個人分期還款的協定書 篇1
開發商: (以下簡稱甲方)
認購方: (以下簡稱乙方)
身份證護照(營業執照)號碼:
通訊地址:
郵編:
聯繫電話: 、
甲乙雙方本著自願、平等、互利的原則，簽訂本協定書。
乙方於 20xx年xx月xx日購買甲方項目 幢 單元 室，總房款為人民幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元，已簽訂認籌協定並交納定金 元(如果是認籌客戶，出示有效認籌協定，認籌金自動轉換為定金)，因個人原因導致無法按時交齊首期款，現乙方自願申請首期款分期支付，具體付款方式如下： 20xx年xx月xx日，簽訂《商品房買賣契約》前支付( %)首期款(含定金)，即： 元;今剩餘購房款向江蘇美亞房地產開發有限公司借款人民幣￥ 元(大寫) ，在 20xx年xx月xx日前無息分 期還清; 、20xx年xx月xx日支付首期剩餘房款 %，即： 元; 2、20xx年xx月xx日支付首期剩餘房款 %，即： 元;
(生效時間以同時簽訂《商品房買賣契約》和《項目首付款分期付款協定書》為準)
且甲、乙雙方達成以下協定：
1、乙方必須在規定的期限內付清全部借款，如有特殊情況需提前半個月向甲方申請剩餘借款還款時間延期(延期時間僅限一個月，申請次數僅限一次)，乙方本人或委派家人攜帶《首付款分期付款協定書》和委託證明前往售樓部，填寫《延期申請表》，待甲方審核通過後，方可批准;
2、如乙方未按協定規定的時間還款，逾期在30天之內，自本協定規定的應還款期限之第二天起至實際全額付清還款之日止，甲方有權按借款金額的千分之一天的比例收取違約金至付清之日，逾期30天未繳納款項，乙方自願放棄上述所購房屋全部權利，甲方有權處理房產出售給他人，且不退還乙方所繳納房款，乙方無條件按甲方要求在房屋交易過程中簽字，如乙方拒絕配合甲方，甲方有權在當地人民法院提起訴訟;
3、辦理交房手續前提，乙方需付清全部借款，如逾期產生的違約金，連同借款一併付清;
4、協定期內，乙方不得隨意更變業主身份，不得退房，不得單方面終止
個人分期還款的協定書 篇2
甲方（欠款方）：共欠乙方（收款方）：
人民幣，經甲、乙雙方充分協商，特訂立如下協定：
一、本欠款共分期，在每月日前，甲方（欠款方）保證乙方（收款方）可以收到或甲方（欠款方）向乙方（收款方）指定銀行存摺帳號存入。銀行存摺帳號姓名。
二、本協定一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
三、本協定自甲、乙雙方簽字之日起生效。
甲方（欠款方）：乙方（收款方）：
20xx年月日
個人分期還款的協定書 篇3
分期還款協定書
甲方：
乙方：
現鑒於乙方不能一次性償還欠款。甲、乙雙方經過友好協商，在協商一致的基礎上，達成如下還款協定：
第一條甲、乙雙方在此確認：截止本協定簽訂之日乙方尚欠甲方人民
幣： (註明：有欠條)
第二條甲方同意乙方分 次償還欠款及還款計畫
①甲、乙雙方約定第一次還款日期為：農曆 年 月 日償還金額為：人民幣
②甲、乙雙方約定第二次還款日期為：農曆人民幣
③甲、乙雙方約定第三次還款日期為：農曆 年 月 日償還金額為：人民幣
④甲、乙雙方約定第四次還款日期為：農曆人民幣
⑤甲、乙雙方約定第五次還款日期為：農曆 年 月 日償還金額為：人民幣
第三條 甲方保證
① 對乙方交來欠條及本協定妥善保管，不得遺失、 損毀。在乙方到期
還清所有本協定規定的款項後，將欠條單證及本協定完整交給乙方。 ② 在未到甲、乙雙方約定還款日期前，不對乙方討要欠款。
第四條 乙方保證
① 按照本協定規定時間主動償還甲方的欠款。
② 在簽訂本協定之日重新更換欠條並交付甲方。
第五條本協定經甲、乙雙方簽字後生效。
第六條本協定一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲 方： 乙方：
簽約日期： 簽約日期：
個人分期還款的協定書 篇4
分期付款契約
分期付款買賣契約是指買受人將應付的總價款，在一定期限內分次向出賣人支付的買賣契約。分期付款是一種特殊的買賣形式，在我國常常用在房屋及高檔耐用消費品的買賣中。
目錄[隱藏] 分期付款契約的主要法律特徵
什麼是保留所有權的分期付款買賣契約 期付款契約與租賃契約的區別 分期付款契約範本
分期付款契約的主要法律特徵
1、標的物的先行交付性。分期付款買賣是“物先交付型”買賣，即出賣人將買賣標的物一般在買受人第一次支付價款時即刻交付給買受人。
2、價款的分期給付性。買受人的價款是按一定的期限分階段支付的，即買受人在占有標的物之後，需分兩期以上的次數支付價款，否則則不屬於分期付款買賣契約。
什麼是保留所有權的分期付款買賣契約
分保留所有權的分期付款買賣契約是分期付款買賣契約的一種，是指與所有權保留這種擔保方式相結合的分期付款買賣契約。詳言之，就是指雙方當事人約定買受人雖先占有、使用標的物，但在雙方當事人約定的特定條件成就之前，出賣人仍保留標的物所有權;待條件成就後，再將所有權轉移給買受人的分期付款買賣契約。
期付款契約與租賃契約的區別
1、非信貸型分期付款購買?純屬買賣行為。
2、信貸型的分期付款購買與租賃契約的區別仍在於所有權的轉讓與否。
分期付款契約範本
分期付款買賣契約範本
出賣人：__________________(以下簡稱甲方)
買受人：__________________(以下簡稱乙方)
今甲方(出賣人兼所有人)與乙方(買受人兼使用人)就產品分期買賣事宜，達成以下協定：
第一條本契約的標的物為_________
，分期付款總額定為人民幣_________元整。乙方可以依照下列規定支付款項予甲方：
(1)前款_________元。
(2)餘款_________元。
(3)月息_________元。
第二條
乙方預付_________元予甲方，餘款自_________年______月______日至_________年______月______日止。每月_____日前各支付
_________元。
第三條乙方可以就上述提供擔保，於本契約成立時，以前條所載的金額與日期，開出支票_________張交付甲方。
上述支票的保管處理許可權屑甲方，每次交付支票，即視為乙方償還貸款。
第四條甲方於本契約訂立的同時，將_________產品交予乙方，並同意乙方對該產品的使用。
第五條乙方若能支付第二條分期付款金額及其他應付的各項費用，須自支付日始以日息_________分支付甲方作為延遲損失金。
第六條乙方須以正當的方式使用_________產品，若有違反，甲方可立即解除本契約。
第七條
乙方連續兩次未支付價款，並且未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的，甲方可以請求乙方支付到期以及未到期的全部價款或者解除契約。甲方解除契約的，可以向乙方請求支付該標的物的使用費。
第八條
契約爭議的解決方式：因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議，由廣州仲裁委員會仲裁解決。
第九條其他約定事項：____________________________________ 出賣人(甲方)：_______________
買受人(乙方)：_______________
___________年_______月_______日
個人分期還款的協定書 篇5
甲方：
住所地：
法人代表：
乙方：
現住址：
聯繫電話：
鑒於乙方因急需資金，於年月日向甲方提出借款請求，甲方本著對員工的關心和幫助，將人民幣元出借予乙方，同時乙方也向甲方填寫了相應的借款單據。現由於乙方原因不能一次性償還以上借款，雙方經過協商後，根據《中華人民共和國契約法》及相關法律、法律解釋達成以下分期還款內容：
1、本協定簽訂後，乙方將於每自然月10日前向甲方還款，還款期為年月日至年月日，每月還款為元，以上總計元整，甲方的帳號為：
2、若乙方沒有按期償還每月約定款項數額，超過10日的，則甲方有權解除本協定，乙方應一次性償還全部欠款及利息。
3、本協定履行過程中發生糾紛，雙方同意依法向北京市海淀區人民法院提起訴訟。
4、本協定一式兩份，雙方各執一份，具有同等的法律效力。
甲方：
乙方：
個人分期還款的協定書 篇6
甲方：
乙方：
現鑒於乙方不能一次性償還欠款。甲、乙雙方經過友好協商，在協商一致的基礎上，達成如下還款協定：
第一條 甲、乙雙方在此確認：
截止本協定簽訂之日乙方尚欠甲方人民幣： （註明：有欠條）
第二條 甲方同意乙方分 次償還欠款及還款計畫
①甲、乙雙方約定第一次還款日期為： _____年_____月_____日償還金額為： 人民幣
②甲、乙雙方約定第二次還款日期為：人民幣
③甲、乙雙方約定第三次還款日期為： _____年_____月_____日償還金額為： 人民幣
④甲、乙雙方約定第四次還款日期為：人民幣
⑤甲、乙雙方約定第五次還款日期為： _____年_____月_____日償還金額為： 人民幣
第三條 甲方保證
① 對乙方交來欠條及本協定妥善保管，不得遺失、 損毀。在乙方到期還清所有本協定規定的款項後，將欠條單證及本協定完整交給乙方。
② 在未到甲、乙雙方約定還款日期前，不對乙方討要欠款。
第四條 乙方保證
① 按照本協定規定時間主動償還甲方的欠款。
② 在簽訂本協定之日重新更換欠條並交付甲方。
第五條 本協定經甲、乙雙方簽字後生效。
第六條 本協定一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲 方： 乙方：
簽約日期：簽約日期：
個人分期還款的協定書 篇7
怡寧淨水機分期付款契約
甲方(怡寧淨水體驗館)：
乙方(購買方)：
雙方本著互利、平等、公正的原則，特定此契約。
一、乙方本次購買產品單價為 大寫
二、乙方在此次分期購買中所有錢款分三次付清，首次付款需繳納產品金額的30%為首次付款。
三、首次付款日期 金額 。二次付款日期 金額 。三次付款日期 金額 。
四、若乙方在履行日期內，未繳納應繳款項，甲方有權將乙方所購買的產品拆除。並沒收以繳納的錢款。
五、乙方在契約履行期內，不得將此次安裝的產品轉讓、買賣、他人。如違約，甲方可強行拆除此次安裝的產品。並沒收以繳納的錢款。
六、甲方在履行契約期間，若乙方遵守契約，甲方不得將此次安裝的產品拆除、轉讓、買賣。若甲方違約，要退回乙方所繳納的所有錢款。
七、望甲乙雙方遵守契約。若出現糾紛，可協商解決或向當地法院起訴。
八、本契約一式兩份。
甲方簽字： 乙方簽字：
日期 年 月 日
個人分期還款的協定書 篇8
保留所有權汽車買賣契約
出賣方(甲方)：
法定代表人：
地址：
業務電話：
買受方(乙方)：
地址：戶籍地：
身份證號碼：
聯繫電話：
乙方採取分期付款的形式向甲方購車，為此，甲乙雙方依照《中華人民共和國契約法》以及相關的法律、法規，訂立本契約。
第一條 汽車品牌、型號、顏色、數量
乙方按自己的意願選購 ____產 __________牌， 車型_____，發動機號為 _______，底盤號 __________，功率 kw_____，車架號 _____，外觀為____ 顏色的汽車壹輛。
第二條 汽車價格和付款方式
1、汽車價格：汽車總價款為人民幣(大寫) _____________元/輛(小寫￥：
_____________元)，以上價格僅為 提貨的裸購車款，並不含汽車因上牌、上路、營運等其他費用。
2、付款方式：應乙方的要求，甲方同意乙方採取分期付款的方式購買汽車，具體如下：
①首期付款：乙方於本契約簽訂之日，向甲方足額支付汽車總價的 ___%的首付款，即人民幣(大寫) ____ 拾____萬___仠 佰元整(小寫￥：
_____________元)。
②後續付款：乙方除首付款外的尚余購車款人民幣(大寫) 拾___萬___仟___佰___元整(小寫￥：_____元)，分 個月支付，自 ___年 ___月 ___日起每月支付金額 元直至乙方將尚余購車款付清為止，每月 __日前交至甲方。
3、由於乙方尚未支付的購車款，占用甲方資金按照有償的原則，乙方應向甲方支付資金占用費，資金占用費按每月 %的比例結算。即按乙方未付購車款總額乘以占用天數計付給甲方。
4、甲方收取乙方交付的款項，採取先結資金占用費再還購車款的結算方式，乙方提前交付購車款的，甲方應予以準許，資金占用費結算至乙方付清購車款的當月。乙方不得以任何理由逾期支付尚余的購車款和資金占用費。
第三條 乙方在下列程式完成後提車
1、乙方攜帶本人、配偶的居民身份證及結婚證複印件(複印件須由甲方與原件核對)，以及甲方認為需要的其他材料。
2、甲方審查上述材料的真實性並經核實後，甲乙雙方簽訂契約，乙方簽署有關法律文書。
3、乙方付清首期車款、上牌稅費、分期付款期間的保險費用等應付稅費。
4、汽車所有的移動，包括提車途中、定製車箱、裝修等工作均應由乙方負責，在此期間的風險責任(含交通事故)，由乙方承擔。
第四條 汽車的質量、驗收和交付方式
1、甲方向乙方出售的汽車，以生產廠家符合國家的全新整車技術質量標準，包括廠家產品出廠前對汽車的部分技術數據和結構變動未作聲明的其他技術指標為準。乙方在收車單簽字時未提出質量異議的，即視為乙方對汽車質量驗收合格和交付。
2、乙方如購買已上牌使用的汽車，其質量和其他技術指標以實物為準。
3、汽車交付乙方後，不得再對該車的車況、配置、部分改裝、規費標準收取等提出異議，也不得以此為由拒絕履行本契約或者相關契約的義務，汽車的滅失、毀損或等風險責任由乙方承擔。
4、汽車的售後服務，按生產廠家的規定執行，甲方不承擔售後服務的任何費用。
第五條 擔 保
為確保乙方履行本契約規定之義務，雙方約定採取如下( )種擔保形式：
1、保證。乙方特請 為其提供連帶責任保證。保證範圍為：乙方尚欠購車款、應付資金占用費或利息、應付稅收、保險費、違約金以及應由乙方承擔的所有費用和因執行本契約所引起的訴訟費、財產保全費、律師代理費、執行費、評估、拍賣等甲方為實現債權的全部費用。保證期間為：自本契約簽訂之日起至
乙方最後一筆應付款到期後的 。
2、抵押：乙方提供本人或 所有的_____________財產為乙方全部債務提供抵押，當乙方未按本契約的約定及時支付購車款和資金占用費或利息以及各種稅收、保險費用時，甲方有權以該財產折價或拍賣、變賣該財產的價款優先受償。抵押範圍為：乙方尚欠購車款、應付資金占用費或利息、應付稅收、保險費、違約金以及應由乙方承擔的所有費用和因執行本契約所引起的訴訟費、財產保全費、律師代理費、執行費、評估、拍賣等甲方為實現債權的全部費用。抵押需辦理登記的，所發生的費用由乙方承擔，並隨上牌稅費一次性向甲方繳清。抵押擔保期限為：自本契約簽訂之日起至乙方最後一筆應付款到期後的 。
3、擔保人在本契約簽字或蓋章的，即視擔保或保證契約成立並生效。
第六條 汽車所有權歸屬和所有權的轉移
1、分期付款期間，乙方未全部付清購車款和其他稅費前，甲方保留汽車的所有權，本契約項下的汽車所有權必須登記在甲方名下，乙方享使用、經營和收益的權利。若乙方與他人有訴訟之爭，也與該財產無關。
2、乙方在未付清全部購車款之前，有義務向他方聲明所使用的汽車的所有權屬於甲方的情況。乙方在使用和經營汽車時必須以自己的名義與他方建立動輸契約關係，因使用汽車或者經營活動中發生的任何虧損，或者造成第三方包括但不僅限於道路交通事故侵權損害，或者違法行為而被有關機關處罰等後果的，均由乙方獨自承擔全部法律責任。
3、乙方按契約付清全部車款及其他相關的費用後，汽車的所有權歸乙方，乙方應當在次月(也可協商時間)將汽車轉籍過戶至乙方或乙方指定的單位或個
人，所需費用由乙方承擔。
第七條 保 險
分期付款期間，為減少意外所造成的損失，乙方汽車必須按照國家規定投保第三者強制險和第三者商業險，並必須積極與保險公司溝通，使第三者商業險的投保金額最大化，甲方予以積極協助配合。其他險種必須根據銀行按揭貸款的要求足項、足額投保。投保手續由甲方在辦理汽車保險入戶時統一辦理，保險費用由乙方承擔。保險單由甲方統一保管並代辦理賠手續。
第八條 汽車轉籍或轉讓
乙方在未付清全部購車款與汽車有關的各項費用之前，要將本契約項下的汽車轉籍過戶或者轉讓他人的，甲方有權提前收回部分或全部購車款及資金占用費。
第九條 特別約定
有下列情況之一的，乙方同意甲方不必再以任何方式告知乙方，甲方即有權採用自行或者委託他人或者通過法院等方式收回汽車，並授權甲方可將汽車進行任何的處置，處置汽車的價格均由甲方決定，乙方均予以認可。甲方處置汽車的所得的款項可用於直接償付乙方未付清的購車款、各種稅費(含收回汽車後發生的稅費)和由此支出的所有費用包括但不僅限於因此造成汽車停運期間的任何損失和因收回、變賣汽車訴訟費、財產保全費、律師代理費、執行費、評估、拍賣等甲方為實現債權的全部費用，全部由乙方承擔。乙方不得以任何理由提出異議。
如有剩餘，退還給乙方，不足部分，仍由乙方承擔。
1、利用汽車從事違法活動的;
2、逾期支付購車款和與汽車有關的各項費用達60天的;
3、未按本契約約定投保第三者強制險和足額第三者商業險的;
4、未經甲方同意，擅自將汽車轉讓、轉租、抵押等損害或可能損害甲方利益行為的;
5、乙方發生重大變故，致使契約難以履行的或其他嚴重影響甲方權益行為的;
6、乙方在未付清全部購車款和與汽車有關的各項費用之前，若造成汽車毀損責任事故，影響汽車價值或正常營運的。
第十條 其他約定
1、乙方同意甲方以本契約的汽車作為抵押物向金融機構辦理貸款，貸款由甲方負責償還。
2、乙方同意在本契約項下的購車款及資金占用費付清和未作汽車過戶登記之前，甲方對該汽車保留所有權，乙方只對該汽車擁有使用權和經營權。在此期間，乙方有義務向他方聲明該情況，並以乙方的名義與他方建立運輸契約關係，甲方與乙方僅發生汽車買賣關係，沒有義務為乙方提供貨運業務。雙方也未就汽車的使用、經營進行任何合作、合夥等活動，沒有從中收取任何利益。
3、在分期付款使用汽車期間，因乙方使用汽車發生意外事故致使汽車對第三人造成人身傷亡和財產損失的，由乙方承擔法律和經濟的責任，與甲方無關。但乙方應及時報告保險公司和甲方，甲方可以給予必要的協助。如乙方交通事故
確需甲方派員處理，甲方可以予必要的配合，所需費用(含差旅費、律師代理費等)由乙方承擔。
4、乙方在使用、經營汽車期間，汽車的保養、維修費用和營運中應交的稅金、規費等全部由乙方承擔。乙方使用汽車在營運中出現的貨運糾紛，貨物損失等問題，由乙方承擔有關法律和經濟的責任，與甲方無關。
5、當事人在本契約記載的通訊地址、聯繫電話為真實可靠。任何一方如通訊地址、聯繫電話發生變更的，應在變更後的三天內，以書面的方式通知相對方。在沒有變動的書面通知之前，所有通知、函件均以本契約記載的通訊地址、聯繫電話為準，通知或函件一經到達通訊地址，不論何種情況即視為送達。
6、甲乙雙方簽訂的與購車的有關契約，包括但不僅限於向銀行按揭貸款、借款、車輛代管契約、協定及委託授權書等均作為本契約的附屬檔案，與本契約具有同等的法律效力，甲方有權選擇分別履行或者合併履行。
第十一條 乙方逾期支付購車款的，按逾期應付額(本金)( )‰實際逾期天數向甲方支付滯納金。乙方逾期支付購車款超過30天的，除應支付滯納金外，還應從逾期支付之日起計算，每逾期一天，按%比例支付違約金。
第十二條 在本契約履行過程中若發生糾紛，甲乙雙方應本著有利於實現契約目的的方式協商解決，協商不成的，由甲方所在地人民法院管轄。
第十三條 本契約未盡事宜，雙方可另行協商解決，達成一致意見的，應另行簽訂補充契約，補充契約與本契約具有同等的法律效力。
第十四條 本契約經甲乙雙方簽字或蓋章後即生效。本契約一式份，甲方至少執兩份，乙方執一份。本契約有效期自生效之日起至債權債務清償完畢時終止。
甲方(公章)： _____________ 乙 方(簽章)：_____________
法定代表人(簽章)：_____________
擔保人(簽章)：_____________
身份證號：_____________
地址：_____________
聯繫方式：_____________
委託代理人(簽章)：_____________ 契約簽訂地址：_____________ 簽訂時間：二○ 年 月 日
個人分期還款的協定書 篇9
甲方（債權人）： （以下簡稱甲方）
乙方（債務人）： （以下簡稱乙方）
根據青島市中級人民法院判決，由甲方承建乙方籌建的青島市市級糧食儲備庫二期工程，乙方拖欠甲方工程款一案，甲、乙雙方經協商一致，就乙方欠甲方工程款相關還款事宜達成如下協定：
第一條、經青島市市北區人民法院和青島市中級人民法院判決，乙方欠甲方工程款及相關費用總計人民幣3012419.29元（其中：工程款793633.18；損失費1705378.5；質保金468192.61；訴訟費、評估費25215+20000），後經甲乙雙方協商，甲方同意乙方還款在確保誠信的`基礎上還款人民幣240萬元（大寫：貳佰肆拾萬元整）。
第二條、由於乙方資金困難一直未履行該還款義務，為了保證甲方的債權能早日實現，甲、乙雙方就該欠款還款事宜達成如下內容：
1、甲方同意乙方分三次還款，乙方第一次還款時間與數額：_____年_____月_____日前還工程款100萬元（大寫：壹佰萬元整，以實際到甲方賬戶為準），乙方第二次還款時間與數額：_____年_____月_____日前還工程款80萬元（大寫：捌拾萬元整，以實際到甲方賬戶為準），乙方第三次還款時間與數額：_____年_____月_____日前還工程款60萬元（大寫：陸拾萬元整，以實際到甲方賬戶為準）。
2、如果乙方不能按上述約定時間足額還款，只要發生一次超過七天，甲方有權要求乙方按原判決數額一次性支付全部剩餘欠款數額，並按日支付判決數額0.5%的違約金，並付判決數額利息。
3、乙方已經根據法律有關規定，經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程式、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，乙方同意在本協定簽訂後根據甲方要求隨時賦予本協定強制執行效力。
4、本協定還款數額包含[20__]青民一終字第655號判決書及青島市市級糧食儲備庫二期工程項目內容。其中二期工程主體、工程場區路面（室外）、排水溝及消防管網、強弱電若仍存在工程欠款，則均由青島海川建設集團有限公司在雙方已談妥協定價款（240萬）中支付。
5、本協定還款時乙方必須支付現金或支票（不包括承兌支票），不得以物抵債或其他任何方式的還款。
第三條、爭議的解決方式
本契約在履行中如發生爭議，按原判決執行，乙方一次性付清原判決工程款及本協定第二條2款約定的違約金和利息。本協定履行完畢，雙方關於青島市市級糧食儲備庫二期工程的工程糾紛再無爭議，甲方不得以任何理由向有關司法機關，向乙方主張青島市市級糧食儲備庫二期工程中判決款項。
第四條、本協定自雙方簽字蓋章後生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。所有款付清後自動失效。
甲方（簽章）：
乙方（簽章）：
_____年_____月_____日
個人分期還款的協定書 篇10
甲方(出借方)： 身份證號： 住址
乙方(借款方)： 身份證號： 住址
丙方(擔保方)： 身份證號： 住址：
上述三方就乙方在20xx年7月1日向甲方(當時寫的向王國國借款)借款1000萬元人民幣，借款期限一個月，月利率為2%，因乙方遲延還款，先經雙方協商達成如下一致協定：
一、乙方應在前述本協定之日，將之前所欠利息 元一次性支付給甲方。
二、從簽署協定之日，借款本金為壹仟萬整，月利息為 %，分 次償還：
三、若乙方未能按時足額支付任一筆款項，視為乙方違約，乙方應按照借款總額的每日 %向甲方承擔違約責任，且該分期還款協定不再履行，甲方有權要求乙方將所有借款一次性支付甲方，乙方也
同意一次性支付。如乙方未按本協定約定支付，甲方為實現該債權的一切費用由乙方全部承擔(包括但不限於訴訟費、保全費、甲方的律師費、實現債權的差旅費、誤工費等)
四、丙方為乙方前述借款提供擔保責任，擔保方式為連帶責任保證，擔保範圍包括本息以及本協定第三條約定的相關費用;如乙方未能按期償還，甲方可直接向丙方直接追索。
五、如履行本協定發生糾紛，由河南省濟源中級人民法院受理。 本協定三方簽字生效，一式三份，雙方各執一份備查。
甲方
乙方：
丙方：
年 月 日
個人分期還款的協定書 篇11
開發商: (以下簡稱甲方)
認購方: (以下簡稱乙方)
身份證/護照(營業執照)號碼: 通訊地址: 郵編: 聯繫電話: 1、 2、 甲乙雙方本著自願、平等、互利的原則，簽訂本協定書。
乙方於 年 月 日購買甲方項目 幢 單元 室，總房款為人民幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元，已簽訂認籌協定並交納定金 元(如果是認籌客戶，出示有效認籌協定，認籌金自動轉換為定金)，因個人原因導致無法按時交齊首期款，現乙方自願申請首期款分期支付，具體付款方式如下： 年 月 日，簽訂《商品房買賣契約》前支付( %)首期款(含定金)，即： 元;今剩餘購房款向江蘇美亞房地產開發有限公司借款人民幣￥ 元(大寫) ，在 年 月 日前無息分 期還清; 1. 年 月 日支付首期剩餘房款 %，即： 元; 2. 年 月 日支付首期剩餘房款 %，即： 元;
(生效時間以同時簽訂《商品房買賣契約》和《項目首付款分期付款協定書》為準)
且甲、乙雙方達成以下協定：
1. 乙方必須在規定的期限內付清全部借款，如有特殊情況需提前半個月向甲方申請剩餘借款還款時間延期(延期時間僅限一個月，申請次數僅限一次)，乙方本人或委派家人攜帶《首付款分期付款協定書》和委託證明前往售樓部，填寫《延期申請表》，待甲方審核通過後，方可批准;
2. 如乙方未按協定規定的時間還款，逾期在30天之內，自本協定規定的應還款期限之第二天起至實際全額付清還款之日止，甲方有權按借款金額的千分之一/天的比例收取違約金至付清之日，逾期30天未繳納款項，乙方自願放棄上述所購房屋全部權利，甲方有權處理房產出售給他人，且不退還乙方所繳納房款，乙方無條件按甲方要求在房屋交易過程中簽字，如乙方拒絕配合甲方，甲方有權在當地人民法院提起訴訟;
3. 辦理交房手續前提，乙方需付清全部借款，如逾期產生的違約金，連同借款一併付清;
4. 協定期內，乙方不得隨意更變業主身份，不得退房，不得單方面終止該契約;
5. 本協定書一式兩份，由開發商、認購方各執一份，具有同等法律效力，發生糾紛，在甲方所在地人民法院訴訟解決;
甲方(簽章)： 乙方簽字：
代表簽字： 乙方蓋章： 年 月 日 年 月 日
個人分期還款的協定書 篇12
甲方：
乙方：
現鑒於乙方不能一次性償還欠款。甲乙雙方經過友好協商，在協商一致的基礎上，達成如下還款協定：
第一條 甲、乙雙方在此確認：截止本協定簽訂之日乙方尚欠甲方人民幣：￥ 元__ （註明：有欠條）
第二條 甲方同意乙方分_12_ 次償還欠款及還款計畫
1、甲乙雙方約定第一次還款日期為：農曆 年 月 日償還金額為（人民幣）： ￥ 元
2、甲乙雙方約定第二次還款日期為：農曆 年 月 日償還金額為（人民幣）： ￥ 元
3、甲乙雙方約定第三次還款日期為：農曆 年 月 日償還金額為（人民幣）： ￥ 元
4、甲乙雙方約定第四次還款日期為：農曆 年 月 日償還金額為（人民幣）： ￥ 元
5、甲乙雙方約定第五次還款日期為：農曆 年 月 日償還金額為（人民幣）： ￥ 元
6、甲乙雙方約定第六次還款日期為：農曆 年 月 日償還金額為（人民幣）： ￥ 元
7、甲乙雙方約定第七次還款日期為：農曆 年 月 日償還金額為（人民幣）： ￥ 元
8、甲乙雙方約定第八次還款日期為：農曆 年 月 日償還金額為（人民幣）： ￥ 元
9、甲乙雙方約定第九次還款日期為：農曆 年 月 日償還金額為（人民幣）： ￥ 元
10、甲乙雙方約定第十次還款日期為：農曆 年 月 日償還金額為（人民幣）： ￥ 元
11、甲乙雙方約定第十一次還款日期為：農曆 年 月 日償還金額為（人民幣）： ￥ 元
12、甲乙雙方約定第十二次還款日期為：農曆 年 月 日償還金額為（人民幣）： ￥ 元
第三條 甲方保證
對乙方交來欠條及本協定妥善保管，不得遺失、損毀。在乙方到期還清所有本協定規定的款項後，將欠條單證及本協定完整交給乙方。
在未到甲方、乙雙方約定的還款日期前，不對乙方討要欠款。
第四條 乙方保證
按照本協定規定時間主動償還甲方的欠款。在簽訂本協定之日重新更換欠條並交付甲方。
第五條 本協定經甲、乙雙方簽字後生效。
第六條 本協定一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲方： 乙方：
個人分期還款的協定書 篇13
甲方（出借方）： 身份證號： 住址
乙方（借款方）： 身份證號： 住址
丙方（擔保方）： 身份證號： 住址：
上述三方就乙方在20xx年7月1日向甲方（當時寫的向王國國借款）借款1000萬元人民幣，借款期限一個月，月利率為2%，因乙方遲延還款，先經雙方協商達成如下一致協定：
一、乙方應在前述本協定之日，將之前所欠利息 元一次性支付給甲方。
二、從簽署協定之日，借款本金為壹仟萬整，月利息為%，分xx次償還：
三、若乙方未能按時足額支付任一筆款項，視為乙方違約，乙方應按照借款總額的每日 %向甲方承擔違約責任，且該分期還款協定不再履行，甲方有權要求乙方將所有借款一次性支付甲方，乙方也同意一次性支付。如乙方未按本協定約定支付，甲方為實現該債權的一切費用由乙方全部承擔（包括但不限於訴訟費、保全費、甲方的律師費、實現債權的差旅費、誤工費等）
四、丙方為乙方前述借款提供擔保責任，擔保方式為連帶責任保證，擔保範圍包括本息以及本協定第三條約定的相關費用；如乙方未能按期償還，甲方可直接向丙方直接追索。
五、如履行本協定發生糾紛，由河南省濟源中級人民法院受理。 本協定三方簽字生效，一式三份，雙方各執一份備查。
甲方
乙方：
個人分期還款的協定書 篇14
甲方：__________
乙方：__________
現鑒於乙方不能一次性償還欠款。甲、乙雙方經過友好協商，在協商一致的基礎上，達成如下還款協定：
第一條甲、乙雙方在此確認：
截止本協定簽訂之日乙方尚欠甲方人民幣：_____（註明：有欠條）
第二條甲方同意乙方分次償還欠款及還款計畫
①甲、乙雙方約定第一次還款日期為：農曆_____年_____月_____日償還金額為：_____人民幣
②甲、乙雙方約定第二次還款日期為：農曆_____年_____月_____日償還金額為：_____人民幣
③甲、乙雙方約定第三次還款日期為：農曆_____年_____月_____日償還金額為：_____人民幣
④甲、乙雙方約定第四次還款日期為：農曆_____年_____月_____日償還金額為：_____人民幣
⑤甲、乙雙方約定第五次還款日期為：農曆_____年_____月_____日償還金額為：_____人民幣
第三條甲方保證
①對乙方交來欠條及本協定妥善保管，不得遺失、損毀。在乙方到期還清所有本協定規定的款項後，將欠條單證及本協定完整交給乙方。
②在未到甲、乙雙方約定還款日期前，不對乙方討要欠款。
第四條乙方保證
①按照本協定規定時間主動償還甲方的欠款。
②在簽訂本協定之日重新更換欠條並交付甲方。
第五條本協定經甲、乙雙方簽字後生效。
第六條本協定一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲方：__________乙方：__________
簽約日期：_____年_____月_____日簽約日期：_____年_____月_____日
個人分期還款的協定書 篇15
債權人：________________
地址：________________電話：_____________郵編：________________
經甲乙雙方協定，乙方必須完成甲方交給的月計畫生產任務，按勞計酬。具體作息時間由各車間、部門自行調整。在規定時間內不能完成任務，乙方自覺自愿加班，加班所產生的費用由各部門、車間負責報到生產部批准後在月工資中發放，不再另計報酬。乙方請假時，不計報酬。
債務人：________________
地址：________________電話：_____________郵編：________________
經過友好協商，雙方就有關事項協定如下：
第一條還款內容
1.還款金額：_________人民幣。
2.還款期限：自簽訂此協定之日起債務人至年月日前還清。
3.利率：按照________________的利率執行，具體為：________________。
第二條擔保
抵押人須在規定時間內，到抵押權人指定的'保險公司並按抵押權人指定的險種投保，保險標的為上述抵押房產，投保金額不少於重新購置抵押房產金額的全險，在貸款本息還清之前，抵押人不得以任何理由中斷保險，如抵押人中斷保險，抵押權人有權代為投保，一切費用由抵押人負責支付;由此而引起的一切損失，抵押人須無條件全部償還抵押權人，抵押權人有權向抵押人索償。
債務人將________________________________作為還款的抵押。抵押期限：自本協定生效之日起至債務人還清債權人與本契約有關的全部款項及利率為止。
第三條雙方義務
十、在試用期內，乙方嚴重違反勞動紀律或者甲方的治理規章制度的;或者故意或嚴重失職，給甲方利益造成損害的，甲方有權立即終止試用並予以解僱。乙方應對甲方造成的損失予以全額的賠償責任。
(一)債權人的義務：
雙方協商解決，解決不成，同意提交_______區人民法院(選擇性條款不得違反地域管轄和級別管轄，可選擇原告、被告、標的物、契約簽訂地、契約履行地)
1.對債權人交來抵押物的單證妥善保管，不得遺失、損毀。
2.在債權人到期還清所有本協定規定的款項後，將抵押物的單證完整交給債權人。
(二)債務人的義務：
本契約項下同時存在兩個以上擔保人的，各擔保人對本契約項下借款承擔連帶共同擔保責任，貸款人有權選擇任一或者各個擔保人承擔擔保責任。
1.應按照本協定規定時間主動償還對債權人的欠款及利率。
2.債務人在簽訂協定之日起交付抵押物的所有權證書。
第四條違約責任
第十條 如果產生有關本協定的存在、效力、履行、解釋、終止的爭議，雙方應通過友好協商解決，如果爭議發生之日起三個月內通過協商不能解決的，或者任何一方拒絕協商的，則任何一方均可訴請本協定簽定地人民法院裁決。
債務人如因本身責任不按契約規定支付給債權人欠款及利息的，債務人應負責違約責任。
第五條本契約經見證後生效。
(七)根據本契約擔保條款約定，因擔保人違反擔保條款的約定，致使擔保人需提前履行義務或貸款人提前處分抵押物的;
本契約一式六份，甲、乙雙方各執二份，見證單位留存二份。
在履行本協定及具體購貨契約過程中，如發生爭議，則雙方協商解決;如協商不成，雙方均同意在甲方所在地人民法院採取訴訟方式解決。
甲方：
個人分期還款的協定書 篇16
商品房銷售首付分期付款協定書
甲方：威海市工田房地產開發有限公司
法定代表人：戚中瑜
乙方： 王飛 身份證號：6101269
依據平等互利原則，經甲乙雙方協商達成一致共同簽訂本協定書。
一、乙方購買甲方開發的房屋一套，位於銀灘旅遊度假區山水花都小區
二、分期付款方式如下：
1、乙方購買以上房屋總價款為現已支付首付 100000 元;余首付款為 42844 元，乙方承諾於 20xx 年 5 月 30 日前全額支付給甲方。
2、為配合乙方申請銀行房屋貸款的需要，在未收取全額首付款前，甲方仍承諾於本協定生效之日，以乙方名義出具全額首付款發票。
3、本協定第二條第二項所涉全額首付款發票不作為證明在該發票簽發日甲方收到全額首付款的依據。
4、若乙方在約定的還款期內沒有還款，甲方有權推遲交房，並有權自延期日起按欠款的萬分之五按日累計計算違約金，甲、乙雙方因此發生的一切損失，均由乙方承擔。
三、本協定項下銷售的房屋為特定物，不調、不退、不換。
四、本協定履行產生糾紛的，由甲乙雙方友好協商解決。協商不成涉訟的，由本協定履行地人民法院管轄。
五、本協定經甲、乙雙方蓋章或簽字後生效。
六、本協定一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。
甲方(蓋章)： 乙方(簽字)：
簽約日期： 簽約日期：
個人分期還款的協定書 篇17
甲方（債權人）：青島海川建設集團有限公司（以下簡稱甲方）乙方（債務人）：青島第二糧庫（以下簡稱乙方）
根據青島市中級人民法院判決，由甲方承建乙方籌建的青島市市級糧食儲備庫二期工程，乙方拖欠甲方工程款一案，甲、乙雙方經協商一致，就乙方欠甲方工程款相關還款事宜達成如下協定：
第一條、經青島市市北區人民法院和青島市中級人民法院判決，乙方欠甲方工程款及相關費用總計人民幣3012419.29元（其中：工程款793633.18；損失費1705378.5；質保金468192.61；訴訟費、評估費25215+20000），後經甲乙雙方協商，甲方同意乙方還款在確保誠信的基礎上還款人民幣240萬元（大寫：貳佰肆拾萬元整）。
第二條、由於乙方資金困難一直未履行該還款義務，為了保證甲方的債權能早日實現，甲、乙雙方就該欠款還款事宜達成如下內容：
1、甲方同意乙方分三次還款，乙方第一次還款時間與數額：20xx年12月30日前還工程款100萬元（大寫：壹佰萬元整，以實際到甲方賬戶為準），乙方第二次還款時間與數額：20xx年12月30日前還工程款80萬元（大寫：捌拾萬元整，以實際到甲方賬戶為準），乙方第三次還款時間與數額：20xx年12月30日前還工程款60萬元（大寫：陸拾萬元整，以實際到甲方賬戶為準）。
2、如果乙方不能按上述約定時間足額還款，只要發生一次超過七天，甲方有權要求乙方按原判決數額一次性支付全部剩餘欠款數額，並按日支付判決數額0.5%的違約金，並付判決數額利息。
3、乙方已經根據法律有關規定，經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程式、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，乙方同意在本協定簽訂後根據甲方要求隨時賦予本協定強制執行效力。
4、本協定還款數額包含[20xx]青民一終字第655號判決書及青島市市級糧食儲備庫二期工程項目內容。其中二期工程主體、工程場區路面（室外）、排水溝及消防管網、強弱電若仍存在工程欠款，則均由青島海川建設集團有限公司在雙方已談妥協定價款（240萬）中支付。
5、本協定還款時乙方必須支付現金或支票（不包括承兌支票），不得以物抵債或其他任何方式的還款。
第三條、爭議的解決方式
本契約在履行中如發生爭議，按原判決執行，乙方一次性付清原判決工程款及本協定第二條2款約定的違約金和利息。本協定履行完畢，雙方關於青島市市級糧食儲備庫二期工程的工程糾紛再無爭議，甲方不得以任何理由向有關司法機關，向乙方主張青島市市級糧食儲備庫二期工程中判決款項。
第四條、本協定自雙方簽字蓋章後生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。所有款付清後自動失效。
甲方（簽章）：
年月日
附：還款簽證一份
：年月日乙方（簽章）
還款簽證表
個人分期還款的協定書 篇18
為明確雙方本次贈與不動產行為的權利義務，雙方本著誠實信用的原則，並根據有關法律法規，制訂本協定，以資共同遵守。
第一條贈與財產
贈與人將其所有的_________（寫明標的物）贈送給受贈人，其所有權證明為：_________（寫明證明贈與人所有權的證據名稱）
第二條贈與財產的狀況
名稱：_________
數量：_________
質量：_________
價值：_________
位置：_________
第三條贈與目的：_________
第四條贈與財產的交付
贈與人會同受贈人於_________年_________月_________日，到_________（寫明具體的不動產產權登記機關名稱）進行贈與的不動產移轉登記及轉讓手續。
第五條手續辦理
受贈人應在_________（寫明具體的期間）期限內辦理所有權轉移的手續，逾期不辦的，視為拒絕贈與。
第六條權利保證
贈與人確認本件贈與不動產土地及房屋，在贈與前並無積欠稅金，倘有贈與人應負責繳清。
第七條費用負擔
受贈人無須向贈與人支付任何費用，但與移交上述房屋有關的費用包括到有關房產管理部門辦理有關手續的費用以及有關契稅應由受贈人負擔。
第八條贈與的撤銷
贈與人在贈與財產的權利轉移之前可以撤銷贈與。
具有救災、扶貧等社會公益、道德義務性質的贈與契約或者經過公證的贈與契約，不適用前款。
第九條贈與物的交付
具有救災、扶貧等社會公益、道德義務性質的贈與契約或者經過公證的贈與契約，贈與人不交付贈與的財產的，受贈人可以要求交付。
第十條贈與物的.損毀
因贈與人故意或者重大過失致使贈與的財產毀損、滅失的，贈與人應當承擔損害賠償責任。
第十一條贈與物的瑕疵
贈與的財產有瑕疵的，贈與人不承擔責任。
附義務的贈與，贈與的財產有瑕疵的，贈與人在附義務的限度內承擔責任。贈與人故意不告知瑕疵或者保證無瑕疵，造成受贈人損失的，應當承擔損害賠償責任。
第十二條贈與的撤銷
1、受贈人有下列情形之一的，贈與人可以撤銷贈與：
（1）嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬；
（2）對贈與人有扶養義務而不履行；
（3）不履行贈與契約約定的義務；
（4）因受贈人的違法行為致使贈與人死亡或者喪失民事行為能力的，贈與人的繼承人或者法定代理人可以撤銷贈與，並要求受贈人返還贈與的財產；
（5）_________。
2、贈與人的經濟狀況顯著惡化，嚴重影響其生產經營或者家庭生活的，可以不再履行贈與義務。
第十三條通知
1、根據本契約需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下：_________。
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十四條契約的變更
本契約履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本契約的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協定，該協定將成為契約不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案，任何一方無權變更本契約，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第十五條契約的轉讓
除契約中另有規定外或經雙方協商同意外，本契約所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第十六條不可抗力
1、如果本契約任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本契約下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本契約的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本契約。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本契約項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使契約任何一方喪失繼續履行契約的能力，則雙方可協商解除契約或暫時延遲契約的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。
4、本契約所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本契約簽訂日之後出現的，使該方對本契約全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第十七條契約的解釋
本契約未盡事宜或條款內容不明確，契約雙方當事人可以根據本契約的原則、契約的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本契約作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本契約相牴觸。
第十八條補充與附屬檔案
本契約未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充契約。本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分，與本契約具有同等的法律效力。
第十九條爭議的處理
1、本契約受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2、本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第二十條本契約自_________日起生效。
第二十一條本契約一式兩份，雙方各執一份。
贈與人（蓋章）：_________受贈人（蓋章）：_________
委託代理人（簽字）：_________委託代理人（簽字）：_________
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
_________年____月____日_________年____月____日
個人分期還款的協定書 篇19
甲方：身份證：住址：
乙方：身份證：住址：
經過友好協商，雙方就有關事項協定如下：
一：乙方在20xx年7月21日向甲方借款人民幣11萬元，至簽訂協定日期為止累計總計利息3萬元人民幣，總計人民幣14萬元整。經雙方協商，同意甲方最終只需歸還乙方人民幣十二萬元整。
二：以上十二萬歸還款分期歸還，其中兩萬簽訂完本協定後立即歸還，甲方在收到乙方這兩萬元後，十五天內必須在當地人民法院對甲方撤訴。餘下十萬欠款分三年內歸還。分期歸還方式如下：
⑴從20xx年至20xx年10月份這段期間內，甲方歸還乙方人民幣四萬元。
⑵從20xx年至20xx年10月份這段時間內，甲方歸還乙方人民幣三萬元。
⑶從20xx年至20xx年10月份這段期間內，甲方歸還乙方人民幣三萬元
三:如甲方反悔協定，所有借款乙方終止償還，概不負責。如乙方反悔本協定，從20xx年本金加利息，起訴一切費用由乙方承擔。
四：乙方每次收到還款金額後都必須向甲方書寫收據，在乙方到期還清所有本協定規定的款項後，本協定自動終止。
五：本協定甲乙雙方簽字蓋章後生效。
六：本協定一式兩份，甲乙雙方各一份。
在場見證人：
甲方：
地點：
乙方：
年月日
免責聲明：本文僅代表作者個人觀點,與本網無關。