗收

32.1承包人提供竣工圖的約定：

32.6中間交工工程的範圍和竣工時間：

十、違約、索賠和爭議

35、違約

35.1本契約中關於發包人違約的具體責任如下：

本契約通用條款第24條約定發包人違約應承擔的違約責任：

本契約通用條款第26.4款約定發包人違約應承擔的違約責任：

本契約通用條款第33.3款約定發包人違約應承擔的違約責任：

雙方約定的發包人其他違約責任：

35.2本契約中關於承包人違約的具體責任如下：

本契約通用條款第14.2款約定承包人違約承擔的違約責任：

本契約通用條款第15.1款約定承包人違約應承擔的違約責任：

雙方約定的承包人其他違約責任：

37、爭議

37.1本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協調解決，協商不成的按下列第種方式解決：

(一)提交仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

十一、其他

38、工程分包

38.1本工程發包人同意承包人分包的工程：

分包施工單位為：

39、不可抗力

39.1雙方關於不可抗力的約定：

40、保險

40.6本工程雙方約定投保內容如下：

(1)發包人內容：

發包人委託承包人辦理的保險事項：

(2)承包人投保內容：

41、擔保

41.3本工程雙方約定擔保事項如下：

(1)發包人向承包人提供履約擔保，擔保方式為：

擔保契約作為本契約附屬檔案。

(2)承包人向發包人提供履約擔保，擔保方式為：

擔保契約作為本契約附屬檔案。

(3)雙方約定的其他擔保事項：

46、契約份數

46.1雙方約定契約副本份數：

47、補充條款

附屬檔案1：

承包人承攬工程項目一覽表

單位工程名稱

建設規模

建築面積(平方米)

結構

層數

跨度(米)

設備安裝內容

工程造價(元)

開工日期

竣工日期

附屬檔案2：

發包人供應材料設備一覽表

序號

材料設備品種

規格型號

單位

數量

單價

質量標準

供應時間

送達低點

備註

附屬檔案3：

房屋建築工程質量保修書

(示範文本)

發包人(全稱)：

承包人(全稱)：

發包人、承包人根據《中華人民共和國建築法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建築工程質量保修方法》，經協商一致，對

(工程全稱)簽定工程質量保修書。

一、工程質量保修範圍和內容

承包人在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔本工程質量保修責任。

質量保修範圍包括地基基礎工程、主體構工程，屋面防水工程、又防水要求的衛生間、房屋和外牆的防滲漏，供熱與共冷系統，電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，以及雙方約定的其他項目。

具體保修的內容，雙方約定如下：

二、質量保修期

雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規定，約定本工程的質量保修期如下：

1、地基基礎工程和主體結構工程為設計檔案規定的該工程合理使用年限;

2、屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外牆的防滲漏為年;

3、裝修工程為年;

4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為年;

5、供熱與供冷系統為個採暖期、供冷期;

6、住宅小區內的給排水設施、道路等配套工程為年;

7、其他項目保修期限約定如下：

質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。

三、質量保修責任

1、屬於保修範圍、內容的項目，承包人應當愛接到保修通知之日起7天內派人保修。

承包人不在約定期限內派人保修的，發包人可以委託他人修理。

2、發生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知後，應當立即到達事故現場搶修。

3、對於涉及結構安全的質量問題，就當按照《房屋建築工程質量保修辦法》的規定，立即向當地建設行政管理部門報告，採取安全防範措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案，承包人實施保修。

4、質量保修完成後，由發包人組織驗收。

四、保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。

五、其他

雙方約定的其他工程質量保修事項：

本工程質量保修書，由施工契約發包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署，作為施工契約附屬檔案，其有效期限至保修期滿。

發包人(公章)：承包人(公章)：

法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：

年月日年月日

建設工程施工合作協定書 篇17

甲方：____________

乙方：____________

按照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其有關法律、行政法規的規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，現就本建設工程具體施工事項，為明確雙方的權利和義務，經友好協商一致，達成如下契約條款：

一、工程概況

工程名稱：____________

工程地址：____________

承包範圍和內容：____________________________________________________________

二、契約價款：

金額(大寫)：____________

三、雙方一般權利和義務

甲方責任：

.負責協調各施工單位之間的關係和現場施工監督。

.做好施工現場三通一平，保證做好供電、供水。

.甲方應按時支付工程進度款，按契約簽訂之日如有拖延則每天支付應付貨款違約金。

2.乙方責任：

.嚴格按圖施工，工程質量符合設計要求，甲、乙雙方驗收，確保工程質量.

.做好現場文明施工、安全生產。

.組織施工管理人員和材料、施工機械進場。

.在施工過程中，乙方原因造成的事故由乙方負責。

.服從甲方統一安排指揮。

.由乙方原因造成工期拖延每天支付應付貨款違約金。

四、契約工期

本契約工期總日曆天數天。以契約簽訂之日起開始計算。

2.如遇以下情況，工期相應順延：

.甲方要求更改已確認的設計方案影響工程進度;

.一周內非乙方原因停電、停水8小時以上，影響正常施工;

.甲方原因影響下一道工序施工;

.未按契約規定支付工程款而影響施工工期;

.不可抗力的因素如惡劣天氣(暴雨、高溫、地震、颱風)無法施工及政府行政行為而延誤工期;

.甲方代表同意工期順延的其它情況。

五、工程質量

乙方必須嚴格按照施工方案圖施工，接受監理方及甲方代表監督。

2.乙方在施工中若發生質量問題，就及時報告甲方代表，協同解決。

六、工程款的支付和結算

本契約簽訂生效後，甲方支付乙方契約價款：計人民幣作為預付款;鋼構材料進場付契約款計人民幣：;彩板進場付契約款計人民幣，餘款計人民幣在工程竣工驗收合格後七天內付清。餘款作為工程保質金，待保質期滿後三日內付清。

七、施工與設計變更

1.經甲方確認的設計圖紙和有關資料，作為施工的有效依據，甲、乙雙方均不得擅自修改。

2.甲方需要變更設計的，必須作出設計修改通知書，乙方方可實施並組織施工，因為設計變更而造成的工期變更或者增加工程造價，必須另行協商。

八、糾紛解決辦法

任何一方違反本契約規定，雙方協商解決，如協商不成時，可通過當地仲裁機關或人民法院訴訟途徑解決。

九、附則

本契約雙方簽字確認後即生效，工程竣工驗收符合要求，付清工程款後終止，保修責任仍然保留。本契約一式二份，甲乙雙方各執一份。

2.契約履行過程中，雙方確認的資料、圖紙、通知、簽證單、聯繫單、會議紀要等均作為契約附屬檔案，具有與契約同等的約束力。

甲方(蓋章)____________乙方(蓋章)____________

負責人(簽字)____________負責人(簽字)____________

傳真：____________傳真：____________

手機：____________手機：____________

日期：____________日期：____________

建設工程施工合作協定書 篇18

第一章　詞語涵義及契約檔案

第一條　詞語涵義

《電力建設工程施工契約》文本，由《電力建設工程施工契約條件》(以下簡稱《契約條件》)和《電力建設工程施工契約協定條款》(以下簡稱《協定條款》)，組成，其用詞用語除《協定條款》另有約定外，應具有本條所賦予的涵義：

一、發包方(簡稱甲方)：《協定條款》約定的具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。

二、甲方駐工地代表(簡稱甲方代表)：甲方在《協定條款》中指定的代表。

三、承包方(簡稱乙方)：《協定條款》約定的、具有《電力施工企業資質管理辦法》規定的工程承包主體資格並被發包方接受的當事人。

四、乙方駐工地代表(簡稱乙方代表)：乙方在《協定條款》中指定的代表人。

五、社會監理：受甲方委託、具備《電力工程建設監理單位資質管理辦法》規定資格的工程監理單位或人員對工程進行的監理。

六、總監理工程師：工程監理單位委派的監理總負責人。

七、設計單位：甲方委託的具備《電力工程勘察設計單位資質管理辦法》規定的相應資質等級的設計單位。

八、工程造價管理部門：國務院各有關部門、各級建設行政主管部門或如上部門授權的建設工程造價管理機構。

九、工程質量監督部門：電力工業部、電業管理局、省(直轄市、自治區)電力局或其根據《電力基本建設工程質量監督暫行規定》設定的電力建設工程質量監督機構。

十、工程：《協定條款》約定具體內容的電力建設永久工程。

十一、契約價款：以現行的定額、材料預算價和相應的取費標準為指導價格，通過招標投標或甲乙雙方協商確定，用以支付乙方履約完成工程施工內容的價款總額。

十二、經濟支出：在施工中發出，經甲方確認後以增加預算形式支付的契約價

款。

十三、費用：甲方在契約價款之外直接支付的開支或乙方應負擔的開支。

十四、工期：甲方雙方參照電力建設工程項目工期定額等規定，在《協定條款》中約定的契約工期。

十五、開工日期：《協定條款》約定的工程開工日期。

十六、竣工日期：《協定條款》約定的工程竣工日期。

十七、圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批准，乙方用以施工的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。

十八、施工現場：經甲方同意、“施工組織設計”或“施工方案”所確定的用以施工的場地。

十九、書面形式：根據契約發生的手寫、打字、複印、印刷的各種通知、任命、委託、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經過確認的電報、電傳等。

二十、不可抗力：因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責任造成的爆炸、火災，以及《協定條款》約定等級以上的風、雨、雪、震等對工程及履約造成損害的自然災害。

二十一、賠償金：責任方彌補對方直接損失和間接損失的費用，包括停工、窩工、返工、人員和機械設備調遷、材料和構配件積壓、倒運的人工費、機械費、管理費等實際費用，以及從這些費用應付之日起所應計取的利息等可得利益的損失。

二十二、質量缺陷：工程不符合國家或行業現行的有關技術標準、設計檔案及契約對質量的要求。

二十三、協定條款：結合具體工程，甲乙雙方協商後依法簽訂的書面協定。

第二條　契約檔案及解釋順序

一、契約檔案應能互相解釋，互為說明。除契約另有約定外，其組成和解釋順序如下：

1.《協定條款》;

2.《契約條件》;

3.洽商、變更等明確雙方契約權利義務的紀要、協定等文書;

4.招標承包工程的中標通知書、投標書和招標檔案;

5.工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙;

6.標準、規範和其它有關技術資料、技術要求;

7.構成契約一部分的其它檔案。

二、當契約檔案出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決(實行社會監理的，可先由總監理工程師作出解釋);雙方意見仍不能一致的，按第30條約定的辦法解決。

第三條　契約檔案使用的語言文字、標準和適用法律

一、契約檔案使用漢語國語書寫，雙方可根據需要商定使用少數民族語言譯本，對契約檔案的解釋、說明則使用漢語國語。

二、適用契約檔案的法律是國家的法律、法規，以及電力工業部規章和約定的其它行業規章、工程所在地地方法規。

三、施工應當使用國家標準、規範和電力行業標準、規範。國家、電力行業沒有相應的標準、規範時，可約定使用其它行業的或工程所在地地方的標準、規範。甲方應按《協定條款》約定的時間和份數向乙方提供約定的標準、規範。

四、國內沒有相應的標準、規範時，乙方按《協定條款》約定的時間和要求提出施工工藝，經甲方代表批准後執行;甲方要求使用國外標準、規範，應報請電力行業主管部門批准並負責按約定提供中文譯本。

五、購買、翻譯和制定標準、規範及提出施工工藝的費用，均由甲方承擔。

第四條　圖紙

一、甲方在開工日期之前按《協定條款》約定的日期和份數(包括竣工圖和現場存放的份數)，向乙方提供完整的施工圖紙，並保證圖紙準確且具有滿足施工要求的設計深度，乙方按《協定條款》要求做好圖紙保密工作。

二、甲方不能按第四條第一款約定提供全套圖紙，將不能提供的圖紙名稱、提供期限列入本條款，並保證滿足實施“施工綜合進度計畫”的需要。

三、甲方對圖紙有特殊保密要求的，乙方採取相應的措施保密，由甲方承擔費

用。

四、乙方要求增加圖紙份數，甲方應按《協定條款》約定的時間予以複製、交付，費用由乙方承擔。

五、乙方未如約收到甲方提供的圖紙，應在5天內將所需圖紙或指示的內容、理由、時間及遲誤後果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知後2天內未答覆，按第七條第二款約定處理。

六、乙方發現甲方提供的圖紙不完整、不準確或設計深度不能滿足施工要求。應及時通知甲方代表，酌情按第四條第五款或第二十五條第一款約定處理。乙方對於甲方提供的圖紙有如上缺陷未發現，甲方仍應按第七條第二款或第二十五條第四款約定承擔責任，並給付因此造成的修補、拆除、改建、重建等費用。

第二章　雙方一般責任

第五條　甲方代表

一、甲方任命駐施工現場的代表按照以下要求行使契約約定的權利，履行契約約定的職責：

1.甲方代表可委派有關具體管理人員承擔其部分權利和職責，並可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前3天通知乙方。

2.甲方代表的指令、通知、意見、批准、答覆等均由其本人簽字後，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時，甲方代表可發出口頭指令，並在24小時內給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應予執行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應於甲方代表發出口頭指令後48小時內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求後2天內不予答覆，即視為其確認乙方要求。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令後24小時內提出書面申告，甲方代表在乙方申告後24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因指令錯誤所發生的費用和給乙方造成的損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。

3.甲方代表按契約約定及時向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批覆等，並如約履行約其它約定的義務，否則乙方在約定時間後24小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的後果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知後48小時內仍未予以答覆，即視為其確認、同意、批准，應由甲方承擔由此發生的支出，順延因此延誤的工期，賠償因此造成的乙方損失。

二、實行社會監理的工程，甲方應將總監理工程師行使權利、履行義務的範圍通知乙方。總監理工程師按約定在委託授權範圍內執行職務。

三、甲方代表和總監理工程師易人，甲方應提前7天通知乙方。後任繼續承擔前任應負的責任(契約檔案約定的義務及其職權內的承諾)。

第六條　乙方代表

一、乙方任命駐施工現場的代表按照以下要求行使契約約定的權利，履行契約約定的職責：

1.乙方的要求、申請和通知等，以書面形式由乙方代表簽字後送交甲方代表，甲方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。

2.乙方代表按甲方代表同意的“施工組織設計”(或施工方案)、依據契約發出指令和要求組織施工，在情況緊急且無法與甲方代表聯繫的情況下，可採取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施，並在採取措施後24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的支出，相應順延工期;責任在乙方，由乙方承擔費用。

二、乙方代表易人，應提前7天通知甲方，後任繼續承擔前任應負的責任(契約檔案約定的義務及其職權內的承諾)。

第七條　甲方工作

一、甲方按照《建設工程施工現場管理規定》和《協定條款》約定的時間、要求，完成以下工作：

1.辦理土地徵用、租用、青苗和樹木賠償、房屋拆遷及清除地面、架空和地下障礙等工作，使施工場地具備施工條件，並在開工後繼續負責解決以上事項遺留問題。

2.將施工所需水、電、電訊線路從施工現場外部接至《協定條款》約定地點，並保證施工期間的需要。

3.開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及《協定條款》約定的施工現場內的主要交通幹道並予以保養，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。

4.向乙方提供施工場地的工程地質和地下管網線路資料，保證數據真實準確。

5.辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、占道及運輸、鐵路專用線的申報批准等手續，與有關方面締結工程交跨鐵路、公路、通訊線路需要的協定。

6.將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方，並進行現場交驗。

7.組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底，對於需要審定施工圖預算的應及時予以審定。

8.協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建築物、構築物的保護，並承擔有關費用。

9.按照契約及“施工綜合進度計畫”確定的時間為承包安裝工程的乙方提供施工現場，保證現場及建築物、構築物、結構、基礎等符合安裝施工的要求。

10.協調施工現場上的各施工企業相互交叉作業關係，及時處理有關問題。

二、甲方未按契約約定履行以上義務，則承擔由此導致的費用支出，賠償因此造成的乙方損失，延誤工期予以相應順延。

三、甲方將上述某項工作委託乙方完成，應承擔所發生的經濟支出並給付乙方相應的費用。

第八條　乙方工作

一、乙方按照《建設工程施工現場管理規定》和《協定條款》約定的範圍、時間、要求，完成以下工作：

1.在其設計資格證書允許的範圍內，按甲方代表的要求完成施工圖設計、與工程配套的設計或施工需要的細部設計，經甲方代表批准後使用。

2.按約定向甲方代表提供年、季、月工程進度計畫和工程用款計畫及有關統計報表。

3.按工程需要設定施工使用的照明、圍欄及警衛，並做好安全、防護設施的維修。乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔責任。

4.按《協定條款》約定的數量和要求，向甲方代表提供在施工現場辦公和生活的房屋及設施，發生的費用由甲方承擔。

5.採取有效措施實施地方政府和有關部門對施工現場交通和環境保護的管理規定。因技術、經濟條件限制，對環境的污染不能控制在規定範圍內的，應由甲方會同乙方事先報請當地政府有關部門批准。以上費用由甲方承擔，因乙方責任造成的罰款除外。

6.已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方委託代保管。由乙方按《協定條款》約定負責保護工作，保護不善發生損壞，乙方自費予以修復。要求乙方採取特殊措施保護的單位工程的部位和相應的經濟支出，在《協定條款》中約定。甲方提前使用或擅自動用後發生損壞或其它問題，由甲方承擔責任。

7.按契約的要求做好施工現場地下管線和鄰近建築物、構築物的保護工作。

8.保護施工現場清潔。交工前清理現場達到契約檔案的要求，承擔因違反有關規定造成的損失和罰款，契約簽訂後頒發的規定和非乙方原因造成的損失和罰款除外。

二、乙方未按契約約定履行上述義務。承擔由此造成的費用支出，賠償甲方因此遭受的經濟損失。

第三章　施工組織設計和工期

第九條　進度計畫

一、甲方在締結契約後3天內向乙方提供初步設計檔案、施工圖紙、施工組織設計大綱及“供應材料、設備計畫”、“提供土建工程計畫”等資料，乙方據以按電力建設工程施工技術管理的有關規定和《協定條款》的約定編制“施工組織設計”(或施工方案)、“施工綜合進度計畫”，在開工前如約提交甲方代表。甲方未如約提供其應提供的資料，按第七條第二款的約定處理。乙方未如約提交“施工組織設計”(或施工方案)和“施工綜合進度計畫”，按第八條第二款處理。

二、甲方代表對於乙方提交的“施工組織設計”(或施工方案)和“施工綜合進度計畫”同意與否，應在《協定條款》約定的期限內予以答覆，逾期未復，可視為已經同意。經甲方同意的“施工組織設計”和“施工綜合進度計畫”為契約檔案，應共同遵循。

三、乙方應按甲方同意的“施工組織設計”和“施工綜合進度計畫”組織施工，接受甲方代表的檢查、監督。工程實際進展與之不符時，乙方應按甲方代表的要求提出改進措施，提交甲方代表批准後執行。重大的施工技術措施，乙方應報請甲方代表審核批准後實施，由甲方承擔特殊施工技術措施費。

第十條　延期開工

一、乙方應按《協定條款》約定和“施工綜合進度計畫”確定的開工日期、開工條件開始施工，因故不能如期開工的，應在約定的開工日期5天之前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期開工要求後3天內作出答覆，逾期未答覆則視為已同意乙方的延期開工要求。

二、乙方延期開工未按第十條第一款約定徵得甲方代表同意，竣工日期不予順

延。

三、乙方由於甲方原因要求延期開工獲得甲方代表的同意，或甲方徵得乙方同意將開工日期推遲，由甲方承擔乙方因此付出的費用和損失，相應順延工期。

第十一條　暫停施工

一、甲方代表在確有必要時可要求乙方暫停施工，提出暫停要求後24小時內應對此提出處理意見。乙方按甲方代表的暫停要求停止施工，妥善保護已完工程，實施甲方代表的處理意見後向其提出復工要求，經批准後繼續施工。

二、甲方代表未在約定時間內提出處理意見，或在乙方提出復工要求後24小時內未予答覆，乙方可自行復工。乙方施工因此無法進行的，按第七條第二款約定處理。

三、暫停施工出於非乙方原因，由甲方承擔經濟支出，相應順延工期;停工責任在乙方，由乙方承擔發生的費用。

第十二條　工期延誤

一、對以下情況造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。

1.工程量變化或設計變更;

2.一周內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;

3.契約中約定的或甲方代表同意給予順延工期的其它情況。

二、乙方在以上情況發生後5天內，就延誤的內容和因此發生的費用向甲方代表提出報告，甲方代表在乙方提出報告3天內予以批准或提出修改意見，逾期未予答覆，即視為甲方代表對此報告予以批准。

第十三條　工期提前

一、施工中需要提前竣工，雙方協商一致後簽訂“提前竣工協定”，契約竣工日期何以提前。“提前竣工協定”應包括以下主要內容：

1.提前的時間;

2.乙方採取的趕工措施;

3.甲方為趕工提供的條件;

4.趕工措施的經濟支出和承擔;

5.提前竣工收益的分享。

二、乙方按“提前竣工協定”修訂施工進度計畫，提交甲方代表批准後執行。甲方代表在乙方提交施工進度修訂計畫後5天內給予批覆，逾期未批覆則視為其已批准。

第四章　質量與驗收

第十四條　檢查和返工

一、乙方按相應的電力建設施工及驗收技術規範、約定採用的標準、設計的要求和甲方代表依據契約發出指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，並按甲方代表及其委派人的要求進行返工、修改，承擔由自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起返工、修改的經濟支出，由甲方承擔，工期相應順延。

二、以上檢查合格後，又發現由乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔責任。

三、以上檢查檢驗應執行電力建設工程施工質量檢驗及評定標準等規定，在不影響正常施工的前提下進行，如影響正常施工，除非經檢查檢驗為質量不合格，因此發生的費用則由甲方承擔，相應順延工期。

第十五條　質量等級評定

一、工程質量應達到約定的工程施工質量檢驗及評定標準規定的合格條件。甲方要求部分或全部工程質量達到優良標準，應支付由此增加的經濟支出，對工期有影響的應給予相應順延。

二、工程達不到約定質量條件的部分，甲方代表一經發現，可要求乙方返工，乙方應按甲方代表要求的時間返工，直到符契約定條件。因乙方原因達不到約定條件，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工後仍不能達到約定條件，乙方承擔違約責任。

三、由於設計或材料、構件、配件、設備等非乙方原因使工程未達到約定質量條件，乙方予以返工、修改的經濟支出由甲方承擔，工期相應順延。乙方無力予以修改的，經甲方代表認可，該部分可不在評定質量等級之列。

四、雙方對工程質量有爭議，可按第30條約定處理。

第十六條　隱蔽工程和中間驗收

一、需要進行中間驗收的工程或部位，在《協定條款》中約定其名稱、驗收時間、要求及甲方應提供的便利條件。

二、工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到約定的中間驗收部位，乙方自檢合格後在隱蔽或中間驗收48小時前通知甲方代表驗收，並準備驗收記錄。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上籤字後，方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方在限定時間內修改後重新驗收。

三、工程質量符合規範要求，驗收24小時後，甲方代表不在驗收記錄上籤字，可視為甲方代表已經批准，乙方可進行隱蔽或繼續施工。

第十七條　分部試運

一、工程具備分部試運條件，應按電力建設工程啟動及竣工驗收規程等規定進行分部試運。除約定由設備製造、供貨單位自行調試的以外，分部試運由乙方負責，編制分部試運方案和措施，提交甲方代表批准後執行。甲方代表在乙方提交方案後7日內予以批准或提出修改意見，逾期未批覆即視為經甲方代表批准。

二、乙方在分部試運的48小時之前通知甲方代表參加，甲方代表不能按時參加分部試運可書面委託他人全權代表，非發生第37條約定的情況不得推遲。

三、分部試運的調整試驗記錄，由乙方及調試單位作出，甲方代表在記錄上籤字，作為質量驗收和整套啟動的依據。

四、由於乙方原因試運達不到驗收要求，甲方代表在試運後24小時內提出修改意見，由乙方按其意見修改後重新試運。

五、甲方代表未參加分部試運且未委託他人代理，或參加試運未在約定時間內提出修改意見、試運合格不簽字驗收，試運結束24小時後試運記錄自行生效，甲方應予承認，乙方可繼續施工並可據以辦理有關手續。

六、經分部試運合格的設備和系統，由於生產或試運需要繼續運轉，可交由甲方負責保管和運行維護。

七、分部試運費用除已包括在契約價款之內或《協定條款》另有約定的，均由甲方承擔。

八、由於設計、設備製造、操作不當等非乙方原因造成試運達不到驗收要求，由乙方或由乙方配合責任方拆除、修理、重新安裝，所發生的費用及重新購置材料、設備價款和運費等，均由甲方給付後與責任方結算，延誤的工期予以相應順延。

第十八條　驗收和重新檢驗

一、單項工程、單位工程、分項工程、分部工程具備驗收條件應如約予以驗收，由乙方在驗收48小時前提交“驗收通知”，通知甲方代表參加驗收。通知包括驗收的內容、時間、地點，附上乙方自檢記錄。

二、甲方代表不能按時參加驗收可書面委託他人代理，或在驗收24小時前向乙方提出延期要求，延期不得超過兩天。否則，乙方可自行組織驗收，甲方應承認其驗收記錄有效。

三、無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，並在檢查後重新進行覆蓋或修復。檢驗合格，甲方承擔由此發生的經濟支出，賠償乙方損失並相應順延工期。檢查不合格，乙方承擔發生的費用，工期也予順延。

第五章　契約價款與支付

第十九條　契約價款及調整

一、甲乙雙方在簽訂《協定條款》時交換各自開戶銀行出具的履約保函，保證依法履約付款，待保修期滿後退還。

二、契約價款在《協定條款》中予以約定，按《建設工程價款結算辦法》和《關於基本建設工程實行竣工結算的具體規定》結算付款，任何一方不得擅自改變，發生下列情況之一的可作調整。

1.甲方代表確認的工程量增加或經甲方代表批准、乙方代表同意的工程削減。

2.甲方代表確認的設計變更或工程洽商。

3.工程造價管理部門公布的價格調整。

4.契約約定的其它增減或調整。

三、契約價款或調整的範圍，在《協定條款》中約定。

四、乙方在第十九條第二款約定的情況發生後10天內，按第二十六條第一款約定或依據工程造價管理部門的價格調整檔案計算價款調整金額，並將調整的原因、金額以書面形式通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知後5天內予以批准並通知經辦銀行和乙方，或提出修改意見及理由，逾期未答覆則視為甲方代表予以批准，應據以結算付款。

第二十條　工程款預付

一、甲方按《協定條款》約定的時間和數額，向乙方預付工程款，開工後按約定的時間和比例逐次扣回。

二、甲方未按第二十條第一款付款，乙方在約定給付日期7天后向甲方代表提交“要求付款的通知”，甲方在乙方提交通知後仍未按要求給付，乙方可在提交通知後暫停止施工，按第七條第二款約定處理，並由甲方付給應付款從應付之日起的滯納金。

第二十一條　工程量的核實確認

一、乙方按《協定條款》約定的時間，向甲方代表提交“已完工程量報告”申請確認。甲方代表在乙方提交報告後3天內按設計圖紙對已完工程量進行核實確認(簡稱計量)，逾期未予以計量，即視為甲方代表對乙方報告中開列的工程量已經確認，亦作為工程款支付的依據。

二、甲方在進行計量24小時前通知乙方派人參加，乙方應為計量提供便利條件。甲方未按約定發出通知使乙方未能參加計量，甲方的自行計量無效。乙方無正當理由未參加計量，甲方自行計量的結果有效，即為工程價款支付的依據。

三、甲方代表對乙方超出圖紙要求增加的工程量和因其自身原因造成返工的工程量，不予計量。

第二十二條　工程款支付

一、乙方按照《協定條款》約定的時間、方式和甲方代表確認的工程量，依據構成契約價款相應項目的單位和取費標準，計算出已完工程的價款，編制“工程款結算帳單”提交甲方代表。甲方代表在乙方提交“工程款結算帳單”後5天內予以簽證，並通知經辦銀行付款。

二、甲方代表對乙方的結算帳單逾期未簽證，或經辦銀行由於甲方原因未付款，乙方可向甲方代表發出“要求付款的通知”，在發出通知5天后甲方仍未按要求給付，乙方可暫停施工，按第七條款約定處理，並由甲方償付工程款的利息，利息從其計量簽字第11天起按約定的利率計取。

第六章　材料設備供應

第二十三條　甲方供應材料設備

一、甲方按《協定條款》約定為乙方供應材料、設備，所供材料、設備的種類、規格、型號、數量、單位、質量等級和提供時間、地點應與清單相符，並向乙方提供材料、設備的質量合格證明。

二、甲方代表在提供材料、設備前按約定時間通知乙方驗收、領取，經驗收、領取後發生損壞丟失由乙方補修、賠償。

三、甲方供應的材料、設備與《協定條款》約定、契約檔案規定或清單不符，按以下情況分別處理：

1.材料、設備的單價不符，由甲方承擔所有價差。

2.材料、設備的種類、規格、質量等級不符，乙方可拒絕接收、保管，由甲方運出施工現場並重新採購。設備到貨時如不能開箱檢驗，可只驗收箱子數量，之後的開箱檢驗由甲乙雙方共同進行，出現缺件即由甲方負責補足，質量等級、規格等不符的則由甲方重新採購。

3.材料的種類、規格、型號等不符，乙方可代為調劑串換，甲方承擔相應的經濟支出。

4.設備有缺陷，甲方可委託乙方處理，由甲方給付因此發生的費用。

5.到貨地點不符，甲方負責倒運至指定地點。

6.供應數量不足，由甲方補齊;供應數量超額，由甲方將多餘部分運出施工現場。

7.供應時間提前，甲方負責保管或付款委託乙方保管。

四、乙方未如約檢驗、接收、領取材料、設備給甲方造成損失，按第八條第二款約定處理。

五、經乙方檢驗通過之後發現甲方所供材料、設備(包括備品、備件)有規格、質量等不符的，甲方仍應承擔重新採購及拆除、重建的經濟支出。

六、甲方未按《協定條款》約定、契約檔案規定和清單供應材料、設備，或供應時間遲誤，或出現第二十三條第三款、第二十三條第五款約定的情況，造成乙方施工延誤的，按第七條第二款約定處理。

第二十四條　乙方採購材料設備

一、乙方根據《協定條款》約定，按照設計和規範的要求採購工程需要的材料、設備或配製加工非標準設備，並提供產品質量合格證明。

二、甲方委託乙方卸運、保管材料、設備和配製加工非標準設備、代辦設備，在《協定條款》中約定雙方的權利、義務，或另訂協定，並支付一定數額的預付款。

三、在材料、設備到貨前，乙方按約定通知甲方代表驗收，甲方未按時到場驗收，可視為其已驗收，乙方自行驗收生效。

四、乙方採購材料、設備的價差調整辦法，在《協定條款》中約定。

五、乙方採購的材料、設備或配製加工的非標準設備與設計和規範要求不符，甲方代表拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現場，重新採購符合要求的產品，承擔由此發生的費用，工期不予順延。

六、無論甲方是否到場驗收，驗收後發現材料、設備不符合設計和規範要求，仍由乙方修復或拆除、重新採購，並承擔發生的費用，賠償甲方的損失。由此延誤的工期相應順延。

七、根據工程需要，經甲方代表批准，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用，由甲方承擔發生的經濟支出，因乙方原因使用，由乙方承擔發生的費用。

第七章　設計變更

第二十五條　設計變更

一、乙方執行電力建設施工及驗收技術規範、建設工程施工技術管理的有關規定，嚴格按圖施工，發現設計差錯缺漏不得將錯就錯或擅自修補，應及時向甲方代表提出變更設計申請。

二、甲方對原設計進行變更或同意乙方的變更設計申請，應按《協定條款》約定的期限送交原設計單位審查、修改、補充，取得相應的圖紙、說明，對於較大設施變更和重大設計變更還應取得有關部門的批准、追加投資和材料的指標，之後發給乙方設計變更通知，否則乙方有權拒絕變更。

三、乙方按照設計變更通知施工，進行下列變更：

1.增減契約約定的工程量;

2.更改有關工程的性質、質量、規格;

3.更改有關部分的標高、基線、位置和尺寸;

4.增加工程需要的附加工作;

5.改變能關工程的施工時間和順序。

四、因以上變更導致的經濟支出和乙方損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順

延。

第二十六條　確定變更價款

一、發生第二十五條約定的變更後，在《協定條款》約定的期限內，乙方按下列方法提出變更價格，經甲方代表批准後調整契約價款和竣工日期。

1.契約中已有適用於變更工程的價格，按契約已有的價格計算，變更契約價

款;

2.契約中只有類似於變更情況的價格，可將此作為確定變更價格的基礎用以變更契約價款;

3.契約中沒有適用的和類似的價格，由乙方提出適當的變更價格。

二、甲方代表在乙方提交變更價格意見後5天內予以批准，或者提出修改意見及理由，逾期不予批覆即視為甲方代表批准。

三、乙方對於甲方代表不批准其變更價格意見持有異議，可提請總監理工程師予以評定(如果有社會監理)、提請約定的工程造價管理部門予以裁定，不服裁定則可按第30條約定處理。

第八章　竣工與結算

第二十七條　竣工驗收

一、工程具備竣工條件，乙方按電力建設施工及驗收技術規範等規定向甲方代表提交“竣工驗收報告”申請驗收。甲方代表在乙方申請驗收後10天內組織有關部門進行驗收，驗收5天內給予批准或提出修改意見。乙方按要求修改，承擔由於自身原因造成修改所發生的費用。甲方承擔非乙方原因造成修改所發生的費用及因此給乙方造成的損失，延誤的工期予以順延。

二、整套啟動試運驗收，執行電力建設工程啟動及竣工驗收規程等規定，由甲方承擔整套啟動試運驗收的組織工作，全面處理試運驗收中發生的問題。乙方參與有重大影響項目的整套啟動調試方案和措施的制定，在啟動調試中負責其施工項目的維護、檢修、消除缺陷。

三、乙方參加整套啟動試運的工日及酬金，經甲乙雙方參照調試工期定額和相應的取費標準商定，由甲方予以支付。契約中另有約定、已包含在契約價款的除外。

四、竣工日期為乙方提交“竣工驗收報告”之日，需修改後才能達到竣工要求的，應為乙方修改後經甲方驗收之日。

五、甲方未按如上日期組織驗收，應從約定期限最後1天的次日起承擔工程保管費用。

六、按建設項目檔案資料管理的有關規定，乙方在整套啟動試運驗收後45天內，將竣工圖等完整竣工資料移交甲方。

七、工程移交後實行試生產的，火電項目期限6個月，不得延長。試生產利潤，甲乙方雙方按約定分享。

八、由於設計、設備或系統等不屬於乙方原因使個別項目不能全部投入，應在啟動試運驗收記錄上寫明原因，由甲方負責在驗收後組織完成。

九、機組經72小時試運後，由於系統負荷需要等原因不能停機，則免去其後的規定試運時間，即告整套啟動試運驗收完成。

十、零星土建工程和少數非主要設備未按設計規定的內容全部建成，但不影響正常生產，已符合竣工驗收標準的，應辦理竣工驗收手續，由承包該施工項目的乙方負責在整套啟動試運驗收後完成，期限不得超過6個月。

十一、由於特殊原因，部分單位工程和部位須甩項竣工時，雙方訂立甩項竣工協定，明確各方責任。

十二、甲方代表在乙方提交“竣工驗收報告”後10天內無正當理由未組織驗收，或驗收後5天內未予批准且未提出修改意見，即視為此“竣工驗收報告”經甲方代表批准，應據以辦理結算手續。

第二十八條　竣工結算

一、竣工報告批准後，乙方按建設工程價款結算辦法等有關規定和《協定條款》約定的時間、方式，向甲方代表提交“竣工結算報告”。甲方代表在乙方提交報告後5天內予以批准並將撥款通知送經辦銀行辦理竣工結算，或提出修改意見及理由。乙方收到工程款後15天內將竣工工程交付甲方。

二、甲方違反有關規定或約定未如約辦理竣工結算，或經辦銀行由於甲方原因未支付工程款，乙方可留置部分或全部工程，予以妥善保護，由甲方給付保護費用，承擔違約責任，並按約定的利率償付拖欠工程款的利息。

第二十九條　保修

一、執行電力建設工程啟動及竣工驗收規程、工程質量管理辦法等規定，乙方對竣工交付使用的工程所存在的質量缺陷負責維修。

二、保修項目、內容、範圍，由甲乙雙方在《協定條款》中約定。

三、保修期，整體工程或其中分單項、單位、分項、分部驗收交付的工程，均從移交甲方之日起分別計算保修期。

1.建築工程保修期：

(1)建築物、構築物的土建工程為1年，其屋面防水工程為3年;

(2)建築物的電氣管線、上下水管線安裝工程為6個月;

(3)建築物的供熱、供冷工程為1個採暖期、供冷期;

(4)室外的上下水、道路等公用工程為1年。

2.安裝工程保修期為1年。

3.其他有特殊要求的工程，保修期限由甲乙雙方在《協定條款》中約定。

四、質量保修金，由甲方從其給付乙方的工程結算款中劃撥，存入《協定條款》約定的工程質量監督機構在銀行開設的專門帳戶，任何單位和個人不得挪作他用。

1.建築工程按其造價的1.5%留存;

2.安裝工程按其造價的0.5～1%留存;

3.有特殊保修要求的工程由甲乙雙方在《協定條款》中約定留存比例。

五、保修責任，乙方負責維修由於其自身原因形成的質量缺陷，所發生的費用從質量保險金中支付，不足部分由乙方交付。乙方自接到甲方發給的保修通知之日起，在兩周內到達現場與甲方共同辨明質量缺陷責任，商議返修內容。屬乙方責任的，乙方未按期到達現場，甲方應再次通知乙方。乙方在接到再次通知書後1周內仍未到達，甲方可在不提高工程標準的前提下自行返修，所發生的費用按上述辦法支付。由於設計、使用不當或材料、構件、配件、設備的設計、製造等原因造成的質量缺陷，由責任方承擔保修責任，乙方予以維修發生的費用由甲方給付。對於不可抗力引起的質量問題，乙方不予承擔責任。

六、乙方的返修方案及工期按第九條約定確定，返修價款按第二十六條約定確定，質量驗收按第十四條約定進行，所用材料、構件、配件等數量、價格及採購供應等具體事宜由雙方商定或簽訂協定，甲方應積極予以創造方便條件。

七、退還工程質量保修金，由甲方在保修期滿後20天內予以結算，將剩餘的質量保修金及銀行存款利息退還乙方。

第九章　爭議、違約和索賠

第三十條　爭議

一、甲乙雙方對於契約權益有不同的主張和要求，可通過協商或約定的單位、人員調解排解。為願通過協商、調解解決或協商、調解不成的，可根據雙方的協定向有管轄權的仲裁機構申請仲裁;雙方未達成仲裁協定的，可向有管轄權的人民法院起訴。

二、雙方發生爭議後，除非出現下列情況，雙方都應繼續履行契約，保持施工連續，保護好已完工程。

1.契約確已無法履行;

2.雙方協定停止施工;

3.調解要求停止施工，且為雙方接受;

4.仲裁機關要求停止施工;

5.法院要求停止施工。

第三十一條　違約

一、任何一方未履行契約義務、未完全履行契約義務或者履行契約義務不符契約定要求，即應承擔違約責任，向對方支付違約金。違約給對方造成的損失超過違約金的，還應付給賠償金，補償違約金不足的部分。

二、違約金、賠償金應在雙方明確違約責任後10天內償付，否則按約定的利率給付利息。乙方給付甲方的違約金、賠償金，經雙方同意後可由甲方從契約價款中扣收。

三、除非契約解除或終止，違約方承擔違約責任仍應繼續履行契約。

四、因變更或解除契約使用一方遭受經濟損失的，除依法可以免除責任的以外，應由責任方負責賠償。

第三十二條　索賠

一、契約一方的經濟利益、正當權利因對方違約、危害行為遭受損失，要求對方予以給付、補償、歸還，按以下程式進行。

1.有正當地索賠理由和充足的證據。

2.在索賠事件發生後20天內，向對方提交“索賠通知”。索賠通知應包括索賠的理由、依據、要求等內容。

3.受索賠方在索賠方提交通知後10天內給予書面確認，或提出異議、通知索賠方進一步補充索賠理由證據;索賠方在接到該通知後7天內提交補充理由證據，受索賠方接到補充理由證據後5天內給予書面答覆。

4.索賠方逾期未提交“索賠通知”或補充理由證據，視其為放棄索賠;受索賠方逾期未要求補充理由證據或未作出答覆，視其為確認索賠，“索賠通知”則應從答覆的最後1天起生效。

二、受綜賠方在確認索賠後10天內如數向索賠方給付或補償、歸還，否則應賠償因遲誤給索賠方造成的經濟損失。

第十章　其它

第三十三條　安全施工

一、執行電力建設安全施工管理的有關規定，認真採取安全防護措施，嚴防事

故。

二、乙方承擔因自身安全措施不力而出現事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成的事故由責任方承擔責任及費用。發生重大傷亡事故，乙方應立即上報有關部門並通知甲方代表，按有關規定和政府有關部門的要求處理。甲方應為此提供方便條件。

三、乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近等特殊環境施工前，應向甲方提出安全保護措施，經甲方代表批准後實施，費用由甲方承擔。

四、乙方在有毒有害環境中施工，甲方應按有關規定提供相應的防護措施，並承擔有關的經濟支出。

第三十四條　專利技術、特殊工藝和合理化建議

一、甲方要求採取專利技術、特殊工藝，須負責辦理相應的申報、審批手續，承擔申報、試驗等費用;乙方按甲方要求使用，並負責試驗等有關工作。

二、乙方提出使用專利技術和特殊工藝，報甲方代表批准後按第三十四條第一款約定處理。

三、乙方提出合理化建議涉及到對圖紙、設施和“施工組織設計”的更改及對原定材料、設備的換用，應經甲方代表批准。

四、以上發生的費用和獲得的利益，雙方按協定分攤或分享。

第三十五條　地下障礙和文物

乙方在施工中發現文物、古墓、古建築基礎和結構、化石、錢幣等有考古、地質研究等價值的物品或其它影響施工的地下障礙物，應在4小時內通知甲方代表，報告有關管理部門並採取有效的保護措施。甲方代表應在收到通知後12小時內對乙方採取的保護措施給予批准或提出處理意見。甲方應承擔保護措施的費用，延誤的工期相應順延。

第三十六條　工程分包

一、乙方可按投標書或《協定條款》約定分包部分工程，將分包契約副本送交甲方代表。分包契約與本契約發生牴觸，以本契約為準。

二、分包契約不能解除乙方任何約定義務與責任。乙方應在分包場地派駐相應監督管理人員，保證契約的履行。分包單位的任何違約或疏忽，均視為乙方的違約或疏忽。

三、除非《協定條款》另有約定，分包工程價款由乙方與分包單位結算。

第三十七條　不可抗力

一、不可抗力發生後，乙方應迅速採取措施，盡力減少損失，在24小時內向甲方代表通報受害情況，按《協定條款》約定的時間向甲方代表報告損失情況和清理、修復的費用。災害繼續發生，乙方應每隔5天向甲方代表報告1次災害情況，直到災害結束。甲方應對處理災害提供必要條件。

二、因不可抗力遭受損失的承擔;

1.已完工程、施工設施和甲乙雙方已購材料、設備的損失由甲方承擔，第十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價款或材料、設備費用除外。已購材料、設備，包括已提取、接收、驗收、保管或在運途中、在現場用於施工的材料、設備。

2.乙方為防止、減少不可抗力對工程的損害應採取措施所發生的費用及損失，由甲方承擔。

3.乙方生產、生活臨時建築的損失，由甲方予以適當的補償。

4.人員傷亡由其單位負責處理並承擔費用，但由於第三十七條第二款中情況造成傷亡則由甲方給予補償。

5.乙方的施工機械設備及停工等損失，由乙方承擔，但因第三十七條第三款(2)條中的情況所致則由甲方給予補償。

6.第十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價款或材料、設備費用，由乙方承擔。

三、經受不可抗力損害後的清理、修復工作由乙方承擔，甲方給付乙方的費用按第二十六條約定確定，雙方可另簽協定約定。

第三十八條　保險(如有時)

一、甲方按《協定條款》的約定辦理工程保險和施工現場甲方人員及第三方人員生命財產的保險，並支付一應費用。

二、乙方辦理自己在施工現場人員生命財產和施工機械設備的保險，並支付一應費用。

三、投保後發生事故，乙方應在15天內向甲方代表提供損失情況和估價的報告，如損害繼續發生，乙方在15天后每10天報告一次，直到損害結束。

第三十九條　工程停建或緩建

一、由於政策變化、甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使契約不能繼續履行，雙方可簽訂協定變更、中止或解除契約。

二、甲方應如約付給乙方在契約變更、中止或解除之前已完工程的價款，以及已進行或已履行的部分工作、服務費用等為完成整個工程所發生的開支，賠償乙方有關損失。

三、乙方應妥善保護和移交已完工程和已購材料、設備，按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現場，並為分包單位的撤出提供條件。

四、甲方應為乙方及分包單位的撤出提供必要條件，承擔以上的經濟支出。

五、已經訂貨的材料、設備由訂方負責在變更、中止或解除契約後20天內退貨，不能退還的貨款和退貨發生的費用，由甲方承擔。逾期未退貨造成的經濟損失，由責任方承擔。

第四十條　契約的生效與終止

一、本契約自《協定條款》約定的生效之日起生效。

二、在竣工結算、甲方支付完畢，乙方將工程交付甲方後，除有關保修條款仍然生效，其它條款即告終止，保修期滿並退還質量保修金後，有關保修條款終止。

第四十一條　契約份數

一、契約正本兩份，具有同等效力，由甲乙雙方簽字蓋章後分別保存。

二、副本份數按《協定條款》約定，由甲乙雙方分送有關部門。

建設工程施工合作協定書 篇19

甲方：________________________

乙方：________________________

依照《中華人民共和國契約法》及其它有關法律、法規的規定，為確保工程優質、按期完工，甲乙雙方本著誠實信用原則，經自願、平等協商就工程施工事項達成一致，且乙方已充分注意、理解本契約各項格式條款的約定，並自願履行由此產生的全部義務，特訂立本契約。

1、項目概況

項目名稱：____________________________

項目地點：____________________________

2、契約範圍

主要契約內容

具體以施工圖(含業主同意變更的部分)為準。

主要施工工序以及為完成本契約工程所做的其它一切準備工作。

主要工程量：____________

契約工期

開工日期____年____月____日，完工日期____年____月____日。節點控制工期見下表：____

工期延誤

如果關鍵線路的節點工期在發生以下情形之一而造成工期延誤，經甲方確認後，工期順延：____

a、重大設計變更;

b、不可抗力;

c、由於業主原因要求停工;

d、甲方書面同意工期順延的其它情況。

乙方應在發生工期延誤造成窩工事實後7日內就延誤內容和因此發生的費用向甲方書面報告，甲方就相關事項及時向業主提交報告。如乙方未提交或逾期提交的，則視為乙方放棄順延工期及賠償的權利。如乙方雖按約定提交上述書面報告，但遇業主不同意或不完全同意時，則乙方認可甲方因此採用的不同意或不完全同意的處理意見。

因乙方原因導致工期延誤，工期不予順延，且由乙方承擔由此造成的一切經濟損失和趕工費用。

業主及甲方需提前完成工期時，有關事宜由雙方協商解決另行約定。

3、承包方式

根據本契約的施工內容及主要施工工序，乙方同意按(單價或總價)方式進行承包。本契約(單價或總價)在契約執行期間，無論工程量是否變化契約價格均不做調整。

若在契約簽訂個日曆天之後，因國家頒布新的法律、法規等導致燃油費(柴油)等其它原材料價格的上漲，並且主契約有相關補償條款時，雙方才可以協商調整契約執行期間受影響項目的單價或總價;否則契約價格不做調整。由於非上述原因影響的燃油費(柴油)等其它原材料價格的上漲，契約單價或總價均不得調整。

4、契約價格

契約總價

契約總價：____________(人民幣)大寫元，小寫：____________(含____%稅金)，固定總價/暫定總價。

契約單價

契約單價見附屬檔案b《工程量計價清單》。契約單價包括完成施工項目所需人工費、材料費、機械費，包括施工所需各種材料運輸及配合人工費用;包括人員和機械的進出場費、安全文明施工費、綜合管理費、合理利潤、%稅金等所有可能發生一切費用;包括因氣候季節以及工序協調等因素導致的施工停滯窩工費等;乙方應充分考慮本工程施工的風險，風險費用已含在契約單價中，甲方不再承擔由於任何風險引起的費用。

稅費的承擔

營業稅、城市維護建設稅及教育附加費等均由乙方承擔，稅金%;甲方負有代扣代繳的義務，並在乙方每月進度款結算中扣除。其他稅費已包含在契約價格中，由乙方自行繳納。

5、雙方權利與義務

甲方權利與義務

甲方負責工程施工期間工程總進度計畫安排、組織、協調工作及工程質量、進度、安全、環保、文明施工的管理、監督、檢查。

甲方負責提供施工圖紙、有關施工檔案，並提供施工場所。

甲方負責組織相關施工圖紙的技術、質量、安全、環保等交底工作。

甲方負責組織現場調度會，協調現場施工。

雙方約定甲方的其他權力與義務：____

乙方權利與義務

在本契約簽訂後日內，乙方應組織人員接受甲方的技術、質量、安全、環保等交底。

乙方負責組織人員研究和熟悉施工圖紙、按照施工總布置要求、做好各項施工準備工作。

乙方負責按規定每月日向甲方提交已完成月工程量統計報表。

乙方必須按甲方要求的進度計畫組織施工，接受甲方對工程進度的檢查、監督和管理。工程實際進度不滿足計畫進度要求時，乙方應向甲方提交整改措施和方案，經甲方批准後執行;但並不免除因乙方原因造成的工期延誤和應由乙方承擔的一切損失責任。

雙方約定乙方應做的其他工作：____

6、施工輔助設施

施工供水

施工供電

施工用風

現場施工道路

施工住房

其它：____

7、材料供應

本契約工程施工所需的統供材料(，由甲方按約定消耗量向乙方有償提供，按月進行核銷，且超耗部分的材料按核銷日市場價(含采保費、運雜費;若採購時價格高於核銷日市場價，則按照採購時價格計算)加計%費用收取材料款。

其他：____

8、施工設備

本契約工程施工時由乙方自備的設備，並按甲乙雙方約定按時進場。乙方施工設備進場後，應通知甲方現場書面認定並備案。乙方施工設備未經甲方批准不得擅自離開現場，否則應承擔相關違約責任。

乙方設備停放與管理要服從甲方現場總體要求，不得隨意進出特定區域和亂停亂放。

其它：________________________。

9、質量要求

質量目標與要求

本工程質量標準按執行，工程質量全面達到設計要求和標準。其中：____單元驗收合格率____%(優良率達%)以上，工程綜合驗收質量評定達標準。(依據主契約條款補充具體工序的標準、要求)

質量檢查與驗收

乙方應確保承包工程的質量達到約定標準，並就承包工程向甲方承擔主契約相應項目約定的甲方應承擔的義務。

本契約工程所約定的工程範圍內施工測量由方負責(包括按規定填報資料)，費用由方承擔(視工程項目具體情況約定)。

本契約工程所約定的工程範圍內施工檢驗、試驗由方負責，費用由方承擔。

本契約提前解除的，不免除乙方應承擔的工程質量責任。

10、安全生產與文明施工

乙方應嚴格遵守國家安全生產的法律法規、規程規範、標準，遵守甲方的安全規章制度和現場防護要求，確保施工安全。並簽訂《安全生產責任書》，見附屬檔案c，並應向甲方繳納安全保證金。乙方發生安全事故及重大環境事故，該保證金不退還。

其它要求：________________________。

11、職業健康與環境保護

職業健康

乙方在簽訂本契約時須與甲方簽訂《職業健康安全責任書》，見附屬檔案d，作為本契約的組成部分。

其他要求：____

環境保護

在施工場地涉及危險區域或有害因素等環境問題需要安全防護、環境保護措施實施時，乙方應提出安全、環境防護措施方案，經甲方批准後實施，發生的相應費用由乙方承擔。

其他要求：____

責任劃分

乙方如發生職業健康安全、環境污染等事故時，應立即通知甲方，同時接受甲方、當地政府有關部門的調查處理。乙方承擔由此發生的一切費用，包括承擔當地政府有關部門對此作出的責任追究及處罰。

12、技術條款

對於非臨時工程以甲方與業主主契約有關本契約項目的技術要求為準，對本契約同樣有效;對於臨時工程以甲方對本契約項目的技術要求為準。詳見附屬檔案e。

13、乙方人員工資保障措施

乙方施工人員工資發放形式

工資保證金

乙方同意：____由甲方在每月結算中按當月工程款的%扣留其員工工資保證金，如契約執行中發生拖欠員工工資需由甲方代為支付時，甲方有權從工資保證金中代付;如乙方未拖欠員工工資，提取的保證金分別於每年7月和次年1月返還累計扣留額的____%，剩餘部分待工程完工驗收且無拖欠員工工資情況時全部返還(不計利息)。

14、資源配置

乙方投入的人員及機械設備必須滿足工程項目實施的要求，並為其承諾投入的人員、設備負責。當乙方資源配置影響承包項目實施時，甲方有權要求增加人員及設備等資源的`配置，相關費用由乙方承擔。

人力資源投入

機械設備資源投入

15、施工協作

乙方應配合甲方對其工作進行初步驗收，以及甲方按業主、監理要求的涉及乙方工作內容、施工場地的檢查、隱蔽工程驗收及工程竣工驗收;甲方或施工場地內第三方的工作必須乙方配合時，乙方應按甲方的指令予以配合。

其他要求：____

16、工程量確認

甲方在計量或由監理工程師計量前應書面通知乙方，乙方為計量提供便利條件並派人參加。若乙方收到通知後不參加計量，則計量結果有效。

乙方的結算工程量以甲方確定為準。乙方按照條上報已完工程量報表，經甲方部門校核，經部門審核，經批准方作為結算依據。

17、違約責任

甲方違約責任

若由於甲方原因，未按照本契約約定的條件和期限付款，承擔延期付款部分的同期銀行存款利息。若由於業主原因造成甲方不能按期支付，甲方不承擔任何責任，乙方應予充分理解。

由於甲方原因造成乙方損失的，甲方應承擔乙方直接經濟損失的賠償責任。

雙方約定的甲方的其他違約責任。

乙方違約責任

乙方不能按契約工期竣工或工程質量達不到契約約定的質量標準或發生契約列舉的健康、環境、安全等事故或不按契約約定履行其他義務、責任的，每發生一起承擔違約金____元至____元。

乙方不得轉包本契約範圍內工程或施工工序。否則，甲方有權解除契約，沒收乙方履約保證金，同時乙方還應承擔違約金____元及由此造成甲方的全部損失。

雙方約定的乙方的其他違約責任：________________。

18、其他

本契約一式份，其中正本2份、副本份，正本甲乙雙方各1份，副本甲方份、乙方份。

本契約簽訂地為甲方法人住所地：________省____市____區(縣)

甲方：____乙方：____

(公章) (公章)

法人代表(委託代理人)：____ 法人代表(委託代理人)：____

開戶銀行：____ 開戶銀行：____

帳號：____ 帳號：____

日期：____日期：____

建設工程施工合作協定書 篇20

甲方：

乙方：__________工程隊

為確保______公路按時、按質、按量完成，經甲乙雙方共同協商，達成如下協定：

一、公路建設路線及工期要求：

1、公路建設路線為____________________。

2、工期要求是______年_____月_____日至______年_____月_____日。

二、公路建設的內容：公路路基開挖工程。

三、公路建設技術要求：

1、土石方開挖有效路基直線段為4.5米，彎道地段為6.1米；每公里設定4個錯車道，錯車道有效寬度為6.1米。

2、線型要求滿足行車順適，特殊地段最大縱坡不得大於10%，縱坡長度不得大於80米，彎道最小半徑不得小於15米。

3、土質邊坡按1：0.5－1：0.75，堅石邊坡按1：0.2，軟石邊坡按1：0.3的標準進行開挖。

四、工程驗收及付款方式：

1、乙方全部完成公路路基開挖工程後，由鄉政府組織相關部門進行驗收。

2、工程承包經費為每公里2.75萬元，乙方進場並完成500米的路基開挖後，甲方再按工程進度工程款的30%預付給乙方作工程建設費用；整個工程按時按按量完工，經鄉人民政府組織相關部門驗收合格後，一次性付清工程款。

五、施工安全責任：

乙方在施工期間必須妥善處理好施工安全措施，按照安全操作規程施工，達到安全生產的目的。乙方無論任何時候發生安全事故，造成的一切後果由乙方自負，甲方概不負責。

六、雙方的權利、責任和義務：

1、公路建設必須按照本契約規定的技術要求一次開挖到位，未完成整條線路的工程或不按契約工期完工的，甲方拒絕支付費用，所發生的一切費用由乙方自行承擔。

2、甲方必須搞好公路經過的山林田土、房屋、墳墓等的協調和搬遷工作，如因未搞好協調和搬遷造成乙方工程誤工的，從第3天算起，每天按1000元計支付乙方的誤工費。

3、在施工過程中，乙方的機械燃油由乙方自行負責運輸。

4、甲方必須派員協助乙方進行施工。

七、違約處理：

1、甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批准，不按契約約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它使契約無法履行的行為，應承擔違約責任（包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應支付款項的利息等），相應順延工期；按協定條款約定支付違約金和賠償因其違約給乙方造成的損失。

2、乙方不能按契約工期竣工，施工質量達不到設計和規範的要求，或發生其它使契約無法履行的行為，甲方代表可通知乙方，支付違約金________元，賠償因其違約給甲方造成的損失。

4、因一方違約使契約不能履行，另一方欲中止或解除全部契約，應提前___天通知違約方後，方可中止或解除契約，由違約方承擔違約責任。

八、爭議解決：

甲乙雙方因契約發生爭議，向___________的單位或人員要求調解；調解或者協商不成的向_______________人民法院起訴。

九、契約份數：

本契約一式_____份，甲乙雙方各執___份，自雙方簽字之日生效。

甲方：

代表：

______年_____月____日

乙方：

代表：

______年_____月____日

建設工程施工合作協定書 篇21

建設部、國家工商行政管理局關於印發《建設工程施工契約》 各省、自治區、直轄市建委（建設廳）、工商行政管理局，計畫單列市建委（建設局）、工商行政管理局，國務院有關部門：

為了貫徹《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國契約法》等法律，我們在總結近幾年施工契約示範文本推行經驗及借鑑國際上一些通行的施工契約文本的基礎上，對《建設工程施工契約》（GF—91—0201）進行了修訂。修訂後的《建設工程施工契約（示範文本）》由協定書、通用條款、專用條款三部分組成，基本適用於各類公用建築、民用住宅、工業廠房、交通設施及線路管道的施工和設備安裝。現將《建設工程施工契約（示範文本）》（GF—1999—0201）印發給你們，請做好推行工作。原《建設工程施工契約》（GF—91—0201）停止使用。

附屬檔案：《建設工程施工契約（示範文本）》（GF－1999－0201）

一九九九年十二月二十四

編 號 檔案號

建設工程施工契約

（GF—1999—0201）

中華人民共和國建設部

國家工商行政管理局制定

第一部分 協定書

發包人（全稱）： 承包人（全稱）： 依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本契約。一、工程概況

工程名稱：工程地點：工程內容：

群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附屬檔案1）工程立項批准文號： 資金來源：二、工程承包範圍

承包範圍： 三、契約工期

開工日期：竣工日期：＿＿＿ ＿＿＿＿＿ ＿契約工期總日曆天數四、質量標準

工程質量標準：五、契約價款

金額（大寫）： 元（人民幣）＄： 元六、組成契約的`檔案組成本契約的檔案包括：1.本契約

協定書2.中標通知書3.投標書及其附屬檔案4.本契約專用條款5.本契約通用條款

6.標準、規範及有關技術檔案7.圖紙8.工程量清單9.工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。

七、本協定書中有關詞語含義與本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。十、契約生效

契約訂立時間：年契約訂立地點：

本契約雙方約定後生效。

發 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）住 所：住 所：法定代表人： 法定代表人： 委託代理人： 委託代理人：電 話： 傳 真： 開戶銀行 ： 賬 號：郵政編碼 ：

電 話： 傳 真： 開戶銀行 ： 賬 號：

郵政編碼 ：

建設工程施工合作協定書 篇22

甲方：

乙方：

由於地質原因，春季連降雨水，雨水滲入山體，導致山體出現很大程度的裂縫和滑坡；後山的道路已經坍塌，已影響當地村民的出行；後山的圍牆已經部分倒塌，麻石護坡已經嚴重移位，直接影響人身安全。經同意，對後山山體滑坡進行應急治理。現將該山體滑坡應急治理工程承包給乙方，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方簽訂本契約。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、建設地點：

3、工程內容：

4、契約工期：後山的山體滑坡和裂縫治理必須在15日內完成，其餘項目工期可根據現場實際情況而定。

二、工程承包範圍

承包範圍：後山滑坡和裂縫約8畝的範圍內進行清表、整理成龜背型並做成梯型，將面土翻壓1.2米，開挖排水溝並保證排水通暢；圍牆的修整和道路重新澆築；後山腳的麻石擋牆重新砌築，原來已經變形的U型槽排水溝拆除，現澆混凝土排水溝等。

三、質量標準：合格

四、契約價款與支付

1、本契約的概算價款金額人民幣萬____元（￥____元），工程結算價最終以工程竣工結算經投資評審內審組評審結果為準。

2、工程進度款支付根據乙方完成工程進度情況支付，最多不超過該期完成工程進度款的70%，餘款在工程竣工後辦理結算並經縣水利局內審組評審後一次性支付給乙方。

五、施工安全

乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方安全措施不力或施工人員忽視安全，違反操作規程造成安全事故及發生的一切費用，全部由乙方承擔。

六、雙方職責

1、甲方向乙方就後山應急治理進行技術交底工作。

2、乙方必須服從甲方現場代表的.指揮和監督。

3、乙方在工程未移交甲方期間，負責該部分工程的管理、維護及安全，由此產生的一切費用由乙方負責。

七、附則

1、本契約自甲乙雙方簽字之日生效。

2、因本契約發生的爭議，雙方通過友好協商解決，協商不成，在契約履行地通過法律途徑解決。

3、本契約一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

地址：

地址：

日期：

日期：

建設工程施工合作協定書 篇23

發包方(甲方)：_________________________

承包方(乙方)：_________________________

按照《中華人民共和國民法典》和《建築安裝工程承包契約條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協定。

第1條工程概況

1.1工程名稱：_________________________

1.2工程地點：_________________________

1.3承包範圍：外門臉底商平開門、旋轉門、鐵藝裝飾門楣工程。

1.4工期：本工程自_____年___月___日開工，於_____年___月___日前竣工。

1.5工程質量：達到國家規定的裝飾驗收標準(JGJ73―91)。

1.6結算方式：按雙方約定單價為結算依據。

註：(雙方約定單價明細為本契約附屬檔案)

1.7契約價款：

(人民幣大寫)：____________________

註：(按雙方約定單價和實際工程量為結算依據)

第2條甲方工作

以上只作為首付款依據，施工圖由乙方自行設計，經設計單位確認後方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設備，並說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

第3條乙方工作

3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計畫，交甲方審定。

3.2、嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定及甲方的相關規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

3.3、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建築物、設備管線不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作.

3.4、施工中未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。

3.5、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

第4條關於工期的約定

4.1、甲方要求比契約約定的工期提前竣工時，應徵得乙方同意，並支付乙方因趕工採取的措施費用。

4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響，導致停工___小時以上(___周內累計計算)，工期相應順延。

4.5、此工程於___月___日___日供熱，若供熱前乙方需保證封閉結束，如不能封閉需考慮臨時封閉措施。

第5條關於工程質量驗收的約定

5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建築裝飾工程施工及驗收規範》(JGJ73-91)、《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》等國家制訂的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。

5.2、本工程質量應達到國家質量評定優良標準。

5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗收手續。甲方不按時參加隱蔽中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

5.4、由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

5.5、工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收、並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方承認竣工日期，並承擔乙方的看管費用和相關費用。乙方應向總承包方提供相關資料以備主體驗收。

第6條關於工程價款及結算的約定

6.1、雙方商定本契約價款採用固定綜合單價。：

6.2、付款方式:第一次付款簽定契約之日後，甲方首付款___%。

第二次付款工程完成___%以上，付款___%。

第三次付款工程完成___%，付款___%。

第四次付款按雙方商定結算價格結清，付款___%。

第五次付款尾款___%質保金___年。

第7條關於材料供應的約定

凡由乙方採購的材料，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

第8條有關安全生產和防火的約定

8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範。

8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規範。

8.3、由於甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規範，經乙方書面通知甲方修改方案，因甲方不進行修改方案，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

8.4、由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財產損失由乙方負責並承擔。

第9條獎勵和違約責任

9.1、由於乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方契約總額___%的日違約金。由於甲方無故不按契約約定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的___%日滯納金

9.2、未經甲方同意，乙方擅自拆改原建築物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔損失。

9.3、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

9.4、因一方原因，契約無法繼續履行時，應通知對方，辦理契約終止協定，並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

第10條爭議或糾紛處理

本契約在履行期間，雙方發生爭議時，協商解決或向人民法院起訴。

第11條未盡事宜

雙方另行簽定補充協定，補充協定與本協定具有同等法律效力。

第12條其它

第13條附則

12.1、本契約正本肆份，雙方各執貳份。

12.2、本契約履行完成後自動終止

甲方：________________乙方：________________

______年___月___日

建設工程施工合作協定書 篇24

第一部分　固定單價契約

一、 契約價款的確定：

1.1　本項目契約價款採用固定單價，風險係數為： 3%　4%　5%　6%　其它　 %。

1.2　本契約價款中包含的風險範圍為以下√項，風險範圍以內綜合單價不調整，風險範圍以外按實調整，調整辦法見本契約第二分部“ 契約價款的調整”部分的約定。

1.2.1 工程量增減15%以內，綜合單價不調整。

1.2.2 市建設行政主管部門或造價管理部門發布的價格調整檔案，在契約工期內，不調整。

1.2.3契約工期內乙供材料價格變化在下列幅度：上漲或下跌5%，　10%以內不調整：

1.2.4其它說明 。

二、契約價款的調整：

2.1　工程量的調整原則

本項目超出工程量清單及風險範圍的工程量均按實調整，調整原則為按實際發生計量，承包人提出，發包人確認。

2.2　契約價款的調整

2.2.1 市建設行政主管部門或造價管理部門發布的價格調整檔案除材料價格外按照以下√項調整，材料價格的調整按照2.2.5款約定。

2.2.1.1 契約工期內遇價格調整檔案，均按檔案規定調整。

2.2.1.2 由於發包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間遇價格調整檔案，均按檔案規定調整。

2.2.1.3 由於發包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間遇價格調整檔案，檔案規定較原約定調增的，按檔案規定執行;檔案規定較原約定調減的，按原約定不調整。

2.2.1.4 由於承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間遇價格調整檔案，不按檔案規定調整。

2.2.1.5 由於承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間遇價格調整檔案，檔案規定較原約定調減的，按檔案規定執行;檔案規定較原約定調增的，按原約定不調整。

2.2.1.6 其它約定：。

2.2.2在本項目上發生新增項目或設計變更、施工條件變更等由於發包人的原因引起新的(或變更)工程量清單項目時，綜合單價確定原則為以下√項：

2.2.2.1契約中已有適用新增(或變更)項目的價格，按契約中已有的價格。

2.2.2.2契約中只有類似新增(或變更)項目的價格，參照類似項目的價格。

2.2.2.3契約中沒有適用或類似新增(或變更)項目的價格，由承包人提出，發包人確認。

2.2.2.4 契約中沒有適用或類似新增(或變更)項目的價格，按建設行政主管部門發布的計價辦法和計價標準下浮 %，為結算工程綜合單價。

2.2.2.5 其它約定：。

2.2.3在本項目上發生新增項目或設計變更、施工條件變更等由於發包人的原因引起契約單項工程量增減超過15%，並且該項分部分項工程費超過分部分項工程量清單計價合計1%的，其超過部分或剩餘部分工程量的綜合單價予以調整，調整辦法為以下√項：

2.2.3.1工程量調增超過約定幅度，其超過部分的工程量的綜合單價以原綜合單價下浮%為新的結算綜合單價。

2.2.3.2工程量調減超過約定幅度，其剩餘部分的工程量的綜合單價以原綜合單價上浮%為新的結算綜合單價。

2.2.3.3工程量調增或調減超過約定幅度，其超過部分的工程量或剩餘部分工程量的綜合單價由承包人提出，發包人確認後，為新的結算綜合單價。

2.2.3.4工程量調增或調減超過約定幅度，其超過部分的工程量剩餘部分工程量的綜合單價按建設行政主管部門發布的計價辦法和計價標準下浮%，為新的結算綜合單價。

2.2.3.5 其它約定：。

2.2.4 在本項目上因清單項目內容、特徵改變，綜合單價予以調整，調整辦法為以下√項：

2.2.4.1 清單項目中減少一項或多項子目內容，則直接減去該減少部分子目的單價。

2.2.4.2 清單項目中增加一項或多項子目內容，則相應增加該增加部分子目的單價，子目單價的確定方法同2.2.2款。

2.2.4.3 清單項目中同時增加或減少一項或多項子目內容，則重新組價，其綜合單價按上述兩種方法確定。

2.2.4.4 因發包人提供的工程量清單項目特徵描述不清或描述錯誤引起承包人在該清單項目中少計、多計或錯計子目內容，則該清單項目重新組價，綜合單價的確定方法同2.2.2款。

2.2.4.5 其它調整方式： 。

2.2.5　材料價格的調整。

2.2.5.1 本工程材料價格調整採用如下√項方式：

2.2.5.1.1契約工期內遇價格調整檔案中涉及材料價格調整規定的，均按檔案規定調整。

2.2.5.1.2契約工期內材料價格變化超過1.2.3款約定幅度，超出部分的材料差價由發包人承擔或受益。

2.2.5.1.3由於發包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間，價格上漲(或遇價格調整檔案調增)產生的差價由發包人承擔，價格下跌(或遇價格調整檔案調減)產生的差價由承包人受益。

2.2.5.1.4由於承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間，價格上漲(或遇價格調整檔案調增)產生的差價由承包人承擔，價格下跌(或遇價格調整檔案調減)產生的差價由發包人受益。

2.2.5.1.5其它約定 。

2.2.5.2 材料價格調整價差的計算按下述√項方法執行：

2.2.5.2.1本項目所用主要材料價差按施工期間材料加權平均指導價減去招標時的指導價計算(無指導價的，按同期市場價計算)，約定主要材料為。

2.2.5.2.2除上款約定外的材料價差按施工期間材料加權平均指導價減去招標時的指導價計算(無指導價的，按同期市場價計算)。

2.2.5.2.3本項目所用主要材料價差按　 期間的造價管理部門發布的平均指導價減去招標時的指導價計算(無指導價的，按同期市場價計算)，約定主要材料為。

2.2.5.2.4除上款約定外的材料價差按期間的造價管理部門發布的平均指導價減去招標時的指導價計算(無指導價的，按同期市場價計算)。

2.2.5.2.5本項目所用主要材料價差按　 期間的平均市場價減去招標時的市場價計算，約定主要材料為 。

2.2.5.2.6除上款約定外的材料價差按　 期間的平均市場價減去招標時的市場價計算。

2.2.5.2.7 其它約定。

(可分為主體施工期間、開竣工期間、契約工期期間、瀝青攤鋪期間等)

2.2.6　措施費用的調整。

2.2.6.1 本項目風險範圍以外的措施費用均可按實調整。

2.2.6.2 措施費用調整採用下列√項方式：

2.2.6.2.1 以清單工程量為計算基礎的措施項目，隨對應工程量的調整同比例調整。

2.2.6.2.2 以分部分項工程費為計算基礎的措施項目費，隨分部分項工程費的調整而調整。

2.2.6.2.3 除上述所列以外的新增(或變更)措施項目費，調整辦法同 2.2.2款。

2.2.6.2.4 其它約定：　。

2.3　其它工程項目費用的確定與調整

2.3.1 施工配合費：由發包人單獨分包的工程，總包單位按照分包工程造價的　 %或按 價格直接向發包人計取。

2.3.2 零星工作項目費：由發包人提出並認可的零星項目工作費用按照零星項目簽證單記錄數據計算。

2.3.3 本工程設立不設工期獎勵或處罰，提前或延後按照每天　 %比例獎勵或處罰，計算基礎為經調整後的分部分項工程費用。(以契約工期為參照對象)

2.3.4 本工程設立不設工程質量獎懲，以招標檔案約定質量等級為基準，每提高或降低一個等級，按　 %給予獎勵或處罰，計算基礎為經調整後的分部分項工程費用。竣工驗收不合格的，除無條件返工至合格，扣除所有已計算的工程質量獎勵費用及降低等級處罰外，按照不再按經調整後的分部分項工程費的 %處以罰款。(質量等級分為不合格、合格、縣級市優質結構、姑蘇杯、揚子杯、魯班獎)

2.3.5 暫定材料價格的調整確認方法：本工程所有暫定材料均甲供乙供，調整方式採用下列√項：

2.3.5.1 按照發包人提供價格結算，與暫定價的差價列入其它相應費用的計算基礎。

2.3.5.2 按照發包人與承包人共同詢價後確認價格結算，與暫定價的差價列入其它相應費用的計算基礎。

2.3.5.3 按照造價管理部門發布的指導(信息)價格結算，與暫定價的差價列入其它相應費用的計算基礎。

2.3.5.4 其它約定　。

2.3.6 本工程工程保險費用以如下方式支付或承擔：

。

2.3.7 工程審核費用的支付方式採用下列√：

2.3.7.1 由發包人支付。

2.3.7.2 核減率在%以內由發包人支付，核減率超過%，超出部分的審核費用由承包人支付。

2.3.7.3核減率在%以內由發包人支付，核減率超過%，全部審核費用由承包人支付。

2.3.7.4 審核費用支付　。

2.4 補充約定：

第二部分　固定總價契約

一、契約價款的確定：

1.1　本項目契約價款採用固定總價，包干係數為： 3%　4%　5%6%　其它　 %。

1.2　本契約價款中包含的包乾範圍為以下√項，包乾範圍以內契約價款不予調整，包乾範圍以外按實調整，調整辦法見本契約第二分部“契約價款的調整”部分的約定。

1.2.1 本項目在施工圖紙範圍內，工程量已經雙方核實無誤，工程量不調整。

1.2.2 市建設行政主管部門或造價管理部門發布的價格調整檔案，在契約工期內，不調整(不可競爭費除外)。

1.2.3 契約工期內乙供材料價格變化在下列幅度：上漲或下跌5%， 10%以內不調整;

1.2.4其它說明 。

二、契約價款的調整：

2.1　工程量的調整

本項目超出施工圖紙及包乾範圍的工程量均按實調整，調整原則為按實際發生工程量計量，由承包人提出，發包人確認。

2.2　契約價款的調整

2.2.1在本項目上發生新增項目或設計變更、施工條件變更等由於發包人的原因引起新的(或變更)工程量清單項目時，契約價款予以調整，調整辦法為以下√項：

2.2.1.1契約中已有適用新增(或變更)項目的價格，按契約中已有的價格乘以新增(或變更)工程量，以其為計價基礎的其它費用按契約計價程式和費率標準計算。

2.2.1.2契約中只有類似新增(或變更)項目的價格，參照類似項目的價格乘以新增(或變更)工程量，以其為計價基礎的其它費用按契約計價程式和費率標準計算。

2.2.1.3契約中沒有適用或類似新增(或變更)項目的價格，由承包人或發包人提出適當的新增(或變更)項目的價格，經對方確認後乘以新增(或變更)工程量，以其為計價基礎的其它費用按契約計價程式和費率標準計算。

2.2.1.4 契約中沒有適用或類似新增(或變更)項目的價格，按建設行政主管部門發布的計價辦法和計價標準下浮 %，為結算工程價款。

2.2.1.5 其它約定：。

2.2.2在本項目上發生新增項目或設計變更、施工條件變更等由於發包人的原因引起契約單項工程量增減超過15%，並且該項分部分項工程費超過分部分項工程量清單計價合計1%的，其超過部分或剩餘部分工程量的綜合單價予以調整，調整辦法為以下√項：

2.2.2.1工程量調增超過約定幅度，其超過部分的工程量的綜合單價以原綜合單價下浮%為新的結算綜合單價。

2.2.2.2工程量調減超過約定幅度，其剩餘部分的工程量的綜合單價以原綜合單價上浮%為新的結算綜合單價。

2.2.2.3工程量調增或調減超過約定幅度，其超過部分的工程量或剩餘部分工程量的綜合單價由承包人提出，發包人確認後，為新的結算綜合單價。

2.2.2.4工程量調增或調減超過約定幅度，其超過部分的工程量剩餘部分工程量的綜合單價按建設行政主管部門發布的計價辦法和計價標準下浮%，為新的結算綜合單價。

2.2.2.5 其它約定：。

2.2.3 在本項目上因清單項目內容、特徵改變，契約價款予以調整，其綜合單價調整辦法為以下√項：

2.2.3.1 清單項目中減少一項或多項子目內容，則直接減去該減少部分子目的單價。

2.2.3.2 清單項目中增加一項或多項子目內容，則相應增加該增加部分子目的單價，子目單價的確定方法同2.2.1款。

2.2.3.3 清單項目中同時增加或減少一項或多項子目內容，則重新組價，其綜合單價按上述兩種方法確定。

2.2.3.4 因發包人提供的工程量清單項目特徵描述不清或描述錯誤引起承包人在該清單項目中少計、多計或錯計子目內容，則該清單項目重新組價，綜合單價的確定方法同2.2.1款。

2.2.3.5 其它調整方式： 。

2.2.4　材料價格的調整。

2.2.4.1 本工程材料價格調整採用如下√項方式：

2.2.4.1.1契約工期內材料價格變化超過1.2.3款約定幅度，超出部分的材料差價由發包人承擔或受益。

2.2.4.1.2由於發包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間，價格上漲產生的差價由發包人承擔，價格下跌產生的差價由承包人受益。

2.2.4.1.3由於承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間，價格上漲產生的差價由承包人承擔，價格下跌產生的差價由發包人受益。

2.2.4.1.4其它約定 。

2.2.4.2 材料價格調整價差的計算按下述√項方法執行：

2.2.4.2.1本項目所用主要材料價差按施工期間材料加權平均指導價減去招標時的指導價計算(無指導價的，按同期市場價計算)，約定主要材料為。

2.2.4.2.2除上款約定外的材料價差按施工期間材料加權平均指導價減去招標時的指導價計算(無指導價的，按同期市場價計算)。

2.2.4.2.3本項目所用主要材料價差按　 期間的造價管理部門發布的平均指導價減去招標時的指導價計算(無指導價的，按同期市場價計算)，約定主要材料為。

2.2.4.2.4除上款約定外的材料價差按期間的造價管理部門發布的平均指導價減去招標時的指導價計算(無指導價的，按同期市場價計算)。

2.2.4.2.5本項目所用主要材料價差按　 期間的平均市場價減去招標時的市場價計算，約定主要材料為 。

2.2.4.2.6除上款約定外的材料價差按　 期間的平均市場價減去招標時的市場價計算。

2.2.4.2.7 其它約定。

(可分為主體施工期間、開竣工期間、契約工期期間、瀝青攤鋪期間等)

2.2.5　措施費用的調整。

2.2.5.1 本項目包乾範圍以外的措施費用均可按實調整。

2.2.5.2 措施費用調整採用下列√項方式：

2.2.5.2.1 以清單工程量為計算基礎的措施項目，隨對應工程量的調整同比例調整。

2.2.5.2.2 以分部分項工程費為計算基礎的措施項目費，隨分部分項工程費的調整而調整。

2.2.5.2.3 除上述所列以外的新增(或變更)措施項目費，調整辦法同 2.2.1款。

2.2.5.2.4 其它約定：　。

2.3　其它工程項目費用的確定與調整

2.3.1 施工配合費：由發包人單獨分包的工程，總包單位按照分包工程造價的　 %或按　價格直接向發包人計取。

2.3.2 零星工作項目費：由發包人提出並認可的零星項目工作費用按照零星項目簽證單記錄數據計算。

2.3.3 本工程設立不設工期獎勵或處罰，提前或延後按照每天　 %比例獎勵或處罰，計算基礎為經調整後的分部分項工程費用。

2.3.4 本工程設立不設工程質量獎懲，以招標檔案約定質量等級為基準，每提高或降低一個等級，按　 %給予獎勵或處罰，計算基礎為經調整後的分部分項工程費用。竣工驗收不合格的，除無條件返工至合格，扣除所有已計算的工程質量獎勵費用及降低等級處罰外，按照不再按經調整後的分部分項工程費的 %處以罰款。(質量等級分為不合格、合格、縣級市優質結構、姑蘇杯、揚子杯、魯班獎)

2.3.5 暫定材料價格的調整確認方法：本工程所有暫定材料均甲供乙供，調整方式採用下列√項：

2.3.5.1 按照發包人提供價格結算，與中標價中材料價格的差價列入其它相應費用的計算基礎。

2.3.5.2 按照發包人與承包人共同詢價後確認價格結算，與中標價中材料價格的差價列入其它相應費用的計算基礎。

2.3.5.3 按照造價管理部門發布的指導(信息)價格結算，與中標價中材料價格的差價列入其它相應費用的計算基礎。

2.3.5.4 其它約定　。

2.3.6 本工程工程保險費用以如下方式支付或承擔：

。

2.3.7 工程審核費用的支付方式採用下列√：

2.3.7.1 由發包人支付。

2.3.7.2 核減率在%以內由發包人支付，核減率超過%，超出部分的審核費用由承包人支付。

2.3.7.3 核減率在%以內由發包人支付，核減率超過%，全部審核費用由承包人支付。

2.3.7.4 審核費用支付　。

2.4 補充約定：

第三部分　可調整格契約

一、契約價款的確定

本項目契約價款採用可調整格契約形式。

二、契約價款的調整

2.1 工程量的調整

在本項目上發生的所有工程量均按實調整，調整原則為按實計量，承包人提出，發包人確認。

2.2 市建設行政主管部門或造價管理部門發布的價格調整檔案按以下√項調整：

2.2.1 契約工期內遇價格調整檔案，均按檔案規定調整。

2.2.2 由於發包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間遇價格調整檔案，均檔案規定調整。

2.2.3 由於發包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間遇價格調整檔案，檔案規定較原約定調增的，按檔案規定執行;檔案規定較原約定調減的，按原約定不調整。

2.2.4 由於承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間遇價格調整檔案，不按檔案規定調整。

2.2.5 由於承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間遇價格調整檔案，檔案規定較原約定調減的，按檔案規定執行;檔案規定較原約定調增的，按原約定不調整。

2.2.6 其它約定：。

2.3在本項目上發生新增項目或設計變更、施工條件變更等由於發包人的原因引起新的(或變更)工程量清單項目時，綜合單價予以調整，調整辦法為以下√項：

2.3.1契約中已有適用新增(或變更)項目的價格，按契約中已有的價格。

2.3.2契約中只有類似新增(或變更)項目的價格，參照類似項目的價格。

2.3.3契約中沒有適用或類似新增(或變更)項目的價格，由承包人或發包人提出適當的新增(或變更)項目的價格，經對方確認。

2.3.4 契約中沒有適用或類似新增(或變更)項目的價格，按建設行政主管部門發布的計價辦法和計價標準下浮　%，為結算工程綜合單價。

2.3.5 其它約定：。

2.4 在本項目上發生新增項目或設計變更、施工條件變更等由於發包人的原因引起契約單項工程量增減超過15%，並且該項分部分項工程費超過分部分項工程量清單計價合計1%的，其超過部分或剩餘部分工程量的綜合單價予以調整，調整辦法為以下√項：

2.4.1工程量調增超過約定幅度，其超過部分的工程量的綜合單價以原綜合單價下浮%為新的結算綜合單價。

2.4.2工程量調減超過約定幅度，其剩餘部分的工程量的綜合單價以原綜合單價上浮%為新的結算綜合單價。

2.4.3工程量調增或調減超過約定幅度，其超過部分的工程量或剩餘部分工程量的綜合單價由承包人提出，發包人確認後，為新的結算綜合單價。

2.4.4工程量調增或調減超過約定幅度，其超過部分的工程量剩餘部分工程量的綜合單價按建設行政主管部門發布的計價辦法和計價標準下浮%，為新的結算綜合單價。

2.4.5 其它約定：。

2.5 在本項目上因清單項目內容、特徵改變，綜合單價予以調整，調整辦法為以下√項：

2.5.1 清單項目中減少一項或多項子目內容，則直接減去該減少部分子目的單價。

2.5.2 清單項目中增加一項或多項子目內容，則相應增加該增加部分子目的單價，子目單價的確定方法同2.3款。

2.5.3 清單項目中同時增加或減少一項或多項子目內容，則重新組價，其綜合單價按上述兩種方法確定。

2.5.4 因發包人提供的工程量清單項目特徵描述不清或描述錯誤引起承包人在該清單項目中少計、多計或錯計子目內容，則該清單項目重新組價，綜合單價的確定方法同2.3款。

2.5.5 其它調整方式： 。

2.6　材料價格的調整。

2.6.1 本工程材料價格調整採用如下√項方式：

2.6.1.1契約工期內遇價格調整檔案中涉及材料價格調整規定的，均按檔案規定調整。

2.6.1.2契約工期內材料價格變化超過%幅度，超出部分的材料差價由發包人承擔或受益。

2.6.1.3由於發包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間，價格上漲(或遇價格調整檔案調增)產生的差價由發包人承擔，價格下跌(或遇價格調整檔案調減)產生的差價由承包人受益。

2.6.1.4由於承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間，價格上漲(或遇價格調整檔案調增)產生的差價由承包人承擔，價格下跌(或遇價格調整檔案調減)產生的差價由發包人受益。

2.6.1.6其它約定 。

2.6.2 材料價格調整價差的計算按下述√項方法執行：

2.6.2.1本項目所用主要材料價差按施工期間材料加權平均指導價減去招標時的指導價計算(無指導價的，按同期市場價計算)，約定主要材料為。

2.6.2.2除上款約定外的材料價差按施工期間材料加權平均指導價減去招標時的指導價計算(無指導價的，按同期市場價計算)。

2.6.2.3本項目所用主要材料價差按　 期間的造價管理部門發布的平均指導價減去招標時的指導價計算(無指導價的，按同期市場價計算)，約定主要材料為。

2.6.2.4除上款約定外的材料價差按期間的造價管理部門發布的平均指導價減去招標時的指導價計算(無指導價的，按同期市場價計算)。

2.6.2.5本項目所用主要材料價差按　 期間的平均市場價減去招標時的市場價計算，約定主要材料為 。

2.6.2.6除上款約定外的材料價差按　 期間的平均市場價減去招標時的市場價計算。

2.6.2.7 其它約定。

(可分為主體施工期間、開竣工期間、契約工期期間、瀝青攤鋪期間等)

2.7　措施費用的調整。

2.7.1 在本項目上發生的措施費用均可按實調整。

2.7.2 措施費用調整採用下列√項方式：

2.7.2.1 以清單工程量為計算基礎的措施項目，隨對應工程量的調整同比例調整。

2.7.2.2 以分部分項工程費為計算基礎的措施項目費，隨分部分項工程費的調整而調整。

2.7.2.3 除上述所列以外的新增(或變更)措施項目費，調整辦法同 2.3款。

2.7.2.4 其它約定：　。

2.8　其它工程項目費用的確定與調整

2.8.1 施工配合費：由發包人單獨分包的工程，總包單位按照分包工程造價的　 %或按　 價格直接向發包人計取。

2.8.2 零星工作項目費：由發包人提出並認可的零星項目工作費用按照零星項目簽證單記錄數據計算。

2.8.3 本工程設立不設工期獎勵或處罰，提前或延後按照每天　 %比例獎勵或處罰，計算基礎為經調整後的分部分項工程費用。

2.8.4 本工程設立不設工程質量獎懲，以招標檔案約定質量等級為基準，每提高或降低一個等級，按　 %給予獎勵或處罰，計算基礎為經調整後的分部分項工程費用。竣工驗收不合格的，除無條件返工至合格，扣除所有已計算的工程質量獎勵費用及降低等級處罰外，按照不再按經調整後的分部分項工程費的 %處以罰款。(質量等級分為不合格、合格、縣級市優質結構、姑蘇杯、揚子杯、魯班獎)

2.8.5 暫定材料價格的調整確認方法：本工程所有暫定材料均甲供乙供，調整方式採用下列√項：

2.8.5.1 按照發包人提供價格結算，與中標價中材料價格的差價列入其它相應費用的計算基礎。

2.8.5.2 按照發包人與承包人共同詢價後確認價格結算，與中標價中材料價格的差價列入其它相應費用的計算基礎。

2.8.5.3 按照造價管理部門發布的指導(信息)價格結算，與中標價中材料價格的差價列入其它相應費用的計算基礎。

2.8.5.4 其它約定　。

2.8.6 本工程工程保險費用以如下方式支付或承擔：

。

2.8.7 工程審核費用的支付方式採用下列√：

2.8.7.1 由發包人支付。

2.8.7.2 核減率在%以內由發包人支付，核減率超過%，超出部分的審核費用由承包人支付。

2.8.7.3 核減率在%以內由發包人支付，核減率超過%，全部審核費用由承包人支付。

2.8.7.4 審核費用支付　。

2.9 補充約定：

建設工程施工合作協定書 篇25

甲方：_________

乙方：_________

依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本契約。

1、工程名稱及地點：_________

2、工程承包內容及範圍：_________

(1)變電站一般土建工程：施工圖設計中變電站站址範圍內的基礎及電纜溝開挖、基礎混凝土的澆築、道路平整、站內綠化工作。

(2)變電站建築工程：主控樓、高壓配電間、辦公樓等主要建築物的.土建工作及裝飾工作;變電站圍牆、大門的土建工作。

(3)變電站輔助設施工程：全站照明、給排水、通風、空調、消防、防雷接地等輔助設施建築及安裝工作。

(4)變電站安裝工程：變電站主輔設備的安裝、設備交接試驗、單體調試、系統調試。

(5)線路工程：至送電線路架設;全線基桿塔組裝及附屬檔案安裝;全線基桿塔基礎開挖及澆築;桿塔接地;線路參數測試等工作。(線路全長公里)

(6)通信工程至光纖通信線路架設工程。(線路全長公里)

(7)系統試運行。

(8)用於工程實體的設備、裝置性材料、消耗性材料的採購。

以上工程內容的細項最終以甲方審定的概算書或工程量清單相對應的條目為準。

3、工程承包方式：本工程由乙方進行施工總承包。

4、工程契約金額：人民幣整。(項目建設所需的備品備件購置、管理車輛購置、工器具辦公生產生活家具購置以及甲方生產職工培訓及提前進場費用等均未包含在此契約價格內。)

5、工程質量要求：單位工程合格率100%，整體工程達到優良標準。

6、工程工期要求：開工日期為________年____月____日，竣工日期為________年____月____日，契約工期天。

7、乙方向甲方承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

8、甲方向乙方承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。

9、本契約包括：

(1)協定書

(2)專用條款

(3)通用條款

10、本契約訂立時間：________年____月____日，契約訂立地點：_______。本契約經雙方法定代表人或其委託代理人簽名並分別加蓋本單位公章(或契約專用章)後生效。

11、本契約一式捌份，其中正本貳份，雙方各執壹份;副本陸份，雙方各執叄份。

甲方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

建設工程施工合作協定書 篇26

一、詞語涵義及契約檔案

第1條　詞語涵義

建設工程施工契約文本，由建設工程施工契約條件（以下簡稱契約條件）和建設工程施工契約協定條款（以下簡稱協定條款）組成。其用詞用語除協定條款另有約定外，應具有本條所賦予的涵義：

1.發包方（簡稱甲方）：__________

2.甲方駐工地代表（簡稱甲方代表）：__________

3.承包方（簡稱乙方）：__________

4.乙方駐工地代表（簡稱乙方代表）：__________

5.社會監理：__________

6.總監理工程師：__________

7.設計單位：__________

8.工程造價管理部門：__________

9.工程質量監督部門：__________

10.工程：__________

11.契約價款：__________

12.經濟支出：__________

13.費用：__________

14.工期：__________

15.開工日期：xx年xx月xx日

16.竣工日期：xx年xx月xx日

17.圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批准，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。

18.施工場地：經甲方批准的施工組織設計或施工方案中施工現場總平面圖規定的場地。

19.書面形式：根據契約發生的手寫、打字、複寫、印刷的各種通知、任命、委託、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經過確認的電報、電傳等。

20.不可抗力：指因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責任造成的爆炸、火災，以及協定條款約定等級以上的風、雨、雪、震等對工程造成損害的自然災害。

21.協定條款：結合具體工程，甲、乙方協商後簽訂的書面協定。

第2條　契約檔案及解釋順序

契約檔案應能互相解釋，互為說明。除契約另有約定外，其組成和解釋順序如下：

1.協定條款；

2.契約條件；

3.洽商、變更等明確雙方權利義務的紀要、協定；

4.招標承包工程的中標通知書、投標書和招標檔案；

5.工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；

6.標準、規範和其它有關技術資料、技術要求。

當契約檔案出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決（實行社會監理的，可先由總監理工程師作出解釋）；雙方意見仍不能一致的，按第30條約定的辦法解釋。

第3條　契約檔案使用的語言文字，標準和適用法律

契約檔案使用漢語或協定條款約定的少數民族語言書寫和解釋、說明。

適用於契約檔案的法律是國家的法律、法規，及協定條款約定的部門規章或工程所在地的地方法規。

施工必須使用協定條款約定的國家標準、規範；國家沒有相應標準、規範時，可使用協定條款約定的行專業或工程所在地地方的標準、規範。甲方應按協定條款約定的時間向乙方提供一式兩份約定的標準、規範。

國內沒有相應標準、規範時，乙方應按協定條款約定的時間和要求提出施工工藝，經甲方代表批准後執行；甲方要求使用國外標準、規範的，應負責提供中文譯本。本條所發生購買、翻譯和制定標準、規範的費用，均由甲方承擔。

第4條　圖紙

甲方在開工日期15天之前按協定條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙，乙方按協定條款要求做好圖紙保密工作。需要特殊保密的措施費用由甲方承擔。乙方需要增加圖紙份數，甲方應代為複製，複製費用由乙方承擔。

二、雙方一般責任

第5條　甲方代表

甲方任命駐施工現場的代表，按照以下要求，行使契約約定的權力，履行契約約定的職責：

1.甲方代表可委派有關具體管理人員，承擔自己部分權力和職責，並可以任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前5天通知乙方。

2.甲方代表的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時，甲方代表可發出口頭指令，並在48小時內給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應予執行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應於甲方代表發出口頭指令後3天內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求後3天內不予答覆，應視為乙方要求已被確認。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令後24小時內提出書面申告，甲方代表在收到乙方申告後24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因指令錯誤發生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期相應順延。

3.甲方代表按契約約定，及時向乙方提供所需指令、批准、圖紙並履行其它約定的義務，否則乙方在約定時間後24小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的後果通知甲方代表，甲方代表收到通知後48小時內不予答覆，應承擔由此造成的經濟支出，順延因此延誤的工期，賠償乙方有關損失。

實行社會監理的工程，甲方委託的總監理工程師按協定條款的約定，部分或全部行使契約中甲方代表的權力，履行甲方代表的`職責，但無權解除契約中乙方的義務。

甲方代表和總監理工程師易人，甲方應提前7天通知乙方，後任繼續承擔前任應負的責任（契約檔案約定的義務和其職權內的承諾）。

第6條　乙方駐工地代表

乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使契約約定的權力，履行契約約定的職責；

1.乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字後送交甲方代表，甲方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效；

2.乙方代表按甲方代表批准的施工組織設計（或施工方案）和依據契約發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯繫的情況下，可採取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施，並在採取措施後24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的經濟支出，相應順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。

建設工程施工合作協定書 篇27

第一部分  協定書

發包人（全稱）：______________________________________

承包人（全稱）：______________________________________

依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本契約。

一、工程概況

工程名稱：______________________________________

工程地點：______________________________________

工程內容：______________________________________

群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附屬檔案1）

工程立項批准文號：______________________________

資金來源：______________________________________

二、工程承包範圍

承包範圍：______________________________________

三、契約工期：

開工日期：______________________________________

竣工日期：______________________________________

契約工期總日曆天數____________天。

四、質量標準

工程質量標準：__________________________________

五、契約價款

金額（大寫）：_________________元（人民幣）￥：_________________元

六、組成契約的檔案

組成本契約的檔案包括：

1、本契約協定書

2、中標通知書

3、投標書及其附屬檔案

4、本契約專用條款

5、本契約通用條款

6、標準、規範及有關技術檔案

7、圖紙

8、工程量清單

9、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。

七、本協定書中有關詞語含義本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。

十、契約生效

契約訂立時間：_______年________月_______日

契約訂立地點：____________________________

本契約雙方約定______________________後生效。發包人：（公章）____________　承包人：（公章）____________

住所：______________________　住所：______________________

法定代表人：________________　法定代表人：________________

委託代表人：________________　委託代表人：________________

電話：______________________　電話：______________________

傳真：______________________　傳真：______________________

開戶銀行：__________________　開戶銀行：__________________

賬號：______________________　賬號：______________________

郵政編碼：__________________　郵政編碼：__________________

第二部分　通用條款

一、詞語定義及契約檔案

1、詞語定義

下列詞語除專用條款另有約定外，應具有本條所賦予的定義：

1.1通用條款： 是根據法律、行政法規規定及建設工程施工的需要訂立，通用於建設工程施工的條款。

1.2專用條款： 是發包人與承包人根據法律、行政法規規定，結合具體工程實際，經協商達成一致意見的條款，是對通用條款的具體化、補充或修改。

1.3發包人： 指在協定書中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

1.4承包人： 指在協定書中約定，被發包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

1.5項目經理：指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和契約履行的代表。

1.6設計單位：指發包人委託的負責本工程設計並取得相應工程設計資質等級證書的單位。

1.7監理單位：指發包人委託的負責本工程監理並取得相應工程監理資質等級證書的單位。

1.8工程師： 指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本契約的代表，其具體身份和職權由發包人承包人在專用條款中約定。

1.9工程造價管理部門： 指國務院有關部門、縣級以上人民政府建設行政主管部門或其委託的工程造價管理機構。

1.10工程：指發包人承包人在協定書中約定的承包範圍內的工程。

1.11契約價款：指發包人承包人在協定書中約定，發包人用以支付承包人按照契約約定完成承包範圍內全部工程並承擔質量保修責任的款項。

1.12追加契約價款：指在契約履行中發生需要增加契約價款的情況，經發包人確認後按計算契約價款的方法增加的契約價款。

1.13費用：指不包含在契約價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經濟支出。

1.14工期：指發包人承包人在協定書中約定，按總日曆天數（包括法定節假日）計算的承包天數。

1.15開工日期：指發包人承包人在協定書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。

1.16竣工日期：指發包人承包人在協定書約定，承包人完成承包範圍內工程的絕對或相對的日期。

1.17圖紙：指由發包人提供或由承包人提供並經發包人批准，滿足承包人施工需要的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。

1.18施工場地：指由發包人提供的用於工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。

1.19書面形式：指契約書、信件和數據電文（包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件）等可以有形地表現所載內容的形式。

1.20違約責任：指契約一方不履行契約義務或履行契約義務不符契約定所應承擔的責任。

1.21索賠：指在契約履行過程中，對於並非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償和（或）工期順延的要求。

1.22不可抗力：指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。

1.23小時或天：本契約中規定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算（不扣除休息時間）；規定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最後一天是休息日或者其他法定節假日的，以節假日次日為時限的最後一天，但竣工日期除外。時限的最後一天的截止時間為當日24時。

建設工程施工合作協定書 篇28

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方:(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國契約法》、《建築安裝工程承包契約條例》等相關法律、法規，本著誠實守信、互惠互利、公平、公正的原則，經甲、乙雙方友好協商就建設工程施工有關事項簽訂如下條款：

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、工程項目：總建築面積約 平方米( 棟樓)。

四、進場時間： 定於年 月底前(以進場通知書為準)。

五、承包方式：包工包料、包質量、包安全、包工期(圖紙以內的全部內容)本工程不得分包、轉包。

六、承包內容：土建、水、電、暖安裝工程及室外配套工程。

七、施工工期：自接到開工通知書之日起到工程竣工驗收合格之日止，有效工期為天。

八、工程質量：執行國家現行的有關施工規範及驗收標準，質量必須達到合格標準。

九、工程造價：本工程投資額約 億元人民幣。

十、結算方式和計價標準：

1、土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法，按照現行《____年建築工程消耗量定額》、《____年安裝工程消耗量定額》和《____建築工程計價清單》，取費類別按工程類別。

2、預算以甲方提供的施工圖紙和設計變更通知書及現場工作量簽證單據實結算。

3、工人工資單價：執行35元/工日。

4、施工措施費按取費標準的60%計算;

5、規費雙方按規定各自繳納，雙方積極做工作力爭享受最優惠政策。

6、材料價格確定，甲乙雙方共同考察市場，確定材料質量和價格，由乙方組織購進，甲方在工地上比對材料數量並在購料單據上籤字認可，作為結算依據。

7、乙方對甲方同一經營的材料在認可質量的前提下，優先考慮使用。

十一、付款辦式：

1、本工程全部由乙方墊資建設，從工程開工開始計算，20個月後連本帶息由甲方一次還清，到期不能還清，按所欠總額的1%追究甲方違約責任，乙方所建房產可全權拍賣處理或到人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結算後開始計算，按建設銀行同期貸款基準利率。

2、工程竣工驗收合格時，甲方按國家有關規定扣留工程總造價的5%作為工程保修金，待工程保修期滿後結清。

十二、協定履約金的支付與返還

1、自簽訂承包協定之日起兩日內，乙方先付給甲方履約保證金 萬元，待招標結束正式施工契約簽訂後轉為工程保證金。

2、協定簽章、財務手續辦完生效、甲方對乙方公司進行考察(公司、工地等)，待甲方考察結束認可後，甲方會同招標代理公司擬定招標檔案及契約，雙方認可後正式簽訂《建設工程施工契約》。

3、待工程完成主體時，返還乙方工程保證金50%，工程竣工驗收合格，並符合契約約定要求後，甲方在15日內返還給乙方剩餘部分保證金。

4、具體事宜以正式施工契約為準。

十三、甲方責任及義務

1、組織施工圖會審、技術交底並負責及時簽證。

2、負責三通一平，提供材料堆放場地。

3、按乙方提供的進度報表及契約相關進行監督檢查和驗收。

4、負責協調施工期間的各種外界干擾。

5、施工期間配合乙方積極協調交通、環保、城管等相關部門的關係，確保不影響乙方施工。

6、施工期間如有變更應提前五日為乙方出具變更通知書。

十四、乙方責任及義務

1、參與圖紙會審、技術交底、組織施工隊及施工機械並作出施工進度計畫。

2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。

3、負責各種技術資料的收集、整理、保管，待工程竣工一個月內移交甲方。

4、落實好各項管理措施，執行甲方的各項管理制度，嚴格遵守各種安全操作規程，防火、防盜，確保全全文明施工。

5、在施工中由於管理不善所造成的各種安全質量事故均由乙方負責，並承擔一切經濟賠償及損失。

6、對於見證取樣的材料，如：鋼材、承重磚、防水材料等在進場前必須經有關部門進行材料試化驗，經檢驗合格後方可進購。

7、按施工場地平面布置圖，搭設臨建、堆放材料，做到文明施工。

8、乙方必須參加公開競標，同等條件保證乙方中標。

十五、違約責任

(1)、履行本協定發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成的，依法向臨沂市人民法院起訴。

(2)乙方如因自身實力原因，無法承擔施工所需的墊付資金，影響工程進度、質量等，一切經濟損失由乙方自負。停工一月以上按工程總額的1%追究違約責任，三個月以上甲方有權再安排其他公司接替施工。

(3)本協定與正簽契約具有同等法律效力。

十六、本協定作為正簽《建設工程施工契約》的附屬檔案，一式二份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字、加蓋契約專用章之日起生效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

地址： 地址：

年 月 日 年 月 日

建設工程施工合作協定書 篇29

原告：_________________市__________混凝土有限公司，地址：______________區_______________工業園區。

法定代表人：______________，男，職務執行董事，聯繫方式：_____________.

委託代理人：______________，__________律師事務所律師(實習律師)，___________________.

被告：_________________市__________建集團有限公司，住址：_________________省_______________市__________街__________號。

法定代表人：______________，男，職務董事長，聯繫方式：_____________.

被告：_________________市__________建集團__________煤業有限公司工程項目部，住址：_________________省_______________市__________街__________號。

負責人：______________項目經理，聯繫方式：_____________.

訴訟請求

1、判決被告支付混凝土工程欠款________________元;

2、判決被告支付所欠款項從欠款之日至_____________年__________月__________日的違約金_____________元;

3、判決被告支付從_____________年__________月_______________日至付清所有欠款時的違約金;

4、訴訟費、律師費用由被告承擔。

事實及理由

被告__________建集團有限公司承建__________煤業有限公司_____________招待所工程並成立項目部具體負責工，_____________年_______________月_______________日__________建集團__________煤業有限公司工程項目部與原告簽訂《商品混凝土供應契約書》，約定由原告在該工程中供應預拌商品混凝土。之後原告按契約約定按質按量完成了供應。截止_____________年__________月__________日被告__________建集團有限公司尚欠原告工程款_____________元，但至今被告未支付該款項。

契約約定：_________________“甲方在乙方供貨_____日前應先付總額__________%的備料款，批量供應後辦理結算付款，並付款到總額的__________%，留_____%尾款在乙方將本批量_____強度報告提供給甲方進付清。”原告施工結束達到付款條件後，被告與原告對帳並與原告簽訂《對帳單》明確欠款情況，但至今仍拖欠巨款不付。此為本案事實，原告唯有訴訟解決。

最高人民法院關於審理建設工程施工程契約糾紛案件適用法律問題的解釋(法釋[20__]14號)第二十四條規定：_________________“建設工程施工契約糾紛以施工行為地為契約履行地。”第十七條規定：_________________“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的，按照約定處理;沒有約定的，按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息。”第十八條規定：_________________“利息從應付工程價款之日計付。”由於所約定的每日1%的計息數字偏高，故原告請求按照不高於中國人民銀行一年期貸款利率的四倍計算違約金，以示公平。

此致

__________人民法院

具狀人：______________

_____年_____月_____日

建設工程施工合作協定書 篇30

發包人(全稱)：__________________

承包人(全稱)：__________________

依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本契約。

一、工程概況

工程名稱：______________________________________________________

工程地點：______________________________________________________

工程內容：______________________________________________________

群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附屬檔案1)

工程立項批准文號：__________________

資金來源：__________________________

二、工程承包範圍

承包範圍：______________________________________________________

三、契約工期

開工日期：____________________________________

竣工日期：____________________________________

契約工期總日曆天數__________________天。

四、質量標準

工程質量標準：______________________________________________________

五、契約價款

金額(大寫)：__________________元(人民幣)

￥：__________________元

六、組成契約的檔案

組成本契約的檔案包括：

1、本契約協定書

2、中標通知書

3、投標書及其附屬檔案

4、本契約專用條款

5、本契約通用條款

6、標準、規範及有關技術檔案

7、圖紙

8、工程報價單或預算書

9、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本為契約的組成部分。

七、本協定書中有關詞語含義與本合第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照契約的約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。

十、契約生效

契約訂立時間：________年_______月_______日

契約訂立地點：___________________________

本契約雙方約定______________後生效。

發包人：(公章)　承包人：(公章)

住所：　住所：

法定代表人：法定代表人：

委託代理人：委託代理人：

電話：　電話：

傳真：　傳真：

開戶銀行：　開戶銀行：

賬號：　帳號：

郵政編碼：　郵政編碼：

建設工程施工合作協定書 篇31

發包人(全稱)：

承包人(全稱)：

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本契約。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程內容：

群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附屬檔案1)

工程立項批准文號：

資金來源：

二、工程承包範圍

承包範圍：

三、契約工期

開工日期：

竣工日期：

契約工期總日曆天數 天。

四、質量標準

工程質量標準：

五、契約價款

金額(大寫)： 元(人民幣)￥： 元

六、組成契約的檔案

組成本契約的檔案包括：

1、本契約協定書

2、中標通知書

3、投標書及其附屬檔案

4、本契約專用條款

5、本契約通用條款

6、標準、規範及有關技術檔案

7、圖紙

8、工程量清單

9、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。

七、本協定書中有關詞語含義與本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。

十、契約生效

契約訂立時間： 年 月 日

契約訂立地點：

本契約雙方約定 後生效。

發包人：(公章) 承包人：(公章)

住 所： 住 所：

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

電 話： 電 話：

傳 真： 傳 真：

開 戶 銀 行： 開 戶 銀 行：

賬 號： 賬 號：

郵 政 編 碼 ： 郵 政 編 碼 ：