項目施工契約

項目施工契約 篇1

發包方: (甲方)

承包方: (乙方)

甲乙雙方就麗景金城二期建築工程總承包事宜,在平等協商一致的基礎上,根據《中華人民共和國契約法》及有關法律法規的規定,結合工程實際情況,訂立如下協定以便共同遵守。

一、工程概況

1、工程名稱: 。

2、工程地點:。

3、施工工程的土建、給排水、供暖、電氣等施工內容。詳見施工圖和預算編制說明書。

4、工程面積:約

二、承包方式:工程總承包。

三、工程質量:合格。乙方要嚴格按照國家頒發的施工驗收規範及工程設計圖紙要求進行施工,工程質量應達到國家專業的質量檢驗評定標準的條件,竣工後由質量監督部門評定等級。單項工程、隱蔽工程的驗收應由甲方會同建設單位、工程監理、質檢站和乙方共同驗收評定質量等級。

四、工程承包總價

本工程承包總價確定為 元(大寫整)。承包範圍(見工程內容)內綜合單價一次性包死(附契約價款預算,本預算缺項、漏項、多項的,決算時相應增減)鋼筋、混凝土價格變動超過預算價±5%,可進行相應調整(價格必須由甲、乙、監理三方簽證)。

五、工程款撥付方式

1、施工至±0.00後撥付至已完工程量價款的75%(可單工程計算)。

2、進度付款每七層封頂後付至已完工程量價款的75%。

3、主體封頂後撥付至已完工程量價款的75%(不足五層單體工程,按此執行)。

4、進度付款每個月25日以前,乙方實際進度報表經由監理簽字確認,並經甲方項目經理審核後,報房產預算部審定,撥付該月已完成工程量價款的75%。

5、竣工驗收合格後撥付工程款至工程總價的85%。

6、竣工驗收合格結算後10日內付至工程總決算價的95%,剩餘5%作為工程保修金,保修金支付自竣工驗收合格之日起一年後無委託保修的,28日內撥至保修金的80%,剩餘的20%,在五年後的28日內付清。

六、甲方權利和義務

1、派駐現場代表 按照本契約約定代表甲方行使各項職責;

2、施工前現場具備開工條件,即“三通一平”,包括水通、電通、路通、場地平整。

3、將施工所需的生活用水(不含施工用水)、電接至施工場地圍牆以內並掛表;

4、為乙方提供全套施工圖紙六套;

5、根據工程需要,甲方有權提供建築材料及製品,甲方提供材料的費用從預算中扣除,但不付給乙方材料保管費等其他費用。

6、甲方暫定價部分需經甲方認可後方可購買或施工;暫定部分的材料價格需經甲方、乙方、監理三方簽證,以備決算時作為調整依據。

7、對乙方違反甲方現場管理制度的行為甲方有權進行管理、經濟處罰;

七、乙方權利和義務:

1、派駐現場代表 按照契約約定代表乙方行使各項職責;

2、提供滿足甲方、監理管理人員正常辦公和管理需要的辦公室及宿舍(根據現場情況,如甲方提供,須扣除乙方相應費用);

3、每月按甲方水電錶數及時、足額繳納水電費,電費單價計算時綜合考慮用電損耗;

4、需乙方辦理的有關施工場地交通、環衛管理、安檢及施工噪音管理手續均由乙方辦理並承擔費用;

5、嚴格遵守甲方現場的管理制度及監理指令;

6、因乙方原因,本工程如有政府相關部門及建築監管部門的書面停工通知,因此出現的施工困難、拖延工期及因停工所造成的所有損失及責任由乙方負責;

7、乙方要做到規範、文明施工並承擔與現場環境有關的環境衛生、生活污水糞便排放建築垃圾外運等費用;如乙方未按甲方要求及時清理施工現場施工材料及建築垃圾影響下步施工工序的,甲方有權安排其他隊伍清理,發生的相應費用在乙方進度款中雙倍扣除。

8、因乙方原因造成質量事故、安全事故,人員生命財產損害和經濟損失,由乙方承擔全部責任,並賠償甲方因此受到的經濟損失;

9、施工場地周圍地下管線和鄰近建築物若因乙方原因發生損壞,由乙方承擔由此發生的全部費用;

10、乙方要嚴格履行契約,有效完成施工任務,保證施工質量、安全及進度,有效配合甲方的協調管理。否則,如因乙方原因工期滯後影響使用,或存在質量、安全及管理違約行為,甲方有權扣除違約金,違約金可自工程款中扣除;

11、在乙方施工期間,乙方應做好甲方另行專業分包單位的協調、管理、配合工作。在施工時負責預留孔洞和預埋配件的工作,並符合質量要求(不符合質量要求的返工及整改費用由乙方承擔)。在乙方施工期間,所有由甲方另行專業分包的工程,乙方應做好配合及成品保護工作,承擔總包管理責任;

12、竣工驗收一個月內向甲方提供竣工圖一套;

八、質量、安全指標

1、質量指標:施工過程中,乙方要服從甲方、監理方的管理和安排,嚴禁獨斷專行。施工中所使用的建築材料應為各證件齊全的合格材料,杜絕不合格材料進入施工現場。工程的施工工藝要符合施工質量驗收規範規定,所承建施工的工程要達到一次驗收合格率100%。

2、安全指標:施工工程中乙方應做好施工人員的安全教育、抓好安全生產管理工作,進場後必須為施工人員辦理職工工傷保險或意外傷害保險,施工過程中要與甲方、監理單位駐現場人員密切配合,做好施工現場的安全防護工作的實施與驗收,做到文明施工,杜絕重傷、死亡事故的發生。如果在施工過程中因安全防護、文明施工等工作未做到位,扣除相應安全文明措施費用;因乙方管理不善及施工問題等造成的安全事故,其責任及費用均由乙方承擔。

3、進度指標:滿足總承包契約的要求。

4、其他約定:工程開工前乙方向甲方提供完整的施工組織設計並經監理審核通過,施工中各施工資料要與工程進度同步。

九、工期:

1、開竣工日期:依照國家頒布的工期定額,經雙方商定,本契約工程開竣工日期如下:全部工程自 年 月 日開工至 年 月 日竣工。

2、在施工過程中,如遇下列情況,可順延工期。順延期限,應由雙方及時協商,簽訂協定。

(1)由於人力不可抗拒的災害,而被迫停工者;

(2)因甲方或建設方變更計畫或變更施工圖,而不能繼續施工者;

(3)因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需材料、設備不合要求,而被迫停工或不能順利施工者。

十、竣工驗收、結算與保修

1、乙方在工程竣工前5日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收,竣工工程驗收合格之日起3天內,乙方向甲方移交完畢。

2、竣工工程驗收,甲方分包工程乙方負責收集竣工資料,以國家頒發的施工驗收規範、施工圖為依據,工程量不調整(變更除外)。在進行竣工驗收時,乙方應在驗收前10天向甲方提供以下檔案:

(1)增減變更檔案和其他洽商記錄;

(2)隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;

3、工程竣工後,應提交竣工圖,工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明,提交建設單位存檔。工程變更較大的,可以由建設單位自繪或委託設計單位。

4、工程竣工驗收後,質量保修期自工程驗收合格之日起計算,根據《建設工程質量管理條例》及有關規定,約定本工程質量保修期:地基基礎工程、主體結構工程為設計檔案規定的該工程合理使用年限;裝飾裝修工程為2年;電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為2年;採暖工程保修兩個採暖期;屋面防水、有防水要求的房間、牆面防水為5年。在保修期內,確由施工單位責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故,乙方應負責無償修理。

5、發生質量缺陷乙方應立即到達現場修正,如乙方未能在規定時間內修正某項質量缺陷,發包人可自行或指派第三方修正缺陷,因此產生的費用由承包方承擔,在維修保證金中扣除。

十一、工程決算價按如下確定:

1、執行河北省消耗量定額(HEBGYD-A、B 、C -20x)。

2、取費按相應的取費標準。

3、有綜合單價執行綜合單價,執行綜合單價的不再下浮15%,無綜合單價按20x年第一期造價信息材料價格執行。

4、綜合用工單價執行冀建質〔20x〕195號,稅金費率執行冀建質〔20x〕462號計入,機械台班執行冀建價〔20x〕47號。

5、不再執行其他有關檔案及定額。

6、工程預算造價:根據以上1至6項據實計算工程預算造價。

7、變更總價=工程預算造價下浮15%(有特殊說明的不再下浮15%)。 除以上所列內容外的費用由乙方自行承擔。

十二、結算總價

第四項和第十一項之和為結算總價。

十三、違約責任

1、由於甲方原因,經監理、建設方簽證後方可順延工期。

2、由於乙方原因,使工程延期完成,則視乙方違約,乙方應向甲方支付違約金。違約金按工程承包總價×1‰/天×延期天數計算,違約金總數不超過工程承包總價的30%。

3、如果乙方未能按監理審核的《施工組織設計》中的進度計畫如期完成工程,連續三個時段未按時達到中間控制工期要求的,將撤換項目部,且延期的期限達到30日的,甲方有權中止本契約項下義務的履行;整個工程延期的期限達到60日的,甲方有權解除本契約,並且有權請求乙方給予相應的賠償。

4、乙方在承包工程期間,如果未經甲方同意擅自停工或人員太少、不出活超過10日的,甲方有權解除本契約,並對乙方進行清場處理,由此造成的一切損失由乙方承擔。

5、在承包工程期間,乙方不得拖欠工人(包括農民工)工資。如乙方在承包工程期間拖欠工人工資,視為乙方違約,甲方有權將其拖欠的工人工資數額在應付乙方的承包工程款中扣除,直接支付給乙方工人或將扣除的款項交由有關部門用以支付乙方拖欠的工人工資。如乙方屢次拖欠工人工資或拖欠工人工資數額超過50000元,甲方有權解除本契約。

十四、爭議解決方式

凡因本契約的簽訂、履行、解除、終止引起的或與本契約有關的任何爭議,甲、乙雙方可通過協商解決,如雙方不願協商或協商不成,由本契約簽訂地人民法院管轄,雙方可向本契約簽訂地人民法院提起訴訟。

十五、其他條款

在契約履行過程中,雙方可以根據實際情況,對契約未盡事宜協商確定。

契約簽訂地:衡水泰華房地產開發有限公司會議室。

十六、契約文本和效力

本契約自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,一式八份,甲方執伍份、乙方執叄份。附屬檔案為本契約不可分割的組成部分,與契約正文具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

項目施工契約 篇2

發包發(甲方):___________

承包方(乙方):___________

經雙方協商同意甲方將_____________________________工程承包給乙方,為了明確甲乙雙方責任和義務,特簽訂本契約:

一、承包方:本工程乙方包工不包料(包小型機具、掃帚等),包安全、質量、工期、以及施工中產生的垃圾清理。

二、工程承包範圍:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

三、工程承包單價

項目

內容

單價

項目

內容

單價

12牆

地板磚、瓷片

18牆

內牆抹灰

24牆

外牆

加氣磚

層面

沙漿地面

四、付款方式:

進度款按完成工程量__________按月支付,竣工退場支付__________。

五、甲乙雙方責任:

1、甲方責任:提供圖紙、平面放線、質量技術交底、施工中用大型機械、安全帽、購買施工期間員工意外保險、提供足夠材料。

2、乙方責任:(1)按圖施工,以甲方交底執行,並按照國家現行有關規範和工程質量要求施工,做好工程自檢,確保工程質量必須優良。如工程質量不符合施工圖紙及質量標準,造成返工一切材料、誤工損失全部由乙方負責。

(2)砌磚工程:磚必須濕水後方能砌築,砌築時確保地面乾淨、濕水;牆面平整,垂直誤差正負3-5mm,灰縫厚度10-15mm,且平直均勻飽滿,牆體砌好4-6天才能頂磚、加氣磚,斷切時要平直,用鋸用刀砍。預留之前叉口時必須一凸一凹,拉垟助高距5000mm每排門窗、洞口尺寸預留準確。建築垃圾及時清理並再利用,必須做到當天工完場清。

(3)內牆抹灰工程:硂柱、牆、梁、加氣塊牆面必須甩漿。柱、剪力垟、梁與磚接觸的垂直縫,頂縫必須掛網,先定點,現成管理人員驗收合格後方能批灰,批灰過程中須先將垟濕水並確保批灰面、陰陽角平整,垂直通長誤差不草果3mm,且無空股裂縫,落地灰及時清理再利用,施工現場工完場清。

(4)外牆裝飾工程:柱、剪力牆、梁板、加氣塊平面甩漿,孔洞封堵,所有硂、磚觸面的垂直縫,頂縫全部掛網。外牆定點與現場管理人員配合施工,並經專業管理人員驗收合格後方能批灰。批灰過程中,垟面須先濕水,沙漿比例達標,垟面、陰陽角垂直平整誤差低於3mm,且無空股、裂縫、沙眼。落地灰及時清理再利用,放線貼磚時門窗洞口要求整磚,特殊情況與現成管理人員配合處理。磚縫必須橫平豎直,縫大小均勻,所有窗台、飄板等凸出構件,下口做滴水,上口做斜水,門窗洞口,硂磚迸縫沙漿嚴密飽滿,確保不滲水,滲水保修。

(5)室內貼上:地板粘磚時,地面清理乾淨,並掃防水沙漿,驗收後方能開始貼磚。貼上時確保無空鼓,否則返工賠料,完成面必須水平直縫,衛生間、廚房等防水地面,按圖紙要求走水至地漏,地面無存水現象。

(6)施工過程中,如因做工馬虎偷工損料,造成外牆、衛生間、廚房、層面等滲水現象,後果全部由乙方承擔。施工時嚴禁浪費材料,要合理利用各種材料,違者罰款由乙方全部承擔。

(7)中途不管任何原因私自罷工,停工一天,按照實際人數每人每天罰款一百元,停工1天以上按自動退場處理。工程款按實際工程量的70%結算。

(8)工期進度:

乙方必須按以上進度準備足夠工人,若因乙方人員不足,拖延工期,拖延一天罰款1000元,拖延3填以上甲方有權另進班組,以保住工期按時完成。

六、安全、質量罰款細則:

(1)不戴安全帽、不穿防滑鞋,每人次罰款30元;

(2)乘坐提升架上落,每人次罰款5000元

(3)宿舍白天不關燈、用電燒水、做飯等違章用,每人次罰款500元,並沒收用電器具;

(4)廚房、沖涼房或施工中用水,用電完後不關,每人次罰款200-500元;

(5)施工中浪費材料,按原價十倍罰款;

(6)高層拋掉物罰款1000-3000元,造成嚴重後果全部由乙方負責;

(7)違反本契約乙方責任中的任何安全質量問題,似情節輕重處以罰款不等,如多次出現質量問題,停工整頓,嚴重者甲方有權清退乙方出場,工程款按60%結算。

(8)工傷、工故乙方承擔30%。

七、其他事項:

1、本工地內打架每人次罰款1000元,嚴重者送公安機關處理,一切法律經濟責任自負,本工地員工在工地外發生一切事情與本工地無關。

2、借領工具、損壞或原價賠償,違規操作損壞機械者,維修費用或造成其它損失由乙方負責。

八、本契約安全、質量等未盡事宜按國家有關規定執行,本契約雙方簽字後生效,工程竣工時結算餘款後自動失效,本契約一式兩份均具同等法律效力。

發包方(甲方)簽字:______________

承包方(乙方)簽字:______________

項目施工契約 篇3

發包人: (以下簡稱甲方)

承包人: (以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國契約法》和建設部《建設安裝工程承包契約條例》,經甲乙雙商定,甲方將原陽縣城關鎮振華學校餐廳宿舍工程總承包給乙方。具體承包內容如下:

一、 工程概況:

工程名稱:原陽縣城關鎮振華學校餐廳、宿舍工程

工程地點:原陽縣城關鎮振華學校院內

工程內容:土建、安裝

二、 工程承包範圍、質量標準、契約價款、工期:

承包範圍:圖紙包括的土建、安裝內容,其中圖紙中保溫工程不包括。 質量標準:合格

契約價款:單平方造價為850元每平方米。本契約價款不包括稅金及一切相關手續、管理等費用。

工期:4個月(120天)

三、 契約履行條款

甲方責任與義務:

1、 開工前施工現場具備三通一平條件,並提供地質及地下管線資料。

2、 施工場地及公共道路暢通的一切問題,均由甲方承擔並承擔相應責任。

3、 施工期間所需一切手續、證件、批件等均由甲方辦理並承擔一切費用及責任。

4、 施工水準點及座標控制點由甲方現場指定並出據書面通知。

5、 施工期間一切外因干擾,均由甲方承擔諧調責任,嚴重影響工程施工,造成損失的由甲方給予乙方相應補嘗。

6、 按契約約定及時拔付工程款。

乙方責任與義務:

1、 開工後積極組織人員,機械設備進場。

2、 配備合格施工、技術、管理人員。

3、 嚴格控制施工質量,所用一切建築材料禁用偽劣產品,必須經監理檢查方可使用。

4、 確保按契約工期完成施工任務。

5、 施工期間,安全第一。因乙方原因所造成的安全事故由乙方承擔全部責任。

四、 工程款(進度款)支付

按形象進度支付,契約簽訂後,機械設備進場支付總款的20%;基礎施工結束後支付總款的10%;一層主體結束,支付總工程款的15%;二層主體結束,支付總款的15%;三層主體結束,支付總款的10%;四層主體結束,支付總款的10%;粉刷結束,支付總款的10%;門窗安裝結束,付總款的5%;餘款工程後1年內一次付清。

五、 工程變更,變更增加費用,由甲方出資另行增加。

六、 其它

未盡事宜,雙方協商解決。以上契約,甲乙雙方均認為合理、合法同意執行,雙方簽訂後,即產生法律效力,本契約一式兩份,甲乙雙方各持1份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

項目施工契約 篇4

甲方:

乙方:

甲方為完成業主委託的裝飾裝修工程施工工作,經雙方協商一致,甲方委託乙方代為行使甲方項目經理職責,代為甲方履行甲方與業主簽訂的裝飾裝修工程施工契約(以下稱主契約)義務。為明確雙方責任,共同為業主提供高質量的產品和高標準的服務,雙方本著平等,自願,公平和誠實信用的原則達成如下協定:

一、委託方式

乙方代表甲方履行主契約義務,對甲方委託管理的裝飾裝修工程實施包工,部分包料,包質量,包安全,包工期,包文明施工方式的施工承包管理。

二、契約期限

契約期限 年,契約期從 年 月 日起至 年 月 日止。

三、佣金

甲方按乙方管理完成的裝飾裝修工程項目支付佣金。

(一) 佣金標準

甲方按以下第 種方式計算乙方佣金:

1,甲方按乙方所負責的裝修工程結算總價%向乙方支付佣金。稅費由乙方負責繳納;

2,甲方按乙方所負責的裝修工程的內部結算總價扣除材料費,人工費用後,用餘額作為佣金支付乙方。內部結算價由甲方策動或參照行業慣例標準指定;乙方負責承擔內部結算總價的稅費。 甲方鼓勵乙方採用科技的管理措施,在優質高效服務業主,確保工程質量,安全,工期的前提下,最大限度的降低工程成本。

( 二)佣金支付時間

1, 乙方履行完主契約全部義務,所負責的裝修工程施工項目業主與甲方完成,結清全部工程款並完稅後七個工作日內計算和支付;

2, 甲方在乙方應得佣金中扣除主契約約定的保修金(主契約沒有約定時,按裝修工程結算總價的 %計算,當該項目解除責任後一周內向乙方結算保修金;

四、契約的變更,解除,重新訂立和終止

(一) 經甲乙雙方協商同意可以依法變更契約。

(二) 有下列情形之一的,甲方可以隨時解除本契約:

1. 乙方不能按主契約及本契約要求完成甲方委託任務的;

2. 乙方無正當理由,拒絕接受甲方委託任務的;

3. 乙方嚴重違反甲方規定製度或不服從甲方管理的;

4. 乙方嚴重失職,營私舞弊,對甲方利益和信譽造成重大損害的;

5. 乙方炒單、賣單、私自承攬裝修工程施工的;

6. 乙方私自購買材料、偷工減料、以次充好對甲方利益和信譽造成重大損害的;

7. 乙方在六個月內兩次被業主要求或甲方決定撤換的;

8. 乙方被依法追究刑事責任的;

9. 乙方患病或負傷,不能從事原工作的;

10. 本契約訂立時所依據的客觀情況發生重大變化,致使本契約無法履行的;

11. 法律、法規規定的其他情形。

(三) 有下列情形之一的,乙方可以隨時通知甲方解除本契約:

1, 甲方未按照本契約約定支付佣金的;

2, 甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫工作的;

3, 法律,法規規定的其他情形。

(四) 有下列情形之一的,本契約自行解除:

1, 甲方依法宣告破產;

2, 甲方依法解散或依法被撤消;

3, 乙方死亡。

(五) 除本條第三款規定的情形之外,乙方解除本契約,應當提前三十日以書面形式通知甲方。

(六) 重新訂立契約

契約期滿,甲、乙雙方同意延續契約關係的,在契約期滿前三十日內雙方重新訂立契約。

(七) 契約終止

契約期滿或雙方約定的終止條件出現,契約自行終止。

五、雙方責任

(一) 甲方責任

1、甲方需要按本契約約定支付乙方佣金。甲方無故剋扣或者無故拖欠乙方佣金的,除全部支付乙方佣金外,還應支付相當於佣金 %的經濟補償金。

2、甲方對乙方實施培訓、監督、考核和分級管理。

3、甲方協助乙方編制施工組織設計,參加乙方組織的現場交底,協助和監督乙方施工組織管理,監督檢查乙方工地的施工質量和安全,對乙方施工項目實施中間驗收、隱蔽驗收、竣工驗收和質量評定,參加乙方竣工移交。

4、甲方制定考核派單管理辦法,根據裝修工程任務量,按分級、考核情況向乙方委託裝修施工任務。

5、甲方按乙方提供的材料計畫向乙方集中陪送裝修材料,並對所提供材料的質量負責。甲方應不斷最佳化材料採購渠道,努力提供質優價廉的材料。

6、甲方為委託乙方管理施工的裝修項目提供設計服務。

7、如經甲方或業主認定,乙方已經或有潛在的可能五月法繼續履行或不能按約定的標準履行主契約,甲方有權撤換乙方,並保留向乙方索賠的權利。

8、由於甲方原因導致違反主契約約定,給業主,乙方造成的一切損失和後果均由甲方承擔;

9、己方違反本契約約定,給乙方造成的一切損失和後果均由甲方承擔。

(二) 乙方責任

1、乙方一次性向甲方交納履約保證金人民幣 (小寫:元)(不計利息)。甲方依據本契約第四條第二款第4,5,6項解除契約的,該履約保證金不予退還;乙方依據本契約第四條

第三款解除契約的,該履約保證金在30個工作日內全部退還;其他原因解除或終止契約的,該保證金5000元在乙方負責的最後一個工地解除保修責任後一周內退還;

2、根據工程需要或業主要求編制施工組織設計(或施工方案及進度計畫、材料計畫),經甲方審核後交業主審定;

3、嚴格遵守施工規範、安全操作規程、防火安全和環境保護規定以及甲方依法制定的各項規章制度;嚴格按照主契約約定、施工圖紙、做法說明、施工組織設計及相關規範、標準規定的質量、工期、材料和工藝標準組織施工,確保施工安全;

4、乙方必須在每個施工工地指派一名現場負責人,該負責人必須經過甲方的培訓且最多只能負責同屬一個行政區的兩個工地,其費用及其它責任由乙方承擔;

5、乙方使用的施工人員必須先經過甲方的培訓,經培訓合格且持有相應的培訓合格證件後才可參與施工,施工期間若出現施工人員不足時,為不影響工程進度,經甲方同意,乙方可臨時再聘請施工工人。所有施工工人的費用及其他責任由乙方承擔;

6、乙方必須按甲方的材料陪送目錄,使用甲方統一陪送的材料。不在甲方材料配送目錄內的材料,經甲方批准後乙方可自行採購,並自行承擔質量責任、經濟責任及其他責任;

7、負責裝修工程款的催繳。業主未按時繳納工程款時,需積極催繳並採取即使有效的風險防範措施;

8、愛護甲方的財產,保守甲方的商業秘密;

9、乙方對甲方管理人員違法指揮強令冒險作業,有權拒絕執行;對危害生命和身體健康的行為,有權提出批評,檢舉和控告;

10、由於乙方原因導致違反主契約約定,給業主、甲方造成的一切損失和後果均由乙方承擔;

11、乙方違反本契約約定,給甲方造成的一切損失和後夠均由乙方承擔。

六、處罰與獎勵:

1、甲方有權按相關管理規定和處罰標準就乙方所負責工地的安全、質量、工期、文明施工等問題對乙方實施處罰;

2、乙方按期、保質、保量、保全全完成施工任務,施工工地達到管理有序,質量優良,且業主按時接清工程款的,甲方可視情況,酌情給予乙方獎勵。

七、其它:

1、乙方自負盈虧,自行承擔其勞動就業和安全保障等風險和責任;

2、乙方的採購、用工行為概與甲方無關,由乙方自行承擔其全部責任和義務;

3、甲方可以根據乙方要求或根據項目管理需要,代乙方支付工人工資,工傷保險和材料費用等。但不代表甲方對除乙方外的任何第三人承擔責任或義務。

八、本契約未盡事宜栓放協商解決。

九、爭議處理

甲乙雙方發生契約爭議後,應先協商解決。協商不成的,向深圳市人民法院起訴。

十、本契約自甲,乙雙方簽字或蓋章之日起生效,塗鴉或代簽無效。

十一、本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

項目施工契約 篇5

業主(甲方):

承包方(乙方):北京滴水觀音科技有限公司

根據《中華人民共和國契約法》及國家有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、等價有償、公平、誠信的基 礎上,經友好協商,就甲方委託乙方進行施工工程達成一致意見,特簽訂本契約,以資信守。

第一條:工程概況

1、工程名稱:

2、工程地點:

3、預定開工日期: 年 月 日

第二條:施工範圍

1、施工範圍:

回填種植土按現場實際發生工程量結算,由雙方代表簽證認可,但單價不允許超過甲方認可的預算單價的限額。

第三條:施工方式

1、本工程由乙方以包工、包料的形式進行施工。

第四條:工期

1、工期自預定開工日期之日起至乙方竣工並通過契約約定的全部驗收之日止,預計 天(包括法定假日),不計乙方,通知甲方驗收後等待甲方驗收的時間。

2、如遇下列情況,乙方須在發生簽證事由2日內書面通知甲方,並經甲乙雙方代表簽證,工期相應順延,否則視為乙方放棄簽證的權利,工程不予順延。

(1)因甲方原因影響工程施工進度,如未按時交出場地,接通水電、甲方變更設計等。

(2)不可抗力因素。

第五條:工程質量及驗收標準

1、工程質量必須達到合格(驗收標準按業主設計要求及行業規範執行),因乙方故意延誤致使工程未能按時結算或提。請驗收的,本工程不能評定為合格。

2、乙方提供的苗木必須事先控制質量,苗木規格嚴格按照設計要求進行選擇,苗木種植質量必須嚴格按照綠化種植規範。

3、苗木成活率達到100%。

4、工程完工後,乙方應通知甲方進行驗收。雙方現場檢查工程質量,質量合格,即由甲方簽收。

第六條:工程價款及結算、付款方式

1、工程預算總價款為人民幣 元(大寫 元)。

2、結算方式:

(1)甲方應在預定開工日期前 個工作日內,向乙方預付工程預算總價款的30%;

(2)甲方應在乙方材料、工人進場以及提交開工報告後 個工作日內向乙方支付工程預算總價款的30%;

(3)甲乙雙方辦理竣工驗收和結算手續後的 個工作日內,甲方向乙方加付至工程結算總款額的90%。

(4)工程結算總款額的10%作為工程質量保證金及保養金,甲方應在保養期期滿後個工作日內會同乙方現場復檢並辦理保養終結手續,甲方按契約約定扣除保養期間應由乙方支付的各類款項和違約金後向乙方結清。

(5)以上付款的方式均以 支付。

第七條:保養期

1、苗木保養期為 個月,從本工程施工完成契約約定的全部驗收之日起計。

2、保養期內,凡因乙方施工造成的質量問題,乙方接甲方通知之日起日內,應無條件予以保養,苗木不成活的應及時更換。否則,甲方有權另派施工隊伍施工、保養,一切費用在保養金內扣除,超過保養金的部分,甲方有權向乙方追償。

第八條:雙方義務

1、甲方義務

(1)委派現場代表 負責對工程建設進行全面管理。

(2)向乙方提供施工場地,保證運輸道路暢通,同時提供施工用水、用電(水電費由 方承擔)。

(3)提供本項目施工圖紙,負責組織圖紙會審和設計交底。

(4)甲方在收到乙方所提交的竣工結算書及完整的竣工結算資料後,應在兩周內通知乙方核對工程價款並於竣工驗收後的兩個月內完成結算。

2、乙方義務

(1)委派現場代表 負責對施工其間的全面管理。

(2)根據甲方確認的施工圖紙,按照本契約約定完成承包範圍內的施工工作。

(3)按相關安全法規進行安全施工,遵守甲方施工現場管理的有關規定,承擔在施工過程中的放火、防盜、防止事故發生等安全責任。若出現安全問題,責任由乙方自行承擔。

(4)工程交付甲方前,應負責已完工工程的保護工作,在此期間發生損壞的,由乙方自費予以修復並按契約約定交付甲方,由此造成工期延誤,按違約責任中的逾期完工條款處理。

(5)乙方應確保工程質量達到驗收標準。

(6)乙方應在工程竣工驗收後兩周內向甲方提交竣工結算書及完整的竣工結算資料,並在收到甲方發出的核對工程價款通知之日起內與甲方核對工程價款,與竣工驗收後的`兩個月內完成結算。

第九條:違約責任

1、因甲方工程量變化或圖紙變更造成工期延期的,竣工日期應予以順延。

2、甲方未能按本契約約定進行竣工驗收的,由甲方承擔工程保管及風險責任。

3、甲方逾期付款的,導致施工無法進行,乙方可停止施工。

4、工程質量達不到約定標準,由乙方承擔相應的責任。

5、乙方在施工過程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工,非上述原因連續停工兩個工作日以上的,甲方解除契約,造成甲方工期延誤或其他損失的,乙方應予賠償。

6、乙方應向甲方支付的違約金,甲方在應付未付款中扣除,違約金不足以彌補甲方損失的,甲方可繼續向乙方追償。

第十條:轉讓條款

未經契約雙方共同書面同意,任何一方不得單方面全部或部分轉讓其在本合 同項下的權利和義務。

第十一條:契約終止

1、因解除而終止

(1)由於乙方違約造成本契約不能履行或不能完全履行,如果甲方認為本契約已無必要繼續履行或乙方在收到甲方要求其糾正違約的通知後仍不糾正其違約行為,則甲方有權向乙方發出解除本契約的書面通知,該通知自送達乙方時生效,乙方應按本契約約定承擔違約責任,違約金不足以彌補甲方損失的,甲方可繼續向乙方追償。

(2)由於甲方違約造成本契約不能履行或不能完全履行,如果乙方認為本契約已無必要繼續履行或甲方在收到乙方要求其糾正違約的通知後仍不糾正其違約行為,則乙方有權向甲方發出解除本契約的書面通知,該通知自送達甲方時生效,甲方應向乙方支付雙方確認已完成工作量的款項,並按本契約約定承擔違約責任。

(3)契約一方依本契約約定行使解除權的,契約自解除通知送達之日起終止。

(4)契約終止後,不妨礙一方向違約方追究違約責任。

2、有下列情形之一的,契約權利義務終止:

(1) 本契約按約定履行完畢;

(2) 本契約經各方協商一致而終止;

(3) 本契約因一方出現本條第1款的違約情況(包括一方擅自轉讓本契約項下權利義務行為),另一方發出解除契約的通知;

(4) 法律法規規定終止的其他情形。

第十二條:適用法律條款

本契約的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律規定。

第十三條:爭議的解決

凡因執行本契約所發生的或與本契約有關的一切爭議,契約各方應通過友好協商解決;如果協商不能既解決,任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。

第十四條:其他

1、本契約未盡事宜,由甲、乙雙方友好協商,另簽訂補充協定。補充協定與本契約具有同等法律效力。

2、本契約附屬檔案是本契約的組成部分,與本契約具有同等法律效力。

3、契約及其補充協定經雙方簽字、蓋章之日起生效,並在保養期界滿,接清餘款之日起自行終止。

4、本契約一式 份,甲、乙雙方各執 份,每份均具同等法律效力。

甲方: 乙方: 北京滴水觀音科技有限公司

地址: 地址: 北京廣安大街1號鴻坤國際大酒店5501

法定代表人: 法定代表人:

(或授權簽約人): (或授權簽約人):

日期: 日期:

投訴監督電話: 投訴監督電話:

項目施工契約 篇6

發包方(以下稱甲方):

承包方(以下稱乙方):

根據《中華人民共和國契約法》和《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商自願簽訂本契約。

第一條工程項目

一、工程名稱:

二、工程地點:

三、工程內容:

四、承包形式:

第二條工程期限

一、契約工期總日曆天數天

開工日期:年月日

竣工日期:年月日

二、如遇下列情況,經甲方現場代表簽證後,工期可相應順延1、在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上(每次連續4小時以上),影響正常施工;停水停電2天以上;

2、因颱風暴雨颶風等不可抗力的因素;

3、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。

三、因乙方原因造成施工延遲的,不得請求順延工期。第三條工程價款、結算及付款方式(是不是有付預付款或進度款的時候乙方開不了票?)

雙方同意按下述第方式支付本契約價款,甲方付款前,乙方應提供正式發票。

第一種方式:本契約實行固定總價,經甲乙雙方核定按本工程契約包乾價為元人民幣(大寫:)。任何政策性因素和市場因素均不調整包乾價。

1、本契約簽訂後日內,甲方支付

2、工程竣工經甲方驗收合格後,甲方支付元工程款;

3、餘款元作為質量保證金,待保修期滿後十五個工作日內無息支付。

第二種方式:本契約實行按實結算,雙方使用晨曦軟體,依據最新現行定額計價規範和施工期(或材料定購期)的信息價(信息價不明確的以甲方確認材料價為準)進行計算,計算後的總價下浮%作為本契約的結算價款。

1、甲方於支付元;

2、乙方施工完成並經甲方驗收合格後,提交竣工驗收報告及工程決算書,經甲方審核確認後,付至結算價款的95%,留5%做質保金,待保修期滿後15個工作日內付清。

3、工程量及價格簽證,簽證單都必須有甲方現場代表簽字並加蓋公章後方可作為結算依據。採購

一、工程材料、設備由乙方採購。(是否都是包工包料?)

二、乙方採購的材料、設備,必須附有產品合格證和試驗報告才能用於工程,甲方認為乙方提供的材料需要復驗的,乙方應按要求提供復驗報告。經復驗符合質量要求的,方可用於工程;復驗不符合質量要求的,應退貨處理,其復驗費和退貨損失由乙方承擔。(材料進場是不是要甲方確認?)

第五條施工與設計變更

一、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料,作為施工的有效依據,乙方不得擅自修改。

二、甲方因使用功能提出的變更內容,為不影響施工進度,乙方應先行實施,並及時做好現場簽證。

三、設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據,工程採用包乾價,對增減部份的工程款由甲乙雙方協商確認。

第六條工程質量管理及驗收

一、工程具備隱蔽條件,乙方先進行自檢,並在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格,甲方現場代表在驗收記錄上籤字後,承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,乙方予以整改後再交由甲方重新驗收。

二、工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關規定,向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告(含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等)。驗收合格的,雙方進行交接,驗收不合格的,乙方應及時返工,費用由乙方自行承擔,返工導致工期延誤的,乙方應承擔相應的違約責任。

三、工程質量應符合國家及行業規標準。

第七條安全施工

乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。

第八條質量保修

一、本工程保修期限為年,自工程竣工驗收合格起算。

二、在免費保修期內,乙方應保證通訊暢通,令甲方能夠隨時同乙方取得聯繫。乙方在接到甲方維修通知後小時內到達現場並及時處理。如乙方更換保修人員或聯繫電話,應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接,拖延推諉,甲方將視為乙方放棄保修責任,有權自行解決,由乙方承擔所有費用並加收10%的勞務費。

乙方保修聯繫電話:;乙方保修聯繫人:。

第九條違約責任(乙方擅自修改圖紙的違約責任,甲方延遲付款的違約責任均無)

一、乙方未能按時竣工的,每延期一日應按工程總價款的向甲方支付違約金(從工程款中直接扣除);無故延期15日以上視為根本性違約,甲方有權解除本契約,乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外,還應向甲方支付違約金人民幣元。

二、工程出現質量問題視為乙方嚴重違約,視情節輕重乙方應按工程款的10-30%向甲方支付違約金(可從工程款中直接扣除),此外應賠償因此給甲方造成的損失。(可否作為解除契約條件?)

三、協定一方擅自解除或終止本契約的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。

第十條糾紛解決辦法因本契約產生糾紛,如協商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十一條附則

一、甲方代表為,乙方代表為。

二、本契約一式二份,甲乙雙方各執一份,自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或契約專用章後生效。

甲方:乙方:

代表:代表:

戶名:

開戶銀行:

帳號:

年_____月_____日年_____月____

項目施工契約 篇7

發包方(甲方):

承包方(乙方):

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》、《_____市建築市場管理條例》及有關法律、法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,結合本工程實際,為明確雙方的責任、權利和義務,經甲、乙雙方協商一致,訂立本契約。

第一條:工程概況

1、工程名稱:

2、工程地點:

3、承包範圍:

4、承包內容:

5、甲方視需要,可對乙方承包範圍及內容作出增減或調整,也可對乙方承包範圍內的某一分項、某一產品、半成品材料等另行指定施工單位或供應商。乙方應無條件接受,也不因此作為對其餘項目契約單價和總價作出調整的理由。

6、承包方式:本工程採用“包工料機消耗、包工期、包質量、包安全、包文明施工、包環境保護、包甲方對業主的所有承諾及業主對甲方所作的規定、約束等”的包乾方式,全面負責本契約範圍內的全部工作內容,處理好政府主管部門和社區地方關係。

第二條:契約工期

1、乙方接甲方進場通知後___日內做好施工現場準備工作。

2、契約工期:本工程於____年____月____日開工,至____年___月___日竣工,共____個日曆天。

3、工期延誤時,乙方須向甲方支付違約金,違約金為每延誤一天,按本工程總價的_____計算,按天累計。

4、如遇不可抗力影響,經甲方同意並報業主書面簽字蓋章認可後,可考慮工期延長。

5、發生不可抗力,乙方有責任積極組織搶補措施並相應調整計畫,盡一切可能保證工期。

6、除不可抗力因素以外,均不得延長工期和要求增加費用,非上述原因工程不能按契約工期竣工,乙方應承擔違約責任。

7、對不可抗力的解釋按甲方與業主簽訂的工程承包契約相關條款執行,包括對不可抗力的處理辦法。同時進一步明確因不可抗力造成的工期和費用損失,除業主明確承擔的部分外,其餘部分均由乙方承擔。

第三條:質量

1、本工程質量等級為__________。

2、質量達不到要求時,乙方須向甲方支付違約金,違約金為_______。

3、乙方必須嚴格按經設計院、業主認可的本工程的施工圖紙、設計說明、設計變更、技術核定單等工程檔案中規定和現行的國家、地方頒發的質量驗收規範、標準和規定要求組織施工。

4、甲方為維護自身的聲譽、品牌、形象,將對本工程的質量進行不定期的巡查,在巡查過程中發出的質量整改通知書乙方必須在規定的時限內整改完畢,發出的對乙方的罰款通知,須說明罰款理由並由乙方全額承擔。乙方必須在罰款單上籤字接受,乙方拒絕簽字並不影響罰款單的生效。

第四條:環境安全標化

1、本工程乙方現場文明施工要求為:建立現場安全生產保證體系,通過安全生產保證體系的認證並達到標準要求,並承擔安全貫標、一體化貫標和上級部門各種檢查所發生的費用。

2、乙方如達不到本契約約定的安全標化標準,甲方有權責成乙方進行整改,由此造成的一切工期、經濟損失全由乙方全額承擔。且乙方願意接受達不到安全標化標準的甲方罰款,罰款金額為總結算金額的%,由此造成的業主罰款也由乙方全額承擔。

3、乙方應識別施工過程中的環境因素和危險源,並採取措施對其進行控制,防止環境污染事件和安全事故的發生。

4、乙方嚴格執行建築施工安全檢查標準、高空作業、施工現場安全生產保證體系等各級政府的法律、法規和有關規定,執行甲方對安全和標化管理的有關要求,並承擔因乙方原因造成的財產損失和傷亡事故的責任和由此發生的一切費用。對非乙方原因造成的財產損失和傷亡事故,由責任方承擔責任和相關費用。

5、乙方應編制現場臨時用電施工方案,腳手架搭設施工方案,模板施工方案等專項施工方案,經甲方主管部門批准後方可實施。

6、乙方必須根據施工規範搭設和配置各種安全設施和安全勞防用品,應在甲方允許的供應商中採購上述物資,且必須加強進場驗收和搭設後的使用前驗收。

7、乙方應對乙方的施工人員及乙方的專業分包施工隊伍進行分部分項和專項安全交底。

8、在施工期間,乙方所有施工人員必須統一按甲方提供的服裝著裝,費用由乙方承擔。

第五條:工程價款

1、本工程價款暫定為_______人民幣元整。

2、上述計價方式中包括(或不包括)工程稅金。

3、如本工程計價方式含稅金,則由甲方實施代扣代繳。

4、本工程結算由乙方在工程竣工驗收合格後28天內編制完畢,並遞交甲方進行結算審核,審核無誤後由甲方提交業主單位,經業主及審計單位確認後形成正式的工程結算書作為價款結算的依據。

第六條:圖紙及工程資料

1、甲方應在開工前天向乙方提供施工圖紙及有關地質水文資料和地下管線圖等工程資料套,並進行設計交底。乙方需要增加圖紙份數,由乙方自理,費用由乙方承擔。

2、甲方負責提供歸檔資料樣本及歸檔資料編制要求。

3、乙方在全部工程竣工後一個月內向甲方提供乙方施工範圍內的完整竣工資料及竣工圖紙套,竣工原圖由方提供。編制要求按上海市建委、市檔案局,市政局和甲方有關檔案規定執行,同時滿足契約標段竣工資料的編制要求,費用由乙方自理。竣工資料編制保證金為本分包契約造價的_____%,竣工資料和竣工圖提交每推遲一個月扣除保證金____%,依次類推,扣完為止。

4、乙方竣工資料的編制應與工程進度同步進行,並隨時接受甲方的檢查和監督。

第七條:材料供應

1、甲方在提供甲供材料前,乙方應出具乙方單位收料確認章和收料責任人的書面證明。

2、甲方供應的材料,乙方應派收料責任人接料、清點、驗收,經甲、乙雙方確認後由乙方收料責任人在送料單位送料單據上籤認規格、數量並加蓋收料章,乙方妥善保管並承擔相應保管職責。乙方必須在原材料接收後,在甲方試驗工程師的協調下,對原材料按規定進行複試,複試合格後方可使用。所發生的相關試驗費用由乙方承擔。

3、乙方要料計畫及數量須按甲方要求每月日按時上報,該計畫及數量經甲方審核後,由甲方按已審核的計畫及數量供料。

4、按圖示數量超用部分的甲供料,如供料當月的市場價高於契約甲供料單價,超用部分按供料當月的市場價在結算時扣除;反之則按甲供料單價在結算時扣除。

5、上述甲供材料以外的材料可由乙方供應,單價由乙方與供應商洽談確定。但所選的供應商必須在甲方的合格分包商名錄內,並符合國家和政府的備案證和許可證制度,且應事先收集該供應商的相關資料(經營執照、產品生產許可證、出廠合格證明、質量保證書、產品防偽標誌、複試報告和備用證等),報甲方審核批准後方可實施採購。由於材料質量不合格而造成的一切損失由乙方承擔。

第八條:預付款擔保及履約擔保

1、乙方同意以下列第種方式對甲方支付乙方預付款、乙方履行契約進行擔保,乙方須在簽訂本契約的同時,向甲方提供預付款銀行擔保、分包履約擔保書。

1、預付款銀行保函:在甲方支付乙方預付款前,乙方需出具與預付款同等金額即____萬元的預付款銀行保函給甲方,預付款銀行保函的期限為從預付款支付前開始到預付款在每月甲方支付給乙方工程款中全部回扣完為止。

2、履約保函:在契約簽訂後天內,並在第一筆工程款支付前,乙方需出具契約金額的_____%計萬元的銀行保函給甲方,履約保函期限從本契約內容開工到乙方完成契約規定全部義務(除保修義務外)為止。

3、提交履約保證金:在契約簽約後天內,乙方須提交契約金額的%的履約保證金____萬元於甲方的指定銀行,至乙方完成契約約定全部義務(除保修義務外)為止返回保證金。

4、分包工程款抵沖履約保證金:從甲方付乙方第一期工程款開始,扣契約總價的%工程款萬元作為履約保證,扣款期數從第一期甲方付乙方工程款開始到第期甲方付乙方工程款結束,共分期扣完,並必須在分包工作量達到50%契約總價前暫扣完畢,等乙方完成契約約定全部義務(除保修義務外)為止,開始釋放暫扣工程款部分。

第九條:工程款的支付

1、工程款支付方式:月度工程進度款隔月支付。乙方每月日將當月實際完成工作量上報甲方審核,核定後的工作量作為付款依據。

2、月度實際付款計算公式為:甲方審核工作量×(1-下浮率____%)-履約保證金____%-安全文明施工抵押金____%-缺陷責任期的質量保修金____%-竣工資料編制保證金____%-甲供材料-甲方其他代付款和各類罰款。

3、本工程竣工驗收合格,竣工結算後預留工程保修金____%,待工程保修期滿及業主將保修金餘額返還後天內,甲方與乙方結清保修金。在保修期內若甲方通知乙方的保修內容不能得到及時回響,則甲方有權使用工程保修金對本工程出現的質量問題進行維修,如工程保修金尚不足於承擔全部維修費用的,乙方承諾不足部分繼續由乙方承擔。

4、在契約簽約時,乙方對本工程的資金情況已作充分了解。乙方同意甲方按照業主資金到位情況給予工程款的支付,並共同承擔資金風險。當業主工程款暫不到位時,乙方不得因此延誤工期,並應全力配合甲方共同催討工程款;同時,因業主不及時付款或拖欠工程款的行為造成甲方不能及時向乙方支付工程款時,乙方承諾決不向甲方追究責任和提起訴訟。

第十條:甲方駐工地代表

1、甲方任命____同志為甲方駐工地代表(甲方代表)。

2、甲方代表行使甲方的全部權力和承擔甲方的全部職責;乙方應接受其指令,凡甲方代表及其委派人員在本工程施工中,在其職責範圍內所發出的工程指令,均應視為甲方意見的有效表達。

3、甲方代表發出指令,以《工程聯繫單》形式送達乙方,乙方應予以執行。如乙方認為甲方代表的指令不合理,應在收到指令8小時內提出書面申告,甲方代表在收到乙方申告後作出修改指令或繼續作出執行指令的決定,並以書面形式通知乙方。甲方代表決定仍繼續執行的指令,乙方應予以執行。

4、甲方代表有權對不能有效履行管理職責的乙方管理人員提出更換要求,但應出示書面通知,且具備合理理由。乙方在接到通知後的一周內替換人員要到崗就位。

5、甲方代表可按本契約的約定行使甲方代表的權力,履行甲方代表的職責,但無權解除本契約中乙方的任何義務。甲方代表易人,甲方應提前一周通知乙方,後任繼續承擔前任應負的責任。

第十一條:乙方駐工地代表

1、乙方任命_____同志為乙方駐工地代表(乙方代表);另委派同志負責現場施工,同志負責工程施工質量,同志負責工程施工安全,同志負責施工技術,同志負責預結算工作。

2、上述乙方代表行使乙方的全部權力和職責;凡乙方代表及其委派人員在工程施工中,在其職責範圍內所發出的書面資料,均以視為乙方意見的有效表達。

第十二條:設計變更及索償

1、甲方有權發出指示要求作出設計變更或修改,乙方不能擅自作設計變更或修改。如甲方要求的變更或修改遲後而導致乙方損失的,乙方須在甲方發出書面要求後14天內書面呈交甲方審核,逾期提出或遲交的索償將不獲考慮。

2、索償的計算資料必須包括套用單價的詳細分析,如有關項目與原契約項目相同或相似的,則按原契約單價計算;若出現索償項目在原契約內無相關項目單價套用時,則該索償項目的單價按照乙方承諾書中約定的原則計算。

第十三條:工程驗收及保修

風險提示:保修責任的起算

工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算,具體分部分項工程的保修期由契約當事人在專用契約條款中約定,但不得低於法定最低保修年限。在工程保修期內,承包人應當根據有關法律規定以及契約約定承擔保修責任。

發包人未經竣工驗收擅自使用工程的,保修期自轉移占有之日起算。

1、工程施工質量的評定按《市政橋樑工程質量檢驗評定標準》、上海市頒發的相關質量評定標準、市政工程驗收規範和設計要求。

2、工程具備覆蓋條件或達到契約約定的分部、分項驗收要求,乙方自檢合格後,提前24小時通知甲方代表組織驗收。通知包括乙方自檢記錄、質量評定表等內容、以及驗收時間和地點。驗收合格,甲方代表在驗收記錄上籤字後,方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,乙方在限定時間內整改重新驗收。

3、嚴格執行隱蔽工程質量驗收制度,即隱蔽工程必須經甲方有關人員、施工現場監理人員的檢查、驗收合格後,方可進行下道工序施工。

4、竣工日期為乙方完成所有契約工程內容,並經甲方、業主、監理等各方驗收通過簽字的日期。承包內容中任何一項分部分項工程未完工或經各方組織的驗收,經整改後評定仍未通過的延誤,均視為工期延誤。

5、保修期限:自整體工程竣工驗收通過之日起______年。

6、在保修期限內,乙方對施工質量問題負責維修。乙方在接到修理通知書後7天內派人修理,費用由乙方承擔。在保修期限內非因乙方責任造成的修理由甲方或業主支付費用。

第十四條:違約處理

1、乙方不能按契約工期竣工,施工質量達不到設計和規範的要求,或發生其它使契約無法履行的行為,甲方代表可通知乙方,支付違約金________元,賠償因其違約給甲方造成的損失。

2、除非雙方協定將契約終止,或因一方違約使契約無法履行,違約方承擔上述違約責任後仍應繼續履行契約。

3、因一方違約使契約不能履行,另一方欲中止或解除全部契約,應提前___天通知違約方後,方可中止或解除契約,由違約方承擔違約責任。

第十五條:爭議解決

甲乙雙方因契約發生爭議 ,向___________的單位或人員要求調解;調解或者協商不成的向_______________人民法院起訴。

第十六條:契約份數

本契約一式____份,甲乙雙方各執____份,經雙方單位蓋章、代表簽字後生效。

甲方:

_____年____月____日

乙方:

_____年____月____日

項目施工契約 篇8

工程名稱:

工程編號:

建設單位:

施工單位:

簽訂日期:

天津市小型建設工程施工契約

發包方:(簡稱甲方)承包方:(簡稱乙方)

依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及天津市有關規定,經雙方協商一致,簽訂本契約。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱:

1.2 工程地點:

1.3 工程內容: (詳見工程項目一覽表)

1.4 承包範圍:

1.5 承包方式:

1.6 契約價款:本工程造價¥

金額大寫:第二條 工程期限

2.1 全部工程開工日期:本工程定於日開工。

2.2 全部工程竣工日期:本工程定於日竣工。

2.3 全部工程總日曆天數

2.4 各單項工程開竣工日期詳見工程項目一覽表。

第三條 工期延誤與工期獎罰

3.1延期開工。乙方因故不能按時開工,應在約定的開工日期到來之前提前五天,向甲方書面提出延期開工的要求和理由。甲方代表應在三天內書面答覆乙方。甲方同意延期要求或三天內不予答覆,工期相應順延。如乙方理由不充足,甲方不同意延期或乙方未在規定時間內提出延期開工要求,工期不予順延。

3.2暫停施工。甲方代表認為必要時,可提出暫停施工要求並在停工後48小時內提出處理意見。乙方在實施甲方代表處理意見後,應及時提出復工要求,甲方代表在24小時內予以答覆。甲方未能在規定時間提出處理意見,或收到乙方復工要求時限內未予答覆,乙方可自行復工,停工責任在甲方的,由甲方承擔經濟支出,工期相應順延。停工責任在乙方的,由乙方承擔發生的費用。

3.3 工期延誤。下列情況造成竣工日期推遲的,經甲方代表確認,工期相應順延。

3.3.1 工程量變化和設計變更。

3.3.2 一周內,非乙方原因停水、停電、停氣影響施工造成停工累計超過8小時。

3.3.3 施工中遇到不可預見障礙物或古墓、文物、流沙等需處理時。

3.3.4 甲方未按約定時間供應材料,甲方未按時撥付工程款及甲方代表簽認同意給予順延的情況。

3.3.5不可抗力(指戰爭、動亂、空氣飛行體墜落或其它非甲乙雙方造成的爆炸、火災,以及協定條款約定的等級以上的風、雨、雪、震等對工程造成損害的自然災害)。

乙方在以上情況發生後五天內向甲方提出報告,甲方在收到報告後五天內予以確認答覆,逾期不答覆,乙方即可視為延期要求已被確認。

非上述原因,工程不能按契約工期竣工,乙方承擔違約責任。

3.4 工期獎罰。根據工期定額標準雙方約定的工期完成日期,工程提前或延誤的獎罰費用,雙方應擬訂如下條款:

第四條 甲方工作

4.1辦理施工所需證件、批件,清理場地,修復現場幹道,保證運輸暢通。

4.2 將施工所需水、電源、線路從施工場地外部接至施工現場雙方商定地點,並保證施工期間的.需要。

4.3 將水準點與座標控制點以書面形式交給乙方,並進行現場交驗。

4.4甲方在開工前

4.5 組織設計院、乙方進行圖紙會審,並向乙方進行設計交底。

4.6 協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建築物、構築物的保護要求,並承擔有關費用。

甲方不按契約約定完成工作造成施工損失,應承擔經濟責任,工期相應順延。

第五條 乙方工作

5.1 按雙方約定日期,向甲方提供年、季、月工程進度計畫及統計報表和工程事故報告,並提供施工用電、用水計畫。

5.2 乙方應在年月日前將施工組織設計(或

施工方案)交與甲方,甲方應在 日內批准或提出修改意見,逾期即可認為已經批准。

5.3 乙方必須按批准的進度計畫組織施工,接受甲方對進度的檢查監督。

5.4 已竣工程在驗收之前,負責對已完工程的成品保護。保護期間發生損壞系乙方責任由乙方負責修復,系甲方提前使用後發生損壞的修理費用由甲方承擔。

5.5 按約定的要求做好施工現場地下管線和鄰近建築物、構築物的保護工作。

5.6 嚴格執行我市關於施工現場管理的有關規定,交工前清理現場達到建築物無污染,現場無建築垃圾。

乙方不按契約約定完成工作,造成工程損失,應承擔經濟責任。

第六條 價款支付與調整

6.1 工程預付款:在契約簽訂後,按天津市有關檔案規定,三日內甲方按工程契約造價 %,計人民幣元,支付給乙方。

6.2 工程進度款按天津市關於工程進度款撥付辦法的規定。

6.3 契約價款的調整。在契約簽定後,任何一方不得擅自改變,但發生以下情況之一的可以調整。

6.3.1 甲方同意的設計變更及工程量增減。

6.3.2 工程造價管理部門公布的價格調整。

6.3.3 雙方約定的其它增減或調整。

6.4 甲方不按契約規定的付款方式撥付工程款時,乙方可向甲方發出付款要求通知,甲方在收到乙方通知 天內仍不能按要求支付

項目施工契約 篇9

甲方(委託方):

乙方(承攬方):

經甲、乙方協商一致,乙方承攬位於泰安東嶽大街西段道路開口工程項目中的施工:

為確保工期、質量,雙方協定如下:

一、乙方負責泰安東嶽大街西段道路開口工程。

二、乙方以自己的設備完成施工。自行解決臨時住房、水電等臨建設施。設備、材料堆放應服從甲方安排意見。

三、乙方聘用、雇用施工人員應當符合國家法律規定。乙方以自己所有的施工隊伍完成施工,不得將工程分包。乙方對自己的施工人員負有管理、指揮、處分的權利;對自己的施工人員的人身、財產安全負全部責任,甲方無權干涉。

四、承攬期限:自20__年4月25日始至20__年4月30日止。

五、承攬費用總計:人民幣叄萬元整(小寫:30000、00元);

六、承攬費用支付方式:契約生效後,施工前一次性支付乙方全額工程款。此費用包含材料、人工、拆遷、施工等相關費用,不再產生任何費用。

七、質保期:自竣工驗收後保修一年。

八、質量要求:必須全部達到甲方提供的圖紙和設計檔案標準。並保證一次驗收合格率達到100%,優良率達到95%。

九、承攬期限內,乙方負責協調相關管線、光纜等相關單位,並確保不影響相關單位的正常運營,甲方有權監督檢查乙方的施工質量。因乙方原因造成的質量不合格,甲方有權要求乙方在規定的時間內無償返工,達到質量驗收標準。

十、工程涉及相關光纜線路以及熱力、通信、自來水、高壓線等各種管線、光纜等工程施工,應嚴格執行泰安市的相關檔案規定,因乙方施工造成管線光纜無法正常使用的,由乙方負責協調有關單位並負責賠償相關損失。

十一、乙方必須堅持文明施工,乙方做好施工現場環境保、勞動保護和安全生產。

十二、乙方對已完工的項目和安裝的設備,在驗收交接前應負責保管,保證其完好狀態。

十三、契約價款調整:本契約簽訂後任何一方不得擅自改變契約價款,但有下列情況之一的可作調整:

1、自然災害造成的不可抗力損失。

2、經雙方認可的承攬項目數量增減的。

十四、違約責任

1、乙方違反承攬期限,每拖延一日,按契約總價款的承擔甲方的經濟損失。

2、項目質量達不到驗收標準,經返工後仍達不到的,乙方應承擔因此給甲方造成的經濟損失,並無權要求甲方支付工程款。

3、甲方未按契約約定履行義務,給乙方造成經濟損失的,應予賠償。

十五、驗收:乙方完成承攬工作後,由乙方負責相關政府單位進行驗收,並確保工程驗收合格。因施工不合格造成的損失由乙方自行承擔。

十六、安全:乙方在完成承攬項目過程中,對於因自己的行為造成的己方或他方人員的人身及、財產損害,乙方承擔全部善後責任和經濟損失。

十七、對於不可抗力給對方造成的危害後果,雙方互不承擔責任。損害由各方自行承擔。

十八、爭議解決辦法:協商。協商不成,由甲方所在地法院裁決。十九、契約生效與終止:本契約自甲、乙雙方蓋章之日起生效,施工完畢後,經相關單位驗收合格即告終止。

二十、補充協定:本契約未盡事宜,雙方簽定書面補充協定,補充協定與本契約具有同等的法律效力。

二十一、本契約正本、副本各兩份,甲乙雙方各執正本一份,副本六份。

甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)

經辦人:_________(簽字)經辦人:_________(簽字)

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

項目施工契約 篇10

發包方: (以下簡稱甲方)

承包方: (以下簡稱乙方)

甲方在北塔區資棗社區安臵地新建一棟八層全框架宿舍樓,雙方依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。

一、工程名稱:邵陽市北塔區資棗社區安臵地

二、工程地址:邵陽市北塔區資棗社區安臵地

三、建築面積:全框架結構共11層,總建築面積約1488平方米(建築面積外構築物飄板、天溝按全面積計算,雨蓬、空調板按半面積計算)。註:括弧內條例經協商不計算面積,但水電由甲方負責施工,工資由甲方付款。

四、承包範圍及內容

1、主要內容:按照甲方要求和設計的平面圖和甲方有關的建築要求進行施工修建,包括路面壓花,土建一次性大包乾,住房每層高度為3米,第一層為3.8米,±0.00以下按實結算,並計算乙方的其它費用開支,為一次性支付。

2、配套附屬工程,另行按實計算。

3、水、電由甲方負責。

4、室內留門洞,粉好門套,預製構件由甲方購買。

五、材料材料及工程質量要求

1、主體工程質量必須達到一次性驗收合格、

2、乙方應認真按照甲方要求和意圖,精心施工,隨時接受甲方的檢查、驗收。

3、因乙方原因工程質量達不到規範質量標準,乙方承擔一切責任,工程質量達不到規範標準的部分,乙方按照甲方的要求標準和重新施工,直至符合規範標準合格為止,所有費用由乙方負責。

4、若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程質量和損失由甲方負責。

5、外牆為100×100或(100×200)的方塊磚,屋面為隨到隨抹一次性成合壓光。防水屋面由甲方負責。

六、承包方式及契約價款

1、工程採用包工不包料大包乾形式,承包價格為220元/平方米,安全保險由乙方負責。

2、澆灌砼、扎鋼筋、裝模、回填夯實由甲方負責。機具、扎絲、鐵絲、釘子由乙方負責。內鋼管腳手架、活動架、扣件油頂由甲方負責及費用,乙方負責綁紮,外架由乙方負責。

七、工期要求

工期總共為180天,自20x年1月27日開工到20x年7月27日竣工。

八、付款方式

工程總價約為32.736萬元,簽訂契約預付乙方的進場費及備料款3萬元,以後每完成一層主體付工程總價的65%,內外裝飾每完成一層工程總價的33%。留2%竣工驗收後一筆付清。

九、雙方責任

1、甲方應保證工程款及時到位,防止資金問題而造成工程停工,而達不到預期進度由甲方負責。

2、甲方未按契約規定履行自己應負的責任,因資金原因不能正常施工,除工期得以順延外,還應賠償給乙方造成的實際損失。

3、承包人不得將承包工程轉包給他人,也不得將其承包工程支解以後分包的名義發包他人,否則,契約自行終止。

4、甲、乙雙方本著精誠合作、自行遵守的原則,認真履行職責,協助保密等義務。

5、本契約一式四份,雙方各執二份,契約自簽字生效,發包人、承包人履行契約的全部義務,承包人自發包人交付竣工結算款支付完畢,本契約自行終止。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

項目施工契約 篇11

工程編號: 契約編號:

工程名稱:

工程地點: 發 包 人:

承 包 人:

廣 東 省 建 設 廳 制

第一部分 協 議 書

發包人:(全稱)承包人:(全稱)

依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,契約雙方當事人就契約工程施工有關事項達成一致意見,訂立本協定書。

一、工程概況

工程名稱: 工程地點: 工程內容: 工程規模: 結構形式: 工程立項、規劃批准檔案號: 資金來源:

二、工程承包範圍

承包範圍:

三、契約工期

工程契約工期總日曆天數:_____ 天。

擬從 年 月 日開始施工,至 年 月 日竣工完成。

四、質量標準

工程質量標準:

五、契約價款

契約總價(大寫): ;

(小寫):。

項目單價:□詳見承包人的投標報價書(招標工程);

□詳見經確認的工程量清單報價單或施工圖預算書(非招標工程)。

六、組成契約的檔案

組成契約的檔案及其優先解釋順序與本契約第二部分《通用條款》第2.2 款賦予的規定一致。

七、詞語含義

本協定書中有關詞語含義與本契約第二部分《通用條款》第1 條賦予它們的`定義相同。

八、承包人承諾

承包人向發包人承諾已閱讀、理解並接受本契約所有條款,按照本契約約定實施、完成並保修契約工程,履行本契約所約定的全部義務。

九、發包人承諾

發包人向承包人承諾已閱讀、理解並接受本契約所有條款,按照本契約約定的時限和方法支付工程款及其他應當支付的款項,履行本契約所約定的全部義務。

十、契約生效

訂立契約時間:年 月 日

訂立契約地點:

契約雙方當事人約定本契約自雙方簽字、蓋章後,於 生效。

發 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)

地址:地址:

法定代表人:法定代表人:

委託代理人:委託代理人:

電 話: 電 話:

傳 真: 傳 真:

開戶銀行:

帳 號:

郵政編碼:

電子信箱:

開戶銀行: 帳 號: 郵政編碼: 電子信箱:

項目施工契約 篇12

甲方(發包方):_________

單位名稱:_________電話:_________

住址:_________通訊地址:_________

乙方(承包方):_________

法定住址:_________法定代表人:_________職務:_________

聯繫人:_________身份證號碼:_________電話:_________

通訊地址:_________郵政編碼:_________

第一條工程概況

1。1工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。

1。2住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。

1。3工程造價:家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據市場競爭、優質優價的原則,約定如下:總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

1。4工程承包方式:雙方商定採取下列第_________種方式。

(1)乙方包工、包全部材料。(見附屬檔案五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附屬檔案四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附屬檔案五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附屬檔案四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

1。5工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日

第二條施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第_________種方式提供:

1甲方自行設計並提供施工圖紙,交圖時間為_________年_________月_________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份。(見附屬檔案六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);

2甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附屬檔案六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);

3施工圖紙雙方簽字後生效。

第三條甲方權利義務

1開工前提供施工期間的水源、電源,並說明使用注意事項;

2參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;

3工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物業管理所需的相關材料;

4房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放,並按有關規定清運;

5因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,如屬乙方的責任,由甲方找被乙方負責修復和賠償。

甲方:

乙方:

日期:

項目施工契約 篇13

甲方:

乙方:

為明確施工中甲乙雙方的安全責任、權利、義務,經雙方協商,簽訂本安全協定。

乙方自願參加甲方的工民建工程施工,變電站的新建、擴建、改造工程的施工等。

一、甲方的安全責任、權利、義務:

1、向工程派出甲方代表,在變電站內施工,即為:工作負責人;

2、監督乙方進行安全生產規程制度的學習培訓,並檢查安全培訓的結果;

3、工作前對乙方進行全面的安全技術交底;

4、在有危險的電力設施區域內作業,要求乙方制定安全措施,並配合做好相關的安全措施;

5、在開工前要向乙方收取安全施工保證金,按工程規模的大小收三千至一萬元。

6、有權制止任何影響安全生產的行為,開展查禁違章工作,罰金從安全施工保證金中扣除;

7、有義務給乙方提供滿足安全生產需要的工作環境。

8、做好安全措施,設監護人(工作負責人),辦理工作許可手續。

二、乙方的安全責任、權利、義務:

1、認真學習、執行《電力安全工作規程》和有關規定,必須組織嚴格的統一考試,考試內容須經甲方認可,合格後方能持證上崗工作,並建立健全施工人員相應的檔案。

2、開工前必須向全體施工人員進行安全技術較底,讓施工人員掌握工程特點及施工安全措施;

3、嚴格遵守《電力建設安全工作規程》、《安全生產規程規定》和《電力安全工作規程》及《建築業安全規定》等的有關規定和甲方安全生產的規定;

4、自覺接受甲方單位的監督和指導,對甲方單位安監部門提出的意見,必須及時整改。發生人身事故或危機生產運行的不安全情況,必須報告甲方單位。

5、有權拒絕違章指揮或違章作業;有權拒絕能對本人身心造成嚴重傷害潛在危險的作業;

6、施工中要做到“遵章守法反三違‘違章指揮、違章作業、違反勞動紀律’”。努力追求“零傷害、零損失、零事故”

7、有義務通過自己的工作努力確保甲方的安全生產;

8、自身的條件不滿足安全生產的需要時,向甲方書面說明。

三、違約責任:

1、執行契約中有關違約處理的規定;

2、拒絕無潛在危險作業的行為視為違約;

3、發生違章事件,執行甲方規定,進行相應處罰;

4、對違章施工造成的各種事故負完全責任,並承擔全部損失。

四、執行規程:

1、雙方在履行契約時執行《電力安全工作規程》和《電力建設安全工作規程》及省集團公司、龍南供電公司的安全生產相關規定。

2、本安全協定一式兩份,甲、乙方各執一份,經雙方簽字蓋章後生效。

甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)

項目施工契約 篇14

甲方:

乙方:

依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律,行政法規,遵循平等、自原、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設施工事項協商一致,訂立本協定。

一、工程名稱:承德鴻泰集團房地產開發有限公司鍋爐房

工程地點:鍋爐房院內

二、工程承包範圍:

舊瓦拆除、清理現場、新瓦安裝、滴水泛水嵌縫注膠等,包工包料 保竣工驗收,包括稅金等有效稅票。(維修用料計畫見附表)

1、材料數量、規格、施工按現場實際為準。在契約有效期內,甲方不承擔因各種因素所導致的成本上升而產生的價格上漲風險。施工期間乙方按甲方要求予以配合。

2、本契約的價格包括原材料的採購、加工製作、運輸、現場協調、現場安裝、現場配合驗收、搶工措施、檢驗試驗、材料二次搬運、施工水電,因質量問題引起的維修和更換、成品保護、現場配合、腳手架、垂直運輸、使用機械、軟填注膠等、政策性檔案的規定以及包括但不限於原材料漲價等契約明示或暗示的所有一切風險的責任和義務、檢驗報告、稅費,保竣工驗收等所有費用。

三、承包工程價格

承包價格為一次性包死價格。計: 肆萬壹仟肆佰肆拾叄元整人民幣。

四、協定工期

契約工期總工作日曆天數 天。開工日期:20_年5月10日,竣工日期:20_年 月日。如遇以下原因造成工期延誤,工期順延。①因停電、停水、下雨、颳風造成的停工;②不可抗力;

五、 付款方式 :材料進場先付萬元,剩餘款項工程驗收合格後,結至承包價格的95%,其餘5%為質保金。質量保證金至工程完工後滿二年後無質量問題付清。

六、工程質量標準:合格

七、乙方必須按協定所列材料施工,保證工程質量,彩鋼保溫板總厚度100mm,彩鋼鐵皮厚度,上0.4mm下0.3mm.材料進場經甲方驗收合格後方可使用,如未按甲方要求採購不許安裝使用,所造成一切後果乙方自負。

八、在施工過程中,乙方必須按國家有關安全生產操作規範施工,若發生工傷事故一切責任由乙方自負,與甲方無關,甲方不承擔任何責任。進場施工作業前對乙方負責人進行現場口頭的安全事項說明,其內容是:項目的安全規章制度及對該工程項目有關聯的安全注意事項。

1、乙方負責人為安全施工責任人,負責該工程項目的日常安全管理工作,嚴格遵守安全生產規章制度,並指定專人負責監管安全施工作業。

2、開工前必須對所屬人員進行安全注意事項、措施交底的安全教育,簽訂相關安全保險協定,不安排未經安全教育人員進入作業場所。

3、需使用的機械、電器等設備、設施,必須有可靠的安全防護措施。

4、教育和監管所屬人員不得隨意進入非該施工作業項目區域外的場所及觸摸、啟動機械、電器、控制閥等設備,否則因由此而引起的事故,乙方負全部責任。

6、乙方的任何人員均不得在施工區打架鬥毆、酗酒賭博。嚴禁酒後上班。

7、嚴禁在高空向下拋擲任何物品,高空作業必須拴好安全帶;

8、進入現場的所有高空作業人員必須持證上崗,禁止非特種作業人員從事特種作業。

9、配備專門的安全生產管理人員,明確責任人,隨時檢查安全生產情況並作好記錄。

10、編制安全施工工藝方案和安全技術措施,以備安監部門審查、備案。

11、乙方必須嚴格按照安全規程操作,現場進行封閉式管理,嚴禁非工作人員隨意進入,否則造成人員和物品等安全事故,全部由乙方負責。

12、 乙方負責此項目施工的全部安全責任,如果在施工中發生生產安全事故,由乙方承擔全部的事故責任和經濟責任。

九、保修期限及範圍:保修期二年,保修期內因施工質量和建築材料出現問題由乙方負責修補,

十、本協定甲乙雙方必須遵守,任何一方不得違約,如有一方違約按契約法處罰;

十一、本協定一式兩份,雙方各執一份,經甲乙雙方簽字蓋章即可生效。本契約至工程驗收合格、保修期滿、工程款支付完畢後終止。

甲方: 乙方:

電話: 電話:

簽定日期: 年 月 日 簽定日期: 年 月 日

項目施工契約 篇15

契約編號:甲方:定貨人: 簽訂地點: 乙方:承攬人: 簽訂時間: 年 月 日

第一條 承攬項目、數量、報酬及交付期限

第二條 技術標準、質量要求:按國家標準GB12955—20x《防火門》執行。

第三條 承攬人對質量負責的期限及條件:滿足設計規範和現行消防驗收要求。

第四條 甲方人提拱資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:甲方人提供技術資料、圖紙。

第五條 承攬人使用的材料由承攬人提供。材料的檢驗方法:由承攬人質檢部門提供產品合格證及驗收報告。

第六條 定貨人是(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:承攬人直接完成。

第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限:以當地消防主管部門驗收合格為準(承攬人負責工程驗收合格)。不負責防火門門框周圍水泥粉刷驗收。

第八條 結算方式及期限:甲方定貨人簽契約時預付總貨款98%,餘款2%等消防驗收合格後甲方一次性付清。交貨工期為2個月(製作和安裝)。

第九條 甲方訂貨人:簽契約時前交98%定金。 第十條 甲方人解除承攬契約應及時通知承攬人。

第十一條 甲方定貨人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。

第十二條 違約責任:由違約方承擔。

第十三條 契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第二種方式解決:

(一)提交仲裁委員會仲裁:

(二)依法向人民法院起訴。

第十四條其他約定事項:此契約價格包含五金配料、包運輸費用,包含防火門漆,但不包含(增值稅發票)。

第十五條本承攬契約一式兩份,甲乙雙方簽字後,各執一份。

甲方:乙方:年月日:

項目施工契約 篇16

甲方:巴州區梓橦廟鄉柳崗坪村村民委員會

乙方:

根據 號檔案批覆同意的巴州區20x年以工代賑項目實施方案,現決定對這些道路、水利工程進行建設及整治。按照《中華人民共和國契約法》及其他

有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用原則,經協商,甲方將 工程承包給乙方組織實施,並達成如下協定:

一、工程概況

工程名稱:巴州區20x年以工代賑項目柳崗坪村道路工程 工程地點:巴州區梓橦廟鄉柳崗坪村施工區

工程內容:鄉村公路1公里,路寬3.5米,疏通水溝0.8公里,房屋及附屬設施15戶。

二、工程承包實施範圍

按項目實施方案、工程設計和民辦公助議事決定的內容實施,即:鄉村公路1公里,路寬3.5米,疏通水溝0.8公里,購置安裝涵管20米;房屋及附屬設施15戶。

三、契約工期

本工程自簽訂契約為起始日,工期 日曆天

四、質量標準

符合國家現行《工程施工質量驗收規範》合格標準。

五、結算方式

1、財政資金補助的工程結算單價按設計施工預算單價並扣除村社農民投勞折資費用後進行結算。

2、結算工程量為工程實施過程中經村質量監督小組簽字認可後實際發生的工程量。

3、工程結算補助總價款不得超過該工程施工預算中“建安”工程費用。

4、甲方在撥付工程款時,根據工程進度,經鄉鎮農技中心技術人員(現場監理人員、甲方技術負責人)、甲方質量監督小組簽字按程式報批後,方可支付。工程完工後,支付工程補助總價款的80%,剩餘工程補助價款經驗收合格後一次性付清。

5、經申請,開工時可預撥工程總造價30%的工程款。

六、乙方不得以任何方式進行分包、轉包,一經發現,情況屬實,將取消乙方工程承包契約,且一切損失由乙方承擔。

七、安全責任

工程施工期間,乙方必須接受甲方安全監督並自覺遵守國家相關規定,如在施工中出現任何安全問題,乙方負全部責任。

八、竣工清場

工程竣工後,施工現場的垃圾、臨時工程、材料、堆積物清理及場地平整乙方必須在甲方指定的時間內完成。

九、違約責任

超工期罰金(每超一天處罰結算補助總價款的0.5%)。

十、 不可抗力

施工過程中如發生不可抗力因素時(指國家規定的自然災害和社會性突發事件),本契約自行終止,並按國家規定或參照類似工程確定雙方的權利和義務。未盡事宜,雙方協商解決並簽定補充契約,補充契約與本契約具有同等效力。

本契約一式份,其中甲、乙雙方各執壹份,報區以工代賑辦公室、財政局、梓橦廟鄉政府備案各壹份。

十一、附屬檔案

1、後附乙方營業執照(身份證)複印件。

2、投入情況和建設任務表。(投入情況按照以工代賑項目財政補助資金、整合項目資金補助、農民民眾籌資、農民民眾投勞折資等方面予以明細)

3、施工區劃分表。

4、建築工程單價公示表。

甲 方:巴州區梓潼廟鄉柳崗坪村村民委員會 (簽 章)

甲 方 代 表: 字)

乙方:

乙方營業執照(身份證)號:

簽 訂 地 點:

契約簽定日期: 年 月 日 字)

項目施工契約 篇17

工程名稱:__工程

發包單位:__

承包單位:__

施 工 安 全 協 議

甲 方:__電網__公司

乙 方:__

工程項目名稱:__

工程項目地點:__

計畫工作時間:__年__月__日至__年__月__日

甲方作為管轄電網工程承包單位之一,由於部分工程的實施具體需要,與乙方建立勞務契約關係,為明確勞務契約雙方的安全責任,保證工程施工安全,防止事故發生,經甲、乙雙方協商同意並達成如下協定:

一、甲方應承擔的安全責任

1、根據__電網公司頒發的(安全生產工作規定)和__電網公司頒發的(外包工程、勞務分包隊伍和臨時工安全管理規定)的有關條款,甲方負責對乙方具備承包工程項目的施工安全資質進行審查。審查乙方單位持有的政府有關部門核發的施工營業執照和施工資質證書、法人代表資格證書(組織機構代碼證)、施工簡歷以及施工單位有關工程項目經理、負責人、技術人員的配置情況和近三年安全施工記錄。資質審查合格後,甲方應及時給乙方發放安全施工資質合格證。

2、甲方在工程開工之前對乙方負責人和工程技術人員進行全面的安全技術交底,並應有完整的記錄或資料。安全技術交底按照(中國__電網有限責任公司電力生產事故調查規程)的規定,在開工請對承包方負責人、工程技術人員和安監人員進行全面的安全技術交底。

3、甲方負責審核工程項目施工負責人、工程技術人員和工人的技術素質。審核確認工程項目的工作票簽發人、工作負責人資格。

4、甲方負責審查工程項目的組織施工設計,對乙方在有危險的.電力生產區域作業要求事先制訂安全措施。

5、甲方負責檢查、監督(建設工程安全生產管理條例)(國務院第393號令)和(電業安全工作規程)、(電力建設安全工作規程)在施工單位安全管理中的落實、執行情況。

6、甲方每月15日對工程組織安全和質量檢查,並不定期進行隨機抽查。重點檢查特種作業人員持證上崗和現場安全用電等現場安全管理與安全措施。特別是查看現場的安全情況,針對檢查發現的問題及時填寫安全檢查情況通知單,對嚴重的問題下發整改通知單並進行相應的經濟處罰。

7、套用(電網建設安全健康和環境管理“三欣”標準評價體系)對項目部及施工現場管理等進行檢查評價,對乙方的安全健康環境管理行為進行診斷和做出相應的評斷。

8、協定中規定由甲方承擔的有關安全、勞動保護等其他事宜。

二、乙方應承擔的安全責任

1、認真執行國家和電力行業有關安全生產、職業安全與衛生的法律、法規、條例和制度,並根據實際情況制定實施細則,但不得與上級規定相牴觸,不得降低安全標準。

2、乙方應根據國家和電力行業有關規定建立有健全的安全管理機構,落實崗位安全生產責任制。

3、招收錄用和轉換崗位的工人必須經過三級安全教育、緊急救護培訓和專業技術培訓,並經考試合格記錄在案,經甲方審查認可後方可進入其生產現場工作。乙方應對施工人員進行安全技術交底、安全教育和安全宣傳,嚴格執行安全技術方案。

國家規定屬於特種作業、危險作業的人員同時必須經過專業培訓,持有政府主管部門頒發操作證方可上崗。

4、項目部和施工現場應參照__電網(電網建設工程安全和環境管理設施規範套用手冊)中的規定進行布置,制定各種安全文明施工管理制度和應急預案,要求乙方配備足夠的安全用具和安全書籍。施工現場必須設定明顯的標牌,應標明施工許可證批准文號、工程項目名稱、各參建單位名稱、項目管理組織機構圖、工程建設(安全、質量、工期)目標以及主要管理制度等。現場作業區有明顯的標誌、設立了專門的施工器具放置處、材料堆放站和廢料堆放點。施工單位負責施工現場標牌的保護工作。

5、遵守現場勞動紀律和規章制度,進入施工現場必須嚴格執行有關規定,凡進入施工現場的人員均應當佩戴工作證卡,以證明其身份,確保全全施工。乙方應該保證施工現場安全防護設施完備,安全警示標誌齊全。

6、針對施工實際情況,乙方應做到防風防汛、防暑降溫、防火、防觸電、防高空墜落等,安全措施要到位。

7、乙方應根據國家有關安全生產、勞動保護的法規和衛生的有關規定,制訂相關的勞動保護用品發放標準;為施工人員配備符合本工種安全、衛生要求的個人勞保用品;按不同崗位的生產特點配備安全防護用品和安全用具,並指導、監督和檢查使用情況。施工現場的各種安全設施和勞動保護器具,必須定期進行檢查和維護,及時消除隱患,保證其安全有效。

8、進入施工現場的所有人員著裝必須符合(電業安全工作規程)和(電力建設安全工作規程)之規定。施工人員要按要求佩帶各種安全防護工具。

9、安全用具、安全防護設施、手持電動工器具、電氣設備等的使用管理必須嚴格執行國家、行業的有關規定,必須有出廠合格證明,經試驗合格後方可使用,並應建立發放、使用、管理制度和台賬。

10、乙方要套用(電網建設安全健康和環境管理“三欣”標準評價體系)對工程項目部及施工現嘗班組管理等進行自檢查自評。

11、乙方與甲方是勞務契約關係,嚴禁乙方將施工項目轉包。

12、對所提供的一切證件、資料的真實性承擔法律責任。

13、協定中規定由乙方承擔的有關安全、勞動保護等其他事宜。

三、甲、乙雙方共同遵守的規定

甲、乙雙方在簽訂施工安全協定後,均必須嚴格遵守國家各項法律、法規,嚴格遵守電力行業各項規程、規定和電力企業有關基建安裝等規定。共同遵守原電力工業部部頒的(電業安全工作規程)、(電力建設安全工作規程)和(建設工程安全生產管理條例)(國務院第393號令),共同遵守中國南方電網公司頒發的(安全生產工作規定)、(安全生產獎懲規定)、(安全生產監督規定)、(輸變電工程安全文明施工規範要求)、(電網建設安全健康與環境管理辦法實施細則)和(電網建設工程安全健康和環境管理設施規範套用手冊)、(外包工程、勞務分包隊伍和臨時工安全管理規定)等有關規定。

四、違約處理

在協定簽訂的有效期內,如有違反上述任一條款造成安全事故或安全隱患者,將嚴格按照__電網公司關於(關於印發海南電網公司輸變電工程施工現場管理規定的通知)(__電網建〔__〕168號)和(__電網公司電網建設工程獎懲辦法(試行)的通知)(__電網建〔__〕175號)檔案要求及國家、行業有關條款,加強考核力度,對施工單位違反現場安全管理或造成工程質量事故的情況,嚴格執行獎懲制度。獎罰情況報__電網公司備案。

五、其他

1、甲方應給予乙方施工提供必要的技術資料,並盡力提供便利的施工條件。

2、在施工中,如乙方發生屬乙方責任的意外人身傷亡時,甲方應以人道主義精神盡力協助傷員及處於危險境地人員,但所需全部費用由乙方承擔。

3、根據雙方簽訂的(單相計量裝置輪換改造工程承發包契約書),乙方應按單項工程(或一次性)繳納3千元的安全文明施工保證金。保證金建立專戶管理,甲方對乙方違反現場安全規定者進行處罰,處罰以書面通知形式告知對方,工程竣工後根據處罰總金額扣減後返還乙方,不足時乙方應補交。。

六、本協定有效期自____年__月__日至 ____年__月__日止。

七、本協定一式貳份,甲方、乙方各執一份,簽字蓋章即生效。

甲 方: 乙 方:

甲方委託代表: 乙方委託代表:

甲方經辦人: 乙方經辦人:

年 月 日 年 月 日

項目施工契約 篇18

發包人:(以下簡稱甲方)

承包人: (以下簡稱乙方)

為了進一步明確甲、乙雙方的責任、利、務,在建築施工契約基礎上,按《中華人民共和國契約法》及《中華人民共和國建築法》等有關規定,並結合本工程的具體情況在甲、乙雙方完全自願的情況下,簽定本工程施工分包契約。

第一條:工程概況

1、工程名稱:“長航藍晶綠洲”一期工程樓及地下室裝修。

2、工程地址:武漢市洪山區楊園路。

3、建築規模:以單棟建築面積為準。

4、承包方式:包工管料、包質量、包安全、包進度、文明施工、包工完場清、包斗車、拖砌塊磚車和小型工具。驗收和質量保修、包一次性驗收竣工。

第二條:承包範圍及單價

1、 #樓主體結構封頂,場地清理乾淨後接手施工。

2、 以單棟樓拆散全包。

3、 磚砌體含二次結構砼澆搗/m³,內牆抹灰 /㎡,地坪含清鑽(收光或正糙) 6 元/㎡,外牆收光 30 元/㎡,外牆貼面磚/㎡,外牆保溫元/㎡,梯間踏步水泥收光元/層,梯間踏步貼面磚 元/層,公共部分貼面磚/㎡,屋面六次成活元/㎡。

第三條:契約工期

1、開工時間11+18層 20x年5月31日完成所有工作量達到驗收標準,16+22層20x年7月 31日完成所有工作量達到竣工驗收標準。

2、如乙方在承包棟號內因勞力技術達不到竣工時間要求,甲方有權 指派其他隊伍進入其棟號分割單項工作量進行突擊施工,單價按第二條中 的單價扣除乙方承包款,另外加扣5%的搶工費給搶工隊伍。

第四條:工程質量

1、乙方所承擔的棟號確保優質爭創黃鶴杯。

2、乙方承擔的棟號必須派施工員、安全員各一名,抓質量、管安全。

3、嚴格控制施工過程,發現問題及時處理。

4、如工程竣工驗收一次性達不到優質工程,扣除總價5%作罰款處理。

第五條:工程付款

1、乙方人員進場壹周后開始借生活費,每人每天按15元飯票支出。

2、每月按所完成工作量的60%支付(含飯票在內)承包內容全部完工,並基本達到契約要求付至總金額80%。工程竣工經甲方及質檢站收達到契約要求後支付至總金額95%,剩餘5%六個月後付清。

第六條:甲、乙雙方責任

1、甲方負責乙方人員住食,工程中只提供垂直運輸及砂漿拌和機。

2、乙方負責工程中所有工具及通線鐵絲、線、水管。進場施工人員不要有老弱、病、殘、幼及神志不清人員,如發現類似人員立即退場,若屬於類似人員在進場後出現問題,一切後果由乙方自付。

3、本協定未盡事宜,雙方另行協商。

4、本協定壹式肆份,甲、乙雙方各執貳份。雙方簽字生效,完工款清後自動失效。

甲 方:電 話:

乙 方: 電 話:

年月日: