裝修承攬契約

裝修承攬契約 篇1

甲方（裝修方)：_______

乙方（承攬方)：_______

甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢，經協商達成下列協定：

一：由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進行驗收，合格後支付加工承攬費（也可以由甲方委託乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。契約簽訂後，乙方關於工程的相關事宜均應與甲方聯繫，以確保工程質量和工期）。

二：裝飾施工地點：

1、住房結構：磚混結構，房型：三室一廳一廚一衛，建築面積：90.m2，室內面積84m2。

2、裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。

3、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期__天。

三：在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，並由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施工中發生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任和墊付任何費用責任。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞，防止損害其人的財產生命健康安全等事故發生。如遇上述情況發生，造成的損失均由乙方負責賠償。

四：乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用於乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

五：乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。

六：乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證複印件（須與原件對照），通訊號碼等，便於甲方提供給物業單位管理單位留底備查。

七：為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、複製、轉借，並在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用後為止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。八：驗收：

1、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。

（1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；

（2）油漆、面層塗料施工前驗收；

2、乙方須提供圖紙對隱藏的電線、水管、氣管等其它設施進行標註，說明其位臵、形狀、尺寸、材質等，防止甲方今後使用時產生意外損壞，以及便於維修；

3、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，並辦理驗收移交手續。

九：其它：

1、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方契約總價的'3％向甲方支付違約金。

2、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責並承擔責任。

3、契約經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更契約內容，應經協商一致後，

重新簽訂補充協定。如要終止契約，提出終止契約一方，要以書面形式提出，應按契約總價款10％支付違約金，並辦理終止契約手續。

4、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。甲方購買的材料、電器、家具經乙方驗收後，由乙方負責保管，由於保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

十：衛生家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位臵、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品；

十一：保修

1.工程竣工驗收合格並結清工程餘款後，乙方向甲方辦理移交手續，並填寫工程保修單（保修期為貳年）(衛生間、廚房等防滲漏部分為五年)。

2.在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間和外牆面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。十二：違約責任：甲方無正當理由不按期結算加工承攬費和乙方工程質量不達標，超出工期以及違反本契約其它條款均視為違約，違約方應向守約方支付契約總價5%的違約金，條款中對違約金已有約定的除外。

十三：附則

1.本契約簽訂後工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。

2.乙方對甲方採購的裝飾材料、設備，均套用於本契約規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方,並負責反工修復至合格為止。

4.契約簽訂後，契約任何一方提出解除契約或無論因何原因違約造成契約無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意後，可辦理終止或延期履行契約手續，違約方應向守約方支付契約總價10%的違約金；若因此造成其他損失的，違約方也應予以賠償。

十四：本契約壹式貳份，雙方各執壹份。雙方簽字後生效。

甲方：_______

乙方：_______

日期：_______

日期：_______

裝修承攬契約 篇2

發包方：____________(以下簡稱甲方)

承包方：____________(以下簡稱乙方)

經雙方協商一致，甲方將新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據《_____》等相關規定，雙方本著平等，互利的原則，特訂立此契約，雙方共同遵守，具體條款如下：

一、工程概況

1、契約名稱：金鑫二手車公司二樓裝飾

2、契約內容：包工包料裝修(甲方按工程預算總造價的30%加3000元抽取後，承包給乙方施工)

3、工程標準：符合國家相關標準。

4、工程地點：新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓

5、承包方式：包工包料(主料由甲方選定乙方購買)。

二、質量技術要求

乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規範和質量評定標準進行施工，完工後要達到國家規定標準，甲方據此驗收。(以效果圖為準)

三、工程價款

契約總造價：____________(大寫____________)(￥：元)，本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等達到甲方驗收要求的費用，地磚、地板主材料費用也包含在內，但為了保證質量，由甲方選定乙方購買。若施工工程契約外變更和增加項目內容產生的費用，由雙方協商達成一致執行。

四、工期要求

自__ 年 ___ 月 ___ 日至__ 年 ___ 月 ___ 日止。乙方必須按此契約簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方契約總價款的2%為違約金，並依此累計。由於不可抗力造成不能施工，工期可適當順延(以甲方簽字為準)。

五、付款方式

裝修主材到場後，甲方支付乙方總工程款的40%，裝修工程完工經甲方竣工驗收合格後，付至裝修工程總價款的95%，餘5%為質保金，一年後無質量問題付清。

六、雙方的權利和義務

(一)甲方權利和義務：

由於甲方原因造成停工而終止契約時，甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。

(二)乙方權利和義務：

1、乙方按甲方施工要求施工。(並幫助甲方解決與本工程相關問題，達到甲方施工驗收要求)。

2、若本工程達不到業主要求的合格標準，乙方除負責返工外，由此造成的一切經濟損失由乙方承擔。

3、負責施工現場安全，嚴防火災，文明施工，並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。如有發生，必須儘快負責修復或賠償。如乙方未能及時修復或賠償的，甲方有權從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復或賠償費用時，乙方應於3日內向甲方補足。

4、工程完工後出現的質量問題，乙方自行維修，所造成的.一切費用由乙負責支付。

5、如乙方施工進度不能保證按時交工，甲方有權安排其他單位進場施工，由此發生的一切費用從乙方契約總價款中扣除。

6、乙方在執行本契約期間，乙方自己發生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責任及全部費用均由乙方自行承擔。

7、乙方應及時向工人支付工資，如甲方發現乙方未及時支付工人工資時，甲方有權扣除未支付款項並終止本契約的履行。

七、其它約定事項

1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時，乙方應及時書面報告甲方，經甲方蓋章認可後工期可相應順延。

2、乙方在施工期間，應及時通知甲方對工程質量進行交接。甲方指派項目監工徐龍、張濤兩人到現場監工，乙方必須以尊重的態度與其兩人溝通，保證按期按質按量施工，以達到最好效果。

八、違約責任

九、解決契約糾紛的方式

雙方協商解決，協商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。

十、本契約一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

本契約附屬檔案：工程用料、施工預決算單。

甲方(蓋章)：____________乙方(蓋章)：____________

委託代理人(簽字)：____________委託代理人(簽字)：____________

地址：____________地址：____________

聯繫電話：____________聯繫電話：____________

___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日

裝修承攬契約 篇3

委託方(甲方)：

承接方(乙方)：

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方房屋進行窗戶更換，訂立本協定，以共同恪守。

一、工程地點：

二、形式結構： 普通裝修

三、工程項目：

1、見預算書。

2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

四、承包方式：乙方包工包料。

五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格後，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。

六、工程造價：以雙方確定的預算書價格為準，驗收後，雙方可以在預算書的價格基礎上協商最終工程款，協商不成以預算書為準。

七、付款方式：工程驗收合格後支付 元。為確保工程質量，暫扣 元押金， 年 月 日至 年 月 日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工後，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，

八、本協定一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協定自雙方簽字之日起生效。 註：以上工程金額稅收由甲方負責，乙方協助辦理。

甲方： 乙方：

簽字(蓋章)： 簽字(蓋章)：

聯繫電話： 聯繫電話：

年 月 日 年 月 日

裝修承攬契約 篇4

發包方：江西省億鑫裝飾工程有限公司(以下簡稱甲方)

承包方：____________(以下簡稱乙方)

經雙方協商一致，甲方將新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據《_____》等相關規定，雙方本著平等，互利的原則，特訂立此契約，雙方共同遵守，具體條款如下：

一、工程概況

1、契約名稱：金鑫二手車公司二樓裝飾

2、契約內容：包工包料裝修(甲方按工程預算總造價的30%加3000元抽取後，承包給乙方施工)

3、工程標準：符合國家相關標準。

4、工程地點：新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓

5、承包方式：包工包料(主料由甲方選定乙方購買)。

二、質量技術要求

乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規範和質量評定標準進行施工，完工後要達到國家規定標準，甲方據此驗收。(以效果圖為準)

三、工程價款

契約總造價：____________(大寫____________)(￥：元)，本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等達到甲方驗收要求的費用，地磚、地板主材料費用也包含在內，但為了保證質量，由甲方選定乙方購買。若施工工程契約外變更和增加項目內容產生的費用，由雙方協商達成一致執行。

四、工期要求

自__ 年 ___ 月 ___ 日至__ 年 ___ 月 ___ 日止。乙方必須按此契約簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方契約總價款的2%為違約金，並依此累計。由於不可抗力造成不能施工，工期可適當順延(以甲方簽字為準)。

五、付款方式

裝修主材到場後，甲方支付乙方總工程款的40%，裝修工程完工經甲方竣工驗收合格後，付至裝修工程總價款的95%，餘5%為質保金，一年後無質量問題付清。

六、雙方的權利和義務

(一)甲方權利和義務：

由於甲方原因造成停工而終止契約時，甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。

(二)乙方權利和義務：

1、乙方按甲方施工要求施工。(並幫助甲方解決與本工程相關問題，達到甲方施工驗收要求)。

2、若本工程達不到業主要求的合格標準，乙方除負責返工外，由此造成的一切經濟損失由乙方承擔。

3、負責施工現場安全，嚴防火災，文明施工，並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。如有發生，必須儘快負責修復或賠償。如乙方未能及時修復或賠償的，甲方有權從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復或賠償費用時，乙方應於3日內向甲方補足。

4、工程完工後出現的質量問題，乙方自行維修，所造成的一切費用由乙負責支付。

5、如乙方施工進度不能保證按時交工，甲方有權安排其他單位進場施工，由此發生的一切費用從乙方契約總價款中扣除。

6、乙方在執行本契約期間，乙方自己發生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責任及全部費用均由乙方自行承擔。

7、乙方應及時向工人支付工資，如甲方發現乙方未及時支付工人工資時，甲方有權扣除未支付款項並終止本契約的履行。

七、其它約定事項

1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時，乙方應及時書面報告甲方，經甲方蓋章認可後工期可相應順延。

2、乙方在施工期間，應及時通知甲方對工程質量進行交接。甲方指派項目監工徐龍、張濤兩人到現場監工，乙方必須以尊重的態度與其兩人溝通，保證按期按質按量施工，以達到最好效果。

八、違約責任

九、解決契約糾紛的方式

雙方協商解決，協商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。

十、本契約一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

本契約附屬檔案：工程用料、施工預決算單。

甲方(蓋章)：____________乙方(蓋章)：____________

委託代理人(簽字)：____________委託代理人(簽字)：____________

地址：____________地址：____________

聯繫電話：____________聯繫電話：____________

___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日

裝修承攬契約 篇5

甲方:(以下簡稱*方)

乙方:(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方經協商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自願的原則，遵照<民法典>及有關法律、法規之規定，就裝修承攬契約達成以下約定，供雙方共同遵守:

一、工程概況

1、甲方將市馬邊店塗料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本契約約定內容。

2、分項工程單價:

1、仿瓷:5。00元每平方米(含材料及人工)。

2、乳膠漆:9。00元每平方米(含基層膩子及人工)。

3，牆紙貼上:6。00元每平方米。

4、清水漆:15。00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。

5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

3、工程量:按工程驗收的實際工程量計算

4、施工工期:契約簽訂之日起計算工期，總工期為18天。

二、付款方式:

1、乙方進場7天后由*方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格，*方向乙方支付契約總價款的95%，剩餘5%為工程質保金，質保期為6個月。

三、*方責任

1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。

2、工程所需的所有原材料由*方提供並保*質量;

3、*方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物;

4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按契約規定付款給乙方，不得無故拖欠;

5、*方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行*告、罰款等處罰;

6、*方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從*方安排及管理。

三、乙方責任

1、按照*方的技術要求進行施工，接受*方相關人員的監督與技術指導，根據現行的國家建築安裝工程質量評定標準和施工驗收規範，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任;

2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬於僱傭關係，乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責;

3、乙方要保*材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換*方提供的原材料;

4、乙方應遵守*方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。

四、質量要求

1、嚴格按照*方要求施工。

2、仿瓷牆面必須平整光潔(即壓光)。

3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5、木製道具清水漆必須噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給*方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;

7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工並按契約約定承擔違約責任;

8、*方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到*方通知後3日內組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，*方可另請他人，費用由乙方承擔。

五、安全施工與檢查

1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建築施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受上級及*方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作;

2、乙方應嚴格按照*方的安全制度與施工流程工作，採取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，並承擔由此產生的其他一切費用;

3、施工進程中，*方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對於違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，*方有權要求乙方整改並限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

六、違約責任

1、違反本契約約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金20%;

2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因*方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由*方承擔，以簽*單為依據;因乙方原因造成工期延誤，給*方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按契約總價款的5%向*方支付違約金，延誤超過2天時，*方有權解除本契約，並不再支付契約尾款。

七、契約解除

1、契約履行完畢後，本契約自動解除;

2、契約履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本契約;

3、契約履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本契約無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本契約，無需承擔違約責任。

八、契約履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向*方所在地*法院提起訴訟。

九、契約履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協定，補充協定與本協定具有同等法律效力。本契約一式2份，*乙雙方各執1份，自雙方簽字蓋章之日起生效，契約附屬檔案作為本契約的組成部分，具有同等法律效力。

甲方(簽章):乙方(手印):

地址:地址:

法定代表人:*號(複印件附後)

本契約簽約代表人:電話

裝修承攬契約 篇6

房屋裝修承攬契約

甲方： 

乙方：

鑒於甲方系發包方，乙方系承攬方， 年 月 日甲自願將位於 ______________________________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本著平等自願，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協定：

工程地點及概況：

工程名稱：____________________________________。

工程建築面積：________________________________。

工程戶型結構：________________________________。

工程項目：____________________________________。

工程價款及付款方式：

1.本工程總價為________元，大寫_________。

2.本契約簽訂後，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進場施工。

3.施工及安裝竣工驗收後當天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式：

乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

四、材料提供：

關於材料供應，甲乙雙方充分協商採用____方式供應材料。

A.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。

B.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，並接受甲方檢驗。

四、質量標準及驗收期限：

施工要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

五、施工期限：

工期為_______,從 年 月 日到 年 月 日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。

六、違約責任

1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按契約約定預付工程款，每拖延一天，按契約金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2.由於乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

3.工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,並視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。

七、其他約定：

1.乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠於答覆等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。

2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。

3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。

4.乙方房屋裝修完成後，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。

5.乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，並相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除契約，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。

八、本契約未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本契約具有同等效力。

九、本協定一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字後生效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

地點： 地點：

電話： 電話：

簽訂日期： 年 月 日

裝修承攬契約 篇7

隨著住宅建設的飛速發展,許多居民在房屋裝修與再造問題上有了新的要求。那么簽訂房屋裝修承攬契約需要注意什麼呢以下是在小編為大家整理的房屋裝修承攬契約範文，感謝您的欣賞。

房屋裝修承攬契約範文一

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

甲、 乙雙方經協商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自願的原則，遵照《民法典》及有關法律、法規之規定，就裝修承攬契約達成以下約定，供雙方共同遵守：

一、工程概況

1、甲方將 德惠超市馬邊店塗料、油漆 房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本契約約定內容。

2、分項工程單價：

1、仿瓷：

5.00元每平方米(含材料及人工)。

2、乳膠漆：

9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。3，牆紙貼上：

6.00元每平方米。

4、清水漆：1

5.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。

5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算

4、施工工期：契約簽訂之日起計算工期，總工期為 18 天。

二、付款方式：

1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付契約總價款的 95 %，剩餘 5% 為工程質保金，質保期為 6 個月。

三、甲方責任

1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。

2、工程所需的所有原材料由甲方提供並保證質量;

3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物;

4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按契約規定付款給乙方，不得無故拖欠;

5、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰;

6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

三、乙方責任

1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督與技術指導，根據現行的國家建築安裝工程質量評定標準和施工驗收規範，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任;

2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬於僱傭關係，乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責;

3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;

4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。

四、質量要求

1、嚴格按照甲方要求施工。

2、仿瓷牆面必須平整光潔(即壓光)。

3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5、木製道具清水漆必須噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;

7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工並按契約約定承擔違約責任;

8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知後____日內組織人員維修，超過____日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。

五、安全施工與檢查

1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建築施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作;

2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，採取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，並承擔由此產生的其他一切費用;

3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對於違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改並限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

六、違約責任

1、違反本契約約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金 20% ;

2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按契約總價款的 5 %向甲方支付違約金，延誤超過 2 天時，甲方有權解除本契約，並不再支付契約尾款。

七、契約解除

1、契約履行完畢後，本契約自動解除;

2、契約履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本契約;

3、契約履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本契約無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本契約，無需承擔違約責任。

八、契約履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、契約履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協定，補充協定與本協定具有同等法律效力。本契約一式 2 份，甲乙雙方各執 1 份，自雙方簽字蓋章之日起生效，契約附屬檔案作為本契約的組成部分，具有同等法律效力。

甲方(簽章)： 乙方(手印)：

地址： 地址：

法定代表人： 身份證號(複印件附後)

本契約簽約代表人： 電 話

房屋裝修承攬契約範文二

甲方(定作人)： 乙方(承攬人)： 住址： 住址： 身份證號碼： 身份證號碼：

甲方擬裝修房屋一座，位置在____縣大營鎮大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本裝修承攬契約。

一、雙方權利義務

1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外牆磚、鐵絲、地板磚等建築裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉牆，內外牆面積貼瓷磚，過道磚、衛生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設並交付建設成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。

5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

二、質量和工期要求

1、工期從________年____月____日開始建設，到________年____月3____日止，工期為92天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。

2、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理。

3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

4、房屋建成自交工後________年內，甲方發現質量問題的，乙方必須及時進行維修。

三、付款方式

1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。

2、付款時間：

第一次付款在施工開始後 工程過半支付

第二次付款在房屋竣工並經甲方驗收後 15 天內給付。

3、乙方質量保證金為全部工程款的5%。竣工________年後支付給乙方。

四、違約責任

1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使契約無法履行的，乙方應承擔違約金 元，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本契約，乙方應承擔違約金元。

3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按契約約定支付工程價款，應當承擔違約金

五、爭議解決辦法

1、發生契約爭議時，雙方應友好協商。

2、如協商不成，雙方可將爭議提交____縣人民法院進行裁決。

六、附則

1、本契約一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。

2、本契約自簽訂之日起生效。

3、以上契約，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充契約，補充契約與本契約具有同等法律效力。

此協定

甲方簽字： 乙方簽字：________年____月____日________年____月____日

房屋裝修承攬契約範文三

甲方：

乙方：

鑒於甲方系發包方，乙方系承攬方，________年____月____日甲自願將位於 ____________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本著平等自願，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協定：

工程地點及概況：

工程名稱：____________________________________。

工程建築面積：________________________________。

工程戶型結構：________________________________。

工程項目：____________________________________。

工程價款及付款方式：

1.本工程總價為________元，大寫_________。

2.本契約簽訂後，甲方預付

第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進場施工。

3.施工及安裝竣工驗收後當天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式：

乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

四、材料提供：

關於材料供應，甲乙雙方充分協商採用____方式供應材料。

a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。

b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，並接受甲方檢驗。

四、質量標準及驗收期限：

施工要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在____日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

五、施工期限：

工期為_______,從________年____月____日到________年____月____日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。

六、違約責任

1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按契約約定預付工程款，每拖延一天，按契約金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2.由於乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

3.工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,並視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。

七、其他約定：

1.乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠於答覆等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。

2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。

3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。

4.乙方房屋裝修完成後，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。

5.乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，並相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除契約，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。

八、本契約未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本契約具有同等效力。

九、本協定一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字後生效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

地點： 地點：

電話： 電話：________年____月____日________年____月____日

返

裝修承攬契約 篇8

委託方(甲方)：_________________

承接方(乙方)：_________________

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行居室裝修裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本契約，以便共同遵守。

第一條：工程概況

1、工程地址：________市________小區________號樓______單元________。

2、居室規格：房型_____層(式)_____室_____廳_____廚_____衛，總計施工面積___________平方米。

3、施工內容：本契約裝修工程報價單。

4、承包方式：__________________(包工包料、清包工、部分承包)。

5、工程開工日期：_____年_____月_____日

6、工程竣工日期：_____年_____月_____日

工程總天數：_______天

第二條：工程價款

工程價款￥________元，大寫(人民幣)：________，詳見本契約裝修工程報價單。

第三條：質量要求

1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充契約。

4、凡由甲方自行採購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便於工作銜接。

第四條：材料供應

1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本契約中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均套用於本契約規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

3、甲方負責採購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後，由乙方負責保管，由於保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

第五條：付款方式

1、契約一經簽訂，甲方預付乙方50%裝修工程款，;當工期進度過半(20___年__月__日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩餘10%款待甲方對工程竣工驗收後結算。

甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充契約，並由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

3、甲方未按本契約規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

第六條：工程工期

1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按契約金額的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以契約金額的.1%作為誤工費支付給乙方。

2、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由於乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

3、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，儘快解決糾紛，以繼續施工。

4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

5、施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

第七條：工程驗收

1、工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束後，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，並承擔乙方的看管費和相關費用。

第八條：其他事項

1、甲方責任

1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，並向乙方進行現場交底。

2)二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須採取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

3)如確實需要拆、改原建築物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，並承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

2、乙方責任

1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;經辦業務員必需有法人代表的委託證書。(如屬個人或施工隊，應出示相關身份證明檔案)

2)指派一名工作人員為乙方工地代表，負責契約履行，並按契約要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

3)負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需儘快負責修復或賠償。

4)嚴格履行契約，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或藉故誘使甲方墊資，舉查後均按違約論處。

5)在裝潢施工範圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

第九條：違約責任

契約生效後，在契約履行期間，擅自解除契約方，應按契約總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除契約，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

第十條：爭議解決

本契約履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不願通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本契約約定向人民法院提起訴訟。

第十一條：契約的變更和終止

1、契約經雙方簽字生效後，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更契約的內容，應經雙方協商一致後重新簽訂補充協定。如需終止契約，提出終止契約的一方要以書面形式提出，應按契約總價款的10%交付違約金，並辦理終止契約手續。

2、施工過程中任何一方提出終止契約，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止契約協定後，可視為本契約解除。

第十二條：契約生效

1、本契約和契約附屬檔案向雙方蓋章，簽字後生效。

2、補充契約與本契約具有同等的法律效力。

甲方(業主)：_______(簽字)乙方：_______(簽字)

_________年____月____日_________年____月____日

裝修承攬契約 篇9

甲方：__________(以下簡稱甲方)

乙方：__________(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方經協商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自願的原則，遵照《契約法》及有關法律、法規之規定，就裝修承攬契約達成以下約定，供雙方共同遵守：

一、工程概況：

1、甲方將(地點)塗料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本契約約定內容。

2、分項工程單價：__________。

3、仿瓷：_____元每平方米(含材料及人工)。

4、乳膠漆：_____元每平方米(含基層膩子及人工)。

5、牆紙貼上：_____元每平方米。

6、清水漆：_____元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。

7、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

8、工程量：按工程驗收的實際工程量計算。

9、施工工期：契約簽訂之日起計算工期，總工期為____天。

二、付款方式：

1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付契約總價款的__%，剩餘__%__為工程質保金，質保期為__個月。

三、甲方責任：

1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。

2、工程所需的所有原材料由甲方提供並保證質量;

3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物;

4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按契約規定付款給乙方，不得無故拖欠;

5、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰;

6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

四、乙方責任：

1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督與技術指導，根據現行的國家建築安裝工程質量評定標準和施工驗收規範，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任;

2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬於僱傭關係，乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責;

3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;

4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。

五、質量要求：

1、嚴格按照甲方要求施工。

2、仿瓷牆面必須平整光潔(即壓光)。

3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5、木製道具清水漆必須噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;

7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工並按契約約定承擔違約責任;

8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知後____日內組織人員維修，超過____日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。

六、安全施工與檢查：

1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建築施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作;

2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，採取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，並承擔由此產生的其他一切費用;

3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的`安全制度和安全規定，對於違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改並限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

七、違約責任：

1、違反本契約約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金%__;

2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按契約總價款的____%向甲方支付違約金，延誤超過____天時，甲方有權解除本契約，並不再支付契約尾款。

八、契約解除：

1、契約履行完畢後，本契約自動解除;

2、契約履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本契約;

3、契約履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本契約無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本契約，無需承擔違約責任。

九、契約履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

十、契約履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協定，補充協定與本協定具有同等法律效力。本契約一式____份，甲乙雙方各執____份，自雙方簽字蓋章之日起生效，契約附屬檔案作為本契約的組成部分，具有同等法律效力。

甲方(簽章)：__________乙方(手印)：__________

_________年______月______日_____年______月______日

裝修承攬契約 篇10

甲方：（以下簡稱甲方）

乙方：（以下簡稱乙方）

甲、乙雙方經協商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自願的原則，遵照及有關法律、法規之規定，就裝修承攬契約達成以下約定，供雙方共同遵守：

一、工程概況

1、甲方將德惠超市馬邊店塗料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本契約約定內容。

2、分項工程單價：1、仿瓷：5。00元每平方米（含材料及人工）。2、乳膠漆：9。00元每平方米（含基層膩子及人工）。3，牆紙貼上：6。00元每平方米。4、清水漆：15。00元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計費）。5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算

4、施工工期：契約簽訂之日起計算工期，總工期為18天。

二、付款方式：

1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付契約總價款的95%，剩餘5%為工程質保金，質保期為6個月。

三、甲方責任

1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。

2、工程所需的所有原材料由甲方提供並保甲質量；

3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物；

4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按契約規定付款給乙方，不得無故拖欠；

5、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行甲告、罰款等處罰；

6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

三、乙方責任

1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督與技術指導，根據現行的國家建築安裝工程質量評定標準和施工驗收規範，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任；

2、乙方應當以自己的設備（設備需自備）、技術和勞動力完成本工程的`全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬於僱傭關係，乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責；

3、乙方要保甲材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料；

4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。

四、質量要求

1、嚴格按照甲方要求施工。

2、仿瓷牆面必須平整光潔（即壓光）。

3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5、木製道具清水漆必須噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任；

7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工並按契約約定承擔違約責任；

8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知後3日內組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。

五、安全施工與檢查

1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建築施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作；

2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，採取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，並承擔由此產生的其他一切費用；

3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對於違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改並限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

六、違約責任

1、違反本契約約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金20%；

2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限；如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽甲單為依據；因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按契約總價款的5%向甲方支付違約金，延誤超過2天時，甲方有權解除本契約，並不再支付契約尾款。

七、契約解除

1、契約履行完畢後，本契約自動解除；

2、契約履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本契約；

3、契約履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本契約無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本契約，無需承擔違約責任。

八、契約履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向甲方所在地甲法院提起訴訟。

九、契約履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協定，補充協定與本協定具有同等法律效力。本契約一式2份，甲乙雙方各執1份，自雙方簽字蓋章之日起生效，契約附屬檔案作為本契約的組成部分，具有同等法律效力。

甲方（簽章）：

地址：

法定代表人：

乙方（手印）：

地址：

身份證號：（複印件附後）

本契約簽約代表人：

電話

裝修承攬契約 篇11

甲方：_______身份證號：_______

乙方：_______身份證號：_______

在平等自願的基礎上，甲方將自己的房子一幢承包給乙方裝修，經協商甲、乙雙方達成以下協定：

一、裝修施工地點：_______縣_______鎮中街村1號

二、工程內容：

1、內粉：地磚、樓梯磚、牆漆、膩子粉、石灰。

4、外粉：前方牆貼磚，院壩貼瓷磚，其餘三方跨水泥漿。

二、承包方式：包工不包料，水電由甲方提供。

三、乙方為單包工的.方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每1個大平方82元（捌拾貳元整）。

四、乙方負責對甲方諮詢、設計、報價等相關服務。契約簽訂後，乙方關於工程的相關事宜應與甲方聯繫，以確保工程質量和工期。

五、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，並由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施工中發生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任，也不墊付任何費用。乙方在施工中應採取必要的安全防護措施，如遇上述情況發生，造成的損失均由乙方負責。

六、本契約簽訂後工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。

六、本契約一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。

甲方_______乙方：_______

____年____月____日____年____月____日

裝修承攬契約 篇12

甲方： 乙方：

住址： 住址：

身份證號碼： 身份證號碼：

甲方擬裝修房屋一座，位置在_ ，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本裝修承攬契約。

一、雙方權利義務

1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。

由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外牆磚、鐵絲、地板磚等建築裝修材料。

根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉牆，內外牆面積貼瓷磚，過道磚、衛生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設並交付建設成果。

當事人明確，雙方不存在僱傭關係。

5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

二、質量和工期要求

1、工期從20__年月日開始建設，到20__年月日止，工期為天。

在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。

2、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理。

3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

4、房屋建成自交工後壹年內，甲方發現質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

三、付款方式

1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣 .00元。

2、付款時間：第一次付款在施工開始後 工程過半支付 元，第二次付款在房屋竣工並經甲方驗收後 15 天內給付。

3、乙方質量保證金為全部工程款的5%。

竣工一年後支付給乙方。

四、違約責任

1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;

造成損失的，由乙方賠償。

因乙方原因導致使契約無法履行的，乙方應承擔違約金 元，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本契約，乙方應承擔違約金 元。

3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按契約約定支付工程價款，應當承擔違約金 元。

五、爭議解決辦法

1、發生契約爭議時，雙方應友好協商。

2、如協商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。

六、附則

1、本契約一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。

2、本契約自簽訂之日起生效。

3、以上契約，雙方必須共同遵守。

如經雙方協商同意簽訂補充契約，補充契約與本契約具有同等法律效力。

此協定

甲方簽字： 乙方簽字：

年 月 日 年 月 日

裝修承攬契約 篇13

甲方：

乙方：

甲、乙雙方根據《民法典》關於承攬契約的規定，在平等、自願、協商一致的基礎上達成以下協定：

一、承攬方式：，乙方承攬甲方住房。

二、施工地點：

三、住房結構、戶型及面積：

四、付款方式：按照元計價，在乙方完工，甲方驗收合格後，甲方再支付價款。

五、質保金：乙方在簽訂本契約之日繳納3000元給甲方作為質保金，在甲乙雙方不再合作，並且加工承攬質量合格後，甲方退還給乙方。若質量不合格，質保金將用於修繕。

六、施工質量：乙方應確保質量符合國家質量標準。

七、施工期限：自契約簽訂之日起至年月日止。

八、甲方的權利義務

甲方的權利

1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質量的行為，甲方可以解除契約，並且追究乙方違約責任。

2、房屋裝修竣工後，發生質量問題，甲方可以要求乙方進行維修。

甲方的義務

1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。

2、甲方應按照施工進度為乙方提供裝修材料。

九、乙方的權利義務

乙方的權利

1、在驗收合格後，要求甲方支付相應承攬加工費用。

2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。

乙方的義務

1、乙方應加強安全教育，在施工過程中對工作人員和相鄰居民採取必要安全措施，避免安全事故，因本契約為承攬契約，乙方應對所有安全事故承擔責任，甲方僅驗收承攬加工的成果，不對任何事故負安全責任。

2、乙方應文明施工，防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產的事故發生，由於乙方的行為導致這些行為發生，由乙方承擔責任。

3、乙方需要使用裝修裝飾材料，應提前3天告知甲方。

4、乙方保證具有從事裝修的相關資質和經驗，乙方交付承攬成果給甲方，雙方為承攬關係，不存在僱傭關係。

5、乙方按時發放所屬員工的工資報酬，任何因工資產生爭議的糾紛與甲方無關。

6、乙方在進場時領取的房屋鑰匙，應在甲方驗收完承攬成果後，立即交還甲方。

7、乙方在保管房屋鑰匙期間，應隨時鎖好房門，對房屋內的裝修裝飾材料負有保管義務，若因乙方原因導致丟失或者損毀，乙方應如實賠償。

8、房屋驗收後，若在之內產生質量問題，乙方應無條件立即維修。

十、違約責任

由於施工質量達不到要求，乙方進行維修，維修費用由乙方承擔，造成損失，由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除契約的，乙方應承擔違約責任，賠償損失。

十一、爭議解決條款

因本契約產生爭議，雙方應協商解決，協商不成向甲方所在地人民法院起訴。

十二、此契約一式二份，雙方簽字蓋章生效。未盡事宜，可以簽訂補充協定，補充協定為本契約組成部分。

甲方：乙方：

年月日年月日

裝修承攬契約 篇14

甲方：

乙方：

鑒於甲方系發包方，乙方系承攬方， 年 月 日甲自願將位於 ____________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本著平等自願，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協定：

工程地點及概況：

工程名稱：____________________________________。

工程建築面積：________________________________。

工程戶型結構：________________________________。

工程項目：____________________________________。

工程價款及付款方式：

1.本工程總價為________元，大寫_________。

2.本契約簽訂後，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進場施工。

3.施工及安裝竣工驗收後當天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式：

乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

四、材料提供：

關於材料供應，甲乙雙方充分協商採用____方式供應材料。

a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。

b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，並接受甲方檢驗。

四、質量標準及驗收期限：

施工要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

五、施工期限：

工期為_______,從 年 月 日到 年 月 日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。

六、違約責任

1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按契約約定預付工程款，每拖延一天，按契約金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2.由於乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

3.工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,並視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。

七、其他約定：

1.乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠於答覆等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。

2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。

3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。

4.乙方房屋裝修完成後，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。

5.乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，並相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除契約，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。

八、本契約未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本契約具有同等效力。

九、本協定一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字後生效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

地點： 地點：

電話： 電話：

年 月 日 年 月 日

裝修承攬契約 篇15

契約編號：89677

甲方：

乙方：

甲乙雙方經過友好協商，就乙方承包甲方裝修施工事宜達成一致，簽訂本契約。

一、乙方包乾承包該房屋裝修的工作，即實行“包工不包料”，甲方自備裝修材料，乙方只負責施工。

二、包乾承包費用：人民幣整（小寫元）。除此之外，甲方不再向乙方支付任何費用。

三、支付方式：

1、乙方進場施工之日，甲方向乙方預付人民幣圓整（小寫￥元）；

2、乙方完成全部裝修施工後，支付進度款人民幣圓整（小寫￥元）；

3、全部裝修施工完成後天內，甲方支付餘款人民幣整（小寫￥元）。

四、工期：雙方確定該房屋裝修施工工期為天，乙方應在約定的工期內完成全部施工任務。

五、其他約定：

1、甲方按照乙方提供的清單及時自行負責採購裝修材料；

2、甲方應按契約約定及時付款，否則按200元/天支付違約金；

3、乙方自行準備工具、聘請人員，自行負責施工安全，嚴格按照甲方提供的'圖紙和甲方要求施工，確保工程質量，如在施工過程中發現質量不合格行為，造成返工，因此造成的裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔；

4、乙方不得浪費、挪用甲方的裝修材料，否則按500元/次予以處罰，並需賠償甲方損失；

5、乙方應在契約約定的工期內完成全部施工任務，每延期一天按照200元/天予以處罰。如因甲方不及時付款、裝修材料延誤或新增施工內容等甲方原因而延誤工期，乙方不承擔違約責任；

6、該房屋裝修保修期為貳年，保修期內乙方應該及時負責為甲方維修。

六、本契約一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字後生效。

甲方（簽字）：乙方（簽字）：

時間：時間：

裝修承攬契約 篇16

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

甲、 乙雙方經協商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自願的原則，遵照《契約法》及有關法律、法規之規定，就裝修承攬契約達成以下約定，供雙方共同遵守：

一、工程概況

1、甲方將 德惠超市馬邊店塗料、油漆 房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本契約約定內容。

2、分項工程單價： 1、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。3，牆紙貼上：6.00元每平方米。4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算

4、施工工期：契約簽訂之日起計算工期，總工期為 18 天。

二、付款方式：

1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付契約總價款的 95 %，剩餘 5% 為工程質保金，質保期為 6 個月。

三、甲方責任

1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。

2、工程所需的所有原材料由甲方提供並保證質量;

3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物;

4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按契約規定付款給乙方，不得無故拖欠;

5、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰;

6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

三、乙方責任

1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督與技術指導，根據現行的國家建築安裝工程質量評定標準和施工驗收規範，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任;

2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬於僱傭關係，乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責;

3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;

4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。

四、質量要求

1、嚴格按照甲方要求施工。

2、仿瓷牆面必須平整光潔(即壓光)。

3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5、木製道具清水漆必須噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;

7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工並按契約約定承擔違約責任;

8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知後3日內組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。

五、安全施工與檢查

1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建築施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作;

2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，採取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，並承擔由此產生的其他一切費用;

3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對於違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改並限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

六、違約責任

1、違反本契約約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金 20% ;

2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按契約總價款的 5 %向甲方支付違約金，延誤超過 2 天時，甲方有權解除本契約，並不再支付契約尾款。

七、契約解除

1、契約履行完畢後，本契約自動解除;

2、契約履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本契約;

3、契約履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本契約無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本契約，無需承擔違約責任。

八、契約履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、契約履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協定，補充協定與本協定具有同等法律效力。本契約一式 2 份，甲乙雙方各執 1 份，自雙方簽字蓋章之日起生效，契約附屬檔案作為本契約的組成部分，具有同等法律效力。

甲方(簽章)： 乙方(手印)：

地址： 地址：

法定代表人： 身份證號(複印件附後)

本契約簽約代表人： 電 話

裝修承攬契約 篇17

甲方(定作人)：_______住址：_______身份證號碼：_______

乙方(承攬人)：_______住址：_______身份證號碼：_______

身份證號碼：_______

甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本裝修承攬契約。

一、雙方權利義務

1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外牆磚、鐵絲、地板磚等建築裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉牆，內外牆面積貼瓷磚，過道磚、衛生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設並交付建設成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。

5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

二、質量和工期要求

1、工期從 年 月 日開始建設，到 年 月 日止，工期為 天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。

2、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理。

3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

4、房屋建成自交工後壹年內，甲方發現質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

三、付款方式

1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。

2、付款時間：第一次付款在施工開始後 工程過半支付第二次付款在房屋竣工並經甲方驗收後 天內給付。

3、乙方質量保證金為全部工程款的 %。竣工一年後支付給乙方。

四、違約責任

1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使契約無法履行的`，乙方應承擔違約金 元，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本契約，乙方應承擔違約金元。

3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按契約約定支付工程價款，應當承擔違約金

五、爭議解決辦法

1、發生契約爭議時，雙方應友好協商。

2、如協商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。

六、附則

1、本契約一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。

2、本契約自簽訂之日起生效。

3、以上契約，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充契約，補充契約與本契約具有同等法律效力。

甲方簽字：_______乙方簽字：_______

年 月 日 年 月 日

裝修承攬契約 篇18

甲方(業主)：__________________

乙方(承攬方)：__________________

依照《中華人民共和國契約法》及有關法律、法規的規定，結合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就甲方的室內裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：

一、工程施工地點及房屋情況

1.施工地點：武威市涼州區_________小區___________________________。

2.住房結構：鋼筋混凝土結構;房型：二室二廳一廚一衛，建築面積：90.2㎡。

二、雙方權利義務

1.乙方應加強對其施工人員的安全教育，在施工過程中應採取必要的安全防護和消防措施，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的財產、生命健康、安全等事故發生。由於乙方人員的`故意或過失引起的上述情況發生等事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

2.乙方為包工不包料的承攬方式，甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外牆磚、鐵絲、地板磚等建築裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設並交付建設成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。

4.施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

6.為施工方便，甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、複製、轉借，並在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，防止被盜丟失，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

三、質量和工期要求

1.工期從____年___月___日開始建設，到____年___月___日止。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。

2.裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。

3.乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理，保證工程質量。

4.甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

5.房屋裝修竣工後，甲方發現存在質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

四、違約責任

由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致契約無法履行的，乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。

五、爭議解決辦法

1.發生契約爭議時，雙方應友好協商。

2.如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

六、附則

1.本契約一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份，雙方簽字後生效。

2.以上契約，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充契約，補充契約與本契約具有同等法律效力。

甲方簽字：__________________

乙方簽字：__________________

________年______月______日

裝修承攬契約 篇19

甲方(定作人)： 乙方(承攬人)： 住址： 住址： 身份證號碼： 身份證號碼：

甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本裝修承攬契約。

一、雙方權利義務

1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外牆磚、鐵絲、地板磚等建築裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉牆，內外牆面積貼瓷磚，過道磚、衛生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設並交付建設成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。

5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

二、質量和工期要求

1、工期從20xx年3月1日開始建設，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。

2、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理。

3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

4、房屋建成自交工後壹年內，甲方發現質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

三、付款方式

1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。

2、付款時間：第一次付款在施工開始後 工程過半支付第二次付款在房屋竣工並經甲方驗收後 15 天內給付。

3、乙方質量保證金為全部工程款的5%。竣工一年後支付給乙方。

四、違約責任

1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使契約無法履行的，乙方應承擔違約金 元，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本契約，乙方應承擔違約金元。

3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按契約約定支付工程價款，應當承擔違約金

五、爭議解決辦法

1、發生契約爭議時，雙方應友好協商。

2、如協商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。

六、附則

1、本契約一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。

2、本契約自簽訂之日起生效。

3、以上契約，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充契約，補充契約與本契約具有同等法律效力。

此協定

甲方簽字： 乙方簽字：

年 月 日 年 月 日

裝修承攬契約 篇20

甲方：

乙方：

甲乙雙方經過友好協商，就乙方承包甲方裝修施工事宜達成一致，簽訂本契約。

一、乙方包乾承包該房屋裝修的工作，即實行“包工不包料”，甲方自備裝修材料，乙方只負責施工。

二、包乾承包費用： 人民幣整。除此之外，甲方不再向乙方支付任何費用。

三、支付方式：

1、乙方進場施工之日，甲方向乙方預付人民幣圓整;

2、乙方完成全部裝修施工後，支付進度款人民幣圓整;

3、全部裝修施工完成後天內，甲方支付餘款人民幣整。

四、工期：雙方確定該房屋裝修施工工期為天，乙方應在約定的工期內完成全部施工任務。

五、其他約定：

1、甲方按照乙方提供的清單及時自行負責採購裝修材料;

2、甲方應按契約約定及時付款，否則按200元/天支付違約金;

3、乙方自行準備工具、聘請人員，自行負責施工安全，嚴格按照甲方提供的.圖紙和甲方要求施工，確保工程質量，如在施工過程中發現質量不合格行為，造成返工，因此造成的裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔;

4、乙方不得浪費、挪用甲方的裝修材料，否則按500元/次予以處罰，並需賠償甲方損失;

5、乙方應在契約約定的工期內完成全部施工任務，每延期一天按照200元/天予以處罰。如因甲方不及時付款、裝修材料延誤或新增施工內容等甲方原因而延誤工期，乙方不承擔違約責任;

6、該房屋裝修保修期為貳年，保修期內乙方應該及時負責為甲方維修。

六、本契約一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字後生效。

甲方：

乙方：

時間：

時間：

裝修承攬契約 篇21

甲方(裝修方):

乙方(承攬方):

甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢，經協商達成下列協定：

一：由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進行驗收，合格後支付加工承攬費(也可以由甲方委託乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。契約簽訂後，乙方關於工程的相關事宜均應與甲方聯繫，以確保工程質量和工期)。

二：裝飾施工地點：

1、住房結構：磚混結構，房型：三室一廳一廚一衛，建築面積：90.m2，室內面積84m2。2、裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。

3、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期__天。

三：在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，並由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施

工中發生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任和墊付任何費用責任。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞，防止損害其人的財產生命健康安全等事故發生。如遇上述情況發生，造成的損失均由乙方負責賠償。

四：乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料 。甲方可以預支部分加工承攬費用於乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

五：乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。

六：乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證複印件(須與原件對照)，通訊號碼等，便於甲方提供給物業單位管理單位留底備查。

七：為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、複製、轉借，並在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用後為止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

八：驗收：

1、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。

(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層塗料施工前驗收;

2、乙方須提供圖紙對隱藏的電線、水管、氣管等其它設施進行標註，說明其位臵、形狀、尺寸、材質等，防止甲方今後使用時產生意外損壞，以及便於維修;

3、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，並辦理驗收移交手續。

九：其它：

1、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方契約總價的3%向甲方支付違約金。

2、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔責任。

3、契約經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更契約內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協定。如要終止契約，提出終止契約一方，要以書面形式提出，應按契約總價款10%支付違約金，並辦理終止契約手續。

4、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。甲方購買的材料、電器、家具經乙方驗收後，由乙方負責保管，由於保管

不當而造成損失，由乙方負責賠償。

十：衛生：家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位臵、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品;

十一：保修

1.工程竣工驗收合格並結清工程餘款後，乙方向甲方辦理移交手續，並填寫工程保修單(保修期為貳年)(衛生間、廚房等防滲漏部分為五年)。

2. 在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間和外牆面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

十二：違約責任：甲方無正當理由不按期結算加工承攬費和乙方工程質量不達標，超出工期以及違反本契約其它條款均視為違約，違約方應向守約方支付契約總價5%的違約金，條款中對違約金已有約定的除外。

十三：附則

1.本契約簽訂後工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。

2. 乙方對甲方採購的裝飾材料、設備，均套用於本契約規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，

應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方,並負責反工修復至合格為止。

4.契約簽訂後，契約任何一方提出解除契約或無論因何原因違約造成契約無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意後，可辦理終止或延期履行契約手續，違約方應向守約方支付契約總價10%的違約金;若因此造成其他損失的，違約方也應予以賠償。

十四：本契約壹式貳份，雙方各執壹份。雙方簽字後生效。

甲方：

乙方 ：

年月日：

裝修承攬契約 篇22

甲方：

乙方（承攬方）：

甲、乙雙方根據《中華人民共和國契約法》關於承攬契約的規定，在平等、自願、協商一致的基礎上達成以下協定：

一、承攬方式：乙方承攬甲方 住房（具體工種）。

二、施工地點：

三、住房結構、戶型及面積：

四、付款方式：按照元計價，在乙方完工，甲方驗收合格後，甲方再支付價款。

五、質保金：乙方在簽訂本契約之日繳納3000元給甲方作為質保金，在甲乙雙方不再合作，並且加工承攬質量合格後，甲方退還給乙方。若質量不合格，質保金將用於修繕。

六、施工質量：乙方應確保質量符合國家質量標準。

七、施工期限：自契約簽訂之日起至 年 月日止。

八、甲方的權利義務

（一）甲方的權利

1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質量的行為，甲方可以解除契約，並且追究乙方違約責任。

2、房屋裝修竣工後，發生質量問題，甲方可以要求乙方進行維修。

（二）甲方的義務

1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。

2、甲方應按照施工進度為乙方提供裝修材料。

九、乙方的權利義務

（一）乙方的.權利

1、在驗收合格後，要求甲方支付相應承攬加工費用。

2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。

（二）乙方的義務

1、乙方應加強安全教育，在施工過程中對工作人員和相鄰居民採取必要安全措施，避免安全事故，因本契約為承攬契約，乙方應對所有安全事故承擔責任，甲方僅驗收承攬加工的成果，不對任何事故負安全責任。

2、乙方應文明施工，防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產的事故發生，由於乙方的行為導致這些行為發生，由乙方承擔責任。

3、乙方需要使用裝修裝飾材料，應提前3天告知甲方。

4、乙方保證具有從事裝修的相關資質和經驗，乙方交付承攬成果給甲方，雙方為承攬關係，不存在僱傭關係。

5、乙方按時發放所屬員工的工資報酬，任何因工資產生爭議的糾紛與甲方無關。

6、乙方在進場時領取的房屋鑰匙，應在甲方驗收完承攬成果後，立即交還甲方。

7、乙方在保管房屋鑰匙期間，應隨時鎖好房門，對房屋內的裝修裝飾材料負有保管義務，若因乙方原因導致丟失或者損毀，乙方應如實賠償。

8、房屋驗收後，若在之內產生質量問題，乙方應無條件立即維修。

十、違約責任

由於施工質量達不到要求，乙方進行維修，維修費用由乙方承擔，造成損失，由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除契約的，乙方應承擔違約責任，賠償損失。

十一、爭議解決條款

因本契約產生爭議，雙方應協商解決，協商不成向甲方所在地人民法院起訴。

十二、此契約一式二份，雙方簽字蓋章生效。未盡事宜，可以簽訂補充協定，補充協定為本契約組成部分。

甲方：

乙方：

年月日年月日

裝修承攬契約 篇23

編號:_____________定作方(以下簡稱“甲方”)：____________住所地址：______________________________聯繫方式：______________________________手機號：______________________

承攬方(以下簡稱“乙方”)：____________單位地址：______________________________法定代表人：____________________________監理人及電話：______________________

依照《中華人民共和國契約法》及有關法律、法規的規定，結合居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就甲方的友誼超市  店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：

第一條 工程概況

1.1 工程地點及面積：_________________________________

1.2 工程造價：￥_____________元，大寫(人民幣)：_______

1.3 工程承包方式：雙方商定採取下列第_____種承包方式。(1)乙方包工、包全部材料。(見附屬檔案五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)

(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附屬檔案四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附屬檔案五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(3) 乙方包工、甲方包全部材料(見附屬檔案四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

1.4工程期限________天;

開工日期_____年_____月_____日

竣工日期_____年_____月_____日

第二條 工程監理

若本工程實行工程監理，甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理契約》，並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。

第三條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第_____種方式提供：

3.1甲方自行設計並提供施工圖紙，交圖時間為_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份.(見附屬檔案六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙);

3.2甲方委託乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附屬檔案六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);3.3施工圖紙雙方簽字後生效。

第四條 甲方義務

4.1開工前____天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應採取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護，並且雙方簽訂“物品清單”;

4.2 開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源，並說明使用注意事項;

4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係;

4.4 禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建築的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;

4.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;

4. 6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協助提供物管所需相關材料。

第五條 乙方義務

5.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》，保證工程質量，按期完成工程;5.2 在甲方未正式提供有關部門的審批檔案前，嚴禁改動建築主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等，否則應承攬相應責任;

5.3嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

5.4保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通;

5.5保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場;

5.6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;

5.7乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。契約簽訂後，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關於工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯繫，以確保工程中的統一指揮和管理。

第六條 工程變更

6.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務，契約簽訂後如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商後簽署書面協定《裝飾裝修工程變更單》(見附屬檔案七：家庭裝飾裝修工程變更單)，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協定均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切後果，均由甲方承擔;6.2契約簽訂後，甲方工程減項超

過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回託運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;

6.3 甲方第二次支付工程款後增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款後方予以施工。

第七條 材料的提供

7.1 由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求(見附屬檔案四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場並通知乙方，雙方共同驗收並辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔;

7.2 由乙方提供的材料、設備的(見附屬檔案五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提;

7.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的(見附屬檔案四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備註乙方代購)，在材料運至施工現場並經甲方驗

篇八：辦公室裝修承攬契約

辦公室裝修承攬契約

發包人：佛山海兒康智慧型衛浴有限公司 （以下簡稱甲方）

承包人： （以下簡稱乙方）

依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本裝修工程施工事項協商一致，訂立本契約。

第一條：工程概況

1. 工程名稱：行銷中心辦公室裝飾

2. 工程地點：季華四路意美家衛浴世界9棟4-6號

3. 工程範圍：室內裝修（見預算清單）

4. 工程承包方式：本工程採用半包工包料方式承包（參見附屬檔案清單，部分地、牆磚未在預算內）

5. 工程造價：

（1） 工程預算總造價為￥160100,00元，大寫人民幣：壹拾陸萬零壹佰元整。

（2） 本工程總造價依據工程設計施工圖紙及設計變更、現場簽證。

第二條：工程期限

1、 經甲、乙雙方商定：本工程契約工期為30天（日曆），具體開竣工時間以甲、乙雙方簽訂的裝修契約為準。

2、 本工程在施工過程中，如遇甲方原因或不可抗力的情況，可順延工期。

第三條：工程施工準備與雙方責任

1.甲方責任：

（1） 開工前甲方協商各方面的關係，辦妥進場手續，甲方承擔進場手續費用。

（2） 組織好設計交底及圖紙核對會審工作。

（3） 委託白建華為甲方代表，實行工程質量、進度監理，代表甲方處理工程日常事宜。

（4） 做好甲方提供材料及設備的供應，落實建設資金，按期撥付工程預付款，辦理現場簽證，竣工驗收。

2.乙方責任：

（1） 開工前組織有關人員熟悉施工圖紙和設計資料，編制施工圖預算和施工組織計畫，制定施工總計畫進度。

（2） 做好施工準備工作，組織好人員及材料設備的'進場、採購、供應和管理。

（3） 嚴格按施工圖與說明書施工，確保工程質量，按契約規定的時間如期完工和交付，並承擔雙方約定的維修保養協定相關規定。人為損壞的修理由責任方負責，並承擔費用。

第四條：工程價款及支付

1. 本工程契約預算以施工圖及施工方案的工作量為依據編制。

2. 由物業收取的管理配合、裝修押金等相關費用，由甲方支付。

3. 支付採取按工程進度分段付款方式。

（1）水電等隱蔽工程完工時付契約價20%，計￥32020元（叄萬貳仟零貳拾元整）；

（2）木工及隔斷工程完工時付契約價40%，計￥64040元（陸萬肆仟零肆拾元整）；

（3）工程完工並通過甲方驗收合格後，付契約價35%，計￥56035（伍萬陸仟零叄拾伍元整）；

（4）留5%質保金在驗收合格半年後，無質量問題一次性付清。

工程變更項目款項於雙方確認，付完此款項方可施工增加工程。

第五條：施工質量與設計變更

1.堅持按圖施工，發現設計有錯誤或嚴重不合理，乙方應通知甲方後，甲方應在三天內發出變更設計檔案。

2.遇到重要及複雜的隱蔽工程內容，乙方應通知甲方共同驗收。

第六條：工程竣工驗收及結算

1.乙方在工程竣工前書面或口頭通知甲方驗收。

2.甲方應在接到驗收通知組織驗收並在驗收後出具工程驗收證明。

3.工程未經驗收，甲方提前使用，應視為甲方已確認工程合格，若使用後發現質量問題，由甲方承擔責任。

4.乙方於工程竣工後，提供一年的免費維修服務，但不包含人為原因造成的損壞部分。

第七條：工程安全生產、文明施工

1.乙方必須認真貫徹安全生產、文明施工的規章制度，做好安全生產、文明施工，嚴格遵守安全操作規程。因乙方人員野蠻施工而引起的事故。責任和費用均由乙方負擔。與甲方無關。

第八條：工程處罰及仲裁

1.按本工程契約工期拖延一天，按工程總造價的千分之五進行處罰，工期處罰待本工程竣工後一次結清。若因一方違約，由違約方承擔契約價的30%的違約金。

2.甲方拖延結算及付款，按國家現行有關規定執行。

第九條：附則

1.本契約未盡事宜，雙方及時協商增補條款，補充條款與本契約具有同等法律效力。

2.本契約一式貳份，雙方各執壹份。

3.本契約經雙方簽字蓋章後生效，工程竣工驗收交付後保修期滿，工程價款結清自動終止。

4.本契約有效附屬檔案。

（一）乙方提供平面圖紙；

（二）工程預算書；

甲方（蓋章）：

代理人：

年月日 ： 代理人： 年月日 乙方（蓋章）

裝修承攬契約 篇24

甲方：_________________(以下簡稱甲方)

乙方：_________________(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方經協商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自願的原則，遵照《_________________》及有關法律、法規之規定，就裝修承攬契約達成以下約定，供雙方共同遵守：

一、工程概況：

1、甲方將(地點)塗料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本契約約定內容。

2、分項工程單價：

3、仿瓷：________元每平方米(含材料及人工)。

4、乳膠漆：________元每平方米(含基層膩子及人工)。

5、牆紙貼上：________元每平方米。

6、清水漆：________元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。

7、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

8、工程量：按工程驗收的實際工程量計算。

9、施工工期：契約簽訂之日起計算工期，總工期為________天。

二、付款方式：

1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的________%作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付契約總價款的________%，剩餘________%________為工程質保金，質保期為________個月。

三、甲方責任：

1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。

2、工程所需的所有原材料由甲方提供並保證質量;

3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物;

4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按契約規定付款給乙方，不得無故拖欠;

5、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰;

6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

三、乙方責任：

1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督與技術指導，根據現行的國家建築安裝工程質量評定標準和施工驗收規範，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任;

2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬於僱傭關係，乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責;

3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;

4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。

四、質量要求：

1、嚴格按照甲方要求施工。

2、仿瓷牆面必須平整光潔(即壓光)。

3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5、木製道具清水漆必須噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;

7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工並按契約約定承擔違約責任;

8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知後____日內組織人員維修，超過____日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。

五、安全施工與檢查：

1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建築施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作;

2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，採取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，並承擔由此產生的其他一切費用;

3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對於違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改並限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

六、違約責任：

1、違反本契約約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金%__;

2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按契約總價款的____%向甲方支付違約金，延誤超過____天時，甲方有權解除本契約，並不再支付契約尾款。

七、契約解除：

1、契約履行完畢後，本契約自動解除;

2、契約履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本契約;

3、契約履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本契約無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本契約，無需承擔違約責任。

八、契約履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、契約履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協定，補充協定與本協定具有同等法律效力。本契約一式____份，甲乙雙方各執____份，自雙方簽字蓋章之日起生效，契約附屬檔案作為本契約的組成部分，具有同等法律效力。

甲方(簽章)：__________________乙方(手印)：__________________

地址：________________________地址：________________________

法定代表人：_________________身份證號：_________________

________年________月________日 ________年________月________日

裝修承攬契約 篇25

委託方(甲方)__________

承接方(乙方)__________

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方房屋進行地磚、牆磚鋪設，訂立本協定，以共同恪守。

一、工程地點：____區____街____單元____室

二、形式結構：____層式____室____廳____廚____衛

三、工程項目：

1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80×80瓷磚，打地角線，要求平整；一個廚房，一個衛生間牆面25×40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30×30瓷磚，要求平整；兩個陽台地面鋪設30×30瓷磚，要求平整。

2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的`午餐供應，乙方負責施工。

五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格後，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。

六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_____ ____元人民幣。

七、付款方式：為確保工程質量，暫扣500元押金，_____年_____月_____日至_____年_____月_____日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工後，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，

八、本協定一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協定自雙方簽字之日起生效。

甲方簽字(蓋章)：__________乙方：簽字(蓋章)__________

聯繫電話：__________聯繫電話：__________

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

裝修承攬契約 篇26

甲方：_______________________

身份證號：__________________________________

乙方：_______________________

身份證號：__________________________________

甲方的房屋一幢需要裝修，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修，並將裝修成果交付甲方使用。現經雙方友好協商達成下列協定：

一、甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，經甲方驗收合格支付承攬裝修費，也可以由甲方委託乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方諮詢、設計、報價等相關服務。契約簽訂後，乙方關於工程的相關事宜應與甲方聯繫，以確保工程質量和工期。

二、裝修施工地點：______________________________________________。

三、乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每_______元/平方米。

四、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，並由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施工中發生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任，也不墊付任何費用。乙方在施工中應採取必要的安全防護措施，如遇上述情況發生，造成的損失均由乙方負責。

五、本契約簽訂後工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。

六、本契約一式_______份，雙方各持_______份，均具有同等法律效力。

甲方：_______________________

乙方：_______________________

______________年_________月______日

______________年_________月______日

裝修承攬契約 篇27

甲方(裝修方)：____________

乙方(承攬方)：____________

甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢，經協商達成下列協定：

一、由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進行驗收，合格後支付加工承攬費(也可以由甲方委託乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。契約簽訂後，乙方關於工程的相關事宜均應與甲方聯繫，以確保工程質量和工期)。

二、裝飾施工地點：

1、住房結構：磚混結構，房型：三室一廳一廚一衛，建築面積：________m2，室內面積84m2。

2、裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。

3、工期：自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，工期________天。

三：在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，並由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施

四、乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用於乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的’損失均由乙方負責。

五、乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。

六、乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證複印件(須與原件對照)，通訊號碼等，便於甲方提供給物業單位管理單位留底備查。

七、為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、複製、轉借，並在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用後為止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

八、本契約一式三份，經雙方簽字蓋章生效。乙方執一份，遵照執行。

甲方：_________________乙方：_________________

地址：_________________地址：_________________

電話：_________________電話：_________________

簽約代表：______________蓋章簽約代表：______________

簽約日期：______________簽約日期：______________

裝修承攬契約 篇28

甲方（定作人）：

住址：

身份證號碼：

乙方（承攬人）：

住址：

身份證號碼：

甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本裝修承攬契約。

一、雙方權利義務

1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全甲作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外牆磚、鐵絲、地板磚等建築裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉牆，內外牆面積貼瓷磚，過道磚、衛生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設並交付建設成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。

5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

一、工程概況

1、甲方將德惠超市馬邊店塗料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本契約約定內容。

2、分項工程單價：1、仿瓷：5。00元每平方米（含材料及人工）。2、乳膠漆：9。00元每平方米（含基層膩子及人工）。3，牆紙貼上：6。00元每平方米。4、清水漆：15。00元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計費）。5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算

4、施工工期：契約簽訂之日起計算工期，總工期為18天。

二、付款方式：

1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付契約總價款的95%，剩餘5%為工程質保金，質保期為6個月。

三、甲方責任

1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。

2、工程所需的所有原材料由甲方提供並保甲質量；

3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物；

4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按契約規定付款給乙方，不得無故拖欠；

5、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行甲告、罰款等處罰；

6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

三、乙方責任

1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督與技術指導，根據現行的國家建築安裝工程質量評定標準和施工驗收規範，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任；

2、乙方應當以自己的設備（設備需自備）、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬於僱傭關係，乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責；

3、乙方要保甲材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料；

4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。

四、質量要求

1、嚴格按照甲方要求施工。

2、仿瓷牆面必須平整光潔（即壓光）。

3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5、木製道具清水漆必須噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任；

7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工並按契約約定承擔違約責任；

8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知後3日內組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。

五、安全施工與檢查

1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建築施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作；

2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，採取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，並承擔由此產生的其他一切費用；

3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的.安全制度和安全規定，對於違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改並限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

六、違約責任

1、違反本契約約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金20%；

2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限；如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽甲單為依據；因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按契約總價款的5%向甲方支付違約金，延誤超過2天時，甲方有權解除本契約，並不再支付契約尾款。

七、契約解除

1、契約履行完畢後，本契約自動解除；

2、契約履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本契約；

3、契約履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本契約無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本契約，無需承擔違約責任。

八、契約履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向甲方所在地甲法院提起訴訟。

九、契約履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協定，補充協定與本協定具有同等法律效力。本契約一式2份，甲乙雙方各執1份，自雙方簽字蓋章之日起生效，契約附屬檔案作為本契約的組成部分，具有同等法律效力。

甲方（簽章）：

地址：

法定代表人：

乙方（手印）：

地址：

身份證號：（複印件附後）

本契約簽約代表人：

電話

裝修承攬契約 篇29

隨著住宅建設的飛速發展,許多居民在房屋裝修與再造問題上有了新的要求。那么簽訂房屋裝修承攬契約需要注意什麼呢 以下是在小編為大家整理的房屋裝修承攬契約範文，感謝您的欣賞。

房屋裝修承攬契約範文一

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

甲、 乙雙方經協商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自願的原則，遵照《民法典》及有關法律、法規之規定，就裝修承攬契約達成以下約定，供雙方共同遵守：

一、工程概況

1、甲方將 德惠超市馬邊店塗料、油漆 房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本契約約定內容。

2、分項工程單價： 1、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。3，牆紙貼上：6.00元每平方米。4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算

4、施工工期：契約簽訂之日起計算工期，總工期為 18 天。

二、付款方式：

1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付契約總價款的 95 %，剩餘 5% 為工程質保金，質保期為 6 個月。

三、甲方責任

1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。

2、工程所需的所有原材料由甲方提供並保證質量;

3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物;

4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按契約規定付款給乙方，不得無故拖欠;

5、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰;

6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

三、乙方責任

1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督與技術指導，根據現行的國家建築安裝工程質量評定標準和施工驗收規範，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任;

2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬於僱傭關係，乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責;

3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;

4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。

四、質量要求

1、嚴格按照甲方要求施工。

2、仿瓷牆面必須平整光潔(即壓光)。

3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5、木製道具清水漆必須噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;

7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工並按契約約定承擔違約責任;

8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知後3日內組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。

五、安全施工與檢查

1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建築施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作;

2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，採取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，並承擔由此產生的其他一切費用;

3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對於違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改並限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

六、違約責任

1、違反本契約約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金 20% ;

2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按契約總價款的 5 %向甲方支付違約金，延誤超過 2 天時，甲方有權解除本契約，並不再支付契約尾款。

七、契約解除

1、契約履行完畢後，本契約自動解除;

2、契約履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本契約;

3、契約履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本契約無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本契約，無需承擔違約責任。

八、契約履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、契約履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協定，補充協定與本協定具有同等法律效力。本契約一式 2 份，甲乙雙方各執 1 份，自雙方簽字蓋章之日起生效，契約附屬檔案作為本契約的組成部分，具有同等法律效力。

甲方(簽章)： 乙方(手印)：

地址： 地址：

法定代表人： 身份證號(複印件附後)

本契約簽約代表人： 電 話

房屋裝修承攬契約範文二

甲方(定作人)： 乙方(承攬人)： 住址： 住址： 身份證號碼： 身份證號碼：

甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本裝修承攬契約。

一、雙方權利義務

1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外牆磚、鐵絲、地板磚等建築裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉牆，內外牆面積貼瓷磚，過道磚、衛生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設並交付建設成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。

5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

二、質量和工期要求

1、工期從20xx年3月1日開始建設，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。

2、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理。

3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

4、房屋建成自交工後壹年內，甲方發現質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

三、付款方式

1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。

2、付款時間：第一次付款在施工開始後 工程過半支付第二次付款在房屋竣工並經甲方驗收後 15 天內給付。

3、乙方質量保證金為全部工程款的5%。竣工一年後支付給乙方。

四、違約責任

1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使契約無法履行的，乙方應承擔違約金 元，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本契約，乙方應承擔違約金元。

3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按契約約定支付工程價款，應當承擔違約金

五、爭議解決辦法

1、發生契約爭議時，雙方應友好協商。

2、如協商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。

六、附則

1、本契約一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。

2、本契約自簽訂之日起生效。

3、以上契約，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充契約，補充契約與本契約具有同等法律效力。

此協定

甲方簽字： 乙方簽字：

年 月 日 年 月 日

房屋裝修承攬契約範文三

甲方：

乙方：

鑒於甲方系發包方，乙方系承攬方， 年 月 日甲自願將位於 ____________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本著平等自願，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協定：

工程地點及概況：

工程名稱：____________________________________。

工程建築面積：________________________________。

工程戶型結構：________________________________。

工程項目：____________________________________。

工程價款及付款方式：

1.本工程總價為________元，大寫_________。

2.本契約簽訂後，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進場施工。

3.施工及安裝竣工驗收後當天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式：

乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

四、材料提供：

關於材料供應，甲乙雙方充分協商採用____方式供應材料。

a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。

b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，並接受甲方檢驗。

四、質量標準及驗收期限：

施工要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

五、施工期限：

工期為_______,從 年 月 日到 年 月 日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。

六、違約責任

1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按契約約定預付工程款，每拖延一天，按契約金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2.由於乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

3.工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,並視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。

七、其他約定：

1.乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠於答覆等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。

2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。

3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。

4.乙方房屋裝修完成後，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。

5.乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，並相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除契約，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。

八、本契約未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本契約具有同等效力。

九、本協定一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字後生效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

地點： 地點：

電話： 電話：

年 月 日 年 月 日

裝修承攬契約 篇30

甲方：

乙方：

鑒於甲方系發包方，乙方系承攬方， ____年____月____日甲自願將位於 _________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本著平等自願，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協定：

工程地點及概況：

工程名稱：____________________________________。

工程建築面積：________________________________。

工程戶型結構：________________________________。

工程項目：____________________________________。

工程價款及付款方式：

1.本工程總價為________元，大寫_________。

2.本契約簽訂後，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進場施工。

3.施工及安裝竣工驗收後當天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式：

乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

四、材料提供：

關於材料供應，甲乙雙方充分協商採用____方式供應材料。

A.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。

B.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，並接受甲方檢驗。

四、質量標準及驗收期限：

施工要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

五、施工期限：

工期為_______，從 ____年____月____日到____年____月____日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。

六、違約責任

1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按契約約定預付工程款，每拖延一天，按契約金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2.由於乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

3.工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,並視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。

七、其他約定：

1.乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠於答覆等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。

2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。

3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。

4.乙方房屋裝修完成後，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。

5.乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，並相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除契約，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。

八、本契約未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本契約具有同等效力。

九、本協定一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字後生效。

甲方：

乙方：

____年____月____日