店面LED亮化裝修契約 篇1
甲方：_________
乙方：_________
經甲乙雙方協商，就乙方承包甲方LED亮化工程施工事宜，達成如下協定，以期共同遵守。
一、工程概況
1. 工程名稱：_________酒店LED亮化工程。
2. 地點：_________。
3. 工程內容：_________酒店LED亮化工程(樓體亮化;數碼屏;發光字)。
二、乙方所購產品要求：
1、按照甲方亮化工程的要求乙方所購產品為LED數碼管 。價格、數量、型號詳見附表：
2、LED數碼管應滿足國家現行行業和企業有關標準。
3、乙方應將工程所需的全部材料運至施工現場，運輸到現場卸貨及相關費用均由乙方承擔。
4、乙方將產品運到甲方指定的工地後，由甲方組織管理及相關人員，按國家標準或行業標準抽檢驗收，若產品質量經檢驗驗收不合格的，乙方應及時調換合格的產品，保證在契約規定的期限內完成施工，若給甲方造成損失的，乙方承擔違約賠償責任。
5、甲方負責提供施工場地和電源接入口(配電室電源接口)。
三、契約工期
1、開工日期______。
2、契約工期總日曆天數_____。
四、工程質量與驗收
1、工程質量標準為合格。質量標準以國家或行業質量檢驗許定標準為依據。雙方對工程質量有爭議時，由雙方同意的質量檢驗機構鑑定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。
2、甲方應在收到乙方的工程報告後三個工作日內組織進行驗收，驗收通過後，甲方應按照本契約約定付工程款;驗收不合格的，應由乙方進行整改，整改期限計算在契約工期內。
五、工程款支付
1、工程總價款為大寫：______ 小寫：￥_____元(此價格不含稅票)。
2、簽定契約後三日之內甲方預付乙方_______%的工程總價款，即人民幣大寫：______元，小寫：￥______元;發貨時甲方支付乙方工程總價款的___%，即人民幣大寫：_____元 小寫：￥_____元;全部工程安裝完畢驗收合格後三個工作日內付工程款即人民幣;大寫：_____ 小寫：￥____元;餘款即人民幣：大寫：_____ 小寫：￥____元為工程及產品質量質保金，兩年質保期滿後無質量問題三個工作日內一次性付清。
六、甲方權利和義務
1、甲方指派:_________電話__________作為其工程負責人，代表甲方對工程負責。
2、對施工質量行使檢驗權，監督權。
3、對工程進度的檢查，以及實際施工日期的提前或超過的鑒認權。
4、按照契約約定的期限和方式履行，對工程價款的支付義務。
七、乙方權利與義務
1、乙方指派:_________ 電話__________作為項目負責人。
2、乙方對現場所有人員進行安全教育,保持現場工作井然有序。
3、工程施工驗收合格後,保修期為兩年。
4、在保修期內,履行保修範圍,項目的承包人即乙方應及時派人予以保修。
八、工期延誤
因以下原因造成工期延誤,經雙方工程負責人確認,工期相應順延：
1、設計變化和工程量增加
2、一周內非乙方的原因,停電,造成停工累計超過8小時
3、不可抗力
4、約定或雙方工程負責人同意工期順延的其他情況;
九、現場施工安全
乙方在施工過程中出現一切問題責任自負。
十、違約責任
1、甲方未按本契約約定支付工程款的每日按付款額的千分之_________向乙方支付逾期違約金.
2、乙方未能按約定施工日期完工，應按契約總價款每日千分之_________向甲方支付延誤工期違約金。
十一、本契約未盡事宜可簽訂書面契約。
十二、本契約發生爭議，由雙方協商解決，協商不成的，雙方均可向契約簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。
十三、本契約需雙方簽字、蓋章之日起生效。
十四、本契約一式兩份，雙方各執一份，均具同等法律效力。
甲方：_________ 乙方：_________有限公司
_________年_________月_________日 _________年_________月_________日
店面LED亮化裝修契約 篇2
發包人：_________
委託代理人：_________
住所：_________
承包人：_________
住所：_________
營業執照號：_________
法定代表人：_________
委託代理人：_________
本工程設計人：_________
施工隊負責人：_________
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協定：
第一條工程概況
1.1工程地點：_________
1.2工程內容及做法（詳見附表1：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2：家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表）。
1.3工程承包方式：雙方商定採取下列第_______種承包方式。
（1）承包人包工、包料（詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表）；
（2）承包人包工、部分包料，發包人提供部分材料（詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表）；
（3）承包人包工、發包人包料（詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表）。
1.4工程期限____天，開工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。
1.5契約價款：本契約工程造價為（大寫）：_________元（詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。
第二條工程監理
若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理契約》，並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第_________種方式提供：
3.1發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份（詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙）；
3.2發包人委託承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份（詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙），設計費_________元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。
第四條發包人義務
4.1開工前_________天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；
4.2提供施工期間的水源、電源；
4.3負責協調施工隊與鄰里之間的關係；
4.4不拆動室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；
4.5施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作；
4.6參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。
第五條承包人義務
5.1施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程；
5.2嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；
5.3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；
5.4保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。
第六條工程變更
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協定，同時調整相關工程費用及工期（見附表7：家庭居室裝飾裝修工程變更單）。
第七條材料的提供
7.1由發包人提供的材料、設備（詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表），發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收並辦理交接手續；
7.2由承包人提供的材料、設備（詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表），承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，並接受發包人檢驗。
第八條工期延誤
8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：
（1）工程量變化和設計變更；
（2）不可抗力；
（3）發包人同意工期順延的其他情況。
8.2因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。
8.3發包人未按期支付工程款，契約工期相應順延。
8.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
第九條質量標準
雙方約定本工程施工質量標準：_________.
施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合契約約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合契約約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第十條工程驗收和保修
10.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格後應填寫工程驗收單（見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單）。
10.2工程竣工後，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知後兩天內組織驗收，填寫工程驗收單（見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單）。在工程款結清後，辦理移交手續（詳見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結算單。
10.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字後，填寫工程保修單（見附表10：家庭居室裝飾裝修工程保修單）。
第十一條工程款支付方式
11.1雙方約定按以下第_________種方式支付工程款：
（1）契約生效後，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：（略）
（2）其他支付方式：_________.
11.2工程驗收合格後，承包人應向發包人提出工程結算，並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後____日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單（見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結算單）並簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。
11.3工程款合部結清後，承包人應向發包人開具正式統一發票。
第十二條違約責任
12.1契約雙方當事人中的任何一方因未履行契約約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。
12.2未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。
12.3因一方原因，造成契約無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理契約終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。
12.4發包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_________元。
12.5由於承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。
12.6由於承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金_________元。
第十三條契約爭議的解決方式
本契約在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，可申請仲裁或者起訴。
發包人（簽章）：承包人（簽章）：
________年____月____日________年____月____日
店面LED亮化裝修契約 篇3
反訴人(本訴被告)：_____________________________________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_____________________，__________有限公司經理。
被反訴人(本訴原告)：_____________________________________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：___________________________，__________有限公司經理。
反訴請求：
1.要求被反訴人支付__________費_____________元。
2.被反訴人應負擔案件全部受理費。
事實與理由：反訴人與被反訴人於_____年_____月_____日簽訂了契約。契約約定：_______________________________________。
反訴人認為：_______________________________________。基於上述事實，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護反訴人的合法權益。
此致
_______________區人民法院
反訴人：___________________________________有限公司
_____年_____月_____日