廣告欄製作契約 篇1
委 托 方(甲方)：
承 攬 方(乙方)：
依據中華人民共和國有關法律規定及承攬方服務細則，經雙方協商簽定本契約，以共同遵守。
項 目： 建築工地高空廣告布製作與安裝
項目類別： □整合推廣 □影視廣告 □動畫製作 □影像剪輯合成 □CI策劃 □戶外製作
手冊製作 □創意設計 □媒體代理 □展示設計 □活動策劃 □掛曆
項目要求： 濱江新城時代廣場工地 一幢樓的單個立面的噴繪製作與安裝宏城國際大廈工地 不同方位的立面噴繪製作與安裝宏城國際大廈對面工地 不同方位的立面噴繪製作與安裝
承攬方的噴繪製作安裝屬於戶外類，因此在下雨的情況下不能安裝，在天氣晴朗或沒有大風的情況下，安裝需兩天時間，考慮到三處工地還是有些間隔，噴繪布的運送不能一步到位，安裝最遲拖延一天。
委託方若對以上要求有所變動，請在噴繪製作前提出，再由承攬方提供設計稿給委託方確認。由此造成的時間延誤契約要求的時間順延，並修改相應的費用。費用支付：安裝預付50%款項
總計人民幣(大寫)：
付款方式：
付款時間：安裝完成後第二天結清剩餘款項
驗收方式：安裝的同時委託方派一名代表監督接洽、並指導整個過程，有必要時與工地人員協調解決問題。 以保障雙方高效率的完成製作項目。
保證及責任：
1、任何一方若中途廢止契約，均按廣告費的70%，向另一方償付違約金。
2、委託方超過契約規定之付款限制仍未付款，每延期一天，按所欠款項的2‰償付利息。
3、承攬方若不能完成契約規定之要求，應向委託方退回未履行部分廣告費的100%。
附 則： 本契約雙方蓋章或法定代表人簽字後即生效。
廣告欄製作契約 篇2
甲方：
乙方：
經研究決定，本工程由甲方委託乙方承建，依據《中華人民共和國經濟契約法》和《建築安裝工程承包契約條例》的有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商達成如下協定：
一、工程概況：
1、承包範圍：甲方委託施工，乙方根據雙方確定的設計圖及報價所含項目及預算工程量進行製作、安裝，每季度第一個月上旬更換宣傳欄版面，版面內容由甲方提供。
2、承包方式：本契約經甲、乙雙方共同協商，採用包工包料、包質量、包工期的方式進行承包。
3、契約期限：本契約定於 月日結束。.
4、工程造價：宣傳欄架子每個365元，更換版面每個180元。
二、關於工期的約定：
1、甲方要求比契約工期提前竣工時，應徵得乙方同意，並承擔乙方因趕工 採取措施的費用。
2、甲方原因所造成工程工期延誤，責任由甲方承擔
3、因乙方因原所造成工程工期延誤，責任有乙方承擔
4、因設計變更或非乙方原因所造成的停工，工期相應順延.
三、關於工程付款方式及金額的約定：
工程竣工驗收合格後按實際數量支付架子款，每季度末按實際數量支付版面款。
四、關於工程質量及驗收的約定：
1、工程質量應達到國家質量評定的合格標準。
2、竣工後，甲方應按乙方要求在契約工期內會同相關部門安排驗收。
3、做好施工現場保衛、消防、及清潔工作。
4、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施進行保護和管理。
五、關於工程材料及製作工藝的約定：本工程由乙方負責採購符合設計要求的合格產品。對原材料的質量、使用、製作工藝等甲方有權全部監督。由於乙方供應的材料及設備本身質量問題或規格差異，及製作工藝的問題，對工程所造成的損失，責任全部由乙方承擔。
六、違約責任：
一方原因，契約無法繼續履行時，應通知對方，辦理契約終止協定，並由責任方賠償對方的經濟損失。
七、其他：
1、本契約一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，經甲、乙雙方簽字蓋章後即行生效。
2、契約未盡事宜，甲、乙雙方另行協商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
廣告欄製作契約 篇3
甲方：
乙方：
甲乙雙方按照《中華人民共和國經濟契約法》和《建築工程承包契約條例》的規定結合該改造工程的實際情況，經協商達成如下協定：
一、工程名稱：X公司廣告宣傳欄製作工程
二、工程地點：湛江碧麗華廠區內
三、承包形式：廣告宣傳欄製作工程採用費用包工制(即包工包料)，甲方負責為乙方施工用的水源、電源提供方便，宣傳欄製作材料為主體用國標1.0mm的304不鏽鋼，背面板用0.8mm的鍍鋅板，乙方不得擅自更換。
四、承包範圍：廣告宣傳欄製作牌規格為6m寬，宣傳欄高為1.5m，立柱為105方形不鏽鋼管，內鑲8#C型槽鋼，離地0.8m，頂部為0.5m寬不鏽鋼擋雨板。數量為兩個，每個造價為人民幣7800元，總計：人民幣15600元。
五、工期要求：本工程以雙方簽訂契約之日起10天內竣工並通過驗收使用，乙方必須按甲方要求按時保質進行施工建設。
六、實施細則：
1、在工程施工中，由於乙方本身原因造成停止、返工和材料物價等損失均由乙方負責。
2、乙方負責教育施工工人嚴格執行操作規程，安全施工。工程施工現場的安全由乙方負全現，若發生安全事故均由乙方承擔責任，
甲方概不負責，不負任何法律責任。
3、乙方施工必須符合有關質量要求，因乙方原因造成質量問題，由乙方負責賠償。
4、施工驗收按甲方製作要求，驗收如發現不合格部分，乙方在甲方規定的時間內進行返工和補做，發生的各項費用均由乙方負責。
5、工程付款方式：甲方應在工程完成並驗收合格後全額支付給乙方。
七、其他規定
1、本工程在施工過程中若遇到人力不可抗拒的自然災害所造成的損失，由甲乙雙方協商解決。
2、如有增減工程部分或本契約沒有註明的其他部分，屆時甲乙雙方根據實際情況協商解決。
3、若甲方需要開具發票的款項，由乙方支付稅票的費用。
4、本契約經雙方簽字蓋章之後生效，工程竣工驗收合格，甲方結清工程款後，其他條款自行終止。
本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
廣告欄製作契約 篇4
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
經雙方充分協商，根據《民法典》相關規定，特簽署本契約。
一、契約內容：
1.質量要求：
2.質量要求：
3.質量要求：
二、契約金額:
總計人民幣(大寫)(小寫)
三、付款方式:
1、本契約簽訂後，甲方支付契約總額的50%，即人民幣￥_____元(大寫：________元整)。
2、項目結束後甲方向乙方支付契約餘款，即人民幣￥______元整(大寫：______元整)
四、責任與義務
1.乙方應按甲方要求按質按量完成相關設計和製作工作。
2.乙方需在規定時間(________年____月____日前)完成，並送交甲方簽字認可。
3.甲方根據乙方需要提供相關資料，並承擔因著作權、文責所引發的法律責任和經濟糾紛。
五、產權約定:
甲方將委託設計的所有費用結算完畢後才享有著作權，否則，乙方設計的作品著作權歸乙方，甲方對該作品不享有任何權利;甲方在餘款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方設計的作品而導致的侵權，乙方有權依據《中華人民共和國著作權法》追究其法律責任。
六、違約責任:
因設計和製作工作具有很大的特殊性，在經過大量調研工作的同時更需設計師的精心創作，乙方在開始著手設計時就已經在全面的履行契約，因此，甲方如提前終止契約，預付款乙方不予退還。
七、其他事項：
八、甲乙雙方如因履行本契約發生糾紛，應友好協商解決，如無果則提請法律途徑解決。
甲方(簽章)_________乙方(簽章)_________
________年____月____日________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
廣告欄製作契約 篇5
委託人：(簡稱甲方)
承攬人：(簡稱乙方)
一、廣告類別：
二、價格及付款：
經甲方驗收合格後，乙方開發票後兩個月內付款。
三、交付地點：
四、質量保證、責任及義務：
1、乙方應保質保量按期交貨，保證不鏽鋼金屬字兩年內不會出現生鏽及變形等質量問題，如出現此類問題乙方應負責修復或免費更換。
3、甲方應按約定及時付款。
4、甲乙雙方應相互積極配合展開工作。
5、乙方應按甲方要求保證產品材料及製作質量，考慮好產品安裝問題。
六、契約本協定一式兩份，甲方壹份，乙方壹份，具有同等的法律效力。契約經雙方簽字蓋章後生效。
七、爭議解決：依法向人民法院起訴。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
廣告欄製作契約 篇6
甲方：_______________
乙方：_______________
根據中華人民共和國《傳媒廣告法》、《民法典》等有關規定，經甲乙雙方協商同意簽訂此契約。
1.甲方向乙方提供營業執照、質量證書、牆體傳媒廣告樣稿。
2.甲方必須承認每條傳媒廣告位置的不確定性(大體區域確定)，並且有被別人破壞的可能，驗收以後乙方不負責保護。
3.乙方按照甲方的樣稿製作牆體傳媒廣告，在製作過程中乙方向甲方提供照片和方位記錄，可供甲方驗收，如有發現字樣和質量問題，應及時提出，儘快糾正。
4.傳媒廣告完工後，甲方必須在_________日內驗收完畢，若不按時驗收則視為驗收。
5.傳媒廣告的規格：單條為(_________米×_________米=_________平方米)，總條數為_________條，總數面積為_________平方米，每平方米為_________元，總計金額為_________元。
6.本契約簽定當日甲方付給乙方總金額的_________%，即_________元;工程完成________%時甲方付給乙方總金額的______%，即_________元;全部完工後甲方付給乙方全部金額的_________%，即_________元。
7.傳媒廣告製作工期為_______年______月______日至_______年______月______日完成，如遇自然災害、惡劣天氣，工期可推延。
8.契約簽訂當日起有效，如有一方違約可向法院起訴。
甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________
代表(簽字)：_________ 代表(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_____________ 簽訂地點：____________
廣告欄製作契約 篇7
定作方(簡稱甲方)：_________________
承攬方(簡稱乙方)：_________________
簽訂地點：___________________________
簽訂時間：_________年_______月_____日
甲、乙雙方本著互利互惠的原則，經友好協商，達成以下協定：
一、甲方委託乙方拍攝、製作_________，成片長度_________，並為甲方提供_________母帶_________盤， VCD光碟_________碟。
二、甲方權利和義務
1.甲方需向乙方支付製作費用總計_________元整(小寫￥_________)。
2.甲方應向乙方提供製作所需的相關資料，並保證資料的真實性和合法性。
3.甲方需對拍攝現場進行組織、安排、明確具體拍攝要求，配合乙方現場拍攝，如因組織安排不力而影響拍攝時間、效果，均由甲方承擔責任。
4.審片期間，在不脫離腳本的情況下，甲方有權要求乙方進行部分修改。
三、乙方權利和義務
1.乙方必須嚴格按照甲方腳本要求進行拍攝及製作，且成片各項技術指標均需達到播出要求，如出現質量問題，由乙方承擔全部責任，並採取相應補救措施。
2.凡因甲方原因導致該片無法按期完成或影響成片質量，甲方向乙方提出補救要求時，乙方有權拒絕或向甲方提出補償要求。
3.乙方在製作期間，甲方不得隨意更改腳本，如果因此造成乙方工作量增加或延誤交片時間，乙方有權要求甲方另行付費。
4.乙方不得向外泄露甲方提供的相關資料，並應對甲方的商業資料進行絕對保密。
四、付款及審片方式
1.付款方式：雙方簽訂正式契約時甲方應向乙方支付首款，計_________元整(小寫￥_________);甲方審片通過後即結清全部尾款，計_________元整(小寫￥_________)。
2.審片方式： 在甲乙雙方正式簽定契約之日起_________個工作日內，乙方完成製作後交付甲方審片。
五、其它條款
1.本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效。
2.本契約一式兩份，雙方各執一份，並具同等法律效力。
3.未盡事宜雙方本著友好合作精神協商解決，如協商不成則通過訴訟程式解決，契約管轄法院為契約履行地法院。
甲方(簽章)：_________________
乙方(簽章)：_________________
廣告欄製作契約 篇8
甲方：
乙方：
一、甲乙雙方根據《民法典》及有關規定，簽訂本契約，並共同遵守。
二、名稱： 。
三、規 格為： 。
四、製作要求： 。
五、安裝地點：
六、完工日期： 。
七、廣告採用甲方提供樣稿，未經甲方同意，乙方不得改動廣告樣稿。甲方在樣稿簽字後乙方開始製作。甲方提供的圖文圖像資料，如涉及使用權、肖像權等問題，相關責任由甲方負責。
八、乙方有權審查廣告內容和表現形式，對不符合法律、法規的廣告內容和表現形式，乙方應要求甲方作出修改，甲方作出修改前，乙方有權拒絕製作。
九、廣告樣稿及所用材料表為契約附屬檔案，與本契約一併保存。
十、工程製作安裝費用(製作、安裝、運輸、設計等)：
總計 元(人民幣大寫)。
十一、付款方式：甲方應在 年 月 日前將預付款(總造價的50%)付給乙方。工程竣工後將剩餘50%製作費付給乙方。>>>更多戶外專題
十二、違約責任：
(1)製作契約生效後，如因委託方原因而終止契約，所支付的預付款不預退還並賠償乙方因甲方違約行為所造成的實際損失。
(2)如果因乙方製作效果與樣稿有誤，乙方負責重新製作，剩餘50%的工程款甲方將不予支付。
十三、甲方的權利及義務：
(1) 甲方有權對乙方施工過程中的質量、進度及所用材料進行監督。
(2) 竣工以甲方驗收合格為準。
十四、乙方的權利及義務：
(1)施工過程中發生的水電均由乙方自行解決。
(2)在施工過程中發生的一切安全事故由乙方承擔。
(3)乙方需在雙方約定的工期內完工。
十五、工程完成後，甲方及時驗收，方可使用。如甲方在完工後三十日不予驗收，也不承辦接洽，承辦方有權自行處理並要求甲方付清製作費。
十六、工程保修：
工程保修期為壹年。工程款全部結清後，甲乙雙方的保修約定即能生效，乙方為整個工程質量保修，在保修期內出現任何質量問題，由乙方無償維修。
十七、契約糾紛解決方式，滄州仲裁委員會或法院起訴。
十八、本契約一式兩份，雙方各執一份，具同等效力。
十九、本契約簽字之日起生效。
客戶或代理單位(甲方) 製作單位(乙方)：
單位名稱： 單位名稱：__________________
單位地址： 單位地址：
法人代表： 法人代表：
委託代理人： 委託代理人：
聯繫電話： 聯繫電話：
簽定日期： 年 月 日
廣告欄製作契約 篇9
廣告塔座製作協定書
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
根據的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自願、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱：型廣告塔座
2、工程地點：
二、工程內容：
1、依據甲乙雙方確認的____________施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍______漆(____色)，工程做法及選材標準詳見施工圖。委託加工數量為《______________》型廣告塔座。
2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝.。面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。契約生效後，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結構及基礎施工圖)。
三、承包方式和造價：
《____________》型廣告塔座，單價每座元(大寫：__________)。合計人民幣________元，大寫：________元整;
本項目由甲方以包工包料方式委託乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工.。
四、工程價款支付、結算方式：
付款方式：契約簽訂後甲方支付給乙方工程總造價的______%,計人民幣________元(大寫:________元整);鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的______%，計人民幣________元(大寫：__________元整);之後每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價________元(大寫：__________元整)的____%;合計人民幣____元(大寫：____元整)座廣告塔總計________元(大寫：__________元整);3%作為乙方的保修保障金合計人民幣________元(大寫：________元整)，滿一年後七天內，甲方負責與乙方結清餘款。
五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天,安裝天。
六、雙方責任
(一)甲方責任
1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批准手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人____元計，工期相應順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場20米以內，由乙方負責其電費。甲方協助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應按本契約及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按契約約定期限支付餘款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣，同時此契約終止。
(二)乙方責任
1、乙方負責按質按量完成契約所約定的項目內容，並確保廣告塔(牌)結構安全性。廣告牌設計基本風壓為
/2(抗風設計值為級)。廣告塔質保期為年，保修期為年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬於配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失(出現不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確係乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。
2、由於乙方原因，未能在契約規定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的____%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方法務部門追究其法律責任。
4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害(如颳風下雨、雪等)或停電原因，工期順延。
5、工程質量驗收：以國家頒發的施工及驗收規範和質量檢驗標準為依據。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工後驗收合格日期即為保修期開始(驗收日期為
);如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。
7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養一次，費用由乙方承擔。以後的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。
七、違約責任：如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決;協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
八、附屬檔案：
《____鋼結構廣告塔主體安裝質量驗收表》
附則：
(一)契約未盡事宜，由雙方協商解決，補充協定，作為契約附屬檔案共同遵守。
(二)本契約一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。
(三)經甲方確認後的設計圖紙為本契約的有效檔案。如圖紙內容變更，附變更備忘錄。
(四)本契約附廣告塔驗收標準，該標準依據中國工程建設標準化協會標準《戶外廣告設施鋼結構技術規程》
148:______、______省工程建設標準《____________》________。驗收手續一式兩份，甲乙雙方各持一份。
(五)本契約從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。
甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：
(蓋章)(蓋章)
年月日年月日
廣告欄製作契約 篇10
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
經雙方充分協商，根據《中華人民共和國民法典》相關規定，特簽署本契約。
一、契約內容：
1.質量要求：
2.質量要求：
3.質量要求：
二、契約金額:
總計人民幣(大寫)(小寫)
三、付款方式:
1、本契約簽訂後，甲方支付契約總額的50%，即人民幣￥_____元(大寫：________元整)。
2、項目結束後甲方向乙方支付契約餘款，即人民幣￥______元整(大寫：______元整)
四、責任與義務
1.乙方應按甲方要求按質按量完成相關設計和製作工作。
2.乙方需在規定時間(____年__月__日前)完成，並送交甲方簽字認可。
3.甲方根據乙方需要提供相關資料，並承擔因著作權、文責所引發的法律責任和經濟糾紛。
五、產權約定:
甲方將委託設計的所有費用結算完畢後才享有著作權，否則，乙方設計的作品著作權歸乙方，甲方對該作品不享有任何權利;甲方在餘款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方設計的作品而導致的侵權，乙方有權依據《中華人民共和國著作權法》追究其法律責任。
六、違約責任:
因設計和製作工作具有很大的特殊性，在經過大量調研工作的同時更需設計師的精心創作，乙方在開始著手設計時就已經在全面的履行契約，因此，甲方如提前終止契約，預付款乙方不予退還。
七、其他事項：
八、甲乙雙方如因履行本契約發生糾紛，應友好協商解決，如無果則提請法律途徑解決。