建設工程施工契約判決書

建設工程施工契約判決書 篇1

你好，關於建設工程施工契約判決書的樣式是：

⒈標題

分兩行書寫，第一行寫法院名稱，第二行寫文書種類，即“民事判決書”。

⒉編號

在標題右下方寫編號，表述為“[年度]_____民初字第__________號”。如系經濟糾紛案件，案件性質代字為“經”字。

⒊訴訟參加人及其基本情況

①原告：如系公民提起訴訟的，應寫明其姓名、性別、年齡、民族、籍貫、工作單位、職業和住址等。如系法人提起訴訟的，應寫明單位的全稱和所在地址;然後另起一行寫法定代表人的姓名和職務。在訴訟過程中，被告提起反訴的，在判決書中還應表明各自當事人在反訴中的稱謂，如“原告”、“被告”。當事人有訴訟代理人的，應寫明是何種訴訟代理人，應具體寫明其稱謂：_________________系法定代理人、指定代理人或是委託代理人，然後寫明其姓名等基本情況。

②被告：除稱謂為被告以外，其他基本情況寫法同原告相同。

③第三人：寫明其姓名或名稱等基本情況。

⒋案件由來和審理經過

應表述為：“……一案，本院於_____年_____月_____日受理後，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。……到庭參加訴訟。本案已審理終結。”

正文

事實部分首先寫明當事人的請求和爭議的事實與理由，然後另起一行寫明法院認定的事實和證據。

當事人雙方爭議的事實、理由及各自訴訟請求。即原告具體要求解決什麼爭議的問題，如何解決及其事實和理由;被告對原告訴訟請求所持的態度，陳述的主要事實和理由，以表明雙方起訴或答辯各自所持的態度或依據。

建設工程施工契約判決書 篇2

甲方：______________公司

乙方：_________________

公司系甲、乙雙方共同組建並經依法核准設立的有限責任公司，經甲、乙雙方共同協商，就該公司承包給甲方經營的有關事宜達成協定如下：_________________

一、公司承包給甲方經營，自 __ 年 __ 月 __ 日止，總計 __ 年。

二、承包期間，甲方必須保證每年交納承包款萬元，該承包款就體現在該公司的財務會計報表內，在每一會計年度結束後二個月內由甲、乙雙方按法律規定進行分紅。超出承包款部分的利潤歸甲方所有。

三、承包期間，甲方經營虧損，由甲方自負。承包期間，所有的債權債務關係均由甲方自行處理，由此造成公司財產損失的，應由甲方承擔賠償責任。

四、在承包期間，甲方享有充分的經營自主權和人事權。經營資金由甲方自籌(該公司的註冊資金也交由甲方用於經營)，經營人員和所有的財會人員由甲方自行聘任或委派，經營人員的工資、獎金也由甲方支付但可列入公司的經營費用帳內。

五、承包期間，甲方必須遵守法律、行政法規的規定，依法經營，按照工商、稅務機關的規定和要求辦理公司年檢、送交會計報表並依法納稅。

六、本協定生效三天內，承包公司的公章、契約專用章、財務專用章、銀行帳號及財務帳冊由雙方列清單移交給甲方，雙方確認。

七、本協定未盡事宜由雙方協商解決。

八、本協定經雙方簽字蓋章後即生效。

九、本協定如發生糾紛，由甲方所在地法院受理管轄。

十、本協定一式二份，甲方雙方各執二份。

甲方：______________公司乙方：_________________

法定代表人：_________________法定代表人：_________________

__ 年 __ 月 __ 日

以上通用施工契約範本僅供參考

建設工程施工契約判決書 篇3

發包方(甲方)：___________ 承包方(乙方)：_________________________

法定代表人：_____________ 法定代表人：___________________________

電話：___________________ 電話：_________________________________

根據《中華人民共和國民法典》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，為明確雙方權利、義務及經濟責任，加強雙方的相互配合，保證工程順利竣工。雙方達成以下契約條款：

第一條 工程項目

1、工程名稱：______________;

2、工程編號：______________;

3、工程地點：______________;

4、工程範圍：本契約全部工程建築安裝面積總計________平方米(各單項工程建築安裝面積詳見工程項目一覽表)。

5、工程造價：本契約全部工程施工圖預算造價為人民幣________元(各單項工程造價詳見工程項目一覽表)。

6、承包方式：______________。

第二條 工程期限

1、根據國家工期定額和使用需要，商定工程總工期為____天(日曆天)，自____年____月____日開工____年____月____日竣工驗收。

2、開工前____天，乙方向甲方發出開工通知書。

3、在組織施工過程中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協商，並通過書面形式確定順延期限：

(1)因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

(2)因甲方提出變更計畫或變更施工圖而不能繼續施工者;

(3)按施工準備規定，不能提供施工場地、水、電源，道路未能暢通，障礙物未能清除，影響進場施工;

(4)因甲方不能按期供圖、供料、供設備或其所供材料以及設備不合規格要求，被迫停工或不能順利施工者。

(5)在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上(每次連續4小時以上)，影響正常施工;

(6)非乙方原因而監理簽證不及時而影響下一道工序施工;

(7)未按契約規定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工。

(8)由於政策變化、不可抗力以及甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使契約不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作;按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現場。甲方應為乙方撤出提供必要條件，支付以上的經濟支出，並按契約規定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。已經訂貨的材料、設備由訂方負責退貨，不能退還的貨款和退貨發生的費用，由甲方承擔。但未及時退貨造成的損失由責任方承擔。

4、工期提前。

施工中如需提前竣工，雙方協商一致後簽訂提前竣工協定，契約竣工日期可以提前。乙方按此修訂進度計畫，報甲方批准。甲方應在5天內給予批准，並為趕工提供方便條件。提前竣工協定包括以下主要內容：

(1)提前的時間;

(2)乙方採取的趕工措施;

(3)甲方為趕工提供的條件;

(4)趕工措施的經濟支出和承擔;

(5)提前竣工收益(如果有)的分享。

第三條 甲方責任

1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;

2、提供施工用雙排腳手架;

3、負責施工現場各施工單位間的協調工作;

4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。

第四條 乙方責任

1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等;

2、認真組織施工，嚴格按《grc外裝飾工程施工驗收標準》施工;

3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任;

4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;

5、因乙方責任工程質量不符合契約要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。

第五條 施工準備

1、甲方在開工前應辦妥施工所需各種證件、批件，申請領取建築執照;清除施工場地範圍內影響施工的原有管線、樹木等障礙物;解決施工用地(包括材料、構件的堆放和中轉場地，搭建大型臨時設施用地);解決施工用水源、電源和運輸道路的暢通;應於____年____月____日向乙方提供所有工程設計圖紙____份;組織設計、施工單位進行工程設計交底。

2、乙方在開工前應組織有關人員研究和熟悉圖紙，參與設計交底;編好施工圖預算;負責編制施工組織設計或施工方案;進行施工場地的平整，施工界區內的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施，安排施工總進度計畫，儲備材料，加工構件，做好一切施工準備。

第六條 工程質量

1、本工程質量經雙方研究要求達到：____________;

2、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明檔案和國家頒發的建築工程規範、規格和標準進行施工，並接受甲方派駐代表的監督。

第七條 工程付款及結算方式

1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算匯總工程總價款;

2、乙方帶料進場開始施工_______日內，甲方撥付工程總價_______%的工程款;

3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起_______日內，再撥付工程總價_______%;

4、工程質保金為工程總價_______%，質保期_______年。質保金在_______年後無工程質量問題時，於_______年_______月_______日付清。

第八條 施工及竣工驗收

1、如施工中甲方要求變更施內容、範圍、應徵得乙方同意並辦理補充條款，並經甲、乙雙方現場代表簽字作為契約附屬檔案進入決算，否則乙方有權拒絕施工。

3、甲方應在收到乙方工程竣工通知後五日內，組織驗收。超過七日未予答覆時，乙方有權視為已驗收合格並要求甲方支付工程款。

第九條 安全施工

1、乙方有責任教育工人嚴格執行操作規程，安全施工，防火防盜。在施工中因乙方責任發生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失，均由乙方負責。

2、發生重大傷亡事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門並通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件。發生的費用由事故責任方承擔。

3、非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。

第十條 違約責任

1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減契約價款外，甲方還應從乙方契約貨款中扣除_______‰違約金。

2、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_______元的違約金。

3、乙方未按契約要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_______元違約金。

4、甲方未能按契約規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日_______元在甲方支付工程款時加罰違約金。

風險告知：明確違約責任，在簽訂契約時，雙方就要想到可能產生的違反契約的行為，並在契約中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。

第十一條 爭議糾紛解決處理

本契約項下發生的爭議，由甲乙雙方當事人協商或申請調解;協商或調解解決不成的，可提請仲裁委員會仲裁或者依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。

風險告知：關於爭議解決方式的約定，可以選擇到有管轄權法院訴訟或者選擇仲裁，二者的本質區別是若約定仲裁解決仲裁一裁終局，約定向法院提起訴訟兩審終審。

第十二條 附則

1、本契約一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

2、契約履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。

3、契約如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本契約具有同等效力。

甲方：__________ 乙方：__________

簽約人：________ 簽約人：________

簽約地點：______ 簽約地點：______

簽約日期：______ 簽約日期：______

建設工程施工契約判決書 篇4

原告：_________________北京新興建築材料有限公司

法定代表人張紅英,職務董事長

住北京市豐臺區東大街東里號樓**室,郵編：_________________

電話：_________________

被告：_________________北京**房地產開發有限公司

法定代表人隋心梅,職務總經理

住北京市通州區梨園鎮工業區號,郵編：_________________

電話：_________________

案由

建設工程施工契約糾紛

訴訟請求

1、判令被告立即返還保修款62259.24元,延遲支付的違約金巧6694.12元;以上兩項總計68953.36元;

2、以上金額截至20__年8月15日,逾期支付,則以62259.24元為基數,按每日0.024%支付逾期利息;

3、本案的訴訟費用由被告負擔。

事實與理由：_________________

此致

北京市通州區人民法院

具狀人：_________________北京新興建築材料有限公司

法定代表人：_________________

____ 年 _____ 月 _____ 日

建設工程施工契約判決書 篇5

第一章 詞語涵義及契約檔案

第一條 詞語涵義

《電力建設工程施工契約》文本，由《電力建設工程施工契約條件》（以下簡 稱《契約條件》和《電力建設工程施工契約協定條款》（以下簡稱《協定條款》）組成，其用詞用語除《協定條款》另有約定外，應具有本條所賦予的涵義：

1.發包方（簡稱甲方）；《協定條款》約定的具有工程發包主體資格和支付 工程價款能力的當事人。

2.甲方駐工地代表（簡稱甲方代表：甲方在《協定條款》中指定的代表人。

3.承包方（簡稱乙方）：《協定條款》約定的、具有《電力施工企業資質管理辦法》規定的工程承包主體資格並被發包方接受的當事人。

4.乙方駐工地代表（簡稱乙方代表）：乙方在《協定條款》中指定的代表人。

5.社會監理：受甲方委託、具備《電力工程建設監理單位資質管理辦法》規定資格的工程監理單位或人員對工程進行的監理。

6.總監理工程師：工程監理單位委派的監理總負責人。

7.設計單位：甲方委託的具備《電力工程勘察設計單位資質管理辦法》規定的相應資質等級的設計單位。

8.工程造價管理部門：_____各有關部門、各級建設行政主管部門或如上部門授權的建設工程造價管理機構。

9.工程質量監督部門：電力工業部、電業管理局、省（直轄市、自治區）電力局或其根據《電力基本建設工程質量監督暫行規定》設定的電力建設工程質量監督機構。

10.工程：《協定條款》約定具體內容的電力建設永久工程。

11.契約價款：以現行的定額、材料預算價和相應的取費標準為指導價格，通過招標投標或甲乙雙方協商確定，用以支付乙方履約完成工程施工內容的價款總額。

12.經濟支出：在施工中發生，經甲方確認後以增加預算形式支付的契約價款。

13.費用：甲方在契約價款之外直接支付的開支或乙方應負擔的開支。

14.工期：甲乙雙方參照電力建設工程項目工期定額等規定，在《協定條款》中約定的契約工期。

15.開工日期：《協定條款》約定的工程開工日期。

16.竣工日期：《協定條款》約定的工程竣工日期。

17.圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批准，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。

18.施工現場：經甲方同意、“施工組織設計”或“施工方案”所確定的用以施工的場地。

19.書面形式：根據契約發生的手寫、打字、複印、印刷的各種通知、任命、委託、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經過確認的電報、電傳等。

20.不可抗力：因戰爭、_____、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責任造成的爆炸、火災，以及《協定條款》約定等級以上風、雨、震等對工程及履約造成損害的自然災害。

21.賠償金：責任方彌補對方直接損失和間接損失的費用，包括停工、窩工、返工、人員和機械設備調遷、材料和構配件積壓、倒運的人工費、機械費、管理費等實際費用，以及從這些費用應付之日起所應計取的利息等可得利益的損失。

22.質量缺陷：工程不符合國家或行業現行的有關技術標準、設計檔案及契約對質量的要求。

23.協定條款：結合具體工程，甲乙雙方協商後依法簽訂的書面協定。

第二條 契約檔案及解釋順序

1.契約檔案應能互解釋，互為說明。除契約另有約定外，其組成和解釋順序如下：

（1）《協定條款》；

（2）《契約條件》；

（3）洽商、變更等明確雙方契約權利義務的紀要、協定等文書；

（4）招標承包工程的中標通知書、投標書和招標檔案；

（5）工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；

（6）標準、規範和其它有關技術資料、技術要求；

（7）構成契約一部分的其它檔案。

2.當契約檔案出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決（實行社會監理的，可先由總監理工程師作出解釋）；雙方意見仍不一致的，按第三十條約定的辦法解決。

第三條 契約檔案使用的語言文字、標準和適用法律

1.契約檔案使用漢語國語書寫，雙方可根據需要商定使用_____語言譯本，對契約檔案的解釋、說明則使用漢語國語。

2.適用契約檔案的法律是國家的法律、法規，以及電力工業部規章和約定的其它行業規章、工程所在地地方法規。

3.施工應當使用國家標準、規範和電力行業標準、規範。國家、電力行業沒有相應的標準、規範時，可約定使用其它行業的或工程所在地地方的標準、規範。甲方應按《協定條款》約定的時間和份數向乙方提供約定的標準、規範。

4.國內沒有相應的標準、規範時，乙方按《協定條款》約定的時間和要求提出施工工藝，經甲方代表批准後執行；甲方要求使用國外標準、規範，應報請電力行業主管部門批准並負責按約定提供中文譯本。

5.規定、翻譯和制定標準、規範及提出施工工藝的費用，均由甲方承擔。

第四條 圖紙

1.甲方在開工日期之前按《協定條款》約定的日期和份數（包括竣工圖和現 場存放的份數），向乙方提供完整的施工圖紙，並保證圖紙準確且具有滿足施工要求的設計深度，乙方按《協定條款》要求做好圖紙保密工作。

2.甲方不能按第四條第一款約定提供_____圖紙，將不能提供的圖紙名稱、提供期限列入本條款，並保證滿足實施“施工綜合進度計畫”的需要。

3.甲方對圖紙有特殊保密要求的，乙方採取相應的措施保密，由甲方承擔費用。

4.乙方要求增加圖紙份數，甲方應按《協定條款》約定的時間予以複製、交付，費用由乙方承擔。

5.乙方未如約收到甲方提供的圖紙，應在5天內將所需圖紙或指示的內容、理由、時間及遲誤後果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知後2天內未答覆，按第七條第二款約定處理。

6.乙方發現甲方提供的圖紙不完整、不準確或設計深度不能滿足施工要求。應及時通知甲方代表，酌情按第四條第五款或第二十五條第一款約定處理。乙方對於甲方提供的圖紙有如上缺陷未發現，甲方仍應按第七條第二款或第二十五條第四款約定承擔責任，並給付因此造成的修補、拆除、改建、重建等費用。

第二章 雙方一般責任

第五條 甲方代表

1.甲方任命駐施工現場的代表按照以下要求行使契約約定的權利，履行契約約定的職責：

（1）甲方代表可委派有關具體管理人員承擔其部分權利和職責，並可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前3天通知乙方。

（2）甲方代表的指令、通知、意見、批准、答覆等均由其本人簽字後，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時，甲方代表可發出口頭指令，並在24小時內給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應予執行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應於甲方代表發出口頭指令後 48小時內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求後2天內不予答覆，即視為其確認乙方要求。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令後24小時 內提出書面申告，甲方代表在乙方申告後24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因指令錯誤所發生的費用和給乙方造成的損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。

（3）甲方代表按契約約定及時向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批 復等，並如約履行其它約定的義務，否則乙方在約定時間後24小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的後果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知後48小時內仍未予以答覆，即視為其確認、同意、批准，應由甲方承擔由此發生的支出，順延因此 延誤的工期，賠償因此造成的乙方損失。

2.實行社會監理的工程，甲方應將總監理工程師行使權利、履行義務的範圍通知乙方。總監理工程師按約定在委託授權範圍內執行職務。

3.甲方代表和總監理工程師易人，甲方應提前7天通知乙方。後任繼續承擔前任應負的責任（契約檔案約定的義務及其職權內的承諾）。

第六條 乙方代表

1.乙方任命駐施工現場的代表按照以下要求行使契約約定的權利，履行契約約定的職責：

（1）乙方的要求、申請和通知等，以書面形式由乙方代表簽字後送交甲方代表，甲方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。

（2）乙方代表按甲方代表同意的“施工組織設計”（或施工方案）、依據契約發出指令和要求組織施工，在情況緊急且無法與甲方代表聯繫的情況下，可採取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施，並在採取措施後24小時內向甲方代 表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的支出，相應順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。

2.乙方代表易人，應提前7天通知甲方，後任繼續承擔前任應負的責任（契約檔案約定的義務及其職權內的承諾）。

第七條 甲方工作

1.甲方按照《建設工程施工現場管理規定》和《協定條款》約定的時間、要求，完成以下工作：

（1）辦理土地徵用、租用、青苗和樹木賠償、房屋拆遷及清除地面、架空和地下障礙等工作，使施工場地具備施工條件，並在開工後繼續負責解決以上事項遺 留問題。

（2）將施工所需水、電、電訊線路從施工現場外部接到《協定條款》約定地點，並保證施工期間的需要。

（3）開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及《協定條款》約定的施工現場內的主要交通幹道予以保養，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。

（4）向乙方提供施工場地的工程地質和地下管網線路資料，保證數據真實準確。

（5）辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、占道及運輸、鐵路專用線的申報批准等手續，與有關方面締結工程交跨鐵路、公路通訊線路需要的協定。

（6）將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方，並進行現場交驗。

（7）組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底，對於需要審定施工圖預算的應及時予以審定。

（8）協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建築物、構築物的保護，並承擔有關費用。

（9）按照契約及“施工綜合進度計畫”確定的時間為承包安裝工程的乙方提供施工現場，保證現場及建築物、構築物、結構、基礎等符合安裝施工的要求。

（10）協調施工現場上的各施工企業相互交叉作業關係，及時處理有關問題。

2.甲方未按契約約定履行以上義務，則承擔由此導致的費用支出，賠償因此造成的乙方損失，延誤工期予以相應順延。

第八條 乙方工作

1.乙方按照《建設工程施工現場管理規定》和《協定條款》約定的範圍、時間、要求，完成以下工作：

（1）在其設計資格證書允許的範圍內，按甲方代表的要求完成施工圖設計、與工程配套的設計或施工需要的細部設計，經甲方代表批准後使用。

（2）按約定向甲方代表提供年、季、月工程進度計畫和工程用款計畫及有關統計報表。

（4）按《協定條款》約定的數量和要求，向甲方代表提供在施工現場辦公和生活的房屋及設施，發生的費用由甲方承擔。

（5）採取有效措施實施地方政府和有關部門對施工現場交通和環境保護的管理規定。因技術、經濟條件限制，對環境的污染不能控制在規定範圍內的，應由甲方會同乙方事先報請當地政府有關部門批准。以上費用由甲方承擔，因乙方責任造成的罰款除外。

（6）已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方委託代保管。由乙方按《協定條款》約定負責保護工作，保護不善發生損壞，乙方自費予以修復。要求乙方採取特殊措施保護的單位工程的部位和相應的經濟支出，在《協定條款》中約定。甲方提前使用或擅自動用後發生損壞或其它問題，由甲方承擔責任。

（7）按契約的要求做好施工現場地下管線和鄰近建築物、構築物的保護工作。

（8）保證施工現場清潔。交工前清理現場達到契約檔案的要求，承擔因違反有關規定造成的損失和罰款，契約簽訂後頒發的規定和非乙方原因造成的損失和罰款除外。

第三章 施工組織設計和工期

第九條 進度計畫

1.甲方在締結契約後3天內向乙方提供初步設計檔案、施工圖紙、施工組織 設計大綱及“供應材料、設計計畫”、“提供土建工程計畫”等資料，乙方據以按電力建設工程施工技術管理的有關規定和《協定條款》的約定編制“施工組織設計” （或施工方案）、“施工綜合進度計畫”，在開工前如約提交甲方代表。甲方未如約提供其應提供的資料，按第七條二款的約定處理。乙方未如約提交“施工組織設計”（或施工方案）和“施工綜合進度計畫”，按第八條第二款處理。

2.甲方代表對於乙方提交的“施工組織設計”（或施工方案）和“施工綜合 進度計畫”同意與否，應在《協定條款》約定的期限內予以答覆，逾期未復，可視為已經同意。經甲方同意的“施工組織設計”和“施工綜合進度計畫”為契約檔案，應共同遵循。

3.乙方應按甲方同意的“施工組織設計”和“施工綜合進度計畫”組織施工，接受甲方代表的檢查、監督。工程實際進展與之不符時，乙方應按甲方代表的要 求提出改進措施，提交甲方代表批准後執行。重大的施工技術措施，乙方應報請甲方代表審核批准後實施，由甲方承擔特殊施工技術措施費。

第十條 延期開工

1.乙方應按《協定條款》約定和“施工綜合進度計畫”確定的開工日期、開工條件開始施工，因故不能如期開工的，應在約定的開工日期5天之前，向甲方代 表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期開工要求後3天內作出答覆，逾期未答覆則視為已同意乙方的延期開工要求。

2.乙方延期開工未按第十條第一款約定徵得甲方代表同意，竣工日期不予順延。

3.乙方由於甲方原因要求延期開工獲得甲方代表的同意，或甲方徵得乙方同意將開工日期推遲，由甲方承擔乙方因此付出的費用和損失，相應順延工期。

第十一條 暫停施工

1.甲方代表在確有必要時可要求乙方暫停施工，提出暫停要求後24小時內應對此提出處理意見。乙方按甲方代表的暫停要求停止施工，妥善保護已完成工程，實施甲方代表的處理意見後向其提出復工要求，經批准後繼續施工。

2.甲方代表未在約定時間內提出處理意見，或在乙方提出復工要求後24小時內未予答覆，乙方可自行復工。乙方施工因此無法進行的，按第七條第二款約定處理。

3.暫停施工出於非乙方原因，由甲方承擔經濟支出，相應順延工期；停工責任在乙方，由乙方承擔發生的費用。

第十二條 工期延誤

1.對以下情況造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。

（1）工程量變化或設計變更；

（2）一周內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；

（3）契約中約定的或甲方代表同意給予順延工期的其它情況。

2.乙方在以上情況發生後5天內，就延誤的內容和因此發生的費用向甲方代表提出報告，甲方代表在乙方提出報告3天內予以批准或提出修改意見，逾期未予答覆，即視為甲方代表對此報告予以批准。

第十三條 工期提前

1.施工中需要提前竣工，雙方協商一致後簽訂“提前竣工協定”，契約竣工日期何以提前。“提前竣工協定”應包括以下主要內容：

（1）提前的時間；

（2）乙方採取的趕工措施；

（3）甲方為趕工提供的條件；

（4）趕工措施的經濟支出和承擔；

（5）提前竣工收益的分享。

2.乙方按“提前竣工協定”修訂施工進度計畫，提交甲方代表批准後執行。甲方代表在乙方提交施工進度修訂計畫後5天內給予批覆，逾期未批覆則視為其已批准。

第四章 質量與驗收

第十四條 檢查和返工

1.乙方按相應的電力_____及驗收技術規範、約定採用的標準、設計的要求和甲方代表依據契約發出指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，並按甲方代表及其委派人的要求進行返工、修改，承擔由自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起返 工、修改的經濟支出，由甲方承擔，工期相應順延。

2.以上檢查合格後，又發現由乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔責任。

3.以上檢查檢驗應執行電力建設工程施工質量檢驗及評定標準等規定，在不影響正常施工的前提下進行，如影響正常施工，除非經檢查檢驗為質量不合格，因此發生的費用則由甲方承擔，相應順延工期。

第十五條 質量等級評定

1.工程質量應達到約定的工程施工質量檢驗及評定標準規定的合格條件。甲方要求部分或全部工程質量達到優良標準，應支付由此增加的經濟支出，對工期有影響的應給予相應順延。

2.工程達不到約定質量條件的部分，甲方代表一經發現，可要求乙方返工，乙方應按甲方代表要求的時間返工，直到符契約定條件。因乙方原因達不到約定條件，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工後仍不能達到約定條件，乙方承擔違約責任。

3.由於設計或材料、構件、配件、設備等非乙方原因使工程未達到約定質量條件，乙方予以返工，修改的經濟支出由甲方承擔，工期相應順延。乙方無力予以修改的，經甲方代表認可，該部分可不在評定質量等級之列。

4.雙方對工程質量有爭議，可按第三十條約定處理。

第十六條 隱蔽工程和中間驗收

1.需要進行中間驗收的工程或部位，在《協定條款》中約定其名稱、驗收時間、要求及甲方應提供的便利條件。

2.工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到約定的中間驗收部位，乙方自檢合格後在隱蔽或中間驗收48小時前通知甲方代表驗收，並準備驗收記錄。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上籤字後，方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方在限定時間內修改後重新驗收。

3.工程質量符合規範要求，驗收24小時後，甲方代表不在驗收記錄上籤字，可視為甲方代表已經批准，乙方可進行隱蔽或繼續施工。

第十七條 分部試運

1.工程具備分部試運條件，應接電力建設工程啟動及竣工驗收規程等規定進行分部試運。除約定由設備製造、供貨單位自行調試的以外，分部試運由乙方負責，編制分部試運方案和措施，提交甲方代表批准後執行。甲方代表在乙方提交方案後7日內予以批准或提出修改意見，逾期未批覆即視為經甲方代表批准。

2.乙方在分部試運的48小時之前通知甲方代表參加，甲方代表不能按時參加部分試運可書面委託他人全權代表，非發生第三十七條約定的情況不得推遲。

3.分部試運的調整試驗記錄，由乙方及調試單位作出，甲方代表在記錄上籤字，作為質量驗收和整套啟動的依據。

4.由於乙方原因試運達不到驗收要求，甲方代表在試運後24小時內提出修改意見，由乙方按其意見修改後重新試運。

5.甲方代表未參加分部試運且未委託他人代理，或參加試運未在約定時間內提出修改意見、試運合格不簽字驗收，試運結束24小時後試運記錄自行生效，甲方應予承認，乙方可繼續施工並可據以辦理有關手續。

6.經分部試運合格的設備和系統，由於生產或試運需要繼續運轉，可交由甲方負責保管和運行維護。

7.分部試運費用除已包括在契約價款之內或《協定條款》另有約定的，均由甲方承擔。

8.由於設計、設備製造、操作不當等非乙方原因造成試運達不到驗收要求，由乙方或由乙方配合責任方拆除、修理、重新安裝，所發生的費用及重新購置材料、設備價款和運費等，均由甲方給會後與責任方結算，延誤的工期予以相應順延。

第十八條 驗收和重新檢驗

1.單項工程、單位工程、分項工程、分部工程具備驗收條件應如約予以驗收，由乙方在驗收48小時前提交“驗收通知”，通知甲方代表參加驗收，通知包括驗收的內容、時間、地點，附上乙方自檢記錄。

2.甲方代表不能按時參加驗收可書面委託他人代理，或在驗收24小時前向乙方提出延期要求，延期不得超過兩天。否則，乙方可自行組織驗收，甲方應承認其驗收記錄有效。

3.無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，並在檢驗後重新進行覆蓋或修復。檢驗合格，甲方承擔由此發生的經濟支出，賠償乙方損失並相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發生的費用，工期也予順延。

第五章 契約價款與支付

第十九條 契約價款及調整

1.甲乙雙方在簽訂《協定條款》時交換各自開戶銀行出具的履約保函，保證依法履約付款，待保修期滿後退還。

2.契約價款在《協定條款》中予以約定，按《建設工程價款結算辦法》和《關於基本建設工程實行竣工結算的具體規定》結算付款，任何一方不得擅自改變， 發生下列情況之一的可作調整。

（1）甲方代表確認的工程量增加或經甲方代表批准、乙方代表同意的工程量削減。

（2）甲方代表確認的設計變更或工程洽商。

（3）工程造價管理部門公布的價格調整。

（4）契約約定的其它增減或調整。

3.契約價款可調整的範圍，在《協定條款》中約定。

4.乙方在第十九條第二款約定的情況發生後10天內，按第二十六條第一款約定或依據工程造價管理部門的價格調整檔案計算價款調整金額。並將調整的原因、金額以書面形式通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知後5天內予以批准並通 知經辦銀行和乙方，或提出修改意見及理由，逾期未答覆則視為甲方代表予以批准，應據以結算付款。

第二十條 工程款預付

1.甲方按《協定條款》約定的時間和數額，向乙方預付工程款，開工後按約定的時間和比例逐次扣回。

2.甲方未按第二十條第一款付款，乙方在約定給付日期7天后向甲方代表提交“要求付款的通知”，甲方在乙方提交通知後仍未按要求給付，乙方可在提交通知後暫停止施工，按第七條第二款約定處理，並由甲方付給應付款從應付之日起的滯納金。

第二十一條 工程量的核實確認

1.乙方按《協定條款》約定的時間，向甲方代表提交“已完工程報告”申請確認。甲方代表在乙方提交報告後3天內按設計圖紙對已完工程量進行核實確認（ 簡稱計量），逾期未予以計量，即視為甲方代表對乙方報告中開列的工程量已經確認，亦作為工程款支付的依據。

2.甲方在進行計量24小時前通知乙方派人參加，乙方應為計量提供便利條件。甲方未按約定發出通知使乙方未能參加計量，甲方的自行計量無效。乙方無正當理由未參加計量，甲方自行計量的結果有效，即為工程價款支付的依據。

3.甲方代表對乙方超出圖紙要求增加的工程量和因其自身原因造成返工的工程量，不予計量。

第二十二條 工程款支付

1.乙方按照《協定條款》約定的時間、方式和甲方代表確認的工程量，依據構成契約價款相應項目的單位和取費標準，計算出已完工程的價款，編制“工程款 結算帳單”提交甲方代表。甲方代表在乙方提交“工程款結算帳單”後5天內予以簽證，並通知經辦銀行付款。

2.甲方代表對乙方的結算帳單逾期未簽證，或經辦銀行由於甲方原因未付款，乙方可向甲方代表發出“要求付款的通知”，在發出通知5天后甲方仍未按要求給付，乙方可暫停施工，按第七條款約定處理，並由甲方償付應付工程款的利息，利息從其計量簽字第11天起按約定的利率計取。

第六章 材料設備供應

第二十三條 甲方供應材料設備

1.甲方按《協定條款》約定為乙方供應材料、設備，所供材料、設備的種類、規格、型號、數量、單位、質量等級和提供時間、地點應與清單相符，並向乙方提供材料、設備的質量合格證明。

2.甲方代表在提供材料、設備前按約定時間通知乙方驗收、領取，經驗收、領取後發生損壞丟失由乙方補修、賠償。

3.甲方供應的材料、設備與《協定條款》約定、契約檔案規定或清單不符，按以下情況分別處理：

（1）材料、設備的單價不符，由甲方承擔所有價差。

（2）材料、設備的種類、規格、質量等級不符，乙方可拒絕接收，保管，由甲方運出施工現場並重新採購。設備到貨時如不能開箱檢驗，可只驗收箱子數量，之後的開箱檢驗由甲乙雙方共同進行，出現缺件即由甲方負責補足，質量等級、規 格等不符的則由甲方重新採購。

（3）材料的種類、規格、型號等不符，乙方可代為調劑串換，甲方承擔相應的經濟支出。

（4）設備有缺陷，甲方可委託乙方處理，由甲方給付因此發生的費用。

（5）到貨地點不符，甲方負責倒運至指定地點。

（6）供應數量不足，由甲方補齊；供應數量超額，由甲方將多餘部分運出施工現場。

（7）供應時間提前，甲方負責保管或付款委託乙方保管。

4.乙方未如約檢驗、接收、領取材料、設備給甲方造成損失，按第八條第二款約定處理。

5.經乙方檢驗通過之後發現甲方所供材料、設備（包括備品、備件）有規格、質量等不符的，甲方仍應承擔重新採購及拆除、重建的經濟支出。

6.甲方未按《協定條款》約定、契約檔案規定和清單供應材料、設備，或供應時間遲誤，或出現第二十三條第三款、第二十三條第五款約定的情況，造成乙方施工延誤的，按第七條第二款約定處理。

第二十四條 乙方採購材料設備

1.乙方根據《協定條款》約定，按照設計和規範的要求採購工程需要的材料、設備或配製加工非標準設備，並提_____品質量合格證明。

2.甲方委託乙方卸運、保管材料、設備和配製加工非標準設備、代辦設備，在《協定條款》中約定雙方的權利、義務，或另訂協定，並支付一定數額的預付款。

3.在材料、設備到貨前，乙方按約定通知甲方代表驗收，甲方未按時到場驗收，可視為其已驗收，乙方自行驗收生效。

4.乙方採購材料、設備的價差調整辦法，在《協定條款》中約定。

5.乙方採購的材料、設備或配製加工的非標準設備與設計和規範要求不符，甲方代表拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現場，重新採購符合要求的產品，承擔由此發生的費用，工期不予順延。

6.無論甲方是否到場驗收，驗收後發現材料、設備不符合設計和規範要求，仍由乙方修復或拆除、重新採購，並承擔發生的費用，賠償甲方的損失。由此延誤的工期相應順延。

7.根據工程需要，經甲方代表批准，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用，由甲方承擔發生的經濟支出，因乙方原因使用，由乙方承擔發生的費用。

第七章 設計變更

第二十五條 設計變更

1.乙方執行電力_____及驗收技術規範、建設工程施工技術管理的有關規定，嚴格按圖施工，發現設計差錯缺漏不得將錯就錯或擅自修補，應及時向甲方代表提出變更設計申請。

2.甲方對原設計進行變更或同意乙方的變更設計申請，應按《協定條款》約定的期限送交原設計單位審查、修改、補充，取得相應的圖紙、說明，對於較大設計變更和重大設計變更還應取得有關部門的批准、追加投資和材料的指標，之後發 給乙方設計變更通知，否則乙方有權拒絕變更。

3.乙方按照設計變更通知施工，進行下列變更：

（1）增減契約約定的工程量；

（2）更改有關工程的性質、質量、規格；

（3）更改有關部分的標高、基線、位置和尺寸；

（4）增加工程需要的附加工作；

（5）改變有關工程的施工時間和順序。

4.因以上變更導致的經濟支出和乙方損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。

第二十六條 確定變更價款

1.發生第二十五條約定的變更後，在《協定條款》約定的期限內，乙方按下列方法提出變更價格，經甲方代表批准後調整契約價款和竣工日期。

（1）契約中已有適用於變更工程的價格，按契約已有的價格計算，變更契約價款；

（2）契約中只有類似於變更情況的價格，可將此作為確定變更價格的基礎，用以變更契約價款；

（3）契約中沒有適用的和類似的價格，由乙方提出適當的變更價格。

2.甲方代表在乙方提交變更價格意見後5天內予以批准，或者提出修改意見及理由，逾期不予批覆即視為甲方代表批准。

3.乙方對於甲方代表不批准其變更價格意見持有異議，可提請總監理工程師予以評定（如果有社會監理）、提請約定的工程造價部門予以裁定，不服裁定則可按第30條約定處理。

第八章 竣工與結算

第二十七條 竣工驗收

1.工程具備竣工條件，乙方按電力_____及驗收技術規範等規定向甲方代表提交“竣工驗收報告”申請驗收。甲方代表在乙方申請驗收後10天內組織有關 部門進行驗收，驗收5天內給予批准或提出修改意見。乙方按要求修改，承擔由於 自身原因造成修改所發生的費用。甲方承擔非乙方原因造成修改所發生的費用及因此給乙方造成的損失，延誤的工期予以順延。

2.整套啟動試運驗收，執行電力建設工程啟動及竣工驗收規程等規定，由甲方承擔整套啟動試運驗收的組織工作，全面處理試運驗收中發生的問題。乙方參與有重大影響項目的整套啟動調試方案和措施的制定，在啟動調試中負責其施工項目的維護、檢修、消除缺陷。

3.乙方參加整套啟動試運的工日及酬金，經甲方雙方參照調試工期定額和相應的取費標準商定，由甲方予以支付。契約中另有約定、已包含在契約價款的除外。

4.竣工日期為乙方提交“竣工驗收報告”之日，需修改後才能達到竣工要求的，應為乙方修改後經甲方驗收之日。

5.甲方未按如上日期組織驗收，應從約定期限最後1天的次日起承擔工程保管費用。

6.按建設項目檔案資料管理的有關規定，乙方在整套啟動試運驗收後45天內，將竣工圖等完整竣工資料交甲方。

7.工程移交後實行試生產的，火電項目期限6個月，不得延長。試生產利潤，甲乙雙方按約定分享。

8.由於設計、設備或系統等不屬於乙方原因使個別項目不能全部投入，應在啟動試運驗收記錄上寫明原因，由甲方負責在驗收後組織完成。

9.機組經72小時試運後，由於系統負荷需要等原因不能停機，則免去其後的規定試運時間，即告整套啟動試運驗收完成。

10.零星土建工程和少數非主要設備未按設計規定的內容全部建成，但不影響正常生產，已符合竣工驗收標準的，應辦理竣工驗收手續，由承包該施工項目的乙方負責在整套啟動試運驗收後完成，期限不得超過6個月。

11.由於特殊原因，部分單位工程和部分須甩項竣工時，雙方訂立甩項竣工協定，明確各方責任。

12.甲方代表在乙方提交“竣工驗收報告”後10天內無正當理由未組織驗收，或驗收後5天內未予批准且未提出修改意見，即視為此“竣工驗收報告”經甲 方代表批准，應據以辦理結算手續。

第二十八條 竣工結算

1.竣工報告批准後，乙方按建設工程價款結算辦法等有關規定和《協定條款》約定的時間、方式，向甲方代表提交“竣工結算報告”。甲方代表在乙方提交報告後5天內予以批准並將撥款通知送經辦銀行辦理竣工結算，或提出修改意見及理由。乙方收到工程款後15天內將竣工工程交付甲方。

2.甲方違反有關規定或約定未如約辦理竣工結算，或經辦銀行由於甲方原因未支付工程款，乙方或留置部分或全部工程，予以妥善保護，由甲方給付保護費用，承擔違約責任，並按約定的利率償付拖欠工程款的利息。

第二十九條 保修

1.執行電力建設工程啟動及竣工驗收規程、工程質量管理辦法等規定，乙方對竣工交付使用的工程所存在的質量缺陷負責維修。

2.保修項目、內容、範圍，由甲乙雙方在《協定條款》中約定。

3.保修期，整體工程或其中分單項、單位、分項、分部驗收交付的工程，均從移交甲方之日起分別計算保修期。

（1）建築工程保修期：

①建築物、構築物的土建工程為1年，其屋面防水工程為3年；

②建築物的電氣管線、上下水管線安裝工程為6個月；

③建築物的供熱、供冷工程為1個採暖期、供冷期；

④室外的上下水、道路等公用工程為1年。

（2）安裝工程保修期為1年。

（3）其他有特殊要求的工程，保修期限由甲乙雙方在《協定條款》中約定。

4.質量保修金，由甲方從其給付乙方的工程結算款中劃撥，存入《協定條款》約定的工程質量監督機構在銀行開設的專門帳戶，任何單位和個人不得挪作他用。

（1）建築工程按其造價的______％留存；

（2）安裝工程按其造價的________％留存；

（3）有特殊保修要求的工程由甲乙雙方在《協定條款》中約定留存比例。

6.乙方的返修方案及工期按第九條約定確定，返修價款按第二十六條約定確定，質量驗收按第十四條約定進行，所用材料、構件、配件等數量、價格及採購供 應等具體事宜由雙方商定或簽訂協定，甲方應積極予以創造方便條件。

7.退還工程質量保修金，由甲方在保修期滿後20天內予以結算，將剩餘的質量保修金及銀行存款利息退還乙方。

甲方________乙方________

________年________月________日

建設工程施工契約判決書 篇6

契約編號：____________

發包方(甲方)：__________________

承包方(乙方)：__________________

根據通信工程建設的有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，經雙方協商一致，簽訂本契約，以資共同遵守。

第一條　工程概況

1.工程名稱：______________________________

2.工程地點：______________________________

3.工程範圍和內容：________________________

第二條　甲方權利和義務

1.組織工程建設項目的技術交底，向乙方明確施工任務;

2.提供必要的施工條件;

3.負責主材的供應，詳見發包人供應材料、設備一覽表;

4.指派甲方代表對建設工程項目進行全面協調和監督檢查;

5.在乙方提供全套竣工資料和書面竣工驗收報告後會同有關部門及時組織驗收;

6.按契約約定按時向乙方支付工程款。

第三條　乙方權利和義務

1.必須具有經國家有關部門批准的通信行業施工資質，並經鐵通工程建設有限公司浙江分公司核准的施工入圍資格，並向甲方提供企業(或公司)施工資質證書、企業基本情況等相關資料;

2.應編制《工程施工概、預算》，經甲方書面認可後作為簽訂本契約暫定工程款的依據;

3.乙方不得將其承包的全部工程轉包給他人，也不得將其承包的全部工程肢解以後以分包的名義分別轉包給他人;

4.非經甲方同意，乙方不得將承包工程的任何部分分包;

5.精心組織施工管理人員、施工人員、材料、施工機械進場施工;

6.合理組織施工，編制施工方案、施工總進度計畫、材料供應計畫，並在施工前送甲方備案;

7.嚴格按設計檔案及《GB/T50312-20__》、《本地網通信線路工程驗收規範YD5051-97》等規範要求施工;

8.做好施工材料的檢驗、清點和保管，乙方採購的材料應按照約定及設計和有關標準要求採購，並提供產品合格證明，對材料設備的質量負責，採購的材料設備須經甲方書面認可後方能使用，採購的材料設備與設計或標準要求不符時，應重新採購符合要求的產品，並承擔由此發生的費用及延誤工期的責任;

9.服從甲方監理及甲方代表對施工過程的管理與監督，工程具備隱蔽條件或達到約定的中間驗收部位，乙方進行自檢，並在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方監理及甲方代表驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄，驗收合格，甲方監理及甲方代表在驗收記錄上籤字後，乙方可進行隱蔽和繼續施工。否則，甲方有權要求乙方返工，並由乙方承擔返工費用及延誤工期的責任;

10.線路工程的施工，乙方同時承擔電話機及數據終端的安裝任務。在施工過程中和工程竣工後半年內，乙方應服從甲方的要求進行該項目範圍內的電話機及數據終端的安裝工作。安裝費用由甲乙雙方商議決定。

11.施工過程中必須嚴格遵守安全操作規程，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患，切實做好安全生產工作。乙方在施工中所發生的一切人身傷亡事故和施工單位原因造成的設備事故，事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔，並不得因此影響工程進度。

第四條　工程期限

本工程開工日期__________年__________月__________日，竣工日期__________年__________月__________日。

第五條　竣工驗收

1.工程竣工後，乙方應向甲方提交竣工驗收報告。同時乙方應在一周內按鐵通網建[20__]32號關於《工程竣工檔案編制規定》的要求編制完整的竣工檔案。

2.甲方收到乙方提供的全套竣工資料和書面竣工驗收報告後會同有關部門及時組織驗收，驗收以施工圖紙、圖說、技術交底紀要、設計更改通知、國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準為依據。

3.驗收合格後，雙方簽署竣工驗收通過的檔案，並將工程移交給甲方管理。驗收中如發現有不符質量要求的，由乙方負責修改再進行驗收。竣工日期以驗收通過的日期為準。

第六條　質量保證

1.保修期限：工程竣工驗收通過後十二個月;

2.保修責任：乙方對交付的工程在質量保修期內承擔質量保修責任，由於乙方施工原因造成的質量問題，乙方負責無償修復。

第七條　工程考核

1.乙方採購的材料不符合質量標準或弄虛作假、以次充好，一經發現，乙方自行承擔整改所需的工料費，同時向甲方支付工程最終結算價款________%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除。情節惡劣的，取消乙方入圍施工資格。

2.除甲方原因及不可抗力外，工期延誤的責任由乙方承擔，每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結算價款0.5%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除。

3.不服從甲方指揮，拒絕或延誤電話機及數據終端安裝，乙方向甲方支付工程最終結算價款__________%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除，並同時取消乙方入圍施工資格。

4.未按期按鐵通網建[20__]32號關於《工程竣工檔案編制規定》的要求編制完整的竣工檔案的，每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結算價款0.5%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除。

第八條　工程價款的結算與支付

1.本工程採用包工部分包料方式，根據乙方編制的施工預算，契約價暫定為__________。

2.工程竣工後，由乙方按照郵電部(1995)626號檔案《通信建設工程概算、預算編制辦法及費用定額》的規定據實編制竣工決算報告，經甲方指定的具有通信工程審計資質的第三方審計，審計費的支付按浙江省物價局浙價服[20__]262號檔案執行。

3.工程最終結算款的確定：工程最終結算款由以下兩部分組成，(1)審計審定價款中乙方採購的材料款和其他費用不作調整，按審計的價款確定;(2)審計審定價款中的建築安裝工程費部分(扣除材料費以外的部分)，乙方同意按浙鐵通計建[20__]303號文的規定調整相關費率後下浮__________ %。

4.乙方向甲方開具建安和材料統一發票後，甲方先行支付工程最終結算價款的90%(甲方有權在該款項中扣除乙方應支付的違約金)，待十二個月保修期滿後，若無工程質量遺留問題，甲方付清剩餘工程價款。

第九條　契約解除

1.雙方協商同意可解除本契約。

2.未經甲方同意，乙方將承包工程的任何部分分包給他人的，甲方有權解除本契約。

3.乙方將其承包的全部工程轉包給他人或者肢解以後以分包的包義分別轉包給他人的，甲方有權解除本契約。

4. 有下列情形之一的，甲方、乙方可以解除契約：

(1)因不可抗力致使契約無法履行;

(2)因一方嚴重違約致使契約無法履行。

5. 一方依據本條2、3、4款約定要求解除契約的，應以書面形式向對方發出解除契約的通知，通知到達對方時契約解除，契約解除後乙方應做好已完工程的保護和移交工作，並按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。有過錯的一方應當賠償因契約解除給對方造成的損失。

第十條　爭議解決方式

在履行契約時發生爭議，雙方協商解決，或向有管轄權的人民法院起訴。

第十一條　其他

1.乙方確認其完全了解本契約中所述的鐵通公司的相關檔案內容;

2.本協定未盡事項，雙方另行簽訂補充協定，補充協定與本協定具有同等效力;

3.本協定一式六份，甲乙雙方各執三份，協定經雙方簽字、蓋章後生效。

甲方(蓋章)______________

地址：____________________

法定代表人：______________

委託代理人：______________

開戶銀行：________________

帳號：____________________

電話：____________________

郵政編碼：________________

乙方(蓋章)______________

地址：____________________

法定代表人：______________

委託代理人：______________

開戶銀行：________________

帳號：____________________

電話：____________________

郵政編碼：________________

簽約日期：________________

簽約地點：________________

建設工程施工契約判決書 篇7

契約編號：___________

發包方：_____________________________

法定住址：___________________________

法定代表人：_________________________

職務：_______________________________

委託代理人：_________________________

身份證號碼：_________________________

通訊地址：___________________________

郵政編碼：___________________________

聯繫人：_____________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

帳號：_______________________________

電子信箱：___________________________

承包方：_____________________________

法定住址：___________________________

法定代表人：_________________________

職務：_______________________________

委託代理人：_________________________

身份證號碼：_________________________

通訊地址：___________________________

郵政編碼：___________________________

聯繫人：_____________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

帳號：_______________________________

電子信箱：___________________________

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本契約。

第一章　工程

第一條　工程概況

1.工程名稱：____________________工程

2.工程地點：_________市_________區（縣）

3.工程內容：

（1）_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。

（2）群體工程應附承包方承攬工程項目一覽表

4.承包範圍：

（1）_______________________________。

（2）應註明是否包括土建、設備安裝、裝飾裝修等工作。

5.承包方式：工程承包方式：雙方商定採取下列第_________種承包方式。

（1）承包方包工、包全部材料。

（2）承包方包工、部分包料，發包方提供部分材料。

（3）承包方包工、發包方包全部材料。

6.資金來源：_______________________________。

7.批准文號：_______________________________。

8.業主或主管單位：_________________________。

第二條　工程監理

若本工程實行工程監理，發包方與監理公司另行簽訂《工程監理契約》，並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知承包方。

第三條　工期：工程期限_________天，其中：

1.開工日期：本契約工程定於_________年_________月_________日開工，從簽定契約後第_________日算起。

2.竣工日期：本契約工程定於_________年_________月_________日竣工。

3.凡是延期開工或順延工期的約定，都是以約定的開工日期和竣工日期為計算基礎。

第四條　工程造價：總價款：_________元，大寫（人民幣）：____________________。其中：

材料費：_________元（人民幣）

人工費：_________元（人民幣）

管理費：_________元（人民幣）

設計費：_________元（人民幣）

垃圾清運費：_________元（人民幣）

稅金：_________元（人民幣）

其他費用：_________元（人民幣）

經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

第二章　詞語涵義及契約檔案

第五條　詞語涵義

1.有關契約雙方和監理人的詞語

（1）發包方：指與承包方簽訂本契約協定書的當事人。

（2）承包方：指與發包方簽訂本契約協定書的當事人。

（3）分包人：指本契約中從承包方處分包某一部分工程的當事人。

（4）監理人：指專用契約條款中寫明的由發包方委託對本契約實施監理的當事人。

2.有關契約組成檔案的詞語

（1）契約檔案（或稱契約）：指由發包方與承包方簽訂的為完成本契約規定的各項工作而列入本契約第六條的全部檔案和圖紙，以及其他在協定書中明確列入的檔案和圖紙。

（2）技術條款：指本契約的技術條款和由監理人作出或批准的對技術條款修改或補充的檔案。

（3）圖紙：指列入契約的招標圖紙和發包方按契約規定向承包方提供的所有圖紙（包括配套說明和有關資料），以及列入契約的投標圖紙和由承包方提交並經監理人批准的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。

（4）施工圖紙：指上述第（3）項規定的圖紙中由發包方提供或由承包方提交並經監理人批准的直接用於施工的圖紙（包括配套說明和有關資料）。

（5）投標檔案：指承包方為完成本契約規定的各項工作，在投標時按招標檔案的要求向發包方提交的投標報價書、已標價的工程量清單及其他檔案。

（6）中標通知書：指發包方正式向中標人授標的通知書。

3.有關工程和設備的詞語

（1）工程：指永久工程和臨時工程或為二者之一。

（2）永久工程：指按本契約規定應建造的並移交給發包方使用的工程（包括工程設備）。

（3）臨時工程：指為完成本契約規定的各項工作所需的各類非永久工程（不包括施工設備）。

（4）主體工程：指契約條款中寫明的全部永久工程中的主要工程。

（5）單位工程：指契約條款中寫明的單位工程。

（6）工程設備：指構成或計畫構成永久工程一部分的機電設備、金屬結構設備、儀器裝置及其他類似的設備裝置。

（7）施工設備：指為完成本契約規定的各項工作所需的全部用於施工的設備、器具和其他物品（不包括臨時工程和材料）。

（8）承包方設備：指承包方的施工設備。

（9）進點：指承包方接到開工通知後進入施工場地。

4.有關工期的詞語

（1）開工通知：指發包方委託監理人通知承包方開工的函件。

（2）開工日期：指承包方接到監理人發出的開工通知的日期或開工通知中寫明的開工日。

建設工程施工契約判決書 篇8

契約編號：___________

北京市住房和城鄉建設委員會

北京市工商行政管理局

二〇一四年八月

第一部分 協定書

發包人（全稱） ：__________________

承包人（全稱） ：__________________

依照《民法典》 、 《中華人民共和國建築法》等相關法律、法規、規章和規範性檔案的規定，發包人和承包人在自願、平等、公平、誠實信用的基礎上，就本工程施工事項協商達成一致，訂立本契約。

一、工程概況

工程名稱：_______________________________________

工程地點：_______________________________________

工程規模：_______________________________________

二、承包範圍

承包範圍：__________________________________________________________

三、簽約契約價

人民幣（大寫） ： _______________________________ （￥_____________元）；

其中：安全文明施工費人民幣（大寫） ：__________________________________________（￥_________________元）。

四、工期

計畫開工日期：_____________年_______月_______日；

計畫竣工日期：_____________年_______月_______日；

工期：_________________天。

五、質量標準

工程質量標準：___________________________________________________

六、契約檔案的組成

1.本協定書；

2.專用契約條款；

3.通用契約條款；

4.工程預算書或已標價的工程量清單；

5.技術標準和要求；

6.契約圖紙；

7.其他契約檔案。

七、本協定書中有關詞語定義與契約條款中的定義相同。

八、承包人承諾按契約約定進行施工、竣工、交付並在缺陷責任期內對工程缺陷承擔維修責任。

九、發包人承諾按契約約定的條件、期限和方式向承包人支付契約價款。

十、本協定書連同其他契約檔案正本一式兩份，雙方各執一份；副本一式_____ 份，其中，發包人_____份，承包人_____份。

十一、契約未盡事宜，雙方另行簽訂補充協定，補充協定是契約的組成部分。

十二、本契約自____________________生效。

發包人：__________（蓋單位章） 承包人：_____________（蓋單位章）

住 所：______________________ 住所：___________________________

法定代表人或其 法定代表人或其

委託代理人：__________（簽字） 委託代理人：_____________（簽字）

____________年______月______日 _____________年________月______日

簽約地點：____________________

第二部分 通用契約條款

1.詞語定義

協定書、通用契約條款、專用契約條款中的下列詞語應具有本款所賦予的含義：

1.1 契約檔案（契約）：構成本契約的所有檔案，即協定書中約定的組成本契約的所有檔案。

1.2 協定書：是由發包人和承包人共同簽署的用於明確當事人契約關係的檔案。

1.3 技術標準和要求：指構成契約檔案組成部分的名為技術標準和要求的檔案，以及雙方當事人約定對其所作的修改或補充。

1.4 圖紙：指包含在契約中的工程圖紙，以及由發包人按契約約定提供的任何補充和修改的圖紙，包括配套的說明。

1.5 發包人：指協定書中指明並與承包人簽訂協定書的當事人，以及取得該當事人資格的合法繼承人。

1.6 發包人代表：指由發包人指定的在其授權範圍內履行本契約的代表。

1.7 承包人：指協定書中指明並與發包人簽訂協定書的當事人，以及取得該當事人資格的合法繼承人。

1.8 項目經理：指由承包人指定的負責施工管理和履行契約的代表。

1.9 監理人：指受發包人委託對契約履行實施管理的法人或其他組織。

1.10 總監理工程師：指監理人指定的進行工程監理的總負責人。

1.11 工程：是指永久工程和（或）臨時工程。

1.12 永久工程：指按契約約定建造並移交給發包人的工程，包括工程設備。

1.13 臨時工程：指為完成契約約定的永久工程所修建的各類臨時性工程，不包括施工設備。

1.14 施工場地：指用於本契約工程施工的場所，以及在契約中指定作為施工場地組成部分的其他場所。

1.15 開工日期：指監理人按第 10.3.1 項發出的開工通知寫明的開工日期。

1.16 工期：是指在協定書約定的承包人完成工程所需的期限，包括按契約約定所作的期限變更。

1.17 竣工日期：指第 1.16 款約定工程屆滿的日期。實際竣工日期按第 19.3 款的約定確定。

1.18 缺陷責任期：指履行第 23.2 款約定的缺陷責任的期限。

1.19 保修期：是根據現行有關法律規定，在第 23.2 款中約定的由承包人負責對契約約定的保修範圍內發生的質量問題履行保修義務並對造成的損失承擔賠償責任的期限。

1.20 天：除特別指明外，指日曆天。契約中按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。期限最後一天的截止時間為當天 24:00。

1.21 簽約契約價：指簽訂契約時協定書中寫明的契約總金額。

1.22 契約價格：指承包人按契約約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作後，發包人應付給承包人的金額，包括在履行本契約過程中按契約約定進行的變更和調整。

1.23 質量保證金：指按第 22.1 款約定用於保證缺陷責任期內履行缺陷修復義務的金額。

1.24 書面形式：指契約檔案、信函、電報、傳真、電子數據交換和電子郵件等可有形地表現所載內容的形式。

2.語言文字

除專用術語外，本契約使用的語言文字為中文。必要時專用術語應附有中文注釋。

3.適用法律

本契約適用國家法律、行政法規及北京市地方法規。除契約另有約定外，國家及北京市建設行政主管部門和其他有關主管部門制定的規章和規範性檔案也適用於本契約。

4.標準和規範

4.1 本工程適用現行國家、行業和北京市規範、標準和規程。

4.2 構成契約檔案的任何內容與國家、行業和北京市現行規範、規程和標準出現矛盾，承包人應書面要求發包人予以澄清，除非發包人有特別指令，承包人應按其中要求最嚴格的標準執行。

4.3 除契約另有約定外，材料、施工工藝和本工程應按技術標準和要求以及國家、行業和北京市現行規範、標準和規程最新版本執行。

5.契約檔案及解釋順序

組成契約的各項檔案應互相解釋，互為說明。除專用契約條款另有約定外，契約檔案的組成及優先解釋順序如下：

（1）契約協定書；

（2）專用契約條款；

（3）通用契約條款；

（4）工程預算書或已標價的工程量清單；

（5）技術標準和要求；

（6）契約圖紙。

圖紙與技術標準和要求之間有矛盾或者不一致的，以其中要求較嚴格的標準為準。

雙方當事人在契約履行過程中簽訂的補充協定亦構成契約檔案的組成部分，其解釋順序視其內容與其他契約檔案的相互關係而定。

6.圖紙和承包人檔案

6.1 發包人應按專用契約條款約定的日期和數量向承包人提供圖紙。發包人提供的圖紙數量無法滿足施工需要時， 經發包人允許承包人可自費購買或複製。 關於圖紙的其他約定見專用契約條款。

6.2 按專用契約條款約定由承包人提供的檔案，承包人應按約定的數量和期限報送監理人。 監理人應在專用契約條款約定的期限內批覆。

7.發包人

7.1 發包人應按契約約定全面履行契約義務，並承擔相應的責任。其義務包括：

7.1.1 發包人在履行契約過程中應遵守適用的法律、法規、規章和規範性檔案，並保證承包人免於承擔因發包人違反法律、法規、規章和規範性檔案而引起的任何責任。

7.1.2 發包人應確保與本工程相關的任何必要的批准、許可、核准、報備等手續及時得到辦理。

7.1.3 發包人應按契約約定向承包人提供圖紙， 並根據契約進度計畫組織設計單位向承包人進行設計交底。

7.1.4 現場的準備和移交。

（1） 發包人應在專用契約條款約定的期限內向承包人提供與工程有關的施工場地，以及與工程施工相關的現場資料。

（2）發包人在向承包人移交現場前應完成現場準備工作。

（3）發包人應向承包人移交的現場條件見專用契約條款。

（4）發包人應承擔與現場準備有關的上述工作的一切費用。

7.1.5 發包人應委託監理人按第 10.3.1 項的約定向承包人發出開工通知。

7.1.6 發包人應按契約約定履行付款義務。

7.1.7 發包人應按關於大氣污染和綠色施工的相關管理要求，落實本單位施工揚塵治理責任，確保用於開展綠色施工的費用支出，督促承包人嚴格落實施工揚塵治理各項措施。

7.1.8 發包人應按契約約定及時組織竣工驗收。

7.1.9 發包人應履行的其他義務見專用契約條款。

7.2 發包人代表發包人派駐施工現場的發包人代表的姓名、職務、聯繫方式及授權範圍等事項在專用契約條款中明確。發包人更換髮包人代表的，應提前 7 天書面通知承包人。

7.3 如發包人未委託監理人對本工程進行監理，則本契約中約定的監理人的責任義務由發包人承擔，總監理工程師的工作由發包人代表完成。

8.監理人

8.1 在專用契約條款中指明的監理人受發包人委託，享有契約約定的職權。在委託範圍內，監理人在行使某項職權前需經發包人事先批准而通用契約條款沒有指明的，應在專用契約條款中指明。監理人所發出的指示應視為已得到發包人的批准。契約約定應由承包人承擔的責任義務，不得因監理人的指示等行為而減輕或解除。

8.2 發包人應在委託監理人發出開工通知前將總監理工程師的任命通知承包人。總監理工程師可授權其他監理人員負責執行其指派的監理工作。總監理工程師應將被授權監理人員的姓名及授權範圍通知承包人。

8.3 承包人收到監理人做出的指示後應遵照執行。由於監理人未能按契約約定發出指示、 指示延誤或指示錯誤而導致承包人費用增加和（或）工期延誤的，由發包人承擔賠償責任。

9.承包人

9.1 承包人應按契約約定全面履行契約義務，並承擔相應責任。其義務包括：

9.1.1 承包人在履行契約過程中應遵守適用的法律、法規、規章和規範性檔案，並保證發包人免於承擔因承包人違反法律、法規、規章和規範性檔案而引起的任何責任。

9.1.2 承包人應嚴格按契約約定實施、完成本工程，並修補工程中的任何缺陷。

9.1.3 承包人應為完成本工程設定現場組織機構， 並委派具備相應崗位資格的管理人員。 除非獲得發包人書面同意，承包人不得更換或撤回主要管理人員。

9.1.4 承包人應按契約約定的工作內容和施工進度要求， 編制施工組織設計， 並對整個現場的施工組織和施工方案的適用性、完備性和安全可靠性全面負責。

9.1.5 承包人應根據發包人或發包人通過監理人書面給定的原始基準點、 基準紅線和基準標高對工程進行定位和放線，並承擔與此有關的費用。

9.1.6 承包人負責工程安全文明施工和環境保護工作， 遵守關於大氣污染和綠色施工等方面規定，貫徹北京市建設行政主管部門制定的施工揚塵治理方案，確保用於開展安全生產和綠色施工的資金得到有效使用，妥善處理施工過程中產生的廢棄材料和建築垃圾，使用符合安全和環保要求的施工機械，落實本單位安全生產和綠色施工主體責任。

9.1.7 承包人負責契約約定的現場內的管理、協調、配合、服務工作。相應工作內容及具體要求見專用契約條款。

9.1.8 發包人或監理人按契約約定所發出的所有指令，承包人應予以執行。

9.1.9 承包人不得將本工程轉包和違法分包。

9.1.10 承包人應履行的其他義務見專用契約條款。

9.2 項目經理在契約履行期間，承包人應任命項目經理常駐現場，以代表承包人行使和履行契約約定的授權範圍內的權利和義務。 項目經理的姓名及授權範圍見專用契約條款。 項目經理做出的任何請示、函件或報審資料等，均視為由承包人做出。

10.工期

10.1 進度計畫

10.1.1 承包人應按專用契約條款約定的內容和期限，編制詳細的施工進度計畫和施工方案報送監理人。監理人應在專用契約條款約定的期限內批覆或提出修改意見，否則該進度計畫視為已得到批准。經監理人批准的施工進度計畫稱為契約進度計畫，是控制契約工程進度的依據。

10.1.2 實際進度與第 10.1.1 項的契約進度計畫不符時， 承包人可在專用契約條款約定的期限內向監理人提交修訂契約進度計畫的申請報告，並附有關措施和相關資料，報監理人審批；監理人也可直接向承包人做出修訂契約進度計畫的指示，承包人應按該指示修訂契約進度計畫，報監理人審批。監理人應在專用契約條款約定的期限內批覆。

10.2 工期

除契約另有約定外，工期中已包括政府規定的不可進行夜間或節假日施工因素等對工期的影響。

10.3 開工

10.3.1 監理人應在開工通知中確定的開工日期 7 天前以書面形式向承包人發出開工通知。承包人應按開工通知中確定的日期開工。工期自監理人發出的開工通知中載明的開工日期起計算。

10.3.2 因發包人原因導致承包人不能按開工通知中確定的日期開工，監理人應以書面形式通知承包人推遲開工日期，工期相應順延，發包人應賠償承包人由此受到的損失。

10.4 暫停施工

10.4.1 因承包人原因引起的暫停施工，承包人應承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。

10.4.2 除第 10.4.1 項約定的因承包人原因及第 27.1 款約定的不可抗力以外的原因引起的暫停施工，且承包人無法通過調整工作安排減少損失，同時此暫時停工已造成承包人關鍵線路工作的工期延誤或給承包人造成無法避免的損失，經監理人確認，工期相應順延，發包人應賠償承包人由此受到的損失。

10.4.3 當工程具備復工條件時， 監理人應向承包人發出復工通知。 承包人收到復工通知後，應在監理人指定的期限內復工。承包人無故拖延和拒絕復工的，由此增加的費用和工期延誤由承包人承擔。

10.5 工期延誤

10.5.1 除契約另有約定外，因下列原因造成承包人關鍵線路工作的工期延誤和（或）增加的費用由發包人承擔：

（1）發包人原因導致承包人不能按開工通知中的日期開工；

（2）發包人未按契約約定提供圖紙、開工條件；

（3）發包人未按約定日期支付工程預付款、進度款，致使工程施工不能正常進行；

（4）其他由發包人承擔工期延誤的情況見專用契約條款。

10.5.2 因承包人造成的工期延誤，由承包人承擔相關責任，工期不予順延。承包人按下列原則承擔違約責任：

（1） 如承包人未能在工期內或按契約約定延長的期限內完成本工程，承包人應按專用契約條款中約定的標準向發包人支付逾期竣工違約金，逾期竣工違約金總額不應超過專用契約條款中約定的逾期竣工違約金最高限額。逾期竣工違約金將從按契約應支付或將支付給承包人的款項中扣除，或要求承包人償還。

（2）承包人支付逾期竣工違約金，不免除承包人完成工程及修補缺陷的義務。

10.6 竣工日期及提前竣工

10.6.1 承包人應在工期內，或在根據契約約定發包人同意延長的期限內完成本工程。實際竣工日期按第 19.3 款的約定執行。

10.6.2 除契約另有約定外，發包人不得要求承包人在工期內提前竣工。發包人和承包人約定提前竣工並給予獎勵的，獎勵金額見專用契約條款。

11.工程質量

11.1 工程質量應達到契約約定的工程質量標準。因承包人原因造成工程質量未達到契約約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到契約約定的標準為止，並由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。

11.2 監理人有權對工程的所有部位及其施工工藝、材料和工程設備進行檢查和檢驗。監理人的檢查和檢驗，不免除承包人按契約約定應承擔的責任。

11.3 工程隱蔽部位的檢查

11.3.1 經承包人自檢確認工程隱蔽部位具備覆蓋條件後，承包人應通知監理人在專用契約條款約定的期限內檢查。監理人未到場檢查的，除監理人另有指示外，承包人可自行完成覆蓋工作。無論監理人是否到場檢查， 監理人均可要求承包人對已覆蓋的部位進行鑽孔探測或重新檢驗，承包人應遵照執行，並在檢驗後重新覆蓋恢復原狀。經檢驗證明工程質量符合契約約定的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）工期延誤；經檢驗證明工程質量不符合契約約定的，由此增加的費用和（或）工期延誤，由承包人承擔。

11.3.2 承包人未通知監理人到場檢查，私自將工程隱蔽部位覆蓋的，監理人有權指示承包人鑽孔探測或揭開檢查，無論工程質量是否合格，由此增加的費用和（或）工期延誤由承包人承擔。

11.4 清除不合格工程

11.4.1 承包人使用不合格材料、工程設備，或採用不適當的施工工藝，或施工不當，造成工程不合格，監理人可隨時發出指示，要求承包人立即採取措施進行補救，直至達到契約約定的質量標準，由此增加的費用和（或）工期延誤由承包人承擔。

11.4.2 由於發包人提供的材料或工程設備不合格造成的工程不合格，需承包人採取措施補救的，發包人應承擔由此增加的費用和（或）工期延誤。

12.試驗和檢驗

12.1 承包人應按契約約定進行材料、工程設備和工程的試驗和檢驗，並為監理人對上述材料、工程設備和工程的質量檢查提供必要的試驗條件、試驗資料和原始記錄。

12.2 監理人未按契約約定派員參加試驗和檢驗的，除監理人另有指示外，承包人可自行試驗和檢驗，並應立即將試驗和檢驗結果報送監理人，監理人應簽字確認。

12.3 監理人對承包人的試驗和檢驗結果有疑問的，或為查清承包人試驗和檢驗成果的可靠性而要求承包人重新試驗和檢驗的，重新試驗和檢驗的結果證明該項材料、工程設備或工程的質量不符合契約約定的，由此增加的費用和（或）工期延誤由承包人承擔；重新試驗和檢驗結果符合契約約定的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）工期延誤。

13.安全綠色施工

13.1 承包人應遵守工程建設安全生產和綠色施工有關管理規定，嚴格按安全和綠色施工標準組織施工，承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和由此發生的費用，並承擔政府主管部門因揚塵污染而給予責令停工等行政處罰所造成的誤工、工期拖延造成的損失。

13.2 安全綠色施工其他約定見專用契約條款。

14.材料和工程設備

14.1 發包人提供材料和工程設備的相關約定見專用契約條款。

14.2 除 14.1 款約定的材料和工程設備外，由承包人提供的材料和工程設備均由承包人負責採購、運輸、保管。承包人應對其提供的材料和工程設備負責。

（1）承包人應在材料和工程設備到貨 24 小時前以書面形式通知監理人，並提交產品介紹說明、質量檢測合格報告等一切所需的證明檔案給監理人審核。

（2） 承包人採購的材料和工程設備不符合契約約定時，承包人應按發包人要求重新採購符合要求的產品，並承擔由此發生的費用，延誤的工期不予順延。

（3）由承包人自行採購材料和工程設備的，發包人不得指定製造商或供應商。

15.變更

15.1 在履行契約過程中，經發包人同意，監理人可向承包人做出變更指示，承包人應遵照執行。沒有監理人的變更指示，承包人不得擅自變更。

15.2 變更估價的約定見專用契約條款。

16.契約價格及調整

16.1 除契約另有約定外，雙方當事人中的任何一方不得擅自改變簽約契約價。

16.2 下列三種確定契約價格的方式，在專用契約條款中約定採用其中一種：

16.2.1 單價契約：是指雙方當事人約定以工程量清單及其綜合單價進行契約價格計算、調整和確認的建設工程施工契約，在約定的風險範圍內契約單價不作調整。契約價格包含的風險範圍和風險範圍以外的契約價格調整方法和程式見專用契約條款。

16.2.2 總價契約：是指雙方當事人約定以圖紙、已標價工程量清單或預算書及有關條件進行契約價格計算、調整和確認的建設工程施工契約，在約定的風險範圍內契約價格不再調整。契約價格包含的風險範圍和風險範圍以外的契約價格調整方法和程式見專用契約條款。

16.2.3 其他價格形式：是指除第 16.2.1、16.2.2 項以外的其他契約價格形式，具體約定見專用契約條款。

17.計量

17.1 承包人應按契約約定的時間和內容向監理人提交計量周期已完成的工程量報告。承包人提交已完成的工程量報告的時間、內容和計量周期見專用契約條款。

17.2 監理人應在收到承包人提交的工程量報告後 7 天內完成對承包人提交的工程量報表的審核並報送發包人，以確定當期實際完成的工程量。監理人對工程量有異議的，有權要求承包人進行共同覆核或抽樣複測。承包人應協助監理人進行覆核或抽樣複測，並按監理人要求提供補充計量資料。承包人未按監理人要求參加覆核或抽樣複測的，監理人覆核或修正的工程量視為承包人實際完成的工程量。

17.3 監理人未在收到承包人提交的已完成的工程量報告後 7 天內完成審核的，承包人報送的已完成的工程量報告中的工程量視為監理人實際完成的工程量。

17.4 關於計量的其他約定見專用契約條款。

18.契約價款支付

18.1 發包人應按契約約定向承包人支付工程預付款、安全文明施工費。工程預付款及安全文明施工費的支付時間、預付額度、工程預付款的抵扣起始時間和方式見專用契約條款。

18.2 發包人應按專用契約條款約定的工程進度款付款周期、程式及支付比例或金額支付工程進度款。

18.3 經發包人確認的契約價格調整（含因工程變更、索賠等引起的契約價格調整）應與工程進度款同期支付。

19.竣工驗收

19.1 本工程具備專用契約條款約定的竣工驗收條件時，承包人可向監理人提交竣工驗收申請報告。

19.2 監理人應在收到竣工驗收申請報告後 14 天內完成審核並報送發包人。 監理人審查後認為尚不具備驗收條件的，應通知承包人在竣工驗收前尚需完成的工作內容，承包人應在完成監理人通知的全部工作內容後，再次提交竣工驗收申請報告。監理人審查後認為具備竣工驗收條件的，提請發包人進行工程驗收。發包人應在專用契約條款約定的時間內進行驗收。驗收合格的，視為工程竣工驗收通過。驗收不合格的，監理人應通知承包人進行整改，整改完成後重新辦理驗收，由此增加的費用和（或）工期延誤由承包人承擔。

19.3 經驗收合格的工程，實際竣工日期為承包人按第 19.2 款提交竣工驗收申請報告或按該款重新提交竣工驗收申請報告的日期（以兩者中時間在後者為準）。工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。

20.移交

20.1 當本工程辦理了竣工驗收手續，即表明工程具備移交條件。移交工程的時間要求見專用契約條款。

20.2 承包人未能如期向發包人移交工程，應承擔給發包人造成的損失。

20.3 發包人無故未在第 20.1 款約定的期限內接收承包人移交本工程的， 發包人應賠償由此給承包人造成的損失。

20.4 除專用契約條款另有約定外，工程辦理移交手續後，承包人應對施工場地進行清理並拆除臨時工程，直至監理人檢驗合格為止。竣工清場費用由承包人承擔。

21.結算

21.1 工程竣工後，承包人應在專用契約條款約定的期限內向監理人遞交工程竣工結算報告及完整的結算資料。

21.2 監理人收到承包人遞交的工程竣工結算報告及結算資料後，應在專用契約條款約定的期限內完成審核並報送發包人審核。發包人應在專用契約條款約定的期限內審核完畢，並由監理人向承包人出具經發包人簽認的竣工付款證書。

21.3 發包人應在監理人出具竣工付款證書後，在專用契約條款約定的期限內，將扣除契約約定的質量保證金外的全部結算款項支付給承包人。

22.質量保證金

22.1 質量保證金的額度、支付時間和方式見專用契約條款。

22.2 缺陷責任期滿時，承包人向發包人申請到期應返還承包人剩餘的質量保證金金額，發包人應在 14 天內會同承包人按契約約定的內容核實承包人是否完成缺陷責任， 並將無異議的剩餘質量保證金返還承包人。

23.保修責任與缺陷責任

23.1 承包人應在契約專用條款約定的時間內向發包人出具質量保修書，明確保修範圍、期限和責任。保修期起始時間見專用契約條款。

23.2 承包人應在缺陷責任期內對已交付使用的工程承擔缺陷責任。缺陷責任期的起始時間和缺陷責任期的期限見專用契約條款。

24.違約

24.1 發包人違約

24.1.1 發包人不履行契約約定義務的，視為發包人違約。

24.1.2 發包人違約時，承包人可發出書面通知，要求發包人採取有效措施糾正違約行為。發包人收到該通知後 14 天內仍不履行契約義務的，承包人有權暫停施工，並通知監理人。發包人承擔由此增加的費用和（或）工期延誤。

24.1.3 承包人按第 24.1.2 項暫停施工 28 天后，發包人仍不糾正違約行為的，承包人可向發包人發出解除契約通知。但承包人的這一行動不免除發包人承擔的違約責任，也不影響承包人根據契約約定享有的索賠權利。

24.1.4 發包人未按契約約定付款的，應按專用契約條款的約定支付逾期付款違約金。

24.2 承包人違約

24.2.1 承包人不按契約約定履行義務的，視為承包人違約。

24.2.2 承包人違約時，監理人可向承包人發出整改通知，要求其在指定期限內改正。承包人應承擔其違約所引起的費用增加和（或）工期延誤責任。

24.2.3 承包人在收到監理人發出的整改通知後 21 天內， 承包人沒有採取可行的措施糾正違約，發包人可向承包人發出解除契約通知。契約解除後，發包人可派員進駐施工場地，另行組織人員或委託其他承包人施工。發包人因繼續完成該工程的需要，有權扣留使用承包人在現場的材料、設備和臨時設施。但發包人的這一行動不免除承包人應承擔的違約責任，也不影響發包人根據契約約定享有的索賠權利。

25.索賠

25.1 發包人索賠

25.1.1 根據契約約定，發包人認為有權得到索賠金額和（或）延長缺陷責任期的，應在知道或應知道索賠事件發生後 14 天內通過監理人向承包人遞交索賠通知書。 索賠事件具有連續影響的，發包人通過監理人應在索賠事件影響結束後的 14 天內向承包人提交最終索賠通知書。

25.1.2 承包人收到監理人提交的索賠通知書後，應按契約約定商定或確定追加的索賠金額和 （或） 延長的缺陷責任期， 並在收到上述索賠通知書或有關索賠的進一步證明材料後的 14 天內，將索賠處理結果答覆發包人。發包人接受索賠處理結果的，應從支付給承包人的契約價款中扣除索賠款項，或由承包人以其他方式支付給發包人。發包人不接受索賠處理結果的，按第 28 條約定執行。

25.2 承包人索賠

25.2.1 根據契約約定，承包人認為有權得到追加付款和（或）延長工期的，應在知道或應知道索賠事件發生後 14 天內通過監理人向發包人遞交索賠通知書。 索賠事件具有連續影響的，承包人應在索賠事件影響結束後的 14 天內通過監理人向發包人遞交最終索賠通知書。 承包人未在前述 14 天內遞交賠通知書的，喪失要求追加付款和（或）延長工期的權利。

25.2.2 發包人收到承包人提交的索賠通知書後，應按契約約定商定或確定追加的付款和（或） 延長的工期， 並在收到上述索賠通知書或有關索賠的進一步證明材料後的 14 天內將索賠處理結果答覆承包人。承包人接受索賠處理結果的，索賠款項與當期進度款同期支付。承包人不接受索賠處理結果的，按第 28 條約定執行。

25.3 關於索賠的其他約定見專用契約條款。

26.保險

26.1 除契約另有約定外，發包人應投保建築工程一切險或安裝工程一切險。

26.2 承包人應按有關法律規定參加工傷保險，為其履行契約所僱傭的全部人員繳納工傷保險費。發包人應按有關法律規定參加工傷保險，為其現場機構僱傭的全部人員繳納工傷保險費，並要求監理人也投保此類保險。

26.3 具體投保內容和相關責任，見專用契約條款。

27.不可抗力

27.1 不可抗力是指契約當事人在簽訂契約時不可預見，在契約履行過程中不可避免且不能克服的自然災害和社會性突發事件，如地震、海嘯、瘟疫、騷亂、戒嚴、暴動、戰爭和專用契約條款中約定的其他情形。

27.2 一方當事人遇到不可抗力事件、使其履行契約義務受到阻礙時，應立即通知對方，書面說明不可抗力和受阻礙的詳細情況，並提供必要的證明。

27.3 除專用契約條款另有約定外，不可抗力導致的人員傷亡、財產損失、費用增加和（或）工期延誤等後果，由雙方當事人按以下原則承擔：

（1）永久工程，包括已運至施工場地的材料和工程設備的損害，以及因工程損害造成的第三者人員傷亡和財產損失由發包人承擔；

（2）承包人設備的損壞由承包人承擔；

（3）發包人和承包人各自承擔其人員傷亡和其他財產損失及其相關費用；

（4）承包人的停工損失由承包人承擔，但停工期間應發包人要求照管工程和清理、修復工程的金額由發包人承擔；

（5）不能按期完工的，應合理延長工期，承包人不需支付逾期違約金。發包人要求趕工的，承包人應採取趕工措施，趕工費用由發包人承擔。

27.4 一方當事人因不可抗力不能履行契約的，應及時通知對方解除契約。契約解除後，承包人應按契約約定撤離施工場地。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨或解除訂貨契約，不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨契約發生的費用，由發包人承擔，因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。

28.爭議

如發包人和承包人在履行本契約中發生爭議的，可協商或邀請第三方調解此類爭議。任何一方不願通過協商或調解解決爭議或通過協商或調解仍不能解決爭議的，在專用契約條款中約定下列一種方式解決：

（1）第一種：向專用契約條款中約定的仲裁委員會申請仲裁；

（2）第二種：向專用契約條款中約定的人民法院起訴。

第三部分 專用契約條款

5.契約檔案及解釋順序

契約檔案的組成及優先解釋順序如下： ________________________________________________________________________________

6.圖紙和承包人檔案

6.1 發包人向承包人提供圖紙的數量及期限： __________________________________

關於圖紙的其他約定：________________________________________________________

6.2 由承包人提供檔案的範圍、數量及期限：___________________________________

___________________________________________________________________________

監理人批覆承包人提供檔案的期限_____________________________________________

關於承包人提供檔案的其他約定：______________________________________________

7.發包人

7.1 發包人應按契約約定全面履行契約義務，並承擔相應的責任。其義務包括：

7.1.4 現場的準備和移交

（1） 發包人向承包人提供與工程有關的施工場地，以及與工程施工相關的現場資料的期限：______________________________________________________________________

（3）發包人向承包人移交的現場應具備以下條件：______________________________________________________________________

7.1.9 發包人應履行的其他義務：______________________________________________________________________

7.2 發包人代表姓名：_________________________________________________

發包人代表職務： _____________________________________________________

發包人代表聯繫方式： _________________________________________________

授權範圍： ___________________________________________________________

其他事項： ___________________________________________________________

8.監理人

8.1 監理人：_________________________________________________________

須經發包人批准行使的職權：____________________________________________

9.承包人

9.1 承包人應按契約約定全面履行契約義務，並承擔相應的責任。其義務包括：______________________________________________________________________

9.1.7 承包人負責的現場內的管理、協調、配合、服務工作內容：______________________________________________________________________

9.1.10 承包人應履行其他義務：______________________________________________________________________

9.2 項目經理姓名：___________________________________________________

授權範圍：___________________________________________________________

10.工期

10.1 進度計畫

10.1.1 承包人編制施工進度計畫和施工方案的內容：_______________________________________________________________________

承包人向監理人報送施工進度計畫和施工方案的期限：_______________________________________________________________________

監理人批覆或對施工進度計畫和施工方案提出修改意見的期限：_______________________________________________________________________

10.1.2 承包人報送修訂契約進度計畫申請報告和相關資料的期限：_______________________________________________________________________

監理人批覆修訂契約進度計畫申請報告的期限：_______________________________________________________________________

監理人批覆修訂契約進度計畫的期限：_______________________________________________________________________

10.5 工期延誤

10.5.1（4）其他由發包人承擔工期延誤的情況：________________________________________________________________________

10.5.2（1）承包人未能在工期內或按契約約定延長的期限內完成本工程，應按下列原則承擔違約責任：

逾期竣工違約金的標準：__________________________________________________

逾期竣工違約金最高限額：________________________________________________

10.6 竣工日期及提前竣工

10.6.2 發包人和承包人約定提前竣工並給予獎勵的，獎勵金額為：_________________________________________________________

11.工程質量

11.3 工程隱蔽部位檢查

11.3.1 監理人檢查工程隱蔽部位的期限：________________________________________________________________________

13.安全綠色施工

13.2 安全綠色施工其他約定：________________________________________________________________________

14.材料和設備供應

14.1 發包人提供的材料和工程設備的約定：________________________________________________________________________

15.變更

15.2 變更估價的約定：________________________________________________________________________

16.契約價格及調整

16.2 本契約價格採用___________________________方式確定。

16.2.1 採用單價契約的，契約價格包括的風險範圍：________________________________________________________________________

風險範圍以外契約價格調整方法和程式：________________________________________________________________________

16.2.2 採用總價契約的，契約價格包括的風險範圍：________________________________________________________________________

風險範圍以外契約價格調整方法和程式：________________________________________________________________________

16.2.3 採用其他價格形式的：________________________________________________________________________

17.計量

17.1 承包人提交已完成的工程量報告的時間：________________________________________________________________________

承包人提交已完成的工程量報告的內容：________________________________________________________________________

計量周期： ________________________________________________________________________

17.4 關於計量的其他約定：________________________________________________________________________

18.契約價款支付

18.1 發包人向承包人預付工程款、安全文明施工費的支付時間和額度：________________________________________________________________________

工程預付款抵扣起始時間和抵扣方式：________________________________________________________________________

18.2 發包人向承包人支付工程款（進度款）的付款周期、程式、支付比例或金額：________________________________________________________________________

19.竣工驗收

19.1 竣工驗收條件：________________________________________________________________________

19.2 竣工驗收期限：________________________________________________________________________

20.移交

20.1 移交工程的日期： _________________________________________________

20.4 竣工清場：________________________________________________________

21.結算

21.1 承包人提交結算報告和完整結算資料的期限：__________________________

21.2 監理人完成審核期限：______________________________________________

發包人完成審核期限：____________________________________________________

21.3 發包人在監理人出具竣工付款證書後，將扣除契約約定的質量保證金外的全部結算款項支付給承包人的期限：______________________________________________________________________

22.質量保證金

22.1 質量保證金的額度、支付時間和方式： ________________________________________________________________________

23.保修責任與缺陷責任

23.1 承包人向發包人出具質量保修書的時間：________________________________________________________________________

保修期起始時間：________________________________________________________

23.2 缺陷責任期起始時間：__________________ ，缺陷責任期期限：_________月。

24.違約

24.1 發包人違約

24.1.4 逾期付款違約金：_________________________________________________________________________

25.索賠

25.3 關於索賠的其他約定：_________________________________________________________________________

26.保險

26.3 具體投保內容和相關責任：_________________________________________________________________________

27.不可抗力

27.1 不可抗力的其他情形：_______________________________________________

27.3 不可抗力導致的人員傷亡、財產損失、費用增加和（或）工期延誤等後果，由雙方當事人按以下原則承擔：_________________________________________________________________________

28.爭議

因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議， 雙方當事人協商解決不成或者調解不成時，

選擇下列第_____________種方式解決：

（1）第一種：將爭議提交__________________________________仲裁委員會申請仲裁；

（2）第二種：依法向_____________________________________人民法院提起訴訟。

29. 補充條款：

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

建設工程施工契約判決書 篇9

原告：_________________市__________混凝土有限公司，地址：______________區_______________工業園區。

法定代表人：______________，男，職務執行董事，聯繫方式：_____________.

委託代理人：______________，__________律師事務所律師(實習律師)，___________________.

被告：_________________市__________建集團有限公司，住址：_________________省_______________市__________街__________號。

法定代表人：______________，男，職務董事長，聯繫方式：_____________.

被告：_________________市__________建集團__________煤業有限公司工程項目部，住址：_________________省_______________市__________街__________號。

負責人：______________項目經理，聯繫方式：_____________.

訴訟請求

1、判決被告支付混凝土工程欠款________________元;

2、判決被告支付所欠款項從欠款之日至_____________年__________月__________日的違約金_____________元;

3、判決被告支付從_____________年__________月_______________日至付清所有欠款時的違約金;

4、訴訟費、律師費用由被告承擔。

事實及理由

被告__________建集團有限公司承建__________煤業有限公司_____________招待所工程並成立項目部具體負責工，_____________年_______________月_______________日__________建集團__________煤業有限公司工程項目部與原告簽訂《商品混凝土供應契約書》，約定由原告在該工程中供應預拌商品混凝土。之後原告按契約約定按質按量完成了供應。截止_____________年__________月__________日被告__________建集團有限公司尚欠原告工程款_____________元，但至今被告未支付該款項。

契約約定：_________________“甲方在乙方供貨_____日前應先付總額__________%的備料款，批量供應後辦理結算付款，並付款到總額的__________%，留_____%尾款在乙方將本批量_____強度報告提供給甲方進付清。”原告施工結束達到付款條件後，被告與原告對帳並與原告簽訂《對帳單》明確欠款情況，但至今仍拖欠巨款不付。此為本案事實，原告唯有訴訟解決。

最高人民法院關於審理建設工程施工程契約糾紛案件適用法律問題的解釋(法釋[20__]14號)第二十四條規定：_________________“建設工程施工契約糾紛以施工行為地為契約履行地。”第十七條規定：_________________“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的，按照約定處理;沒有約定的，按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息。”第十八條規定：_________________“利息從應付工程價款之日計付。”由於所約定的每日1%的計息數字偏高，故原告請求按照不高於中國人民銀行一年期貸款利率的四倍計算違約金，以示公平。

此致

__________人民法院

具狀人：______________

_____年_____月_____日

建設工程施工契約判決書 篇10

發包方： (以下簡稱甲方)

承包方： (以下簡稱乙方)

甲方在北塔區資棗社區安臵地新建一棟八層全框架宿舍樓，雙方依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本契約。

一、工程名稱：邵陽市北塔區資棗社區安臵地

二、工程地址：邵陽市北塔區資棗社區安臵地

三、建築面積：全框架結構共11層，總建築面積約1488平方米(建築面積外構築物飄板、天溝按全面積計算，雨蓬、空調板按半面積計算)。註：括弧內條例經協商不計算面積，但水電由甲方負責施工，工資由甲方付款。

四、承包範圍及內容

1、主要內容：按照甲方要求和設計的平面圖和甲方有關的建築要求進行施工修建，包括路面壓花，土建一次性大包乾，住房每層高度為3米，第一層為3.8米，±0.00以下按實結算，並計算乙方的其它費用開支，為一次性支付。

2、配套附屬工程，另行按實計算。

3、水、電由甲方負責。

4、室內留門洞，粉好門套，預製構件由甲方購買。

五、材料材料及工程質量要求

1、主體工程質量必須達到一次性驗收合格、

2、乙方應認真按照甲方要求和意圖，精心施工，隨時接受甲方的檢查、驗收。

3、因乙方原因工程質量達不到規範質量標準，乙方承擔一切責任，工程質量達不到規範標準的部分，乙方按照甲方的要求標準和重新施工，直至符合規範標準合格為止，所有費用由乙方負責。

4、若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程質量和損失由甲方負責。

5、外牆為100×100或(100×200)的方塊磚，屋面為隨到隨抹一次性成合壓光。防水屋面由甲方負責。

六、承包方式及契約價款

1、工程採用包工不包料大包乾形式，承包價格為220元/平方米，安全保險由乙方負責。

2、澆灌砼、扎鋼筋、裝模、回填夯實由甲方負責。機具、扎絲、鐵絲、釘子由乙方負責。內鋼管腳手架、活動架、扣件油頂由甲方負責及費用，乙方負責綁紮，外架由乙方負責。

七、工期要求

工期總共為180天，自20xx年1月27日開工到20xx年7月27日竣工。

八、付款方式

工程總價約為32.736萬元，簽訂契約預付乙方的進場費及備料款3萬元，以後每完成一層主體付工程總價的65%，內外裝飾每完成一層工程總價的33%。留2%竣工驗收後一筆付清。

九、雙方責任

1、甲方應保證工程款及時到位，防止資金問題而造成工程停工，而達不到預期進度由甲方負責。

2、甲方未按契約規定履行自己應負的責任，因資金原因不能正常施工，除工期得以順延外，還應賠償給乙方造成的實際損失。

3、承包人不得將承包工程轉包給他人，也不得將其承包工程支解以後分包的名義發包他人，否則，契約自行終止。

4、甲、乙雙方本著精誠合作、自行遵守的原則，認真履行職責，協助保密等義務。

5、本契約一式四份，雙方各執二份，契約自簽字生效，發包人、承包人履行契約的全部義務，承包人自發包人交付竣工結算款支付完畢，本契約自行終止。

甲方(公章)：_________        乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________     法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日       _________年____月____日

建設工程施工契約判決書 篇11

建設方：以下簡稱甲方

施工方：以下簡稱乙方

甲方原有一層因現須要加建二層，以包工給乙方施工，為了保質保量的完成本工程，經雙方協商成達協定如下：

一、甲方供應原材料，乙方負責從主體到裝修的全部工程施工，設計方面乙方應聽從甲方的意見執行。

二、單價，按建築面積計算，每平方米為壹佰叄拾伍元付給乙方(包水電安裝在內)。

三、質量要求：主體二層上下垂直誤差應在2公分之內，不能超過2公分，砂漿應飽滿，裝修抹灰要求中級，偏差度應按施工規範實行必須粘結牢固，無脫層空鼓，面層無爆灰和裂縫，地板磚、無空鼓、歪斜、缺欏、掉角，其它裝修應符合施工規範。

四、主體結構要求，板麵筋布150mm*150mm，扎筋應按建築施工強制性要求滿扎、立柱、挑梁、圈樑、次梁應按物理學性能的製作，混凝土澆灌要求，立柱樓板、梁所有澆築混凝土標號C20，立柱，梁無空洞和露筋，樓面平整無裂縫。

五、乙方在施工期間應做好安全防護設施，保證安全第一，質量第一，如在施工過程中，發生自身傷亡和第三者傷亡事故，一切後果應由乙方負責，甲方不負任何責任。

六、付款辦法：乙方在施工中途要求付款，甲乙雙方協商支付，待工程全部完成驗收合格後一次性付清。

七、本協定一式二份，甲乙雙方各保存一份。望雙方共同執行。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建設工程施工契約判決書 篇12

第一部分 協定書

發包人(全稱)：______________________________________

承包人(全稱)：______________________________________

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本契約。

一、工程概況

工程名稱：______________________________________

工程地點：______________________________________

工程內容：______________________________________

群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附屬檔案1)

工程立項批准文號：______________________________

資金來源：______________________________________

二、工程承包範圍

承包範圍：______________________________________

三、契約工期：

開工日期：______________________________________

竣工日期：______________________________________

契約工期總日曆天數____________天。

四、質量標準

工程質量標準：__________________________________

五、契約價款

金額(大寫)：_________________元(人民幣)￥：_________________元

六、組成契約的檔案

組成本契約的檔案包括：

1、本契約協定書

2、中標通知書

3、投標書及其附屬檔案

4、本契約專用條款

5、本契約通用條款

6、標準、規範及有關技術檔案

7、圖紙

8、工程量清單

9、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。

七、本協定書中有關詞語含義本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。

十、契約生效

契約訂立時間：_______年________月_______日

契約訂立地點：____________________________

本契約雙方約定______________________後生效。發包人：(公章)____________　承包人：(公章)____________

住所：______________________　住所：______________________

法定代表人：________________　法定代表人：________________

委託代表人：________________　委託代表人：________________

電話：______________________　電話：______________________

傳真：______________________　傳真：______________________

開戶銀行：__________________　開戶銀行：__________________

賬號：______________________　賬號：______________________

郵政編碼：__________________　郵政編碼：__________________

第二部分　通用條款

一、詞語定義及契約檔案

1、詞語定義

下列詞語除專用條款另有約定外，應具有本條所賦予的定義：

1.1 通用條款： 是根據法律、行政法規規定及建設工程施工的需要訂立，通用於建設工程施工的條款。

1.2 專用條款： 是發包人與承包人根據法律、行政法規規定，結合具體工程實際，經協商達成一致意見的條款，是對通用條款的具體化、補充或修改。

1.3 發包人： 指在協定書中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

1.4 承包人： 指在協定書中約定，被發包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

1.5 項目經理：指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和契約履行的代表。

1.6 設計單位：指發包人委託的負責本工程設計並取得相應工程設計資質等級證書的單位。

1.7 監理單位：指發包人委託的負責本工程監理並取得相應工程監理資質等級證書的單位。

1.8 工程師： 指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本契約的代表，其具體身份和職權由發包人承包人在專用條款中約定。

1.9 工程造價管理部門： 指國務院有關部門、縣級以上人民政府建設行政主管部門或其委託的工程造價管理機構。

1.10 工程：指發包人承包人在協定書中約定的承包範圍內的工程。

1.11 契約價款：指發包人承包人在協定書中約定，發包人用以支付承包人按照契約約定完成承包範圍內全部工程並承擔質量保修責任的款項。

1.12 追加契約價款：指在契約履行中發生需要增加契約價款的情況，經發包人確認後按計算契約價款的方法增加的契約價款。

1.13 費用：指不包含在契約價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經濟支出。

1.14 工期：指發包人承包人在協定書中約定，按總日曆天數(包括法定節假日)計算的承包天數。

1.15 開工日期：指發包人承包人在協定書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。

1.16 竣工日期：指發包人承包人在協定書約定，承包人完成承包範圍內工程的絕對或相對的日期。

1.17 圖紙：指由發包人提供或由承包人提供並經發包人批准，滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。

1.18 施工場地：指由發包人提供的用於工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。

1.19 書面形式：指契約書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。

1.20 違約責任：指契約一方不履行契約義務或履行契約義務不符契約定所應承擔的責任。

1.21 索賠：指在契約履行過程中，對於並非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償和(或)工期順延的要求。

1.22 不可抗力：指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。

1.23 小時或天：本契約中規定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最後一天是休息日或者其他法定節假日的，以節假日次日為時限的最後一天，但竣工日期除外。時限的最後一天的截止時間為當日24時。

建設工程施工契約判決書 篇13

契約編號：_________發包：_________法定住址：_________法定代表人：_________職務：_________委託代理人：_________身份證號碼：_________通訊地址：_________編碼：_________聯繫人：_________電話：_________傳真：_________帳號：_________電子信箱：_________承包：_________法定住址：_________法定代表人：_________職務：_________委託代理人：_________身份證號碼：_________通訊地址：_________編碼：_________聯繫人：_________電話：_________傳真：_________帳號：_________電子信箱：_________依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙就本建設工程施工事項協商一致，訂立本契約。

第一章　工程

第一條　工程概況

1.工程名稱：_________工程

2.工程地點：_________市_________區（縣）

3.工程內容：

（1）_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平XX米。

（2）群體工程應附承包承攬工程項目一覽表

4.承包範圍：

（1）_________。

（2）應註明是否包括土建、設備安裝、裝飾裝修等工作。

5.承包式：工程承包式：雙商定採取下列第_________種承包式。

（1）承包包工、包全部材料。

（2）承包包工、部分包料，發包提供部分材料。

（3）承包包工、發包包全部材料。

6.資金來源：_________。

7.批准文號：_________。

8.業主或主管單位：_________。

第二條　工程監理若本工程實行工程監理，發包與監理公司另行簽訂《工程監理契約》，並將監理工程師的姓名、單位、聯繫式及監理工程師的職責等通知承包。

第三條　工期：工程期限_________天，其中：

1.開工日期：本契約工程定於________年____月____日開工，從簽定契約後第____日算起。

2.竣工日期：本契約工程定於________年____月____日竣工。

3.凡是延期開工或順延工期的約定，都是以約定的開工日期和竣工日期為計算基礎。

第四條　工程造價：總價款：_________元，大寫（人民幣）：_________。其中：材料費：_________元（人民幣），人工費：_________元（人民幣），管理費：_________元（人民幣），設計費：_________元（人民幣），垃圾清運費：_________元（人民幣），稅金：_________元（人民幣），其他費用：_________元（人民幣）。經雙認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

第二章　詞語涵義及契約檔案

第五條　詞語涵義

1.有關契約雙和監理人的詞語

（1）發包：指與承包簽訂本契約協定書的當事人。

（2）承包：指與發包簽訂本契約協定書的當事人。

（3）分包人：指本契約中從承包XX處分包X一部分工程的當事人。

（4）監理人：指專用契約條款中寫明的由發包委託對本契約實施監理的當事人。

2.有關契約組成檔案的詞語

（1）契約檔案（或稱契約）：指由發包與承包簽訂的為完成本契約規定的各項工作而列入本契約

第六條的全部檔案和圖紙，以及其他在協定書中明確列入的檔案和圖紙。

（2）技術條款：指本契約的技術條款和由監理人作出或批准的對技術條款修改或補充的檔案。

（3）圖紙：指列入契約的招標圖紙和發包按契約規定向承包提供的所有圖紙（包括配套說明和有關資料），以及列入契約的投標圖紙和由承包提交並經監理人批准的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。

（4）施工圖紙：指上述第

（3）項規定的圖紙中由發包提供或由承包提交並經監理人批准的直接用於施工的圖紙（包括配套說明和有關資料）。

（5）投標檔案：指承包為完成本契約規定的各項工作，在投標時按招標檔案的要求向發包提交的投標報價書、已標價的工程量清單及其他檔案。

（6）中標通知書：指發包正式向中標人授標的通知書。

3.有關工程和設備的詞語

（1）工程：指永久工程和臨時工程或為二者之一。

（2）永久工程：指按本契約規定應建造的並移交給發包使用的工程（包括工程設備）。

（3）臨時工程：指為完成本契約規定的各項工作所需的各類非永久工程（不包括施工設備）。

（4）主體工程：指契約條款中寫明的全部永久工程中的主要工程。

（5）單位工程：指契約條款中寫明的單位工程。

（6）工程設備：指構成或計畫構成永久工程一部分的機電設備、金屬結構設備、儀器裝置及其他類似的設備裝置。

（7）施工設備：指為完成本契約規定的各項工作所需的全部用於施工的設備、器具和其他物品（不包括臨時工程和材料）。

（8）承包設備：指承包施工設備。

（9）進點：指承包接到開工通知後進入施工場地。

4.有關工期的詞語

（1）開工通知：指發包委託監理人通知承包開工的函件。

（2）開工日期：指承包接到監理人發出的開工通知的日期或開工通知中寫明的開工日。

（3）完工日期：指本契約規定的全部工程、單位工程或部分工程完工和通過完工驗收後在移交證書（或臨時移交證書）中寫明的完工日。

5.有關契約價格和費用的詞語

（1）契約價格：指協定書中寫明的契約總金額。

（2）費用：指為實施本契約所發生的開支，包括管理費和應分攤的其他費用，但不包括利潤。

6.其他詞語

（1）施工場地（或稱工地）：指由發包提供的用於本契約工程施工的場所以及在契約中指定作為施工場地組成部分的其他場所。

（2）書面形式：指任何手寫、列印、印刷的各種函件，包括電傳，電報、傳真和電子郵件。

（3）天：指日曆天。

第六條　契約檔案

1.契約檔案：契約檔案互相解釋、互為說明，除契約條款另有約定外，其組成和解釋次序如下：

（1）雙商定的補充協定或契約期內經雙簽署的備忘錄；

（2）契約協定書；

（3）雙簽署的契約談判備忘錄；

（4）中標通知書、投標書和招標書；

（5）與本契約有關的其他檔案。

2.設計檔案：發包應在契約簽署後14天內按照契約條款中約定的份數向承包提供設計圖紙、設計說明和其他設計資料。未經發包同意，承包不得將設計檔案提供給

第三。若契約中約定部分工程由承包進行設計，承包應將有關設計檔案和圖紙按契約約定的時間和份數提交發包批准後可實施。

3.補充設計檔案：為滿足工程的正確實施或完成對其缺陷的修復，發包可在契約範圍內提出補充設計檔案和通知，承包應接受並執行。

4.契約檔案解釋順序：_________。

第七條　契約範圍本契約所要實施的具體工作內容、範圍及工程界限等，在契約條款中約定。

第八條　技術標準雙在條款內約定適用國家標準、規範和名稱；沒有國家標準、規範但有行業標準、規範的，約定適用行業標準、規範的名稱；沒有國家和行業標準、規範的，約定適用工程所在地地標準、規範的名稱。發包應按條款約定的時間向承包提供一式兩分約定的標準、規範。國內沒有相應標準、規範的，同發包按條款約定的時間向承包提出施工技術要求，承包按約定的時間和要求提出施工工藝，經發包認可後執行。發包要求使用國外標準、規範的，應負責提供中文譯本。本條所發生的購買、翻譯標準、規範或制定施工工藝的費用，由發包承擔。

第九條　語言文字、適用法律和聯繫式

1.語言文字：本契約檔案使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如條款約定使用兩種以上（含兩種）語言文字時，漢語應為解釋和說明本契約的標準語言文字。在少數民族地區，雙可以約定使用少數民族語言文字書寫和解釋、說明本契約。

2.適用法律和法規：本契約檔案適用國家的法律和行政法規。需要明示的法律、行政法規，由雙在條款中約定。

3.聯繫式：本契約實施過程中，工程有關各一切聯繫均以書面形式為準。在緊急的情況下，可先以口頭陳述，但應在事後48小時內以書面形式予以確認。

第十條　聯絡

1.聯絡以書面形式為準：契約中述及的由任何人提出或給出的與契約有關的通知、指示、要求、請求、同意、意見、確認、批准、證書、證明和決定等是雙聯繫和履行契約的憑證，均應以書面形式為準，並應送達雙約定的地點和辦理簽收手續。

2.來往函件的發出和答覆：上述通知、指示、要求、請求、同意、意見、確認、批准、證書、證明和決定等來往函件均應按契約規定的期限及時發出和答覆，不得無故扣壓和拖延，亦不得無故拒收，否則由責任對由此造成的後果負責。

第十一條　圖紙

1.發包應按條款約定的日期和套數，向承包提供圖紙。承包需要增加圖紙套數的，發包應代為複製，複製費用由承包承擔。發包對工程有保密要求的，應在條款中提出保密要求，保密措施費用由發包承擔，承包在約定保密期限內履行保密義務。

2.承包未經發包同意，不得將本工程圖紙轉給

第三人。工程質量保修期滿後，除承包存檔需要的圖紙外，應將全部圖紙退還給發包。

3.承包應在施工現場保留一套完整圖紙，供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。

第三章　雙責任

第十二條　工程師

1.監理單位委派的工程師：姓名：_________，職務：_________，發包委託的職權：_________，需要取得發包批准才能行使的職權：_________。

2.發包派駐的工程師：姓名：_________，職務：_________，職權：_________。

3.不實行監理的，工程師的職權：_________。

4.實行工程監理的，發包應在實施監理前將委託的監理單位名稱、監理內容及監理許可權以書面形式通知承包。

5.契約履行中，發生影響發包、承包雙權利或義務的事件時，負責監理的工程師應依據契約在其職權範圍內客觀公正地進行處理。一對工程師的處理有異議時，按本契約關於爭議的約定處理。

6.除契約內有明確約定或經發包同意外，負責監理的工程師無權解除本契約約定的承包任何權利與義務。

第十三條　工程師的委派和指令

1.工程師可委派工程師代表，並可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應提前7天以書面形式通知承包，負責監理工程師還應將委派和撤回通知發包。委派書和撤回通知作為本契約附屬檔案。工程師代表在工程師授權範圍內向承包發出的任何局面形式的函件，與工程師發出的函件具有同等效力。承包對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時，工程師應進行糾正。除工程師或工程師代表外，發包派駐工地的其他人員均無權向承包發出任何指令。

2.工程師的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給項目經理，項目經理的回執上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時，工程師可發出口頭指令，並在48小時內給予書面確認，承包對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的，承包應於工程師發出口頭指令後7天內提出書面確認要求。工程師在承包提出確認要求48小時內不予答覆的，視為口頭指令已被確認。

（1）承包認為工程師指令不合理，應在收到指令後24小時內向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包報告後24小時內作出修改指出指令或繼續執行原指令的決定，並以書面形式通知承包。緊急情況下，工程師要求承包立即執行的指令或承包雖有異議，但工程師決定仍繼續執行的指令，承包應予的執行。因指令錯誤發生的追加契約價款和給承包造成的損失由發包承擔，延誤的工期相應順延。

（2）本款規定同樣適用於由工程師代表發出的指令、通知。

3.工程師應按契約約定，及時向承包提供所需指令、批准並履行約定的其他義務。由於工程師未能按契約約定履行義務造成工期延誤，發包應承擔延誤造成的追加契約價款，並賠償承包有關損失，順延延誤的工期。

4.如需更換工程師，發包應至少提前7天以書面形式通知承包，後任繼續行使契約檔案約定的前任的職權，履行前任的義務。

第十四條　項目經理

1.項目經理：姓名：_________，職務：_________。

2.承包依據契約發出的通知，以書面形式由項目經理簽字後送交工程師，工程師在回執上籤署姓名和收到時間後生效。

3.項目經理按發包認可的施工組織設計（施工案）和工程師依據契約發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯繫時，項目經理應當採取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施，並在採取措施後48小時內向工程師送交報告。責任在發包或

第三人，由發包承擔由此發生的追加契約價款，相應順延工期；責任在承包，由承包承擔費用，不順延工期。

4.承包如需更換項目經理，應至少提前7天以書面形式通知發包，並徵得發包同意。後任繼續先行使契約檔案約定的前任的職權，履行前任的義務。

5.發包可以與承包協商，建議更換其認為不稱職的項目經理。

第十五條　發包代表

1.發包代表可委派有關具體管理人員，行使自己部分權利和職責，並可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前7天通知承包。

2.發包代表的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給承包代表，承包代表在回執行上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時，發包代表可發出口頭指令，並在48小時內給予書面確認，承包應於發包代表發出口頭指令後7天內提出書面確認要求，發包代表在承包提出確認要求24小時後不予答覆，視為承包要求已被確認。承包認為發包代表指令不合理，應在收到指令後24小時內提出書面申告，發包代表在收到承包申告後24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，並以書面形式通知承包。緊急情況下，發包代表要求承包立即執行的指令或承包加有異議，但發包代表決定仍繼續執行的指令，承包應予執行。因指令錯誤而發生的追加契約價款和對承包造成的損失由發包承擔，延誤的工期相應順延。

3.發包代表應按契約約定，及時向承包提供所需指令、批准、圖紙並履行其它約定的義務。否則承包在約定時間後24小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的後果通知發包代表，發包代表收到通知後48小時內不予答覆，應承擔由此造成的追回契約價款，並賠償承包有關損失，延誤的工期相應順延。

4.發包代表易人，發包應於易人前7天通知承包，後任繼續履行契約檔案約定的前任的權利和義務。

第十六條　承包代表

1.承包要求、請求和通知，以書面形式由承包代表簽字後送發包代表，發包代表在回執行上籤署姓名及收到時間後生效。

2.承包代表按發包代表批准的施工組織設計（或施工案）和依據契約發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與發包代表聯繫的情況下，可採取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施，並在採取措施後24小時內向發包代表送交報告。責任在發包，由發包承擔由此發生的追加契約價款，相應順延工期；責任在承包，由承包承擔費用。

3.承包代表易人，承包應於易人前7天通知發包，後任繼續履行契約檔案約定的前任的權利和義務。

第十七條　發包工作

1.提供場地條件：負責辦理土地、水域徵用，青苗、樹木賠償，房屋拆遷，清除地面、地下、架空、水上和水下障礙物等工作。按契約條款中約定的時間、位置、面積和高程向承包提供施工場地。

2.提供水電與交通條件：負責按契約條款中約定的時間、地點開通公共通道與施工場地間的道路，提供供水、供電、通訊等線路接點及施工船舶臨時停泊水域，並保證施工期間的暢通。

3.提供施工條件：辦理征地紅線、航行通告、拋泥區許可證和碼頭岸線審批等施工所需的各種手續。向承包提供本工程征地範圍地形圖，辦理臨時用地的申報手續。協助解決對承包施工有干擾的外部條件。

4.提供技術資料：按契約條款約定的時間和數量向承包提供工程地質報告以及水準點、坐標控制點等技術資料，並組織進行設計交底及現場交驗。發包對其提供的上述資料的真實性負責，承包則對上述資料的理解和套用負責。

5.任命發包代表：發包應在契約協定書籤署後7天內任命代表，行使契約約定的發包權力，負責履行契約約定的發包義務，並將此任命書面通知承包。發包更換其代表時，應提前7天通知承包。

6.付款：按本契約約定的期限和辦法向承包支付工程價款。

7.發布工程指令：按本契約的約定，及時向承包發布工程指令，簽發圖紙、確認工程進度報表，檢查隱蔽工程並辦理各種驗收或簽認手續。

8.竣工驗收：按本契約約定及時組織竣工驗收，辦理竣工結算。

第十八條　承包工作

1.施工準備：負責施工現場的布置和臨時設施的施工，在本契約約定的期限內向監理工程師提交詳細的施工組織設計、施工進度計畫及開工申請報告。按契約約定的時間、規格和數量及時到位施工船機和設備。

2.提交報告及報表：根據工程施工情況及監理工程師的指令及時向監理工程師提交隱蔽工程驗收通知、工程質量自檢報告、竣工驗收申請報告及工程事故報告等，並按時提交月度、季度施工作業計畫、用款計畫及工程完成情況統計表。

3.確保工程進度與質量：按設計檔案、技術標準及批准的施工組織設計的要求進行施工和材料檢驗，建立健全施工質量保證體系。

4.提供條件：按招標書或本契約條款的約定，為監理工程師的現場工作提供辦公、住宿、交通和通訊等條件。

5.負責工程的保護與保修：對已完工的建築物和已安裝的設備，在交付發包應前負責保護，保護期間發生損壞，由承包無償予以修復。若因發包提前使用造成損壞，修復費用由發包承擔。工程竣工驗收合格後，在契約約定的保修期間，對屬於承包責任造成的任何缺陷，承包應無償修復。

6.任命承包代表：在契約協定書籤署時任命代表，承包代表應具有國家或交通部頒發的項目經理資質證書並常駐工程現場，負責履行本契約約定的承包義務和管理本契約工程的施工。承包更換其代表時，應事先徵得發包同意並提前7天通知監理工程師。

7.遵守政府法令和規章：施工過程中應遵守政府的各項法令和規章，特別是交通、衛生、安全、消防及環境保護等面的法令和規章。

8.接受工程監理：接受監理工程師在發包授權範圍內依據本契約對施工的監督和管理，執行監理工程師發布的工程指令，參加監理工程或發包主持的工程會議。

第十九條　工程監理

1.工程監理：為確保工程質量與安全、控制施工進度和工程投資，發包可委託監理單位對工程實施監理，承包應接受監理。

2.監理工程師：發包應在監理工程師進駐現場前，將監理工程師的職責和許可權以書面形式通知承包。監理工程師在發包授權範圍內，依據本施工契約，獨立、公正地行使監理職權。

3.監理工程師在發包授權範圍內所發生的一切行為，均視為發包行為。

4.監理工程師可以任命一定數量的人員協助其工作，並授權此類人員履行監理工程師的部分職責。監理工程師也可隨時撤回此類任命與授權，但此類任命、授權與撤回應提前7天報告發包並通知承包。

5.為保證施工正常進行，雙應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時，按協定條款的約定處理。總監理工程師易人，發包接到監理單位通知後應同時通知承包，後任繼續履行賦予前任的權利和義務。

6.建設工程實行監理的，發包應當與監理人採用書面形式訂立委託監理契約。發包與監理人的權利和義務以及法律責任，應當依照《中華人民共和國民法典》中委託契約以及其他有關法律、行政法規的規定。

第四章　交通運輸

第二十條　交通運輸

1.場內施工道路

（1）發包提交給承包使用的道路和交通設施，應由承包負責其在契約實施期內的維修、養護和交通管理工作，並承擔一切費用。

（2）除本款

（1）項所述的由發包提供的部分道路和交通設施外，承包應負責修建、維修、養護和管理其施工所需的全部臨時道路和交通設施，並承擔一切費用。

（3）承包修建的臨時道路和交通設施，應提供給發包和監理人使用。

2.場外公共運輸

（1）承包車輛外出行駛所需的場外公共道路的通行費、養路費和稅款等一切費用由承包承擔。

（2）承包車輛應服從當地交通部門的管理，嚴格按照道路和橋樑的限制荷重安全行駛，並服從交通監管部門的檢查和檢驗。

3.超大件和超重件的運輸：由承包負責運輸的物件中，若遇有超大件或超重件時，應由承包負責向交通管理部門辦理申請手續。運輸超大件或超重件所需進行的道路和橋樑臨時加固改造費用和其他有關費用，均由承包承擔。若實際運輸中的超大件或超重件超過契約規定的件數、尺寸或重量時，應由發包和承包共同協商確定各自分擔的費用。

4.道路和橋樑的損壞責任：承包應為自己進行的物品運輸造成工地內外公共道路和橋樑的損壞負全部責任，並負責支付修復損壞的全部費用和可能引起的索賠。

5.水路運輸：本條上述各款的內容亦適用於水路運輸，其中“道路”一詞的涵義應包括水閘、碼頭、堤防或與水路有關的其他結構物；“車輛”一詞的涵義應包括船舶，本條各款規定仍有效。

第五章　施工組織設計和工期

第二十一條　施工組織設計

1.施工組織設計的提交：承包應在契約條款中約定的期限內，將施工組織設計提交給監理工程師審查。施工組織設計的主要內容應包括：施工進度計畫、施工工藝流程及說明、材料供應與檢驗、施工場地平面布置、施工質量保證措施、施工人員組成、施工船機配備和施工安全措施及施工對環境影響的保護措施等。施工進度計畫應按照網路圖關鍵線路或主要工作橫道圖進行控制，並應包括每月預計完成的工作量和形象進度。

2.施工組織設計的審批：監理工程師應在收到承包施工組織設計後7天內提出審查意見並提請發包審批，發包應在接到審查意見後7天內予以審批。審批時，若發包提出修改意見，承包應對施工組織設計進行修改和補充，並在接到審批意見後7天內向監理工程師提交修改和補充報告，監理工程師確認後，承包應按確認後的施工組織設計組織施工。若監理工程師及發包未在上述限定的時間內提出修改意見或審批，可視為承包施工組織設計已被發包批准。

3.施工進度計畫的修訂：如果監理工程師認為工程實際施工進度不符合經發包批准的施工進度計畫時，承包應按監理工程師的要求對施工進度計畫進行修訂，並提出保證工程在契約約定的施工期內完成的具體措施，經監理工程師審核並報發包批准後執行。

第二十二條　進度計畫

1.承包應按條款約定的日期，將施工組織設計和工程進度計畫提交工程師，工程師按條款約定的時間預以確認或提出修改意見，逾期不確認也不提出書面意見的，視為同意。

2.群體工程中單位工程分期進行施工的，承包應按照發包提供圖紙及有關資料的時間，按單位工程編制進度計畫，其具體內容雙在條款中約定。

3.承包必須按工程師確認的進度計畫組織施工，接受工程師對進度的檢查、監督。工程實行進度與經確認的進度計畫不符時，承包應按工程師的要求提出改進措施，經工程師確認後執行。因承包原因導致實際進度與進度計畫不符，承包無權就改進措施提出追加契約價款。

第二十三條　開工及延期開工

1.承包應當按照協定書約定的開工日期開工。承包不能按時開工，應當不遲於協定書約定的開工日期前7天，以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。工程師應當在接到延期開工申請後的48小時內以書面形式答覆承包。工程師在接到延期開工申請後48小時內不答覆，視為同意承包要求，工期相應順延。工程師不同意延期要求或承包未在規定時間內提出延期開工要求，工期不予順延。

2.因發包原因不能按照協定書約定的開工日期開工，工程師應以書面形式通知承包，推遲開工日期。發包賠償承包因延期開工造成的損失，並相應順延工期。

3.雙約定工期順延的其他情況：_________。

第二十四條　暫停施工工程師認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求承包暫停施工，並在提出要求後48小時內提出書面管理意見。承包應當按工程師要求停止施工，並妥善保護已完工程。承包實施工程師作出的管理意見後，可以書面形式提出復工要求，工程師應當在48小時內給予答覆。工程師未能在規定時間內提出管理意見，或收到承包復工要求後48小時內未予答覆，承包可自行復工。因發包原因造成停工的，由發包承擔所發生的追加契約價款，賠償承包由此造成的損失，相應順延工期；因承包原因造成停工的，由承包承擔發生的費用，工期不予順延。

第二十五條　工期延誤

1.因以下原因造成工期延誤，經工程師確認工期相應順延

（1）發包未能按條款的約定提供圖紙及開工條件。

（2）發包未能按約定日期支付工程預付款、進度款，到使施工不能正常進行。

（3）工程師未按契約約定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常進行。

（4）設計變更和工程量增加。

（5）一周內非承包原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時。

（6）不可抗力。

（7）條款中約定或工程師同意工程期順延的其他情況。

2.承包在1款情況發生後14天內，就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告。工程師在收到報告後14天內予以確認，逾期不予確認也不提出修改意見，視為同意順延工期。

第二十六條　工程竣工

1.承包必須按照協定書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。

2.因承包原因不能按照協定書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包承擔違約責任。

3.施工中發包如需提前竣工，雙協商一致後就應簽訂提前竣工協定，作為契約檔案組成部分。提前竣工協定應包括承包為保證工程質量和安全採取的措施。發包為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加契約價款等內容。

第六章　質量與驗收

第二十七條　檢查和返工

1.承包應認真按照標準、規範和設計的要求以及發包代表依據契約發出的指令施工，隨時接受發包代表及其委派人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，並按發包代表及委派人員的要求返工、修改，承擔由自身原因導致返工、修改的費用。因發包不正確糾正或其他非承包原因引起的經濟支出，由發包承擔。

2.以上檢查檢驗合格後，又發現由承包原因引起的質量問題，仍由承包承擔責任和發生的費用，賠償發包有關損失，工期相應順延。

3.以上檢查檢驗不應影響施工正常進行，如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格，影響正常施工的費用由承包承擔。除此以外影響正常施工的經濟支出由發包承擔，相應順延工期。

第二十八條　質量

（一）工程質量等級

1.工程質量應達到國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件。發包要求部分或全部工程質量達到優良標準，應支付由此增加的經濟支出，對工期有影響的應給予相應順延。

2.達不到約定條件的部分，發包代表一經發現，可要求承包返工，承包應按發包代表要求的時間返工，直到符契約定條件。因承包原因達不到約定條件，由承包承擔返工費用，工期不予順延。返工後仍不能達到約定條件，承包承擔違約責任。因發包原因達不到約定條件，由發包承擔返工的經濟支出，工期相應順延。

3.雙對工程質量的爭議，請協定條款約定的質量監督部門仲裁，仲裁費用及因此造成的損失，由敗訴一承擔。

（二）質量標準

1.承包必須按照設計檔案和國家現行的技術標準、規範進行施工。

2.承包所承包的工程，必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準，工程一次驗收合格率達到100％，優良率達到_________。

3.凡因承包原因造成的施工質量不合格的工程，承包應在發包規定的時間內無償返工，達到工程質量驗收標準。返工後仍達不到的，由承包承擔違約責任。由於發包原因達不到工程質量標準的，由發包承擔返工責任及經濟支出。

4.本工程施工質量驗收標準為：_________

5.施工過程中雙對工程質量發生爭議時，如不服調解，由雙同意的工程質量檢測機構鑑定，所需費用及因此造成的損失，由責任承擔。雙均有責任，由雙根據其責任分別承擔。

（三）質量監督本工程的質量監督，由質量監督站負責，雙均應接受其對工程質量的監督與檢查。

第二十九條　試車

1.設備安裝工程具備單機無負荷試車條件，承包組織試車，並在試車48小時前通知發包代表，通知包括試車內容、時間地點，承包準備試車記錄。發包為試車提供必要條件。試車通過，發包代表在試車記錄上籤字。

2.設備安裝工程具備聯動無負荷試車條件，發包組織試車，並在試車48小時前通知承包。通知包括試車內容、時間、地點和對承包應作準備工作的要求。承包按要求做好準備工作和試車記錄。試車通過，雙在試車記錄上籤字後，可進行竣工驗收。

3.由於設計原因試車達不到驗收要求。發包負責修改設計，承包按修改後設計重新安裝。發包承擔修改設計費用、拆除及重新安裝的經濟支出，工期相應順延。

4.由於設備製造試車達不到驗收要求，由該設備採購一負責重新購置或修理，承包負責拆除和重新安裝。設備為承包採購，由承包承擔修理或重新購置、拆除及重新安裝的費用，工期不予順延；設備由發包採購，發包承擔上述各項經濟支出，工期相應順延。

5.由於承包施工原因試車達不到驗收要求，發包代表在試車後24小時內提出修改意見。承包修改後重新試車，承擔修改和重新試車的費用，工期不予順延。

6.試車費用除已包括在契約價款之內或協定條款另有約定的，均由發包承擔。

7.發包代表未在規定時間提出修理意見，或試車合格不在試車記錄上籤字，試車結束24小時後，記錄自行生效，承包可繼續施工或辦理竣工手續。

第三十條　驗收和重新檢驗

1.發包代表不能按時參加驗收或試車，須在開始驗收或試車24小時之前向承包提出延期要求，延期不能超過兩天。發包代表未能按以上時間提出延期要求，不參加驗收和試車，承包可自行組織驗收和試車，發包應承認驗收或試車記錄。

2.無論發包代表是否參加驗收，當其提出對已經隱蔽工程重新檢驗的要求時，承包應按要求進行剝露，並在檢驗後重新進行復蓋或修復。檢驗合格。發包承擔由此發生的經濟支出，賠償承包損失並相應順延工期。檢驗不合格，承包承擔發生的費用，工期不予順延。

第七章　文明施工

第三十一條　文明施工發包應統一管理本工程的文明施工工作，負責管理和協調全工地的治安保衛、施工安全和環境保護等有關文明施工事項。

1.發包應負責與當地公安部門協商，共同在工地建立或委託當地公安部門，建立一個現場治安管理機構，統一管理全工地的治安保衛事宜，負責履行本工程的治安保衛職責。

2.發包和承包應教育各自的人員遵紀守法，共同維護全工地的社會治安，協助現場治安管理機構，做好各自管轄區（包括施工工地和生活區）的治安保衛工作。

第三十二條　安全施工與檢查

1.承包應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨意接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於承包安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包承擔。

2.發包應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。發包不得要求承包違反安全管理的規定進行施工。因發包原因導致的安全事故，由發包承擔相應責任及發生的費用。

第三十三條　安全防護

1.承包在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，施工開始前應向工程師提出安全防護措施，經工程師認可後實施，防護措施費用由發包承擔。

2.實施爆破作業，在放射、毒害性環境中施工（含儲存、運輸、使用）及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包應在施工前14天以書面形式通知工程師，並提出相應的安全防護措施，經工程師認可後實施由發包承擔安全防護措施費用。

第三十四條　事故管理

1.發生重大傷亡及其他安全事故，承包應按有關規定立即上報有關部門並通知工程師，同時按政府有關部門要求管理，由事故責任承擔發生的費用。

2.發包承包對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。

第三十五條　環境保護

1.環境保護責任：承包在施工過程中，應遵守有關環境保護的法律、法規和規章及本契約的有關規定，並應對其違反上述法規和規章和本契約規定所造成的環境破壞以及人員傷害和財產損失負責。

2.採取合理的措施保護環境

（1）承包應在其編報的施工組織設計中，做好施工棄渣的處理措施，嚴格按批准的棄渣規劃有序地堆放和利用棄渣，防止任意堆放棄渣降低河道的抗洪能力和影響其他承包施工和危及下游居民的安全。

（2）承包應按契約規定採取有效措施對施工開挖的邊坡及時進行支護和做好排水措施，避免由於施工造成的水土流失。

（3）承包在施工過程中應採取有效措施，注意保護飲用水源免受施工活動造成的污染。

（4）承包應按《技術條款》的規定，加強對噪聲、粉塵、廢氣、廢水的控制和治理，努力降低噪聲、控制粉塵和廢氣濃度以及做好廢水和廢油的治理和排放。

（5）承包應保持施工區和生活區的環境衛生，及時清除垃圾和廢棄物，並運至指定的地點堆放和處理。進入現場的材料、設備必須置放有序，防止任意堆放器材、雜物阻塞工作場地周圍的通道和破壞環境。

第八章　契約價款與支付

第三十六條　契約價款及調整

1.招標工程的契約價款由發包承包依據中標通知書中的中標價格在協定書內約定。非招標工程的契約價款由發包承包依據工程預算書在協定書內約定。

2.契約價款在協定書內約定後，任何一不得擅自改變。下列三種確定契約價款的式，雙可在條款內約定採用其中一種：

（1）固定價格契約。雙在條款內約定契約價款包含的風險範圍和風險費用的計算法，在約定的風險範圍內契約價款不再調整。風險範圍以外的契約價款調整法。應當在條款內約定。

（2）可調價格契約。契約價款可根據雙約定而調整，雙在條款內約定契約價款調整法。

（3）成本加酬金契約。契約價款包括成本和酬金兩部分，雙在條款內約定成本構成和酬金的計算法。

3.可調價格契約中契約價款的調整因素包括：

（1）法律、行政法規和國家有關政策變化影響契約價款。

（2）工程造價管理部門公布的價格調整。

（3）一周內非承包原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時。

（4）雙約定的其他因素。

4.承包應當在3款情況發生後14天內，將調整原因、金額以書面形式通知工程師，工程師確認調整金額後作為追加契約價款，與工程款同期支付。工程師收到承包通知後14天內不予確認也不提出修改意見，視為已經同意該項調整。

第三十七條　工程預付款實行工程預付款的，雙應當在條款內約定發包向承包預付工程款的時間和數額，開工後按約定的時間和比例逐次扣回。預付時間應不遲於約定的開工日期前7天。發包不按約定預付，承包在約定預付時間7天后向發包發出要求預付的通知，發包收到通知後仍不能按要求預付，承包可在發出通知後7天停止施工，發包應從約定應付之日起向承包支付應付款的貸款利息，並承擔違約責任。

第三十八條　工程款（進度款）支付

1.在確認計量結果後14天內，發包應向承包支付工程款（進度款）。按約定時間發包應扣回的預付款，與工程款（進度款）同期結算。

2.本契約確定調整的契約價款，應與工程款（進度款）同期調整支付。

3.發包超過約定的支付時間不支付工程款（進度款），承包可向發包發出要求付款的通知，發包收到承包通知後仍不能按要求付款，可與承包協商簽訂延期付款協定，經承包同意後可延期支付。協定應明確延期支付的時間和從計量結果確認後第15天起應付款的貸款利息。

4.發包不按契約約定支付工程款（進度款），雙又未達成延期付款協定，導致施工無法進行，承包可停止施工，由發包承擔違約責任。

第九章　計量與支付

第三十九條　計量

1.工程量：《工程量清單》中開列的工程量是契約的估算工程量，不是承包為履行契約應當完成的和用於結算的工程量。結算的工程量應是承包實際完成的並按契約有關計量規定計量的工程量。

2.完成工程量的計量

（1）承包應按契約規定的計量辦法，按月對已完成的合格的工程進行準確計量，並在每月末隨同月付款申請單，按《工程量清單》的項目分項向監理人提交完成工程量月報和有關計量資料。

（2）監理人對承包提交的工程量月報表進行覆核，以確定當月完成的工程量，有疑問時，可以要求承包派員與監理人共同覆核，並可要求承包按規定進行抽樣複測，此時，承包應指派代表協助監理人進行覆核並按監理人的要求提供補充的計量資料。

（3）若承包未按監理人的要求派代表參加覆核，則監理人覆核修正的工程量應被視為承包實際完成的準確工程量。

（4）監理人認為有必要時，可要求與承包聯合進行測量計量，承包應遵照執行。

（5）承包完成了《工程量清單》中每個項目的全部工程量後，監理人應要求承包派員共同對每個項目的歷次計量報表進行匯總和通過測量核實該項目的最終結算工程量，並可要求承包提供補充計量資料，以確定該項目最後一次進度付款的準確工程量。如承包未按監理人的要求派員參加，則監理人最終核實的工程量應被視為該項目完成的準確工程量。

3.計量法：除契約另有規定外，各個項目的計量辦法應按《技術條款》的有關規定執行。

4.計量單位：除契約另有規定外，均應採用國家法定的計量單位。

5.總價承包項目的分解：承包應將工程量清單中的總價承包項目進行分解，並在簽訂協定書後的28天內將該項目的分解表提交監理人審批。分解表應標明其所屬子項和分階段需支付的金額。

第十章　材料設備供應

第四十條　材料樣品或樣本不論任何一供應都應事先提供材料樣品或樣本。經雙驗收後封存，作為材料供應和竣工驗收的實物標準。發包或設計單位指定的材料品種，由指定者提供指定式樣、色調和規格的樣品或樣本。

第四十一條　發包提供材料

1.發包按照協定條款約定的材料種類、規格、數量、單價、質量等級和提供時間、地點的清單，向承包提供材料及其產品合格證明。發包代表在所提供材料驗收24小時前將通知送達承包，承包派人與發包一起驗收。無論承包是否派人參加驗收，驗收後由承包妥善保管，發包支付相應的保管費用。發生損壞或丟失，由承包負責賠償。發包不按規定通知承包驗收，承包不負責材料設備的保管，損壞或丟失由發包負責。

2.發包供應的材料與清單或樣品不符，按下列情況分別處理：

（1）材料單價與清單不符，由發包承擔所有差價。

（2）材料的種類、規格、型號、質量等級與清單或樣品不符，承包可拒絕接收保管，由發包運出施工現場並重新採購。

（3）到貨地點與清單不符，發包負責倒運至約定地點。

（4）供應數量少於清單約定數量時，發包將數量補齊。多於清單數量時，發包負責將多餘部分運出施工現場。

（5）供應時間早於清單約定時間，發包承擔因此發生的保管費用。因以上原因或遲於清單約定時間供應而導致的追加契約價款，由發包承擔。發生延誤，工期相應順延，並由發包賠償承包由此造成的損失。

3.承包檢驗難過之後仍發現有與清單和樣品的規格、質量等級不符的情況，發包還應承擔重新採購及返工的追加契約價款，並相應順延工期。

第四十二條　承包供應材料承包根據協定條款約定，按照設計、規範和樣品的要求採購工程需要的材料，並提供產品合格證明。在材料設備到貨24小時前通知發包代表驗收。對與設計、規範和樣品要求不符的產品，發包代表應禁止使用，由承包按發包代表要求的時間運出現場，重新採購符合要求的產品，承擔由此發生的費用，工期不予順延。發包未能按時到場驗收，以後發現材料不符合規範、設計和樣品要求，承包仍應拆除、修復及重新採購，並承擔發生的費用。由此延誤的工期相應順延。

第四十三條　材料試驗對於必須經過試驗才能使用的材料，不論雙任何一供應，按協定條款的約定，由承包進行防火阻燃、毒性反應等測試。不具備測試條件的，可委託專業機構進行測試，費用由發包承擔。測試結果不合格的材料，凡款採購的應停止採購，凡已採購運至現場的，應立即由採購運出現場，由此造成的全部材料採購費用，由採購承擔。發包或設計單位指定的材料不合格，由發包承擔全部材料採購費用。

第十一章　工程變更

第四十四條　工程設計變更

1.施工中發包需對原工程設計變更，應提前14天以書面形式向承包發出變更通知。變更超過原設計標準或批准的建設規模時，發包應報規劃管理部門和其他有關部門重新審查批准，並由原設計單位提供變更的相應圖紙和說明。承包按照工程師發出的變更通知及有關要求，進行下列需要的變更：

（1）更改工程有關部分的標高、基線、位置和尺寸。

（2）增減契約中約定的工程量。

（3）改變有關工程的施工時間和順序。

（4）其他有關工程變更需要的附加工作。因變更導致契約價款的增減及造成的承包損失，由發包承擔，延誤的工期相應順延。

2.施工中承包不得對原工程設計進行變更。因承包擅自變更設計發生的費用和由此導致發包直接損失，由承包承擔，延誤的工期不予順延。

3.承包在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用，須經工程師同意。未經同意擅自更改或換用時，承包承擔由此發生的費用，並賠償發包有關損失，延誤的工期不予順延。工程師同意採用承包合理化建議，所發生的費用和獲得的收益，發包承包另行約定分擔或分享。

第四十五條　其他變更契約履行中發包要求變更工程質量標準及發生其他實質性變更，由雙協商解決。

第四十六條　價款變更

1.承包在工程變更確定後14天內，提出變更工程價款的報告，經工程師確認後調整契約價款。變更契約價款按下列法進行：

（1）契約中已有適用於變更工程的價格，按契約已有的價格變更契約價款。

（2）契約中只有類似於變更工程的價格，可以參照類似價格變更契約介款。

（3）契約中沒有適用或類似於變更工程的價格，由承包提出適當的變更價格，經工程師確認後執行。

2.承包在雙確定變更後14天內不向工程師提出變更工程價款報告時，視為該項變更不涉及契約價款的變更。

3.工程師應在收到變更工程價款報告之日起14天內予以確認，工程師無正當理由不確認時，自變更工程價款報告送達之日起14天后視為變更工程價款報告已被確認。

4.工程師不同意承包提出的變更價款，按本契約

第五十二條關於爭議的約定處理。

5.工程師確認增加的工程變更價款作為追加契約價款，與工程款同期支付。

6.因承包自身原因導致的工程變更，承包無權要求追加契約價款。

第十二章　驗收與結算

第四十七條　驗收

（一）雙約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：

1.水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；

2.油漆、面層塗料施工前驗收；

3.竣工驗收。承包應提前二天通知發包進行各階段驗收，各階段驗收合格後應填寫工程驗收單（見附屬檔案八：工程驗收單）。若發包接到通知後，未按時參加驗收，承包有權停工等待，由此給承包造成的工期延誤及其它損失均由發包承擔；

（1）工程驗收，發包代表不能按時參加驗收或試車，須在開始驗收或二十四小時之前向承包提出延期要求，延期要求，延期不能超過兩天。發包代表未能按以上時間提出延期要求，不參加驗收或試車，承包可自行組織驗收或試車，發包應承認驗收或試車記錄。

（2）無論發包代表是否參加驗收，當其代表對已經隱蔽工程重新檢驗的要求時，承包應按要求進行剝露，並在檢驗後重新覆蓋或修復。檢驗合格，發包承擔由此產生的經濟支出，賠償承包損失並相應順延工期。檢驗不合格時，承包承擔支出費用，工期也予順延。

（二）竣工驗收

1.工程具備竣工驗收條件，承包按國家工程竣工驗收有關規定，向發包提供完整竣工資料及竣工驗收報告。雙約定由承包提供竣工圖的，應當在條款內約定提供的日期和份數。

2.發包收到竣工驗收報告後28天內組織有關單位驗收，並在驗收後14天內給予認可或提出修改意見。承包按要求修改，並承擔由自身原因造成修改的費用。

3.發包收到承包送交的竣工驗收報告後28天內不組織驗收，或驗收後14天內不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。

4.工程竣工驗收通過，承包送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按發包要求修改後通過竣工驗收的，實際竣工日期為承包修改後提請發包驗收的日期。

5.發包收到承包竣工驗收報告後28天內不組織驗收，從第29天起承擔工程保管及一切意外責任。

6.中間交工工程的範圍和竣工時間，雙在條款內約定，其驗收程式按1款至4款辦理。

7.因特殊原因，發包要求部分單位工程或工程部位甩項竣工的，雙另行簽訂甩項竣工協定，明確雙責任和工程價款的支付法。

8.工程未經竣工驗收或竣工驗收未通過的，發包不得使用。發包強行使用時，由此發生的質量問題及其他問題，由發包承擔責任。

（三）隱蔽工程和中間驗收

1.工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到協定條款約定的中間驗收部位，承包自檢合格後在隱蔽和中間驗收48小時前通知發包代表參加。通知包括承包自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包準備驗收記錄。驗收合格，發包代表在驗收記錄上籤字後，可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，承包在限定時間內修改後重新驗收。

2.工程質量符合規範要求，驗收24小時後，發包代表不在驗收記錄簽字，可視為發包代表已經批准，承包可進行隱蔽或繼續施工。

第四十八條　竣工結算

1.工程竣工驗收報告經發包認可後28天內，承包向發包遞交竣工結算報告及完整的結算資料，雙按照協定書約定的契約價款及條款約定的契約價款調整內容，進行工程竣工結算。

2.發包收到承包遞交的竣工結算報告及結算資料後28天內進行核實，給予確認或者提出修改意見。發包確認竣工結算報告通知經辦銀行向承包支付工程竣工結算價款。承包收到竣工結算價款後14天內將竣工工程交付發包。

3.發包收到竣工結算報告及結算資料後28天內無正當理由不支付工程竣工結算價款，從第29天起按承包同期向銀行貸款利率支付拖欠工程價款的利息，並承擔違約責任。

4.發包收到竣工結算報告及結算資料後28天內不支付工程竣工結算價款，承包可以催告發包支付結算價款。發包在收到竣工結算報告及結算資料後56天內仍不支付的，承包可以與發包協定將該工程折價，也可以由承包申請人民法院將該工程依法拍賣，承包就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。

5.工程竣工驗收報告經發包認可後28天內，承包未能向發包遞交竣工結算報告及完整的結算資料，造成工程竣工結算不能正常進行或工程竣工結算價款不能及時支付，發包要求交付工程的，承包應當交付；發包不要求交付工程的，承包承擔保管責任。

6.發包承包對工程竣工結算價款發生爭議時，按本契約

第五十五條關於爭議的約定處理。

第四十九條　質量保修

1.承包應按法律、行政法規或國家關於工程質量保修的在關規定，對交付發包使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。

2.質量保修工作的實施。承包應在工程竣工驗收之前，與發包簽訂質量保修書，作為本契約附屬檔案。

3.質量保修書的主要內容包括：

（1）質量保修項目內容及範圍。

（2）質量保修期。

（3）質量保修責任。

（4）質量保修金的支付法。

（5）工程竣工驗收合格並結清工程餘款後，承包向發包XX辦理移交手續，並填寫工程保修單（保修期為________年）。

第十三章　違約、索賠和爭議

第五十條　違約

1.發包違約

（1）提到的發包不按時支付工程預付款。

（2）發包不按契約約定支付工程款，導致施工無法進行。

（3）發包無正當理由不支付工程竣工結算價款。

（4）發包不履行契約義務或不按契約約定履行義務的其他情況。發包承擔違約責任，賠償因其違約給承包造成的經濟損失，順延延誤的工期。雙在條款內約定發包賠償承包損失的計算法或者發包應當支付違約金的數額或計算法。

2.承包違約

（1）因承包原因不能按照協定書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。

（2）因承包原因工程質量達不到協定書約定的質量標準。

（3）承包不履行契約義務或不按契約約定履行義務的其他情況。承包承擔違約責任，賠償因其違約約發包造成的損失。雙在條款內約定承包賠償發包損失的計算法或者承包應當支付違約金的數額可計算法。

3.一違約後，另一要求違給繼續履行契約時，違約承擔上述違約責任後仍應繼續履行契約。

第五十一條　索賠

1.當一向另一提出索賠時，要有正當索賠理由，且有索賠事件發生時的有效證據。

2.發包未能按契約約定履行自己的各項義務或發生錯誤以及應由發包承擔責任的其他情況，造成工期延誤和（或）承包不能及時得到契約價款及承包其他經濟損失，承包可按下列程式以書面形式向發包索賠：

（1）索賠事件發生後28天內，向工程師發出索賠意向通知。

（2）發出索賠意向通知後28天內，向工程師提出延長工期和（或）補償經濟損失的索賠報告及有關資料。

（3）工程師在收到承包送交的索賠報告和有關資料後，於28天內給予答覆，或要求承包進一步補充索賠理由和證據。

（4）工程師在收到承包送交的索賠報告和有關資料後28天內未予答覆或未對承包作進一步要求，視為該項索賠已經認可。

（5）當該索賠事件持續進行時，承包應當階段性向工程師發出索賠意向，在索賠事件終了後28天內，向工程師送交索賠的有關資料和最終索賠報告。索賠答覆程式與

（3）、

（4）規定相同。

3.承包未能按契約約定履行自己的各項義務或發生錯誤，給發包造成經濟損失，發包可按2款確定的時限向承包提出索賠。

第五十二條　爭議處理

1.發包承包在履行契約時發生爭議，可以和解或者要求有關主管部門調解。當事人不願和解、調解或者和解、調解不成的，雙可以在條款內約定以下一種式解決爭議：

（1）

第一種解決式：雙達成仲裁協定，向約定的仲裁委員會申請仲裁。

（2）

第二種解決式：向有管轄權的人民法院起訴。

2.發生爭議後，除非出現下列情況的，雙都應繼續履行契約，保持施工連續，保護好已完工程：

（1）單違約導致契約確已無法履行，雙協定停止施工。

（2）調解要求停止施工，且為雙接受。

（3）仲裁機構要求停止施工。

（4）法院要求停止施工。

第十四章　其他

第五十三條　轉讓與分包

1.轉讓：發包可以與總承包訂立建設工程契約，也可以分別與勘察人、設計人、施工人訂立勘察、設計、施工承包契約。發包不得將應當由一個承包完成的建設工程肢解成若干部分發包給幾個承包。總承包或者勘察、設計、施工承包經發包同意，可以將自己承包的部分工作交由

第三人完成。

第三人就其完成的工作成果與總承包或者勘察、設計、施工承包向發包承擔連帶責任。承包不得將其承包的全部建設工程轉包給

第三人或者將其承包的全部建設工程肢解以後以分包的名義分別轉包給

第三人。禁止承包將工程分包給不具備相應資質條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設工程主體結構的施工必須由承包自行完成。

2.分包：

（1）本契約工程的主體工程不得分包。

（2）若部分分項工程確需分包時，須取得發包同意。承包應將分包契約副本提交發包備案。

（3）承包對本契約所承擔的全部責任和義務，不受分包的影響。監理工程師有權對分包的施工質量、施工安全和施工進度進行監督。分包人的任何違約與疏忽，均視為承包違約與疏忽。

第五十四條　不可抗力

1.不可抗力包括因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發包承包責任造成的爆炸、火災，以及條款約定的風雨、雪、洪、地震等自然災害。

2.不可抗力事件發生後，承包應立即通知工程師，產大力所能及的條件下迅速採取措施，盡力減少損失，發包應協助承包採取措施。不可抗力事件結束後48小時內承包向工程師通報受害情況和損失情況，及預計清理和修復的費用。不可抗事件持續發生，承包應每隔7天向工程師報告一次受害情況。不可抗力事件結束後14天內，承包向工程師提交清理和修復費用的正式報告及有關資料。

3.因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙按以下法分別承擔：

（1）工程本身的

返

建設工程施工契約判決書 篇14

甲方：____________

乙方：____________

按照《中華人民共和國民法典》和《建築安裝工程承包契約條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協定。

第1條　工程概況。

1.1　工程名稱：____________

工程地點：____________

工程內容：____________

承包範圍：____________

1.2　開工日期：____________

竣工日期：____________

總日曆日期：____________

1.3　質量等級：____________

1.4　契約價款：____________

第2條　契約檔案及解釋順序。

第3條　契約檔案使用的語言文字、標準和適用法律。

3.1　契約語言：____________

3.2　適用法律法規：____________

3.3　適用標準、規範：____________

第4條　圖紙。

4.1　圖紙提供日期

4.2　圖紙提供套數：____________

4.3　圖紙特殊保密要求和費用：____________

第5條　甲方駐工地代表。

5.1　甲方駐工地代表及委派人員名單：____________

5.2　實行社會監理的總監理工程師姓名及其被授權範圍(如果有)：____________

第6條　乙方駐工地代表

第7條　甲方工作。

7.1　施工場地具備開工條件和完成時間的要求：____________

7.2　水、電、電訊等施工管線進入施工場地的時間、地點和供應要求：____________

7.3　施工場地內主要交通幹道及其與公共道路的開通時間和起止地點：____________

7.4　工程地質和地下管網線路資料的提供時間：____________

7.5　辦理證件、批件的名稱和完成時間：____________

7.6　水準點與坐標控制點位置提供和交驗要求：____________

7.7　會審圖紙和設計交底的時間：____________

7.8　施工場地周圍建築物和地下管線的保護要求：____________

第8條　乙方工作。

8.1　施工圖和配套設計名稱、完成時間及要求：____________

8.2　提供計畫、報表的名稱、時間和份數：____________

8.3　施工防護工作的要求：____________

8.4　向甲方代表提供辦公和生活設施的要求：____________

8.5　對施工現場交通和噪音的要求：____________

8.6　成品保護的要求：____________

8.7　施工場地周圍建築物和地下管線的保護要求：____________

8.8　施工場地整潔衛生的要求：____________

第9條　進度計畫。

9.1　乙方提供施工組織設計(或施工方案)和進度計畫的時間：____________

9.2　甲方代表批准的時間。

第10條　延期開工。

第11條　暫停施工。

第12條　工期延誤。

第13條　工期提前。

第14條　檢查和返工。

第15條　工程質量等級。

15.1　工程質量等級要求的經濟支出：____________

15.2　質量評定仲裁部門名稱：____________

第16條　隱蔽工程、中間驗收。

16.1　中間驗收部位和時間：____________

第17條　試車。

第18條　驗收和重新檢驗。

第19條　契約價款及調整。

19.1　調整的條件：____________

19.2　調整的方式：____________

第20條　工程預付款。

20.1　預付工程款總金額：____________

20.2　預付時間和比例：____________

20.3　扣回時間和比例：____________

20.4　甲方不按時付款應承擔的違約責任：____________

第21條　工程量的核實確認。

21.1　乙方提交工程量報告的時間和要求：____________

第22條　工程款支付。

22.1　工程款支付方式：____________

22.2　工程款支付金額和時間：____________

22.3　甲方違約的責任：____________

第23條　甲方供應材料設備。

23.1　甲方供應材料、設備的要求(附清單)：____________

第24條　乙方採購材料設備。

第25條　設計變更。

第26條　確定變更價款。

第27條　竣工驗收。

27.1　乙方提交竣工資料和驗收報告的時間：____________

27.2　乙方提交竣工圖的時間和份數：____________

第28條　竣工結算。

28.1　結算方式：____________

28.2　乙方提交結算報告的時間：____________

28.3　甲方批准結算報告的時間：____________

28.4　甲方將撥款通知送達經辦銀行的時間：____________

28.5　甲方違約的責任：____________

第29條　保修。

29.1　保修內容、範圍：____________

29.2　保修期限：____________

29.3　保修金額和支付方法：____________

29.4　保修金利率：____________

第30條　爭議。

30.1　爭議的解決程式：____________

30.2　爭議解決方式：____________

第31條　違約。

31.1　違約的處理：____________

31.2　違約金的數額：____________

31.3　損失的計算方法：____________

31.4　甲方不按時付款的利息率：____________

第32條　索賠。

第33條　安全施工。

第34條　專利技術、特殊工藝和合理化建議。

第35條　地下障礙和文物。

第36條　工程分包。

36.1　分包單位和分包工程內容：____________

36.2　分包工程價款的結算辦法：____________

第37條　不可抗力。

37.1　不可抗力的自然災害認定標準：____________

第38條　保險。

第39條　工程停建或緩建。

第40條　契約生效與終止。

40.1　契約生效日期：____________

第41條　契約份數：____________

41.1　契約副本份數：____________

41.2　契約副本的分送責任：____________

41.3　契約書制定費用：____________

契約訂立時間：____________　 年 月　 　日

發包方(章)：____________　 　 　承包方(章)：____________

地址：____________ 　 地址：____________

法定代表人：____________　 　 　 法定代表人：____________

委託代理人：____________ 　 　 委託代理人：____________

電話：____________ 　 電話：____________

開戶銀行：____________ 開戶銀行：____________

帳號：____________ 帳號：____________

________編碼：____________ ________編碼：____________

鑒(公)證意見：____________

經辦人：____________

鑒(公)證機關(章)

年 月　 　日

建設工程施工契約判決書 篇15

發包人(全稱)：_________________________________________

承包人(全稱)：_________________________________________

依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本契約。

第一條 工程概況

工程名稱：___________________ 工程地點：____________ 工程內容：________________________ 群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附屬檔案1)

工程立項批准文號：________________________

資金來源：________________________________

第二條 工程承包範圍

承包範圍：_______________________________

第三條 契約工期

開工日期：______________ 竣工日期：________ 契約工期總日曆天數_____________天

第四條 質量標準

工程質量標準：____________________________________

第五條 契約價款

金額(大寫)：_________________元(人民幣)￥：_____________________元。

第六條 組成契約的檔案

組成本契約的檔案包括：

1、本契約協定書

2、中標通知書

3、投標書及其附屬檔案

4、本契約專用條款

5、本契約通用條款

6、標準、規範及有關技術檔案

7、圖紙

8、工程量清單

9、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。

第七條 本協定書中有關詞語含義本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

第八條 承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

第九條 發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。

第十條 契約生效

契約訂立時間：________ 年__________ 月__________ 日

契約訂立地點：_______________________________________________________________________

本契約雙方約定___________________________________後生效。

發 包 人：(公章)： 承包人：(公章)

住 所： 住 所：

法定代表人： 法定代表人：

委託代表人： 委託代表人：

電 話： 電 話：

傳 真： 傳 真：

開 戶 銀 行： 開 戶 銀 行：

賬 號： 賬 號：

郵 政 編 碼： 郵 政 編 碼：

建設工程施工契約判決書 篇16

甲方：_________________________

乙方：_________________________

依照《中華人民共和國民法典》、《建設工程質量管理條例》和《南京市裝飾裝修管理條例》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協定：

第一條　工程概況

1.1　工程地點：____________________________________________________________。

1.2　工程內容和施工方法以甲方簽字確認的設計圖紙、乙方工程預算及工藝說明為準。

1.3　工程承包方式：雙方商定採取下列第_______種承包方式。

(1)乙方包工、包全部材料。

(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其餘材料。

(3)乙方包工，甲方提供全部材料。

1.4　工程期限_______天，開工日期_______年_______月_______日，竣工日期_______年_______月_______日。

1.5　契約價款：本契約工程總價為(大寫)：______________元。

1.6　雙方約定，本工程價款，以下列第_______項方式結算：

(1)以設計圖紙所含項目、預算一次性總包，甲方無須支付超額部分款項。

(2)預算單價不變，按實際發生並經甲方確認的工程項目結算。乙方工程結算，除去甲方要求變更的項目，其結算價不應超過預算價的百分之_______。

第二條　工程監理

若本工程實行工程監理，甲方應當與具有相應資質的工程監理公司簽訂《工程監理契約》，並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式、監理工程師的職責及工程監理的內容書面通知乙方，乙方需配合監理公司的工作。

第三條　施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第_______種方式提供：

(1)甲方自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各執一份。

(2)甲方委託乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各執一份。

第四條　甲方義務

4.1　甲方應在裝修開工前告知物業管理單位及相鄰權利人，並辦好相關審批手續。

4.2　甲方應在開工前_______日，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋等。

4.3　施工期間甲方提供自來水_______度(水錶起始度數_______度)，電_______度(電錶起始度數_______度)，超過部分由乙方支付。

4.4　甲方涉及建築主體、承重結構、設備管線等變動的，需到有關部門辦理相關手續。

4.5　施工期間甲方仍需使用該居室的，應協助做好非作業時間的保衛、消防等項工作。

4.6　甲方應參與裝飾材料及工程質量的驗收。

4.7　施工期間甲方負責做好相鄰住戶的解釋工作並督促乙方做好公共走道的衛生清掃工作。

第五條　乙方義務

5.1　乙方應將有關政策法規、規範及驗收標準事先書面告知甲方。

5.2　甲方對乙方提供的材料、工程預算、施工工藝、工程保修等提出詢問，乙方應當做出真實、明確的答覆。

5.3　乙方應嚴格按設計圖紙做好工程預算，不得故意漏項。工程預算必須標明材料品種、品牌、材質(天然或者人造材料)及工藝說明，並經甲方簽字確認。

故意漏項是指：乙方在工程預算中主觀故意漏報施工項目，以低價吸引甲方，開工後採用變更或增項手段提高工程造價的行為。包括但不限於以下幾種情況：①項目在設計中包含，但預算中不報;②應做防水或找平層，預算不報防水或找平層價格;③水電項目不分項和明細報價，只報一個總價，開工後隨意加價;④不註明材料品種和材質，以低價材料冒充高價材料，以人造材料冒充天然材料;⑤低報項目單位面積或數量，開工後增加單位面積和數量;⑥木門、櫥櫃等木製品不報五金配件等。

乙方在預算書中告知甲方的，不屬於故意漏項。

5.4　乙方應嚴格按設計圖紙施工，嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程施工。

5.5　乙方應保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通。

5.6　乙方應妥善保管好甲方提供的材料、設備，如有遺失或損壞，由乙方負責賠償。

5.7　乙方應保證施工現場的整潔，每日完工後及時清掃施工現場及受其影響的公共走道。

第六條　工程項目變更

工程項目如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協定，並及時附上經甲方簽字確認的變更圖紙，同時調整相關工程費用及工期。工程變更協定及變更圖紙，作為竣工結算和順延工期的依據。

第七條　材料的提供

7.1　甲方提供的材料、設備，運到施工現場時，應通知乙方並向乙方提供相關說明書、質保書、環保檢測證明，由雙方共同驗收並辦理交接手續。

7.2　乙方提供的材料、設備，運到施工現場時，應通知甲方，並向甲方提供相關說明書、質保書、環保檢測證明，由甲方驗收並簽字確認。

7.3　裝飾裝修材料必須符合中華人民共和國國家標準GB50325-20__《民用建築工程室內環境污染控制規範》和國家室內裝飾裝修材料有害物質限量的相關標準，嚴禁使用國家明令淘汰的材料。

第八條　工期延誤

8.1　對下列原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期可相應順延。

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其它情況。

8.2　因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

8.3　甲方未按期支付工程款，工期相應順延。

8.4　因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

第九條　質量標準

雙方約定本工程施工質量標準：按GB50210-20__《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》、GB50327-20__《住宅裝飾裝修工程施工規範》和GB50325-20__《民用建築工程室內環境污染控制規範》執行。

施工過程中對工程質量發生爭議，雙方可聘請具有資質證書的質量鑑定機構對工程質量予以鑑定。經鑑定工程質量不符合契約約定的標準，鑑定費用由乙方承擔;經鑑定工程質量符合契約約定的標準，鑑定費用由甲方承擔。

第十條　工程驗收

10.1　雙方約定分下列階段對工程質量進行驗收。

(1)電氣管線、給排水管道鋪設工程階段驗收;

(2) 瓦、木工程階段驗收 (牆地磚、小型砌體、粉刷、木製品等工程項目);

(3) 油漆工程階段驗收(牆、頂面乳膠漆，木器漆、牆紙等工程項目);

(4) 工程竣工驗收。

在進行工程階段驗收時，雙方應注意隱蔽工程質量。包括：防水、電氣管線、給排水管道鋪設、吊頂內吊筋、龍骨等。

乙方應提前兩天通知甲方驗收，階段驗收合格後雙方應在_______日內填寫工程階段驗收單。

10.2　在竣工驗收前，對室內環境污染物濃度檢測按下例第_______種方式處理：

1.進行檢測;

2.不進行檢測。

室內環境污染物檢測，應在工程完工至少7天以後，工程交付使用前進行。檢測機構必須具有相應資格，檢測時，雙方均應到場。

雙方約定，檢測結果符合GB50325-20__《民用建築工程室內環境污染控制規範》的規定(室內環境污染物限量標準見附表11)，檢測費由甲方承擔;檢測不合格，檢測費和治理費由乙方承擔。

檢測室內環境污染物時，由甲方自行採購的家俱、窗簾等含有污染源的物品不得進入工程現場。

10.3　如進行室內環境污染物檢測，乙方應在檢測合格後_____日內向甲方提交書面工程竣工驗收報告。

不進行室內環境污染物檢測，乙方應在工程完工後_____日內向甲方提交書面工程竣工驗收報告。

10.4　甲方應在收到工程竣工驗收報告後_____日內組織驗收。

10.5　驗收合格由甲方簽字確認。

驗收不合格，甲方應提出整改意見，乙方應在_____日內完成整改，重新提交驗收報告並承擔由自身原因造成的整改費用(包括材料費、施工費等)。甲方提出整改意見後，乙方未在約定時間內完成整改的，視為工期延誤，按13.4條款支付違約金。

甲方在約定的期限內，無正當理由不組織驗收，又不提出整改意見，視為工程竣工驗收合格。工程竣工驗收合格日期為竣工日期，甲方應從竣工次日起承擔元/天的工程保管費。

10.6　因特殊原因，部分工程或部位須甩項竣工時，應簽訂補充協定，明確雙方權利義務。

甩項是指：個別工程項目由於甲方所購設備不能及時到位的原因，不能按時完工，但又不影響工程竣工驗收的項目。

10.7　竣工驗收時，乙方應向甲方提交工程竣工圖紙。

乙方向甲方提交竣工圖紙的時間為__________年__________月__________日，總計__________份，圖紙種類有：

① 電源控制線路竣工圖紙;

② 弱電控制線路竣工圖紙;

③ 冷、熱水管輔設安裝竣工圖紙;

第十一條　工程保修

11.1　在正常使用條件下，乙方施工的下列工程項目保修期為：

(1)衛生間牆、地面防水及有防水要求的房間和牆面防滲漏項目為_____年(不得低於5年);

(2)電氣管線、給排水管道、設備安裝為_____年(不得低於2年);

(3)裝飾裝修工程項目為_____年(不得低於2年);

(4)木地板、廚櫃_____年(不得低於1年);

11.2　甲方提供的裝飾材料設備的保修，由甲方自行負責。

11.3　保修期內，乙方應在接到保修通知之後______日內派人維修，否則，甲方可委託其他單位或人員維修，所產生的費用由乙方承擔(甲方原因造成返修的費用除外)。

11.4　乙方應在工程保修期內，對施工項目產生的工程質量問題進行維修。兩次維修仍不能達到質量標準的，乙方應當負責更換，不能更換的，應當賠償損失。

11.5　保修期從工程竣工驗收合格之日起計算。

第十二條　工程量的核實和工程款支付

12.1　工程竣工驗收合格後，乙方向甲方提交竣工工程量清單報告，甲方應在接到報告______日內通知乙方，核實竣工工程數量(以下簡稱計量)，乙方應為計量提供便利條件並派人參加。

甲方收到竣工工程量清單報告______日內未通知乙方進行計量，乙方報告中開列的工程量視為被甲方確認，作為工程款結算的依據。

乙方無正當理由不參加計量，甲方自行核實，計量結果視為有效，作為工程款支付的依據。

乙方超出設計圖紙範圍且未經甲方簽字確認而增加的工程量，以及乙方自身原因造成返工而增加的工程量，不予計量。

竣工工程量經甲方確認後，乙方應向甲方提交竣工工程款結算清單，並將有關資料

交甲方。甲方接到資料後______日內如未提出異議，即視為同意，雙方應填寫工程款結算清單並簽字確認。

12.2　雙方約定按以下步驟支付工程款。

(1)簽訂契約後______日內，支付工程款總額的百分之______ ，計人民幣____________元。

(2)電氣管線、給排水管道鋪設工程階段驗收合格後______日內支付工程款總額的百分之____________，計人民幣____________元。

(3)瓦、木工程階段驗收合格後______日內支付工程款總額的百分之______，計人民幣____________元。

(4)工程竣工驗收合格後，支付工程款總額的百分之______，計人民幣____________元。並於______日內辦理房屋移交手續。

12.3　工程款全部結清後，乙方應向甲方開具正式發票。

第十三條　違約責任

13.1　契約雙方當事人中的任何一方因未履行契約約定或違反國家法律法規及有關政策規定，給對方造成損失的，應承擔賠償責任。

13.2　未辦理房屋移交手續，甲方不得使用或擅自動用工程成品，造成的損壞由甲方承擔。

13.3　甲方未按期支付工程款，按__________元/天向乙方支付違約金。乙方可向甲方發出催告通知，甲方在收到通知__________日後仍不支付的，乙方有權解除契約。

13.4　由於乙方原因造成工期延誤，按__________元/天向甲方支付違約金。甲方可向乙方發出催告通知，乙方在收到通知__________日後仍未完工的，甲方有權解除契約。

13.5　乙方在工程預算報價中故意漏項，所增加的工程造價由乙方自行承擔。

13.6　由於乙方責任導致室內環境污染物檢測不合格，乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視為工程延誤，按13.5條款支付違約金。

13.7　乙方在所提供的材料中存在摻雜、摻假、以假充真、以次充好，或不符合雙方約定材料等欺詐行為的，乙方應當以材料價款的一倍給予甲方賠償。

第十四條　契約爭議的解決方式

本契約在履行過程中發生的爭議，可以通過雙方協商、人民調解或向裝飾裝修主管部門及其管理機構投訴等方式解決，協商和調解不成的，按下列第__________種方式解決：

1.向南京市仲裁委員會申請仲裁;

2.向________人民法院提起訴訟。

第十五條　其它約定

15.1　工程施工產生的廢棄物，由乙方負責運到甲方(或物業管理部門)指定的地點。

15.2　施工期間，甲方將居室外門鑰匙__________把，交給乙方保管。房屋移交時，甲方提供新鎖__________把，由乙方當場負責安裝交付使用。

15.3　施工期間，在每日十二時至十四時、十九時至次日七時之間，乙方不得使用產生噪聲或者振動的工具進行施工作業。

15.4　由於乙方施工不當，造成甲方相鄰權利人的牆體損壞、管道堵塞、滲漏水、停水停電等，乙方應當及時修復。造成損失的，由甲方先行賠償後有權向乙方追償。

15.5　工程竣工交付甲方後，乙方應向甲方出具工程質量保修卡(單)，承諾保修期內的義務。

15.6　____________________________________________________________________________。

第十六條　附 則

16.1　本契約經雙方簽字或者蓋章後生效，契約履行完畢後終止。

16.2　本契約簽訂後工程不得非法轉包或者分包。

16.3　本契約一式__________份，雙方各執__________份，__________________部門_______份。

甲方(蓋章)：___________________乙方(蓋章)：___________________

___________年_________月________日___________年_________月________日

建設工程施工契約判決書 篇17

第一章　詞語涵義及契約檔案

第一條　詞語涵義

《電力建設工程施工契約》文本，由《電力建設工程施工契約條件》(以下簡 稱《契約條件》和《電力建設工程施工契約協定條款》(以下簡稱《協定條款》) 組成，其用詞用語除《協定條款》另有約定外，應具有本條所賦予的涵義：

1.發包方(簡稱甲方);《協定條款》約定的具有工程發包主體資格和支付 工程價款能力的當事人。

2.甲方駐工地代表(簡稱甲方代表：甲方在《協定條款》中指定的代表人。

3.承包方(簡稱乙方)：《協定條款》約定的、具有《電力施工企業資質管 理辦法》規定的工程承包主體資格並被發包方接受的當事人。

4.乙方駐工地代表(簡稱乙方代表)：乙方在《協定條款》中指定的代表人。

5.社會監理：受甲方委託、具備《電力工程建設監理單位資質管理辦法》規 定資格的工程監理單位或人員對工程進行的監理。

6.總監理工程師：工程監理單位委派的監理總負責人。

7.設計單位：甲方委託的具備《電力工程勘察設計單位資質管理辦法》規定 的相應資質等級的設計單位。

8.工程造價管理部門：國務院各有關部門、各級建設行政主管部門或如上部 門授權的建設工程造價管理機構。

9.工程質量監督部門：電力工業部、電業管理局、省(直轄市、自治區)電 力局或其根據《電力基本建設工程質量監督暫行規定》設定的電力建設工程質量監 督機構。

10.工程：《協定條款》約定具體內容的電力建設永久工程。

11.契約價款：以現行的定額、材料預算價和相應的取費標準為指導價格， 通過招標投標或甲乙雙方協商確定，用以支付乙方履約完成工程施工內容的價款總 額。

12.經濟支出：在施工中發生，經甲方確認後以增加預算形式支付的契約價 款。

13.費用：甲方在契約價款之外直接支付的開支或乙方應負擔的開支。

14.工期：甲乙雙方參照電力建設工程項目工期定額等規定，在《協定條款》 中約定的契約工期。

15.開工日期：《協定條款》約定的工程開工日期。

16.竣工日期：《協定條款》約定的工程竣工日期。

17.圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批准，乙方用以施工的所有圖 紙(包括配套說明和有關資料)。

18.施工現場：經甲方同意、“施工組織設計”或“施工方案”所確定的用 以施工的場地。

19.書面形式：根據契約發生的手寫、打字、複印、印刷的各種通知、任命、 委託、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經過確認的電報、電傳等。

20.不可抗力：因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責任造成 的爆炸、火災，以及《協定條款》約定等級以上風、雨、震等對工程及履約造成損 害的自然災害。

21.賠償金：責任方彌補對方直接損失和間接損失的費用，包括停工、窩工、 返工、人員和機械設備調遷、材料和構配件積壓、倒運的人工費、機械費、管理 費等實際費用，以及從這些費用應付之日起所應計取的利息等可得利益的損失。

22.質量缺陷：工程不符合國家或行業現行的有關技術標準、設計檔案及合 同對質量的要求。

23.協定條款：結合具體工程，甲乙雙方協商後依法簽訂的書面協定。

第二條　契約檔案及解釋順序

1.契約檔案應能互解釋，互為說明。除契約另有約定外，其組成和解釋順序 如下：

(1)《協定條款》;

(2)《契約條件》;

(3)洽商、變更等明確雙方契約權利義務的紀要、協定等文書;

(4)招標承包工程的中標通知書、投標書和招標檔案;

(5)工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙;

(6)標準、規範和其它有關技術資料、技術要求;

(7)構成契約一部分的其它檔案。

2.當契約檔案出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由 雙方協商解決(實行社會監理的，可先由總監理工程師作出解釋);雙方意見仍不 一致的，按第三十條約定的辦法解決。

第三條　契約檔案使用的語言文字、標準和適用法律

1.契約檔案使用漢語國語書寫，雙方可根據需要商定使用少數民族語言譯 本，對契約檔案的解釋、說明則使用漢語國語。

2.適用契約檔案的法律是國家的法律、法規，以及電力工業部規章和約定的 其它行業規章、工程所在地地方法規。

3.施工應當使用國家標準、規範和電力行業標準、規範。國家、電力行業沒 有相應的標準、規範時，可約定使用其它行業的或工程所在地地方的標準、規範。 甲方應按《協定條款》約定的時間和份數向乙方提供約定的標準、規範。

4.國內沒有相應的標準、規範時，乙方按《協定條款》約定的時間和要求提 出施工工藝，經甲方代表批准後執行;甲方要求使用國外標準、規範，應報請電力 行業主管部門批准並負責按約定提供中文譯本。

5.規定、翻譯和制定標準、規範及提出施工工藝的費用，均由甲方承擔。

第四條　圖紙

1.甲方在開工日期之前按《協定條款》約定的日期和份數(包括竣工圖和現 場存放的份數)，向乙方提供完整的施工圖紙，並保證圖紙準確且具有滿足施工要 求的設計深度，乙方按《協定條款》要求做好圖紙保密工作。

2.甲方不能按第四條第一款約定提供全套圖紙，將不能提供的圖紙名稱、提 供期限列入本條款，並保證滿足實施“施工綜合進度計畫”的需要。

3.甲方對圖紙有特殊保密要求的，乙方採取相應的措施保密，由甲方承擔費 用。

4.乙方要求增加圖紙份數，甲方應按《協定條款》約定的時間予以複製、交 付，費用由乙方承擔。

5.乙方未如約收到甲方提供的圖紙，應在5天內將所需圖紙或指示的內容、 理由、時間及遲誤後果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知後2天內未答覆， 按第七條第二款約定處理。

6.乙方發現甲方提供的圖紙不完整、不準確或設計深度不能滿足施工要求。 應及時通知甲方代表，酌情按第四條第五款或第二十五條第一款約定處理。乙方對 於甲方提供的圖紙有如上缺陷未發現，甲方仍應按第七條第二款或第二十五條第四 款約定承擔責任，並給付因此造成的修補、拆除、改建、重建等費用。

第二章　雙方一般責任

第五條　甲方代表

1.甲方任命駐施工現場的代表按照以下要求行使契約約定的權利，履行契約 約定的職責：

(1)甲方代表可委派有關具體管理人員承擔其部分權利和職責，並可在任何 時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前3天通知乙方。

(2)甲方代表的指令、通知、意見、批准、答覆等均由其本人簽字後，以書 面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時， 甲方代表可發出口頭指令，並在24小時內給予書面確認，乙方對甲方代表的指 令應予執行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應於甲方代表發出口頭指令後 48小時內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求後2天內不予答覆， 即視為其確認乙方要求。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令後24小時 內提出書面申告，甲方代表在乙方申告後24小時內作出修改指令或繼續執行原指 令的決定，以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執行的指令 或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因指令錯誤 所發生的費用和給乙方造成的損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。

(3)甲方代表按契約約定及時向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批 復等，並如約履行其它約定的義務，否則乙方在約定時間後24小時內將具體要求、 需要的理由和遲誤的後果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知後48小時內仍未 予以答覆，即視為其確認、同意、批准，應由甲方承擔由此發生的支出，順延因此 延誤的工期，賠償因此造成的乙方損失。

2.實行社會監理的工程，甲方應將總監理工程師行使權利、履行義務的範圍 通知乙方。總監理工程師按約定在委託授權範圍內執行職務。

3.甲方代表和總監理工程師易人，甲方應提前7天通知乙方。後任繼續承擔 前任應負的責任(契約檔案約定的義務及其職權內的承諾)。

第六條　乙方代表

1.乙方任命駐施工現場的代表按照以下要求行使契約約定的權利，履行契約 約定的職責：

(1)乙方的要求、申請和通知等，以書面形式由乙方代表簽字後送交甲方代 表，甲方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。

(2)乙方代表按甲方代表同意的“施工組織設計”(或施工方案)、依據合 同發出指令和要求組織施工，在情況緊急且無法與甲方代表聯繫的情況下，可採取 保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施，並在採取措施後24小時內向甲方代 表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的支出，相應順延工期;責任在乙 方，由乙方承擔費用。

2.乙方代表易人，應提前7天通知甲方，後任繼續承擔前任應負的責任(合 同檔案約定的義務及其職權內的承諾)。

第七條　甲方工作

1.甲方按照《建設工程施工現場管理規定》和《協定條款》約定的時間、要 求，完成以下工作：

(1)辦理土地徵用、租用、青苗和樹木賠償、房屋拆遷及清除地面、架空和 地下障礙等工作，使施工場地具備施工條件，並在開工後繼續負責解決以上事項遺 留問題。

(2)將施工所需水、電、電訊線路從施工現場外部接到《協定條款》約定地 點，並保證施工期間的需要。

(3)開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及《協定條款》約定的施工現 場內的主要交通幹道予以保養，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。

(4)向乙方提供施工場地的工程地質和地下管網線路資料，保證數據真實準 確。

(5)辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、占道及運輸、鐵路專用線的 申報批准等手續，與有關方面締結工程交跨鐵路、公路通訊線路需要的協定。

(6)將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方，並進行現場交驗。

(7)組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底，對於需要審 定施工圖預算的應及時予以審定。

(8)協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建築物、構築物的保護，並承擔 有關費用。

(9)按照契約及“施工綜合進度計畫”確定的時間為承包安裝工程的乙方提 供施工現場，保證現場及建築物、構築物、結構、基礎等符合安裝施工的要求。

(10)協調施工現場上的各施工企業相互交叉作業關係，及時處理有關問題。

2.甲方未按契約約定履行以上義務，則承擔由此導致的費用支出，賠償因此 造成的乙方損失，延誤工期予以相應順延。

3.甲方將上述某項工作委託乙方完成，應承擔所發生的經濟支出並給付乙方 相應的費用。

第八條　乙方工作

1.乙方按照《建設工程施工現場管理規定》和《協定條款》約定的範圍、時 間、要求，完成以下工作：

(1)在其設計資格證書允許的範圍內，按甲方代表的要求完成施工圖設計、 與工程配套的設計或施工需要的細部設計，經甲方代表批准後使用。

(2)按約定向甲方代表提供年、季、月工程進度計畫和工程用款計畫及有關 統計報表。

(3)按工程需要設定施工使用的照明、圍欄及警衛，並做好安全、防護設施 的維修。乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔責任。

(4)按《協定條款》約定的數量和要求，向甲方代表提供在施工現場辦公和 生活的房屋及設施，發生的費用由甲方承擔。

(5)採取有效措施實施地方政府和有關部門對施工現場交通和環境保護的管 理規定。因技術、經濟條件限制，對環境的污染不能控制在規定範圍內的，應由甲 方會同乙方事先報請當地政府有關部門批准。以上費用由甲方承擔，因乙方責任造 成的罰款除外。

(6)已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方委託代保管。由乙方按《協 議條款》約定負責保護工作，保護不善發生損壞，乙方自費予以修復。要求乙方采 取特殊措施保護的單位工程的部位和相應的經濟支出，在《協定條款》中約定。甲 方提前使用或擅自動用後發生損壞或其它問題，由甲方承擔責任。

(7)按契約的要求做好施工現場地下管線和鄰近建築物、構築物的保護工作。

(8)保證施工現場清潔。交工前清理現場達到契約檔案的要求，承擔因違反 有關規定造成的損失和罰款，契約簽訂後頒發的規定和非乙方原因造成的損失和罰 款除外。

2.乙方未按契約約定履行上述義務。承擔由此造成的費用支出，賠償甲方因 此遭受的經濟損失。

第三章　施工組織設計和工期

第九條　進度計畫

1.甲方在締結契約後3天內向乙方提供初步設計檔案、施工圖紙、施工組織 設計大綱及“供應材料、設計計畫”、“提供土建工程計畫”等資料，乙方據以按 電力建設工程施工技術管理的有關規定和《協定條款》的約定編制“施工組織設計” (或施工方案)、“施工綜合進度計畫”，在開工前如約提交甲方代表。甲方未 如約提供其應提供的資料，按第七條二款的約定處理。乙方未如約提交“施工組織 設計”(或施工方案)和“施工綜合進度計畫”，按第八條第二款處理。

2.甲方代表對於乙方提交的“施工組織設計”(或施工方案)和“施工綜合 進度計畫”同意與否，應在《協定條款》約定的期限內予以答覆，逾期未復，可視 為已經同意。經甲方同意的“施工組織設計”和“施工綜合進度計畫”為契約檔案， 應共同遵循。

3.乙方應按甲方同意的“施工組織設計”和“施工綜合進度計畫”組織施工， 接受甲方代表的檢查、監督。工程實際進展與之不符時，乙方應按甲方代表的要 求提出改進措施，提交甲方代表批准後執行。重大的施工技術措施，乙方應報請甲 方代表審核批准後實施，由甲方承擔特殊施工技術措施費。

第十條　延期開工

1.乙方應按《協定條款》約定和“施工綜合進度計畫”確定的開工日期、開 工條件開始施工，因故不能如期開工的，應在約定的開工日期5天之前，向甲方代 表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期開工要求後3天內作出答 復，逾期未答覆則視為已同意乙方的延期開工要求。

2.乙方延期開工未按第十條第一款約定徵得甲方代表同意，竣工日期不予順 延。

3.乙方由於甲方原因要求延期開工獲得甲方代表的同意，或甲方徵得乙方同 意將開工日期推遲，由甲方承擔乙方因此付出的費用和損失，相應順延工期。

第十一條　暫停施工

1.甲方代表在確有必要時可要求乙方暫停施工，提出暫停要求後24小時內 應對此提出處理意見。乙方按甲方代表的暫停要求停止施工，妥善保護已完成工程， 實施甲方代表的處理意見後向其提出復工要求，經批准後繼續施工。

2.甲方代表未在約定時間內提出處理意見，或在乙方提出復工要求後24小 時內未予答覆，乙方可自行復工。乙方施工因此無法進行的，按第七條第二款約定 處理。

3.暫停施工出於非乙方原因，由甲方承擔經濟支出，相應順延工期;停工責 任在乙方，由乙方承擔發生的費用。

第十二條　工期延誤

1.對以下情況造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。

(1)工程量變化或設計變更;

(2)一周內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;

(3)契約中約定的或甲方代表同意給予順延工期的其它情況。

2.乙方在以上情況發生後5天內，就延誤的內容和因此發生的費用向甲方代 表提出報告，甲方代表在乙方提出報告3天內予以批准或提出修改意見，逾期未予 答覆，即視為甲方代表對此報告予以批准。

第十三條　工期提前

1.施工中需要提前竣工，雙方協商一致後簽訂“提前竣工協定”，契約竣工 日期何以提前。“提前竣工協定”應包括以下主要內容：

(1)提前的時間;

(2)乙方採取的趕工措施;

(3)甲方為趕工提供的條件;

(4)趕工措施的經濟支出和承擔;

(5)提前竣工收益的分享。

2.乙方按“提前竣工協定”修訂施工進度計畫，提交甲方代表批准後執行。 甲方代表在乙方提交施工進度修訂計畫後5天內給予批覆，逾期未批覆則視為其已 批准。

第四章　質量與驗收

第十四條　檢查和返工

1.乙方按相應的電力建設施工及驗收技術規範、約定採用的標準、設計的要 求和甲方代表依據契約發出指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗， 為檢查檢驗提供便利條件，並按甲方代表及其委派人的要求進行返工、修改，承 擔由自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起返 工、修改的經濟支出，由甲方承擔，工期相應順延。

2.以上檢查合格後，又發現由乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔責任。

3.以上檢查檢驗應執行電力建設工程施工質量檢驗及評定標準等規定，在不 影響正常施工的前提下進行，如影響正常施工，除非經檢查檢驗為質量不合格，因 此發生的費用則由甲方承擔，相應順延工期。

第十五條　質量等級評定

1.工程質量應達到約定的工程施工質量檢驗及評定標準規定的合格條件。甲 方要求部分或全部工程質量達到優良標準，應支付由此增加的經濟支出，對工期有 影響的應給予相應順延。

2.工程達不到約定質量條件的部分，甲方代表一經發現，可要求乙方返工， 乙方應按甲方代表要求的時間返工，直到符契約定條件。因乙方原因達不到約定條 件，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工後仍不能達到約定條件，乙方承擔 違約責任。

3.由於設計或材料、構件、配件、設備等非乙方原因使工程未達到約定質量 條件，乙方予以返工，修改的經濟支出由甲方承擔，工期相應順延。乙方無力予以 修改的，經甲方代表認可，該部分可不在評定質量等級之列。

4.雙方對工程質量有爭議，可按第三十條約定處理。

第十六條　隱蔽工程和中間驗收

1.需要進行中間驗收的工程或部位，在《協定條款》中約定其名稱、驗收時 間、要求及甲方應提供的便利條件。

2.工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到約定的中間驗收部位，乙方自檢合格後在 隱蔽或中間驗收48小時前通知甲方代表驗收，並準備驗收記錄。通知包括乙方自 檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。驗收合格，甲方代表在驗收記 錄上籤字後，方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方在限定時間內修改後重 新驗收。

3.工程質量符合規範要求，驗收24小時後，甲方代表不在驗收記錄上籤字， 可視為甲方代表已經批准，乙方可進行隱蔽或繼續施工。

第十七條　分部試運

1.工程具備分部試運條件，應接電力建設工程啟動及竣工驗收規程等規定進 行分部試運。除約定由設備製造、供貨單位自行調試的以外，分部試運由乙方負責， 編制分部試運方案和措施，提交甲方代表批准後執行。甲方代表在乙方提交方案 後7日內予以批准或提出修改意見，逾期未批覆即視為經甲方代表批准。

2.乙方在分部試運的48小時之前通知甲方代表參加，甲方代表不能按時參 加部分試運可書面委託他人全權代表，非發生第三十七條約定的情況不得推遲。

3.分部試運的調整試驗記錄，由乙方及調試單位作出，甲方代表在記錄上籤 字，作為質量驗收和整套啟動的依據。

4.由於乙方原因試運達不到驗收要求，甲方代表在試運後24小時內提出修 改意見，由乙方按其意見修改後重新試運。

5.甲方代表未參加分部試運且未委託他人代理，或參加試運未在約定時間內 提出修改意見、試運合格不簽字驗收，試運結束24小時後試運記錄自行生效，甲 方應予承認，乙方可繼續施工並可據以辦理有關手續。

6.經分部試運合格的設備和系統，由於生產或試運需要繼續運轉，可交由甲 方負責保管和運行維護。

7.分部試運費用除已包括在契約價款之內或《協定條款》另有約定的，均由 甲方承擔。

8.由於設計、設備製造、操作不當等非乙方原因造成試運達不到驗收要求， 由乙方或由乙方配合責任方拆除、修理、重新安裝，所發生的費用及重新購置材料、 設備價款和運費等，均由甲方給會後與責任方結算，延誤的工期予以相應順延。

第十八條　驗收和重新檢驗

1.單項工程、單位工程、分項工程、分部工程具備驗收條件應如約予以驗收， 由乙方在驗收48小時前提交“驗收通知”，通知甲方代表參加驗收，通知包括 驗收的內容、時間、地點，附上乙方自檢記錄。

2.甲方代表不能按時參加驗收可書面委託他人代理，或在驗收24小時前向 乙方提出延期要求，延期不得超過兩天。否則，乙方可自行組織驗收，甲方應承認 其驗收記錄有效。

3.無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經隱蔽工程重新檢驗的要求時， 乙方應按要求進行剝露，並在檢驗後重新進行覆蓋或修復。檢驗合格，甲方承擔 由此發生的經濟支出，賠償乙方損失並相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發生 的費用，工期也予順延。

第五章　契約價款與支付

第十九條　契約價款及調整

1.甲乙雙方在簽訂《協定條款》時交換各自開戶銀行出具的履約保函，保證 依法履約付款，待保修期滿後退還。

2.契約價款在《協定條款》中予以約定，按《建設工程價款結算辦法》和《 關於基本建設工程實行竣工結算的具體規定》結算付款，任何一方不得擅自改變， 發生下列情況之一的可作調整。

(1)甲方代表確認的工程量增加或經甲方代表批准、乙方代表同意的工程量 削減。

(2)甲方代表確認的設計變更或工程洽商。

(3)工程造價管理部門公布的價格調整。

(4)契約約定的其它增減或調整。

3.契約價款可調整的範圍，在《協定條款》中約定。

4.乙方在第十九條第二款約定的情況發生後10天內，按第二十六條第一款 約定或依據工程造價管理部門的價格調整檔案計算價款調整金額。並將調整的原因、 金額以書面形式通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知後5天內予以批准並通 知經辦銀行和乙方，或提出修改意見及理由，逾期未答覆則視為甲方代表予以批准， 應據以結算付款。

第二十條　工程款預付

1.甲方按《協定條款》約定的時間和數額，向乙方預付工程款，開工後按約 定的時間和比例逐次扣回。

2.甲方未按第二十條第一款付款，乙方在約定給付日期7天后向甲方代表提 交“要求付款的通知”，甲方在乙方提交通知後仍未按要求給付，乙方可在提交通 知後暫停止施工，按第七條第二款約定處理，並由甲方付給應付款從應付之日起的 滯納金。

第二十一條　工程量的核實確認

1.乙方按《協定條款》約定的時間，向甲方代表提交“已完工程報告”申請 確認。甲方代表在乙方提交報告後3天內按設計圖紙對已完工程量進行核實確認( 簡稱計量)，逾期未予以計量，即視為甲方代表對乙方報告中開列的工程量已經確 認，亦作為工程款支付的依據。

2.甲方在進行計量24小時前通知乙方派人參加，乙方應為計量提供便利條 件。甲方未按約定發出通知使乙方未能參加計量，甲方的自行計量無效。乙方無正 當理由未參加計量，甲方自行計量的結果有效，即為工程價款支付的依據。

3.甲方代表對乙方超出圖紙要求增加的工程量和因其自身原因造成返工的工 程量，不予計量。

第二十二條　工程款支付

1.乙方按照《協定條款》約定的時間、方式和甲方代表確認的工程量，依據 構成契約價款相應項目的單位和取費標準，計算出已完工程的價款，編制“工程款 結算帳單”提交甲方代表。甲方代表在乙方提交“工程款結算帳單”後5天內予以 簽證，並通知經辦銀行付款。

2.甲方代表對乙方的結算帳單逾期未簽證，或經辦銀行由於甲方原因未付款， 乙方可向甲方代表發出“要求付款的通知”，在發出通知5天后甲方仍未按要求 給付，乙方可暫停施工，按第七條款約定處理，並由甲方償付應付工程款的利息， 利息從其計量簽字第11天起按約定的利率計取。

第六章　材料設備供應

第二十三條　甲方供應材料設備

1.甲方按《協定條款》約定為乙方供應材料、設備，所供材料、設備的種類、 規格、型號、數量、單位、質量等級和提供時間、地點應與清單相符，並向乙方 提供材料、設備的質量合格證明。

2.甲方代表在提供材料、設備前按約定時間通知乙方驗收、領取，經驗收、 領取後發生損壞丟失由乙方補修、賠償。

3.甲方供應的材料、設備與《協定條款》約定、契約檔案規定或清單不符， 按以下情況分別處理：

(1)材料、設備的單價不符，由甲方承擔所有價差。

(2)材料、設備的種類、規格、質量等級不符，乙方可拒絕接收，保管，由 甲方運出施工現場並重新採購。設備到貨時如不能開箱檢驗，可只驗收箱子數量， 之後的開箱檢驗由甲乙雙方共同進行，出現缺件即由甲方負責補足，質量等級、規 格等不符的則由甲方重新採購。

(3)材料的種類、規格、型號等不符，乙方可代為調劑串換，甲方承擔相應 的經濟支出。

(4)設備有缺陷，甲方可委託乙方處理，由甲方給付因此發生的費用。

(5)到貨地點不符，甲方負責倒運至指定地點。

(6)供應數量不足，由甲方補齊;供應數量超額，由甲方將多餘部分運出施 工現場。

(7)供應時間提前，甲方負責保管或付款委託乙方保管。

4.乙方未如約檢驗、接收、領取材料、設備給甲方造成損失，按第八條第二 款約定處理。

5.經乙方檢驗通過之後發現甲方所供材料、設備(包括備品、備件)有規格、 質量等不符的，甲方仍應承擔重新採購及拆除、重建的經濟支出。

6.甲方未按《協定條款》約定、契約檔案規定和清單供應材料、設備，或供 應時間遲誤，或出現第二十三條第三款、第二十三條第五款約定的情況，造成乙方 施工延誤的，按第七條第二款約定處理。

第二十四條　乙方採購材料設備

1.乙方根據《協定條款》約定，按照設計和規範的要求採購工程需要的材料、 設備或配製加工非標準設備，並提供產品質量合格證明。

2.甲方委託乙方卸運、保管材料、設備和配製加工非標準設備、代辦設備， 在《協定條款》中約定雙方的權利、義務，或另訂協定，並支付一定數額的預付款。

3.在材料、設備到貨前，乙方按約定通知甲方代表驗收，甲方未按時到場驗 收，可視為其已驗收，乙方自行驗收生效。

4.乙方採購材料、設備的價差調整辦法，在《協定條款》中約定。

5.乙方採購的材料、設備或配製加工的非標準設備與設計和規範要求不符， 甲方代表拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現場，重新採購符合要 求的產品，承擔由此發生的費用，工期不予順延。

6.無論甲方是否到場驗收，驗收後發現材料、設備不符合設計和規範要求， 仍由乙方修復或拆除、重新採購，並承擔發生的費用，賠償甲方的損失。由此延誤 的工期相應順延。

7.根據工程需要，經甲方代表批准，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用， 由甲方承擔發生的經濟支出，因乙方原因使用，由乙方承擔發生的費用。

第七章　設計變更

第二十五條　設計變更

1.乙方執行電力建設施工及驗收技術規範、建設工程施工技術管理的有關規 定，嚴格按圖施工，發現設計差錯缺漏不得將錯就錯或擅自修補，應及時向甲方代 表提出變更設計申請。

2.甲方對原設計進行變更或同意乙方的變更設計申請，應按《協定條款》約 定的期限送交原設計單位審查、修改、補充，取得相應的圖紙、說明，對於較大設 計變更和重大設計變更還應取得有關部門的批准、追加投資和材料的指標，之後發 給乙方設計變更通知，否則乙方有權拒絕變更。

3.乙方按照設計變更通知施工，進行下列變更：

(1)增減契約約定的工程量;

(2)更改有關工程的性質、質量、規格;

(3)更改有關部分的標高、基線、位置和尺寸;

(4)增加工程需要的附加工作;

(5)改變有關工程的施工時間和順序。

4.因以上變更導致的經濟支出和乙方損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。

第二十六條　確定變更價款

1.發生第二十五條約定的變更後，在《協定條款》約定的期限內，乙方按下 列方法提出變更價格，經甲方代表批准後調整契約價款和竣工日期。

(1)契約中已有適用於變更工程的價格，按契約已有的價格計算，變更契約 價款;

(2)契約中只有類似於變更情況的價格，可將此作為確定變更價格的基礎， 用以變更契約價款;

(3)契約中沒有適用的和類似的價格，由乙方提出適當的變更價格。

2.甲方代表在乙方提交變更價格意見後5天內予以批准，或者提出修改意見 及理由，逾期不予批覆即視為甲方代表批准。

3.乙方對於甲方代表不批准其變更價格意見持有異議，可提請總監理工程師 予以評定(如果有社會監理)、提請約定的工程造價部門予以裁定，不服裁定則可 按第30條約定處理。

第八章　竣工與結算

第二十七條　竣工驗收

1.工程具備竣工條件，乙方按電力建設施工及驗收技術規範等規定向甲方代 表提交“竣工驗收報告”申請驗收。甲方代表在乙方申請驗收後10天內組織有關 部門進行驗收，驗收5天內給予批准或提出修改意見。乙方按要求修改，承擔由於 自身原因造成修改所發生的費用。甲方承擔非乙方原因造成修改所發生的費用及因 此給乙方造成的損失，延誤的工期予以順延。

2.整套啟動試運驗收，執行電力建設工程啟動及竣工驗收規程等規定，由甲 方承擔整套啟動試運驗收的組織工作，全面處理試運驗收中發生的問題。乙方參與 有重大影響項目的整套啟動調試方案和措施的制定，在啟動調試中負責其施工項目 的維護、檢修、消除缺陷。

3.乙方參加整套啟動試運的工日及酬金，經甲方雙方參照調試工期定額和相 應的取費標準商定，由甲方予以支付。契約中另有約定、已包含在契約價款的除外。

4.竣工日期為乙方提交“竣工驗收報告”之日，需修改後才能達到竣工要求 的，應為乙方修改後經甲方驗收之日。

5.甲方未按如上日期組織驗收，應從約定期限最後1天的次日起承擔工程保 管費用。

6.按建設項目檔案資料管理的有關規定，乙方在整套啟動試運驗收後45天 內，將竣工圖等完整竣工資料交甲方。

7.工程移交後實行試生產的，火電項目期限6個月，不得延長。試生產利潤， 甲乙雙方按約定分享。

8.由於設計、設備或系統等不屬於乙方原因使個別項目不能全部投入，應在 啟動試運驗收記錄上寫明原因，由甲方負責在驗收後組織完成。

9.機組經72小時試運後，由於系統負荷需要等原因不能停機，則免去其後 的規定試運時間，即告整套啟動試運驗收完成。

10.零星土建工程和少數非主要設備未按設計規定的內容全部建成，但不影 響正常生產，已符合竣工驗收標準的，應辦理竣工驗收手續，由承包該施工項目的 乙方負責在整套啟動試運驗收後完成，期限不得超過6個月。

11.由於特殊原因，部分單位工程和部分須甩項竣工時，雙方訂立甩項竣工 協定，明確各方責任。

12.甲方代表在乙方提交“竣工驗收報告”後10天內無正當理由未組織驗 收，或驗收後5天內未予批准且未提出修改意見，即視為此“竣工驗收報告”經甲 方代表批准，應據以辦理結算手續。

第二十八條　竣工結算

1.竣工報告批准後，乙方按建設工程價款結算辦法等有關規定和《協定條款》 約定的時間、方式，向甲方代表提交“竣工結算報告”。甲方代表在乙方提交報 告後5天內予以批准並將撥款通知送經辦銀行辦理竣工結算，或提出修改意見及理 由。乙方收到工程款後15天內將竣工工程交付甲方。

2.甲方違反有關規定或約定未如約辦理竣工結算，或經辦銀行由於甲方原因 未支付工程款，乙方或留置部分或全部工程，予以妥善保護，由甲方給付保護費用， 承擔違約責任，並按約定的利率償付拖欠工程款的利息。

第二十九條　保修

1.執行電力建設工程啟動及竣工驗收規程、工程質量管理辦法等規定，乙方 對竣工交付使用的工程所存在的質量缺陷負責維修。

2.保修項目、內容、範圍，由甲乙雙方在《協定條款》中約定。

3.保修期，整體工程或其中分單項、單位、分項、分部驗收交付的工程，均 從移交甲方之日起分別計算保修期。

(1)建築工程保修期：

①建築物、構築物的土建工程為1年，其屋面防水工程為3年;

②建築物的電氣管線、上下水管線安裝工程為6個月;

③建築物的供熱、供冷工程為1個採暖期、供冷期;

④室外的上下水、道路等公用工程為1年。

(2)安裝工程保修期為1年。

(3)其他有特殊要求的工程，保修期限由甲乙雙方在《協定條款》中約定。

4.質量保修金，由甲方從其給付乙方的工程結算款中劃撥，存入《協定條款》 約定的工程質量監督機構在銀行開設的專門帳戶，任何單位和個人不得挪作他用。

(1)建築工程按其造價的___%留存;

(2)安裝工程按其造價的____%留存;

(3)有特殊保修要求的工程由甲乙雙方在《協定條款》中約定留存比例。

5.保修責任，乙方負責維修由於其自身原因形成的質量缺陷，所發生的費用 從質量保修金中支付，不足部分由乙方交付。乙方自接到甲方發給的保修通知之日 起，在兩周內到達現場與甲方共同辨明質量缺陷責任，商議返修內容。屬乙方責任 的，乙方未按期到達現場，甲方應再次通知乙方。乙方在接到再次通知後1周內仍 未到達，甲方可在不提高工程標準的前提下自行返修，所發生的費用按上述辦法支 付。由於設計、使用不當或材料、構件、配件、設備的設計、製造等原因造成質量 缺陷，由責任方承擔保修責任，乙方予以維修發生的費用由甲方給付。對於不可抗 力引起的質量問題，乙方不予承擔責任。

6.乙方的返修方案及工期按第九條約定確定，返修價款按第二十六條約定確 定，質量驗收按第十四條約定進行，所用材料、構件、配件等數量、價格及採購供 應等具體事宜由雙方商定或簽訂協定，甲方應積極予以創造方便條件。

7.退還工程質量保修金，由甲方在保修期滿後20天內予以結算，將剩餘的 質量保修金及銀行存款利息退還乙方。

第九章　爭議、違約和索賠

第三十條　爭議

1.甲乙雙方對於契約權益有不同的主張和要求，可通過協商或約定的單位、 人員調解排解。不願通過協商、調解解決或協商、調解不成的，可根據雙方的協定 向有管轄權的仲裁機構申請仲裁;雙方未達成仲裁協定的，可向有管轄權的人民法 院起訴。

2.雙方發生爭議後，除非出現下列情況，雙方都應繼續履行契約，保持施工 連續，保護好已完工程。

(1)契約確已無法履行;

(2)雙方協定停止施工;

(3)調解要求停止施工，且為雙方接受;

(4)仲裁機關要求停止施工;

(5)法院要求停止施工。

第三十一條　違約

1.任何一方未履行契約義務、未完全履行契約義務或者履行契約義務不符合 約定要求，即應承擔違約責任，向對方支付違約金。違約給對方造成的損失超過違 約金的，還應付給賠償金，補償違約金不足的部分。

2.違約金、賠償金應在雙方明確違約責任後10天內償付，否則按約定的利 率給付利息。乙方給付甲方的違約金、賠償金，經雙方同意後可由甲方從契約價款 中扣收。

3.除非契約解除或終止，違約方承擔違約責任仍應繼續履行契約。

4.因變更或解除契約使一方遭受經濟損失的，除依法可以免除責任的以外， 應由責任方負責賠償。

第三十二條　索賠

1.契約一方的經濟利益、正當權利因對方違約、危害行為遭受損失，要求對 方予以給付、補償、歸還，按以下程式進行：

(1)有正當地索賠理由和充足的證據。

(2)在索賠事件發生後20天內，向對方提交“索賠通知”。索賠通知應包 括索賠的理由、依據、要求等內容。

(3)受索賠方在索賠方提交通知後10天內給予書面確認，或提出異議、通 知索賠方進一步補充索賠理由證據;索賠方在接到該通知後7天內提交補充理由證 據，受索賠方接到補充理由證據後5天內給予書面答覆。

(4)索賠方逾期未提交“索賠通知”或補充理由證據，視其為放棄索賠;受 索賠方逾期未要求補充理由證據或未作出答覆，視為其確認索賠，“索賠通知”則 從應答覆的最後1天起生效。

2.受索賠方在確認索賠後10天內如數向索賠方給付或補償、歸還，否則應 賠償因遲誤給索賠方造成的經濟損失。

第十章　其它

第三十三條　安全施工

1.執行電力建設安全施工管理的有關規定，認真採取安全防護措施，嚴防事 故。

2.乙方承擔因自身安全措施不力而出現事故的責任和因此發生的費用，非乙 方責任造成的事故由責任方承擔責任及費用。發生重大傷亡事故，乙方應立即上報 有關部門並通知甲方代表，按有關規定和政府有關部門的要求處理。甲方應為此提 供方便條件。

3.乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段 以及臨街交通要道附近等特殊環境施工前，應向甲方提出安全保護措施，經甲方代 表批准後實施，費用由甲方承擔。

4.乙方有在有毒有害環境中施工，甲方應按有關規定提供相應的防護措施， 並承擔有關的經濟支出。

第三十四條　專利技術、特殊工藝和合理化建議

1.甲方要求採用專利技術、特殊工藝，須負責辦理相應的申報、審批手續， 承擔申報、試驗等費用;乙方按甲方要求使用，並負責試驗等有關工作。

2.乙方提供使用專利技術和特殊工藝，報甲方代表批准後按第三十四條第一 款約定處理。

3.乙方提出合理化建議涉及到圖紙、設計和“施工組織設計”的更改及對原 定材料、設備和換用，應經甲方代表批准。

4.以上發生的費用和獲得的利益，雙方按協定分攤或分享。

第三十五條　地下障礙和檔案

乙方在施工中發現檔案、古墓、古建築基礎和結構、化石、錢幣等有考古、地 質研究等價值的物品或其它影響施工的地下障礙物，應在4小時內通知甲方代表， 報告有關管理部門並採取有效的保護措施。甲方代表應在收到通知後12小時內對 乙方採取的保護措施給予批准或提出處理意見。甲方應承擔保護措施的費用，延誤 的工期相應順延。

第三十六條　工程分包

1.乙方可按投標書或《協定條款》約定分包部分工程，將分包契約副本送交 甲方代表。分包契約與本契約發生牴觸，以本契約為準。

2.分包契約不能解除乙方任何約定義務與責任。乙方應在分包場地派駐相應 監督管理人員，保證契約的履行。分包單位的任何違約或疏忽，均視為乙方的違約 或疏忽。

3.除非《協定條款》另有約定，分包工程價款由乙方與分包單位結算。

第三十七條　不可抗力

1.不可抗力發生後，乙方應迅速採取措施，盡力減少損失，在24小時內向 甲方代表通報受害情況，按《協定條款》約定的時間向甲方代表報告損失情況和清 理、修復的費用。災害繼續發生，乙方應每隔5天向甲方代表報告1次災害情況， 直到災害結束。甲方應對處理災害提供必要條件。

2.因不可抗力遭受損失的承擔：

(1)已完工程、施工設施和甲乙雙方已購材料、設備的損失由甲方承擔，第 十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條 第六款約定的工程價款或材料、設備費用除外。已購材料、設備，包括已提取、接 收、驗收、保管或在運途中、在現場用於施工的材料、設備。

(2)乙方為防止、減少不可抗力對工程的損害應採取措施所發生的費用及損 失，由甲方承擔。

(3)乙方生產、生活臨時建築的損失，由甲方予以適當的補償。

(4)人員傷亡由其單位負責處理並承擔費用，但由於第三十七條第二款中情 況造成傷亡則由甲方給予補償。

(5)乙方的施工機械設備及停工等損失，由乙方承擔，但因第三十七條第二 款(2)項中的情況所致則由甲方給予補償。

(6)第十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、 第二十四條第六款約定的工程價款或材料、設備費用，由乙方承擔。

3.經受不可抗力損害後的清理、修復工作由乙方承擔，甲方給付乙方的費用 按第二十六條約定確定，雙方可另簽協定約定。

第三十八條　保險(如有時)

1.甲方按《協定條款》的約定辦理工程保險和施工現場甲方人員及第三方人 員生產財產的保險，並支付一應費用。

2.乙方辦理自己在施工現場人員生命財產和施工機械設備的保險，並支付一 應費用。

3.投保後發生事故，乙方應在15天內向甲方代表提供損失情況和估價的報 告，如損害繼續發生，乙方在15天后每10天報告一次，直到損害結束。

第三十九條　工程停建或緩建

1.由於政策變化、甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使契約不能繼續 履行，雙方可簽訂協定變更、中止或解除契約。

2.甲方應如約付給乙方在契約變更、中止或解除之前已完工程的價款，以及 已進行或已履行的部分工作、服務費用等為完成整個工程所發生的開支，賠償乙方 有關損失。

3.乙方應妥善保護和移交已完工程和已購材料、設備，按甲要求將自有機械 設備和人員撤出施工現場，並為分包單位的撤出提供條件。

4.甲方應為乙方及分包單位的撤出提供必要條件，承擔以上的經濟支出。

5.已經訂貨的材料、設備由訂方負責在變更、中止或解除契約後20天內退 貨，不能退還的貨款和退貨發生的費用，由甲方承擔。逾期未退貨造成的經濟損失， 由責任方承擔。

第四十條　契約的生效與終止

1.本契約自《協定條款》約定的生效之日起生效。

2.在竣工結算、甲方支付完畢，乙方將工程交付甲方後，除有關保修條款仍 然生效，其它條款即告終止，保修期滿並退還質量保修金後，有關保修條款終止。

第四十一條　契約份數

1.契約正本兩份，具有同等效力，由甲乙雙方簽字蓋章後分別保存。

2.副本份數按《協定條款》約定，由甲乙雙方分送有關部門。

甲方：

年 月 日

乙方：

年 月 日

建設工程施工契約判決書 篇18

第一章　一般條款

甲方：_________

乙方：_________

依照《中華人民共和國民法典》和《建築安裝工程承包契約條例》等有關規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協定。

第一條　工程概況

一、工程名稱

1.工程地點：_________。

2.工程內容：_________。

3.工程性質：_________。

4.承包範圍：_________。

二、批准單位

1.批准文號：_________。

2.業主或主管單位：_________。

三、開工日期

1.竣工日期：_________。

2.總日曆工期：_________。

四、質量等級：_________。

五、承包方式：_________。

六、契約價款：_________。

第二條　契約檔案及解釋順序

一、契約檔案的組成和解釋順序

1.本協定條款;

2.本契約條件;

3.洽商：變更等明確雙方契約權利義務的紀要、協定等文書。

4._________。

二、當契約檔案出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決。

第三條　契約檔案使用的語言、文字、標準和適用法律

一、契約檔案使用漢語國語書寫，以漢字國語解釋、說明。

二、適用契約檔案的法律是國家的法律、法規，以及電力工業規章。

三、施工使用國家標準、規範和電力行業標準、規範。

第四條　圖紙

一、甲方在開工日期前，於_________年_________月_________日向乙方提供完整的施工圖紙_________份，其中包括竣工圖_________份、現場存放的_________份，保證圖紙準確且具有滿足施工要求的設計深度，對乙方做好圖紙保密工作的要求：

二、甲方不能按第四條第一款約定提供的圖紙名稱、提供期限，保證滿足實施“施工綜合進度計畫”的需要。

三、甲方對圖紙的特殊保密要求，乙方採取保密措施，由甲方承擔的費用。

四、乙方要求增加圖紙份數，甲方應按_________予以複製、交付，費用由乙方承擔。

五、乙方在開工前未如約收到甲方提供的圖紙，應在_________天內將所需圖紙或指示的內容、理由、時間及遲誤後果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知後2天內未答覆，按第七條第二款約定處理。

六、乙方發現甲方提供的圖紙不完整、不準確或設計深度不能滿足施工要求，應及時通知甲方代表，根據實際情況按第四條第五款或第二十五條第一款的約定處理。乙方對於甲方提供的圖紙有如上缺陷未發現，甲方仍應按第七條第二款或第二十五條第四款的約定承擔責任，並給付因此造成的修補、拆除、改建、重新等費用。

第二章　雙方責任

第五條　甲方代表

一、甲方任命駐施工現場的代表_________(職務_________專業技術職稱_________)按照以下要求行使契約約定的權利，履行契約約定的職責：

1.甲方代表可委派有關具體管理人員承擔其部分權利和職責，並可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前_________天通知乙方。

2.甲方代表的指令、通知、意見、批准、答覆等均由其本人簽字後，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時，甲方代表可發出口頭指令，並在_________小時內給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應予執行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應於甲方代表發出口頭指令後_________小時內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求後_________天內不予答覆，即視為其確認乙方要求。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令後_________小時內提出書面申告，甲方代表在乙方申告後_________小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因指令錯誤所發生的費用和給乙方造成的損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。

3.甲方代表按契約約定及時向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批覆等，並如約履行其它約定的義務，否則乙方在約定時間後_________小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的後果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知後_________小時內仍未予以答覆，即視為其確認、同意、批准，應由甲方承擔因此發生的支出，順延因此延誤的工期，賠償因此造成的乙方損失。

二、實行社會監理的工程，甲方應將總監理工程師行使權利、履行義務的範圍通知乙方。總監理工程師按約定在委託授權範圍內執行職務。

三、甲方代表和總監理工程師易人，甲方應提前_________天通知乙方。後任繼續承擔前任應負的責任(契約檔案約定的義務及其職權內的承諾)。

第六條　乙方代表

一、乙方任命駐施工現場的代表_________(職務_________專業技術職稱_________)按照以下要求行使契約約定的權利，履行契約約定的職責：

1.乙方的要求、申請和通知等，以書面形式由乙方代表簽字後送交甲方代表，甲方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。

2.乙方代表按甲方代表同意的“施工組織設計”(或施工方案)和依據契約發出的指令和要求組織施工，在情況緊急且無法與甲方代表聯繫的情況下，可採取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施，並在採取措施後24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的支出，相應順延工期;責任在乙方，由乙方承擔費用。

二、乙方代表易人，應提前_________天通知甲方，後任繼續承擔前任應負的責任(契約檔案約定的義務及其職權內的承諾)。

第七條　甲方工作

一、甲方按照《建築工程施工現場管理規定》和《協定條款》約定的時間、要求，完成以下工作：

2.將施工所需水、電、電訊線路從施工現場外部接至約定地點，並保證期間的需要。其中：

3.開通施工場地與火車站、碼頭、城鄉公共道路的通道，以及施工現場內的主要交通幹道並予以保養，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。

4.在_________前，向乙方提供施工場地、工程地質和地下管網線路資料，保證數據真實準確。

5.辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、占道及運輸、鐵路、專用線的申報批准等手續，與有關方面締結線路交跨鐵路、公路、通訊線路的協定。要求甲方_________。

6.在_________前，將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方，並進行現場交驗。

7.在_________組織乙方和設計單位進行圖紙會審，_________向乙方進行設計交底，_________審定施工圖預算。

8.協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建築物、構築物的保護，並承擔有關費用。

9.按其“提供土建工程計畫”和“施工綜合進度計畫”為承包安裝工程的乙方提供施工現場，保證現場及建築物、構築物、結構、基礎等符合安裝施工的要求。

10.協調施工現場上的各施工企業相互交叉作業關係，及時處理有關問題。

二、甲方未按契約約定履行以上義務，則承擔由此導致的費用支出，賠償因此造成的乙方損失，延誤工期予以相應順延。

三、甲方將上述某項工作委託乙方完成，應承擔所發生的經濟支出並給付乙方相應的費用。

第八條　乙方工作

一、乙方按照《建設工程施工現場管理規定》和約定的範圍、時間、要求，完成以下工作：

1.在其設計資格證書允許的範圍內，按甲方代表的要求完成施工圖設計、與工程配套的設計或施工需要的細部設計，經甲方代表批准後使用。設計費用按設計的內容、時間、要求等另計。

2.向甲方代表提供年、季、月工程進度計畫和工程用款計畫及有關統計報表。

3.按工程需要設定施工使用的照明、圍欄及警衛，並做好安全、防護設施的維修。乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔責任。

4.按約定的數量和要求，向甲方代表提供在施工現場辦公和生活的房屋及設施，發生的費用由甲方承擔。

5.採取有效措施實施地方政府和有關部門對施工現場交通和環境保護的管理規定。因技術、經濟條件限制，對環境的污染不能控制在規定範圍內的，應由甲方會同乙方事先報請當地政府有關部門批准。以上費用由甲方承擔，因乙方責任造成的罰款除外。

6.已竣工工程在交付甲方之前，由乙方負責保護工作，保護不善發生損壞，乙方自費予以修復。甲方提前使用或擅自動用後發生損壞或其它問題，由甲方承擔責任。要求乙方採取特殊措施保護的單位工程的部位和相應的經濟支出：

7.做好施工現場地下管線和鄰近建設物、構築物的保護工作。要求乙方：_________。

8.保證施工現場清潔。交工前清理現場達到契約檔案的要求，承擔因違反有關規定造成的損失和罰款，契約簽訂後頒發的規定和非乙方原因造成的損失和罰款除外。

二、乙方未按契約約定履行上述義務，承擔由此造成的費用支出，賠償甲方因此遭受的經濟損失。

第三章　施工組織設計和工期

第九條　進度計畫

一、甲方在締結契約後3天內向乙方提供初步設計檔案、施工圖紙、施工組織設計大綱及“供應材料設備計畫”、“提供土建工程計畫”等資料，乙方據以按電力建設工程施工技術管理的有關規定和約定編制“施工組織設計”(或施工方案)、“施工綜合進度計畫”，在_________提交甲方代表。甲方未如約提供其應提供的資料，按第七條第二款的約定處理。乙方未如約提交“施工組織設計”(或施工方案)和“施工綜合進度計畫，按第八條第二款處理。

二、甲方代表對於乙方提交的“施工組織設計”(或施工方案)和“施工綜合進度計畫”同意與否，應在_________予以答覆，逾期未復，可視為已經同意。經甲方同意的“施工組織設計”(或施工方案)和“施工綜合進度計畫”為契約檔案，應共同遵循。

三、乙方應按經甲方同意的“施工組織設計”和“施工綜合進度計畫”組織施工，接受甲方代表的檢查、監督。工程實際進展與之不符時，乙方應按甲方代表的要求提出改進措施，提交甲方代表批准後執行。重大的施工技術措施，乙方應報請甲方代表審核批准後實施，由甲方承擔特殊施工技術措施費。

第十條　延期開工

一、乙方應按約定和“施工綜合進度計畫”確定的開工日期、開工條件開始施工，因故不能如期開工的，應在約定的開工日期_________天之前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期開工要求後_________天內作出答覆，逾期未答覆則視為已同意乙方的延期開工要求。

二、乙方延期開工未按第十條第一款約定徵得甲方代表同意，竣工日期不予順延。

三、乙方由於甲方原因要求延期開工獲得甲方代表的同意，或甲方徵得乙方同意將開工日期推遲，由甲方承擔乙方因此付出的費用和損失，相應順延工期。

第十一條　暫停施工

一、甲方代表在確有必要時可要求乙方暫停施工，提出暫停要求後24小時內應對此提出處理意見。乙方按甲方代表的暫停要求停止施工，妥善保護已完工程，實施甲方代表的處理意見後向其提出復工要求，經批准後繼續施工。

二、甲方代表未在約定時間內提出處理意見，或在乙方提出復工要求後24小時內未予答覆，乙方可自行復工。乙方施工因此無法進行的，按第七條第二款約定處理。

三、暫停施工出於非乙方原因，由甲方承擔有關的支出，相應順延工期;停工責任在乙方，由乙方承擔發生的費用。

第十二條　工期延誤

一、對以下情況造成竣工日期推遲的為延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。

1.工程變化或設計變更;

2.一周內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過_________小時;

3.契約中約定的、非乙方原因出現的或甲方代表同意給予順延工期的其它情況。

二、乙方在以上情況發生後_________天內，就延誤的內容和因此發生的費用向甲方代表提出報告，甲方代表在乙方提出報告_________天內予以批准或提出修改意見，逾期未予答覆，即視為甲方代表對此報告予以批准。

第十三條　工期提前

一、施工中需要提前竣工，雙方協商一致後簽訂“提前竣工協定”，契約竣工日期可以提前。“提前竣工協定”應包括以下主要內容：

1.提前的時間;

2.乙方採取的趕工措施;

3.甲方為趕工提供的條件;

4.趕工措施的經濟支出和承擔;

5.提前竣工收益的分享。

二、乙方按“提前竣工協定”修訂施工進度計畫，提交甲方代表批准後執行。甲方代表在乙方提交施工進度修訂計畫後_________天內給予批覆，逾期未批覆則視為其已批准。

第四章　質量與驗收

第十四條　檢查和返工

一、乙方應按相應的電力建設施工及驗收技術規範、約定採用的標準、設計的要求和甲方代表依據契約發出指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，並按甲方代表及其委派人的要求進行返工、修改，承擔由自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起返工、修改的經濟支出，由甲方承擔，工期相應順延。

二、以上檢查合格後，又發現由乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔責任。

三、以上檢查檢驗應執行電力建設工程施工質量檢驗及評定標準等規定，在不影響正常施工的前提下進行，如影響正常施工，除經檢查檢驗為質量不合格外，因此發生的費用則由甲方承擔，相應順延工期。

第十五條　質量等級評定

一、工程質量應達到建設工程施工質量檢驗及評定標準等規定的合格條件。甲方要求達到優良標準，則增付價款_________，工期順延_________天。

二、工程達不到約定質量條件的部分，甲方代表一經發現，可要求乙方返工，乙方應按甲方代表要求的時間返工，直到符契約定條件。因乙方原因達不到約定條件，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工後仍不能達到約定條件，乙方承擔違約責任，按_________計取違約金。

三、由於設計或材料、構件、配件、設備等非乙方原因使工程未達到約定質量條件，乙方予以返工、修改的經濟支出由甲方承擔，工期相應順延。乙方無力予以修改的，經甲方代表認可，該部分可不在評定質量等級之列。

四、雙方對工程質量有爭議，可按第三十條約定處理。

第十六條　隱蔽工程和中間驗收

一、需要進行中間驗收的工程或部位名稱、驗收時間、要求及甲方應提供的便利條件：

二、工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到約定的中間驗收部位，乙方自檢合格後在隱蔽或中間驗收_________小時前通知甲方代表驗收，並準備驗收記錄。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上籤字後，方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方在限定時間內修改後重新驗收。

三、工程質量符合規範要求，驗收24小時後，甲方代表不在驗收記錄上籤字，可視為甲方代表已經批准，乙方可進行隱蔽或繼續施工。

第十七條　分部試運

一、工程具備分部試運條件，應按電力建設工程啟動及竣工驗收規程等規定進行分部試運。除約定由設備製造、供貨單位自行調試的以外，分部試運由乙方負責，編制分部試運方案和措施，提交甲方代表批准後執行。甲方代表在乙方提交方案後_________日內予以批准或提出修改意見，逾期未批覆即視為經甲方代表批准。

二、乙方在分部試運的_________小時之前通知甲方代表參加，甲方代表不能按時參加分部試運可書面委託他人全權代理，非發生第三十七條約定的情況不得推遲。

三、分部試運的調整試驗記錄，由乙方及調試單位作出，甲方代表在記錄上籤字，作為質量驗收和整套啟動的依據。

四、由於乙方原因試運達不到驗收要求，甲方代表在試運後_________小時內提出修改意見，由乙方按其意見修改後重新試運。

五、甲方代表未參加分部試運且未委託他人代理，或參加試運未在約定時間內提出修改意見、試運合格不簽字驗收，試運結束24小時後試運記錄自行生效，甲方應予以承認，乙方可繼續施工並可據以辦理有關手續。

六、經分部試運合格的設備和系統，由於生產或試運需要繼續運轉，可交由甲方負責保管和運行維護。

七、分部試運費用除已包括在契約價款之內或另有約定的，均由甲方承擔。

八、由於設計、設備製造、操作不當等非乙方原因造成試運達不到驗收要求，由乙方或由乙方配合責任方拆除、修理、重新安裝，所發生的費用及重新購置材料、設備價款和運費等，均由甲方給付後與責任方結算，延誤的工期予以相應順延。

第十八條　驗收和重新檢驗

一、單項工程、單位工程、分項工程、分部工程具備驗收條件應如約予以驗收，由乙方在驗收_________小時前提交“驗收通知”，通知甲方代表參加驗收。通知包括驗收的內容、時間、地點，附上乙方自檢記錄。

二、甲方代表不能按時參加驗收可書面委託他人代理，或在驗收_________小時前向乙方提出延期要求，延期不得超過兩天。否則，乙方可自行組織驗收，甲方應承認其驗收記錄有效。

三、無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，並在檢驗後重新進行覆蓋或修復。檢驗合格，甲方承擔由此發生的經濟支出，賠償乙方損失並相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發生的費用，工期也予順延。

第五章　契約價款與支付

第十九條　契約價款及調整

一、甲乙雙方在簽訂《協定條款》時交換各自開戶銀行出具的履約保函，待工程保修期滿後退還。

二、契約價款按《建設工程價款結算辦法》等規定結算付款，任何一方不得擅自改變，發生下列情況之一的可作調整。

1.甲方代表確認的工程量增加或經甲方代表批准、乙方代表同意的工程量消減;

2.甲方代表確認的設計變更或工程洽商;

3.工程造價管理部門分布的價格調整;

4.契約約定的其它增減或調整，

三、契約價款可調整的範圍;

四、乙方在第十九條第一款約定的情況發生後_________天內，按第二十六條第一款約定或依據工程造價管理部門的價格調整檔案計算價款調整金額，並將調整的原因、金額以書面形式通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知後5天內予以批准並通知經辦銀行和乙方，或提出修改意見及理由，逾期未答覆則視為甲方代表予以批准，應據以結算付款。

第二十條　工程款預付

一、甲方按_________在_________向乙方預付工程款_________元，開工後在_________按比例逐次扣回。

二、甲方未按第二十條第一款約定付款，乙方在約定給付日期_________天后向甲方代表提交“要求付款的通知”，甲方在乙方提交通知後仍未按要求給付，乙方可在提交通知後暫停止施工，按第七條第二款約定處理，並由甲方付給應付款從應付之日起的滯納金。

第二十一條　工程量的核實確認

一、乙方 向甲方代表提交“已完工程量報告”申請確認。甲方代表在乙方提交報告後_________天內按設計圖紙對已完工程量進行核實確認(簡稱計量)，逾期未予以計量，即視為甲方代表對乙方報告中開列的工程量已經確認，亦作為工程款支付的依據。

二、甲方在進行計量_________小時前通知乙方派人參加，乙方應為計量提供便利條件。甲方未按約定發出通知使乙方未能參加計量，甲方的自行計量無效。乙方無正當理由未參加計量，甲方自行計量的結果有效，即為工程價款支付的依據。

三、甲方代表對乙方超出圖紙要求增加的工程量和因其自身原因造成返工的工程量，不予計量。

第二十二條　工程款支付

一、乙方按甲方代表確認的工程量，依據構成契約價款相應項目的單價和取費標準，計算出已完工程的價款，編制“工程款結算帳單”提交甲方代表。甲方代表在乙方提交“工程款結算帳單”後5天內予以簽證，並通知經辦銀行付款。

二、甲方代表對乙方的結算帳單逾期未簽證，或經辦銀行由於甲方原因未付款，乙方可向甲方代表發出“要求付款的通知”，在發出通知_________天后甲方仍未按要求給付，乙方可暫停施工，按第七條第二款約定處理，並由甲方償付應付工程款的利息，利息從其計量簽字第11天起按_________利率計取。

第六章　材料設備供應

第二十三條　甲方供應材料設備

一、甲方按其“供應材料、設備計畫”和“施工綜合進度計畫”確定的期限為乙方供應材料、設備、所供材料、設備的種類、規格、型號、數量、單位、質量等級和提供時間、地點應與清單相符，並向乙方提供材料、設備的質量合格證明。

二、甲方代表在提供材料、設備_________小時前通知乙方驗收、領取，經驗收、領取後發生損壞丟失由乙方補修、賠償。

三、甲方供應的材料、設備與《協定條款》約定、契約檔案規定或清單不符，按以下情況分別處理：

1.材料、設備的單價不符，由甲方承擔所有價差。

2.材料、設備的種類、規格、質量等級不符，乙方可拒絕接收、保管，由甲方運出施工現場並重新採購。設備到貨時如不能開箱檢驗，可只驗收箱子數量，之後的開箱檢驗由甲乙雙方共同進行，出現缺件即由甲方負責補足，質量等級、規格等不符的則由甲方重新採購。

3.材料的種類、規格、型號等不符，乙方可代表調劑串換，甲方承擔相應的經濟支出。

4.甲方委託乙方處理材料、設備缺陷，雙方另行商定費用計取、結算辦法。

5.到貨地點不符，甲方負責倒運至指定地點。

6.供應數量不足，由甲方補齊;供應數量超額，由甲方將多餘部分運出施工現場。

7.供應時間提前，甲方負責保管或付款委託乙方保管。

四、乙方未如約檢驗、接收、領取材料、設備給甲方造成損失，按第八條第二款約定處理。

五、經乙方檢驗通過之後發現甲方所供材料、設備有規格、質量等不符的，甲方仍應承擔重新採購及拆除、重建的經濟支出。

六、甲方未按《協定條款》約定、契約檔案規定和清單供應材料、設備，或供應時間遲誤，或出現第二十三條第三款、第二十三條第五款約定的情況，造成乙方施工延誤的，按第七條第二款約定處理。

第二十四條　乙方採購材料設備

一、乙方根據_________，按照設計和規範的要求採購工程需要的材料、設備或配製加工非標準設備，並提供產品質量合格證明。甲方指定供貨單位的，乙方的採購則適用第二十三條第三款、第二十三條第五款約定。

二、甲方委託乙方卸運、保管材料、設備和配製加工非標準設備、代辦設備的雙方權利、義務(或另訂協定)。

三、在材料、設備到貨_________小時前，乙方通知甲方代表驗收，甲方未按時到場驗收，可視為其已驗收，乙方自行驗收生效。

四、乙方採購材料、設備的價差調整辦法：

五、乙方採購的材料、設備或配製加工的非標準設備與設計和規範要求不符，甲方代表拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現場，重新採購符合要求的產品，承擔由此發生的費用，工期不予順延。

六、無論甲方是否到場驗收，驗收後發現材料、設備不符合設計和規範要求，仍由乙方修復或拆除、重新採購，並承擔發生的費用，賠償甲方的損失。由此延誤的工期相應順延。

七、根據工程需要，經甲方代表批准，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用，由甲方承擔發生的經濟支出，因乙方原因使用，由乙方承擔發生的費用。

第七章　設計變更

第二十五條　設計變更

一、乙方執行電力建設施工及驗收技術規範、建設工程施工技術管理的有關規定，嚴格按圖施工，發現設計差錯缺漏不得將錯就錯或擅自修補，應及時向甲方代表提出變更設計申請。

二、甲方對原設計進行變更或同意乙方的變更設計申請，應_________前送交原設計單位審查、修改、補充，取得相應的圖紙、說明，對於較大設計變更和重大設計變更還應取得有關部門批准、追加投資和材料的指標，之後發給乙方設計變更通知，否則乙方有權拒絕變更。

三、乙方按照設計變更通知施工，進行下列變更：

1.增減契約約定的工程量;

2.更改有關工程的性質、質量、規格;

3.更改有關部分的標高、基線、位置和尺寸;

4.增加工程需要的附加工作;

5.改變有關工程的施工時間和順序;

四、因以上變更導致的經濟支出和乙方損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。

第二十六條　確定變更價款

一、發生第二十五條約定的變更後，乙方按下列方法提出變更價格，經甲方代表批准後調整契約價款和竣工日期。

1.契約中已有適用於變更工程的價格，按契約已有的價格計算，變更契約價款;

2.契約中只有類似於變更情況的價格，可將此作為確定變更價格的基礎，用以變更契約價款;

3.契約中沒有適用的和類似的價格，由乙方提出適當的變更價格。

二、甲方代表在乙方提交變更價格意見後5天內予以批准，或者提出修改意見及理由，逾期不予批覆即視為甲方代表批准。

三、乙方對於甲方代表不批准其變更價格意見持有異議，可提請總監理工程師予以評定(如果有社會監理)、提請約定的工程造價管理部門予以裁定，不服裁定則可按第三十條約定處理。

第八章　竣工與結算

第二十七條　竣工驗收

一、工程具備竣工條件，乙方按電力建設施工及驗收技術規範等規定向甲方代表提交“竣工驗收報告”申請驗收。甲方代表在乙方申請驗收後_________天內組織有關部門進行驗收，驗收_________天內給予批准或提出修改意見。乙方按要求修改，承擔由於自身原因造成修改所發生的費用。甲方承擔非乙方原因造成修改所發生的費用及因此給乙方造成的損失，延誤的工期予以順延。

二、整套啟動試運驗收，執行電力建設工程啟動及竣工驗收規程等規定，由甲方承擔整套啟動試運驗收的組織工作，全面處理試運驗收中發生的問題。乙方參與有重大影響項目的整套啟動調試方案和措施的制定，在啟動調試中負責其施工項目的維護、檢修、消除缺陷。

三、乙方參加整套啟動試運的工日及酬金，

四、竣工日期為乙方提交“竣工驗收報告”之日，需修改後才能達到竣工要求的，應為乙方修改後經甲方驗收之日。

五、甲方未按如上日期組織驗收，應從約定期限最後1天的次日起承擔工程保管費用。

六、按基本建設項目檔案資料管理的有關規定，乙方在整套啟運試運驗收後45天內，將竣工圖等完整竣工資料移交甲方_________套。要求

七、工程移交後實行試生產的，火電項目期限6個月，不得延長。試生產的淨利潤

八、由於設計、設備或系統等不屬於乙方原因使個別項目不能全部投入，應在啟動試運驗收記錄上寫明原因，由甲方負責在驗收後組織完成。

九、機組經72小時試運後，由於系統負荷需要等原因不能停機，則免去其後的規定試運時間，即告整套啟動試運驗收完成。

十、零星土建工程和少數非主要設備未按設計規定的內容全部建成，但不影響正常生產，已符合竣工驗收標準的，應辦理竣工驗收手續，由承包該施工項目的乙方負責在整套啟動試運驗收後完成，期限不得超過6個月。

十一、由於特殊原因，部分單位工程和部位須甩項竣工時，雙方訂立甩項竣工協定，明確各方責任。

十二、甲方代表在乙方提交“竣工驗收報告”後_________天內無正當理由未組織驗收，或驗收後_________天內未予批准且未提出修改意見，即視為此“竣工驗收報告”經甲方代表批准，應據以辦理結算手續。

第二十八條　竣工結算

一、竣工報告批准後，乙方按建設工程價款結算辦法等有關規定向甲方代表提交“竣工結算報告”。甲方代表在乙方提交報告後5天內予以批准或提出修改意見及理由，並將撥款通知送經辦銀行辦理竣工結算。乙方收到工程款後15天內將竣工工程交付甲方。

二、甲方違反有關規定或約定未如約辦理竣工結算，或經辦銀行由於甲方原因未支付工程款，乙方可留置部分或全部工程，予以妥善保護，由甲方給付保護費用，承擔違約責任，並按_________的利率償付拖欠工程款的利息。

第二十九條　保修

一、執行電力建設工程啟動及竣工驗收規程、建設工程質量管理辦法等規定，乙方對竣工交付使用的工程所存在的質量缺陷負責維修。

二、保修項目、內容、範圍：

三、保修期，整體工程或其中分單項、單位、分項、分部驗收交付的工程，均從移交甲方之日起分別計算保修期。

1.建築保修期：

(1)建築物、構築物的土建工程為1年，其屋面防水工程為3年;

(2)建築物的電氣管線，上下水管線安裝工程為6個月;

(3)建築物的供熱、供冷工程為1個採暖期、供冷期;

(4)室外的上下水、道路等公用工程為1年。

2.安裝工程保修期為1年。

3.其他有特殊要求的工程，保修期限

四、質量保修金，由甲方從其給付乙方的工程結算款中劃撥，存入《協定條款》約定的工程質量監督機構在銀行開設的專門帳戶，任何單位和個人不得挪作他用。

1.建築工程按其造價的1.5%留存;

2.安裝工程按其造價的0.5%～1%留存;

3.有特殊保修要求的工程

五、保修責任，乙方負責維修由於其自身原因形成的質量缺陷，所發生的費用從質量保修金中支付，不足部分由乙方交付。乙方自接到甲方發給的保修通知之日起，在兩周內達到現場與甲方共同辯明質量缺陷責任，商議返修內容。屬乙方責任的，乙方未按期到達現場，甲方應再次通知乙方。乙方在接到再次通知收後1周內仍未到達，甲方可在不提高工程標準的前提下自行返修，所發生的費用按上述辦法支付。由於設計、使用不當或材料、構件、配件、設備的設計、製造等原因造成的質量缺陷，由責任方承擔保修責任，乙方予以維修發生的費用由甲方給付。對於不可抗力引起的質量問題，乙方不予承擔責任。

六、乙方的返修方案及工期按第九條約定確定，返修價款按第二十六和約定確定，質量驗收按第十四條約定進行，所用材料、構件、配件等數量、價格及採購供應等具體事宜由雙方商定或簽訂協定，甲方應積極予以創造方便條件。

七、退還工程質量保修金，由甲方在保修期滿後20天內予以結算，將剩餘的質量保修金及銀行存款利息退還乙方。

第九章　爭議、違約和索賠

第三十條　爭議

一、甲乙雙方對於契約權益有不同的主張和要求，可通過協商或約定的單位、人員調解排解。不願通過協商、調解解決或協商、調解不成的，可根據雙方的協定向有管轄權的仲裁機構申請仲裁;雙方未達成仲裁協定的，可向有管轄權的人民法院起訴。

二、雙方發生爭議後，除非出現下列情況，雙方都應繼續履行契約，保持施工連續，保護好已完工程。

(1)契約確已無法履行;

(2)雙方協定停止施工;

(3)調解要求停止施工，且為雙方接受;

(4)仲裁機關要求停止施工;

(5)法院要求停止施工。

第三十一條　違約

一、任何一方未履行契約義務、未完全履行契約義務或者履行契約義務不符契約定要求，即應承擔違約責任，向對方支付違約金。違約金的數額、計算方法：

二、違約給對方造成的損失超過違約金的，還應付給賠償金，補償違約金不足的部分。違約金、賠償金應在雙方明確違約責任後10天內償付，否則按_________利率給付利息。乙方應給付甲方的違約金、賠償金，經雙方同意後可由甲方從契約價款中扣收。

三、除非契約解除或終止，違約方承擔違約責任仍應繼續履行契約。

四、因變更或解除契約使一方遭受經濟損失的，除依法可以免除責任的以外，應由責任方負責賠償。

第三十二條　索賠

一、契約一方的經濟利益、正當權利因對方違約、危害行為遭受損失，要求對方予以給付、補償、歸還，按以下程式進行。

1.有正當的索賠理由和充足的證據。

2.在索賠事件發生後20天內，向對方提交“索賠通知”。索賠通知應包括索賠的理由、依據、要求等內容。

3.受索賠方在索賠方提交通知後_________天內給予書面確認，或提出異議、通知索賠方進一步補充索賠理由證據;索賠方在接到該通知後_________天內提交補充理由證據，受索賠方接到補充理由證據後_________天內給予書面答覆。

4.索賠方逾期未提交“索賠通知”或補充理由證據，視其為放棄索賠;受索賠方逾期未要求補充理由證據或未作出答覆，視其為確認索賠，“索賠通知”則從應答覆的最後1天起生效。

二、受索賠方在確認索賠後10天內如數向索賠方給付或補償、歸還，否則應賠償因遲誤給索賠方造成的經濟損失。

第十章　其它

第三十三條　安全施工

一、執行電力建設安全施工管理的有關規定，認真採取安全防護措施嚴防事故。

二、乙方承擔自身安全措施不力而出現事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成的事故由責任方承擔責任及費用。發生重大傷亡事故，乙方應立即上報有關部門並通知甲方代表，按有關規定和政府有關部門的要求處理。甲方應為此提供方便條件。

三、乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近等特殊環境施工前，應向甲方提出安全保護措施，經甲方代表批准後實施，費用由甲方承擔。

四、乙方在有毒有害環境中施工，甲方應按有關規定提供相應的防護措施，並承擔有關的經濟支出。

第三十四條　專利技術、特殊工藝和合理化建議

一、甲方要求採用專利技術、特殊工藝，須負責辦理相應的申請、審批手續，承擔申報、試驗等費用;乙方按甲方要求使用，並負責試驗等有關工作。

二、乙方提出使用專利技術和特殊工藝，報甲方代表批准後按第三十四條第一款約定處理。

三、乙方提出合理休建議涉及到對圖紙、設施和“施工組織設計”的更改及對原定材料、設備的換用，應經甲方代表批准。

四、以上發生的費用和獲得的利益，雙方按協定分攤或分享。

第三十五條　地下障礙和文物

乙方在施工中發現文物、古墓、古建築基礎和結構、化石、錢幣等有考古、地質研究等價值的物品或其它影響施工的地下障礙物，應在4小時內通知甲方代表，報告有關管理部門並採取有效的保護措施。甲方代表在應收到通知後12小時內對乙方採取的保護措施給予批准或提出處理意見。甲方應承擔保護措施的費用，延誤的工期相應順延。

第三十六條　工程分包

一、乙方分包部分工程，將分包契約副本送交甲方代表。分包契約與本契約發生牴觸，以本契約為準。可分包的工程：_________。

二、分包契約不能解除乙方任何約定義務與責任。乙方應在分包場地派駐相應監督管理人員，保證契約的履行。分包單位的任何違約或疏忽，均視為乙方的違約或疏忽。甲方指定分包單位(人)的，不適用本款約定。

三、分包工程價款的結算。

第三十七條　不可抗力

一、不可抗力包括_________級以上的地震、_________級以上持續_________天的大風、_________mm以上持續_________天的大雨、 年不遇的持續_________天高溫天氣、_________年不遇的持續_________天嚴寒天氣等災害。不可抗力發生後，乙方應迅速採取措施，盡力減少損失，在24小時內向甲方代表通報受害情況，按《協定條款》約定的時間向甲方代表報告損失情況和清理、修復的費用。災害繼續發生，乙方應每隔_________天向甲方代表報告1次災害情況，直到災害結束。甲方應對處理災害提供必要條件。

二、因不可抗力遭受損失的承擔：

1.已完工程、施工設施和甲乙雙方已購材料、設備的損失由甲方承擔，第十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價款或材料、設備費用除外。已購材料、設備，包括已提取、接收、驗收、保管或在運途中、在現場用於施工的材料、設備。

2.乙方為防止、減少不可抗力對工程的損害應採取措施所發生的費用及損失，由甲方承擔。

3.乙方生產、生活臨時建築的損失，由甲方予以適當的補償。

4.人員傷亡由其單位負責處理並承擔費用，但由於第三十七條第二款(2)條中的情況造成傷亡則由甲方給予補償。

5.乙方的施工機械設備及停工等損失，由乙方承擔，但因第三十七條第二款中的情況所致則由甲方給予補償。

第十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價款或材料、設備費用，由乙方承擔。

三、經受不可抗力損害後的清理、修復工作由乙方承擔，甲方給付乙方的費用按第二十六條約定確定，雙方可另簽協定約定。

第三十八條　保險

一、甲方辦理工作保險和施工現場甲方人員及第三方人員生命財產的保險，並支付一應費用。

二、乙方辦理自己在施工現場人員生命財產和施工機械設備的保險，並支付一應費用。

三、投保後發生事故，乙方應在_________天內向甲方代表提供損失情況和估價的報告，如損害繼續發生，乙方在15天后每_________天報告一次，直到損害結束。

第三十九條　工程停建或緩建

一、由於政策變化、甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使契約不能繼續履行，雙方可簽訂協定變更、中止或解除契約。

二、甲方應如約付給乙方在契約變更、中止或解除之前已完工程的價款，以及已進行或已履行的部分工作、服務費用等為完成整個工程所發生的開支，賠償乙方有關損失。

三、乙方應妥善保護和移交已完工程和已購材料、設備，按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現場，並為分包單位的撤出提供條件。

四、甲方應為乙方及分包單位的撤出提供必要條件，承擔以上的經濟支出。

五、已經訂貨的材料、設備由訂方負責在變更、中止或解除契約後_________天內退貨，不能退還的貨款和退貨發生的費用，由甲方承擔。逾期未退貨造成的經濟損失，由責任方承擔。

第四十條　契約的生效與終止

一、本契約自_________之日起生效。

二、在竣工結算、甲方支付完畢，乙方將工程交付甲方後，除有關保修條款仍然生效，其它條款即告終止，保修期滿並退還質量保修金後，有關保修條款終止。

第四十一條　契約份數

一、契約正本兩份，具有同等效力，由甲方雙方簽字蓋章後分別保存。

二、副本_________份。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　法定代表人(簽字)：_________

委託代理人(簽字)：_________　委託代理人(簽字)：_________

單位地址：_________單位地址：_________

開戶銀行：_________開戶銀行：_________

帳號：_________帳號：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

附屬檔案

電力建設工程施工契約條件

建設工程施工契約判決書 篇19

第一部分　協定書

發包人(全稱)：______________________

承包人(全稱)：______________________

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本契約。

一、工程概況

工程名稱：______________________________

工程地點：______________________________

工程內容：______________________________

群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附屬檔案1)

工程立項批准文號：_____________________

資金來源：_____________________________

二、工程承包範圍

承包範圍：___________________________

三、契約工期

開工日期：____________________________

竣工日期：____________________________

契約工期總日曆天數______________________天。

四、質量標準

工程質量標準：________________________

五、契約價款

金額(大寫)：______________________元(人民幣)

￥：______________________元

六、組成契約的檔案

組成本契約的檔案包括：

1.契約協定書

2.中標通知書

3.投標書及其附屬檔案

4.本契約專用條款

5.本契約通用條款

6.標準、規範及有關技術檔案

7.圖紙

8.工程量清單

9.工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。

七、本議書中有關詞語含義與本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。

十、契約生效

契約訂立時間：____________年________月________日

契約訂立地點：_____________________________

本契約雙方約定______________________後生效。

發包人：(公章)_________承包人：(公章)：__________

住所：___________________住所：______________________

法定代表人：_____________法定代表人：________________

委託代理人：_____________委託代理人：________________

電話：___________________電話：______________________

傳真：___________________傳真：______________________

開戶銀行：_______________開戶銀行：__________________

帳號：___________________帳號：______________________

郵政編碼：_______________郵政編碼：__________________

第二部分　通用條款

一、詞語定義及契約檔案

1.詞語定義

下列詞語除專用條款另有約定外，應具有本條所賦予的定義：

1.1　通用條款：是根據法律、行政法規規定及建設工程施工的需要訂立，通用於建設工程施工的條款。

1.2　專用條款：是發包人與承包人根據法律、行政法規規定，結合具體工程實際，經協商達成一致意見的條款，是對通用條款的具體化、補充或修改。

1.3　發包人：指在協定書中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

1.4　承包人：指在協定書中約定，被發包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

1.5　項目經理：指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和契約履行的代表。

1.6　設計單位：指發包人委託的負責本工程設計並取得相應工程設計資質等級證書的單位。

1.7　監理單位：指發包人委託的負責本工程監理並取得相應工程監理資質等級證書的單位。

1.8　工程師：指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本契約的代表，其具體身份和職權由發包人承包人在專用條款中約定。

1.9　工程造價管理部門：指國務院有關部門、縣級以上人民政府建設行政主管部門或其委託的工程造價管理機構。

1.10　工程：指發包人承包人在協定書中約定的承包範圍內的工程。

1. 11　契約價款：指發包人承包人在協定書中約定，發包人用以支付承包人按照契約約定完成承包範圍內全中工程並承擔質量保修責任的款項。

1.12　追加契約價款：指在契約履行中發生需要增加契約價款的情況，經發包人確認後按計算契約價款的方法增加的契約價款。

1.13　費用：指不包含在契約價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經濟支出。

1.14　工期：指發包人承包人在協定書中約定，按總日曆天數(包括法定節假日)計算的承包天數。

1.15　開工日期：指發包人承包人在協定書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。

1.16　竣工日期：指發包人承包人在協定書中約定，承包人完成承包範圍內工程的絕對或相對的日期。

1.17　圖紙：指由發包人提供或由承包人提供並經發包人批准，滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括配套說明和有關資料。)

1.18　施工場地：指由發包人提供的用於工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。

1.19　書面形式：指契約書、信件和數據電文(包括電報、報傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。

1.20　違約責任：指契約一方不履行契約義務或履行契約義務不符契約定所應承擔的責任。

1.21　索賠：指在契約履行過程中，對於並非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償和(或)工期順延的要求。

1.22　不可抗力：指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。

1.23　小時或天：本契約中規定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最後一天是休息日或者其他法定節假日的，以節假日次日為時限的最後一天，但竣工日期除外。時限的最後一天的截止時間為當日24時。

2.契約檔案及解釋順序

2.1　契約檔案應能相互解釋，互為說明。除專用條款另有約定外，組成本契約的檔案及優先解釋順序如下：

(1)本契約協定書

(2)中標通知書

(3)投標書及其附屬檔案

(4)本契約專用條款

(5)本契約通用條款

(6)標準、規範及有關技術檔案

(7)圖紙

(8)工程量清單

(9)工程報價單或預算書

契約履行中，發包人承包人有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。

2.2　檔案內容含糊不清或不相一致時，在不影響工程正常進行的情況下，由發包人承包人協商解決。雙方也可以提請負責監理的工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意負責工程師的解釋時，按本通用條款37條關於爭議的約定處理。

3.語言文字和適用法律、標準及規範

3.1　語言文字

本契約檔案使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如專用條款約定使用兩種以上(含兩種)語言文字時，漢語應為解釋和說明本契約的標準語言文字。

在少數民族地區，雙方可以約定使用少數民族語言文字書寫和解釋、說明本契約。

3.2　適用法律和法規

本契約檔案適用國家的法律和行政法規。需要明示的法律、行政法規，由雙方在專用條款中約定。

3.3　適用標準、規範

雙方在專用條款內約定適用國家標準、規範的名稱;沒有國家標準、規範但有行業標準、規範的，約定適用行業標準、規範的名稱;沒有國家和行業標準、規範的，約定適用工程所在地地方標準、規範的名稱。發包人應按專用條款約定的時間向承包人提供一式兩份約定的標準、規範。

國內沒有相應標準、規範的，由發包人按專用條款約定的時間向承包人提出施工技術要求，承包人按約定的時間和要求提出施工工藝，經發包人認可後執行。發包人要求使用國外標準、規範的，應負責提供中文譯本。

本條所發生的購買、翻譯標準、規範或制定施工工藝的費用，由發包人承擔。

4.圖紙

4.1　發包人應按專用條款約定的日期的套數，向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙套數的，發包人應代為複製，複製費用由承包人承擔。發包人對工程有保密要求的，應在專用條款中提出保密要求，保密措施費用由發包人承擔，承包人在約定保密期限內履行保密義務。

4.2　人未經發包人同意，不得將本工程圖紙轉給第三人。工程質量保修期滿後，除承包人存檔需要的圖紙外，應將全部圖紙退還給發包人。

4.3　包人應在施工現場保留一套完整圖紙，供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。

二、雙方一般權利和義務

5.工程師

5.1　實行工程監理的，發包人應在實施監理前將委託的監理單位名稱、監理內容及監理許可權以書面形式通知承包人。

5.2　監理單位委派的總監理工程師在本契約中稱工程師，其姓名、職務、職權由發包人承包人在專用條款內寫明。工程師按契約約定行使職權，發包人在專用條款內要求工程師在行使某些職權前需要徵得發包人批准的，工程師應徵得發包人批准。

5.3　發包人派駐施工場地履行契約的代表在本契約中也稱工程師，其姓名、職務、職權由發包人在專用條款內寫明，但職權不得與監理單位委派的總監理工程師職權相互交叉。雙方職權發生交叉或不明確時，由發包人予以明確，並以書面形式通知承包人。

5.4　契約履行中，發生影響發包人承包人雙方權利或義務的事件時，負責監理的工程師應依據契約在其職權範圍內客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時，按本通用條款37條關於爭議的約定處理。

5.5　除契約內有明確約定或經發包人同意外，負責監理的工程師無權解除本契約約定的承包人的任何權利與義務。

5.6　不實行工程監理的，本契約中工程師專指發包人派駐施工場地履行契約的代表，其具體職權由發包人在專用條款內寫明。

6.工程師的委派和指令

6.1　工程師可委派工程師代表，行使契約約定的自己的職權，並可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應提前7天以書面形式通知承包人，負責監理的工程師還應將委派和撤回通知發包人。委派書和撤回通知作為本契約附屬檔案。

工程師代表在工程師授權範圍內向承包人發出的任何書面形式的函件，與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應進行確認。工程師代表發現指令有失誤時，工程師應進行糾正。

除工程師或工程師代表外，發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。

6.2　工程師的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給項目經理，項目經理在回執上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時，工程師可發出口頭指令，並在48小時內給予書面確認，承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的，承包人應於工程師發出口頭指令後7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求後48小時內不予答覆的，視為口頭指令已被確認。

承包人認為工程師指令不合理，應在收到指令後24小時內向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告後24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，並以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續執行的指令，承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加契約價款和給承包人造成的損失由發包人承擔，延誤的工期相應順延。

本款規定同樣適用於由工程師代表出發的指令、通知。

6.3　工程師應按契約約定，及時向承包人提供所需指令、批准並履行約定的其他義務。由於工程師未能按契約約定履行義務造成工期延誤，發包人應承擔延誤造成的追加契約價款，並賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。

6.4　如需更換工程師，發包人應至少提前7天以書面形式通知承包人，後任繼續行使契約檔案約定的前任的職權，履行前任的義務。

7.項目經理

7.1　項目經理的姓名、職務在專用條款內寫明。

7.2　依據契約發出的通知，以書面形式由項目經理簽字後送交工程師，工程師在回執上籤署姓名和收到時間後生效。

7.3　項目經理按發包人認可的施工組織設計(施工方案)和工程師依據契約發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯繫時，項目經理應當採取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施，並在採取措施後48小時內向工程師送交報告。責任在發包人或第三人，由發包人承擔由此發生的追加契約價款，相應順延工期;責任在承包人，由承包人承擔費用，不順延工期。

7.4　承包人如需更換項目經理，應至少提前7天以書面形式通知發包人，並徵得發包人同意。後任繼續行使契約檔案約定的前任的職權，履行前任的義務。

7.5　發包人可以與承包人協商，建議更換其認為不稱職的項目經理。

8.發包人工作

8.1　發包工按專用條款約定的內容和時間完成以下工作：

(1)辦理土地徵用、拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，在開工後繼續負責解決以上事項遺留問題;

(2)將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至專用條款約定地點，保證施工期間的需要;

(3)開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及專用條款約定的施工場地內的主要道路，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通;

(4)向承包人提供施工場地的工程地質和地下管線資料，對資料的真實準確性負責;

(5)辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業等的申請批准手續(證明承包人自身資質的證件除外);

(6)確定水準點與坐標控制點，以書面形式交給承包人，進行現場交驗;

(7)組織承包人和設計單位進行圖紙會審和設計交底;

(8)協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建築物、構築物(包括文物保護建築)、古樹名木的保護工作，承擔有關費用;

(9)發包人應做的其他工作，雙方在專用條款內約定。

8.2　發包人可以將8.1款部分工作委託承包人辦理，雙方在專用條款內約定，其費用由發包人承擔。

8.3　發包人未能履行政8.1款各項義務，導致工期延誤或給承包人造成損失的，發包人賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。

9.承包人工作

9.1　承包人按專用條款約定的內容和時間完成以下工作：

(1)根據發包人委託，在其設計資質等級和業務允許的範圍內，完成施工圖設計或與工程配套的設計，經工程師確認後使用，發包人承擔由此發生的費用;

(2)向工程師提供年、季、月度工程進度計畫及相應進度統計報表;

(3)根據工程需要，提供和維修非夜間施工使用的照明、圍欄設施，並負責安全保衛;

(4)按專用條款約定的數量和要求，向發包人提供施工場地辦公和生活的房屋及設施，發包人承擔由此發生的費用;

(5)遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等的管理規定，按規定辦理有關手續，並以書面形式通知發包人，發包人承擔由此發生的費用，因承包人責任造成的罰款除外;

(6)已竣工工程未交付發包人之前，承包人按專用條款約定負責已完工程的保護工作，保護期間發生損壞，承包人自費予以修復;發包人要求承包人採取特殊措施保護的工程部位和相應的追加契約價款，雙方在專用條款內約定;

(7)按專用條款約定做好施工場地地下管線和鄰近建築物、構築物(包括文物保護建築)、古樹名木的保護工作;

(8)保證施工場地清潔符合環境衛生管理的有關規定，交工前清理現場達到專用條款約定的要求，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款;

(9)承包人應做的其他工作，雙方在專用條款內約定。

9.2　承包人未能履行9.1款各項義務，造成發包人損失的，承包人賠償發包人有關損失。

三、施工組織設計和工期

10.進度計畫

10.1　承包人應按專用條款約定的日期，將施工組織設計和工程進度計畫提交工程師，工程師按專用條款約定的時間予以確認或提出修改意見，逾期不確認也不提出書面意見的，視為同意。

10.2　群體工程中單位工程分期進行施工的，承包人應按照發包人提供圖紙及有關資料的時間，按單位工程編制進度計畫，其具體內容雙方在專用條款中約定。

10.3　承包人必須按工程師確認的進度計畫組織施工，接受工程師對進度的檢查、監督。工程實際進度與經確認的進度計畫不符時，承包人應按工程師的要求提出改進措施，經工程師確認後執行。因承包人的原因導致實際進度與進度計畫不符，承包人無權就改進措施提出追加契約價款。

11.開工及延期開工

11.1　承包應當按照協定書約定的開工日期開工。承包人不能按時開工，應當不遲於協定書約定的開工日期前7天，以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。工程師應當在接到延期開工申請後的48小時內以書面形式答覆承包人。工程師在接到延開工申請後48小時內不答覆，視為同意承包人要求，工期相應順延。工程師不同意延期要求或承包人未在規定時間內提出延期開工要求，工期不予順延。

11.2　因發包人原因不能按照協定書約定的開工日期開工，工程師應以書面形式通知承包人，推遲開工日期。發包人賠償承包人因延期開工造成的損失，並相應順延工期。

12.暫停施工

工程師認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求承包人暫停施工，並在提出要求後48小時內提出書面處理意見。承包人應當按工程師要求停止施工，並妥善保護已完工程。承包人實施工程師作出的處理意見後，可以書面形式提出復工要求，工程師應當在48小時內給予答覆。工程師未能在規定時間內提出處理意見，或收到承包人復工要求後48小時內未予答覆，承包人可自行復工。因發包人原因造成停工的，由發包人承擔所發生的追加契約價款，賠償承包人由此造成的損失，相應順延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承擔發生的費用，工期不予順延。

13.工期延誤

13.1　因以下原因造成工期延誤，經工程師確認，工期相應順延：

(1)發包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件;

(2)發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款，致使施工不能正常進行;

(3)工程師未按契約約定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常進行;

(4)設計變更和工程量增加;

(5)一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;

(6)不可抗力;

(7)專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。

13.2　承包人在13.1款情況發生後14天內，就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告。工程師在收到報告後14天內予以確認，逾期不予確認也不提出修改意見，視為同意順延工期。

14.工程竣工

14.1　承包人必須按照協定書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。

14.2　因承包人原因不能按照協定書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包人承擔違約責任。

14.3　施工中發包人如需提前竣工，雙方協商一致後應簽訂提前竣工協定，作為契約檔案組成部分。提前竣工協定應包括承包人為保證工程質量和安全採取的措施、發包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加契約價款等內容。

四、質量與檢驗

15.工程質量

15.1　工程質量應當達到協定書約定的質量標準，質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔違約責任。

15.2　雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢驗機構鑑定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

16.檢查和返工

16.1　承包人應認真按照標準、規範和設計圖紙要求以及工程師依據契約發出的指令施工，隨時接受工程師的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。

16.2　工程質量達不到約定標準的部分，工程師一經發現，應要求承包人拆除和重新施工，承包人應按工程師的要求拆除和重新施工，直到符契約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。

16.3　工程師的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加契約價款由發包人承擔，相應順延工期。

16.4　因工程師指令失誤或其他非承包人原因發生的追加契約價款，由發包人承擔。

17.隱蔽工程和中間驗收

17.1　工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位，承包人進行自檢，並在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，工程師在驗收記錄上籤字後，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，承包人在工程師限定的時間內修改後重新驗收。

17.2　工程師不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過8小時。工程師未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，承包人可自行組織驗收，工程師應承認驗收記錄。

17.3　經工程師驗收，工程質量符合標準、規範和施工圖紙等要求，驗收24小時後，工程師不在驗收記錄上籤字，視為工程師已經認可驗收記錄，承包人可進行隱蔽或繼續施工。

18.重新檢驗

無論工程師是否進行驗收，當其要求對已經隱蔽的工程重新檢驗時，承包人應按要求進行剝離或開孔，並在檢驗後重新覆蓋或修復。檢驗合格，發包人承擔由此發生的全部追加契約價款，賠償承包人損失，並相應順延工期。檢驗不合格，承包人承擔發生的全部費用，工期不予順延。

19.工程試車

19.1　雙方約定需要試車的，試車內容應與承包人承包的安裝範圍相一致。

19.2　設備安裝工程具備單機無負荷試車條件，承包人組織試車，並在試車前48小時以書面形式通知工程師。通知包括試車內容、時間、地點。承包人準備試車記錄，發包人根據承包人要求為試車提供必要條件。試車合格，工程師在試車記錄上籤字。

19.3　工程師不能按時參加試車，須在開始試車前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求，不參加試車，應承認試車記錄。

19.4　設備安裝工程具備無負荷聯動試車條件，發包人組織試車，並在試車前48小時以書面形式通知承包人。通知包括試車內容、時間、地點和對承包人的要求，承包人按要求做好準備工作。試車合格，雙方在試車記錄上籤字。

19.5　雙方責任

(1)由於設計原因試車達不到驗收要求，發包人應要求設計單位修改設計，承包人按修改後的設計重新安裝。發包人承擔修改設計、拆除及重新安裝的全部費用和追加契約價款，工期相應順延。

(2)由於設備製造原因試車達不到驗收要求，由該設備採購一方負責重新設定或修理，承包人負責拆除和重新安裝。設備由承包人採購的，由承包人承擔修理或重新購置、拆除及重新安裝的費用，工期不予順延;設備由發包人採購的，發包人承擔上述各項追加契約價款，工期相應順延。

(3)由於承包人施工原因試車達不到驗收要求，承包人按工程師要求重新安裝和試車，並承擔重新安裝和試車的費用，工期不予順延。

(4)試車費用除已包括在契約價款之內或專用條款另有約定外，均由發包人承擔。

(5)工程師在試車合格後不在試車記錄上籤字，試車結束24小時後，視為工程師已經認可試車記錄，承包人可繼續施工或辦理竣工手續。

19.6　投料試車應在工程竣工驗收後由發包人負責，如發包人要求在工程竣工驗收前進行或需要承包人配合時，應徵得承包人同意另行簽訂補充協定。

五、安全施工

20.安全施工與檢查

20.1　承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。

20.2　發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用。

21.安全防護

21.1　承包人在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，施工開始前應向工程師提出安全防護措施，經工程師認可後實施，防護措施費用由發包人承擔。

21.2　實施爆破作業，在放射、毒害性環境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包人應在施工前14天以書面形式通知工程師，並提出相應的安全防護措施，經工程師認可後實施，由發包人承擔安全防按措施費用。

22.事故處理

22.1　發生重大傷亡及其他安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門並通知工程師，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。

22.2　發包人承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。

六、契約價款與支付

23.契約價款及調整

23.1　招標工程的契約價款由發包人承包人依據中標通知書中的中標價格在協定書內約定。非招標工程的契約價款由發包人承包人依據工程預算書在協定書內約定。

23.2　契約價款在協定書內約定後，任何一方不得擅自改變。下列三種確定契約價款的方式，雙方可在專用條款內約定採用其中一種：

(1)固定價格契約。雙方在專用條款內約定契約價款包含的風險範圍和風險費用的計算方法，在約定的風險範圍內契約價款不再調整。風險範圍以外的契約價款調整方法，應當在專用條款內約定。

(2)可調價格契約。契約價款可根據雙方的約定而調整，雙方在專用條款內約定契約價款調整方法。

(3)成本加酬金契約。契約價款包括成本和酬金兩部分，雙方在專用條款內約定成本構成和酬金的計算方法。

23.3　可調價格契約中契約價款的調整因素包括：

(1)法律、行政法規和國家有關政策變化影響契約價款;

(2)工程造價管理部門公布的價格調整;

(3)一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;

(4)雙方約定的其他因素。

23.4　承包人應當在23.3款情況發生後14天內，將調整原因、金額以書面形式通知工程師，工程師克認調整金額後作為追加契約價款，與工程款同期支付。工程師收到承包人通知後14天內不予確認也不提出修改意見，視為已經同意該項調整。

24.工程預付款

實行工程預付款的，雙方應當在專用條款內約定發包人向承包人預付工程款的時間和數額，開工後按約定的時間和比例逐次扣回預付時間應不遲於約定的開工日期前7天。發包人不按約定預付，承包人在約定預付時間7天后向發包人發出要求預付的通知，發包人收到通知後仍不能按要求預付，承包人可在發出通知後7天停止施工，發包人應從約定應付之日起向承包人支付應付款的貸款利息，並承包違約責任。

25.工程量的確認

25.1　承包人應按專用條款約定的時間，向工程師提交已完工程量的報告。工程師接到報告後7天內按設計圖紙核實已完工程量(以下稱計量)，並在計量前24小時通知承包人，承包人為計量提供便利條件並派人參加。承包人收到通知後不參加計量，計量結果有效，作為工程價款支付的依據。

25.2　工程師收到承包人報告後7天內未進行計量，從第8天起，承包人報告中開列的工程量即視為被確認，作為工程價款支付的依據。工程師不按約定時間通知承包人，致使承包人未能參加計量，計量結果無效。

25.3　對承包人超出設計圖紙範圍和因承包人原因造成返工的工程量，工程師不予計量。

26.工程款(進度款)支付

26.1　在確認計量結果後14天內，發包人應向承包人支付工程款(進度款)。按約定時間發包人應扣回的預付款，與工程款(進度款)同期結算。

26.2　本通用條款第23條確定調整的契約價款，第31條工程變更調整的契約價款及其他條款中約定的追加契約價款，應與工程款(進度款)同期調整支付。

26.3　發包人超過約定的支付時間不支付工程款(進度款)，承包人可向發包人發出要求付款的通知，發包人收到承包人通知後仍不能按要求付款，可與承包人協商簽訂延期付款協定，經承包人同意後可延期支付。協定應明確延期支付的時間和人計量結果確認後第15天起計算應付款的貸款利息。

26.4　發包人不按契約約定支付工程款(進度款)，雙方又未達成延期付款協定，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發包人承擔違約責任。

七、材料設備供應

27.發包人供應材料設備

27.1　實行發包人供應材料設備的，雙方應當約定發包人供應材料設備的一覽表，作為本契約附屬檔案(附屬檔案2)。一覽表包括發包人供應材料設備的品種、規格、型號、數量、單價、質量等級、提供時間和地點。

27.2　發包人按一覽表約定的內容提供材料設備，並向承包人提供產品合格證明，對其質量負責。發包人在所供材料設備到貨前24小時，以書面形式通知承包人，由承包人派人與發包人共同清點。

27.3　發包人供應的材料設備，承包人派人參加清點由承包人妥善保管，發包人支付相應保管費用。因承包人原因發生丟失損壞，由承包人負責賠償。

發包人未通知承包人清點，承包人不負責材料設備的保管，丟失損壞由發包人負責。

27.4　發包人供應的材料設備與一覽表不符時，發包人承擔有責任。發包人應承擔責任的具體內容，雙方根據下列情況在專用條款內約定：

(1)材料設備單價與一覽表不符，由發包人承擔所有價差;

(2)材料設備的品種、規格、型號、質量等級與一覽表不符，承包人可拒絕接收保管，由發包人運出施工場地並重新採購;

(3)發包人供應的材料規格、型呈與一覽表不符，經發包人同意承包人可代為調劑串換，由發包人承擔相應費用;

(4)到貨地點與一覽表不符，由發包人負責運至一覽表指定地點;

(5)供應數量少於一覽表約定的數量時，由發包人補齊，多於一覽表約定數量時，發包人負責將多出部分運出施工場地;

(6)到貨時間早於一覽表約定時間，由發包人承擔因此發生的保管費用;到貨時間遲於一覽表約定的供應時間，發包人賠償由此造成的承包人損失，造成工期延誤的，相應順延工期;

27.5　發包人供應的材料設備使用前，由承包人負責檢驗或試驗，不合格的不得使用，檢驗或試驗費用由發包人承擔。

27.6　發包人供應材料設備的結算方法，雙方在專用條款內約定。

28.承包人採購材料設備

28.1　承包人負責採購材料設備的，應按照專用條款約定及設計和有關標準要求採購，並提供產品合格證明，對材料設備質量負責承包人在材料設備到貨前24小時通知工程師請點。

28.2　承包人採購的材料設備與設計或標準要求不符時，承包人應按工程師要求的時間運出施工場地，重新採購符合要求的產品，承擔由此發生的費用，由此延誤的工期不予順延。

28.3　承包人採購的材料設備在使用前，承包人應按工程師的要求進行檢驗或試驗，不合格的不得使用，檢驗或試驗費用由承包人承擔。

28.4　工程師發現承包人採購並使用不符合設計或標準要求的材料設備時，應要求由承包人負責修復、拆除或重新採購，並承擔發生的費用，由此延誤的工期不予順延。

28.5　承包人需要使用代用材料時，應經工程師認可後才能使用，由此增減的契約價款雙方以書面形式議定。

28.6　由承包人採購的材料設備，發包人不得指定生產廠或供應商。

八、工程變更

29.工程設計變更

29.1　施工中發包人需對原工程設計進行變更，應提前14天以書面形式向承包人發出變更通知。變更超過原設計標準或標準的建設規模時，發包人應報規劃管理部門和其他有關部門重新審查批准，並由原設計單位提供變更的相應圖紙和說明。承包人按照工程師發出的變更通知及有關要求，進行下列需要的變更：

(1)更改工程有關部分的標高、基線、位置和尺寸;

(2)增減契約中約定的工程量;

(3)改變有關工程的施工時間和順序;

(4)其他有關工程變更需要的附加工作。

因變更導致契約價款的增減及造成的承包人損失，由發包人承擔，延誤的工期相應順延。

29.2　施工中承包人不得對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發生的費用和由此導致發包人的直接損失，由承包人承擔，延誤的工期不予順延。

29.3　承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用，須經工程師同意。未經同意擅自更改或換用時，承包人承擔由此發生的費用，並賠償發包人的有關損失，延誤的工期不予順延。

工程師同意採用承包人合理化建議，所發生的費用和獲得的收益，發包人承包人另行約定分擔或分享。

30.其他變更

契約履行中發包人要求變更工程質量標準及發生其他實質性變更，由雙方協商解決。

31.確認變更價款

31.1　承包人在工程變更後14天內，提出變更工程價款的報告，經工程師確認後調整契約價款。變更契約價款按下列方法進行：

(1)契約中已有適用於變更工程的價格，按契約已有的價格變更契約價款;

(2)契約中只有類似於變更工程的價格，可以參照類似價格變更契約價款;

(3)契約中沒有適用或類似於變更工程的價格，由承包人提出適當的變更價格，經工程師確認後執行。

31.2　承包人在雙方確定變更後14天內不向工程師提出變更工程價款報告時，視為該項變更不涉及契約價款的變更。

31.3　工程師應在收到變更工程價款報告之日起14天內予以確認，工程師無正當理由不確認時，自變更工程價款報告送達之日起14天后視為變更工程價款報告已被確認。

31.4　工程師不同意承包人提出的變更價款，按本通用條款第37條關於爭議的約定處理。

31.5　工程師確認增加的工程變更價款作為追加契約價款，與工程款同期支付。

31.6　因承包人自身原因導致的工程變更，承包人無權要求追加契約價款。

九、竣工驗收與結算

32.竣工驗收

32.1　工程具備竣工驗收條件，承包人按國家工程竣工驗收有關規定，向發包人提供完整竣工資料及竣工驗收報告。雙方約定由承包人提供竣工圖的，應當在專用條款內約定提供的日期和份數。

32.2　發包人收到竣工驗收報告後28天內組織有關單位驗收，並在驗收後14天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改，並承擔由自身原因造成修改的費用。

32.3　發包人收到承包人送交的竣工驗收報告後28天內不組織驗收，或驗收後14天內不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。

32.4　工程竣工驗收通過，承包人送交竣工報告的日期為實際竣工日期。工程按發包人要求修改後通過竣工驗收的，實際竣工日期為承包人修改後提出請發包人驗收的日期。

32.5　發包人收到承包人竣工驗收報告後28天內不組織驗收，從第29天起承擔工程保管及一切意外責任。

32.6　中間交工工程的範圍和竣工時間，雙方在專用條款內約定，其驗收程式按本通用條款32。1款至32。4款辦理。

32.7　因特殊原因，發包人要求部分單位工程或工程部位甩項竣工的，雙方另行驗訂甩項竣工協定，明確雙方責任和工程價款的支付方法。

32.8　工程未經竣工驗收或竣工驗收未通過的，發包人不得使用。發包人強行使用時，由此發生的質量問題及其他問題，由發包人承擔責任。

33.竣工結算

33.1　工程竣工驗收報告經發包人認可後28天內，承包人向發包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料，雙方按照協定書約定的契約價款及專用條款的契約價款調整內容，進行工程竣工結算。

33.2　發包人收到承包人遞交的竣工結算報告及結算資料後28天內進行核實，給予確認或者提出修改意見。發包人確認竣工結算報告後通知經辦銀行向承包人支付工程竣工結算價款。承包人收到竣工結算價款後14天內將竣工工程交付發包人。

33.3　發包人收到竣工結算報告及結算資料後28天內無正當理由不支付工程竣工結算價款，從第29天起按承包人同期向銀行貸款利率支付拖欠工程價款的利息，並承擔違約責任。

33.4　發包人收到竣工結算報告及結算資料後28天內不支付工程竣工結算價款，承包人可以催告發包人支付結算價款。發包人在收到竣工結算報告及結算資料後56天內仍不支付的，承包人可以與發包人協定將該工程折價，也可以由承包人申請人民法院將該工程依法拍賣，承包人就該工程折介或者拍賣的價款優先受償。

33.5　工程竣工驗收報告經發包人認可後28天內，承包人未能向發包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料，造成工程竣工結算不能正常進行或工程竣工結算價款不能及時支付，發包人要求交付工程的，承包人應當交付;發包人不要求交付工程的，承包人承擔保管責任。

33.6　發包人承包人對工程竣工結算價款發生爭議時，按本通用條款37條關於爭議的約定處理。

34.質量保修

34.1　承包人應按法律、行政法規或國家關於工程質量保修的有關規定，對交付發包人使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。

34.2　質量保修工作的實施。承包人應在工程竣工驗收之前，與發包人簽訂質量保修書，作為本契約附屬檔案(附屬檔案3)。

34.3　質量保修書的主要內容包括：

(1)質量保修項目內容及範圍;

(2)質量保修期;

(3)質量保修責任;

(4)質量保修金的支付方法。

十、違約、索賠和爭議

35.違約

35.1　發包人違約。當發生下列情況時：

(1)本通用條款第24條提到的發包人不按時支付工程預付款;

(2)本通用條款第26.4款提到的發包人不按契約約定支付工程款，導致施工無法進行;

(3)本通用條款第33.3款提到的發包人無正當理由不支付工程竣工結算價款;

(4)發包人不履行契約義務或不按契約約定履行義務的其他情況。

發包人承擔違約責任，賠償因其違約給承包人造成的經濟損失，順延延誤的工期。雙方在專用條款內約定發包人賠償承包人損失的計算方法或者發包人應當支付違約金的數額或計算方法。

35.2　承包人違約。當發生下列情況時：

(1)本通用條款第14.2款提到的因承包人原因不能按照協定書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工;

(2)本通用條款第15.1款提到的因承包人原因工程質量達不到協定書約定的質量標準;

(3)承包人不履行契約義務或不按契約約定履行義務的其他情況。

承包人承擔違約責任，賠償因其違約給發包人造成的損失。雙方在專用條款內約定承包人賠償發包人損失的計算方法或者承包人應當支付違約金的數額或計算方法。

35.3　一方違約後，另一方要求違約方繼續履行契約時，違約方承擔上述違約責任後仍應繼續履行契約。

36.索賠

36.1　當一方向另一方提出索賠時，要有正當索賠理由，且有索賠事件發生時的有效證據。

36.2　發包人未能按契約約定履行自己的各項義務或發生錯誤以及應由發包人承擔責任的其他情況，造成工期延誤和(或)承包人不能及時得到契約價款及承包人的其他經濟損失，承包人可按下列程式以書面形式向發包人索賠：

(1)索賠事件發生後28天內，向工程師發出索賠意向通知;

(2)發出索賠意向通知後28天內，向工程師提出延長工期和(或)補償經濟損失的索賠報告及有關資料;

(3)工程師在收到承包人送關的索賠報告和有關資料後，於28天內給予答覆，或要求承包人進一步補充索賠理由和證據;

(4)工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料後28天內未予答覆或未對承包人作進一步要求，視為該項索賠已經認可;

(5)當該索賠事件持續進行時，承包人應當階段性向工程師發出索賠意向，在索賠事件終了後28天內，向工程師送交索賠的有關資料和最終索賠報告。索賠答覆程式與(3)、(4)規定相同。

36.3　承包人未能按契約約定履行自己的各項義務或發生錯誤，給發包人造成經濟損失，發包人可按需36.2款確定的時限向承包人提出索賠。

37.爭議

37.1　發包人承包人在履行契約時發生爭議，可以和解或者要求有關主管部門調解。當事人不願和解、調解或者和解、調解不成的，雙方可以在專用條款內約定以下一種方式解決爭議：

第一種解決方式：雙方成達仲裁協定，向約定的仲裁委員會申請仲裁;

第二種解決方式：向有管轄權的人民法院起訴。

37.2　發生爭議後，除非出現下列情況的，雙方都應繼續履行契約，保持施工連續，保護好已完工程：

(1)單方違約導致契約確已無法履行，雙方協定停止施工;

(2)調解要求停止施工，且為雙方接受;

(3)仲裁機構要求停止施工;

(4)法院要求停止施工。

十一、其他

38.工程分包

38.1　承包人按專用條款的約定分包所承包的部分工程，並與分包單位簽訂分包契約。非經發包人同意，承包人不得將承包工程的任何部分分包。

38.2　承包人不得將其承包的全部工程轉包給他人，也不得將其承包的全部工程肢解以後以分包的名義分別轉包給他人。

38.3　工程分包不能解除承包人任何責任與義務。承包人應在分包場地派駐相應管理人員，保證本契約的履行。分包單位的任何違約行為或疏忽導致工程損害或給發包人造成其他損失，承包人承擔連帶責任。

38.4　分包工程價款由承包人與分包單位結算。發包人未經承包人同意不得以任何形式向分包單位支付工程款項。

39.不可抗力

39.1　不可抗力包括因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發包人承包人責任造成的爆炸、火災，以及專用條款約定的風、雨、雪、洪、震等自然災害。

39.2　不可抗力事件發生後，承包人應立即通知工程師，並在力所能及的條件下迅速採取措施，盡力減少損失，發包人應協助承包人採取措施。工程師認為應當暫停施工的，承包人應暫停施工。不可抗力事件結束後48小時內承包人向工程師通報受害情況和損失情況，及預計清理和修復的費用。不可抗力事件持續發生，承包人應每隔7天向工程師報告一次受害情況。不可抗力事件結束後14天內，承包人向工程師提交清理和修復費用的正式報告及有關資料。

39.3　因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔：

(1)工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失以及運至施工場地用於施工的材料和待安裝的設備的損害，由發包人承擔;

(2)發包人承包人人員傷亡由其所在單位負責，並承擔相應費用;

(3)承包人機械設備損壞及停工損失，由承包人承擔;

(4)停工期間，承包人應工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛人員的費用由發包人承擔;

(5)工程所需清理、修復費用，由發包人承擔;

(6)延誤的工期相應順延。

39.4　因契約一方遲延履行契約後發生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。

40.保險

40.1　工程開工前，發包人為建設工程和施工場地內的自有人員及第三人人員生命財產辦理保險，支付保險費用。

40.2　運至施工場地內用於工程的材料和待安裝設備，由發包人辦理保險，並支付保險費用。

40.3　發包人可以將有關保險事項委託承包人辦理，費用由發包人承擔。

40.4　承包人必須為從事危險作業的職工辦理意外傷害保險，並為施工場地內自有人員生命財產和施工機械設備辦理保險，支付保險費用。

40.5　保險事故發生時，發包人承包人有責任盡力採取必要的措施，防止或者減少損失。

40.6　具體投保內容和相關責任，發包人承包人在專用條款中約定。

41.擔保

41.1　發包人承包人為了全面履行契約，應互相提供以下擔保：

(1)發包人向承包人提供履約擔保，按契約約定支付工程價款及履行契約約定的其他義務。

(2)承包人向發包人提供履約擔保，按契約約定履行自己的各項義務。

41.2　一方違約後，另一方可要求提供擔保的第三人承擔相應責任。

41.3　提供擔保的內容、方式和相關責任，發包人承包人除在專用條款中約定外，被擔保方與擔保方還應簽訂擔保契約，作為本契約附屬檔案。

42.專利技術及特殊工藝

42.1　發包人要求使用專利技術或特殊工藝，應負責辦理相應的申報手續，承擔申報、試驗、使用等費用;承包人提出使用專利技術或特殊工藝，應取得工程師認可，承包人負責辦理申報手續並承擔有關費用。

42.2　擅自使用專利技術侵犯他人專利權人，責任者依法承擔相應責任。

43.文物和地下障礙物

43.1　在施工中發現古墓、古建築遺址等檔案及化石或其他有考古、地質研究等價值的物品時，承包人應立即保護好現場並於4小時內以書面形式通知工程師，工程師應於收到書面通知後24小時內報告當地文物管理部門，發包人承包人按文物管理部門的要求採取妥善保護措施。發包人承擔由此發生的費用，順延延誤的工期。

如發現後隱瞞不報，致使文物遭受破壞，責任者依法承擔相應責任。

43.2　施工中發現影響施工的地下障礙物時，承包人應於8小時內以書面形式通知工程師，同時提出處置方案，工程師收到處置方案後24小時內予以認可或提出修正方案。發包人承擔由此發生的費用，順延延誤的工期。

所發現的地下障礙物有歸屬單位時，發包人應報請有關部門協同處置。

44.契約解除

44.1　發包人承包人協商一致，可以解除契約。

44.2　發生本通用條款第26.4款情況，停止施工超56天，發包人仍不支付工程款(進度款)，承包人有權解除契約。

44.3　發生本通用條款第38.2款禁止的情況，承包人將其承包的全部工程轉包給他人或者肢解以後以分包的名義分別轉包給他人，發包人有權解除契約。

44.4　有下列情形之一的，發包人承包人可以解除契約：

(1)因不可抗力致使契約無法履行;

(2)因一方違約(包括因發包人原因造成工程停建或緩建)致使契約無法履行。

44.5　一方依據44.2、44.3、44.4款約定要求解除契約的，應以書面形式向對方發現解除契約的通知，並在發出通知前7天告知對方，通知到達對方時契約解除。對解除契約有爭議的，按本通用條款第37條關於爭議的約定處理。

44.6　契約解除後，承包人應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，接發包人要求地自有機械設備和人員撤出施工場地。發包人應為承包人撤出提供必要條件，支付以上所發生的費用，並按契約約定支付已完工程價款。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨或解除訂貨契約，不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨契約發生的費用，由發包人承擔，因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。除此之外，有過錯的一方應當賠償因契約解除給對方造成的損失。

44.7　契約解除後，不影響雙方在契約約定的結算和清理條款的效力。

45.契約生效與終止

45.1　雙方在協定書中約定契約生效方式。

45.2　除本通用條款第34條外，發包人承包人履行契約全部義務，竣工結算價款支付完畢，承包人向發包人交付竣工工程後，本契約即告終止。

45.3　契約的權利義務終止後，發包人承包人應當遵循誠實信用原則，履行通知、協助、保密等義務。

46.契約份數

46.1　本契約正本兩份，具有同等效力，由發包人承包人分別保存一份。

46.2　本契約副本份數，由雙方根據需要在專用條款內約定。

47.補充條款

雙方根據有關法律、行政法規規定，結合工程實際，經協商一致後，可對本通用條款內容具體化、補充或修改，在專用條款內約定。

第三部門　專用條款

一、詞語定義及契約檔案

2.契約檔案及解釋順序

契約檔案組成及解釋順序：________________________________

3.語言文字和適用法律、標準及規範

3.1　本契約除使用漢語外，還使用____________________語言文字。

3.2　適用法律和法規

需要明示的法律、行政法規：_______________________________

3.3　適用標準、規範

適用標準、規範的名稱：__________________________________

發包人提供標準、規範的時間：____________________________

國內沒有相應標準、規範時的約定：________________________

4.圖紙

4.1　發包人向承包人提供圖紙日期和套數：__________________________

4.2　發包人對圖紙的保密要求：____________________________________

使用國外圖紙的要求及費用承擔：____________________________________

二、 雙方一般權利和義務

5.工程師

5.2　監理單位委派的工程師

姓名：______________________ 職務：______________________

發包人委託的職權：____________________________

需要取得發包人批准才能行使的職權：_________________________________

5.3　發包人派駐的工程師

姓名：______________________ 職務：______________________

職權：_________________________________

5.6　不實行監理的，工程師的職權：________________________

7.項目經理

姓名：______________________ 職務：______________________

8.發包人工作

8.1　發包人應按約定的時間和要求完成以下工作：

(1)施工場地具備施工條件的要求及完成的時間：_________________________

(2)將施工所需的水、電、電訊線路接至施工場地的時間、地點和供應要求：_______________

(3)施工場地與公共道路的通道開通時間和要求：_______________________________________

(4)工程地質和地下管線資料的提供時間：___________________________________

(5)由發包人辦理的施工所需證件、批件的名稱和完成時間：_____________________________

(6)水準點與坐標控制點交驗要求：_______________________________

(7)圖紙會審和設計交底時間：______________________________________

(8)協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建築的、構築物(含文物保護建築)、古樹名木的保護工作：_____________________

(9)雙方約定發包人應做的其他工作：________________________

8.2　發包人委託承包人辦理的工作：_________________________

9.承包人工作

9.1　承包人應按約定時間和要求，完成以下工作：

(1)需由設計資質等級和業務範圍允許的承包人完成的設計檔案提交時間：_______________________

(2)應提供計畫、報表的名稱及完成時間：___________________

(3)承包施工安全保衛工作及非夜間施工照明的責任和要求：______________________

(4)向發包人提供的辦公和生活房屋及設施的要求：____________________________________

(5)需承包人辦理的有關施工場地交通、環衛和施工噪音管理等手續：______________________

(6)已完工程成品保護的特殊要求及費用承擔：______

(7)施工場地周圍地下管線和鄰近建築物、構築物(含文物保護建築)、古樹名木的保護要求及費用承擔：____________

(8)施工場地清潔衛生的要求：_________________________________

(9)雙方約定承包人應做的其他工作：_______________________________

三、施工組織設計和工期

10.進度計畫

10.1　承包人提供施工組織設計(施工方案)和進度計畫的時間：______________________________

工程師確認的時間：________________________________

10.2　群體工程有關進度計畫的要求：____________________

13.工期延誤

13.1　雙方約定工期順延的其他情況：__________________

四、質量與驗收

17.隱蔽工程和中間驗收

17.1　雙方約定中間驗收部位：_________________

19.工程試車

19.5　試車費用的承擔：______________________

五、安全施工

六、契約價款與支付

23.契約價款及調整

23.2　本契約價款採用______________________ 方式確定。

(1)採用固定價格契約，契約價款中包括的風險範圍：__________________

風險費用的計算方法：_______________

風險範圍以外契約價款調整方法：_________________________

(2)採用可調價格契約，契約價款調整方法：__________________________

(3)採用成本加酬金契約，有關成本和酬金的約定：____________________

23.3　雙方約定契約價款的其他調整因素：___________________________

24.工程預付款

發包人向承包人預付工程款的時間和金額或占契約價款總額的比例：_________________

扣回工程款的時間、比例：__________________________

25.工程量確認

25.1　承包人向工程師提交已完工程量報告的時間：______________________________

26.工程款(進度款)支付

雙方約定的工程款(進度款)支付的方式和時間：_________________________________

七、材料設備供應

27.發包人供應材料設備

27.4　發包人供應的材料設備與一覽表不符時，雙方約定發包人承擔責任如下：

(1)材料設備單價與一覽表不符：_______________________________________

(2)材料設備的品種、規格、型號、質量等級與一覽表不符：______________________

(3)承包人可代為調劑串換的材料：____________________________________________

(4)到貨地點與一覽表不符：__________________________________________________

(5)供應數量與一覽表不符：__________________________________________________

(6)到貨時間與一覽表不符：__________________________________________________

27.6　發包人供應材料設備的結算方法：________________________________________

28.承包人採購材料設備

28.1　承包人採購材料設備的約定：____________________________________________

八、工程變更

九、竣工驗收與結算

32.竣工驗收

32.1　承包人提供竣工圖的約定：_____________________________________________

32.6　中間交工工程的範圍和竣工時間：_______________________________________

十、違約、索賠和爭議

35.違約

35.1　本契約中關於發包人違約的具體責任如下：

本契約通用條款第24條約約定發包人違約應承擔的違約責任：_______________________

本契約通用條款第26.4款約定發包人違約應承擔的違約責任：______________________

本契約通用條款第33.3款約定發包人違約應承擔的違約責任：______________________

雙方約定的發包人其他違約責任：________________________

35.2　本契約中關於承包人違約的具體責任如下：

本契約通用條款第14.2款約定承包人違約應承擔的違約責任：______________________

本契約通用條款第15.1款約定承包人違約應承擔的違約責任：______________________

雙方約定的承包人其他違約責任：_______________________________

37.爭議

37.1　本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，按下列第____________ 種方式解決：

(一)提交______________________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

十一、其他

38.工程分包

38.1　本工程發包人同意承包人分包的工程：___________________________

分包施工單位為：____________________________________________________

39.不可抗力

39.1　雙方關於不可抗力的約定：___________________________

40.保險

40.6　本工程雙方約定投保內容如下：

(1)發包人投保內容：___________________

發包人委託承包人辦理的保險事項：__________________________________

(2)承包人投保內容：__________________________________

41.擔保

41.3　本工程雙方約定擔保事項如下：

(1)發包人向承包人提供履約擔保，擔保方式為：______________________擔保契約作為本契約附屬檔案。

(2)承包人向發包人提供履約擔保，擔保方式為：______________________擔保契約作為本契約附屬檔案。

(3)雙方約定的其他擔保事項：__________________________________

46.契約份數

46.1　雙方約定契約副本份數：____________________________________

47.補充條款

附屬檔案一

承包人承攬工程項目一覽表

單位工程名稱建設規模建築面積(平方米)結構層數跨度(米)設備安裝內容工程造價(元)開工日期竣工日期

附屬檔案二

包人供應材料設備一覽表

序號材料設備品種規格型號單位數量單價質量等級供應時間送達地點備註

附屬檔案三

房屋建築工程質量保修書

發包人(全稱)：___________________

承包人(全稱)：___________________

發包人、承包人根據《中華人民共和國建築法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建築工程質量保修辦法》，經協商一致，對_________(工程全稱)簽定工程質量保修書。

一、工程質量保修範圍和內容

承包人在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔本工程質量保修責任。

質量保修範圍包括地基基礎工程、主體結構工程，屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外牆面的防滲漏，供熱與供冷系統，電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，以及雙方約定的其他項目。具體保修的內容，雙方約定如下：_______________

二、質量保修期

雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規定，約定本工程的保修期如下：

1.地基基礎工程和主體結構工程為設計檔案規定的該工程合理使用年限;

2.屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外牆面的防滲漏為_____年;

3.裝修工程為年;

4.電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為 _______ 年;

5.供熱與供冷系統為個採暖期、供冷期;

6.住宅小區內的給排水設施、道路等配套工程為____年;

7.其他項目保修期限約定如下：__________________________

質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。

三、質量保修責任

1.屬於保修範圍、內容的項目，承包人應當在接到保修通知之日起7天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的，發包人可以委託他人修理。

2.發生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知後，應當立即到達事故現場搶修。

3.對於涉及結構安全的質量問題，應當按照《房屋建築工程質量保修辦法》的規定，立即向當地建設行政主管部門報告，採取安全防範措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案，承包人保修。

4.質量保修完成後，由發包人組織驗收。

四、保修費用

保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。

五、其他

雙方約定的其他工程質量保修事項：____________________________

本工程質量保修書，由施工契約發包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署，作為施工契約附屬檔案，其有效期限至保修期滿。

發包人：(公章)________承包人：(公章)：______

法定代表人(簽字)：____法定代表人(簽字)：____

______年______月______日 ______年______月______日

建設工程施工契約判決書 篇20

住房和城鄉建設部

國家工商行政管理總局

第一部分 契約協定書

發包人(全稱)：

承包人(全稱)：

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及有關法律規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就 工程施工及有關事項協商一致，共同達成如下協定：

一、工程概況

1.工程名稱： 。

2.工程地點： 。

3.工程立項批准文號：。

4.資金來源： 。

5.工程內容:

群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附屬檔案1)。

6.工程承包範圍：

二、契約工期

計畫開工日期： 年 月 日。

計畫竣工日期： 年 月 日。

工期總日曆天數：天。工期總日曆天數與根據前述計畫開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日曆天數為準。

三、質量標準

工程質量符合牶細瘢牨曜肌

四、簽約契約價與契約價格形式

1.簽約契約價為：人民幣(大寫) (￥ 元);

其中：

(1)安全文明施工費：人民幣(大寫) (￥ 元);

(2)材料和工程設備暫估價金額：人民幣(大寫) / (￥ / 元);

(3)專業工程暫估價金額：人民幣(大寫) / (￥ / 元);

(4)暫列金額：人民幣(大寫) / (￥ / 元);

2.契約價格形式： 牎

五、項目經理

承包人項目經理： 。

六、契約檔案構成

本協定書與下列檔案一起構成契約檔案：

(1)直接發包書;(中標通知書,如果有);

(2)投標函及其附錄(如果有);

(3)專用契約條款及其附屬檔案;

(4)通用契約條款;

(5)技術標準和要求;

(6)圖紙;

(7)已標價工程量清單或預算書;

(8)其他契約檔案。

在契約訂立及履行過程中形成的與契約有關的檔案均構成契約檔案組成部分。

上述各項契約檔案包括契約當事人就該項契約檔案所作出的補充和修改，屬於同一類內容的檔案，應以最新簽署的為準。專用契約條款及其附屬檔案須經契約當事人簽字或蓋章。

七、承諾

1.發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金並按照契約約定的期限和方式支付契約價款。

2.承包人承諾按照法律規定及契約約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，並在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。

3.發包人和承包人通過招投標形式簽訂契約的，雙方理解並承諾不再就同一工程另行簽訂與契約實質性內容相背離的協定。

八、詞語含義

本協定書中詞語含義與第二部分通用契約條款中賦予的含義相同。

九、簽訂時間

本契約於 年 月 日簽訂。

十、簽訂地點

本契約在 簽訂。

十一、補充協定

契約未盡事宜，契約當事人另行簽訂補充協定，補充協定是契約的組成部分。

十二、契約生效

本契約自 雙方簽字蓋章後 生效。

十三、契約份數

本契約一式 捌 份，均具有同等法律效力，發包人執 肆 份，承包人執 肆 份。

發包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人或其委託代理人： 法定代表人或其委託代理人：

(簽字) (簽字)

組織機構代碼： 組織機構代碼：

地 址： 地 址：

郵政編碼： 郵政編碼： 牐

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人：牐 委託代理人：牐

電 話： 電 話：

傳 真：牐牐牐牐牐牐牐 傳 真：

電子信箱： 電子信箱：牐牐 牐牐牐牐

開戶名： 開戶名：

開戶銀行： 開戶銀行：

賬 號： 賬 號：

第二部分 通用契約條款

1. 一般約定

1.1詞語定義與解釋

契約協定書、通用契約條款、專用契約條款中的下列詞語具有本款所賦予的含義：

1.1.1 契約

1.1.1.1 契約：是指根據法律規定和契約當事人約定具有約束力的檔案，構成契約的檔案包括契約協定書、中標通知書(如果有)、投標函及其附錄(如果有)、專用契約條款及其附屬檔案、通用契約條款、技術標準和要求、圖紙、已標價工程量清單或預算書以及其他契約檔案。

1.1.1.2 契約協定書：是指構成契約的由發包人和承包人共同簽署的稱為“契約協定書”的書面檔案。

1.1.1.3 中標通知書：是指構成契約的由發包人通知承包人中標的書面檔案。

1.1.1.4 投標函：是指構成契約的由承包人填寫並簽署的用於投標的稱為“投標函”的檔案。

1.1.1.5 投標函附錄：是指構成契約的附在投標函後的稱為“投標函附錄”的檔案。

1.1.1.6 技術標準和要求：是指構成契約的施工應當遵守的或指導施工的國家、行業或地方的技術標準和要求，以及契約約定的技術標準和要求。

1.1.1.7 圖紙：是指構成契約的圖紙，包括由發包人按照契約約定提供或經發包人批准的設計檔案、施工圖、鳥瞰圖及模型等，以及在契約履行過程中形成的圖紙檔案。圖紙應當按照法律規定審查合格。

1.1.1.8 已標價工程量清單：是指構成契約的由承包人按照規定的格式和要求填寫並標明價格的工程量清單，包括說明和表格。

1.1.1.9 預算書：是指構成契約的由承包人按照發包人規定的格式和要求編制的工程預算檔案。

1.1.1.10 其他契約檔案：是指經契約當事人約定的與工程施工有關的具有契約約束力的檔案或書面協定。契約當事人可以在專用契約條款中進行約定。

1.1.2 契約當事人及其他相關方

1.1.2.1 契約當事人：是指發包人和(或)承包人。

1.1.2.2 發包人：是指與承包人簽訂契約協定書的當事人及取得該當事人資格的合法繼承人。

1.1.2.3 承包人：是指與發包人簽訂契約協定書的，具有相應工程施工承包資質的當事人及取得該當事人資格的合法繼承人。

1.1.2.4 監理人：是指在專用契約條款中指明的，受發包人委託按照法律規定進行工程監督管理的法人或其他組織。

1.1.2.5 設計人：是指在專用契約條款中指明的，受發包人委託負責工程設計並具備相應工程設計資質的法人或其他組織。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律規定和契約約定，分包部分工程或工作，並與承包人簽訂分包契約的具有相應資質的法人。

1.1.2.7 發包人代表：是指由發包人任命並派駐施工現場在發包人授權範圍內行使發包人權利的人。

1.1.2.8 項目經理：是指由承包人任命並派駐施工現場，在承包人授權範圍內負責契約履行，且按照法律規定具有相應資格的項目負責人。

1.1.2.9 總監理工程師：是指由監理人任命並派駐施工現場進行工程監理的總負責人。

1.1.3 工程和設備

1.1.3.1 工程：是指與契約協定書中工程承包範圍對應的永久工程和(或)臨時工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按契約約定建造並移交給發包人的工程，包括工程設備。

1.1.3.3 臨時工程：是指為完成契約約定的永久工程所修建的各類臨時性工程，不包括施工設備。

1.1.3.4 單位工程：是指在契約協定書中指明的，具備獨立施工條件並能形成獨立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程設備：是指構成永久工程的機電設備、金屬結構設備、儀器及其他類似的設備和裝置。

1.1.3.6 施工設備：是指為完成契約約定的各項工作所需的設備、器具和其他物品，但不包括工程設備、臨時工程和材料。

1.1.3.7 施工現場：是指用於工程施工的場所，以及在專用契約條款中指明作為施工場所組成部分的其他場所，包括永久占地和臨時占地。

1.1.3.8臨時設施：是指為完成契約約定的各項工作所服務的臨時性生產和生活設施。

1.1.3.9 永久占地：是指專用契約條款中指明為實施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 臨時占地：是指專用契約條款中指明為實施工程需要臨時占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 開工日期：包括計畫開工日期和實際開工日期。計畫開工日期是指契約協定書約定的開工日期;實際開工日期是指監理人按照第7.3.2項〔開工通知〕約定發出的符合法律規定的開工通知中載明的開工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括計畫竣工日期和實際竣工日期。計畫竣工日期是指契約協定書約定的竣工日期;實際竣工日期按照第13.2.3項〔竣工日期〕的約定確定。

1.1.4.3 工期：是指在契約協定書約定的承包人完成工程所需的期限，包括按照契約約定所作的期限變更。

1.1.4.4 缺陷責任期：是指承包人按照契約約定承擔缺陷修復義務，且發包人預留質量保證金(已繳納履約保證金的除外)的期限，自工程實際竣工日期起計算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照契約約定對工程承擔保修責任的期限，從工程竣工驗收合格之日起計算。

1.1.4.6 基準日期：招標發包的工程以投標截止日前28天的日期為基準日期，直接發包的工程以契約簽訂日前28天的日期為基準日期。

1.1.4.7 天：除特別指明外，均指日曆天。契約中按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算，期限最後一天的截止時間為當天24:00時。

1.1.5 契約價格和費用

1.1.5.1 簽約契約價：是指發包人和承包人在契約協定書中確定的總金額，包括安全文明施工費、暫估價及暫列金額等。

1.1.5.2 契約價格：是指發包人用於支付承包人按照契約約定完成承包範圍內全部工作的金額，包括契約履行過程中按契約約定發生的價格變化。

1.1.5.3 費用：是指為履行契約所發生的或將要發生的所有必需的開支，包括管理費和應分攤的其他費用，但不包括利潤。

1.1.5.4 暫估價：是指發包人在工程量清單或預算書中提供的用於支付必然發生但暫時不能確定價格的材料、工程設備的單價、專業工程以及服務工作的金額。

1.1.5.5 暫列金額：是指發包人在工程量清單或預算書中暫定並包括在契約價格中的一筆款項，用於工程契約簽訂時尚未確定或者不可預見的所需材料、工程設備、服務的採購，施工中可能發生的工程變更、契約約定調整因素出現時的契約價格調整以及發生的索賠、現場簽證確認等的費用。

1.1.5.6 計日工：是指契約履行過程中，承包人完成發包人提出的零星工作或需要採用計日工計價的變更工作時，按契約中約定的單價計價的一種方式。

1.1.5.7 質量保證金：是指按照第15.3款〔質量保證金〕約定承包人用於保證其在缺陷責任期內履行缺陷修補義務的擔保。

1.1.5.8 總價項目：是指在現行國家、行業以及地方的計量規則中無工程量計算規則，在已標價工程量清單或預算書中以總價或以費率形式計算的項目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 書面形式：是指契約檔案、信函、電報、傳真等可以有形地表現所載內容的形式。

1.2語言文字

契約以中國的漢語簡體文字編寫、解釋和說明。契約當事人在專用契約條款中約定使用兩種以上語言時，漢語為優先解釋和說明契約的語言。

1.3法律

契約所稱法律是指中華人民共和國法律、行政法規、部門規章，以及工程所在地的地方性法規、自治條例、單行條例和地方政府規章等。

契約當事人可以在專用契約條款中約定契約適用的其他規範性檔案。

1.4 標準和規範

1.4.1 適用於工程的國家標準、行業標準、工程所在地的地方性標準，以及相應的規範、規程等，契約當事人有特別要求的，應在專用契約條款中約定。

1.4.2 發包人要求使用國外標準、規範的，發包人負責提供原文版本和中文譯本，並在專用契約條款中約定提供標準規範的名稱、份數和時間。

1.4.3 發包人對工程的技術標準、功能要求高於或嚴於現行國家、行業或地方標準的，應當在專用契約條款中予以明確。除專用契約條款另有約定外，應視為承包人在簽訂契約前已充分預見前述技術標準和功能要求的複雜程度，簽約契約價中已包含由此產生的費用。

1.5 契約檔案的優先順序

組成契約的各項檔案應互相解釋，互為說明。除專用契約條款另有約定外，解釋契約檔案的優先順序如下：

(1)契約協定書;

(2)中標通知書(如果有);

(3)投標函及其附錄(如果有);

(4)專用契約條款及其附屬檔案;

(5)通用契約條款;

(6)技術標準和要求;

(7)圖紙;

(8)已標價工程量清單或預算書;

(9)其他契約檔案。

上述各項契約檔案包括契約當事人就該項契約檔案所作出的補充和修改，屬於同一類內容的檔案，應以最新簽署的為準。

在契約訂立及履行過程中形成的與契約有關的檔案均構成契約檔案組成部分，並根據其性質確定優先解釋順序。

1.6圖紙和承包人檔案

1.6.1 圖紙的提供和交底

發包人應按照專用契約條款約定的期限、數量和內容向承包人免費提供圖紙，並組織承包人、監理人和設計人進行圖紙會審和設計交底。發包人至遲不得晚於第7.3.2項〔開工通知〕載明的開工日期前14天向承包人提供圖紙。

因發包人未按契約約定提供圖紙導致承包人費用增加和(或)工期延誤的，按照第7.5.1項〔因發包人原因導致工期延誤〕約定辦理。

1.6.2 圖紙的錯誤

承包人在收到發包人提供的圖紙後，發現圖紙存在差錯、遺漏或缺陷的，應及時通知監理人。監理人接到該通知後，應附具相關意見並立即報送發包人，發包人應在收到監理人報送的通知後的合理時間內作出決定。合理時間是指發包人在收到監理人的報送通知後，盡其努力且不懈怠地完成圖紙修改補充所需的時間。

1.6.3 圖紙的修改和補充

圖紙需要修改和補充的，應經圖紙原設計人及審批部門同意，並由監理人在工程或工程相應部位施工前將修改後的圖紙或補充圖紙提交給承包人，承包人應按修改或補充後的圖紙施工。

1.6.4 承包人檔案

承包人應按照專用契約條款的約定提供應當由其編制的與工程施工有關的檔案，並按照專用契約條款約定的期限、數量和形式提交監理人，並由監理人報送發包人。

除專用契約條款另有約定外，監理人應在收到承包人檔案後7天內審查完畢，監理人對承包人檔案有異議的，承包人應予以修改，並重新報送監理人。監理人的審查並不減輕或免除承包人根據契約約定應當承擔的責任。

1.6.5 圖紙和承包人檔案的保管

除專用契約條款另有約定外，承包人應在施工現場另外保存一套完整的圖紙和承包人檔案，供發包人、監理人及有關人員進行工程檢查時使用。

1.7聯絡

1.7.1 與契約有關的通知、批准、證明、證書、指示、指令、要求、請求、同意、意見、確定和決定等，均應採用書面形式，並應在契約約定的期限內送達接收人和送達地點。

1.7.2 發包人和承包人應在專用契約條款中約定各自的送達接收人和送達地點。任何一方契約當事人指定的接收人或送達地點發生變動的，應提前3天以書面形式通知對方。

1.7.3 發包人和承包人應當及時簽收另一方送達至送達地點和指定接收人的來往信函。拒不簽收的，由此增加的費用和(或)延誤的工期由拒絕接收一方承擔。

1.8嚴禁賄賂

契約當事人不得以賄賂或變相賄賂的方式，謀取非法利益或損害對方權益。因一方契約當事人的賄賂造成對方損失的，應賠償損失，並承擔相應的法律責任。

承包人不得與監理人或發包人聘請的第三方串通損害發包人利益。未經發包人書面同意，承包人不得為監理人提供契約約定以外的通訊設備、交通工具及其他任何形式的利益，不得向監理人支付報酬。

1.9化石、文物

在施工現場發掘的所有文物、古蹟以及具有地質研究或考古價值的其他遺蹟、化石、錢幣或物品屬於國家所有。一旦發現上述文物，承包人應採取合理有效的保護措施，防止任何人員移動或損壞上述物品，並立即報告有關政府行政管理部門，同時通知監理人。

發包人、監理人和承包人應按有關政府行政管理部門要求採取妥善的保護措施，由此增加的費用和(或)延誤的工期由發包人承擔。

承包人發現文物後不及時報告或隱瞞不報，致使文物丟失或損壞的，應賠償損失，並承擔相應的法律責任。

1.10交通運輸

1.10.1 出入現場的權利

除專用契約條款另有約定外，發包人應根據施工需要，負責取得出入施工現場所需的批准手續和全部權利，以及取得因施工所需修建道路、橋樑以及其他基礎設施的權利，並承擔相關手續費用和建設費用。承包人應協助發包人辦理修建場內外道路、橋樑以及其他基礎設施的手續。

承包人應在訂立契約前查勘施工現場，並根據工程規模及技術參數合理預見工程施工所需的進出施工現場的方式、手段、路徑等。因承包人未合理預見所增加的費用和(或)延誤的工期由承包人承擔。

1.10.2 場外交通

發包人應提供場外交通設施的技術參數和具體條件，承包人應遵守有關交通法規，嚴格按照道路和橋樑的限制荷載行駛，執行有關道路限速、限行、禁止超載的規定，並配合交通管理部門的監督和檢查。場外交通設施無法滿足工程施工需要的，由發包人負責完善並承擔相關費用。

1.10.3場內交通

發包人應提供場內交通設施的技術參數和具體條件，並應按照專用契約條款的約定向承包人免費提供滿足工程施工所需的場內道路和交通設施。因承包人原因造成上述道路或交通設施損壞的，承包人負責修復並承擔由此增加的費用。

除發包人按照契約約定提供的場內道路和交通設施外，承包人負責修建、維修、養護和管理施工所需的其他場內臨時道路和交通設施。發包人和監理人可以為實現契約目的使用承包人修建的場內臨時道路和交通設施。

場外交通和場內交通的邊界由契約當事人在專用契約條款中約定。

1.10.4 超大件和超重件的運輸

由承包人負責運輸的超大件或超重件，應由承包人負責向交通管理部門辦理申請手續，發包人給予協助。運輸超大件或超重件所需的道路和橋樑臨時加固改造費用和其他有關費用，由承包人承擔，但專用契約條款另有約定除外。

1.10.5 道路和橋樑的損壞責任

因承包人運輸造成施工場地內外公共道路和橋樑損壞的，由承包人承擔修復損壞的全部費用和可能引起的賠償。

1.10.6 水路和航空運輸

本款前述各項的內容適用於水路運輸和航空運輸，其中“道路”一詞的涵義包括河道、航線、船閘、機場、碼頭、堤防以及水路或航空運輸中其他相似結構物;“車輛”一詞的涵義包括船舶和飛機等。

1.11智慧財產權

1.11.1 除專用契約條款另有約定外，發包人提供給承包人的圖紙、發包人為實施工程自行編制或委託編制的技術規範以及反映發包人要求的或其他類似性質的檔案的著作權屬於發包人，承包人可以為實現契約目的而複製、使用此類檔案，但不能用於與契約無關的其他事項。未經發包人書面同意，承包人不得為了契約以外的目的而複製、使用上述檔案或將之提供給任何第三方。

1.11.2 除專用契約條款另有約定外，承包人為實施工程所編制的檔案，除署名權以外的著作權屬於發包人，承包人可因實施工程的運行、調試、維修、改造等目的而複製、使用此類檔案，但不能用於與契約無關的其他事項。未經發包人書面同意，承包人不得為了契約以外的目的而複製、使用上述檔案或將之提供給任何第三方。

1.11.3 契約當事人保證在履行契約過程中不侵犯對方及第三方的智慧財產權。承包人在使用材料、施工設備、工程設備或採用施工工藝時，因侵犯他人的專利權或其他智慧財產權所引起的責任，由承包人承擔;因發包人提供的材料、施工設備、工程設備或施工工藝導致侵權的，由發包人承擔責任。

1.11.4 除專用契約條款另有約定外，承包人在契約簽訂前和簽訂時已確定採用的專利、專有技術、技術秘密的使用費已包含在簽約契約價中。

1.12保密

除法律規定或契約另有約定外，未經發包人同意，承包人不得將發包人提供的圖紙、檔案以及聲明需要保密的資料信息等商業秘密泄露給第三方。

除法律規定或契約另有約定外，未經承包人同意，發包人不得將承包人提供的技術秘密及聲明需要保密的資料信息等商業秘密泄露給第三方。

1.13工程量清單錯誤的修正

除專用契約條款另有約定外，發包人提供的工程量清單，應被認為是準確的和完整的。出現下列情形之一時，發包人應予以修正，並相應調整契約價格：

(1)工程量清單存在缺項、漏項的;

(2)工程量清單偏差超出專用契約條款約定的工程量偏差範圍的;

(3)未按照國家現行計量規範強制性規定計量的。

2. 發包人

2.1 許可或批准

發包人應遵守法律，並辦理法律規定由其辦理的許可、批准或備案，包括但不限於建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批准。發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。

因發包人原因未能及時辦理完畢前述許可、批准或備案，由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期，並支付承包人合理的利潤。

2.2 發包人代表

發包人應在專用契約條款中明確其派駐施工現場的發包人代表的姓名、職務、聯繫方式及授權範圍等事項。發包人代表在發包人的授權範圍內，負責處理契約履行過程中與發包人有關的具體事宜。發包人代表在授權範圍內的行為由發包人承擔法律責任。發包人更換髮包人代表的，應提前7天書面通知承包人。

發包人代表不能按照契約約定履行其職責及義務，並導致契約無法繼續正常履行的，承包人可以要求發包人撤換髮包人代表。

不屬於法定必須監理的工程，監理人的職權可以由發包人代表或發包人指定的其他人員行使。

2.3 發包人人員

發包人應要求在施工現場的發包人人員遵守法律及有關安全、質量、環境保護、文明施工等規定，並保障承包人免於承受因發包人人員未遵守上述要求給承包人造成的損失和責任。

發包人人員包括發包人代表及其他由發包人派駐施工現場的人員。

2.4 施工現場、施工條件和基礎資料的提供

2.4.1 提供施工現場

除專用契約條款另有約定外，發包人應最遲於開工日期7天前向承包人移交施工現場。

2.4.2 提供施工條件

除專用契約條款另有約定外，發包人應負責提供施工所需要的條件，包括：

(1)將施工用水、電力、通訊線路等施工所必需的條件接至施工現場內;

(2)保證向承包人提供正常施工所需要的進入施工現場的交通條件;

(3)協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建築物、構築物、古樹名木的保護工作，並承擔相關費用;

(4)按照專用契約條款約定應提供的其他設施和條件。

2.4.3 提供基礎資料

發包人應當在移交施工現場前向承包人提供施工現場及工程施工所必需的毗鄰區域內供水、排水、供電、供氣、供熱、通信、廣播電視等地下管線資料，氣象和水文觀測資料，地質勘察資料，相鄰建築物、構築物和地下工程等有關基礎資料，並對所提供資料的真實性、準確性和完整性負責。

按照法律規定確需在開工後方能提供的基礎資料，發包人應盡其努力及時地在相應工程施工前的合理期限內提供，合理期限應以不影響承包人的正常施工為限。

2.4.4 逾期提供的責任

因發包人原因未能按契約約定及時向承包人提供施工現場、施工條件、基礎資料的，由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。

2.5 資金來源證明及支付擔保

除專用契約條款另有約定外，發包人應在收到承包人要求提供資金來源證明的書面通知後28天內，向承包人提供能夠按照契約約定支付契約價款的相應資金來源證明。

除專用契約條款另有約定外，發包人要求承包人提供履約擔保的，發包人應當向承包人提供支付擔保。支付擔保可以採用銀行保函或擔保公司擔保等形式，具體由契約當事人在專用契約條款中約定。

2.6 支付契約價款

發包人應按契約約定向承包人及時支付契約價款。

2.7 組織竣工驗收

發包人應按契約約定及時組織竣工驗收。

2.8 現場統一管理協定

發包人應與承包人、由發包人直接發包的專業工程的承包人簽訂施工現場統一管理協定，明確各方的權利義務。施工現場統一管理協定作為專用契約條款的附屬檔案。

3. 承包人

3.1 承包人的一般義務

承包人在履行契約過程中應遵守法律和工程建設標準規範，並履行以下義務：

(1)辦理法律規定應由承包人辦理的許可和批准，並將辦理結果書面報送發包人留存;

(2)按法律規定和契約約定完成工程，並在保修期內承擔保修義務;

(3)按法律規定和契約約定採取施工安全和環境保護措施，辦理工傷保險，確保工程及人員、材料、設備和設施的安全;

(4)按契約約定的工作內容和施工進度要求，編制施工組織設計和施工措施計畫，並對所有施工作業和施工方法的完備性和安全可靠性負責;

(5)在進行契約約定的各項工作時，不得侵害發包人與他人使用公用道路、水源、市政管網等公共設施的權利，避免對鄰近的公共設施產生干擾。承包人占用或使用他人的施工場地，影響他人作業或生活的，應承擔相應責任;

(6)按照第6.3款〔環境保護〕約定負責施工場地及其周邊環境與生態的保護工作;

(7)按第6.1款〔安全文明施工〕約定採取施工安全措施，確保工程及其人員、材料、設備和設施的安全，防止因工程施工造成的人身傷害和財產損失;

(8)將發包人按契約約定支付的各項價款專用於契約工程，且應及時支付其雇用人員工資，並及時向分包人支付契約價款;

(9)按照法律規定和契約約定編制竣工資料，完成竣工資料立卷及歸檔，並按專用契約條款約定的竣工資料的套數、內容、時間等要求移交發包人;

(10)應履行的其他義務。

3.2 項目經理

3.2.1 項目經理應為契約當事人所確認的人選，並在專用契約條款中明確項目經理的姓名、職稱、註冊執業證書編號、聯繫方式及授權範圍等事項，項目經理經承包人授權後代表承包人負責履行契約。項目經理應是承包人正式聘用的員工，承包人應向發包人提交項目經理與承包人之間的勞動契約，以及承包人為項目經理繳納社會保險的有效證明。承包人不提交上述檔案的，項目經理無權履行職責，發包人有權要求更換項目經理，由此增加的費用和(或)延誤的工期由承包人承擔。

項目經理應常駐施工現場，且每月在施工現場時間不得少於專用契約條款約定的天數。項目經理不得同時擔任其他項目的項目經理。項目經理確需離開施工現場時，應事先通知監理人，並取得發包人的書面同意。項目經理的通知中應當載明臨時代行其職責的人員的註冊執業資格、管理經驗等資料，該人員應具備履行相應職責的能力。

承包人違反上述約定的，應按照專用契約條款的約定，承擔違約責任。

3.2.2 項目經理按契約約定組織工程實施。在緊急情況下為確保施工安全和人員安全，在無法與發包人代表和總監理工程師及時取得聯繫時，項目經理有權採取必要的措施保證與工程有關的人身、財產和工程的安全，但應在48小時內向發包人代表和總監理工程師提交書面報告。

3.2.3 承包人需要更換項目經理的，應提前14天書面通知發包人和監理人，並徵得發包人書面同意。通知中應當載明繼任項目經理的註冊執業資格、管理經驗等資料，繼任項目經理繼續履行第3.2.1項約定的職責。未經發包人書面同意，承包人不得擅自更換項目經理。承包人擅自更換項目經理的，應按照專用契約條款的約定承擔違約責任。

3.2.4 發包人有權書面通知承包人更換其認為不稱職的項目經理，通知中應當載明要求更換的理由。承包人應在接到更換通知後14天內向發包人提出書面的改進報告。發包人收到改進報告後仍要求更換的，承包人應在接到第二次更換通知的28天內進行更換，並將新任命的項目經理的註冊執業資格、管理經驗等資料書面通知發包人。繼任項目經理繼續履行第3.2.1項約定的職責。承包人無正當理由拒絕更換項目經理的，應按照專用契約條款的約定承擔違約責任。

3.2.5 項目經理因特殊情況授權其下屬人員履行其某項工作職責的，該下屬人員應具備履行相應職責的能力，並應提前7天將上述人員的姓名和授權範圍書面通知監理人，並徵得發包人書面同意。

3.3 承包人人員

3.3.1 除專用契約條款另有約定外，承包人應在接到開工通知後7天內，向監理人提交承包人項目管理機構及施工現場人員安排的報告，其內容應包括契約管理、施工、技術、材料、質量、安全、財務等主要施工管理人員名單及其崗位、註冊執業資格等，以及各工種技術工人的安排情況，並同時提交主要施工管理人員與承包人之間的勞動關係證明和繳納社會保險的有效證明。

3.3.2 承包人派駐到施工現場的主要施工管理人員應相對穩定。施工過程中如有變動，承包人應及時向監理人提交施工現場人員變動情況的報告。承包人更換主要施工管理人員時，應提前7天書面通知監理人，並徵得發包人書面同意。通知中應當載明繼任人員的註冊執業資格、管理經驗等資料。

特殊工種作業人員均應持有相應的資格證明，監理人可以隨時檢查。

3.3.3 發包人對於承包人主要施工管理人員的資格或能力有異議的，承包人應提供資料證明被質疑人員有能力完成其崗位工作或不存在發包人所質疑的情形。發包人要求撤換不能按照契約約定履行職責及義務的主要施工管理人員的，承包人應當撤換。承包人無正當理由拒絕撤換的，應按照專用契約條款的約定承擔違約責任。

3.3.4 除專用契約條款另有約定外，承包人的主要施工管理人員離開施工現場每月累計不超過5天的，應報監理人同意;離開施工現場每月累計超過5天的，應通知監理人，並徵得發包人書面同意。主要施工管理人員離開施工現場前應指定一名有經驗的人員臨時代行其職責，該人員應具備履行相應職責的資格和能力，且應徵得監理人或發包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更換主要施工管理人員，或前述人員未經監理人或發包人同意擅自離開施工現場的，應按照專用契約條款約定承擔違約責任。

3.4 承包人現場查勘

承包人應對基於發包人按照第2.4.3項〔提供基礎資料〕提交的基礎資料所做出的解釋和推斷負責，但因基礎資料存在錯誤、遺漏導致承包人解釋或推斷失實的，由發包人承擔責任。

承包人應對施工現場和施工條件進行查勘，並充分了解工程所在地的氣象條件、交通條件、風俗習慣以及其他與完成契約工作有關的其他資料。因承包人未能充分查勘、了解前述情況或未能充分估計前述情況所可能產生後果的，承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般約定

承包人不得將其承包的全部工程轉包給第三人，或將其承包的全部工程肢解後以分包的名義轉包給第三人。承包人不得將工程主體結構、關鍵性工作及專用契約條款中禁止分包的專業工程分包給第三人，主體結構、關鍵性工作的範圍由契約當事人按照法律規定在專用契約條款中予以明確。

承包人不得以勞務分包的名義轉包或違法分包工程。

3.5.2 分包的確定

承包人應按專用契約條款的約定進行分包，確定分包人。已標價工程量清單或預算書中給定暫估價的專業工程，按照第10.7款〔暫估價〕確定分包人。按照契約約定進行分包的，承包人應確保分包人具有相應的資質和能力。工程分包不減輕或免除承包人的責任和義務，承包人和分包人就分包工程向發包人承擔連帶責任。除契約另有約定外，承包人應在分包契約簽訂後7天內向發包人和監理人提交分包契約副本。

3.5.3 分包管理

承包人應向監理人提交分包人的主要施工管理人員表，並對分包人的施工人員進行實名制管理，包括但不限於進出場管理、登記造冊以及各種證照的辦理。

3.5.4 分包契約價款

(1)除本項第(2)目約定的情況或專用契約條款另有約定外，分包契約價款由承包人與分包人結算，未經承包人同意，發包人不得向分包人支付分包工程價款;

(2)生效法律文書要求發包人向分包人支付分包契約價款的，發包人有權從應付承包人工程款中扣除該部分款項。

3.5.5 分包契約權益的轉讓

分包人在分包契約項下的義務持續到缺陷責任期屆滿以後的，發包人有權在缺陷責任期屆滿前，要求承包人將其在分包契約項下的權益轉讓給發包人，承包人應當轉讓。除轉讓契約另有約定外，轉讓契約生效後，由分包人向發包人履行義務。

3.6 工程照管與成品、半成品保護

(1)除專用契約條款另有約定外，自發包人向承包人移交施工現場之日起，承包人應負責照管工程及工程相關的材料、工程設備，直到頒發工程接收證書之日止。

(2)在承包人負責照管期間，因承包人原因造成工程、材料、工程設備損壞的，由承包人負責修復或更換，並承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。

(3)對契約內分期完成的成品和半成品，在工程接收證書頒發前，由承包人承擔保護責任。因承包人原因造成成品或半成品損壞的，由承包人負責修復或更換，並承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。

3.7 履約擔保

發包人需要承包人提供履約擔保的，由契約當事人在專用契約條款中約定履約擔保的方式、金額及期限等。履約擔保可以採用銀行保函或擔保公司擔保等形式，具體由契約當事人在專用契約條款中約定。

因承包人原因導致工期延長的，繼續提供履約擔保所增加的費用由承包人承擔;非因承包人原因導致工期延長的，繼續提供履約擔保所增加的費用由發包人承擔。

3.8 聯合體

3.8.1 聯合體各方應共同與發包人簽訂契約協定書。聯合體各方應為履行契約向發包人承擔連帶責任。

3.8.2 聯合體協定經發包人確認後作為契約附屬檔案。在履行契約過程中，未經發包人同意，不得修改聯合體協定。

3.8.3 聯合體牽頭人負責與發包人和監理人聯繫，並接受指示，負責組織聯合體各成員全面履行契約。

4. 監理人

4.1監理人的一般規定

工程實行監理的，發包人和承包人應在專用契約條款中明確監理人的監理內容及監理許可權等事項。監理人應當根據發包人授權及法律規定，代表發包人對工程施工相關事項進行檢查、查驗、審核、驗收，並簽發相關指示，但監理人無權修改契約，且無權減輕或免除契約約定的承包人的任何責任與義務。

除專用契約條款另有約定外，監理人在施工現場的辦公場所、生活場所由承包人提供，所發生的費用由發包人承擔。

4.2監理人員

發包人授予監理人對工程實施監理的權利由監理人派駐施工現場的監理人員行使，監理人員包括總監理工程師及監理工程師。監理人應將授權的總監理工程師和監理工程師的姓名及授權範圍以書面形式提前通知承包人。更換總監理工程師的，監理人應提前7天書面通知承包人;更換其他監理人員，監理人應提前48小時書面通知承包人。

4.3監理人的指示

監理人應按照發包人的授權發出監理指示。監理人的指示應採用書面形式，並經其授權的監理人員簽字。緊急情況下，為了保證施工人員的安全或避免工程受損，監理人員可以口頭形式發出指示，該指示與書面形式的指示具有同等法律效力，但必須在發出口頭指示後24小時內補發書面監理指示，補發的書面監理指示應與口頭指示一致。

監理人發出的指示應送達承包人項目經理或經項目經理授權接收的人員。因監理人未能按契約約定發出指示、指示延誤或發出了錯誤指示而導致承包人費用增加和(或)工期延誤的，由發包人承擔相應責任。除專用契約條款另有約定外，總監理工程師不應將第4.4款〔商定或確定〕約定應由總監理工程師作出確定的權力授權或委託給其他監理人員。

承包人對監理人發出的指示有疑問的，應向監理人提出書面異議，監理人應在48小時內對該指示予以確認、更改或撤銷，監理人逾期未回復的，承包人有權拒絕執行上述指示。

監理人對承包人的任何工作、工程或其採用的材料和工程設備未在約定的或合理期限內提出意見的，視為批准，但不免除或減輕承包人對該工作、工程、材料、工程設備等應承擔的責任和義務。

4.4 商定或確定

契約當事人進行商定或確定時，總監理工程師應當會同契約當事人儘量通過協商達成一致，不能達成一致的，由總監理工程師按照契約約定審慎做出公正的確定。

總監理工程師應將確定以書面形式通知發包人和承包人，並附詳細依據。契約當事人對總監理工程師的確定沒有異議的，按照總監理工程師的確定執行。任何一方契約當事人有異議，按照第20條〔爭議解決〕約定處理。爭議解決前，契約當事人暫按總監理工程師的確定執行;爭議解決後，爭議解決的結果與總監理工程師的確定不一致的，按照爭議解決的結果執行，由此造成的損失由責任人承擔。

5. 工程質量

5.1質量要求

5.1.1 工程質量標準必須符合現行國家有關工程施工質量驗收規範和標準的要求。有關工程質量的特殊標準或要求由契約當事人在專用契約條款中約定。

5.1.2 因發包人原因造成工程質量未達到契約約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期，並支付承包人合理的利潤。

5.1.3 因承包人原因造成工程質量未達到契約約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到契約約定的標準為止，並由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。

5.2質量保證措施

5.2.1 發包人的質量管理

發包人應按照法律規定及契約約定完成與工程質量有關的各項工作。

5.2.2 承包人的質量管理

承包人按照第7.1款〔施工組織設計〕約定向發包人和監理人提交工程質量保證體系及措施檔案，建立完善的質量檢查制度，並提交相應的工程質量檔案。對於發包人和監理人違反法律規定和契約約定的錯誤指示，承包人有權拒絕實施。

承包人應對施工人員進行質量教育和技術培訓，定期考核施工人員的勞動技能，嚴格執行施工規範和操作規程。

承包人應按照法律規定和發包人的要求，對材料、工程設備以及工程的所有部位及其施工工藝進行全過程的質量檢查和檢驗，並作詳細記錄，編制工程質量報表，報送監理人審查。此外，承包人還應按照法律規定和發包人的要求，進行施工現場取樣試驗、工程覆核測量和設備性能檢測，提供試驗樣品、提交試驗報告和測量成果以及其他工作。

5.2.3 監理人的質量檢查和檢驗

監理人按照法律規定和發包人授權對工程的所有部位及其施工工藝、材料和工程設備進行檢查和檢驗。承包人應為監理人的檢查和檢驗提供方便，包括監理人到施工現場，或製造、加工地點，或契約約定的其他地方進行察看和查閱施工原始記錄。監理人為此進行的檢查和檢驗，不免除或減輕承包人按照契約約定應當承擔的責任。

監理人的檢查和檢驗不應影響施工正常進行。監理人的檢查和檢驗影響施工正常進行的，且經檢查檢驗不合格的，影響正常施工的費用由承包人承擔，工期不予順延;經檢查檢驗合格的，由此增加的費用和(或)延誤的工期由發包人承擔。

5.3 隱蔽工程檢查

5.3.1承包人自檢

承包人應當對工程隱蔽部位進行自檢，並經自檢確認是否具備覆蓋條件。

5.3.2檢查程式

除專用契約條款另有約定外，工程隱蔽部位經承包人自檢確認具備覆蓋條件的，承包人應在共同檢查前48小時書面通知監理人檢查，通知中應載明隱蔽檢查的內容、時間和地點，並應附有自檢記錄和必要的檢查資料。

監理人應按時到場並對隱蔽工程及其施工工藝、材料和工程設備進行檢查。經監理人檢查確認質量符合隱蔽要求，並在驗收記錄上籤字後，承包人才能進行覆蓋。經監理人檢查質量不合格的，承包人應在監理人指示的時間內完成修復，並由監理人重新檢查，由此增加的費用和(或)延誤的工期由承包人承擔。

除專用契約條款另有約定外，監理人不能按時進行檢查的，應在檢查前24小時向承包人提交書面延期要求，但延期不能超過48小時，由此導致工期延誤的，工期應予以順延。監理人未按時進行檢查，也未提出延期要求的，視為隱蔽工程檢查合格，承包人可自行完成覆蓋工作，並作相應記錄報送監理人，監理人應簽字確認。監理人事後對檢查記錄有疑問的，可按第5.3.3項〔重新檢查〕的約定重新檢查。

5.3.3 重新檢查

承包人覆蓋工程隱蔽部位後，發包人或監理人對質量有疑問的，可要求承包人對已覆蓋的部位進行鑽孔探測或揭開重新檢查，承包人應遵照執行，並在檢查後重新覆蓋恢復原狀。經檢查證明工程質量符合契約要求的，由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期，並支付承包人合理的利潤;經檢查證明工程質量不符合契約要求的，由此增加的費用和(或)延誤的工期由承包人承擔。

5.3.4 承包人私自覆蓋

承包人未通知監理人到場檢查，私自將工程隱蔽部位覆蓋的，監理人有權指示承包人鑽孔探測或揭開檢查，無論工程隱蔽部位質量是否合格，由此增加的費用和(或)延誤的工期均由承包人承擔。

5.4不合格工程的處理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，發包人有權隨時要求承包人採取補救措施，直至達到契約要求的質量標準，由此增加的費用和(或)延誤的工期由承包人承擔。無法補救的，按照第13.2.4項〔拒絕接收全部或部分工程〕約定執行。

5.4.2 因發包人原因造成工程不合格的，由此增加的費用和(或)延誤的工期由發包人承擔，並支付承包人合理的利潤。

5.5 質量爭議檢測

契約當事人對工程質量有爭議的，由雙方協商確定的工程質量檢測機構鑑定，由此產生的費用及因此造成的損失，由責任方承擔。

契約當事人均有責任的，由雙方根據其責任分別承擔。契約當事人無法達成一致的，按照第4.4款〔商定或確定〕執行。

6. 安全文明施工與環境保護

6.1安全文明施工

6.1.1安全生產要求

契約履行期間，契約當事人均應當遵守國家和工程所在地有關安全生產的要求，契約當事人有特別要求的，應在專用契約條款中明確施工項目安全生產標準化達標目標及相應事項。承包人有權拒絕發包人及監理人強令承包人違章作業、冒險施工的任何指示。

在施工過程中，如遇到突發的地質變動、事先未知的地下施工障礙等影響施工安全的緊急情況，承包人應及時報告監理人和發包人，發包人應當及時下令停工並報政府有關行政管理部門採取應急措施。

因安全生產需要暫停施工的，按照第7.8款〔暫停施工〕的約定執行。

6.1.2 安全生產保證措施

承包人應當按照有關規定編制安全技術措施或者專項施工方案，建立安全生產責任制度、治安保衛制度及安全生產教育培訓制度，並按安全生產法律規定及契約約定履行安全職責，如實編制工程安全生產的有關記錄，接受發包人、監理人及政府安全監督部門的檢查與監督。

6.1.3特別安全生產事項

承包人應按照法律規定進行施工，開工前做好安全技術交底工作，施工過程中做好各項安全防護措施。承包人為實施契約而雇用的特殊工種的人員應受過專門的培訓並已取得政府有關管理機構頒發的上崗證書。

承包人在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，施工開始前應向發包人和監理人提出安全防護措施，經發包人認可後實施。

實施爆破作業，在放射、毒害性環境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包人應在施工前7天以書面通知發包人和監理人，並報送相應的安全防護措施，經發包人認可後實施。

需單獨編制危險性較大分部分項專項工程施工方案的，及要求進行專家論證的超過一定規模的危險性較大的分部分項工程，承包人應及時編制和組織論證。

6.1.4 治安保衛

除專用契約條款另有約定外，發包人應與當地公安部門協商，在現場建立治安管理機構或聯防組織，統一管理施工場地的治安保衛事項，履行契約工程的治安保衛職責。

發包人和承包人除應協助現場治安管理機構或聯防組織維護施工場地的社會治安外，還應做好包括生活區在內的各自管轄區的治安保衛工作。

除專用契約條款另有約定外，發包人和承包人應在工程開工後7天內共同編制施工場地治安管理計畫，並制定應對突發治安事件的緊急預案。在工程施工過程中，發生暴亂、爆炸等恐怖事件，以及群毆、械鬥等群體性突發治安事件的，發包人和承包人應立即向當地政府報告。發包人和承包人應積極協助當地有關部門採取措施平息事態，防止事態擴大，儘量避免人員傷亡和財產損失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期間，應當採取措施保持施工現場平整，物料堆放整齊。工程所在地有關政府行政管理部門有特殊要求的，按照其要求執行。契約當事人對文明施工有其他要求的，可以在專用契約條款中明確。

在工程移交之前，承包人應當從施工現場清除承包人的全部工程設備、多餘材料、垃圾和各種臨時工程，並保持施工現場清潔整齊。經發包人書面同意，承包人可在發包人指定的地點保留承包人履行保修期內的各項義務所需要的材料、施工設備和臨時工程。

6.1.6 安全文明施工費

安全文明施工費由發包人承擔，發包人不得以任何形式扣減該部分費用。因基準日期後契約所適用的法律或政府有關規定發生變化，增加的安全文明施工費由發包人承擔。

承包人經發包人同意採取契約約定以外的安全措施所產生的費用，由發包人承擔。未經發包人同意的，如果該措施避免了發包人的損失，則發包人在避免損失的額度內承擔該措施費。如果該措施避免了承包人的損失，由承包人承擔該措施費。

除專用契約條款另有約定外，發包人應在開工後28天內預付安全文明施工費總額的50%，其餘部分與進度款同期支付。發包人逾期支付安全文明施工費超過7天的，承包人有權向發包人發出要求預付的催告通知，發包人收到通知後7天內仍未支付的，承包人有權暫停施工，並按第16.1.1項〔發包人違約的情形〕執行。

承包人對安全文明施工費應專款專用，承包人應在財務賬目中單獨列項備查，不得挪作他用，否則發包人有權責令其限期改正;逾期未改正的，可以責令其暫停施工，由此增加的費用和(或)延誤的工期由承包人承擔。

6.1.7 緊急情況處理

在工程實施期間或缺陷責任期內發生危及工程安全的事件，監理人通知承包人進行搶救，承包人聲明無能力或不願立即執行的，發包人有權僱傭其他人員進行搶救。此類搶救按契約約定屬於承包人義務的，由此增加的費用和(或)延誤的工期由承包人承擔。

6.1.8 事故處理

工程施工過程中發生事故的，承包人應立即通知監理人，監理人應立即通知發包人。發包人和承包人應立即組織人員和設備進行緊急搶救和搶修，減少人員傷亡和財產損失，防止事故擴大，並保護事故現場。需要移動現場物品時，應作出標記和書面記錄，妥善保管有關證據。發包人和承包人應按國家有關規定，及時如實地向有關部門報告事故發生的情況，以及正在採取的緊急措施等。

6.1.9 安全生產責任

6.1.9.1 發包人的安全責任

發包人應負責賠償以下各種情況造成的損失：

(1)工程或工程的任何部分對土地的占用所造成的第三者財產損失;

(2)由於發包人原因在施工場地及其毗鄰地帶造成的第三者人身傷亡和財產損失;

(3)由於發包人原因對承包人、監理人造成的人員人身傷亡和財產損失;

(4)由於發包人原因造成的發包人自身人員的人身傷害以及財產損失。

6.1.9.2 承包人的安全責任

由於承包人原因在施工場地內及其毗鄰地帶造成的發包人、監理人以及第三者人員傷亡和財產損失，由承包人負責賠償。

6.2 職業健康

6.2.1 勞動保護

承包人應按照法律規定安排現場施工人員的勞動和休息時間，保障勞動者的休息時間，並支付合理的報酬和費用。承包人應依法為其履行契約所雇用的人員辦理必要的證件、許可、保險和註冊等，承包人應督促其分包人為分包人所雇用的人員辦理必要的證件、許可、保險和註冊等。

承包人應按照法律規定保障現場施工人員的勞動安全，並提供勞動保護,並應按國家有關勞動保護的規定，採取有效的防止粉塵、降低噪聲、控制有害氣體和保障高溫、高寒、高空作業安全等勞動保護措施。承包人僱傭人員在施工中受到傷害的，承包人應立即採取有效措施進行搶救和治療。

承包人應按法律規定安排工作時間，保證其僱傭人員享有休息和休假的權利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延長工作時間的，應不超過法律規定的限度，並按法律規定給予補休或付酬。

6.2.2 生活條件

承包人應為其履行契約所雇用的人員提供必要的膳宿條件和生活環境;承包人應採取有效措施預防傳染病，保證施工人員的健康，並定期對施工現場、施工人員生活基地和工程進行防疫和衛生的專業檢查和處理, 在遠離城鎮的施工場地，還應配備必要的傷病防治和急救的醫務人員與醫療設施。

6.3 環境保護

承包人應在施工組織設計中列明環境保護的具體措施。在契約履行期間，承包人應採取合理措施保護施工現場環境。對施工作業過程中可能引起的大氣、水、噪音以及固體廢物污染採取具體可行的防範措施。

承包人應當承擔因其原因引起的環境污染侵權損害賠償責任，因上述環境污染引起糾紛而導致暫停施工的，由此增加的費用和(或)延誤的工期由承包人承擔。

7. 工期和進度

7.1施工組織設計

7.1.1 施工組織設計的內容

施工組織設計應包含以下內容：

(1)施工方案;

(2)施工現場平面布置圖;

(3)施工進度計畫和保證措施;

(4)勞動力及材料供應計畫;

(5)施工機械設備的選用;

(6)質量保證體系及措施;

(7)安全生產、文明施工措施;

(8)環境保護、成本控制措施;

(9)契約當事人約定的其他內容。

7.1.2 施工組織設計的提交和修改

除專用契約條款另有約定外，承包人應在契約簽訂後14天內，但至遲不得晚於第7.3.2項〔開工通知〕載明的開工日期前7天，向監理人提交詳細的施工組織設計，並由監理人報送發包人。除專用契約條款另有約定外，發包人和監理人應在監理人收到施工組織設計後7天內確認或提出修改意見。對發包人和監理人提出的合理意見和要求，承包人應自費修改完善。根據工程實際情況需要修改施工組織設計的，承包人應向發包人和監理人提交修改後的施工組織設計。

施工進度計畫的編制和修改按照第7.2款〔施工進度計畫〕執行。

7.2 施工進度計畫

7.2.1 施工進度計畫的編制

承包人應按照第7.1款〔施工組織設計〕約定提交詳細的施工進度計畫，施工進度計畫的編制應當符合國家法律規定和一般工程實踐慣例，施工進度計畫經發包人批准後實施。施工進度計畫是控制工程進度的依據，發包人和監理人有權按照施工進度計畫檢查工程進度情況。

7.2.2 施工進度計畫的修訂

施工進度計畫不符合契約要求或與工程的實際進度不一致的，承包人應向監理人提交修訂的施工進度計畫，並附具有關措施和相關資料，由監理人報送發包人。除專用契約條款另有約定外，發包人和監理人應在收到修訂的施工進度計畫後7天內完成審核和批准或提出修改意見。發包人和監理人對承包人提交的施工進度計畫的確認，不能減輕或免除承包人根據法律規定和契約約定應承擔的任何責任或義務。

7.3 開工

7.3.1 開工準備

除專用契約條款另有約定外，承包人應按照第7.1款〔施工組織設計〕約定的期限，向監理人提交工程開工報審表，經監理人報發包人批准後執行。開工報審表應詳細說明按施工進度計畫正常施工所需的施工道路、臨時設施、材料、工程設備、施工設備、施工人員等落實情況以及工程的進度安排。

除專用契約條款另有約定外，契約當事人應按約定完成開工準備工作。

7.3.2 開工通知

發包人應按照法律規定獲得工程施工所需的許可。經發包人同意後，監理人發出的開工通知應符合法律規定。監理人應在計畫開工日期7天前向承包人發出開工通知，工期自開工通知中載明的開工日期起算。

除專用契約條款另有約定外，因發包人原因造成監理人未能在計畫開工日期之日起90天內發出開工通知的，承包人有權提出價格調整要求，或者解除契約。發包人應當承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期，並向承包人支付合理利潤。

7.4測量放線

7.4.1 除專用契約條款另有約定外，發包人應在至遲不得晚於第7.3.2項〔開工通知〕載明的開工日期前7天通過監理人向承包人提供測量基準點、基準線和水準點及其書面資料。發包人應對其提供的測量基準點、基準線和水準點及其書面資料的真實性、準確性和完整性負責。

承包人發現發包人提供的測量基準點、基準線和水準點及其書面資料存在錯誤或疏漏的，應及時通知監理人。監理人應及時報告發包人，並會同發包人和承包人予以核實。發包人應就如何處理和是否繼續施工作出決定，並通知監理人和承包人。

7.4.2 承包人負責施工過程中的全部施工測量放線工作，並配置具有相應資質的人員、合格的儀器、設備和其他物品。承包人應矯正工程的位置、標高、尺寸或準線中出現的任何差錯，並對工程各部分的定位負責。

施工過程中對施工現場內水準點等測量標誌物的保護工作由承包人負責。

7.5 工期延誤

7.5.1 因發包人原因導致工期延誤

在契約履行過程中，因下列情況導致工期延誤和(或)費用增加的，由發包人承擔由此延誤的工期和(或)增加的費用，且發包人應支付承包人合理的利潤：

(1)發包人未能按契約約定提供圖紙或所提供圖紙不符合契約約定的;

(2)發包人未能按契約約定提供施工現場、施工條件、基礎資料、許可、批准等開工條件的;

(3)發包人提供的測量基準點、基準線和水準點及其書面資料存在錯誤或疏漏的;

(4)發包人未能在計畫開工日期之日起7天內同意下達開工通知的;

(5)發包人未能按契約約定日期支付工程預付款、進度款或竣工結算款的;

(6)監理人未按契約約定發出指示、批准等檔案的;

(7)專用契約條款中約定的其他情形。

因發包人原因未按計畫開工日期開工的，發包人應按實際開工日期順延竣工日期，確保實際工期不低於契約約定的工期總日曆天數。因發包人原因導致工期延誤需要修訂施工進度計畫的，按照第7.2.2項〔施工進度計畫的修訂〕執行。

7.5.2 因承包人原因導致工期延誤

因承包人原因造成工期延誤的，可以在專用契約條款中約定逾期竣工違約金的計算方法和逾期竣工違約金的上限。承包人支付逾期竣工違約金後，不免除承包人繼續完成工程及修補缺陷的義務。

7.6 不利物質條件

不利物質條件是指有經驗的承包人在施工現場遇到的不可預見的自然物質條件、非自然的物質障礙和污染物，包括地表以下物質條件和水文條件以及專用契約條款約定的其他情形，但不包括氣候條件。

承包人遇到不利物質條件時，應採取克服不利物質條件的合理措施繼續施工，並及時通知發包人和監理人。通知應載明不利物質條件的內容以及承包人認為不可預見的理由。監理人經發包人同意後應當及時發出指示，指示構成變更的，按第10條〔變更〕約定執行。承包人因採取合理措施而增加的費用和(或)延誤的工期由發包人承擔。

7.7 異常惡劣的氣候條件

異常惡劣的氣候條件是指在施工過程中遇到的，有經驗的承包人在簽訂契約時不可預見的，對契約履行造成實質性影響的，但尚未構成不可抗力事件的惡劣氣候條件。契約當事人可以在專用契約條款中約定異常惡劣的氣候條件的具體情形。

承包人應採取克服異常惡劣的氣候條件的合理措施繼續施工，並及時通知發包人和監理人。監理人經發包人同意後應當及時發出指示，指示構成變更的，按第10條〔變更〕約定辦理。承包人因採取合理措施而增加的費用和(或)延誤的工期由發包人承擔。

7.8 暫停施工

7.8.1發包人原因引起的暫停施工

因發包人原因引起暫停施工的，監理人經發包人同意後，應及時下達暫停施工指示。情況緊急且監理人未及時下達暫停施工指示的，按照第7.8.4項〔緊急情況下的暫停施工〕執行。

因發包人原因引起的暫停施工，發包人應承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期，並支付承包人合理的利潤。

7.8.2 承包人原因引起的暫停施工

因承包人原因引起的暫停施工，承包人應承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期，且承包人在收到監理人復工指示後84天內仍未復工的，視為第16.2.1項〔承包人違約的情形〕第(7)目約定的承包人無法繼續履行契約的情形。

7.8.3 指示暫停施工

監理人認為有必要時，並經發包人批准後，可向承包人作出暫停施工的指示，承包人應按監理人指示暫停施工。

7.8.4 緊急情況下的暫停施工

因緊急情況需暫停施工，且監理人未及時下達暫停施工指示的，承包人可先暫停施工，並及時通知監理人。監理人應在接到通知後24小時內發出指示，逾期未發出指示，視為同意承包人暫停施工。監理人不同意承包人暫停施工的，應說明理由，承包人對監理人的答覆有異議，按照第20條〔爭議解決〕約定處理。

7.8.5 暫停施工後的復工

暫停施工後，發包人和承包人應採取有效措施積極消除暫停施工的影響。在工程復工前，監理人會同發包人和承包人確定因暫停施工造成的損失，並確定工程復工條件。當工程具備復工條件時，監理人應經發包人批准後向承包人發出復工通知，承包人應按照復工通知要求復工。

承包人無故拖延和拒絕復工的，承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期;因發包人原因無法按時復工的，按照第7.5.1項〔因發包人原因導致工期延誤〕約定辦理。

7.8.6 暫停施工持續56天以上

監理人發出暫停施工指示後56天內未向承包人發出復工通知，除該項停工屬於第7.8.2項〔承包人原因引起的暫停施工〕及第17條〔不可抗力〕約定的情形外，承包人可向發包人提交書面通知，要求發包人在收到書面通知後28天內準許已暫停施工的部分或全部工程繼續施工。發包人逾期不予批准的，則承包人可以通知發包人，將工程受影響的部分視為按第10.1款〔變更的範圍〕第(2)項的可取消工作。

暫停施工持續84天以上不復工的，且不屬於第7.8.2項〔承包人原因引起的暫停施工〕及第17條〔不可抗力〕約定的情形，並影響到整個工程以及契約目的實現的，承包人有權提出價格調整要求，或者解除契約。解除契約的，按照第16.1.3項〔因發包人違約解除契約〕執行。

7.8.7 暫停施工期間的工程照管

暫停施工期間，承包人應負責妥善照管工程並提供安全保障，由此增加的費用由責任方承擔。

7.8.8 暫停施工的措施

暫停施工期間，發包人和承包人均應採取必要的措施確保工程質量及安全，防止因暫停施工擴大損失。

7.9提前竣工

7.9.1 發包人要求承包人提前竣工的，發包人應通過監理人向承包人下達提前竣工指示，承包人應向發包人和監理人提交提前竣工建議書，提前竣工建議書應包括實施的方案、縮短的時間、增加的契約價格等內容。發包人接受該提前竣工建議書的，監理人應與發包人和承包人協商採取加快工程進度的措施，並修訂施工進度計畫，由此增加的費用由發包人承擔。承包人認為提前竣工指示無法執行的，應向監理人和發包人提出書面異議，發包人和監理人應在收到異議後7天內予以答覆。任何情況下，發包人不得壓縮合理工期。

7.9.2 發包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建議能夠給發包人帶來效益的，契約當事人可以在專用契約條款中約定提前竣工的獎勵。

8. 材料與設備

8.1發包人供應材料與工程設備

發包人自行供應材料、工程設備的，應在簽訂契約時在專用契約條款的附屬檔案《發包人供應材料設備一覽表》中明確材料、工程設備的品種、規格、型號、數量、單價、質量等級和送達地點。

承包人應提前30天通過監理人以書面形式通知發包人供應材料與工程設備進場。承包人按照第7.2.2項〔施工進度計畫的修訂〕約定修訂施工進度計畫時，需同時提交經修訂後的發包人供應材料與工程設備的進場計畫。

8.2承包人採購材料與工程設備

承包人負責採購材料、工程設備的，應按照設計和有關標準要求採購，並提供產品合格證明及出廠證明，對材料、工程設備質量負責。契約約定由承包人採購的材料、工程設備，發包人不得指定生產廠家或供應商，發包人違反本款約定指定生產廠家或供應商的，承包人有權拒絕，並由發包人承擔相應責任。

8.3材料與工程設備的接收與拒收

8.3.1 發包人應按《發包人供應材料設備一覽表》約定的內容提供材料和工程設備，並向承包人提供產品合格證明及出廠證明，對其質量負責。發包人應提前24小時以書面形式通知承包人、監理人材料和工程設備到貨時間，承包人負責材料和工程設備的清點、檢驗和接收。

發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合契約約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照第16.1款〔發包人違約〕約定辦理。

8.3.2 承包人採購的材料和工程設備，應保證產品質量合格，承包人應在材料和工程設備到貨前24小時通知監理人檢驗。承包人進行永久設備、材料的製造和生產的，應符合相關質量標準，並向監理人提交材料的樣本以及有關資料，並應在使用該材料或工程設備之前獲得監理人同意。

承包人採購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場，並重新採購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和(或)延誤的工期，由承包人承擔。

8.4材料與工程設備的保管與使用

8.4.1 發包人供應材料與工程設備的保管與使用

發包人供應的材料和工程設備，承包人清點後由承包人妥善保管，保管費用由發包人承擔，但已標價工程量清單或預算書已經列支或專用契約條款另有約定除外。因承包人原因發生丟失毀損的，由承包人負責賠償;監理人未通知承包人清點的，承包人不負責材料和工程設備的保管，由此導致丟失毀損的由發包人負責。

發包人供應的材料和工程設備使用前，由承包人負責檢驗，檢驗費用由發包人承擔，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人採購材料與工程設備的保管與使用

承包人採購的材料和工程設備由承包人妥善保管，保管費用由承包人承擔。法律規定材料和工程設備使用前必須進行檢驗或試驗的，承包人應按監理人的要求進行檢驗或試驗，檢驗或試驗費用由承包人承擔，不合格的不得使用。

發包人或監理人發現承包人使用不符合設計或有關標準要求的材料和工程設備時，有權要求承包人進行修復、拆除或重新採購，由此增加的費用和(或)延誤的工期，由承包人承擔。

8.5禁止使用不合格的材料和工程設備

8.5.1 監理人有權拒絕承包人提供的不合格材料或工程設備，並要求承包人立即進行更換。監理人應在更換後再次進行檢查和檢驗，由此增加的費用和(或)延誤的工期由承包人承擔。

8.5.2 監理人發現承包人使用了不合格的材料和工程設備，承包人應按照監理人的指示立即改正，並禁止在工程中繼續使用不合格的材料和工程設備。

8.5.3 發包人提供的材料或工程設備不符合契約要求的，承包人有權拒絕，並可要求發包人更換，由此增加的費用和(或)延誤的工期由發包人承擔，並支付承包人合理的利潤。

8.6 樣品

8.6.1 樣品的報送與封存

需要承包人報送樣品的材料或工程設備，樣品的種類、名稱、規格、數量等要求均應在專用契約條款中約定。樣品的報送程式如下：

(1)承包人應在計畫採購前28天向監理人報送樣品。承包人報送的樣品均應來自供應材料的實際生產地，且提供的樣品的規格、數量足以表明材料或工程設備的質量、型號、顏色、表面處理、質地、誤差和其他要求的特徵。

(2)承包人每次報送樣品時應隨附申報單，申報單應載明報送樣品的相關數據和資料，並標明每件樣品對應的圖紙號，預留監理人批覆意見欄。監理人應在收到承包人報送的樣品後7天向承包人回復經發包人簽認的樣品審批意見。

(3)經發包人和監理人審批確認的樣品應按約定的方法封樣，封存的樣品作為檢驗工程相關部分的標準之一。承包人在施工過程中不得使用與樣品不符的材料或工程設備。

(4)發包人和監理人對樣品的審批確認僅為確認相關材料或工程設備的特徵或用途，不得被理解為對契約的修改或改變，也並不減輕或免除承包人任何的責任和義務。如果封存的樣品修改或改變了契約約定，契約當事人應當以書面協定予以確認。

8.6.2 樣品的保管

經批准的樣品應由監理人負責封存於現場，承包人應在現場為保存樣品提供適當和固定的場所並保持適當和良好的存儲環境條件。

8.7材料與工程設備的替代

8.7.1 出現下列情況需要使用替代材料和工程設備的，承包人應按照第8.7.2項約定的程式執行：

(1)基準日期後生效的法律規定禁止使用的;

(2)發包人要求使用替代品的;

(3)因其他原因必須使用替代品的。

8.7.2 承包人應在使用替代材料和工程設備28天前書面通知監理人，並附下列檔案：

(1)被替代的材料和工程設備的名稱、數量、規格、型號、品牌、性能、價格及其他相關資料;

(2)替代品的名稱、數量、規格、型號、品牌、性能、價格及其他相關資料;

(3)替代品與被替代產品之間的差異以及使用替代品可能對工程產生的影響;

(4)替代品與被替代產品的價格差異;

(5)使用替代品的理由和原因說明;

(6)監理人要求的其他檔案。

監理人應在收到通知後14天內向承包人發出經發包人簽認的書面指示;監理人逾期發出書面指示的，視為發包人和監理人同意使用替代品。

8.7.3 發包人認可使用替代材料和工程設備的，替代材料和工程設備的價格，按照已標價工程量清單或預算書相同項目的價格認定;無相同項目的，參考相似項目價格認定;既無相同項目也無相似項目的，按照合理的成本與利潤構成的原則，由契約當事人按照第4.4款〔商定或確定〕確定價格。

8.8施工設備和臨時設施

8.8.1 承包人提供的施工設備和臨時設施

承包人應按契約進度計畫的要求，及時配置施工設備和修建臨時設施。進入施工場地的承包人設備需經監理人核查後才能投入使用。承包人更換契約約定的承包人設備的，應報監理人批准。

除專用契約條款另有約定外，承包人應自行承擔修建臨時設施的費用，需要臨時占地的，應由發包人辦理申請手續並承擔相應費用。

8.8.2發包人提供的施工設備和臨時設施

發包人提供的施工設備或臨時設施在專用契約條款中約定。

8.8.3要求承包人增加或更換施工設備

承包人使用的施工設備不能滿足契約進度計畫和(或)質量要求時，監理人有權要求承包人增加或更換施工設備，承包人應及時增加或更換，由此增加的費用和(或)延誤的工期由承包人承擔。

8.9材料與設備專用要求

承包人運入施工現場的材料、工程設備、施工設備以及在施工場地建設的臨時設施，包括備品備件、安裝工具與資料，必須專用於工程。未經發包人批准，承包人不得運出施工現場或挪作他用;經發包人批准，承包人可以根據施工進度計畫撤走閒置的施工設備和其他物品。

9. 試驗與檢驗

9.1試驗設備與試驗人員

9.1.1 承包人根據契約約定或監理人指示進行的現場材料試驗，應由承包人提供試驗場所、試驗人員、試驗設備以及其他必要的試驗條件。監理人在必要時可以使用承包人提供的試驗場所、試驗設備以及其他試驗條件，進行以工程質量檢查為目的的材料覆核試驗，承包人應予以協助。

9.1.2 承包人應按專用契約條款的約定提供試驗設備、取樣裝置、試驗場所和試驗條件，並向監理人提交相應進場計畫表。

承包人配置的試驗設備要符合相應試驗規程的要求並經過具有資質的檢測單位檢測，且在正式使用該試驗設備前，需要經過監理人與承包人共同校定。

9.1.3 承包人應向監理人提交試驗人員的名單及其崗位、資格等證明資料，試驗人員必須能夠熟練進行相應的檢測試驗，承包人對試驗人員的試驗程式和試驗結果的正確性負責。

9.2取樣

試驗屬於自檢性質的，承包人可以單獨取樣。試驗屬於監理人抽檢性質的，可由監理人取樣，也可由承包人的試驗人員在監理人的監督下取樣。

9.3材料、工程設備和工程的試驗和檢驗

9.3.1承包人應按契約約定進行材料、工程設備和工程的試驗和檢驗，並為監理人對上述材料、工程設備和工程的質量檢查提供必要的試驗資料和原始記錄。按契約約定應由監理人與承包人共同進行試驗和檢驗的，由承包人負責提供必要的試驗資料和原始記錄。

9.3.2試驗屬於自檢性質的，承包人可以單獨進行試驗。試驗屬於監理人抽檢性質的，監理人可以單獨進行試驗，也可由承包人與監理人共同進行。承包人對由監理人單獨進行的試驗結果有異議的，可以申請重新共同進行試驗。約定共同進行試驗的，監理人未按照約定參加試驗的，承包人可自行試驗，並將試驗結果報送監理人，監理人應承認該試驗結果。

9.3.3監理人對承包人的試驗和檢驗結果有異議的，或為查清承包人試驗和檢驗成果的可靠性要求承包人重新試驗和檢驗的，可由監理人與承包人共同進行。重新試驗和檢驗的結果證明該項材料、工程設備或工程的質量不符合契約要求的，由此增加的費用和(或)延誤的工期由承包人承擔;重新試驗和檢驗結果證明該項材料、工程設備和工程符合契約要求的，由此增加的費用和(或)延誤的工期由發包人承擔。

9.4現場工藝試驗

承包人應按契約約定或監理人指示進行現場工藝試驗。對大型的現場工藝試驗，監理人認為必要時，承包人應根據監理人提出的工藝試驗要求，編制工藝試驗措施計畫，報送監理人審查。

10. 變更

10.1變更的範圍

除專用契約條款另有約定外，契約履行過程中發生以下情形的，應按照本條約定進行變更：

(1)增加或減少契約中任何工作，或追加額外的工作;

(2)取消契約中任何工作，但轉由他人實施的工作除外;

(3)改變契約中任何工作的質量標準或其他特性;

(4)改變工程的基線、標高、位置和尺寸;

(5)改變工程的時間安排或實施順序。

10.2變更權

發包人和監理人均可以提出變更。變更指示均通過監理人發出，監理人發出變更指示前應徵得發包人同意。承包人收到經發包人簽認的變更指示後，方可實施變更。未經許可，承包人不得擅自對工程的任何部分進行變更。

涉及設計變更的，應由設計人提供變更後的圖紙和說明。如變更超過原設計標準或批准的建設規模時，發包人應及時辦理規劃、設計變更等審批手續。

10.3變更程式

10.3.1 發包人提出變更

發包人提出變更的，應通過監理人向承包人發出變更指示，變更指示應說明計畫變更的工程範圍和變更的內容。

10.3.2 監理人提出變更建議

監理人提出變更建議的，需要向發包人以書面形式提出變更計畫，說明計畫變更工程範圍和變更的內容、理由，以及實施該變更對契約價格和工期的影響。發包人同意變更的，由監理人向承包人發出變更指示。發包人不同意變更的，監理人無權擅自發出變更指示。

10.3.3 變更執行

承包人收到監理人下達的變更指示後，認為不能執行，應立即提出不能執行該變更指示的理由。承包人認為可以執行變更的，應當書面說明實施該變更指示對契約價格和工期的影響，且契約當事人應當按照第10.4款〔變更估價〕約定確定變更估價。

10.4變更估價

10.4.1 變更估價原則

除專用契約條款另有約定外，變更估價按照本款約定處理：

(1)已標價工程量清單或預算書有相同項目的，按照相同項目單價認定;

(2)已標價工程量清單或預算書中無相同項目，但有類似項目的，參照類似項目的單價認定;

(3)變更導致實際完成的變更工程量與已標價工程量清單或預算書中列明的該項目工程量的變化幅度超過15%的，或已標價工程量清單或預算書中無相同項目及類似項目單價的，按照合理的成本與利潤構成的原則，由契約當事人按照第4.4款〔商定或確定〕確定變更工作的單價。

10.4.2 變更估價程式

承包人應在收到變更指示後14天內，向監理人提交變更估價申請。監理人應在收到承包人提交的變更估價申請後7天內審查完畢並報送發包人，監理人對變更估價申請有異議，通知承包人修改後重新提交。發包人應在承包人提交變更估價申請後14天內審批完畢。發包人逾期未完成審批或未提出異議的，視為認可承包人提交的變更估價申請。

因變更引起的價格調整應計入最近一期的進度款中支付。

10.5承包人的合理化建議

承包人提出合理化建議的，應向監理人提交合理化建議說明，說明建議的內容和理由，以及實施該建議對契約價格和工期的影響。

除專用契約條款另有約定外，監理人應在收到承包人提交的合理化建議後7天內審查完畢並報送發包人，發現其中存在技術上的缺陷，應通知承包人修改。發包人應在收到監理人報送的合理化建議後7天內審批完畢。合理化建議經發包人批准的，監理人應及時發出變更指示，由此引起的契約價格調整按照第10.4款〔變更估價〕約定執行。發包人不同意變更的，監理人應書面通知承包人。

合理化建議降低了契約價格或者提高了工程經濟效益的，發包人可對承包人給予獎勵，獎勵的方法和金額在專用契約條款中約定。

10.6變更引起的工期調整

因變更引起工期變化的，契約當事人均可要求調整契約工期，由契約當事人按照第4.4款〔商定或確定〕並參考工程所在地的工期定額標準確定增減工期天數。

10.7暫估價

暫估價專業分包工程、服務、材料和工程設備的明細由契約當事人在專用契約條款中約定。

10.7.1 依法必須招標的暫估價項目

對於依法必須招標的暫估價項目，採取以下第1種方式確定。契約當事人也可以在專用契約條款中選擇其他招標方式。

第1種方式：對於依法必須招標的暫估價項目，由承包人招標，對該暫估價項目的確認和批准按照以下約定執行：

(1)承包人應當根據施工進度計畫，在招標工作啟動前14天將招標方案通過監理人報送發包人審查，發包人應當在收到承包人報送的招標方案後7天內批准或提出修改意見。承包人應當按照經過發包人批准的招標方案開展招標工作;

(2)承包人應當根據施工進度計畫，提前14天將招標檔案通過監理人報送發包人審批，發包人應當在收到承包人報送的相關檔案後7天內完成審批或提出修改意見;發包人有權確定招標控制價並按照法律規定參加評標;

(3)承包人與供應商、分包人在簽訂暫估價契約前，應當提前7天將確定的中標候選供應商或中標候選分包人的資料報送發包人，發包人應在收到資料後3天內與承包人共同確定中標人;承包人應當在簽訂契約後7天內，將暫估價契約副本報送發包人留存。

第2種方式：對於依法必須招標的暫估價項目，由發包人和承包人共同招標確定暫估價供應商或分包人的，承包人應按照施工進度計畫，在招標工作啟動前14天通知發包人，並提交暫估價招標方案和工作分工。發包人應在收到後7天內確認。確定中標人後，由發包人、承包人與中標人共同簽訂暫估價契約。

10.7.2不屬於依法必須招標的暫估價項目

除專用契約條款另有約定外，對於不屬於依法必須招標的暫估價項目，採取以下第1種方式確定：

第1種方式：對於不屬於依法必須招標的暫估價項目，按本項約定確認和批准：

(1)承包人應根據施工進度計畫，在簽訂暫估價項目的採購契約、分包契約前28天向監理人提出書面申請。監理人應當在收到申請後3天內報送發包人，發包人應當在收到申請後14天內給予批准或提出修改意見，發包人逾期未予批准或提出修改意見的，視為該書面申請已獲得同意;

(2)發包人認為承包人確定的供應商、分包人無法滿足工程質量或契約要求的，發包人可以要求承包人重新確定暫估價項目的供應商、分包人;

(3)承包人應當在簽訂暫估價契約後7天內，將暫估價契約副本報送發包人留存。

第2種方式：承包人按照第10.7.1項〔依法必須招標的暫估價項目〕約定的第1種方式確定暫估價項目。

第3種方式：承包人直接實施的暫估價項目

承包人具備實施暫估價項目的資格和條件的，經發包人和承包人協商一致後，可由承包人自行實施暫估價項目，契約當事人可以在專用契約條款約定具體事項。

10.7.3 因發包人原因導致暫估價契約訂立和履行遲延的，由此增加的費用和(或)延誤的工期由發包人承擔，並支付承包人合理的利潤。因承包人原因導致暫估價契約訂立和履行遲延的，由此增加的費用和(或)延誤的工期由承包人承擔。

10.8暫列金額

暫列金額應按照發包人的要求使用，發包人的要求應通過監理人發出。契約當事人可以在專用契約條款中協商確定有關事項。

10.9計日工

需要採用計日工方式的，經發包人同意後，由監理人通知承包人以計日工計價方式實施相應的工作，其價款按列入已標價工程量清單或預算書中的計日工計價項目及其單價進行計算;已標價工程量清單或預算書中無相應的計日工單價的，按照合理的成本與利潤構成的原則，由契約當事人按照第4.4款〔商定或確定〕確定計日工的單價。

採用計日工計價的任何一項工作，承包人應在該項工作實施過程中，每天提交以下報表和有關憑證報送監理人審查：

(1)工作名稱、內容和數量;

(2)投入該工作的所有人員的姓名、專業、工種、級別和耗用工時;

(3)投入該工作的材料類別和數量;

(4)投入該工作的施工設備型號、台數和耗用台時;

(5)其他有關資料和憑證。

計日工由承包人匯總後，列入最近一期進度付款申請單，由監理人審查並經發包人批准後列入進度付款。

11. 價格調整

11.1市場價格波動引起的調整

除專用契約條款另有約定外，市場價格波動超過契約當事人約定的範圍，契約價格應當調整。契約當事人可以在專用契約條款中約定選擇以下一種方式對契約價格進行調整：

第1種方式：採用價格指數進行價格調整。

(1)價格調整公式

因人工、材料和設備等價格波動影響契約價格時，根據專用契約條款中約定的數據，按以下公式計算差額並調整契約價格。

發包人(全稱)：

承包人(全稱)：

年月日

建設工程施工契約判決書 篇21

委託方(甲方)：

地址：

電話：

承建方(乙方)：

地 址：

電 話：

開戶銀行：

為改善城市能源結構，明確甲乙雙方的權利和責任，確定正常的供用氣程式，安全、合理地使用管輸燃氣，根據《中華人民共和國民法典》和《城鎮燃氣管理條例》等有關法律法規，經甲、乙雙方友好協商，特訂立本契約(以下稱“本契約”)，以便共同遵守。

第一條 施工項目基本情況

1.項目名稱:

2.

項目地點：

3.施工內容：燃氣管道的設計、施工及竣工驗收。

4.施工依據：本工程按照《城鎮燃氣管理條例》等國家現行法律法規進行設計施工。

5.施工質量：本項目燃氣管道工程設計、施工安裝及有關事項均需按照國家有關規範、規定辦理和驗收。

6.契約開工日期： 。

契約竣工日期： 。

契約有效工期天數： 。

第二條 工程施工

甲方產權分界點以內的全部天然氣設施由甲方出資建設，乙方接受甲方委託，負責組織有資質的單位進行設計、安裝施工。

1.甲乙雙方應指定專門的人員進行設計定位和現場的施工協調。

2.甲方應在本契約簽訂之日起 7 日內向乙方提供用氣設備的名稱、型號規格、用氣壓力、用氣量或額定熱負荷等，以及乙方設計人員要求提供的建築物平面圖紙及室內外水、暖、電、道路平面圖等其它設計基礎資料;乙方應於甲方提供完整資料後 7 日內設計完畢。

3.甲乙雙方指定的人員應對設計圖進行確認並簽字認可，經確認後的設計圖，若需變更，由提出變更的一方承擔設計及相關工程費用。

4.工程開工後，對於隱蔽工程，乙方應及時通知甲方進行位置確認。

5.乙方應在甲方具備施工條件且按照本協定第三條第3款完成支付的前提下進行施工。

6.工程完工後，乙方 日內向甲方提供竣工材料，甲乙雙方應共同進行驗收，驗收合格後雙方簽字確認。甲、乙雙方驗收合格後，如甲方對乙方設計和施工提出變更，由甲方出資委託乙方進行設計施工。

7.施工過程中如遇到下列情況，可順延工期，且竣工日期按滯延時間順延：

(1)甲方不具備施工條件而停工;

(2)由於甲方原因變更計畫或提出修改施工圖;

(3)不按契約約定向乙方支付燃氣用戶基礎設施使用費及工程款;

(4)甲方的其他違約行為，致使無法施工時;

(5)出現洪水、颶風、暴雨等不可抗力或政府行為時;

(6)施工受阻礙，無法正常施工。

8.乙方在施工過程中，應服從甲方代表和現場管理員的統一協調指揮。

9.乙方在施工過程中由於自身過錯給甲方造成損失，應負責賠償。

10.乙方在施工過程中，應採取安全措施，並承擔相應施工安全責任。

11.乙方在施工過程中，甲方應積極配合，協調相關矛盾，確保工程如期完工。

第三條 燃氣用戶基礎設施使用費、工程費的價格、付款及結算方式

1、根據甲方提供的 燃氣設備數據和用氣時間，測定甲方每日最大用氣量 Nm3 ,經雙方協商，甲方按 /元/Nm3向乙方支付燃氣用戶基礎設施使用費總計人民幣: 元(￥， )。

2.工程費收取人民幣 元整(￥000,000.00)。

3.付款方式:

甲方應按照以下第 種方式支付契約價款，乙方按照甲方已支付契約價款的數額開具相對應的收費憑證：

3.1本契約簽訂後 日內，甲方一次性支付完畢契約全部價款。

3.2甲方按照以下方式分期支付契約價款：

(1)本契約簽訂後，甲方應在 7 日內向乙方支付契約總價款的(不低於50%)，計人民幣 元整(￥00,000.00);

(2)工程竣工驗收之日即為契約價款結算日，甲方應向乙方支付全部剩餘款項計人民幣 元整(￥00,000.00);

4.乙方為甲方提供該項管道燃氣工程，工程所發生的水、電等全部動力由甲方自行採購和提供。

第四條 產權歸屬與合理利用

1.供用氣設施產權分界點是：甲方的建築紅線，即建築紅線外燃氣設施產權屬於乙方，建築紅線內燃氣設施產權屬於甲方。

2.乙方為建設下游供氣管網，避免重複建設，在不影響甲方燃氣設施正常使用功能情況下，甲方允許乙方無償利用、使用其所有的燃氣設施進行下游燃氣管網的建設。

第五條 變更用氣

1.甲方如增加用氣設備，應提前向乙方辦理有關申請手續，並按規定辦理有關事項。為了保證安全供氣，未經乙方同意並交納燃氣用戶基礎設施使用費，甲方有需求增加用氣設備，需向乙方提出申請並按規定辦理有關事項，更不能自行改裝、移裝其他天然氣設施。

2.甲方因經營地點改變需要遷移用氣設備時，應提前通知乙方，由乙方協助遷移用氣設備及其他天然氣設施，遷移過程中產生的相關工程費用由甲方承擔;如出現甲方私自遷移燃氣設備的情況，乙方有權停止供氣。

3.甲方房屋產權發生變更時，必須辦理過戶更名手續，乙方方可對後續使用主體進行供氣，未同步辦理甲方繼續承擔一切法律責任。

4.在通氣後，如甲方實際用氣量低於契約開口氣量時，乙方有權重新約定開口氣量並簽訂補充協定;如甲方實際用氣量超過契約規定開口氣量，甲方須向乙方按照 / 元/Nm3 .日交納超出部分的燃氣用戶基礎設施使用費，並簽訂補充協定。

甲方符合以下任一條件視為超契約氣量用戶：

1)年用氣時段內平均日用氣量超過契約規定日開口氣量的用戶。

2)月度日平均用氣量超過契約規定氣量。

3) 周度日平均用氣量超過契約規定氣量。

以上各個時間段段均按甲方實際用氣天數測算。

5.如未按照本條第4款補交超開口氣量部分的基礎設施使用費，乙方對於甲方超過契約規定開口氣量的氣量部分不承擔保障供氣義務。因用戶氣量變化導致燃氣設備無法正常運行，需要更換設備，相關費用由甲方承擔。

第六條 違約責任

(一)甲方的違約責任

1.甲方應按本契約約定向乙方支付燃氣用戶基礎設施使用費及工程費，逾期付款的部分應按照每日萬分之三的比例向乙方支付違約金。

2.對於違反本契約第六條規定的，乙方有權加以制止，要求其補交款項並向乙方支付補交款項一倍的違約金。

3.在契約執行期間，甲方如果使用其他公司氣源，視為單方面解除契約，應按政府批文標準補交氣費和基礎設施使用費，給予乙方違約補償。

(二)乙方違約責任

1.因乙方原因不能按約定期限完工，應向甲方支付已收取款項每日萬分之三的違約金。

2.由於不可抗力或政府的行為造成甲方損失的，乙方不承擔賠償責任。

第七條 契約的變更

甲乙雙方如需要修改本契約條款，應當經雙方協商一致並簽訂補充協定，補充協定與本契約具有同等法律效力。

第八條 爭議的解決

在履行本契約過程中，雙方如發生爭議，應友好協商解決，協商不成可依法向人民法院起訴。

第九條 其他事宜

1.本契約一式 4 份，雙方各執 2 份，經雙方簽字或者蓋章後生效。本契約如有補充條款，經雙方協商一致簽字蓋章後生效，補充條款與本契約具有同等法律效力。

2.自生效之日起，本契約任何條款及相關信息均應依照約定予以保密，未經甲乙雙方事先書面同意，任何一方不得將本契約的條款內容泄露給第三方，違約方承擔由此給守約方造成的一切經濟損失。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)

授權代表： 授權代表：

簽約日期： 年 月 日

建設工程施工契約判決書 篇22

北京市建設工程施工契約協定條款

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，就本項工程建設有關事項，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，經雙方協商達成如下協定：

第1條　工期

11 本契約工程定於____年____月____日開工;於____年____月____日竣工。契約工期日曆天數為____天 。工期如需提前，按約定的開、竣工日期計算的契約工期總天數為_____天。

12　承包方為提前工期採取的相應措施及因此增加的經濟支出：______________________________________________________________________________________________________

13 工期提前或延誤的獎罰，由雙方協商後在契約中約定：________________________________________________

______________________________________________________________________________________

第2條　圖紙

發包方於_____年_____月_____日，向承包方提供_____套圖紙。

第3條　發包方、承包方駐工地代表。

發包方工程師姓名：___________ ;

項日經理姓名：_______________ 。

第4條　發包人工作

開工前辦理完畢土地徵用，青苗、樹木賠償，墳地遷移，房屋、構築物拆遷，地上及架空、地下障礙物清除，將施工所需水、電線路、道路接通至施工現場，並保證施工期間的需要，向承包方提供施工現場工程地質和地下管網線路資料，提交辦理有關證件、批件的合法手續，將水準點與座標控制點位置以書面形式提交給承包方，並於現場交驗，協調、處理施工現場周圍建築物、構築物(含文物保護建築)、古樹名木和地下管線的保護及施工擾民問題，契約簽訂後______天內組織會審圖紙和設計交底，在收到承包方提供的施工組織設計(或施工方案)和進度計畫後_______天內予以確認。凡在有毒有害環境中施工時，發包方按有關規定提供相應的防護措施，並承擔相關的經濟支出。

第5條　承包人工作

51 每月_______日向發包方報送月度施工計畫和己完工程進度統計報表。

52 遵守國家及本市有關部門對施工現場的交通和施工噪音等管理規定，負責安全保衛、清潔衛生等各項工作，做好施工現場周圍建築物、構築物 (含文物保護建築)、古樹名木和地下管線的保護。發現地下障礙和文物時，及時報告有關部門並採取有效保護措施，按有關具體規定處置，發包方承擔由此發生的費用，延誤的工期相應順延。在圖紙會審和設計交底後________天內向發包方提交施工組織設計 (或施工方案)和進度計畫。

承包方不按契約約定完成各項工作時，應承擔由此造成的經濟損失，工期不予順延。

第6條　工程質量檢查及驗收。

61 當工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到中間驗收部位以前，承包方自檢，並於48小時前通知發包方參加，驗收合格，發包方在驗收記錄上籤字後，方可進行隱蔽和繼續施工。工程質量符合規範要求，發包方不在驗收記錄簽字，可視為發包方己經批准，承包方可進行隱蔽或繼續施工。驗收不合格，承包方在限定時間內修改後重新驗收。因發包方不正確糾正或其它非承包方原因引起的經濟支出，由發包方承擔。檢驗不應影響施工正常進行，如影響施工正常進行，檢驗不合格，影響正常施工的費用由承包方承擔。除此之外影響正常施工的經濟支出由發包方承擔，相應順延工期。

62 工程具備竣工驗收條件，承包方按國家和本市工程竣工有關規定，向發包方提供完整竣工資料和竣工驗收報告，發包方10天內組織驗收。發包方不能按約定日期組織驗收，應從約定期限最後一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。

發包方、承包方辦理工程竣工驗收手續後，發包方於5日內按有關規定向質量監督機構申報竣工工程質量備案本契約即告終止。承包人應按法律、行政法規或國家關於工程質量保修的有關規定，對交付發包人使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。

第7條　設計變更及契約價款的調整

71 施工中發包方對原設計進行變更，經批准後，發包方應在變更前10天向承包方發出書面變更通知，否則，承包方有權拒絕變更。承包方按通知進行變更，並於5天內，根據約定的可調整承包方式提出變更價款報告的完整資料，因變更導致的經濟支出和承包方損失，由發包方承擔，發包方收到變更價款報告之日起5天內予以簽認，無正當理由不簽認時自變更價款報告送達之日起5天后自行生效，由此延誤的工期相應順延。

72 本工程按可調整的承包方式對承包造價作如下調整：_________________________________________________________________________________________________________________________________________

第8條　工程價款及結算

81 雙方按國家和本市有關主管部門現行規定，在契約生效後，發包方按下表約定分_____次向承包方預付或支付工程款，發包方不按時撥付工程款，從應付之日起承擔應付款的利息。

第9條　材料設備的供應。

91 發包方按雙方約定的《發包方供應材料設備一覽表》(附後)供應材料設備，如與《一覽表》不符時，承擔相應違約責任。

92 發包方、承包方雙方應對各自負責供應的材料設備，提供產品合格證明;如與設計和規範要求不符的產品，重新採購符合要求的產品，各自承擔由此發生的費用。

93 承包方需使用代用材料時，須經發包方代表批准方可使用，由此增減的費用雙方議定。

第10條　爭議

發包方、承包方雙方發生爭議時，可以通過協商或者申請施工契約管理機構會同有關部門調解。不願調解或調解不成的，可以採取下列一種方式解決：

第一種爭議解決方式：向_____________仲裁委員會申請仲裁;

第二種爭議解決方式：向_____________人民法院起訴。 雙方約定按第____________種爭議解決方式解決。

第11條　違約

發包方或承包方不能按本協定條款約定內容履行自己的各項義務及發生使契約無法履行的行為，應承擔相應的違約責任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的全部經濟損失。

除非雙方協定將契約終止，或因一方違約使契約無法履行，違約方承擔上述違約責任後仍應繼續履行契約。

第12條　契約份數。本契約正本兩份具有同等效力，由發包方承包方雙方分別保存;副本_______份。

第13條　補充條款如下

建設工程施工契約判決書 篇23

契約編號：

工程名稱：建築單位：施工單位：

簽訂日期：年月日

發包人(全稱)：承包人(全稱)：(乙方)

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就建設工程施工事項協商一致，訂立本契約。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、備註：

二、工程承包範圍

1、廣場硬化。

(見圖紙，以預算單中的項目為準)

2、。

三、契約工期

本工程在預付款到位，且鋼結構工程具備施工條件，開工日期年月日，竣工日期為年月日，契約工期總天數天。

四、質量標準

工程質量標準：依據鋼構有關驗收規範合格。

五、契約價款

1、工程總造價：大寫：￥：

六、契約價款支付;

1、契約簽訂三日內，甲方應付工程總造價的%給乙方

作工程預付款。

2、鋼架安裝完成三日內，甲方再付工程總造價的%給乙方作鋼構件材料款。

3、工程施工完畢驗收合格，三日內甲方再付工程總造價的%給乙方作工程尾款。

建設工程施工契約範本。

七、發包人工作

1、委派2、工程開工前，甲方為乙方提供三通一平，水電供至建築物中心五十米以內，並承擔費用，有條件為乙方提供住宿便利。

3、應辦理開工前的各種檔案及其它施工所需證件。

4、有義務協調地方關係，保證工程正常施工，如有當地干擾或不法收費，應承擔責任。

八、承包人工作

1、委派為工地代表，聯繫方式;2、嚴格按圖紙進行製作安裝。

3、進入工地遵守甲方規章制度，承擔自身造成的事故及因此發生的費用。

4、保證施工場地清潔，符合環境衛生管理的有關規定，完工前清理好現場。

九、工程變更

1、施工中甲方需對原工程設計進行變更，應提前七天以書面形式向乙方發變更通知，因變更導致契約價款的增減及造成的乙方損失由甲方承擔，延誤的工期應相應順延。

2、施工中乙方不得對原工程設計進行變更，乙方在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的換用，須經甲方同意。

3、乙方在工程變更確定後7天內，提出變更工程價款的報告，經甲方確認後調整契約價款，與工程款同期支付。

十、竣工驗收

工程竣工，乙方向甲方提供竣工驗收報告後三日內，由甲方組織工程驗收，如不組織驗收，視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。

甲方並承擔工程保管及一切意外責任。

十一、竣工結算

甲方收到乙方遞交的竣工結算報告及結算資料後三日內，給予確認並支付工程竣工結算價款，乙方收到竣工結算價款後三日內將竣工工程交付甲方。

十二、違約

1、甲方不按本契約第六條約定的時間和數額支付工程款，甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息，並承擔停工或工期延誤及其損失責任。

2、雙方中任何一方違約，即向對方支付工程總造價的3‰的違約金。

3、發生契約糾紛，甲乙雙方協商解決，協商不成，由乙方所在地職能部門解決。

十三、不可抗力

1、發生不可抗力造成工程施工困難，如雨、雪天氣，自然

災害工期延誤。

2、發生不可抗力造成契約履行困難，雙方友好協商解決。

十四、其它條款：十五、本契約自簽章之日起生效，該工程結算完畢後，本契約即告終止。

十六、本契約一式份，甲乙雙方各執份。

發包人(公章)：法定代表人：承包人：(公章)法定代表人：

委託代理人：委託代理人：

電話：電話：

傳真：傳真：

簽訂時間：