訂立契約雙方：
定作人： (以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人： 簽約人：
定作人承辦單位： 聯絡人： 聯繫電話：
定作人機構地址： 傳真電話：
承攬方
承攬裝飾郵政樓外牆工程契約
契約編號：
訂立契約雙方：
定作人： (以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人： 簽約人：
定作人承辦單位： 聯絡人： 聯繫電話：
定作人機構地址： 傳真電話：
承攬方： (以下簡稱乙方)
承攬方法定代表(負責)人：簽約人：
承攬方營業執照： 施工資質：
承攬方施工項目經理： 手機：
承攬方機構地址： 傳真電話：
銀行開戶許可證：開戶行：帳戶：
根據《中華人民共和國契約法》和《建築安裝工程承包契約條例》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下契約條款：
第一條標的
本契約甲方委託乙方製做的grs裝飾件及安裝工程標的額約為： 元。
第二條製作grc裝飾件規格、單價(單價款單位：平方米/人民幣元)
序號grc裝飾件名稱規格數 量 單 價合計
1
2
3
註：以上每平方米grc裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，grc裝飾件的總平方米及契約總金額以最後交工實際測量平方米為準。
第三條工程概況及承包範圍
1、工程名稱：郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點郵政局生產業務樓施工現場
3、承包範圍：grc裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、塗料粉刷;
4、承包方式：包工包料(grc裝飾材料廠商： );
5、工程造價：本工程總造價按乙方於 年 月日上午參加 組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本契約簽章生效之日起計天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負責施工現場各施工單位間的協調工作;
4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等;
2、認真組織施工，嚴格按《grc外裝飾工程施工驗收標準》施工。
3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任;
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;
5、因乙方責任工程質量不符合契約要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算匯總工程總價款;
2、乙方帶料進場開始施工15日內，甲方撥付工程總價50%的工程款;
3、乙方安裝完成，驗收報告簽之日起15日內，再撥付工程總價45%;
4、工程質保金為工程總價5%，質保期兩年。質保金在壹年後無工程質量問題時，於 年 月 日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從於實際藝術效果;
2、如施工中甲方要求變更施內容、範圍、應徵得乙方同意並辦理補充條款，並經甲、乙雙方現場代表簽作為契約附屬檔案進入決算，否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知後五日內，組織驗收。超過七日未予答覆時，乙方有權視為已驗收合格並要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務承諾
1、乙方承諾為甲方製作的grc裝飾件保修兩年，使用壽命不少於50年，如出現質量問題，乙方一年內免費為甲方更換grc裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證24小時趕到現場;
2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程，進行終身維護;
3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減契約價款外，甲方還應從乙方契約貨款中扣除‰違約金。
2、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 元的違約金。
3、乙方未按契約要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除元違約金。
4、甲方未能按契約規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本契約爭議的解決方式。
①、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十二條附則
、本契約一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽蓋章之日起生效。
2、契約履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。契約如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本契約具有同等效力。
甲方：乙方：
簽約人：簽約人：
簽約地點：簽約日期： 年月日
原告工人日報社印刷廠(以下簡稱印刷廠)訴被告都市生活周刊社(以下簡稱周刊社)加工承攬契約糾紛一案，本院受理後，依法由代理審判員尚源獨任審判，公開開庭進行了審理。原告印刷廠的委託代理人李思慈、孫靖，被告周刊社的委託代理人王永和、劉寶萬均到庭參加了訴訟。本案現已審理終結。
原告印刷廠訴稱，我方依據與被告簽訂的協定為被告印刷《都市生活》周刊，至1999年6月，被告尚欠我方印刷費520414.38元。故起訴要求被告立即給付我方欠款520414.38元及違約金，並承擔本案訴訟費用。
為支持其訴訟主張，原告提供了其與被告簽訂的承印協定書、印數明細單、鐵路貨運憑證、被告的欠款證明加以佐證。
被告周刊社辯稱，我方承認欠原告印刷費，但原告印刷費計算的數量及金額有誤，且我方對原告所述我方已付款的情況亦有異議。故不同意原告的訴訟請求。
針對以上抗辯事由，被告出具了其向原告付款的憑證及雙方於1998年9月24日簽訂的協定書予以證明。
經審理查明，1998年9月24日，原、被告雙方簽訂了一份承印《都市生活》協定書。協定約定，被告出版的《都市生活》部分委託原告負責印刷;被告應將印數通知單于開印前送交原告生產科;每月10日至20日結算上月承印費用;原告按被告要求按時完成印刷計畫;每周報紙出版後第二天，原告將全部膠片退還被告;每期四開八版彩印，四開十六版黑白印刷並騎馬訂裝，每份按人民幣0.60元計算，四開十六版黑白版如遇套紅時，套紅費用另計;捆報為1元/捆，每捆100份報紙;協定自1998年9月26日起至1999年12月31日有效。該協定簽訂後，雙方各自履行。
1998年12月15日，原、被告又簽訂了一份承印《都市生活》協定書。該協定與雙方1998年9月24日所簽的協定相比，只是就印刷工價的核算的問題進行了變動。改為：24版全彩色版每份0.67元，32版全彩色版為0.88元(以上所指彩色版均為一面彩色一面黑白，每份單價不含裝訂費。裝訂加放按6‰計算，此項費用由被告負擔)，黑白版如遇套紅時，套紅費用另計。捆報為1元/捆，每500對開張為一捆。該協定被告方由其時任社長李忠年簽。庭審中，被告稱該協定未加蓋其公章，系無效協定。
1999年3月30日，被告向原告出具了一份欠款證明，載明：截止1999年2月底，我社只付貴廠印刷費28萬元整，尚欠166164.08元。3月份印刷費用按0.67元/份結算，4月起按雙方擬定契約執行。該欠款證明同時註明，第9期雙方印數有差異，核實後按上述價格計算。
庭審中，原告向本院提供了其承印被告《都市生活》各期的印數及印刷費的明細單，該明細單記載被告共欠原告印刷費520414.38元。對此明細單被告表示了異議，並稱1999年4月以後的印刷費應按雙方於1998年9月24日所簽的協定執行，即每份0.60元;關於印數問題，被告則表示沒有大的爭議，只是原告在計算時未將破損及殘次的報紙扣除，但其又未能提供原告承印的報紙存有破損及殘次的相應證據。
關於被告付款情況，原告稱被告在給其出具欠款證明後分別於1999年4月14日、9月29日分兩次共付款20萬元。被告則稱其除於以上兩次付款20萬元外，還在1999年3月30日付款13萬元、1999年6月11日付款10萬元，總計向原告支付印刷費43萬元。對此原告解釋為被告1999年3月30日所付的13萬元系其出具欠款證明時給的，該13萬元是被告在欠款證明中所寫的已付28萬元中的一部分;而1999年6月11日被告則未付過款。庭審中，被告未就其在出具欠款證明後共付給原告43萬元之說提供相應證據。
上述事實，有原告提供的其與被告簽訂承印協定書、印數明細單、鐵路貨運憑證、被告的欠款證明，被告提供的承印協定書、付款憑證及雙方當事人的陳述在案佐證。
本院認為，經濟活動應遵循誠實信用之原則。本案原、被告間的印刷協定符合法律規定，依法有效，雙方均應嚴格履行。被告在收到原告承印的報紙後，未及時結清款項，以致釀成糾紛，對此應承擔責任，並應立即給付尚欠原告印刷費。
原、被告雙方於1998年12月14日簽訂的協定對印刷的價格進行了變動，而被告時任社長在該協定上籤，故協定有效，雙方應按變動後的價格結算。被告稱印刷費價格應按1998年9月24日的協定結算及1998年12月14日的協定無效之說，顯系不妥，本院不予支持。
關於被告對印數所表示的異議，因其未提供原告承印的報紙存有破損及殘次的相應證據，且其對原告所述印數亦表示無大的爭執，故本院對原告提供的印數予以確認。至於被告稱其於出具欠款證明後支付原告43萬元一節，按此說，被告總計向原告付款的數額應為71萬元，但被告未能提供與此相應的合法的付款憑據，故本院對此不予採信。
原告要求被告承擔逾期付款的違約責任之訴訟請求，於法不悖，本院予以支持。綜上，依照《中華人民共和國民法通則》第一百一十一條之規定，判決如下：
被告都市生活周刊社於本判決生效後十日內給付原告工人日報社印刷廠加工費五十二萬零四百一十四元三角八分及違約金(違約金自一九九九年九月三十日起至付款之日，按中國人民銀行逾期付款有關規定執行)。
案件受理費一萬四千二百五十元，由被告都市生活周刊社負擔(於本判決生效後七日內交納)。
如不服本判決，可於判決書送達之日起十五日內，向本院遞交抗訴狀，並按對方當事人的人數提出副本，並交納抗訴案件受理費一萬四千二百五十元，抗訴於北京市第二中級人民法院。在抗訴期滿後7日內未交納抗訴案件受理費的，按自動撤回抗訴處理。
承攬契約：日常保潔契約書
甲方：
乙方：
本契約經雙方友好協商，本著平等互利等價有償的原則，特訂立如下契約：
一、 契約的宗旨及原則
本契約經雙方友好協商，本著平等協商等價有償的原則，就乙方對 提供日常保潔服務，協商如下：
二、 契約的範圍
本契約規定的服務範圍、作業內容及清掃周期以《清潔標準及定期作業指導書》為準。
三、 契約履行期限：本契約自 年月日起至 年月日止
四、 契約雙方的責任
(一) 甲方責任
1. 按契約約定向乙方支付保潔服務費。
2. 無償為乙方提供保潔用水、電。
3. 對乙方保潔質量應及時監督檢查，發現質量問題及時要求乙方返工，直至達到質量標準。
4. 教育有關人員遵守區內保潔制度，共同維護區內環境，愛護園內設施。
5. 為乙方提供必要的物料倉庫、辦公用房及辦公電話一部(註：電話費由乙方支付)
6. 負責協調乙方與園內客戶間的關係。
7. 負責向乙方提供園內客戶有保潔要求的有償特約服務信息。
8. 積極採納乙方在園內保潔方面的合理化建議，協助乙方處理有關投訴。
9. 甲方應提前三天以書面形式通知乙方進駐現場。
10. 甲方有責任代乙方向客戶開局有償特約服務發票和收據(發票和收據由乙方提供)
(二) 乙方責任
1. 乙方收到甲方進駐現場的書面通知後，要積極做好準備，準時進駐現場。
2. 乙方在甲方設立作業所。作業所在業務上受乙方和甲方雙重領導。
3. 認真完成《清潔標準及定期作業指導書》規定的作業項目和標準，確保衛生質量，達到客戶滿意。
4. 乙方在 內服務人員不少於 人，非 內公共區域內日常保潔工作(如：有償特約服務)由乙方從公司總部另調人員完成，並保證各項工作質量。
5. 乙方人員要統一著裝，衣帽整潔，佩帶本公司名牌，進入工作現場的出入證由甲方配發，遵守甲方各項內部規章制度，乙方不得在甲方服務區域內未經甲方同意擅自承攬業務。
6. 乙方員工在工作期間不得隨意離開工作崗位，若乙方主管負責人不在作業現場，乙方臨時負責人應接受甲方主管保潔負責人的監督指導，並按甲方的保潔工作標準進行檢查。
7. 乙方派出一名主管負責人負責日常保潔工作質量檢查和保潔工作緊急情況的處理，並於每月25日之前將當月保潔工作總結和下月保潔工作計畫以書面形式報告甲方。
8. 乙方員工在工作期間發生工傷事故全部費用由乙方承擔，乙方用供應簽訂勞動契約，並辦理各種用功手續，如因用工不當，給甲方造成損失由乙方承擔。9. 乙方在承包的保潔工作範圍內，甲方如因保潔工作未達到保潔質量標準，被有關社會職能部門(環衛、城管等)進行處罰的罰款由乙方承擔。
10. 乙方在保潔工作中未達到保潔的質量標準(實際上經過限期整改可以達到保潔質量標準的)，經甲方兩次口頭警告通知，仍未達到標準，將以書面形式通知乙方，每發出一次書面通知，甲方將扣除乙方當月保潔服務費的0.5%——1%.
11. 乙方教育員工愛護 區內建築物及室內外各種設施，注意節水節電。
12. 由於乙方在日常保潔工作中不慎給甲方設施、材料及甲方客戶、物品造成損失，乙方應承擔賠償責任。
13. 乙方作業人員須經專業培訓和具有專業知識人員承擔。
14. 乙方作業應遵守甲方規定的時間要求，如有變更，雙方協商解決。
15. 乙方在作業中應嚴格要求工作人員，做好各種防護措施，不得擅自挪用甲方的物品。要加強管理，安全生產。
16. 乙方為保證施工質量，須根據不同材質，採用相適應的清潔原料和操作方法。
17. 乙方負責提供保潔所需的各種機械、設備、工具、材料、藥劑和客用品(如：大、小垃圾袋、衛生紙、香球、光亮劑、清潔劑等)
五、 契約總價
本契約月總金額為人民幣 元整。
六、 付款方式
1. 甲方在契約生效後，如未發現保潔質量問題，以轉賬支票方式於每月 日前(如遇休息日或節假日，付款日期順延)全額向乙方支付當月的日常保潔服務費人民幣 元整。如發現保潔質量問題，甲方按照月保潔費的10%先行扣款，然後雙方協商。
2. 甲方於每月 日(如遇休息日或節假日，付款日期順延)向乙方支付代乙方收取客戶有償特約服務費用的 %;扣除的 %作為甲方應收的管理費。
七、 契約變更與終止
1.契約的變更與提前終止必須採用書面形式。
2.本契約規定的履行期限屆滿，契約自動終止
承攬契約的承攬人可以是一人，也可以是數人。在承攬人為數人時，數個承攬人即為共同承攬人，如無相反約定，共同承攬人對定作人負連帶清償責任。
工程裝修承攬契約範本
委託單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規範裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國契約法》、《建築安裝工程承包契約條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本契約並共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________ 。
3.承包範圍：參見契約附屬檔案之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定採取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖採取下列第____________種方式提供：
(1)發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;
(2)發包人委託承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________ 元，由發包人支付(此費用不在工程價款內).
6.施工圖紙經甲乙雙方確認後，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批准。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本契約的附屬檔案。
7.甲方自願將 項目委託給乙方施工。工程總造價計 圓整，大寫金額： 圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限 日，時間自 起至 日止。如在製作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(契約已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設採取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關係。
4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計畫交甲方審定確認。
2. 施工中嚴格執行安全施工掃做規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程。
3. 未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。
4. 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5. 對於施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時並給予其必要的準備時間。
6. 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。
7. 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照契約規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時間
付款百分比
金額
契約簽訂後 開工前二至五天
50%
施工完成交付驗收後兩日內
40%
竣工驗收一個月後
10%
七、違約責任：
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按契約的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔責任。
八、質保期
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本契約一式 份，
2、本契約自雙方代表簽、蓋後生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期後終止。
3、本契約簽訂後，若雙方需要提出修改時，經協商一致後，可簽訂補充協定，作為本契約的補充契約。
4、雙方因履行契約發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委託方(甲方)： 承攬單位(乙方)：
代表人： 代表人：
日期： 日期：
地址： 地 址：
電話： 電 話：
傳真： 傳 真：
更多文章
貨物加工承攬契約
承攬契約範本：店內裝飾施工契約範本2篇
2017承攬加工契約範本
從一件加工承攬契約糾紛案看民事訴訟證據的認定
李素花與劉學義加工承攬契約糾紛案
中間人未參與利潤分配 不成立加工承攬關係
系統設備工程承攬契約範本
工程安裝承攬契約範本
承攬契約：樓房裝修契約範本2篇
承攬契約範本：酒吧裝修契約範本2篇