裝飾裝修契約抗訴狀

裝飾裝修契約抗訴狀 篇1

抗訴人:_________________曹某某,男,漢族,19__________年_____月_____日出生,住__________省__________縣__________鎮__________村二組。電話:_________________

被抗訴人:_________________李某某,男,漢族,19__________年_____月4_____日出生,住__________縣__________街4號,電話:_________________

抗訴請求:_________________

1、撤銷__________縣人民法院(20__)_____民初字第__________號民事裁定;

2、責令原審法院依法作出判決。

事實與理由:_________________

一、原審以被抗訴人為被告並無不當,符合法律規定。

民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確,但該條文並不否認個體工商戶的經營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被抗訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動,也可以一般自然人的名義進行民事活動。

個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況,要看爭議是否在登記經營範圍內產生,要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。

本案裝修施工不是在登記經營範圍內產生,相關證據上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是,雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)契約時,“__________商務酒店”尚不存在(酒店核准日期20__年5月28日)。因此,相關責任應該由被抗訴人以一般自然人的名義承擔。

二、退一萬步講,原審以被抗訴人為被告就算顯屬不當,原審法院也不應該直接駁回抗訴人起訴。

從立法本意上講,最高法院將個體工商戶字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算抗訴人以被抗訴人為被告顯屬不當,原審法院也可以通過向抗訴人進行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來製造訴累,浪費司法資源。

綜上,原審裁定嚴重錯誤,望二審法院依法主持正義,支持抗訴人的抗訴請求。

此致

___________人民法院

具狀人: ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

裝飾裝修契約抗訴狀 篇2

裝修人: (以下簡稱甲方)

裝飾裝修企業: (以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國契約法》、中華人民共和國建設部令《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及有關規定,經甲乙雙方協商一致,簽訂本契約。

一、裝飾施工項目

1、裝飾工程地點: 。

2、房屋結構: 。

3、裝飾施工內容及要求:[詳見附表1-1、1-2:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(一)、(二);附表2:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙,一式二份,甲乙雙方各一份,並雙方各一份,並雙方確認]。

4、 工程承包方式:雙方商定採取下列第 種承包方式:

(1) 乙方包工、包料(詳見附表第5:裝修企業提供裝飾裝修材料明細表);

(2) 乙方包、部分包料,甲方提供部分材料(詳見附表4:裝修人提供裝飾裝修材料明細表);

(3) 乙方包工、甲方包料,即清包工(詳見附表4:裝修人提供裝飾裝修材料明細表)。

二、工程期限

工程期限 天,開工日期: 年 月 日,竣工日期: 年 月 日。

出現以下情形經發包方人確認,工程相應順延:

(1) 工程量變化和設計變更;

(2) 不可抗力;

(3) 發包人同意順延的其他情況。

如因項目變更經雙方協商,工程相應調整。

三、工程造價及付款方式

1、工程總造價:(大寫): (小寫) 元,

其中含:設計費 元,管理費 元,稅金 元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。

2、付款方式:契約約定的開工日期前三日,甲方支付工程總價款的40%,計 元,其餘價款根據施工進度計畫分期支付;

(1)木工進場前,支付總價款40%,計 元;

(2)油漆工進場前,支付總價款17%,計 元;

(3)餘款3% 元,工程驗收合格後一次付清。

包清工工程,開工前工程款一次付清。

凡因工程量變化、設計方案等原因調整工程造價的,應在工程驗收合格後按工程決算結清。

雙方款項往來,均就出具發票或正式收據。

四、材料、設備的供應

1、甲方提供的材料、設備見附表4:

本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應符合國家規定的質量標準、環保標準,否則由此引發發產品質量問題和其他問題、乙方不承擔責任。甲方負責供應的材料應按施工進度計畫及供應到現場,經乙方驗收簽字,並由乙方負責保管。由於保管不當造成損失的,由乙方負責賠償。

2、乙方採購的材料、設備見附表5:

凡由乙方採購的材料、設備必須與報價單中註明的品牌、規格、型號、質量相符,並應向業主提交檢測報告,其中包括環保檢測資料。

乙方採購的材料、設備,應符合國家標準,否則對工程造成的損失由乙方負責;如乙方採購的材料、設備是經甲方指定的,出現質量問題,乙方不承擔責任。

五、工程變更

1、 施工過程中甲方提出修改設計及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯繫並簽訂變更單,明確變更的價款、工期後方能進行調整,由此引起增減費用、工程變動,應在油漆工程進場前按付款比例付款。(見附表6:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。

2、 凡甲方私自與乙方施工人員商定變更施工內容所引起的一切後果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應當賠償。

六、施工安全

1、 甲方或乙方提供的施工圖紙或工藝質量說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範。

2、 乙方在施工期內嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規範》,確保施工安全。

3、 由於甲方或乙方提供的圖紙、工藝質量說明違反有關安全操作規程和防火設計規範,導致發生安全或火災事故,其責任就由圖紙提供方負責並承擔引產生的一切經濟損失。

4、 由於乙方在施工過程中違反有關安全操作規程,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔責任並賠償甲方的經濟損失。

七、工程質量、驗收及結算

1、 工程質量按20xx年1月10日發布的《江蘇省DB32/381—20xx住宅裝飾質量標準》執行,並按本契約約定履行。

2、 甲、乙雙方應按以下幾個階段對隱蔽工程和中間工程進行檢查驗收,並填寫工程驗收單(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程驗收單):(1)雜工拆舊;(2)水電敷設;(3)瓦工砌帖;(4)木工製作;(5)漆工刷塗;(6)打掃衛生。

3、 工程竣工後,乙方應書面通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知3日內組織驗收,填寫工程驗收單(詳見附表7:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。如甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另行確定驗收日期,但甲方應承認實際竣工時間為竣工日期,並承擔乙方因延期所發生的相關費用。

4、 工程驗收合格後,乙方應向甲方提交工程結算單和工程決算表及有關資料(詳見附表8:家庭居室裝飾裝修工程結算單;附表8—2:家庭居室裝飾裝修工程決算表)甲方自接到上述資料5天內給予批准或提出修改意見,到期未提出異議,視為同意。甲方應在工程決算批准後的3日內結清餘款。

5、 工程未經竣工驗收,或竣工驗收未通過的,如甲方擅自使用由此所發生的質量問題和其他問題由甲方自行承擔責任。

6、 工程竣工後,空氣品質應當符合國家有關標準。如甲方提出對室內環境質量進行檢測時,甲方應當在檢測前15日保持每日通風4小時的情況下委託具有相應資質的建設工程質量檢測機構對室內環境質量進行檢測,檢測不合格的,屬於甲方或乙方的原因,應由甲方或乙方各自承擔相應責任。

八、工程保修

在正常作用條件下,工程保修期為二年,自工程竣工驗收合格之日起計算。

九、其它一般規定

對甲方的規定:

1、 甲方開工前應當向物業管理企業或房產管理部門申報登記,並告知鄰里,負責處理鄰里關係。

2、 甲方形式前向乙方提供經確認的施工圖紙或工藝質量說明份,並向乙方進行現場交底;全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房中所滯留的家具、陳設等應取保護措施。

3、 向乙方提供施工需要的水、電等施工條件,並說明使用注意事項。

4、 如確實需要拆改原建築物結構或設備管線,應負責到有關部門辦理相關的審批手續。未經有權部門同意,乙方不得擅自拆改,否則乙方應承擔由,此產生的全部責任。

5、 由於甲方提供的材料、設備質量問題或規格差異,乙方向甲方提出後,甲方仍堅持使用而影響工程質量,其返工費用和工程質量等問題均由甲方承擔,工程相應順延。

6、 負責提請有關部門做好安全、消防、垃圾處理等工作,並承擔相應費用。

7、 甲方要求按契約約定的工程提前竣工時,需徵得乙方同意並應支付相應費用。

8、 甲方指派 為代表,對工程質量、進度進行監督檢查,辦理變更、驗收、結算等手續。甲方其他家庭成員對工程和乙方施工提出意見、要求均應通過甲方代表與乙方聯繫。

對乙方的規定:

1、 乙方不得將工程轉包給他人施工。

2、 工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行管理。

3、 乙方指派 為駐工地代表,負責與甲方聯繫協調,代表乙方辦理變更、驗收、結算等手續。

十、工程監理

若本工程實行工程監理,甲方與監理公司另行簽訂《工程監理契約》,並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責通知乙方。

十一、其它約定

十二、違約責任

甲、 乙方違反本契約條款應承擔相應違約責任,賠償對方因此造成的經濟損失:甲方未按契約規定的時間和要求提供原料、設備、場地、資金、技術資料以及由甲方引起的其它原因等,除工程日期得予順延外,還應償付乙方因此造成停工、誤工的實際損失。每停工或誤工一天,甲方應按工程總造價的0.5‰賠償乙方損失。

甲方未按契約的約定付款,每逾期一天,按逾期未付款的0.5‰支付違約金。

乙方擅自轉包工程,甲方有權要求停工,乙方應承擔工程總造價10%的違約金並賠償甲方由此而造成的其他經濟損失。

乙方因自身原因逾期竣工,每逾期一天,乙方按甲方已累計付款額的0.5‰支付違約金。本契約生效後甲乙雙方不得擅自變更或解除契約,否則違約方將按工程預算總造價10%向對方支付違約金,並賠償由此而造成的其他經濟損失。

十三、爭議或糾紛的處理

甲、 乙雙方履行本契約如發生爭議,應協商解決或請揚州市裝飾行業協會、揚州市工商行政管理局行政調解中心進行調解。雙方協商或調解不成的,同意提交揚州仲裁委員會仲裁。(當事人如不同意提交仲裁的,則在以下空格中註明,可依法向人民法院提起訴訟 。)

十四、附則

本契約正本一式二份,雙方各執一分,附屬檔案 份,有同等法律效力。

本契約系規範文本,不得翻印或複印。

甲方:乙方:年月日:

裝飾裝修契約抗訴狀 篇3

發包方:_____________

承包方:_____________

根據、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協定,共同遵守。

一、概況及要求

1、裝飾施工地點:

2、裝飾施工內容:

3、承包方式:_____

4、總價款:____元,大寫:_____經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

5、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期___天。甲方要求:

1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格

2、以裝修效果圖為準

3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行

4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收

二、關於材料供應的約定:

1、乙方提供的材料:詳見附屬檔案《主材料報價單》。

2、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定:

1、本工程執行08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、3130-1999《裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由___方設計施工方案。

3、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格後付款。

四、關於工程價款及結算的約定:工程款付款方式列下表:付款時間:契約簽定後

第一次付款:金額:大寫:

第二次付款工期進度過半付:元竣工驗收合格後付其餘款:元

五、違約責任:

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,工期順延。

2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3、如未按甲方質量進行施工製作,一切損失由乙方承擔,並賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付後續工程款。

4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金

六、糾紛處理方式:

1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本契約文本,可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本契約約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。

七、契約的變更和解除:

1、契約經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更契約內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協定。如要終止契約,提出終止契約一方,要以書面形式提出,應按契約總價款___%支付違約金,並辦理終止契約手續。

2、施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定,可視為本契約解除。

八、其它約定:

九、本契約一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。契約附屬檔案為本契約的組成部分。

甲方:乙方:

法定代表人:委託代理人:

住址:地址:

電話:電話:

郵編:郵編:

簽訂日期:________年____月____日

簽訂地點:

裝飾裝修契約抗訴狀 篇4

原告:_____________裝飾設計工程有限公司

法定代表人:______________,_____________裝飾設計工程有限公司董事長。

被告:_________________,男,_____年_____月_____日出生,漢族,住__________市__________區__________路27號院1號樓25號。

訴訟請求

一、判令被告支付原告工程款______元,違約金______元;

二、本案訴訟費由被告承擔。

事實與理由

原告於_____年_____月_____日同被告簽訂《建築裝飾裝修工程施工契約》,契約約定由原告承包被告發包的_____________項目,契約價款為人民幣72萬元,雙方約定契約生效後由被告分四次向原告支付,具體付款方式為:_________________簽訂契約當日支付42萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓後包房完工支付20萬元;項目整體完工後三個月至一百天內支付9萬元,並約定如在一百天后支付每延期一天被告應按照1000元/天的標準向原告支付滯納金(違約金);工程驗收12個月後20天內支付剩餘1萬元。契約簽訂後,原告如約履行了契約義務,而被告卻在支付第一筆契約價款和第二筆價款的一半(即1萬元)後以種種理由推拖支付剩餘款項。由此給原告造成了巨大的經濟損失,為維護原告的合法權益,特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規定訴至貴院,請依法判決,以維護原告的合法權益。。

此致

__________市__________區人民法院

具狀人:______________裝飾設計工程有限公司

_____年_____月_____日

附:契約副本__________份。

本訴狀副本______份。

其它證明檔案_____份。

裝飾裝修契約抗訴狀 篇5

發包方:__________(以下簡稱甲方)身份證號碼:__________

承包方:__________(以下簡稱乙方)承包方負責人:__________身份證號碼:__________

一、協定內容:甲方委託乙方對甲方屬下需裝修的店內裝飾進行設計及施工。

二、乙方按甲方書面確認的裝飾方案進行施工(設計方案包括平面圖、水電圖、施工布置圖、附屬檔案施工要求及施工工藝流程表等)。

三、甲方的權利和義務

(一)甲方的權利

1.甲方有權對不符合甲方設計意圖的地方要求返工的權利;2.對乙方裝修過程中的重大質量問題,甲方除有要求乙方賠償的權利外,還有終止契約的權利。

四、乙方的權利和義務

(一)乙方的權利乙方有按時取得勞動報酬的權利,甲方應按契約約定的付款方式支付裝飾款。

(二)乙方的義務

1.乙方應做到安全文明施工,如有違法被罰則與甲方無關由乙方自負;乙方的施工人員必須注意安全,在施工期間發生的一切工傷事故與甲方無關由乙方自負;因乙方原因造成的火災事故,材料損壞,已完工的成品破壞由乙方負責賠償相應損失。

2.自甲方交付乙方之日起,乙方應協助甲方保管施工現場各類物品,否則造成的材料丟失與誤工由乙方負責。

3.嚴格按甲方要求施工,乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考,直至甲方滿意;4.愛惜甲方原材料,精打細算,如因故意或技術原因造成原材料的浪費、短少由乙方負責賠償;5.精心施工,認真負責,打造精品工程,質量要求:(1)所有牆壁外向對角瓷磚的鋪貼均採用45度切對角,切角過程包括:機器切割(不得出現磕碰瓷磚表面導致參差不齊)和人工打磨(用砂紙磨薄切角邊緣)。

(2)地面磚及牆面磚鋪貼後不得出現:接縫不嚴不平,板面紋理不順,反花、磕碰、分縫不勻等現象;瓷磚的鋪貼後還不得有出現地面不平和積水的現象。

(3)牆面括完後,不得有不平,括刷痕跡、劃傷及不光滑現象。

(4)工藝天花板不得有接縫不嚴不平,接角脫落及明釘眼等現象。

具體質量要求參照乙方在____店的施工質量;施工質量要符合設計要求和國家規範標準,否則甲方有權要求乙方返工,返工所發生的一切費用由乙方負擔;施工過程中如因施工不當所造成的材料破損由乙方負責按原價賠償。

五、工程內容及契約金額:

(一)工程內容及單價按甲乙雙方認定的裝飾項目預算單按實際項目計算;(二)契約預算金額:本協定裝飾預算金額為人民幣:__________(大寫)__________(小寫)為了防止乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目,然後要求在施工過程中增加,乙方必須遵守在裝飾設計時就按契約:四、(二)、3及時向甲方提出建議,並得到乙方的認可。

要求:最終裝飾總金額不得超出預算金額的10%,超出部分友好協商,協商不成功,則由乙方完全負責。

六、分期付款方式:首期:甲方先付工程預算造價的5%訂金給承包方(乙方),即籌備施工圖。

二期:乙方電工、水工材料進場開工十天內甲方付預算金額的30%給乙方。

三期:木工材料進場後十天內甲方付預算金額的25%給乙方。

四期:工程完工後二十天內進行驗收,合格後,甲方付預算金額的35%給乙方。

餘款5%作為乙方對整個工程的質量保證金,在保修期滿後五天內支付給乙方。

七、協定工程完成期限:本工程施工期限自_____年___月___日起至_____年___月___日止,總計___天。

本協定經雙方協商簽訂後共同遵守,除甲方因本協定第三、

(一)、2原因有權終止契約外,未經雙方同意,不得以其它任何理由終止契約。

八、違約責任:甲方在乙方施工過程中發現有重大質量問題或乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目,然後在施工過程中要求增加並抬高單價,甲乙雙方在協商不成功的條件下,甲方有權中止契約,契約中止後,乙方應該賠償甲方30%的違約金作為甲方另找裝飾公司的損失,而已經完工的合格工程量甲方可按裝飾預算單價支付給乙方。

除此類原因外,甲方未經乙方同意不得終止契約,否則甲方必須賠償乙方總工程款的30%作為違約金;乙方未經甲方同意中止契約,則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金,並退回已經預付的所有款項。

而戰爭及自然災害的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協定無法履行除外。

本協定未完善之外、雙方友好、平等協商解決,如協商不成按本契約及中華人民共和國民法典及相關的法律法規處置。

九、

若由於甲方未能按協定規定的日期交付工程款給乙方,或由於甲方原因或因停電、停水造成的誤工,則工期順延。

若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費_____元。

十、

本工程有部分材料為甲方購買,此類材料的質量不在乙方的保修範圍內,但乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考直至甲方滿意;如因甲方拖欠此類材料造成的誤工,則工期順延。

若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費_____元。

一、工程期間,裝飾押金為甲方支付,辦理屋村出入證等.工程所使用的水電費用如不超過 元,由甲方負責,如超出部分則由乙方負責。

十二、甲方必須在工程完工後二十天內進行工程驗收,不經驗收而經營則視為甲方已驗收合格而經營。

十三、保修期限:自甲方驗收合格起算,保修時間為一年。

十四、協定到期甲方如有意續約,應在計畫時間內與乙方進行協商。

本協定共2頁一式二份,甲乙雙方各執一份。

十五、本協定附附屬檔案一份。

(附裝飾項目預算單一份)

甲方(發包方):____________乙方(承包方):_________

電話:___________電話:___________

確認日期:_____年___月___日

裝飾裝修契約抗訴狀 篇6

委託方(甲方):

承接方(乙方):

工程項目:甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行居室裝潢,為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本契約(包括本契約附屬檔案和所有補充契約),以便共同遵守。

第一條:工程概況:

1、工程地址:

2、居室規格:房型 層(式) 室 廳 廚 衛

3、施工內容:詳見《家庭裝潢施工內容單》和施工圖

4、委託方式:裝修房屋契約5、工程開工日期: 年 月 日

6、工程竣工日期: 年 月 日 工程總天數: 天

第二條:工程價款

工程價款(金額大寫 元)詳見《預算表》

1、材料款 元;

2、人工費 元;

3、設計費 元;

4、施工清運費 元;

5、搬卸費 元;

6、管理費 元;

7、稅金(4%) 元;

8、其它費用 元。

第三條:質量要求

1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。

2、工程驗收標準,雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修標準》規定。

3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認增加的費用,應另行計算。

4、質量檢查監督部門:市家居裝飾專業委員會。

5、凡由甲方自行採購的材料、設備、產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

第四條:材料供應

1、乙方提供的材料、設備應嚴格按照國家有關部門規定,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

2、甲方負責採購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,如延期到達,施工期順延,並按延誤工期處罰,按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支

付給乙方。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管。由保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

第五條:付款方式

1、契約一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半,甲方即第二次付施工工費的40%,剩餘10%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算(註:施工工費包括人工費)。

首付:材料款100% 元

施工工費50%合計 元

工期過半:施工費40% 元 竣工驗收10%合計 元

如有增減竣工後一次結算。

甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工,驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。

第六條:違約責任:

契約生效後,在契約履行期間,擅自解除契約方,應按契約總金額5%作為違約金付給對方,因擅自解除契約,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

第七條:爭議解決

1、本契約履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。

2、當事人不願通過協商、調解解決的,或協商、調解解決不成

時,可以按照本契約約定向-仲裁委員會申請仲裁;-人民法院提起訴訟。

第八條:契約變更和終止

1、契約經雙方簽字生效後,雙方需嚴格遵守,任何一方需變更契約內容的,應經雙方協商一致後重新簽訂補充協定。如需終止契約提出終止契約的一方要以書面形式提出,應按契約總價款的10%交付違約金,並辦理終止契約手續。

2、施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定後,可視本契約解除。

第九條:契約生效

1、本契約雙方簽字後生效。

2、補充契約與本契約具有同等的法律效力。

3、本契約一式兩份,甲乙雙方各執壹份。

甲方:

乙方:

年 月 日

裝飾裝修契約抗訴狀 篇7

甲方(委託方):________________________

乙方(施工方):________________________

為規範住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權益,根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、____________人民政府第141號《____________市城鎮住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規規定的原則,結合本工程的家體情況,雙方達成如下協定,共同遵守。

一、 工程概況

1.甲乙雙方的條件:

甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核准登記,並取得房產管理部門頒發的住宅裝飾裝修資質證書的單位。

2.裝飾施工地點:____________________________________。

3.住房結構:____________結構,建築面積____________平方米。

4.裝飾施工內容:_________________________________

5.承包方式樣 :(包工包料,包清工,部分承包) .

6.本工程由_________設計。

7.工期:工程期限_____天,從__________年________月______日開工至__________年________月______日竣工。

二、工程價款及結算方式

1. 總價款:(大寫)____________元(其中:設計費____________元,管理費(______%)元,稅金(______%)元)。經雙方認可變更施工內容的,變更部分的工程款按實另計。

2. 契約簽訂後,甲方支付總價款的______%,計元。年月日前,甲方支付總價款的______%,計天:__________年________月______日前,甲方支付總價款的______%,計元:__________年________月______日前,甲方支付總價款的______%,計____________元:尾款甲方應在本工程竣工驗收合格後日內一次付清。

三、施工準備及雙方的義務

(一) 甲方工作

1. 甲方開工前,應向物業管理單位或產權單位登記備案:確需改變房屋結構和使用性質的,應當請具備相應資質的單位出具鑑定和加固方案,經房產管理部門核准後,領取住宅裝修許可單。

2. 甲方應在開工前天,向乙方進行現場交底。騰空房屋,消除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,並說明使用注意事項。

3. 做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等行為的協調工作。

4. 指派為甲方代表,負責契約履行,對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記手續和其他事項。

(二) 乙方工作

1. 對甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定方案和進度計畫,交甲方審定。

2. 指派為乙方代表,負責契約履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。

3. 未經甲方同意和所在地房產管理部門批准,不得隨意改變房屋結構和使用性質。

4. 與所在地物業管理單位《住宅室內裝飾裝修管理服務協定》。

5. 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。

四、材料的供應

1. 甲方提供的材料:

本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,必須符合國家標準,有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。並應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經書面認可,可繼續使用,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。

2. 乙方提供的材料:

乙方提供的材料,必須符合國家標準,有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備,並應得到甲方認可,用於本契約規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的雙倍補償經甲方。

乙方提供的材料、設備,如不符合質量環保要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。

五、安全生產

甲方提供的施工圖紙或做說明及施工現場地應符合防火。防事故的要求,主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發生。裝運修過程中形成的各種固體、可燃液體等廢物,應當按規定的位置、方式和時間堆放和清運。如上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責賠償:屬乙方負責修復和賠償。

乙方在施工期間應加強安全生產,文明施工。凡發生工傷及死亡事故均由乙方自行負責。

六、施工內容和工期變更

在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》後(詳見附屬檔案四),方能進行該項目的施工,由此造成費用增減或工期改變的,由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

七、工程質量及竣工驗收辦法

1. 本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《杭州市住宅裝飾裝修工程施工質量行業規範》為質量評定驗收標準。

2. 裝飾裝修工程竣工後,工程質量和環保要求應當符合國家有關標準。

3. 由於甲方原因造成的工程質量問題,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

4. 由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

5. 乙方應及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(見附屬檔案五《工程質量驗收單》),甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予以書面承認。

6. 工期竣工後,乙方應及時通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知七日內進行驗收。

八、違約責任

1. 本契約簽訂生效後,甲方雙方應履行契約規定的各項條款(包括經雙方確認的契約附屬檔案、預算及圖紙等),不得擅自變更或解除,否則違約方將付給對方工程預算總造價的______%的違約金,並承擔因此造成的其他經濟損失。

2. 由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工______甲方支付乙方 元;甲方未按契約的約定付款的,每逾期______按逾期未付款的______%支付違約金。

3. 由於乙方原因逾期竣工的,每逾期______乙方支付甲方______元。

4. 甲方未輸任何手續,要求乙方改變房屋結構和使用性質,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並承擔損失。

5. 未經甲方同意,乙方擅自改變房屋結構和使用性質,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔損失。

九、工程保修

1. 凡包工包料的"雙包"工程,從竣工驗收合格之日計算,保修期為二年。有防水要求的廚房、衛生間和外牆面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

2. 由於乙方原因造成質量問題,乙方無條件地進行維修。

3. 由於甲方使用不當造成損壞,或不能正常使用,不屬保修範圍。

4. 本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章後有效。

十、糾紛處理

住宅寅裝飾裝修工程發生糾紛的,可以協商或者調解解決。不願協商、調解或者協商、調解不成的,當事人可按下列第 種方式處理:

(1) 提交杭州仲裁委員會仲裁;

(2) 依法向人民法院起訴;

十一、其它約定事項

1.________________________。

2.________________________。

十二、本契約一式______份,具有同等法律效力。契約附屬檔案為本契約的組成部分。

甲方(簽章):_______________乙方(簽章):_______________

__________年________月______日__________年________月______日

裝飾裝修契約抗訴狀 篇8

發包方(以下簡稱甲方):________(業主)

聯絡方式:_______________________

身份證:____________________________

地址:____________________________

承包方(以下簡稱乙方):________(施工工程隊負責人)

身份證:____________________________

聯絡方式:____________________________

家庭住址:____________________________

家庭固定電話:____________________________

第一條工程概況

1、甲方裝飾住房系合法居住。

2、裝飾施工地點:________________

3、施工範圍:臥室客廳餐廳廚房衛生間陽台,套內面積_______________平方米。

4、裝飾施工內容:甲方住房的水、電、弱電改造工程,牆體改造,窗套門套的製作,地磚、瓷磚鋪貼,地面龍骨、毛地板鋪設、吊頂安裝,頂面、牆面塗料,廚具、潔具、燈具、房門等設施的安裝,儲藏室、搬運工程等其他雙方約定以及住宅室內裝修工程中應包含的所有工程(打孔工程費用,由甲方自行承擔)。

5、承包方式為乙方包工包部分材料。

6、總價款:________元,大寫________(人民幣):

其中:

材料費:人民幣________元整。人工費:人民幣________元整。

管理費:無。設計費:無。

垃圾清運費:無。稅金:無。

材料搬運費:無。

其他費用:無。

以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋,並初步了解所需完成工程後確定,該總價款為閉口價款,包含乙方承擔的裝修工程中所有的人工和附屬檔案三《甲方自購材料清單》外其他所有輔料費用。

如因甲方變更施工內容、變更材料而產生的額外材料費用按實另計。

7、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期__天。

第二條關於雙方職責的約定

1、甲方責任:

(1)甲方應在開工前一天,並向乙方進行現場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並說明使用注意事項。

(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。

(3)如確實需要拆改原建築結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔承擔有關費用。

(4)根據乙方提供的需求按時提供自購材料。

2、乙方責任:

(1)參加甲方組織的施工設計方案現場交底,並負責向具體施工人員傳達甲方設計方案和施工效果。

(2)乙方在裝修期間全面全程承擔施工工程隊負責人的管理和施工職責,對本次裝修工程的質量、工期和施工現場安全負責。乙方全面承擔聯絡甲方,保證所提供的材料質量、向甲方提出材料需求,現場管理裝修施工質量和施工人員等職責。

(3)乙方負責人負責組織裝修人員參與本契約定義的裝修工程,負責施工人員的人身安全。單項工程施工過程中,未經甲方許可,乙方不得擅自更換施工人員;經甲方許可的施工人員更換,必須在確保施工質量的前提下;如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義,乙方應無條件更換。

第三條關於材料供應的約定

1、甲方提供的材料:(見附屬檔案三《甲方自購材料清單》)。

甲方負責採購供應的材料、設備,應符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,甲、乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失和工期延誤,責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場後,經甲乙雙方共同驗收,由乙方負責保管並組織施工,由於保管不當或施工工藝不當造成的材料損失,由乙方負責賠償。

2、甲方採購供應的裝飾材料、設備,均套用於本契約規定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

3、乙方提供施工工器具;乙方提供的材料:(見附屬檔案二《承包材料報價單》)。

乙方應嚴格按照附屬檔案二《承包材料報價單》中規定的品牌、規格、型號等內容和設計施工要求供應材料、設備;未指定品牌的材料應達到國家、行業規定的質量、環保標準;甲方應到現場驗收,如不符合設計、施工要求、質量、環保或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。

4、乙方承包的所有材料應自行搬運入戶。

甲方自購的材料,承諾在的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下的情況,則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內。

5、為保證工程的正常進行,乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需

要購買的材料的清單,以便甲方於周末採購材料。甲方應按時提供乙方需要的材料。乙方同時必須提供大致精確(-10%)的所需材料的數量。由於乙方材料估算誤差大於10%而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔,或者由乙方負責運輸退回供應商。

第四條關於工程質量及驗收的約定

1、本工程執行db08-62-97《住宅建築裝飾工程技術規程》、db3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由甲方提供設計施工方案。乙方負責按有關行業規定並參照附屬檔案六《施工工藝清單》約定的施工工藝進行施工。

3、關於施工工藝,雙方另做如下約定:

1)、衛生間和廚房要作好防水,並經12小時積水滲漏試驗

2)、衛生潔具固定牢固,管道接口嚴密。

3)、線路穿管後必須可以抽動。

4)、杉木地板與龍骨成45度角鋪,使用木螺釘固定。

5)、牆面乳膠漆,一底兩面

6)、門套和踢角線,一底三面

7)、門,一底三面

4、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

5、由於乙方原因造成質量事故,其返工費和材料損失由乙方承擔。本工地在施工期間和保修期間內如因施工質量問題所引起的周圍鄰居的財產損失,由乙方負責修復及賠償;

6、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目,須提前與乙方聯繫後,方能進行該項目的施工。

7、若部分工序由甲方材料供應廠家安裝或由甲方安排其他單位安裝,甲方應事先安排時間並通知乙方,乙方應予以配合,並避免造成整體工期的延誤。

8、工程驗收:甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。工程每一節點,乙方應提前兩天通知甲方進行驗收。未經甲方在附屬檔案四《工程質量驗收單》中書面確認,乙方不得進行下一階段工程施工。(參照____市地方標準db3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和附屬檔案六《施工工藝清單》)。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期。

9、工程竣工:乙方應提前二天通知甲方驗收,甲方在接到通知____日內組織驗收,並書面辦理驗收確認手續(見附屬檔案四《工程質量驗收單》)。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期。

10、工程保修期________年,從竣工驗收確認之日起算。保修期內由於乙方施工不當和乙方提供材料質量不合格造成的質量問題,乙方無條件地進行維修,並承擔相應材料費用。因上述原因給甲方造成損失的,乙方應承擔相應的賠償責任;保修期內如屬甲方使用不當造成損壞,直至不能正常使用,乙方可酌情收費。保修期結束後,乙方負責長期為甲方提供維修服務,直至甲方重新進行該房屋的裝修工程。

第五條關於安全生產和防火的約定

1、甲方提供的施工要求應同乙方協商,施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,遵守物業管理部門的裝修指南(見附屬檔案一),防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責修復和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。

2、施工中凡涉及改變房屋結構,拆、改承重牆,加大樓(地)面荷載,由甲方向物業管理部門提出協商,經確認後施工。

3、乙方應注意煤氣使用安全,確保登高施工的安全保障等各類安全保證,並提醒施工工程人員注意安全,產生任何事故的責任完全由乙方負責。

第六條關於工程價款及結算的約定

1、工程款付款方式:

工程款及材料款付款時間表

付款時間工程款付款比例金額材料款總計金額

契約簽訂後開工前三天內30%

水電驗收合格時水電驗收合格兩天內0

工期過半油漆工進場前30%

竣工驗收驗收合格當天30%

工程質保尾款驗收合格之日起六個月10%

2、雙方款項往來均應出具收據。

3、工程結算:(見附屬檔案五《工程結算單》)。

第七條違約責任

1、由於甲方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天甲方向乙方支付50元違約金。甲方未按協定約定時間付款的,逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。

2、由於乙方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天乙方向甲方支付50元違約金。

3、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並承擔責任。

4、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。

5、工程未辦理驗收、結算手續,甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。

6、工程關鍵節點未辦理驗收,乙方提前進行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負責。

7、乙方未按照附屬檔案二《承包材料報價單》中規定的品牌、規格、型號等內容和設計施工要求供應材料、設備,應根據假冒偽劣的材料的價款,雙倍賠償甲方;如因此給甲方造成損失的,乙方應承擔全部的賠償責任。

8、如在施工過程中,產生工程和材料質量問題以及各類應由施工工程隊承擔的責任,甲方只向乙方一人追究賠償責任。

第八條糾紛處理方式

因工程質量雙方發生爭議時,雙方應儘量協商。或若協商不成時,可以按照本協約定向上海仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟

第九條協定的變更和解除

1、協定經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協定內容,應經協商一致後,重新簽訂補充條款。

2、施工過程中任何一方提出終止協定,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止協定協定,解除本協定。

3、如由於乙方施工出現質量問題,甲方可以無條件提出中止協定,而無需獲得乙方的認可。

第十條附則

1、工程開工前,甲方應將房屋外門鑰匙_1_把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時,甲方負責提供新鎖_1_套,由乙方當場負責安裝交付使用。

2、本協定簽訂後,工程不得轉包。

3、本協定一式_____份,甲、乙雙方各執一份,協定附屬檔案為本協定的組成部分,具有同等的法律效力。

第十一條協定附屬檔案(略)

甲方:__________乙方:__________

裝飾裝修契約抗訴狀 篇9

契約編號:_________ 發包方(以下簡稱甲方):_________ 委託代理人:_________ 單位:_________ 住所地址:_________ 聯繫電話:_________ 承包方(以下簡稱乙方):_________ 法定代表人:_________ 註冊地址:_________ 聯繫電話:_________ 依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,特簽訂本契約(包括本契約附屬檔案和所有補充契約),以便共同遵守。 

第一條 工程概況 

1.1 工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。 

1.2 住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。 

1.3 工程承包方式,雙方商定採取下列第_________種承包方式: 

(1)乙方包工、包全部材料(見附表

五:乙方提供裝飾裝修材料明細表); 

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表

四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表

五:乙方提供裝飾裝修材料明細表); 

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表

四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。 

1.4 總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表

三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。 

1.5 工程期限_________天; 開工日期_________天____月____日; 竣工日期_________天____月____日; 

1.6 工程內容及做法(見附表

一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表

二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。 

第二條 施工單位資格 乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本契約,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,並賠償乙方損失。 

第三條 材料供應 

3.1 按契約約定由甲方提供的材料、設備(見附表

四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續; 

3.2 按契約約定由乙方提供的材料、設備(見附表

五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。 

第四條 工程質量 

4.1 本工程執行_________(填建築裝飾工程技術規程)、_________(填裝飾裝修驗收標準)____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。 

4.2 本工程由_________方設計施工方案。 

4.3 甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。 

4.4 由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。 

4.5 在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附屬檔案見)後,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。 

4.6 施工過程中雙方對工程質量發生爭議,申請由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合契約約定的標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經認證工程質量符合契約約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。 

第五條 工程驗收 

5.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:_________。 乙方應提前_________天通知甲方參加驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附表

八:工程驗收單); 

5.2 工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表

八:工程驗收單)。在工程款結清後,辦理移交手續(見附表

九:工程結算單); 

5.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為________年。驗收合格簽字後,填寫工程保修單(見附表

十:工程保修單)。 

第六條 工程款支付方式 

6.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款: 

(1)本契約簽訂後,開工前_________至____日,甲方支付相當於總價款_________%的工程款; 

(2)完成_________%的工程量之日後的____日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款; 

(3)竣工驗收後____日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。 

(4)竣工驗收合格________年後或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。 甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。 

6.2 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。 

6.3 雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項後,乙方應當出具合法發票。 

6.4 竣工驗收合格後,甲方有權留取相當於工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格後________年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。 

第七條 有關安全生產和防火約定 甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。 

第八條 工程監理 

8.1 本工程甲方委託監理,應與監理單位簽訂監理契約。並在本契約協定條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。 

8.2 本契約中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意,總監理工程師及其代表無權解除本契約中乙方的任何義務。契約履行中,發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時,總監理工程師應作出公正的處理。 

8.3 為保證施工正常進行,甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時,按協定條款的約定處理。總監理工程師易人,甲方接到監理單位通知後應同時通知乙方,後任繼續履行賦予前任的權利和義務。 

第九條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙採取下列第_________種方式提供: 

9.1 甲方在開工日期_________天之前按協定條款約定的日期和份數,向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協定條款雙方約定的圖紙份數,甲方應代為複製,複製費用由乙方承擔。 

9.2 甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式_________份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表

六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。 

9.3 使用境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方應在協定條款內約定複製、重新繪製、翻譯、購買標準圖紙等事項。 

第十條 乙方駐工地代表 乙方任命駐工地負責人,按以下要求行使契約約定的權利,履行契約約定的義務: 

10.1 乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字後送甲方代表,甲方代表在回執行上籤署姓名及收到時間後生效。 

10.2 乙方代表按甲方代表批准的施工組織設計(或施工方案)和依據契約發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯繫的情況下,可採取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施,並在採取措施後24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發生的追加契約價款,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。 

10.3 乙方代表易人,乙方應於易人前_________天通知甲方,後任繼續履行契約檔案約定的前任的權利和義務。 

第十一條 甲方工作 1

1.1 甲方應在開工前_________天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份,並向乙方進行現場交底。全部或部分房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分房屋中所滯留的家具、陳X等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並說明使用注意事項。 1

1.2 做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。 1

1.3 如確實需要拆改原建築結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔有關費用。 1

1.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續; 1

1.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作; 1

1.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、工程竣工驗收。 

第十二條 乙方工作 1

2.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程; 1

2.2 嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境; 1

2.3 保護好原居室室內的家具和陳X,保證居室內上、下水管道的暢通; 1

2.4 保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。 1

2.5 參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。 1

2.6 指派_________為乙方駐工地代表,負責契約履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。 1

2.7 乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票複印件,甲方要求與原件核對的,乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。 

第十三條 工程變更 工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協定,同時調整相關工程費用及工期(見附表

七:裝飾裝修工程變更單)。 

第十四條 工期延誤 1

4.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延: 

(1)工程量變化或設計變更; 

(2)不可抗力; 

(3)甲方同意工期順延的其他情況。 1

4.2 因甲方未按契約約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。 1

4.3 甲方未按期支付工程款,契約工期相應順延。 1

4.4 因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。 

第十五條 違約責任 1

5.1 契約雙方當事人中的任一方因未履行契約的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失; 1

5.2 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責; 1

5.3 因一方原因,造成契約無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理契約終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失; 1

5.4 由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按契約的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。 1

5.5 由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延; 1

5.6 由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。 1

5.7 甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。 1

5.8 乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。 

第十六條 契約的變更和解除 1

7.1 契約經雙方簽字(在有形市場簽訂的契約須經市場管理部門蓋章見證)生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更契約內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協定。如要終止契約,提出終止契約一方,要以書面形式提出,應按契約總價款_________%支付違約金,並辦理終止契約手續。 1

7.2 施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定,可視為本契約解除。 

第十七條 垃圾清運 因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定的_________地點,甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內)。 

第十八條 聲明及保證 甲方: 1

8.1 甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。 1

8.2 甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。 1

8.3 在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。 1

8.4 甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。 乙方: 1

8.1 乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。 1

8.2 乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。 1

8.3 在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。 1

8.4 乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。 

第十九條 保密 雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何

第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為________年。 一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。 

第二十條 不可抗力 本契約所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。 如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在_________天內,提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。 

第二十一條 通知 2

1.1 根據本契約需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。 2

1.2 各方通訊地址如下:_________。 2

1.3 一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。 

第二十二條 爭議的處理 2

2.1 本契約受_________國法律管轄並按其進行解釋。 2

2.2 本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決: 

(1)提交_________仲裁委員會仲裁; 

(2)依法向人民法院起訴。 

第二十三條 解釋 本契約的理解與解釋應依據契約目的和文本原義進行,本契約的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本契約的解釋。 

第二十四條 補充與附屬檔案 本契約未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協定。本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。 

第二十五條 契約效力 本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為________年,自________年____月____日至________年____月____日。本契約正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;契約副本_________份,送_________留存一份。 甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________ 委託代理人(簽字):_________  法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________  附屬檔案 附屬檔案

一:裝飾裝修工程施工項目確認表 附屬檔案

二:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表 附屬檔案

三:家庭居室裝飾裝修工程報價表 附屬檔案

四:甲方提供裝飾裝修材料明細表 附屬檔案

五:乙方提供裝飾裝修材料明細表 附屬檔案

六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙 附屬檔案

七:裝飾裝修工程變更單 附屬檔案

八:工程驗收單 附屬檔案

九:工程結算單 附屬檔案

十:工程保修單 

裝飾裝修契約抗訴狀 篇10

甲方:乙方:現住地址:

公司地址:營業執照號:工程設計:項目經理:

聯繫電話:(手機)(住宅電話)(辦公電話)

依照《中華人民共和國民法典》及有關法律法規保護雙方的合法權益,結合家庭居室現場裝修裝飾工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就甲方的住宅裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜達成如下協定,並共同遵守。

第一條工程概況:

1、工程項目:以雙方簽字確認的工程預算所列項目為準。

2、工程地址:。

3、工程內容及做法:詳見設計圖紙、預算書。

4、工程方式:雙方商定採用下列第種方式進行施工:

1)包工包料

2)部分包工包料。

5、工程期限天,開工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。

6、工程造價:甲方代扣稅後工程總造價為人民幣 元。(¥:元)。

第二條工程施工圖紙

1、甲方委託乙方設計完成後且經甲方確認簽字的施工圖紙一式二份,雙方各持一份。

第三條雙方責任

1、甲方責任:

[1]開工前以及施工過程中到工程竣工止,甲方必須為乙方進場施工創造條件,與物業管理部門協調裝修工程事宜,做到水通、電通、場地通。

[2]物業收取的一切費用由甲方負責支付。

[3]甲方負責協調施工隊與鄰里之間的關係。

[4]甲方若要改動結構、敲牆、打洞等必須經得物業管理部門或其它相關部門的書面批准,否則乙方恕不動工。

[5]甲方有權對乙方採購材料進場進行驗收,有權對施工質量和進度進行臨督。

[6]甲方對乙方施工管理和服務不滿意,有權向乙方總經理辦公室投訴。

2、乙方責任:

⑴乙方在施工中嚴格按照《施工工藝規範》及《工程質量驗收標準》施工,按期保質完成工程。

⑵乙方保證施工現場整潔,材料分類堆放合理有序。

⑶乙方負責將工程施工產生的垃圾送至指定地點,並負責運走。

第四條工程變更

1、施工過程中,甲方確需對設計、施工項目、材料、工藝等變更,雙方應協商一致,必須填寫《工程項目變更單》,經甲乙雙方確認簽字,乙方方可實施變更項目,同時工期順延。

第五條工程材料提供

1、甲方負責監督乙方採購材料,乙方應提前兩天通知甲方,乙方根據甲方提交的規格、數量、時間要求送達施工現場。

2、乙方負責採購的材料品種如有與預算不符,甲方有權拒收或要求退換,由此造成的誤工由乙方負責。

第六條工期延誤對以下原因造成工期延誤:

[1]不可抗力因素如:空氣相對濕度過大;交通不便;自然災害等。

[2]甲方在原預算基礎上工程量增加,工期順延。

[3]施工中甲方要求設計變更,工期順延。

[4]因甲方提供的設備不能及時到達現場、設備質量不合格而影響工期的,工期順延,返工費由甲方負擔。

[5]因甲方原因,造成停工、窩工、工期延誤由甲方負責。

[6]因甲方未按契約規定支付二期工程款造成的停工,工期順延。

[7]因乙方責任不能按期開工的,工期不順延。

[8]因乙方責任無故中途停工而影響工期的,工期不順延。

[9]因乙方原因造成工程質量存在問題而返工的,工期不順延,返工費由乙方負責。

第七條工程質量

嚴格按照雙方認可的預算書中要求的材料、設計圖紙的方案和《工程質量驗收標準》進行施工。

第八條工程驗收

乙方為了對甲方負責,將根據具體施工流程,採取部分完工,部分驗收與整體驗收相結合的形式進行驗收。

1、分階段工程驗收

⑴隱蔽工程(水路、電路改造)⑵泥工工程⑶木工工程⑷飾面(油漆)工程

2、整體工程驗收:

⑴工程竣工後,乙方應提前兩天通知甲方對整體工程驗收,甲方必須在接到驗收通知後三天內配合驗收,填寫工程驗收單。

⑵甲方收到驗收通知超過竣工日三天未參與驗收,該工程將視為合格工程。

第九條售後服務(保修)

1、工程自驗收合格雙方簽字之日起,甲方到乙方公司辦理售後服務手續後,乙方向甲方簽發售後服務保修卡(整體工程保修一年,水電工程保修二年)。

2、在保修期內,如出現裝修裝飾質量問題,乙方在接到甲方通知24小時之內趕到現場進行維修,所需一切費用,全部由乙方承擔。

3、保修期內,若是房屋土建質量問題(如預製板連線縫收縮、開裂、頂部及牆體收縮下沉引起牆面開裂漏水、起鼓),甲方自行設備安裝損壞或人為損壞等,如需乙方維修,甲方應另付工程費用。

第十條工程款支付1、甲方工程款分四期支付。

2、本契約簽訂之日後,乙方進場首期支付工程款即人民幣元,在工程進入中途付工程款即人民幣元。

工程結尾支付工程款即人民幣元,餘款元,等工程完工驗收合格後一次性付清。

3、甲方未按本契約中規定日期交納工程款,乙方有權停工。

4、甲方所支付的工程款只能交給乙方財務,並開具財務收據。

第十一條違約責任

1、因契約雙方中的任一方原因,未能履行契約約定或違反國家法律法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的,由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。

2、因契約雙方中的任一方原因,造成契約無法履行時,該方應及時通知另一方,辦理契約終止手續,並由責任方賠償對方相應經濟損失。

第十二條其它責任

1、契約執行過程中,甲方為第一責任人,涉及到工程項目變更等事宜,乙方僅與甲方第一責任人協商確定,其它人士意見恕不照辦。

甲方:_________________

乙方:_________________

___________年___________月_________日

裝飾裝修契約抗訴狀 篇11

你好,你諮詢的裝飾裝修契約的反訴狀是怎么樣的,

反訴人;李,,,男,年月日生,漢族,住南京市區

被反訴人:_________________南京裝飾工程有限公司

地址:_________________南京市珠江路39號

反訴請求:

1、依法判決被反訴人支付反訴人整改費用_______元;

2、因工程延誤工期,請求依法判決被反訴人支付反訴人違約金元_______元(80元/天_____145天);

3、反訴費用由被反訴人承擔。

事實與理由:

20__年12月,反訴人與被反訴人簽訂了家庭裝修施工契約。工程施工地點位於江寧區宏運國際村B16。契約約定工程期限66天,竣工日期20__年2月5日;工程實行工程監理;工程竣工後,被反訴人應通知反訴人驗收,經驗收合格後,雙方進行工程結算;由於被反訴人延誤工期的,每延誤一天應支付違約金80元。20__年4月經監理方階段驗收並提出多處整改意見。但被反訴人未依該意見進行整改。無奈,後反訴人另找他人部分整改,並支付費用2497元。

另,被反訴人直至20__年6月30日木工工程部分才全部結束,已延誤工期145天。

綜上所述,為了依法維護反訴人的合法權益,今特向貴院提起反訴,請求依法判決。

此致

南京市江寧區人民法院

反訴人:_________________

_____年_____月_____日

裝飾裝修契約抗訴狀 篇12

甲方:__________________________

乙方:__________________________

按照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》、《室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、行政法規的規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,結合本裝飾裝修工程施工具體情況,雙方協商達成如下協定。

第一條;工程概況

1 工程地點:臨滄市萬森建材門口第一棟7-8號。

2 工程內容:總建築面積165平方米。

3 承包範圍;裝飾裝修人工費用;

4 開工日期:20xx年07月5日;竣工日期:20xx年08月5日;總工期(包括法定節假日):29個工作日。

第二條;契約價款

1 裝飾裝修人工費用總金額(人民幣大寫):壹拾叄萬貳仟元;¥:72083。

2、簽訂契約當日甲方支付裝飾裝修工程人工總費用的30%;¥:21624

3、工程竣工驗收合格甲方支付裝修裝飾費用95%,¥:46854.85

5、乘於的5%做為工程質量保證金,保證金在工程竣工驗收後的一年內支付,¥:3604

第三條;甲方責任

1 指派_________為發包人駐工地代表,負責契約履行,對工程質量、進度、材料進場進行監督檢查,和其他事宜。

2 裝飾裝修工程開工前,負責到有關部門辦理審批手續。

3 向承包人提供施工所需的水源、電源,並說明使用注意事項。負責協調與周圍的鄰里關係。 4 開工前應確認施工圖紙或作法說明,並向承包人進行現場交底。

5 負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作,

第四條;乙方責任

1 指派_________為承包人駐工地代表,負責契約履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務。

2 嚴格按照圖紙進行施工,做好各項質量檢查記錄,嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。

3 嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環境污染。處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關係。

4 工程竣工未移交發包人之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。 5 保證裝飾裝修現場的整潔,竣工前做好衛生清掃和處理工作。

第五條;材料供應

1 裝飾裝修工程使用的材料和設備必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名

稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。

2 由發包人供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由發包方承擔。 3 凡由承包人採購的材料、設備應按照設計、規範和樣品要求採購工程需要的材料,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由承包人負責。

第六條;安全責任

1 發包人提供確認的圖紙施工說明,違反有關安全操作規程、消防規定和防火設計規範,導致發生安全或火災事故,發包人應承擔由此產生的一切經濟損失。

2 承包人進行裝飾裝修活動,要嚴格遵守施工安全操作規程,按照規定採取必要的安全防護和消防措施,不得擅自動用明火和進行焊接作業,保證作業人員和周圍住房及財產的安全。

3 由於承包人在施工過程中違反有關安全操作規程,導致發生安全事故(包括人身事故),應承擔由此引發的一切責任。

第七條;質量驗收

1 本工程以施工圖紙、效果圖、作法說明、為質量評定驗收標準。

2 發承包雙方應及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續。發包人不按時參加隱蔽工程和中間驗收,承包人可自行驗收,發包人應予承認。

3 工程竣工後,承包人應通知發包人驗收,發包人自接到驗收通知兩日內應組織驗收,並辦理驗收和移交手續。

第八條;工程變更

1 發包人對工程項目及施工方式如需變更,雙方均應及時溝通簽證,方能進行該項目施工並以此為依據相應變更價款及工期。

2 承包人提出合理化建議變更設計方案和材料的換用,必須經設計師、發包人同意方可變更方案。

第九條;工程保修

1 驗收合格後,承包人應當出具住宅室內裝飾裝修質量保修書。工程(保修一年)。

第十條;違約責任

1 由於發包人原因導致延期開工或中途停工,應承擔違約責任。每停工或窩工一天,發包人支付給承包人1000元。發包人不按契約的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的5%支付滯納金。

2 由於承包人原因致使工期延誤,每延誤一天,承包人支付發包人1000元違約金。工程質量達不到雙方約定的質量標準,扣除工程總價的_________%。

3 承包人應妥善保護髮包人提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。

4 未經發包人同意,承包人擅自拆改原建築物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由承包人負責並承擔損失。

5 承包人向發包人推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,應依法承擔賠償責任。

6 未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用,造成損失由發包人負責。

7 因一方原因,契約無法繼續履行時,應通知對方,辦理契約終止協定,並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

第十一條;爭議解決

1 本契約正本兩份,具有同等效力,由發包人、承包人分別保存一份。

2 在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,可提交大連仲裁委員會仲裁;或依法向工程所在地人民法院起訴。

發包方(蓋章):_________ 承包方(蓋章):_________

發包方電話 承包方電話

_________年____月____日

簽訂地點:_________

_________年____月____日 簽訂地點:_________

裝飾裝修契約抗訴狀 篇13

今天為大家推薦的是商場裝飾裝修契約範本標準版,希望能滿足各位的閱讀需求,看完後對您有參考價值。發包方(簡稱甲方):_____________承包方(簡稱乙方):_____________根據《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協定,共同遵守。

一、 概況及要求

1、裝飾施工地點:

2、裝飾施工內容:

3、承包方式:_____

4、總價款:____元,大寫(人民幣):_____經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

5、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期___天。甲方要求:

1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格;

2、以裝修效果圖為準;

3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行;

4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收;

二、關於材料供應的約定:

1、乙方提供的材料:詳見附屬檔案《主材料報價單》。

2、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定:

1、本工程執行DB08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、DB3130-1999《裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由___方設計施工方案。

3、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格後付款。

四、關於工程價款及結算的約定:工程款付款方式列下表: 付款時間 :契約簽定後

第一次付款: 金額 : 大寫:

第二次付款工期進度過半付: 元竣工驗收合格後 付其餘款 : 元

五、違約責任:

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,工期順延。

2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3、如未按甲方質量進行施工製作,一切損失由乙方承擔,並賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付後續工程款。

4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金

六、糾紛處理方式:

1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本契約文本,可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本契約約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)

七、契約的變更和解除:

1、契約經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更契約內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協定。如要終止契約,提出終止契約一方,要以書面形式提出,應按契約總價款___%支付違約金,並辦理終止契約手續。

2、施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定,可視為本契約解除。

八、其它約定:

九、本契約一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。契約附屬檔案為本契約的組成部分。甲方(簽章): 乙方(簽章):法定代表人: 委託代理人:住 址: 地 址:電 話: 電 話:郵 編: 郵 編:簽訂日期:________年____月____日簽訂地點:

裝飾裝修契約抗訴狀 篇14

發包人:

營業執照號:

聯繫方式:

住所:

承包人:

本工程設計人:

施工隊負責人:

聯繫方式:

住所:

依照《_____》及有關法律、法規的規定,結合餐廳裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協定:

第一條?工程概況

1、工程地點:___________________________________________________________________。

2、工程內容及做法:

(1)餐廳裝飾裝修工程施工項目確認表。

(2)餐廳裝飾裝修工程內容和做法一覽表。

3、工程承包方式:雙方商定採取下列第___種承包方式。

(1)承包人包工,包料:承包人提供裝飾裝修材料明細表。

(2)承包人包工,部分包料,發包人提供部分材料:發包人提供裝飾裝修材料明細表、承包人提供裝飾裝修材料明細表。

(3)承包人包工,發包人包料:發包人提供裝飾裝修材料明細表。

4、工程期限____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。

5、契約價款:本契約工程造價為(大寫):____________元。

第二條?工程監理

若本工程實行工程監理,發包人與監理公司另行簽訂《工程監理契約》,並將監理工程師的,單位,聯繫方式及監理工程師的職責等通知承包人。

第三條?施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第___種方式提供:

(1)發包人自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式____份,發包人,承包人各____份。

(2)發包人委託承包人設計施工圖紙,圖紙一式____份,發包人,承包人各一份,設計費(大寫)______元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。

第四條?材料的提供

1、由發包人提供的材料,設備,發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收並辦理交接手續。

2、由承包人提供的材料,設備,承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,並接受發包人檢驗。

第五條?工程款支付方式

1、雙方約定支付工程款:

開戶銀行:

戶名:

賬號:

2、工程驗收合格後,承包人應向發包人提出工程結算,並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後____日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單並簽字,發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。

3、工程款全部結清後,承包人應向發包人開具正式發票。

第六條?發包人義務

1、開工前____天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內家具,陳設或將室內不易搬動的家具,陳設歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則。

2、提供施工期間的水源,電源。

3、負責協調施工隊與鄰里之間的關係。

4、不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續。

5、施工期間發包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作。

6、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場,竣工驗收。

第七條?承包人義務

1、施工中嚴格執行安全施工作規範,防火規定,施工規範及質量標準,按期保質完成工程。

2、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。

3、保護好原餐廳內的陳設,保證餐廳內上,下水管道的暢通。

4、保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

第八條?工程變更

工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協定,同時調整相關工程費用及工期。

第九條?工期延誤

1、對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:

(1)工程量變化和設計變更。

(2)不可抗力。

(3)發包人同意工期順延的其他情況。

2、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料,設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。

3、發包人未按期支付工程款,契約工期相應順延。

4、因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。

第十條?質量標準

雙方約定本工程施工質量標準:___________________________________________。

施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合契約約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合契約約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

第十一條?工程驗收和保修

1、承包人應提前兩天通知發包人進行驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單。

2、工程竣工後,承包人應通知發包人驗收,發包人應自接到驗收通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清後,辦理移交手續。

3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字後,填寫工程保修單。

第十二條?違約責任

1、契約雙方當事人中的任何一方因未履行契約約定或違反國家法律,法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。

2、未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。

3、因一方原因,造成契約無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理契約終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

4、發包人未按期支付工程款的,每延誤一天向對方支付違約金____元。

5、由於承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。

6、由於承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金____元。

第十三條?契約爭議的解決方式

本契約在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,?則依法向____________人民法院提起訴訟。

第十四條?具體規定

1、因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定的地點,發包人負責支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內)。

2、施工期間,發包人將外屋鑰匙____把,交給承包人保管。工程竣工驗收後,發包人負責提供新鎖____把,由承包人當場負責安裝交付使用。

3、施工期間,承包人每天的工作時間為:上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分。

第十五條?其他約定事項:

________________________________________________________________。

第十六條?其他

1、本契約經雙方簽字(蓋章)後生效,契約履行完畢後終止。

2、本契約簽訂後工程不得轉包。

3、本契約一式____份,雙方各執____份。

發包人(簽字):

經辦人:

簽訂日期:

簽訂地點:

承包人(蓋章):

經辦人:

簽訂日期:

簽訂地點:

裝飾裝修契約抗訴狀 篇15

發包方(甲方):

承包方(乙方):

鑒於裝飾裝修工程的實際情況需要,按照《中華人民共和國契約法》及建設部《建築裝飾裝修管理規定》結合本工程具體情況,經甲乙雙方協商,現達成以下契約條款,雙方自覺遵守。

一、工程概況

工程名稱:匯金廣場改造 工程地點:滸關鎮興賢路 工程內容:扶手電梯上、下口及電梯井道開挖、基礎澆築

二、工程承包範圍

承包範圍:包工、包料

三、契約工期:

開工日期: 竣工日期: 契約工期總日曆天數 天。遇不可抗因素影響,工期須延。

四、質量標準:

工程質量標準:按照圖紙要求、達標

五、契約價款

金額(大寫):伍萬元整 (人民幣)¥: 50000 元

六、付款方式:

1、工程完成後天內,一次性付清全部契約價款。

七、驗收交付

1、按照圖紙施工要求完成後驗收,驗收合格後即交付。

八、附則

1、本契約條款未盡事宜,雙方協商解決並簽訂補充協定作為附屬檔案,附屬檔案與本契約具同等效力,雙方簽定之日起生效。

2、本契約一式二份,雙方各執一份,自雙方簽訂之日起生效。工程價款付清後即失效。

3、附屬檔案: (1)施工圖紙 (2)工程報價清單 (3)其他 發包人:(公章) 住所: 法定代表人: 委託代表人: 電話: 傳真: 開戶銀行: 賬號: 郵政編碼: 承包人:(公章)住所: 法定代表人: 委託代表人:

電話: 傳真: 開戶銀行: 賬號:

郵政編碼:

裝飾裝修契約抗訴狀 篇16

發包方(簡稱甲方):

_____________

承包方(簡稱乙方):

_____________

根據《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協定,共同遵守。

一、 概況及要求

1、裝飾施工地點:

2、裝飾施工內容:

3、承包方式:_____

4、總價款:¥____元,大寫(人民幣):

_____

經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

5、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。

甲方要求:

1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格;

2、以裝修效果圖為準;

3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行;

4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收;

二、關於材料供應的約定:

1、乙方提供的材料:詳見附屬檔案《主材料報價單》。

2、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。

如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。

如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定:

1、本工程執行dbj08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由___方設計施工方案。

3、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。

凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

5、工程驗收。

工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格後付款。

四、關於工程價款及結算的約定:

工程款付款方式列下表: 付款時間 :契約簽定後

第一次付款: 金額 : 大寫:

第二次付款工期進度過半付: 元

竣工驗收合格後 付其餘款 : 元

推薦·建築裝飾工程(甲種本)·辦公樓裝修契約·裝飾裝修契約·省室內裝飾裝修工程施工契約·裝修契約書樣本·裝修施工協定書

五、違約責任:

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,工期順延。

2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付。

3、如未按甲方質量進行施工製作,一切損失由乙方承擔,並賠付甲方相應違約金為加工費的20%。

且甲方有權不支付後續工程款。

4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金

六、糾紛處理方式:

1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本契約文本,可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本契約約定向―――市委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。

(將不選定的解決方式劃出)

七、契約的變更和解除:

1、契約經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。

任何一方需變更契約內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協定。

如要終止契約,提出終止契約一方,要以書面形式提出,應按契約總價款___%支付違約金,並辦理終止契約手續。

2、施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定,可視為本契約解除。

八、其它約定:

九、本契約一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。

契約附屬檔案為本契約的組成部分。

甲方(簽章):

乙方(簽章):

法定代表人: 委託人:

住 址: 地 址:

電 話: 電 話:

郵 編: 郵 編:

簽訂日期: 年 月 日 簽訂地點:

裝飾裝修契約抗訴狀 篇17

工程名稱:

甲 方:

乙 方:重慶時報便民服務裝修部

簽定日期:

重慶市建築裝飾協會

重慶市裝飾裝修工程施工契約

發包方(以下簡稱甲方):

委託代理人(或甲方代表): 單位:

聯繫電話:

承包方(以下簡稱乙方): 重慶時報便民服務裝修部

營業執照號:渝高註冊號:500901000014343 聯繫電話:

註冊地址(或辦公地址): 重慶高新區石橋鋪西部商城C座8-14

委託代理人(或乙方代表) 聯繫電話:

本工程設計: 聯繫電話:

施工負責人: 聯繫電話:

根據《中華人民共和國契約法》及其它有關法律、法規,結合本市裝飾裝修的特點,

甲、乙雙方在平等、自願的基礎上協商一致,就乙方承包甲方發包的裝飾裝修工程(以下

簡稱工程)的有關事宜,達成如下協定:

第一條 工程 概 況

1.1工程地點 。

1.2工程承包方式,雙方商定採取下列第 種承包方式。

(1)乙方包工、包全部材料。(預算項目每單項造價內雙方確認價格包乾)。

(2) 乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料。(預算項目每單項造價內價格包乾)。

(3) 乙方包工、不包全部材料,甲方提供全部材料。(預算項目每單項造價內人工價格包乾)

1.3工程期限 天

開工日期 年 月 日

竣工日期 年 月 日

1.4契約價款:本契約工程造價為(人民幣) 元。

金額大寫:

詳見附表:工程報價書(工程涉及所有內容均以報價書為據,包乾使用,自負盈虧)

第一條 甲 方 工 作

2.1 由甲方業主委派 為甲方代表,負責契約履行及與乙方接洽,對工程質量、進度進行監督檢查,辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續和其他事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方洽談。

2.2 開工前三天,乙方負責提供平面布置圖、水電圖給甲方,方便甲方及時辦理好入場手續,為乙方入場施工創造條件,包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為條件。

2.3 甲方無償負責提供水源、電源為乙方使用,並承擔相關費用。

2.4 負責協調乙方與鄰里之間的關係,協助乙方做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,並承擔相應費用。

2.5 如確需拆改原建築物結構或設備管線,甲方委託乙方負責到有關部門辦理相應的審批手續,並承擔相應費用。

第二條 乙 方 工 作

3.1 由乙方公司委派 游連發 為乙方代表,負責契約履行,嚴格執行工程的安全操作規範、防火規範、施工規範及質量標準,按期保質完成工程。

3.2 嚴格執行施工規範、安全操作規程,安全、環境保護規定並做好施工現場管理。

3.3 保護好施工現場的家具和陳設,保證廚衛上、下水管道的暢通,處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關係。

3.4 施工期間乙方因工程需要需使用該場地,乙方負責承擔做好施工現場的保衛及消防等項工作。保證施工現場的清潔,做好施工現場治安保衛、清潔及垃圾處理工作。

3.5 工程竣工未移交甲方之前負責對現場一切設施和工程成品進行保護。

第三條 工 程 變 更

工程項目及做法如需變更,雙方必協商一致,由甲方代表與乙方簽定書面變更單,支付增減項目價差之後再施工,同時調整相關費用及工期(見附表三:工程變更單)。凡甲方私自與乙方工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負;給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

第五條 材 料 供 應

5.1 按契約約定由甲方提供的1、廚房:排氣扇,抽菸機,洗菜盆,灶具、

2、衛生間:洗浴三件套及蹲便器、排氣扇3、廳內及臥室吸頂燈電視牆射燈、壁燈4、室內三部空調並應按時供應到現場,雙方共同驗收並辦理交接手續。由甲方提供的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成質量問題或損失,責任由甲方承擔。

5.2 按契約約定由乙方提供的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用.

費由甲方承擔,工期相應順延;甲方未按期支付工程價款,契約工期相應順延,以拖延付款累計天數為延期竣工時間。

6.4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

第七條 質 量 標 準

7.1 本工程施工質量按下列第____(1)___項標準執行:

(1) 以施工圖紙、設計變更的內容和《重慶市住宅裝飾工程質量驗收標準》。

(2) 簽定工程報價書的項目與甲乙雙方簽定認可的設計圖紙。

7.2 施工過程中雙方對工程質量發生爭議,申請由有管轄權的相關部門對工程質量予以認證,認證所需費用採取“誰提出誰墊付”的原則。經認證,工程質量不符合契約約定標準的,認證所需費用由責任方承擔,工程質量符合契約約定標準的,認證所需費用由甲方承擔。

7.3 整個過程使用牆面材料和地板、衣櫃、蓄物櫃、書櫃等材料必須符合國家規定的環保標準。

第八條 工 程 驗 收 、價 款 結 算 及 保 修

8.1 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和竣工後表面工程的檢查與驗收手續,甲方不按時參加隱蔽工程和竣工後表面工程驗收,乙方可自行驗收,甲方對驗收結果視為接受。

8.2 雙方約定在施工過程中分為下列兩個階段對工程質量進行驗收:

(1) 隱蔽工程驗收(水電、防水工程)

(2) 竣工後表面工程驗收,乙方應提前二天通知甲方參加驗收,階段合格後應填寫工程驗收單(見附表四:工程驗收單)

8.3 工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知後一周內組織驗收,並辦理驗

收移交手續。如果甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工工期。

8.4 工程竣工驗收合格後,甲方應在一月結清尾款,從竣工驗收合格起計算,每超逾期一天甲方按契約未付價款的1%累計計算向乙方支付違約金。

8.5 本工程自驗收合格雙方簽字之日起隱蔽工程保修期為五年,牆體表面工程保修期為二年。驗收合格簽字並結清尾款後,填寫工程保修單。

8.6 驗收不合格,乙方負責返工;甲方未經乙方同意擅自提前入住或收回鑰匙,視為自動交房併合格竣工。

8.7因甲方自購材料或甲方要求乙方使用的材料未達到國家標準而出現的工程質量問題, 乙方不負責保修。

8.8因甲方原因工程價款未結清,乙方不負責保修。

第九條 安 全 生 產

9.1乙方在施工期內應嚴格遵守《建築安裝工人安全技術規範》和《建築安裝工人安全操作規範》,注意施工安全。

9.2 乙方應主動在施工前聯繫物管部門、了解施工場地電源線布網設計,並嚴格遵守相關規範施工,如果由此發生和火災,或冒險作業發生事故乙方應承擔一切經濟損失。

9.3 由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生冶安安全人生安全、火災事故,乙方應承擔由此引發的經濟損失,並承擔相應法律責任。

第十條 工 程 價款 支 付 方 式(報價書中未列項目不包含在此工程價款內)

契約生效後,甲方按下表中的約定向乙方支付工程款:

支付次數

支付時間

支付金額

占總金額的%

第一次

契約簽訂,第一批材料進場:

40%

第二次

水電布線、布管水泥工進場:

40%

第二次

木工和泥工基本完工、漆工進場即:

17%

第四次

工程完工驗收合格一月內結清,

3%

註:支付時間按工種進場為準; 合計:

第十一條 違 約 責任

11.1 契約雙方當事人中的任一方因未履行契約約定或違反國家法律、法規,受到罰款或給對方造成損失均由責任方承擔相關責任。

11.2 因一方原因,造成契約無法繼續履行時,應及時通知對方,辦理契約終止協定,並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

11.3 本契約生效後甲乙雙方應嚴格履行契約所規定的各項條款,不得擅自變更或解除契約,否則違約方將支付對方工程價款20%的違約金,並承擔因此造成的經濟損失。

甲方責任:

A、未辦理任何手續,乙方有權拒絕拆改原有建築結構及設備管線,甲方強行要求乙方拆改原有建築結構及管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責承擔損失。

B、按契約規定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料以及由甲方引起的其他原因等,導致工程無法正常順利進行,除工期得以順延外,還應償付乙方因此造成的停工、誤工的實際損失。

C、工程未經驗收,甲方提前使用,出現質量問題,由甲方承擔責任。

D、甲方未按期支付工程款或未按期完全履行契約約定款項,每逾期一天,按未付款額的1%支付違約金。

乙方責任:

A、妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和其他物品,如有損壞,應照價賠償。

B、未經甲方同意,乙方擅自拆改變更原有建築結構或設備管線、設計方案,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔全部損失。

C、由於乙方原因,工程質量達不到約定的質量標準,乙方負責返工,工期不予順延。

D、因乙方原因,造成工期延誤使工程不能及時完成,乙方應按每拖延一天支付甲方工程價款2%的違約金。

E、因乙方保衛工作不當造成材料丟失,被盜,造成損失由乙方全部賠償並承擔相應的法律責任。

第十二條 爭 議 解 決 方 式

雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第___1 ____種方式解決:

1、重慶市家裝仲裁委員會申請仲裁。

2、當地有管轄權的人民法院起訴。

第十三條 具 體 事 項 說 明 及 規 定

13.1 各個小區或樓盤不論以任何形式收取裝飾公司的保證金、電梯費,裝修管理費和工人出入證費等所有費用,如產生以上相關費用均由甲方自理。乙方負責出具相關手續。

13.2 因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定地點。如要求將垃圾運到垃圾場,則甲方負責支付從指定地點運到垃圾場的垃圾清運費用(人民幣)_______元(此費用不在工程價款內)。

13.3 施工期間,甲方將進戶門鑰匙___1__把交給乙方代表_____ __負責保管。工程竣工後,甲方負責提供新鎖______把,由乙方負責安裝交付使用。

13.4 乙方按契約約定和規範施工,如甲方有特殊要求,需在施工前以書面形式通知乙方,事後要求,乙方不予辦理。

13.5 甲方交款必須到乙方公司財務辦理,私自將款項交與公司其他人員因此而帶來的全部經濟損失均由甲方承擔,包括給乙方帶來的經濟損失。

第十四條 附 則

14.1 本契約經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。

14.2 本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具同等法律效力。

合 同 附 件:

附表一:工程預算報價說明

附表二:工程設計圖紙(見附屬檔案)

第十五條 其 他 約定 條 款

甲 方: 乙 方:重慶時報便民服務裝修部

甲方代理人: 委託代理人:

年 月 日 年 月 日

裝飾裝修契約抗訴狀 篇18

今天為大家推薦的是商場裝飾裝修契約範本標準版,希望能滿足各位的閱讀需求,看完後對您有參考價值。

發包方:_____________

承包方:_____________

根據《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協定,共同遵守。

一、概況及要求

1、裝飾施工地點:

2、裝飾施工內容:

3、承包方式:_____

4、總價款:¥____元,大寫:_____

經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

5、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。

甲方要求:

1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格;

2、以裝修效果圖為準;

3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行;

4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收;

二、關於材料供應的約定:

1、乙方提供的材料:詳見附屬檔案《主材料報價單》。

2、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定:

1、本工程執行08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、31/30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由___方設計施工方案。

3、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格後付款。

四、關於工程價款及結算的約定:

工程款付款方式列下表:付款時間:契約簽定後

第一次付款:金額:大寫:

第二次付款工期進度過半付:元

竣工驗收合格後付其餘款:元

五、違約責任:

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,工期順延。

2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3、如未按甲方質量進行施工製作,一切損失由乙方承擔,並賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付後續工程款。

4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金

六、糾紛處理方式:

1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本契約文本,可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本契約約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。

七、契約的變更和解除:

1、契約經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更契約內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協定。如要終止契約,提出終止契約一方,要以書面形式提出,應按契約總價款___%支付違約金,並辦理終止契約手續。

2、施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定,可視為本契約解除。

八、其它約定:

九、本契約一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。契約附屬檔案為本契約的組成部分。

甲方:乙方:

法定代表人:委託代理人:

住址:地址:

電話:電話:

郵編:郵編:

簽訂日期:年月日

簽訂地點:

裝飾裝修契約抗訴狀 篇19

今天為大家推薦的是商場裝飾裝修契約範本標準版,希望能滿足各位的閱讀需求,看完後對您有參考價值。

發包方(簡稱甲方):_____________

承包方(簡稱乙方):_____________

根據《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協定,共同遵守。

一、 概況及要求

1、裝飾施工地點:

2、裝飾施工內容:

3、承包方式:_____

4、總價款:¥____元,大寫(人民幣):_____

經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

5、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。

甲方要求:

1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格;

2、以裝修效果圖為準;

3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行;

4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收;

二、關於材料供應的約定:

1、乙方提供的材料:詳見附屬檔案《主材料報價單》。

2、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定:

1、本工程執行DBJ08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、DB31/T30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由___方設計施工方案。

3、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格後付款。

四、關於工程價款及結算的約定:

工程款付款方式列下表: 付款時間 :契約簽定後

第一次付款: 金額 : 大寫:

第二次付款工期進度過半付: 元

竣工驗收合格後 付其餘款 : 元

五、違約責任:

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,工期順延。

2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3、如未按甲方質量進行施工製作,一切損失由乙方承擔,並賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付後續工程款。

4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金

六、糾紛處理方式:

1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本契約文本,可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本契約約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)

七、契約的變更和解除:

1、契約經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更契約內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協定。如要終止契約,提出終止契約一方,要以書面形式提出,應按契約總價款___%支付違約金,並辦理終止契約手續。

2、施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定,可視為本契約解除。

八、其它約定:

九、本契約一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。契約附屬檔案為本契約的組成部分。

甲方(簽章): 乙方(簽章):

法定代表人: 委託代理人:

住 址: 地 址:

電 話: 電 話:

郵 編: 郵 編:

簽訂日期: 年 月 日

簽訂地點:

裝飾裝修契約抗訴狀 篇20

發包人(全稱):(以下簡稱甲方)

承包人(全稱):(以下簡稱乙方)

按照《中華人民共和國契約法》的規定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方本著自願、平等、誠實、信任的原則協商一致,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱:都勻市財政局職工福利房。

1.2 工程地點:原沙包堡財政所。

1.3 工程項目及承包範圍:具體說見《工程預算書》。

1.4 施工日期:自20xx年2月25日始,至20xx年7月25日止,工期共5個月。

1.5 工程總額:包工包料契約總造價人民幣肆拾伍萬元整(¥450000.00元)。

第二條 工程款付款方式的約定

2.1於簽署本契約7日內,甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款,裝修工程餘款,自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保修金計14000.00元後,剩餘部分一次性向乙方支付完畢。

2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更,甲方應簽定《項目變更單》,因此而增加的費用應在簽定之後作為決算附屬檔案。

2.3工程竣工辦理移交手續後之工程尾款,如未按以上約定付款方式及時付清款項,每延誤一天,乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費,直至甲方付清為止。

2.4甲方應付的工程款項,不得交付予非契約簽署人或非契約簽署人之委託人。否則,由此產生的一切後果由甲方自行承擔。

第三條 工期約定

3.1施工過程中,甲方要求修改較大設計方案工期順延;

3.2施工過程中,隱蔽工程施工完畢,甲方在接到《工程驗收通知單》後,因故未能及時進行隱蔽工程驗收並要求復驗的,由此造成的工期延誤,工期順延。

3.3因非甲方原因導致的工期延誤,工期不順延。

3.4工期不順延條款造成契約工期延誤,由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。

第四條 工程項目(內容)變更的約定

4.1簽署本施工契約後正式施工前,如甲方要求刪減部分工程項目(內容),甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;

第五條 工程質量及驗收的約定

5.1乙方須按照本契約之附屬檔案《工程預算書》所列明的材料品質標準採購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所採購材料按所列明標準進行驗收。

5.2乙方須按照本契約之附屬檔案《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。

5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規範》進行施工質量驗收。

5.4竣工工程驗收:工程施工完畢,乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內,須協同乙方進行竣工工程驗收,竣工驗收完畢,甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》並辦理工程移交手續。

第六條 工程結算的約定

6.1工程竣工,甲乙雙方辦理完移交手續後,乙方須在2個日曆天內向甲方送達《工程結算表》,甲方須在工程驗收合格後7個工作日內付清所有應結算款項。

6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。

第七條 服務的約定

7.1工程竣工結算完畢,甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。

7.2保修服務時間及保修金退還約定:工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內,即一年。保修期內,乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務,緊急保修事項則應在接到保修通知後一小時內進行保修,否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿後三日內,甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。

7.3保修內容及保修範圍:

7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題,乙方實行全部免費保修;並承擔甲方所有損失。

7.4.2乙方施工項目超過保修期的,對甲方實行優惠有償維護,收費內容為:材料費、人工費。

第八條 其他約定

8.1本契約自雙方簽署後,即發生法律效力,未正式履行該契約條款之前,如甲乙任何一方單方面終止該契約,須按契約預算總額的20%向對方予以賠償。

8.2施工期間,乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。

8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前,造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任,甲方概不承擔。

8.4施工完畢,乙方須對施工現場進行清潔整理。

8.5由於不可抗力事件對契約的履行帶來一定影響,根據程度不同,甲乙雙方協商解除契約、部分履行契約、延期履行契約事宜。

第九條 爭議解決的約定

1.與本契約的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議,甲乙雙方友好協商解決,協商不成的應向契約履行地都勻市人民法院起訴。

第十條 附則

10.1本契約自雙方簽字蓋章之日生效,一式肆份,雙方各執二份,具同等法律效力,雙方應共同遵守。

10.2本契約未盡事宜,雙方協商解決。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

裝飾裝修契約抗訴狀 篇21

甲方:

乙方:

依照《中華人民共和國民法典》及國家建設部、省市建委對裝飾工程的有關規定,經雙方協商簽定契約如下:

一、工程項目

1、工程名稱:

2、工程地點:內蒙古自治區人民醫院

3、工程承包方式:包工包料

二、工程裝修內容

三、工程造價

工程造價以甲方的使用要求及設計要求為依據;

工程造價為:¥ 元。

四、工程期限

工程開工日期:

工程竣工日期: 年 月 日

五、質量要求

按國家建設部行業標準JGJ73—91《建築裝飾工程施工驗收規範》規定,及省、市建委、消防部門規定的標準執行,工程質量達到市優。工程竣工後如出現質量問題(竣工後甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬於乙方責任的,乙方無償保修,保修期為一年,終身維修。

六、付款方式

1、契約簽定後。

2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的。

3、工程竣工驗收合格後,甲方即付給乙方全部工程款。

七、雙方責任

1、甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。

2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

八、其它事宜

經甲乙雙方商定做出如下協定:

1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。

2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝放生變化時,需甲方認定綜合單價後,以“現場簽證”形式由甲方現場負責人簽字為準,並列入竣工結算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目材質、工藝發生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發生的費用同樣有效。)

3、如甲方或乙方違約,而沒有按契約執行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

4、其它未盡事宜由雙方協商解決。

5、契約一式貳份,雙方簽字生效,各持壹份,並具有同等法律效力。

甲方單位名稱:

(蓋公章)

年 月 日 

乙方單位名稱: 

(蓋公章) 

年 月 日

裝飾裝修契約抗訴狀 篇22

發包人(全稱):楊應萍

承包人(全稱)黔南州第二建築安裝工程有限責任公司 按照《中華人民共和國契約法》的規定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方本著自願、平等、誠實、信任的原則協商一致,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱:都勻市財政局職工福利房。

1.2 工程地點:原沙包堡財政所。

1.3 工程項目及承包範圍:具體說見《工程預算書》。

1.4 施工日期:自20xx年2月25日始,至20xx年7月25日止,工期共5個月。

1.5 工程總額:包工包料契約總造價人民幣肆拾伍萬元整(¥450000.00元)。

第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋契約2.1於簽署本契約7日內,甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款,裝修工程餘款,自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保修金計14000.00元後,剩餘部分一次性向乙方支付完畢。

2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更,甲方應簽定《項目變更單》,因此而增加的費用應在簽定之後作為決算附屬檔案。

2.3工程竣工辦理移交手續後之工程尾款,如未按以上約定付款方式及時付清款項,每延誤一天,乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費,直至甲方付清為止。

2.4甲方應付的工程款項,不得交付予非契約簽署人或非契約簽署人之委託人。否則,由此產生的一切後果由甲方自行承擔。

第三條 工期約定

3.1施工過程中,甲方要求修改較大設計方案工期順延;

3.2施工過程中,隱蔽工程施工完畢,甲方在接到《工程驗收通知單》後,因故未能及時進行隱蔽工程驗收並要求復驗的,由此造成的工期延誤,工期順延。

3.3因非甲方原因導致的工期延誤,工期不順延。

3.4工期不順延條款造成契約工期延誤,由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。

第四條 工程項目(內容)變更的約定

4.1簽署本施工契約後正式施工前,如甲方要求刪減部分工程項目(內容),甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;

第五條 工程質量及驗收的約定

5.1乙方須按照本契約之附屬檔案《工程預算書》所列明的材料品質標準採購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所採購材料按所列明標準進行驗收。

5.2乙方須按照本契約之附屬檔案《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。

5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規範》進行施工質量驗收。

5.4竣工工程驗收:工程施工完畢,乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內,須協同乙方進行竣工工程驗收,竣工驗收完畢,甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》並辦理工程移交手續。

第六條 工程結算的約定

6.1工程竣工,甲乙雙方辦理完移交手續後,乙方須在2個日曆天內向甲方送達《工程結算表》,甲方須在工程驗收合格後7個工作日內付清所有應結算款項。

6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。

第七條 服務的約定

7.1工程竣工結算完畢,甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。

7.2保修服務時間及保修金退還約定:工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內,即一年。保修期內,乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務,緊急保修事項則應在接到保修通知後一小時內進行保修,否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿後三日內,甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。

7.3保修內容及保修範圍:

7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題,乙方實行全部免費保修;並承擔甲方所有損失。

7.4.2乙方施工項目超過保修期的,對甲方實行優惠有償維護,收費內容為:材料費、人工費。

第八條 其他約定

8.1本契約自雙方簽署後,即發生法律效力,未正式履行該契約條款之前,如甲乙任何一方單方面終止該契約,須按契約預算總額的20%向對方予以賠償。

8.2施工期間,乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。

8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前,造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任,甲方概不承擔。

8.4施工完畢,乙方須對施工現場進行清潔整理。

8.5由於不可抗力事件對契約的履行帶來一定影響,根據程度不同,甲乙雙方協商解除契約、部分履行契約、延期履行契約事宜。

第九條 爭議解決的約定

1.與本契約的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議,甲乙雙方友好協商解決,協商不成的應向契約履行地都勻市人民法院起訴。

第十條 附則

10.1本契約自雙方簽字蓋章之日生效,一式肆份,雙方各執二份,具同等法律效力,雙方應共同遵守。

10.2本契約未盡事宜,雙方協商解決。

甲方: 乙方:

代表人: 代表人:

簽署日期: 簽署日期:

簽署地點: 簽署地點:

裝飾裝修契約抗訴狀 篇23

發包方:_____________

承包方:_____________

根據《中華人民共和國民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協定,共同遵守。

一、概況及要求

1、裝飾施工地點:

2、裝飾施工內容:

3、承包方式:_____

4、總價款:¥____元,大寫:_____

經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

5、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。

甲方要求:

1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格

2、以裝修效果圖為準

3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行

4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收

二、關於材料供應的約定:

1、乙方提供的材料:詳見附屬檔案《主材料報價單》。

2、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定:

1、本工程執行08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、31/30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由___方設計施工方案。

3、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格後付款。

四、關於工程價款及結算的約定:

工程款付款方式列下表:付款時間:契約簽定後

第一次付款:金額:大寫:

第二次付款工期進度過半付:元

竣工驗收合格後付其餘款:元

五、違約責任:

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,工期順延。

2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3、如未按甲方質量進行施工製作,一切損失由乙方承擔,並賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付後續工程款。

4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金

六、糾紛處理方式:

1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本契約文本,可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本契約約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。

七、契約的變更和解除:

1、契約經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更契約內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協定。如要終止契約,提出終止契約一方,要以書面形式提出,應按契約總價款___%支付違約金,並辦理終止契約手續。

2、施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定,可視為本契約解除。

八、其它約定:

九、本契約一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。契約附屬檔案為本契約的組成部分。

甲方:乙方:

法定代表人:委託代理人:

住址:地址:

電話:電話:

郵編:郵編:

簽訂日期:年月日

簽訂地點:

裝飾裝修契約抗訴狀 篇24

甲方:

乙方(業主):

乙方所購買房屋的房號為:

為規範房屋的裝飾裝修行為,保持房屋的整體質量和使用安全,保障全體業主和使用人的合法權益,根據《前期物業管理服務協定》、《臨時管理規約》中的相關約定和國家、省、市的有關規定,經甲、乙雙方充分協商達成如下協定:

第一條裝飾裝修管理細則

一、乙方保證裝修施工時間為每日8:00-12:00、14:00-18:00。其他時間一律不

得施工;19:00點後施工人員必須撤離施工現場,以確保小區安全;在國家法定節假日、高考和中考期間等其他特殊時間段,甲方有權調整施工時間。

二、裝修期間,施工人員服從甲方的監督管理;乙方對裝修施工人員的行為

及其後果承擔連帶責任。

三、裝修期間,甲方將派人員按本協定對裝修工程進行監督管理,乙方、施

工人員必須服從監督管理。如發現違規裝修,甲方人員有權責令停工或恢復原狀;造成損失的,由乙方負責賠償並承擔相應法律責任;妨礙他人正常使用物業的而造成他人損失或損害的,由乙方承擔賠償及其他一切責任。

第二條裝飾裝修乙方必須遵守的規定

一、禁止一樓住戶下挖地面。

二、禁止拆改梁、板、柱、承重牆等房屋承重結構構件;不得挖槽、切割、

砍鑿承重牆和柱,不得鑿穿陽台隔斷板,以及毗鄰房屋共用之隔牆。

三、禁止隨意增加房屋荷載,尤其是樓面裝修不得使用超重材料等,總體負

荷不超過住宅使用中的約定。

四、禁止不經批准拆改水電管線、採暖管線、煤氣管線、有線電視線路等附

屬設施,如確需改動,須向機房及相關部門提出書面申請;經書面同意後,乙方拆改以上附屬設施時,應保證線路及管道暢通,不得影響原有設施的

整體功能及相鄰住戶的正常生活;如因違規裝修造成的滲水、漏電、斷電

等事故,由乙方承擔全部的維修責任及費用損失。

五、衛生間、廚房均已做好地面防水層,裝修中禁止在地面防水層上打孔,

以免破壞防水層,導致毗連層滲漏,如有破損需重做防水處理,並需進行

24小時閉水實驗,不得將沒有防水要求的廚房設為衛生間、廚房間。

六、除空調外掛機等必要設備,防盜網等不得在外牆懸掛。

七、禁止違反消防規定進行裝修,否則引起的一切後果由乙方承擔;施工現

場禁止有明火源。

八、禁止高空拋物、裝修垃圾嚴禁亂扔亂倒。

九、所有材料、工具及廢物等在任何時候都必須放置在所屬房屋內,不得阻

塞公共走廊或任何公共場所。

十、因裝修施工或搬運裝修材料、器具等造成下水管道堵塞、滲漏、停電

損壞共用部位、共用設施設備或造成他人財物損失和人身傷害等,由乙方負責修復和賠償,並承擔相應法律責任。

十一、因搬運、裝飾裝修原因確需合理使用共用部位、共用設施設備的,必須事先通知甲方,並在約定的期限內恢復原狀,按約定交納費用。造成損失的,責任人必須給予賠償。

十二、乙方必須確保施工人員在裝修中不損壞小區公共設備、設施,如有任何損壞,當事人必須賠償損失。

十三、無論什麼時候,不準在公共場地內進行施工;公共場所、公共配套設施的裝修應經過市、縣有關部門的審批後方可施工。

第三條裝飾裝修注意事項

一、裝修必須嚴格按照以書面審批的圖紙及說明進行。

二、所有電器的安裝必須遵守低壓用電規程和管理公司有關規定,電線必須

要保護在阻燃塑膠套管內。

三、為了保證小區的整體美觀和相鄰業主的安全,乙方安裝防盜網須到甲方

處登記,由甲方指定統一樣式的防盜網,並且要符合甲方安裝規定。

四、乙方應按設計預留的位置安裝空調,未預留設計位置的,應按甲方指定

的位置安裝,並按要求做好噪音及冷凝水的處理,外立面冷凝管、線必須規範安裝,以保持物業外立面整齊美觀。

五、樓房外牆面已做保溫處理,乙方如需安裝空調,必須在固定處做好防水

處理,以防發生滲水現象,由此造成的損失由業主自己承擔。

六、所有外牆、房頂、陽台不許安裝招牌及廣告以免影響建築物外觀,室內

裝修不能伸出公共走廊、窗台、陽台。

七、所有內部隔牆應使用重量較輕和乾式結構的材料,列如:空心板、GRC 隔板,如果是木框架或板牆,必須要塗上防火漆;所有木製吊頂必須塗上防火漆(或防火塗料)。

八、任何施工程式,包括鑿刻、鑽洞等均不許危及牆壁及地板的結構;鋪裝地板時應保護好暗敷的水、暖管道及配電線路。

九、所有發出的噪音、震動聲的工程,必須在指定時間內進行,其他時間不得擾及其他業主。

十、室內給排水管道安裝完畢後,必須作閉水滲漏實驗,確認無滲水後進行下一步工作。

十一、甲方保留以上有關內容的修改和補充的權利;乙方如對上述任何一項有疑問,請向甲方管理處諮詢。

第四條防火責任明細

一、消防工作重於泰山,本物業執行“誰裝修,誰負責”的消防工作原則和

“預防為主,防消結合”的消防工作方針,積極落實消防崗位責任制。二、乙方防火職責範圍為:一切因乙方裝飾裝修工程,所能引起事故的防火

消防區域及隱患。

三、乙方防火職責為:

1、協助小區防火責任人搞好消防工作,共同維護小區防火安全。

2、負責本區域範圍內的防火工作,確保本區域安全。

3、認真貫徹、宣傳、執行《中華人民共和國消防法》以及其他消防規定。

4、協助甲方保護好本小區公共場所的消防設施、設備,愛護消防器材。

5、協助小區防火責任人定期組織消防檢查,改善消防安全條件,完善消防設施,

把火災事故消滅在萌芽狀態。

6、檢查、上報本區域裝修工程,糾正處理本區域的違反消防法規的現象和行為。第五條竣工驗收

裝修完成後,乙方須提前書面通知甲方約定竣工驗收時間,甲方自接到乙方正式驗收申請五個工作日內,由工程、業主、裝修公司負責人及裝修施工相關技術人員共同驗收,驗收不合格項目由施工單位限期整改,因整改造成的各項損失費用,均有施工方承擔。

第六條裝修保證金

一、為保證業主的利益和樓宇結構及配套設備的安全,甲方收取乙方保證金

每戶20__元。

二、裝修完畢經甲方驗收合格後,扣除實際發生的費用(以甲方驗收合格之

日停止計費),3個月未發生質量問題,按規定退還尾款。如驗收不合格,甲方繼續收取乙方整改期間的相關費用。

第七條其它事項

一、因裝修所造成的房屋損害及非法拆改附屬設施造成的損失,由乙方連帶

承擔一切責任。

二、本協定一式二份,甲、乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。

甲方簽章:

代表人:年月日

乙方簽章:

代表人:年月日

裝飾裝修契約抗訴狀 篇25

發包人:

營業地址:_____________

委託代理人:_________營業執照號:___________

電話:_______________法定代表人:___________電話:_________

承包人:

委託代理人:___________電話:_________

本工程設計人:_________電話:_________

施工隊負責人:_________電話:_________

依照<<中華人民共和國契約法>>及有關法律、法規的規定,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就發包人的場所裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協定:

第一條 工程概況

1.1 工程地點:___________________________________________

1.2 工程內容及做法(詳見:預算表。施工圖紙)。

1.3 工程承包方式:雙方商定採取下列第______種承包方式。

(1)承包人包工、包料

(2)承包人包工、部分包料,發包人提供部分材料(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表。承包人提供裝飾裝修材料明細表);

(3)承包人包工、發包人包料(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表)。

1.4 工程期限_____天,開工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。

1.5契約價款:本契約工程造價為(大寫):______________元(詳見預算報價單)。

第二條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第_______種方式提供:

(1)發包人自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙);

(2)發包人委託承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙),設計費__________元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。

第三條 發包人義務

3.1 開工前______天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;

3.2 提供施工期間的水源、電源;

3.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係;

3.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;

3.5 施工期間發包人仍需部分使用該場所,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

3.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。

第四條 承包人義務

4.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;

4.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;

4.3 保護好原場所室內的家具和陳設,保證室內上、下水管道的暢通;

4.4 保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

第五條 工程變更

工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協定,同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。

第六條 材料的提供

6.1 由發包人提供的材料、設備(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表),發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收並辦理交接手續;

6.2 由承包人提供的材料、設備(詳見承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,並接受發包人檢驗。

第七條 工期延誤

7.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延;

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)發包人同意工期順延的其他情況。

7.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。

7.3 發包人未按期支付工程款,契約工期相應順延。

7.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。

第八條 工程款支付方式

8.1 雙方約定按以下第 種方式支付工程款:

(1)契約生效後,發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:

支付方式 支付時間 支付金額

第一次 開工前三日 支付 元

第二次 工程進度過半 支付 元

第三次 雙方驗收合格 支付 元

工程進度過半指:________________________________________

(2)其他支付方式:________________________________________

8.2 工程驗收合格後,承包人應向發包人提出工程結算,並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後 日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單並簽字,發包人應在簽字時向承包人結算工程尾款。

8.3 工程款全部結清後,承包人應向發包人開具正式統一發票。

8.4 本工程驗收合格後,保修期為自雙方簽字之日起 月

第九條 違約責任

9.1 契約雙方當事人中的任何一方因未履行契約約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。

9.2 未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。

9.3 因一方原因,造成契約無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理契約終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

9.4 發包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付違約金_________元。

9.5 由於承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。

9.6 由於承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金________元。

第十條 契約爭議的解決方式

本契約在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第______種方式解決:

(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院提起訴訟。

第十一條 附則

11.1 本契約經雙方簽字(蓋章)後生效,契約履行完畢後終止。

11.2 本契約簽訂後工程不得轉包。

11.3 本契約一式_______份,雙方各執________份,_________部門___________份。

11.4 契約附屬檔案為本契約的組成部分,與本契約具有同等法律效力。

發包人:____________(簽字) 承包人:_______________(簽章)

法定代理人:_____________ 法定代理人:_____________

委託代理人:_____________ 委託代理人:_____________

________年_____月_____日 _________年_____月_____日

裝飾裝修契約抗訴狀 篇26

定作方(以下簡稱“甲方”):____________住所地址:______________________________聯繫方式:______________________________手機號:______________________

承攬方(以下簡稱“乙方”):____________單位地址:______________________________法定代表人:____________________________監理人及電話:______________________

依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定,結合居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就甲方的友誼超市店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下條款:

第一條工程概況

1、工程地點及面積:_________________________________

2、工程造價:¥_____________元,大寫(人民幣):_______

3、工程承包方式:雙方商定採取下列第_____種承包方式。

(1)乙方包工、包全部材料。(見附屬檔案五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附屬檔案四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附屬檔案五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附屬檔案四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

4、工程期限________天;

開工日期_____年_____月_____日

竣工日期_____年_____月_____日

第二條工程監理

若本工程實行工程監理,甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理契約》,並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。

第三條施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第_____種方式提供:

1、甲方自行設計並提供施工圖紙,交圖時間為_____月_____日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份。(見附屬檔案六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);

2、甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附屬檔案六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);

3、施工圖紙雙方簽字後生效。

第四條甲方義務

1、開工前____天,為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應採取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護,並且雙方簽訂“物品清單”;

2、開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,並說明使用注意事項;

3、負責協調施工隊與鄰里之間的關係;

4、禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建築的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定,甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;

5、參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;

6、工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物管所需相關材料。

第五條乙方義務

1、施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》,保證工程質量,按期完成工程;

2、在甲方未正式提供有關部門的審批檔案前,嚴禁改動建築主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等,否則應承攬相應責任;

3、嚴格執行本市有關施工現場管理的’規定,不得擾民及污染環境;

4、保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;

5、保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場;

6、因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;

7、乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。契約簽訂後,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關於工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯繫,以確保工程中的統一指揮和管理。

第六條工程變更

1、為確保甲方工程質量、工期及保修服務,契約簽訂後如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協商後簽署書面協定《裝飾裝修工程變更單》(見附屬檔案七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協定均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切後果,均由甲方承擔;

2、契約簽訂後,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場,甲方需另外支付材料來回託運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;

3、甲方第二次支付工程款後增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款後方予以施工。

第七條材料的提供

1、由甲方提供的材料、設備,其規格、質量應符合設計要求(見附屬檔案四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場並通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;

2、由乙方提供的材料、設備的(見附屬檔案五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提;

3、甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的(見附屬檔案四:甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備註乙方代購),在材料運至施工現場並經甲方驗收認定後方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的____%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;

4、除契約註明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買並按時運到現場;若需要乙方代購,加收所購材料款____%的採購費及運輸費。

第八條工期延誤

1、對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;

(4)甲方同意工期順延的其他情況。

2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;

3、甲方未按期支付工程款,契約工期相應順延;

4、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承提,工期不順延。

第九條質量標準

1、雙方約定本工程施工質量按下列第______項標準驗收:

(1)《GB50210—20xx建築裝飾裝修工程質理驗收規範》

(2)《安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》

(3)其它驗收標準:

2、施工過程中雙方對工程質量發生爭議時:

(1)甲乙雙方協商解決;

(2)如協商達成一致意見,由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。

第十條工程驗收和保修

1、雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收:

(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層塗料施工前驗收;(3)竣工驗收。

乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附屬檔案八:工程驗收單)。若甲方接到通知後,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;

2、工程竣工驗收合格並結清工程餘款後,乙方向甲方辦理移交手續(見附屬檔案九:工程結算單),並填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附屬檔案十:工程保修單)

第十一條工程款支付方式

1、雙方約定按以下第_____種方式支付工程款:(1)契約生效後,甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款:

(2)______________________________________支付次數支付時間付款比例支付金額第一次契約簽訂之日

第二次隱蔽工程驗收後3日內第三次竣工驗收合格後4日內

(3)其他支付方式:___________________________________

2、工程驗收合格後2日內,乙方應在向甲方提出工程結算,並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後2日內如未有異議,雙方應在工程結算單(見附屬檔案九:工程結算單)上籤字,甲方並同時向乙方結清工程尾款。

3、甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清後,乙方應穨甲方開具正式統一發票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失,責任由甲方自負。

第十二條違約責任

1、契約簽訂後,契約任何一方提出解除契約或無論因何原因違約造成契約無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協商同意後,可辦理終止或延期履行契約手續,違約方應向守約方支付工程造價______%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償;

2、工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,並視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;

3、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;

4、由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。

5、由於甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。第十三條契約爭議的解決方式

雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第______種方式解決:

(1)向_____________________________仲裁委員會申請仲裁;

(2)向____________________________________人員法院起訴。

第十三條契約爭議的解決方式

雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第______種方式解決:

(1)向_____________________________仲裁委員會申請仲裁;

(2)向____________________________________人員法院起訴。

第十四條幾項具體規定

1、工程地在市區以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%—10%的遠程施工費;

2、因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點,甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_____________元,(此費用不在工程款內);

3、施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工負責人____________負責保管工程竣工移交後,甲方負責提供新鎖__________把,由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;

4、施工期間,乙方每天的工作時間為:

上午_________點_________分至_________點_________分;

下午_________點_________分至_________點_________分。

第十五條附則

1、本契約簽訂後工程不得轉包;

2、甲、乙雙方直接簽訂契約的,本契約一式兩份,雙方簽字(蓋章)後生效,甲、乙雙方各持一份;

3、凡在本市各家庭裝飾裝修市場內簽訂契約的,本契約一式三份,甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)後生效,三方各持一份;

4、契約履行完後自動終止;

5、本契約實行當事人自願鑑證,以保護契約當事人的合法權益。

6、契約附屬檔案為本契約的組成部份,與本契約具有同等法律效力。契約附屬檔案:

附屬檔案一:家庭裝飾裝修工程施工項目確認表

附屬檔案二:家庭裝飾裝修工程內容和做法一覽表

附屬檔案三:家庭裝飾裝修工程報價表

附屬檔案四:甲方提供裝修裝修材料明細表

附屬檔案五:乙方提供裝飾裝修材料明細表

附屬檔案六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙

附屬檔案七:裝飾裝修工程變更單

附屬檔案八:工程驗收單

附屬檔案九:工程結算單

附屬檔案十:工程保修單

第十六條其它約定條款

_________________________________________________

甲方(簽字):_____________乙方(蓋章):_____________

委託代理人(簽字):_______法定代表人(簽字):_______

________年_______月______日________年_______月______日

家庭裝飾裝修市場契約認證意見(商場契約認證章):____________

委託代理人(簽字):_______聯繫電話:_________________

________年_______月______日

裝飾裝修契約抗訴狀 篇27

發包方(簡稱甲方):_______________

承包方(簡稱乙方):_______________

根據《中華人民共和國契約法》、《建築安裝工程承包契約條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》,中華人民共和國建設部( 1997 ) 92 號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協定,共同遵守。

一、概況

1 、甲方裝飾住房系合法居住。

乙方為本市經工商行政管理機關核准登記並經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。

2 、裝飾施工地點:__區(縣)___路 ___號__樓___室。

3 、住房結構:_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。

4 、裝飾施工內容:詳見附屬檔案一《裝飾施工內容表》。裝飾裝修工程施工契約5 、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。

6 、總價款:¥____元,大寫(人民幣):_____

其中:

材 料 費:______,人工費:______

管 理 費:______,設計費:______

垃圾清運費:______,稅金( 3.41 %):____

其 他 費 用:______

經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

7 、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。

二、關於材料供應的約定:

1 、甲方提供的材料:詳見附屬檔案二《甲方提供材料、設備表》。

本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。

2 、乙方提供的材料:詳見附屬檔案三《主材料報價單》。

3 、乙方對甲方採購的裝飾材料、設備,均套用於本契約規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

4 、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定:

1 、本工程執行 DBJ08-62-97 《住宅建築裝飾工程技術規程》、 DB31/T30-1999

《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2 、本工程由___方設計施工方案。

3 、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

4 、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

5 、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附屬檔案見)後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

6 、工程驗收。

甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事後,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。

7 、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,並辦理驗收移交手續(詳見附屬檔案《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

四、有關安全生產和防火約定:

甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。

五、關於工程價款及結算的約定:

1 、工程款付款方式列下表:

付款時間 付款百分比 金額

對預算設計認可 簽訂契約之日 1000 元,第二次付款時扣除

契約簽訂後 開工前二至五天 65 % 元

施工過程中 工期進度過半 30 % 元

竣工驗收 當天 5 % 元

增加工程項目 簽訂項目變更表 100 % 元

註:裝飾工程有形市場另有規定的,亦可按市場規定辦理。

2 、工程結算:詳見附屬檔案六《工程結算單》。

3 、工程保修期壹年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附屬檔案七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。

4 、雙方款項往來,均應出具收據,施工結束須開具發票。

六、其它事項

1 、甲方工作:

( 1 )甲方應在開工前一天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份,並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並說明使用注意事項。

( 2 )做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。

( 3 )如確實需要拆改原建築結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔承擔有關費用。

2 、乙方工作:

( 1 )參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。

( 2 )指派____為乙方駐工地代表,負責契約履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。

( 3 )未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線。

七、違約責任:

1 、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按契約的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付違約金。

2 、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3 、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。

4 、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。

八、糾紛處理方式:

1 、因工程質量雙方發生爭議時,憑本契約文本和施工企業開具的統一發票,可向上海市建築裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2 、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本契約約定向

―――市仲裁委員會申請仲裁

―――人民法院提起訴訟。

(將不選定的解決方式劃出)

九、契約的變更和解除:

1 、契約經雙方簽字(在有形市場簽訂的契約須經市場管理部門蓋章見證)生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更契約內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協定。如要終止契約,提出終止契約一方,要以書面形式提出,應按契約總價款___%支付違約金,並辦理終止契約手續。

2 、施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定,可視為本契約解除。

十、其它約定:

1.

2.

3.

十一、 本契約一式 _____ 份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。契約附屬檔案為本契約的組成部分。

甲方(簽章): 乙方(簽章):

委託代理人: 法定代表人:

住 址: 地 址:

電 話: 電 話:

郵 編: 郵 編:

簽訂日期: 年 月 日

簽訂地點: