裝飾裝修契約(商鋪店內)

裝飾裝修契約(商鋪店內) 篇1

發包方(甲方):

承包方(乙方):

鑒於裝飾裝修工程的實際情況需要,按照《中華人民共和國契約法》及建設部《建築裝飾裝修管理規定》結合本工程具體情況,經甲乙雙方協商,現達成以下契約條款,雙方自覺遵守。

一、工程概況

工程名稱:匯金廣場改造 工程地點:滸關鎮興賢路 工程內容:扶手電梯上、下口及電梯井道開挖、基礎澆築

二、工程承包範圍

承包範圍:包工、包料

三、契約工期:

開工日期: 竣工日期: 契約工期總日曆天數 天。遇不可抗因素影響,工期須延。

四、質量標準:

工程質量標準:按照圖紙要求、達標

五、契約價款

金額(大寫):伍萬元整 (人民幣)¥: 50000 元

六、付款方式:

1、工程完成後天內,一次性付清全部契約價款。

七、驗收交付

1、按照圖紙施工要求完成後驗收,驗收合格後即交付。

八、附則

1、本契約條款未盡事宜,雙方協商解決並簽訂補充協定作為附屬檔案,附屬檔案與本契約具同等效力,雙方簽定之日起生效。

2、本契約一式二份,雙方各執一份,自雙方簽訂之日起生效。工程價款付清後即失效。

3、附屬檔案: (1)施工圖紙 (2)工程報價清單 (3)其他 發包人:(公章) 住所: 法定代表人: 委託代表人: 電話: 傳真: 開戶銀行: 賬號: 郵政編碼: 承包人:(公章)住所: 法定代表人: 委託代表人:

電話: 傳真: 開戶銀行: 賬號:

郵政編碼:

裝飾裝修契約(商鋪店內) 篇2

甲方(發包方):

乙方(承包方):

第一條 工程概況

1.1 工程地點: ,住房結構: ,施工面積 平方米。

1.2 工程造價:總價款: 元,大寫( 整)(詳見附表:裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

1.3 本著雙方誠信、公開原則,同時為避免欺騙、隱瞞性行為發生,乙方鄭重承諾,乙方提供的標的物的價格為同期同質最低價格,否則乙方自願補償雙方合作總額價格差異的兩倍及甲方因此產生的全部損失。

1.4 工程期限 天;開工日期 年___月__日,竣工日期 年__月__日。

1.5 工程內容及做法(見附屬檔案:裝飾裝修工程施工項目確認表、裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

第二條 施工單位資格

2.1 乙方應當持有建設行政主管部門頒發的具有建築裝飾裝修工程承包範圍的《建築業企業資質證書》。

2.2 乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本契約,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,並賠償損失。

第三條 工程監理

若本工程實行工程監理,甲方與監理公司另行簽訂《工程監理契約》,並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方。

第四條 施工圖紙

4.1雙方商定施工圖紙採取下列第 種方式提供:

(1)甲方自行設計並提供施工圖紙,交圖時間為 年___月___日,圖紙一式 份,甲方、乙方、施工隊各執 份。

(2)甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式 份交甲方,設計費由甲方支付(此費用包含在工程價款內)。

4.2 雙方提供的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書必須符合相應國家標準。

4.3 雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。4.4 施工圖紙經雙方蓋章有效。

第五條 保密

5.1 甲、乙雙方同意對履行協定中的一切相關資料僅限於甲、乙雙方為履行本協定所使用,雙方及其雇員應對其所知悉的雙方商業秘密承擔保密義務,並承諾無論本協定因任何原因而解除,本保密義務繼續有效。

第六條 甲方權利義務

6.1 開工前 天,為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應採取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的物品應認真清點及保護,並且雙方簽訂“物品清單”。

6.2 提供施工期間的水源、電源,並說明使用注意事項。

6.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係。

6.4 禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建築的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續。

6.5 參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收。

6.6 工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用及施工期間水電費,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物業管理所需的相關材料。

6.7 未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案,甲方不得變動建築主體和承重結構。

6.8 房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點堆放。

第七條 乙方權利義務

7.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》,保證工程質量,按期完成工程。

7.2 採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員和相鄰居民的安全,並承擔由此產生的所有責任。

7.3 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通。

7.4 家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品。

7.5 乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。契約簽訂後,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關於工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯繫,以確保工程中的統一指揮和管理。

7.6 乙方自行採購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,造成損失的,依法承擔賠償責任。

7.7 因進行裝飾裝修施工造成相鄰房屋的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償的責任。

7.8 在居民居住的地域,十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間,乙方不得從事產生噪聲的房屋裝飾裝修活動。

第八條 工程變更

8.1 為確保甲方工程質量、工期及保修服務,契約簽訂後如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協商後簽署書面協定《裝飾裝修工程變更單》,同時調整相關工程費用及工期。

第九條 工程承包方式

9.1 雙方商定採取下列 方式承包工程:

(1)乙方包工、包全部材料(見附屬檔案:乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附屬檔案:甲方提供裝飾裝修材料明細表,乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附屬檔案:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

第十條 材料的提供

10.1 由甲方提供的材料、設備,其規格、質量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備運到施工現場並通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔。

10.2 由乙方提供的材料、設備的,乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權選擇以下列方式之一處理,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承擔:

(1)甲方同意繼續使用的,乙方免收該材料和設備的費用;

(2)甲方不同意繼續使用的,乙方應當更換和重做,更換後的材料和設備費減半收取,原工期不變。

10.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的,在材料運至施工現場並經甲方驗收認定後方可使用。

10.4 乙方提供的材料和設備必須符合國家環保標準,包括但不限於完工後的室內空氣品質,輻射、照明和噪音強度等指標,使甲方達到安全居住、生活的目的。

10.5 乙方違反本條規定的,應當立即更換和重做,更換後的材料和設備不再收費,原工期不變。

第十一條 工期延誤

11.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;

(4)甲方同意工期順延的其他情況。

11.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。

11.3 甲方未按期支付工程款,契約工期相應順延。

11.4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

第十二條 質量標準

12.1 工程質量

(1)乙方必須按照設計檔案和國家現行的技術標準、規範進行施工;

(2)乙方所承包的工程,必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準,工程驗收合格率達到100%;凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程,乙方應在甲方規定的時間內無償返工,達到工程質量驗收標準。返工後仍達不到的,由乙方承擔違約責任。

12.2 施工過程中雙方對工程質量發生爭議時,由雙方同意向房屋所在地的工程質量檢測機構鑑定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。

第十三條 工程驗收

13.1 雙方約定在施工過程中分下列四個階段對工程質量進行驗收:

(1)材料驗收;

(2)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;

(3)油漆、面層塗料施工前驗收;

(4)竣工驗收。

13.2 工程質量驗收

(1)本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更的內容進行質量檢查及驗收為依據;

(2)甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予以承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,若復驗不合格,其復驗費用及返工費用由乙方承擔,工期也予順延;

(4)由於甲方提供的材料,設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延;

(5)乙方應提前 天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格後應填寫工程驗收單;

(6)若甲方接到通知後,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔。

第十四條 保修

14.1 工程竣工驗收合格並結清工程餘款後,乙方向甲方辦理移交手續,並填寫工程保修單。

14.2 工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛生間和外牆面的防滲漏為五年。保修期自室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

第十五條 工程款支付方式

15.1 雙方約定按下列第 種方式支付工程款:

(1)本契約簽訂後,開工前 日,甲方支付相當於總價款 %的工程款;

(2)完成 %的工程量之日後的 日內,甲方支付總價款 %的工程款;

(3)竣工驗收後 日內,甲方支付總價款 %的工程款;

(4)竣工驗收合格後,甲方有權留取相當於工程總價款的 %的保修基金。竣工驗收合格後 年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。

15.2 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

第十六條 違約責任

16.1 契約簽訂後,契約任何一方解除契約或違約造成契約無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協商同意後,可辦理終止或延期履行契約手續,違約方應向守約方支付工程造價 %的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償。

16.2 工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格。

16.3 甲方未按期支付工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價 ‰的違約金。

16.4 由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。

16.5 因不可抗力導致本契約無法繼續履行時,雙方協調一致可終止本契約。不可抗力是指不能預見、不能克服、不可避免的情況。發生不可抗力,雙方互不承擔違約責任。

第十七條 附則

17.1 本契約簽訂後工程不得轉包。

17.2 本契約一式兩份,雙方各執一份,具有同等的法律效力。經雙方蓋章有效。

17.3 雙方在履行本契約中產生的糾紛,應友好協商解決,不能協商解決的,提交房屋所在地法院裁決。

17.4 本契約除要求手寫項外,手工塗改,增減條款均視為無效。

甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

委託代理人: 委託代理人(簽字):

裝飾裝修契約(商鋪店內) 篇3

裝飾裝修契約範本(一)

根據《中華人民共和國民法典》、《建築安裝工程承包契約條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《北京市保護消費合法權益條例》,中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、友好、自願、協商一致的基礎上達成如下協定,共同遵守。

發包方(簡稱甲方):

承包方(簡稱乙方):(施工工程隊負責人)

身份證:聯絡方式:

家庭住址:

第一條工程概況

1、裝潢施工地點:

2、住房結構:磚混結構;房型__房__廳__套,建築面積約__平方米。

3、承包方式:

4、裝飾施工內容:甲方住房的水電改造工程,牆體改造,牆體拆除,牆面及地面拆除,地磚、瓷磚鋪貼,吊頂安裝,門窗拆除,包水管,頂面、牆面塗料,廚具、潔具、燈具安裝,隔斷製作,搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。(關於採購及搬運工程的補充約定:甲方所有採購都由乙方協助完成,甲方在採購過程中,承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況,則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內或者乙方負責將貨物運送至施工現場)。

5、總價款:____元(包括屋內垃圾清理費和材料搬運費),乙方已拿走甲方的冰櫃及暖氣片價值______元,抵工程款______元整,剩餘工程款____元。大寫(人民幣______整。以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋,並初步了解所需完成工程後確定,該總價款包含所有乙方承擔的裝修工程中涉及的人工。

6、工期:自____年__月__日開工,至____年__月__日竣工,工期約__天。另,如雙方經過協商,對工期的延長達成一致意見,則按達成的統一意見執行。

第二條關於乙方職責的約定

1、乙方(即)在裝修期間承擔施工工程隊負責人的職責,對本次裝修工程的質量和工期負責。乙方全面承擔聯絡甲方,提供材料需求,現場管理裝修施工質量和施工人員等職責。如在施工過程中,產生質量問題和各類應由施工工程隊承擔的對甲方造成的損失,甲方只針對乙方(即)提出賠償。

2、乙方在裝修過程中,需保證全程在現場進行施工和管理(陪同甲方進行材料選購除外。如遇特殊情況,需與甲方協商並且獲得認可)。

3、乙方負責人負責組織裝修人員參與本契約定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義,可以要求乙方無條件更換。

第三條關於材料供應的約定

1、全部工程用裝修材料均由甲方提供,裝修施工設備、工具由乙方提供。

2、甲方負責採購供應的材料,應符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,乙方必須協助甲方辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後,經甲乙雙方共同驗收,由乙方負責保管並組織施工,由於保管不當或施工工藝不當造成的材料損失,由乙方負責賠償。

3、乙方必須負責進行材料的搬運上樓工作(瓷磚除外)。

4、為了保證工程的正常進行,乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單及協助甲方進行材料採購,以便甲方於周末採購材料。甲方應按時提供乙方需要的材料。由於甲方提供材料延誤,造成的工期延誤由甲方承擔責任。乙方同時必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數量。由於乙方材料估算錯誤過大而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔,或者由乙方負責運輸退回供應商。

5、甲方採購供應的裝飾材料、設備,均套用於本協定規定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

第四條關於工程質量及驗收的約定

1、本工程執行dbj08-62-97《住宅建築裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

3、由於乙方原因造成質量事故,其返工費和材料損失由乙方承擔。

4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目,須提前與乙方聯繫後,方能進行該項目的施工。

5、若部分工序由甲方材料供應廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶,櫥櫃防火門,台面等),甲方應事先安排時間並通知乙方,乙方應予以配合,並避免造成整體工期的延誤。

6、工程驗收-甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。

7、工程竣工:乙方應提前二天通知甲方驗收,甲方在接到通知三日內組織驗收,並書面辦理驗收確認手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

8、工程保修期一年,從竣工驗收確認之日起算。保修期內由於乙方施工不當造成質量問題,乙方無條件地進行維修,並承擔相應材料費用。

第五條關於安全生產和防火的約定

1、甲方提供的施工要求(見上述第三條)及與乙方協商,且施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,遵守物業管理部門的裝修指南,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,乙方負責修復和賠償。

2、施工中凡涉及改變房屋結構,拆、改承重牆,加大樓(地)面荷載,由甲方向物業管理部門提出協商,經確認後施工。

3、乙方應注意煤氣使用安全,確保登高施工的安全保障等各類安全保證,並提醒施工工程人員注意安全,產生任何事故的責任完全由乙方負責。

第六條關於工程價款及結算的約定

1、工程款付款方式:經雙方認可,工程款付款時間表如下:

協定簽訂完畢,水電改造完成並驗收合格後,甲方支付乙方____元整

所有瓷磚鋪貼完成並驗收合格後,甲方支付乙方____元整

所有工程竣工,驗收合格之後,甲方支付乙方____元整

剩餘______元作為質量保證款,甲方入住三個月內支付。

合計______元整。

第七條其它事項

1、甲方工作:

(1)甲方應在開工當天,向乙方進行現場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並說明使用注意事項。

(2)做好施工中因臨時使用公用部位操作影響鄰里關係等的協調工作。

2、乙方工作:

(1)參加甲方召集的現場交底。

(2)全權負責協定履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務。如在保證工程質量的情況下更換人員,乙方應提前通知甲方,並取得甲方同意。

第八條違約責任

1、甲方未按協定約定時間付款的,逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。

2、由於乙方原因逾期竣工的,至逾期____天后,每逾期一天乙方向甲方支付__元違約金。

3、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。

4、工程未辦理驗收、結算手續,甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。

5、工程關鍵節點未辦理驗收,乙方提前進行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負責。

第八條糾紛處理方式

因工程質量雙方發生爭議時,雙方應儘量協商。或若協商不成時,可以按照本協定約定向:

____區仲裁委員會申請仲裁;

____人民法院提起訴訟

第九條協定的變更和解除

1、協定經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協定內容,應經協商一致後,重新簽訂補充條款。

2、施工過程中任何一方提出終止協定,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止協定協定,解除本協定。

3、如由於乙方施工出現質量問題,甲方可以無條件提出中止協定,而無需獲得乙方的認可。

第十條附則

1、工程開工前,甲方應將房屋外門鑰匙____把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時,甲方負責提供新鎖____套,由乙方當場負責安裝交付使用。

2、本協定簽訂後,工程不得轉包。

3、本協定一式____份,甲、乙雙方各執一份,協定附屬檔案為本協定的組成部分,具有同等的法律效力。

甲方(簽字):乙方(簽字):

住址:住址:

電話:電話:

身份證號:身份證號:

簽訂日期:年月日

簽訂地點:____

裝飾裝修契約範本(二)

甲方:(以下簡稱甲方)

乙方:(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國民法典》及國家建設部、省市建委對建築裝飾工程的有關規定,經雙方協商簽定契約如下:

一、工程概況及承包方式

1、工程名稱:

2、工程地點:

3、工程承包方式:包工包料

4、工程概況:建築面積12272、00平方米。

二、工程裝修內容

綜合樓室內棚面、牆面、地面、電氣等裝飾工程

三、工程造價

工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;

工程造價為:¥元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工後以審計為準)

四、工程期限

工程開工日期:年月日

工程竣工日期:年月日

五、質量要求

按國家建設部行業標準JGJ73—91《建築裝飾工程施工驗收規範》規定,及省、市建委、消防部門規定的標準執行,工程質量達到市優。工程竣工後如出現質量問題(竣工後甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬於乙方責任的,乙方無償保修,保修期為一年,終身維修。

六、付款方式

1、契約簽定後,甲方即付給乙方工程款總造價的

2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的

3、工程竣工驗收合格後,甲方即付給乙方工程款總造價的

4、乙方剩餘工程款作為質保金內付清。

七、雙方責任

1、甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。

2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

八、其它事宜

經甲乙雙方商定做出如下協定:

1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;()如發生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。

2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時,需甲方認定綜合單價後,以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準,並列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發生的費用同樣生效。)

3、工程量發生變化時,按竣工後工程審計的工程量計算為準。

4、如甲方或乙方違約,而沒有按契約執行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

5、其它未盡事宜由雙方協商解決。

6、契約一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,並具有同等法律效力。

甲方單位名稱:乙方單位名稱

(蓋公章)(蓋公章)

法人代表:法人代表:

裝飾裝修契約範本(三)

發包方(甲方):

承包方(乙方):

為規範家庭室內裝修的施工,保護雙方的合法權益,現根據《中華人民共和國民法典》、《建築安裝工程承包契約條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《省保護消費者合法權益條例》,中華人民共和國建設部建建(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關法律、法規規定的原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協定,共同遵寧。

一、概況

1、甲方裝修住房系合法居住。

乙方為本省(市)具有建築裝飾資質、並經工商行政管理機關核准登記的企業法人、其他經濟組織、個體工商戶。

2、裝修施工地點:市區(縣)路(村)巷號樓層室。

3、住房結構:

4、裝修施工內容:室別部位裝修內容及要求備註

5、承包方式:

6、總價款:元(其中人工費元,材料費元,詳見清單。)

7、工期:自年月日開工,至年月日竣工。工期為日。

二、關於材料供應的約定

1、甲方提供的材料

序號材料或設備名稱規格型號單位數量質量等級抵現場時限

備註

本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格和產品,並應按時供應到現場。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後,經乙方驗收,由乙方負責保管。由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。

2、乙方採購的材料

序號材料或設備名稱規格型號生產廠商(品牌)單位數量質量等級單價(限購元以下)總價上述材料,乙方應向甲方提交購貨發票,並均套用於本契約規定的民宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的以倍補償給甲方。

乙方採購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。

三、關於工程質量及驗收的約定

1、本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建築裝飾工程施工及驗收規範》、《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。

2、本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。

3、由於甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

4、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

5、工程竣工後,乙方應通知甲方驗收是,甲方自接到驗收通知日內組織驗收,並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和相關費用。

四、有關安全生產和防火的約定

甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬乙方責任的,乙方負責修復和賠償。

五、關於工程價款及結算的約定

1、契約簽訂後,甲方支付總價款的%,計元;年月日前,甲方支付總價款的%,計元;年月日前,甲方支付部價款的%,計元;年月日前,甲方支付總價款的%,計元;尾款甲方應在本工程竣工驗收後合格後日內一次付清。

2、乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內容、要求,甲方應另行支付費用,工期順延(具體內容雙方另立補充協定,補充協定系本契約組成部分)。

3、雙方款項往來,均應出具發票(或收據)。

六、其它

(一)甲方工作

1、甲方應在開工前天,向乙方提供經房管部門或物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明份,並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設備,並說明使用注意事項。

2、做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等協調工作。

3、如確實需要拆改原建築物結構或設備管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔有關費用。

(二)乙方工作

①參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計畫,交甲方審定。

②指派(姓名)為乙方駐工地代表,負責契約履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。

③未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不得隨意拆原有建築結構及各種設備管線。

④乙方在其裝飾施工範圍內承擔保修責任,保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起個月。

七、違約責任

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方支付乙方元;甲方未按契約的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的%支付違約金。

2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已累計付款額的%支付違約金。逾期天以上的,乙方應將甲方已支付的全部款項如數退還給甲方。

3、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和其他物品,如有損壞,應照價賠償。

4、甲方未辦理任何手續,要求乙方拆改原有建築結構及設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並承擔損失。

5、未經甲方同意,乙方擅自拆改原有建築結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔損失。

八、糾紛處理方式

1、本契約履行期間雙方發生爭議時,在不影響工程進度前提下,雙方可採取協商解決或請裝飾施工住房所在地的建設行政主管部門或消費者協會調解。

2、當事人不願通過協商、調解解決或協商、調解解決不成時,對本契約在執行中發生的爭議雙方同意由----------仲裁委員會仲裁(當事人未約定仲裁機構,事後又沒有達成書面仲裁協定的,可向人民法院起訴)。

九、其它約定

十、本協定一式份,甲,乙雙方各執份,具有同等法律效力。

本契約附屬檔案有:

甲方(簽章):乙方(蓋章)

委託代理人:法定代表人:

住址:地址:

電話:電話:

郵編:郵編:

開戶銀行

戶名:

帳號:

簽訂日期:年月日

裝飾裝修契約(商鋪店內) 篇4

甲方(委託方):________________________

乙方(施工方):________________________

為規範住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權益,根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、____________人民政府第141號《____________市城鎮住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規規定的原則,結合本工程的家體情況,雙方達成如下協定,共同遵守。

一、 工程概況

1.甲乙雙方的條件:

甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核准登記,並取得房產管理部門頒發的住宅裝飾裝修資質證書的單位。

2.裝飾施工地點:____________________________________。

3.住房結構:____________結構,建築面積____________平方米。

4.裝飾施工內容:_________________________________

5.承包方式樣 :(包工包料,包清工,部分承包) .

6.本工程由_________設計。

7.工期:工程期限_____天,從__________年________月______日開工至__________年________月______日竣工。

二、工程價款及結算方式

1. 總價款:(大寫)____________元(其中:設計費____________元,管理費(______%)元,稅金(______%)元)。經雙方認可變更施工內容的,變更部分的工程款按實另計。

2. 契約簽訂後,甲方支付總價款的______%,計元。年月日前,甲方支付總價款的______%,計天:__________年________月______日前,甲方支付總價款的______%,計元:__________年________月______日前,甲方支付總價款的______%,計____________元:尾款甲方應在本工程竣工驗收合格後日內一次付清。

三、施工準備及雙方的義務

(一) 甲方工作

1. 甲方開工前,應向物業管理單位或產權單位登記備案:確需改變房屋結構和使用性質的,應當請具備相應資質的單位出具鑑定和加固方案,經房產管理部門核准後,領取住宅裝修許可單。

2. 甲方應在開工前天,向乙方進行現場交底。騰空房屋,消除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,並說明使用注意事項。

3. 做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等行為的協調工作。

4. 指派為甲方代表,負責契約履行,對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記手續和其他事項。

(二) 乙方工作

1. 對甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定方案和進度計畫,交甲方審定。

2. 指派為乙方代表,負責契約履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。

3. 未經甲方同意和所在地房產管理部門批准,不得隨意改變房屋結構和使用性質。

4. 與所在地物業管理單位《住宅室內裝飾裝修管理服務協定》。

5. 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。

四、材料的供應

1. 甲方提供的材料:

本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,必須符合國家標準,有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。並應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經書面認可,可繼續使用,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。

2. 乙方提供的材料:

乙方提供的材料,必須符合國家標準,有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備,並應得到甲方認可,用於本契約規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的雙倍補償經甲方。

乙方提供的材料、設備,如不符合質量環保要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。

五、安全生產

甲方提供的施工圖紙或做說明及施工現場地應符合防火。防事故的要求,主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發生。裝運修過程中形成的各種固體、可燃液體等廢物,應當按規定的位置、方式和時間堆放和清運。如上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責賠償:屬乙方負責修復和賠償。

乙方在施工期間應加強安全生產,文明施工。凡發生工傷及死亡事故均由乙方自行負責。

六、施工內容和工期變更

在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》後(詳見附屬檔案四),方能進行該項目的施工,由此造成費用增減或工期改變的,由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

七、工程質量及竣工驗收辦法

1. 本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《杭州市住宅裝飾裝修工程施工質量行業規範》為質量評定驗收標準。

2. 裝飾裝修工程竣工後,工程質量和環保要求應當符合國家有關標準。

3. 由於甲方原因造成的工程質量問題,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

4. 由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

5. 乙方應及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(見附屬檔案五《工程質量驗收單》),甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予以書面承認。

6. 工期竣工後,乙方應及時通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知七日內進行驗收。

八、違約責任

1. 本契約簽訂生效後,甲方雙方應履行契約規定的各項條款(包括經雙方確認的契約附屬檔案、預算及圖紙等),不得擅自變更或解除,否則違約方將付給對方工程預算總造價的______%的違約金,並承擔因此造成的其他經濟損失。

2. 由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工______甲方支付乙方 元;甲方未按契約的約定付款的,每逾期______按逾期未付款的______%支付違約金。

3. 由於乙方原因逾期竣工的,每逾期______乙方支付甲方______元。

4. 甲方未輸任何手續,要求乙方改變房屋結構和使用性質,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並承擔損失。

5. 未經甲方同意,乙方擅自改變房屋結構和使用性質,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔損失。

九、工程保修

1. 凡包工包料的"雙包"工程,從竣工驗收合格之日計算,保修期為二年。有防水要求的廚房、衛生間和外牆面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

2. 由於乙方原因造成質量問題,乙方無條件地進行維修。

3. 由於甲方使用不當造成損壞,或不能正常使用,不屬保修範圍。

4. 本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章後有效。

十、糾紛處理

住宅寅裝飾裝修工程發生糾紛的,可以協商或者調解解決。不願協商、調解或者協商、調解不成的,當事人可按下列第 種方式處理:

(1) 提交杭州仲裁委員會仲裁;

(2) 依法向人民法院起訴;

十一、其它約定事項

1.________________________。

2.________________________。

十二、本契約一式______份,具有同等法律效力。契約附屬檔案為本契約的組成部分。

甲方(簽章):_______________乙方(簽章):_______________

__________年________月______日__________年________月______日

裝飾裝修契約(商鋪店內) 篇5

契約編號:_________

發包方(以下簡稱甲方):_________

委託代理人:_________

單位:_________

住所地址:_________

聯繫電話:_________

承包方(以下簡稱乙方):_________

法定代表人:_________

註冊地址:_________

聯繫電話:_________

依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,特簽訂本契約(包括本契約附屬檔案和所有補充契約),以便共同遵守。

第一條 工程概況

1.1 工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。

1.2 住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。

1.3 工程承包方式,雙方商定採取下列第_________種承包方式:

(1)乙方包工、包全部材料(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

1.4 總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

1.5 工程期限_________天; 開工日期_________天_________月_________日; 竣工日期_________天_________月_________日;

1.6 工程內容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

第二條 施工單位資格

乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本契約,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,並賠償乙方損失。

第三條 材料供應

3.1 按契約約定由甲方提供的材料、設備(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;

3.2 按契約約定由乙方提供的材料、設備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。

第四條 工程質量

4.1 本工程執行_________(填建築裝飾工程技術規程)、_________(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

4.2 本工程由_________方設計施工方案。

4.3 甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

4.4 由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

4.5 在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附屬檔案見)後,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

4.6 施工過程中雙方對工程質量發生爭議,申請由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合契約約定的標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經認證工程質量符合契約約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。

第五條 工程驗收

5.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:_________。

乙方應提前_________天通知甲方參加驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單);

5.2 工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單)。在工程款結清後,辦理移交手續(見附表九:工程結算單);

5.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字後,填寫工程保修單(見附表十:工程保修單)。

第六條 工程款支付方式

6.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:

(1)本契約簽訂後,開工前_________至_________日,甲方支付相當於總價款_________%的工程款;

(2)完成_________%的工程量之日後的_________日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款;

(3)竣工驗收後_________日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。

(4)竣工驗收合格_________年後或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。

甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。

6.2 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

6.3 雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項後,乙方應當出具合法發票。

6.4 竣工驗收合格後,甲方有權留取相當於工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格後_________年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。

第七條 有關安全生產和防火約定

甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。

第八條 工程監理

8.1 本工程甲方委託監理,應與監理單位簽訂監理契約。並在本契約協定條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。

8.2 本契約中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意,總監理工程師及其代表無權解除本契約中乙方的任何義務。契約履行中,發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時,總監理工程師應作出公正的處理。

8.3 為保證施工正常進行,甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時,按協定條款的約定處理。總監理工程師易人,甲方接到監理單位通知後應同時通知乙方,後任繼續履行賦予前任的權利和義務。

第九條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第_________種方式提供:

9.1 甲方在開工日期_________天之前按協定條款約定的日期和份數,向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協定條款雙方約定的圖紙份數,甲方應代為複製,複製費用由乙方承擔。

9.2 甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式_________份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。

9.3 使用境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方應在協定條款內約定複製、重新繪製、翻譯、購買標準圖紙等事項。

第十條 乙方駐工地代表

乙方任命駐工地負責人,按以下要求行使契約約定的權利,履行契約約定的義務:

10.1 乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字後送甲方代表,甲方代表在回執行上籤署姓名及收到時間後生效。

10.2 乙方代表按甲方代表批准的施工組織設計(或施工方案)和依據契約發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯繫的情況下,可採取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施,並在採取措施後24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發生的追加契約價款,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。

10.3 乙方代表易人,乙方應於易人前_________天通知甲方,後任繼續履行契約檔案約定的前任的權利和義務。

第十一條 甲方工作

11.1 甲方應在開工前_________天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份,並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並說明使用注意事項。

11.2 做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。

11.3 如確實需要拆改原建築結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔有關費用。

11.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;

11.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

11.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、工程竣工驗收。

第十二條 乙方工作

12.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;

12.2 嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;

12.3 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;

12.4 保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

12.5 參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。

12.6 指派_________為乙方駐工地代表,負責契約履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。

12.7 乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票複印件,甲方要求與原件核對的,乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

第十三條 工程變更

工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協定,同時調整相關工程費用及工期(見附表七:裝飾裝修工程變更單)。

第十四條 工期延誤

14.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:

(1)工程量變化或設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

14.2 因甲方未按契約約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。

14.3 甲方未按期支付工程款,契約工期相應順延。

14.4 因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

第十五條 違約責任

15.1 契約雙方當事人中的任一方因未履行契約的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失;

15.2 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;

15.3 因一方原因,造成契約無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理契約終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失;

15.4 由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按契約的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。

15.5 由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延;

15.6 由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

15.7 甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。

15.8 乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。

第十六條 契約的變更和解除

17.1 契約經雙方簽字(在有形市場簽訂的契約須經市場管理部門蓋章見證)生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更契約內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協定。如要終止契約,提出終止契約一方,要以書面形式提出,應按契約總價款_________%支付違約金,並辦理終止契約手續。

17.2 施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定,可視為本契約解除。

第十七條 垃圾清運

因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定的_________地點,甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內)。

第十八條 聲明及保證

甲方:

18.1 甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。

18.2 甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

18.3 在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

18.4 甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。

乙方:

18.1 乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。

18.2 乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

18.3 在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

18.4 乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。

第十九條 保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

第二十條 不可抗力

本契約所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在_________天內,提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。

第二十一條 通知

21.1 根據本契約需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。

21.2 各方通訊地址如下:_________。

21.3 一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第二十二條 爭議的處理

22.1 本契約受_________國法律管轄並按其進行解釋。

22.2 本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十三條 解釋

本契約的理解與解釋應依據契約目的和文本原義進行,本契約的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本契約的解釋。

第二十四條 補充與附屬檔案

本契約未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協定。本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。

第二十五條 契約效力

本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本契約正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;契約副本_________份,送_________留存一份。

甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________

委託代理人(簽字):_________  法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________

附屬檔案

附屬檔案一:裝飾裝修工程施工項目確認表

附屬檔案二:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表

附屬檔案三:家庭居室裝飾裝修工程報價表

附屬檔案四:甲方提供裝飾裝修材料明細表

附屬檔案五:乙方提供裝飾裝修材料明細表

附屬檔案六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙

附屬檔案七:裝飾裝修工程變更單

附屬檔案八:工程驗收單

附屬檔案九:工程結算單

附屬檔案十:工程保修單

裝飾裝修契約(商鋪店內) 篇6

委託方(甲方):

承接方(乙方):

工程項目:

甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本契約,以便共同遵守。

第一條:工程概況

1.工程地址:___________________________________

2.居室規格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛,總計施工面積____________平方米。

3.施工內容:詳見本契約附屬檔案(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

4.委託方式:____________________________________________

5.工程開工日期:______年______月______日

6.工程竣工日期:______年______月______日

工程總天數:________天

第二條:工程價款

工程價款(金額大寫)___________________元《家庭裝潢工程材料預算表》。

1、材料款__________元;

2、人工費__________元;

3、設計費__________元;

4、施工清運費__________元;

5、搬卸費__________元;

6、管理費__________元;

7、其他費用(註明內容)______________元。

第三條:質量要求

1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。

2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。

3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充契約。

4.凡由甲方自行採購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

5.甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便於工作銜接。

第四條:材料供應

1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本契約中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均套用於本契約規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

3.甲方負責採購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,並按延誤工期處罰。按甲方提供的.材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管,由於保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

第五條:付款方式

1.契約一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(_______年_______月_______日),甲方即第二次付施工工費的40%.剩餘10%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。(註:施工工費包括人工費)。

甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。

2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充契約,並由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。

3.甲方未按本契約規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關檔案(複印件)交給乙方。

第六條:工程工期

1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。

2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由於乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

3.在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或_____部門協調、處理,儘快解決糾紛,以繼續施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。

5.施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。

第七條:工程驗收

1.工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束後,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

2.乙方通知甲方進

行工序驗收及竣工驗收後,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。

3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,並承擔乙方的看管費和相關費用。

第八條:其他事項

1.甲方責任

1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,並向乙方進行現場交底。

2)二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須採取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。

3)如確實需要拆、改原建築物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續,並承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。

2.乙方責任

1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;經辦業務員必需有法人代表的委託證書。

2)指派一名工作人員為乙方工地代表,負責契約履行,並按契約要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。

3)負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需儘快負責修復或賠償。

4)嚴格履行契約,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或藉故誘使甲方墊資,舉查後均按違約論處。

5)在裝潢施工範圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。

第九條:違約責任

契約生效後,在契約履行期間,擅自解除契約方,應按契約總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除契約,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

第十條:爭議解決

本契約履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。當事人不願通過協商解決,或協商解決不成時,可以按照本契約約定向人民法院提起訴訟。

第十一條:契約的變更和終止

1.契約經雙方簽字生效後,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更契約的內容,應經雙方協商一致後重新簽訂補充協定。如需終止契約,提出終止契約的一方要以書面形式提出,應按契約總價款的10%交付違約金,並辦理終止契約手續。

2.施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定後,可視為本契約解除。

第十二條:契約生效

1.本契約和契約附屬檔案向雙方蓋章,簽字後生效。

2.補充契約與本契約具有同等的法律效力。

3.本契約(包括契約附屬檔案、補充契約)一式份,甲乙雙方各執份。

甲方(業主):(簽章)

法人代表:

編碼:

委託代理人:

電話:

簽約日期:

乙方:(簽章)

企業地址:

編碼:

工作單位:

委託代理人:

電話:

簽約地址:

裝飾裝修契約(商鋪店內) 篇7

發包方(甲方):

承包方(乙方):

為規範家庭室內裝修的施工,保護雙方的合法權益,現根據《中華人民共和國_____》、《建築安裝工程承包契約條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《省保護消費者合法權益條例》,中華人民共和國建設部建建(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關法律、法規規定的原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協定,共同遵寧。

一、概況

1.甲方裝修住房系合法居住。

乙方為本省(市)具有建築裝飾資質、並經工商行政管理機關核准登記的企業法人、其他經濟組織、個體工商戶。

2.裝修施工地點:市區(縣)路(村)巷號樓層室。

3.住房結構:

4.裝修施工內容:

室別部位裝修內容及要求備註

5.承包方式:

6.總價款:元(其中人工費元,材料費元,詳見清單。)

7.工期:自_______年_______月_______日開工,至_______年_______月_______日竣工。工期為日。

二、關於材料供應的約定

1.甲方提供的材料

序號材料或設備名稱規格型號單位數量質量等級抵現場時限

備註

本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格和產品,並應按時供應到現場。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後,經乙方驗收,由乙方負責保管。由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。

2.乙方採購的材料

乙方採購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。

三、關於工程質量及驗收的約定

1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建築裝飾工程施工及驗收規範》、《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。

2.本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。

3.由於甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

4.由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

5.工程竣工後,乙方應通知甲方驗收是,甲方自接到驗收通知日內組織驗收,並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和相關費用。

四、有關安全生產和防火的約定

五、關於工程價款及結算的約定

1.契約簽訂後,甲方支付總價款的%,計元;_______年_______月_______日前,甲方支付總價款的%,計元;_______年_______月_______日前,甲方支付部價款的%,計元;_______年_______月_______日前,甲方支付總價款的%,計元;尾款甲方應在本工程竣工驗收後合格後日內一次付清。

2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內容、要求,甲方應另行支付費用,工期順延(具體內容雙方另立補充協定,補充協定系本契約組成部分)。

3.雙方款項往來,均應出具發票(或收據)。

六、其它

(一)甲方工作

1.甲方應在開工前天,向乙方提供經房管部門或物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明份,並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設備,並說明使用注意事項。

2.做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等協調工作。

3.如確實需要拆改原建築物結構或設備管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔有關費用。

(二)乙方工作

①參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計畫,交甲方審定。

②指派(姓名)為乙方駐工地代表,負責契約履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。

③未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不得隨意拆原有建築結構及各種設備管線。

④乙方在其裝飾施工範圍內承擔保修責任,保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起個月。

七、違約責任

1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方

因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方支付乙方元;甲方未按契約的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的%支付違約金。

2.由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已累計付款額的%支付違約金。逾期天以上的,乙方應將甲方已支付的全部款項如數退還給甲方。

3.乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和其他物品,如有損壞,應照價賠償。

4.甲方未辦理任何手續,要求乙方拆改原有建築結構及設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並承擔損失。

5.未經甲方同意,乙方擅自拆改原有建築結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔損失。

八、糾紛處理方式

1.本契約履行期間雙方發生爭議時,在不影響工程進度前提下,雙方可採取協商解決或請裝飾施工住房所在地的建設行政主管部門或消費者協會調解。

2.當事人不願通過協商、調解解決或協商、調解解決不成時,對本契約在執行中發生的爭議雙方同意由----------_____委員會_____(當事人未約定_____機構,事後又沒有達成書面_____協定的,可向人民法院起訴)。

九、其它約定

十、本協定一式份,甲,乙雙方各執份,具有同等法律效力。

本契約附屬檔案有:

甲方(簽章):

法定代表人:

地址:

電話:

郵編:

乙方(蓋章)

委託代理人:

住址:

電話:

郵編:

開戶銀行

戶名:

帳號:

簽訂日期:_______年_______月_______日

裝飾裝修契約(商鋪店內) 篇8

契約編號:_________ 發包方(以下簡稱甲方):_________ 委託代理人:_________ 單位:_________ 住所地址:_________ 聯繫電話:_________ 承包方(以下簡稱乙方):_________ 法定代表人:_________ 註冊地址:_________ 聯繫電話:_________ 依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,特簽訂本契約(包括本契約附屬檔案和所有補充契約),以便共同遵守。 

第一條 工程概況 

1.1 工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。 

1.2 住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。 

1.3 工程承包方式,雙方商定採取下列第_________種承包方式: 

(1)乙方包工、包全部材料(見附表

五:乙方提供裝飾裝修材料明細表); 

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表

四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表

五:乙方提供裝飾裝修材料明細表); 

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表

四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。 

1.4 總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表

三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。 

1.5 工程期限_________天; 開工日期_________天____月____日; 竣工日期_________天____月____日; 

1.6 工程內容及做法(見附表

一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表

二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。 

第二條 施工單位資格 乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本契約,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,並賠償乙方損失。 

第三條 材料供應 

3.1 按契約約定由甲方提供的材料、設備(見附表

四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續; 

3.2 按契約約定由乙方提供的材料、設備(見附表

五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。 

第四條 工程質量 

4.1 本工程執行_________(填建築裝飾工程技術規程)、_________(填裝飾裝修驗收標準)____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。 

4.2 本工程由_________方設計施工方案。 

4.3 甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。 

4.4 由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。 

4.5 在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附屬檔案見)後,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。 

4.6 施工過程中雙方對工程質量發生爭議,申請由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合契約約定的標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經認證工程質量符合契約約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。 

第五條 工程驗收 

5.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:_________。 乙方應提前_________天通知甲方參加驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附表

八:工程驗收單); 

5.2 工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表

八:工程驗收單)。在工程款結清後,辦理移交手續(見附表

九:工程結算單); 

5.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為________年。驗收合格簽字後,填寫工程保修單(見附表

十:工程保修單)。 

第六條 工程款支付方式 

6.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款: 

(1)本契約簽訂後,開工前_________至____日,甲方支付相當於總價款_________%的工程款; 

(2)完成_________%的工程量之日後的____日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款; 

(3)竣工驗收後____日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。 

(4)竣工驗收合格________年後或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。 甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。 

6.2 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。 

6.3 雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項後,乙方應當出具合法發票。 

6.4 竣工驗收合格後,甲方有權留取相當於工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格後________年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。 

第七條 有關安全生產和防火約定 甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。 

第八條 工程監理 

8.1 本工程甲方委託監理,應與監理單位簽訂監理契約。並在本契約協定條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。 

8.2 本契約中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意,總監理工程師及其代表無權解除本契約中乙方的任何義務。契約履行中,發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時,總監理工程師應作出公正的處理。 

8.3 為保證施工正常進行,甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時,按協定條款的約定處理。總監理工程師易人,甲方接到監理單位通知後應同時通知乙方,後任繼續履行賦予前任的權利和義務。 

第九條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙採取下列第_________種方式提供: 

9.1 甲方在開工日期_________天之前按協定條款約定的日期和份數,向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協定條款雙方約定的圖紙份數,甲方應代為複製,複製費用由乙方承擔。 

9.2 甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式_________份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表

六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。 

9.3 使用境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方應在協定條款內約定複製、重新繪製、翻譯、購買標準圖紙等事項。 

第十條 乙方駐工地代表 乙方任命駐工地負責人,按以下要求行使契約約定的權利,履行契約約定的義務: 

10.1 乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字後送甲方代表,甲方代表在回執行上籤署姓名及收到時間後生效。 

10.2 乙方代表按甲方代表批准的施工組織設計(或施工方案)和依據契約發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯繫的情況下,可採取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施,並在採取措施後24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發生的追加契約價款,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。 

10.3 乙方代表易人,乙方應於易人前_________天通知甲方,後任繼續履行契約檔案約定的前任的權利和義務。 

第十一條 甲方工作 1

1.1 甲方應在開工前_________天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份,並向乙方進行現場交底。全部或部分房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分房屋中所滯留的家具、陳X等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並說明使用注意事項。 1

1.2 做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。 1

1.3 如確實需要拆改原建築結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔有關費用。 1

1.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續; 1

1.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作; 1

1.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、工程竣工驗收。 

第十二條 乙方工作 1

2.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程; 1

2.2 嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境; 1

2.3 保護好原居室室內的家具和陳X,保證居室內上、下水管道的暢通; 1

2.4 保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。 1

2.5 參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。 1

2.6 指派_________為乙方駐工地代表,負責契約履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。 1

2.7 乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票複印件,甲方要求與原件核對的,乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。 

第十三條 工程變更 工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協定,同時調整相關工程費用及工期(見附表

七:裝飾裝修工程變更單)。 

第十四條 工期延誤 1

4.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延: 

(1)工程量變化或設計變更; 

(2)不可抗力; 

(3)甲方同意工期順延的其他情況。 1

4.2 因甲方未按契約約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。 1

4.3 甲方未按期支付工程款,契約工期相應順延。 1

4.4 因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。 

第十五條 違約責任 1

5.1 契約雙方當事人中的任一方因未履行契約的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失; 1

5.2 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責; 1

5.3 因一方原因,造成契約無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理契約終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失; 1

5.4 由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按契約的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。 1

5.5 由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延; 1

5.6 由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。 1

5.7 甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。 1

5.8 乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。 

第十六條 契約的變更和解除 1

7.1 契約經雙方簽字(在有形市場簽訂的契約須經市場管理部門蓋章見證)生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更契約內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協定。如要終止契約,提出終止契約一方,要以書面形式提出,應按契約總價款_________%支付違約金,並辦理終止契約手續。 1

7.2 施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定,可視為本契約解除。 

第十七條 垃圾清運 因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定的_________地點,甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內)。 

第十八條 聲明及保證 甲方: 1

8.1 甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。 1

8.2 甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。 1

8.3 在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。 1

8.4 甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。 乙方: 1

8.1 乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。 1

8.2 乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。 1

8.3 在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。 1

8.4 乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。 

第十九條 保密 雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何

第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為________年。 一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。 

第二十條 不可抗力 本契約所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。 如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在_________天內,提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。 

第二十一條 通知 2

1.1 根據本契約需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。 2

1.2 各方通訊地址如下:_________。 2

1.3 一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。 

第二十二條 爭議的處理 2

2.1 本契約受_________國法律管轄並按其進行解釋。 2

2.2 本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決: 

(1)提交_________仲裁委員會仲裁; 

(2)依法向人民法院起訴。 

第二十三條 解釋 本契約的理解與解釋應依據契約目的和文本原義進行,本契約的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本契約的解釋。 

第二十四條 補充與附屬檔案 本契約未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協定。本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。 

第二十五條 契約效力 本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為________年,自________年____月____日至________年____月____日。本契約正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;契約副本_________份,送_________留存一份。 甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________ 委託代理人(簽字):_________  法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________  附屬檔案 附屬檔案

一:裝飾裝修工程施工項目確認表 附屬檔案

二:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表 附屬檔案

三:家庭居室裝飾裝修工程報價表 附屬檔案

四:甲方提供裝飾裝修材料明細表 附屬檔案

五:乙方提供裝飾裝修材料明細表 附屬檔案

六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙 附屬檔案

七:裝飾裝修工程變更單 附屬檔案

八:工程驗收單 附屬檔案

九:工程結算單 附屬檔案

十:工程保修單 

裝飾裝修契約(商鋪店內) 篇9

發包方(以下簡稱甲方):________(業主)

聯絡方式:_______________________

身份證:____________________________

地址:____________________________

承包方(以下簡稱乙方):________(施工工程隊負責人)

身份證:____________________________

聯絡方式:____________________________

家庭住址:____________________________

家庭固定電話:____________________________

第一條工程概況

1、甲方裝飾住房系合法居住。

2、裝飾施工地點:________________

3、施工範圍:臥室客廳餐廳廚房衛生間陽台,套內面積_______________平方米。

4、裝飾施工內容:甲方住房的水、電、弱電改造工程,牆體改造,窗套門套的製作,地磚、瓷磚鋪貼,地面龍骨、毛地板鋪設、吊頂安裝,頂面、牆面塗料,廚具、潔具、燈具、房門等設施的安裝,儲藏室、搬運工程等其他雙方約定以及住宅室內裝修工程中應包含的所有工程(打孔工程費用,由甲方自行承擔)。

5、承包方式為乙方包工包部分材料。

6、總價款:________元,大寫________(人民幣):

其中:

材料費:人民幣________元整。人工費:人民幣________元整。

管理費:無。設計費:無。

垃圾清運費:無。稅金:無。

材料搬運費:無。

其他費用:無。

以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋,並初步了解所需完成工程後確定,該總價款為閉口價款,包含乙方承擔的裝修工程中所有的人工和附屬檔案三《甲方自購材料清單》外其他所有輔料費用。

如因甲方變更施工內容、變更材料而產生的額外材料費用按實另計。

7、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期__天。

第二條關於雙方職責的約定

1、甲方責任:

(1)甲方應在開工前一天,並向乙方進行現場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並說明使用注意事項。

(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。

(3)如確實需要拆改原建築結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔承擔有關費用。

(4)根據乙方提供的需求按時提供自購材料。

2、乙方責任:

(1)參加甲方組織的施工設計方案現場交底,並負責向具體施工人員傳達甲方設計方案和施工效果。

(2)乙方在裝修期間全面全程承擔施工工程隊負責人的管理和施工職責,對本次裝修工程的質量、工期和施工現場安全負責。乙方全面承擔聯絡甲方,保證所提供的材料質量、向甲方提出材料需求,現場管理裝修施工質量和施工人員等職責。

(3)乙方負責人負責組織裝修人員參與本契約定義的裝修工程,負責施工人員的人身安全。單項工程施工過程中,未經甲方許可,乙方不得擅自更換施工人員;經甲方許可的施工人員更換,必須在確保施工質量的前提下;如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義,乙方應無條件更換。

第三條關於材料供應的約定

1、甲方提供的材料:(見附屬檔案三《甲方自購材料清單》)。

甲方負責採購供應的材料、設備,應符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,甲、乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失和工期延誤,責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場後,經甲乙雙方共同驗收,由乙方負責保管並組織施工,由於保管不當或施工工藝不當造成的材料損失,由乙方負責賠償。

2、甲方採購供應的裝飾材料、設備,均套用於本契約規定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

3、乙方提供施工工器具;乙方提供的材料:(見附屬檔案二《承包材料報價單》)。

乙方應嚴格按照附屬檔案二《承包材料報價單》中規定的品牌、規格、型號等內容和設計施工要求供應材料、設備;未指定品牌的材料應達到國家、行業規定的質量、環保標準;甲方應到現場驗收,如不符合設計、施工要求、質量、環保或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。

4、乙方承包的所有材料應自行搬運入戶。

甲方自購的材料,承諾在的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下的情況,則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內。

5、為保證工程的正常進行,乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需

要購買的材料的清單,以便甲方於周末採購材料。甲方應按時提供乙方需要的材料。乙方同時必須提供大致精確(-10%)的所需材料的數量。由於乙方材料估算誤差大於10%而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔,或者由乙方負責運輸退回供應商。

第四條關於工程質量及驗收的約定

1、本工程執行db08-62-97《住宅建築裝飾工程技術規程》、db3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由甲方提供設計施工方案。乙方負責按有關行業規定並參照附屬檔案六《施工工藝清單》約定的施工工藝進行施工。

3、關於施工工藝,雙方另做如下約定:

1)、衛生間和廚房要作好防水,並經12小時積水滲漏試驗

2)、衛生潔具固定牢固,管道接口嚴密。

3)、線路穿管後必須可以抽動。

4)、杉木地板與龍骨成45度角鋪,使用木螺釘固定。

5)、牆面乳膠漆,一底兩面

6)、門套和踢角線,一底三面

7)、門,一底三面

4、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

5、由於乙方原因造成質量事故,其返工費和材料損失由乙方承擔。本工地在施工期間和保修期間內如因施工質量問題所引起的周圍鄰居的財產損失,由乙方負責修復及賠償;

6、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目,須提前與乙方聯繫後,方能進行該項目的施工。

7、若部分工序由甲方材料供應廠家安裝或由甲方安排其他單位安裝,甲方應事先安排時間並通知乙方,乙方應予以配合,並避免造成整體工期的延誤。

8、工程驗收:甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。工程每一節點,乙方應提前兩天通知甲方進行驗收。未經甲方在附屬檔案四《工程質量驗收單》中書面確認,乙方不得進行下一階段工程施工。(參照____市地方標準db3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和附屬檔案六《施工工藝清單》)。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期。

9、工程竣工:乙方應提前二天通知甲方驗收,甲方在接到通知____日內組織驗收,並書面辦理驗收確認手續(見附屬檔案四《工程質量驗收單》)。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期。

10、工程保修期________年,從竣工驗收確認之日起算。保修期內由於乙方施工不當和乙方提供材料質量不合格造成的質量問題,乙方無條件地進行維修,並承擔相應材料費用。因上述原因給甲方造成損失的,乙方應承擔相應的賠償責任;保修期內如屬甲方使用不當造成損壞,直至不能正常使用,乙方可酌情收費。保修期結束後,乙方負責長期為甲方提供維修服務,直至甲方重新進行該房屋的裝修工程。

第五條關於安全生產和防火的約定

1、甲方提供的施工要求應同乙方協商,施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,遵守物業管理部門的裝修指南(見附屬檔案一),防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責修復和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。

2、施工中凡涉及改變房屋結構,拆、改承重牆,加大樓(地)面荷載,由甲方向物業管理部門提出協商,經確認後施工。

3、乙方應注意煤氣使用安全,確保登高施工的安全保障等各類安全保證,並提醒施工工程人員注意安全,產生任何事故的責任完全由乙方負責。

第六條關於工程價款及結算的約定

1、工程款付款方式:

工程款及材料款付款時間表

付款時間工程款付款比例金額材料款總計金額

契約簽訂後開工前三天內30%

水電驗收合格時水電驗收合格兩天內0

工期過半油漆工進場前30%

竣工驗收驗收合格當天30%

工程質保尾款驗收合格之日起六個月10%

2、雙方款項往來均應出具收據。

3、工程結算:(見附屬檔案五《工程結算單》)。

第七條違約責任

1、由於甲方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天甲方向乙方支付50元違約金。甲方未按協定約定時間付款的,逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。

2、由於乙方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天乙方向甲方支付50元違約金。

3、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並承擔責任。

4、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。

5、工程未辦理驗收、結算手續,甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。

6、工程關鍵節點未辦理驗收,乙方提前進行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負責。

7、乙方未按照附屬檔案二《承包材料報價單》中規定的品牌、規格、型號等內容和設計施工要求供應材料、設備,應根據假冒偽劣的材料的價款,雙倍賠償甲方;如因此給甲方造成損失的,乙方應承擔全部的賠償責任。

8、如在施工過程中,產生工程和材料質量問題以及各類應由施工工程隊承擔的責任,甲方只向乙方一人追究賠償責任。

第八條糾紛處理方式

因工程質量雙方發生爭議時,雙方應儘量協商。或若協商不成時,可以按照本協約定向上海仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟

第九條協定的變更和解除

1、協定經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協定內容,應經協商一致後,重新簽訂補充條款。

2、施工過程中任何一方提出終止協定,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止協定協定,解除本協定。

3、如由於乙方施工出現質量問題,甲方可以無條件提出中止協定,而無需獲得乙方的認可。

第十條附則

1、工程開工前,甲方應將房屋外門鑰匙_1_把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時,甲方負責提供新鎖_1_套,由乙方當場負責安裝交付使用。

2、本協定簽訂後,工程不得轉包。

3、本協定一式_____份,甲、乙雙方各執一份,協定附屬檔案為本協定的組成部分,具有同等的法律效力。

第十一條協定附屬檔案(略)

甲方:__________乙方:__________

裝飾裝修契約(商鋪店內) 篇10

契約編號:_________

甲方(發包方):_________

單位名稱:_________

住址:_________

身份證號碼:_________

通訊地址:_________

郵政編碼:_________

電話:_________

傳真:_________

帳號:_________

電子信箱:_________

乙方(承包方):_________

資質證書號:

法定住址:_________

法定代表人:_________

職務:_________

身份證號碼:_________

通訊地址:_________

郵政編碼:_________

聯繫人:_________

電話:_________

傳真:_________

帳號:_________

電子信箱:_________

第一條 工程概況

1.1 工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。

1.2 住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。

1.3 工程造價:家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據市場競爭、優質優價的原則,約定如下:總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

1.4 工程承包方式:雙方商定採取下列第_________種方式。

(1)乙方包工、包全部材料;

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料;

(3)乙方包工、甲方包全部材料。

1.5 工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日

1.6 工程內容及做法:

_____________________________________________________________________________________________________________

第二條 施工單位資格

2.1 凡承接家庭居室裝飾裝修工程的單位,應當持有建設行政主管部門頒發的具有建築裝飾裝修工程承包範圍的《建築業企業資質證書》。

2.2 乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本契約,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,並賠償損失。

2.3 對於承接家庭居室裝飾裝修工程的個體裝飾裝修從業者,應當持所在地鄉鎮以上人民政府有關主管部門出具的務工證明、本人身份證、暫時居住證,向工程所在地的建設行政主管部門或者其指定的機構登記備案,實行“登記註冊、培訓考核、技能鑑定、持證上崗”的制度。具體辦法由省、自治區、直轄市人民政府建設行政主管部門制訂。

2.4 凡沒有《建築業企業資質證書》或者建設行政主管部門發放的個體裝飾裝修從業者上崗證書的單位和個人,不得承接家庭居室裝飾裝修工程。

第三條 工程監理

若本工程實行工程監理,甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理契約》,並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。

第四條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第_________種方式提供:

4.1 甲方自行設計並提供施工圖紙,交圖時間為_________年_________月_________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份;

4.2 甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份,設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);

4.3 施工圖紙雙方簽字後生效。

第五條 甲方權利義務

5.1 開工前_________天,為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應採取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護,並且雙方簽訂“物品清單”;

5.2 開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,並說明使用注意事項;

5.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係;

5.4 禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建築的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續;

5.5 參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;

5.6 工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物業管理所需的相關材料;

5.7 未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案,甲方不得變動建築主體和承重結構;

5.8 甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;

5.9 房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放,並按有關規定清運;

5.10 甲方不得拒絕和阻礙物業管理單位依據住宅室內裝飾裝修管理服務協定的約定,對住宅室內裝飾裝修活動的監督檢查;

5.11 甲方進行裝修不得損壞房屋原有節能設施,降低節能效果;

5.12 未經批准,甲方不得隨意在承重牆上穿洞,拆除連線陽台門窗的牆體,擴大原有門窗尺寸或者另建門窗;不得隨意增加樓地面靜荷載,在室內砌牆或者超負荷吊頂、安裝大型燈具及吊扇;不得任意刨鑿頂板,不經穿管直接埋設電線或者改線;

5.13 未經批准,甲方不得損壞給排水、供電、供氣、消防、通訊等公共設施,不得損壞他人的房屋及物品。

5.14 因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,應由甲方負責修復和賠償;如屬乙方的責任,由甲方找被乙方負責修復和賠償。

第六條 乙方權利義務

6.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》,保證工程質量,按期完成工程;

6.2 安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人,應當採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員和相鄰居民的安全;

6.3 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;

6.4 家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品;

6.5 乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。契約簽訂後,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關於工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯繫,以確保工程中的統一指揮和管理;

6.6 乙方自行採購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,造成損失的,依法承擔賠償責任;

6.7 乙方採用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。

6.8 乙方施工應符合有關規範要求,不得偷工減料、粗製濫造;

6.9 乙方不得野蠻施工,危及建築物自身的安全;

6.10 乙方不得欺行霸市、強迫交易;

6.11 乙方不得冒用其他企業名稱和商標;

6.12 乙方不得損害居民和其他經營者權益;

6.13 在居民居住的地域,十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間,乙方不得從事產生噪聲的房屋裝飾裝修活動。

第七條 工程變更

7.1 為確保甲方工程質量、工期及保修服務,契約簽訂後如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協商後簽署書面協定《裝飾裝修工程變更單》(見附屬檔案七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協定均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切後果,均由甲方承擔;

7.2 契約簽訂後,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場,甲方需另外支付材料來回託運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;

7.3 甲方第二次支付工程款後增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款後方予以施工。

第八條 材料的提供

8.1 由甲方提供的材料、設備,其規格、質量應符合設計要求(見附屬檔案四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場並通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;

8.2 由乙方提供的材料、設備的(見附屬檔案五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提;

8.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的(應備註乙方代購),在材料運至施工現場並經甲方驗收認定後方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的_________%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;

8.4 除契約註明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買並按時運到現場;若需要乙方代購,加收所購材料款_________%的採購費及運輸費。

第九條 工期延誤

9.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;

(4)甲方同意工期順延的其他情況。

9.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;

9.3 甲方未按期支付工程款,契約工期相應順延;

9.4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

第十條 質量標準

10.1 工程質量

(1)乙方必須按照設計檔案和國家現行的技術標準、規範進行施工。

(2)乙方所承包的工程,必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準,工程一次驗收合格率達到100%,優良率達到_________。

(3)凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程,乙方應在甲方規定的時間內無償返工,達到工程質量驗收標準。返工後仍達不到的,由乙方承擔違約責任。由於甲方原因達不到工程質量標準的,由甲方承擔返工責任及經濟支出。

10.2 雙方約定本工程施工質量按下列第_________項標準驗收:

(1)《GB50210-20__建築裝飾裝修工程質理驗收規範》

(2)《_________市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》

(3)其它驗收標準:_________

10.3 施工過程中雙方對工程質量發生爭議時:

(1)可向_________市消費者協會家庭裝飾裝修投訴中心或_________市建築裝飾協會投訴進行調解;

(2)如不服調解,由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。

第十一條 工程驗收和保修

11.1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收:

(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;

(2)油漆、面層塗料施工前驗收;

(3)竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附屬檔案八:工程驗收單)。若甲方接到通知後,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;

11.2 保修

(1)工程竣工驗收合格並結清工程餘款後,乙方向甲方辦理移交手續,並填寫工程保修單(保修期為貳年)。

(2)在正常使用條件下,住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛生間和外牆面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

第十二條 工程款支付方式

12.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:

(1)本契約簽訂後,開工前_________至_________日,甲方支付相當於總價款_________%的工程款;

(2)完成_________%的工程量之日後的_________日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款;

(3)竣工驗收後_________日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。

(4)竣工驗收合格_________年後或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。

甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。

12.2 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

12.3 雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項後,乙方應當出具合法發票。

12.4 竣工驗收合格後,甲方有權留取相當於工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格後_________年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。

第十三條 違約責任

13.1 契約簽訂後,契約任何一方提出解除契約或無論因何原因違約造成契約無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協商同意後,可辦理終止或延期履行契約手續,違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償。

13.2 工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,並視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利。

13.3 甲方未按期支付工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金。

13.4 由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。

13.5 由於甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。

第十四條 契約爭議的解決方式

雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第_________種方式解決:

14.1 向_________仲裁委員會申請仲裁;

14.2 向人民法院起訴。

第十五條 其他具體規定

15.1 工程地在_________市區以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;

15.2 因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點,甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_________元,(此費用不在工程款內);

15.3 施工期間,甲方將外屋門鑰匙_________把,交給乙方施工負責人_________負責保管。工程竣工移交後,甲方負責提供新鎖_________把,由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;

15.4 施工期間,乙方每天的工作時間為:上午_________點_________分至_________點_________分;下午_________點_________分至_________點_________分。

第十六條 附則

16.1 本契約簽訂後工程不得轉包。

16.2 甲、乙雙方直接簽訂契約的,本契約一式兩份,雙方簽字(蓋章)後生效,甲、乙雙方各持一份。

16.3 凡在_________市各家庭裝飾裝修市場內簽訂契約的,本契約一式三份,甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)後生效,三方各持一份。

16.4 契約履行完後自動終止。

16.5 本契約實行當事人自願鑑證,以保護契約當事人的合法權益。

16.6 契約附屬檔案為本契約的組成部份,與本契約具有同等法律效力。

第十七條 契約的解釋

本契約未盡事宜或條款內容不明確,契約雙方當事人可以根據本契約的原則、契約的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本契約作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本契約相牴觸。

甲方(簽字):_________乙方(蓋章):_________

法定代表人(簽字):_________ 委託代理人(簽字):_________

簽訂地點:_________簽訂地點:_________

_________年____月____日_________年____月____日

家庭裝飾裝修市場契約認證意見(商場契約認證章):_________

委託代理人(簽字):_________

聯繫電話:_________

簽訂地點:_________

_________年____月____日

裝飾裝修契約(商鋪店內) 篇11

甲方(發包方):_________

身份證號碼:_________

電話:_________

乙方(承包方):_________

資質證書號:_________

身份證號碼:_________

電話:_________

第一條工程概況

1.1工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。

1.2住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。

1.3工程造價:家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據市場競爭、優質優價的原則,約定如下:總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。

其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。

(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。

經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

1.4工程承包方式:雙方商定採取下列第_________種方式。

(1)乙方包工、包全部材料。

(見附屬檔案五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附屬檔案四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附屬檔案五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附屬檔案四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

1.5工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日

1.6工程內容及做法

第二條施工單位資格

2.1凡承接家庭居室裝飾裝修工程的單位,應當持有建設行政主管部門頒發的具有建築裝飾裝修工程承包範圍的《建築業企業資質證書》。

2.2乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。

乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本契約,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,並賠償損失。

2.3對於承接家庭居室裝飾裝修工程的個體裝飾裝修從業者,應當持所在地鄉鎮以上人民政府有關主管部門出具的務工證明、本人身份證、暫時居住證,向工程所在地的建設行政主管部門或者其指定的機構登記備案,實行“登記註冊、培訓考核、技能鑑定、持證上崗”的制度。

具體辦法由省、自治區、直轄市人民政府建設行政主管部門制訂。

2.4凡沒有《建築業企業資質證書》或者建設行政主管部門發放的個體裝飾裝修從業者上崗證書的單位和個人,不得承接家庭居室裝飾裝修工程。

第三條工程監理

若本工程實行工程監理,甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理契約》,並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。

第四條施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第_________種方式提供:

4.1甲方自行設計並提供施工圖紙,交圖時間為_________年_________月_________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份。

(見附屬檔案六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);

4.2甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附屬檔案六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);

4.3施工圖紙雙方簽後生效。

第五條甲方權利義務

5.1開工前_________天,為乙方入場施工創造條件。

全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應採取保護措施,以不影響施工為原則。

乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護,並且雙方簽訂“物品清單”;

5.2開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,並說明使用注意事項;

5.3負責協調施工隊與鄰里之間的關係;

5.4禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建築的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續;

5.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;

5.6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物業管理所需的相關材料;

5.7未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案,甲方不得變動建築主體和承重結構;

5.8甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;

5.9房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放,並按有關規定清運;

5.10甲方不得拒絕和阻礙物業管理單位依據住宅室內裝飾裝修管理服務協定的約定,對住宅室內裝飾裝修活動的監督檢查;

5.11甲方進行裝修不得損壞房屋原有節能設施,降低節能效果;

5.12未經批准,甲方不得隨意在承重牆上穿洞,拆除連線陽台門窗的牆體,擴大原有門窗尺寸或者另建門窗;不得隨意增加樓地面靜荷載,在室內砌牆或者超負荷吊頂、安裝大型燈具及吊扇;不得任意刨鑿頂板,不經穿管直接埋設電線或者改線;

5.13未經批准,甲方不得損壞給排水、供電、供氣、消防、通訊等公共設施,不得損壞他人的房屋及物品。

5.14因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,應由甲方負責修復和賠償;如屬乙方的責任,由甲方找被乙方負責修復和賠償。

第六條乙方權利義務

6.1施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》,保證工程質量,按期完成工程;

6.2安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人,應當採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員和相鄰居民的安全;

6.3保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;

6.4家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。

嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品;

6.5乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。

契約簽訂後,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。

甲方關於工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯繫,以確保工程中的統一指揮和管理;

6.6乙方自行採購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,造成損失的,依法承擔賠償責任;

6.7乙方採用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。

6.8乙方施工應符合有關規範要求,不得偷工減料、粗製濫造;

6.9乙方不得野蠻施工,危及建築物自身的安全;

6.10乙方不得欺行霸市、強迫交易;

6.11乙方不得冒用其他企業名稱和商標;

6.12乙方不得損害居民和其他經營者權益;

6.13在居民居住的地域,_________之間,乙方不得從事產生噪聲的房屋裝飾裝修活動。

第七條工程變更

7.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務,契約簽訂後如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協商後簽署書面協定《裝飾裝修工程變更單》(見附屬檔案七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協定均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切後果,均由甲方承擔;

7.2契約簽訂後,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。

若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場,甲方需另外支付材料來回託運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;

7.3甲方第二次支付工程款後增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款後方予以施工。

第八條材料的提供

8.1由甲方提供的材料、設備,其規格、質量應符合設計要求(見附屬檔案四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

甲方應按時將材料、設備運到施工現場並通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;

8.2由乙方提供的材料、設備的,乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提;

8.3甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的(見附屬檔案四:甲方提供裝飾裝修材料明細表。

應備註乙方代購),在材料運至施工現場並經甲方驗收認定後方可使用。

乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的_________%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;

8.4除契約註明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買並按時運到現場;若需要乙方代購,加收所購材料款_________%的採購費及運輸費。

第九條工期延誤

9.1對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;

(4)甲方同意工期順延的其他情況。

9.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;

9.3甲方未按期支付工程款,契約工期相應順延;

9.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

第十條質量標準

10.1工程質量

(1)乙方必須按照設計檔案和國家現行的技術標準、規範進行施工。

(2)乙方所承包的工程,必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準,工程一次驗收合格率達到100%,優良率達到_________。

(3)凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程,乙方應在甲方規定的時間內無償返工,達到工程質量驗收標準。

返工後仍達不到的,由乙方承擔違約責任。

由於甲方原因達不到工程質量標準的,由甲方承擔返工責任及經濟支出。

10.2雙方約定本工程施工質量按下列第_________項標準驗收:

(1)《50210-建築裝飾裝修工程質理驗收規範》

(2)《北京市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》

(3)其它驗收標準:__________________

10.3施工過程中雙方對工程質量發生爭議時:

(1)可向北京市消費者協會家庭裝飾裝修投訴中心或北京市建築裝飾協會投訴進行調解;

(2)如不服調解,由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。

雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。

第十一條工程驗收和保修

11.1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收:

(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;

(2)油漆、面層塗料施工前驗收;

(3)竣工驗收。

乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附屬檔案八:工程驗收單)。

若甲方接到通知後,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;

11.2保修

(1)工程竣工驗收合格並結清工程餘款後,乙方向甲方辦理移交手續(見附屬檔案九:工程結算單),並填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附屬檔案十:工程保修單)。

(2)在正常使用條件下,住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛生間和外牆面的防滲漏為五年。

保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

第十二條工程款支付方式

12.1雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:

(1)本契約簽訂後,開工前_________至_________日,甲方支付相當於總價款_________%的工程款;

(2)完成_________%的工程量之日後的_________日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款;

(3)竣工驗收後_________日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。

(4)竣工驗收合格_________年後或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。

甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。

12.2因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

12.3雙方款項往來,均應出具收據。

施工結束,甲方全額付清應付款項後,乙方應當出具合法發票。

12.4竣工驗收合格後,甲方有權留取相當於工程總價款的_________%的保修基金。

竣工驗收合格後_________年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。

第十三條違約責任

13.1契約簽訂後,契約任何一方提出解除契約或無論因何原因違約造成契約無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協商同意後,可辦理終止或延期履行契約手續,違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償。

13.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,並視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利。

13.3甲方未按期支付工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金。

13.4由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。

13.5由於甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。

第十四條契約爭議的解決方式

雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第_________種方式解決:

14.1向_________仲裁委員會申請仲裁;

14.2向人民法院起訴。

第十五條其他具體規定

15.1工程地在_________市區以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;

15.2因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點,甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_________元,(此費用不在工程款內);

15.3施工期間,甲方將外屋門鑰匙_________把,交給乙方施工負責人_________負責保管。

工程竣工移交後,甲方負責提供新鎖_________把,由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;

15.4施工期間,乙方每天的工作時間為:上午_________點_________分至_________點_________分;下午_________點_________分至_________點_________分。

第十六條附則

16.1本契約簽訂後工程不得轉包。

16.2甲、乙雙方直接簽訂契約的,本契約一式兩份,雙方簽(蓋章)後生效,甲、乙雙方各持一份。

16.3凡在_________市各家庭裝飾裝修市場內簽訂契約的,本契約一式三份,甲、乙雙方及市場有關部門簽(蓋章)後生效,三方各持一份。

16.4契約履行完後自動終止。

16.5本契約實行當事人自願鑑證,以保護契約當事人的合法權益。

16.6契約附屬檔案為本契約的組成部份,與本契約具有同等法律效力。

第十七條契約的解釋

本契約未盡事宜或條款內容不明確,契約雙方當事人可以根據本契約的原則、契約的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本契約作出合理解釋。

該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本契約相牴觸。

甲方(簽):_________________

乙方(簽):_________________

簽訂地點:_________

_________年____月____日

家庭裝飾裝修市場契約認證意見(商場契約認證章):_________

委託代理人(簽):_________

聯繫電話:_________________

簽訂地點:_________________

_________年____月____日

裝飾裝修契約(商鋪店內) 篇12

發包人(甲方): 電話:

身份證號:

承包人(乙方): 電話

身份證號:

依照《中華人民共和國契約法》及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協定: 第一部分 工程概況

第1條、工程地點:長沙市井灣子金領家族二期2棟二單元1137房

第2條、工程內容及做法(1)櫥衛吊頂製作;(2)客廳電視背景、過道吊頂製作;(3)鞋櫃、主臥衣櫃、書房書櫃(4)套內所有窗套、門套的製作;(5)衛生間、廚房、南北陽台瓷磚的沾帖;(6)室內門、門鎖等的安裝;

(7)室內水、電、燈等強弱電的布控、安裝;(8)室內榻榻米、地板的鋪設與安裝;(9)室內牆面、家具、窗門套塗料、油漆粉刷(含牆面底漆);(10)其他相關業務。

第3條、工程承包方式:雙方商定採取以下承包方式:(1)承包人包工、大部分包料(瓷磚、板材、電線、水管、扣板等主料;水泥、木料黃沙等部分輔料),發包人提供部分材料(家電、潔具等);(2)承包人要求發包人提供的材料數量應符合實際施工的要求,與工程實際使用量的誤差應在+ -5%以內。因超出此誤差範圍而導致發包人多次購買、材料浪費、延誤工期、影響質量等責任由承包人承擔相關費用。(3)由承包人提供的材料必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題,由承包人承擔責任,且不受工程質量保修期限的限制。

第4條、工程期限 天;開工日期_______年_______月_______日;竣工日期_______年_______月_____日。

第5條、契約價款:本契約工程總費為(大寫):_____________元(詳見附屬檔案1:家庭居室裝修工程報價單)。 第三部分 施工圖紙

第7條、發包人不委託承包人設計施工圖紙,圖紙由甲方自行提供,一式二份,發包人、承包人各一份。 第四部分 發包人義務

第9條、提供施工期間的水源、電源;

第10條、不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續; 第五部分 承包人義務。

第11條、施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;

第12條、嚴格執行有關施工現場管理的規定;

第13條、保護好發包人提供的材料、家電的安全,並保證原居室室內上、下水管道的暢通;

第14條、保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現暢?

第六部分 工程變更。

第16條、工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協定,同時調整相關工程費用及工期(費用不再另行增加)。

第七部分 材料的提供。

第17條、由發包人提供的材料、設備,發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收並辦理交接手續;

第18條、由承包人提供的材料、設備(承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,並接受發包人檢驗。

第八部分 工期延誤。

第19條、對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:(1)工程量變化和設計變更;(2)不可抗力;(3)發包人同意工期順延的其他情況。

第20條、發包人未按期支付工程款,契約工期相應順延。

第21條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。

第九部分 質量標準。

第22條、施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由發包人指定、擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合契約約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔.

第十部分 工程驗收和保修

第23條、在正常使用條件下,本工程保修期為24個月,保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字後,填寫工程保修單。有防水要求的廚房、衛生間和外牆面的防滲漏工程,保修期為60個月。

第24條、在正常使用條件下,工程應在一定時期內保證合格的質量標準,不應出現嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內出現超過2次(處)嚴重質量問題的,承包人除提供保修之外,另須根據實際情況賠償發包人由於此質量問題造成的相關損失,並向發包人支付工程質量違約賠償,金額為發生嚴重質量問題的工程的造價150%。嚴重工程質量問題是指在正常使用調試下: a 防水工程出現2處以上滲漏;b 煤氣、給排水改動工程出現斷裂、漏水、漏氣(材料質量問題除外); c牆面、吊頂等塗料工程出現10cm2以上的塗料表層脫落; d吊頂、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脫落(材料質量問題除外); e 牆磚超過2處(塊)以上鬆動、脫落; f 地磚、地板工程出現2處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位,或鬆動、脫落(材料質量問題除外); g 木工工程出現開裂、脫膠(榫)、鬆動、變形(材料質量問題除外)。

第十一部分 工程款支付方式

第25條、雙方約定按以下方式支付工程款:契約生效後,發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:支付次數 工程進度 支付金額 備 注;第一次 工人進場後第1周內預付 元材料費,第二次 工程竣工交付使用當日付 元;第三次 交付正常使用後10天內付 元;條件:無質量問題工程進度定義:1 基礎工程基本完成,木、泥工基本到位,並正常開展工作; 2水電鋪設完備、吊頂基本完成、門套、櫥櫃基本過半; 3工程全部完工,並交付。

第26條、工程驗收合格後,承包人應向發包人提出工程結算,並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後10日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單並簽字。

第十二部分 違約責任

第條、契約雙方當事人中的任何一方因未履行契約約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。

第27條、因一方原因,造成契約無法繼續履行時,終止方應提前5天通知另一方,辦理契約終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

第28條、由於承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。

第29條、由於承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向發包人支付違約金200元或工程價款的1%(兩數取高)。 第十三部分 契約爭議的解決方式

第30條、本契約在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;協商或調解不成的,依法向人民法院提起訴訟。

第十四部分 幾項具體規定。

第31條、施工期間,發包人將外屋鑰匙_______把,交給承包人保管。

第32條、施工期間,承包人應嚴格管理施工現場,妥善保護原有的住宅結構與設備。未經施工檔案和本契約確認,不得對原有的建築結構或設備進行拆除、改動,由此造成的一切後果,由承包人負責,並不受工程保修期的限制。

第33條、施工期間,承包人應儘量確保工程不對鄰里、社區和公眾利益產生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由於承包人管理不善,違規操作而造成的一切後果,由承包人負責。

第十五部分 其他約定事項:

第34條 承包人不從發包人利益出發,惡意浪費、偷竊、偷換髮包人提供的相關材料等行為發生時,一經發現,發包人有權要求承包人按照實際損失量的300%給予賠償。結算工程量即實際耗材數量應該在長沙市規定的定額數的正負5%以內,超出部分同樣適用本條款。

第十六部分 附則

第35條、本契約經雙方簽字(蓋章)後生效,以最後一位簽字為準,契約履行完畢後終止。

第36條、本契約一式2份,雙方各執1份。

第37條、契約附屬檔案為本契約的組成部分,與本契約具有同等法律效力

甲方(簽字) 乙方:(簽字)

年 月 日

裝飾裝修契約(商鋪店內) 篇13

契約編號:_________

發包方(以下簡稱甲方):_________

委託代理人(姓名):_________

民族:_________

住所:_________

身份證號:_________

聯繫電話:_________

手機號:_________

承包方(以下簡稱乙方):_________

營業執照號:_________

住所:_________

法定代表人:_________

聯繫電話:_________

委託代理人:_________

聯繫電話:_________

建築資質等級證書號:_________

本工程設計人:_________

聯繫電話:_________

施工隊負責人:_________

聯繫電話:_________

依照《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規的規定,結合本市家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協定:

第一條工程概況

1.1工程地點:_________

1.2工程裝飾裝修面積:_________

1.3工程戶型:_________

1.4工程內容及做法(見報價單和圖紙);

1.5工程承包,採取下列第_________種方式:

(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。

(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其餘部分材料(見附表二、三)。

1.6工程期限_________日(以實際工作日計算);

開工日期_________年_________月_________日;

竣工日期_________年_________月_________日。

1.7工程款和報價單

(1)工程款:本契約工程造價為(人民幣)_________。

金額大寫:_________

(2)報價單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據,根據市場經濟運作規則,本著優質優價的原則由雙方約定,作為本契約的附屬檔案。

(3)報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據。

第二條工程監理

若本工程實行工程監理,甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理契約》,並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方。

第三條施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書

3.1施工圖紙採取下列第_________種方式提供:

(1)甲方自行設計的,需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執一份,乙方執二份。

(2)甲方委託乙方設計的,乙方需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執一份,乙方執二份。

3.2雙方提供的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書必須符合《民用建築工程室內環境污染控制規範》(50325-)的要求。

3.3雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。

3.4雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自複製或轉讓給第三方,也不得用於本契約以外的項目。

第四條甲方工作

4.1開工三日前要為乙方入場施工創造條件,以不影響施工為原則。

4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。

4.3負責辦理物業管理部門開工手續和應當由業主支付的有關費用。

4.4遵守物業管理部門的各項規章制定。

4.5負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關係。

4.6不得有下列行為:

(1)隨意改動房屋主體和承重結構。

(2)在外牆上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連線陽台門窗的牆體。

(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌築牆體、增加樓地面荷載。

(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。

(5)強令乙方違章作業施工的其他行為。

4.7凡必須涉及4.6款所列內容的,甲方應當向房屋管理部門提出申請,由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定並出具書面證明,再由房屋管理部門批准。

4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。

4.9參與工程質量施工進度的監督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

第五條乙方工作

5.1施工中嚴格執行施工規範、質量標準、安全操作規程、防火規定,安全、保質、按期完成本契約約定的工程內容。

5.2嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定:

(1)無房屋管理部門審批手續和加固圖紙,不得拆改工程內的建築主體和承重結構,不得加大樓地面荷載,不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。

(2)不得擾民及污染環境,每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鑽等產生噪聲的裝飾裝修活動。

(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償的責任。

(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。

(5)保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。

(6)保證施工現場的整潔,每日完工後清掃施工現場。

5.3通過告知網址、統一公示等方式為甲方提供本契約簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規範、計算書、參考價格等書面資料的查閱條件。

5.4甲方為少數民族的,乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。

第六條工程變更

在施工期間對契約約定的工程內容如需變更,雙方應當協商一致。

由契約雙方共同簽訂書面變更協定,同時調整相關工程費及工期。

工程變更協定,作為竣工結算和順延工期的根據。

第七條材料供應

7.1按由乙方編制的本契約家裝《工程材料、設備明細表》所約定的供料方式和內容進行提供。

(1)應當由甲方提供的材料、設備,甲方在材料設備到施工現場前通知乙方。

雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收並辦理交接手續。

(2)應當由乙方提供的材料、設備,乙方在材料、設備到施工現場前通知甲方。

雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收,由甲方確認備案。

(3)雙方所提供的建築裝飾裝修材料,必須符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》,並具有由有關行政主管部門認可的專業檢測機構出具的檢測合格報告。

(4)如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的,檢測費用由其先行墊付;材料經檢測確實不合格的,檢測費用則最終由對方承擔。

(5)甲方所提供的材料、設備經乙方驗收、確認辦理完交接手續後,在施工使用中的保管和質量控制責任均由乙方承擔。

第八條工期延誤

8.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經甲方確認,工期應當順延:

(1)工程量變化或設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

8.2對以下原因造成竣工的日期延誤,工期應當順延:

(1)甲方未按契約約定完成其應當負責的工作而影響工期的;

(2)甲方未按契約約定支付工程款影響正常施工的;

(3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

8.3因乙方責任不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。

『該文章由.(第一§范┆文網)整理,著作權歸原作者、原出處所有。

8.4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文協定”為確定雙方責任的依據。

第九條質量標準

9.1裝修室內環境污染控制方面,應當嚴格按照《民用建築工程室內環境污染控制規範》(50325-)的標準執行。

9.2本工程施工質量按下列第_________項標準執行:

(1)《北京市家庭居室裝飾工程質量驗收標準》(/1-43-);

(2)《北京市高級建築裝飾工程質量驗收標準》(/01-27-)。

9.3在竣工驗收時雙方對工程質量、室內空氣品質發生爭議時,應當申請由相關行政主管部門認可的專業檢測機構予以認證;認證過程支出的相關費用由申請方墊付,並最終由責任方承擔。

第十條工程驗收

10.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收:

(1)材料驗收;

(2)隱蔽工程驗收;

(3)竣工驗收。

10.2工程完工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知單後三日內組織驗收。

驗收合格後,雙方辦理移交手續,結清尾款,簽署保修單,乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。

10.3雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。

10.4雙方未辦理驗收手續,甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此而造成的損失由甲方承擔。

10.5竣工驗收在工程質量、室內空氣品質及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協定”(作為竣工驗收單附屬檔案)後亦可先行入住。

10.6本工程自驗收合格雙方簽之日起,在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期限為五年。

第十一條工程款支付方式

11.1契約簽生效後,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:

│支付次數│支付時間│工程款支付比率│應支付金額│

│第一次│開工三日前│50%││

│第二次│工程進度過半│45%││┤

│第三次│竣工驗收合格│5%││

11.2工程進度過半,指工程中水、電管線全部鋪設完成,牆面、頂面基層按工序要求全部完成,門、窗及細木白茬製品基本制安完成為界定工程過半的標準。

11.3工程驗收合格後,甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。

自提交之日起二日內如未有異議,即視為甲方同意支付乙方工程尾款。

11.4工程款全部結清後,乙方向甲方開具正式統一發票為工程款結算憑證。

第十二條違約責任

12.1一方當事人未按約定履行契約義務給對方造成損失的,應當承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的,最終責任由責任方承擔。

12.2一方當事人無法繼續履行契約的,應當及時通知另一方,並由責任方承擔因契約解除而造成的損失。

12.3甲方無正當理由未按契約約定期限支付第二、三次工程款,每延誤一日,應當向乙方支付遲延部分工程款2‰的違約金。

12.4由於乙方責任延誤工期的,每延誤一日,乙方支付給甲方本契約工程造價金額2‰的違約金。

12.5由於乙方責任導致工程質量和室內空氣品質不合格,乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付:

(1)對工程質量不合格的部位,乙方必須進行徹底返工修理。

因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按12.4的標準支付違約金。

(2)對室內空氣品質不合格,乙方必須進行綜合治理。

因治理造成工程的延期交付視同工程延誤,按12.4的標準支付違約金。

(3)室內空氣品質經治理仍不達標且確屬乙方責任的,乙方應當向甲方返還契約的工程全部價款;甲方對不達標也負有責任的,乙方可相應減少返還比例。

第十三條爭議解決方式

本契約項下發生的爭議,雙方應當協商或向市場主辦單位、消費者協會等申請調解解決,協商或調解解決不成時,向_________人民法院起訴,或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協定申請仲裁。

第十四條附則

14.1本契約經甲乙雙方簽(蓋章)後生效。

14.2本契約簽訂後工程不得轉包。

14.3雙方可以書面形式對本契約進行變更或補充,但變更或補充減輕或免除本契約規定應當由乙方承擔的責任的,仍應以本契約為準。

14.4因不可歸責於雙方的原因影響了契約履行或造成損失的,雙方應當本著公平原則協商解決。

14.5乙方撤離市場的,由市場主辦單位先行承擔賠償責任;主辦單位承擔責任之後,有權向乙方追償。

14.6本契約履行完畢後自動終止。

第十五條其他約定事項

_________。

甲方(簽):_________乙方(蓋章):_________

法定代表人(簽):_________

委託代理人(簽):_________

_________年____月____日_________年____月____日

市場主辦單位(蓋章):_________

法定代表人(簽):_________

委託代理人(簽):_________

_________年____月____日契約編號:_________

發包方(以下簡稱甲方):_________

委託代理人(姓名):_________

民族:_________

住所:_________

身份證號:_________

聯繫電話:_________

手機號:_________

承包方(以下簡稱乙方):_________

營業執照號:_________

住所:_________

法定代表人:_________

聯繫電話:_________

委託代理人:_________

聯繫電話:_________

建築資質等級證書號:_________

本工程設計人:_________

聯繫電話:_________

施工隊負責人:_________

聯繫電話:_________

依照《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規的規定,結合本市家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協定:

第一條工程概況

1.1工程地點:_________

1.2工程裝飾裝修面積:_________

1.3工程戶型:_________

1.4工程內容及做法(見報價單和圖紙);

1.5工程承包,採取下列第_________種方式:

(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。

(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其餘部分材料(見附表二、三)。

1.6工程期限_________日(以實際工作日計算);

開工日期_________年_________月_________日;

竣工日期_________年_________月_________日。

1.7工程款和報價單

(1)工程款:本契約工程造價為(人民幣)_________。

金額大寫:_________

(2)報價單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據,根據市場經濟運作規則,本著優質優價的原則由雙方約定,作為本契約的附屬檔案。

(3)報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據。

第二條工程監理

若本工程實行工程監理,甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理契約》,並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方。

第三條施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書

3.1施工圖紙採取下列第_________種方式提供:

(1)甲方自行設計的,需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執一份,乙方執二份。

(2)甲方委託乙方設計的,乙方需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執一份,乙方執二份。

3.2雙方提供的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書必須符合《民用建築工程室內環境污染控制規範》(50325-)的要求。

3.3雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。

3.4雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自複製或轉讓給第三方,也不得用於本契約以外的項目。

第四條甲方工作

4.1開工三日前要為乙方入場施工創造條件,以不影響施工為原則。

4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。

4.3負責辦理物業管理部門開工手續和應當由業主支付的有關費用。

4.4遵守物業管理部門的各項規章制定。

4.5負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關係。

4.6不得有下列行為:

(1)隨意改動房屋主體和承重結構。

(2)在外牆上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連線陽台門窗的牆體。

(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌築牆體、增加樓地面荷載。

(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。

(5)強令乙方違章作業施工的其他行為。

4.7凡必須涉及4.6款所列內容的,甲方應當向房屋管理部門提出申請,由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定並出具書面證明,再由房屋管理部門批准。

4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。

4.9參與工程質量施工進度的監督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

第五條乙方工作

5.1施工中嚴格執行施工規範、質量標準、安全操作規程、防火規定,安全、保質、按期完成本契約約定的工程內容。

5.2嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定:

(1)無房屋管理部門審批手續和加固圖紙,不得拆改工程內的建築主體和承重結構,不得加大樓地面荷載,不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。

(2)不得擾民及污染環境,每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鑽等產生噪聲的裝飾裝修活動。

(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償的責任。

(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。

(5)保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。

(6)保證施工現場的整潔,每日完工後清掃施工現場。

5.3通過告知網址、統一公示等方式為甲方提供本契約簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規範、計算書、參考價格等書面資料的查閱條件。

5.4甲方為少數民族的,乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。

第六條工程變更

在施工期間對契約約定的工程內容如需變更,雙方應當協商一致。

由契約雙方共同簽訂書面變更協定,同時調整相關工程費及工期。

工程變更協定,作為竣工結算和順延工期的根據。

第七條材料供應

7.1按由乙方編制的本契約家裝《工程材料、設備明細表》所約定的供料方式和內容進行提供。

(1)應當由甲方提供的材料、設備,甲方在材料設備到施工現場前通知乙方。

雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收並辦理交接手續。

(2)應當由乙方提供的材料、設備,乙方在材料、設備到施工現場前通知甲方。

雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收,由甲方確認備案。

(3)雙方所提供的建築裝飾裝修材料,必須符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》,並具有由有關行政主管部門認可的專業檢測機構出具的檢測合格報告。

(4)如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的,檢測費用由其先行墊付;材料經檢測確實不合格的,檢測費用則最終由對方承擔。

(5)甲方所提供的材料、設備經乙方驗收、確認辦理完交接手續後,在施工使用中的保管和質量控制責任均由乙方承擔。

第八條工期延誤

8.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經甲方確認,工期應當順延:

(1)工程量變化或設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

8.2對以下原因造成竣工的日期延誤,工期應當順延:

(1)甲方未按契約約定完成其應當負責的工作而影響工期的;

(2)甲方未按契約約定支付工程款影響正常施工的;

(3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

8.3因乙方責任不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。

『該文章由.(第一§范┆文網)整理,著作權歸原作者、原出處所有。

8.4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文協定”為確定雙方責任的依據。

第九條質量標準

9.1裝修室內環境污染控制方面,應當嚴格按照《民用建築工程室內環境污染控制規範》(50325-)的標準執行。

9.2本工程施工質量按下列第_________項標準執行:

(1)《北京市家庭居室裝飾工程質量驗收標準》(/1-43-);

(2)《北京市高級建築裝飾工程質量驗收標準》(/01-27-)。

9.3在竣工驗收時雙方對工程質量、室內空氣品質發生爭議時,應當申請由相關行政主管部門認可的專業檢測機構予以認證;認證過程支出的相關費用由申請方墊付,並最終由責任方承擔。

第十條工程驗收

10.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收:

(1)材料驗收;

(2)隱蔽工程驗收;

(3)竣工驗收。

10.2工程完工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知單後三日內組織驗收。

驗收合格後,雙方辦理移交手續,結清尾款,簽署保修單,乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。

10.3雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。

10.4雙方未辦理驗收手續,甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此而造成的損失由甲方承擔。

10.5竣工驗收在工程質量、室內空氣品質及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協定”(作為竣工驗收單附屬檔案)後亦可先行入住。

10.6本工程自驗收合格雙方簽之日起,在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期限為五年。

第十一條工程款支付方式

11.1契約簽生效後,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:

│支付次數│支付時間│工程款支付比率│應支付金額│

│第一次│開工三日前│50%││

│第二次│工程進度過半│45%││┤

│第三次│竣工驗收合格│5%││

11.2工程進度過半,指工程中水、電管線全部鋪設完成,牆面、頂面基層按工序要求全部完成,門、窗及細木白茬製品基本制安完成為界定工程過半的標準。

11.3工程驗收合格後,甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。

自提交之日起二日內如未有異議,即視為甲方同意支付乙方工程尾款。

11.4工程款全部結清後,乙方向甲方開具正式統一發票為工程款結算憑證。

第十二條違約責任

12.1一方當事人未按約定履行契約義務給對方造成損失的,應當承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的,最終責任由責任方承擔。

12.2一方當事人無法繼續履行契約的,應當及時通知另一方,並由責任方承擔因契約解除而造成的損失。

12.3甲方無正當理由未按契約約定期限支付第二、三次工程款,每延誤一日,應當向乙方支付遲延部分工程款2‰的違約金。

12.4由於乙方責任延誤工期的,每延誤一日,乙方支付給甲方本契約工程造價金額2‰的違約金。

12.5由於乙方責任導致工程質量和室內空氣品質不合格,乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付:

(1)對工程質量不合格的部位,乙方必須進行徹底返工修理。

因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按12.4的標準支付違約金。

(2)對室內空氣品質不合格,乙方必須進行綜合治理。

因治理造成工程的延期交付視同工程延誤,按12.4的標準支付違約金。

(3)室內空氣品質經治理仍不達標且確屬乙方責任的,乙方應當向甲方返還契約的工程全部價款;甲方對不達標也負有責任的,乙方可相應減少返還比例。

第十三條爭議解決方式

本契約項下發生的爭議,雙方應當協商或向市場主辦單位、消費者協會等申請調解解決,協商或調解解決不成時,向_________人民法院起訴,或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協定申請仲裁。

第十四條附則

14.1本契約經甲乙雙方簽(蓋章)後生效。

14.2本契約簽訂後工程不得轉包。

14.3雙方可以書面形式對本契約進行變更或補充,但變更或補充減輕或免除本契約規定應當由乙方承擔的責任的,仍應以本契約為準。

14.4因不可歸責於雙方的原因影響了契約履行或造成損失的,雙方應當本著公平原則協商解決。

14.5乙方撤離市場的,由市場主辦單位先行承擔賠償責任;主辦單位承擔責任之後,有權向乙方追償。

14.6本契約履行完畢後自動終止。

第十五條其他約定事項

_________。

甲方(簽):_________乙方(蓋章):_________

法定代表人(簽):_________

委託代理人(簽):_________

_________年____月____日_________年____月____日

市場主辦單位(蓋章):_________

法定代表人(簽):_________

委託代理人(簽):_________

_________年____月____日

裝飾裝修契約(商鋪店內) 篇14

發包方(簡稱甲方):

承包方(簡稱乙方):

甲、乙雙方在平等、友好、自願、協商一致的基礎上達成如下協定,共同遵守。

第一條 工程概況

1、裝潢施工地點:

2、工程面積:建築面積約 平方米。

3、承包方式:包工不包料。

4、裝飾施工內容:施工圖紙(經甲乙方確認)範圍內。

5、工程總價款: (¥: 元)。

6、工期:自 年 月 日開工至 年 月 日竣工,工期約 天。

第二條 甲方職責

1、甲方保證乙方開工前水、電通暢。

2、甲方在接到乙方通知,應在二日內予以回復。如未回復視為對乙方通知的確認。

3、為了確保施工工程質量,甲方對乙方的施工進行監督。

第三條 乙方職責

1、乙方在裝修期間承擔施工的職責,對本次裝修工程的質量和工期負責。乙方全面承擔現場管理,裝修施工質量

2、乙方在裝修過程中,應保證正常施工和管理。

3、乙方負責組織裝修人員進行裝修工程施工。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在異議,可以要求乙方無條件更換。

4、乙方不得擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,如需改變應經甲方書面同意。

第四條 材料供應

1、本工程所用裝修材料、裝修施工設備、工具等都均由乙方提供。

2、乙方應在處理隱蔽工程和中間工程前,應書面通知甲方對隱蔽工程和中間工程進行檢驗驗收;如未通知,甲方有權要求在其本部分完工後進行的檢查與驗收,因返工所造成的費用由乙方承擔。

3、施工中未經甲方同意,不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。

4、工程竣工驗收前,負責對現場的一切設施和工程進行保護。

第五條 工程質量及驗收

1、由於乙方原因造成質量事故,其返工費和材料損失由乙方承擔。

2、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目,應與乙方協商,就變更工程的相關事宜達成補充協定

3、工程竣工:乙方應提前兩日通知甲方驗收,甲方在接到通知三日內組織驗收,並書面辦理驗收確認手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期(完工後15個工作日內)。

4、工程保修期一年,從竣工驗收確認之日起算。保修期內由於乙方施工不當造成質量問題,乙方無條件地進行維修,並承擔相應材料費用。

第六條 安全生產

1、乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰設施及建築的安全,防止滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。

2、乙方施工人員應是與乙方建立勞動關係的人員,鑑定勞務契約,保證施工質量和人身安全。

3、乙方施工人員因過失或故意給他人造成人身損害或財產損失的,乙方應負責賠償。

第七條 工程價款及結算

1、工程款支付方式及期限:

2、契約生效後3個工作日內,甲方向乙方支付契約總價30%即人民幣 元整(¥: 元)。

3、工程完成60%,甲方向乙方支付契約總價款的65%,即人民幣 元整(¥: 元)。

4、契約總價的5%即人民 元整(¥: 元)

第八條 其它事項

1、不可抗力本契約所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

2、如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在不可抗力事件結束後7日內,提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期的書面資料,雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。

3、工程變數變更,在施工過程中如有對施工圖紙有改變時,雙方以補充協定的形式確定,變更工程量不再變更契約總價。

第九條 違約責任

1、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故,由乙方負責並承擔責任。

2、工程未辦理驗收、結算手續,甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。

3、工程關鍵節點或隱蔽工程未按約定辦理驗收,乙方提前進行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負責。

第十條 糾紛處理方式

因履行本契約雙方發生爭議時,雙方應儘量協商。或若協商不成時,可以向工程所在地有管轄權的人民法院訴訟解決。因此產生的費用包括但不限於訴訟費、律師費、交通費 等由敗訴方承擔,或由司法文書確定。

第十一條 協定的變更和解除

1、協定經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協定內容,應經協商一致後,重新簽訂補充條款。

2、施工過程中任何一方提出終止協定,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止協定,解除本協定。

3、如由於乙方施工出現質量問題,甲方可以無條件提出中止施工,限期內要求乙方返工直致達到施工圖紙的要求。

第十二條 本契約一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等的法律效力。

甲方(簽字): 乙方(簽字): 住址: 住址:

聯繫人: 聯繫人:

電話: 電話:

簽訂日期: 簽訂日期:

裝飾裝修契約(商鋪店內) 篇15

契約編號:_________

發包方(以下簡稱甲方):_________

委託代理人:_________

單位:_________

住所地址:_________

聯繫電話:_________

承包方(以下簡稱乙方):_________

法定代表人:_________

註冊地址:_________

聯繫電話:_________

依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,特簽訂本契約(包括本契約附屬檔案和所有補充契約),以便共同遵守。

第一條工程概況

1。1工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。

1。2住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。

1。3工程承包方式,雙方商定採取下列第_________種承包方式:

(1)乙方包工、包全部材料(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

1。4總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

1。5工程期限_________天;開工日期_________天_________月_________日;竣工日期_________天_________月_________日;

1。6工程內容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

第二條施工單位資格

乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本契約,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,並賠償乙方損失。

第三條材料供應

3。1按契約約定由甲方提供的材料、設備(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;

3。2按契約約定由乙方提供的材料、設備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。

第四條工程質量

4。1本工程執行_________(填建築裝飾工程技術規程)、_________(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

4。2本工程由_________方設計施工方案。

4。3甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

4。4由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

4。5在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附屬檔案見)後,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

4。6施工過程中雙方對工程質量發生爭議,申請由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合契約約定的標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經認證工程質量符合契約約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。

第五條工程驗收

5。1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:_________。

乙方應提前_________天通知甲方參加驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單);

5。2工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單)。在工程款結清後,辦理移交手續(見附表九:工程結算單);

5。3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字後,填寫工程保修單(見附表十:工程保修單)。

第六條工程款支付方式

6。1雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:

(1)本契約簽訂後,開工前_________至_________日,甲方支付相當於總價款_________%的工程款;

(2)完成_________%的工程量之日後的_________日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款;

(3)竣工驗收後_________日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。

(4)竣工驗收合格_________年後或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。

甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。

6。2因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

6。3雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項後,乙方應當出具合法發票。

6。4竣工驗收合格後,甲方有權留取相當於工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格後_________年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。

第七條有關安全生產和防火約定

甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。

第八條工程監理

8。1本工程甲方委託監理,應與監理單位簽訂監理契約。並在本契約協定條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。

8。2本契約中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意,總監理工程師及其代表無權解除本契約中乙方的任何義務。契約履行中,發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時,總監理工程師應作出公正的處理。

8。3為保證施工正常進行,甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時,按協定條款的約定處理。總監理工程師易人,甲方接到監理單位通知後應同時通知乙方,後任繼續履行賦予前任的權利和義務。

第九條施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第_________種方式提供:

9。1甲方在開工日期_________天之前按協定條款約定的日期和份數,向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協定條款雙方約定的圖紙份數,甲方應代為複製,複製費用由乙方承擔。

9。2甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式_________份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。

9。3使用境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方應在協定條款內約定複製、重新繪製、翻譯、購買標準圖紙等事項。

第十條乙方駐工地代表

乙方任命駐工地負責人,按以下要求行使契約約定的權利,履行契約約定的義務:

10。1乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字後送甲方代表,甲方代表在回執行上籤署姓名及收到時間後生效。

10。2乙方代表按甲方代表批准的施工組織設計(或施工方案)和依據契約發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯繫的情況下,可採取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施,並在採取措施後24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發生的追加契約價款,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。

10。3乙方代表易人,乙方應於易人前_________天通知甲方,後任繼續履行契約檔案約定的前任的權利和義務。

第十一條甲方工作

11。1甲方應在開工前_________天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份,並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並說明使用注意事項。

11。2做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。

11。3如確實需要拆改原建築結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔有關費用。

11。4不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;

11。5施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

11。6參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、工程竣工驗收。

第十二條乙方工作

12。1施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;

12。2嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;

12。3保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;

12。4保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

12。5參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。

12。6指派_________為乙方駐工地代表,負責契約履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。

12。7乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票複印件,甲方要求與原件核對的,乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

第十三條工程變更

工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協定,同時調整相關工程費用及工期(見附表七:裝飾裝修工程變更單)。

第十四條工期延誤

14。1對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:

(1)工程量變化或設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

14。2因甲方未按契約約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。

14。3甲方未按期支付工程款,契約工期相應順延。

14。4因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

第十五條違約責任

15。1契約雙方當事人中的任一方因未履行契約的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失;

15。2未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;

15。3因一方原因,造成契約無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理契約終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失;

15。4由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按契約的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。

15。5由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延;

15。6由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

15。7甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。

15。8乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。

第十六條契約的變更和解除

17。1契約經雙方簽字(在有形市場簽訂的契約須經市場管理部門蓋章見證)生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更契約內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協定。如要終止契約,提出終止契約一方,要以書面形式提出,應按契約總價款_________%支付違約金,並辦理終止契約手續。

17。2施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定,可視為本契約解除。

第十七條垃圾清運

因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定的_________地點,甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內)。

第十八條聲明及保證

甲方:

18。1甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。

18。2甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

18。3在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

18。4甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。

乙方:

18。1乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。

18。2乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

18。3在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

18。4乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。

第十九條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

第二十條不可抗力

甲方:

乙方:

年月日:

裝飾裝修契約(商鋪店內) 篇16

發包方(簡稱甲方):_______________

承包方(簡稱乙方):_______________

根據《中華人民共和國契約法》、《建築安裝工程承包契約條例》、《中華人民共和國消費者權益保法》及相關法律、法規的規定,結合建築裝飾裝修工程施工的特點和本工程的具體情況,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,達成如下協定,共同遵守。

一、概況

1、項目地址:2、裝飾施工內容:詳見附屬檔案一《裝飾施工內容表》。

3、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。

4、預算價款:¥____元,大寫(人民幣):_____(詳見工程報價表)

經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

5、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。建築裝飾工程施工契約二、關於材料供應的約定:

1、甲方提供的材料:詳見附屬檔案二《甲方提供材料、設備表》。

本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。

2、乙方提供的材料:詳見附屬檔案三《乙方提供材料單》。

3、乙方對甲方採購的裝飾材料、設備,均套用於本契約規定的項目裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

4、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。

三、關於工程質量及驗收的約定:

1、本工程執行GB50210--20xx《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附屬檔案見)後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

3、工程驗收。

甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事後,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。

4、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,並辦理驗收移交手續(詳見附屬檔案《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

四、有關安全生產和防火約定:

甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。

五、關於工程價款及結算的約定:

1、 契約一經簽訂,甲方即付乙方總工程款計 前付總工程款 %計 元;剩餘工程驗收合格後一次性付清。增項部分應在簽定增項工程單時一次性付清。

2、工程結算:按現場實際施工工程量。

3、工程保修期壹年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。

六、其它事項

1、甲方工作:

(1)甲方應在開工前一天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份,並向乙方進行現場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並說明使用注意事項。

(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。

(3)如確實需要拆改原建築結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔承擔有關費用。

2、乙方工作:

(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。

(2)未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線。

七、違約責任:

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按契約的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付違約金。

2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。

4、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。

八、糾紛處理方式:

1、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本契約約定向市仲裁委員會申請仲裁,人民法院提起訴訟。

九、契約的變更和解除:

1、契約經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更契約內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協定。如要終止契約,提出終止契約一方,要以書面形式提出,應按契約總價款___%支付違約金,並辦理終止契約手續。

2、施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定,可視為本契約解除。

十、其它約定:

1. _______________

2. _______________

3. _______________

4. _______________

5. _______________

十一、本契約一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。契約附屬檔案為本合

同的組成部分。

甲方(簽章):___________ 乙方(簽章):_________

委託代理人:___________法定代表人:________

住址:______________地址:___________

電話:______________電話:___________

郵編:______________郵編:___________

簽訂日期:___ 年 ___月 ___日

簽訂地點:_____________

裝飾裝修契約(商鋪店內) 篇17

甲方:

乙方:

附:身份證複印件電話號碼

本著互相信任的原則,就甲方的工程達成以下協定。

第一條工程概況

1.裝修施工地點:___________________________________________

2.工期:_______年___月___日至_______年___月___日

3.本項工程預計費用____________元人民幣。

第二條材料供應的約定

1.甲方提供的材料

乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,並註明所需要材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。甲方負責採購供應的材料應符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場後,由乙方負責保管,由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。

2.甲方採購供應的裝飾材料,均套用於本契約規定的裝飾裝修,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。

3.乙方自帶施工的必須工具,安全帽、安全帶等,要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。

第三條關於工程質量及驗收的約定

1、乙方的工程質量應當符合國家的相關質量標準。

2、工程竣工:乙方應提前兩天通知甲方驗收,甲方在接到通知3日內組織驗收,並辦理驗收手續。

第四條有關安全生產和防火等的現場管理約定:

1.嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環境污染。處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關係。

2.未經甲方同意及有關部門批准,施工中不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。

3.工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

4.保證裝飾裝修現場的整潔,竣工前做好衛生清掃和處理工作。

5.負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。

6.乙方如因施工原因需居住在現場,日常用水、用電等必須注意安全,工地發生工傷由乙方負責。

7.乙方應做好施工材料保管工作,禁止閒雜人等進入現場。

8.未經甲方許可,乙方不得攜帶任何甲方供應的裝修材料出門,若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。

第五條關於工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定:

1.工程款付款方式:

布管驗收合格後支付工錢的%,水電完工後支付%,整體竣工驗收合格後支付%

2.乙方承包內容:

1).水電開槽、布線、穿線、埋槽

2).所有水電施工過程的垃圾清運

3).水電施工的穿牆、打孔、切割

4).開關面板安裝

5).小五金、馬桶、的安裝

6).後期燈具的安裝

3.工程結算方式:

按實結算:總價結算:元/平米

第六條違約責任:

1.甲方未按契約約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付的違約金。

2.由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付的違約金。

第七條糾紛處理方式:

雙方如對契約執行發生爭議,應通過友好協商解決,如協商無效的,提交契約簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區人民法院訴訟解決。

守約方為維護自己的權益,向人民法院訴訟,所花費的律師費、誤工費、交通費,都由違約方承擔。

第八條契約的變更和解除:

1.契約經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更契約內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協定。契約簽訂後施工前,一方如要終止契約,應以書面形式提出,並按契約總價款10%支付違約金,並辦理終止契約手續。

2.施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定,解除本契約。

第九條.其它約定:

1.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤,經雙方確認後可以順延。

2.保修期內由於乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修,在接到甲方通知後48小時內必須到達現場。由於甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題,甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。

第十條附則

本契約經甲、乙雙方簽字後生效。

乙方在本契約簽訂後工程不得轉包。

本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份。

契約有效期至_____________________。

水電工程保修年,超過保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。

契約簽訂地:龍馬潭區__酒店

特別條款:雙方明確知曉本契約為承攬契約,甲方不承擔乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償等任何法律責任。

甲方簽字:

乙方簽字:

日期:

裝飾裝修契約(商鋪店內) 篇18

甲方:

乙方:

甲方就乙方對商鋪進行裝修改造活動,根據《市商場市場消防安全管理規定》、《商廈經營管理制度》及其它各項規定,經甲乙雙方協商一致,訂立本契約。

第一條裝修商鋪

本契約裝修場地位於區商業街號樓商廈內之層號商鋪。

第二條裝修期限

裝修期限自______年____月____日起至______年____月____日止。

第三條裝修押金

乙方進入場地裝修前,需向商廈管理處繳納裝修抵押金20__元,裝修完成後,經商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環境、設施設備等條件後,一個月後無息退還裝修抵押金予乙方。

第四條裝修條例

1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核,乙方必須在得到甲方的書面批覆後方可進行裝修改造。

2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、範圍以及內容等詳盡信息。

3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。

4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責並承擔所有維修費用。

5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規定期間內完成,否則每逾期一日應交納違約金元,租期不順延。

6、乙方需要改造商鋪,應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的,乙方應負責恢復原狀,並賠償因此給商廈所造成的損失。

7、乙方如需對商鋪的電力系統進行改造,或增加照明設施等,須報經商廈管理處審核,並經書面回復後嚴格按照《市地區電氣安全工作規程》、《地區電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款,乙方擅自更改的,要恢復原狀,並承擔由此造成的一切費用和損失。

8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建築物的主體結構安全,消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響,並不得影響甲方或第三方的經營,否則,乙方應立即改正,並賠償因此給甲方和第三方造成的損失。

9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃乾淨,不得影響商廈內的整體環境美觀,否則,將處以200—500元的罰款。

10、乙方不得在商鋪內的牆壁、地面鑽孔,不得在牆壁上直接安裝飾物或金屬掛件,如有違反,將處以200—500元罰款。

11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規定的防火和環保要求。

第五條契約自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,本契約一式二份,甲乙雙方各執一份。

甲方:乙方:

負責人:負責人:

聯繫電話:聯繫電話:

______年____月____日______年____月____日

裝飾裝修契約(商鋪店內) 篇19

甲方: (下稱甲方) 乙方: (下稱乙方)

甲、乙雙方經友好協商,就乙方承包甲方 裝修裝飾工程項目,達成以下協定:

一、工程內容: 。

二、工程造價:工程總承包價約人民幣 元。其中單價按雙方確認的工程預算表,工程量按實結算,拆除及清運廢土項目包括本項目所有應拆除和清運的範圍。

三、施工工期: 個日曆天(自 年 月 日開工至 年 月 日完工,其中一期工程應於 年 月 日前竣工並交付使用。如遇不可抗力的因素影響, 工期相應順延。)

四、乙方必須按甲、乙雙方確定的設計方案和國家建築行業施工技術要求進行製作、安裝。乙方施工人員進駐工地現場須服從甲方工程管理人員安排,遵守甲方的規章制度,自覺清理現場衛生,做到安全、文明施工。

五、付款方式:本契約簽訂之日甲方先付給乙方備料款人民幣 元。 餘額待工程完工驗收合格 天內付清。

六、工程質量標準: 乙方必須根據甲方提供設計施工圖紙及有關技術資料,按國家有關施工規範、施工技術操作規程精心施工,所用材料質量必須達到設計要求及甲方確定的樣品要求。

七、工程質量保修:工程質量保修期為一年,自驗收合格之日起計,在保修期限內,發現工程質量問題,乙方應當天派人到現場無償修復。

八、違約責任:工程質量不符合契約規定,乙方負責無償維修或返工,因維修或返工造成逾期交付的,每逾期一天乙方應向甲方按工程總造價千分之五,償付逾期違約金;工程不能按契約規定的工期交付使用,乙方每逾期一天應向甲方支付違約金 元。甲方如不能按時付款,工期順延,所造成的後果由甲方負責。

九、因履行本契約發生的爭議,雙方協商解決,協商不成的,可依法向當地人民法院提起訴訟。

十、其它約定事項:工程項目如有數量增減或改動,在裝修過程中共同協商解決。

十一、本契約一式二份,雙方各執一份(含設計平面圖、預算表各一份)。,具有同等效力,契約自雙方簽訂之日起生效。

十二、補充條款:

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

裝飾裝修契約(商鋪店內) 篇20

發包方(以下簡稱甲方):

委託代理人(或甲方代表): 身份證號碼:

聯繫地址: 聯繫電話:

承包方(以下簡稱乙方):

營業執照號:

建築業企業資質證書號:

註冊地址(或辦公地址):

法定代表人或負責人: 聯繫電話:

工程設計人: 聯繫電話:

施工負責人: 聯繫電話:

依照《中華人民共和國契約法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願的基礎上協商一致,達成如下協定:

一、工程概況

(一)工程地點:

(二)工程內容(見附表一和四)

(三)工程承包方式,採取下列第 種方式:

1、乙方包工、包全部材料(見附表三)。

2、乙方包工、包部分材料,甲方提供其餘材料(見附表二和三)。

3、乙方包工、甲方提供全部材料(見附表二)。

(六)工程期限 日。

開工日期: 年 月 日;

竣工日期: 年 月 日。

(七)工程價款(見附表一):

本契約工程造價為(人民幣) 元;

金額大寫: 。

其中:材料費: 元,人工費: 元,

設計費: 元, 垃圾清運費: 元,

管理費: 元,其他費用: 元。

(八)契約簽訂生效後,若要變更施工內容、材料或實際工程量增減,工程價款按實結算。

(九)乙方提出的工程報價,不得故意漏項、缺項。在甲方未對施工項目進行變更的前提下,竣工結算價的增幅不超過第一條(七)款所約定工程價款的5%,超出5%的部分,由乙方承擔。

二、工程設計

(一)見重慶市住宅裝飾設計契約,其設計方應提供施工圖紙或作法說明,應付的設計費由甲方另行結算。

(二)設計施工圖紙應符合國家有關設計規範要求,經雙方簽字認可,將會審意見記載於附表四內。

(三)施工圖紙所標示項目與工程報價表所列項目有差異或牴觸時,以工程報價表為準。

三、工程監理

若本工程實行工程監理,由甲方與具備相應資質的監理公司另行簽訂《工程監理契約》,並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責範圍等書面通知乙方。

四、甲方義務

(一)對所裝飾裝修的住房擁有合法的所有權或使用權,或已取得了合法所有權或使用權人的委託,有權對該房屋進行裝飾裝修。

(二)甲方委派代表全權負責契約履行及與乙方接洽,對工程質量、進度進行監督檢查,辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表,甲方應提前三日以書面方式告知乙方。

(三) 施工前,向工程所在地物業管理單位申報登記。

(四)開工日前 天,若非乙方設計,甲方負責督促設計人向乙方提供符合國家有關設計規範要求的施工圖紙或作法說明,並向乙方進行現場交底。

(五)為乙方入場施工創造條件,包括:搬清室內家具、陳設,或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。

(六)負責提供水源、電源為乙方施工使用,並承擔其費用。

(七)負責協調裝飾公司與鄰里之間的關係,協助乙方做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。

(八)如確需拆改原建築物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續,並承擔有關費用。

(九)施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防工作。

(十)施工期內,將進戶門鑰匙交給乙方代表負責保管。工程竣工驗收合格移交時,甲方啟用正式鑰匙或提供新鎖,當場由乙方安裝後交付甲方。

五、乙方義務

(一)應當具備工商行政管理部門核發的營業執照,和建設行政主管部門頒發的具有建築裝飾裝修工程承包範圍的《建築業企業資質證書》,並不得超越其資質證書許可的範圍承攬工程。

(二)乙方委派代表,全權負責契約履行,按設計要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責處理的各項事宜,其簽訂的檔案視為乙方對有關事宜的確認。若需更換乙方代表,乙方應提前三日以書面方式告知甲方。

(三)嚴格執行《住宅裝飾裝修工程施工規範》(GB50327—2019),確保工程質量。嚴格執行國家及地方有關防火、安全、環境保護的規定,做好施工現場管理,施工現場應配備乾粉滅火器。

(四)保護好原居室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通,處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍住戶(單位)的關係。

(五)保證施工現場的清潔,做好施工現場保衛、垃圾處理工作。

(六)合理使用甲方提供的水、電等條件和設施,不得浪費。

(七)工程竣工但未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

(八)若因乙方在施工中違反國家法律、法規或物業管理等有關規定而受到罰款和引起的賠償責任,均由乙方承擔。

(九)施工工人及管理人員應持有相關資格證或上崗證,甲方有權查驗。

(十)負責施工人員的管理及施工安全。

六、工程變更

(一)工程項目及做法的變動,必須經雙方協商一致,以甲方代表與乙方簽定書面變更單為準(見附屬檔案五),確定增減項目及價差後再施工,同時調整相關工程費用及工期。

(二)若甲方私自與乙方工人商定更改施工內容所引起的一切後果,由甲方承擔;給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

七、材料供應

(一) 按契約約定由甲方提供的材料、設備(見附表二)應為符合設計要求和契約約定的合格產品,並應按時供應到施工現場,雙方共同驗收並辦理交接手續,由乙方負責保管。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題的損失,責任由甲方承擔。

(二)按契約約定由乙方提供的材料、設備(見附表三)應按時供應到施工現場,雙方共同驗收,由乙方負責保管。如未經甲方驗收或不符合附表三要求的,應禁止使用;若已使用,對工程造成的損失,責任由乙方承擔。

(三)甲、乙雙方採購供應的裝飾材料、設備均套用於本契約規定的室內裝飾裝修,非經甲方同意,乙方不得挪作它用或替換為價廉質劣的裝飾材料、設備。如乙方違反此約定,應按挪用或替換材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。

(四)乙方提供的材料、設備是假冒偽劣產品的,應按材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。

(五)甲方和乙方提供的材料和設備應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量》10項強制性國家標準,禁止使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。如甲方供應的材料、設備不符合有關國家標準或規定的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方堅持使用的,由此造成的損失,由甲方承擔。

(六)若發生材料、設備質量爭議,可委託有關法定機構鑑定,鑑定費用的墊付由雙方協商解決,如不能協商一致,採取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑑定,質量不符合契約約定標準的,鑑定費用由責任方承擔;質量符合契約約定標準的,鑑定費用由質量問題提出方承擔。

八、工期

(一)因下列原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延:

1、工程量變化或設計變更;

2、不可抗力;

3、甲方同意工期順延的其它情況。

(二)甲方要求比契約約定的工期提前竣工時,應徵得乙方同意,支付乙方趕工費並簽訂工期變更協定。

(三)因甲方未按契約完成其應負責的工作和未按期支付工程進度款而影響工期的,工期相應順延。

(四)因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費由乙方承擔,工期不順延。

九、質量標準

(一)本工程施工質量按下列第 項標準執行

1、《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》(GB50210—2019)

2、《重慶市住宅裝飾裝修工程驗收規程》(DBJ/T50-053-2019)

3、雙方約定: 。

(二)工程施工室內環境污染控制,按照《民用建築工程室內環境污染控制規範》(GB50325-2019)的標準執行。

(三)施工過程中雙方對施工質量、室內空氣品質發生爭議,可委託有關法定機構鑑定,鑑定費用的墊付由雙方協商解決,如不能達成協定,採取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑑定,質量不符合契約約定標準的,鑑定費用由責任方承擔;質量符合契約約定標準的,鑑定費用由質量問題提出方承擔。

(四)木材、石材為天然物品,允許有自然色差與紋理,乙方有義務提醒甲方。

十、工程驗收、工程價款結算及保修

(一)乙方應提前二日通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,如果甲方在約定時間內不能參加驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,由此造成停工的,工期順延。若甲方既不及時通知乙方,也不按時參加驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,若造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗、返工費用由乙方承擔,工期不予順延。

(二) 雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質量進行驗收,驗收合格後填寫工程驗收單(見附表六):

1、

2、

3、

(三)工程按時竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知之日起三日內組織驗收,驗收合格後辦理移交手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。若在工程竣工驗收中,存在須由乙方整改返工的部分工程項目,乙方應在五日內完成(特殊項目可由雙方在第十六條中另行商定),並及時通知甲方對其復驗。因乙方責任返工造成的工程延期交付視同工期延誤。

(四)工程竣工後,雙方約定由 對本工程進行室內空氣品質檢測,費用由 方承擔。

(五)驗收不合格,乙方負責在約定的期限內返工,甲方不得使用,否則由此造成的損失由甲方承擔。

(六)竣工驗收在工程質量、室內空氣品質以及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協定”(作為工程驗收單的附屬檔案)後亦可先行入住。

(七)工程竣工驗收合格後,乙方應提交工程結算單(見附表七),並將施工部分的水電改造等涉及隱蔽工程的走向圖等有關資料提交給甲方。乙方負責提供材料的,還應向甲方提交所提供材料的說明書、保修單和環保說明書等資料;甲方在收齊資料之日起三日內對工程結算單進行審核,若到期未提出異議,視為同意。

(八)驗收合格後,雙方辦理移交手續,結清應付款項,填寫工程保修單(見附屬檔案八)。

(九)本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下,保修期按下列第 項執行:

1、除有防水要求的廚房、衛生間和因裝修施工引起的外牆面的防滲漏保修為五年外,其餘項目的保修期為二年。

2、

(註:第2項所約定的保修標準不得低於第1項所約定的保修標準)

(十)因甲方購買的材料未達到國家標準而導致的工程質量問題,乙方不負責保修。

十一、安全施工和防火

(一)甲方或乙方提供的施工圖或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範,主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。若乙方發現甲方提供的施工圖或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規範,應及時向甲方指出,乙方有權並且應當拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。

(二)甲方未辦理有關手續,不得擅自要求乙方變動建築主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施,乙方有權並且應當拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。

(三)乙方擅自變動建築主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施,由此造成的損失和責任,由乙方負責賠償和承擔。

(四)乙方在施工期內應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》和《建築安裝工人安全技術操作規程》,注意施工安全。

(五)由於乙方在施工過程中違反有關操作規程、消防條例等規定,導致發生安全或火災事故,由此產生的一切責任和損失,由乙方承擔和賠償。

十二、工程價款支付方式

(一)雙方約定按下表中第 種方式支付工程款:

1、一次性付款:於簽訂契約時一次性支付工程款 元(大寫 )。

2、根據工工程進度分期付款:

契約簽定時第一次支付工程款的40%: ;

於吊頂工程,廚、衛牆磚工程,水管、線管布線完工第一次支付工程款的40%: ;於木工和泥工基本完工、漆工進場第三次支付工程款的15%: ;於竣工驗收合格之日起一周之內支付工程款的5%: ;

3、雙方約定的其他付款方式:

(二)甲方應按第十二條(一)款的約定向乙方支付工程款,乙方應向甲方開具有效的收款憑據。

(三)乙方施工質量不合格,甲方有權拒付工程款,直至乙方整改合格後為止。

十三、違約責任

(一)本契約生效後,甲乙雙方應嚴格履行契約所約定的各項條款。若任何一方需變更契約內容的,應雙方協商一致後,簽定補充協定。契約簽定後施工前,一方無法定事由要求終止契約的,應以書面形式提出,並按契約總價款的 %支付違約金,辦理終止契約手續。

(二)施工過程中任何一方無法定事由要求終止契約的,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意後辦理清算手續,訂立終止契約協定,並由責任方按契約總價款的 %賠償,解除本契約。

(三)因施工質量不合格,乙方不予整改、未在約定期限內整改,或經整改後仍不合格的,甲方可另請他人整改,與整改有關的一切費用由乙方承擔。

(四)任何一方因違反法律、法規等規定而受到罰款或給對方造成損失的,由責任方承擔責任,並賠償對方損失。

(五)甲方責任

1、未按規定的時間和要求提供材料、場地、技術資料以及由甲方引起的其它原因,造成乙方停工、誤工的,除工期順延外,每停工或誤工一天,由甲方向乙方支付工程款 ‰的違約金。

2、甲方未按期支付或未按期完全支付契約約定款項,每逾期一天,由甲方向乙方支付遲延部分工程款 ‰的違約金。

3、工程未經驗收,甲方提前使用,由此造成無法驗收和損失的,由甲方自行承擔。

(六)乙方責任

1、應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和其它物品,如有損壞,應照價賠償。

2、經專業部門檢測,室內空氣品質不達標且屬於乙方責任的,乙方應進行綜合治理。因治理造成工程延期交付的視同工期延誤。若乙方不予治理或未在約定期限內治理,甲方有權另請他人治理,與治理有關的一切費用由乙方承擔,若治理後仍不達標的,乙方應賠償由此給甲方造成的損失。若甲方對不達標也負有責任的,雙方應根據責任大小合理分擔有關費用和損失。

3、由於乙方原因,工程質量達不到約定的質量標準,乙方負責返工,工期不得順延。

4、由於乙方原因致使工期延誤,每延誤一天,由乙方向甲方支付工程款 ‰的違約金。

十四、爭議解決方式

本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決或向有關部門申請調解。不願協商、調解或者協商、調解不成的,當事人也可按下列第 種方式解決:

1、提交重慶仲裁委員會仲裁;

2、依法向人民法院起訴。

十五、附則

1、本契約經甲、乙雙方簽字或蓋章後生效。

2、契約簽定後工程不得轉包,否則甲方有權拒付工程款。

3、本契約正本一式兩份,甲乙雙方各執一份。

4、契約附表為本契約組成部分,與本契約具有同等法律效力。

十六、其它約定條款:

契約附屬檔案:

附表一:住宅裝飾裝修工程報價表(見詳細預算表)

附表二:甲方提供裝飾裝修材料明細表 (見預算表的主材表)

附表三:乙方提供裝飾裝修材料明細表(見預算表的基材表)

附表四:住宅裝飾裝修工程設計圖紙(見預算表的附屬檔案)

甲方: 乙方:

年 月 日 年 月 日

裝飾裝修契約(商鋪店內) 篇21

根據《中華人民共和國民法典》、《建築安裝工程承包契約條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、友好、自願、協商一致的基礎上達成如下協定,共同遵守。

發包方:____________________

身份證:______________________________

聯絡方式:____________________________

承包方:____________________

身份證:______________________________

聯絡方式:____________________________

家庭住址:____________________________

第一條工程概況

1.裝潢施工地點:

2.住房結構:磚混結構;房型_房_廳套,建築面積約_平方米。

3.承包方式:包工包料

4.裝飾施工內容:外牆貼瓷、地磚鋪貼、內牆扇灰、門窗安裝、搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。

5.總價款:__________________元。

6.工期:自_________年_____月_____日開工,至_________年_____月_____日竣工,工期約_____天。另,如雙方經過協商,對工期的延長達成一致意見,則按達成的統一意見執行。

第二條關於乙方職責的約定

1.乙方在裝修期間承擔施工工程隊負責人的職責,對本次裝修工程的質量和工期負責。乙方全面承擔聯絡甲方,提供材料需求,現場管理裝修施工質量和施工人員等職責。如在施工過程中,產生質量問題和各類應由施工工程隊承擔的對甲方造成的損失,甲方只針對乙方提出賠償。

2.乙方在裝修過程中,需保證全程在現場進行施工和管理。

3.乙方負責人負責組織裝修人員參與本契約定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義,可以要求乙方無條件更換。

第三條關於材料供應的約定

1.全部工程用裝修材料均由甲方提供,裝修施工設備、工具由乙方提供。

2.甲方負責採購供應的材料,應符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,乙方必須協助甲方辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後,經甲乙雙方共同驗收,由乙方負責保管並組織施工,由於保管不當或施工工藝不當造成的材料損失,由乙方負責賠償。

3.乙方必須負責進行材料的搬運上樓工作。

4.甲方採購供應的裝飾材料、設備,均套用於本協定規定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

第四條關於工程質量及驗收的約定

1.工程竣工:乙方應提前二天通知甲方驗收,甲方在接到通知三日內組織驗收,並書面辦理驗收確認手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

2.由於乙方施工不當造成質量問題,乙方無條件地進行維修,並承擔相應材料費用。

第五條關於安全生產和防火的約定

1.甲方提供的施工要求及與乙方協商,且施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,乙方負責修復和賠償。

2.施工中凡涉及改變房屋結構,拆、改承重牆,加大樓面荷載,由甲方確認後才能施工。

3.乙方應注意用電用水安全,確保登高施工的安全保障等各類安全保證,並提醒施工工程人員注意安全,產生任何事故的責任完全由乙方負責。

第六條關於工程價款及結算的約定

1.工程款付款方式:經雙方認可,工程款付款時間表如下:

所有瓷磚鋪貼完成並驗收合格後,甲方支付乙方__________________元;

所有工程竣工,驗收合格之後,甲方支付乙方__________________元;

合計_________________元。

第七條糾紛處理方

因工程質量雙方發生爭議時,雙方應儘量協商。或若協商不成時,可以按照本協定約定向:

___________________仲裁委員會申請仲裁;

___________________人民法院提起訴訟。

第九條協定的變更和解除

1.協定經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協定內容,應經協商一致後,重新簽訂補充條款。

2.施工過程中任何一方提出終止協定,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止協定協定,解除本協定。

3.如由於乙方施工出現質量問題,甲方可以無條件提出中止協定,而無需獲得乙方的認可。

第十條附則

1.工程開工前,甲方應將房屋外門鑰匙________把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時,甲方負責提供新鎖________套,由乙方當場負責安裝交付使用。

2.本協定簽訂後,工程不得轉包。

3.本協定一式________份,甲、乙雙方各執________份,協定附屬檔案為本協定的組成部分,具有同等的法律效力。

第十條其他約定

____________________________________________________________________________________

甲方:___________________

電話:_________________________

身份證號:_____________________

_________年_____月_____日

乙方:___________________

電話:_________________________

身份證號:_____________________

_________年_____月_____日

裝飾裝修契約(商鋪店內) 篇22

住宅精品裝飾裝修契約

甲方:

乙方:

依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定,雙方在協商一致的基礎上,就裝修工程的有關事宜,達成如下協定:

第一條工程概況

1.1工程地點:

1.2工程內容:

1.3工程承包方式:

1.4工程期限月,開工日期年月日,竣工日期年月日

1.5契約價款:本契約工程總造價為(小寫):元,大寫¥

第二條甲方義務

2.1負責協調施工隊與鄰里及城管之間的關係。

2.2參與工程質量和施工進度的監督,負責竣工驗收。

第三條乙方義務

3.1施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程。

3.2嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。

3.3保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

第四條工程變更工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協定,同時調整相關工程費用及工期。

第五條工期延誤

5.1對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

5.2因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;

5.3因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期協商順延,同一質量問題第二次整改工期不順延。

第六條工程驗收

6.1工程竣工後,乙方應及時通知甲方驗收。

6.2本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為六月,六月後為有償維修。

第七條付款方式

7.1工程完工驗收合格後,扣除保證金後(總款5%)付清剩餘工程款元(小寫:)

7.2乙方須向甲方提供正規廣告類發票結款

第八條附則

8.1本契約自雙方簽字、蓋章之日起生效。契約履行期間,雙方均不得隨意變更和解除契約。

8.2如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。

8.3本契約正本一式貳份,甲方執壹份,乙方執壹份,具有同等法律效力。

甲方(蓋章)乙方(蓋章)

委託代理人:委託代理人:

年月日年月日

裝飾裝修契約(商鋪店內) 篇23

發包方(甲方):

承包方(乙方):

甲、乙雙方就甲方的裝飾工程的有關事宜,依照《民法典》及相關的法律、法規的規定,結合本工程的具體情況,在平等、自願的基礎上,經協定一致,達成如下協定:

第一條工程概況

1、工程名稱:

2、工程地點:

3、房屋結構:地下一層,地上兩層

4、承包方式:大包

5、工期:本工程自20年月日開工,至20年月日竣工,工期36天。(地下室部分根據施工條件建築裝飾工程施工契約再定)

6、工程總造價:元

7、工程質量:執行國家、省現行的工程施工、質量和驗收規範標準。符合《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》,《建築裝飾裝修工程質量檢驗驗收規範》達到甲方設計圖紙和具體說明要求。

第二條甲方義務

1、開工前7天向乙方提供經確認的施工圖紙或具體做法說明書一份,並向乙方進行現場交底,向乙方提供施工所需的水、電、氣及通訊等設備,並說明使用注意事項。

2、指派為甲方駐工地代表,負責契約履行,對工程質量進行監督檢查辦理驗收、變更施工事項,登記手續和其他事宜的協調工作。

3、協助乙方做好現場保衛、消防、安全及施工垃圾的處理。

第三條乙方義務

1、參加甲方組織的施工圖紙或具體施工要求說明的現場交底,擬定施工方案和施工進度計畫,交甲方審定。

2、指派莊周為乙方駐工地代表,負責契約履行,按要求組織施工保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。

3、嚴格執行施工規範,安全操作規程,安全防火規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項施工質量檢查記錄,為竣工驗收做好準備。

4、在施工中未經甲方同意,不得隨意拆改原建築結構及各種設備管線。

5、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

第四條工期約定

1、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。

2、因設計變更或非乙方原因造成的停水、停電等致停工,工期相應順延。

第五條工程質量及驗收約定

1、甲、乙雙方應當及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約日期參加驗收,經甲方同意,可由乙方組織人員進行驗收並做好記錄,甲方應予承認。若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,由此造成停工,工期順延得驗費用由甲方承擔;若復驗不合格,其復驗費及返工費用由乙方承擔,但工期不順延。

2、工程竣工後乙方應提前3天通知甲方整體驗收,甲方自接到通知之日起應在3日內組織驗收並辦理驗收移交手續(詳見附屬檔案《工程質量驗收單》)。如甲方在規定的時間內未組織驗收,應及時通知乙方另定驗收日期,如驗收合格,甲方應承認原竣工日期並承擔乙方的看管費用(相應的勞務費);如驗收不合格,由乙方繼續施工,工期不順延。

第六條安全生產和防火約定

1、甲方提供的圖紙和施工說明,施工場地應符合防火防事故的要求,主要包括電器線路,煤氣管道,自來水等管線合格。

2、由於甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程和防火設計規範,導致發生安全或火災事故,由甲方承擔修復和賠償責任。

3、乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,由於乙方在施工過程中違反有關安全操作規程,導致人身安全或火災事故,由乙方承擔修復和賠償責任。

第七條工程款結算約定

1、結算方式:(1)以20年7月25日上報的預算審批價格進行結算。

(2)審批預算內容以外的變更項目,按實際發生量進行結算。

2、付款方式:工程結算後,按工程價款,甲方辦理沖抵東珠房地產開發公司的前期手續費。(配套費、人防費、供熱入網費等)

第八條保修時間

1、甲方接管之日起,乙方保修二年,甲方使用不當除外。

第九條違約責任

1、因一方原因,造成契約無法履行時,由違約方賠償契約價款10%的違約金,對已完成的工程量(合格部分)據實結算。

2、乙方在施工中,達不到雙方約定設計圖紙和施工現場交底說明的質量要求,拒不按甲方要求整改甲方有權終止契約,由此產生的損失由乙方自行承擔,並承擔不能履行契約的違約責任和違約金。

3、如乙方使用不合格產品或假冒產品,被甲發現時按產品價格雙倍賠償給甲方。

4、雙方協商一致解除契約時,不承擔違約責任。

第十條契約爭議的解決方式

1、本契約在履行過程中發生爭議時由雙方當事人協商解決,可以變更,補充契約約定事項。達成一致的應簽訂補充協定;達不成一致的可請有關部門調解。協商或調解不成的,雙方均可通過訴訟程式解決。可向仲裁委員會申請仲裁,也可向法院起訴。

第十一條其他約定

1、因施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,並負責將垃圾運到甲方指定的場地存放,清運費由乙方承擔。

2、在施工期間雙方往來事項,如:預算以外增加的裝飾項目或因甲方要求更改原設計要求等,均由雙方駐工地代表人簽訂現場簽證,雙方各留存一份,以防雙方約定事項不清產生誤會和糾紛。

第十二條附則

1、本契約經雙方簽字蓋章後生效,一式兩份,雙方各持一份。

2、本契約生效後乙方不得將工程轉包。

3、本契約的附屬檔案與本契約具有同等效力。

附屬檔案:1、裝飾裝修標準(甲方提供)

2、裝修過程中需注意的幾個問題(甲方提供)

甲方:乙方:

法定代表人:法定代表人:

代理人:代理人:

聯繫電話:聯繫電話:

年月日

裝飾裝修契約(商鋪店內) 篇24

委託人(甲方):

住址:

設計人(乙方):

設計證書等級:

住址:

甲方因____________________項目的裝飾裝修工程需要,特委託乙方進行該設計工作,為明確雙方的權利義務,結合本工程的具體情況,簽訂本協定,供雙方遵照執行。

一、設計工程概況

1、工程名稱:

2、工程地點:

3、工程範圍:

4、承包方式:

二、工程步驟

1、設計期限:

設計期限暫定為_________天,從乙方收到甲方支付的定金後開始計算,乙方完成_____設計圖紙並交付給甲方時截止。因甲方變更設計要求或遲延答覆,其耽誤的時間應從契約約定的設計期限中相應扣除。

2、設計流程:

(1)甲、乙雙方簽訂本契約時,同時支付設計款的______%,作為定金。乙方收到定金後______天內,向甲方提交裝修設計方案圖及平面功能定點陣圖,如乙方未提交裝修設計方案圖及平面功能定點陣圖,則雙倍向甲方返還定金。

(2)甲、乙雙方初步確定平面方案及初步確定設計概念後,同時支付首期設計費______元,乙方收到設計費後______天內,向甲方提交較詳細裝修設計方案。

(3)甲方確認立面方案、天花方案即支付第二期設計費______元,乙方收到二期設計費後______天內,向甲方提交詳細裝修施工圖及效果圖。

(4)甲方簽字確認設計施工圖後即支付第三期設計費______元,乙方向甲方提供_____正式設計施工圖紙。

(5)工地開工後,設計師配合施工隊現場指導並對業主提供材料及工程質量諮詢服務。

三、甲方職責

1、甲方應按契約規定及時支付設計費。

2、甲方應將設計要求簡明扼要的告知乙方,若甲方中途需要對所提供資料作較大修改,造成乙方設計返工,除雙方需協商簽訂補充契約(或另訂契約),重新明確有關條款外,甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付相應的費用。

四、乙方職責

1、乙方須按契約規定的時間提交設計圖紙。

2、乙方應本著認真負責的精神,按照甲方的要求完成設計,並不得對甲方的要求進行較大修改,除非必要,應與甲方協商。

3、若甲方未能按時支付設計費,乙方有權拒絕甲方提出的下一步工作要求。

五、設計費金額與支付

1、設計費總額:人民幣____________元。

2、支付時間:

(1)雙方簽訂委託設計契約時,甲方即應向乙方支付定金,即人民幣____________元;

(2)甲方支付第一期的設計費即人民幣____________元;

(3)甲方支付第二期的設計費即人民幣____________元;

(4)甲方支付第三期的設計費即人民幣____________元;

六、違約責任和爭議解決

1、甲方在乙方提供有關設計圖紙後,未在契約規定的期限內支付設計費,或乙方無故延遲交付圖紙,均視為違反契約約定。逾期一日,處以設計費_______%的違約金。

2、契約生效後,任何一方無故要求提前終止或解除契約的,應支付定金的雙倍賠償給無過錯方。

3、甲、乙雙方在契約履行過程中,產生爭議,應協商解決。協商不成的,任何一方可向契約簽訂地、契約履行地法院起訴。

七、附則

1、本契約經雙方簽字後生效,自雙方義務履行完畢後終止。契約一式________份,甲乙雙方各執________份,交給建築單位備案________份。

2、本契約未盡事宜,雙方協商解決,協商達成一致的,可簽訂補充協定,補充協定與本契約具有同等效力。

甲方:

代表人:

身份證號:

聯繫方式:

契約簽訂地:

契約履行地:

簽訂時間:________年_______月_______日

乙方:

負責人:

身份證號:

聯繫方式:

契約簽訂地:

契約履行地:

簽訂時間:________年_______月_______日

裝飾裝修契約(商鋪店內) 篇25

室內裝飾裝修契約

(發包方)甲方: 

(承包方)乙方: 

按照<中華人民共和國民法典>、<全國室內裝飾設計,施工企業管理規定>的規定,結合本工程具體情況,雙方協商達成如下協定。

一、工程概況

1、工程名稱:_____________室內裝飾工程

2、工程地點:________________________

3、承包範圍:____________________________________

4、承包方式:施工承包,包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工。

5、工期:本工程自______年__月____日開工,於______年__月____日竣工,具體開工日期以甲方通知為準。

6、工程質量:按本契約第5條約定標準

7、契約價(人民幣大寫):__________________元整。

二、甲方義務

1、開工前甲方組織乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等採取保護措施。

2、甲方負責對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

三、乙方義務

1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計畫,交甲方審定。

2、乙方負責契約履行,按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。

3、嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。裝修施工契約範本。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。

4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建築物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由於施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關係。

5、施工中未經甲方同意,不得隨意拆改原建築結構及各種設備管線。

6、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。如有損壞,乙方負責修復,費用乙方自理。

四、關於材料供應的約定

1、甲方提供的材料:詳見附屬檔案二<甲方提供材料、設備表>。

本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。

2、乙方提供的材料:詳見附屬檔案三<主材料報價單>。

3、乙方對甲方採購的裝飾材料、設備,均套用於本契約規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

4、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

五、關於工程質量及驗收的約定

1、本工程執行dbj08-62-97<住宅建築裝飾工程技術規程>、db31/t30-1999<住宅裝飾裝修驗收標準>和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由___方設計施工方案。

3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

4、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

六、關於工程價款及結算的約定

1、進場施工前後三日支付____________元整,工程進度過半支付____________元整,工程完工支付____________元整,剩餘款項____________元於工程完工後三個月支付。

2、本契約價款以雙方確認為結算依據,具體是指完成工程量清單中的一個規定計量單位的分部分項工程所需的全部費用,包括了所有人工費、材料費、機械費、運輸費、間接費、利潤、稅金以及材料、設備等供應到現場能夠正常使用不可或缺的工作及責任的所有費用。

3、主材單價均以簽約以後的材料報批核定為結算依據(即由乙方報給甲方審核後確認),其餘人工單價、輔料單價、綜合費用(管理費、利潤、稅金等)按契約清單計價,不因任何因素而調整。

4、如分部分項工程量清單中的工程內容發生變化時,在契約預算價的基礎上對變更部分進行適當的調整,變更增加項目,契約中有單價的,按契約中對應的單價計算;契約中有類似項目的,以類似項目單價為基礎,按預算計價原則調整後作為結算單價;契約中沒有的項目,乙方按預算計價原則重新編制綜合單價,按甲方審核確認後之單價結算。

5、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂<工程項目變更單>(詳見附屬檔案見)後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

七、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,並辦理驗收移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

八、工程驗收

甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事後,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。

九、有關安全生產和防火約定:

甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。

十、違約責任

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按契約的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付違約金。

2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。

4、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。

十一、糾紛處理方式

1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本契約文本和施工企業開具的統一發票,可向上海市建築裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本契約約定向

______市仲裁委員會申請仲裁

______人民法院提起訴訟。

(將不選定的解決方式劃出)

十二、契約的變更和解除

1、契約經雙方簽字(在有形市場簽訂的契約須經市場管理部門蓋章見證)生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更契約內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協定。如要終止契約,提出終止契約一方,要以書面形式提出,應按契約總價款___%支付違約金,並辦理終止契約手續。

2、施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定,可視為本契約解除。

十三、本契約一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。契約附屬檔案為本契約的組成部分。

甲方(簽章):_____________________乙方(簽章):______________________

委託代理人:____________________法定代表人:________________________

住址:__________________________地址:______________________________

電話:__________________________電話:______________________________

簽訂日期:___年___月___日簽訂地點:_____________

裝飾裝修契約(商鋪店內) 篇26

發包方:_____________承包方:_____________根據《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協定,共同遵守。

一、概況及要求

1、裝飾施工地點:

2、裝飾施工內容:

3、承包方式:_____

4、總價款:____元,大寫:_____經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

5、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期___天。甲方要求:

1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格

2、以裝修效果圖為準

3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行

4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收

二、關於材料供應的約定:

1、乙方提供的材料:詳見附屬檔案《主材料報價單》。

2、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定:

1、本工程執行08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、3130-1999《裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由___方設計施工方案。

3、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格後付款。

四、關於工程價款及結算的約定:工程款付款方式列下表:付款時間:契約簽定後

第一次付款:金額:大寫:

第二次付款工期進度過半付:元竣工驗收合格後付其餘款:元

五、違約責任:

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,工期順延。

2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3、如未按甲方質量進行施工製作,一切損失由乙方承擔,並賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付後續工程款。

4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金

六、糾紛處理方式:

1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本契約文本,可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本契約約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。

七、契約的變更和解除:

1、契約經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更契約內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協定。如要終止契約,提出終止契約一方,要以書面形式提出,應按契約總價款___%支付違約金,並辦理終止契約手續。

2、施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定,可視為本契約解除。

八、其它約定:

九、本契約一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。契約附屬檔案為本契約的組成部分。甲方:乙方:法定代表人:委託代理人:住址:地址:電話:電話:郵編:郵編:簽訂日期:________年____月____日簽訂地點:

裝飾裝修契約(商鋪店內) 篇27

委託方(甲方):

承接方(乙方):

根據《中華人民共和國民法典》、中華人民共和國建設部令及有關規定,經甲乙雙方協商一致,簽訂本契約。

第一條 裝飾施工項目

1、裝飾工程地點:(___________________公司)總計:施工面積平方米:

2、乙方包工包料。

3、施工項目見:附屬檔案1 第二條 工程期限 工程期限 20 天,開工日期: 年月日,竣工日期: ___年月日。

出現以下情形經發包方人確認,工程相應順延:

(1) 工程量變化和設計變更;

(2) 不可抗力;

(3) 發包人同意順延的其他情況。

如因項目變更經雙方協商,工程相應調整。

第三條 工程造價及付款方式

1、工程總造價:(大寫): ___________ 元整 (小寫) ___________ 元, 若要變更施工內容、變更材料,工程造價按實際結算。

2、付款方式:契約約定開工日,施工結束且經甲方驗收合格且甲方收到乙方開具的工程總金額發票後,甲方支付乙方工程總價款的100%金額,合計 ___________ 元。

第四條 甲方義務

4.1開工前,甲方為乙方入場施工創造條件。

包括:搬清施工區域的設備或其它桌椅板凳家具用品,以不影響施工為原則;

4.2 開工前將原有的電器設備拆除;提供施工期間的水、電;

4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係;

4.4 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。

第五條 乙方義務

5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;

5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得影響甲方正常生產工作及污染環境;

5.3 保證居室內上、下管道的暢通;

5.4 保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場;

5.5 乙方對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務; 第六條 工程驗收

6.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收: H、工程總體竣工驗收;

6.2 工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方應接到驗收通知後五日內組織驗收,過期視為認可。

第七條 施工安全

7.1由於乙方在施工過程中違反有關安全操作規程,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔責任並賠償甲方的經濟損失。

第八條 違約責任

8.1 契約雙方當事人中的任何一方因未履行契約約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成的經濟損失由責任方負責賠償。

8.2 因一方原因,造成契約無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理契約終止手續,並由責任方賠償對方工程造價5%的違約金及其他損失。

8.3乙方擅自轉包工程,甲方有權要求停工,乙方應承擔工程總造價10%的違約金並賠償甲方由此而造成的其他經濟損失。

8.4乙方因自身原因逾期竣工,每逾期一天,乙方按甲方已累計付款額的5%支付違約金。

第九條 契約爭議的解決方式 本契約在履行過程中發生的爭議,可按下列第 兩 種方式解決:

9.1提交_______仲裁委員會仲裁;

9.2依法向人民法院提起訴訟。

第十條 其他約定

10.1 施工期間,乙方每天的工作時間應遵守_______________公司的管理要求。

10.2本契約經雙方簽字(蓋章)後生效,保修期滿後終止。

10.3 本契約正本一式二份,雙方各執一份。

甲方: 乙方:

年 月 日 年 月 日

裝飾裝修契約(商鋪店內) 篇28

發包人:

營業地址:_____________

委託代理人:_________營業執照號:___________

電話:_______________法定代表人:___________電話:_________

承包人:

委託代理人:___________電話:_________

本工程設計人:_________電話:_________

施工隊負責人:_________電話:_________

依照<<中華人民共和國契約法>>及有關法律、法規的規定,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就發包人的場所裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協定:

第一條 工程概況

1.1 工程地點:___________________________________________

1.2 工程內容及做法(詳見:預算表。施工圖紙)。

1.3 工程承包方式:雙方商定採取下列第______種承包方式。

(1)承包人包工、包料

(2)承包人包工、部分包料,發包人提供部分材料(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表。承包人提供裝飾裝修材料明細表);

(3)承包人包工、發包人包料(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表)。

1.4 工程期限_____天,開工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。

1.5契約價款:本契約工程造價為(大寫):______________元(詳見預算報價單)。

第二條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第_______種方式提供:

(1)發包人自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙);

(2)發包人委託承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙),設計費__________元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。

第三條 發包人義務

3.1 開工前______天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;

3.2 提供施工期間的水源、電源;

3.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係;

3.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;

3.5 施工期間發包人仍需部分使用該場所,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

3.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。

第四條 承包人義務

4.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;

4.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;

4.3 保護好原場所室內的家具和陳設,保證室內上、下水管道的暢通;

4.4 保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

第五條 工程變更

工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協定,同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。

第六條 材料的提供

6.1 由發包人提供的材料、設備(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表),發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收並辦理交接手續;

6.2 由承包人提供的材料、設備(詳見承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,並接受發包人檢驗。

第七條 工期延誤

7.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延;

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)發包人同意工期順延的其他情況。

7.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。

7.3 發包人未按期支付工程款,契約工期相應順延。

7.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。

第八條 工程款支付方式

8.1 雙方約定按以下第 種方式支付工程款:

(1)契約生效後,發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:

支付方式 支付時間 支付金額

第一次 開工前三日 支付 元

第二次 工程進度過半 支付 元

第三次 雙方驗收合格 支付 元

工程進度過半指:________________________________________

(2)其他支付方式:________________________________________

8.2 工程驗收合格後,承包人應向發包人提出工程結算,並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後 日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單並簽字,發包人應在簽字時向承包人結算工程尾款。

8.3 工程款全部結清後,承包人應向發包人開具正式統一發票。

8.4 本工程驗收合格後,保修期為自雙方簽字之日起 月

第九條 違約責任

9.1 契約雙方當事人中的任何一方因未履行契約約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。

9.2 未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。

9.3 因一方原因,造成契約無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理契約終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

9.4 發包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付違約金_________元。

9.5 由於承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。

9.6 由於承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金________元。

第十條 契約爭議的解決方式

本契約在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第______種方式解決:

(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院提起訴訟。

第十一條 附則

11.1 本契約經雙方簽字(蓋章)後生效,契約履行完畢後終止。

11.2 本契約簽訂後工程不得轉包。

11.3 本契約一式_______份,雙方各執________份,_________部門___________份。

11.4 契約附屬檔案為本契約的組成部分,與本契約具有同等法律效力。

發包人:____________(簽字) 承包人:_______________(簽章)

法定代理人:_____________ 法定代理人:_____________

委託代理人:_____________ 委託代理人:_____________

________年_____月_____日 _________年_____月_____日

裝飾裝修契約(商鋪店內) 篇29

民事起訴狀

原告:陝西某裝飾工程有限公司。

地址:陝西省*市*路*大廈*座*室。

法定代表人:趙某某,職務:總經理。

聯繫電話:18.

第一被告:西安某二手車經銷有限公司。

地址:西安市*區*寨*莊*區*號。

法定代表人:宋某 ,職務:執行董事兼總經理

聯繫電話:02*-,18。

第二被告:宋某,男,漢族,19xx年*月*日出生,住西安市*區*小區*號樓*層*室,身份證號:。

聯繫電話:13,13。

訴訟請求:

1、請求判令兩被告向原告支付工程款1328936.7元及逾期利息66446.83元(暫計至20__年7月2日);

2、本案訴訟費用由兩被告全部承擔。

事實與理由:

第二被告系第一被告股東兼法定代表人,20__年6月8日,因第一被告尚在設立之中,故第二被告與原告簽訂了一份《工程裝修承包契約》,契約中約定,原告承包*寨工業園車行即第一被告營業場所裝修工程。依據當時的工程設計圖紙計算的預算價為1246781元,經優惠後的契約造價為120萬元,如被告要求增加或減少工程項目,工程總造價相應增減;工人及材料進場一周內,被告支付契約總造價40%,工期過半,再支付契約總造價40%,工程完工7日內,付足到工程總造價的97%。若出現被告不能按期付工程進度款,供材料未按時到位或提出設計圖紙修改等情形之一,工期相應順延。契約簽訂後,原告按照約定於20__年6月9日正式進場施工,施工過程中,被告就工程設計圖紙進行了多次變更,工程於20__年8月20日竣工,第一被告也於20__年8月26日投入營業使用。該工程契約預算價為120萬元,增項部分造價為1135172.7元,減項部分價值為106236元,工程決算總價為2228936.7元。20__年6月14日至20__年8月20日,第一被告股東惠某某、方某某累計向原告支付工程進度款90萬元,契約期間被告並未按約定支付進度款,目前仍欠原告工程款1328936.7元。20__年10月,原告向被告直接送達了決算書,被告並未提出異議,原告於20__年6月5日再次向被告郵寄送達了工程總價決算書。原告多次找兩被告要求支付工程款,但兩被告均置之不理,不予支付。

基於以上事實,原告認為,在第一被告設立期間,第二被告與原告為建設營業場所而簽訂的《工程裝修承包契約》是雙方真實意思表示,該契約合法有效。被告拒不履行付款義務的行為,屬於嚴重違約。為維護原告的合法權益,依照相關法律之規定,依法提起訴訟,請求人民法院判如所述。

此致

西安市*區人民法院

具狀人:陝西某裝飾工程有限公司

年月 日