委託新建浴室工程契約 篇1
契約編號:______________
簽約地點:______________
發包單位__________有限公司(以下簡稱甲方)
施工單位:___________有限公司(以下簡稱乙方)
為增加甲乙雙方的責任感,確保實現各自的經濟目的,依據《中華人民共和國民法典》的規定,甲乙雙方經友好協商,就甲方委託乙方新建男女浴室工程事宜,達成以下協定:
一、契約標的(項目名稱、項目說明、金額等)序號
項目名稱______________
項目說明_____________
金額______________
備註含3%專用增值稅發
包乾價____________
合計總金額:人民幣:_____________元整(RMB___________元)
備註:祥見報價清單。
二、契約金額總計:人民幣__________元整,大寫:_________元整(以上金額包含到甲方工廠材料的所有費用、安裝人工費等。)
三、付款時間及方式:
3.1、契約簽定後付工程預付款30%即:_______元(大寫人民幣:_______整),安裝完畢驗收合格後開具全額增值稅專用發票,付工程款65%即:______元(大寫人民幣:________元整),剩餘5%即_______元(大寫:______元整)作為質保金,一年後付清。
3.2、乙方結算銀行:____________戶名:____________
開戶行:___________
賬號:____________
四、施工工期:進入現場預計15天內。(以甲方通知為準)
4.1、交貨地點:甲方工廠內
五、驗收時間、地點、標準、方式
5.1、乙方按照甲乙雙方確認的《新建男女浴室工程》工程清單進行施工。
5.2、乙方施工完畢後,通過甲方的合格驗收後出具驗收合格書,驗收合格書作為付款的依據,同時開始計算質量保證期。
5.3、驗收標準:以《新建男女浴室工程》工程清單為檢驗標準。
六、雙方責任
6.1、甲方責任:
(1)甲方免費提供動力電源。
(2)配合乙方施工,在安裝過程中如有需要與第三方進行協調時均由乙方負責。
(3)負責提供及安裝工具的安裝存放處。
6.2、乙方責任:
(1)按甲方通知,即準備工具、人員等進廠施工。
(2)須遵守施工現場的各項規章管理制度,應帶好滅火器。
(3)乙方負責安裝現場的安全責任(包括乙方人身安全,財產安全、甲方及第三方人身安全的財產安全),由於乙方安裝、調式造成的安全責任和相關損失全部由乙方承擔。
七、特此聲明及現場要求7.1特此聲明:
(1)乙方在施工期間不支付與第三方發生任何費用。
(2)在施工過程中,如有超出甲乙雙方確認的《新建男女浴室工程》工程清單之外的工程時,經雙方確認後,甲方同意追加多出的材料費用及人工費用等,乙方進行超出部分的施工工作。
7.2、現場要求:
(1)乙方現場人員應遵守甲方廠規制度,如有違規,乙方負責。
(2)為確保工期進度和現場安全,甲方生產線工人不得進入施工現場。
八、保修方式
8.1自工程經過雙方驗收合格之日起按生產廠家規定的條款進行免費保修服務,免費修服務期限為上個月。保修期內,乙方必須在接到甲方保修通知後天內派人至甲方現場維修。
8.2保修期後,乙方必須在接到甲方維修通知後上天內派人至甲方現場維修。甲方酌情收取成本費和服務費,收費標準另行約定。
九、不可抗力
如發生不可抗力事件,受不可抗力事件影響的一方應取得公證機關的不能履行或不能全部履行契約的證明,並在事件發生後15個工作日 內,及時通知另一方,雙方同意,可據免除全部或部分責任。
十、契約變更
10.1未盡事宜,雙方協商解決;契約的變更及修改須經雙方同意,以書面形式變更。
10.2爭議解決方式雙方如發生爭議,應協商解決;如協商不成,雙方同意向被違約方所在地人民法院提出訴訟。
十一、本契約有同等效力契約一式叄份,甲方執貳份,乙方執壹份,具有同等法律效力。
甲方:___________ 法定地址:_________ 代表人:_________ 聯繫電話:_________
簽約日期:__________
乙方:___________法定地址:_________ 代表人:_________ 聯繫電話:_________
簽約日期:__________
委託新建浴室工程契約 篇2
發包人(甲方):________________________住所:______________________電話:____________傳真:____________委託代理人:________________________電話:____________傳真:____________承包人(乙方):________________________住所:______________________電話:____________傳真:____________法定代表人:________________________電話:____________本工程設計人:________________________電話:____________施工隊負責人:________________________電話:____________依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定,甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室內裝飾裝修有關事宜(以下稱工程),達成如下協定:
第一條工程概況
1、工程名稱:__________________________________。
2、工程地點:__________________________________。
3、承包範圍:參見契約附屬檔案之預算表。
4、工程承包方式:雙方商定採取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發包人包料。(附屬檔案即經雙方當事人簽字確認的《承包人發包人提供裝飾裝修材料明細表》。)
第二條施工圖紙雙方施工圖採取下列第____________種方式提供:
(1)發包人自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份;
(2)發包人委託承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。施工圖紙經甲乙雙方確認後,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批准。施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本契約的附屬檔案。
第三條甲方工作
1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(契約已經包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳X採取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協調鄰里及管理機構之間的關係。
4、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
第四條乙方工作
1、參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底,擬定施工方案和計畫交甲方審定確認。
2、施工中嚴格執行安全施工掃做規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程。
3、未經甲方同意或有關部門批准,不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。
4、保護好原居室室內的家具、陳X及水電管線的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。
5、對於施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時並給予其必要的準備時間。
6、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。
7、工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場的設施和工程成品進行保護。
第五條關於工期
1、工程期限___________天,開工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日。
2、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應不及時、不按期支付工程款等)導致工期延誤的,工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因導致工期延誤的,工期不予順延。
3、因為如下因素影響而導致不能完成工作的,工期順延,雙方互不承擔責任:
(1)遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災、戰爭等不可抗力的;
(2)經雙方同意的工程量變化和設計變更;
(3)因與甲方和乙方無關的
第三方的原因造成工程延誤,
第三方因素包括但不限於所在地(小)區的管理機構和隔壁鄰居的無理行為;
(4)經甲方同意的屬新材料或新工藝採用而導致的工期拖延或試驗時間浪費;
(5)經甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
第六條關於材料供應和保管
1、任何一方負責提供的材料和設備,均須是符合法律、法規規定的合格產品,還必須符合本契約約定的標準和設計的要求。提供方應將材料和設備按時、按量運送到施工現場,並通知對方當事人驗收簽字確認。
2、對一方提供的任何材料和設備,如不符質量要求或規格有差異的,對方有權要求更換,提供方應當予以更換。由此造成的費用增加部分,有提供方承擔。
3、材料和設備進場後,統一由乙方負責保管和使用,如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失,應當由乙方負責,施工過程中的正常消耗除外。
第七條關於質量和驗收
1、工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和中華人民共和國國家標準《住宅裝飾裝修工程施工規範》(gb50327-20)為質量評定驗收標準。
2、甲、乙方雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗收手續;甲方不按時參加驗收的,工期應予順延。
3、由於甲方擅自指揮乙方所屬人員或
第三方人員進行施工所導致的工程質量,由甲方自行負責。由乙方負責返工的,返工費用由甲方負責。
4、工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方應當自接到驗收通知後_______天內組織驗收,並辦理驗收移交手續。
5、驗收時,工程項目合格率達到____________%時(以上程價款比例為準),其他不合格項目(不包括工程項目未完成或成品程式未完成的項目)的維修或返工不影響竣工日期的確立,甲方對此應予以確認。
6、乙方承諾自竣工日期起,為工程項目保修________年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修範圍。國家行政部門或者行業機構在本契約簽署生效之前已經發布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的,以國家行政部門或者行業機構的規定為準。
7、甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況:_________________________。
8、工程未驗收的,甲方不得先行使用。
第八條關於工程價款及結算
1、雙方約定按以下第____________種方式支付工程款:
(1)契約生效後,發包人按下表中的約定,直接向承包人支付工程款:支付次數____________支付階段或時間____________支付金額
第一次______________________支付____________元;
第二次______________________支付____________元;
第三次______________________支付____________元;
第四次____________工程驗收後_______天支付工程總造價的5%,約____________元。
(2)其他支付方式:______________________。
2、雙方同意工程的結算方法按下列第____________種進行結算:
(1)固定價格,本工程總價款為____________元;
(2)單價不變,按實際數量加損耗率計算,但是總價不得超過____________元。
a、乳膠漆和油漆類為:牆面面積(減門不減窗)頂面面積6%215;拼花部分面積;
b、瓷磚面積為:實際面積6%215;實際面積;
c、實木地板面積為:實際面積6%215;實際面積,拼花部分面積10%215;拼花部分面積;
d、木工衣櫃類面積為:實際面積(平方米取整數值,小數位不夠0.5平方米按0.5平方米計算,超出0.5平方米的按1平方米計算);
e、其他按項項目按項計算;
f、其他按平方米計算的項目為:實際面積6%215;實際面積;
g、估價項目測量後再具體報價;、經甲方同意代購的項目按預算內造價購買,經甲方同意可以調整。
3、特別費用的約定:
(1)施工過程中,施工現場發生的一切水電費用由甲方負責。
(2)施工過程中,因為乙方的因素違規被執法機構或管理機構罰款的,罰款由乙方支付;如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發生的,罰款由甲方負責。
(3)契約附屬檔案預算表中沒有列明稅費,稅費由甲方按實際徵稅額向有關部門交納;已經列明稅費的,由乙方負責繳交。
(4)物業管理機構收取超過正常的物業小區內運輸費用的,由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。
4、乙方按雙方簽署的預算附屬檔案項目執行。如甲方增加新的工程項目,另行簽署契約。其中涉及款項,甲方應按預付50%、項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大於該項目的50%,則甲方應按實際比例先支付給乙方備料。
5、工程驗收合格後,乙方應將有關資料送交甲方,雙方進行工程結算。發包人接到資料後____________天內未有異議,即視為同意按照該資料進行工程結算,雙方應填寫工程結算單並簽字,甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。
第九條工程預算檔案(表)屬於本契約附屬檔案,所列工程項目除經過甲乙雙方同意外,不得隨意添加、更改、刪除。
第十條責任與罰則
1、施工調度、安全管理等事務由乙方負責,其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作,由此引起的損失和事故由甲方負全責。
2、因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,每拖延一天,應向甲方支付____________的違約金。
3、因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,應當賠償乙方因此造成的人工費損失。
4、甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的,應當按照____________支付乙方延期付款違約金。
5、未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由其自行負責。
6、因一方原因,造成契約無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理契約終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。
7、乙方在遭遇不可抗力影響施工的,應當及時採取措施避免損失擴大,並將有關情況通知甲方。否則,應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。
第十一條雙方如對契約的執行發生爭議,應友好協商解決:協商無效的,可提交人民法院訴訟。
第十二條附則
1、本契約一式兩份,雙方個執一份,同具法律效力。
2、本契約履行完成後自動終止。甲方(簽字):_______________________乙方公司(蓋章):____________現場代表(簽字):___________________現場代表(簽字):____________證件名稱:______________________證件名稱:______________________頒發機構:______________________頒發機構:______________________證件號碼:______________________證件號碼:______________________________年____月____日________年____月
委託新建浴室工程契約 篇3
委託方:承攬方:根據《民法典》,委託方和承攬方雙方經平等協商同意,自願簽訂本契約,共同遵守本契約所列條款。承攬方的義務:
1、承攬方按照委託方的要求將委託方提供的_____資料,進行錄入,並確保在_____工作日內完成_____數據。承攬方應按照委託方的要求,及時取稿、送稿,若由於委託方提供資料間斷或程式問題造成的時間延誤,承攬方不負任何責任。
2、承攬方應確保所錄數據錯誤率低於_____,如出現無法辨認或沒有把握的字應作標註,但不能算為錯誤。
3、承攬方隨時接受委託人檢驗和抽查,如有錯誤,承攬方應按委託方要求及時修改。
4、為確保數據的安全和原始數據的安全,承攬方應指定專人進行數據管理及備份。同時提供專門存放原始資料的房間和檔案櫃。委託方的義務:
1、委託方應提供錄入軟體平台與錄入工作相關的軟體技術支持,委託方有義務安裝並調試錄入所需的錄入平台。
2、委託方應在承攬方交付工作成果起兩個工作日內,對承攬方所交付的工作成果進行驗收,若有異議應及時提出,要求承攬方並及時修改錯誤,返回委託方,若在兩個工作日內沒有提出異議,雙方應視為所錄數據為合格數據產品。
3、委託方在工程進行期間,如確保每次取送的錄入工作量,達到500元的錄入費用,承攬方應免除取送費,按實際錄入費用計算。結算標準:付款方式:委託方應在承攬方開工之前,交付總工程款的_____作為工程預付款,在承攬方交付電子成果後,七個工作日內以支票或現金的形式結清全款。或當工程款累計超過_____元時,結清本次全款。當工程進行中委託方提供資料間斷達_______天時,視為工程結束,應結清已作的工程款項。付款期限:如委託方延期付款,承攬方有權,按每天加收總工程款的_______%,作為給承攬方的補償。我國《民法典》第七百八十五條規定:承攬方應當按照委託方的要求保守秘密,不得留存複製品或者技術資料。如果承攬方違反了保密義務,給委託方造成了經濟損失,委託方有權向承攬方要求經濟賠償及訴訟於法律。
1、保密的內容和範圍
(1)凡涉及委託方技術信息和經營信息,包括但不限於產品的製作方法、技術,數據,程式,設計、客戶名單,貨源情報,招投標檔案,行銷計畫,經營決策等他商業秘密,均屬保密內容。
(2)凡以直接、間接、口頭或書面等形式提供涉及保密內容的行為均屬泄密。
2、雙方的權利與義務
(1)承攬方應自覺維護本委託方的利益,嚴格遵守本委託方的保密規定。
(2)承攬方不得向任何單位和個人泄露所掌握的商業秘密事項;
(3)承攬方不得利用所掌握的商業秘密牟取私利;
(4)承攬方不得將工作中獲取或研製開發中的商業秘密據為己有,有關資料、圖紙、樣品不得私自留存待工程結束後必須全部割除。
(5)承攬方應在結款後_______小時內,徹底割除本次工程的所有數據。此契約一式兩份,雙方各持一份,如有未盡事宜,雙方友好協商解決。協商不成將向有關法律部門申請裁決。此契約至簽字之日起生效。委託方代表人:單位蓋章:________年____月____日承攬方代表人:單位蓋章:________年____月____日