加工的契約 篇1
契約編號：_____________
簽訂日期：_____________
簽訂契約單位：____________________（以下簡稱定作方承攬方）
經雙方協商同意，訂立契約如下：
承攬人按下表完成定作人要求的任務：
產品名稱
型號規格
單位
數量
加工費
單價
金額
定作人按下表供應原材料：(略)
定作方：
單位名稱（章）
單位地址
加工的契約 篇2
協定號：
甲方：
地址：
電話：
傳真：
乙方：
電話：
傳真：
甲乙雙方經友好協商，就甲方委託乙方代理進口鹽漬牛皮及輔料業務達成以下協定：
一、甲方委託乙方代理進口鹽漬牛皮及輔料，乙方接受甲方的委託。詳細條款參見契約(編號)。
二、雙方責任義務：
(一)甲方責任：
1.負責與外方商定所有契約條款，並對契約的全部內容及交貨內容負責。
2.及時向乙方支付定金及貨款。定金為契約總金額的25％，於雙方協定簽訂三日內支付，其餘75％貨款由甲方提供工廠擔保，並於信用證開出後十天內付清，擔保函是本協定不可分割的一部分。
3.按時支付乙方代理手續費，比例為契約金額的.3％，於協定簽訂三日內支付。
4.預付港口一切費用(報關、接貨、滯報、滯箱費等)，預計為元(根據實際費用結算金額，多退少補)。支付銀行利息(二個月，金額為)及銀行費用。
5.保證該票貨物進口加工後以得利公司名義再出口，詳見雙方出口代理協定。
(二)乙方責任
1.根據甲方提供的外銷契約條款對外簽約，祥見契約(編號)。
2.負責辦理進料加工手冊及其它相關手續。
3.負責代甲方辦理報關、接貨等手續。
4.及時將有關單據轉交甲方。
5.如發生索賠等經濟糾紛，乙方可在甲方委託下，代辦有關涉外手續。
三、甲乙雙方應各自履行職責義務，如在各自職責範圍內出現問題或發生損失由各自承擔責任。
四、本協定未盡事宜，雙方另行協商解決。
五、本協定與甲方出具的擔保函同時生效。
六、本協定一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
年 月 日
加工的契約 篇3
購貨單位(甲方)：地 址：法定代表人：電 話：供貨單位(乙方)：地 址：法定代表人：電 話：為了增強甲乙雙方的責任感，加強經濟核算，提高經濟效益，確保雙方實現各自的經濟目的，經甲乙雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條 模具的名稱、品種、規格和質量
1、模具的名稱：按照每次《模具外協加工單》標註的名稱;
2、出產單位： 商標：
3、模具的技術標準(包括質量要求)，按下列第( )項執行：
(1)按國家標準執行;
(2)無國家標準而有部頒標準的，按部頒標準執行;
(3)無國家和部頒標準的，按企業標準執行;
(4)沒有上述標準的，或雖有上述標準，但需方有特殊要求的，按甲乙雙方在契約中商定的技術條件、樣品或補充的技術要求(如模具外協加工單a;a;)執行。
第二條 模具的包裝標準：
第三條 模具的交貨方法、運輸方式、交貨期限
1、交貨方法：乙方按照雙方約定的日期送貨到甲方工廠，費用由乙方自行負責。
2、運輸方式：__________。
3、到貨地點和接貨單位(或接貨人)________________。
4、交貨期限：年____月____日以前將模具交付甲方
第四條 模具的價格與貨款的結算
1、模具的價格：元人民幣套;
2、模具貨款的結算：模具交付甲方，待驗收合格後，甲方在本月月底支付已方模具費。
第五條 甲方向乙方提供模具圖紙及該圖紙的電子文檔(如附屬檔案)。
第六條 模具的工藝要求：模具圖紙、模具外協加工單如附屬檔案。
第七條 驗收方法
1、驗收時間： ;
2、驗收手段： ;
3、驗收標準： ;
4、由誰負責驗收和試驗： ;
第八條 乙方的違約責任
1、乙方到期不能交貨，應向甲方償付總貨款的30%的違約金。
2、乙方所交模具品種、型號、規格、花色、質量不符合契約規定的，如果甲方同意利用，應當按質論價;如果甲方不能利用的，應根據模具的具體情況，由乙方負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的，按不能交貨處理。
3、乙方因模具包裝不符合契約規定，必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，並承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。
4、乙方逾期交貨的，向甲方償付逾期交貨的違約金，並承擔甲方因此所受的損失費用。
第九條 甲方的違約責任
1、甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款30%的違約金。
2、甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。
3、甲方違反契約規定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失。
4、甲方如錯填到貨地點或接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。
第十條 不可抗力甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行契約時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以後，雙方另行協商履行期限，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條 如甲方因生產需要，要求增加該模具數量，其價格另議。
第十二條 解決契約糾紛的方式：甲乙雙方如果發生爭議，應當友好協商解決。如協商不成，任何一方均有權將爭議提交北京仲裁委員會。按照提交仲裁時該會現行有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對甲乙雙方均有約束力。
第十三條 雙方本著誠原則簽定本契約，若有未盡事宜，須雙方另行協商解決，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
第十四條 本契約一式二份，甲乙雙方各執一份。購貨單位(甲方)：(公章) 供貨單位(乙方)(公章)代表人：(簽字) 代表人：(簽字)簽約地址： 簽約地址：電話： 電話：年____月____日
返
加工的契約 篇4
契約編號：______________
承攬人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委託代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯繫人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
定作人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委託代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯繫人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本契約，共同信守執行。
第一條 承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱型號規格質量要求計量單位數量加工費
單位總價
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱完工時間檢驗時間和地點檢驗標準及方法包裝標準包裝費承擔
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔
第四條 定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱型號規格質量要求計量單位數量單價總價圖紙、技術資料及交付時間
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱交付時間交付地點交付數量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔
第六條 圖紙提供
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的____日內答覆
第七條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除契約。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經定作人許可，不得留存複製品或者技術資料。
第九條 變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，並可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除契約。
第十一條 監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條 保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條 加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條 付款
定作人應於_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應於_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行契約的，無權請求返還定金。承攬人不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。
第十五條 留置
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條 本契約解除的條件：
1.定作人可以隨時解除契約，但應及時書面通知承攬人，並承擔由此給承攬人造成的損失。
2.契約期限屆滿，雙方不再續簽本契約;
3.雙方通過書面協定解除本契約;
4.因不可抗力致使契約目的不能實現的;
5.在契約期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行契約主要義務的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使契約目的不能實現的;
第十七條 質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。
第十八條 違約責任
1.承攬人的違約責任
(1)承攬人如未按契約規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後，仍不符合契約規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數量少於契約規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則定作人有權拒收。
2.定作人的違約責任
(1)定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止契約，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按契約規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十九條 聲明及保證
承攬人：
1.承攬人有權簽署並有能力履行本契約。
2.承攬人簽署和履行本契約所需的一切手續(________________)均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人：
1.定作人有權簽署並有能力履行本契約。
2.定作人簽署和履行本契約所需的一切手續(________________)均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條 通知
1.根據本契約需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條 契約的變更
本契約履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本契約的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協定，該協定將成為契約不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案，任何一方無權變更本契約，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 契約的轉讓
除契約中另有規定外或經雙方協商同意外，本契約所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十三條 爭議的處理
1.本契約受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2.本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條 不可抗力
1.如果本契約任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本契約下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本契約的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本契約。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本契約項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使契約任何一方喪失繼續履行契約的能力，則雙方可協商解除契約或暫時延遲契約的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。
4.本契約所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本契約簽訂日之後出現的，使該方對本契約全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十五條 契約的解釋
本契約未盡事宜或條款內容不明確，契約雙方當事人可以根據本契約的原則、契約的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本契約作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本契約相牴觸。
第二十六條 補充與附屬檔案
本契約未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充契約。本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分，與本契約具有同等的法律效力。
第二十七條 契約的效力
1.本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或契約專用章之日起生效。
2.有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本契約正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
承攬人(蓋章)：_________ 定作人(蓋章)：__________
法定代表人(簽字)：_____ 法定代表人(簽字)：______
委託代理人(簽字)：_____ 委託代理人(簽字)：______
簽訂地點：_______________ 簽訂地點：________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____日
加工的契約 篇5
甲方：
乙方：
甲方問乙方訂製家具(仿古沙發)一批，為明確雙方責任及權益，根據《契約法》有關規定，經雙方協商制定契約如下：
一、訂製內容：
沙發白坯半成品和油漆成品
加工，以雙方認定的樣品為準。
二、合作形式：
甲方向乙方訂製加工沙發一批，甲方提供原生態板材，約計五十個立方米，乙方負責白坯半成品及油漆成品加工。
三、乙方根據甲方提供的沙發樣品及件數核算實際用料方數。
_________________________________________________________________
四、甲方加工件數：
五套沙發(1+2+3)+2
五、契約加工單價：
壹套單價12000元，總價60000元，含油漆輔料，大寫陸萬元整。
六、付款方式：
甲方在契約簽定之日起向乙方支付加工費總額的50%作為之前開支費用，餘款在提貨之前付清。
七、交貨方式：
㈠、乙方在收到甲方款之日起開始計算，四十五日伍套全部交貨。乙方在收到通知之日，一日不提貨，甲方收取乙方倉庫存放費，按每天百元計算，依此類推，到提貨日期止，算清現金。㈡付清加工費餘額，一次性提貨。
八、交貨地點：
甲方自提。
九、雙方發生爭議：
雙方的協商，協商不成的則可向有管轄權的人民法院訴訟。
十、本契約一式貳份
甲乙雙方各執一份，一經簽訂具有法律效力，雙方必須共遵守，契約條款至雙方完成後自行終止。甲方(簽章)：乙方(簽章)：
代表(簽章)：
代表(簽章)：
電話：
電話：
日期：
日期：
加工的契約 篇6
(甲方):
(乙方):
第一條契約總則
甲乙雙方經協商一致,現就油畫加工事宜達成如下協定。
第二條基本保證與要求
2.1乙方確保根據雙方確認的訂貨單為甲方產品加工,甲方保證向乙方回收乙方所加工的合格產品。
第三條加工權許可期限及契約期限
3.1本契約於___ ___年_____月_____日簽訂,自簽訂之日起至__ _ ___年_____月____日止,有效期一年。經雙方協商同意,可延長本契約有效期。
第四條契約信譽金
4.1乙方獲得契約約定的產品加工權之前,需向甲方交納信譽保證金(X000元),甲方免費為乙方加工人員代表進行產品製作培訓,本契約自乙方向甲方付清規定信譽保證金之日起生效,信譽保證金契約期滿如乙方無重大違約,信譽保證金全額退還。
第五條產品的結算方式
5.1甲方提供給乙方的加工品按統一加工價結算。甲方在貨到後當三日內將貨款匯入乙方銀行帳號。乙方負責按時發貨並代辦託運,費用自理。
5.2甲方憑清單驗貨,如有差異或有質量問題,應在收貨當天應告知乙方。
5.3自貨到三日內,如屬實是產品加工質量問題,該產品退回乙方。
5.4甲方建議乙方審慎加工,避免返工或者退回;在不影響銷售前提下,不做相應的處罰,若影響銷售,將對乙方給予該產品成本10%處罰,該產品發回乙方。
第六條雙方的權利和義務
6.1甲方要在接到乙方發來產品驗收後,三日將加工費注入乙方銀行帳號,如有違約給予甲方該貨款的10%做為賠償。
6.2乙方應按時保質保量完成甲方給予的訂單,如有違約給予乙方該貨款的10%做為處罰。連續三次違約取消其加工資格,信譽保證金不予退回。
第七條契約解除及終止
7.1本契約期滿時,乙方可提前二個月提出書面續約要求,雙方在正常履行本契約的前提下續訂該項代理契約,不再另收取加工信譽保證金。
7.2乙方如有下列行為之一,甲方有權單方提前解除本契約並追究乙方責任:
1)有損靜雅泥畫形象的行為;乙方自行銷售同類產品而影響甲方利益;
2)擾亂甲方市場價格體系,破壞營運體系;
3)抄襲泥畫配方自行生產、銷售;
第八條爭議的解決
本契約有關的爭議,任何一方均可訴致本契約簽訂地人民法院裁決。
第九條保密條款
甲方提供給乙方的各種資料,其中涉及商業機密、加工技術、智慧財產權等內容,乙方有保密的義務;不得提供給乙方以外的第三者使用、參照,否則甲方要求乙方最高賠償金額拾萬元(10萬元)。
第十條其它
12.1 契約的修改或補充,均須經雙方同意後以書面協定形式修改或補充。
12.2 本契約自乙方向甲方繳納相關費用之日起生效。
12.3 本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
甲方代表簽字:乙方代表簽字:
甲方地址:乙方地址:
年月 日年月日
加工的契約 篇7
契約編號：
定作人：
承攬人：
簽訂時間：
簽訂地點
第一條 加工物
加工物名稱
規格型號
計量單位
數量
報酬
單價
金額
合計人民幣金額（大寫）
第二條 定作人提供的材料
材料名稱
規格型號
計量單位
數量
質量
提供日期
消耗定額
第三條 承攬人以定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：____________________________。
第四條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求： 。
第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在__________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的___________日內答覆。
第六條 批改問題我（是/否）第三人完成加工物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：
第七條 定作人協助承攬人的事項與要求： 。
第八條 加工物的技術標準、質量要求： 。
第九條 加工物的包裝要求及費用負擔： 。
第十條 加工物的交會方式、期限及地點： 。
第十一條 加工物的驗收、方法、期限及地點： 。
第十二條 承攬人對加工物質量負責的期限及條件： 。
第十三條 定作人應在___________年____月____日前向承攬人交付定金（大寫）__________________ 元。
第十四條 結算方式及期限： 。
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。
第十六條 本契約解除的條件：（一）定作人可以隨時解除契約，但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。（二）
第十七條 違約責任：
第十八條 契約爭議的解決方式：本契約項下發生的爭筆名，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決；（一）提交_________________________________仲裁委員會仲裁。（二）依法向_______________________________人民法院起訴 。
第十九條 其他約定事項：
定作人（章）：
住所：
法定代表人：
委託代理人：
電話：
郵政編碼
承攬人（章）：
住所：
法定代表人：
委託代理人：
電話：
郵政編碼：
加工的契約 篇8
甲方：武漢魯邦建材有限公司 契約號：
乙方： 簽訂日期：
經甲、乙雙方協商一致，簽訂本加工契約。
一、品名、規格、數量、金額、交貨日期。
品名規格加工數量單位單價（元/件）金額（元）交期備註
粘結劑20公斤/袋
填縫劑
合計人民幣金額（大寫）按實際數量結算
二、質量要求，技術標準：乙方嚴格按照甲方提供的配方及工藝要求加工，乙方在加工過程中必須採用甲方提供的核心料並不折不扣的按甲方要求的數量加入。並要保證攪拌時間，以達到均勻一致，如果是乙方加工原因（加料，攪拌時間，配方）造成的質量問題由乙方全部承擔責任。乙方不得私自印刷甲方的包裝袋。
三、交（提）貨地點和方式：乙方工廠交貨，運費由甲方承擔。
四、甲方提供主料（核心料）及包裝材料。乙方提供42.5水泥，40-70目河砂，重鈣等甲方需要的地材。
五、包裝標準及要求： 甲方提供包裝 。
六、結算方式及期限： 現款現貨 。
七、解決契約的糾紛方式：如果雙方發生契約糾紛，應協商解決。協商不成
可以（1）提交仲裁委員會仲裁。（2）向甲方所在地人民法院處理。
八、其它約定各項：此契約雙方簽字蓋章傳真件生效。如果貨物質量達不到
契約約定的標準，造成甲方客戶索賠的損失由乙方承擔。
單位名稱（章）： 單位名稱（章）：
委託代理人： 委託代理人：
加工的契約 篇9
甲 方：_______
乙 方：_______
簽 訂 日 期：_______
甲方就所需的經雙方友好協商，達成如下協定：
1. 設計依據：
1.1甲方提供的產品數模、結構圖、MCP等相關工藝資料(CATIA、CAD格式);
1.2國家及汽車產業相關標準、法令、法規的要求(如安全、環保);
2. 設計原則：
2.1確保分件焊後質量達到甲方要求;
2.2確保本項目所涉及到焊接夾具完全滿足實際使用要求;
3. 設計要求：
3.1設計及繪圖示準：由乙方自行決定，但需事先提供給甲方確認;
3.2夾具採用可移動式，為加快節拍可採用旋轉式或翻轉機構;
3.3夾具作業高度700-800mm或協商決定;
3.4夾具控制：超過三處壓緊時採用氣動壓緊，或氣動、手動相結合的方式進行控制，氣源壓力：0.3-0.4Mpa;
3.5工件的裝配及移載：人工方式裝配和人工搬出;
3.6定位基準的選擇：工藝基準與產品設計基準必須統一;各工序夾具的定位、夾緊基準必須統一、連貫，確保工件焊後質量和精度達到甲方要求;
3.7夾具設計時，要有足夠的焊接操作空間和易於操作，便於裝料和取料;重要焊點處及操作工不便控制焊點處設定焊鉗導向(材料使用黃銅或是MC尼龍);
3.8夾具應採用模組化結構，且結構合理、工藝性優良，對工件具有防變形、防外觀損傷的功能;支座採用通用件和內六角螺釘裝配式結構，便於對夾具的更換、調整、維修和保養;
3.9夾具的氣動控制，有必要的安全防護設施，以免發生誤動作而發生夾具、工件損壞或人身傷害;氣路布置不能影響到正常的作業;
3.10夾具中的各定位銷、定位面、夾緊機構、旋轉軸應使用可靠、重複定位精度穩定，且具有良好的耐磨性。並需進行熱處理HRC：40～45;
3.11夾具底板、各連線支座板應具有防變形、防鬆動、防跑位、防晃動功能;
3.12各壓緊汽缸的工作行程，僅能使用到額定行程的85%左右，不能使用至極限工作行程;
3.13需要油潤滑的部位，必須預留足夠的注油空間和設定注油裝置;
3.14底座必須有水平調整和鎖緊裝置;
4. 技術要求
4.1、夾具公差帶：
5.1.1 定位銷位置公差±0.1mm;
5.1.2 定位面位置公差±0.2mm;
5.1.3 定位面與定位銷的位置公差±0.2mm;
4.2、夾具及組件：
4.2.1 夾具本體焊後須經過焊接應力退火。焊縫不允許有夾渣、氣孔、焊道應豐滿，消除焊渣並進行相應的防鏽處理;
4.2.2 夾具基板的表面粗糙度：Ra1.6～Ra3.2;
4.2.3夾具上所有定位塊採用定位方式可調的形式，台階定位銷採用三維可調，調整量為±3mm;調整墊片的規格為0.1mm、0.2mm、0.5mm、1.0mm;
4.2.4 夾具採用手動與氣動夾緊相結合的方式，同時，需根據壓緊臂的長短，選擇合適的氣缸;
4.2.5夾具定位、導向部位需整體防護，防止焊接飛濺;在定位面、管路、氣缸桿等部位，有防飛濺裝置;移動部位採用阻燃管;直線導軌有金屬彈性防護，電器線路配金屬橋架，以防止焊接飛濺的粘附。
4.2.6 夾具優先選擇一次裝夾，合理的布置控制裝置的位置;
4.2.7 夾具需做防鏽處理;
4.2.8 移動單元帶有直線導軌或帶固體潤滑劑的導套及防塵罩;
4.2.9 對大的移動單元設定緩衝裝置;對所有移動單元設定限位塊;
4.2.10 使用注油潤滑軸承;
4.3 定位銷要求：
4.3.1 表面淬火處理，硬度HRC為40～50;
4.3.2 定位銷在不拆卸其它零件的前提下易於更換;
4.4 定位板、壓板要求：
4.4.1壓板打開距離要為搬運和輸送裝置留出足夠空間;
4.4.2定位板、壓板厚度不小於19mm;
4.4.3擋塊表面需進行熱處理，硬度HRC為40～50。不能採用螺栓做檔塊。
4.5 夾緊器及夾緊力的要求
4.5.1 使用帶鎖緊的夾緊器;
4.5.2 夾緊力滿足零件伏貼、不變形等要求;
4.6夾具需在非加工表面做永久性醒目標識。標識內容包括：夾具所加工零件名稱、零件產品號、生產廠家代號、生產日期、夾具外形尺寸;
4.7夾具製造的材料及加工要求
4.7.1夾具體一般材料使用A3鋼;
4.7.2定位銷、定位板等耐磨件採用45#鋼，且淬火至HRC35-40;
4.7.3夾具的焊接件均採用焊後熱處理退火消除內應力，再進行機械加工。
4.7.4夾具裝配使用的固定銷，採用帶內螺紋的圓柱銷，所有組焊夾具所用的定位銷規格應統一。
4.7.5焊縫不應有焊縫未填滿、氣孔、燒穿等缺陷，焊接結構件焊後應進行消除焊接應力的時效或退火;
5. 實施及進度要求：
5.1，實施要求：
5.1.1 夾具在方案確定後實施前，必須由甲方進行確認，並對相關設計和明細表進行書面簽字認可後，方可進行製做;
5.1.2 經甲方書面簽字認可後的相關圖紙和明細表，原則上不允許更改，若確需更改，需經甲方書面簽字認可後，方可進行;
5.2.進度要求：
5.2.1 本協定和商務契約，雙方簽字生效後，於 _______年_______月_______日之前送到甲方使用工廠。
5.2.2本協定和商務契約，雙方簽字生效後日內，乙方提供詳細的設計、製造進度，供甲方書面簽字認可，並各持一份。
5.2.3 乙方負責將夾具運輸至甲方工廠內,
6.雙方責任：
6.1 甲方責任：
6.1.1 負責及時向乙方提供產品數模、圖紙等相關資料;
6.1.2 負責及時對乙方的設計方案進行評審、確認、會簽圖紙。
6.1.3 負責在安裝調試過程中的配合和協調。
6.2、乙方責任：
6.2.1負責按甲方提供的項目內容和要求進行設計;設計方案按計畫時間送達甲方，供甲方評審確認，以保證本項目能滿足甲方實際使用及本協定的要求。
6.2.2 方案設計完時需同甲方溝通焊鉗型號，以便甲方採購;
6.2.2 負責所提供相關技術檔案資料的完整性、正確性和及時性。
6.2.3 負責甲方在設計方案會簽過程中所提出問題的協調處理。
6.2.4 負責質保期內無償技術服務和質保期外的有償技術服務。
6.2.5 乙方應充分發揮夾具設計的專業優勢，對於甲方未提及或不完整的事項，應積極主動地進行實施或補充。
6.2.6 乙方所承制的夾具，在甲方正常使用過程中，由於自身存在質量隱患，對甲方人員和財產所造成的`一切損失，由乙方全額承擔。
7.驗收
驗收分甲方與海馬共同進行的預驗收和終驗收:
7.1驗收依據：
7.1.1 技術協定中規定的技術要求。
7.1.2甲方提供的數模、圖紙、MCP、檢具等相關的驗證標準。
7.1.3甲乙雙方簽字認可的各種技術檔案。
7.1.4 契約檔案中規定的技術要求。
7.1.5 三坐標檢查夾具製作精度(±0.2),滿足設計要求.
7.2預驗收：在乙方工廠進行，驗收內容：
7.2.1本項目是否滿足本技術協定和雙方簽字認可的技術檔案要求。
7.2.2本項目是否按雙方簽字認可的方案、圖紙進行設計、製做;
7.2.3 標準件、元器件是否與技術協定和雙方簽字認可的技術檔案要求一致。
7.2.4 三坐標檢查夾具製作精度是否滿足設計要求;
7.2.5在安裝調試完成後所生產出的產品質量，依據甲方提供的檢測方法、精度及甲方相關質量標準要求，評定該夾具生產出的產品是否合格，是否滿足產品裝車要求。
7.2.6 所有夾具動作的可靠性、合理性、安全性、平穩性。
7.2.7 對各種可能發生故障的環節進行測試。
8.3 終驗收：在甲方工廠內進行，夾具到達甲方現場後，再次進行驗收，驗收內容：
8.3.1夾具本體及各輔件是否齊全、完整，是否有損傷。
8.3.2 相應的備品、備件及清單，是否齊全。
8.3.3檔案資料是否提供齊全。
8.3.4焊接出的產品是否滿足本技術協定和雙方簽字認可的技術檔案。
9.資料移交
9.1 乙方向甲方提供的竣工資料(兩套圖紙)包括夾具設計圖紙;
9.2 各專項設備圖紙：夾具結構總圖、電氣原理圖、氣路原理圖，外購件、易損件明細表及供貨廠家等。
10.服務
乙方需對所設計製作的夾具，向甲方提供技術支持服務：
10.1乙方提供的夾具，質保期為一年，在質保期內，乙方提供的夾具，如發生非人為故障，乙方負責免費維修，直至更新。出現問題時，乙方承諾4小時內回復解決對策，如需更換配件等，要在3天內提供。
說明：質保期為乙方對所提供的夾具，終驗收合格後，從正式交付使用之日計起。
10.2 質保期過後，乙方提供終身及時維修服務，該服務只收成本費。並在甲方發出故障通知(電傳、電話、郵件等)後4小時內回復對策。
10.3 隨時滿足甲方的相關技術諮詢。
11.保密
11.1 乙方不得丟失、複製及向任何第三方透露從甲方得到的任何技術檔案和專有檔案(包括所有的修改和改進資料)
11.2 乙方不得用甲方的圖紙為任何第三方設計製作相同的產品。
11.3 如有人需要借用、參閱或複製甲方的技術資料，或要求乙方為其製作相同的產品，乙方必須經甲方書面同意後方可轉借或製作。
11.4 乙方應以書面形式要求其協作廠和公司承擔相應的保密義務，並應經常檢查上述人員履行保的情況。
11.5 甲方發現乙方有上述情況之一時，甲方保留向乙方法律追述的權利。
12.本協定生效條件
12.1本技術協定為甲乙雙方簽訂的供貨契約的組成部分，由甲乙雙方共同簽字後與契約具有同等法律效力;
12.2 本協定為本項目製造和驗收的依據及標準。
12.3 本協定需經雙方代表簽字、蓋章後，方有效。
12.4 本協定自簽定之日起生效。
12.5 本項目在實施過程中，發現有本協定未約定、不明確的事項或與商務契約有衝突之處，雙方另行補充約定。
12.6 本協定文本一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：_______
乙方：_______
日期：_______
加工的契約 篇10
契約編號：_____________
簽訂日期：_____________
簽訂契約單位：____________________（以下簡稱定作方承攬方）
經雙方協商同意，訂立契約如下：
承攬人按下表完成定作人要求的任務：
產品名稱
型號規格
單位
數量
加工費
單價
金額
定作人按下表供應原材料：(略)
定作方：
單位名稱（章）
單位地址
法定代表人
委託代理人
電話
電掛
開戶銀行
賬號
編碼
承攬方：
單位名稱（章）
單位地址
法定代表人
委託代理人
電話
電掛
開戶銀行
賬號
編碼
鑒（公）證意見：
經辦人
鑒（公）證機關（章）
（註：除國家另有規定外，鑒（公）證衽自願原則）
年?月?日
有效期限____________至_______年______月______日
加工的契約 篇11
甲方（承攬人）：
乙方（定做人）：
依據《中華人民共和國契約法》，經甲、乙雙方充分友好協商，簽訂此材料加工契約，達成以下協定內容：
第一條 成品原料及加工內容
註：
1、有無附圖紙；
2、如有甲乙雙方簽字認可的生產加工圖紙，圖紙作為本契約內容的附屬檔案一併執行（圖紙需蓋章或簽字確認）。
第二條 加工期限和質量要求
1、材料選定：材料的選定根據乙方自行選擇的方式：
①甲方根據乙方的制定選購。
②由乙方自行選購後交付甲方製作。
2、在契約簽訂後，乙方向甲方交付所需材料，加工期限在甲方接收到所需材料後開始計算，甲方應向乙方提供具有可行性地具體加工期限，該加工期限的確定，應由甲方根據自身的設備、技術、人員等情況謹慎確定，本契約確定的加工期限為： 天。
3、成品的質量要求，有相關技術圖紙規範的，應符合圖紙要求，沒有圖紙或者只提供成品規格、型號規範的，應符合相應的規格型號要求。
第三條 交貨時間、地點、結算方式
1、交貨時間：甲乙雙方協商一致，甲方在契約簽訂後 日內交貨，即 年 月 日前。
2、交貨地點：
3、乙方自提：甲方按照約定的加工期限完成加工任務後，應及時通知乙方提貨，乙方自行到甲方工廠內提貨；乙方收到通知後未按時提貨的，甲方不承擔任何違約責任。
4、乙方應在接收成品時，組織人員對成品進行驗收，雙方應辦理驗收手續並確認；乙方對成品質量提出異議，應在交貨時書面提出，否則視為甲方交付的成品合格。
5、甲方將成品交付乙方後，仍應對成品的品質與數量向乙方負責。
第四條 違約責任
發生下列情況之一時，甲乙雙方應承擔違約責任：
1、甲方未在加工期限內完成加工任務，則應與乙方協商順延相應期限，每逾期一天，按照契約款的 %賠付乙方；如造成乙方其他相應連帶損失的（如：供貨契約、施工契約、其他與本次加工相關聯的契約），甲方應賠償乙方損失。
2、甲方交付的貨物不符合質量標準的，應承擔修理、更換、無償補充的責任，給乙方造成嚴重損失的，應承擔賠償責任。
3、乙方未按契約約定期限支付契約價款的，乙方應承擔總價款千分之五的違約金。
第五條 契約爭議及解決方式
因本契約所發生的爭議，甲乙雙方應協商解決；協商不成的，則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。
第六條 補充條款
如有以上內容未盡條款，甲乙雙方可以達成補充協定，補充內容作為附屬檔案形式附於契約之後，與本契約同樣具有法律效力。
甲方（蓋章）：________________
乙方（蓋章）：____________________
_______年______月______日
加工的契約 篇12
甲方：_____________________________
乙方：_____________________________
一、本契約是依照《中華人民共和國民法典》訂立的，經過雙方簽字蓋章後，即發生法律效力，雙方必須嚴格履行。
二、契約條款：(共12條)
1、契約簽定雙方就以下加工零件簽定加工契約。
序號名稱規格型號數量單價總價(元)備註
1：_____________________________
2：_____________________________
3：_____________________________
4：_____________________________
5：_____________________________
6：_____________________________
7：_____________________________
8：_____________________________
9：_____________________________
2、自契約簽定生效之日起，甲方在5個工作日內按契約總額20%支付乙方加工預付款。
3、乙方完成加工向甲方交貨時，所有加工的產品零件必須符合甲方所提供的圖紙尺寸。
4、所加工的零件經過甲方復檢合格後，甲方可按契約總額的50%支付乙方。
5、所余契約總額的30%在零件裝配調試完成，乙方開具稅率為17%的全額增值稅發票後，15日內甲方酌情付清餘款。
6、契約的交貨日期根據雙方要求確定，若乙方推遲交貨，違約金每天契約總額的1%從總額中扣除。
7、加工件所需材料有乙方負責，加工完畢後，乙方負責加工件運送至甲方所在地的運費。
8、甲方復檢時，出現加工見不符合圖紙要求、不合格的現象，甲方通知乙方後，乙方負責及時修復或補件;如甲方通知後，乙方未做出補救工作，甲方代替乙方修復或補加工時，所產生的一切費用從契約總額中扣除。
9、若乙方在一次性完成另部件不合格率在5%以上時，不合格件處理方法除按契約條款的`第六項、第八項執行外，再處以契約總額10%的扣款。
10、本契約附屬檔案：甲方外協加工檢驗格式書及加工圖紙，一式兩份，甲乙各執一份，與契約具有同等的法律效力。
11、乙方必須妥善保存甲方所提供的圖紙，不得外泄，同零件一同交還甲方。
12、契約未盡事宜，甲乙雙方本著互敬互諒的原則協商解決。
甲方代表：(簽字蓋章)_____________________________
乙方代表：(簽字蓋章)_____________________________
_________年________月________日
加工的契約 篇13
契約編號:_____
乙方必須使用甲方提供規定的原材料，乙方應在_________年_________月_________日將服飾成品交甲方檢驗合格完成，甲方提供乙方使用的原材料與實際單耗為標準。
甲方：_________乙方：_________
一、委託加工項目
1、委託加工產品：_________ 2、數量：以甲方下單為準3、單價：_________ 4、交貨期限：按乙方接單日起( )天內交貨。具體時間以訂單為準。 5、甲方提供、商標、吊牌、防偽標識。
二、質量要求及技術標準：
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，參照【生產通知單、樣衣、工藝制單】為標準，於_________年_________月_________日製作出大貨樣衣，經甲方確認後封樣，該樣品由甲方保存，方可大貨生產。 2、技術標準按照《企業質量問題細則》見附屬檔案及國家標準。如企業質量細則標準中有低於國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行。
三、乙方對質量負責的範圍及局限;
1、顏色、尺碼規格的確認2、繡花、印花、其他特殊工藝的確認3、裁剪工藝、縫紉工藝、的`確認4、其他質量問題的確認、 5、回修率不能超過8總生產量，如有超過範圍按每件扣款五元。
四、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求1、甲方提供服裝款式、標誌圖案等紙樣的技術資料2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、紙樣等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。 3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料五.包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝2、甲方指定交貨地點_________ 3、運輸方式為_________運費由_________負擔。
六.結算方式：
1、在乙方檢驗合格交貨後，三十天后由乙方提供領料單、契約書、交貨清單交給甲方。 2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為：銀行戶名：_________
七、違約責任：
1、乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20的違約金2、乙方若製造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣___壹___萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰
3、乙方由於保管不善，致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失4、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，並視實際情況要求乙方承擔賠償責任5、乙方必須嚴格遵照契約規定的質量要求及技術指標，未達到質量要求、技術指標，乙方向甲方支付產品報次賠償金200成本價，6、乙方無權銷售本契約中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本契約簽訂的加工產品，甲方有權解除契約，乙方應當按該批產品總金額的500支付違約金
7、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯繫，乙方若有此行為，甲方有權終止加工契約，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。
甲方：____________乙方：____________
代表人：__________代表人：__________
日期：____________日期：____________
加工的契約 篇14
加承合字第號
定作方：_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼：_____________________
承攬方：_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼：_____________________
根據《加工承攬契約條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行契約，都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬契約條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止契約，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬契約條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協定，作為附屬檔案。
九、本契約執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向契約管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本契約一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本契約有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本契約簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
加工的契約 篇15
發包人： （以下簡稱甲方）
承包人： （以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國契約法》和《中華人民共和國建築法》等有關規定，結合本工程具體情況，為明確雙方在契約履行過程中的權利、義務和責任，本著平等、互利、保證質量的原則，按期保質完成本工程，經雙方協商，達成以下協定：
一、 工程慨況
工程名稱： 工程地址：
二、 契約價格
木質門 元/樘，（此價格包含五金配件、門鎖、門框和門製作安裝、油漆等所有費用，包括工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發票、包裝、運輸、卸貨至工地現場甲方指定地點、安裝施工、成品保護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點而引起的額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價一次性包死，固定不變，不因人工、材料的市場價格的漲落等任何因素的變化而調整）。
三、 承包範圍
承包的內容：
四、 工期期限
1、開始工作日期： ，結束工作日期： 門必須於 完成。
2、乙方必須按甲方計畫完成；
3、在施工過程中，乙方按約定的工期進度及質量組織施工，若乙方不能按約定完成，甲方有權解除本契約，乙方必須在2日內撤出施工現場。甲方不以結算，一切費用由乙方自行承擔。
五、質量要求
1、按照設計圖紙及相關圖集規範施工，工程質量、技術必須達到《木門窗安裝規範》《建築裝飾裝修工程施工質量驗收規範》及施工設計圖紙和甲方的具體要求，質量評定得分必須達到90%以上，乙方施工部分在交驗時達到合格。
2、因乙方施工質量原因造成返工者，由乙方全權承擔返工發生的一切費用。
六、承包方式：
包工包料包工期。人工：含施工勞務用工及稅費、安全及文明施費；材料：材料必須按設計圖紙及相關圖集規範規定進場合格材料，必須提供材料的產品質量證明檔案（合格證、檢測報告等）。必須按照甲方規定工期完成施工任務。
七、工程價款的支付和結算方式
1、付款方式： 每個月25日支付當月完成工程量的70%進度款。
2、結算方式：
（1）本工程預付款元；
（3）全部門窗安裝完畢，待工程竣工驗收合格且交付建設單位後，甲方在確定工程結算後2個月內支付至工程結算的95％；
（4）其餘5％作為質量保證金，保修期屆滿之日起一個月內無息支付。
八、工程驗收與結算
1. 本契約項下門窗安裝工程竣工驗收，以設計安裝圖紙及說明書，國家頒發的質量檢驗標準及時進行驗收。
2. 工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定向甲方提交竣工驗收報告申請。
3. 甲方收到竣工驗收報告申請後七天內組織驗收，並在驗收後七天內給予認可或提出修改意見。
4. 經甲方組織驗收，該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質量檢驗標準的，為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的部分返工，費用由乙方承擔，工期超過本契約約定期限的，乙方須承擔違約責任。
5. 驗收合格之前相應物品毀損、滅失的風險由乙方承擔，驗收合格之後相應物品的毀損、滅失的風險由責任方承擔
九、安全文明施工
1、班組進場前承包人指定管理人員一名隨時與甲方協調。進場後必須做好入場教育、三級教育、安全技術交底，凡進入該工程項目的各位人員，必須服從現場管理人員統一指揮，遵守現場管理的一切規章制度，配帶安全設施，按相關操作規程作業，保證安裝質量。做到工完場清，保證制安現場清潔。因返工或工程處罰，由乙方負責承擔罰款返工費及材料損失。
2、乙方所有參加制安的工人，進入制安現場必須嚴格遵守建築安全法規，嚴格按相應安全操作規範和《現場施工管理規定》制安。由於乙方自身違反作業規程，發生任何安全事故損失均由乙方完全承擔；乙方參加安裝的人員如違反項目部規章制度時，由項目部對乙方處以200元/次的罰款，在工程款中扣除。凡是因綜合質量和文明安裝檢查未達標的，項目部扣罰乙方400元/次。
十、事故處理
1、發生重大傷亡安全事故，乙方應按有關規定立即上報甲方，並保護好現場，做好防護措施，防止事故擴大、蔓延，同時按本契約約定的相關條款和相關法律、行政法規對事故進行處理。
2、乙方和甲方對事故責任有爭議時，應按相關規定處理。
十一、雙方權利義務
甲方權利義務
1、協助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關係。
2、在本契約簽訂後五日內，向乙方提供土建圖紙及具體技術要求，及時與乙方進行施工現場技術交底。
3、依據本契約約定，按期足額向乙方支付工程款項。
（二）乙方權利義務
1、乙方負責對洞口尺寸的實測、覆核工作。
（1）乙方在門製作前，應自行進入施工現場對洞口尺寸進行實測，並提交甲方審核確認，但甲方的審核確認並不視為對該尺寸承擔任何責任。
（2）乙方在門安裝前，應對洞口尺寸進行二次複測，如有異議應當在進場施工前書面報告甲方，並按甲方要求執行。否則，視為乙方認可施工現場條件，由此產生的誤差、損失及責任均由乙方自行承擔，且不予延長工期，不予增加任何費用。
5、乙方應服從甲方、監理方、質檢等單位對該工程的統一管理，負責施工現場及生活區域的安全、文明、防火、防盜等工作。
8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點，保持施工現場的清潔，並在甲方要求的時間內清除，否則，甲方有權委託他人清理，所發生費用由甲方在屆時應付乙方的工程款中扣除。
十二、工程變更
1、工程施工工程中，甲方如需對工程所需門窗進行設計變更，甲方應提前通知乙方。
2、乙方應當及時調整進度計畫。
3、雙方確認：對於涉及工程價款的確認，雙方協商後進行解決。
十三、成品保護
工程竣工通過甲方及有關主管部門驗收合格並交付甲方之前，乙方承包範圍內的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護，均由乙方負責並承擔所發生的全部費用，如有損壞，均由乙方負責修復並承擔費用。
甲方（簽章）：__________________乙方（簽章）：__________________
____________年________月________日____________年________月________日
加工的契約 篇16
甲方_________與乙方_________簽訂條款如下：1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定
產品名稱型號規模單位數量單價(元)總價金額 十萬千百十元角分合計人民幣(大寫)2.交貨辦法
（1）交貨地點：______________________________________________________。
（2）運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。3.付款辦法
貨物交貨後，供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。4.驗收辦法
乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按契約規定產品規格數量代為檢驗。5.附則
（1）契約如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂契約。
（2）在執行契約期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工契約，否則按違約處以____罰金賠償對方損失
（3）本契約須經雙方簽章並鑑證後生效。
（4）本契約正本兩份，雙方各執一份。
（5）貨物運達站__________________________________________。
（6）收貨人______________________________________________。
（7）契約糾紛的處理______________________________________。
加工的契約 篇17
定做方：(簡稱甲方)
承攬方：______________鋼構有限責任公司(簡稱乙方)
根據《中華人民共和國契約法》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本契約，以共同遵守。
一、加工製作內容：
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、製作內容：_______________________________________________________。
1)主鋼構：由定做方提供鋼板材質：___________;系列___________;噸位：___________;單價約___________;
2)次鋼構材質：___________;噸位：___________;單價約___________;
3)其他：以上單價主構件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。
二、契約價款及結算方式：
1、契約總價暫定為___________，(大寫)______________________(以實際決算為準)。
2、契約簽訂當日甲方付___________，(大寫)______________________給乙方作為契約定金(最後一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本契約不予生效)。
3、結算方式：按契約規定及甲方圖紙製作，成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最後一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質量要求：
1、乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範GB5025-20__)認真加工製作，確保構件質量達到鋼結構規範要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
1)檢測內容：抗滑移係數實驗□超音波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
2)其他檢測項目：
3)試驗檢測費用：契約價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間：
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸：
1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，儘量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在契約價內。
2、甲方負責運輸，運輸標誌應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位後甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務：
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套，並簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工製作。
2、甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答，並提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知後24小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，並承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：按《契約法》相關規定執行。
八、契約糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則：
1、本契約_____式_____份，雙方各執_____份。
2、本契約由甲乙雙方簽字蓋章，此契約有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜，雙方協商解決另補充契約。
甲方(蓋章)：
委託代理人：
聯繫方式：
開戶行：
賬號：
_______年___月___日
乙方(蓋章)：__________鋼構有限責任公司
委託代理人：
聯繫方式：
開戶行：
賬號：
加工的契約 篇18
定作方（甲方）：
承攬方（乙方）：
根據《中華人民共和國契約法》及相關法律法規的規定，甲方委託乙方加工，雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經充分協商，達成如下契約條款，以便共同遵守。
一、委託加工項目
品名
規格
單位
數量
二、委託加工方式
1、甲方提供原材料。契約應當明確規定原材料的消耗定額，甲方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換。
2、甲方負責布料裁剪，並由甲方提供商標（成尊女褲）吊牌、防偽標識。
3、乙方必須依照契約規定加工原材料。在甲乙雙方確認樣品封樣後，乙方進行加工，按照封樣樣品標準加工的產品，甲方不得拒收。如果有質量異議，雙方應共同選擇由鑑定資質的機構進行鑑定。
4、工廠由乙方全權管理，包括加工設備、工作人員及其工資等。
5、交貨期限：按乙方接單日起-天內交貨。具體時間以訂單為準。
三、質量要求及技術標準
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，於x年x月x日製作出樣品，經甲方確認後封樣，該樣品由甲方保存。
2、技術標準按照《企業質量問題細則》（見附屬檔案）及國家標準。（如企業質量細則標準中有低於國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行）
四、乙方對質量負責的範圍及期限
1、面料、輔料質量的確認；
2、顏色、尺碼規格的確認；
3、繡制商標工藝的確認；
4、縫紉手工藝的確認；
5、其他質量問題的確認；
6、乙方負責該批委託加工產品銷售期內的質量問題；
7、甲方允許乙方製作誤差率為千分之三。
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標誌圖案等圖樣的技術資料；
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
1、按照契約規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應當按契約規定的期限驗收乙方所完成的工作。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝；
2、於甲方指定的地點交貨。
3、運輸方式為；運費由負擔。
八、加工費及結算
1、加工單價：x元/套，大寫：
2、結算日期：按月結算，依據實際製衣件數，經雙方認可後，甲方須在月底前支付乙方加工費。
九、不可抗力
在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，並賠償乙方由此造成的損失。
十、違約責任
（一）甲方的違約責任：
1、甲方隱瞞原材料的缺陷或提供不符合規定的原材料而影響產品質量、未按契約規定的時間向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除契約，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的一切損失。
2、甲方無故拒絕接收定作物，應當賠償乙方因此造成的損失。
3、甲方應按時付款，如不按時付款，每逾期一天按應支付價款20%作為違約金。
4、甲方中途變更定作物的數量、規格、質量、設計或變更交付定作物地點、接受人等，應當事先通知乙方，否則由甲方承擔因此而多支出的費用。
5、甲方中途廢止契約的，償付乙方以未履行部分酬金總額的%（20%x60%的幅度）違約金。
（二）乙方的違約責任：
1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間、數量交貨，如逾期交貨或交貨數量少於契約約定的，乙方應向甲方支付總價款%的違約金。
2、乙方必須嚴格遵照契約規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的%違約金；
3、未按契約規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、乙方由於保管不善，致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失；
5、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，並視實際情況要求乙方承擔賠償責任；
6、乙方若製造假冒產品，給甲方造成損害的，
應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣x萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰；
7、乙方無權銷售本契約中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本契約簽訂的加工品，甲方有權解除契約，乙方應當按該批產品總金額的%支付違約金；
十一、解決契約糾紛的方式
本契約在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、生效條件
本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份，甲乙雙方各執一份。
十三、其他約定：
甲方（蓋章）：________________
乙方（蓋章）：____________________
_______年______月______日
加工的契約 篇19
甲方：________________________
乙方：________________________
第一條 乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條 乙方須按照外包加工單所列的各項規定，如加工說明、數量、交貨日期等確實履行，準時交貨。
第三條 乙方所交的加工品應保證為合格品，並不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經甲方驗收後，始認為合格。
第四條 材料由_________方負責。
第五條 若材料由甲方負責供應時，廢料率為_________。
第六條 驗收時的檢驗方法是採用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計畫，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規格界限，形式_________，alq為_________。
第七條 乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。
(一)過期5日內，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。
(二)繼續逾期5天以上至10天以內者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。
(三)繼續逾期10天以上至20天以內者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的一倍計算。
第八條 通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發現有不良品時(明顯為甲方再加工後的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條 乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發生非常嚴重不良後果，則甲方有權取消外包加工單。
第十條 按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。
第十一條 試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條 加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次，每月考核質量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。
第十三條 付款條件：乙方交來的貨品經甲方驗收合格後，甲方_________。
第十四條 乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章)：________________
_________年________月_______日
乙方(簽章)：________________
_________年________月_______日