承攬建設工程契約

承攬建設工程契約 篇1

發包方:________________(以下簡稱甲方) 承包方:______________(以下簡稱乙方)

根據甲乙雙方協商,甲方將______________________ 工程承包給了乙方施工,為明確雙方職責,確保工程順利完工,依據《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國契約法》及相關法律法規。遵循平等自願、公平和誠信的原則。雙方協商一致,就本工程具體情況,達成以下條款:

一、 工程名稱:_____________________________________

二、 工程地點:_____________________________________

三、 工程價款:按圖紙實際建築面積50元/㎡,工程面積2772平方米,工程總價138600元

四、 工程承包方式及範圍:

1、 承包方式:包工不包料

2、 承包範圍:本工程圖紙範圍內的鋼結構、牆板、屋面板的加工製作及安裝,施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負,施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負責。注;工程中鋼結構的油漆由甲方塗刷,乙方只做焊口部位的補刷。

五、 驗收標準:乙方按照甲方簽字認可的圖紙進行施工,施工過程中甲方逐項驗收,確認合格,施工完畢驗收完畢。

六、 工程開竣工日期:_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤,工期順延。

七、 付款方式:本工程乙方進場甲方支付10000元生活費,主鋼立完,甲方支付人工費總額的___,次鋼安裝完再付總額的______%,牆板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,餘款待工程竣工驗收合格後十五天內一次付清。牆板、屋面板安裝完畢,付工程人工總費的_____%,在竣工驗收合格後十五日內餘款一次付清。

八、 甲乙雙方責、權、利:甲方必須保證乙方施工所需材料及時足額供應,若材料短缺造成工期延誤,乙方不承擔任何責任。乙方必須保質保量完成此工程,若因質量事故造成延誤工期,材料浪費,乙方承擔由此造成的一切經濟損失

九、 安全:為保證工程質量和施工安全,甲方指派_______為現場負責人,乙方指派____________為現場負責人,共同齊抓共管,在施工期間,遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現場管理人員指揮,不得強幹、蠻幹。若因自身因素造成一切安全事故,由乙方自行負責,在施工期間,乙方應理好自己的工人,不得在工地內發生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為,若因此造成的法律責任及經濟責任,由乙方負責,甲方不承擔任何責任。

十、 本契約未盡事宜,在施工過程中雙方友好協商。

十一、本契約一式兩份,甲方雙方各執一份,雙方簽字之日生效,完工、款清後自動失效。

備註:_____________________________

甲方簽章: 乙方簽字

身份證號碼: 身份證號碼:

電話: 電話:

年 月 日

承攬建設工程契約 篇2

發包人:

承攬人:

根據《中華人民共和國經濟契約法》和《建築安裝工程承包契約條款》及國家建築施工契約文本的規定,結合本工程具體情況,雙方達成以下契約條款內容:

一、承包項目:甲方有 工程,地址承包給乙方施工,工程項目 ,工程價格 ,其中單價內容有一切輔助用工及圖紙範圍內一切相應工作內容( )等。

二、工程質量:乙方必須嚴格遵守建築工程施工質量驗收標準,按甲方提供的圖紙施工,確保質量,達到優質工程,所有施工程式必須按有關規定標準要求執行,如乙方出現質量問題而造成返工的,工料損失均由乙方自身承擔,在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前,必須經甲方驗收合格後方可進行下道工序施工。

三、施工程式:工程所需的原材料由乙方自行採購,甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格後方可使用。如因設計方案或甲方方案變更,乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進度計畫如期完成,不準找任何藉口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。

四、施工期限:總工期 天,要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業,從 年 月 日至 年 月 日竣工,乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量,如在規定期限內沒有完成,造成工期拖延的,將以契約總價的5‰每天進行罰款,罰款在契約總價中直接扣除。

五、安全責任:乙方在施工期間要嚴格遵守《建築安裝工人程安全生產基本規定》,盡心盡責做好安全工作,不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架鬥毆及拋物等現象,出現一次均處500元罰款,並要求肇事者從事發日至工程結束不準進入工地,罰金在契約總價中直接扣除。由於乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔後果,甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閒雜人員進入。

六、文明施工: 乙方必須達到市級文明施工工地要求。

七、施工材料、機械及用具事項:所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作,只負責圖紙和技術服務。

八、付款方式:根據所做工作量按期付款50%,按要求將圖紙範圍內契約內的所有工作量全部做完並驗收合格後付至總價的90%,留10%作為工程質保金在交付後一年內付清。

九、備註: 本契約一式二份,甲乙雙方各執一份,字雙方簽字之日起生效。

發包人(簽字): 承包人(簽字):

年 月 日 年 月 日

承攬建設工程契約 篇3

發包人(全稱):貴州佛龍開發有限公司

承包人(全稱):四川三和恒生建築工程有限責任公司

依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本契約。

一、工程概況

工程名稱:貴州凱里小區建設項目

工程地點:貴州凱里市

工程內容:由建築設計院設計施工圖中確定的工作內容:土建工程、安裝工程、消防工程、小區環境、市政管網工程

群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附屬檔案1)工程立項批准文號:___________________

資金來源:自籌資金

二、工程承包範圍

承包範圍:設計圖所列的施工範圍

三、契約工期:

開工日期:

竣工日期:

契約工期總日曆天數_________________天

四、質量標準

工程質量標準:合格

五、契約價款

金額(大寫):_____________________________元(人民幣)¥:_____________________________元

六、組成契約的檔案

組成本契約的檔案包括:

1、本契約協定書

2、中標通知書

3、投標書及其附屬檔案

4、本契約專用條款

5、本契約通用條款 6、標準、規範及有關技術檔案 7、圖紙 8、工程量清單

9、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。

七、本協定書中有關詞語含義本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。

十、契約生效

契約訂立時間:________年__________月__________日

契約訂立地點:

本契約雙方約定_________________________________________________________後生效。

發包人:(公章)_______________________承包人:(公章)______________________________

住所:_______________________________住所:______________________________________

法定代表人:_________________________法定代表人:________________________________

委託代表人:_________________________委託代表人:________________________________

電話:_______________________________電話:______________________________________

傳真:_______________________________傳真:______________________________________

開戶銀行:___________________________開戶銀行: __________________________________

賬號:_______________________________賬號:______________________________________

郵政編碼:__________________________郵政編碼:_________________________________。

承攬建設工程契約 篇4

建設工程保持廉潔協定書

工程項目名稱:_________

發包單位(甲方):_________

承包單位(乙方):_________

承包單位所在地址:_________

為了規範建設市場,確保建設工程高效,優質,按時竣工投產,遵照國家建設部,監察部《關於在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神,根據_________有關要求,並經甲乙雙方同意,特簽訂建設工程保持廉潔的協定書。

1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。

2.甲方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定,如發現有違反規定的,除給予當事人批評教育外,應視情節輕重,後果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。

3.甲方有權對乙方在工程項目建設中保持廉潔的情況實行監督,定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協定情況。

4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動,須經主管領導同意,甲方人員不得接受乙方贈送的禮品,禮金和有價證券,難以拒收的,必須按有關規定登記上交。

5.甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為,應及時採取措施,終止其不廉潔行為的繼續發生,並報告主管領導。

6.乙方有權了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定,支持甲方執行有關規定和制度。

7.乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育(包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定),按時出席甲方召集的有關會議。

8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品,禮金及各種有價證券,如乙方違反,根據具體情況和造成的後果,甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰,直至終止工程契約,由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。

9.乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員,被檢察機關立案查處的,甲方有權取消或終止工程項目施工契約,由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔,並向甲方單位承擔經濟賠償責任。

10.乙方在工程項目建設中發現甲方人員有不廉潔的行為,應及時採取措施,終止其不廉潔行為的繼續發生,並及時告知甲方單位主管領導;情節嚴重的可向區有關部門投訴或舉報。

11.本協定使用時間:本工程發包,建設,竣工驗收全過程及協定前後甲乙雙方發生的有違反本協定的行為。

12.本協定的甲方指工程建設單位,分包工程的總包方和建設工程受託監理單位。

13.甲乙雙方願意接受建設主管部門,紀檢監察部門,檢察部門對本協定執行情況的監督檢查直到處罰。

14.本協定一式六份,甲乙雙方各執一份,甲乙雙方主管部門各備案一份,抄報建築管理所一份,送甲方紀檢(監察),檢察室備案一份。

甲方(蓋章):_________

乙方(蓋章):_________

法人代表(簽字):_________

法人代表(簽字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

承攬建設工程契約 篇5

抵押人:

(以下簡稱“甲方”)地址:

郵編:法定代表人:

營業執照號碼聯繫方式:抵押權人:

(以下簡稱“乙方”)地址:

郵編:法定代表人:

營業執照號碼聯繫方式:債務人:

(以下簡稱“丙方”)地址:

郵編:法定代表人:

營業執照號碼聯繫方式:

1。________年____月日,本契約乙方與丙方簽訂的編號為

的《

契約》(以下簡稱“主契約”,詳見附屬檔案

1)。

2。 甲方自願以其在建工程作為抵押物,擔保丙方按期履行付款義務。經平等協商,各方就抵押擔保相關事宜達成一致並簽訂本契約,以資共同信守。

一、主債權

1。本契約所擔保的主債權為:依據主契約約定 _________ 。

二、抵押物

1.坐落位置:_________區_________街路_________號(詳見附屬檔案2《抵押物清單》)。

2.用途:_________,建築結構:_________。

3.建築面積:

,占地面積:

4.已完成部分:層數_________

建築面積_________平方米。

5。 竣工時間:

6.土地使用權取得方式:

出讓劃撥

使用年限:________年____月____日起至 ________年____月____日止。

7.證件(詳見附屬檔案3—

7):

(1)國有土地使用證號:(

2)建設用地規劃許可證號:(

3)建設工程規劃許可證號:(

4)建設工程開工許可證號:(

5)開工許可證號:(

6)預售銷售許可證號:

8。其他:

【配套、裝修等】

三、抵押物價值及抵押率

1。本契約項下抵押物共作價人民幣(大寫)

元整,抵押率為百分之

—,實際抵押額為人民幣(大寫)

元整。

四、擔保範圍

1。抵押物的擔保範圍為主債權、違約金和實現主債權的費用(仲裁、訴訟費用、差旅費、律師費等等)。

五、抵押登記

1。各方應於本契約簽訂後 5個工作日內向登記機關提交抵押登記申請及相關資料:

2。乙方應於抵押權消滅後5個工作日內,向登記機關送達撤銷抵押登記的通知,協助甲方辦理撤銷登記手續。

3。各方應當協力提供登記所需檔案、資料等。

(1)甲方:

(2)乙方:

(3)丙方:

4。因抵押登記和撤銷登記所發生的費用,由各方依據國家及登記機關的規定承擔;無相關規定的,由各方承擔各自的費用。

六、抵押物的使用與處分

1。抵押物由甲方占有、使用,全部收益歸甲方所有。

2。未經乙方同意,甲方不得擅自出售抵押物,但是丙方提前清償債務或另行提供擔保的除外。

3。抵押物滅失的,丙方應當另行提供擔保或提前清償債務,乙方可以就因抵押物滅失而取得的賠償行使物上代位權。

七、行使抵押權的條件

1。出現下列情況之一時,乙方有權依法處分抵押物:

(1)主契約約定的付款期限屆滿,丙方未依約支付契約價款的;

(2)丙方被宣告解散、破產的。

2。處分抵押物所得價款,不足以償還主債務的,乙方有權另行追索;價款償還主債務後還有剩餘的,乙方應退還甲方。

3。乙方行使抵押權後,甲方有權向丙方追償。

八、抵押權的消滅出現下列情形之一時,抵押權消滅:

(1)主債權消滅;

(2)抵押權實現;

(3)法律規定的其他情形。

九、違約責任

1。由於甲方保管不善,造成抵押物毀損的,乙方有權要求恢復原狀,或要求丙方提供其他擔保或提前支付契約價款。

2。未經抵押人同意,乙方與丙方變更延長主契約付款期限的,可自行解除本契約,。

十、爭議解決方式因履行本契約產生的糾紛,經各方協商仍無法解決的,任何一方可以向抵押物所在地的人民法院提起訴訟。十

一、契約的生效本契約自各方代表人簽字並加蓋單位印章之日起生效。(此頁無正文)此頁系契約簽署頁甲方:(印章)代表人:乙方:(印章)代表人:丙方:(印章)代表人:簽訂時間: ________年____月____日簽訂地點

承攬建設工程契約 篇6

反訴人(本訴被告):_________________有限公司

法定代表人:_________________。

聯繫電話:_________________被反訴人(本訴原告):_________________有限公司。

法定代表人:_________________。

住所:_________________昆號。

聯繫電話:_________________

反訴人就被反訴人混凝土買賣契約糾紛一案,對被反訴人提起反訴。

反訴請求

1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;

2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔

事實和理由

20__年8月18日,反訴人與被反訴人的法人委託代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷契約》,被反訴人未能按契約和建築規範要求按時按質提供給反訴人混凝土,混凝土質量存在問題,且在運送混凝土中經常誤時,造成所澆築混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的,並未向被反訴人提出索賠,直至20__年1月7日向,反訴人仍主動向被反訴人的對單,並一直按約向被反訴人的法人委託代表譚興華付款。20__年10月,被反訴人的法人委託代表辭職離開雲南筑城混凝土公司,被反訴人一直未通知反訴人,造成20__年1月份雙方未對單,反訴人找不著付款對象。且20__年1月11日,被反訴人在未通知反訴人的情況下,單方停止供貨,造成反訴人嚴重經濟損失。

綜上,反訴人認為,由於被反訴人內部人員、產品質量管理混亂,導致反訴人嚴重經濟損失,故反訴至貴院,請依法支持反訴請求。

原告人:_____________(蓋章)

__________年_____月_____日

承攬建設工程契約 篇7

甲方:乙方:經甲乙雙方共同協商,本著誠信互利的原則,就廣告代理達成如下協定:

一、 甲方委託乙方代理 上海XX公司 廣告業務,代理辦法執行《 上海XX公司 廣告代理實施辦法》(後簡稱 ;辦法;)規定。

二、 甲乙雙方必須遵守《廣告法》以及相關政策法規,未經雙方書面同意,任何一方均不得將本契約之權利或義務轉讓於第三方。

三、 乙方不得損害 上海XX公司 的信譽,不允許用弄虛作假等不法手段欺騙客戶牟取暴利。乙方與客戶發生的經濟糾紛與甲方無關。如乙方出現上述行為,甲方有權取消其代理資格,並保留法律訴訟的權利。

四、 甲乙雙方簽定的廣告契約,乙方按合作協定扣除代理費後,須將播出款項轉付甲方指定的銀行賬戶。

五、 乙方所代理的廣告,按 上海XX公司 正在執行的廣告收費標準執行。

六、 乙方應按甲方的要求把廣告要求和廣告資料提前傳送到 上海XX公司 ,廣告發布後甲方提供廣告樣張給乙方,具體事宜按《 上海XX公司廣告 投放說明》辦法處理。

七、 契約付款說明:

1、 遵守先付款後發布的原則。

2、 的確無法做到發布前付款,須在廣告發布前支付30%的發布費,餘款須在廣告發布5個工作日內付清。

3、 違反以上款項,視為違約,甲方有權終止其廣告播出。逾期1天,追繳拖欠款5%的滯納金。

八、 如遇特殊情況廣告不能按時播出,甲乙雙方需及時協商解決。

九、 在契約的落實和執行中,有關契約和協定條款確需修訂,須經雙方協定。

十、 未盡事宜,甲乙雙方按本協定第九條規定協商處理。十

一、 協定、契約均需遵守中華人民共和國民法典及廣告法等有關法律條款。十

二、 代理期限為:________年____月____日至200________年____月____日。十

三、 本協定一式兩份,甲乙雙方各執一份,具同等法律效力。(甲乙雙方簽章)甲方(廣告客戶或代理單位):____________________________________地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________法定代表人:____________ 職務:____________乙方(廣告發布單位名稱):____________________________________地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________法定代表人:____________ 職務:____________甲乙雙方根據國務院《中華人民共和國廣告法》及有關規定,簽訂本契約,並共同遵守。

一、甲方委託乙方於________年____月____日至________年____月____日期間發布____ 廣告。

二、廣告發布媒介為________________________________.

三、單位廣告規格為________________________________.

四、廣告採用樣稿(樣帶),未經甲方同意,乙方不得改動廣告樣稿(樣帶)。

五、乙方有權審查廣告內容和表現形式,對不符合法律、法規的廣告內容和表現形式,乙方可要求甲方作出修改,甲方作出修改前,乙方有權拒絕發布。

六、廣告樣稿(樣帶)為契約附屬檔案,與本契約一併保存。

七、廣告單價____ 元,加急費____ 元,其他費用____ 元,扣除優惠____ 元,扣除代理費________元,播出(刊登)次數____ ,總計________元。

八、甲方應在________年____月____日前將廣告發布費付給乙方,付款方式____.

九、違約責任________________.

十、契約糾紛解決方式:

(1)由____ 仲裁委員會仲裁;

(2)向____ 人民法院起訴。十

一、其他:十

二、廣告的編排方式和發布時間表:十

三、本契約一式兩份,經雙方代表人簽字後生效。甲方:____________________代表人:________乙方:____________________代表人:________________年____月____日

承攬建設工程契約 篇8

工程名稱: 

工程地點: 

甲方契約編號: 

乙方契約編號: 

勘察證書等級: 

發包人(甲方): 

勘察人(乙方): 

簽訂日期:

發包人(甲方): 

勘察人(乙方): 

發包人委託勘察人承擔 岩土工程勘察工作。

根據國家有關法規規定,結合本工程的具體情況,為明確責任,協作配合,確保工程勘察質量,經發包人、勘察人協商一致,簽訂本契約,共同遵守。

第一條:工程概況

1.1工程名稱: 

1.2工程建設地點: 

1.3工程規模、特徵: 

1.4工程勘察任務委託文號、日期: 

1.5工程勘察任務(內容)與技術要求: 

1)根據有關工程測量規程規範進行線路施工圖平斷面測量、根據設計的塔基位置,逐基測繪塔基平斷面,對線路經過的交叉跨越、林木、障礙物等進行實地測繪,並完成滿足要求的平斷面圖。

2)根據有關工程地質勘察規程規範對塔基穩定性及地質構造進行論證,根據地質結構情況提供滿足設計需要的地質數據,並對線路沿線地質進行調查,嚴格執行岩土工程勘測技術相關規程;

3)工地工代服務,根據工程需要到現場進行服務。

1.6承接方式

1 勘測主要技術要求

2 基礎資料和外部協定

甲方負責向乙方提供滿足開展勘測工作的基礎資料。

3 勘測階段及進度

本工程的終勘定位工作定於年月日開工,外業結束7天后提交滿足要求的施工圖資料,由於發包人或勘察人的原因未能按期開工或提交成果資料時,按本契約第7條規定辦理。

4 勘測檔案份數

4.1 提交甲方勘測檔案數: 

1)、技術報告書;

2)、電子文檔的平斷面資料及數據;

3)、電子文檔的塔基斷面圖及數據;

4)、地質報告、土壤電阻率;藍圖:按乙方校審程式提供以上資料藍圖。

5 勘測費及支付規定

5.1 經雙方友好協商,勘測費及支付規定如下:

a、線路施工圖勘測費單價為: 元/km;工程終勘線路長度為 ,勘測費為¥ 元;ADSS光纜長度 ,勘測費單價為 元/km;勘測費為¥ 元;本契約為最終價(含稅)為:¥ (人民幣大寫: )。

b、根據審查意見有零星的改線仍由勘察方完成不再計列費用。 根據審查意見有重大調整改線的仍由勘察方完成,費用單獨簽訂補充協定。

5.2 支付方式

a.契約簽訂後乙方出具增值稅專用發票,甲方支付乙方契約款項,支付比例與業主支付比例相同。

d.契約價款的10%作為工程的質量保證金,工程施工完畢,線路通過驗收投產一年後,沒有出現因勘測、地質原因而發生工程質量問題,一次結清勘測費尾款。

6 雙方責任

6.1委託單位

a) 按時提供勘測設計基礎資料。

b) 負責對外協定的辦理。

c) 在勘測工作中,派出設計人員配合勘測工作。

d) 按時支付勘測費用。

e) 維護勘察方的勘測成果,不得擅自修改。

f) 負責協調勘察單位與其他設計專業的關係及外部協調。

g) 對勘察單位的工期、質量進行監督,必要時進行現場檢查。

h) 對勘察單位提交的資料進行審核。

i) 對勘測過程中所發生的青苗賠償進行核實。

6.2勘測單位

a) 根據契約及雙方議定內容,派出能夠勝任工作的專業技術人員,地質人員應具備相應的資質和能力。按中華人民共和國電力行業標準《220kV及以下架空送電線路勘測技術規程》DL/T 5076-20__開展勘測工作。

b) 對每天所勘測的數據應當晚內完成內業處理,對勘測工作的質量和安全負責。

c) 現場工作服從委託方的統一指揮和安排,並嚴格按委託方要求配合工作。委託方提出針對性的勘測要求時,勘測單位應積極給予支持、配合。

d) 勘測單位指派專人為該工程勘察方負責人,在勘測過程中不得離開該工程現場。

e) 勘察方必須保證在該項目上的人員、儀器的配備,現場至少應配備相應的作業組。

f) 在勘測過程中勘察方負責勘測人員及勘測民工的一切費用,且由勘察方負責勘測民工車輛,並對其車輛、交通、人員的安全負完全責任。

7違約規定

7.1委託單位

a、由於計畫變更或其它原因而不履行契約時,無權請求返還預付款,並再支付勘察方已完成部分的費用後,契約相應失效。

b、由於設計變更引起勘測返工或需重做勘測時,除結清原勘測費外,應根據返工多少,增付相應的勘測費。

C、委託單位未按契約規定時間(日期)撥付勘測費,每超過一日曆天,應償付未支付勘察費的千分之一逾期違約金。

7.2勘測單位

a、勘察人應按國家技術規範、標準、規程和委託方的任務委託書及技術要求進行工程勘測,按本契約規定的時間提交質量合格的勘測成果資料,並對其負責。規定日期30天未提交階段勘測資料,應償付逾期違約金。違約金額以該階段勘測費的5%計算,按月累加。

b、由於勘察人提供的勘測成果資料質量不合格,勘測人應負責無償給予補充完善使其達到質量合格;若勘測人無力補充完善,需另委託其他單位時,勘測人應承擔全部勘測費用。由於勘測錯誤,造成重大質量事故,而使施工返工或延誤工期時,除應免收與該部分相應的勘測費外,還應支付因本次勘測失誤給委託方造成的一切損失,並承擔由此引起的相關責任。

c、由於勘察方原因造成勘測成果質量低劣,不能滿足設計施工技術要求時,造成的返工費由勘察方承擔。

d、勘察方在勘測過程中應採取嚴密的安全措施,確保勘測安全,並對派出車輛、人員及聘用民工的人身安全負責。

e、由於勘測單位原因未按契約規定時間(日期)提交勘測成果資料,每超過一日曆天,應承擔勘察費千分之一的違約金。

7.3上述未盡事項以及發生爭議等問題的處理均遵循《中華人民共和國民法典》的規定執行,本著友好協商的原則解決。協商不成可向委託方所在地人民法院起訴。

7 智慧財產權約定

勘測成果所有權歸甲方所有;乙方不得轉讓給第三方使用。

8 契約有效期

a) 契約經雙方簽字蓋章後生效。

b) 契約規定的雙方責任的義務履行完成後,自動失效。

9 契約份數

本契約正本 份;甲方 份;乙方 份。

發包人:   勘察人:   

法定代表人或委託代理人: 法定代表人或委託代理人: 

地址: 地址:

郵政編碼: 郵政編碼:

聯繫人: 聯繫人:

電話: 電話:

傳真: 傳真:

開戶銀行:   開戶銀行:

銀行帳號: 銀行帳號:

日期: 年 月 日日期: 年 月 日

承攬建設工程契約 篇9

甲方:__________

乙方:__________

經甲乙雙方友好協商,甲方同意將_______工程的______施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國民法典》的規定,結合本工程具體情況雙方達成以下協定:

一. 工程概況

1. 工程名稱:______________

2. 工程地點:________________

3. 承包範圍:_______________

4. 承包方式:包工、包料、包費用

5. 工期:按照甲方書面通知乙方開工進場之日起______個日曆天。

6. 工程質量:本工程為合格工程

二. 契約單價和付款方式

1. 契約單價:_____________

2、實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價,材料及其運輸費,人工費,裝卸費,設備費等一切費用。契約價款一經確定,不作任何調整。

4、該項目契約約定的款項由有限公司按照本契約約定支付,項目的發票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規票據,如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律責任。

三.技術要求和質量標準_______________________

四.違約責任和安全責任

1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方契約價款______%的違約金。 乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔契約價款的_____%違約金支付給甲方,並承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。

2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督監察。乙方必須採取必要的安全防護措施,消除事故隱患,由於乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的,因此發生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的,均由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。

五.爭議或糾紛處理

1. 本契約在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可協商解決。

2. 當事人不願通過協商調解解決或協商調解不成時本契約在執行中發生的爭議,雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。

六.保修

1. 本工程保修期為_____年

在保修期內,如有質量問題,在接到甲方通知後_____小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修,甲方可委託他人維修,維修費用由乙方承擔。

七.本契約未盡事宜,甲乙雙方協商解決。本契約經雙方簽字和蓋章後生效。本契約一式四份,甲方執____份,乙方執____份。

甲方(簽章):____________

電話:_____________

日期:_____________

乙方(簽章):____________

電話:_____________

日期:_____________

承攬建設工程契約 篇10

甲方(買方):乙方(賣方):甲乙雙方本著平等互利、誠實信用的原則,在協商一致的基礎上,簽訂本契約:

一、契約標的

1.1乙方根據要求向甲方提供【網路監控設備一批】(詳見附屬檔案【一】)。

二、交付方式

2.1乙方應按下述要求將產品交付甲方:

2.

1.1交付期限:契約簽訂後【】內交付。

2.

1.2交付地點:【需方自提】。

2.

2.3交付方式:【交付方式及運輸方式、運費見補充附頁】。

三、運費及風險轉移

3.1乙方將產品送至甲方指定的交付地點,並承擔運輸費用以及運輸途中的一切風險,風險自產品運到甲方指定地點並經甲方驗收合格簽收後轉移到甲方。因包裝不當等原因造成的產品滅失、損壞,由乙方負責。

四、質量保證

4.1乙方保證交付的產品與雙方約定的式樣、質量完全符合,且符合甲方正常使用要求,不存在任何質量瑕疵。

4.2因產品質量問題引起的一切人身、財產損失,乙方應承擔全部賠償責任。

五、契約價款及支付

5.1本契約採購價款:大寫人民幣【壹拾柒萬叄仟貳佰壹拾陸元整】,小寫:【173216元】。該契約價款已包括乙方履行本契約的全部報酬和所需的全部費用。除另有約定外,甲方無需就本契約項下事項向乙方支付上述價款之外的任何其他費用。

5.2甲方憑乙方開具的相應金額的發票並按以下第【1】種方式向乙方付款:

(1)一次性支付:甲方在收到乙方全部產品,並驗收合格簽收後支付。

(2)分期支付:甲方分期向乙方支付本契約採購價款: 【 】。

六、質量保修

6.1乙方提供自產品出貨之日起【________年】的保修服務。對於產品交付檢驗的不合格品,乙方將予以更換。

七、違約責任

7.1乙方不能按時交貨的,每逾期【一周】應向甲方按契約總價【1】%的標準支付違約金(不足【一周】的按【一周】計算)。乙方不能按時交貨超過【三周】的,甲方有權解除契約。違約金不能彌補所造成損失的,乙方還應承擔賠償責任。

八、爭議解決

8.1契約在履行過程中若發生爭議,由雙方友好協商解決。若協商不成,向甲方所在地有管轄權的法院起訴。

九、其他約定事項

9.1契約變更:本契約一經簽訂,雙方不得變更或擅自解除,如需變更,只能以雙方簽字蓋章的書面檔案(包括傳真件)進行,該類檔案視為本契約的有效組成部份。

9.2本契約一式【肆】份,雙方各持【貳】份,經雙方簽字蓋章後生效;本契約傳真件具有同等的法律效力。甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________________年____月____日 ________年____月____日【工程工程契約合集8篇

承攬建設工程契約 篇11

甲方____________________ 代表人__________________________乙方____________________ 代表人__________________________依照《民法典》及相關法律、法規的規定,結合住宅裝飾工程施工的特點,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方經友好洽談和協商,就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜,達成如下協定:

一、工程概況

1、 工程地點______________。

2、 工程內容及做法:詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。

3、 承包方式:雙方商定採取下列____種方式。

(1)包工包料;

(2)包工、包部分材料;

(3)包工不包料。

4、 工程期限及保修期:工程期限_____天。自________年____月____日起至________年____月____日止。保修期:____月。自工程竣工經甲方驗收合格,雙方簽字之日起計算,並由乙方開具工程保修單。

5、 契約價款及付款方式:本契約總價為(大寫):_______________________(小寫)________________元,契約生效後,甲方按下表中的約定向乙方支付工程款:___________________支付時間_________________________________支付金額_________________________________開工前三天支付(契約總價60%)___________元________年____月____日支付(契約總價35%)___________元雙方驗收合格支付(契約總價5% )___________元工程驗收合格後,乙方應向甲方提出工程結算單,並將有關資料送交甲方,由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意,並在簽字同時結清工程餘款,工程發票(契約總價)中所應繳納的稅金由甲方承擔。

二、雙方應盡的責任及義務甲方:

1、 開工前_____天,為乙方入場施工創造條件,騰空房間,清除影響施工的障礙物,對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設應歸堆,遮蓋,採取保護措施;

2、 提供施工期間的39;水源、電源,並承擔相應費用;

3、 負責協調施工隊和鄰里之間的關係;

4、 不得變動建築主體或者承重結構,如確需折改原建築結構、設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;

5、 協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,並承擔相應費用;

6、 對工程質量、施工進度進行檢查和監督;

7、 甲方家庭成員對工程的意見,均需經過甲方代表與乙方接觸。乙方:

1、 根據施工圖紙,提供施工方案和進度計畫,交甲方備案認可;

2、 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;

3、 負責對現場設施和工程成品的保護,防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發生,如有發生,應儘快負責修復;

4、 文明施工,佩證上崗,保證施工現場的整潔,儘量減少噪音,不擾民及污染環境,工程完工後負責清掃施工現場。

三、工程變更

1、 工程施工過程中,甲方提出修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方聯繫,並簽訂書面變更協定後,方能進行該項目的施工。

2、 甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切後,由甲方自負,給乙方造成損失,延誤工期的,還應賠償。

四、材料、設備的供應

1、 由甲方提供的材料設備,應為附合設計和國家標準要求的合格產品,並應按施工進度計畫及時供應到現場,並事先通知乙方,雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收,辦理交接手續後由乙方負責保管,並收取一定的保管費用,如造成損失,由乙方負責賠償。

2、 甲供材料未經甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。

3、 由乙方提供的材料、設備,必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符,經甲方簽字認可後再行使用。

4、 乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時,禁止使用;如已使用,其後和損失均由乙方承擔。

五、質量標準及驗收

1、 本工程質量標準按年____月____日發布的____省《住宅裝飾質量標準》執行。

2、 工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分,其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理,以便進入下道工序施工,甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束後,乙方應通知甲方在5天內組織驗收,填寫工程驗收單。 如甲方因故不能在5天內參加驗收,應及時以書面形式通知乙方,另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費和相關費用,驗收合格簽字後,結清工程餘款,工程保修單即行生效

3、 如未經驗收,甲方自行搬入家具或居住,則視為驗收合格。

4、 施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由質檢部門對工程質量予以驗證,經驗證工程質量不符合契約約定及質量標準的,驗證過程支出的相關費用由乙方承擔,如符合契約約定和質量標準的,驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。

5、 室內環境質量乙方與甲方共同做到使用符合國家標準(國家質量檢驗檢疫總局年____月____日發布實施)的建築裝飾材料。工程完工後,乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部年____月____日聯合發布實施的“民用建築工程室內環境污染控制規範”,進行室內環境的檢測,並提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質17號檔案精神,室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最後一個環節,應列入工程預算中,檢測結不合格,雙方應分析原因,明確責任,責任方應承擔由此產生的治理費用。

6、 甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求,雙方應確認,並另簽補充契約。

六、工期延誤

1、 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認簽字,工期相應順延:

(1) 工程量變化和設計變更;

(2) 不可抗力;

(3) 甲方同意工期順延的其他情況。

2、 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延,因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。

3、 甲方不按期支付工程款,契約工期相應順延。

4、 因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延,因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

七、工程監理若本工程實行工程監理,甲方與監理公司另行簽訂《工程監理契約》,並將監理單位、監理工程師的姓名、聯繫電話及其職責等通知乙方。

八、違約責任

1、 契約雙方中的任何一方因未履行契約約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠給對方造成的直接經濟損失。

2、 契約生效後,在契約履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見並辦理契約終止手續的情況下擅自解除契約,應按契約總造價的5%作為違約金,會付給對方,因一方擅自解除契約,使對方造成的實際損失超過違約金時,應進行補償。如一方因故無法履行契約時,應及時通過另一方法辦理契約終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

3、 甲方責任:

(1) 未按契約規定的時間、要求提供材料、設備,應償付乙方因此造成的停工、誤工機械台班的實際損失。

(2) 由於甲方提供的材料、設備質量的規格差異,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔。

(3) 工程未經驗收,甲方提前使用造成質量問題或損壞,由甲方承擔責任。

(4) 甲方未按約定期支付工程款的,每延誤一天向乙方支付契約價款1‰的滯納金。

(5) 甲方未辦理有關手續,要求乙方拆除原有建築結構設備管線,乙方有權拒絕施工。

4、 乙方責任

(1) 工程質量不符合契約規定,甲方有權要求無償修理或返工,造成的損失由乙方負責。

(2) 乙方擅自折改原有建築結構或設備管線,由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。

(3) 乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等,如有損壞,應予賠償。

(4) 由於乙方原因,致使工期延誤的,每延誤一天向對方支付契約價款1‰的滯納金。

九、契約爭議的解決方式本契約在履行過程中產生的爭議,由當事人雙方協商解決,也可由有關部門進行調解,如調解不成的,可提交蘇州仲裁委員會仲裁。

十、其它約定事項

1、 因施工而產生的垃圾清除和材料搬運,甲方可委託乙方負責,其費用由甲方負責。

2、 施工期間,甲方將外屋鑰匙各1把,交乙方保箮,工程竣工驗收後,甲方負責提供新鎖,由乙方當場安裝好後交付甲方使用。十

一、附則

1、 雙方另有約定,可簽訂補充契約。

2、 本契約(包括附表)經雙方簽字(蓋章)後生效,契約履行完畢後終止。

3、 本契約和補充契約具有同等法律效力。

4、 本契約簽訂後工程不得非法轉包。

5、 本契約一式______份,雙方各執_____份。甲方:________________

乙方:_________________代表人(簽章):______

法定代表人(蓋章):___

經辦人:_________電話或手機:___________

電話或手機:____________________年____月____日 ________年____月____日工程工程契約 篇10甲方: 乙方:經甲乙雙方充分協商,就乙方委託甲方製作

事宜達成如下協定:

一、項目名稱:

二、製作工藝、數量和其他

三、契約總金額:人民幣 ( 元)

四、完成時間:________年____月____日前完成製作安裝並交乙方進行驗收。

五、結算方式:乙方先付甲方訂金

元,甲方應開具收據給乙方。甲方按乙方要求在規定時間內嚴格按報價工藝完成相關物料的成品製作、安裝並交乙方進行驗收。在乙方驗收合格後,乙方憑甲方開具的收據一次性付清本契約尾款,共人民幣元(

)。

六、雙方權利及義務:

1、乙方必須按契約時間付款,逾期未付款者,每逾期____日,乙方按應付款的千分之五(5‰)收取違約金,直至所有款項付清為止。

2、乙方提供的樣版、設計圖等不夠清晰,規格不符,甲方已要求更改,但乙方沒有更改而按樣品做出產品時,一切責任由乙方承擔。

3、甲方出具的樣品、報價單、價格表、訂單確認等檔案資料的列印、書寫或其他的錯漏,可以更正,且甲方對此類錯誤不承擔任何責任。

4、如甲方不能準時按質按量製作完成,每逾期____日應按契約總金額的百分之三(3%)向乙方支付違約金;

5、如甲方按乙方提出的要求製作的成品不符合乙方要求,乙方有權要求甲方重做,並由甲方承擔重做費用。

6、甲方經兩次重做後仍不符合乙方要求,乙方有權解除契約,甲方應將已收款返還給乙方,由此造成的損失由甲方承擔。

7、 履行本契約產生的任何爭議,由雙方友好協商解決,協商不成,雙方同意向 提請裁決。

七、本契約一式二份,甲方執一份,乙方執一份,具同等法律效力;本契約自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,直至雙方權利義務履行完畢後自動失效。未盡事宜,雙方協商解決。甲方:乙方:甲方法定代表人:

乙方法定代表人: 甲方經辦人:乙方經辦人:________年____月 ____日 ________年____月____日

承攬建設工程契約 篇12

建設工程契約範文

根據本保證書,我們(單位名稱)註冊地址為(詳細地址)(以下稱承包人),和(保證人姓名)註冊地址為(詳細地址)(以下稱保證人)在此以擔保全額為(貨幣名稱、數額)共同格守對(業主名稱)(以下稱為業主)的義務。

根據本保證書,承包人與保證人應保證自己,以及其繼承人和受讓人承擔共同的及各自的對該項支付的義務。

根據以業主為一方,承包人為另一方所達成的協定,承包人已承擔了契約義務(以下稱為所簽契約)去實施並完成某項工程,並在工程出現任何缺陷時,按上述契約中有關條款規定進行修補。

茲將上述書面保證的條件表述如下:如果承包人正確地履行和遵守所簽契約中規定的承包人一方按合向的真實主旨、意向和含義應履行和遵守的所有條款、條件及規定,或者如果承包人違約則保證人就賠償業主因此而蒙受的損失,直到達到上述保證金總額,屆時,本保證書所承擔之義務即告終止和失效。

否則仍保持完全有效。

但所簽契約條款,或對工程的實施。

完成及修補其缺陷的性質和範圍的任何變更,以及業主或監理工程師根據所簽契約給予的時間寬限或業主或上述監理工程師方面對所簽契約有關事宜所做的任何容忍或寬恕均不解除保證人所承擔之上述保證書規定的義務。

但只在下述情況下保證人才承擔清償業主蒙受損失之義務:

收到業主與承包人雙方書面通知,說明業主與承包人已一致同意應向業主支付這一筆損失賠償費;或者保證人收到一份與所簽契約條款規定相一致的、按仲裁程式簽發的、並在法律上證明的裁決書副本,說明應向業主支付這一筆損失賠償費。

代表(承包人名稱)代表(保證人姓名)由(簽字人姓名)由(簽字人姓名)

以_____的資格以_____的資格

在(證明人)證明下在(證明人)證明下

簽於一九九_年_月_日簽於一九九_年_月_日

承攬建設工程契約 篇13

合伙人:215;(以下簡稱甲方),居住地:215; 身份證號:;215;(以下簡稱乙方),居住地:215; 身份證號:;甲、乙雙方經平等協商,就合夥承包河南焦作南水北調工程事宜,達成如下一致,供各方信守。

一、合夥宗旨在合法合理的前提下,搞好工程建設,進而實現各方利潤最大化。

二、合夥經營項目和範圍合夥項目以福建215;公司中標契約確認的項目內容及範圍為準;甲、乙雙方合夥承包的項目,對外以福建215;公司名義出現。

三、合夥期限合夥期限至合夥施工的項目完工,各方結算完畢為止。

四、出資額、方式及比例

1.甲方以現金出資,出資額為人民幣 萬元。該款為起動項目的前期費用,占全部出資比例 %。

2.乙方以設備出資(含當地協調社會關係),占 %。

五、盈餘分配與債務承擔

1.盈餘分配,以出資為依據,按比例分配;

2.合夥如產生債務,先由合夥財產償還;合夥財產不足清償時,以各合伙人的出資為依據,按比例承擔。

六、退夥合夥期間,一方退夥將嚴重影響合夥項目建設進行的,不得退夥;退夥需經對方同意,方可實行;未經合伙人同意而自行退夥給合夥造成損失的,應進行賠償。

七、權利與義務

1.甲方為合夥期間的財務負責人,合夥項目的一切財務收入、支出均需經甲方同意方可支出與進帳;同時,甲方參與合夥項目的日常管理;

2.乙方負責項目的工程管理、設備維護及當地社會關係的協調,並參與日常管理;

3.甲、乙雙方共同決定合夥重大事項。

八、禁止行為

1.未經全體合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合夥名義進行業務活動;

2.禁止合伙人在合夥不利時退夥。

九、合夥期滿合夥期滿,雙方按合夥協定進行結算,盈虧均按比例承擔、分配。

十、糾紛解決若雙方有糾紛則協商解決,簽訂的補充協定與此協定具有同樣法律效力。若協商不成,則215;所在地法院解決------

第一條 合夥宗旨:___________________________________________________

第二條 合夥名稱 、主要經營地:______________________________________

第三條 合夥經營項目和範圍:_________________________________________

第四條 合夥期限,自________年____月____日起,至________年____月____日止,共________年。

第五條 出資金額、 方式、期限

(一)合伙人_________(姓名)以_________方式出資,計人民幣_________元;______________(其他合伙人同上順序列出)

(二)各合伙人的出資,於________年____月____日以前交齊。

(三)本合夥出資總計人民幣_________元。合夥期間各合伙人的出資為共有財產,不得隨意請求分割。合夥終止後,各合伙人的出資仍為個人所有,屆時予以返還。

第六條 盈餘分配與債務承擔合夥各方共同經營、共同勞動,共擔風險,共負盈虧

承攬建設工程契約 篇14

發包人(全稱) (以下簡稱甲方)

承包人(全稱)__(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工協商一致,訂立本契約。

一、 工程概況

工程名稱: ※

工程地點: ※

結構形式: 框架剪力牆 層數:地上28層地下1/2層 建築面積:※

群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附表1)

工程立項文號: ※

資金來源: 自籌

二、 工程承包範圍

承包範圍: ※

不包括的工程範圍: /

三、 契約工期

總日曆天數 1080 天

開工日期:__※年10月10日

竣工日期:__※年9月23日

四、 質量標準

工程質量標準: 合格

四、 契約價款

1、契約總價(大寫):※(人民幣)(小寫)¥: ※ 元(其中:工程預留金 20xx萬元、零星工作費 / 元,安全防護、文明施工措施費 ※ 元,工程分包和材料購置費 / 元,總承包服務費 / 元。)

2、綜合單價:詳見承包人的報價書。

五、 組成契約的檔案

組成本契約的檔案包括:

1、 本契約協定書

2、 本契約專用條款

3、 本契約通用條款

4、 中標通知書

5、 投標書、工程報價單或預算書及其附屬檔案

6、 招標檔案、答疑紀要及工程量清單

7、 圖紙

8、 標準、規範及有關技術檔案

雙方為履行本契約的有關洽商、變更等書面協定、檔案視為本契約的組成部分。

七、本協定書中有關詞語含義與本契約第二部分《通用條款》中賦予的定義相同。

八、承包人按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。

十、契約生效

10.1契約訂立時間: 20xx 年 9 月 30 日

10.2契約訂立地點: ________________________

10.3本契約雙方約定_____________簽字蓋章 _後生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

承攬建設工程契約 篇15

發包人:

承包人:

____工程有限責任公司依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,就本雙方建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。

一、工程概況

工程名稱:工程地點:工程內容:全部土建,水電安裝群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表

工程立項批准文號:資金來源:

二、工程承包範圍

承包範圍:資質範圍內的全部圖紙內容

三、契約工期

開工日期:暫定 _年_月_日竣工日期:_ 年_月_ 日契約工期總日曆天數天

四、質量標準

工程質量標準:合格

金額:暫定捌仟柒佰萬元正

¥:  元

六、組成契約的檔案

組成本契約的檔案包括:

1、本契約協定書

2、中標通知書

3、投標書

4、本契約專用條款

5、本契約通用條款

6、標準、規範及有關技術檔案

7、圖紙

8、工程量清單

9、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。

七、本協定書中有關詞語含義與本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。

契約訂立時間:

契約訂立地點:

本契約雙方約定雙方簽、蓋章並經備案後生效後生效。

發包人:承包人:

住所:住所:

法定代表人:法定代表人:

委託代理人:委託代理人:

電話:電話:

傳真:傳真:

開戶銀行:開戶銀行:

承攬建設工程契約 篇16

甲方:

乙方:

甲、乙雙方在平等、自願、互惠的原則下,根據國家有關法律、法規及《柳河縣鼓勵投資若干規定》(柳政發[20__]1號文,以下簡稱“規定”),達成如下協定:

一、建設項目

二、建設地點

三、投資規模

乙方在甲方區域內投資x萬元,其中固定資產投資萬元(待投產後由縣招商引資考評工作辦公室核定)。

四、建設起止時間

自x年x月x日至x年x月x日,完成固定資產投入x萬元,x年x月x日投入生產。

五、乙方享有的優惠政策

(一)土地政策

乙方項目建設用地畝。具體享受政策按《規定》有關政策執行。

(二)財政稅收政策

1、乙方享受目前國家振興東北老工業基地稅收優惠政策。對購進機器設備所含增值稅進行抵扣;提高固定資產折舊率和縮短無形資產攤銷年限;提高計稅工資稅前扣除標準。

2、從企業納稅年度起5年內,企業前3年上繳所得稅的40%和增值稅的20%全部獎勵給投資企業,後2年所得稅的20%和增值稅的10%全部獎勵給投資企業,用於企業擴大再生產和技術改造。

(三)規費政策

1、新辦企業建設期間,行政事業性收費按《規定》有關政策執行。

2、新辦企業生產經營期間,對各項行政事業性收費參照重點企業扶持政策,實行“一個漏斗收費”政策。

(四)服務措施

1、甲方為乙方提供“一條龍”服務和“一站式”審批,全程跟蹤服務,協助乙方辦理各種證照手續。乙方負責出具相關要件,並承擔辦證費用。

2、對域外投資項目,由縣招商引資工作委員會辦公室出具確認檔案,相關部門兌現優惠政策。

六、乙方責任

(一)乙方須在本協定確定期限內實施項目建設,並按期投入生產。

(二)乙方經營期限需在10年以上,經營期限內不得擅自轉讓、抵押或改變土地用途,如有需要,須經甲方同意。

(三)本協定簽字後,乙方需向甲方交納萬元項目建設保證金。如項目出現停建、撤建或改變土地用途,甲方除收回土地使用權外,乙方的地上投入部分和項目建設保證金無償劃歸甲方所有。項目基礎建設結束後,保證金全部返還。

(四)乙方需按甲方要求的統一規划進行土建施工和建設。

七、本協定未盡事宜,由甲乙雙方協商解決。

甲方:(印章) 法人代表(簽字)

乙方:(印章) 法人代表(簽字)

年 月 日

承攬建設工程契約 篇17

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。

一、工程概況

工程名稱:_____________

工程地點:_____________

工程內容:_____________

群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附屬檔案1)

工程立項批准文號:_____________

資金來源:_____________

二、工程承包範圍

承包範圍:_____________

三、契約工期:

開工日期:_____________

竣工日期:_____________

契約工期總日曆天數_____________天。

四、質量標準

工程質量標準:_____________

五、契約價款

金額(大寫):_____________元(人民幣)¥:_____________元

六、組成契約的檔案

組成本契約的檔案包括:

1、本契約協定書

2、中標通知書

3、投標書及其附屬檔案

4、本契約專用條款

5、本契約通用條款

6、標準、規範及有關技術檔案

7、圖紙

8、工程量清單

9、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。

七、本協定書中有關詞語含義本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。

十、契約生效

契約訂立時間:_____________年_____________月_____________日

契約訂立地點:_____________本契約雙方約定_____________後生效

甲方:_____________

乙方:_____________

簽於:__________________________

承攬建設工程契約 篇18

招標編號:

(投標侯選人名稱):

鑒於你單位已通過招標人組織的 的投標資格預審,且已確認將按即將發出的招標檔案的要求參與上述工程的投標,現邀請貴司作為資格預審合格的投標人就上述工程的施工招標進行密封投標。

一、工程概況

工程名稱:

工程地點:

工程規模:

結構形式:

場地面積:

計畫開工日期:

計畫竣工日期:

質量等級:

資金來源:

招標範圍:

二、招標檔案的取得招標檔案將於 年 月 日 時至 時在以下地點發售:  地 址: 聯繫人:每套招標檔案售價為 ,以 方式支付給 。(說明費用是否退還,是否要求準備圖紙等的押金以及具體規定,還應說明購買多套招標檔案的規定)

三、投標地點及截止時間本招標工程投標截止時間為 年 月 日 時 分。投標人應按前款規定的時間或按招標檔案規定所延長的時間到以下地點遞交投標檔案:

地址:

如果投標人在非投標截止時間當日遞交投標檔案,投標人應將投標檔案遞送至下列地址: 地 址: 聯繫人:

四、開 標本招標工程將於 年 月 日 時 分在以下地點開標:

地址:

投標人須按招標檔案的有關規定派代表出席。

五、自投標截止日期起,投標檔案有效期為 日曆天。

六、中標通知書將在 年 月 日之前發出(傳真有效)。

七、如投標人需諮詢有關本工程招標投標的其它事宜,請按下述方式聯繫:

地 址:

聯繫人: 電話/傳真:

招標人:(蓋章)

法定代表人或授權委託人:(簽字)

日期: 年 月 日

經辦人:

日期: 年 月 日

承攬建設工程契約 篇19

基本建設工程儲備借款契約

借款方:_________貸款方:_________

借款方為下年度基本建設工程儲備設備(材料)所需貸款,經貸款方審查同意發放。為明確雙方責任,恪守信用,根據有關規定,特簽訂本契約。

第一條本年度貸款方向借款方計畫發放基本建設儲備貸款人民幣(大寫)_________元,用於_________。本貸款期從開始支用之日起,至還清全部貸款本息止,貸款期為_________年。

第二條本貸款是為建設項目下年度儲備國內生產設備(材料)的專項貸款,實行專款專用。不得用於擴大基本建設工程量、彌補投資缺口、計畫外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規定的設備(材料)預付款、長線產品和能源緊張地區耗能高的產品項目、地方級建設項目的儲備、不符合貸款對象的其他基本建設所需的儲備貸款、其他開支等。

第三條自支用貸款之日起,貸款方按實際支用數按季計收利息。在契約規定的借款期內,月利率為_________‰。借款方不按期歸還貸款,逾期部分加收利息_________%,對超儲積壓設備(材料)占用的貸款加收利息_________%。

第四條借款方保證在_________年_________月_________日之前,用國家規定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還,貸款方有許可權期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。

第五條貸款方保證在下達的貸款指標額度內發放貸款,如未按期提供貸款,應承擔由此造成的經濟損失。

第六條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況,了解借款方的經營管理、計畫執行、設備採購、財務活動、物資庫存等情況。借款方應向借款方提供有關設計、會計、統計等方面的檔案資料。借款方不按契約規定使用貸款,貸款方有權扣回貸款本息,並對違約使用部分加收罰息_________%。

第七條本契約條款以外的其他事項,雙方遵照《_____》的有關規定辦理。

第八條本契約經雙方簽章後生效,貸款本息全部清償後失效。契約一式_________份,借貸雙方簽章後各執一份,報送_________各一份。

借款方(公章):_________貸款方(公章):_________

負責人(簽字):_________負責人(簽字):_________

地址:_________地址:_________

_________年____月____日_________年____月____日

承攬建設工程契約 篇20

發包方(以下簡稱甲方)

承包方(一下簡稱乙方)

本工程於20xx年----月----日議定,由乙方承建。為明確甲、乙雙方在施工過程中權利和義務,促使雙方互相創造條件,搞好配合工作,保證質量按期完成任務,根據《中華人民共和國建築契約法》《建築安裝工程承包契約條例》經雙方協商簽訂本契約以使共同遵守。

第一條 工程概況

一、工程名稱:

二、工程地點:

三、承包範圍:

四、結構形式及建築面積:

第二條 承包方式和工程造價

一、承包方式:按甲、乙雙方商定後意見及預算項目工程,包工我、包工期、包質量、包安全

二、承包金額,暫定工程造價:

第三條 工期總天數(有效工期)----天

一、開工日期於20xx年----月----日開工,竣工日期於20xx年----月----日竣工。

三、竣工日期,遇到有下列情況經甲方簽證,工期方可順延

1、因遇人力不可抗拒的自然災害造成停工。

2、工程變更。

3、其他原因。

四、物資材料

凡乙方採購的物資材料要及時通知甲方,經驗收合格後方可用於工程上。凡由乙方採購的物資,資料不符合要求的,而造成的損失,應由乙方負責。

五、工程支付方式

工程施工隊進場撥付包工,工程資----,主體一層封頂後撥----,主體合格後撥----,總體驗收合格後撥----(包括材料)

六、乙方負責

1、按《施工及技術驗收規範》要求進行精心施工,確保工程質量,確保工期,由乙方造成的返工,停工費用由乙方承擔(包括材料)

2、按施工安全要求和文明施工要求,搞好安全和文明施工,由於自身原因造成的設備損壞和人員傷亡事故的,其費用乙方自負

3、若因乙方責任發生的人身傷亡施工員,其費用均由乙方負責。

4、乙方進場前後,運輸費、機械費、人工費等由乙方負責。

5、乙方不得拖欠工人工資,若拖欠工人工資或工人上訪鬧事,與甲方無關。

七、因一方不履行契約,而造成的經濟損失,由違約方承擔經濟責任和賠償對方的經濟損失。

八、在履行契約中若雙方發生爭議,應本著實事求是的原則,協商決定。

九、本契約一式兩份,甲乙雙方各1份,本契約簽字之日生效,注(未盡事宜由雙方協商後解決)

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

承攬建設工程契約 篇21

反訴人(原審被告):___________,身份證號等相關信息___________。

被反訴人(原審原告):___________,身份證號等相關信息___________。

反訴請求:

1、判令被反訴人___________

2、反訴訴訟費用由被告承擔。

事實和理由:

___________

綜上所述,反述人認為___________,為保護公民的___________合法權益不受侵犯,特提起反訴,請法院判如所請,

此致

___________法院

反訴人:___________

___________年___________月___________日

承攬建設工程契約 篇22

發包人:

承包人:

依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,發包人、承包人就下列建築工程施工有關事項達成一致意見,訂立本契約。

一、 工程概況

工程名稱: 

工程地點:

工程內容:路基槽下處理80cm 30cm灰土 16cm水穩 7cm油麵及

水簸萁、綠化、標誌、標線、恢復原有路口等。

資金來源:財政資金

二、 工程承包範圍

承包方式:承包人包工包料

承包範圍:以發包人提供的設計圖紙及發包人要求的工程內容為準。

三、 契約工期

工程契約工期總日曆天數:159天

從20xx年4月10日開始施工,至20xx年9月15日竣工完成。

四、 質量標準

1. 工程質量標準:合格

2. 工程必須嚴格按照施工圖紙及發包人要求施工,認真遵循現行操作規程、施工規範及國家有關驗評標準,不得偷工減料。接受工程建設質量

3. 工程完工後一個月內,承包人負責將施工資料整理成冊,並一式兩份交與發包人,否則由承包人支付竣工資料保證金。

五、 契約價款及付款方式

契約總價(大寫):

1. 北環路:壹仟捌佰陸拾肆萬伍仟肆佰捌拾玖元柒角壹分(含二標段、

2. 孔西路至馬營橋段(馬營路):壹仟零陸拾肆萬陸仟壹佰壹拾元捌角

三標段馬營路外購土款:15元/m3×45117 m3=676755元)

付款方式:1.路基工程完工後,經驗收合格,付契約總價的30%;油麵

2.工程款必須打入乙方指定賬戶,否則視為工程款未到帳。

六、 機械設備及其他要求

1.攤鋪設備:攤鋪機採用ABG,雙鋼震動軋路機或同級別攤鋪設備。

2.水穩碎石必須採用廠拌。

3.灰土拌合必須使用灰土拌和機。

4.標誌、標線、標牌由公路處指定廠家製作。

5.工程設計中線、設計高程等發包人按線路實際情況在設計圖紙的

6.單項簽證變更造價超過萬元(不含5萬元,以財政最後審核為準)可以調整,否則不予調整。

7.承包人應建立健全安全生產和文明施工制度,發生的人員傷亡事故及其他安全事故損失均與發包人無關。

8.發包人派出的監理人員監督和檢查工程質量、進度,監理人員做出的指令,承包人應予執行。

七、 發包人完成下列工作:

1.20xx年4月10日前辦理土地徵用、拆遷工作、平整場地等工作,使施工現場具備施工條件。

2.20xx年4月10日前協調施工所需水、電、通訊線路的接駁。

3.20xx年4月10日前協調處理施工現場地周圍地下管線和鄰近建築物、構築物(含文物保護建築)、古樹名木的保護工作。

八、承包人完成工作:

20xx年4月15日前完成施工現場辦公和生活的房屋設施的建設。

九、承包人承諾

承包人向發包人承諾按照契約約定施工、竣工,並在質量保修期內承

十、發包人承諾

發包人向承包人承諾按本契約約定的期限和方式,支付工程價款,履行本契約所約定的全部義務。

十一、違約責任

1. 因承包人原因不能按契約工期竣工的,每推遲一天扣契約總價額的千分之一。

2. 因承包人原因造成工程質量達不到約定標準,由承諾人無條件修復,如因此造成契約延期的按本條第1款執行。對由此給發包人造成的經濟損失由承包人負責賠償。

十二、其他

1. 本契約相關招投標檔案、適用的技術規範和標準、設計圖紙、質量保修書等均為本契約組成部分。本契約未盡事宜雙方可作出補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。

2. 本契約發生糾紛,由雙方協商解決,協商不成由滄州仲裁委員會仲裁解決。

3. 本契約訂立時間:20xx年4月8日

4. 發包人、承包人約定契約自雙方簽字簽章後生效。

5. 本契約訂立地點:南大港管理區

6. 本契約一式四份,發、承包人各執一份,送財政局、建設局各備案一份。

發 包 人:(公章) 承 包 人:(公章) 地 址: 地 址:

法定代表人: 法定代表人:委託代理人: 委託代理人:電 話: 電 話:

傳 真:開戶銀行:賬 號:郵政編碼:電子信箱:

傳 真: 開戶銀行: 賬 號: 郵政編碼: 電子信箱:

承攬建設工程契約 篇23

委託方:___________________(甲方)

開戶銀行:___________________(乙方)

建設單位:___________________(丙方)

根據建設部、財政部建質[20__]7號和建設廳、財政廳建管[20__]46號檔案精神,為加強_____________市建設工程“質量保證金”管理,落實工程在質量缺陷責任期的維修保養責任。經三方協商,甲方委託乙方為丙方在建設工程竣工驗收時設立建設工程“質量保證金”專戶。為明確三方責任和義務,由三方共同簽署“建設工程質量保證金管理協定”

如下:

1.甲方委託乙方為丙方開設建設工程“質量保證金”專戶,丙方按施工契約中保證金約定條款將“質量保證金”,存入乙方,乙方為建設項目設立“質量保證金”專戶,並在交款通知單回執上籤章。

2.丙方交存的“質量保證金”只能用於工程維修及工程缺陷責任期滿後返還工程承包單位,不得挪作他用。

3.建設工程出現質量缺陷問題,如原責任單位在規定的時間內不能履行維修職責,甲方委託具有相應資質的單位進行維修的,實際發生的費用可以從“質量保證金”中支付,乙方接到甲方書面通知後方可向維修單位支付維修金。

4.工程達到缺陷期滿,並確定該工程有關保修項目確實不存在質量缺陷,丙方在承包單位提出的“質量保證金”返還申請上籤署同意意見,提交甲方一份。乙方必須接到甲方出具“質量保證金”返還書面通知,才可將“質量保證金”撥付工程承包單位。

5.乙方未接到甲方出具“質量保證金”返還或支付工程維修金書面通知,擅自返還或挪用“質量保證金”的,乙方負責由此引起的所有法律責任。

6.本協定未竟事宜,按_____________檔案和相關法律法規辦理。7.本協定一式3份,甲、乙、丙三方各執一份,經三方簽字蓋章後生效。

甲方(簽章):_____________乙方(簽章):____________

________年_______月_____日_________年_____月_____日

簽訂地點:_____________簽訂地點:_____________

丙方(簽章):_____________年__________月__________日

簽訂地點:_____________

附屬檔案:建設工程項目“質量保證金”開戶通知書(回執)

根據建設部、財政部建質[20__]7號和建設廳、財政廳建管[20__]46號檔案精神,_____________建設的_____________項目在你行設立“保證金”專戶,“保證金”的使用必須經我站出具書面通知方可使用。

應交存_____________元“保證金”。

開戶行:___________________(蓋章)

專戶帳號:_________________

經辦人:___________________

__________年_______月_____日

11111

承攬建設工程契約 篇24

抗訴人(一審被告、反訴原告):_______________________環保工程有限公司

法定代表人:_________________

被抗訴人(一審原告、反訴被告):______________________

法定代表人:_________________

抗訴人因__________一案,不服_________人民法院_____年_____月_____日(_________)豐民初字第_____號民事判決。現依法提起抗訴。抗訴的請求和事實理由如下。

抗訴請求

1、請求撤銷一審判決,依法改判;

2、請求依法判令被抗訴人承擔一、二審訴訟費用。

事實和理由

_____________

綜上所述,一審判決認定事實不清,適用法律錯誤。據此,抗訴人依法提出抗訴,請求上級人民法院依法查明事實,正確適用法律,撤銷一審錯誤判決,依法駁回原告的訴訟請求,支持反訴原告的反訴請求。

此致

__________市中級人民法院

抗訴人:______________

20__________年__________月__________日

承攬建設工程契約 篇25

發包人:____鎮人民政府(簡稱甲方)承包人:羅

(簡稱乙方)依照《民法典》及其他有關法律和行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就我村新農村建設道路維修工程建設的有關事項協商一致,訂立本契約如下。

一、工程概況

1、工程名稱:麻洋金平開挖工程

2、工程地點:麻洋金平XX段

3、工程內容: 土方開挖、路面平整、核桃樹移栽。

二、契約工期

1、開工日期:________年____月 ____日

2、竣工日期:________年____月____日

3、契約工期:____日曆天。

三、甲、乙雙方一般權利和義務:

1、甲方全權負責工程施工中的協調及質量監管工作。

2、乙方全權負責該工程的施工組織、質量監管及維修保護。

3、甲方的義務:⑴為乙方提供施工場所及相關資料,負責施工期間的協調工作,審查施工技術方案及施工進度計畫;⑵負責工程質量的控制、檢驗。

4、乙方的權利和義務:⑴乙方負責按契約要求和相關技術規範嚴格施工,確質量和進度。⑵乙方應隨時接受甲方管理人員的檢查,對不符合質量標準的應及時返工,其費用及工期由乙方承擔。⑶乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。

四、契約金額、付款原則和付款方式及違約責任

1、工程契約金額:1(含稅金): 7800.00元大寫: 柒仟捌佰元整

2、工程款支付:為工程竣工驗收決算後,按實際工程量辦理結算,並支付齊全部工程款。

3、違約責任:若一方違約,則按承包總額50%支付違約金。

五、本協定自簽訂之日起生效。本協定一式二份,甲、乙雙方各執一份。甲方(簽章): 乙方(簽章):契約訂立日期:________年____月____日

承攬建設工程契約 篇26

發包人:

承包人:

發包人委託承包人承擔 工作保障用房工程cfg樁、碎石樁二元複合地基處理 工程項目的岩土工程任務,根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法規規定,

經發包人、承包人協商一致,簽訂本契約。

第一條 工程概況

1.1工程名稱:

1.2工程建設地點:

1.3岩土工程任務:cfg樁.碎石樁二元複合地基處理施工任務

1.4承包範圍: cfg樁、碎石樁施工圖設計審查、地基處理原材料、施工機具、竣工資料、地基處理施工圖範圍內的工作內容。

1.5預計的岩土工程工作量:cfg樁、碎石樁合計3700米,褥墊層120m 

第二條 發包人向承包人提供的有關資料檔案

序號

資料檔案名稱稱

份數

內容要求

提交時間

1

基礎圖

1

已提交

2

地勘資料

1

已提交

第三條 承包人向發包人交付的報告、成果、檔案

序號

資料檔案名稱稱

份數

內容要求

提交時間

1

竣工報告

1套

施工完畢

第四條 工期

本地基處理工程自 年 月 日開工至 年 月 日完工,工期為 天不含檢測。

第五條 收費標準及付費方式:

5.1本岩土工程單價cfg樁、碎石樁 元每米,褥墊層 元每立方,預計總價 元(大寫: );

5.2地基處理打樁施工完畢後支付已完成工作量50%,待工程檢測合格後,支付工程總款80%,提交成果資料後15天內,發包人應一次付清全部工程費用。

第六條 發包人、承包人責任。

6.1發包人責任

6.1.1發包人應保護承包人的投標書、報告書、檔案、設計成果、專利技術、特殊工藝和合理化建議,未經承包人同意,發包人不得複製泄露或向第三人轉讓或用於本契約外的項目,如發生以上情況,發包人應負法律責任,承包人有權索賠。

6.1.2在工作範圍內,沒有資料、圖紙的地區(段),發包人應負責查清地下埋藏物,若因未提供上述資料、圖紙,或提供的資料圖紙不可靠、地下埋藏物不清,致使承包人在工作過程中發生人身傷害或造成經濟損失時,由發包人承擔民事責任。

6.1.3發包人應及時為承包人提供並解決施工現場的工作條件和出現的問題(如:落實土地徵用、青苗樹木賠償、拆除地上地下障礙物、處理施工擾民及影響施工正常進行的有關問題、平整施工現場、修好通行道路、接通電源水源、挖好排水溝渠以及水上作業用船等),並承擔其費用。

6.1.4本契約中有關條款規定和補充協定中發包人應負的責任。

6.2承包人責任

6.2.1承包人按本契約第三條規定的內容、時間、數量向發包人交付報告、成果、檔案,並對其質量負責。

6.2.2承包人對報告、成果、檔案出現的遺漏或錯誤負責修改補充;由於承包人的遺漏、錯誤造成工程質量事故,承包人除負法律責任和負責採取補救措施外,應減收或免收直接受損部分的岩土工程費,並根據受損失程度向發包人支付賠償金,賠償金額由發包人、承包人商定為實際損失的100%。

6.2.3承包人不得向第三人擴散、轉讓第二條中發包人提供的技術資料、檔案。發生上述情況,承包人應負法律責任,發包人有權索賠。

6.2.4遵守國家及當地有關部門對工作現場的有關管理規定,做好工作現場保衛和環衛工作,並按發包人提出的保護要求(措施),保護好工作現場周圍的建、構築物,古樹、名木和地下管線(通道)、文物等。

6.2.5本契約有關條款規定和補充協定中承包人應負的其它責任。

6.2.6承包人應對施工段相應的安全責任事故負責。

第七條 違約責任

7.1由於發包人提供的資料、檔案錯誤、不準確,造成停、窩工或來回進出場地,工期延誤或返工時,除工期順延外,發包人應向承包人支付停、窩工費、返工費、來回進出場費,造成質量、安全事故時,由發包人承擔法律責任和經濟責任。

7.2在契約履行期間,發包人要求終止或解除契約,承包人已進行工作的,完成的工作量在50%以內時,發包人應支付承包人工程費的`50%的費用;完成的工作量超過50%時,發包人應支付承包人工程費的100%的費用。

7.3發包人應按時按雙方約定時間支付工程款,在約定時間未支付工程款每推遲一天應承擔以應付工程費千分之一計算的滯納金。

7.4由於承包人原因延誤工期或未按規定時間交付報告、成果、檔案,每延誤一天應承擔以工程費千分之一計算的違約金。

7.5交付的報告、成果、檔案達不到契約約定條件的部分,發包人可要求承包人返工,承包人按發包人要求的時間返工,直到符契約定條件,因承包人原因達不到約定條件,由承包人承擔返工費,返工後仍不能達到約定條件,由承包人承擔違約責任,並根據因此造成的損失程度向發包人支付賠償金,賠償金額最高不超過返工項目的收費。

第八條 報告、成果、檔案檢查驗收

8.1 由發包人負責組織對承包人交付的報告、成果、檔案進行檢查驗收。

8.2 工程完工,發包人應在3天內組織驗收,如有不符合規定要求及存在質量問題,承包人應採取有效補救措施。

8.4 工程未經驗收,發包人提前使用和擅自動用,由此發生質量、安全問題,由發包人承擔責任,並以發包人開始使用日期為完工時期。

8.5 完工工程經驗收符合契約要求和質量標準,自驗收之日起15天內,承包人應將岩土治理工程的竣工報告等相關資料向發包人移交完畢。

第九條 本契約未盡事宜,經發包人與承包協商一致,簽訂補充協定,補充協定與本契約具有同等效力。

第十條 其它約定事項:

第十一條 爭議解決辦法

本契約發生爭議時發包人、承包人應及時協商解決,也可由當地建設行政主管部門調解。發包人、承包人未在本契約約定仲裁機構,事後又未達成書面仲裁協定的,可向當地人民法院起訴

第十二條 契約生效與終止

本契約自發包人、承包人簽字蓋章後生效;發包人、承包人履行完契約規定的義務後,本契約終止。

本契約一式 份,發包人 份、承包人 份。

發包人名稱: (蓋章) 承包人名稱: (蓋章)

法定代表人: (簽字) 法定代表人: (簽字)

委託代理人: (簽字) 委託代理人: (簽字)

電 話: 電 話:

傳 真: 傳 真:

開戶銀行: 開戶銀行:

銀行帳號: 銀行帳號

承攬建設工程契約 篇27

一、基本建設借貸契約示範文本

借款人:____________________

貸款人:____________________

根據《_____》及有關規定,借款人為基本建設向貸款人申請貸款,經貸款人審查同意發放。為明確雙方責任,恪守信用,特簽訂本契約共同遵守。

第一條借款人向貸款人借款人民幣(大寫)_______萬元。用於______________。預計分年用款為;

_______年_______萬元;_______年_______萬元;

_______年_______萬元;_______年_______萬元;

_______年_______萬元;_______年_______萬元。

實際分年用款以國家批准的年度投資計畫和上級行下達的信貸計畫為準。

第二條借款人保證從_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止,用國家規定的還款資金償還全部貸款。分年分次還款計畫為:

_______年_______萬元;_______年_______萬元;

_______年_______萬元;_______年_______萬元;

_______年_______萬元;_______年_______萬元。

第三條貸款利息:按年息_______%計算,按季計收並計算複利。借款人如不能按本契約規定的分年分次還款計畫歸還的部分作逾期處理,加收利息30%。在本契約有效期內,如國家利率變動,本契約貸款利率亦作相應調整。

第四條歸還貸款的資金來源按國家有關規定雙方商定為:__________________________________________

借款人對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保,抵押(或保證)協定作為契約附屬檔案。

第五條貸款到期,借款人如不能按期償還,由擔保單位代為償還,擔保單位在接到貸款人還款通知三個月後仍未歸還,貸款人可直接從借款人或擔保單位的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的,可變賣抵押財產歸還貸款。

第六條因國家調整計畫、產品價格、稅率,以及修正概算等原因需要變更契約條款時,由雙方簽訂變更契約的檔案,作為本契約的組成部分。

第七條貸款人有權檢查、監督貸款的使用情況,了解借款人的經營管理、計畫執行、財務活動、物資庫存等情況。借款人應提供有關的統計、會計報表及資料。

借款人如果不按契約規定使用貸款,貸款人有權收回部分貸款,並對違約使用部分按原定利率加息100%。

第八條本契約自簽章之日起生效,貸款本息全部清償後失效.

第九條契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解,協商或調解不成的,按下列第_______種方式解決:

(一)提交___________________委員會_____;

(二)依法向人民法院起訴。

第十條其他約定事項:_________________________________________________

第十一條本契約正本三份,借款人、貸款人、擔保單位各執一份,副本_______份。

借款人:(簽章)_____________________法定代表人:______________________

__________年_________月_________日

貸款人:(簽章)_____________________法定代表人:______________________

__________年_________月_________日

擔保單位:(簽章)___________________法定代表人:______________________

__________年_________月_________日

二、借款契約的概述

借款契約的名片:是借款人向貸款人借款,到期返還借款並支付利息的契約。

1.當事人的權利義務

(1)貸款人按照約定可以檢查、監督借款的使用情況。一方以欺詐、脅迫手段或者乘人之危,使對方在違背真實意思的情況下所形成的借貸關係,應認定為無效。

(2)借款人還應當按照約定的期限返還借款。對借款期限沒有約定或者約定不明確時,當事人可以協定補充;不能達成補充協定的,借款人可以隨時返還,貸款人也可以催告借款人在契約期限內返還。但借款人可以在還款期限屆滿之前向貸款人申請展期,貸款人同意的,可以展期。借款人未按照約定的借款用途使用借款的,貸款人可以停止發放借款,提前收回借款或者解除契約。

2.借款利息的規定

(1)借款的利息不得預先在本金中扣除。利息預先在本金中扣除的,應當按照實際借款數額返還借款並計算利息。

(2)對支付利息的期限沒有約定或者約定不明確,當事人可以協定補

充;不能達成補充協定時,借款期間不滿1年的,應當在返還借款時一併支付;借款期間1年以上的,應當在每屆滿1年時支付,剩餘期間不滿1年的,應當在返還借款時一併支付。

(3)自然人之間的借款契約對支付利息沒有約定或者約定不明確的,視為不支付利息;約定支付利息的,借款的利率不得違反國家有關限制借款利率的規定。

承攬建設工程契約 篇28

甲方:(寫明名稱、法定代表人和住所)(發包方)乙方:(同上) (承包方)甲乙雙方按照《中華人民共和國民法典》和《建築工程承包契約條例》規定的原則,結合工程的實際情況,達成如下協定。

第一條 承包工程概況(包括工程名稱、地點、內容、承包的範圍、開工和竣工日期、質量等級等內容)

第二條 契約檔案使用的語言文字、標準和適用的法律(本條主要是用於涉外方面的)

第三條 圖紙(寫明圖紙提供的日期、套數、保密要求以及圖紙的解釋等)

第四條 甲乙雙方駐工地代表(寫明姓名、性別、年齡、在單位中的職務)

第五條 甲乙雙方的基礎工作

第六條 工程進度計畫

第七條 工程監督(包括隱蔽工程的中間驗收等)

第八條 人事同價款及其調整

第九條 工程預付款及工程價的支付方式和時間

第十條 工程驗收

第十一條 決算

第十二條 保修

第十三條 爭議處理

第十四條 違約責任

第十五條 雙方約定的其他內容

第十六條 本契約一式__份,當事人各執__份。本契約自________年____月____日(寫明生效的時間或者條件)之日起生效。本契約未盡事宜,雙方可以協商訂立補充協定。補充協定與本契約具有同等的效力。發包方單位名稱(章):

承包方單位名稱(章):單位地址:

單位地址:法定代表人:

法定代表人:委託代理人:

委託代理人:電話:

電話:________年____月____日________年____月____日開戶銀行賬號:

開戶銀行賬號