農村建房屋施工契約 篇1
甲方(用人單位)_____________
性質：_________________
地址：_________________
法人代表(單位負責人)_____________
乙方(勞動者)_____________
性別：_________________
年齡：_________________
常住戶口地址：_________________
甲方因生產(工作)需要，經勞動部門批准，同意招用乙方到本企業工作，根據國家和省的有關規定，經雙方自願協商同意訂立農村建房施工契約。
第一條契約期限
契約期限自_____________年_____________月_____________日起至_____________年_____________月_____________日止。
第二條生產(工作)任務
乙方同意服從甲方的生產(工作)需要，在_____________崗位，承擔_____________生產(工作)任務。
第三條生產(工作)條件
根據工作崗位需要，並參照國家和省的有關規定，甲方應配備必要的安全防護設施：_________________，並發給乙方勞動保護用品：_________________，保健食品費：_________________.
第四條勞動紀律
甲方應依據國家和省的有關規定製定各項規章制度;乙方應自覺遵守國家和省規定的有關勞動法律、法規和企業的各項規章制度，服從管理，積極做好工作。
第五條勞動時間與勞動報酬
勞動時間：_________________甲方實行每周_____________日工作制，每日_____________小時制，因生產(工作)需要加班時，每月加班不得超過_____________小時。確需超過，須經乙方及企業工會同意方能安排加班。
勞動報酬：_________________按國家有關規定和單位的實際，根據乙方崗位和承擔的任務定為每月(日)_____________元。加班工資：_________________法定休假日為_____________元，休息日為_____________元，平日為_____________元;夜間工作的，每晚(班)發給乙方夜餐費用_____________元;獎金根據單位效益和乙方勞動貢獻定為每月_____________元至_____________元。在契約期間，如發生停工待料，甲方每天發給_____________元。作為基本生活費用。甲方每月_____________號定期足額發放工資。如超過規定日期，從第6日起計算拖欠的天數，甲方每天按拖欠工資額的1%支付給乙方賠償金。
農村建房屋施工契約 篇2
房主人(甲方)
承建人(乙方)
甲方委託乙方承建民房一幢，為明確雙方在承建過程中的權利、義務，經雙方協商同意簽訂本契約。
一、建築項：
私人住宅主體工程。
二、承建方式：
1、甲方將其住宅主體工程以包工不包料的方式承包給乙方承建。
2、甲方負責提供施工用的水源、鋼材、水泥、磚、沙、石、石灰等建築材料。甲方應及時提供以上建築材料，以免影響乙方正常施工進度。
3、乙方自帶建築所需的一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板、搭架用的竹木等，費用由乙方自理。乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。
三、建房工期：
建房工期為天，自挖地基，標高正負零零線開始施工算起。
四、承建工程價格：
五、施工安全要求：
乙方必須按照安全施工規範和技術要求，採取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，並承擔由於自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。如有此類情況出現，責任與甲方無關。
六、工期延誤：
乙方不得有無正當理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可相應順延。
1、因停電、下雨等造成停工;
2、不可抗力;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
七、付款方式：
乙方進場後，甲方將預付工程款元，以後將按工程進度付款。每層澆注封頂後，若無質量問題，甲方即向乙方支付該樓層的部分預付工程款元。餘下的人工錢待整個工程竣工並經驗收合格，乙方將工程全部交給甲方使用後3月內全部付清。
八，違約責任和爭議的解決辦法：
1、乙方承攬建設工程的質量達不到約定要求的，乙方要無償修理、返工或重作;造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使契約無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失
以上契約，雙方共同遵守執行。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本契約，辭退乙方，並只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按契約約定支付人工錢，則按銀行有關逾期付款辦法的規定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、除非雙方協定將契約終止，或因一方違約使契約無法履行，違約方在承擔上述違約責任後仍應繼續履行契約。
甲方：
乙方：
簽訂日期：
農村建房屋施工契約 篇3
發包方(甲方)：________________
承包方(乙方)：________________
第一條工程概況
1、工程名稱：農村自建房屋裝飾裝修。
1、施工地點：玉溪市江川縣。
1、房屋概況：房型________(層)，建築面積約________平方米。
第二條裝修施工內容
甲方將自建房的裝修工程承包給乙方，施工內容為：水電改造工程、地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，包水管，頂面、牆面塗料，材料安裝，隔斷製作，搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。
第三條承包方式
包工不包料，由甲方提供裝修所需材料，乙方提供施工工具、招聘組織施工人員進行施工作業。裝修設計方案由甲乙雙方共同商定後實施，施工過程中甲方如有需要調整方案的及時通知乙方，乙方應無條件採納。
第四條裝修價款
本契約項下裝修項目總價款：________元(包括屋內垃圾清理費和材料搬運費)，大寫________(人民幣整)，該價款為施工包乾價。
第五條裝修款項支付方式
乙方裝修施工竣工後十天內，甲方對房屋裝修進行竣工驗收，驗收合格後三十天內甲方一次性向乙方支付總價款的95%，剩餘總價款的5%作為質量保證金，質保期一年，質保期屆滿房屋裝修質量沒有問題的，甲方將質保金退還乙方。
第六條裝修工期：自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期為________天。
第七條乙方在施工過程中如對甲方提供的材料造成損害，損害材料價值200元以內(包括本數)的，甲方可不予追究;損害材料價值超過200元的，乙方應全額賠償甲方。
第八條乙方自行招聘施工工人進行裝修施工，工人管理和勞務費由乙方自行負責;乙方應制定相應施工安全制度並嚴格落實，如施工工人在裝修施工過程中發生安全事故，涉及到的法律責任、經濟賠償責任由乙方全部承擔，且甲方若因此被法院等司法機關判決承擔賠償責任的，甲方有權根據本約定向乙方追償或直接從工程款里扣除。
第九條本契約項下裝修項目乙方不得再轉包或分包給第三人，如乙方違反本約定，甲方有權立即解除契約並追究乙方違約責任。
第十條協定的變更和解除
1、乙方違反本契約第九條約定的，甲方有權解除本契約，並不予支付乙方已經施工部分的工程款。
2、乙方施工過程中出現重大質量問題且不能有效整改的，甲方有權解除本契約，解除契約通知自送達乙方時生效。
第十一條違約責任
1、乙方違反本契約第六條約定未能在工期內完成裝修工程的，每逾期一天應向甲方承擔30元的違約金;
2、乙方施工過程中對甲方房屋主體結構造成損害的，應承擔恢復原狀、賠償損失的違約責任。
第十二條本協定一式二份，自甲乙雙方簽字或蓋章後生效
甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。因履行本契約產生爭議，由雙方協商解決;協商解決未果，由甲方所在地人民法院管轄。
甲方(簽章)：________乙方(簽章)：________
住所：________住所：________
法定代表人：________法定代表人：________
委託代理人：________委託代理人：________
電話：________電話：________
________年________月________日________年________月________日