實用的加工協定書 篇1
承攬方：
委託方：
契約雙方為明確各自權利和義務，經友好協商，按照《中華人民共和國經濟契約法》及其有關規定，特訂立本契約。
一、承攬標準
品名 材料
規格（mm) 計量單位 單價（含稅） 金額（元） 備註
見附屬檔案
合計（大寫）：具體金額於實際出貨為準
二、質量要求及技術標準：
以客戶提供稿件的確認件為準！按國家標準執行。
三、版費承擔責任及起訂量：
所有包裝由運城製版公司大版製作，版費由委託方預付 14.9 萬元，每單款包裝累計達到貨值 15 萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委託方承擔。起訂量見附屬檔案。
四、貨款結算方式及時間：
每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發票，委託方在次月20日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本契約所列承攬方開戶銀行為準。
五、驗收標準和方法：
按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。
六、運輸方式及交貨時間：
承攬方負責送貨到委託方，運費承攬方負責。新版的交貨時間：稿件客戶確認後 20 天交貨，返單交貨時間為契約簽定後15天交貨。
七、加工承攬地：
承攬方所在地。
八、契約生效後，承攬方需向委託方交納質保金2萬元，質保金在結款時扣除。
九、契約生效後，委託方中途提出變更承攬標的，如未給承攬方造成損失之前，委託方可以要求更改訂單，承攬方以更改後的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費，版費，材料費及工時費均由委託方承擔，委託方不得拒付相關費用。
十、交貨期的約定：
交貨期在產品的工藝技術要求基礎上雙方協商確定，時間從委託方定稿並下訂單開始計算，由於定稿或訂單延誤，則交貨期順延。
十一、驗收時間：
自承攬方交付產品之日起，委託方應按契約約定對產品的數量和質量進行檢驗，若產品的數量或質量不符合契約約定，委託方應在收到產品之日起15日內向承攬方提出書面異議，並不得動用產品，否則視為產品的數量和質量符契約定。對短期檢驗難以發現的質量缺陷，使用期內發生問題，除委託方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責退換，如有其它問題雙方協商解決。
十二、智慧財產權：
委託方定作的產品如涉及到註冊商標或外觀設計專利，著作權等智慧財產權，委託方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委託方還應向承攬方提供委託書，營業執照複印件（蓋公章），條碼證，QS證等。委託方對提供的所有材料的真實性，合法性負責，如委 托方未提供或提供的資料不實而引起侵權等糾紛，由委託方承擔一切經濟和法律責任
十三、承攬方需提供給委託方營業執照複印件（蓋公章），QS證，印刷執照複印件（蓋公章），第三方檢測報告。
十四、除外責任：
因不可抗力，停電，主設備故障等意外造成產品交付延遲或不能交付，不應視為承攬方違約，但承攬方應在上述事故發生後的12小時內書面通知委託方，並且承攬方仍有義務採取一切必要措施儘快交貨。若不可抗拒力持續一周以上，委託方方有權取消本契約。
十五、違約責任：
1.承攬方未按契約規定的質量交付定作物，委託方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責調換，並承擔逾期交付的責任；經過調換後，仍不符合契約規定的，委託方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，委託方仍然需要的，應當照數補齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理；少交部分委託方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由承攬方賠償。
3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔本契約總金額的0.2%的違約金（交付約定數量的合格產品視為交貨）；未經委託方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5.不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付本契約總金額20%的違約金。
如因承攬方工作進度達或產品品質不到契約約定，使委託方錯過了產品上市的最佳時機，從而使委託方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況另外承擔委託方直接及間接的經濟損失。
十六、本契約訂立後委託方以訂單追加並為承攬方確認的定作業務，雙方均收受本契約的約束。
十七、未盡事宜，，均按《中華人民共和國契約法》有關條例的規定執行。
十八、契約履行過程中發生任何糾紛雙方協商解決，協商不成交由委託方所在地有管轄權的法院訴訟解決。
十九、本契約一式二份，雙方各執一份，契約雙方蓋章之日起生效，但契約約定有預付款的，自預付款交付之日起生效。
本契約有效期自 年 月 日至 年 月 日止
承攬方 委託方
單位名稱
法定代表
委託辦理人
實用的加工協定書 篇2
一、簽定時間：_____ 年__ 月__ 日交貨地點：_____________制單№款號 、貨品 、名稱 、 數量 、貨期 、單價 、每 件、成本價備註________、 ____、 ____、____、 ____、 ____、____、____、____
二、甲方以下達“生產加工制單”方式委託加工，明確委託加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝製作要求和質量標準，經雙方認可，即為契約的組成部分，具有與契約同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。
三、乙方負責每款生產加工單的雙程運輸費用。縫紉線由___方提供，其費用由___方承擔。線的供應商：______線價：_______________
四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。
五、乙方需根據契約要求保質保量生產並如期交貨。由於乙方責任造成不能出貨，則按此款數量的零售價賠償，並承擔延誤客人契約期的違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款，以此類推，如因甲方原因(物料不齊或其它)造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，並需簽字生效。
六、乙方交貨成品數量缺失，以每千件為單位，三件以下按貨品的成本價的兩倍予以賠償。三件以上按該貨品的成本價加市場零售價的兩倍予以賠償(在加工費中扣除)。
七、結算方式：按甲方實際出貨數量結算，5‰可接受次品視情況而定(最多按單價半計)，超次品按成本價扣回。此月出的貨待下月25號至30號結算，如有特殊情況會另行通知。
八、甲乙雙方應本著精誠合作的態度，如因契約或其它產生爭議，協商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。
九、本契約一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本契約由雙方代表簽字這日起生效。
甲方(供應方)：_____________ 乙方(加工方)：_____________
地址：_____________________ 地址：______________________
授權代表：__________________ 公司蓋章：___________________
授權代表：__________________ 公司蓋章：__________________
日期：______________________日期：_____________________
實用的加工協定書 篇3
委託方（甲方）：
加工方（乙方）：
委託方和加工方合稱為“雙方”。 委託方與加工方在平等、自願基礎上，經友好協商簽訂此協定，以資共同遵守：
一、委託加工項目
1、委託加工產品：
2、數量：
3、交貨期限：按乙方接單起 天內交貨。
二、委託加工方式
1、乙方包工包料，乙方須按照甲方要求選用原材料。
2、乙方應在選用原材料後交與甲方確定。
三、質量要求及技術標準
1、乙方嚴格按照甲方提出質量要求進行加工。
2、技術標準參照國家標準執行。
四、包裝要求及交貨地點，運輸方式
1、乙方按甲方要求進行包裝。
2、甲方指定地點交貨。
3、運輸方式為陸運，運費由甲方負擔。
五、結算方式
1、甲乙雙方契約簽訂起，甲方應向乙方交付貨款總額 30%為訂金。
2、.第一次交貨經驗收員驗收確定後，交付總貨款 20%
3、乙方全部交貨後，由乙方開具增值稅專用發票交與甲方。
4、甲方以現金或銀行匯款方式與乙方結算。
六、違約責任
1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付貨款5 %的違約金。
2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合規定的原材料而影響產品質量時。甲方有權要求乙方重做，減少價款或賠償損失等違約責任。
七、解決契約糾紛的方式
本契約在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決，協商不成，當事人同意由甲方所在地人命法院管轄。
委託方 ：
加工方：
20xx年xx月xx日