裝修最簡單契約範本 篇1
發包方(簡稱甲方)：___________________________
承包方(簡稱乙方)：___________________________
第一條工程概況
1.裝潢施工地點：____________________________________。
2.住房結構：磚混結構；房型______房______廳______套，建築面積約____________平方米。
3.承包方式：____________________。
4.裝飾施工內容：甲方住房的水電改造工程，牆體改造，牆體拆除，牆面及地面拆除，地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，門窗拆除，包水管，頂面、牆面塗料，廚具、潔具、燈具安裝，隔斷製作，搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。(關於採購及搬運工程的補充約定：甲方所有採購都由乙方協助完成，甲方在採購過程中，承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況，則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內或者乙方負責將貨物運送至施工現場)。
5.總價款：___________元(包括屋內垃圾清理費和材料搬運費)，乙方已拿走甲方的冰櫃及暖氣片價值_____________元，抵工程款_____________元整，剩餘工程款___________元。大寫(人民幣____________________整。以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋，並初步了解所需完成工程後確定，該總價款包含所有乙方承擔的裝修工程中涉及的人工。
6.工期：自__________年________月_______日開工，至__________年________月_______日竣工，工期約_________天。另，如雙方經過協商，對工期的延長達成一致意見，則按達成的統一意見執行。
第二條關於乙方職責的約定
1.乙方(即)在裝修期間承擔施工工程隊負責人的職責，對本次裝修工程的'質量和工期負責。乙方全面承擔聯絡甲方，提供材料需求，現場管理裝修施工質量和施工人員等職責。如在施工過程中，產生質量問題和各類應由施工工程隊承擔的對甲方造成的損失，甲方只針對乙方(即)提出賠償。
2.乙方在裝修過程中，需保證全程在現場進行施工和管理(陪同甲方進行材料選購除外。如遇特殊情況，需與甲方協商並且獲得認可)。
3.乙方負責人負責組織裝修人員參與本契約定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義，可以要求乙方無條件更換。
第三條關於材料供應的約定
1.全部工程用裝修材料均由甲方提供，裝修施工設備、工具由乙方提供。
2.甲方負責採購供應的材料，應符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場，乙方必須協助甲方辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後，經甲乙雙方共同驗收，由乙方負責保管並組織施工，由於保管不當或施工工藝不當造成的材料損失，由乙方負責賠償。
3.乙方必須負責進行材料的搬運上樓工作(瓷磚除外)。
4.為了保證工程的正常進行，乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單及協助甲方進行材料採購，以便甲方於周末採購材料。甲方應按時提供乙方需要的材料。由於甲方提供材料延誤，造成的工期延誤由甲方承擔責任。乙方同時必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數量。由於乙方材料估算錯誤過大而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔，或者由乙方負責運輸退回供應商。
5.甲方採購供應的裝飾材料、設備，均套用於本協定規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
第四條關於工程質量及驗收的約定
1.本工程執行db，該方應及時通知另一方，辦理契約終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失；
15.4由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元；甲方未按契約的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
15.5由於乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延；
15.6由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
15.7甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。
15.8乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔責任。
第十六條契約的變更和解除
16.1契約經雙方簽字(在有形市場簽訂的契約須經市場管理部門蓋章見證)生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更契約內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協定。如要終止契約，提出終止契約一方，要以書面形式提出，應按契約總價款_________%支付違約金，並辦理終止契約手續。
16.2施工過程中任何一方提出終止契約，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止契約協定，可視為本契約解除。
第十七條垃圾清運
因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，並負責將垃圾運到指定的_________地點，甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內)。
第十八條聲明及保證
甲方：
18.1甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
18.2甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
18.3在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
乙方：
18.1乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
18.2乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
18.3在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
第十九條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。
第二十條不可抗力
本契約所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。
第二十一條通知
21.1根據本契約需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
21.2各方通訊地址如下：_________。
21.3一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第二十二條爭議的處理
22.1本契約受_________國法律管轄並按其進行解釋。
22.2本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁；
(2)依法向人民法院起訴。
第二十三條解釋
本契約的理解與解釋應依據契約目的和文本原義進行，本契約的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本契約的解釋。
第二十四條補充與附屬檔案
本契約未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協定。本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分，與本契約具有同等的法律效力。
第二十五條契約效力
本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本契約正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力；契約副本_________份，送_________留存一份。
甲方(蓋章)：__________乙方(蓋章)：__________
______年______月______日______年______月______日
裝修最簡單契約範本 篇2
甲方：______
乙方：______
甲方將_______________________工程發包給乙方施工，為了明確雙方責任、保證施工順利進行，經雙方充分協商，特簽訂本契約，雙方共同遵守執行。
第一條 工程名稱：______
第二條 工程地點：______
第三條 工程內容：______
第四條 工程造價及結算方式
1、本工程平塗面積______m2，單價為______元/m2（此單價不含稅金、配合費）。
2、工程總造價為___________，以現金結算，乙方包工包料，完工後按實際完成工程量（門窗不除空、不除踢腳線）計算，並結合簽證按實際結算。
第五條 契約工期
甲方發出進場通知後，______天內乙方必須安排工人進場施工，有效工期為______天。
在施工過程中如遇以下任何一種情況，工期順延：
1、遇到不可抗拒的災害或事故。
2、甲方要求變更設計圖紙，工程內容或增加項目。
第六條 工程款支付
甲方在乙方將工程材料送至現場時應付乙方材料款的_____（按送貨單）。乙方工程分四次工程量（第一遍膩子粉，第二遍膩子粉，第一遍牆漆，第二遍牆漆），甲方應在乙方每完成一次工程量付工程進度款_________萬元整。工程竣工驗收合格，剩餘工程款一次性付清。
第七條 甲方、乙方責任範圍
一、甲方責任
1、甲方提供用水、用電和工人住宿位置，甲方承擔此費用。
2、按第六條支付乙方進度款。
3、負責提供施工相關的資料。
4、甲方派__________為工地現場代表，幫助乙方解決應由甲方負責的問題，與乙方協商解決施工中出現的問題，及時辦理乙方送達的關於工程進度現場簽證工作。
5、負責組織工程的竣工驗收。
二、乙方責任
1、嚴格按甲方確定的施工圖及說明進行施工，保證質量，按時完工並交付使用。
2、乙方要派__________為工地現場代表，負責行使乙方的權力和義務。
3、乙方進場人員由專人管理並服從甲方統一管理。
4、做好文明施工，工完場清工作。
第八條 違約責任及爭議解決辦法
1、乙方按契約規定的質量標準進行施工，如屬乙方責任所發生施工質量問題，乙方必須返工，由此產生的費用均由乙方承擔。
2、契約履行過程中如果發生爭議，雙方協商解決，如果無法達成協定，提交有關仲裁機構或向法院起訴解決。
第九條 其他事項
1、契約未盡事宜，雙方另行簽訂補充協定，補充協定具有同等法律效力。
2、本契約壹式叄份，甲方執壹份，乙方執貳份，經雙方簽字蓋章生效，至工程價款全部結清後自動失效。
3、契約簽訂地點：
甲方：______乙方：______
甲方代表：______乙方代表：______
電話：______電話：______
地址：______地址：______
______年______月______日______年______月______日
裝修最簡單契約範本 篇3
甲方：_______________
乙方：_______________
1、工程主體
(1)施工地點名稱：_______________這是契約的執行主體。
(2)甲乙雙方名稱：_______________這是契約的執行對象。
2、工程項目：_______________包括序號、項目名稱、規格、計量單位、數量、單價、計價、合計、備註(主要用於註明一些特殊的工藝做法)等，這部分多數按附屬檔案形式寫進程預算(報價)表中。
3、工程工期：_______________包括工期為多少天、延期的違約金等。
4、付款方式：_______________對款項支付手法的規定。
5、工程責任：_______________對於工程施工過程中的各種質量和安全責任作出規定。
6、雙方簽章：_______________包括雙方代表人簽名和日期;作為公司一方，還應有公司章。
甲方：_______________乙方：_______________
______年______月______日______年______月______日