承攬契約範本 篇1
承 攬 合 同 範本
定作方： 契約編號：
承攬方： 簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
一、 項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備註
項目名稱
任務量(工時)
酬 金
完成期限
備註
包乾
工資/小時
合計人民幣金額(大寫)
(註：空格如不夠用，可以另接。)
二、 項目的內容及質量技術要求
三、 技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
四、 驗收標準、方法和期限
五、 結算方式及期限
六、 違約責任
七、 解決契約糾紛的方式：本契約在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由〖CD＃4〗仲裁委員會仲裁(當事人雙方未在本契約中約定促裁機構，事後又未達成書面仲裁協定的，可向人民法院起訴)。
八、 雙方協商的其它條款
定作方
單位名稱(章)
單位地址：
法定代表人：
委託代理人：
電話：
電報掛號：
開戶銀行：
帳號：
郵政編碼：
承攬方
單位名稱(章)
單位地址：
法定代表人：
委託代理人：
電話：
電報掛號：
開戶銀行：
帳號：
郵政編碼：
鑒(公)證意見：
經辦人
鑒(公)證機關(章)
年 月 日
(註：除國家另有規定外，
鑒(公)證實行自願原則)
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
監製部門： 印製單位：
承攬契約範本 篇2
承攬方(乙方)：
代表人：
職務：
電話：
經雙方協商，簽定本加工承攬契約，共同遵守執行。
一、甲方供應原材料：
原材料：
規格：
單位：
數量：
日期：
成品單位耗用量：
二、乙方完成產品情況：
品種：
規格：
單位：
數量：
加工費：單價 金額
三、技術資料、圖紙提供辦法及保密：
四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法：
五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法：
六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：
七、貨款及費用結算辦法及期限：
八、本契約自雙方簽訂之日起生效，契約履行完畢即失效。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
簽訂時間：
承攬契約範本 篇3
經甲乙雙方協商一致，簽訂本契約，共同信守。
一、 甲方提供原料情況：
品(材料)名：
規格型號：
單位：
數量：
單價：
金額：
交貨日期：
超欠幅度%：
供應辦法：
二、乙方加工產品的義務
1. 質量標準：
2. 質量檢驗及驗收辦法：
3. 包裝要求及費用負擔：
4. 交貨(運輸)辦法及地點：
5. 貨款總計人民幣(大寫)：
6. 結算辦法及期限：
7. 其他：
三、違約責任：
第一點：甲方的違約責任
(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應負責賠償乙方損失。
(2)中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值%的違約金。
(3)自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。
(4)未按契約規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按契約規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失並付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
(8)其他。
第二點：乙方承擔的違約責任
(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合契約規定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，並承擔因此造成的損失。
(2)未按契約規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，並承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值%的違約金。
(3)包裝不符合契約規定的，必須返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按契約規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合契約規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。
(6)產品錯發到貨地點或接貨人的，除按契約規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)未按甲方對技術資料及圖紙的保密要求履行保密義務而給甲方造成損失的，應負責賠償。
(8)其他：
本契約一式 份。有效期自請填寫有效起始時間到請填寫有效終止時間止。
甲方：請填寫定作方乙方：請填寫承攬方
法定代表人： 法定代表人：
電話：填寫定作方辦公電話 電話：填寫承攬方辦公電話
地址：填寫定作方住所 地址：填寫承攬方住所
開戶銀行：填寫定作方開戶銀行 開戶銀行：填寫承攬方開戶銀行
賬號：填寫定作方賬號 賬號：填寫承攬方賬號
承攬契約範本 篇4
發包方：________________________ 法定代表人：____________________
承包方：________________________
法定代表人：____________________
雙方根據________________________，經協商簽訂本契約。
一、承包形式為上交利潤遞增包乾。
二、承包期限自___年___月___日起至___年___月___日止，共___年。
三、上交利潤數額
1.承包方上交利潤包乾基數為
2.承包方按_______遞增_______%比例上交利潤。
3.承包方上交利潤時間按___計算，即___年___月交___元;___年___月交___元;___年___月交___元;___年___月交___元;___年___月交___元。
四、企業留利分配
┌───────┬───────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │
│ 項 目 │生產發展基金%│福利基金%│獎勵基金%│
├───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 企業留利│ │ │ │
└───────┴───────┴───────┴───────┘
五、國家指令性產品供應計畫和生產計畫
六、主要經濟技術指標
1.__________年末固定資產原值_____萬元，承包期間固定資產增值總額為_____萬元，其中_____年_____萬元;_____年_____萬元;_____年_____萬元;_____年_____萬元;_____年_____萬元。
2.國家資產的維護____________________;設備完好率達到_____%;固定資產淨值率_____%。
閒置資產處理辦法____________________
3.新產品開發______項，主要新產品是____________________。
4.承包期間技術改造投資總額______元;______年為______元;______年為______元;______年為______元。
5.產品質量要求_______________________________________。
6.主要物資能源消耗指標________________________________。
7.安全生產和雙保指標__________________________________。
8.出口創匯指標_______________________________________。
9.產值指標___________________________________________。
10.人均上交利潤______________________________________。
七、貸款歸還，承包前的債權債務處理：_______________________。
八、雙方權利和義務
(一)發包方：
1.應按承包契約規定，監督企業管理好資產，監督企業依法經營，照章納稅，履行契約;做好指導、協調、服務工作。
2.對承包方因經營管理不善，在_____時間內完不成上交利潤_____%，或嚴重違法經營______________________的，發包方會同有關部門核查後，可依法定程式解除承包契約或者更換經營者。
3.按契約規定兌現獎罰條款。
4.______________________。
(二)承包方：
1.承包方的經營者_______是企業在承包期間內的法定代表人，對企業的生產經營管理活動負有全面責任，按照《中華人民共和國全民所有制工業企業法》第45條規定行使職權。
2.在國家法律、政策、計畫允許的範圍內，承包方有權建立以經營者為首的生產經營管理系統。
3.承包方必須遵守國家法律，執行國家政策和計畫，完成契約規定的各項指標和任務，維護國家、企業和職工的合法權益，正確處理企業內部的分配關係。
4.承包方完成或超額完成承包指標時，分別下列情況，對企業經營者進行獎勵：
(1)__________________________。
(2)__________________________。
(3)__________________________。
5.承包方完不成承包指標時，分別下列情況，對企業經營者進行處罰：
(1)___________________________________________________。
(2)___________________________________________________。
(3)___________________________________________________。
6._____________________________________________________。
九、違約責任
1.發包方違約或非法干預，給承包方造成經濟損失，相應調整當年上交利潤或延長承包期限。
2.承包方完不成上交利潤指標，除由經營者和其他負責人按契約規定賠償外，不足部分以企業資金補足。
3._______________________________________________。
十、爭議的解決方式
因本契約發生爭議時，雙方應協商解決，協商不成時，以下列第_____種方式解決：
1.向_____經濟契約仲裁委員會申請仲裁：
2.向_____法院起訴。
十一、雙方約定的其他事項
十二、本契約自_____起生效。契約正本一式兩分，發包方、承包方各執一份，副本一式_____份，分送_____，_____，_____。
發包方：(蓋章)__________________ 承包方：(蓋章)__________________
法定代表人：(蓋章)__________________ 法定代表人：(蓋章) ______________
┌──────────────────────────────────┐
│ 鑒(公)證意見_____ │
│ 經辦人_____ │
││
││
│ 鑒(公)證機關(章) │
│ ___年___月___日│
└──────────────────────────────────┘
簽約日期：_____年_____月_____日
簽約地點：──────────
承攬契約範本 篇5
定作方(甲方)：
承攬方(乙方)：
甲方委託乙方加工下列產品，經雙方協商，特訂立本契約： 簽訂時間： 20xx 年 4 月 日
第三條、交(提)貨地點、時間： 簽訂契約後，20天內鋼架進場，總工期50天。
第四條、提貨方式：由乙方負責。
第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法：甲方在乙方公司內提貨時檢驗加工成品的質量、規格、數量等，如有異議應於提貨後兩天內以書面方式通知乙方，內在質量異議應在1個月內以書面方式提出，否則視為沒有異議。
第六條、付款方式及期限：甲方應於本契約生效後，一天后向乙方預付預付款計： 30萬 元，主鋼架到場後3天內支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢後3天內支付60萬，彩板安裝完畢後5天內支付餘款，(餘款安實際發生量結算計算)。否則甲方承擔違約責任。契約標地物所有權自甲方貨款全額交付時起轉移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務時，契約標地物的所有權歸乙方所有。預付款沖抵最後一筆貨款。
第七條、違約責任：
1、乙方逾期提供加工成品，應賠償給甲方造成的直接經濟損失，甲方逾期提貨或不按契約約定按時付款，應承擔相應貨款每日1%的違約金。
2、逾期拾日視為拒提(退貨)，應承擔拒提部分相應貨物價款30%的違約金。逾期提貨時，市場原材料若發生價格漲價，甲方當按漲價後價格執行。
3、雙方有其他違約行為，給對方造成損失的，應承擔賠償責任。
4、如遇下雪、下雨、風沙、停電、戰爭、運輸中斷，交通管制及原材料在新疆市場上無法採購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。
5、甲乙雙方在正式開始履行契約義務時，如果原材料價格發生變化，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對契約單價協商解決。
第八條、本契約一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。甲方按契約約定交付預付款後，乙方開始履行契約義務。
第九條、雙方發生糾紛可協商解決。
單位名稱(章) 單位名稱(章)
單位地址： 單位地址：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
年月日：
承攬契約範本 篇6
出租方(甲方)： 契約編號：
簽訂地點：
承租方(乙方)： 簽訂日期：
甲、乙雙方經協商，根據國家有關法律法規的規定，就嘉興市中環南路體育中心LED大屏合作相關事宜，達成如下協定:
第一條 合作模式：甲方有償提供嘉興市中環南路體育中心LED大屏建築所需場地及配套設施，乙方負責LED大屏建造投資及後期運營。
第二條 合作LED大屏基本情況：
2.1製作材料：
2.2發布內容(畫面)：
第三條 合作期限：
3.1自20xx年1月1日(以實際正式亮屏日期起)至20xx年12月31日止，總計20xx年。
第四條 場地使用費和付款方式：
4.1 場地使用費：第1年：￥2年--第4年：￥/年;第5年--第7年：￥/年;第8年--第20xx年：￥元/年;
4.2 付款方式：第1年租金於20xx年6月30日前支付50%(即￥,20xx年
12月31日前支付50%(即￥;之後每年6月30日前、12月31日前各支付當年度租金的50%。
第五條 雙方權利與義務：
5.1 甲方擁有嘉興市中環南路體育中心LED大屏建造所需場地的合法使用權，應保障該屏在建造、運營期間的電力供應及負責相關政府審批的工作。
5.2該廣告屏的建造及營運期間若影響到相關經營者的正常經營，就上述問題，甲方應做好相關協調工作。
5.3甲方需提供乙方LED大屏播放所需的控制機房一間，並充分保障其安全，若因甲方原因導致出現非法播放內容，由甲方承擔責任。
5.4 乙方負責投資建造該LED大屏，並擁有該LED大屏的合法產權、經營權、廣告的審核及最終解釋權。
5.5乙方負責該LED大屏的製作及安裝維護，應符合國家的相關標準，並保證該LED大屏建造期間及運營期間的安全使用，協定期內若發生安全事故，事故責任由乙方承擔。
5.6乙方應遵守廣告發布、製作的有關規定，如乙方發布的廣告內容(畫面)遭受相關部門處罰或造成其他損害結果發生的，一切責任均由乙方承擔，與甲方無關。
5.7協定期內，甲、乙雙方不能無故終止契約，如因市政或城市規劃需要使用該LED大屏位置等原因導致不能使用時，應協商解決，儘量減少雙方損失。
5.8協定期間，運營所產生的電費80%由乙方承擔，20%由甲方承擔,電費結算價格為￥元/度,乙方按半年度向甲方支付。
第六條 協定期滿與續租：
6.1 協定期滿後，本協定即終止。如乙方要求續租，則表現在租賃期滿一個月前向甲方書面提出，經甲方同意後，雙方須重新簽合作協定。
第七條 違約責任：
7.1 任何一方違反本契約約定，應承擔違約責任，守約方有權跟據實際損失向違約方追償。實際損失包括LED建造成本費、人工費、施工費、大屏運營過程中對外簽訂廣告協定不能履行承擔的違約賠償責任等。
第八條 其他：
8.1 協定期間若遇甲方改造施工或其他原因導致該LED大屏無法正常運營的，甲方應免除期間的場地使用費及電費。
8.2本協定如有未盡事宜，甲、乙雙方另行協商簽訂補充協定，本協定附屬檔案及補充協定與本協定作為同一整體，具有同等法律效應。
8.3本契約一式四份，甲、乙雙方各持兩份，均具同等法律效力。
8.4甲乙雙方發生糾紛應友好協商解決，如協商不成，任何一方可向南湖區人民法院提起訴訟。
第九條 簽章：
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
地址： 地址：
電話： 電話：
代表： 代表：
時間： 時間：
承攬契約範本 篇7
甲乙雙方經協商一致，訂立本契約，共同遵守。
一、甲方：
乙方：
二、具體條款
1、乙方自願承攬甲方的沙子、石子的採購、運輸任務，保證做到保質、保量、價格公道，在執行中如因價格或運費等問題協商不成，甲方可單方隨時中止契約，乙方不得有任何異議。
2、乙方承攬甲方橋欄板等產品的運輸任務，並保證安全、及時運送，運費定價要合理，在執行中乙方不得隨意提高運費標準，甲方如有異議，可以隨時中止契約。
3、乙方在運送路途中出現的刑事、民事等一切問題均與甲方無關，乙方不得要求甲方承擔責任，如有較大貨損，乙方應按市值賠償。
4、如運送任務繁重，乙方應設法增加運力，但乙方如安排他人代為運送，均為乙方的單方行為，一切問題均與甲方無關。甲方如對乙方的安排有異議，亦可隨時叫停，乃至中止契約。
5、費用結算
(1)沙子、石子等原材料的費用(含運費)按市場行情進行結算。石子：元/車，沙子：/車，價格如有波動，應提前通知甲方，同意後方可執行。沙子、石子必須憑由甲方出具的有效票據，每 結算一次。
(2)甲方橋欄桿等產品的運費結算，每 結算一次。運費執行細則如下：
另：每車的回執收條，乙方應負責妥善保存，如有丟失，應及時找回;如因收條丟失而帶來的損失，乙方應酌情賠償。
6、另行約定內容
以上內容一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬契約範本 篇8
廣告主或廣告代理單位(甲方)：
廣告發布單位(乙方)：
甲乙雙方根據《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國契約法》等有關法律、法規和規章規定，簽訂本契約，並共同遵守。
一、甲方委託乙方於_________年_________月_________日至_________年_________月_________日期間發布_________戶外廣告。
二、戶外廣告媒體形式、規格、地點等要求(填寫不完的可附頁)：
1.媒體形式：_________;
2.數量：_________;
3.發布地點：_________;
4.交付、亮燈時間：_________;
5.規格尺寸：_________;
6.材料要求：_________;
7.質量要求：_________。
三、廣告採用_________樣稿(附樣稿)，未經甲方同意，乙方不得改動廣告樣稿。
四、乙方有權審查廣告內容和表現形式，對不符合法律、法規和規章規定的廣告內容和表現形式，乙方應要求甲方作出修改，甲
五、廣告費用：發布費_________元，製作費_________元，其它費用_________元，總計_________元。
六、甲方分_________期將廣告費用付給乙方，付款方式如下： 。
七、乙方發布廣告必須符合法定的質量標準或雙方約定的質量標準，並負責廣告的安全、養護和維修。一般損壞(故障)，乙方應在_________小時內修復(修復時間最長不得超過72小時)。較重損毀(故障)，雙方約定：_________。
八、乙方負責辦理戶外廣告各類審批手續。
九、乙方不得在廣告發布前擅自將甲方提請發布的廣告內容告知與發布業務無關的第三方(廣告監管機關除外)。
十、因廣告牌脫落、損壞等而致他人權益受到損害的，侵權責任由乙方承擔。
十一、違約責任：
1.甲方未按約定支付廣告費用，除支付拖欠的廣告費用外，並應支付違約金_________元/天。
2.乙方未按契約約定的時間、地點、內容、質量要求等發布廣告，若無合法或正當理由的，應承擔違約責任，支付違約金_________元/天。
3.乙方遇惡劣氣候或其它不可抗拒原因未能在約定時間內對廣告進行修復的，廣告發布時間應順延，無法順延的按延誤的時間
4.若遇市政建設或行政管理需要，政府有關部門依法要求撤除戶外廣告的，甲、乙雙方應無條件執行，乙方不負違約責任，但應向甲方退還相應的發布費。
5.其它：_________。
十二、契約爭議的處理方式(將不選定的劃除)：
1.提交仲裁委員會仲裁。
2.向人民法院起訴。
十三、契約內容如與國家法律、法規和規章相悖，應服從法律、法規和規章的規定。
十四、本契約自工商行政管理機關核准登記戶外廣告之日起生效。
十五、其他約定事項： 。 甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________ 負責人(簽字)：_________ 負責人(簽字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
承攬契約範本 篇9
(甲方)
(乙方)
根據《中華人民共和國契約法》及有關規定，為明確甲乙雙方的權利與義務之間的關係，經雙方協商一致，訂立本契約。
第一條、運輸服務要求
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務，車輛情況分別為：
1、廠牌車型，營運證號碼 ，發動機號 ，車架 ，
2、廠牌車型，營運證號碼 ，發動機號 ，車架 。
第二條、服務期限
期限從 年 月 日 時起，至 年日時止，總計天。
第三條、服務費用
契約總費用為 元(人民幣)(大寫 元整)，乙方在服務期滿後60天內一次性付清。
第四條、甲方責任
1、負責向乙方提供技術狀況完好的車輛和相應的駕駛人員。正常情況下，契約中未註明的事宜，甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛人員，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務活動，乙方可保留向運政管理部門舉報的權利。
3、在服務期內，甲方駕駛人員按照乙方制定的行車計畫，在乙方指定的時間和地點，由乙方指定的人員在行車計畫上籤字，作為履行契約的原始記錄。
4、負責服務期內車輛的二級維護及車輛年檢、年審。
5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
6、如果服務車輛在服務期間內發生事故，甲方應負責事故處理，並承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業管理規定，即《四川省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規定》進行汽車運輸經營活動，如有違反，乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務，按照乙方提供的行車計畫執行。
9、甲方在契約期內不得無故將服務車輛收回，如確需收回，需經雙方同意後另行提供相同型號的車輛完成運輸服務義務。
10、服務期內，應遵守國家有關法律規定，安全行車，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，並承擔由此給乙方造成的經濟損失。
11、甲方不得利用服務車輛進行違法犯罪活動，不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。
12、服務期間所發生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時發現車輛使用異常或技術故障應停止運行並通知乙方，並及時採取補救措施，確保行車計畫的執行，否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發生事故，甲方應立即與當地公安交通管理部門及保險公司聯繫，並通知乙方，甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發生交通事故應立即通知乙方並報告公安交通管理部門，保護好現場，承擔公安交通管理部門的裁定責任，負擔保險公司理賠後不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。
16、甲方中途如不能按約定提供車輛，甲方需退還乙方未使用期的服務費並付全部服務費 10% 的違約金。
第五條、乙方責任
1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車計畫，並提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要，負責對服務車輛進行包裝。
3、經甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛人員姓名駛證號 ，是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權解除契約。
4、乙方中途退車，乙方需按實限使用時間支付甲方使用費並付全部使用費 10% 的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本契約未盡事宜，雙方協商解決。甲乙雙方發生糾紛不能協商解決時，可向運政管理部門申請調解，或起訴至有管轄權的人民法院。
2、本契約雙方簽字蓋章有效，本契約一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的複印件、雙方車輛行車記錄單等附屬檔案為契約組成部分。
3、如需變更或解除本契約應提前兩天通知對方，並經雙方協商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發生交通肇事後，甲方需提供能夠履行本契約運輸服務義務的車輛和駕駛人員，繼續完成行車計畫。
2、服務期間，甲方承擔妥善保管車輛的義務和責任，若發生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔責任。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬契約範本 篇10
廣告客戶或代理單位名稱(甲方)：
廣告發布單位名稱(乙方)：
甲乙雙方根據國務院《廣告管理條例》及有關規定，簽訂本契約，並共同遵守。
一、甲方委託乙方於 年 月 日至 年 月 日期間發布 廣告。
二、廣告發布媒介為：
三、單位廣告規格為：
四、廣告採用 樣稿(樣帶)，未經甲方同意，乙方不得改動廣告樣稿(樣帶)。
五、乙方有權審查廣告內容和表現形式，對不符合法律、法規的廣告內容和表現形式，乙方應要求甲方作出修改。甲方作出修改前，乙方有權拒絕發布。
六、廣告樣稿(樣帶)為契約附屬檔案，與本契約一併保存。
七、廣告單價 元，加急費 元，其他費用 元，扣除優惠 元，扣除代理費 元，播出次數 元，總計 元。
八、甲方應在 年 月 日前將廣告發布費付給乙方，付款方式：
九、違約責任：
十、契約糾紛解決方式：本契約在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決。協商不成，當事人雙方同意由 仲裁委員會仲裁(當事人雙方未在契約中約定仲裁機構，事後也未達成書面仲裁協定的，可向人民法院起訴)。
十一、 其他：
廣告客戶或代理單位名稱(甲方)：
廣告發布單位名稱(乙方)：
年月日：
承攬契約範本 篇11
安裝承攬契約範本協定
發包方:________(以下簡稱甲方)
承攬方:________(以下簡稱乙方)，住，身份證號
乙方承攬甲方________工程,按照本契約及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，為了明確雙方權利義務，經雙方平等自願協商，根據《_____》有關承攬契約之相關規定，特商定如下條款，共同遵守執行：
一、工作內容：
1、空調、熱水器等設備安裝;
2、避雷接地;
3、五金配件安裝於配合調試;
二、安裝人工費及結算：
安裝人工單價為：空調：元/台，熱水器：元/台，本價格為包乾價。
結算方式為月結。
三、質量要求
1、乙方須嚴格按照本契約及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，做到保質保量，並接受甲方的監督。安裝質量不符合規定的，乙方須無條件修理或者返工並承擔全部費用。
2、乙方不得將承攬項目交由第三人完成，特殊情況須經甲方同意。如有違反，甲方有權解除契約，由此產生的一切後果由乙方承擔。
四、其它要求
1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責;
2、甲方為乙方購買意外傷害險;
3、乙方凌空作業須繫上安全帶，
4、乙方施工過程中，不得損壞甲方的安裝工具，如有損壞乙方必須無償進行修復。
5、未盡事宜雙方協商解決。
6、本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方蓋章或簽字時生效。
甲方：___________________
乙方：___________________
聯繫電話：__________________
聯繫電話：__________________
簽約時間： _________年_________月_________
承攬契約範本 篇12
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等自願、公平和誠實信用原則，就 工程作業承攬協商一致，簽訂本契約，雙方共同遵照執行。
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點： 。
3、承攬方式：該工程為包工包料(即包清工) 。
二、工程工期
1、本工程的工期從 年 月 日至 年 月 日，總日曆天數_______天。
2、乙方應無條件執行甲方的進度計畫安排(包括新調整的進度計畫)。
3、因颳風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。
三、承包價款及支付方式
1、工程款總價為 元。
2、支付方式：契約簽訂後支付 工程款，工程竣工驗收合格後甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的 %，剩餘 %的工程款作為乙方的質保金，在工程竣工驗收一年後由甲方向乙方支付。
四、工程質量標準及驗收
在施工過程中，乙方應嚴格按照甲方提供的本工程施工圖紙及圖紙變更手續精心施工，認真執行國家現行施工標準及驗收規範。
五、雙方責任和權利
(一)甲方的責任和權利
1、甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準，甲方有要求乙方承擔違約責任的權利，乙方如由此給甲方造成經濟損失，甲方有權要求乙方予以賠償。
2、乙方固定技術力量達不到合格標準，甲方有權與乙方解除本契約，並要求乙方隨時退場。
3、乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求，甲方有權與乙方解除本契約並要求乙方退場。
(二)乙方責任和權利
1、遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。
2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規範、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準，對本契約勞務承包範圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計畫要求(包括調整後的計畫)，合理組織，科學安排作業計畫，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由於自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3、乙方的技術工人必須按國家規定持上崗，技工必須有職業技能操作證，特殊工種必須有特種作業操作證，否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。
4、服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
5、做好施工場地周圍建築物、構築物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。
6、按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。
7、按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動契約》、交納社會保險並按契約所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇，出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任，甲方不承擔任何責任。
8、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。
9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。
10、乙方因違章操作，違章指揮造成質量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。
六、違約責任：
1、本協定一經簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方契約總價5%的違約金。
2、乙方應未按本契約約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。
3、乙方應嚴格按照契約約定的安全質量標準施工，如因質量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責，由此給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。
七、爭議的解決方式：
甲、乙雙方在履行契約過程中發生爭議，可自行協商解決，協商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
八、契約的效力
本契約自雙方代表人簽字、蓋章後生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清後即失效。
十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協定，與本契約具有同等法律效力。
十一、本契約一式兩份，甲方、乙方各執一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬契約範本 篇13
甲方： 乙方：
因甲方樓房需要維修，甲方住宅用戶反覆協商推選羅建章為甲方代表，與乙方多次協商，在平等、自願、誠實守信的原則下，甲乙雙方達成如下定做承攬維修房屋協定：
一、甲方需要維修的房屋坐落在桃源縣漳江鎮建設路原桃源縣酒廠安置小區，住戶：羅建章、鄭壽林、劉慧雲、文和清、彭毛本。
二、甲方支付乙方維修費總計柒仟元整(￥：7000.00元)(甲方負責材料費、工人工資、稅費)。
三、甲方要求乙方給小區右側西頭3單元房屋頂上由原小瓦換大紅瓦，並更換爛檁子、爛栓披、加新栓披。換下的原小瓦、爛檁子、爛栓披歸乙方所有。
四、乙方自行組織勞動技術工人，工資、福利、安全保險、勞動工具均由乙方自行負責，與甲方無關，安全事故由乙方自行承擔也與甲方無關。
五、乙方維修必須達到甲方的要求，由甲方的代表羅建章、鄭壽林、文和清負責對乙方的質量監督，乙方維修達到甲方要求驗收合格後，再由甲方支付乙方維修費。
六、乙方完工並清掃垃圾後，甲方驗收合格，由甲方一次性付清全部維修費柒仟元(7000.00元)。
七、樓頂掉下的各種物件，砸爛財產或樓下人員的有關損失均由乙方負責，甲方不負任何責任。
本契約一式二份，雙方各執一份，從簽字之日起具有法律效力，發生糾紛按照《契約法》中的承攬契約依法處置。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬契約範本 篇14
委託方： (以下簡稱甲方)
承運方： 運輸車輛： (以下簡稱乙方)
甲、 乙雙方本著誠實、信用、公平的原則，對承運甲方木材一事，經過共同協商，達成以下協定，以便雙方共同遵守。
第一條：木材起運地點：乙方必須按照甲方規定的裝車地點、行駛線路和卸車地點進行原木或枝椏材運輸任務。
第二條：甲方負責木材或枝椏材的裝車和卸車，乙方只承攬裝車後的運輸。
第三條：木材運輸期限：自甲、乙雙方簽訂契約之日起到次年的四月份木材生產結束止。對不服從調度安排，無故停運的，甲方將不支付乙方已承運的運費。
第四條：在運輸木材過程中，乙方必須服從甲方的配車命令及安排，遵守交通規則，安全駕駛。在木材運輸過程中發生事故造成損害的，由乙方承擔責任。
第五條：乙方按照甲方的指示將木材運到指定地點後，由甲方派出的相關人員進行驗收。
第六條：乙方的運費：原木運輸按 元m3公里，枝椏材 元/噸公里，其中個體民營車輛運輸單價中含管理費(養路費、運輸管理費) 元/ m3，枝椏材 元/噸。待到契約終止時，一次性全部結算。
第七條：甲方如果沒有按照契約的約定支付以乙方運費，由甲方賠償乙方損失。
第八條：乙方在運輸的過程中，必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的地，由於乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的，由乙方承擔全部責任，賠償一切損失。
第九條：乙方在運輸過程中，必須按照甲方規定的承運範圍及要求執行，對超出規定範圍的，甲方有權進行處罰。對超出行駛線路，受到處罰的，其責任由乙方自負。
第十條：此契約自甲、乙雙方簽字之日起生效，此契約一式三份，甲方保存兩份，乙方保存一份。
甲方簽字(蓋章)： 乙方簽字(蓋章)：
時 間： 時 間：
承攬契約範本 篇15
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
經雙方友好協商，乙方將 部門牌、形象牆、門牌號、公司門口標誌 交與甲方設計與製作。結合製作具體情況，根據《中華人民共和國廣告條例》、《廣告管理條例》簽訂本契約，以共同遵守。
一、 廣告承攬要求：
1、項目名稱： 部門牌、形象牆、門牌號、公司門口志
2、廣告內容： 總經理室、副經理室、經理室、財務室(附圖紙)
3、規格或材料： 總經理室、副經理室、財務室規格：(20cm*35cm) 經理室規格：(25cm*30cm) 材料：
4、其他要求： 無
5、簽訂契約本日起至 20xx 年 月 日前製作完工，遇特殊原因延期。
二、付款方式：
1、在簽訂契約後三天內，乙方須交付報價單總額50%的定金。設計製作完成後，經乙方驗收合格，(乙方)將全款三天內一次性付清，不得拖欠。
2、執行契約中發生爭執，雙方通過友好協商解決，如協商不成，方可向當地人民法院起訴。
三、附則
1、如遇惡劣天氣和特殊情況順延工期。
2、本契約附屬檔案 件，名稱：
3、本契約正本一式兩份，雙方各一份，本契約有效期自雙方簽名生效之日起，至結清全部款項止。
4、甲乙雙方如遇其他事項另行商議，作為本契約的補充協定，並享有與本契約同等法律效力。
四、契約期： 年 月 日至 年 月 日止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬契約範本 篇16
定作方：
承攬方：
定作方因製作安裝 標識牌，發包給承攬方，有關事宜，經雙方協商一致，達成如下協定： 一、定作方將神舟管業辦公樓頂標識牌的製作、安裝、保修、項目全部發包給承攬方，由承攬方包工包料製作並承擔該標識牌的製作、安裝、保修等一切費用，該標識牌經驗收合格提供有效發票後，定作方支付承攬方工程總價人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿一周內，定作方向承攬方支付工程總價的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。
二、該工程具體位置位於 ;主要要求和內容為：
1) 製造的內容：“”;
2) 漢字為中文簡體，英文全都為大寫字母;
3) 漢字為3m(高)*2.5m(寬)，英文高為1.5m;
4) 字型白天及夜晚均為紅色;
5) 字型在地面不能看到拼接痕跡、支撐儘量隱蔽;
6) 支撐採用鍍鋅角鋼或不鏽鋼管內襯高強度鋼管;焊接部位應採取防鏽措施;
7) 全部工程應抗除颱風、龍捲風、地震以外的自然破壞因素;
三、承攬方應於20xx 年6月25日前完成該標識牌的製作與安裝(雨天除外)。
四、該標識牌的質保期為兩年，自交付之日起計算。質保期內，承攬方應經常性查看是否有安全隱患，應對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查並及時加固修理;定作方對標識牌的不穩定因素及可能造成危及他人生命、財產安全的隱患有權向承攬方提示，承攬方應馬上前來進行檢修。保修期限內該標識牌因各種原因的損壞，固定不穩和風吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經濟責任和法律責任，定作方不承擔任何責任。如該標識牌在質保期內嚴重破損不能修復時，承攬方應重新製作並安裝另一塊與原標識牌規格、材料相同的新2*2標識牌恢復其功能。該標識牌由承攬方終身保修，質保期滿後，承攬方應定期檢查維修並收取基本材料人工費。
五、本契約相關定作方發布的招標檔案和承攬方的投標檔案是本契約的一部分，具有法律效力。
六、定作方負責將電源關到工程地點30米以內。
七、對於可能發生的由於施工質量問題而導致的標識牌損壞造成後果，由承攬方承擔責任，施工期間，承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任，如發生意外與定作方無關;安裝施工過程中不得損壞定作方的任何物體、建築等，如內外裝修、構件、電器等。
八、該契約簽訂後承攬方的安全責任和保修責任不因該標識牌的經營權或所有權的轉讓而失效，該標識牌經營權或所有權的受讓者有權取得轉讓後定作方的相應權利。
九、契約未盡事宜，雙方可協商解決。如協商不成，雙方均可向寶應縣人民法院起訴。
十、該契約雙方簽字、蓋章後承攬方開始施工起生效。
十一、該契約一式三份，由定作方執兩份，
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬契約範本 篇17
甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)
甲、乙雙方在平等互利、友好協商的基礎上，根據《中華人民共和國契約法》和有關法律、法規、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關事宜達成如下協定，由雙方共同遵守：
一､項目概況
1、項目名稱:廣告牌安裝
2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準
3、項目內容：乙方根據甲方要求，獨立負責廣告牌的安裝工作。
二、承攬方式和安裝費用
乙方承攬甲方一年內的廣告牌安裝項目，期間乙方全權負責廣告牌的安裝，時間從契約簽訂之日算起。
三、安裝費結算方式
分次給付安裝費用。
乙方廣告牌安裝好後，通知甲方驗收。甲方應在驗收合格後一次性付清該次的安裝費用。
四、安裝方式及質量、安全要求
1、乙方包工包料，包質量包安全，負責廣告牌安裝的整個過程。
2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規定的戶外廣告標準及相關的質量標準，並保證廣告牌結構達到設計強度的要求。
五、製作、安裝工期
1、乙方應在雙方協商的時間內完成廣告牌的安裝工作，並通知甲方驗收。若驗收不合格，乙方應在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內返工，並通知甲方再次驗收。
2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因導致未按契約約定而造成乙方無法按期完工，責任由甲方負責，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、颱風等自然災害，由雙方協商順延工期。
六、雙方權利與義務
1、甲方應向乙方提供待安裝的廣告牌
2、廣告牌安裝的施工過程中所出現的一切安全事故，造成的經濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理並承擔所有法律責任。
3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負責處理並承擔所有法律責任。
4、乙方應當保證其安裝的材料及施工程式符合國家標準或行業標準，保證所提供的鋼製材料質量符合國家標準。
5、乙方應當確保全全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續、保險手續均由乙方自行負責，因廣告牌施工而發生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產賠償責任由乙方負責。
七、其他事項
1、雙方在執行契約中，若發生爭議協商不成，任何一方均可向契約鑑定地的人民法院提出訴訟。
2、本契約若有未盡事宜，雙方另簽補充協定，補充協定與本契約具同等法律效力，若補充協定與本契約不一致的，以補充協定為準。
3、本契約自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬契約範本 篇18
甲方： 家住 市 鎮 村
乙方： 家住 市 鎮 村
甲方擬在東陽市千祥鎮 村原老房基上建房一幢，並以包清工形式發包給乙方施工，現雙方在平等互利、協商一致的基礎上達成契約條款如下：
第一條：甲方擬建房坐北朝南，磚混結構，甲方現已基礎完工，鋪設好水泥板，交由乙方施工，房屋占地面積 平方米共 層，房屋建成按實量面積計價。
第二條：凡甲方建房所需材料由其提供，根據施工進度乙方應提前 天通知甲方承辦;乙方承攬施工(包建房)採用定額計價形式計價報酬：凡是泥水工、木工以及臨時工等工作全部發包給乙方管理施工。
第三條：乙方施工範圍房屋整體框架結構，落成後，里外牆麵粉刷完畢，房屋結構由甲方提供。計價價格為 元/每平方米，其中磚匠工按 層計算每平方米為 元;木工按 層計算，每平方米為 元(第一層至第三層按實量面積計算，屋頂按第三層的一半計算)。
第四條：質量要求建築尺寸均勻整直，乙方應按甲方要求標準施工，如需改變結構或作修改，應經雙方協商一致後方可施工。
第五條：完工時間為本契約簽字後起 年 月 日前落成。
第六條：付款方法按施工進度計算，第一層至第三層付人民幣 元(大寫 萬 千 百元整)，房屋落成完工驗收合格後付人民幣 元(大寫 萬 千 百元整)，餘人民幣 元(大寫 萬 千 百元整)作為房屋質量保證金，至 年 月 日止，如無質量問題即付清餘款。
第七條：甲方要求乙方對所有施工人員(包括磚匠工、木工)等技工人員一律持證上崗，並對所有施工人員參加人生安全保險，施工中應積極採取安全措施，確實抓好安全生產，施工中如發生安全事故，所造成的傷害均由乙方承擔。
第八條：如未盡事宜由雙方協商解決。
第九條：本契約一式二份，雙方各執一份。
甲方簽字(手印)：
乙方簽字(手印)：
年 月 日
承攬契約範本 篇19
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點： 。
3、承攬方式：該工程為包工包料(即包清工) 。
二、工程工期
1、本工程的工期從 年 月 日至 年 月 日，總日曆天數_______天。
2、乙方應無條件執行甲方的進度計畫安排(包括新調整的進度計畫)。
3、因颳風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩
三、承包價款及支付方式
1、工程款總價為 元。
2、支付方式：契約簽訂後支付 工程款，工程竣工驗收合格後甲方向
乙方支付的工程款應達到工程款總額的 %，剩餘 %的工程款作為乙方的質保金，在工程竣工驗收一年後由甲方向乙方支付。
四、工程質量標準及驗收
在施工過程中，乙方應嚴格按照甲方提供的本工程施工圖紙及圖紙變更手續精心施工，認真執行國家現行施工標準及驗收規範。
五、雙方責任和權利
(一)甲方的責任和權利
1、甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準，甲方有要求乙方承擔違約責任的權利，乙方如由此給甲方造成經濟損失，甲方有權要求乙方予以賠償。
2、乙方固定技術力量達不到合格標準，甲方有權與乙方解除本契約，並要求乙方隨時退場。
3、乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求，甲方有權與乙方解除本契約並要求乙方退場。
(二)乙方責任和權利
1、遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。
2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規範、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準，對本契約勞務承包範圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計畫要求(包括調整後的計畫)，合理組織，科學安排作業計畫，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由於自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3、乙方的技術工人必須按國家規定持上崗，技工必須有職業技能操作證，特殊工種必須有特種作業操作證，否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。
4、服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
5、做好施工場地周圍建築物、構築物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。
6、按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。
7、按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動契約》、交納社會保險並按契約所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇，出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任，甲方不承擔任何責任。
8、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。
9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。
10、乙方因違章操作，違章指揮造成質量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。
六、違約責任：
1、本協定一經簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方契約總價5%的違約金。
2、乙方應未按本契約約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。
3、乙方應嚴格按照契約約定的安全質量標準施工，如因質量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責，由此給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。
七、爭議的解決方式：
甲、乙雙方在履行契約過程中發生爭議，可自行協商解決，協商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
八、契約的效力
本契約自雙方代表人簽字、蓋章後生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清後即失效。
十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協定，與本契約具有同等法律效力。
十一、本契約一式兩份，甲方、乙方各執一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬契約範本 篇20
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國勞動法、契約法、建築法》為依據，參照有關檔案精神。本著甲、乙雙方互惠互利的原則，雙方協商簽訂施工契約如下：
一、工程名稱：
二、施工地點：
三、結構形式：
四、發包內容及價格：整體大包(土建、水暖、電照、既有樓房的女兒牆屋面拆扒、樓梯製作等)大包乾、掃地出門價，以建築面積計算工程量每平方米(人民幣)大寫 元
五、資質要求：三級以上資質，簽訂契約時，將資質複印件留給甲方存檔備查。
六、質量要求：合格
七、開工日期：20xx年 月 日
竣工日期：20xx年 月 日
八、材料要求：
所使用的建築材料，必須有合格證和化驗單。
九、付款方式：
1、乙方全部墊付工程款。
2、主體圈樑竣工後付總造價款的30%。
3、竣工初檢合格後，甲方付給乙方工程總造價款50%。
4、經質檢站、監理，甲乙雙方技術人員共同驗收全部合格後甲方付給乙方總造價工程款17%。
5、保質金3%，質保期為12個月，在質保期內如出現質量問題，甲方通知乙方並約定時間進行維修，如乙方不能按時進行維修，甲方派人維修，其維修費用從乙方預留的質量保金內扣除，質保期滿後按契約約定時間把質保金全部退還給乙方。
6、每竣工一棟初檢合格結一棟，聯合檢查全部合格結清工程款。
十、施工人員須持證上崗，工地管理人員要求一長三員。
十一、施工期間因個別情況與業主發生爭執，由物業單位協調處理，乙方不能因此停工，拖延工期。
十二、在施工過程中，保證小區道路暢通無粉塵，做好屋面防水，如有此類現象發生，乙方自行與業主調解。
十三、施工中的建築垃圾須堆放整齊，由甲方處理。
十四、安全生產，文明施工。
1、施工嚴格執行安全生產操作規範，施工前須對上崗人進行安全生產，文明施工教育，有隱患存在未排除前停止施工。
2、施工期間發生一切安全事故均屬乙方責任。乙方承擔所有費用。
3、進場的各種設備、材料隨使隨進，合理堆放，保證施工現場清潔。
十五、違約：
1、甲乙又方簽訂契約後，乙方不得以任何理由退出現場或停工，如違約甲方有權拒付工程款。
2、不許轉包他人，如發生髮現有轉包現象出現，甲方有權終止契約，所發生的費用由乙方承擔。
十六、施工現場三通一平，由甲方協調，費用由乙方承擔。
十七、契約未盡事宜，雙方共同協商解決。
十八、本契約雙方簽字後，具有法律效力，共同遵守。
十九、本契約一式兩份，雙方各執一份。
甲方： 乙方：
電話： 電話：
年 月 日
承攬契約範本 篇21
承攬方：
代表人： 職務： 電話：
定作方：
地 址： 電話：
定作方委託承攬方加工 ，經雙方充分協商，特定立本契約，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1.項目名稱：
2.項目地點：
3.項目內容：
4.建築面積：
5.承攬方式：承攬方包工包料
6.工期: 本項目工期天，按甲方指定進場日期計算。
7.，總計：元
第二條 圖紙或技術資料
雙方商定圖紙或技術資料採取下列方式提供：
(1) 定作方自行設計並提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料一式二份，定作方、承攬方各執一份。
第三條 定作方義務 (1)負責向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質量和項目進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。
第四條 承攬方義務
(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起壹天內回復，並提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答覆的，應繼續按圖紙或技術要求進行工作，由此而產
(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致契約價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
第六條 確定變更契約價款及工期
(1) 發生變更後，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批准後調整契約價款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批准後調整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收並辦理交接手續;
(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，並接受定作方檢驗;
第八條 質量標準
雙方約定本項目質量標準 ：
(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。
(2)所有圖紙設計符合國家規範要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工後，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知後兩天內按照契約規定的質量標準組織驗收，並辦理驗收，移交手續，出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。
(2) 第十條 契約價款支付方式
1. 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付契約價款：
(1) 雙方簽訂契約，定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責任
1. 承攬方的違約責任
(1)未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減契約價款;不同意利用的，重新製作。
(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向製作方償還契約價款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責任
(1)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止契約，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付契約價款3‰的違約金;
(3)超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。
第十二條 不可抗力
在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。 第十三條 契約爭議的解決方式
本契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成的，任意一方均可依法向管轄權的人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項： 。 第十五條 附則
(1)本契約經雙方簽字(蓋章)後生效，契約履行完畢後終止。
(2)本契約履行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約有同等效力。
(3)本契約一式二份，定作方和承攬方各執一份。具有同等法律
(4)本契約附屬檔案為本契約的組成部分，與契約具有同等的法律效力。
定作方： 承攬方：
代 表 人： 代 表 人：
聯繫方式： 聯繫方式：
年 月 日 年 月 日
承攬契約範本 篇22
發建房主方(甲)：
承攬建築方(乙)：
甲方委託乙方承建農村居民房四間四層，為明確乙方在承攬建築甲方房屋中的權利和義務，根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》的有關規定，結合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠信原則，確保建房過程中堅持安全、優質、高效、低耗原則，現經雙方充分協商，同意簽訂本契約，以期共同遵守。
一、施工安全
1、乙方在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，並承擔由於自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責任和由此發生的一切費用。如出現任何施工安全事故，責任一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理並支付一切保險費用。甲方不支付任何費用，也不承擔任何責任。
2、為督促乙方為施工人員購買意外保險，甲方願意支付部分購買施工人意外保險的費用(每人50元)，若乙方沒有為施工人員購買意外傷害方面的保險，甲方不承擔任何責任。
3、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促，確保全全和工程質量。
4、保證施工現場清潔，做到文明施工。非因甲方原因而違反有關規定造成的損失和罰款由乙方承擔。 承攬人應安全施工，違規作業，造成事故損失應承攬人自行負責。
二、施工要求
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建築。
2、甲方負責提供施工用的石灰、磚頭、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料。凡甲方建房所需材料由其提供，根據施工進度乙方應提前7天通知甲方承辦;
3、乙方儘量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工，以免影響房子質量。
4、室內外有線電視接口、牆壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委託第三方負責。
5、乙方自帶建築所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及架板、架木等，費用由乙方自理。
6、乙方施工範圍房屋整體框架結構，落成後，里外牆麵粉刷完畢，前面瓷磚貼工整，房屋結構由甲方提供。
7、架木必須牢固可靠，釘、鐵絲由甲方供應。
三、工程質量
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，並隨時接受甲方或甲方委託人員的督查。檢查中提出的質量問題按甲方規定期限整改完成。
2、乙方施工時要保證質量。使用濕潤好的磚頭，沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌築法，即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。
3、 為確保房屋的漏水問題，乙方在做樓頂，廚房，衛生間時必須提供做防水措施(要做油)。
4、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改後仍不能達到約定使用條件的，乙方應當承擔工程質量違約責任。
5、房屋建成後，因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任，並由乙方承擔所需的費用，一併賠償甲方的有關損失。
6、質量要求建築尺寸均勻整直，乙方應按甲方要求標準施工，如需改變結構或作修改，應經雙方協商一致後方可施工。
四、工期延誤
無正當理由，乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可以相應順延：
1、因停電或下雨等造成停工;
2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價
1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計算)，房屋建成按實量面積計價，托出部分按前後相加的一半，東西相加的一半計算。
2、磚匠工按每平方米為元計算。
3、上樓板時，甲方只負責按每人15元/次的標準補給乙方。
六、建房工期：自20xx年農曆8月11日開始施工算起， 到20xx年未下雪之前完成主體工程，粉刷等可來年農曆4月前完工。
七、 工程款支付方式：
乙方進場後，甲方將預付人民幣10000元(大寫 壹萬元整)工程款，以後將按如下進度標準分期分次付款。
1、各層樓板上板完工，初驗通過後7天內支付壹萬伍千元;
2、主體完工結頂，驗收合格後7天內支付完工人基本工資(不超過工程款60%);
3、所有粉刷工程完工，初驗通過後7天內支付壹萬伍千元;
4、留取工程總造價的5%作為質量保證金，期限1年，自驗收合格之日起計算，在保修期滿後，經雙方復驗，確無質量問題且經雙方簽字確認後，甲方在7天內全額付給乙方。
5、竣工驗收合格且結算完畢後，7天內支付清除質量保證金外的全部工程款。
八、違約責任和爭議的解決辦法
1、工程質量達不到約定要求的，乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使契約無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本契約，辭退乙方，並只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按契約約定支付工錢，則按銀行有關逾期付款辦法的規定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使契約不能履行，另一方欲中止或解除全部契約，應提前5天通知違約方後，方可中止或解除契約，並由違約方承擔違約責任。
九、契約的生效與終止。
1、本契約一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。
2、本契約自簽訂之日起生效。
3、在工程全部驗收合格，甲方付清工錢完畢後，該契約自動失效。
十、其他。
以上契約，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充契約，補充契約與該契約具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬契約範本 篇23
甲方：____________________
乙方：____________________
甲乙雙方，本著平等互利，協商一致的原則，簽訂貨物運輸承包經營契約書。
一、契約期限：自_____年___月____日起至_____年____月____日止。
甲方將己方工廠的物件的產品全權委託乙方承運，運輸方式為公路汽車運輸服務。
二、運費結算方式：
1、甲乙雙方商定，按以車裝實際拉運噸位， 元/噸結算貨物承運費，重量不得超出國家規定車載重量。
2、貨物安全達到目的地，憑隨車貨物單按月結算，結清並支付運費。
3、貨物到達指定目的地後，收貨人驗貨前，乙方保證甲方貨物數量不缺失，外觀完好無損壞，並辦理貨物簽收手續為交貨完畢。
4、甲方未按契約規定期限向乙方支付運輸費用，應向乙方按同期銀行貸款利率支付運費利息損失。
三、安全責任方
1、至簽訂本契約起，乙方一切安全將自行承擔。
2、乙方承包期間對所有承運貨物，車載人員負全部安全責任。若造成人員傷亡或承運貨物損失的，乙方承擔全部責任並負責賠償。
3、車輛保險、維修檢測、年檢保養、燃油材料、違章罰款、用費稅額、交通事故理賠及人員工資等所有費用均由乙方承擔。
四、甲、乙雙方的權力義務：
(一)甲方的權力義務：
1、甲方有權根據生產需要要求乙方貨物運輸到指定服務區;如甲方停工，停產等因素甲方有權暫停或終止契約。
2、甲方對乙方的服務質量，對發現的問題有權要求乙方進行整改。若乙方存在重大交通安全隱患問題、服務質量問題，以及車輛技術性能存在嚴重問題時，有權要求乙方停車整改或終止契約。
3、甲方委託乙方承運貨物事宜時，應明確承運貨物品名 、裝貨地點 ，聯繫人 ，聯繫方式 ，貨物到達地
4、甲方不得以隱瞞的形式委託乙方託運禁運物品，否則由此產生的責任由甲方承擔。
5、甲方有權獲知貨物在運輸途中的情況和預計到貨時間。
6、若乙方特殊情況不能及時為甲方辦理甲方貨運事宜，乙方應指派業務人員為代表，代表乙方為甲方辦理貨物承運的相關事宜。
7、在貨物送達收貨人之前，甲方有權隨時改變到貨地點及收貨人。 甲方有權對乙方及乙方代表和相關工作人員的工作提出意見、要求改進。
(二)乙方的權力義務：
1、乙方不能以市場運輸價格調整等任何因數，藉故拖延，暫緩或是停止對甲方的運輸時間執行，若因特殊情況，貨物不能按預訂時間到達時，乙方應及時與甲方取得聯繫，向甲方匯報並進行處理。若甲方調查中發現有不合實際的情況，有權做出處罰。
2、車輛保險(交強險、車損險、第三者責任險、車上人員乘坐險等附加險種)、維修檢測、過路停車、燃料及人員工資等所有費用由乙方承擔。
3、乙方必須協助甲方做好託運零單貨物、散件貨物等輔助材料的免費運輸。
4、每車裝貨完畢甲方向乙方提供裝貨重量、數量及貨物清單，乙方出據〈貨運單〉，一車一單(貨運單一式兩份，貨主一份，隨承運貨物車輛一份)，貨物安全到達憑〈貨物單〉交付貨物。
5、輸過程中，發生貨物丟失、破損，由乙方負責賠償。
6、甲乙雙方協定簽字生效後，任何一方不得擅自解除契約，相互遵守相關契約法，契約期間甲方不得以任何理由將貨物交付第三方承運。
五、其他約定：
1、因第三方責任發生交通事故造成甲方的貨物損失的，乙方應先賠償甲方損失後再向第三方追償事故的處理與賠償，由乙方與責任方按相關程式解決。
2、乙方出現駕駛員酒後駕車，由此影響甲方工作而造成的經濟損失，由乙方承擔賠償責任。
六、違約責任：
1、乙方運輸車輛若要長時間的維修或其他原因不能提供正常服務，乙方應提前告知甲方，雙方可協商解決，若沒有事先通知甲方影響運輸服務的，甲方有權暫停或終止契約。
2、甲、乙雙方違反契約有關條款約定並造成經濟損失的，責任方賠償對方全部經濟損失。
七、糾紛的解決方式：
本契約在履行過程中發生糾紛時，甲、乙雙方協商解決，協商不成時，則雙方可向契約簽訂地、契約履行地或被告所在地人民法院提起訴訟。契約的簽訂地在陽江市江城區。
八、附則：
1、本契約未盡事宜，雙方簽訂補充協定，補充協定與本契約具有同等效力。
2、本契約一式兩份，其中甲方持一份，乙方持一份。
3、本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬契約範本 篇24
甲方(裝修方):
乙方(承攬方):
甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢，經協商達成下列協定：
一：由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進行驗收，合格後支付加工承攬費(也可以由甲方委託乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。契約簽訂後，乙方關於工程的相關事宜均應與甲方聯繫，以確保工程質量和工期)。
二：裝飾施工地點：
1、住房結構：磚混結構，房型：三室一廳一廚一衛，建築面積：90.m2，室內面積84m2。2、裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期__天。
三：在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，並由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施
工中發生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任和墊付任何費用責任。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞，防止損害其人的財產生命健康安全等事故發生。如遇上述情況發生，造成的損失均由乙方負責賠償。
四：乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料 。甲方可以預支部分加工承攬費用於乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
五：乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。
六：乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證複印件(須與原件對照)，通訊號碼等，便於甲方提供給物業單位管理單位留底備查。
七：為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、複製、轉借，並在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用後為止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
八：驗收：
1、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。
(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層塗料施工前驗收;
2、乙方須提供圖紙對隱藏的電線、水管、氣管等其它設施進行標註，說明其位臵、形狀、尺寸、材質等，防止甲方今後使用時產生意外損壞，以及便於維修;
3、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，並辦理驗收移交手續。
九：其它：
1、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方契約總價的3%向甲方支付違約金。
2、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔責任。
3、契約經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更契約內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協定。如要終止契約，提出終止契約一方，要以書面形式提出，應按契約總價款10%支付違約金，並辦理終止契約手續。
4、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。甲方購買的材料、電器、家具經乙方驗收後，由乙方負責保管，由於保管
不當而造成損失，由乙方負責賠償。
十：衛生：家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位臵、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品;
十一：保修
1.工程竣工驗收合格並結清工程餘款後，乙方向甲方辦理移交手續，並填寫工程保修單(保修期為貳年)(衛生間、廚房等防滲漏部分為五年)。
2. 在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間和外牆面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
十二：違約責任：甲方無正當理由不按期結算加工承攬費和乙方工程質量不達標，超出工期以及違反本契約其它條款均視為違約，違約方應向守約方支付契約總價5%的違約金，條款中對違約金已有約定的除外。
十三：附則
1.本契約簽訂後工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。
2. 乙方對甲方採購的裝飾材料、設備，均套用於本契約規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，
應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方,並負責反工修復至合格為止。
4.契約簽訂後，契約任何一方提出解除契約或無論因何原因違約造成契約無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意後，可辦理終止或延期履行契約手續，違約方應向守約方支付契約總價10%的違約金;若因此造成其他損失的，違約方也應予以賠償。
十四：本契約壹式貳份，雙方各執壹份。雙方簽字後生效。
甲方：
乙方 ：
年月日：
承攬契約範本 篇25
甲方：
乙方：
甲乙雙方本著平等互利原則，經友好、充分協商，就乙方承攬甲方的補焊管和駁接管工作達成如下協定，以供雙方遵守：
一、 承攬項目
甲方所有的包括但不限於;補焊、短管駁接和需打磨的黑線管、脫皮管和手感差的特殊管(以下簡稱返修管)。
二、 標準和要求
1、 經乙方返修後的返修管在一次交檢時合格率以甲方檢驗合格為標準。如返修後未達到甲方標準需多次返修的，按一次計算。出現薄管、小管不補的，甲方有權終止契約。
2、 短管駁接的接口質量或補焊質量必須達到甲方的檢驗標準，即要求表面看不出駁接或補焊的痕印和凹凸不平的反光點。短管駁接不應超過2個接頭，如需超過3個接頭的短管不主張駁接。所有補焊焊不能超過三個洞，方管0.4以下要補焊，圓管0.3上補焊，補焊洞不能超過2公分。
3、 補焊班組必須將當補焊，如因特殊情況造成需補焊數量過多而無法及時充走的，必須及時聯繫甲方的生產部進行核實。
4、 乙方有責任分清鋼管材質、規格、百度並做好相應標識。如乙方無法滿足甲方要求的，甲方有權要求乙方增加班次及人員。
5、 補焊班必須每天下班前作好當天報廢材料的明細記錄，經甲方質檢核實後統一存放。
6、 在工作期間，甲方不能安排乙方同樣的補焊打磨工種。
三、 承包加工費標準
對接管、補焊管、需打磨的黑線管、脫皮管、手感差的特殊管為850元/噸。
四、 承包期限
承包期為 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。
五、 場地、工具和輔料使用及相關說明
1、 返修所需的場地和工具由甲方提供，在契約期滿後，乙方應該將甲方提供的場地和工具交還甲方，如有遺失、損壞乙方應照價賠償(自然損耗除外)。
2、 契約期內，由甲方提供水、電供應，乙方應以節約水電原則適用並主動接受甲方檢查、監督、如乙方浪費水電的，應按甲方相關制度進行扣罰。
3、 契約期內，甲方提供砂輪、麻輪、切割片等輔助材料，輔助材料發放時按甲方要求和標準以舊換新，造成浪費甲方有權按相關制度對乙方進行扣罰。
六、 乙方人員配置和食宿
乙方根據實際情況自行配置返修人員，但返修技術人員必須經甲方考核合格後方可上崗，乙方可申請上甲方提供一伙食，但乙方人員必須遵守甲方食堂的管理制度。
七、 工作環境要求
契約期內，返修工作區內的環境衛生工作由乙方負責，垃圾、污染物應放置於指定地點，駁管切下的廢料按材質放入相應的廢料庫，不得隨便捨棄，否則按甲方相關制度處理。
八、 結算方式
返修加工費在甲方員工工資發放日當天進行結算。
九、 雙方責任
1、 由於甲方原因(如輔料不及時到位、停水、停電)造成乙方未能按契約要求如期完成返修任務的，乙方無需負任何責任。
2、 乙方所領用工具在契約期滿時就如數歸還甲方，如有損壞或遺失的由乙方按工具價格進行賠償(附工具領用清單)。
3、 因甲方提供的補焊工作區與甲方廢料倉在同一場地，甲乙雙方同意由乙方負責管理甲方的廢料入倉。乙方進行接駁管時應盡利用廢料進行，廢料在各工序確認後方可入倉，前、後段廢料應當天清理。
4、 雙方應按本協定履行義務，任何一方不能違反本協定或單方面無正當理由終止本協定。
5、 履行本契約發生爭議的雙方應協商解決，協商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
6、 本契約自雙方簽訂之日起生效，契約一式兩份，甲乙雙方各執一份，本協定未盡事宜雙方可簽訂補充協定，補充協定與本協定有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬契約範本 篇26
發建房主方(甲)： 地址： 電話： 手機：
身份證號碼：
承攬建築方(乙)： 地址： 電話： 手機：
身份證號碼：
甲方委託乙方承建農村居民住宅樓一幢(內牆粉刷、地磚、所有外牆三面牆磚;主體建築：一層架空，二層、三層現澆，屋架、構造柱以及圈樑現澆等。)，為明確乙方在承攬建築甲方樓房的權利和義務，根據《中華人民契約法》、《中華人民建築法》等的有關規定，結合本工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠信的原則，確保建房過程中堅持安全、優質、高效、低耗的原則，現經雙方充分協商，同意簽訂本契約，以期共同遵守。
一、施工安全：
1、乙方在施工過程中，要特別注意安全，杜絕一切安全事故，並承擔由於自身安全措施不到位或管理不力等等的事故責任人由此發生的一切費用。如有此類情況出現，責任一概與甲方無關，如施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理，並支付一切保險費用，此費用已包含在工程造價中。
2、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負責人必須要對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促，確保全全和工程質量。
二、施工要求：
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建築，承包範圍中含土建工程的一切工作。
2、甲方負責提供飲用的茶水以及施工用的石灰、磚頭、水泥、砂子、水源、鋼材等建築材料。
3、乙方儘量避免在下雨天施工，以免影響房屋的質量。
4、室內外有線電視接口、牆壁接線盒、自來水管、下水管道等安全施工由甲方負責。
5、乙方自帶建築所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等，費用已包含在工程造價內。
6、所有的乙方人員吃飯、抽菸等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。
三、工程質量：
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，並隨時接受甲方或甲方委託人員的督查。
2、乙方砌築施工時應保證質量。使用前必須把磚頭澆水濕潤，砂漿的飽滿度必須要達到要求，採用“三個一”砌築法，即一塊磚、一鏟灰、一擠揉。
3、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄，返工修改後仍不能達到約定使用條件的乙方應當承擔工程質量違約責任，賠償相應的材料款和人工給甲方，在工程結算時進行扣除。
4、房屋建成後，因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任，並由乙方承擔所需的人工及材料等費用，一併賠償甲方由此造成的損失。
四、工期延誤：
無正當理由，乙方不能延誤施工，由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可以相應順延：
1、因停電或下雨等造成停工;
2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價：
1、全部工程造價合計人民幣作價格調整。
2、澆築樓層砼時，甲方不再支付乙方大小工人的勞務報酬、飯菜錢、菸酒等費用;必要的招待與其他人家蓋房招待相同。
六、建房工期：
建房工期為 天，自年月日起， 個日曆天。附今年春節前，主體結構包括屋面工程必須封頂，屋面瓦必須要蓋好。
七、付款方式：
開工付款(基礎圈樑澆築結束)後付 元;主體結構封頂屋面瓦蓋好付 元;工程竣工驗收合格後付 元，一年質保金 元(竣工驗收滿一年後支付)。
八、違約責任和爭議的解決辦法：
1、工程質量達到約定要求的，乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有的損失。因乙方原因有其它致使契約無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採用消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方嚴重違約，甲方有權解除契約，辭退乙方，並只需支付按照已完成的工程量人工費的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按契約約定支付工錢，則按銀行有關逾期付款的辦法規定，按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使契約不能履行，另一方欲中止或解除全部契約，應提前10天通知違約方後，方可中止或解除契約，並由違約方承擔違約責任。
九、契約的生效與終止：
1、本契約一式叄份，甲乙雙方當事人各執一份，公證一份;
2、本契約自簽訂之日起生效;
3、在工程竣工驗收合格後，甲方付清工錢完畢後，該契約自動失效。
十、其它：
以上契約，雙方必須共同遵守，如經雙方協商同意簽訂補充契約，補充契約與該契約具有同等法律效力。
甲方簽字(蓋章)： 乙方簽字(蓋章)：
見證方簽字(蓋章)：
年月日
承攬契約範本 篇27
訂立契約雙方：
承攬方：××縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本契約，共同遵守.
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│ 規格(長，寬，高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備註 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃櫃檯│130X40X 90│ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑膠台面櫃檯│180X100X95│ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃台面櫃檯│180X100X95│ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180 X40X200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │180X80X 200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │180X50X 200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質量要求：
一，材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑膠面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協定，並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，總計980元，全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，總計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條 本契約簽字之日，乙方向甲方給付預付款20xx0元(貳萬元).甲方不履行契約時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行契約的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還.
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款.
( 勵志天下 )
第十二條 甲方的違約責任
一，甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三，乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本契約發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解，或向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本契約於一九八五年一月二十五日經公證生效，契約履行完畢即失效.
本契約一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方：××縣木具廠(蓋章)
代表人：黃華新(簽名)
地址：七都鎮
電話：66.8971
開戶銀行：××縣支行七都鎮營業所
帳號：104750
乙方：××縣百貨公司
代表人：王新法
地址：城關中山街5號
電話：33.7347
開戶銀行：××縣支行
帳號：003485
一九八五年一月二十五日
承攬契約範本 篇28
委託方(甲方)：X公司
承接方(乙方)：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方房屋進行窗戶更換，訂立本協定，以共同恪守。
一、工程地點：
二、形式結構： 普通裝修
三、工程項目：
1、見預算書。
2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：乙方包工包料。
五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格後，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。
六、工程造價：以雙方確定的預算書價格為準，驗收後，雙方可以在預算書的價格基礎上協商最終工程款，協商不成以預算書為準。
七、付款方式：工程驗收合格後支付 元。為確保工程質量，暫扣 元押金， 年 月 日至 年 月 日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工後，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，
八、本協定一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協定自雙方簽字之日起生效。 註：以上工程金額稅收由甲方負責，乙方協助辦理。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬契約範本 篇29
甲方:
乙方:
甲乙雙方按照《中華人民共和國契約法》和《建築工程承包契約條例》規定的原則,結合房屋建設的實際情況,經過協商,自願達成如下協定。
一、工程概況:
甲方準備在XX縣XX街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協商,決定將其房屋交由乙方承建，具體如下： 1、房屋主體結構施工，內牆粉刷，外牆施工(按城建局圖紙)，一樓地板磚鋪設，衛生間(包括一、二、三、四樓衛生間)瓷磚鋪設。
2、乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工，工程從20xx年 月 日開始動工,至20xx年 月 日竣工。房屋主體結構施工必須於20xx年6月10日前完工。
3、甲方負責建築所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。
4、施工期間甲方自願將自有的攪拌機一台，抽水機一台、刨床機一台、膠輪車兩部等物品借與乙方使用，設備維護由乙方負責，施工完畢後歸還甲方。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建築材料由乙方負責。
二、費用結算
1、房屋建設採用費用包乾的方式。
2、房屋建築總面積以最後實際修建面積為準,按每平方240元計算。
3、付款方式:
①乙方完成的工程經甲方驗收合格，甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
②全部工程完工後,經甲方驗收合格,付清工程的餘下款項。
三、質量要求:
1、工程驗收標準,甲方按照下面的規定執行。
2、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,牆體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與牆體成一條線;粉刷時牆體厚度均勻,無裂縫,內牆面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與牆接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛生間的瓷磚要平整完好的貼上,達到水平;陰陽角與牆體成一條線,與牆面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結束後,甲方進行竣工驗收。
四、法律責任:
1、工程施工現場的安全由乙方自行完全負責,若發生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任。
2、乙方不按甲方要求進行施工，延期完工或者質量不合格，乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。
五、需要說明：
1、本契約一式二份,雙方各執一份。
2、本契約自20xx年_ _月 _日簽定之日起生效。
甲 方(簽字蓋章) 乙 方(簽字蓋章)
年 月 日 年 月 日
雙方證明人(簽字蓋章)