賓館裝飾裝修契約 篇1
發包人:________________ 承包人:________________
住所:__________________ 住所:__________________
委託代理人: ____________營業執照號:____________
電話: __________________ 電話:__________________
本工程設計人: __________電話:___________________
施工隊負責人:___________ 電話:__________________
依照《中華人民共和國契約法 》及有關法律,法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等,自願,協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協定:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:___________________.
1.2 工程內容及做法(詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
1.3 工程承包方式:雙方商定採取下列第___種承包方式。
(1)承包人包工,包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(2)承包人包工,部分包料,發包人提供部分材料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(3)承包人包工,發包人包料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 工程期限____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
1.5 契約價款:本契約工程造價為(大寫):____________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理,發包人與監理公司另行簽訂《工程監理契約》,並將監理工程師的姓名,單位,聯繫方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第___種方式提供:
(1)發包人自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)發包人委託承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)______元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
第四條 發包人義務
4.1 開工前____天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內家具,陳設或將室內不易搬動的家具,陳設歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源,電源;
4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係;
4.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
4.5 施工期間發包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
4.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場,竣工驗收。
第五條 承包人義務
5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範,防火規定,施工規範及質量標準,按期保質完成工程;
5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
5.3 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上,下水管道的暢通;
5.4 保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。
第六條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協定,同時調整相關工程費用及工期(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。
第七條 材料的提供
7.1 由發包人提供的材料,設備(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表),發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收並辦理交接手續;
7.2 由承包人提供的材料,設備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,並接受發包人檢驗。
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)發包人同意工期順延的其他情況。
8.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料,設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。
8.3 發包人未按期支付工程款,契約工期相應順延。
8.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第九條 質量標準
雙方約定本工程施工質量標準:___________________________________________.
施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合契約約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合契約約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
賓館裝飾裝修契約 篇2
甲方:__________________________
乙方:__________________________
按照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》、《室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、行政法規的規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,結合本裝飾裝修工程施工具體情況,雙方協商達成如下協定。
第一條;工程概況
1工程地點:。
2工程內容:總建築面積 平方米。
3承包範圍;裝飾裝修人工費用;
4開工日期:2025年 月 日;竣工日期:2025年 月 日;總工期(包括法定節假日):29個工作日。
第二條;契約價款
1裝飾裝修人工費用總金額(人民幣大寫):壹拾叄萬貳仟元;¥:。
2、簽訂契約當日甲方支付裝飾裝修工程人工總費用的30%;¥:。
3、裝修裝飾工程完成80%,甲方第二次支付費用40%,¥:。
4、工程竣工驗收合格甲方支付裝修裝飾費用25%,¥:。
5、乘於的5%做為工程質量保證金,保證金在工程竣工驗收後的一年內支付,¥:。
第三條;甲方責任
1指派_________為發包人駐工地代表,負責契約履行,對工程質量、進度、材料進場進行監督檢查,和其他事宜。
2裝飾裝修工程開工前,負責到有關部門辦理審批手續。
3向承包人提供施工所需的水源、電源,並說明使用注意事項。負責協調與周圍的鄰里關係。
4開工前應確認施工圖紙或作法說明,並向承包人進行現場交底。
5負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作,
第四條;乙方責任
1指派_________為承包人駐工地代表,負責契約履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務。
2嚴格按照圖紙進行施工,做好各項質量檢查記錄,嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。
3嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環境污染。處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關係。
4 工程竣工未移交發包人之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
5保證裝飾裝修現場的整潔,竣工前做好衛生清掃和處理工作。
第五條;材料供應
1裝飾裝修工程使用的材料和設備必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。
2由發包人供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由發包方承擔。
3凡由承包人採購的材料、設備應按照設計、規範和樣品要求採購工程需要的材料,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由承包人負責。
第六條;安全責任
1發包人提供確認的圖紙施工說明,違反有關安全操作規程、消防規定和防火設計規範,導致發生安全或火災事故,發包人應承擔由此產生的一切經濟損失。
2承包人進行裝飾裝修活動,要嚴格遵守施工安全操作規程,按照規定採取必要的安全防護和消防措施,不得擅自動用明火和進行焊接作業,保證作業人員和周圍住房及財產的安全。
3由於承包人在施工過程中違反有關安全操作規程,導致發生安全事故(包括人身事故),應承擔由此引發的一切責任。
第七條;質量驗收
1本工程以施工圖紙、效果圖、作法說明、為質量評定驗收標準。
2發承包雙方應及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續。發包人不按時參加隱蔽工程和中間驗收,承包人可自行驗收,發包人應予承認。
3工程竣工後,承包人應通知發包人驗收,發包人自接到驗收通知兩日內應組織驗收,並辦理驗收和移交手續。
第八條;工程變更
1發包人對工程項目及施工方式如需變更,雙方均應及時溝通簽證,方能進行該項目施工並以此為依據相應變更價款及工期。
2承包人提出合理化建議變更設計方案和材料的換用,必須經設計師、發包人同意方可變更方案。
第九條;工程保修
1驗收合格後,承包人應當出具住宅室內裝飾裝修質量保修書。工程(保修一年)。
第十條;違約責任
1由於發包人原因導致延期開工或中途停工,應承擔違約責任。每停工或窩工一天,發包人支付給承包人1000元。發包人不按契約的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的5%支付滯納金。
2由於承包人原因致使工期延誤,每延誤一天,承包人支付發包人1000元違約金。工程質量達不到雙方約定的質量標準,扣除工程總價的_________%。
3承包人應妥善保護髮包人提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
4未經發包人同意,承包人擅自拆改原建築物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由承包人負責並承擔損失。
5承包人向發包人推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,應依法承擔賠償責任。
6未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用,造成損失由發包人負責。
7因一方原因,契約無法繼續履行時,應通知對方,辦理契約終止協定,並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十一條;爭議解決
1 本契約正本兩份,具有同等效力,由發包人、承包人分別保存一份。
2 在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,可提交大連仲裁委員會仲裁;或依法向工程所在地人民法院起訴。
發包方(蓋章):_________承包方(蓋章):_________
發包方電話 承包方電話
_________年____月____日 _________年____月____日
賓館裝飾裝修契約 篇3
發包方(簡稱甲方):_________________________
承包方(簡稱乙方):_________________________
甲乙雙方經友好協商,甲方決定委託乙方進行住房裝修,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協定,共同遵守。
一、工程概況
1. 裝飾施工地點:
2. 住房結構: 房型 房 廳 套,施工面積 平方米。
3. 裝飾施工內容:詳見附屬檔案一《裝飾施工內容表》。
4. 承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
5. 工期: 自________年________ 月________日開工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
二、工程價款及結算的約定
1.工程總價款:¥_________元,大寫(人民幣):________________詳見本契約裝修工程報價單。
2.工程款付款方式按下列方式支付:
(1)第一次,對預算設計認可簽訂契約之日。支付10000元訂金,第二次付款時扣除
(2) 第二次 契約簽定後開工前支付工程總造價50% 合計_________元
(3)第三次 施工過程中 工期進度過半 支付工程總造價40% 合計_________元
(4)第四次 竣工驗收當天 支付工程總造價10% 合計_________元
(5)工程保修期兩年。工程款全部結清後,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關於材料供應的約定
1.甲方提供的材料:詳見契約裝修工程報價單。本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到 現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲 方承擔。甲方供應的材料抵現場後,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.乙方對甲方採購的裝飾材料、設備,均套用於本契約規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備係為偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
四、關於工程質量及驗收的約定
1.本工程執行dbj08 – 62 – 97《住宅建築裝飾工程技術規程》、db31/t30 –1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2.本工程由________方設計施工方案。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費由甲方承擔,工期順延。由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,雙方同意後,方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。
5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事後,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
6.工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。
五、有關安全生產和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應 採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任,甲方負責和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
六、其它事項
1、甲方應在開工前,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙,並向乙方進行現場交底。並向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關係等的協調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工,保質保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任
1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按契約的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。
2.由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對契約執行發生爭議,應通過友好協商解決,如協商無效的,可以提交人民法院訴訟。
九、契約的變更和解除
契約經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。
十、本契約一式 份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。契約附屬檔案為本契約的組成部分。
甲方(簽章): 電話:
乙方(簽章): 電 話:
簽訂地點:
簽訂日期: 年 月 日
賓館裝飾裝修契約 篇4
甲方:_________
乙方:_________
依據《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關法律、法規的規定,遵循公平、誠實信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關事項協商達成一致,訂立本契約。
一、工程概況裝飾工程施工地點:_________施工內容:_________承包方式:_________契約總工期_________天,自____年____月___日開工至___年____月___日竣工。
契約總價款:_________其中:人工費___元,材料費____元。
二、雙方工作
1.甲方工作
1.1開工前,向乙方提供裝飾方案及做法說明一份,並向乙方進行現場交底。
騰空房屋,清除影響施工的障礙物。
對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等採取保護措施,並經乙方書面確認。
1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續,協調鄰里關係,保證乙方施工時間。
1.3向乙方提供施工需用的水、電、氣等設備,並說明使用注意事項。
協調做好垃圾清理等工作,並承擔相應費用。
2.乙方工作
2.1按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說明並進行現場交底,交甲方進行書面認定。
2.2乙方指派_________為乙方駐現場代表,負責契約履行。
按要求組織施工,解決由乙方負責的各項事宜。
2.3未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不準隨意拆改原有建築結構及各種設備管線。
2.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火及環保規定。
2.5工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
三、工期
1.工期延誤
1.1因以下原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延:甲方不能按約定提供開工條件。
設計變更和工程量變化。
甲方同意工期相應順延的其它情況。
1.2由於甲方原因導致中途停工,甲方應補償乙方因停工、設備閒置所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方____元。
1.3由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方____元違約金。
四、工程價款支付開工日前三天,甲方支付總價款的_____%,計_____元;工程日期過半,甲方再支付總價款的___%,計_____元;驗收合格三日內,甲方支付總價款的剩餘部門,計____元。
五、材料供應
1.甲方提供材料甲方供應的材料、設備應有材料設備表。
甲方供應的材料、設備有質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的,由甲方承擔責任。
甲方供應的材料、設備運抵現場____日內,經乙方驗收,由乙方負責保管。
由於保管不當造成的損失,由乙方負責。
甲方供應的材料、設備未經甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應按相應價款的雙倍補償給甲方,並承擔由此造成的損失。
2.乙方採購的材料乙方採購的材料、設備,必須有材料設備表註明品牌、規格、等級、數量、單價和總價,甲乙雙方簽字認可。
如乙方採購的材料、設備與材料設備表不符,不得使用。
如乙方未經甲方同意擅自使用,造成的損失由乙方負責。
六、工程變更在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯繫,在簽訂變更單後方可進行該項目施工。
凡私自與施工作業人員商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負。
給乙方造成損失的,甲方應負責賠償。
七、質量與驗收
1.工程質量
1.1工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為依據,以《天津市建築裝飾工程質量檢驗評定標準》為質量評定標準。
1.2乙方應認真按照約定技術質量標準和設計要求進行施工,隨時接受甲方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。
如工程質量達不到約定條件,乙方應按照甲方的要求返工、修改,並承擔由於自身原因導致返工、修改的費用。
2.竣工驗收與保修
2.1工程完工後,乙方應當向甲方提交工程驗收單。
甲方自接到工程驗收單七日內驗收,在驗收單上籤字。
甲方無正當理由不按時驗收,超過七日的視為竣工驗收已被確認。
2.2雙方約定隱藏工程和中間驗收部位:_____.
2.3雙方約定的保修項目內容期限為:_____.
八、安全和防火
1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明,應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規範。
2.由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
九、違約責任甲、乙雙方應嚴格履行契約所規定的各項條款,甲方不能及時給出必要的指令、確認,不按契約約定履行自己的義務,或其他使契約無法履行的行為,甲方應承擔違約責任。
乙方不能按契約工期竣工,施工質量達不到標準要求,或其他使契約無法履行的行為,乙方應承擔違約責任。
甲乙雙方承擔違約責任均按契約總價款的____%向對方支付違約金,若違約金不能彌補損失時,當事人可以要求對方予以增加。
十、契約爭議解決方式雙方約定在履行契約過程中發生爭議,由雙方協商解決或請___調解。
協商或調解不成時,雙方可以按下述第____種方式解決:1.由_____仲裁委員會仲裁;2.向人民法院起訴。
十一、其他約定_________
十二、本契約未盡事宜,經雙方共同協商作出補充規定,補充規定與本契約具有同等法律效力。
十三、組成本契約的檔案包括:1.本契約條款及契約附表;2.施工圖紙及做法說明;3.雙方有關本工程洽商的其他書面協定;4.補充規定。
十四、其他1.本契約正本兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
雙方約定可根據需要確定契約副本的數量,雙方約定後生效。
2.乙方收到本裝飾工程價款尾款,本契約即告終止。
業主:___承包方:_____
註冊地址:_____註冊地址:_______
住地:_________住地:________
法定代表人:___法定代表人:_____
委託代理人:___委託代理人:_____
聯繫電話:_____聯繫電話:________
____年___月___日____年___月___日
賓館裝飾裝修契約 篇5
原告:_____________裝飾設計工程有限公司
法定代表人:______________,_____________裝飾設計工程有限公司董事長。
被告:_________________,男,_____年_____月_____日出生,漢族,住__________市__________區__________路27號院1號樓25號。
訴訟請求
一、判令被告支付原告工程款______元,違約金______元;
二、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由
原告於_____年_____月_____日同被告簽訂《建築裝飾裝修工程施工契約》,契約約定由原告承包被告發包的_____________項目,契約價款為人民幣72萬元,雙方約定契約生效後由被告分四次向原告支付,具體付款方式為:_________________簽訂契約當日支付42萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓後包房完工支付20萬元;項目整體完工後三個月至一百天內支付9萬元,並約定如在一百天后支付每延期一天被告應按照1000元/天的標準向原告支付滯納金(違約金);工程驗收12個月後20天內支付剩餘1萬元。契約簽訂後,原告如約履行了契約義務,而被告卻在支付第一筆契約價款和第二筆價款的一半(即1萬元)後以種種理由推拖支付剩餘款項。由此給原告造成了巨大的經濟損失,為維護原告的合法權益,特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規定訴至貴院,請依法判決,以維護原告的合法權益。。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人:______________裝飾設計工程有限公司
_____年_____月_____日
附:契約副本__________份。
本訴狀副本______份。
其它證明檔案_____份。
賓館裝飾裝修契約 篇6
今天為大家推薦的是商場裝飾裝修契約範本標準版,希望能滿足各位的閱讀需求,看完後對您有參考價值。
發包方(簡稱甲方):_____________
承包方(簡稱乙方):_____________
根據《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協定,共同遵守。
一、 概況及要求
1、裝飾施工地點:
2、裝飾施工內容:
3、承包方式:_____
4、總價款:¥____元,大寫(人民幣):_____
經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
5、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
甲方要求:
1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格;
2、以裝修效果圖為準;
3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行;
4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收;
二、關於材料供應的約定:
1、乙方提供的材料:詳見附屬檔案《主材料報價單》。
2、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關於工程質量及驗收的約定:
1、本工程執行DBJ08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、DB31/T30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格後付款。
四、關於工程價款及結算的約定:
工程款付款方式列下表: 付款時間 :契約簽定後
第一次付款: 金額 : 大寫:
第二次付款工期進度過半付: 元
竣工驗收合格後 付其餘款 : 元
五、違約責任:
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,工期順延。
2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、如未按甲方質量進行施工製作,一切損失由乙方承擔,並賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付後續工程款。
4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金
六、糾紛處理方式:
1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本契約文本,可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。
2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本契約約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)
七、契約的變更和解除:
1、契約經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更契約內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協定。如要終止契約,提出終止契約一方,要以書面形式提出,應按契約總價款___%支付違約金,並辦理終止契約手續。
2、施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定,可視為本契約解除。
八、其它約定:
九、本契約一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。契約附屬檔案為本契約的組成部分。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
法定代表人: 委託代理人:
住 址: 地 址:
電 話: 電 話:
郵 編: 郵 編:
簽訂日期: 年 月 日
簽訂地點:
賓館裝飾裝修契約 篇7
裝飾裝修單位: 幢 號,業主使用人: 以下簡稱裝修人;
裝飾裝修企業: 以下簡稱裝修公司;
中山市物業管理有限公司,以下簡稱物管公司。
為加強商鋪室內裝飾裝修管理,保證裝飾裝修工程和安全,維護公共安全和公眾利益,共同營造一個安全、舒服、優良的生活環境,就居小區商鋪裝飾裝修管理一事,簽訂如下協定:
一、裝飾裝修安裝工程內容:
拆牆改建(詳見附圖) □木工裝飾 □空調設備
室內用電系統增改 □衛生間設備 □燈箱廣告牌
其它:
二、裝修工程施工期限:
年 月 日起至 年 月 日止,裝修人須在該時間內裝修完畢,過期須辦理延期手續。
三、允許施工時間:
星期一至星期六上午8:00- 2:00,下午 4:00- 8:00,星期日與其它時間不得施工,特殊情況以物管公司通知為準。
四、廢棄物的清運和處置:
所有因裝修安裝工程而產生的材料、廢料和垃圾(包括:沙、石、灰、水泥、泥頭、木屑)等散裝物品須用袋包裝後由裝修公司自行清運到物管公司指定的地點,裝修垃圾清運費按每 00平方米300元計交到物管公司,由物管公司統一清運到堆放垃圾地點。
五、樓宇外立面管理要求:
1、不得改變任何門、窗的款式和設計功能,室外燈箱廣告牌、商鋪招牌須按物管公司指定的規格進行安裝(不得遮蔽二樓住戶凸窗,厚xx年保修期和廚房衛生間防滲漏工程五年的保修期由裝修人與裝修公司簽訂裝修契約,如因未簽訂契約而造成損失的由裝修人自己承擔責任。
2、商鋪裝修竣工自表面驗收檢查合格之日起至商鋪投入使用30日後,如無異常現象方可退領裝修保證金(不計利息)
3、在裝修時嚴禁損壞牆面、地面地磚,不得安裝防雨蓬。
4、商鋪的裝修不得使用易燃材料,乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規定的防火和環保要求
5、安裝空調外機時,必須由物管公司指定位置統一安裝。
六、違約責任:
1、未經物管公司批准就進行施工的違章裝修安裝項目,裝修人必須自行拆除並恢復原樣,經通知後在期限內未拆除或拒絕恢復原樣的工程內容,物管公司將另行安排人員施工,所產生的費用和損失由裝修人負責承擔。
2、電氣線路、給排水系統、防滲漏等隱蔽工程必須按物管公司要求或相關規定,規範要求施工,如經檢查有不符合的,經通知後必須拆除遮擋部分進行整改,直到合格為止。如有拒不整改或經三次整改仍不合格的,將對貴商鋪要求進行停工整改處理,所造成的費用和損失由裝修人或裝修公司負責承擔。
3、商鋪裝飾裝修工程違章施工、違章改建、空調安裝損壞外牆等不合格工程內容物管公司將限期整改,整改後進行復驗,直到合格為止。如拒不整改或經三次整改仍不合格時,物管公司將另行安排施工人員進行施工或停電停工整改,因此而產生的一切費用和損失由裝修人負責承擔。
4、裝修人或裝修公司在裝飾裝修活動過程中有違章施工、違章改建、空調安裝不合格等行為未整改合格時,物管公司將不予辦理按金退領手續,如因此造成損失或產生費用的,物管公司將從裝修保證金中扣除相應金額。
5、屬裝修公司責任的由裝修人自行向裝修公司追償。
6、乙方在裝修改造過程中對商鋪及他人的設施設備等造成損毀的,由乙方負全責並承擔所有維修費用。
7、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建築物的主體結構安全,消防,電路,空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響、並不得影響甲方或第三方的經營,否則乙方應立即改正,並賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
七、其它約定:
1、為保證本商場裝修工程的質量,物管公司將不定時派人到現場進行嚴格的監督和指導施工,裝修人和裝修公司須配合物管公司對商鋪裝修活動的監督、檢查。
2、物管公司有權制止裝飾裝修活動中的影響公眾利益、公共安全和影響周圍住戶正常生活的相關行為。
3、裝飾裝修工程技術質量和所用的產品質量由裝修人按裝修契約約定和相應的質量標準自行進行驗收或委託相關部門進行驗收,物管公司只負責對現場進行檢查有無違反法律 、法規 和違反本協定的行為。
裝修人簽名(蓋章)年月日
賓館裝飾裝修契約 篇8
______,(以下簡稱甲方)為裝修信息性房屋(__組團__棟__單元__室),經與______(以下簡稱乙方)雙方協商,訂立本協定,以共同恪守。
一、工程項目:
1、四個房間(三臥室、一客廳,以下簡稱四個房間)鋪木地板
2、兩個衛生間做防水,鋪地磚及瓷磚
3、主臥衛生間安裝馬桶及台柱盆;
4、公用衛生間安裝台柱盆;
5、廚房做防水,安裝櫥櫃;
6、包臥室、衛生間門
7、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負責施工。
三、質量標準:施工質量要符合安全要求和國家要求的裝修標準,裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準,雙方認可。
四、施工期限:____年__月__日至__年__月__日,如不能按期完成,每天將處罰金五十元。
五、工程造價:按照附表價格,由乙方採購材料並安裝。如有變更,以雙方認可的變更單結算為準。
六、付款方式:契約簽訂後,甲方支付現金______(大寫:人民幣__萬元整)經甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內一次將剩餘裝修費付清。
七、其它問題:裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協定未盡事宜,由雙方協商解決。本協定自雙方簽字之日起生效。
八、本協定一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。
甲方: 乙方:
____年__月__日
賓館裝飾裝修契約 篇9
你好,你諮詢的裝飾裝修契約的反訴狀是怎么樣的,
反訴人;李,,,男,年月日生,漢族,住南京市區
被反訴人:_________________南京裝飾工程有限公司
地址:_________________南京市珠江路39號
反訴請求:
1、依法判決被反訴人支付反訴人整改費用_______元;
2、因工程延誤工期,請求依法判決被反訴人支付反訴人違約金元_______元(80元/天_____145天);
3、反訴費用由被反訴人承擔。
事實與理由:
20__年12月,反訴人與被反訴人簽訂了家庭裝修施工契約。工程施工地點位於江寧區宏運國際村B16。契約約定工程期限66天,竣工日期20__年2月5日;工程實行工程監理;工程竣工後,被反訴人應通知反訴人驗收,經驗收合格後,雙方進行工程結算;由於被反訴人延誤工期的,每延誤一天應支付違約金80元。20__年4月經監理方階段驗收並提出多處整改意見。但被反訴人未依該意見進行整改。無奈,後反訴人另找他人部分整改,並支付費用2497元。
另,被反訴人直至20__年6月30日木工工程部分才全部結束,已延誤工期145天。
綜上所述,為了依法維護反訴人的合法權益,今特向貴院提起反訴,請求依法判決。
此致
南京市江寧區人民法院
反訴人:_________________
_____年_____月_____日
賓館裝飾裝修契約 篇10
委託方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本契約(包括本契約附屬檔案和所有補充契約),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:
2.居室規格:房型 層(式)室廳廚衛
1、 室,計 平方米;
2、 廳,計 平方米;
3、 廚房,計 平方米;
4、 衛生間,計 平方米;
5、 陽台,計 平方米;
6、 過道,計 平方米;
7、其他(註明部位),計 平方米。
總計:施工面積 平方米。
3.施工內容:見預算書和施工圖。
4.委託方式:
5.工程開工日期: 年 月 日
6.工程竣工日期: 年 月 日
工程總天數: 天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫) 元,詳見本契約附屬檔案(二)《預算書》。
1、材料款 元; 2、人 工 費元;
3、設計費 元; 4、施工清運費 元;
5、搬卸費 元; 6、管 理 費 元;
7、其他費用(註明內容) 元。
第三條:質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。詳見本契約附屬檔案(三)《工程材料決算清單》。
2.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充契約。
3. 質量檢查監督部門:佛山市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。
4. 凡由甲方自行採購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便於工作銜接。
第四條:材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本契約中所用材料一律實行明碼標價。詳見預算書。甲方所提供的材料均套用於本契約規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責採購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管,由於保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1. 契約一經簽訂,乙方進場後甲方即應付35%工程款;當工期進度過半( 年 月 日),甲方即第二次付30%工程款。工程俊工後甲方即付30%工程款,尾款5%工程款待甲方對工程竣工驗收後一周內結算。(註:甲方需在乙方通知三天內驗收) 甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本契約附屬檔案(二)《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應簽訂補充契約,並由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,在下一次付款期前付清。
3.甲方未按本契約規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第六條:工程工期
1.如果因為乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至人工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方 元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由於乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3. 在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,儘快解決糾紛,以繼續施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
1.工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束後,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期。
第八條:其他事項
1. 甲方
1、必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,並向乙方進行現場交底。
2、二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須採取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。
3、如確實需要拆、改原建築物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續,並承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
2.乙方
1.指派(姓名)__________為乙方工地代表,負責契約履行,並按契約要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
3.負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需儘快負責修復或賠償。
4. 嚴格履行契約,實行信譽工期。
5. 在裝潢施工範圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責任
契約生效後,在契約履行期間,擅自解除契約方,應按契約總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除契約,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十條:爭議解決
1、本契約履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。或憑本契約和乙方開具的收據向佛山市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴,請求解決。
2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本契約約定向--仲裁委員會申請仲裁;--人民法院提起訴訟。
第十一條:契約的變更和終止
1.契約經雙方簽字生效後,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更契約的內容,應經雙方協商一致後重新簽訂補充協定。如需終止契約,提出終止契約的一方要以書面形式提出,應按契約總價款的10%交付違約金,並辦理終止契約手續。
2.施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定後,可視為本契約解除。
第十二條:契約生效
1.本契約和契約附屬檔案向雙方蓋章,簽字後生效。
2.補充契約與本契約具有同等的法律效力。
3.本契約(包括契約附屬檔案、補充契約)一式 份,甲乙雙方各壹份。
甲方(業主):(簽章) 乙方: (簽章)
住所地址: 企業地址:
郵政編碼: 郵政編碼:
工作單位: 法人代表:
委託代理人: 委託代理人:
電話: 電話:
簽約地址: 簽約日期:
賓館裝飾裝修契約 篇11
委託方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本契約,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地點:
2、工程承包方式,雙方商定採取下列第(1)種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料。
(3)乙方包工、甲方包全部材料。裝修房屋契約3、總價款:
4、開工日期 月年
第二條:質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充契約。
4、凡由甲方自行採購的材料、設備,產品質量由甲方自負,施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便於工作銜接。
第三條:材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本契約中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均套用於本契約規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責採購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管,由於保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第四條:付款方式
1、契約一經簽訂,甲方即應付30%工程款;剩餘70%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充契約,並由乙方負責並且施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3、甲方未按本契約規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第五條:違約責任
契約生效後,在契約履行期間,擅自解除契約方,應按契約總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除契約,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第六條:契約生效
1、本契約和契約附屬檔案向雙方蓋章,簽字後生效。未盡事宜雙方協商解決。
2、補充契約與本契約具有同等的法律效力。
3、本契約一式貳份,甲乙雙方各執壹份。
甲方(業主): 乙方:
銀行賬號:
簽約日期: 年 月 日 銀行賬號:
賓館裝飾裝修契約 篇12
甲方:__________________________
乙方:__________________________
按照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》、《室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、行政法規的規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,結合本裝飾裝修工程施工具體情況,雙方協商達成如下協定。
第一條;工程概況
1 工程地點:臨滄市萬森建材門口第一棟7-8號。
2 工程內容:總建築面積165平方米。
3 承包範圍;裝飾裝修人工費用;
4 開工日期:20xx年07月5日;竣工日期:20xx年08月5日;總工期(包括法定節假日):29個工作日。
第二條;契約價款
1 裝飾裝修人工費用總金額(人民幣大寫):壹拾叄萬貳仟元;¥:72083。
2、簽訂契約當日甲方支付裝飾裝修工程人工總費用的30%;¥:21624
3、工程竣工驗收合格甲方支付裝修裝飾費用95%,¥:46854.85
5、乘於的5%做為工程質量保證金,保證金在工程竣工驗收後的一年內支付,¥:3604
第三條;甲方責任
1 指派_________為發包人駐工地代表,負責契約履行,對工程質量、進度、材料進場進行監督檢查,和其他事宜。
2 裝飾裝修工程開工前,負責到有關部門辦理審批手續。
3 向承包人提供施工所需的水源、電源,並說明使用注意事項。負責協調與周圍的鄰里關係。 4 開工前應確認施工圖紙或作法說明,並向承包人進行現場交底。
5 負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作,
第四條;乙方責任
1 指派_________為承包人駐工地代表,負責契約履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務。
2 嚴格按照圖紙進行施工,做好各項質量檢查記錄,嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。
3 嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環境污染。處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關係。
4 工程竣工未移交發包人之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。 5 保證裝飾裝修現場的整潔,竣工前做好衛生清掃和處理工作。
第五條;材料供應
1 裝飾裝修工程使用的材料和設備必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名
稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。
2 由發包人供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由發包方承擔。 3 凡由承包人採購的材料、設備應按照設計、規範和樣品要求採購工程需要的材料,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由承包人負責。
第六條;安全責任
1 發包人提供確認的圖紙施工說明,違反有關安全操作規程、消防規定和防火設計規範,導致發生安全或火災事故,發包人應承擔由此產生的一切經濟損失。
2 承包人進行裝飾裝修活動,要嚴格遵守施工安全操作規程,按照規定採取必要的安全防護和消防措施,不得擅自動用明火和進行焊接作業,保證作業人員和周圍住房及財產的安全。
3 由於承包人在施工過程中違反有關安全操作規程,導致發生安全事故(包括人身事故),應承擔由此引發的一切責任。
第七條;質量驗收
1 本工程以施工圖紙、效果圖、作法說明、為質量評定驗收標準。
2 發承包雙方應及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續。發包人不按時參加隱蔽工程和中間驗收,承包人可自行驗收,發包人應予承認。
3 工程竣工後,承包人應通知發包人驗收,發包人自接到驗收通知兩日內應組織驗收,並辦理驗收和移交手續。
第八條;工程變更
1 發包人對工程項目及施工方式如需變更,雙方均應及時溝通簽證,方能進行該項目施工並以此為依據相應變更價款及工期。
2 承包人提出合理化建議變更設計方案和材料的換用,必須經設計師、發包人同意方可變更方案。
第九條;工程保修
1 驗收合格後,承包人應當出具住宅室內裝飾裝修質量保修書。工程(保修一年)。
第十條;違約責任
1 由於發包人原因導致延期開工或中途停工,應承擔違約責任。每停工或窩工一天,發包人支付給承包人1000元。發包人不按契約的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的5%支付滯納金。
2 由於承包人原因致使工期延誤,每延誤一天,承包人支付發包人1000元違約金。工程質量達不到雙方約定的質量標準,扣除工程總價的_________%。
3 承包人應妥善保護髮包人提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
4 未經發包人同意,承包人擅自拆改原建築物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由承包人負責並承擔損失。
5 承包人向發包人推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,應依法承擔賠償責任。
6 未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用,造成損失由發包人負責。
7 因一方原因,契約無法繼續履行時,應通知對方,辦理契約終止協定,並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十一條;爭議解決
1 本契約正本兩份,具有同等效力,由發包人、承包人分別保存一份。
2 在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,可提交大連仲裁委員會仲裁;或依法向工程所在地人民法院起訴。
發包方(蓋章):_________ 承包方(蓋章):_________
發包方電話 承包方電話
_________年____月____日
簽訂地點:_________
_________年____月____日 簽訂地點:_________
賓館裝飾裝修契約 篇13
發包方:_____________
承包方:_____________
根據《中華人民共和國民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協定,共同遵守。
一、概況及要求
1、裝飾施工地點:
2、裝飾施工內容:
3、承包方式:_____
4、總價款:¥____元,大寫:_____
經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
5、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
甲方要求:
1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格
2、以裝修效果圖為準
3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行
4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收
二、關於材料供應的約定:
1、乙方提供的材料:詳見附屬檔案《主材料報價單》。
2、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關於工程質量及驗收的約定:
1、本工程執行08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、31/30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格後付款。
四、關於工程價款及結算的約定:
工程款付款方式列下表:付款時間:契約簽定後
第一次付款:金額:大寫:
第二次付款工期進度過半付:元
竣工驗收合格後付其餘款:元
五、違約責任:
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,工期順延。
2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、如未按甲方質量進行施工製作,一切損失由乙方承擔,並賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付後續工程款。
4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金
六、糾紛處理方式:
1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本契約文本,可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。
2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本契約約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。
七、契約的變更和解除:
1、契約經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更契約內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協定。如要終止契約,提出終止契約一方,要以書面形式提出,應按契約總價款___%支付違約金,並辦理終止契約手續。
2、施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定,可視為本契約解除。
八、其它約定:
九、本契約一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。契約附屬檔案為本契約的組成部分。
甲方:乙方:
法定代表人:委託代理人:
住址:地址:
電話:電話:
郵編:郵編:
簽訂日期:年月日
簽訂地點:
賓館裝飾裝修契約 篇14
發包方(以下簡稱甲方):
委託代理人(或甲方代表): 身份證號碼:
聯繫地址: 聯繫電話:
承包方(以下簡稱乙方):
營業執照號:
建築業企業資質證書號:
註冊地址(或辦公地址):
法定代表人或負責人: 聯繫電話:
工程設計人: 聯繫電話:
施工負責人: 聯繫電話:
依照《中華人民共和國契約法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願的基礎上協商一致,達成如下協定:
一、工程概況
(一)工程地點:
(二)工程內容(見附表一和四)
(三)工程承包方式,採取下列第 種方式:
1、乙方包工、包全部材料(見附表三)。
2、乙方包工、包部分材料,甲方提供其餘材料(見附表二和三)。
3、乙方包工、甲方提供全部材料(見附表二)。
(六)工程期限 日。
開工日期: 年 月 日;
竣工日期: 年 月 日。
(七)工程價款(見附表一):
本契約工程造價為(人民幣) 元;
金額大寫: 。
其中:材料費: 元,人工費: 元,
設計費: 元, 垃圾清運費: 元,
管理費: 元,其他費用: 元。
(八)契約簽訂生效後,若要變更施工內容、材料或實際工程量增減,工程價款按實結算。
(九)乙方提出的工程報價,不得故意漏項、缺項。在甲方未對施工項目進行變更的前提下,竣工結算價的增幅不超過第一條(七)款所約定工程價款的5%,超出5%的部分,由乙方承擔。
二、工程設計
(一)見重慶市住宅裝飾設計契約,其設計方應提供施工圖紙或作法說明,應付的設計費由甲方另行結算。
(二)設計施工圖紙應符合國家有關設計規範要求,經雙方簽字認可,將會審意見記載於附表四內。
(三)施工圖紙所標示項目與工程報價表所列項目有差異或牴觸時,以工程報價表為準。
三、工程監理
若本工程實行工程監理,由甲方與具備相應資質的監理公司另行簽訂《工程監理契約》,並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責範圍等書面通知乙方。
四、甲方義務
(一)對所裝飾裝修的住房擁有合法的所有權或使用權,或已取得了合法所有權或使用權人的委託,有權對該房屋進行裝飾裝修。
(二)甲方委派代表全權負責契約履行及與乙方接洽,對工程質量、進度進行監督檢查,辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表,甲方應提前三日以書面方式告知乙方。
(三) 施工前,向工程所在地物業管理單位申報登記。
(四)開工日前 天,若非乙方設計,甲方負責督促設計人向乙方提供符合國家有關設計規範要求的施工圖紙或作法說明,並向乙方進行現場交底。
(五)為乙方入場施工創造條件,包括:搬清室內家具、陳設,或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。
(六)負責提供水源、電源為乙方施工使用,並承擔其費用。
(七)負責協調裝飾公司與鄰里之間的關係,協助乙方做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。
(八)如確需拆改原建築物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續,並承擔有關費用。
(九)施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防工作。
(十)施工期內,將進戶門鑰匙交給乙方代表負責保管。工程竣工驗收合格移交時,甲方啟用正式鑰匙或提供新鎖,當場由乙方安裝後交付甲方。
五、乙方義務
(一)應當具備工商行政管理部門核發的營業執照,和建設行政主管部門頒發的具有建築裝飾裝修工程承包範圍的《建築業企業資質證書》,並不得超越其資質證書許可的範圍承攬工程。
(二)乙方委派代表,全權負責契約履行,按設計要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責處理的各項事宜,其簽訂的檔案視為乙方對有關事宜的確認。若需更換乙方代表,乙方應提前三日以書面方式告知甲方。
(三)嚴格執行《住宅裝飾裝修工程施工規範》(GB50327—2019),確保工程質量。嚴格執行國家及地方有關防火、安全、環境保護的規定,做好施工現場管理,施工現場應配備乾粉滅火器。
(四)保護好原居室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通,處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍住戶(單位)的關係。
(五)保證施工現場的清潔,做好施工現場保衛、垃圾處理工作。
(六)合理使用甲方提供的水、電等條件和設施,不得浪費。
(七)工程竣工但未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
(八)若因乙方在施工中違反國家法律、法規或物業管理等有關規定而受到罰款和引起的賠償責任,均由乙方承擔。
(九)施工工人及管理人員應持有相關資格證或上崗證,甲方有權查驗。
(十)負責施工人員的管理及施工安全。
六、工程變更
(一)工程項目及做法的變動,必須經雙方協商一致,以甲方代表與乙方簽定書面變更單為準(見附屬檔案五),確定增減項目及價差後再施工,同時調整相關工程費用及工期。
(二)若甲方私自與乙方工人商定更改施工內容所引起的一切後果,由甲方承擔;給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
七、材料供應
(一) 按契約約定由甲方提供的材料、設備(見附表二)應為符合設計要求和契約約定的合格產品,並應按時供應到施工現場,雙方共同驗收並辦理交接手續,由乙方負責保管。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題的損失,責任由甲方承擔。
(二)按契約約定由乙方提供的材料、設備(見附表三)應按時供應到施工現場,雙方共同驗收,由乙方負責保管。如未經甲方驗收或不符合附表三要求的,應禁止使用;若已使用,對工程造成的損失,責任由乙方承擔。
(三)甲、乙雙方採購供應的裝飾材料、設備均套用於本契約規定的室內裝飾裝修,非經甲方同意,乙方不得挪作它用或替換為價廉質劣的裝飾材料、設備。如乙方違反此約定,應按挪用或替換材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。
(四)乙方提供的材料、設備是假冒偽劣產品的,應按材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。
(五)甲方和乙方提供的材料和設備應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量》10項強制性國家標準,禁止使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。如甲方供應的材料、設備不符合有關國家標準或規定的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方堅持使用的,由此造成的損失,由甲方承擔。
(六)若發生材料、設備質量爭議,可委託有關法定機構鑑定,鑑定費用的墊付由雙方協商解決,如不能協商一致,採取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑑定,質量不符合契約約定標準的,鑑定費用由責任方承擔;質量符合契約約定標準的,鑑定費用由質量問題提出方承擔。
八、工期
(一)因下列原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
1、工程量變化或設計變更;
2、不可抗力;
3、甲方同意工期順延的其它情況。
(二)甲方要求比契約約定的工期提前竣工時,應徵得乙方同意,支付乙方趕工費並簽訂工期變更協定。
(三)因甲方未按契約完成其應負責的工作和未按期支付工程進度款而影響工期的,工期相應順延。
(四)因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費由乙方承擔,工期不順延。
九、質量標準
(一)本工程施工質量按下列第 項標準執行
1、《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》(GB50210—2019)
2、《重慶市住宅裝飾裝修工程驗收規程》(DBJ/T50-053-2019)
3、雙方約定: 。
(二)工程施工室內環境污染控制,按照《民用建築工程室內環境污染控制規範》(GB50325-2019)的標準執行。
(三)施工過程中雙方對施工質量、室內空氣品質發生爭議,可委託有關法定機構鑑定,鑑定費用的墊付由雙方協商解決,如不能達成協定,採取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑑定,質量不符合契約約定標準的,鑑定費用由責任方承擔;質量符合契約約定標準的,鑑定費用由質量問題提出方承擔。
(四)木材、石材為天然物品,允許有自然色差與紋理,乙方有義務提醒甲方。
十、工程驗收、工程價款結算及保修
(一)乙方應提前二日通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,如果甲方在約定時間內不能參加驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,由此造成停工的,工期順延。若甲方既不及時通知乙方,也不按時參加驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,若造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗、返工費用由乙方承擔,工期不予順延。
(二) 雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質量進行驗收,驗收合格後填寫工程驗收單(見附表六):
1、
2、
3、
(三)工程按時竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知之日起三日內組織驗收,驗收合格後辦理移交手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。若在工程竣工驗收中,存在須由乙方整改返工的部分工程項目,乙方應在五日內完成(特殊項目可由雙方在第十六條中另行商定),並及時通知甲方對其復驗。因乙方責任返工造成的工程延期交付視同工期延誤。
(四)工程竣工後,雙方約定由 對本工程進行室內空氣品質檢測,費用由 方承擔。
(五)驗收不合格,乙方負責在約定的期限內返工,甲方不得使用,否則由此造成的損失由甲方承擔。
(六)竣工驗收在工程質量、室內空氣品質以及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協定”(作為工程驗收單的附屬檔案)後亦可先行入住。
(七)工程竣工驗收合格後,乙方應提交工程結算單(見附表七),並將施工部分的水電改造等涉及隱蔽工程的走向圖等有關資料提交給甲方。乙方負責提供材料的,還應向甲方提交所提供材料的說明書、保修單和環保說明書等資料;甲方在收齊資料之日起三日內對工程結算單進行審核,若到期未提出異議,視為同意。
(八)驗收合格後,雙方辦理移交手續,結清應付款項,填寫工程保修單(見附屬檔案八)。
(九)本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下,保修期按下列第 項執行:
1、除有防水要求的廚房、衛生間和因裝修施工引起的外牆面的防滲漏保修為五年外,其餘項目的保修期為二年。
2、
(註:第2項所約定的保修標準不得低於第1項所約定的保修標準)
(十)因甲方購買的材料未達到國家標準而導致的工程質量問題,乙方不負責保修。
十一、安全施工和防火
(一)甲方或乙方提供的施工圖或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範,主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。若乙方發現甲方提供的施工圖或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規範,應及時向甲方指出,乙方有權並且應當拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。
(二)甲方未辦理有關手續,不得擅自要求乙方變動建築主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施,乙方有權並且應當拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。
(三)乙方擅自變動建築主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施,由此造成的損失和責任,由乙方負責賠償和承擔。
(四)乙方在施工期內應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》和《建築安裝工人安全技術操作規程》,注意施工安全。
(五)由於乙方在施工過程中違反有關操作規程、消防條例等規定,導致發生安全或火災事故,由此產生的一切責任和損失,由乙方承擔和賠償。
十二、工程價款支付方式
(一)雙方約定按下表中第 種方式支付工程款:
1、一次性付款:於簽訂契約時一次性支付工程款 元(大寫 )。
2、根據工工程進度分期付款:
契約簽定時第一次支付工程款的40%: ;
於吊頂工程,廚、衛牆磚工程,水管、線管布線完工第一次支付工程款的40%: ;於木工和泥工基本完工、漆工進場第三次支付工程款的15%: ;於竣工驗收合格之日起一周之內支付工程款的5%: ;
3、雙方約定的其他付款方式:
(二)甲方應按第十二條(一)款的約定向乙方支付工程款,乙方應向甲方開具有效的收款憑據。
(三)乙方施工質量不合格,甲方有權拒付工程款,直至乙方整改合格後為止。
十三、違約責任
(一)本契約生效後,甲乙雙方應嚴格履行契約所約定的各項條款。若任何一方需變更契約內容的,應雙方協商一致後,簽定補充協定。契約簽定後施工前,一方無法定事由要求終止契約的,應以書面形式提出,並按契約總價款的 %支付違約金,辦理終止契約手續。
(二)施工過程中任何一方無法定事由要求終止契約的,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意後辦理清算手續,訂立終止契約協定,並由責任方按契約總價款的 %賠償,解除本契約。
(三)因施工質量不合格,乙方不予整改、未在約定期限內整改,或經整改後仍不合格的,甲方可另請他人整改,與整改有關的一切費用由乙方承擔。
(四)任何一方因違反法律、法規等規定而受到罰款或給對方造成損失的,由責任方承擔責任,並賠償對方損失。
(五)甲方責任
1、未按規定的時間和要求提供材料、場地、技術資料以及由甲方引起的其它原因,造成乙方停工、誤工的,除工期順延外,每停工或誤工一天,由甲方向乙方支付工程款 ‰的違約金。
2、甲方未按期支付或未按期完全支付契約約定款項,每逾期一天,由甲方向乙方支付遲延部分工程款 ‰的違約金。
3、工程未經驗收,甲方提前使用,由此造成無法驗收和損失的,由甲方自行承擔。
(六)乙方責任
1、應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和其它物品,如有損壞,應照價賠償。
2、經專業部門檢測,室內空氣品質不達標且屬於乙方責任的,乙方應進行綜合治理。因治理造成工程延期交付的視同工期延誤。若乙方不予治理或未在約定期限內治理,甲方有權另請他人治理,與治理有關的一切費用由乙方承擔,若治理後仍不達標的,乙方應賠償由此給甲方造成的損失。若甲方對不達標也負有責任的,雙方應根據責任大小合理分擔有關費用和損失。
3、由於乙方原因,工程質量達不到約定的質量標準,乙方負責返工,工期不得順延。
4、由於乙方原因致使工期延誤,每延誤一天,由乙方向甲方支付工程款 ‰的違約金。
十四、爭議解決方式
本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決或向有關部門申請調解。不願協商、調解或者協商、調解不成的,當事人也可按下列第 種方式解決:
1、提交重慶仲裁委員會仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
十五、附則
1、本契約經甲、乙雙方簽字或蓋章後生效。
2、契約簽定後工程不得轉包,否則甲方有權拒付工程款。
3、本契約正本一式兩份,甲乙雙方各執一份。
4、契約附表為本契約組成部分,與本契約具有同等法律效力。
十六、其它約定條款:
契約附屬檔案:
附表一:住宅裝飾裝修工程報價表(見詳細預算表)
附表二:甲方提供裝飾裝修材料明細表 (見預算表的主材表)
附表三:乙方提供裝飾裝修材料明細表(見預算表的基材表)
附表四:住宅裝飾裝修工程設計圖紙(見預算表的附屬檔案)
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
賓館裝飾裝修契約 篇15
甲方;[姓名]: 電話: 身份證號:
乙方;[姓名]: 電話: 身份證號:
第一條工程概況
1、工程地址:派華新都11號樓1單元701室
2、工程總價:820xx元。大寫:八萬二千圓整。
3、委託方式:包工包料
4、工程工期:100天。20xx年5月9日至20xx年8月19日。
第二條 質量要求
1、水電;水管[日豐25管]、電線[玉蝶]、開關插座[TCL]、[燈具由 甲方購買]
2、泥工;水泥[烏蒙山325水泥]、防水[JS991防水]、灶台石[人造 石音石160元每米]。
3、木工;木方[3*5木方]、木工板[威建]。
第三條 工程內容
1、兩個臥室、一個客廳、一個廚房、一個衛生間建牆、玻璃封頂[45X75]不鏽鋼管架子上封1.2鋼化玻璃封頂。
2、水電;水電安裝、安裝開關及插座。
3、泥工;廚房、衛生間、客廳飯廳、臥室、地磚牆壁沾貼、廚房地櫃製作、新建牆體外牆面磚沾貼。瓷磚由乙方購買。
4、木工;客廳、飯廳、臥室、廚房、衛生間、塑膠扣板吊頂、鞋櫃1.5米、主臥室衣櫃2米、客臥衣櫃2米、廚房吊櫃3米、電視背景牆製作。
註:衣櫃移門由乙方購買每平方米130元。
5、油漆、牆紙、客廳兩個臥室滿貼牆紙,全室新製作家具三次油漆噴圖。
6、防盜門3個、塑鋼窗6個、塑鋼門3個、套裝門1個、客廳雙扇移門1個、防護欄6個。
第四條其他約束
如乙方在規定時間內沒有完成一切工程甲方有權按每超出一天扣200元處理。如甲方在乙方要求付款在兩天內沒有付款而影響工期乙方有權向甲方出延期要求。
第五條安全責任
在施工過程中若出現一切安全事故如傷到工人,行人及車輛與甲方無關,乙方全權負責。
本契約一式兩分經甲乙雙方簽字後生效,雙方各執一份,增加項目雙方友好協商。
本契約不含熱水器、油煙機、洗臉盆、坐便器、洗菜盆、燈具。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
賓館裝飾裝修契約 篇16
契約編號:_____________
發包人:________________
承包人:________________
依據《中華人民共和國民法典》和《遼寧省契約監督條例》以及其他有關法律法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,甲乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信原則的基礎上,經雙方協商一致,簽訂本契約。
第一條工程概況和造價
1.甲方裝飾裝修的住房系合法擁有。
甲方的有效證明:________________________________
乙方為經工商行政管理部門註冊登記的企業,企業資質情況:_________
2.裝飾施工地址:_________區_________路_________號_________樓_________室。
3.住房結構:________________房型________房_________廳_________廚________衛________陽台,套內施工面積_________平方米。
4.裝飾施工內容:。
5.承包方式:________________。
6.工期:
自________年_________月_________日開工,至________年_________月_________日竣工,工期_________天。
7.總價款:¥________元。
人民幣:________________
其中:________________________
材料費:________元,人工費:________元,
拆除費:________元,清潔、搬運、運輸費:_________元,
管理費:_________元,稅金:________元,
其他費用:________________元。
雙方約定,契約簽訂生效後,如變更施工內容、材料,該部分的工程款應當按實計算。
第二條材料供應
1.甲方提供的材料、設備:。
甲方負責供應的林料、設備應是符合設計要求的合格產品,並應按時送到施工現場,甲乙雙方應辦理驗收交接手續。
甲方提供的材料按時送到現場後,由乙方負責保管。
由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格、色調差異,應及時向甲方提出;甲方仍表示使用的,由此造成工程質量問題或影響裝飾設計效果,責任由甲方承擔。
2.乙方提供的材料、設備及報價:。
乙方提供的材料、設備應當符合本契約主材料、設備報價單的規定。
乙方供應的材料、設備,甲方有權到現場驗收,如不符合設計、施工要求或規格、色調、品質有差異,應停止使用。
如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
3.甲方或乙方提供的材料,應當符合國家有關室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準。
第三條工程質量及驗收
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規範》及本省現行的《住宅裝飾裝修驗收標準》進行驗收。
2.本工程由_________方設計,提供施工圖紙一式_________份。
設計圖紙費用________元,由________方承擔。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程的檢查與驗收手續。
驗收合格,甲乙雙方共同確認後,乙方才能繼續施工。
6.全部工程竣工後,乙方應及時通知甲方組織驗收。
驗收合格的,辦理驗收移交手續,簽署工程質量驗收單,並由甲方按照約定付清全部工程價款。
裝飾工程未經驗收或驗收不合格的,甲方有權拒付尾款。
7.工程竣工驗收合格,甲方付清工程尾款後,甲乙雙方簽署工程保修單,乙方同時提供管線竣工圖等資料。
憑保修單實行保修,保修期從竣工驗收合格簽字或蓋章之日算起。
第四條安全施工和防火
1.乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發生。
如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責修復或賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復或賠償。
2.甲乙雙方共同遵守裝飾裝修和物業管理的有關規定,施工中不得噪聲擾民或擅自改變房屋承重結構,拆、改承重牆。
第五條工程價款及結算
甲乙雙方可以選擇下列付款方式支付工程款。
1.工程款付款可以按下表支付:
工程款付款時間表
付款階段及項目
付款時間
付款比例
付款金額
對預算、設計方案認可
契約簽訂當日元
工期過半年月日元
竣工驗收驗收合格當日元
增加工程項目
簽訂工程項目變更單時元
第七條契約的變更和解除
1.本契約經甲乙雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。
工程項目如需變更,需提前與對方聯繫。
經雙方協商一致後,簽署工程項目變更單,同時調整相關工程費用及工期。
申方提出變更設計、材料,造成乙方材料積壓,應由甲方負責處理,並承擔全部處理費用。
2.契約簽訂後施工前,任何一方提出終止契約,須向對方以書面形式提出,並按契約總價款_________%支付違約金,辦理終止契約手續。
3.施工過程中,任何一方提出終止契約,須向對方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定,並由過錯方按契約總價款_________%支付違約金,解除本契約。
第八條違約責任
1.由於乙方原因致使工程質量不符契約定的,甲方有權要求乙方在合理期限內無償修理或返工。
經過修理或返工後,造成逾期交付的,乙方應當承擔違約責任。
每逾期一天,乙方應向甲方按契約總價款1%支付違約金。
2.乙方未按照契約約定提供材料的,甲方有權要求乙方更換材料或按材料品質計價付款。
女吩乙方故意提供假冒偽劣的材料或設備,應按材料或設備的價款雙倍賠償給甲方。
乙方故意提供不符合國家有關室內裝飾裝修材料有害物質限量的強制性標準的材料,給對方造成人身健康損害的,乙方承擔損害賠償責任。
3.乙方擅自拆改房屋承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故,由乙方負責並承擔責任。
4.由於甲方原因造成延期開工或中途停工,乙方可以順延工程竣工日期,並有權要求賠償停工、窩工等損失。
每停工、窩工一天,甲方應向乙方按契約總價款1%支付違約金。
5.甲方未按契約約定時間付款的,每逾期一天,甲方應向乙方按契約總價款1%支付違約金,工期順延。
6.工程未辦理驗收、結算手續,甲方提前使用或擅自動用該工程成品或自行人住由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。
第九條糾紛處理方式
1.本契約在履行中或在保修期內發生爭議,由當事人雙方協商解決;也可以向有關部門申請調解。
2.當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解不成的,可以按照下列第_________種方式解決:
提交_____仲裁委員會仲裁。
依法向人民法院起訴。
第十條其他約定
1.___________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________________________
7.___________________________________________________________________________________
第十一條附則
1.本契約由甲乙雙方簽字、蓋章後生效。
2.本契約簽訂後,裝飾工程不得轉包。
3.本契約一式______份,甲乙雙方各執一份。
第十二條契約附屬檔案
契約附屬檔案為本契約的組成部分,具有同等的法律效力。
契約附屬檔案上均應有甲乙雙方的簽名及具體簽署日期。
甲方:
委託代理人:
地址:
電話:
郵編:
乙方:
法定代表人:
委託代理人:
地址:
電話:
郵編:
簽訂日期:年月日
簽訂地點:
賓館裝飾裝修契約 篇17
定作方(以下簡稱“甲方”):____________住所地址:______________________________聯繫方式:______________________________手機號:______________________
承攬方(以下簡稱“乙方”):____________單位地址:______________________________法定代表人:____________________________監理人及電話:______________________
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定,結合居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就甲方的友誼超市店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下條款:
第一條工程概況
1、工程地點及面積:_________________________________
2、工程造價:¥_____________元,大寫(人民幣):_______
3、工程承包方式:雙方商定採取下列第_____種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附屬檔案五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附屬檔案四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附屬檔案五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附屬檔案四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
4、工程期限________天;
開工日期_____年_____月_____日
竣工日期_____年_____月_____日
第二條工程監理
若本工程實行工程監理,甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理契約》,並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第_____種方式提供:
1、甲方自行設計並提供施工圖紙,交圖時間為_____月_____日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份。(見附屬檔案六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
2、甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附屬檔案六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);
3、施工圖紙雙方簽字後生效。
第四條甲方義務
1、開工前____天,為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應採取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護,並且雙方簽訂“物品清單”;
2、開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,並說明使用注意事項;
3、負責協調施工隊與鄰里之間的關係;
4、禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建築的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定,甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
5、參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
6、工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物管所需相關材料。
第五條乙方義務
1、施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》,保證工程質量,按期完成工程;
2、在甲方未正式提供有關部門的審批檔案前,嚴禁改動建築主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等,否則應承攬相應責任;
3、嚴格執行本市有關施工現場管理的’規定,不得擾民及污染環境;
4、保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;
5、保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場;
6、因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
7、乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。契約簽訂後,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關於工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯繫,以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條工程變更
1、為確保甲方工程質量、工期及保修服務,契約簽訂後如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協商後簽署書面協定《裝飾裝修工程變更單》(見附屬檔案七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協定均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切後果,均由甲方承擔;
2、契約簽訂後,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場,甲方需另外支付材料來回託運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
3、甲方第二次支付工程款後增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款後方予以施工。
第七條材料的提供
1、由甲方提供的材料、設備,其規格、質量應符合設計要求(見附屬檔案四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場並通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;
2、由乙方提供的材料、設備的(見附屬檔案五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提;
3、甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的(見附屬檔案四:甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備註乙方代購),在材料運至施工現場並經甲方驗收認定後方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的____%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;
4、除契約註明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買並按時運到現場;若需要乙方代購,加收所購材料款____%的採購費及運輸費。
第八條工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;
3、甲方未按期支付工程款,契約工期相應順延;
4、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承提,工期不順延。
第九條質量標準
1、雙方約定本工程施工質量按下列第______項標準驗收:
(1)《GB50210—20xx建築裝飾裝修工程質理驗收規範》
(2)《安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》
(3)其它驗收標準:
2、施工過程中雙方對工程質量發生爭議時:
(1)甲乙雙方協商解決;
(2)如協商達成一致意見,由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
第十條工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層塗料施工前驗收;(3)竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附屬檔案八:工程驗收單)。若甲方接到通知後,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
2、工程竣工驗收合格並結清工程餘款後,乙方向甲方辦理移交手續(見附屬檔案九:工程結算單),並填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附屬檔案十:工程保修單)
第十一條工程款支付方式
1、雙方約定按以下第_____種方式支付工程款:(1)契約生效後,甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款:
(2)______________________________________支付次數支付時間付款比例支付金額第一次契約簽訂之日
第二次隱蔽工程驗收後3日內第三次竣工驗收合格後4日內
(3)其他支付方式:___________________________________
2、工程驗收合格後2日內,乙方應在向甲方提出工程結算,並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後2日內如未有異議,雙方應在工程結算單(見附屬檔案九:工程結算單)上籤字,甲方並同時向乙方結清工程尾款。
3、甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清後,乙方應穨甲方開具正式統一發票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失,責任由甲方自負。
第十二條違約責任
1、契約簽訂後,契約任何一方提出解除契約或無論因何原因違約造成契約無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協商同意後,可辦理終止或延期履行契約手續,違約方應向守約方支付工程造價______%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償;
2、工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,並視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;
3、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;
4、由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。
5、由於甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。第十三條契約爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第______種方式解決:
(1)向_____________________________仲裁委員會申請仲裁;
(2)向____________________________________人員法院起訴。
第十三條契約爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第______種方式解決:
(1)向_____________________________仲裁委員會申請仲裁;
(2)向____________________________________人員法院起訴。
第十四條幾項具體規定
1、工程地在市區以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%—10%的遠程施工費;
2、因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點,甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_____________元,(此費用不在工程款內);
3、施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工負責人____________負責保管工程竣工移交後,甲方負責提供新鎖__________把,由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;
4、施工期間,乙方每天的工作時間為:
上午_________點_________分至_________點_________分;
下午_________點_________分至_________點_________分。
第十五條附則
1、本契約簽訂後工程不得轉包;
2、甲、乙雙方直接簽訂契約的,本契約一式兩份,雙方簽字(蓋章)後生效,甲、乙雙方各持一份;
3、凡在本市各家庭裝飾裝修市場內簽訂契約的,本契約一式三份,甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)後生效,三方各持一份;
4、契約履行完後自動終止;
5、本契約實行當事人自願鑑證,以保護契約當事人的合法權益。
6、契約附屬檔案為本契約的組成部份,與本契約具有同等法律效力。契約附屬檔案:
附屬檔案一:家庭裝飾裝修工程施工項目確認表
附屬檔案二:家庭裝飾裝修工程內容和做法一覽表
附屬檔案三:家庭裝飾裝修工程報價表
附屬檔案四:甲方提供裝修裝修材料明細表
附屬檔案五:乙方提供裝飾裝修材料明細表
附屬檔案六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙
附屬檔案七:裝飾裝修工程變更單
附屬檔案八:工程驗收單
附屬檔案九:工程結算單
附屬檔案十:工程保修單
第十六條其它約定條款
_________________________________________________
甲方(簽字):_____________乙方(蓋章):_____________
委託代理人(簽字):_______法定代表人(簽字):_______
________年_______月______日________年_______月______日
家庭裝飾裝修市場契約認證意見(商場契約認證章):____________
委託代理人(簽字):_______聯繫電話:_________________
________年_______月______日
賓館裝飾裝修契約 篇18
甲方:
乙方(業主):
乙方所購買房屋的房號為:
為規範房屋的裝飾裝修行為,保持房屋的整體質量和使用安全,保障全體業主和使用人的合法權益,根據《前期物業管理服務協定》、《臨時管理規約》中的相關約定和國家、省、市的有關規定,經甲、乙雙方充分協商達成如下協定:
第一條裝飾裝修管理細則
一、乙方保證裝修施工時間為每日8:00-12:00、14:00-18:00。其他時間一律不
得施工;19:00點後施工人員必須撤離施工現場,以確保小區安全;在國家法定節假日、高考和中考期間等其他特殊時間段,甲方有權調整施工時間。
二、裝修期間,施工人員服從甲方的監督管理;乙方對裝修施工人員的行為
及其後果承擔連帶責任。
三、裝修期間,甲方將派人員按本協定對裝修工程進行監督管理,乙方、施
工人員必須服從監督管理。如發現違規裝修,甲方人員有權責令停工或恢復原狀;造成損失的,由乙方負責賠償並承擔相應法律責任;妨礙他人正常使用物業的而造成他人損失或損害的,由乙方承擔賠償及其他一切責任。
第二條裝飾裝修乙方必須遵守的規定
一、禁止一樓住戶下挖地面。
二、禁止拆改梁、板、柱、承重牆等房屋承重結構構件;不得挖槽、切割、
砍鑿承重牆和柱,不得鑿穿陽台隔斷板,以及毗鄰房屋共用之隔牆。
三、禁止隨意增加房屋荷載,尤其是樓面裝修不得使用超重材料等,總體負
荷不超過住宅使用中的約定。
四、禁止不經批准拆改水電管線、採暖管線、煤氣管線、有線電視線路等附
屬設施,如確需改動,須向機房及相關部門提出書面申請;經書面同意後,乙方拆改以上附屬設施時,應保證線路及管道暢通,不得影響原有設施的
整體功能及相鄰住戶的正常生活;如因違規裝修造成的滲水、漏電、斷電
等事故,由乙方承擔全部的維修責任及費用損失。
五、衛生間、廚房均已做好地面防水層,裝修中禁止在地面防水層上打孔,
以免破壞防水層,導致毗連層滲漏,如有破損需重做防水處理,並需進行
24小時閉水實驗,不得將沒有防水要求的廚房設為衛生間、廚房間。
六、除空調外掛機等必要設備,防盜網等不得在外牆懸掛。
七、禁止違反消防規定進行裝修,否則引起的一切後果由乙方承擔;施工現
場禁止有明火源。
八、禁止高空拋物、裝修垃圾嚴禁亂扔亂倒。
九、所有材料、工具及廢物等在任何時候都必須放置在所屬房屋內,不得阻
塞公共走廊或任何公共場所。
十、因裝修施工或搬運裝修材料、器具等造成下水管道堵塞、滲漏、停電
損壞共用部位、共用設施設備或造成他人財物損失和人身傷害等,由乙方負責修復和賠償,並承擔相應法律責任。
十一、因搬運、裝飾裝修原因確需合理使用共用部位、共用設施設備的,必須事先通知甲方,並在約定的期限內恢復原狀,按約定交納費用。造成損失的,責任人必須給予賠償。
十二、乙方必須確保施工人員在裝修中不損壞小區公共設備、設施,如有任何損壞,當事人必須賠償損失。
十三、無論什麼時候,不準在公共場地內進行施工;公共場所、公共配套設施的裝修應經過市、縣有關部門的審批後方可施工。
第三條裝飾裝修注意事項
一、裝修必須嚴格按照以書面審批的圖紙及說明進行。
二、所有電器的安裝必須遵守低壓用電規程和管理公司有關規定,電線必須
要保護在阻燃塑膠套管內。
三、為了保證小區的整體美觀和相鄰業主的安全,乙方安裝防盜網須到甲方
處登記,由甲方指定統一樣式的防盜網,並且要符合甲方安裝規定。
四、乙方應按設計預留的位置安裝空調,未預留設計位置的,應按甲方指定
的位置安裝,並按要求做好噪音及冷凝水的處理,外立面冷凝管、線必須規範安裝,以保持物業外立面整齊美觀。
五、樓房外牆面已做保溫處理,乙方如需安裝空調,必須在固定處做好防水
處理,以防發生滲水現象,由此造成的損失由業主自己承擔。
六、所有外牆、房頂、陽台不許安裝招牌及廣告以免影響建築物外觀,室內
裝修不能伸出公共走廊、窗台、陽台。
七、所有內部隔牆應使用重量較輕和乾式結構的材料,列如:空心板、GRC 隔板,如果是木框架或板牆,必須要塗上防火漆;所有木製吊頂必須塗上防火漆(或防火塗料)。
八、任何施工程式,包括鑿刻、鑽洞等均不許危及牆壁及地板的結構;鋪裝地板時應保護好暗敷的水、暖管道及配電線路。
九、所有發出的噪音、震動聲的工程,必須在指定時間內進行,其他時間不得擾及其他業主。
十、室內給排水管道安裝完畢後,必須作閉水滲漏實驗,確認無滲水後進行下一步工作。
十一、甲方保留以上有關內容的修改和補充的權利;乙方如對上述任何一項有疑問,請向甲方管理處諮詢。
第四條防火責任明細
一、消防工作重於泰山,本物業執行“誰裝修,誰負責”的消防工作原則和
“預防為主,防消結合”的消防工作方針,積極落實消防崗位責任制。二、乙方防火職責範圍為:一切因乙方裝飾裝修工程,所能引起事故的防火
消防區域及隱患。
三、乙方防火職責為:
1、協助小區防火責任人搞好消防工作,共同維護小區防火安全。
2、負責本區域範圍內的防火工作,確保本區域安全。
3、認真貫徹、宣傳、執行《中華人民共和國消防法》以及其他消防規定。
4、協助甲方保護好本小區公共場所的消防設施、設備,愛護消防器材。
5、協助小區防火責任人定期組織消防檢查,改善消防安全條件,完善消防設施,
把火災事故消滅在萌芽狀態。
6、檢查、上報本區域裝修工程,糾正處理本區域的違反消防法規的現象和行為。第五條竣工驗收
裝修完成後,乙方須提前書面通知甲方約定竣工驗收時間,甲方自接到乙方正式驗收申請五個工作日內,由工程、業主、裝修公司負責人及裝修施工相關技術人員共同驗收,驗收不合格項目由施工單位限期整改,因整改造成的各項損失費用,均有施工方承擔。
第六條裝修保證金
一、為保證業主的利益和樓宇結構及配套設備的安全,甲方收取乙方保證金
每戶20__元。
二、裝修完畢經甲方驗收合格後,扣除實際發生的費用(以甲方驗收合格之
日停止計費),3個月未發生質量問題,按規定退還尾款。如驗收不合格,甲方繼續收取乙方整改期間的相關費用。
第七條其它事項
一、因裝修所造成的房屋損害及非法拆改附屬設施造成的損失,由乙方連帶
承擔一切責任。
二、本協定一式二份,甲、乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。
甲方簽章:
代表人:年月日
乙方簽章:
代表人:年月日
賓館裝飾裝修契約 篇19
發包方:______________承包方:______________甲乙雙方經友好協商,甲方決定委託乙方進行住房裝修,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協定,共同遵守,
一、工程概況
1、裝飾施工地點:
2、住房結構:_________房型房廳套,施工面積__________平方米。
3、裝飾施工內容:詳見附屬檔案一《裝飾施工內容表》。
4、承包方式:_________________。
5、工期:_________自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
二、工程價款及結算的約定
1、工程總價款:¥_________元,大寫:_________________________詳見本契約裝修工程報價單。
2、工程款付款方式按下列方式支付:第一次,對預算設計認可簽訂契約之日。支付__________元訂金,第二次付款時扣除第二次契約簽定後開工前支付工程總造價_____%合計_________元第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價_____%合計_________元第四次竣工驗收當天支付工程總造價_____%合計_________元工程保修期兩年。工程款全部結清後,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關於材料供應的約定
1、甲方提供的材料:詳見契約裝修工程報價單。本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,乙方應.辦-理.驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、乙方對甲方採購的裝飾材料、設備,均套用於本契約規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備係為偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
四、其它事項1、甲方應在開工前,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙,並向乙方進行現場炕底。並向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關係等的協調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場炕底。按要求組織施工,保質保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線。
五、違約責任
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按契約的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。
2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。
六、糾紛處理方式雙方如對契約執行發生爭議,應通過友好協商解決,如協商無效的,可以提交人民法院訴訟。
七、契約的變更和解除契約經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。
八、本契約一式份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力契約附屬檔案為本契約的組成部分。
甲方:_________電話:_________乙方:_________電話:_________
簽訂地點:_________簽訂日期:_________
賓館裝飾裝修契約 篇20
甲方:_________
乙方:_________協定標的:甲方位於“_________”的居室,以下簡稱標的。
經雙方友好協商,就甲乙雙方針對標的居室所簽定的《家庭居室裝飾裝修工程施工契約》(契約編號:_________,以下簡稱《裝修契約》)中的未盡事宜,簽訂以下補充協定。
本補充協定作為《裝修契約》的附屬檔案,與《裝修契約》具有同等法律效力。
一、施工人員準則:
1.施工過程中,乙方施工人員應認真施工,不在標的居室內飲酒、隨地吐痰,如施工人員吸菸必須遠離易燃易爆物品。
2.乙方施工人員不得使用標的居室內已安裝好的設施、設備(如炊具、潔具及其他設施、設備)(水、電、施工人員自備炊具、潔具除外)。
3.乙方施工人員不得使用明火做飯,不得在材料上堆放餐具,剩飯菜及棄物,應於餐後立即整理餐具,剩飯菜及棄物。
4.乙方應設定專門的垃圾堆放處,及時清運垃圾,並保持居室內的清潔和衛生。
5.安裝地板、地磚後,乙方施工人員須著軟底鞋在標的居室內施工,並嚴禁將尖利或腐蝕性或易造成地板、地磚染色的物品直接放置在地板、地磚上,所有物品均輕拿輕放,嚴禁在地板、地磚上拖動物品。
6.有違反以上
第一條1、2、3、4、5項,甲方經過提醒、警告,乙方仍違反的,甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款;如果因違反以上
第一條1、2、3、4、5項給甲方造成損失的,乙方應賠償損失。
7.如由於乙方或其施工人員過失,造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里,物業管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失,由乙方負責賠償或從工程款中扣除,並承擔全部責任。
8.乙方在施工中要注意安全,如因乙方操作不當造成人員傷亡的,甲方不負任何責任。
二、材料
9.凡運抵甲方標的居室的契約規定由乙方提供的所有材料不得在驗收合格前拆封(不需拆封的.材料除外),必須在運抵標的居室時當場由甲方,乙方對照《裝修契約》附表5(《乙方提供裝飾材料明細表》)中規定的品名、質量、數量、規格、等級等驗收,由甲方認可簽字後方可拆封、使用。
如果乙方運抵材料與契約不符,乙方必須採取更換,補救措施。
10.乙方應當就其提供的材料向甲方出示購買憑證(發票或者購物票據)、環保證明、保修證明、材料來源、說明書等相關材料,甲方有權向廠商或者經銷商核實材料的真實性,如果發現系假冒偽劣材料,乙方必須更換為契約中標定的產品,並按照契約標定價格的雙倍對甲方進行賠償;如果乙方能提出法律上認可的證據充分證明是由於供應商的責任,甲方可以根據具體情況適當降低要求賠償的額度,乙方可以向材料供應商追究相應的責任。
11.由於乙方提供材料質量、規格等原因,造成工程質量出現問題時,乙方須採取更換、補齊、修理等方式彌補,如不能彌補,乙方須以其他方式補償乙方,甲方可以依不同情況扣除支付工程款項;由於乙方提供材料質量,規格等原因,造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里,物業管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失,由乙方負責賠償或從工程款中扣除,並承擔全部責任。
12.由乙方購買的材料,乙方承諾對其質量負責,並負責在裝修工程保修期內進行維修和更換。
在甲方正常使用的情況下,因為乙方提供材料的質量問題而導致甲方的任何損失,乙方應負全部責任。
13.對於乙方在《裝修契約》中約定的材料,因市場斷貨等特殊情況無法購買或無法運抵標的居室,乙方必須更換相同或更高質量、等級、規格的材料,且必須經過甲方的簽字同意。
14.甲、乙方提供的材料進入標的居室後,乙方必須在適當的位置平整堆放材料,並妥善保管,因未妥善保管造成材料變質、變形、損壞、損耗、丟失的,乙方必須根據甲方要求更換、補齊、賠償。
15.乙方無權擅自更換甲方提供的材料,如果發現問題應及時向甲方提出,甲方採取更換、補齊等補救措施。
如乙方已確認並使用了甲方提供的材料,之後因工程質量出現爭議時,乙方不得以甲方提供的材料不合格為理由,拒絕修理或賠償。
16.乙方對甲方提供的材料如果造成正常損耗外的損失,乙方負責賠償。
17.《裝修契約》附屬檔案中,所有的_________改為_________(_________厚),每張板(均為標準尺寸_________×_________)補交_________元的材料費,金額按實際工程量結算。
三、施工
18.乙方必須在工程交底日,即________年____月____日,向甲方提供書面的工程進度表和甲方採購材料進度表。
19.進行施工工程前,乙方和其設計師應當就設計思路,工程要點對工長、工人進行培訓。
20.開始施工後,乙方質檢人員應當隨時了解工程狀況和進展情況,至少每三天到甲方標的居室檢查工程情況,並作書面登記。
乙方質檢人員必須嚴格履行質檢的制度,相關驗收單必須齊全,作為甲方各項驗收的參考之一。
21.在進行施工時,乙方有義務向甲方說明施工方式,並經過甲方確認後方可進行施工。
如未經甲方確認,施工後發生不符合甲方要求的問題時,乙方應無條件進行整改,並賠償由此而帶來的損失。
甲方:_______________代表簽字:_____________
______年____月____日
乙方:_______________代表簽字:___________
________年____月____日
賓館裝飾裝修契約 篇21
契約編號:_________
發包方(以下簡稱甲方):_________
委託代理人:_________
單位:_________
住所地址:_________
聯繫電話:_________
承包方(以下簡稱乙方):_________
法定代表人:_________
註冊地址:_________
聯繫電話:_________
依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,特簽訂本契約(包括本契約附屬檔案和所有補充契約),以便共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2 住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3 工程承包方式,雙方商定採取下列第_________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
1.5 工程期限_________天; 開工日期_________天_________月_________日; 竣工日期_________天_________月_________日;
1.6 工程內容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
第二條 施工單位資格
乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本契約,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,並賠償乙方損失。
第三條 材料供應
3.1 按契約約定由甲方提供的材料、設備(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;
3.2 按契約約定由乙方提供的材料、設備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。
第四條 工程質量
4.1 本工程執行_________(填建築裝飾工程技術規程)、_________(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
4.2 本工程由_________方設計施工方案。
4.3 甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.4 由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.5 在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附屬檔案見)後,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
4.6 施工過程中雙方對工程質量發生爭議,申請由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合契約約定的標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經認證工程質量符合契約約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第五條 工程驗收
5.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:_________。
乙方應提前_________天通知甲方參加驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單);
5.2 工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單)。在工程款結清後,辦理移交手續(見附表九:工程結算單);
5.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字後,填寫工程保修單(見附表十:工程保修單)。
第六條 工程款支付方式
6.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
(1)本契約簽訂後,開工前_________至_________日,甲方支付相當於總價款_________%的工程款;
(2)完成_________%的工程量之日後的_________日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款;
(3)竣工驗收後_________日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。
(4)竣工驗收合格_________年後或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。
6.2 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
6.3 雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項後,乙方應當出具合法發票。
6.4 竣工驗收合格後,甲方有權留取相當於工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格後_________年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
第七條 有關安全生產和防火約定
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
第八條 工程監理
8.1 本工程甲方委託監理,應與監理單位簽訂監理契約。並在本契約協定條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。
8.2 本契約中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意,總監理工程師及其代表無權解除本契約中乙方的任何義務。契約履行中,發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時,總監理工程師應作出公正的處理。
8.3 為保證施工正常進行,甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時,按協定條款的約定處理。總監理工程師易人,甲方接到監理單位通知後應同時通知乙方,後任繼續履行賦予前任的權利和義務。
第九條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第_________種方式提供:
9.1 甲方在開工日期_________天之前按協定條款約定的日期和份數,向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協定條款雙方約定的圖紙份數,甲方應代為複製,複製費用由乙方承擔。
9.2 甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式_________份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
9.3 使用境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方應在協定條款內約定複製、重新繪製、翻譯、購買標準圖紙等事項。
第十條 乙方駐工地代表
乙方任命駐工地負責人,按以下要求行使契約約定的權利,履行契約約定的義務:
10.1 乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字後送甲方代表,甲方代表在回執行上籤署姓名及收到時間後生效。
10.2 乙方代表按甲方代表批准的施工組織設計(或施工方案)和依據契約發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯繫的情況下,可採取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施,並在採取措施後24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發生的追加契約價款,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。
10.3 乙方代表易人,乙方應於易人前_________天通知甲方,後任繼續履行契約檔案約定的前任的權利和義務。
第十一條 甲方工作
11.1 甲方應在開工前_________天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份,並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並說明使用注意事項。
11.2 做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。
11.3 如確實需要拆改原建築結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔有關費用。
11.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
11.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
11.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、工程竣工驗收。
第十二條 乙方工作
12.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;
12.2 嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
12.3 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
12.4 保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。
12.5 參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。
12.6 指派_________為乙方駐工地代表,負責契約履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。
12.7 乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票複印件,甲方要求與原件核對的,乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。
第十三條 工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協定,同時調整相關工程費用及工期(見附表七:裝飾裝修工程變更單)。
第十四條 工期延誤
14.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
14.2 因甲方未按契約約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
14.3 甲方未按期支付工程款,契約工期相應順延。
14.4 因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第十五條 違約責任
15.1 契約雙方當事人中的任一方因未履行契約的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失;
15.2 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;
15.3 因一方原因,造成契約無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理契約終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失;
15.4 由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按契約的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
15.5 由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延;
15.6 由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
15.7 甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。
15.8 乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。
第十六條 契約的變更和解除
17.1 契約經雙方簽字(在有形市場簽訂的契約須經市場管理部門蓋章見證)生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更契約內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協定。如要終止契約,提出終止契約一方,要以書面形式提出,應按契約總價款_________%支付違約金,並辦理終止契約手續。
17.2 施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定,可視為本契約解除。
第十七條 垃圾清運
因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定的_________地點,甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內)。
第十八條 聲明及保證
甲方:
18.1 甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。
18.2 甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
18.3 在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4 甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
乙方:
18.1 乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。
18.2 乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
18.3 在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4 乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
第十九條 保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。
第二十條 不可抗力
本契約所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在_________天內,提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。
第二十一條 通知
21.1 根據本契約需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。
21.2 各方通訊地址如下:_________。
21.3 一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第二十二條 爭議的處理
22.1 本契約受_________國法律管轄並按其進行解釋。
22.2 本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十三條 解釋
本契約的理解與解釋應依據契約目的和文本原義進行,本契約的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本契約的解釋。
第二十四條 補充與附屬檔案
本契約未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協定。本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。
第二十五條 契約效力
本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本契約正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;契約副本_________份,送_________留存一份。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
委託代理人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
附屬檔案
附屬檔案一:裝飾裝修工程施工項目確認表
附屬檔案二:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表
附屬檔案三:家庭居室裝飾裝修工程報價表
附屬檔案四:甲方提供裝飾裝修材料明細表
附屬檔案五:乙方提供裝飾裝修材料明細表
附屬檔案六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙
附屬檔案七:裝飾裝修工程變更單
附屬檔案八:工程驗收單
附屬檔案九:工程結算單
附屬檔案十:工程保修單
賓館裝飾裝修契約 篇22
發包方:__________(以下簡稱甲方)身份證號碼:__________
承包方:__________(以下簡稱乙方)承包方負責人:__________身份證號碼:__________
一、協定內容:甲方委託乙方對甲方屬下需裝修的店內裝飾進行設計及施工。
二、乙方按甲方書面確認的裝飾方案進行施工(設計方案包括平面圖、水電圖、施工布置圖、附屬檔案施工要求及施工工藝流程表等)。
三、甲方的權利和義務
(一)甲方的權利
1.甲方有權對不符合甲方設計意圖的地方要求返工的權利;2.對乙方裝修過程中的重大質量問題,甲方除有要求乙方賠償的權利外,還有終止契約的權利。
四、乙方的權利和義務
(一)乙方的權利乙方有按時取得勞動報酬的權利,甲方應按契約約定的付款方式支付裝飾款。
(二)乙方的義務
1.乙方應做到安全文明施工,如有違法被罰則與甲方無關由乙方自負;乙方的施工人員必須注意安全,在施工期間發生的一切工傷事故與甲方無關由乙方自負;因乙方原因造成的火災事故,材料損壞,已完工的成品破壞由乙方負責賠償相應損失。
2.自甲方交付乙方之日起,乙方應協助甲方保管施工現場各類物品,否則造成的材料丟失與誤工由乙方負責。
3.嚴格按甲方要求施工,乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考,直至甲方滿意;4.愛惜甲方原材料,精打細算,如因故意或技術原因造成原材料的浪費、短少由乙方負責賠償;5.精心施工,認真負責,打造精品工程,質量要求:(1)所有牆壁外向對角瓷磚的鋪貼均採用45度切對角,切角過程包括:機器切割(不得出現磕碰瓷磚表面導致參差不齊)和人工打磨(用砂紙磨薄切角邊緣)。
(2)地面磚及牆面磚鋪貼後不得出現:接縫不嚴不平,板面紋理不順,反花、磕碰、分縫不勻等現象;瓷磚的鋪貼後還不得有出現地面不平和積水的現象。
(3)牆面括完後,不得有不平,括刷痕跡、劃傷及不光滑現象。
(4)工藝天花板不得有接縫不嚴不平,接角脫落及明釘眼等現象。
具體質量要求參照乙方在____店的施工質量;施工質量要符合設計要求和國家規範標準,否則甲方有權要求乙方返工,返工所發生的一切費用由乙方負擔;施工過程中如因施工不當所造成的材料破損由乙方負責按原價賠償。
五、工程內容及契約金額:
(一)工程內容及單價按甲乙雙方認定的裝飾項目預算單按實際項目計算;(二)契約預算金額:本協定裝飾預算金額為人民幣:__________(大寫)__________(小寫)為了防止乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目,然後要求在施工過程中增加,乙方必須遵守在裝飾設計時就按契約:四、(二)、3及時向甲方提出建議,並得到乙方的認可。
要求:最終裝飾總金額不得超出預算金額的10%,超出部分友好協商,協商不成功,則由乙方完全負責。
六、分期付款方式:首期:甲方先付工程預算造價的5%訂金給承包方(乙方),即籌備施工圖。
二期:乙方電工、水工材料進場開工十天內甲方付預算金額的30%給乙方。
三期:木工材料進場後十天內甲方付預算金額的25%給乙方。
四期:工程完工後二十天內進行驗收,合格後,甲方付預算金額的35%給乙方。
餘款5%作為乙方對整個工程的質量保證金,在保修期滿後五天內支付給乙方。
七、協定工程完成期限:本工程施工期限自_____年___月___日起至_____年___月___日止,總計___天。
本協定經雙方協商簽訂後共同遵守,除甲方因本協定第三、
(一)、2原因有權終止契約外,未經雙方同意,不得以其它任何理由終止契約。
八、違約責任:甲方在乙方施工過程中發現有重大質量問題或乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目,然後在施工過程中要求增加並抬高單價,甲乙雙方在協商不成功的條件下,甲方有權中止契約,契約中止後,乙方應該賠償甲方30%的違約金作為甲方另找裝飾公司的損失,而已經完工的合格工程量甲方可按裝飾預算單價支付給乙方。
除此類原因外,甲方未經乙方同意不得終止契約,否則甲方必須賠償乙方總工程款的30%作為違約金;乙方未經甲方同意中止契約,則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金,並退回已經預付的所有款項。
而戰爭及自然災害的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協定無法履行除外。
本協定未完善之外、雙方友好、平等協商解決,如協商不成按本契約及中華人民共和國民法典及相關的法律法規處置。
九、
若由於甲方未能按協定規定的日期交付工程款給乙方,或由於甲方原因或因停電、停水造成的誤工,則工期順延。
若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費_____元。
十、
本工程有部分材料為甲方購買,此類材料的質量不在乙方的保修範圍內,但乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考直至甲方滿意;如因甲方拖欠此類材料造成的誤工,則工期順延。
若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費_____元。
十
一、工程期間,裝飾押金為甲方支付,辦理屋村出入證等.工程所使用的水電費用如不超過 元,由甲方負責,如超出部分則由乙方負責。
十二、甲方必須在工程完工後二十天內進行工程驗收,不經驗收而經營則視為甲方已驗收合格而經營。
十三、保修期限:自甲方驗收合格起算,保修時間為一年。
十四、協定到期甲方如有意續約,應在計畫時間內與乙方進行協商。
本協定共2頁一式二份,甲乙雙方各執一份。
十五、本協定附附屬檔案一份。
(附裝飾項目預算單一份)
甲方(發包方):____________乙方(承包方):_________
電話:___________電話:___________
確認日期:_____年___月___日
賓館裝飾裝修契約 篇23
發包方(以下簡稱甲方):________(業主)
聯絡方式:_______________________
身份證:____________________________
地址:____________________________
承包方(以下簡稱乙方):________(施工工程隊負責人)
身份證:____________________________
聯絡方式:____________________________
家庭住址:____________________________
家庭固定電話:____________________________
第一條工程概況
1、甲方裝飾住房系合法居住。
2、裝飾施工地點:________________
3、施工範圍:臥室客廳餐廳廚房衛生間陽台,套內面積_______________平方米。
4、裝飾施工內容:甲方住房的水、電、弱電改造工程,牆體改造,窗套門套的製作,地磚、瓷磚鋪貼,地面龍骨、毛地板鋪設、吊頂安裝,頂面、牆面塗料,廚具、潔具、燈具、房門等設施的安裝,儲藏室、搬運工程等其他雙方約定以及住宅室內裝修工程中應包含的所有工程(打孔工程費用,由甲方自行承擔)。
5、承包方式為乙方包工包部分材料。
6、總價款:________元,大寫________(人民幣):
其中:
材料費:人民幣________元整。人工費:人民幣________元整。
管理費:無。設計費:無。
垃圾清運費:無。稅金:無。
材料搬運費:無。
其他費用:無。
以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋,並初步了解所需完成工程後確定,該總價款為閉口價款,包含乙方承擔的裝修工程中所有的人工和附屬檔案三《甲方自購材料清單》外其他所有輔料費用。
如因甲方變更施工內容、變更材料而產生的額外材料費用按實另計。
7、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期__天。
第二條關於雙方職責的約定
1、甲方責任:
(1)甲方應在開工前一天,並向乙方進行現場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。
(3)如確實需要拆改原建築結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔承擔有關費用。
(4)根據乙方提供的需求按時提供自購材料。
2、乙方責任:
(1)參加甲方組織的施工設計方案現場交底,並負責向具體施工人員傳達甲方設計方案和施工效果。
(2)乙方在裝修期間全面全程承擔施工工程隊負責人的管理和施工職責,對本次裝修工程的質量、工期和施工現場安全負責。乙方全面承擔聯絡甲方,保證所提供的材料質量、向甲方提出材料需求,現場管理裝修施工質量和施工人員等職責。
(3)乙方負責人負責組織裝修人員參與本契約定義的裝修工程,負責施工人員的人身安全。單項工程施工過程中,未經甲方許可,乙方不得擅自更換施工人員;經甲方許可的施工人員更換,必須在確保施工質量的前提下;如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義,乙方應無條件更換。
第三條關於材料供應的約定
1、甲方提供的材料:(見附屬檔案三《甲方自購材料清單》)。
甲方負責採購供應的材料、設備,應符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,甲、乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失和工期延誤,責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場後,經甲乙雙方共同驗收,由乙方負責保管並組織施工,由於保管不當或施工工藝不當造成的材料損失,由乙方負責賠償。
2、甲方採購供應的裝飾材料、設備,均套用於本契約規定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方提供施工工器具;乙方提供的材料:(見附屬檔案二《承包材料報價單》)。
乙方應嚴格按照附屬檔案二《承包材料報價單》中規定的品牌、規格、型號等內容和設計施工要求供應材料、設備;未指定品牌的材料應達到國家、行業規定的質量、環保標準;甲方應到現場驗收,如不符合設計、施工要求、質量、環保或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
4、乙方承包的所有材料應自行搬運入戶。
甲方自購的材料,承諾在的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下的情況,則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內。
5、為保證工程的正常進行,乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需
要購買的材料的清單,以便甲方於周末採購材料。甲方應按時提供乙方需要的材料。乙方同時必須提供大致精確(-10%)的所需材料的數量。由於乙方材料估算誤差大於10%而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔,或者由乙方負責運輸退回供應商。
第四條關於工程質量及驗收的約定
1、本工程執行db08-62-97《住宅建築裝飾工程技術規程》、db3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由甲方提供設計施工方案。乙方負責按有關行業規定並參照附屬檔案六《施工工藝清單》約定的施工工藝進行施工。
3、關於施工工藝,雙方另做如下約定:
1)、衛生間和廚房要作好防水,並經12小時積水滲漏試驗
2)、衛生潔具固定牢固,管道接口嚴密。
3)、線路穿管後必須可以抽動。
4)、杉木地板與龍骨成45度角鋪,使用木螺釘固定。
5)、牆面乳膠漆,一底兩面
6)、門套和踢角線,一底三面
7)、門,一底三面
4、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5、由於乙方原因造成質量事故,其返工費和材料損失由乙方承擔。本工地在施工期間和保修期間內如因施工質量問題所引起的周圍鄰居的財產損失,由乙方負責修復及賠償;
6、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目,須提前與乙方聯繫後,方能進行該項目的施工。
7、若部分工序由甲方材料供應廠家安裝或由甲方安排其他單位安裝,甲方應事先安排時間並通知乙方,乙方應予以配合,並避免造成整體工期的延誤。
8、工程驗收:甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。工程每一節點,乙方應提前兩天通知甲方進行驗收。未經甲方在附屬檔案四《工程質量驗收單》中書面確認,乙方不得進行下一階段工程施工。(參照____市地方標準db3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和附屬檔案六《施工工藝清單》)。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期。
9、工程竣工:乙方應提前二天通知甲方驗收,甲方在接到通知____日內組織驗收,並書面辦理驗收確認手續(見附屬檔案四《工程質量驗收單》)。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期。
10、工程保修期________年,從竣工驗收確認之日起算。保修期內由於乙方施工不當和乙方提供材料質量不合格造成的質量問題,乙方無條件地進行維修,並承擔相應材料費用。因上述原因給甲方造成損失的,乙方應承擔相應的賠償責任;保修期內如屬甲方使用不當造成損壞,直至不能正常使用,乙方可酌情收費。保修期結束後,乙方負責長期為甲方提供維修服務,直至甲方重新進行該房屋的裝修工程。
第五條關於安全生產和防火的約定
1、甲方提供的施工要求應同乙方協商,施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,遵守物業管理部門的裝修指南(見附屬檔案一),防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責修復和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
2、施工中凡涉及改變房屋結構,拆、改承重牆,加大樓(地)面荷載,由甲方向物業管理部門提出協商,經確認後施工。
3、乙方應注意煤氣使用安全,確保登高施工的安全保障等各類安全保證,並提醒施工工程人員注意安全,產生任何事故的責任完全由乙方負責。
第六條關於工程價款及結算的約定
1、工程款付款方式:
工程款及材料款付款時間表
付款時間工程款付款比例金額材料款總計金額
契約簽訂後開工前三天內30%
水電驗收合格時水電驗收合格兩天內0
工期過半油漆工進場前30%
竣工驗收驗收合格當天30%
工程質保尾款驗收合格之日起六個月10%
2、雙方款項往來均應出具收據。
3、工程結算:(見附屬檔案五《工程結算單》)。
第七條違約責任
1、由於甲方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天甲方向乙方支付50元違約金。甲方未按協定約定時間付款的,逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。
2、由於乙方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天乙方向甲方支付50元違約金。
3、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並承擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。
5、工程未辦理驗收、結算手續,甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。
6、工程關鍵節點未辦理驗收,乙方提前進行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負責。
7、乙方未按照附屬檔案二《承包材料報價單》中規定的品牌、規格、型號等內容和設計施工要求供應材料、設備,應根據假冒偽劣的材料的價款,雙倍賠償甲方;如因此給甲方造成損失的,乙方應承擔全部的賠償責任。
8、如在施工過程中,產生工程和材料質量問題以及各類應由施工工程隊承擔的責任,甲方只向乙方一人追究賠償責任。
第八條糾紛處理方式
因工程質量雙方發生爭議時,雙方應儘量協商。或若協商不成時,可以按照本協約定向上海仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟
第九條協定的變更和解除
1、協定經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協定內容,應經協商一致後,重新簽訂補充條款。
2、施工過程中任何一方提出終止協定,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止協定協定,解除本協定。
3、如由於乙方施工出現質量問題,甲方可以無條件提出中止協定,而無需獲得乙方的認可。
第十條附則
1、工程開工前,甲方應將房屋外門鑰匙_1_把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時,甲方負責提供新鎖_1_套,由乙方當場負責安裝交付使用。
2、本協定簽訂後,工程不得轉包。
3、本協定一式_____份,甲、乙雙方各執一份,協定附屬檔案為本協定的組成部分,具有同等的法律效力。
第十一條協定附屬檔案(略)
甲方:__________乙方:__________
賓館裝飾裝修契約 篇24
業主 (以下簡稱甲方):
聯繫電話:
施工隊(以下簡稱乙方):
聯繫電話:
身份證號碼及複印件
工程項目:居室裝潢
甲、乙雙方經過多次友好洽談和協商,現甲方決定將居室裝潢權委託給乙方。為了保證工程順利的進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本契約(包括本契約附屬檔案和所有補充契約),以便共同遵守。
一、 工程概況
1、工程地址:
2、居室規格: 房型 層 (式) 室 廳 廚 衛
總計:施工面積 平方米;
3、施工內容:詳見本契約附屬檔案(一)《家庭裝潢施工項目明細》和戶型施工圖。
4、委託方式:
二、 工程價款
清包工費: 元,大寫:
三、 付款方式
1、施工隊進場,預支生活費: 元,
2、水電工完工,付 元
3、木工完成,付 元,
4、泥工完成,付 元,
5、工程竣工,付 元,
6、工程施工中如有項目增減或需要變動,增減項目的價款甲乙雙方協商後,待增減項目完工時一併結清。
7、工程質量保修金 元,從竣工之日起1年後支付。
8、若工程竣工時所有驗收項目均達到甲方驗收標準且驗收滿意,甲方將多支付乙方額外的工程獎勵基金元。
四、 設計
1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套,並負責交底工作;
2、甲方若無圖紙,須向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。
五、 材料
1、乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單,甲方應在4天內及時採購材料供施工隊使用,雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。
2、凡由甲方所提供的所有建築材料,經由乙方驗收後並給予保管,非經甲方同意,不得挪作他用;乙方如挪作他用或保管不當造成遺失的,應按材料的實際價格的2倍補償給甲方。
3、未經甲方同意,乙方不得自行採購材料;若已採購,甲方有權無條件拒絕使用並可拒絕支付該材料的費用。
4、若需乙方代購部分材料,乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料,並開具正式發票。
5、乙方應驗收甲方所購建材的質量,發現質量問題應向甲方及時提出並有權拒絕使用。若甲方堅持使用,應書面要求乙方,並承擔因材料質量引起的損失。
6、乙方應幫甲方收貨,核對數量和配件的準確性。
7、乙方應做好材料的保管工作,禁止閒雜人等進入工地現場。
8、未經甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門,若發現此類現象,按材料價格加倍從人工費中扣除。
六、 工期及工程質量檢查與驗收
1、從 年 月 日起至 年 月 日止,工期為 天,因甲方因素拖延,工期順延;因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工費50元/天。
2、施工期間,乙方每天的工作時間為:上午 _________ 點 _______ 分至 ______ 點 _______ 分;下午 _________ 點 _______ 分至 ______ 點 _______ 分。
3、工程質量檢查及驗收
a、本工程質量評定驗收標準的依據:
①施工圖紙、作法說明、設計變更;
②《住宅裝飾裝修工程施工規範
③《市家庭居室裝飾工程質量驗收標準》
b、過程驗收項目:基礎改造工程、水電線路改造工程(封閉前),防水工程(鋪設瓷片前),吊頂工程(封石膏板塗料前),門窗工程、細木工程、牆漆工程;
c、驗收合格項目雙方確認;不合格項目限期整改,另行驗收,直至合格為止。
七、 材料搬運
甲方材料送至工程所在地的樓下,乙方任何施工人員應無條件搬運。
八、 垃圾清運
1、垃圾袋裝化;
2、垃圾應日日清;
3、垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所。、
九、 勞動力管理
1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證複印件;
2、未經甲方許可,非工地施工人員不得在工地過夜;
3、乙方應具備在長沙市暫住的一切證件,因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔;
4、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員;
5、未經甲方同意,任何情況下乙方不得停工或怠工。
十、 施工機具
乙方自帶施工所需工具,並保證工具的安全性和良好使用性,乙方自行承擔工具維修費。
十一、工地現場管理
1、現場禁止使用明火;
2、油漆材料必須和其他材料分開放置。
十二、維修
1、因乙方施工原因導致的質量問題,
乙方應在兩年內無償維修。
2、普通維修乙方應在甲方通知乙方後三天內及時維修,特殊情況(水、電問題)乙方必須在24小時內趕到並維修。
3、若因乙方未能按契約及時完成維修,甲方可以安排其他施工隊進行維修工作,所發生的人工費用按實從工程保修金中扣除。
十三、契約附屬檔案
1、施工內容項目及造價明細。
十四、契約爭議
1、出現爭議甲乙雙方先協商。
2、協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
十五、其它說明和要求:
1、須隱蔽的管線應在甲方驗收合格後再進行隱蔽作業,竣工交驗前應向甲方提供室內水電管線的竣工圖。
2、除上述裝潢要求外,如有增加工作,雙方另行協商,施工費不得高於同類平均水平。
3、工程為清包,甲方只提供材料。施工工具等設備由乙方施工承包人自備自理。
4、乙方施工單位必須保證施工質量,發生施工質量問題,施工單位應及時予以改正。如竣工驗收時如發現質量問題,施工單位應立即予以改正,在未達到甲方的整改要求前甲方有權拒付人工費。
5、乙方應指派(姓名) 為乙方工地代表,負責契約履行,並按契約要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
6、施工人員要文明施工,禁止野蠻施工。、
7、施工單位負責及時清理建築垃圾至規定位置,工程施工結束後,施工人員負責場內建築垃圾清運,完畢後方可立離場。
8、乙方應加強對現場施工人員防火防盜安全教育,施工人員不得在施工現場違法亂紀,一旦發生問題,後果自負。
9、附則
①本契約由甲、乙雙方直拉簽訂,契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份。本契約經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。
②本契約簽訂後工程不得轉包。
③工程竣工完結後契約履行完後自動終止。
④本契約的附屬檔案為本契約不可分割的一部分,與本契約具有同等法律效力。
甲 方: 乙 方:
簽 章: 簽 章:
簽約日期: 簽約日期:
賓館裝飾裝修契約 篇25
發包方(簡稱甲方):______________身份證號:____________________________
承包方(簡稱乙方):______________身份證號:____________________________
甲乙雙方經友好協商,甲方決定委託乙方進行住房裝修,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協定,共同遵守。
一、工程概況
1.裝飾施工地點:_________________________________。
2.住房結構:__________房__________型__________房__________廳__________套,施工面積__________平方米。
3.裝飾施工內容:__________________________________________________。
4.承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
5.工期:自______年_______月______日開工,至______年______月______日竣工,______工期______天。
二、工程價款及結算的約定
1.工程總價款:¥_________元,大寫(人民幣):______________。
2.工程款付款方式按下列方式支付:
(1)第一次,對預算設計認可簽訂契約之日。支付__________元訂金,第二次付款時扣除。
(2)第二次,契約簽定後開工前支付工程總造價50%合計_________元。
(3)第三次,施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計_________元。
(4)第四次,竣工驗收當天支付工程總造價10%合計_________元。
(5)工程保修期兩年。工程款全部結清後,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關於材料供應的約定
1.甲方提供的材料:詳見契約裝修工程報價單。本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.乙方對甲方採購的裝飾材料、設備,均套用於本契約規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備係為偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
四、關於工程質量及驗收的約定
1.本工程執行DBJ08–62–97《住宅建築裝飾工程技術規程》、DB31/T30–1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2.本工程由________方設計施工方案。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費由甲方承擔,工期順延。由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,雙方同意後,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。
5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事後,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
6.工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。
五、有關安全生產和防火的約定
六、其它事項
1、甲方應在開工前,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙,並向乙方進行現場交底。並向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關係等的協調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工,保質保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任
1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元,甲方未按契約的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。
2.由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對契約執行發生爭議,應通過友好協商解決,如協商無效的,可以提交_________人民法院訴訟。
九、契約的變更和解除
契約經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。
十、本契約一式_______份,甲、乙雙方各執_______份,具有同等法律效力。
甲方(簽字/蓋章):_____________________乙方(簽字/蓋章):_____________________
聯繫電話:____________________________聯繫電話:____________________________
______________年__________月_________日______________年__________月_________日
賓館裝飾裝修契約 篇26
發包方(甲方):
承包方(乙方):
為規範家庭室內裝修的施工,保護雙方的合法權益,現根據《中華人民共和國_____》、《建築安裝工程承包契約條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《省保護消費者合法權益條例》,中華人民共和國建設部建建(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關法律、法規規定的原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協定,共同遵寧。
一、概況
1.甲方裝修住房系合法居住。
乙方為本省(市)具有建築裝飾資質、並經工商行政管理機關核准登記的企業法人、其他經濟組織、個體工商戶。
2.裝修施工地點:市區(縣)路(村)巷號樓層室。
3.住房結構:
4.裝修施工內容:
室別部位裝修內容及要求備註
5.承包方式:
6.總價款:元(其中人工費元,材料費元,詳見清單。)
7.工期:自_______年_______月_______日開工,至_______年_______月_______日竣工。工期為日。
二、關於材料供應的約定
1.甲方提供的材料
序號材料或設備名稱規格型號單位數量質量等級抵現場時限
備註
本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格和產品,並應按時供應到現場。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後,經乙方驗收,由乙方負責保管。由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.乙方採購的材料
乙方採購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
三、關於工程質量及驗收的約定
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建築裝飾工程施工及驗收規範》、《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。
2.本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
3.由於甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.工程竣工後,乙方應通知甲方驗收是,甲方自接到驗收通知日內組織驗收,並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和相關費用。
四、有關安全生產和防火的約定
五、關於工程價款及結算的約定
1.契約簽訂後,甲方支付總價款的%,計元;_______年_______月_______日前,甲方支付總價款的%,計元;_______年_______月_______日前,甲方支付部價款的%,計元;_______年_______月_______日前,甲方支付總價款的%,計元;尾款甲方應在本工程竣工驗收後合格後日內一次付清。
2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內容、要求,甲方應另行支付費用,工期順延(具體內容雙方另立補充協定,補充協定系本契約組成部分)。
3.雙方款項往來,均應出具發票(或收據)。
六、其它
(一)甲方工作
1.甲方應在開工前天,向乙方提供經房管部門或物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明份,並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設備,並說明使用注意事項。
2.做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等協調工作。
3.如確實需要拆改原建築物結構或設備管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔有關費用。
(二)乙方工作
①參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計畫,交甲方審定。
②指派(姓名)為乙方駐工地代表,負責契約履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
③未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不得隨意拆原有建築結構及各種設備管線。
④乙方在其裝飾施工範圍內承擔保修責任,保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起個月。
七、違約責任
1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方
因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方支付乙方元;甲方未按契約的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的%支付違約金。
2.由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已累計付款額的%支付違約金。逾期天以上的,乙方應將甲方已支付的全部款項如數退還給甲方。
3.乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和其他物品,如有損壞,應照價賠償。
4.甲方未辦理任何手續,要求乙方拆改原有建築結構及設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並承擔損失。
5.未經甲方同意,乙方擅自拆改原有建築結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔損失。
八、糾紛處理方式
1.本契約履行期間雙方發生爭議時,在不影響工程進度前提下,雙方可採取協商解決或請裝飾施工住房所在地的建設行政主管部門或消費者協會調解。
2.當事人不願通過協商、調解解決或協商、調解解決不成時,對本契約在執行中發生的爭議雙方同意由----------_____委員會_____(當事人未約定_____機構,事後又沒有達成書面_____協定的,可向人民法院起訴)。
九、其它約定
十、本協定一式份,甲,乙雙方各執份,具有同等法律效力。
本契約附屬檔案有:
甲方(簽章):
法定代表人:
地址:
電話:
郵編:
乙方(蓋章)
委託代理人:
住址:
電話:
郵編:
開戶銀行
戶名:
帳號:
簽訂日期:_______年_______月_______日
賓館裝飾裝修契約 篇27
發包人:
營業地址:_____________
委託代理人:_________營業執照號:___________
電話:_______________法定代表人:___________電話:_________
承包人:
委託代理人:___________電話:_________
本工程設計人:_________電話:_________
施工隊負責人:_________電話:_________
依照<<中華人民共和國契約法>>及有關法律、法規的規定,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就發包人的場所裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協定:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:___________________________________________
1.2 工程內容及做法(詳見:預算表。施工圖紙)。
1.3 工程承包方式:雙方商定採取下列第______種承包方式。
(1)承包人包工、包料
(2)承包人包工、部分包料,發包人提供部分材料(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表。承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(3)承包人包工、發包人包料(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 工程期限_____天,開工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。
1.5契約價款:本契約工程造價為(大寫):______________元(詳見預算報價單)。
第二條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第_______種方式提供:
(1)發包人自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)發包人委託承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙),設計費__________元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
第三條 發包人義務
3.1 開工前______天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
3.2 提供施工期間的水源、電源;
3.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係;
3.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
3.5 施工期間發包人仍需部分使用該場所,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
3.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。
第四條 承包人義務
4.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;
4.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
4.3 保護好原場所室內的家具和陳設,保證室內上、下水管道的暢通;
4.4 保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。
第五條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協定,同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。
第六條 材料的提供
6.1 由發包人提供的材料、設備(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表),發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收並辦理交接手續;
6.2 由承包人提供的材料、設備(詳見承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,並接受發包人檢驗。
第七條 工期延誤
7.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延;
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)發包人同意工期順延的其他情況。
7.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。
7.3 發包人未按期支付工程款,契約工期相應順延。
7.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第八條 工程款支付方式
8.1 雙方約定按以下第 種方式支付工程款:
(1)契約生效後,發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
支付方式 支付時間 支付金額
第一次 開工前三日 支付 元
第二次 工程進度過半 支付 元
第三次 雙方驗收合格 支付 元
工程進度過半指:________________________________________
(2)其他支付方式:________________________________________
8.2 工程驗收合格後,承包人應向發包人提出工程結算,並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後 日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單並簽字,發包人應在簽字時向承包人結算工程尾款。
8.3 工程款全部結清後,承包人應向發包人開具正式統一發票。
8.4 本工程驗收合格後,保修期為自雙方簽字之日起 月
第九條 違約責任
9.1 契約雙方當事人中的任何一方因未履行契約約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。
9.2 未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。
9.3 因一方原因,造成契約無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理契約終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。
9.4 發包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付違約金_________元。
9.5 由於承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
9.6 由於承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金________元。
第十條 契約爭議的解決方式
本契約在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第______種方式解決:
(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十一條 附則
11.1 本契約經雙方簽字(蓋章)後生效,契約履行完畢後終止。
11.2 本契約簽訂後工程不得轉包。
11.3 本契約一式_______份,雙方各執________份,_________部門___________份。
11.4 契約附屬檔案為本契約的組成部分,與本契約具有同等法律效力。
發包人:____________(簽字) 承包人:_______________(簽章)
法定代理人:_____________ 法定代理人:_____________
委託代理人:_____________ 委託代理人:_____________
________年_____月_____日 _________年_____月_____日
賓館裝飾裝修契約 篇28
委託方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本契約,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地點:
2、工程承包方式,雙方商定採取下列第(1)種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料。
(3)乙方包工、甲方包全部材料。裝修房屋契約3、總價款:
4、開工日期 月年
第二條:質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充契約。
4、凡由甲方自行採購的材料、設備,產品質量由甲方自負,施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便於工作銜接。
第三條:材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本契約中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均套用於本契約規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責採購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管,由於保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第四條:付款方式
1、契約一經簽訂,甲方即應付30%工程款;剩餘70%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充契約,並由乙方負責並且施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3、甲方未按本契約規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第五條:違約責任
契約生效後,在契約履行期間,擅自解除契約方,應按契約總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除契約,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第六條:契約生效
1、本契約和契約附屬檔案向雙方蓋章,簽字後生效。未盡事宜雙方協商解決。
2、補充契約與本契約具有同等的法律效力。
3、本契約一式貳份,甲乙雙方各執壹份。
甲方(業主): 乙方:
銀行賬號:
賓館裝飾裝修契約 篇29
發包方(甲方):
承包方(乙方):
合 同 編 號:
北京市工商行政管理局監製
XX年三月修訂
使 用 說 明
1、本市行政區域內的家庭居室裝飾裝修工程適用此契約文本。此版契約文本適用期至新版契約文本發布時止。
2、工程承包方(乙方),應當具備工商行政管理部門核發的營業執照,和建設行政主管部門核發的建築業企業資質證書。
3、甲、乙雙方當事人直接簽訂此契約的,應當一式兩份,契約雙方各執一份;凡在本市各市場內簽訂此契約的,應當一式三份(甲、乙雙方及市場主辦單位各執一份)。
4、開工:雙方通過設計方案、首期工程款到位、工程技術交底等前期工作完成後,材料、施工人員到達施工現場開始運作視為開工。
5、竣工:契約約定的工程內容(含室內空氣品質檢測)全部完成,經承包方、監理單位、發包方驗收合格視為竣工。
6、驗收合格:承包方、監理單位、發包方在《工程竣工驗收單》上籤字蓋章或雖未辦理驗收手續但發包方已入住使用的,均視為驗收合格。
7、工期順延:是指非因乙方的責任導致工程進度受到影響後,工程期限予以相應延展。在工期順延的情況下,乙方不承擔違約責任。
貼上印花稅票處
北京市家庭居室裝飾裝修工程施工契約協定條款
發包方(以下簡稱甲方):
委託代理人(姓名): 民族:
住所: 身份證號:
聯繫電話: 手機號:
承包方(以下簡稱乙方):
營業執照號:
住所:
法定代表人: 聯繫電話:
委託代理人: 聯繫電話:
建築資質等級證書號:
本工程設計人: 聯繫電話: