商品房裝修契約漏水糾紛訴訟 篇1
房屋質量糾紛起訴狀範本
原告：__________________，性別：_____________，_______________年___________月___________日出生，__________族，身份證號碼：________________，聯繫電話：________________，住址：_________________。
被告：__________________，性別：_____________，_______________年___________月___________日出生，__________族，身份證號碼：________________，聯繫電話：________________，住址：_________________。訴訟請求：_________________
1、請求法院判令被告賠償因房屋漏水給原告造成租金損失___________元;
2、請求法院判令被告對原告的房屋承擔質量保修責任，或者承擔全部修繕費用，並承擔自房屋修復之日起__________年的質量保證責任;
3、請求法院判令被告承擔停止侵害、排除妨礙、消除危險等侵權責任;
4、請求法院判令被告免除自__________年______月______日起至房屋修復之日止的物業管理費用;
5、請求法院判令被告承擔本案的訴訟費用及鑑定費用。
(一)事實和理由： 原告系_________________路________________號________________棟________________號房的________________產權人，被告系該房屋的_________________。___________年__________月______日，原告與被告簽訂《_____________房買賣契約》，購買被告開發建設的、被告承建施工的該房屋，房屋面積為___________㎡，房屋用途為__________。___________年__________月__________日，被告將房屋交付給原告，並同時提供了《住宅質量保證書》。__________年__________月__________日，原告與_____________有限公司(以下簡稱;_________________裝飾公司)簽訂《房屋租賃契約》，將該房屋租賃給_________________裝飾公司作為______用房，租賃期限為__________年，第___________年至第___________年的租金按___________元∕日∕平方米計算，第___________年的租金按___________元∕日∕平方米計算。契約訂立後，_________________裝飾公司出資對該房屋進行了整修。然而，從___________年初開始，被告所有的房屋就多次沿其地板向原告房屋的屋頂大面積的滲漏水，漏水最嚴重時原告房屋的地面積水達___________左右。漏水___________流入原告的___________，導致房屋內的___________嚴重損壞。原告及房屋使用人_________________裝飾公司多次要求被告予以維修，雖然被告進行過維修，但未從根本上解決房屋漏水問題，漏水事故仍發生。___________年___________月以後，被告就以房屋保修期限屆期為由，拒絕承擔保修責任，該房屋至今仍處於漏水之中。由於房屋的嚴重漏水，不但給原告及房屋使用人_________________裝飾公司造成了巨大的財產損失，而且，還導致原告及房屋承租人_________________裝飾公司不能正常使用該房屋。綜上所述，原告認為：《建築工程質量保修辦法》第七條第(二)項;在正常使用條件下，房屋建築工程的最低保修期限為：屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外牆面的防滲漏，為5年的規定，被告向原告交付房屋的時間為__________年______月_
這就是裝修契約漏水糾紛訴訟的內容。
商品房裝修契約漏水糾紛訴訟 篇2
發包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：(施工工程隊負責人)
身份證：聯絡方式：
家庭住址：
第一條工程概況
1.裝潢施工地點：
2.住房結構：磚混結構;房型__房__廳__套，建築面積約__平方米。
3.承包方式：
4.裝飾施工內容：甲方住房的水電改造工程，牆體改造，牆體拆除，牆面及地面拆除，地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，門窗拆除，包水管，頂面、牆面塗料，廚具、潔具、燈具安裝，隔斷製作，搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。(關於採購及搬運工程的補充約定：甲方所有採購都由乙方協助完成，甲方在採購過程中，承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況，則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內或者乙方負責將貨物運送至施工現場)。
5.總價款：____元(包括屋內垃圾清理費和材料搬運費)，乙方已拿走甲方的冰櫃及暖氣片價值______元，抵工程款______元整，剩餘工程款____元。大寫(人民幣______整。以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋，並初步了解所需完成工程後確定，該總價款包含所有乙方承擔的裝修工程中涉及的人工。
6.工期：自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期約__天。另，如雙方經過協商，對工期的延長達成一致意見，則按達成的統一意見執行。
第二條關於乙方職責的約定
1.乙方(即)在裝修期間承擔施工工程隊負責人的職責，對本次裝修工程的質量和工期負責。乙方全面承擔聯絡甲方，提供材料需求，現場管理裝修施工質量和施工人員等職責。如在施工過程中，產生質量問題和各類應由施工工程隊承擔的對甲方造成的損失，甲方只針對乙方(即)提出賠償。
2.乙方在裝修過程中，需保證全程在現場進行施工和管理(陪同甲方進行材料選購除外。如遇特殊情況，需與甲方協商並且獲得認可)。
3.乙方負責人負責組織裝修人員參與本契約定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義，可以要求乙方無條件更換。
第三條關於材料供應的約定
1.全部工程用裝修材料均由甲方提供，裝修施工設備、工具由乙方提供。
2.甲方負責採購供應的材料，應符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場，乙方必須協助甲方辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後，經甲乙雙方共同驗收，由乙方負責保管並組織施工，由於保管不當或施工工藝不當造成的材料損失，由乙方負責賠償。
3.乙方必須負責進行材料的搬運上樓工作(瓷磚除外)。
4.為了保證工程的正常進行，乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單及協助甲方進行材料採購，以便甲方於周末採購材料。甲方應按時提供乙方需要的材料。由於甲方提供材料延誤，造成的工期延誤由甲方承擔責任。乙方同時必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數量。由於乙方材料估算錯誤過大而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔，或者由乙方負責運輸退回供應商。
5.甲方採購供應的裝飾材料、設備，均套用於本協定規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
第四條關於工程質量及驗收的約定
1.本工程執行dbj08-62-97《住宅建築裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
3.由於乙方原因造成質量事故，其返工費和材料損失由乙方承擔。
4.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目，須提前與乙方聯繫後，方能進行該項目的施工。
5.若部分工序由甲方材料供應廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶，櫥櫃防火門，台面等)，甲方應事先安排時間並通知乙方，乙方應予以配合，並避免造成整體工期的延誤。
6.工程驗收-甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。
7.工程竣工：乙方應提前二天通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內組織驗收，並書面辦理驗收確認手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
8.工程保修期一年，從竣工驗收確認之日起算。保修期內由於乙方施工不當造成質量問題，乙方無條件地進行維修，並承擔相應材料費用。
第五條關於安全生產和防火的約定
1.甲方提供的施工要求(見上述第三條)及與乙方協商，且施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的`安全，遵守物業管理部門的裝修指南，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，乙方負責修復和賠償。
2.施工中凡涉及改變房屋結構，拆、改承重牆，加大樓(地)面荷載，由甲方向物業管理部門提出協商，經確認後施工。
3.乙方應注意煤氣使用安全，確保登高施工的安全保障等各類安全保證，並提醒施工工程人員注意安全，產生任何事故的責任完全由乙方負責。
第六條關於工程價款及結算的約定
1.工程款付款方式：經雙方認可，工程款付款時間表如下：
協定簽訂完畢，水電改造完成並驗收合格後，甲方支付乙方____元整
所有瓷磚鋪貼完成並驗收合格後，甲方支付乙方____元整
所有工程竣工，驗收合格之後，甲方支付乙方____元整
剩餘______元作為質量保證款，甲方入住三個月內支付。
合計______元整。
第七條其它事項
1.甲方工作：
(1)甲方應在開工當天，向乙方進行現場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，並說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時使用公用部位操作影響鄰里關係等的協調工作。
2.乙方工作：
(1)參加甲方召集的現場交底。
(2)全權負責協定履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務。如在保證工程質量的情況下更換人員，乙方應提前通知甲方，並取得甲方同意。
第八條違約責任
1.甲方未按協定約定時間付款的，逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。
2.由於乙方原因逾期竣工的，至逾期____天后，每逾期一天乙方向甲方支付__元違約金。
3.乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔責任。
4.工程未辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。
5.工程關鍵節點未辦理驗收，乙方提前進行下一階段工程施工，由此造成損失的，由乙方負責。
第八條糾紛處理方式
因工程質量雙方發生爭議時，雙方應儘量協商。或若協商不成時，可以按照本協定約定向：
____區仲裁委員會申請仲裁;
____人民法院提起訴訟
第九條協定的變更和解除
1.協定經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協定內容，應經協商一致後，重新簽訂補充條款。
2.施工過程中任何一方提出終止協定，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止協定協定，解除本協定。
3.如由於乙方施工出現質量問題，甲方可以無條件提出中止協定，而無需獲得乙方的認可。
第十條附則
1.工程開工前，甲方應將房屋外門鑰匙____把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時，甲方負責提供新鎖____套，由乙方當場負責安裝交付使用。
2.本協定簽訂後，工程不得轉包。
3.本協定一式____份，甲、乙雙方各執一份，協定附屬檔案為本協定的組成部分，具有同等的法律效力。
甲方(簽字)：乙方(簽字)：
住址：住址：
電話：電話：
身份證號：身份證號：
簽訂日期：年月日
簽訂地點：____
商品房裝修契約漏水糾紛訴訟 篇3
出租方(以下稱甲方)：承租方(以下稱乙方)：
根據《中華人民共和國契約法 》及國家相關法律、法規，經甲、乙雙方協商一致，訂立本契約。
第一條 房屋基本狀況
1. 甲方將自有的.坐落在的住房出租給乙方做 使用。房屋建築面積平方米，房屋使用面積平方米。該房屋屬於多層住宅，鋼筋混凝土結構，裝修完整，牆面清潔，家具、家電完好，水、電、氣均已開通。
2. 出租屋內包含家具、家電價值等詳見《租賃契約之附屬檔案》。
第二條 租賃期限
租賃期共 (個月)，甲方從 年 月 日起將出租房屋出租給乙方使用，至 年 月 日收回。
乙方有下列情形之一的，甲方可以終止契約，收回房屋，由此造成的一切法律責任及損失由乙方承擔：
1. 擅自將房屋轉租、分租、轉讓、轉借、聯營、入股; 2. 利用承租房進行非法活動的，損害公共利益的; 3.拖欠租金累計達30天的，賠償違約金並且押金不退。 4. 存放易燃易爆等危險品或有毒有害物品;
5. 出租期間，因乙方使用不當造成房屋漏水等導致與其他住戶發生糾紛。租賃契約如因期滿而終止時，如乙方到期確實無法找到房屋，甲方應當酌情延長租賃期限。如乙方逾期不搬遷，甲方有權向人民法院起訴和申請執行，甲方因此所受損失由乙方負責賠償。
契約期滿後，如甲方仍繼續出租房屋，乙方享有優先權。
第三條 租金和租金交納方式
1. 甲乙雙方議定月租金元，押金元，付租金方式為押一付三。在簽訂本租賃契約之日乙方應支付押金和三個月租金。
2. 乙方每月 日前繳納下月租金，乙方可以現金形式或轉賬方式支付租金。 3.乙方必須按照約定向甲方繳納租金。如無故拖欠租金，甲方有權向乙方每天按實欠租金1%加收滯納金。
第四條 各項費用的繳納
1.出租期間，水、電、氣、有線以及物管費(包含衛生費，污水費，垃圾費，公攤費)由乙方及時繳納。因乙方不按時交納上述費用而產生的滯納金和所造成的一切後果由乙方承擔。
2. 使用該房屋進行商業活動產生的其它各項費用均由乙方繳納 (其中包括乙方自已申請安裝電話、寬頻等設備的費用)。
第五條 租賃期間房屋修繕
1.甲方將房屋交給乙方後，乙方不得破壞已裝修部分及房屋架構，要保持房屋牆面、窗戶、玻璃、地面、所有設施及家電、家具的完好，如有人為損壞乙方照價賠償。
2.修繕房屋是甲方的義務。甲方對房屋及其設備應每隔半年認真檢查、修繕一次，以保障乙方居住安全和正常使用，人為破壞除外。乙方在租賃期間導致租賃房屋的質量或房屋的內部設施損毀，則維修費由乙方負責。
3. 甲方維修房屋時，乙方應積極協助配合。
第六條 出租方與承租方的變更
1. 如果甲方將房產所有權轉移給第三方時，契約對新的房產所有者繼續有效。 2. 甲方出賣房屋，須在3個月前通知乙方。在同等條件下，乙方有優先購買權。3. 乙方需要與第三人互換住房時，應事先徵得甲方同意;甲方應當支持乙方的合理要求。
第七條 違約責任
1. 甲方未按時交付出租房屋供乙方使用的，負責償付違約金元。 2. 甲方未按時(或未按要求)修繕出租房屋的，負責償付違約金 元;
如因此造成乙方人員人身受到傷害或財物受毀的，負責賠償損失。
3. 乙方逾期交付租金的，除仍應及時如數補交外，應支付違約金 元。 4. 乙方違反契約，擅自將承租房屋轉給他人使用的，應支付違約金元;如因此造成承租房屋毀壞的，還應負責賠償。
第八條 免責條件
1. 房屋如因不可抗拒的原因導致損毀或造成乙方損失的，甲乙雙方互不承擔責任。
2. 因市政建設需要拆除或改造已租賃的房屋，使甲乙雙方造成損失，互不承擔責任。
因上述原因而終止契約的，租金按實際使用時間計算，多退少補。 第九條 爭議的解決方式
本契約在履行中如發生爭議，雙方應友好協商解決，協商不成時，任何一方均可以向人民法院起訴。
第十條 其他約定事項
本契約如有未盡事宜，一律按《中華人民共和國經濟契約法》的有關規定，經甲、乙雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
第十一條 本契約雙方簽字蓋章後生效。本契約一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲方簽署：乙方簽署： 代表人： 身份證號： 聯繫電話：聯繫電話： 開戶銀行：
銀行帳號：簽訂日期： 年 月 日