2025年標準銷售契約內容格式 篇1
一、定義
1、“供方”指樂和琴弓坊;
2、“需方”指供方購買樂和琴弓坊產品或服務的具有法律行為資格的自然人或法人;
3、“銷售契約”指供方向需方出售產品或服務的契約，所有契約自動包含本條款的所有條件。
二、 契約成立
1、 銷售契約自下列情形之一發生時(以最早發生者為準)即成立：
a、 需方以信件、傳真等方式接受供方報價時;
b、 供方書面或口頭接受，並產品裝運時。
2、 需方代理出售供方的產品或提供的服務時，必須服從本條款。本條款構成代理銷售契約不可分割的部分，需方同意受其約束。
三、 定單、價格和付款
1、 所有有規定期限的書面報價在報價單規定的期限有效。供方作出的口頭報價或沒有規定期限的書面報價單的有效期,僅截至作出報價的當日24時為止。
2、 產品或服務的最終價格、付款條件和配在銷售契約內書明，所有的價格均為福州fob價。
3、除非供方已明確書明付款條件，否則產品或服務的全部貨款應在產品或服務實際交付前付清。在全部款項付清前，供方有權暫停或取消交付產品或服務。對供方已交付的產品或服務，供方保留要求立即付款的權利。
四、 交付
1、供方應在交付期內將產品交付給需方指定的處於交付地點的指定人士。
2、指定人士、交付地點和交付期均應在銷售契約書明確指定，並經供方同意。
五、 產品的接受
產品送達交付地點並經指定人士簽收，或在無指定人士的情況下，供方可同意需方憑企業公章或其它法定授權章收貨，產品的交付已告結束，即視為已獲需方接受。
六、 責任
1、供方出具的銷售印刷品、報價單、價格表、訂單確認書、發票或其它檔案和資料的打螢?書寫或其它的錯漏可以更正，且供方對此類錯誤不承擔任何責任。
2、一方違約後，另一方可以要求違約方給與賠償。
七、 管轄法律
本條款受中華人民共和國法律管轄並按其解釋。與本條款有關的爭議應儘可能由雙方友好協商解決。如爭議無法經協商解決，則任何一方均可向供方所在地擁有管轄權的人民法院提請訴訟。
2025年標準銷售契約內容格式 篇2
甲 方：乙 方：甲方在________年在____省____市____縣發生交通事故，訴被告中國XX公司、陝西XX集團、等交通事故人身損害賠償糾紛一案，特委託乙方律師全權代理(賦予特別授權)。甲方與乙方經過充分協商，在平等自願的基礎上，本著誠實信用的原則，依據《民法典》有關規定並參照行業慣例，達成如下代理協定，以共同遵守。
一、律師作為甲方的代理人。其在調解、審理、執行程式中的代理許可權為：
1、代為與對方當事人進行協商、談判，並設法達成實現債權的結果;
2、代為起訴、遞交和簽收法律文書，收集相關證據;
3、代為追加、變更被告和第三人;
4、代為申請迴避和控告;
5、代為參加訴訟，陳述事實和理由，出示證據、質證和辯論;
6、代為承認、放棄、變更訴訟請求，進行和解、調解，提出抗訴。
7、代為申請執行，代為接收法院執行回來的錢物、包括代為從法院領取現金、支票等款項。
8、其他委託人授予的權利。
二、甲方必須向乙方律師提供全部與該案件有關的資料並保證其真實性。甲方提供虛假證據和資料導致出現不利於甲方的結果，乙方不承擔任何責任，甲方依約支付相應的費用。乙方如發現甲方弄虛作假，乙方有權終止代理。甲方委託乙方所辦理事項不得另行委託第三方辦理。案件需要財產保全時，擔保物由甲方提供。
三、乙方律師應當充分套用法律專業知識，按照法律規定，認真完成本案代理活動中的各項工作，依法維護甲方的合法權益。乙方律師對甲方了解本案進展情況和案件結果的要求，應當儘快給予答覆。乙方律師處理本案而取得的現實債權，應當及時轉交給甲方，但有權從中扣除約定的費用(包括代為墊付的醫療費、訴訟費、差旅費、案件協調費、以及本協定約定的律師代理費)。
四、因甲方仍在醫院接受治療，經濟困難，無力擔負醫療費用，特向乙方申請墊付，乙方同意為其墊付，由甲方為乙方出具借條，利息按同期人民銀行借貸利率的4倍計算，計算至甲方實際還款之日;甲方同意並接受(具體金額以借條為準)。甲方承諾從收回賠償款優先扣除。
五、本案訴訟請求標的以法院判決書判定賠償金額為準。甲方負責為乙方墊付訴訟有關的一切費用(包括前期墊付醫療費、訴訟費、鑑定費、差旅費、案件協調費用)，到時乙方按從對方或法院實際收回金額的30%收取案件代理費(如收回 10000元，律師代理費為3000元)、和為乙方在訴訟中代為前期墊付的醫療費、鑑定費、差旅費、訴訟費、案件協調費用等一切費用，在案件進展過程中按照各次回款數額分次結清。如收回實物，按法院執行庭核定的實物金額30%的比例收取甲方代理費。甲方在收取款項(或實物)的同時，向乙方支付代理費;甲方不支付代理費的，乙方可從收回甲方的款項中扣除或對實物行使留置權。甲方拖欠代理費的，應當向乙方及時支付代理費，並自願向乙方承擔20萬元的違約金。
六、訴訟過程中，未經甲方、乙方協商一致，甲方另行委託他人代理、單獨撤訴、單獨與被告方自行和解或擅自解除雙方風險代理契約，視為乙方完成代理任務，甲方應按照第四條約定訴訟請求的數額和約定代理費比例向乙方支付代理費。拖欠代理費用的，每日按應付代理費的千分之二向乙方支付違約金。
七、乙方律師代理案件的所付出的勞動，不僅體現在時間及體力上的消耗，更體現為對其知識和技能的運用。其表現形式包括但不限於根據有關法律對案件事實的分析意見，對相關法律的詮釋及對案件處理在程式上或實體上最佳渠道及方案的選擇。
八、發生爭議應按誠信、公平、合理原則處理，發生爭議的由乙方所在地人民法院管轄處理。雙方有互為對方保密的義務，任何一方不得將爭議訴至媒體。
九、雙方提倡使用書面方式，口頭行為不具有對抗書面材料的效力。
十、風險提示：以下風險可能導致敗訴、案件久拖不決、無法執行等不利後果。
1.個別案件審理中存在的司法不公、司法效率低下、濫用裁量權;
2.被告(第三人)喪失清償能力或下落不明;
3.被申請人無財產或無足夠的財產可供執行;
4.不提供或不充分提供證據或者提供虛假證據或者不提供原始證據或超過舉證時限提供證據。甲方應當認真閱讀本 “風險提示”並充分預測可能出現的各種風險。因不可歸責於乙方的事由導致風險出現的，乙方不承擔法律責任。十
一、契約的有效期限，自契約簽訂之日起至法院的判決書、裁定書或調解書發生法律效力之日並全部收回錢物止。本案終結後，如甲方繼續委託乙方申訴等，雙方應另行訂立契約。甲方(簽字或蓋章)：________年____月 乙方：____日
2025年標準銷售契約內容格式 篇3
買受人： (以下簡稱甲方) 出賣人： (以下簡稱乙方)
第一條 總則
1.1 依據《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國契約法》及其他法律、法規的有關規定，甲乙雙方經協商一致，訂立本契約。
1.2 甲乙雙方在履行本契約過程中，因本契約所涉及的工程使用混凝土的強度等級、部位不同而訂立的契約，以及因價格、運輸方式、供貨時間、結算方式、付款時間等內容發生變化而簽訂的契約均為本契約的補充契約，補充契約與本契約為同一契約都具有同等的法律效力。
1.3 在本契約履行過程中，如果甲方需要乙方供應混凝土或需要乙方提供的服務事項均不屬於契約約定的範圍，雙方應簽訂補充契約或另行簽訂其它契約。如未簽訂補充契約也未簽訂其它契約，但甲方接受了貨物或者服務，則視甲方是依據本契約接受的貨物或者服務，必須按照本契約的約定支付相應的款項。本契約對價格有約定的，按本契約約定，沒有約定的按市場通常標準計算。
1.4 本契約的組成部分除本契約條款外還包括： (1)1.2條款補充契約;
(2)雙方在契約履行過程中的往來傳真檔案; (3)本契約的附屬檔案;
第二條：甲方施工的工程以及使用混凝土的概況
2.1 工程名稱：
2.2 工程所在地(本契約履行地)：
2.3 計畫用混凝土方量：
2.4 計畫由乙方供應混凝土的部位：
2.5 計畫混凝土供應時間： 年 月 日—— 年 月 日
第三條： 混凝土的有關質量技術要求、強度等級、單價、計畫方量、澆築方式等內容
3.1 混凝土質量標準應符合GB50204—20xx《混凝土結構工程施工及驗收規範》、GB14902—20xx《預拌混凝土》的規定。
3.2 預拌混凝土強度應符合《混凝土強度檢驗評定標準》(GBJ107—87)的規定。
3.3 在交貨地點測得的混凝土坍落度必須符合國家標準要求。
3.4 混凝土的強度等級、每種強度等級的混凝土計畫供貨數量、質量技術要求、結算單價、澆築方式。
第四條：混凝土供貨量結算方式
4.1 混凝土供貨量計算方式：按乙方實際發貨單(甲方簽收)中的數量為結算依據。 4.2 甲方可隨時對乙方供應的混凝土數量進行監督抽查，抽查標準按照不低於2350㎏/方。 4.3 自供貨之日起，雙方應按照每次供貨量進行結算，甲方簽字確認辦理的混凝土發貨單為雙方結算的依據。
4.4 為避免甲乙雙方對供貨數量產生異議，可通過協商的方式，在下次澆筑前辦清結算手續。 4.5 甲乙雙方應及時進行結算。如不及時辦理結算，拖延兩日以上的，則當日的供應量以甲方現場收貨人員簽字的供貨單上記載的方量為結算依據。
4.6 本契約的結算時間及數額不受甲方與建設單位簽訂的施工契約內容的影響及約束。 第五條 付款方式
5.1 5.25.3如甲方拖延乙方商砼貨款，乙方有權利停止繼續向乙方供貨。 第六條 供貨時間
6.1 因商品混凝土所具有的產品特性，所以乙方要根據甲方的施工聯繫單確定的供貨時間、供貨數量安排生產。
6.2 甲方最遲應在使用混凝土的前24小時以施工聯繫單的方式通知乙方，給乙方必要的準備時間。如需大方量連續澆築混凝土，應提前三天以施工聯繫單的方式通知乙方。
6.3 甲方每次使用混凝土前應以施工聯繫單的方式提供詳細的混凝土強度等級、準確數量、具體澆築部位及相應的技術質量要求。
6.4 如乙方對甲方的供貨時間有異議，應當立即以書面形式正式通知甲方，並經甲乙雙方以書面的方式共同確認，否則，視為甲方的要貨時間符合施工聯繫單約定的時間。
6.5 甲方澆築混凝土通知發出後，因故發生變化需撤銷或變更該通知時，應在開盤前肆小時通知乙方相應的變化內容。如乙方未接到甲方變化通知，根據先前通知的內容已經開始進行了預拌混凝土工作，由此造成的經濟損失由甲方承擔。
6.6 乙方應按甲方施工聯繫單及時進行供貨，如因乙方原因不能按時澆築混凝土，由此造成的直接損失由乙方承擔。
第七條 質量責任
7.1 在混凝土澆築過程中，甲方必須按照規範進行混凝土澆築及養護工作。
7.2若混凝土構築物出現缺陷，需經權威技術部門分析原因，屬於甲方施工及養護等原因造成工程損失的由甲方自己承擔，乙方不承擔任何責任;屬於乙方產品質量原因造成工程損失的由乙方承擔直接損失。
第八條 甲方的權利和義務
8.1 負責乙方運輸車輛、施工機械的現場指揮，負責提供安全的工作環境及便利的條件，並保證施工現場運輸車輛、施工機械及甲乙方現場施工人員的安全。例如且不僅限於甲方在吊裝作業中有高空墜落物體或因場地不平、碎石彈出等造成乙方車輛損壞、人員傷亡等事故;現場的施工人員未佩帶或佩戴的安全帽、安全繩不符合國家標準GB2811-20xx，在澆注特殊部位(例如獨立基礎等部位)以及高空澆注時，未架設確保施工安全的施工架及防護網，在泵送中發生安全事故由甲方承擔全部責任。
8.2甲方應做好混凝土澆筑前的準備工作，負責提供現場所需的交通、供水、供電、照明等必要的操作條件。因混凝土運輸、攪拌、泵送、澆築等原因造成的施工現場及周邊的擾民問題，由甲方負責解決，費用由甲方承擔。
8.3 運送到工地的混凝土由甲方簽字驗收並及時按契約需貨通知約定的澆築部位指揮澆築。 8.4 對運送到工地的混凝土按相應的規範進行施工操作，施工操作中不得在混凝土中加水或添加其它材料，如不按相應的規範進行操作，或自行添加材料，出現任何質量問題由甲方負責，乙方不承擔任何責任。
8.5 如因甲方沒有合理地安排混凝土澆築時間、地點及供貨數量，以及未及時驗收或按規範操作，由此造成混凝土粘罐、報廢的損失，以及由此給乙方造成的其它損失(包括不僅限於：混凝土貨款、運費、泵送費、人工費、修理費、台班費)由甲方承擔，甲方同時自行承擔由此引發的施工質量(如施工冷縫等)造成的一切經濟損失。
8.6甲方負責施工所需的由乙方提供的混凝土拖式泵、布料管的架設、拆除及進入施工現場設備的看護工作，乙方負責技術指導。
8.7甲方在使用地泵(電泵)泵送混凝土時，因甲方施工現場停電、堵車、堵泵等問題造成混凝土泵送中斷，由此所造成的所有損失，甲方將承擔全部責任。
8.8 按照契約約定及時向乙方支付已經產生或即將產生的混凝土貨款。
8.9 甲方需及時向環保部門辦理夜間施工許可證。如因甲方未及時辦理夜間施工許可證造成運輸到施工現場的混凝土無法澆築，以及混凝土報廢等損失由甲方全部承擔。
第九條 乙方的權利和義務
9.1 及時按照甲方的供貨計畫供應混凝土。 9.2 乙方承擔混凝土加工、運輸過程中的安全責任。 9.3 負責辦理運輸混凝土所需車輛通行證件。
9.4 乙方人員進入甲方施工現場後，應服從甲方合理的調配，並積極配合現場施工。 9.5 及時向甲方提供相關商品混凝土技術資料。
9.6如遇到不利於泵送混凝土的氣候時(如大風、暴雨天氣)，乙方有權停止供應及泵送混凝土，不承擔由此給甲方造成的工期延誤等經濟損失。
第十條 違約責任
10.1 本契約生效後，雙方均應當按照契約約定全面履行自己的義務，不得擅自變更或解除契約。如有違約，按《契約法》有關規定執行。
10.2 甲乙雙方有一方未按約定履行契約義務，應由違約方承擔契約總價款千分之五的違約金。
10.3 若由於非乙方原因，造成工程停工一個月以上時，則從第二個月第一天算起，五日內甲
10.4 如果甲方未按契約約定執行，逾期沒有支付乙方混凝土貨款，乙方有權停止供應混凝土，待欠款結清後，再繼續履行契約。在乙方停止供應混凝土期間甲方不得與第二家混凝土公司簽訂供貨契約及要求供應混凝土，如與第二家混凝土公司發生混凝土供應業務，甲方則應將所欠乙方的混凝土貨款一次性付清並支付乙方所欠總貨款百分之五的違約金，然後與乙方終止契約，方可由其它混凝土公司供應混凝土。
10.5 如果甲方未按本契約約定的方式及期限及時付款，應屬甲方違約，乙方仍然供貨的，不因此認為乙方免除甲方的違約責任，乙方可隨時主張甲方承擔違約責任，要求支付違約金等。
10.6 如因甲方沒有及時向環保部門辦理夜間施工許可證進行施工的，造成環保部門對甲方和乙方的罰款全部由甲方承擔。
第十一條 爭議的解決
11.1 發生爭議時雙方應協商解決，協商不成時，向乙方所在地人民法院進行起訴。 第十二條 聯繫方式
12.1 本契約簽訂後，在履行契約過程中因本契約有關事宜而需要聯絡時，雙方簽約人負責聯絡。 12.2 如在本契約履行過程中任何一方的聯繫方式發生變更，應立即將變更的聯繫方式告知對方。
第十三條其它約定
第十四條 附則
14.1 本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。
14.2 本契約一式五份，甲方執貳份，乙方執叄份，每份都具有同等的法律效力。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)
法定代表人或委託代理人： 法定代表人或委託代理人： 聯繫電話： 聯繫電話： 開戶銀行： 開戶銀行： 帳 號：
簽訂時間： 年 月 日 帳 號： 簽訂時間： 年 月 日