深圳市裝修契約 篇1
委任單位：
施工單位：
裝飾工程，經雙方充分的在友好協商簽訂本契約書，共同遵守如下：
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程項目內容：
四、工程期限;本工程自________年____月____日至________年____月____日完工。
五、工程造價為人民幣：
六、付款方式：
1、契約簽訂後乙方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額%預付款。
2、開工後，甲方按工程進度，分期支付乙方工程總額%預付款，
餘額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準，以實際工程量結算)
七、材料設備：
本工程所需的工程材料由乙方負責採購，及時組織進場，材料設備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
八、工程施工：
1、乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。
2、乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可後，該資料作為本契約不可分割的一部份，由於設計缺陷造成追加投資，及方案設計時材料計畫不足需增加的投資由乙方負責。
3、施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，並雙方簽字附加協定，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。
4、乙方應了解遵守物業管理處有關規定，遵守施工技術規範，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。
5、如因乙方不遵守物業管理處有關規定，造成罰款的由乙方負責。
九、工程質量：
1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。
2、由於乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。
3、由於乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切後果由乙方負責。
4、裝飾工程質量保修一年。
十、工程驗收：
由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收後，雙方負責人應在驗收單上籤名認可，如工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量，安全問題由甲方承擔責任並以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責任：
任何一方違返本契約的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。
十二、備註：
本契約有不詳之處，甲、乙方通過協商補充協定或條款，如本契約甲、乙方發生糾紛，雙方有權向本契約簽字所在地的工商行政管理局的經濟契約仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。
十三、本契約報價表一式四份，甲、乙方雙方各執兩份，經雙方代表簽字和蓋章
後即生效，具有法律效力。
甲方單位(蓋章)：乙方單位(蓋章)：
代表人：代表人：
日期：日期：
簽訂契約地點：
深圳市裝修契約 篇2
委任單位：
施工單位：深圳工程公司
裝飾工程，經雙方充分的在友好協商簽訂本契約書，共同遵守如下：
一、 工程名稱：
二、 工程地點：
三、工程項目內容：
四、 工程期限;本工程自 年 月 日至 年 月 日完工。
五、 工程造價為人民幣：
六、 付款方式：
1、 契約簽訂後乙方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額 %預付款。
2、 開工後，甲方按工程進度，分期支付乙方工程總額 % 預付款，
餘額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準，以實際工程量結算)
七、 材料設備：
本工程所需的工程材料由乙方負責採購，及時組織進場，材料設備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
八、工程施工：
1、 乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。
2、 乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可後，該資料作為本契約不可分割的一部份，由於設計缺陷造成追加投資，及方案設計時材料計畫不足需增加的投資由乙方負責。
3、 施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，並雙方簽字附加協定，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。
4、 乙方應了解遵守物業管理處有關規定，遵守施工技術規範，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。
5、 如因乙方不遵守物業管理處有關規定，造成罰款的由乙方負責。
九、工程質量：
1、 本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。
2、 由於乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。
3、 由於乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切後果由乙方負責。
4、 裝飾工程質量保修一年。
十、工程驗收：
由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收後，雙方負責人應在驗收單上籤名認可，如工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量，安全問題由甲方承擔責任並以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責任：
任何一方違返本契約的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。
十二、備註：
本契約有不詳之處，甲、乙方通過協商補充協定或條款，如本契約甲、乙方發生糾紛，雙方有權向本契約簽字所在地的工商行政管理局的經濟契約仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。
十三、本契約報價表一式四份，甲、乙方雙方各執兩份，經
雙方代表簽字和蓋章
後即生效，具有法律效力。
甲方單位(蓋章)： 乙方單位(蓋章)：嘉音裝飾工程公司
代表人： 代表人：
日期： 日期：
簽訂契約地點：
深圳市裝修契約 篇3
發包人：____________________
營業地址：____________________
委託代理人：____________________
營業執照號：____________________
電話：____________________
法定代表人：____________________
電話：____________________
承包人：____________________
委託代理人：____________________
電話：____________________
本工程設計人：____________________
電話：____________________
施工隊負責人：____________________
____________________
電話：
依照有關法律、法規的規定，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就發包人的場所裝飾裝修工程的有關事宜，達成如下協定：
第一條工程概況
1.1工程地點：___________________________________________
1.2工程內容及做法。
1.3工程承包方式：雙方商定採取下列第______種承包方式。
承包人包工、包料
承包人包工、部分包料，發包人提供部分材料;
承包人包工、發包人包料。
1.4工程期限_____天，開工日期______年____月____日，竣工日期_______年_____月_____日。
1.5契約價款：本契約工程造價為：______________元。
第二條施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第_______種方式提供：
發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;
發包人委託承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份，設計費__________元，由發包人支付。
第三條發包人義務
3.1開工前______天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;
3.2提供施工期間的水源、電源;
3.3負責協調施工隊與鄰里之間的關係;
3.4不拆動室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;
3.5施工期間發包人仍需部分使用該場所，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
3.6參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。
第四條承包人義務
4.1施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程;
4.2嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;
4.3保護好原場所室內的家具和陳設，保證室內上、下水管道的暢通;
4.4保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。
第五條工程變更
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協定，同時調整相關工程費用及工期。
第六條材料的提供
6.1由發包人提供的材料、設備，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收並辦理交接手續;
6.2由承包人提供的材料、設備，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，並接受發包人檢驗。
第七條工期延誤
7.1對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延;
工程量變化和設計變更;
不可抗力;
發包人同意工期順延的其他情況。
7.2因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。
7.3發包人未按期支付工程款，契約工期相應順延。
7.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
第八條工程款支付方式
8.1雙方約定按以下第種方式支付工程款：
契約生效後，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：
支付方式支付時間支付金額
第一次開工前三日支付元
第二次工程進度過半支付元
第三次雙方驗收合格支付元
工程進度過半指：________________________________________
其他支付方式：________________________________________
8.2工程驗收合格後，承包人應向發包人提出工程結算，並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單並簽字，發包人應在簽字時向承包人結算工程尾款。
8.3工程款全部結清後，承包人應向發包人開具正式統一發票。
8.4本工程驗收合格後，保修期為自雙方簽字之日起月
第九條違約責任
9.1契約雙方當事人中的任何一方因未履行契約約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。
9.2未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。
9.3因一方原因，造成契約無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理契約終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。
9.4發包人未按期支付第二次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_________元。
9.5由於承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。
9.6由於承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金________元。
第十條契約爭議的解決方式
本契約在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第______種方式解決：
提交__________________仲裁委員會仲裁;
依法向人民法院提起訴訟。
第十一條附則
11.1本契約經雙方簽字後生效，契約履行完畢後終止。
11.2本契約簽訂後工程不得轉包。
11.3本契約一式_______份，雙方各執________份，_________部門___________份。
11.4契約附屬檔案為本契約的組成部分，與本契約具有同等法律效力。
發包人：____________承包人：_______________
法定代理人：_____________法定代理人：_____________
委託代理人：_____________委託代理人：_____________
________年_____月_____日_________年_____月_____日