施工契約違約協定書 篇1
甲方：_________________
乙方：_________________
為明確甲、乙雙方在施工過程中的權利義務，促使雙方互相創造條件，搞好配合協作，按時保質保量地完成工程任務，經甲、乙雙方充分協商，本著平等互利，誠實信用的原則，依照《中華人民共和國民法典》等有關法律、法規的規定，特簽訂本契約，以便雙方共同遵守。第一條?工程範圍：?
第二條?工期：?
從年月?日?開始至?年?月日結束。工期天。在契約簽定後3天內，乙方應組織施工人員進場施工。3天后施工人員還沒有入施工場地，則視為違約，並承擔違約金。甲方有權終止契約並另行發包。
第三條?工程質量和技術要求：
施工要求：_________________?
第四條?契約價款：_________________
第五條?甲方責任：_________________
第六條?乙方責任：_________________?
1、嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定，嚴格按照甲方的要求和設計進行施工。
2、做好施工記錄、隱蔽工程記錄。?
3、做好施工組織管理、維持現場整治，做到“工完場清、道路暢通”。
4、工程竣工未移交給甲方之前，乙方負責養護，乙方保護期間發生損壞(景觀損壞、苗木死亡)，乙方負責恢復。?
5、進入所發生的安全事故及施工過程中發生的一切安全事故，均由乙方自行承擔全部責任，並立即報告甲方。
第七條?工期順延：?
1、除自然災害和甲方原因外，工程未按契約工期竣工，乙方承擔違約責任?每延誤一天乙方需支付甲方契約總金額的百分之一的違約金。?
2、工程質量不符合設計要求，質量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
第八條?工程付款及竣工結算：
1、工程付款的方式：
2、乙方在向甲方遞交竣工驗收報告的同時，向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料，甲方自簽收之日起7天內將結算審核完畢，審定後的結算書作為雙方結算工程款的有效依據。
第九條?竣工驗收：?
乙方認為工程具備竣工驗收條件後，應於竣工驗收前7天內向甲方申請驗收。甲方代表收到報告後十天內組織驗收。
第十條?違約責任：?
1、違約的處理：契約雙方之任何一方不能全面履行契約條款，均屬違約。違約所造成的經濟損失，概由違約方承擔賠償。違約造成工期延誤責任分擔：甲方違約，工期相應順延，乙方違約，工期不得順延。?
2、違約金的標準：契約履行中任何一方無正當理由而單方面提出終止契約均屬單方毀約，毀約方除承擔賠償因此造成對方的全部經濟損失外，還必須向對方支付契約價款20%的違約金。
第十一條?安全施工：?
1、乙方應按安全施工有關規定，採取嚴格、科學的安全防護措施，確保施工安全和第三者的安全，並承擔由於自身安全措施不當造成事故的責任和發生的費用。?
2、施工期間，乙方在甲方工地要注意自身安全，乙方所有人員施工期間造成任何地點出現任何事故，均甲、乙方自理，甲方概不負責。?
3、乙方在動力設備、高壓線路、地下管道附近及交通要道施工之前，應向甲方代表提出安全保護措施，經甲方代表批准後實施。
第十二條?契約的生效與終止：?
1、本契約自甲、乙雙方簽字蓋章後生效。至辦完工程驗收交接和竣工結算後，除有關保修條款仍生效外，其它條款即告終止。保修期滿後，有關保修條款終止。?
2、本契約簽訂後，雙方應認真履行本契約，關於契約的任何補充、修改或廢除均應經雙方協商一致並採取書面形式進行。
第十三條?爭議：?
雙方就契約條款的解釋、執行及工程密切相關的事項發生爭議，應友好的協商解決，如協商不好，可持本契約到當地勞動仲裁機關和當地人民法院進行裁決。
第十四條?契約份數：
本契約一式叄份，甲方貳份，乙方壹份，附加條款與本合具有同等法律效力。
第十五條?未盡事宜，另行商定。
甲方：(蓋章)_________________
乙方：(蓋章)_________________
簽訂時間：___________________
施工契約違約協定書 篇2
答辯人：_________________
性別：_________________男出生年月：_______年_____月_______日
民族：_________________漢住址：__________________
被答辯人：_________________
性別：_________________女出生年月：_________________1982年12月23日
民族：_________________漢住址：______________
答辯人就被答辯人所訴離婚後財產糾紛一案，具體答辯如下：
請求事項：
1、駁回被答辯人提出的要求答辯人一次性支付__________萬元補償款的訴請
2、訴訟費用由被答辯人承擔。
事實與理由：
1、________________年________________月________________日答辯人與被答辯人登記結婚，並於______________20__年________________月________________日生育一子。婚姻期間被答辯人怠於履行母親以及妻子的責任，與答辯人發生爭吵後外出分居。________________年________________月________________日雙方簽訂離婚協定並辦理離婚登記。迫於被答辯人壓力，雙方簽下不平等的離婚協定，答辯人不僅支付被答辯人________________萬元的高額補償，還須獨自承擔小孩撫養所需一切費用。答辯人原本收入微薄且婚內全部上交被答辯人支管，家庭貧困，一人承擔小孩撫養費用，現今又被診斷為神經性耳聾，暫無能力支付高額補償。
2、被答辯人依據離婚協定第三條主張答辯人一次性支付高額補償費既無事實依據又無法律支撐。第三條約定的一次性支付補償款的條件是答辯人家庭獲得拆遷補償款，而事實是此次被拆遷房屋是答辯人祖父的房屋，後由答辯人父親及其兄弟姐們共同繼承後作為此次拆遷的補償受益方，答辯人並非拆遷受益方。此外此次拆遷補償方案是按被拆遷房屋面積補償而非按照戶口進行補償，故答辯人並未於此次拆遷中獲得任何補償。原離婚協定約定支付被答辯人補償款的條件是不成就且是無效的。
綜上所訴，被答辯人訴請一次性支付補償款的條件建立在答辯人家庭獲得拆遷補償與法不符，答辯人與其父母財產各自獨立且答辯人在此次拆遷中不是拆遷受償方。答辯人現今身患疾病、生活拮据還要獨自承擔小孩撫養費用，為了維護答辯人及未成年合法權利，懇請法院依法駁回被答辯人的訴請。
此致
_______________區人民法院
答辯人：_________________
_________年_____月__________日
施工契約違約協定書 篇3
甲方：________________________
乙方：________________________
根據《民法典》和《建築法》及有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽定本協定，共同遵守。
建設單位：________________________
工程名稱：________________________
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅，經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣 元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監管。
二、乙方必須嚴格執行國家法律法規，嚴格執行國家有關建築、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定，安全生產、文明施工，認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續，不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除契約並撤銷項目部。
三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切契約、協定、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經理部，建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。並自覺遵守上級有關部門規定，按時做好技術檔案及安全內業等資料，隨時接受上級部門的檢查，並將有關證件材料及時上交公司。
七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理，並負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險，並對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定，正確計算施工成本，賬簿設定齊全，以備稅務機關檢查，並及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其餘撥付給乙方。
九、由於建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任;由於乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤，後果、責任由乙方自行承擔。同時，若工程質量、工期沒有達到契約約定的標準，乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產負有直接責任，發生安全事故由乙方承擔責任並接受上級部門的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工檔案，該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告後30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據施工契約，掛靠有效期在契約範圍內，有效期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務後，本契約自動解除。
十三、本協定雙方簽蓋章後生效。
未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：________________________
乙方：________________________