面料契約 篇1
契約編號：
甲方(買方):_________有限公司乙方(賣方):_________紡織裝飾有限公司
甲乙雙方根據國家有關法律規定，在平等自願、協商一致的基礎上，訂立如下面料採購契約，雙方共同遵守：
一、甲方按訂購單（詳見契約附屬檔案）所列內容向乙方購買所需貨物，乙方按訂購單所列內容供貨。
二、交貨期限：
乙方承諾嚴格按照訂購單約定的交貨時間按期交貨。如果乙方不能按時交貨的，乙方應提前5天以書面形式通知甲方，需得到甲方認可後方可逾期交貨。甲方在逾期交貨情況下如接受所訂貨物仍有權保留追究乙方違約責任之權利。
三、品質要求：
乙方嚴格按照甲方持有的乙方樣品生產大貨。交貨面料要符合《國家紡織產品基本安全技術規範》及質量與甲方持有的樣品一致。不可有色差，克重，幅度與樣品註明情況一致，不可有抽紗，光澤度要好。如果乙方生產的面料沒有達到國家檢測標準和甲方的質量要求，甲方有權拒絕收貨。由此造成的經濟損失全部由乙方承擔。
四、貨品驗收：
1、質量異議期：
由於面料產品的特殊性，乙方在交貨時須附相關檢測報告，但甲方在對採購面料進行裁剪前後，發現有質量問題的均有權提出質量異議。甲方有權對乙方交付的面料按國家標準另行委託質量檢測部門進行檢測，如檢測出質量不合格，無論是否開裁，甲方均有權退還該批次面料。乙方無條件退還契約定金，並承擔由此給甲方造成的所有損失。
2、甲方發現乙方大貨面料有質量和數量問題時，應及時書面方式（書面方式包括但不限於以傳真、電子郵件、電報、信函、快遞方式等）提出質量異議通知。
乙方在收到甲方書面通知後，必須在1個工作日內提出補救處理方案並積極與甲方協商。如乙方過期拒不提出明確處理方案，或未與甲方就處理方案達成一致，甲方有權解除契約，並按契約第八條追究乙方違約責任；在此情況下，甲方也有權視情況選擇繼續履行契約，要求乙方承擔違約、賠償責任。
五、交貨數量：
甲方可接受超出約定數量2%的大貨貨品，但實際交貨數量不能少於約定數量。如果乙方因故不能按約定數量交貨的，乙方應提前10天以書面形式通知甲方，得到甲方認可後方可交貨。
六、交貨方式：
乙方按照甲方的交貨資料要求，把大貨面料送交至甲方指定的交貨地點（甲方以傳真、電子郵件、電報、信函等書面檔案指定交貨地點）。乙方交貨時應在交貨清單上註明單號和貨物的款號、色號、布種、克重、顏色、缸號以及數量。
七、付款方式：
甲方付款後，將付款憑證傳真至乙方後，乙方按契約要求發貨。
八、違約責任：
逾期交貨達到5天以上（含5天），乙方將承擔契約總價款金額5%的違約金；逾期交貨達到10天以上（含10天），乙方將承擔契約總價款總金額10%的違約金；逾交貨期超過15天甲方則有權選擇解除本契約，或者選擇繼續履行契約但同時要求乙方承擔違約責任。
甲乙雙方必須嚴格履行本契約，若因違約造成本契約無法繼續履行，違約方將賠償契約總價款的30%違約金。違約金不足彌補損失的，違約方還應進行賠償。
八、因本契約發生糾紛，雙方協商解決。如協商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起民事訴訟解決糾紛。
九、本契約一式貳份，雙方各執壹份。自雙方簽訂之日起產生法律效力。本契約附屬檔案表格（訂購單）是契約的組成部份。
甲方：_________有限公司乙方:_________紡織裝飾有限公司
(蓋章)(蓋章)
簽約代表：簽約代表：
日期：_________年_________月_________日日期：_________年_________月_________日
面料契約 篇2
合作的對象不管是誰，哪怕是很熟的人都是需要簽契約的，並不是出於不相信，而是因為這樣才能夠保證彼此的利益。以下是由小編為大家整理的“服裝採購面料契約”，僅供參考，歡迎大家閱讀。服裝採購面料契約
（一）購貨方：______________________ 契約編號：______________________供貨方：______________________ 簽定地點：______________________
一、產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、供貨時間 簽定時間產品名稱：______________________色號：__________________________成品有效門幅：__________________數量（米）：______________________單價：_________________________（元米）總金額：______________________交（提）貨時間及數量：_________________________________合計人民幣：_______________元合計：___________米___________元備註：以實際米數結算
二、質量要求、技術標準：按國家一等品生產，顏色、手感、品質按我司確認的為標準。
三、交（提）貨地點、方式：供貨方倉庫。
四、合理損耗及計算方法：按契約數量交貨，短溢裝範圍為0～3%。
五、包裝標準、包裝物的供應和回收：捲筒布包裝不定碼，襯塑膠袋，段長30米以上，交貨數量允許0～3%。
六、驗收標準、方法及提出異議期限：購貨方在收貨後發現質量問題立即通知供貨方，供貨方在得到通知後立即解決並保證不影響購貨方的交期。
七、結算方式及期限：貨到購貨方倉庫後天憑全額增值稅發票結款。
八、違約責任：交貨期每延遲交貨壹天，每日按契約總價的2%計算違約金，由供貨方支付購貨方。如因數量質量等問題因供方原因造成客戶拒收貨物退貨索賠或扣款等，由供方承擔一切責任。
九、解決契約糾紛的方式：由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由購貨方所在地人民法院管轄處理。
十、其他約定事項：
1、________________________________________
2、________________________________________十
一、契約有效期限：________年____月____日至________年____月____日購貨方：__________________ 供貨方：__________________單位地址：__________________ 單位地址：__________________法定代表人：__________________ 法定代表人：__________________電 話：__________________ 電 話：__________________服裝採購面料契約
（二）甲方：________________乙方：________________甲、乙雙方就工服製作業務簽訂以下契約，共同遵守。
第一條、產品名稱、價格、數量後附詳細報價單。此價格經雙方認可，作為本契約的附屬檔案。
第二條、交貨地點及時間
1、地點：________________________________
2、時間：自本契約簽訂且乙方收到預付款後____日內。
第三條、加工形式
1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經雙方確認後，再進行批量生產。
2、採取乙方包工包料並提供全部輔料的方式。
3、貨物到達甲方指定地點後，甲乙雙方依據訂貨清單進行清點驗收，並辦理交接簽字手續。
第四條、甲方責任
1、甲方通過服裝款式及面料後，在契約生效及執行過程中不得擅自更改。
2、甲方定好量體時間，保證人員齊全。
3、按此契約付款日期，按時付款。
第五條、乙方責任
1、乙方須保證產品質量，如有製作問題，乙方須負責修改。
2、按此契約交貨日期，按時交貨。如未按時交貨，甲方將扣除乙方千分之二每日的貨款作為違約金。
第六條、結算方式
1、支票結算。此契約簽訂後____日內，甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。
2、終結付款額，依據實際製衣件數，經雙方認可後的款額支付。
3、甲方收到乙方全部貨物並驗收合格後，須在____日內付清乙方全部貨款。如有延誤，每日須加付千分之二的滯納金。
第七條，本契約有效期自簽訂之日起生效，到全部貨款結清之日為止。
第八條，此契約經雙方簽字蓋章後生效。如有一方在有效期內欲終止契約，需賠償對方百分之三十的貨款作為違約金。本契約一式兩份，雙方各執一份。甲方業務代表：________________ 乙方業務代表：________________甲 方 蓋 章：________________ 乙 方 蓋 章：____日 期：________年____月____日____日 期：________年____月____日服裝採購面料契約
（三）甲乙雙方根據國家有關法律規定，在平等自願、協商一致的基礎上，訂立如下面料採購契約，雙方共同遵守：
一、甲、乙雙方按訂購單所列內容供貨甲方按訂購單（詳見契約附屬檔案）所列內容向乙方購買所需貨物，乙方按訂購單所列內容供貨。
二、交貨期限乙方承諾嚴格按照訂購單約定的交貨時間按期交貨。如果乙方不能按時交貨的，乙方應提前______天以書面形式通知甲方，需得到甲方認可後方可逾期交貨。甲方在逾期交貨情況下如接受所訂貨物仍有權保留追究乙方違約責任之權利。
三、品質要求大貨面料縮水率不能超過3%，對人體有害物質一定不能超標。乙方嚴格按照“確認樣品”的質地、“色卡確認板”的顏色生產大貨。交貨面料要符合GB18401《國家紡織產品基本安全技術規範》A類標準的各項要求（主要檢驗項目有：強力、色牢度、甲醛、偶氮染料、可分解芳香胺等）。
四、貨品驗收
1、乙方應提前________天時間以書面方式通知甲方相關負責人員對大貨面料進行驗收，如果乙方生產的面料沒有達到國家檢測標準和甲方的質量要求，甲方有權拒絕收貨。由此造成的經濟損失全部由乙方承擔。驗收不合格後，乙方應馬上安排返工或重新生產面料，如因此導致乙方不能按期交貨，則按照條款二進行交貨。
2、質量異議期：由於面料產品的特殊性，甲方在對採購面料進行裁剪前，如發現有質量任何問題，甲方有權提出質量異議。甲方有權對乙方交付的面料按國家標準另行委託質量檢測部門進行檢測，如檢測出質量不合格，甲方有權退還該批次面料。乙方無條件退還契約定金，並承擔由此給甲方造成的所有損失。如甲方在對採購面料進行裁剪後才發現質量問題的，由甲方自行承擔所有損失。
3、甲方發現乙方大貨面料有質量和數量問題時，應及時以書面方式（書面方式包括但不限於以傳真、電子郵件、電報、信函、快遞方式等）提出質量異議通知。乙方在收到甲方書面通知後，必須在________個工作日內提出補救處理方案並積極與甲方協商。如乙方過期拒不提出明確處理方案，或未與甲方就處理方案達成一致，甲方有權解除契約，並按契約
第八條追究乙方違約責任；在此情況下，甲方也有權視情況選擇繼續履行契約，要求乙方承擔違約、賠償責任。
五、交貨數量甲方可接受超出約定數量3%的大貨貨品，但實際交貨數量不能少於約定數量。
六、交貨方式乙方按照甲方的交貨資料要求，把大貨面料送交至甲方指定的交貨地點（甲方以傳真、電子郵件、電報、信函等書面檔案指定交貨地點）。乙方交貨時應在交貨清單上註明單號和貨物的款號、色號、布種、克重、顏色、缸號以及數量。
七、付款方式甲乙雙方簽訂訂購單後________個工作日以內，甲方將訂購單總價款的 作為定金支付給乙方；甲方支付總價款的 給乙方後，乙方將契約貨品交付給甲方；乙方契約貨品全部交付甲方 天以內，甲方再支付總價款的餘款給乙方。如甲方未能按時付款，將視為甲方違約並承擔相關違約賠償責任。
八、違約責任逾期交貨達到________天以上（含________天），乙方將承擔契約總價款金額5%的違約金；逾期交貨達到________天以上（含________天），乙方將承擔契約總價款總金額10%的違約金；逾交貨期超過________天甲方則有權選擇解除本契約，或者選擇繼續履行契約但同時要求乙方承擔違約責任。甲乙雙方必須嚴格履行本契約，若因違約造成本契約無法繼續履行，違約方將賠償契約總價款的30%違約金。
九、因本契約發生糾紛，雙方協商解決。如協商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起民事訴訟解決糾紛。
十、本契約一式貳份，雙方各執壹份。自雙方簽訂之日起產生法律效力。甲方（公章）：_________________乙方（公章）：_________________法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：________年____月____日 ________年____月____日
返
面料契約 篇3
購貨方（甲方）：
供貨方（乙方）：
一、產品名稱、顏色數量、金額、供貨時間
產品名稱：______
成品有效門幅：______
色號：______
數量：______（米）
單價：______（元/米）
總金額：
交（提）貨時間：
二、契約金額
1、總採購金額為：人民幣______（元），含產品金額、包裝、裝卸、運輸、稅費等全部費用。
2、最終契約金額以乙方實際交付的貨物總量結算。
三、付款方式和結算
1、簽訂本契約之日起____內支付定金（元）。
2、甲方收到乙方交付的每筆貨物及相關發票後____個工作日內交付貨款。
四、合理損耗及計算方法：按契約數量交貨，短溢裝範圍為____——____%。
五、交貨、包裝
1、交貨地點：甲方指定倉庫。
2、包裝：乙方應將產品按照產品特性進行包裝，面料紙筒內徑超過____cm,門幅正負不超過____cm,外觀需有供應商的制單，保證產品不被水浸、不被污染等。
六、交貨期限
乙方承諾嚴格按照訂購單約定的`交貨時間按期交貨。如果乙方不能按時交貨的，乙方應提前____天以書面形式通知甲方，需得到甲方認可後方可逾期交貨。甲方在逾期交貨情況下如接受所訂貨物仍有權保留追究乙方違約責任之權利。
七、質量標準
1、符合國內外對面料及成衣的相關質量標準、乙方提供的樣品標準。
2、具體要求如下：
（1）面料上設有防水塗層，當有水分攝入時，面料上不應殘留水痕、污跡，不應出現吸水等現象；塗層平整、光滑、無裂縫等，不易沾染污漬等。
（2）面料本身和塗層的硬度不應隨著溫度條件的改變而改變，不會因低溫、暴風、暴雨等天氣變化而變硬、變脆、出現裂痕等。
（3）面料本身無異味，乾淨、顏色純一，與樣品或色板等無色差、無油漬和其它污漬。
（4）面料無抽紗、色紗、邊中差、前後斷差等不良現象。
（5）面料染色無不均勻現象，包括色牢度，無掉色、相互染色等現象。
八、貨品驗收
1、質量異議期：
由於面料產品的特殊性，乙方在交貨時須附相關檢測報告，但甲方在對採購面料進行裁剪前後，發現有質量問題的均有權提出質量異議。
甲方有權對乙方交付的面料按國家標準另行委託質量檢測部門進行檢測，如檢測出質量不合格，無論是否開裁，甲方均有權退還該批次面料。乙方無條件退還契約定金，並承擔由此給甲方造成的所有損失。
2、甲方發現乙方大貨面料有質量和數量問題時，應及時書面方式（書面方式包括但不限於以傳真、電子郵件、電報、信函、快遞方式等）提出質量異議通知。
乙方在收到甲方書面通知後，必須在____個工作日內提出補救處理方案並積極與甲方協商。如乙方過期拒不提出明確處理方案，或未與甲方就處理方案達成一致，甲方有權解除契約，並按契約追究乙方違約責任；在此情況下，甲方也有權視情況選擇繼續履行契約，要求乙方承擔違約、賠償責任。
九、甲方權利義務
1、及時向乙方下訂單，說明所需的面料顏色、貨號、數量等。
2、按照約定及時接貨，如出現數量、質量等問題及時與乙方溝通。
十、乙方權利義務
1、按照甲方訂單要求，及時按質足額提供產品。
2、保證產品本身質量，如發生數量、質量等問題，應及時給予調換、補貨等，不得以任何理由推諉。
3、提供的輔料符合國內外相關質量標準，不得存在違禁添加劑、存在對人體有害的物質等。
十一、違約責任
1、如乙方每遲延交貨一天，應按當筆貨款的____%支付違約金，甲方有權從貸款中直接扣減。
2、如因面料本身數量不足、質量存在缺陷、原殘等問題，導致甲方出現工期延誤等情況，乙方應立即予以調換、補貨等，並承擔因此給甲方造成的包括給加工廠延期補償、運輸費用、訴訟費、律師費等一切經濟損失。
十二、解決契約糾紛的方式
1、由當事人雙方協商解決。
2、協商不成，由購貨方所在地人民法院管轄處理。
十三、其它約定事項
1、雙方每次供貨可以傳真等書面形式下訂單，傳真視為原件，每個訂單作為本契約附屬檔案，具有同等效力。
2、本契約一式____份，雙方各持____份，具有同等效力，如有未盡事宜，雙方另行協商。
3、本契約自雙方簽字蓋章後生效。
購貨方：
簽訂日期：
供貨方：
簽訂日期：
面料契約 篇4
購貨方(甲方)：_____________
供貨方(乙方)：_____________
一、產品名稱、顏色數量、金額、供貨時間：_____________
二、契約金額：
1、總採購金額為：人民幣_____元，含產品金額、包裝、裝卸、運輸、稅費等全部費用。
2、最終契約金額以乙方實際交付的貨物總量結算。
三、付款方式和結算：
1、簽訂本契約之日起
2、甲方收到乙方交付的每筆貨物及相關發票後
四、合理損耗及計算方法：按契約數量交貨，短溢裝範圍為0～+1%。
五、交貨、包裝及驗收：
1、交貨地點：甲方指定倉庫。
2、包裝：乙方應將產品按照產品特性進行包裝，保證產品不被水浸、不被污染等。
3、甲方收貨前就產品的數量進行清點，對於產品的顏色、質量等進行隨機抽查。如發現顏色、質量等不符契約定，甲方有權拒絕收貨，乙方應在___日內進行調換。
六、質量標準：
1、符合國內外對面料及成衣的`相關質量標準。
2、具體要求如下：
(1)面料本身無異味，乾淨、顏色純一，與樣品或色板等無色差、無油漬和其它污漬、不應殘留水痕、污跡。
(2)面料無抽紗、色紗、邊中差、前後斷差等不良現象。
(3)面料染色無不均勻現象，包括色牢度，無掉色、相互染色等現象。
(4)面料應該足米、不短碼、無布次。
七、乙方權利義務：
1、按照甲方訂單要求，及時按質足額提供產品。
2、保證產品本身質量，如發生數量、質量等問題，應及時給予調換、補貨等，不得以任何理由推諉。
3、提供的輔料符合國內外相關質量標準，不得存在違禁添加劑、存在對人體有害的物質等。
八、解決契約糾紛的方式：
1、由當事人雙方協商解決。
2、協商不成，由購貨方所在地人民法院管轄處理。
本契約一式兩份，雙方各持一份，具有同等效力，如有未盡事宜，雙方另行協商並達成書面補充協定。如補充協定與本契約不符的，以補充協定為準。本契約自雙方簽字蓋章後生效。
購貨方：__________________供貨方：__________________
單位地址：__________________單位地址：__________________
法定代表人：__________________法定代表人：__________________
電話：__________________電話：__________________
面料契約 篇5
定作方：
契約編號：
簽訂地點：
承攬方：
簽訂時間：
一、加工標的
貨物名稱型號面料顏色單位數量單價總金額交貨地點及期限
交期：
出口國：
合計人民幣(大寫)按實際金額結算 單價含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料(若定作方提供材料，則必須填寫)
材料質量數量提供日期消耗定額
面料.里料一等按定單數量到位按實際排版單耗
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料後應立即組織人員依據行業標準進行檢驗，提出異議期限為7天;定作方委託承攬方採購面料、里料、輔料的，承攬方對所採購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和的標準驗收。
五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議後的7日內答覆。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將契約所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除契約，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)。
九、承攬方應該在貨物生產完成後、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由於承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限於：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
十一、付款方式：內部結算。
十二、其他約定事項：
1、在加工製作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查，
2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成後，承攬方必須將剩餘面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由於承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付契約價款30%的違約金。
十四、如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項雙方協定解決。
定做方：
代表人：
時 間：
承攬方 ：
代表人 ：
時 間 ：