2024公司委託契約 篇1
甲方：_________________________
乙方：_________________________
甲方將學校物業管理服務方面的工作委託乙方管理服務。乙方將通過嚴格科學的管理，熱情優質的服務為學校的教學、科研和生活創造整潔、優美、舒適、安全、寧靜、便捷，及時、可靠的環境，為此雙方達成如下協定：
一、甲方責任、權利、義務
1.對校園內的一切公共設施及設備享有所有權，並有對國有資產的保護、使用和監督權。
2.負責對乙方管理與服務進行工作查詢與質疑。
3.負責制定學校綠化、美化及設施的更新改造計畫。聽取和採納乙方對校園綠化等改造工作提出的合理化建議。
4.負責按規定向乙方支付物業經費和運行費。
5.負責了解掌握乙方經費運行情況，對違反財務規定的行為提出意見。
6.甲方可視完成物業管理的優劣向乙方提出獎勵意見和處罰意見。
二、乙方責任、權利、義務
1.按協定內容保質保量地完成物業管理與服務工作。按文明校園建設標準保持學校的花園式單位及文明校園的稱號。
2.對院內的公共設施及地面不得擅自占用或改變其使用功能，如需要改變應經甲方同意後方可實施。
3.定期向甲方通報工作情況，對甲方提出的合理的整改意見有義務執行。
4.未經甲方同意不得將本物業管理內容和責任轉移給第三方。
5.乙方應建立並保存詳細的物業管理檔案資料。
三、委託管理主要內容
1.全院的綠化、美化工作。
2.教室的衛生保潔服務和管理工作(不含專用教室)。
3.公共環境、公共場所的保潔服務和管理工作。
4.公共設施、設備的維修、保養、運行和管理工作。
5.公共建築部分的維修保養工作。
6.自管家屬樓的維修和保養工作。
7.水電暖的維修管理與服務工作。
8.院內創收經營水電費和供暖費的收支工作。
9.節能工作。
10.家屬水、電費的統計、收繳工作。
11.飲用水供應和洗浴工作。
12.院領導辦公室的保潔和開水供應工作。
13.家屬門衛的管理工作。
14.校內各商業網點的管理工作。
15.學校人防工程的管理工作。
16.其它甲方需要委託的工作。
四、服務標準
乙方應按以下標準實現物業管理目標。
(一)校園綠化美化工作
1.做到三季有花，四季常青。並承擔甲方大型活動及重大節日的花卉擺放工作。
2.按不同季節對花卉苗木的養護要求進行養護，並做到：樹灌木完整，長勢茂盛，無枯枝死杈，無病蟲害，樹木無釘槍捆綁;綠籬、綠地無雜草、雜物，無堆物料。完好率應達到98%以上。
3.校園綠化面積應達到應綠化面積的95%以上。
4.綠地、各種樹木的種植和調整工作應本著美觀合理的原則進行規劃管理。對各種古樹應重點保護，防止損傷和壞死。
5.院內的建築物能進行立體綠化的，應進行立體綠化。
6.綠地微噴面積應達到總面積的80%以上。樹木澆水應有計量。
(二)環境衛生工作
1.道路環境應整潔。清掃要及時，做到無雜物、廢紙、菸頭、果皮、痰跡、積水等。
2.陰井、排水設施應通暢，無污水外溢，排水口處無淤泥和雜物。各井口蓋完好，化糞池應定期清理，無糞便外溢。
3.衛生間應保持乾淨整潔，無異味、無蚊蠅、無糞便、無污水外溢。4.垃圾樓應保持無蛆、無蠅，四壁清潔，地面和周圍無堆放垃圾，應封閉貨櫃上蓋。應根據垃圾日產量及時調整貨櫃數量。垃圾樓吊裝設備應及時檢修和保養，杜絕事故發生。
5.院內垃圾應日產日清，無暴露垃圾，無衛生死角。垃圾箱及果皮箱應完好清潔，周圍地面無雜物污漬。
6.建築物內外無亂寫、亂劃、亂貼上，無殘標;公共設施、牌匾、路標、雕塑、亭廊、石桌椅應定期擦拭，保持清潔。
7.校園主要幹道的地面衛生應在每日早7：30以前清掃完畢。公共場所應定期清掃，保持清潔。上課期間不得有任何影響授課的清掃活動。
8.道路、地面不得直接攪拌水泥沙漿，建築材料應按指定地點擺放整齊。建築垃圾應按指定地點堆放並及時清運，對建築垃圾影響道路通暢和環境衛生的現象要及時管理和清運。
9.門前三包工作應符合門前三包的標準和要求。
10.應及時清理院內主要幹道的積雪，保證道路通暢和安全。如灑鹽水除雪，不得將積雪清掃堆放到綠籬和綠地內。
11.根據節假日的要求及時掛收國旗、彩旗、燈籠;開關大門彩燈、射燈。
(三)教室衛生工作
1.教室衛生應在每日晚自習後清掃完畢，鎖門。第二天早7：00應將各教室門打開(特殊情況除外)。
2.應保持教室地面清潔、四壁潔白、牆裙完好無污漬、黑板完好光亮、無粉筆痕跡、粉筆沫應及時清除;門牌完好、裝訂美觀;門窗、玻璃、紗窗、窗簾、小五金齊全完好;桌椅完好、擺放整齊、桌內外無雜物灰塵。
3.吊扇、黑板燈、照明燈、各種開關及各類設備應完好無損。維修要及時，保持良好狀態。
4.粉筆(白色、彩色)板擦應保證供給並擺放整齊。要保持講台、講台桌的完好整潔。
5.制定教室服務制度化、規範化、科學化的管理制度，確保教學需要。以上要求的完好率應在98%以上，各階梯教室和大教室的照明燈完好率應在90%以上。
(四)公共場所維護工作
1.各樓道(包括家屬樓物業範圍)地面清潔、門窗、玻璃、紗窗、小五金齊全完好，牆裙、樓道燈的照明完好率及滿意率應在98%以上。
2.電梯應按規定做好年檢並取得合格證及運行證，兩證應掛在電梯間內。電梯應定期維修保養，不允許帶病開梯，運行應正點。電梯間應乾淨、整潔、明亮。電梯工要持證上崗，嚴格執行電梯交接班制度，認真做好運行記錄。嚴禁脫崗，確保全全。
3.要保證全院正常供水、供電、供暖工作。水、電、暖設備齊全，服務維修及時到位，設備完好率應在98%以上。
4.水、電、暖維修應24小時值班。要制定應急處置方案。確保服務安全、到位。
5.節能措施得力，杜絕長明燈、長流水和跑、冒、滴漏現象。
6.按規定做好飲用水箱的衛生防疫和日常管理工作，要定期進行檢查、檢測，確保飲用水安全。
7.按要求供應全院飲用水和洗浴。對茶浴爐房要制定衛生安全工作制度，確保正常供水和安全。對浴室內衛生、各種設施應及時檢修，杜絕發生事故。8.按要求每年應集中時間對外收取供暖費，並支付供暖費。 9.按要求努力回收學校創收水電費。
10.按要求統計、收繳、上報家屬住戶水電費。
11.按要求對院內人防工程進行檢查，防止發生意外事故。
五、違約責任
1.甲方違反契約規定，使乙方未能完成契約規定的服務和管理目標，乙方有權視不同情況限期向甲方提出解決意見(雙方協商)。如逾期仍未解決，乙方有權中止契約，所造成乙方經濟損失由甲方予以經濟賠償。
2.乙方違反契約所規定的內容或未達到的服務標準，或師生員工反映強烈且不能及時解決的，甲方有權要求乙方限期改正(雙方協商)，如逾期不改，甲方有權終止本契約。另行安排其它物業管理機構替代。給甲方造成的經濟損失，乙方應給予賠償。
3.乙方違約擅自提高收費標準和降低服務標準，甲方有權要求乙方改正並清退多收費用。
六、其它
1.本協定未盡事宜由雙方協商解決，並以書面協定簽定補充協定。補充協定與本協定有同等效力。本協定有效期為一年，自______年______月______日至______年______月______日止。
2.本協定之委託協定書均為本協定的有效組成部分，具有同等法律效力。
3.本協定共4份，甲、乙雙方各執2份，具有同等法律效力。經雙方簽字蓋章後生效。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
甲方代表(簽字)：_________乙方代表(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
2024公司委託契約 篇2
一、案情
原廣州市龍津西路恩洲大巷145號705房是被抗訴人所有的房產，廣州市滿堂紅置業有限公司訴鄧蕙委託契約糾紛抗訴案。20xx年12月9日，被抗訴人與抗訴人簽訂了《獨家代理委託書》。委託書約定：被抗訴人委託抗訴人出售廣州市龍津西路恩洲大巷145號705房，委託期限為20xx年12月9日至20xx年1月9日，雙方在契約中第二條約定被抗訴人保證不與抗訴人所介紹的買家私下交易，如一旦發生此情況，被抗訴人同意向抗訴人交付買賣成交額的2％。20xx年1月7日、8日，抗訴人與鄭子光簽訂了《看房委託及證明》，由抗訴人介紹鄭子光購買廣州市龍津西路恩洲大巷145號705房，並與鄭子光到該屋看房，但被抗訴人並未與鄭子光達成訟爭房屋的買賣交易。20xx年1月20日，被抗訴人與鄭子光、游麗娟簽訂了《廣州市房地產買賣契約》，被抗訴人以380000元將房屋出售給鄭子光、游麗娟，雙方辦理了房屋交易手續，現該屋已經交付給鄭子光、游麗娟使用。
二、審理
原審法院認為，被告與原告簽訂的《獨家代理委託書》中雙方約定的委託期限為20xx年12月9日至20xx年1月9日，而第2條的約定是該委託書中的內容，由於雙方對第2條的適用時間沒有特別約定，故該約定的效力只能與委託書的期限相對應。現被告將房屋出售給鄭子光的時間是20xx年1月20日，該時間已超過了委託書約定的委託期限，不應再受委託書的約束，原告要求被告按委託書第2條的約定承擔違約責任不予支持。據此，原審法院遂於20xx年4月1日作出判決：駁回原告廣州市滿堂紅置業有限公司要求被告鄧蕙支付違約金9200元的訴訟請求。案件受理費378元，由原告負擔。
判後，抗訴人廣州市滿堂紅置業有限公司不服抗訴認為：一、一審判決認定事實錯誤，依法不能成立，法學論文《廣州市滿堂紅置業有限公司訴鄧蕙委託契約糾紛抗訴案》。一審認定委託書第二條沒有適用時間的特別約定，應與契約的期限相對應。該推定違背誠實信用原則及公平原則是明顯不當的。在本案中抗訴人為促成被抗訴人成功出售物業做了許多工作，為被抗訴人提供中介服務。包括發布廣告、向他人推介物業。當鄭子光有購買意向後，抗訴人多次帶鄭觀看該物業，意在促成該買賣。抗訴人已經盡職履行中介義務，雖在契約期內不能促成成交，但為雙方提供了認識、了解的機會，並為買賣的成交提供了必要的條件，故抗訴人在契約中列明第二條作為約束被抗訴人。但被抗訴人有意規避委託期限，在期限屆滿後半個月內與抗訴人介紹的鄭子光私下成交，嚴重違反了雙方契約第二條的約定，應承擔違約責任。二、抗訴人只有對契約中第二條不做期限限定，方能有效保障抗訴人的合法權益。房地產中介市場中，普遍存在客戶與業主私下成交的現象，嚴重損害中介業從業人員的合法利益，不利於房地產中介業的健康發展。如果抗訴人介紹買賣雙方見面後，雙方可以不受約束自行成交，在委託期限屆滿後才肆意成交以規避中介費，中介行業就不能得到報酬，所費時間、精力、損失也無法補償。因此第二條的約定是必要的，旨在不論是否在委託期限之內，只要被抗訴人與抗訴人介紹的賣方認識後私下交易，即承擔違約責任。該約定沒有期限是合法合理的。一審法院推定第二條的適用時間為委託期限是不當的，據此，要求二審法院撤銷原判予以改判，確認被抗訴人與鄭子光簽訂的契約無效，訴訟費由被抗訴人負擔。被抗訴人答辯同意原審判決。
二審法院認為，抗訴人與被抗訴人所簽訂的《獨家代理委託書》是合法有效的，該委託書是被抗訴人委託抗訴人出售其所有的房屋，抗訴人也已經按契約的約定履行其義務，介紹其他包括鄭子光在內的購房人看樓。雖然抗訴人最終沒能在委託期限內促成被抗訴人與鄭子光的交易，但其為被抗訴人出售房屋履行了其中介的義務，而被抗訴人在雙方簽訂的委託契約期限屆滿不足一個月的時間內卻與抗訴人介紹的客戶鄭子光達成了房屋買賣交易，被抗訴人該行為實際是規避契約約定的條款的行為，有違誠實信用原則。根據委託契約的約定被抗訴人不得與抗訴人所介紹的購房人私下進行交易，如被抗訴人違反該規定，則需由被抗訴人向抗訴人支付買賣成交額的2％作為賠償，故抗訴人現在要求被抗訴人按照其成交價款的2％，即9200元支付違約金是符合契約約定。被抗訴人在委託期限屆滿後短期內與抗訴人所介紹的看房人鄭子光達成協定，其行為有違誠實信用原則，應承擔違約責任。原審認定，契約中第二條的適用時間與委託書的期限相對應是缺乏法律依據，本院予以糾正。
2024公司委託契約 篇3
本授權委託書申明：我________(姓名)系________(公司名稱)的法定代表人，現授權委託我公司的________(姓名)為我公司代理人，以本公司的名義前來貴單位________(辦理事件)。代理人在此過程中所簽署的一切檔案和處理與之有關的一切事務，我們均予以承認。
代理人無轉委託權。特此委託。
代理人：________性別：________年齡：____單位：________
部門：________ 職務：________ 代理人身份證號碼：________________ 單位名稱(蓋章)： 法定代表人(簽字)：代理人(簽字)：
日期：20_年4月14日
有關公司授權委託書範本
致：__________公司
本授權委託書聲明：__________公司(以下簡稱我公司)就購買貴公司商品，現委託__________(身份證號為：_____________________)向貴公司支付貨款____________元。請貴公司向我公司開具該金額的有效發票。
我公司與________由此發生的債權債務關係與貴公司無關。被委託方________不會就該筆款項向貴公司進行追償。
特此委託。
(授權人)委託人：________ (被授權人)被委託人：________
日期：____年____月____日 日期：____年____月____日
2024公司委託契約 篇4
我________(姓名)系________(公司名稱)的法定代表人，現授權委託我公司的________(姓名)為我公司代理人，以本公司的名義前來貴單位________(辦理事件)。代理人在此過程中所簽署的一切檔案和處理與之有關的一切事務，我們均予以承認。
代理人無轉委託權。特此委託。企業授權委託書範本。
代理人:________性別:________年齡:____單位:________
部門:________職務:________代理人身份證號碼:________________
單位名稱(蓋章):
法定代表人(簽字):
代理人(簽字):
日期:________年________月________日
2024公司委託契約 篇5
委託方：____________受託方：_______________身份證號碼：_______________委託方因業務需要，特委託__________在其與__________(付款單位)的業務往來中，作為_____(款項)的收款代理人。代收金額：人民幣_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元_____角_____分(￥_____)。付款單位對以下受託方賬號的付款行為即視為向委託方完成付款。委託方委託收款行為所引起的一切經濟及法律職責與付款單位無關。
特此委託!
戶名：__________賬號：__________開戶行：__________
委託方簽章受託方簽章
2024公司委託契約 篇6
委託人：(下稱甲方)
姓 名： 身份證：
通訊地址： 聯繫電話： 公司名稱：
通訊地址： 聯繫電話：
受託人(下稱乙方)
姓 名： 身份證：
通訊地址： 聯繫電話：
根據《中華人民共和國契約法》及相關法律、法規，甲、乙雙方本著自願、平等、順暢合作、互利共贏的經營原則，經雙方充分協商，就委託經營__公司項目，訂立本協定，謹以共同遵守：
第一條：甲方自願將自己原經營的__公司委託給乙方實行統一經營管理，包括公司名稱、各種證件，所有公用及輔助設施，甲方不參與生產經營管理。
第二條：在本協定有效期內，甲方不得與任何第三方簽訂租賃契約。
第三條：本協定有效期自雙方簽訂之日起至 年 月 日。(有效期 年)
第四條：甲乙雙方同意在協定簽訂後的第三年開始計回報金。
1、甲方同意乙方在協定簽訂後第一年虧損1000萬元人民幣。
2、乙方第二年零利潤上交。
3、乙方在第三年開始按年利潤的25%上交給甲方。
4、乙方負責確保在崗工人工資按國家政策發放。
第五條：協定簽訂後公司所有產生的政策性費用及會議費、辦公費、差旅費、招待費等由乙方負責。
第六條：由乙方在生產經營過程中，進行的大修、改造、改擴建等項目形成固定資產的，產權歸乙方所有，解除協定時由甲方按照國家相關規定、程式購買此項固定資產。
第七條：各級管理機構和管理人員的配臵使用，由乙方負責。
第八條：甲方原有的財賬、債權糾紛與乙方無關。
第九條：甲方的權力及義務
1、按本協定約定收取定額回報金的權利。
2、監督乙方在生產經營過程中遵守法律、法規的權利。若因乙方發生違法經營可能造成行政、經濟上的責任，甲方有權向乙方提出書面整改意見。若乙方收到甲方書面整改意
見三個月個不能改正時，甲方有權要求終止契約。
3、甲方有權對生產設施進行監督檢查。
4、甲方有義務為乙方提供一個良好的外部經營環境，負責辦理公司的消防、環保、安全等方面的許可證手續，發生影響委託經營時應承擔相應責任。
5、甲方保證乙方公用設施的正常使用。如：水、電、汽、路等(上級水電部門限水、限電、檢修等特殊原因導致停水、停電除外)。
6、甲方不得無故干擾乙方的自主經營權、人事權。
7、因訴訟、仲裁、發生民事糾紛案需辦理有關手續的，甲方有義務提供相應手續和幫助，費用由乙方承擔。
第十條：乙方權利和義務
1、委託經營期間，甲方出讓本協定約定之外產權時，同等條件下，乙方享有優先權。
2、委託經營期滿後，甲方需繼續委託經營或出讓產權時，同等條件下乙方享有優先權。
3、乙方有權獲取定額回報金之外的收益。
4、乙方有權在生產經營需要的情況下，對廠區或設備進行改造和改擴建。
5、乙方有義務選派有較高水平的管理人員，不斷提高管理水平，創造更大利潤效益。
6、乙方有義務遵守國家法律、法規進行生產經營、杜絕非法經營。
7、乙方有義務對委託經營期間的安全、環保等生產問題負責。
8、乙方有義務對生產設備，廠區進行日常維護與養護。
9、按約定的方式向甲方繳納約定的回報金。
10、其他依照國家法律法規和本協定應當享有的權利和義務。
第十一條：違約責任
如果一方不履行本協定或履行本協定不符契約定或單方終止契約的，應當承擔違約責任，由此給對方造成損失的應當承擔全部賠償責任。
在委託經營期間內若遇不可抗拒的原因(如重大政策調整，政府征地或上級指令造成不能生產經營，重大自然災害等)須解除協定的，雙方互相免責。
第十二條：本協定在履行過程中發生的爭議，由甲、乙雙方自行協商解決，如協商無果，任何一方均可向當地人民法院起訴對方。
第十三條：本協定未盡事宜，雙方另行協商，所達成之補充協定作為本協定附屬檔案與本協定具有同等法律效力。
第十四條：本協定一式兩份，甲、乙雙方各執一份，每份具有同等的法律效力。
第十五條：本協定自雙方授權代表簽署之日起生效。
甲 方： 乙 方：
代 表：
簽署時間：
年 月 日
代 表：
簽署時間：
年月日
2024公司委託契約 篇7
致:_________________公司
我單位現委託_______(姓名)作為我單位合法委託代理人，授權其代表我單位進行____________工作。該委託代理人的授權範圍為:代表我單位與你們進行磋商、簽署檔案和處理______________活動有關的事務。在整個__________過程中，該代理人的一切行為，均代表本單位，與本單位的行為具有同等法律效力。本單位將承擔該代理人行為的全部法律後果和法律職責。
代理人無權轉換代理權。特此委託。
代理人姓名:性別:
年齡:_____職務:
身份證號碼:
(代理人簽字樣本)
日期:年月日
競標申請人(蓋章):
法定代表人(簽字):
附:委託代理人身份證複印件
2024公司委託契約 篇8
甲方法定代表人:
乙方法定代表人:
公司委託契約第四條甲方(負責人):____________________
乙方(受委託方):物業管理公司
為加強_____________________________________________
第一物業管理內容
1.甲方將________________________________範圍內的房產委託給乙方
2.管理事項包括:
(一)房屋的使用、維修和保養；
(2)公共設施、設備和場所(場所)的使用、維修、保養和管理(消防、電梯、機電設備、路燈、走廊、腳踏車、房屋、工棚、園林綠化場所、溝渠、運河、水池、水井、道路、停車場等)。)在物業範圍內；
(3)清潔度(不包括垃圾運到中轉站後的工作)；
(4)公共生活秩序；
(五)娛樂活動場所；
(六)物業範圍內的便民服務網點及所有營業場所；
(7)車輛行駛和停放；
(8)物業檔案管理；
(九)物業管理公司授權管理的其他事項。
委託物業管理的第二種形式
承包經營，自負盈虧。
第三條物業管理期限
委託管理期限為_______________________________________________。
第四條雙方的權利和義務
1.甲方的權利和義務:
(1)根據本契約規定，甲方委託乙方實施住宅區物業管理；
(2)監督乙方合理使用公共設施專項資金，並按照公共設施專項資金管理辦法分配給乙方。
(3)提供_________________________________________________________________________
(4)為乙方提供__平方米的管理用房(包括__平方米的辦公用房和__平方米的員工宿舍)，每月租金__元；
(5)負責向乙方提供一套小區工程竣工資料，並在乙方管理期滿時收回；
(6)不干涉乙方依照法律或本契約的規定進行管理和經營活動；
(7)監督檢查乙方管理情況，每半年考核一次。乙方未達到第六條規定的目標和指標，或因經營不善造成重大經濟損失的，有權解除契約；
(8)負責確定本小區管理服務費的收費標準；
(9)委託乙方處理違反物業管理法律、法規和業主公約的行為，包括罰款、責令停工、責令賠償經濟損失、採取停水斷電等措施，督促責任人不繳納相關費用或無故拒不改正違法行為；
(10)協助乙方開展宣傳、教育和文化活動，協調乙方與行政部門和業主的關係；
(11)政策規定由甲方承擔的其他責任。
2.乙方的責任、權利和義務:
(1)根據有關法律法規，結合實際情況，制定住宅物業管理的規章制度；
(2)遵守各項管理法律法規和契約約定的責任要求，根據甲方授權對住宅物業實施綜合管理，保證管理目標和經濟指標的實現，承擔相應的責任，自覺接受甲方的檢查和監督；
(3)根據小區大、中修需要制定維修計畫，報甲方審議批准後，從公共設施專項資金中領取所需維修資金；
(4)接受甲方對經營管理過程中財務賬目的監督和報告，每月向甲方和住宅管理部門報送一次財務報表，每三個月向全體業主公布一次管理費收支賬目；
(5)居住區公共設施不得擅自占用或改變。乙方如對住宅區配套項目進行修改、擴建，必須報甲方及相關部門批准後實施；
(6)乙方應本著高效、勝任的原則，在該住宅區設立管理機構和人員；
(7)建立本小區物業管理檔案，負責及時記錄相關變更；
(8)負責計算小區管理服務費的收費標準，並向甲方提供計算標準和依據，嚴格按照甲方審核批准的收費標準收費，不得擅自加價；
(9)有權根據甲方的委託和業主公約的規定，處理物業業主公約和物業管理規章制度；
(10)管理期滿後，將所有專用房屋及相關財產、所有物業管理檔案及相關資料移交給甲方；
(11)開展有效的社區文化活動和便民服務；
(12)有權聘請特許經營公司承擔住宅物業管理的專項業務並支付費用，但不得將住宅物業管理的整體責任和利益轉移給其他人或單位。
第五條物業管理目標和經濟指標
1.各項管理指標應符合物業管理部門規定的標準，居住區應在乙方接管後_____年內達到標準。
2.確保年度收費目標為人民幣_______________________________________________________________________________
第六條風險抵押
1.自本契約簽訂之日起三日內，乙方應向甲方一次性支付人民幣_____元作為抵押風險。
2.如果乙方完成契約規定的經營目標和經濟指標，甲方應在契約期滿後三天內退還全部抵押款和銀行活期存款利息。
3.如因甲方原因導致本契約無法履行，甲方應雙倍返還抵押物，並賠償乙方經濟損失。
4.如因乙方原因導致本契約無法履行，乙方無權要求退還抵押款，並應賠償甲方的經濟損失。
第七條獎懲辦法
1.在各項管理目標和經濟指標全部完成的前提下，如有管理費節餘，甲方將按節餘的____%獎勵乙方。
2.住宅區被評為國家級、省級、市級文明住宅區的，甲方分別獎勵乙方人民幣(國家級)、人民幣(省級)、人民幣(市級)；分別獲得上級部門的個人獎勵或相關榮譽的獎金；在乙方管理期間，如乙方獲得的文明社區稱號被上級機關取消，乙方應將上述獎金及銀行活期存款利息全部返還。
3.甲方未履行契約責任，影響乙方契約管理目標和經濟指標，或給乙方造成直接經濟損失的，甲方應予以賠償或承擔相應責任。
4.乙方未能履行契約責任或管理目標及經濟指標的，甲方應責令乙方限期改正，情節嚴重的，處以元的.罰款，直至解除契約，經濟損失由乙方承擔。
5.如因乙方管理不善或重大失誤給居民造成經濟損失或嚴重不便，應賠償甲方或業主和用戶的經濟損失。
第八條契約的變更、補充和終止
1.本契約條款經雙方協商後可以修改、變更或補充，以書面契約為準。
2.契約約定的管理期滿，契約自然終止。雙方如需續簽契約，應在契約到期前三個月向對方提交書面意見。
3.契約終止後，在同等條件下，乙方可以參加甲方的管理投標，優先進行契約管理。
第九條其他事項
1.遇不可抗拒的自然災害(颱風、洪水、地震等))在本契約執行過程中造成經濟損失的，雙方應相互理解，共同協商，合理分擔。
2.本契約自簽署之日起生效；
3.本契約一式三份，甲乙雙方及物業管理部門各執一份，具有同等法律約束力。
4.雙方對契約有爭議的，協商不成的，可以提交物業管理部門調解或向人民法院起訴。
5.________.
6.________.
甲方(蓋章):_____乙方(蓋章):______
代表(簽名):____代表(簽名):_____
時間:________天
2024公司委託契約 篇9
__________單位：
我單位因業務需要，現委託__________作為我公司合法委託收款人，授權其代表我單位進行代收款工作。
代理人的一切行為均代表本公司，與本公司的行為具有同等法律效力。本公司將承擔該代理人行為的全部法律後果和法律職責。特此委託。
代理人名稱：__________身份證號碼：__________開戶行：__________賬號：__________
委託人：__________
日期：X年X月X日
2024公司委託契約 篇10
委託單位：________________法定代表人：________________
受委託人：姓名：________，工作單位：________________職務：________，職稱：________
姓名：________，工作單位：________________職務：________，職稱：________________
現委託上列受委託人在我單位與________________________因________________糾紛一案中，作為我方訴訟代理人。
代理人____________的代理許可權為：____________________
代理人____________的代理許可權為：____________________
委託單位：________________(蓋章)法定代表人：________________(簽名)
____年____月____日
2024公司委託契約 篇11
甲方：____________________________
乙方：____________________________
甲方因申請股票上市，現委託乙方的律師辦理有關法律事務，經雙方協商，訂立下列各條，共同遵守履行：
一、乙方接受甲方的委託，指派_________律師為甲方辦理股票上市的有關法律事務。
二、甲方應真實地向乙方律師提供有關的全部材料。乙方接受委託後，發現甲方捏造事實、弄虛作假，有權終止本契約，依約所收費用不予退還。
三、乙方律師應認真負責，對甲方提供的全部材料進行法律方面的審查，出具法律意見書，但對甲方提供材料的真實性不負責任。
四、由於乙方的過錯，造成所出具的法律意見書出現錯誤，如果受損害的善意第三人提出賠償請求，甲方負責賠償後，乙方應承擔賠償責任，最高賠償額以_________保險公司規定的為準。
五、乙方律師應對甲方尚未了結的經濟仲裁、訴訟和有關爭議勝訴敗訴及其經濟後果作出認真的預測分析，但該部分的法律意見書只是一種參考意見，乙方律師對此不承擔任何責任。
六、甲方應為乙方在辦理法律事務時提供便利，並承擔乙方因此而發生的交通、通訊及材料等費用，該費用為律師的辦案費。
七、參照中國法務部制定的《律師業務收費管理辦法及收費標準》，經雙方協商同意，律師費的計算方法一般情況按_________計算，二項總和為律師費。如果甲方委託的事務難度較大，所需時間較長，律師費的數額，甲、乙雙方可另行協商收費。
八、乙方先按半數計收律師費，即_________元，在簽訂本契約的三天內支付，該律師費無論甲方的股票最終能否上市，乙方都不予退還。餘下部分的律師費在甲方的股票得到批准上市交易後付清。
九、如乙方無故終止履行契約，律師費退還用方；如甲方無故終止，律師費不子退還。甲方未付的律師費用，乙方有權追索。
十、本契約有效期限，自簽訂之日起至股票上市為止。
甲方：____________________________乙方：____________________________
日期：____________________________日期：____________________________
2024公司委託契約 篇12
甲方:_________
乙方:_________
根據《中華人民共和國契約法》及相關法律法規，乙方接受甲方的委託，經雙方協商一致，簽訂本契約，並遵照執行:
1.委託事項:
甲方委託_________________________________________________________________________
二、委託設計費用:
公司標誌設計單價為人民幣_________元
總價為人民幣_______(大寫)。
三、支付方式:
1.甲方應在契約簽訂之日起兩個工作日內以電匯或銀行轉賬的方式將委託設計總費用的35%劃入乙方公司賬戶(乙方以甲方的銀行轉賬證明為標誌設計的起始時間)。
2.標誌設計完成後，甲方應在三天內簽字或蓋章確認(傳真確認也有效)，確認後甲方應立即支付標誌設計費的餘額。
3.如有相關設計，則另行計算設計費用，標誌通過後立即支付工程總費用的50%，餘額在相關設計完成後支付。如果只有logo設計，那么logo一過就把餘款全部付清。
四.乙方設計作品的時間和交付方式:
1.乙方應在七個工作日內設計甲方公司標誌的初稿。單個標誌的'設計時間約為15個工作日。
2.乙方採用電子稿件交付方式交付設計作品，甲方結算餘額後，乙方在收到相關憑證後一個工作日內，通過網路或郵件將標識的電子稿件交付給甲方。
五、智慧財產權協定:
1.乙方享有設計作品的著作權。甲方結清委託設計的全部費用後，乙方可將作品的著作權轉讓給甲方(另行簽訂轉讓契約)。
2.在甲方支付全部委託設計費之前，乙方設計的作品著作權歸乙方所有，甲方對該作品不享有任何權利。
3.如甲方在餘款付清前擅自使用或修改乙方設計的作品，乙方有權依據《中華人民共和國著作權法》追究其法律責任。
六、雙方的權利和義務:
甲方權利:
1.甲方有權對乙方的設計提出建議和想法，使乙方設計的作品更符合甲方的企業文化內涵。
2.甲方有權對乙方設計的工程提出修改意見；
3.甲方在付清全部設計費用後，有權要求籤訂著作權轉讓契約，以享有設計作品的全部權利；
甲方的義務:
1.甲方應按契約約定支付相關費用；
2.甲方有義務向乙方提供相關企業信息或其他相關信息；
乙方的權利:
1.乙方有權要求甲方提供相關企業資料供乙方設計參考；
2.乙方有權要求甲方按照契約約定支付相應金額；
3.乙方享有設計作品的著作權，並有權要求甲方在付款前不使用設計作品:
乙方的義務:
1.乙方應根據甲方的要求設計工程。
2.乙方應根據契約按時交付設計工作。
七.違約責任:
1.甲方在設計工作初稿完成前解除契約的，其預付費用的30%無權退還；如果甲方在乙方工作初稿完成後終止契約，應支付全部設計費用。
2.如乙方無正當理由提前終止契約，所收取的費用將全部返還給甲方..
八.契約生效:
本契約的下載和列印由雙方簽字蓋章，雙方最後簽字日期為生效日期。
本契約一式兩份，雙方各執一份，由對方簽字(蓋章)，具有同等法律效力。
甲方(蓋章):_______
乙方(蓋章):_______
日期：_______
2024公司委託契約 篇13
甲方：________________
乙方：________________
經友好協商，在平等互利的基礎上，甲方委託乙方維護公司的計算機網路，達成如下條款：
一、服務規則
1、服務範圍
桌上型電腦、雷射印表機、針式印表機、噴墨印表機、電子計算機顯示器、網路集中器和交換設備、其他難題。
2、服務地點
乙方的服務地址（包括取貨、送貨和維修）：________________
公司辦公地點：________________
3、服務時間
服務時間從________________提供免維護服務。
客戶傳送免維護服務的回響時間為4小時，回響時間從我公司收到客戶的維護通知開始到我公司維護人員開始聯繫客戶為止。
從維修人員開始聯繫客戶的時間到我公司維修人員到達服務地點的時間，所花費的時間是他們到達現場的時間，至少在48小時內到達。
4、服務條款
上門取件或上門維修，我公司維修人員會到服務地點進行維修或上門取件並返回維修。
我公司將有專職維護人員每月提供一次現場例行檢查和維護。
在維護期間，公司將提供所有必要的勞動力、零件和材料，以確保客戶設備的正常運行。如果需要更換零件，請使用新的或等效的零件。如果維修費用超過現有設備估價的____%，則需要客戶同意。
尋求永久解決方案時，可提供臨時應急措施供客戶採用。
如果公司決定需要額外的零件或數據，它會將設備帶回公司的維護部門進行重新維修。
我公司將根據客戶的維修設備在維修過程中提供備件。如果備件短缺，客戶會幫助解決，我們公司不承擔提供備件的責任。
二、顧客責任
1、客戶應按照正確的操作方法正常使用電腦。
2、如果客戶的計算機和計算機網路出現故障，我們需要提供更換部件。保修期內，我們將提供免費保修。保修期後，公司將按更換零件的成本價向客戶收費。
3、在安裝和維護過程中，客戶應提供方便，並配合我公司維護人員正常工作。
4、客戶應正確備份和保存存儲在計算機和外部設備中的重要檔案數據。
5、客戶在請求不進行維護服務之前，應執行產品操作手冊中規定的所有自檢和維護步驟，並以書面形式提供產品型號、序列號、當前故障性能和其他相關故障情況。
6、我公司的維護人員有權聯繫和使用產品維護所需的所有信息和設備。
7、客戶應向我公司的維護人員提供操作附屬檔案和耗材，如紙張、磁碟、色帶、卡片、格式化磁碟以及客戶在正常操作中使用的其他類似物品。
三、服務限制
1、功能性清潔。除非產品享受服務中規定的功能清潔或表面清潔工作，否則所有與清潔和定期維護相關的工作不包括在我公司的服務中。
2、軟體和網路支持不包括在我公司的服務中，除非產品享受服務中規定的軟體或網路相關問題的維護工作。
3、過期產品。超過特定支持時間的過期產品不包括在客戶免費服務範圍內。
4、地震、火山、洪水、火災等不可抗力造成的所有設備。不能正常工作，不在我們客戶的免維護服務範圍內。
5、耗材，如噴墨列印頭、碳粉盒、電池、繪圖筆、紙張等。、以及無附屬檔案產品，如無組件產品、連線器、電纜、外部DC變壓器等。
6、所有人為因素造成的使用不當，如雜物進入機器，不包括在客戶免維護範圍內。
四、收費標準
1、工作站________________元/台/月。
工作站的數量是________________。
合計：________________￥元
2、印表機________________￥元/台/月
印表機數量：________________。
合計：________________￥元
3、總價：________________￥元
五、付款方式
自簽訂服務協定生效之日起，客戶每________________個月向公司支付一次。
甲方代表：________________
乙方代表：________________
甲方蓋章：________________
乙方蓋章：________________
簽署時間：________________
簽署時間：________________
2024公司委託契約 篇14
聯繫方式：___ 郵編：___
委託代理人：___ 性別：___ 身份證號碼：___ 工作單位：______
聯繫方式：___ 郵編: ___
現委託上述受託人在我單位與___中，作為我方參加___的代理人。
受託人：___的代理許可權為：___
受託人：___的代理許可權為：___
20____年__月__日
2024公司委託契約 篇15
原告楊林，男，1966年5月20日出生，漢族，湘潭市人，住湘潭市岳塘區五里堆晏家塘115號。
委託代理人陳暉，女，1972年3月26日出生，漢族，長沙市人，住長沙市芙蓉區蔡鍔中路2號12棟2405房。
被告廣州銀曼古貿易有限公司，住所地：廣州市天河區體育西路維多利廣場a座1803號。
法定代表人朱芙蓉，該公司總經理。
原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司委託契約糾紛一案，於__年7月31日向本院提起訴訟。本院受理後，依法組成由審判員過偉國擔任審判長、審判員雷達、人民陪審員 傅旭光參加的合議庭，於__年9月15日公開開庭進行了審理，書記員謝艷輝擔任法庭記錄。原告楊林及其委託代理人陳暉到庭參加訴訟;被告廣州銀曼古貿易有限公司經本院合法傳喚，無正當理由拒不到庭參加訴訟，本院依法缺席審理。本案現已審理終結。
原告楊林訴稱： 年 月 日與被告廣州銀曼古貿易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》;根據約定，原告於7月10日當天通過工商銀行向被告賬戶匯入100 000元，被告對原告開具了《收款收據》確認了與原告的加盟合作關係，並對原告開具了《授權書》，授權原告與步步高商業連鎖股份有限公司湖南湘潭華隆店洽談合作事宜。原告回到湘潭後，依契約和加盟經營的需要完成了全部籌備工作，包括依《授權書》通過代理人有償取得了和步步高商業連鎖股份有限公司的百貨專櫃審批手續後，卻突然接到步步高華隆店通知：被告正式通知步步高華隆店取消對原告的授權，並授權另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。原告詢問被告，被告承認了上述行為，卻沒有給原告終止加盟關係的理由。被告的行為嚴重侵犯了原告的合法權益，請求法院判令被告繼續履行契約並負擔本案的訴訟費。
原告楊林為支持其訴訟請求，向法庭提交以下證據：
1、 被告單位註冊登記資料，證實被告主體資格;
2、 年 月 日原、被告簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》，證實原、被告之間的加盟合作關係;
3、被告出具的《法定代表人身份證明書》，證實原告匯款的依據;
4、工商銀行匯款單，證實原告依證據2的約定向被告賬戶匯入100 000元;
5、 年 月 日被告出具的《收款收據》，證實被告確認了和原告的加盟合作關係;
6、被告開具的《授權書》，證實被告確認了和原告的加盟合作關係，確定了加盟經營的位置;
7、原告和步步高商業連鎖股份有限公司簽訂的《百貨專櫃契約新簽審批表》，證實原告依證據2、6已經完成了基本籌備工作;
8、被告開具的另一份《授權書》，證實被告無故終止和原告的加盟合作關係，又授權另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。
被告廣州銀曼古貿易有限公司書面辯稱：《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》是一個合作意向書，不具備契約生效條件，原告要求繼續履行契約的要求不符合實際。答辯人有權單方面解除合作，將原告的首批貨款無息退還原告即可。
被告沒有向法庭提交證據材料。
以上證據被告廣州銀曼古貿易有限公司沒有到庭質證，因被告在向法庭提交的書面答辯意見中認可原告陳述的事實經過，因此本院對上述證據1-8的真實性、合法性、關聯性予以確認。
根據以上認定的證據，以及原告的陳述和被告的書面答辯意見，本院認定以下事實：
年 月 日，原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》一份，原告依《確認單》之規定向被告賬戶匯入100 000元，被告對原告開具了《收款收據》，隨即被告對原告又開具了《授權書》。原告持被告公司的《授權書》辦理了和步步高商業連鎖股份有限公司的百貨專櫃審批手續。但此後，步步高商業連鎖股份有限公司通知原告，被告又下了另外一份《授權書》給另一加盟商，終止了原告所持有的《授權書》的法律效力。經原告到步步高商業連鎖股份有限公司核實，了解到被告在沒有和原告解除加盟關係的前提下，單方取消了對原告的授權，終止了和原告的加盟合作關係，重新對另一加盟商出具了《授權書》，原告對此向被告提出異議，但被告拒不理睬。原告遂於__年7月31日向本院起訴，提出如訴稱之請求。
本院認為， 年 月 日原、被告雙方簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》雖然沒有標明契約的名稱，但該《確認單》能確定當事人名稱、標的和數量，具備契約成立的基本要件，同時《確認單》是被告一方預先擬定的契約條款，原告只能表示全部同意或者不同意，《確認單》可以認定為格式契約;當事人訂立契約採取要約、承諾方式，要約到達受要約人時生效，承諾到達要約人時生效，承諾生效時契約成立，該契約應該認定為生效契約;原告按契約約定支付了100 000元，被告認可了雙方的加盟關係，且原告為履行契約完成了基本準備工作，應當認定為要約不得撤銷;被告廣州銀曼古貿易有限公司辯稱《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》是一個合作意向書，不具備契約生效條件，與本案實際情況不符，被告的辯解意見本院不予採信;《契約法》第九十三條規定，當事人協商一致，可以解除契約;第九十四條規定了在五種情形的條件下當事人可以解除契約，但被告未提供證據證實存在上述五種情形情況的存在。第九十六條規定，對解除契約有異議的，可以請求人民法院或者仲裁機構確認解除契約的效力。因此，被告辯稱其依據《確認單》中的約定，有權單方面解除合作，將原告的首批貨款無息退還原告即可。經本院審查，《確認單》中對此約定的內容為：“在簽訂此合作確認單後一個月，被告若無法與原告確認最終合作事宜，則無條件全額無息退還首批貨款給原告。”該條款是被告免除其責任、加重原告責任、排除對方主要權利的條款，該條款與《契約法》第四十條的規定相悖，該條款為無效條款，對原告沒有約束力，故對被告該辯解意見本院不予採信。被告無正當理由終止加盟合作關係、撤銷授權的行為已構成違約，原告請求判令被告繼續履行契約並負擔本案訴訟費的訴訟請求本院予以支持。據此，根據《中華人民共和國契約法》第十九條、第四十條、第四十一條、第九十六條第一款、第一百零七條、第一百二十五條;最高人民法院關於適用《中華人民共和國契約法》若干問題的解釋(二)第一條;《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條之規定，判決如下：
原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司雙方於 年 月 日簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》為格式契約合法有效，被告廣州銀曼古貿易有限公司在本判決生效之日起繼續履行契約。
案件受理費100元，由被告廣州銀曼古貿易有限公司負擔。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交抗訴狀，並按對方當事人的人數提出副本，抗訴於湖南省湘潭市中級人民法院。
審 判 長 過 偉 國
審 判 員 雷 達
人民陪審員 傅 旭 光
年 月 日
代理書記員 ___
2024公司委託契約 篇16
甲方： 代表人： 乙方代表人：
甲乙雙方遵循平等自願，誠實信用，公平合法的原則，按照國家和地方政府有關勞動人事政策規定，就甲方委託乙方代理招工派遣事務，經協商一致達成如下協定。
一 、合作事項
經雙方協商一致同意乙方在甲方合作企業委託之下從事漢中地區招聘事宜 。
二、合作基本條件
1、甲方是由當地省市勞動行政部門批准，經各企業委派合作，具有協助就業服務和人才資質的服務機構;
2、甲乙雙方必須按照本協定約定誠信履行各自義務，違約不履行義務的要承擔相應的法律責任和經濟責任;
3、甲方保證委託代理事項符合國家和地方法律法規和規章制度的規定，並負責向乙方及時提供所需的相關資料，乙方負責認真及時辦理甲方委託招聘各項事務。
三、本協定期限為六個月，在本協定有效期內甲方不得在漢中所轄區開設以甲方為首的代理分支機構，只能授權於乙方發展所轄區開設以甲方為首的分支機構從事招聘事項.
四、委託服務事項
1、授權乙方用甲方的資質招聘務工人員，以供甲方為招工人員提供給正規企業職位;
2、乙方將招聘人員真實身份信息及聯繫方式提供給甲方;
3、乙方將招聘人員按甲方委派地點輸送並上崗;
五、招工返費的支付
1、根據乙方招聘被錄用並上崗人員滿一個月為依據，返費標準按甲乙雙方簽定《委託返費協定》內載明的返費金額為準，因所招聘人員的自身原因未能上崗的，甲方不支付返費;乙方所招聘人員已經被錄用並上崗但未滿一個月因企業清退或開除的，須有甲方和企業及時通知與乙方，並告知乙方被清退或開除的原因以及正當理由，如不告知或無正當理由乙方視為不知情，甲方必須支付《委託返費協定》內註明的返費金額;
2、支付方法 ，按甲乙雙方簽定的《委託返費協定》內註明的價格金額以銀行轉賬方式支付給乙方法人指定的賬戶。
六、違約責任
1、乙方未經甲方同意，不得以任何理由擅自收取務工人員任何費用，一旦違反甲方有權利單方終止此協定;
2、甲乙雙方違約且給守約方造成經濟損失的，違約方必須按照相關規定，根據實際情況補償守約方相應的經濟損失;
3、乙方所招聘的人員因自身原因不符合企業錄用條件導致不能上崗就業的，甲方不支付乙方費用，也不承擔如何責任;
4、考核期為兩個月一次，若乙方在此協定有效期內未能輸送有效務工人員，則不再續簽協定。
本協定未盡事宜，甲乙雙方協商解決，協商補充附屬檔案與協定具有同等法律效力，協商解決不成可向所在地人民法院提起訴訟。
本協定一式兩份，簽字章後生效，甲乙雙方分執具有同等法律效力
甲方： 蓋章
甲方法定代表人：
2024公司委託契約 篇17
委託單位：___ 法定代表人：___ 職務：___單位詳細地址：______
聯繫方式：___ 郵編：___
委託代理人：___ 性別：___ 身份證號碼：___ 工作單位：______
聯繫方式：___ 郵編: ___
現委託上述受託人在我單位與___中，作為我方參加___的代理人。
受託人：___的代理許可權為：___
受託人：___的代理許可權為：___
委託書茲有(__ __公司) 授權(____公司)為____地區(____產品)總經銷、代理商。(授權企業全稱)對其經營的產品質量予以保證，在____地區銷售過程中出現產品質量問題由本公司(廠)負責。
本授權書有效期為 年，自 年 月 日
至 年 月 日止。
授權產品名稱、規格、型號：
授權單位聯繫電話：
授權單位E-mail:
被授權單位聯繫電話：
被授權單位E-mail: 1
填寫要求：1、本授權書要求以公司紅頭檔案形式填寫。
2、按以上標準格式列印，填寫日期均中文大寫。
3、法人代表及單位需加蓋紅章。
4、不按要求列印，一律退回。
5、被授權企業如不是唯一(____地區)地區代理商，請授權企業寫出其他代理商名單。
2024公司委託契約 篇18
委託方（甲方）：
受託方（乙方）：
根據有關法律、法規，在自願、平等協商一致的基礎上，甲方委託乙方就機關職工食堂有關事宜奠定以下契約。
第一條 委託事項：
食品製作，菜餚烹製，來料加工，為甲方職工提供三餐。
第二條 食堂管理：
甲方指派專人負責食堂管理，要求乙方按照公司《食堂人員管理規定製度》見附屬檔案，嚴格操作執行，保證優質文明服務。
第三條 設 備：
甲方向乙方無償提供職工食堂所必要的設施、場地、器物，清單附後。
第四條 經 費：
甲方負擔食堂設施、水、電、暖、煤氣等費用。
第五條 供 餐：
由甲方向職工銷售就餐卡，職工刷卡按定額自主方式（早餐2元 午餐5元 晚餐3元）就餐。
第六條 勞務費：
乙方按甲方要求提供食品加工服務，甲方按月支付乙方勞務費貳仟捌佰元整（含稅）。每月由乙方開具勞務發票，在甲方報銷領取。
第七條 食 譜：
乙方以周為單位確定食譜。食譜的制定以職工飲食調查結果為依據，並徵得食堂管理員同意。
第八條 飯菜質量：
乙方要保障飯菜乾淨、衛生、廉價可口。
第九條 客飯管理：
甲方遇有上級領導、相關職能部門檢查來訪等情況需派客飯時，由接待人員在公司辦公室填寫客飯單後，食堂方可安排進餐，進餐後由接待人員簽字。
第十條 原料採購：
乙方提前一天向甲方食堂管理員報採購原料種類及數量詳單，由甲方食堂管理員進行採購。
第十一條 供餐時間：
乙方向甲方職工的供餐時間為：
早餐：7：20——8：20
中餐：11：50——13：30
晚餐：18：00——19：30
第十二條 損失賠償：
乙方應妥善管理各類設施。因乙方責任造成有關設施損壞時，賠償損失。
第十三條 衛 生：
乙方保證食堂環境衛生、食品衛生和從業人員個人衛生，並持有防疫部門鑑定頒發的個人《健康證》。
第十四條 衛生責任：
因供餐不衛生造成就餐職工食物中毒或患病時，追究乙方民事賠償責任並移交衛生防疫部門處理。
第十五條 契約期限：
本協定的有效期為自簽訂日執行，有效期一年。
第十六條 糾紛處理：
發生本協定未規定事項時，雙方應協商解決，協商不成的向堯都區人民的法院起訴。
第十七條 生 效：
本協定自20__年 月 日生效。
本協定一式二份，甲乙雙方各存一份。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
2024公司委託契約 篇19
甲方：___________________
乙方：___________________
為保證_________技術有限公司生產經營的_____________順利推廣、銷售，本著公平、雙贏的原則，經甲、乙雙方友好協商，達成如下協定：
一、乙方負責代理項目及價格
1.代理項目
甲方正式授予乙方代理____________技術有限公司_____________項目設備銷售的代理權，負責該項目的銷售工作。
2.乙方代理的設備型號為_________________?設備價格(大寫)：___________。配置見附屬檔案。
二、設備銷售貨款支付方式
1.設備銷售貨款支付方式：
(1)付款時間：契約簽訂後的三個工作日內支付契約總金額的_______%，貨到交貨地點三個工作日內支付契約總金額的______%，設備安裝調試完畢三個工作日內付清契約總金額的______%。
(2)付款方式：最終用戶需將設備銷售款直接打入甲方指定賬戶。當甲方收到貨款_____%後，甲方在一周內按約定價格支付乙方的佣金，乙方提供代理酬金髮票。
(3)甲方開戶行：________________銀行 ，賬號：_______________。
2.__________________________________。
三、甲、乙雙方權利與責任
1.甲方在技術上全力配合乙方工作，但在項目運作的整個周期內所產生的費用均由乙方負責;
2.按公司提供的價格出售的設備，項目代理有______%的利益，在公司提供的價格上打折後出售的設備，打折部分由代理商自行承擔。
3.如甲方沒有按時、足額收到設備銷售款，甲方有權延緩支付乙方相應佣金，乙方有義務負責對購買設備方的銷售款進行追繳。
4.乙方在負責甲方授權項目銷售、推廣過程中產生的一切債務、債權和一切經濟糾紛均與甲方無關，由乙方獨立承擔其全部相關法律責任;
5.乙方在負責甲方授權項目銷售過程中，不得有做出不利於正當市場競爭的行為，不得做出不利於甲方對外形象及甲方利益的行為，否則，甲方有權隨時終止協定約定內容。
6.乙方必須遵守總公司的《技術保密協定》、《智慧財產權保護契約》及《項目代理協定》等相應協定的所有條款。
7.本協定所簽內容未經甲方同意，乙方不得轉讓他方;
四、簽署相關協定
甲、乙雙方必須簽署“CECO商標及智慧財產權保護協定”和“CECO智慧財產權保護契約”，上述兩協定必須與本協定同時簽署方能生效且與本協定具有同等法律效力。
五、協定期限及簽署地點
1.協定期限：本協定簽字蓋章之日生效，有效期壹年，此前所簽協定作廢;
2.本協定的簽訂地點：北京市建內大街7號光華長安大廈2座11層。
六、協定的中止
1.乙方在代理期間，做出任何違反甲方管理規定或有損甲方形象和利益的行為，甲方有權單方面中止與乙方簽訂的本代理協定;
2.乙方不得有擅自出售、抵押、許可、泄漏甲方智慧財產權的行為，否則甲方有權單方面中止與乙方簽訂的本代理協定同時追究乙方的法律責任;
3.乙方沒有履行本代理協定時，甲方有權單方面中止與乙方簽訂的本代理協定。
七、協定糾紛的解決
在本協定執行期間，甲乙雙方如發生爭議，雙方可以協商解決，協商解決未果時，可以向甲方所在地人民法院提請經濟訴訟解決。
八、協定文本及附屬檔案
1.本協定一式貳份，雙方各執壹份，具有同等法律效力，影印無效;
2.本協定附屬檔案包括：
乙方營業執照等公司證照及法人代表身份證複印件;
代理商管理制度
設備配置
代理商承諾書
“CECO商標及智慧財產權保護協定”和“CECO智慧財產權保護契約”。
甲方：__________________
代表人：________________
日期：__________________
乙方：__________________
代表人：________________
日期：__________________
2024公司委託契約 篇20
用人單位：
法定代表人身份證明書為我單位法定代表人（負責人）
性別：職務：單位地址：
法定代表人（負責人）簽字：
授權委託書
成都高新區勞動監察隊：
依照法律規定，現委託下列人員為我方代理人：
（1）姓名： 性別： 電話：
工作單位： 職務：
（2）姓名： 性別： 電話：
工作單位： 職務：
委託事項：提交相關材料，領取相關文書，接受詢問調查等。 委託許可權：一般代理□特別授權□（√選）
備註：
1、委託人由法定代表人（負責人）簽字；
2、受委託人提交身份證明複印件。
委託人：
受委託人：（單 位 蓋 章） 年 月 日
2024公司委託契約 篇21
甲方：_______________________
法定代表人： ________________
住所：_______________________
乙方：_______________________
法定代表人：_________________
住所：_______________________
甲方為了提高事務所知名度，規劃統一各種與事務所相關的形象，達到社會的更高認知，獲得更廣泛的公信力。現在平等協商的基礎上，特委託乙方對甲方的企業形象進行設計，達成如下協定：
第一條 期限本契約的履行期限為______年____月____日至______年______月____日。
第二條 內容乙方為甲方進行企業形象設計，包括如下內容：
1.企業標誌：企業的標誌;
2.企業名稱標準字：企業的正式名稱，以中文及英文兩種定名;
3.品牌標準字，代表企業產品的品牌，以中文及英文兩種設計;
4.企業的標準色;
5.企業標語：對外宣傳公司的特長、業務、思想等要點的標語，以中文及英文兩種設計;
6.專用字型：公司主要使用的文字(中文、英文)、數字等專用字型;
7.公司證件：徽章、工作證、名片、旗幟等;
8.文具類：公司專用的信封、信箋、各種表格、檔案袋、筆記本等;
9.符號類：各種公司招牌、建築物的外觀、霓虹燈、大門、入口標誌等;
10.廣告類：各種報紙、雜誌、宣傳卡、招貼、年曆、廣播、電視、POP廣告等;
11.商品包裝類：各種紙盒、紙袋、購物包、皮箱、容器包裝、包裝紙等;
12.交通用具類：各種業務用車、運貨車等企業的.各種車輛等;
13.服裝類：男女制服、工作服、臂章、工作帽、領帶等;
14.法律文書格式類：各種法律文書的字型、格式等;
15.其他：櫥台、家具、餐具、菸灰缸、壁飾等;
16.人員素質類：管理人員的言行、工作人員的言行、勤務態度、待客態度等;
17.雙方另有約定的內容：______________________________
第三條 收費
1.本契約根據雙方協定，契約總價為_____________元。
2.付款方式：
(1)第一次支付時間為：__________年________月________日甲方應當向乙方支付________元，占總額的_______%。
(2)第二次支付時間為：__________年________月________日甲方應當向乙方支付________元。
3.支付形式：
所有款項為__________方式支付。
第四條 甲方的權利和義務
1.甲方應當及時向乙方提供製作企業形象設計方向的有關資料，及時向乙方說明自己想達到的相關要求。
2.甲方應按本契約向乙方按時支付費用，乙方完成所有工作後，甲方應當向乙方一次付清所有款項。
3.在契約履行過程中，如果甲方要求停止製作應及時通知乙方，乙方已收的前期費用不予退回，對本階段已發生的工作量，甲方應給予補償。
4.甲方有權對乙方的工作進度予以具體了解，並經常性檢查乙方的工作進度。
5.甲方在認為乙方提供的方案不合理、不具操作性的前提下，有權不支付相關費用。
第五條 乙方的權利和義務
1.乙方應當誠實履行契約，積極與甲方聯繫，設計方案應得到甲方的書面認可。
2.乙方應當在本契約簽訂之日起______日內，即______年____月____日向甲方提供初步方案，否則視為違約。
3.乙方在簽訂本契約時，已經充分明白契約檔案中的所有條款，乙方的方案須符合甲方的實際，方案必須具有聯繫性和實際可操作性，否則視為乙方違約。
4.乙方負有經常向甲方匯報工作的義務，乙方在向甲方提供初步方案後，不得再進行任意更改，除非經甲方書面同意。
5.乙方應當保證在契約簽訂之日起______月內向甲方提供具體方案的策劃人員的相關名錄和以前設計過的成功案例，相關名錄遞產給甲方後不得再變故，除非經甲方書面同意。
6.乙方應保證該方案符合甲方的業務範圍和特色，乙方所提供的方案和設計應沒有任何糾紛和權利瑕疵，否則乙方應承擔全部責任並向甲方賠償損失。
第六條 契約的解除、終止、變更
1.本契約經雙方協商一致後，可予以變更，解除和終止。
2.本契約單方解除的，應提前______個月通知對方，並應承擔相應的損失。
第七條 違約責任
1.甲方不向乙方按時支付相關費用，應除支付約定價款外，另行向乙方支付違約金________元。
2.乙方不按時向甲方提供設計方案，應向甲方支付違約金________元;擅自更改確定的初步方案，更換相關策劃人員也視為違約，應償付違約金______元。
本契約一式4份，其中正本2份，甲乙方各執1份；副本2份，送市房管局、工商局備案。
出租方：（蓋章） 承租方：（蓋章）
法定代表人：（簽名） 法定代表人：（簽名）
委託代理人：（簽名） 委託代理人：（簽名）
契約有效期限： 至 年 月 日
2024公司委託契約 篇22
甲方：__________________
乙方：__________________
為便於有效開展業務，保障甲乙雙方的合法權益，特簽定以下協定書：
一、雙方商定，乙方委託甲方的業務為：________________________。
二、雙方確定，費用為_________元，以本協定為準。
三、甲方的責任與義務
1.如果乙方是為公司或商標起名，甲方將協助乙方通過工商局名稱查詢或商標局名稱檢索這一關，如有重名現象，甲方將為乙方在三天后提供新的名稱方案。
2.甲方每次向乙方提供_________個名稱方案，標識每次______個方案。取名設計師定出方案後，乙方如有其他考慮、要求及希望，可雙方商議，另取新的名稱方案。
3.如乙方自行提出新的名稱方案，則不限個數與次數，由取名設計師負責判斷或推薦理想的名稱。
4.個別客戶如有其它特殊目的，經五次反覆後仍舉棋不定，建議客戶另請高明，費用不退。
5.如乙方收到名稱方案後一周內無反饋，甲方即視為已經滿意且已通過名稱查詢或名稱標識檢索，甲方對乙方業務承諾履行完畢。
6.如果乙方業務為個人起名或改名，則甲方每次向乙方提供_________個名稱方案，如果乙方不滿意，C類還可以給付一套方案，B類和A類直至乙方滿意為止。
7.甲方採取一次性預先收費方式。
四、乙方的權利和義務
1.乙方經過對甲方公司業務整體了解後，填寫相應登記表格，辦理交費手續。取名設計師開始正式工作後，中途不退費。
2.為達到最佳效果，建議具有決定權人能夠親自前來，並清楚表達希望和要求，以便雙方有效溝通。
3.如時間允許，建議乙方留出足夠時間，以便甲方能夠更好地構思與創作。領取方案時，請帶來全額交費收據證明。
4.乙方收到方案後如有問題，應於一周內及時反饋信息，過期甲方則按新業務對待。
5.凡老客戶，如再與本公司有業務接觸時，本公司將優先予以安排。
五、本協定一式_____份，待雙方簽字、蓋章後即可生效。
甲方：(簽字)_________________乙方：(簽字)_________________
聯繫電話：_________________聯繫電話：_________________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
2024公司委託契約 篇23
甲方：______________
乙方：______________
甲、乙雙方經過友好協商，在平等互利的基礎上，甲方委託乙方維護公司計算機網路達成以下條款：
一、服務細則
1、服務範圍
台式計算機
雷射印表機、針式印表機、噴墨印表機
電腦顯示器
網路集線、交換設備
其他疑難問題
2、服務地點
乙方服務地址:___________（包含取件、送件、維修）
公司辦公地點:__________________________________
3、服務時間
服務時間為____年____月____日到____年____月____日，除國家規定節假日外，每周一至周五上午____：____至下午____：____。提供免送維修服務。
客戶免送維修服務回響時間為4小時，回響時間的計算是從本公司接到客戶的維修通知開始，到本公司維修人員開始與客戶聯繫止。
自維修人員開始與客戶聯繫起至本公司維修人員到達服務地點止，其中所用時間即是到達現場時間，最低限度48小時內到達。
4、服務條款
現場取機或現場維修，本公司維修人員將前往服務地點維修或取機返回維修。
本公司將有專職維修人員提供每月一次的現場例行檢查維修。
維修過程中，對出現故障的設備進行檢測並加以修理，本公司將提供一切必要的勞務、零件和材料，保障客戶的設備正常工作。如果，需要更換零件，則用新的或與原件相當的零件。對於修理費用超過設備現有估價____%的需徵得客戶同意。
在尋求永久的解決辦法之時，可能會提供暫時的應急措施供客戶採用。
如果本公司決定需要額外零件或資料，就將設備取回公司維修部重新修理，
本公司將根據客戶的維修設備提供維修過程中的備件，若出現備件短缺則有客戶協助解決，本公司不承擔必須提供備件的責任。
二、客戶責任
1、客戶應按照正確操作方法，正常使用電腦。
2、如果客戶計算機、計算機網路發生故障，需要本公司提供更換配件，在保修期內，本公司將免費保修。在保修期外，本公司將以更換配件的成本價向客戶收費。
3、在安裝維護中客戶應提供方便，配合本公司維修人員正常工作。
4、對電腦及外部設備中存儲的重要檔案數據，客戶應有備份，妥善保存。
5、客戶在要求免送維修服務之前，應執行產品操作手冊中具體規定的所有自測和檢修步驟，以書面形式提供產品機型號，序列號，目前故障表現以及其他有關故障情況。
6、本公司維修人員有權接觸和使用認為維修產品所必需的一切信息和設備。
7、客戶要向本公司維修人員提供操作配件和消耗品，如紙，磁碟，色帶，卡片，格式化磁碟，以及客戶正常操作中會用到的其他類似用品。
三、服務限度
1、功能性清潔，除非產品享受服務規定的有關功能性清潔或表面清潔工作，否則，凡涉及清潔，定期保養有關問題的工作，均不包含在本公司的服務內。
2、軟體和網路支持，除非產品享受服務規定的`有關軟體或與網路有關問題的維修工作，否則均不包含在本公司的服務內。
3、過期產品，已過特定支持時間的過期產品不包括在客戶免送維修服務範圍內。
4、所有象地震，火山、洪水、火災等不可抗力引起的設備不能正常工作不包含在本公司客戶免送維修服務範圍內。
5、消耗類產品，如噴墨列印頭，硒鼓，電池，繪圖筆，紙張等，無配件類產品，如無器件類，連線件，電纜，外接直流變壓器等。
6、所有人為因素引起的使用不當，比如雜物進入機內，不包含在客戶免送維修範圍內。
四、收費標準
1.工作站￥____元/台/月。
工作站數量____台。
合計：￥____元
2、印表機￥____元/台/月
印表機數量：____台。
合計：￥____元
3、總價：￥____元
五、付款方式
客戶自服務協定簽字生效之日起，向本公司付款，以____個月一計，一次付清。
甲方代表：_______________
乙方：___________________
_______年______月______日
2024公司委託契約 篇24
(受理單位名稱)：
茲有我司需辦理(辦理的事項)等事務，現授權委託我司員工：_X性別：_身份證號碼：________X前往貴處(司)辦理，望貴處(司)給予接洽受理為盼! 法人代表(簽字)：
(單位名稱)(蓋章)
年 月 日
法人授權委託書
(受理單位名稱)：
現授權我司員工_X性別：_ 身份證號碼：________X 授權其辦理以下許可權：
授權日期： 年 月 日 授權有效期至： 年 月 日。請貴處(司)接洽!
法人代表(簽字)：
(單位名稱)(蓋章)
年 月 日
授權委託書
委託人：姓名、性別、出生年月、民族、工作單位、職業、住址。(委託人為單位的，寫明單位名稱)
被委託人：姓名、性別、出生年月、民族、工作單位、職業、住址。(被委託人是律師的，只寫姓名和所在律師事務所名稱) 契約委託書格式範文
委託人因__(寫明案件性質及對方當事人)一案，委託_X為__(一審、二審或再審)的代理人(或辯護人)，代理許可權如下：
(委託刑事案件的辯護人，只寫“為被告人_X(姓名)_X一案第X審進行辯護”)
(委託經濟、民事、行政等案件代理人的，須寫明代理許可權，特別授權的，應寫明授權的具體範圍，如代為起訴、提出反訴、進行和解、撤訴、抗訴、簽收法律文書等)委託人：(簽名或蓋章)
被委託人：(簽名或蓋章)
__年_月_日
委託書
____公證處：
我作為 (單位) 的法定代表，委派(姓名、性別、出生年月、工作單位、職務、住址)為全權代表，與我單位的公派出國留學人員簽訂《出國留學協定書》，並代表我單位處理該協定書中的一切事宜。
本委託書有效期自 年 月 日至 年 月 日。
委託單位：
法定代表(簽字)
年 月 日
授 權 委 托 書
委託人： _ 身份證號： _
被委託人： _ 身份證號： _
委託事項：代為領取碩士畢業證書和學位證書
委託許可權：
1.代為提交有關材料 契約委託書格式範文
2.代為簽收領取證書及送達證書給委託人
委託時限：自_ 年_月X日至_年_月_日
備註： 本委託書一式三份。簽字生效。
委託人簽名：
委託人電話：_
被委託人簽名：
被委託人電話：_
委託日期： 200_年 06 月 15 日
附屬檔案：1. 委託人身份證複印件
2. 被委託人身份證複印件
(本授權委託書共壹頁)
2024公司委託契約 篇25
陝西中廈勞務有限公司：
現委託 同志(男/女)身份證號： 為 項目部勞務契約辦理簽章的委託代理人，與勞動內部承包承諾書的簽訂。
特此委託
項目部
項目責任人(簽章)：
年 月 日
委 托 書
中廈集團西安分公司航天三沃項目部：
現委託 馬濤 同志(男)身份證號： 為 陝西中廈勞務有限公司分包貴公司總承包的“三沃”項目勞務方的施工現場負責人，全權負責施工現場的質量、安全、進度和文明施工。委託期限：自20xx年4月15日至20xx年6月31日。
特此委託
委託單位：陝西中廈勞務有限公司
20xx 年4月15日
委 托 書
中鐵一局中鐵鉑豐.尚都城工程項目經理部一分局：
現委託任四平同志(男)身份證號：6224270 前去貴公司辦理勞動投標事宜。
特此委託
陝西中廈勞務有限公司
法人(簽章)：
20xx年6 月7 日
委 托 書
現委託盧民同志(男)身份證號5105235為海榮御城12號樓項目經理。
特此委託
陝西華聯建築勞務有限責任公司
法人(簽章)
20xx年5月27日
委 托 書
現委託 馬濤 同志(男)身份證號：為 陝西中廈勞務有限公司分包貴公司總承包的“三沃”項目勞務方的施工現場負責人，全權負責施工現場的質量、安全、進度和文明施工。委託期限：自20xx年4月15日至20xx年6月31日。
特此委託
委託單位：陝西中廈勞務有限公司
20xx 年4月15日
2024公司委託契約 篇26
委託方(以下簡稱甲方)______________________街區商業管理有限公司
受託方(以下簡稱乙方)_________________________物業管理有限公司
為了加強對_____________街區地下停車場的管理，適應街區發展和商戶需求，服務街區商業運營和發展，現就授權管理的“金陵歷史文化風尚街區”停車場相關事宜，甲乙雙方議定事項協定如下：
一、委託範圍：____________________________________街區停車場，含：_________________
1、停車場出入口道閘及附屬設備以及收費標準等。
2、地下停車場(含________泊位)(附平面圖)
3、停車場內的通風、電力、排水以及消防等設施。
二、受託方管理內容：
1、確保停車場的24小時安全，正常使用。
2、乙方受託期間應保證停車場24小時正常運營。
2、確保停車服務熱情周到，客戶滿意，不得出現客戶投訴現象，如出現停車糾紛等現象，一切後果由乙方自行承擔。
3、確保停車場內各安全通道、安全出口和道閘系統等的正常使用。
4、確保停車場內地面整潔無灰塵，無附著物。
5、確保從主幹道進出停車場內車輛安全，並獨自承擔責任。
三、委託管理期限：自__________年______月____日到__________年_____月_____日止。
四、其它約定
1、乙方自行辦理停車場經營的相關手續，做到依法經營並獨自承擔相關法律責任。
2、乙方應交付和承擔停車場日常運營所發生的水費、電費及其它運營費用。(水、電費用分割見附屬檔案。)
3、乙方應指定專門的機構和人員對停車場進行管理。
4、委託期內甲方不收取乙方停車場的租賃費用。
5、乙方對甲方及產權方核定的_______個車位，應予以保障。對街區大型活動及領導來訪車輛的停泊予以保障並做好相關應急預案，確保街區大型活動及突發事件的車輛停泊。該條款下所有停車不再收取任何費用。
6、乙方對社會車輛嚴格按物價部門核定標準收費;乙方對商戶戶主及前往商戶消費的車輛應予一定優惠，並妥善處理相關事宜。
五、本協定未盡事宜另行協商。
六、本協定一式四份，雙方各執兩份。
甲方：_________________(蓋章)乙方：_______________________(蓋章)
代表：__________________(簽字)代表：______________________(簽字)
___________年______月______日__________年_______月_______日
2024公司委託契約 篇27
委託方：____________ 受託方：_______________ 身份證號碼：_______________委託方因業務需要，特委託__________在其與__________(付款單位)的業務往來中，作為_____(款項)的收款代理人。代收金額：人民幣_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元_____角_____分(￥_____)。付款單位對以下受託方賬號的付款行為即視為向委託方完成付款。委託方委託收款行為所引起的一切經濟及法律責任與付款單位無關。
特此委託!
戶 名：__________ 賬 號：__________ 開戶行：__________
委託方簽章 受託方簽章
日期： 日期：
公司委託書範本二
______________(受理單位名稱)：
茲有我司需辦理(辦理的事項)等事務，現授權委託我司員工：_______性別：_______身份證號碼：_______前往貴處(司)辦理，望貴處(司)給予接洽受理為盼!
法人代表(簽字)：
(單位名稱)(蓋章)
X年X月X日
2024公司委託契約 篇28
(受理單位名稱)：
茲有我司需辦理(辦理的事項)等事務，現授權委託我司員工：_x性別：_身份證號碼：________x前往貴處(司)辦理，望貴處(司)給予接洽受理為盼!
法人代表(簽字)：
(單位名稱)(蓋章)
年 月 日
法人授權委託書
(受理單位名稱)：
現授權我司員工_x性別：_ 身份證號碼：________x 授權其辦理以下許可權：
授權日期： 年 月 日 授權有效期至： 年 月 日。
請貴處(司)接洽!
法人代表(簽字)：
(單位名稱)(蓋章)
年 月 日
授權委託書
委託人：姓名、性別、出生年月、民族、工作單位、職業、住址。
(委託人為單位的，寫明單位名稱)
被委託人：姓名、性別、出生年月、民族、工作單位、職業、住址。
(被委託人是律師的，只寫姓名和所在律師事務所名稱)
委託人因__(寫明案件性質及對方當事人)一案，委託_x為__(一審、二審或再審)的代理人(或辯護人)，代理許可權如下：
(委託刑事案件的辯護人，只寫“為被告人_x(姓名)_x一案第x審進行辯護”)
(委託經濟、民事、行政等案件代理人的，須寫明代理許可權，特別授權的，應寫明授權的具體範圍，如代為起訴、提出反訴、進行和解、撤訴、抗訴、簽收法律文書等)
委託人：(簽名或蓋章)
被委託人：(簽名或蓋章)
__年_月_日
委託書
____公證處：
我作為 (單位) 的法定代表，委派(姓名、性別、出生年月、工作單位、職務、住址)
為全權代表，與我單位的公派出國留學人員簽訂《出國留學協定書》，並代表我單位處理該協定書中的一切事宜。
本委託書有效期自 年 月 日至 年 月 日。
委託單位：
法定代表(簽字)
年 月 日
授 權 委 托 書
委託人： _ 身份證號： _
被委託人： _ 身份證號： _
委託事項：代為領取碩士畢業證書和學位證書
委託許可權：
1.代為提交有關材料
2.代為簽收領取證書及送達證書給委託人
委託時限：自_ 年_月x日至_年_月_日
備註： 本委託書一式三份。
簽字生效。
委託人簽名：
委託人電話：_
被委託人簽名：
被委託人電話：_
委託日期： _ 年 06 月 15 日
附屬檔案：1. 委託人身份證複印件
2. 被委託人身份證複印件
(本授權委託書共壹頁)
個 人 授 權 委 托 書
委託人： _ 身份證號： _
被委託人： _ 身份證號： _
委託事項：__
委託許可權：
1.__x
2.__x
委託時限：自_ 年_月x日至_年_月_日
備註： 本委託書一式三份。
簽字生效。
委託人簽名：_
委託人電話：_
被委託人簽名：_
被委託人電話：_
委託日期： __ 年 _月 _ 日
附屬檔案：1. 委託人身份證複印件
2. 被委託人身份證複印件
2024公司委託契約 篇29
委託人名稱：________法定代表人：________地址：____________郵編：________電話：____________
受委託人姓名：________公司職務：____________聯繫地址：____________身份證號：____________電話：vvvv
授權事項：本公司特授權我公司員工（如非員工則直接寫姓名）與______有限公司商談辦理____________________事宜，包括但不僅限於組織參加談判，擬定檔案，簽訂契約等。
授權期限：自20____年5月1日始，至20____年6月30日止。
特此說明！
委託人法定人簽字：（蓋章/簽字）
公司章：
受委託人簽字：
年月日
2024公司委託契約 篇30
甲方：四川省第十一建築有限公司邦泰公館項目部
乙方：宜賓建倫勞務有限公司
為了加強宜賓邦泰公館項目工程的施工生產管理，順利完成施工生產任務。依照《中華人民共和國合 同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，甲、乙雙方本著樹立全局觀念，以兼顧國家、集體、個人三者關係，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，經雙方協商特簽訂此勞務分包契約，共同遵守執行。
一、工程名稱： 宜賓邦泰公館項目
二、工程地點: 宜賓市岷江新區 三、分包勞務費分項：
1、分包項目工期：按項目部要求;
2、分包範圍：工作範圍內：1、的模板支拆(含模板支拆用輔材，砼構件剔打，打磨和電梯井搭拆井道架和封閉防護)，含構造柱、門過梁、壓頂模板等二次構件;2、腳手架搭拆{含主體外架、主體外架改裝修架，施工電梯防護架及平台搭拆、臨邊防護、洞口防護、外架鋪竹笆、踢腳板制安和每挑外架首層下用裝飾彩板全封閉制安、制安木楔子、制安預埋木盒子，安全通道搭拆，隔層兜網安拆、維護，運輸道搭拆、塔吊走道和平台搭拆｝;3、鋼筋放樣、鋼筋制安(含所有二次構件、電渣壓力焊、鋼筋工程輔材及鋼筋焊接所用焊條、鋼筋機械及鋪材)、不含鋼筋機械連線、不含植筋。。
3、質量要求：一次驗收合格率100%
4、安全要求：杜絕發生重大安全死亡事故，輕傷事故頻率控制在1.2‰以內，若發生工傷事故，甲方參保的保險公司賠付後，一次事故總費用在伍仟元以內(含伍仟元)由乙方承擔該費用，一次事故總費用超過伍仟元的，超出部分由甲方承擔75%，乙方承擔25%且不超過伍萬元。
5、標準化文明施工要求：達到公司級以上檢查驗收標準，爭創省、市、集團“標化文明”工地，作業過程中嚴格按落手清制度執行(具體詳附屬檔案);
6、進度要求：乙方無條件按項目部編排的進度計畫完成其工作內容。 四、工作內容 模板支拆
1、木模板工作內容：①製作：包括選配料、劃線、截料、平口對縫、模板拼釘、對撥木楔及支撐製作、接頭，以及場內取運料和成品分類堆放整齊等操作過程;②安裝：包括墊楞、墊板、立模板、立支撐、鋸釘木帶、斜撐、鑽眼、上螺栓、上卡子、貼雙面膠條和寬膠帶、校正找平、清理木屑及搭拆支撐架子(含水平掃地桿、剪刀撐);
③拆除：拆除支撐架、扣件、模板、木枋、墊板及操作架子等，清理下樓、分類堆放在指定地點。螺桿清理重複利用，穿牆桿及PVC穿牆塑膠管清除乾淨;
2、抄平放線(每次不少於2人)，木模(含異型模板)製作 3、模板清理，澆砼前清理模內中木屑和垃圾，看模，安裝預埋件; 4、柱、梁、板混凝土面的打磨，平整度±5mm以內，垂直度±5mm以內; 5、輔助材料包含元絲、元釘、雙面膠條、寬膠帶、步步緊、絲桿、圓盤鋸、壓刨、小型機具電鑽、鑽頭、手提電鋸、鋸片、絲桿;
7、柱、梁、板達不到平整度、垂直度要求，均自行打磨完善，因模板加固不當，造成的脹模砼清理及損失承擔;
8、模板支撐架搭拆6m高以內(含6m); 9、砼漏漿、脹模處理。
10、場內材料水平運輸(塔吊覆蓋範圍以外的水平運距70m範圍內)，剪力牆支模用混凝土撐運輸、安裝;
11、自用隨層安全防護設施搭拆和通風井的掛兜網。 12、電梯井搭拆井道架和封閉防護
13、外牆和樓梯間牆澆砼時木工班必須安排專人用水沖外牆漏的漿，否則項目安排人沖雙倍扣除。
14、木工工程進場材料的配合下車 架子搭拆
1、腳手架搭、拆內容是：①從堆場及庫房取運鋼管、扣件到工作地點，墊板鋪設、底座安設、找平、排架、綁大小橫桿、拋地桿、掃地桿、剪刀撐、鋼繩安裝、鐵件埋設、預埋安裝工字鋼挑梁用的鋼筋吊環、制安木盒子、制安木楔子、安裝、拆除工字鋼挑梁、安全通道防護、竹笆安拆、斜道爬梯踢腳板安拆，綁護身欄桿、掛防塵網、搭設卸料平台(自用)等各類操作棚等操作過程以及外架的日常維護;②拆除內容是：設定警戒、安排足額專人看護安全、清理雜物、拆除全部架料、工字鋼、竹笆、安全網、搭設卸料平台(自用)，分類整理運到指定地點(包括出塔吊50m的運輸)堆碼等操作過程。
2、綁護身欄桿及掛安全網、鋪設操作層架板不少於二塊。 3、“四口、五臨邊”安全欄桿及安全網防護以及日常維護。 4、不論實際施工採用木製、竹製、金屬制腳手架，均執行本契約。
5、腳手架計算規則為按所服務對象的垂直投影面積計算。腳手架扣件、螺栓損耗按包乾使用，包乾損耗率為2%，超過按實際價格由班組自行賠償。
6、本工種所用材料進出場上下車費等 7、配合掛設公司的標識、標牌。 鋼筋制綁
1、鋼筋工程施工放樣;
2、機制：施工現場內原材料取運，半成品堆放在指定地點(運距70m範圍內)，還包括：(1)、平直：取料、解捆 、開拆、平直(調直、拉直、敲直);(2)、切斷：取料、劃線、切斷、標牌、分類堆放、清理鋼筋頭等;(3)、彎曲：放樣、劃線、彎曲、綑紮、標牌、墊楞、分類堆放;
3、手綁：斷鉛絲、綁紮成型、安放墊塊以及搭拆操作架子; 4、鋼筋房布置，安放鋼筋設備，焊機，對焊設備，工具移動;
5、進場鋼筋原材成捆下車(汽車吊由甲方提供)，場內材料水平運輸(塔吊覆蓋範圍以外的水平運距)，鋼筋安裝起至砼澆築完成全過程的鋼筋護理等;
6、鋼筋連線：梁的焊接(閃光對焊及搭接焊)及余料對焊利用，豎向鋼筋電渣壓力焊、綁紮焊接的焊接機械及柱、梁、板墊塊的購置;
7、廢料回收到廢料池，現場綁紮剩餘鋼筋的回收和分類堆碼，嚴格執行工地“落手清”制度，配合迎接各種檢查工作，材料節約量不低於8%(不含定額損耗)。
8、包含扎絲、花崗岩墊塊、保護層塑膠墊塊、配置相應的焊把線纜、焊鉗、焊割槍、焊劑、焊條等輔材.
9、按設計圖紙、規範製作、綁紮各種構件鋼筋(含所有零星二次構件及圈樑、構造柱、門窗過梁、砌體拉結鋼筋、止水鋼板焊接安裝、後澆帶及柱樑砼分隔絲網)。
10、建設單位變更的增加或減少鋼筋(在面積不變時不增減費用，車庫按增減噸位單價計算)
五、分項勞務單價表
上述單價已經包含各種加班費、搶工費和各種補貼及利潤與風險費，執行市場綜合包乾單價，當月甲方支付綜合單價的90%，次月項目部檢查。乙方質量優良，甲方支付優良價;乙方無安全違章記錄，甲方支付安全價;材料損耗在規定範圍內或無偷盜遺失，甲方支付材料價，否則哪項達不到要求，甲方不予支付哪一項單價，甲方支付總完成工程量的2%給乙方，作為乙方勞務管理費用。
2、工程量計算方式
按圖紙、變更、簽證計算。乙方不得以任何理由拒絕施工變更部份或提出不同的單價。已經施工部份按契約單價和完成百分率計算。
六、甲、乙雙方職責 (一)、甲方職責
1、甲方應積極為乙方創造必要的施工作業條件; 2、甲方向乙方提供施工中安全防護用品;
3、甲方提供大型設備及生產工具，各種原材料與架設周轉材料，手動及小型工具由乙方自理，以保證施工生產順利進行;
4、甲方向乙方進行安全、質量、技術交底(書面)並下達工程進度計畫; 5、甲方在乙方完成施工任務期間，不定時間、地點給乙方作業人員進行安全教育，增強安全意識，杜絕安全事故發生，確保施工生產順利進行;
6、負責施工技術管理，對完成工作進行驗收檢查;
7、負責提供合格的安全帶(繩)、安全帽，嚴格要求作業人員正確佩戴安全帽，系好安全帶(繩)
8、負責軸線、水準點、標高控制，協調其他工種;
9、甲方督促作業組如期發放勞動者工資，對作業組在公司結算工資後，拖欠工資的作業組負責人，甲方按勞動法《經濟補償辦法》第三條規定處理，並可使用履約保證金支付給勞動者;
10、項目經理部由 負責日常工作安排及檢查的具體工作。 11、甲方不為乙方雙身職工提供住宿，乙方雙身職工在外租房費用自理。 (二)、乙方職責
1、對本契約勞務分包範圍內的工程質量向甲方負責，組織熟練工人和技術工人投入工作(向甲方提供作業人員名冊、身份證複印件、一寸相片4張)，自覺遵守法律法規及有關規章制度;
2、搞好勞務管理工作，並根據勞務契約和甲方的管理規定抓好本作業組的施工生產活動，完成規定的工作內容;
3、嚴格按甲方下達的施工進度計畫組織安排勞動力;
4、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規範、有關技術要求及施工組織設計精心組織施
工，確保工程質量達到約定的標準;科學安排作業計畫，投入足夠的人力、物力，保證工期;加強安全教育，認真執行安全技術規範，嚴格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全;加強現場管理，嚴格執行建設主管部門及環保、消防、環衛等有關部門對施工現場的管理規定，做到文明施工;承擔由於自身責任造成的質量修改、返工、工期拖延、安全事故、現場髒亂造成的損失及各種罰款;
5、自覺接受甲方及有關部門的管理、監督和檢查;接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況;
6、嚴格執行甲方制定的落手清制度，統一規劃堆放材料、機具，按工程承包人標準化工地要求設定標牌，搞好生活區的管理，做好自身責任區的治安保衛工作;
7、按時將報表、完整的技術交底資料報送甲方項目部相關管理人員;
8、妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給勞務分包人使用的機具、周轉材料及其他設施;乙方因管理不善或其他原因造成的材料損耗、損害設備、臨時設施、安全消防等，均應承擔經濟責任;
9、乙方簽訂契約後，直到工程竣工，如乙方原因中途退場，甲方不予結算未結算的勞務工資及履約保證金;
10、乙方不得將本契約項下的勞務作業轉包或再分包給他人。否則將依法承擔責任;
11、施工現場設專職技術人員一名 ，兼職安全員一名 ，不得隨意離開現場，專兼職人員每天上、下午必須給對口工長取得聯繫;
12、組織操作人員對質量、安全學習(每周進行班組會，並將班組記錄交項目部); 13、乙方為職工配備施工用工具(如捲尺、斧、錘、鋸、線墜、拉線等)，勞動保護用品(手套等)，乙方職工住房費用自負;
14、乙方嚴禁使用童工(16周歲以下)、未成年工(16—18周歲)、老年工(60周歲以上)或待罪在逃人員，因乙方用人不當，責任乙方自負;
15、乙方督促和檢查產品的自檢，互檢工作，確保工程質量;
16、發生重大傷亡及其他安全事故，勞務分包人應按有關規定立即上報有關部門並報告甲方，同時按國家相關法律、法規對事故進行處理;
17、乙方簽訂契約後，直到工程竣工，如乙方原因中途退場，甲方暫不予結算勞務工資，待協商賠償甲方延誤工期的一切費用後(包括架設材料、機械設備租賃費、管理費、重新組織增加費等)，按實際完成合格驗收量不高於固定綜合單價的70%予以結算，並保證民工實際工資發放後辦理完成任務款項;剩餘固定單價的30%結算價款用於更換新班組所增加的相關費用; 七、甲方對乙方管理要求
1、乙方應委派駐現場全權代表，負責日常管理，協調工作，落實現場及班組自身的管理制度到具體人頭上;
2、乙方負責人定期到工地與甲方主管領導一起檢查該班組的生產進度、安全等方面的情況，不斷總結、完善管理，不斷提高管理措施;
3、對乙方負責人不按期到位解決問題者，處罰100元/次;
4、乙方班組員工不服從甲方管理人員指揮安排，違章作業，除警告乙方現場代表外，處罰款200元/次，情節嚴重1000元/次罰款，特別嚴重者解除勞務契約關係;
5、如檢查到乙方使用童工，一名處罰5000元，未成年工和老年工一名處罰100-200元;
6、擅自拆除安全防護設施，處罰100-500元/次;
7、由於乙方違章作業，給工程造成損失，負責賠償經濟損失;
8、對不能達到工程質量、工期的要求，甲方有權書面要求限期調整，改觀或返工，返工的人工費、材料費損失，由乙方自行負責，再次出現類似情況的班組，甲方有權責令退場，乙方履約保證金不予退還;
9、對責任心不強，超過限期仍不能達到整改要求者，甲方可終止勞務契約和勞務單價，責令乙方全部或部份人員在三日內無條件撤離該工地，由甲方另行安排組織人員進場，由此造成的工期、質量等損失，甲方有權將乙方履約保證金作為賠償，不予退還;
10、農忙、節假日期間乙方組織一個後備班組，保證工期的順利進行，不能達到項目計畫勞動力要求時，按每人每天罰款50元執行;
11、乙方發生以下情況，甲方有權停止乙方在我公司各項目部承接工程任務資格 ①、質量差，經整改不能達到要求的，停止一年;
②、不能按承諾工期完成工程任務並給甲方造成工程延期，停止一年，並賠付相應經濟損失;
③、農忙、節假日不能確保施工生產所需用工人數的，停止一年; ④、不服從現場管理人員調配、安排工作的，停半年。
12、乙方應對自己班組施工位置的外架安全網進行監管，在密目安全網上穿洞罰100元/個，解安全網200元/處，劃洞500元/處，誰在那兒乾誰負責。
13、若產生各種罰款，乙方必須在3日內採用現金方式交項目部項目部處，逾期未繳，則在支付勞務工資時，按罰款金額的的雙倍扣除。
14、在新澆的混凝土上踩腳印，按100元/個罰款，誰在那兒乾誰負責。 15、乙方應對自己班組施工位置的外架安全網進行監管，在密目安全網上穿洞罰100元/個，解安全網200元/處，劃洞500元/處，誰在那兒乾誰負責。
16、在新澆的混凝土上踩腳印，按100元/個罰款，誰在那兒乾誰負責。 八、工資付款方式
1、甲方不預支勞務費，以乙方每月25日止，按實際完成工作量進行計件收方;次月中旬左右支付上月收方工作量的90%，剩餘10%待工程驗收完工後兩個月內全額無息退還。
2、超出設計圖紙範圍和因勞務分包人原因造成返工的工程量，甲方不予結算。 3、計時工必須在發生後三天內到項目經理處審批，逾期做廢。
九、乙方發生工資拖欠，治安事件，甲方核實原因後有權使用履約保證金支付給勞動者或當事人。
十一、因乙方原因出現工期拖延或停工甲方按500元/天扣罰履約保證金，拖延工期單次3天以上勒令班組退場，同時履約保證金不予退還。
十二、因不可抗力或建設單位原因出現工程停建或緩建，由甲方結清乙方勞務工資並承擔作業組人員的返家路費，待工程復工時再履行本契約相關責任和義務，停工期間甲方不負擔乙方任何費用。
十三、企業安全生產、質量、文明施工規定、項目部質量處罰條例、關於《宜賓邦泰公工程項目部對習慣性違章作業職工的處罰》規定、文明施工處罰規定與勞務契約一併執行(附屬檔案)，並與勞務契約具有同等效力。
十四、本契約一式貳份，雙方各執一份，契約雙方簽訂之日起生效，工程竣工後失效。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
人力資源部： 負責人：
項 目 部： 聯繫電話：
2024公司委託契約 篇31
原告達華工程管理(*團)有限公司鶴壁分公司。
負責人張*良，該公司經理。
被告河南鶴輝高速公路*設有限公司。
法定代表人杜*儀，該公司董事長。
本院在審理達華工程管理(*團)有限公司鶴壁分公司與河南鶴輝高速公路*設有限公司委託契約糾紛一案中，原告達華工程管理(*團)有限公司鶴壁分公司未在本院指定的期限內預交案件受理費。經合議庭評議，依照最高人民法院關於適用《中華人民共和國民事訴訟法》若干問題的意見第一百四十三條之規定，裁定如下：
本案按撤訴處理。
審 判 長 張*慶
審 判 員 牛再田
審 判 員 羅*莉
二○一0年四月十六日
書 記 員 高*燕
2024公司委託契約 篇32
物業服務委託契約
第一章總則
第一條：本契約當事人
委託方(以下簡稱甲方)：
受託方(以下簡稱乙方)：
根據《物業管理條例》和相關的法律法規、政策，甲乙雙方在自願、平等、協商一致的基礎上，就甲方選聘乙方提供物業服務事宜，特訂立此契約。
第二條：物業基本狀況：
物業類型：電梯綜合樓
坐落位置：
委託物業服務構成細目見附屬檔案。
第二章委託服務事項
物業服務事項：
乙方向甲方配備以下人員：管理人員4名、秩序維護隊員k名、保潔人員l名、會務人員2名。
第三條：保潔服務
1、保潔服務標準：
1門廳、地面、門窗、一樓、二樓、三樓、四樓的玻璃、牆體無明顯積塵; ○
2一樓、二樓、三樓、四樓衛生間地面無積水，大小便池無污垢，衛生間無異味;○ 茶水間無污垢、無積水。
3辦公桌面無積塵，沙發無積塵，辦公區域植物無積塵 ○
4電梯大廳無煙、紙屑、積塵，電梯間無積塵 ○
5樓道欄桿、扶手、梯步無菸頭、紙屑、積塵 ○
6清潔每天8:10點以前清理完畢，除每天早上、中午、下午固定清潔時間外，不定時保潔，保持辦公區域乾淨整潔。
7附屬檔案：保潔處罰細則。 ○
2、會務服務標準：
1會議室地面、桌面無積塵， ○
2煙缸無菸頭、殘留、積水。煙缸無污垢。 ○
3會議桌椅擺放整齊，統一，會議桌面無空餘紙杯，會議過後及時清理。 ○
4會議首先進行全面準備，○會務人員的引領(服裝、茶具的擺放、文明禮貌用語：請您……)
5會議進行中勤摻水(禮貌用語：請喝水) ○
6附屬檔案：會務處罰細則。 ○
第四條：秩序維護服務：
1、秩序維護服務標準
1乙方維護人員必須服從甲方的位置安排，24小時值班輪崗，堅守崗位(包括○用餐)，恪盡職守、保持警惕，善於發現和排除可疑人員及情況，確保甲方辦公場所安全。
2乙方維護人員認真做好值班記錄，做到字跡清晰，正確無誤，交接班登記。按○甲方要求做好外來人員登記，並做好設備的維護工作，同時做好車輛停放，環境整潔等工作，維護甲方的正常秩序。
3乙方維護人員統一著裝，佩戴齊全，精神飽滿，執勤時要講文明、講禮貌。值○班室須保持整潔，物品擺放整齊。
4乙方維護人員須定時和不定時對公司內外進行巡查，及時關閉門窗、電源，切○實做好防火、防盜工作。
5遇突發事件，○乙方須立即通知公安機關和甲方，並配合公安機關和甲方做好善後或偵查工作。
6乙方要做好甲方報刊、雜誌、信件等物品的接收工作。 ○
7乙方人員在崗期間嚴禁喝酒、賭博、利用辦公電腦上網和打遊戲。 ○
⑧附屬檔案：秩序維護隊處罰條例。另外，乙方成立督查組，每天不定時對會務、保潔、秩序維護隊進行檢查，督查組人員名單如下：
寧勇、劉國偉、范康蓉。
第五條：車輛按乙方指定地點停放，鎖好車輛門窗;車內切勿留存現金及貴重物品，否則一切後果自行承擔。
第六條：每年的電梯維保費2500元、年檢費3000元按實際使用面積進行分攤並
以年檢部門開具的發票據由甲方支付ll
第三章付款方式
1、契約總價：0元，不含電梯維保費，年檢費。其中每月支付20432.00元，以轉賬方式支付。
2、電梯維保費，年檢費確定後據實支付。
3、甲方每月10日前支付乙方20元。
第四章委託服務期限
第七條：委託服務期限為 2 年：自20xx年 10 月 27 日0時起至20xx 年 10 月
26日24時止。
第五章雙方權利與義務
第八條：甲方權利義務
1、審定乙方擬定的物業服務制度
2、檢查監督乙方服務工作的實施及制度的執行情況
3、甲方有權進行抽查。抽查時如發現乙方未按規定巡查或人員服務不到位，將對乙方做出警告或處罰。
第九條：乙方權利與義務
1、根據有關法律及本契約約定，制定物業服務制度
2、室內的維修、維護自行解決。
2、因乙方管理不到位造成甲方財產損失而無法追回的情況下，照價賠償。
3、因乙方服務不到位，甲方有權終止契約。
第六章附則
第十條：自本契約生效之日起7天內，根據甲方委託服務事項辦理完交接手續。
本契約之附屬檔案均為契約有效組成部分，本契約及其附屬檔案內容、空格部分填號的文字與印刷文字具有同等效力。
第十一條：本契約及其附屬檔案中未規定的事宜，均遵照中華人民共和國有關法律、法規及規章執行。
第十二條：本契約正本連同附屬檔案共六頁一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
第十三條：本契約執行期間如遇不可抗力致使契約無法履行雙方應按有關法律規定及時協商處理。
第十四條：本契約在履行中如發生爭議，雙方應協商解決。如協商不成，可向仲裁委員會申請仲裁，也可直接向人民法院起訴。
第十五條：本契約自簽字之日起生效。
甲方： 乙方：
代表人：
年 月 日 代表人： 年 日 月
2024公司委託契約 篇33
__________單位：
我單位因業務需要，現委託__________作為我公司合法委託收款人，授權其代表我單位進行代收款工作。
代理人的一切行為均代表本公司，與本公司的行為具有同等法律效力。本公司將承擔該代理人行為的全部法律後果和法律責任。特此委託。
代理人名稱：__________身份證號碼：__________ 開戶行：__________ 賬號：__________
委託人： __________
日期：X年X月X日
2024公司委託契約 篇34
委託方（甲方）單位全稱：___________________
受託方（乙方）單位全稱：___________________
甲、乙雙方本著公平和誠實信用的原則，在協商一致的基礎上，達成如下協定：
第一條、委託財務顧問目的
甲方聘請乙方作為公司的財務顧問，為甲方提供財務核算方面的參考意見，乙方接受甲方聘請，提供財務顧問服務。
第二條、財務諮詢範圍
甲方各會計核算單位財務、稅收、金融、證券等方面的相關政策。
第三條、簽約雙方權利與義務
（一）甲方權利與義務
1、有權了解財務諮詢工作進度。
2、對提供的全部資料的真實性、合法性和完整性承擔責任。
3、為財務諮詢工作提供必要的條件，配合乙方順利完成財務諮詢工作。
4、按照約定條件及時足額支付財務顧問費用。
（二）乙方權利與義務
1、有權查詢與財務諮詢工作相關的資產及契約、協定、原始憑證等有關資料。
2、有權與相關人員座談了解有助於財務諮詢工作的事項。
3、按照約定時間完成財務諮詢工作。
4、對在執行業務過程中知悉的商業秘密保密。
第四條、提供財務諮詢的時間要求
在接受甲方諮詢業務，取得必要財務相關資料後___________天內答覆。
第五條、財務諮詢的使用範圍
乙方向甲方提供的財務諮詢內容，甲方在企業內部使用，對因使用不當造成損失的，乙方不承擔任何責任，由此給乙方造成的損失，應由甲方負責賠償。
第六條、財務顧問費用
根據國家規定的收費標準，雙方議定收費人民幣___________元。財務顧問費用的支付方式為財務顧問契約簽訂蓋章後___________結清。
第七條、財務顧問契約的有效期限
本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份，並具有同等法律效力，本契約自簽訂之日起生效，有效期一年。
第八條、違約責任
1、甲方未按約定提供必要的資料及人員，影響諮詢工作進度和質量；未按約定範圍使用造成損失的，不得追討已支付的報酬，未支付的報酬應當支付。
2、甲方提出諮詢內容，乙方不予答覆的，應當承擔退還部分報酬等違約責任。
3、如果乙方未經甲方同意，向任何第三方披露、提供和轉讓有關甲方上市申報材料和相關材料的信息，並因此造成甲方的損失，甲方有權要求乙方賠償。
4、如果甲方沒有按前款規定支付應付的款項，甲方應按要求向乙方支付該筆款項從違約日起到實際支付日為止，每日萬分之三的利息。
第九條、爭議糾紛解決
在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，可提交__________仲裁委員會仲裁；或依法向__________人民法院起訴。
第十條、其他事項
1、其他未盡事宜，雙方協商解決。
2、本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效，一式___________份，甲、乙雙方各執___________份，具有同等效力。
委託方（簽字蓋章）：_____________受託方（簽字蓋章）：______________
代表人：_______________________代表人：________________________
__________年________月________日__________年________月________