家庭裝飾裝修契約糾紛抗訴狀

家庭裝飾裝修契約糾紛抗訴狀 篇1

抗訴人(原審原告):_________________住所:_________________法定代表人:_________________

被抗訴人(原審被告):_________________住所:_________________法定代表人:_________________

被抗訴人(原審被告):_________________

抗訴人因買賣契約糾紛一案,不服_______人民法院_______民事判決書,現提起抗訴,買賣契約糾紛抗訴狀。

抗訴請求:

1、請求二審法院依法撤銷一審判決改判支持抗訴人一審的訴訟請求。

2、一、二審訴訟費由被抗訴人承擔。

抗訴理由:

此致

_____________人民法院

抗訴人:_________________(簽名)

_____年_____月_____日

家庭裝飾裝修契約糾紛抗訴狀 篇2

遼寧省家庭裝飾裝修契約

契約編號:_____________

發包人(簡稱甲方):________________承包人(簡稱乙方):________________

依據《中華人民共和國民法典》和《遼寧省契約監督條例》以及其他有關法律法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,甲乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信原則的基礎上,經雙方協商一致,簽訂本契約。

第一條 工程概況和造價

1.甲方裝飾裝修(以下簡稱裝飾)的住房系合法擁有。甲方的有效證明(產權證書登記號):________________________________乙方為經工商行政管理部門註冊登記的企業,企業資質情況(證書登記號):_________

2.裝飾施工地址:_________區(縣)_________路(街)_________號_________樓_________室。

3.住房結構:________________房型________房_________廳_________廚________衛________陽台,套內施工面積_________平方米。

4.裝飾施工內容

5.承包方式:________________(包工包料、清包工、部分包工包料)。

6.工期:自________年_________月_________日開工,至________年_________月_________日竣工,工期_________天。

7.總價款:¥________元。人民幣(大寫):________________其中:________________________材料費:________元,人工費:________元,拆除費:________元,清潔、搬運、運輸費:_________元,管理費:_________元,稅金:________元,其他費用(註明內容):________________元。雙方約定,契約簽訂生效後,如變更施工內容、材料,該部分的工程款應當按實計算。

第二條 材料供應

1.甲方提供的材料、設備:(見附屬檔案二)。甲方負責供應的林料、設備應是符合設計要求的合格產品,並應按時送到施工現場,甲乙雙方應辦理驗收交接手續。甲方提供的材料按時送到現場後,由乙方負責保管。由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格、色調差異,應及時向甲方提出;甲方仍表示使用的,由此造成工程質量問題或影響裝飾設計效果,責任由甲方承擔。

2.乙方提供的材料、設備及報價:(見附屬檔案三)。乙方提供的材料、設備應當符合本契約主材料、設備報價單的規定。乙方供應的材料、設備,甲方有權到現場驗收,如不符合設計、施工要求或規格、色調、品質有差異,應停止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。

3.甲方或乙方提供的材料,應當符合國家有關室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準。

第三條 工程質量及驗收

1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規範》及本省現行的《住宅裝飾裝修驗收標準》進行驗收。

2.本工程由_________方設計,提供施工圖紙一式_________份。設計圖紙費用________元,由________方承擔。

3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

甲方(蓋章):_________________

_______年_______月_____日

乙方(簽名):_________________

_______年_______月_____日

家庭裝飾裝修契約糾紛抗訴狀 篇3

甲方(業主):_________

乙方(承包方):_________

依據《民法典》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關法律、法規的規定,遵循公平、誠實信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關事項協商達成一致,訂立本契約。

一、工程概況

裝飾工程施工地點:_________

施工內容:_________

承包方式:_________

契約總工期_________天,自_________年_________月_________日開工至_________年_________月_________日竣工。

契約總價款(金額大寫):_________

其中:人工費_________元,材料費_________元。(見附表一)

二、雙方工作

1.甲方工作

1.1 開工前,向乙方提供裝飾方案及做法說明一份,並向乙方進行現場交底。騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等採取保護措施,並經乙方書面確認。

1.2 辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續,協調鄰里關係,保證乙方施工時間。

1.3 向乙方提供施工需用的水、電、氣等設備,並說明使用注意事項。協調做好垃圾清理等工作,並承擔相應費用。

2.乙方工作

2.1 按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說明並進行現場交底,交甲方進行書面認定。

2.2 乙方指派_________(姓名)為乙方駐現場代表,負責契約履行。按要求組織施工,解決由乙方負責的各項事宜。

2.3 未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不準隨意拆改原有建築結構及各種設備管線。

2.4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火及環保規定。

2.5 工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

三、工期

1.工期延誤

1.1 因以下原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延:

(1)甲方不能按約定提供開工條件。

(2)設計變更和工程量變化。

(3)甲方同意工期相應順延的其它情況。

1.2 由於甲方原因導致中途停工,甲方應補償乙方因停工、設備閒置所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方_________元。

1.3 由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_________元違約金。

四、工程價款支付

開工日前三天,甲方支付總價款的_________%,計_________元;

工程日期過半,甲方再支付總價款的_________%,計_________元;

驗收合格三日內,甲方支付總價款的剩餘部門,計_________元。

五、材料供應

1.甲方提供材料甲方供應的材料、設備應有材料設備表(見附表二)。甲方供應的材料、設備有質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的,由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場_________日內,經乙方驗收,由乙方負責保管。由於保管不當造成的損失,由乙方負責。甲方供應的材料、設備未經甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應按相應價款的雙倍補償給甲方,並承擔由此造成的損失。

2.乙方採購的材料乙方採購的材料、設備,必須有材料設備表(見附表三)註明品牌、規格、等級、數量、單價和總價,甲乙雙方簽字認可。如乙方採購的材料、設備與材料設備表不符,不得使用。如乙方未經甲方同意擅自使用,造成的損失由乙方負責。

六、工程變更

在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯繫,在簽訂變更單(見附表四)後方可進行該項目施工。凡私自與施工作業人員商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負。給乙方造成損失的,甲方應負責賠償。

七、質量與驗收

1.工程質量

1.1 工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為依據,以《天津市建築裝飾工程質量檢驗評定標準》為質量評定標準。

1.2 乙方應認真按照約定技術質量標準和設計要求進行施工,隨時接受甲方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。如工程質量達不到約定條件,乙方應按照甲方的要求返工、修改,並承擔由於自身原因導致返工、修改的費用。

2.竣工驗收與保修

2.1 工程完工後,乙方應當向甲方提交工程驗收單(見附表五)。甲方自接到工程驗收單七日內驗收,在驗收單上籤字。甲方無正當理由不按時驗收,超過七日的視為竣工驗收已被確認。

2.2 雙方約定隱藏工程和中間驗收部位:_________。

2.3 雙方約定的保修項目內容期限為:_________。(本條2.2和2.3款的內容過多可另加頁)

八、安全和防火

1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明,應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規範。

2.由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

九、違約責任

甲、乙雙方應嚴格履行契約所規定的各項條款,甲方不能及時給出必要的指令、確認,不按契約約定履行自己的義務,或其他使契約無法履行的行為,甲方應承擔違約責任。乙方不能按契約工期竣工,施工質量達不到標準要求,或其他使契約無法履行的行為,乙方應承擔違約責任。甲乙雙方承擔違約責任均按契約總價款的_________%向對方支付違約金,若違約金不能彌補損失時,當事人可以要求對方予以增加。

十、契約爭議解決方式

雙方約定在履行契約過程中發生爭議,由雙方協商解決或請_________調解。協商或調解不成時,雙方可以按下述第_________種方式解決:

1.由_________仲裁委員會仲裁;

2.向人民法院起訴。

十一、其他約定_________

十二、本契約未盡事宜,經雙方共同協商作出補充規定,補充規定與本契約具有同等法律效力。

十三、組成本契約的檔案包括:

1.本契約條款及契約附表;

2.施工圖紙及做法說明;

3.雙方有關本工程洽商的其他書面協定;

4.補充規定。

十四、其他

1.本契約正本兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。雙方約定可根據需要確定契約副本的數量,雙方約定(簽字、鑑證、公證)後生效。

2.乙方收到本裝飾工程價款尾款,本契約即告終止。

業主(蓋章):_________承包方(蓋章):_________

註冊地址:_________註冊地址:_________

住地:_________住地:_________

法定代表人:_________ 法定代表人:_________

委託代理人:_________ 委託代理人:_________

聯繫電話:_________聯繫電話:_________

_________年____月____日_________年____月____日

┌──────────────────────────────────┐

│ 鑒(公)證意見: │

││

││

││

││

│ 經 辦 人:鑒(公)證機關(章) │

││

│ 年月日│

││

││

│(註:除國家另有規定外,鑒(公)證實行自願原則)│

││

└──────────────────────────────────┘附屬檔案

附表一

工 程 量 及 報 價 清 單

裝飾施工地點:  單位:元、平方米

┌──┬────┬───────┬───┬────┬──┬──┐

│編號│項目名稱│施工內容及材料│工程量│綜合單價│總價│備註│

├──┼────┼───────┼───┼────┼──┼──┤

│││ │ ││││

├──┼────┼───────┼───┼────┼──┼──┤

│││ │ ││││

├──┼────┼───────┼───┼────┼──┼──┤

│││ │ ││││

├──┼────┼───────┼───┼────┼──┼──┤

│││ │ ││││

├──┼────┼───────┼───┼────┼──┼──┤

│││ │ ││││

├──┼────┼───────┼───┼────┼──┼──┤

│││ │ ││││

├──┼────┼───────┼───┼────┼──┼──┤

│││ │ ││││

├──┼────┼───────┼───┼────┼──┼──┤

│合計││ │ ││││

└──┴────┴───────┴───┴────┴──┴──┘

甲方: 乙方代表:  第  頁共  頁

附表二

甲方供應材料設備一覽表

第頁共頁

┌──┬────┬──┬──┬──┬──┬──┬───┬───┐

│序號│材料或設│規格│產地│單位│數量│質量│抵現場│乙方代│

││備名稱 │型號│品牌│││等級│時間 │表簽字│

├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤

││││││││ │ │

├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤

││││││││ │ │

├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤

││││││││ │ │

├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤

││││││││ │ │

├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤

││││││││ │ │

├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤

││││││││ │ │

├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤

││││││││ │ │

├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤

││││││││ │ │

├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤

││││││││ │ │

├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤

││││││││ │ │

└──┴────┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴───┘

附表三

乙方採購材料設備一覽表

第頁共頁

┌─┬────┬────┬──┬─┬─┬──┬───┬────┐

│序│材料或設│生產廠家│規格│單│數│質量│單 價│總 價 │

│號│備名稱 │(品牌)│型號│位│量│等級│(元/) │(元/)  │

├─┼────┼────┼──┼─┼─┼──┼───┼────┤

│ ││││ │ ││ ││

├─┼────┼────┼──┼─┼─┼──┼───┼────┤

│ ││││ │ ││ ││

├─┼────┼────┼──┼─┼─┼──┼───┼────┤

│ ││││ │ ││ ││

├─┼────┼────┼──┼─┼─┼──┼───┼────┤

│ ││││ │ ││ ││

├─┼────┼────┼──┼─┼─┼──┼───┼────┤

│ ││││ │ ││ ││

├─┼────┼────┼──┼─┼─┼──┼───┼────┤

│ ││││ │ ││ ││

├─┼────┼────┼──┼─┼─┼──┼───┼────┤

│ ││││ │ ││ ││

├─┼────┼────┼──┼─┼─┼──┼───┼────┤

│ ││││ │ ││ ││

├─┼────┼────┼──┼─┼─┼──┼───┼────┤

│ ││││ │ ││ ││

├─┼────┼────┼──┼─┼─┼──┼───┼────┤

│ ││││ │ ││ ││

└─┴────┴────┴──┴─┴─┴──┴───┴────┘

附表四

設 計 變 更 單

第  頁共  頁

┌───┬──────┬─────┬─────┬───────┐

│序 號│ 變更內容 │ 原設計 │ 新設計 │增減費用(元)│

├───┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ ││ │ │ │

├───┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ ││ │ │ │

├───┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ ││ │ │ │

├───┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ ││ │ │ │

├───┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ ││ │ │ │

├───┴──────┴─────┴─────┴───────┤

│詳細說明│

││

││

││

││

││

││

││甲方簽字: 乙方代表簽字: │

││

││

│ 年 月 日│

││

││

└──────────────────────────────┘

附表五

工 程 驗 收 單

第頁共頁

┌───────┬─────────────┬────────┐

│序 號│分項工程名稱 │驗收結果│

├───────┼─────────────┼────────┤

│ │ ││

├───────┼─────────────┼────────┤

│ │ ││

├───────┼─────────────┼────────┤

│ │ ││

├───────┼─────────────┼────────┤

│ │ ││

├───────┼─────────────┼────────┤

│ │ ││

├───────┼─────────────┼────────┤

│ │ ││

├───────┴─────────────┴────────┤

│整體工程驗收結果│

├──────────────────────────────┤

││

││

││

││

││

││

││

││

│甲方(業主)簽字: │

││

││

│ 年 月 日│

││

└──────────────────────────────┘