工業建築分包契約範本

工業建築分包契約範本 篇1

承包人(全稱):  分包人(全稱): 

依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,鑒於 廣東鍛壓工具機廠有限公司 (以下簡稱為“發包人”)與承包人已經簽訂施工總承包契約(以下稱為“總包契約”),承包人和分包人雙方就分包工程施工事項經協商達成一致,訂立本契約。

一、分包工程概況

分包工程名稱:廣東鍛壓工具機廠有限公司辦公樓石幕牆工程 分包工程承包範圍:建築面積約5200㎡。 二、分包契約價款

金額:大寫:人民幣壹佰壹拾貳伍萬捌仟陸佰元整,

小寫: 1128600.00 元。

三、工期

開工日期:本分包工程定於年月日開工; 竣工日期:本分包工程定於 契約工期總日曆天數為:天。

四、工程質量標準

本分包工程質量標準雙方約定為:收統一標準》(GB50300-20xx),達合格標準。

五、本協定書中有關詞語的含義與本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

六、分包人向承包人承諾,按照契約約定的工期和質量標準,完成本協定書第一條約定的工程(以下簡稱為“分包工程” ),並在質量保修期內承擔保修責任。

七、承包人向分包人承諾,按照契約約定的期限和方式,支付本協定書第二條約定

八、分包人向承包人承諾,履行總包契約中與分包工程有關的承包人的所有義務,並與承包人承擔履行分包工程契約以及確保分包工程質量的連帶責任。

九、契約的生效

契約訂立時間:

本契約雙方約定

承包人:(公章) 分包人:(公章) 住所: 住所: 法定代表人:

法定代表人:

委託代理人: 委託代理人: 電話: 傳真:

電話: 傳真: 開戶銀行: 帳號: 郵政編碼:

開戶銀行: 帳號:

郵政編碼:

工業建築分包契約範本 篇2

總包方(甲方):

地址:

代表人: 職務: 電話:

分包方(乙方):

地址:

代表人: 職務: 電話:

依照《中華人民共和國契約法》、建設部《建築安裝工程總分包實施辦法》的有關規定,經雙方協商一致,簽訂本契約,並嚴肅履行。

第一條 工程項目

一、工程名稱:_福佳斯國際花園2#、3#、11#樓_ 二、工程地點:安陽市東關街以南,朝陽路以東

三、分包工程範圍及工程量:福佳斯國際花園2#、3#、11#樓內牆粉刷、外牆粉刷。

四、分包工程期限_________年_____月_____日開工,_________年_____月_____日竣工。 工期 天。

第二條 工程結算

按分包工程項目,第一個月預支生活費,按契約人數每人________計算,下月結算扣回,在工程施工進行中按前月完成的驗收合格工程量預結(幅度不得超過已完成量的80%)進行付款,工程竣工後按甲乙雙方共同驗收合格,予以結算,並付清95%的工程款。

第三條 工程質量

甲方根據國家質量驗收規範和評定標準進行技術交底和組織驗收,乙方按施工圖紙和技術交底要求,精心組織施工,保證工程質量,如質量不合標準,必須返工修理,其工料費損失,甲乙方承擔:如工程質量低劣又無法挽救的,應由乙方負責賠償全部工料損失。

第四條 安全生產

一、 甲方對乙方承擔的工程要做安全交底,提出明確的安全要求,並進行監督檢查,乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度,嚴格遵守安全操作規程,對甲方提供的安全生產設施,乙方經嚴查合格方可使用,施工中如因違反上述規定而發生傷亡事故,其損失由乙方負責。

二、 勞動保護用品及施工中屬於個人使用的帶電操作工具由乙方自行解決,如乙方有困難,可提出需用計畫,甲方協助解決。

三、 在施工過程中,乙方因違反消防條例和法規造成的火災事故,由乙方負責。

第五條 生活管理

一、 乙方工人進場後,食宿問題由甲方提供住宿條件(房租及水電費),生活用具乙方自備。

二、 生活需用之糧食、由乙方自理,甲方應在醫療、衛生等方面提供方便。

第六條 分包工程人工費單價

一、內牆粉刷實行單方平方米工費包乾,每平方米______元。

二、外牆粉刷實行單方平方米工費包乾,每平方米______元。

三、全日停工、待料、停水、停電、清工工日為______元(超出3天)。

第七條 材料供應管理

乙方應嚴格按照甲方提供的質量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料讓費及不合格的超出限額部分,由乙方負擔。乙方在施工中按垛(堆)使用材料,做到日用日清,活完料淨,保持現場清潔。

第八條 施工機具

一、大型工具由甲方負責,保證使用需要。

二、手工操作工具,由乙方負責。

三、對甲方負責供應的機具,乙方應認真保管愛護,如有丟失或認為損壞,乙方負責賠償。

四、施工需要的運輸設備,一台機械應配置一名司機,保證乙方正常施工,乙方不準擅自操作設備(自帶機械按由關規定處理)。

第九條 現場管理

一、甲、乙方人員要嚴格遵守現場各項管理制度,在甲方現場負責人統一領導下組織施工,有關計畫、進度、材料供應等工作雙方應密切配合,保證施工順利進行。

二、乙方應對施工人員進行遵紀守法和安全生產、愛護財產的教育,並指定專人負責現場保衛工作,嚴禁偷拿現場用料,如有違反現場管理制度的不法行為,甲方有權採取必要措施,乙方應承擔法律責任,並負責賠償經濟損失。

三、分包人員要保持相對穩定,不準契約外人員出人場和住宿。

第十條 違約責任

一、 乙方分包的工程項目,不得再行分包。在施工過程中經檢驗達不到國家驗收規範規定,不能保證工程質量,甲方有權終止契約,造成返工的損失,乙方應予賠償。

二、 契約簽訂後,不經雙方協商同意,任何乙方不得隨意變更或解除。如乙方不經甲方同意,單方解除契約時,應由乙方賠償甲方因影響施工計畫造成的經濟損失;如甲方中途解除契約,應賠償乙方因此造成的經濟損失。

三、 乙方必須按契約規定的工期及質量要求完成,除甲方材料及其它原因影響工程外,否則每逾期一天,應償付給甲方按分包工程人工費______%的逾期違約金。

四、 甲乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項,如拖欠不付,按銀行短期貨款利率,償付給對方逾期付款違約金。

第十一條 附則

一、 本契約發生糾紛時,當事人雙方應及時協商,協商不成時,解決不了的,可按以下

第(1)項解決:(1)向建築物所在地經濟契約仲裁委員會申請仲裁。

(2)向人民法院起訴。

二、本契約一式貳份,甲方雙方各執一份。雙方商定的其他條款:

1、內牆洞口超出1.5㎡的應扣除。

2、外牆按實際粉刷面積計算。

第十二條 契約有效期

一、 本契約自雙方簽字蓋章之日起生效,至工程全部驗收合格完畢後失效。

總包單位:

代表人:_________________

分包單位: ______________________________

代表人:_________________

______年___月___日_______年___月___日

工業建築分包契約範本 篇3

原告:________________霍某,男,漢族,_______________年_______________月_______________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。

系個體戶佛山市_______________區_______________金屬製品廠的經營者,佛山市_______________區_______________金屬製品廠經營場所:________________佛山市_______________區_______________鎮街道_______________工業區_______________號廠房,註冊號:_________________。

被告一:________________李某,男,漢族,_______________年_______________月_______________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。

被告二:________________佛山市_______________區________________工程有限公司,住所:________________佛山市________________,註冊號:_________________。

法定代表人:_________________。

案由:________________建設工程契約糾紛

訴訟請求:________________

1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息________________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從________________年_______________月_______________日起暫計至起訴之日,實際應計至還清全部款項之日止);

2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;

3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。

事實與理由:________________

________________年_______________月_______________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市________________有限公司在_______________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市_______________區_______________金屬製品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市________________有限公司在_______________工業園的車間B、C的金屬鋼結構工程。

《工程承攬責任書》簽訂後,原告按約定完成施工,工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢後,被告一隻向原告支付了部分工程款,其中最後一次支付工程款的時間為________________年_______________月_______________日。________________年_______________月_______________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。後來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。

原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關係,這種關係直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。

為維護自身合法權益,原告現依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。

此致

人民法院

具狀人:________________霍某

________________年_______________月_______________日