關於承包契約範文匯總

關於承包契約範文匯總 篇1

發包方(簡稱甲方):_________________________

承包方(簡稱乙方):_________________________

甲乙雙方經友好協商,甲方決定委託乙方進行住房裝修,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協定,共同遵守。

一、工程概況

1、裝飾施工地點:

2、住房結構:房型房廳套,施工面積平方米.

3、裝飾施工內容:詳見附屬檔案一《裝飾施工內容表》.

4、承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包).

5、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,________工期________天.

二、工程價款及結算的約定

1、工程總價款:_________元,大寫(人民幣):________________詳見本契約裝修工程報價單.

2、工程款付款方式按下列方式支付:

第一次,對預算設計認可簽訂契約之日.支付10000元訂金,

第二次付款時扣除

第二次契約簽定後開工前支付工程總造價50%合計_________元

第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計_________元

第四次竣工驗收當天支付工程總造價10%合計_________元

(5)工程保修期兩年.工程款全部結清後,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算.

三、關於材料供應的約定

1、甲方提供的材料:詳見契約裝修工程報價單.本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續.如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔.甲方供應的材料抵現場後,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償.

2、乙方對甲方採購的裝飾材料、設備,均套用於本契約規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用.如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方.

3、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用.如已使用,對工程造成的損失由乙方負責.如乙方提供的材料、設備係為偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方.

四、關於工程質量及驗收的約定

1、本工程執行db086297《住宅建築裝飾工程技術規程》、db313____1999《住宅裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準.

2、本工程由________方設計施工方案.

3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費由甲方承擔,工期順延.由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變.

4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,雙方同意後,方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定.

5、工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認.事後,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗.若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延.

6、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知____日內組織驗收.如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期.

五、有關安全生產和防火的約定甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生.如遇上述情況發生,屬甲方責任,甲方負責和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。

六、其它事項

1、甲方應在開工前,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙,並向乙方進行現場交底.並向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並說明使用注意事項.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關係等的協調工作.

2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的'現場交底.按要求組織施工,保質保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可.未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線.

七、違約責任

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按契約的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金.

2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金.

八、糾紛處理方式雙方如對契約執行發生爭議,應通過友好協商解決,如協商無效的,可以提交人民法院訴訟.

九、契約的變更和解除契約經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守.

十、本契約一式份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力.契約附屬檔案為本契約的組成部分。

甲方(簽章):電話:

簽訂日期:________年____月____日

乙方(簽章):電話:簽訂地點:

簽訂日期:________年____月____日

關於承包契約範文匯總 篇2

發包方:南通華榮建設集團有限公司 陳愛良 發包 立協人 (以下簡稱 方) 承包方:薛付才 承包 依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠信的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本契約,本契約的依據為華榮建設集團有限公司與科教城所簽的契約,大契約中的條款適用本契約。

發包方因施工需要將野丁小區14#樓的水電、消防安裝工程承包給承包方施工,為了使本工程保證質量、保證工期、保證安全,經雙方協商如下:

一、工程概況

1、工程名稱及面積:野丁小區14#樓水電、消防安裝, 1、1萬平米

2、承包內容:本樓水電、消防安裝工程

3、承包方式:包工包料

4、質量等級:合格

二、契約價

工程總造價 金額(大寫): 約壹仟叄佰肆拾萬元、

水電、消防總造價 金額(大寫): 約壹佰陸拾萬元、 本工程的付款依據為以上契約價為基準。

三、發包方工作責職

1、依據上級有關部門規定,對承包方在施工技術質量安全等工作中 行監督與指導。

2、按契約規定及建設單位付款給甲方比例按時付給承包方工程款。

四、承包方工作責職

1、在發包方及有關部門的監督指導下全權負責本工程水電的安裝。

2、工程質量:承包方對工程質量管理實行全面負責制,自覺接受各職能部門的檢查監督指導,發現問題及時整改達標,確保工程的質量等級。

3、工程安全:在施工過程中執行上級的有關規定,認真管理好施工人員,確保不造成任何事故,承包方在施工過程中因自己違章造成的事故均由承包方自己負責,與發包方無涉,若因非承包人的原因給承包人人員造成傷害則由責任方承擔賠償責任。

五、結賬方式:

由承包方與大甲方結賬按圖紙工程量+變更由審計部門審計核定和公司均攤的下浮為8、98%時的總價減去甲控材部分後的金額扣除地方稅金、材料票稅金和公司上交後的總額乙方上交給發包方8%的.管理費,甲控材部分則上交甲控材金額3%的管理費,在投標和施工時發生的必須要攤派的費用則由發包方提供票據或有力證明按工程總價和安裝總價的比例攤派,發包方除此以外概不收取承包方任何費用,若工程以8、98%為基準多下浮一個點發包方的管理費則少收一個點。

六、付款方式:

按大契約建設單位付給甲方的工程款同等比例同等進度付款,沒按進度付款的,在穿線前必須補上,若因此而影響工程進度則與乙方無關。

有其他事由和爭議均協商解決或提請有權部門協調解決。

此協定共兩頁一式兩份,發包、承包雙方各執一份,簽字後具法律效應。任何一方違約或解除契約都得負法律責任。

發包方:

承包方:

年 月 日

關於承包契約範文匯總 篇3

發包方: (以下簡稱甲方)

承包方: (以下簡稱乙方)

經雙方友好協商,由甲方將 新疆廣匯米東新天地5#、6#、9#、10#樓 工程 施工技術 資料發包給乙方製作;具體達成協定如下:

一、承包範圍(建築 面積): 米東新天地5#、6#、9#、10#樓施工 技術資料編寫,(不包含施工日誌)

二、承包單價:1.2元/平方米(包含試塊製作),(另加20xx元資料紙費用)

三、工期要求:依據工程契約工期交工。

四、驗收要求:符合當地資料檢查、管理部門的驗收要求

五、移交方式:竣工五方認證完畢後,移交給甲方、檔案館

六、付款方式:按月付款,每月30日付款,資料最後一個月費用,待工程交工五方認證完畢,移交資料甲方、檔案館前付清餘款。

七、違約責任: 乙方必須及時準確的編寫資料,甲方應該給乙方提供一切現場的'相關的變更,且發生變更應及時通知乙方,甲方的施工人員應與乙方配合,當需要建設單位、監理 單位、勘察單位、設計 單位蓋章時,甲方應該給與全力配合乙方,提供車輛便利(因施工現場與相關單位距離太遠)。現場製作好的試塊應由甲方派車送到指定試驗室。應甲方試模不到位原因造成的試塊製作不夠,由甲方負責相關責任。如乙方違約,甲方將下浮總價的10%;如甲方違約將給與乙方上浮10%結算。

八、本協定雙方簽字後生效;

九、本協定一式二份,雙方各執一份。

發包方(甲方)簽章: 承包方(乙方)簽章:

簽訂日期: **年7月 日

關於承包契約範文匯總 篇4

甲方:陝西澤星建築工程有限公司 (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)

甲方將北柳巷商住樓工程外牆裝飾面磚及外牆附屬的裝飾抹灰工程 承包給乙方,為使甲、乙雙方明確責任與義務,切實保證自身利益,按照《中華人民共和國契約法》與《中華人民共和國勞動法》相關規定,並結合本工程具體情況,為了保證工程質量,按期完成施工任務,經雙方洽商達成如下協定,以便雙方共同遵守:

一、進場時間:

20xx年 月日由乙方 (負責人)帶所需人員進場。

二、承包方式:包工不包料,按雙方商定單價一次包死。

三、工作內容:

3-1、施工圖紙及變更所含的全部內容。

3-2、磚牆、砼牆體的清理、打小鏟及澆水潤濕、補架眼洞。

3-3、砂漿攪拌、計量、垂直運輸、施工腳手架的搭設。

3-4、後補門框的修補及水、電、暖通洞的修補及成品保護。

3-5、施工現場零散材料歸堆及落地灰的清理。

四、工程承包單價:(以下均為驗收成品價)

五、工程文明施工要求:按省級文明工地要求施工。

六、工程質量要求:優良。

6-1該工程依據圖紙設計,設計變更和國家規範標準。單項工程施工按 安全技術交底要求進行施工。經驗收合格後,移交下道工序,若因乙方造

成的質量事故由乙方全部承擔,並由乙方進行處理(所需返工人工費和材料費用由乙方承擔)。

2、切實按照施工組織設計要求的工藝做法、順序過程施工,不得偷工減料、浪費材料,不得隨意改動圖紙,驗收結果應符合評定標準。

3、允許偏差範圍:(單位:mm)

垂直度: 2mm

平整度: 2mm

陰陽角方正:2mm

4、每道工序經現場驗收合格後,方可進行下道工序。

5、各分項工程在施工中檢測數據,凡超過允許偏差者,按各分項檢測處罰規定執行。

七、甲、乙雙方責任:

1、共同履行本契約商定事宜。

2、甲方負責整體工程和單項工程的技術安全交底工作及材料供應,大型機械(如塔吊、施工電梯)正常運轉和維修保養。

3、甲方負責書面下達生產任務單及工地管理細則,乙方負責執行(進行人員調配、增減),若乙方延期或違章,將按規定處罰。

4、乙方必須有單項工程技術負責人和工長(必須由上崗證),帶領施工隊伍完成施工任務。

5、乙方所有施工人員必須遵守工地的一切規章制度,聽從工地統一管理,團結一致,嚴禁賭博,打架鬥毆,小偷小摸等不良現象,若發現每人每次罰款1000元以上,情節嚴重者送交公安機關處理並立即清理出工地。

6、乙方不得使用童工及無證件或不明身份的閒散人員,更不能將老弱病殘及有犯罪前科的人員帶入工地。

7、乙方進入現場人員必須統一服裝,掛牌上崗,所有工作及生產人員均由代表人 同志負責統一管理,統一安排生活和生產。

8、乙方所用消耗材料實行定額領料,由工地辦公室統一管理,填寫《材料、工具領用申請單》,各單項工長或技術人員簽字,到庫房進行登記領料,單項工程必須由專人到庫房辦理領料手續,最後完工作為結算依據,若超用按材料進行加20%進行扣除。

9、做到文明施工,施工場地必須保持整潔,材料堆放整齊,施工現場應做到工完、料淨、場地清。施工人員及管理人員必須要有兩個班組以上配備輪換上班,保證24小時不停作業。

八、施工安全要求:

所有人員及時進入工地施工,必須帶安全帽,必須有安全經驗、安全意識、必須遵守工地各項安全制度,嚴禁穿拖鞋、平板光滑的鞋上班,架子必須牢固牢靠。本工程屬高層建築,外架作業必須系好安全帶,嚴禁野蠻施工,違章施工,上下班乘坐電梯,嚴禁亂涌亂擠,不得超負。施工人員的宿舍和其他加班臨時用電必須由工地電工統一管理,嚴禁個人私自亂拉線和亂開機械及使用電爐子。工地所有機械班組、機械工嚴禁私自拉用司機,必須由專業機械工操作,單項施工班組長必須加強職工安全責任教育,增強安全意識等,發現隱患及時向本工種工長反映。乙方所有施工人員在上下班期間不按規範、安全技術交底操作,在下班期間外出等發生的一切不安全事故由乙方承擔,甲方不符任何責任。

九、施工工期:

工程工期從20xx年 月 日至20xx年月日,工期天,按期完成獎勵工程施工人工費總造價的3%,延期每天罰人工費總造價的5%。

十、結算方法:

工程完工後,由工地負責人、質量檢驗員、安全檢驗員、技術人員及監理、建設單位依據國家驗收評定標準一逐層驗收,按照各層驗收結果等級分別套用相應價格,由乙方有關人員持庫房各類材料領取合計數量手續和在施工中受到的各種獎罰款單到工地辦公室進行結算,計開結算單經主管工長、質量員、項目經理簽字送公司財務核算付款(結算時必須帶契約)。

十一、工程質量保證金:

1、進場前預壓 萬人民幣工期質量保證金,交驗收後返還。

2、所承包工程未驗收或需要維修,及其他原因需扣押金。

3、交工後保修金為總人工費的5%,待本工程交工驗收保修期滿後無質量問題返還。(保修期為國家法定期限)

十二、付款方式:

1、 按月工程量付人工費的60%。

2、 工程交工付總人工費的80%。

3、 工程竣工驗收、交付使用後付至總人工費的.95%。

4、 從交工驗收之日起,壹年內付清剩餘人工費的5%。

十三、其他事宜:

1、本契約未定事宜,雙方協商解決。

2、在執行過程中,如發生爭執,則按友好、平等、互利的原則協商解決,必要時可由當地行政機關調解仲裁。

3、乙方進入施工現場的管理人員及工人,需造冊登記,不得隨意更換,

確因特殊原因更換時,必須徵得甲方同意,因此所發生的一切責任由乙方承擔。

4、工地發生主體工程和文明施工以外的零星用工,按18元/工日進行計算。

5、對無意損壞工器具,嚴重浪費材料,除按原價賠償外,並作經濟處罰。

6、中途乙方不得以加價或某種原因故意停工或其它原因造成甲方損失,否則,甲方有權提出賠償,損失在人工費內扣除,有權終止契約,更換承包乙方,雙方爭議大時,上報總承包單位所在轄區有關法律部門依法判決。

7、乙方未取得分包單位資格前,暫以個人名義簽字,具有同等法律效益。

8、乙方對招聘來工地的人員生產、生活、勞務、安全教育、工資勞保待遇,全部由簽約本人以受益人的身份全面負責。

9、此契約一式拾份,甲方執柒份、乙方執叄份,雙方簽字後生效。

10、整個工程全部完工後、保修金返還後,此契約作廢。

11、乙方必須遵守公司各項管理細則,若違反按細則執行,再當月進度款中扣除。(契約附管理細則)

十四、附加條款:

甲方:(簽章)乙方:(簽章)

簽定地點:

關於承包契約範文匯總 篇5

訂立契約雙方:

_________(以下簡稱甲方)

_________、(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國契約法》的規定,經甲方對乙方專業資質的審核,甲方同意將、“幸福家園—幸福人家“二期拆遷安置A—3C工程保溫隔熱工程分包給乙方施工,為了明確雙方的權利和義務,確保工程順利進行,經雙方協商一致,簽訂本契約,以之共同遵守。

一、工程概況

1、工程名稱:“幸福家園—幸福人家“二期拆遷安置A—3C標段

2、工程地址:都江堰市

3、工程範圍:外牆外保溫(按棟號施工圖及____省相關圖集省DBJT—20—60圖集_______、_____號施工,需達到國家現行施工質量行業驗收標準)。

4、保溫隔熱工程所選用的材料:擠塑板、聚苯顆粒、粘結、抗裂、鉚釘及鋼網等,必須符合設計圖紙、____省相關圖集標準等規範。

二、承包方式:包工包料

三、工程工期

1、本工程工期六層每棟開工____天、十一層開工____天內必須完工。

2、本工程甲方通知開工每棟上牆時間,必須按該棟樓要求工期時間準時完工。否則每延長一天工期,將處以罰款____元/m;按時完成,則獎勵____元/m;提前完成則每天獎勵____元/m。但如受以下因素影響,可酌情適當順延:

(1)、不可抗力。

(2)、設計變更。

(3)、材料變更。

四、工程造價

1、保溫單價為:

(1)外牆保溫____cm聚苯顆粒漿料保溫塗料面_____元/m,瓷磚飾面____元/m;

(2)外牆保溫____cm聚苯顆粒漿料保溫塗料面____元/m,瓷磚飾面____元/m;

(3)牆保溫____cm聚苯擠塑板保溫飾面____元/m,瓷磚飾面____元/m;

(4)牆保溫____cm聚苯擠塑板保溫飾面____元/m,瓷磚飾面____元/m;

(5)屋面____cm擠塑板____元/m,____cm擠塑板____元/m。

2、本工程保溫暫定面積為:牆體____平方米,聚苯顆粒____平方米,屋面擠塑板____平方米。

3、本工程暫定價為

4、乙方不再承擔土建單位的配合費,以上價格不包括稅金、不開發票。

五、質量標準

1、本工程按____省保溫分項工程驗收規範質量標準驗收。

2、乙方所施工工程必須達到合格標準。

六、雙方責任

1、甲方責任

(1)、甲方提供的保溫基層牆面需滿足國家規範要求,若牆面平整度、垂直度有不能達到國家規範之處,則由甲方負責處理或委託乙方有償處理完畢後,開始計算工期。

(2)、提供施工所必須的腳手架和機械設備,滿足乙方施工需要,費用由甲方承擔。

(3)、提供施工的所需用水、用電,滿足乙方施工需要,費用由甲方承擔。

(4)、提供乙方臨時辦公、工人住宿和材料堆放場所。

(5)、提供乙方施工人員現場食堂用餐便利,用餐記賬,工程完畢後一併結賬。

(6)、提供施工圖紙一套給乙方。

(7)、負責協調現場其他單位與乙方的’配合工作,確保工程順利進行。

(8)、按本協定約定支付工程款。

(9)、甲方接乙方的'工程驗收報告後,應在____日內組織工程驗收。

(10)、甲方指派全權負責本工程的質量、安全、工程款支付及各種技術和經濟問題的處理,相應檔案經該同志簽署立即生效。

(11)、非乙方原因造成中途停工,甲方需書面通知:停工____日,甲方將乙方實際完成工作產值的____%支付給乙方,停工超過____日,甲方將乙方實際完成工作產值的____%支付給乙方,餘額雙方另行協商。

2、乙方責任

(1)、負責按照設計棟號施工圖進行施工作業及____省相關圖集____號、____號施工。

(2)、負責制定施工方案,確保工程順利完成。

(3)、乙方施工人員進場施工,必須配帶安全帽等安全設施,確保人身安全。如發生安全事故,均由乙方自行負責。

(4)、乙方施工人員必須按照甲方的統一管理要求進行施工作業,確保文明施工。

(5)、乙方必須按照施工圖、標準圖和國家現行隔熱保溫工程標準規範要求進行施工,確保工程質量達到合格標準。

(6)、乙方必須做好中間工程的“自檢”、“互檢”工程,保證工程質量。

(7)、乙方必須按時參加甲方組織的現場協調會。

七、付款方式

1、乙方將抗裂層施工完畢時,甲方支付工程暫定價的工程款。

2、乙方分項工程驗收合格時,甲方支付工程暫定價的工程款。

3、本分項工程完工後的完工工程款,餘額保修期____年內全部付清。

八、其他約定

1、門、窗洞口側面保溫單價為________元/米。

2、保溫施工前的砼與磚砌體接縫處加強層由甲方負責。

3、乙方負責現場材料抽檢費用,超過部分由甲方承擔。

九、契約文本

1、本契約經雙方簽字蓋章後生效。

2、本契約一式貳份,雙方各執一份,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________

法定代表人(簽字):_________

20___年___月___日

20___年___月___日

關於承包契約範文匯總 篇6

甲方:

乙方:

一、為發展我縣的水果生產,乙方在______鎮___村___組承包甲方土地進行業生產, 地名__________、面積__________畝。

二、承包土地用途 乙方承包土地用於種植經濟作物及果樹。

三、承包期限 從________年____月____日起至________年____月____日止共____年。

四、承包交付時間及方式 實行先交承包費後使用承包土地的原則。雙方商定:

第一、土地租金每畝為800元畝(每年____月____日前交租金)。

第二、承包完第________年以後第________年起每畝升____元畝。

五、如果遇到國家徵用,土地補償費歸甲方所有,地面附著物賠償費及青苗費歸乙方所有。

六、為方便生產,乙方在承包土地範圍內修建電灌站、工房道路、圍牆、排洪溝等,甲方不得干涉,乙方的所有投入均歸乙方所有。

七、承包期間乙方用工在同等條件下優先安排甲方村民。

八、承包期間乙方必須信守契約,任何一方不得中途違約,否則將追究違約方的'責任,違約按每畝賠償1000元計算。

九、乙方所建房子、電灌站、道路、水井、水池、圍牆、排洪溝等,到期後,如果甲方不需要留用的,乙方一定要還原耕作面積為了保障復耕,承包滿________年,第________年____月____日乙方交復耕押金壹萬元,到各組組長妥善保管,承包滿________年,第十________年____月____日,再交復耕押金貳萬,耕作面積還原後,組長把押金退還乙方。

十、承包期間,乙方不得隨意轉讓,不得種樹,不得挖魚塘。

十一、此契約一式兩份,甲方一份,乙方一份,雙方簽字生效,以後所簽的附屬檔案具有同等法律效力。

甲方:

乙方:

關於承包契約範文匯總 篇7

甲方: (簡稱:甲方)

乙方: (簡稱:乙方)

經甲乙雙方共同協商,甲方將項目工程以包工,包制模,鐵釘,鐵線,電纜,電鋸電片及機械所有的電纜電線工具,包圖紙上木工制安及所有木工工程一次性承包給乙方施工,為安全保質保量金,工程結束後給予返還。

一,承包單價;乙方所承包的木工工程,其單價按建築面積的元/㎡(包括基礎地下室設施及屋頂斜屋面n型線條主體),按此單價為最終結算價,甲方不另追加乙方任何費用,面積計算以圖紙為準。

二,承包範圍;乙方按設計圖紙,設計變更完成該工程所有的木工工程,(含附屬零星工程木工及基礎設施的制安,負責工程完工後,所有的模板,方條,頂木,步步緊,方條等的清理及按甲方要求制定的地方分類堆放好)。

三,乙方負責:

1.乙方應付責組織本工程所需要的熟練工人,機械工具輔助材料,熟悉施工圖紙規格按照設計圖紙施工規範及安全生產條列,進度計畫國家品質標準施工。

2.服從項目管理人員及施工員統一指揮,調配和檢查,遵守項目人員制定的各項規章制度,不準隨意浪費甲方原材料,如發現乙方隨意浪費,甲方有權要求乙方按原價加倍賠償。

3.乙方不得在工地上無理取鬧不服從甲方現場管理人員統一指揮調度及阻止別的施工班組施工的,發現一次罰款500元,累次不改甲方有權單方面終止契約,乙方按實際完成工程量的60%結算,並自動退場。

4.主體施工過程中,乙方應按時,按質,按量完成施工任務。不準有爆木。漏漿現象,發現有出以每處50—200元罰款,並即時處理,因木工驗收不合格造成返工,甲方有權要求乙方加倍賠償一切浪費的原材料及需別的施工班組配合返工所需人工工資,工程所有爆木,漏漿處,乙方應及時處理掉。尾期工程中需要制安的應隨叫隨到,不到的話,甲方有權請他人做,其工資按市場價格雙倍從乙方未付工程款中扣除,影響工期的按契約規定處罰,乙方應無異議。

四,甲方負責;

1.負責對乙方的圖紙技術交底及安全三級教育,指導,檢查乙方施工過程中的施工質量。

2.按契約約定按時支付工程款。

3.無償提供乙方的住宿及生活用水用電,(不含電磁爐用電)

五,工期要求;

1.乙方應嚴格按照項目部制定的各項施工進度計畫進行施工,具體進度計畫按項目部制定的施工進度計畫。

2.乙方不能按甲方進度計畫完成工期內的工程量時,甲方有權高價在外面請人幫忙完成,乙方無權阻擾,其工資從乙方工程進度款中扣取,工期拖延一天處以500—5000元的工期處罰金,按工期計畫乙方提前完成應給與獎勵。

3.因乙方原因造成工程停工三天以上,甲方有權單方面終止契約另找施工隊,結算按實際完成工程量的60%結算,結算時間按工程主體全部封頂後結算,餘下的部分作為重組新班組和甲方的損失費用。

六;質量標準;

規格按照施工圖紙設計變更通知及現行的國家有關強制性規範規定施工,並達到國家工程品質驗收合格標準,如有返工給甲方造成材料浪費或延誤工期的,甲方有權追究其賠償責任並罰款,費用從乙方工資中扣回。

七,安全要求;

1.乙方工人進入施工現場都必須遵守安全操作規程,佩戴安全帽,穿工作服,穿膠鞋上班。

2.上班時間不許喝酒,打鬧,嚴格安全生產條例方針,及項目部組織所要求的安全知識講座內容交底,進行施工。

3.如乙方在施工過程所造成的任何安全事故,由乙方負全部責任和費用及事後處理,與甲方無關。

4.不帶安全帽,穿拖鞋,喝酒上班的發現一次每人每次30元罰款,此款從工資中扣除,並通報批評,現場嚴禁帶小孩或社會閒雜人員進入工地,住宿,逗留。

八,付款方式;本工程第一次按工程總量的三樓付款80%,然後按月進度工程量的80%付款。餘款在完成承包內工作後兩個月內結清。

九,本契約未盡事宜,雙方可根據情況隨時協商補充,補充協定與本契約具有同等效力。

十,本契約書自簽字之日起生效,工程竣工,工程款全部結清後本契約法律效力自行終止。

十一,本協定一式兩份,雙方各持一份,同時具有相應法律效力。

甲方(簽章) 乙方(簽章)

關於承包契約範文匯總 篇8

第一條 契約當事人、簽約時間和地點

1.1 本契約當事人

1.1.1 發包人: 以下簡稱:甲方

地址:

家庭住址:

身份證號碼:

聯繫電話:

1.1.2承包人: 以下簡稱:乙方

地址:浙江省東陽市橫店影視產業實驗區商務樓

地址:

家庭住址:

身份證號碼:

聯繫電話:

1.2 本契約簽訂時間: 年 月 日。

1.3 本契約簽訂地點: .

第二條 標的房屋

2.1 標的房屋為位於 市 路 號 的由發包人持有的“ ”項目地上第 層整層(以下簡稱“該房屋”)該房屋發包建築面積約為 平方米。甲方同時將房產附屬通道、樓梯、設施以及本契約約定的場地、位置等提供給乙方及其顧客使用。

2.2標的房屋總租賃建築面積及其各部分租賃建築面積以雙方共同書面確認,並經政府相關部門批准的平面圖範圍內的實測建築面積(不含該平面圖範圍以外的任何面積)為準。

第三條 承包人有權使用的公共條件

3.1 共用條件及構成

3.1.1 共用道路:標的房屋四周發包人、產權人或物業管理單位負有管理職責的通道由發包人負責地面硬化,承包人之車輛、人員及顧客有無障礙通行權。

3.1.2 地下停車場:位於標的房屋所在建設項目 層,建築面積約 平方米,發包人承諾地下停車場向承包人所屬車輛免費提供 個室內停車位,對顧客停車費給予免費提供(詳見物業管理契約)室內停車場由發包人負責管理。

第四條 租賃用途和承包人經營使用權

4.1 承包人承包標的房屋設立影視中心(以下簡稱商業項目)

4.2 發包人發包標的房屋,可作為影城放映中心,且該項目的消防申批手續應經消防部門批准立項。

4.3租賃期內,承包人對標的房屋有以自營、聯營、合資、合作等各種合法商業經營形式使用的權利。承包人以影視為核心,可以經營咖啡店(含快餐服務)茶座、酒吧、網咖、電子遊戲以及其他與電影相關的商業配套項目。但原則上不得經營 F~ F有衝突的經營品牌,經營項目明細以補充協定的方式明確。

4.4 發包人承諾不向第三方提供別處發包人所有的房屋用於與承包人業務相競爭的品牌經營。

4.5 因承包人以聯營、合資、合作等形式使用標的房屋導致的第三人對標的房屋和輔助場地、公共條件及承包人使用範圍內廣告位的使用,視為承包人使用,該第三人不與發包人、產權人、物業管理企業直接發生契約法律關係;因上述第三人過錯,給發包人和任何其他第三人造成損害,由承包人承擔責任。

第五條 租賃期限和計租日

5.1 發包人於 年 月 日前向承包人交付該房屋。房屋租賃期限為二十年, 年 月 日為起租日。

5.2 起租日以後每月或每年之相應日期為計租對應日。計租日至該日周年對應日為第一個計租年度,以後計租年度依此類推。除有特別說明外,本契約所稱“年”(如上年、下年、年度等)均指計租年度。

第六條 租金支付方式和期限

6.1 發包人承包人雙方約定,該房屋在租賃期限內第一年至第五年的年租金為人民幣 元(¥ ),第五年後

6.2 承包人應於 內向發包人支付該 的租金, .

6.3 除不可抗力應外。承包人無正當理由違反本條約逾期60日不支付租金,發包人有權解除本契約,承包人應於發包人提出解除契約之日起 日內繳清應付之租金,同時按當年應繳租金總額的100%賠償發包人的經濟損失。

6.4 承包人根據本契約約定向發包人支付定金、租金、能源使用費和其他本契約約定的費用,支付日期以承包人付款票據出票日為準,在承包人付款前,發包人應先向承包人出具合法有效的收款發票或當地稅務部門認可的收據(定金和代收費用可開一般收據)如甲方未及時開具正式發票的,乙方付款期限順延。

第七條 交房時間和交房條件

7.1 在本契約簽訂以後,在發包人與承包人書面確認標的房屋設計更改方案後10天內發包人需完成具備承包人進場裝修條件。按本契約附屬檔案二的房屋交付標準(見附屬檔案2)向承包人通知交房。

7.2 發包人在具備房屋交付條件後,應書面通知承包人辦理交接手續,承包人應在收到發包人書面通知後5天內派人現場辦理交接。

7.3 非因可以歸責於承包人的事或不可抗力,發包人違反本條約定逾期通知交房,每逾期一天,按初始年租金的萬分之五向承包人支付違約金;逾期30日不能交房,承包人有權解除本契約,同時發包人應按初始年租金總額的100%賠償承包人的經濟損失。

7.4 標的房屋具備本契約約定的交付條件後,非因可以歸責於發包人的事由或不可抗力,承包人沒有在上述約定時間內與發包人辦理標的房屋交接手續,每逾期一天,按初始年租金的萬分之五向發包人支付違約金;逾期20天不辦理移交手續,發包人有權解除本契約,同時承包人應按初始年租金總額的100%賠償發包人的經濟損失。

第八條 契約期內新增資產所有權歸屬

8.1 契約期內,承包人以建設、裝修、安裝、購置、更換等各種形式投資形成的裝修、設備、設施、不動產及其他附屬物、附著物等各種形式的資產之所有權屬承包人;由發包人以建設、裝修、安裝、購置、更換等各種形式投資形成的裝修、設備、設施、不動產及其他附屬物、附著物等各種形式的資產形成的資產所有權屬於發包人。

8.2 如因承包人的違約行為而導致本契約解除,承包人新增固定資產中,不可移動的裝修設備所有權歸發包人所有,其餘可移動的資產歸承包人。

第九條 物業管理(包括標的房屋土建工程和安裝工程維護、修理和設備、設施更換)

9.1 發包人或其委託人的物業管理公司不得另向承包人收取物業管理費。發包人或其委託的物業管理公司負責與標的房屋使用相關的下列物業管理事項,並根據有關規定繳納維修基金等款項:

9.1.1 契約期內屬發包人應完成的土建工程的維護、修理,包括大修、中修、急修等。

9.1.2 發包人對其所投資形成的所有公共系統安裝工程及設備、設施的維護、修理。

9.1.3 契約期內標的房屋場內、場外由發包人投資的所有設備、設施的正常更換,並承擔相應費用。

9.1.4 發包人負責標的房屋所屬建設項目內的公共廣場的綠化、保全、清潔衛生和環境的建設、維護、管理及公共能源費、管理費等所有公共費用。

9.2 發包人對其上述管理責任範圍內的土建工程和公共系統設施設備的維護、修理,應符合國家規定的標準,並持續保持其正常的使用功能。

9.2.1 出現一般常見故障維修在接到承包方書面通知後24小時內完成修復工作;如不能在24小時內派人修復,乙方可代為修復,費用由甲方負擔。

9.2.2 大修、中修、急修,在合理時間內按國家有關規定完成。

9.2.3 標的房屋因承包人以外的任何原因比較嚴重損壞(註:本處“比較嚴重損壞”,指導致承包人停業或部分停業,或對承包人的商業經營利益造成明顯的不利影響),發包人應在該事實發生後30日負責修復。承包人的合理損失應當在當年租金中予以扣除或減免。

9.3 發包方對其負有更換責任的設備、設施,應當在具備下列條件之一後30日內更換完畢。

9.3.1 需進行法定檢驗(如電扶梯年檢)的設備,經維修仍達不到合格標準,不能領取合格證或許可證。

9.3.2 無需進行法定檢驗的設備,出現運行故障,經具備法定資格的檢測機構檢測建議報廢。

9.3.3 使用說明書標明有使用期限的設備,使用期限屆滿。

9.3.4 存在無法修復的質量問題。

9.4 契約期內,由於發包人未及時維護、修理房屋和維護、修理、更換其管理責任範圍內的公共系統和設備、設施,給承包人或任何第三人造成損害,由發包人承擔全部法律責任;在發包人書面認可的情況下承包人同時有權自行維護、修理和更換同檔次的設備、設施,所需費用(包括但不限於設備費、工程費、管理費等因此發生的費用)由發包人承擔。承包人通知發包人對存在的房屋和設施質量問題需要修復,發包人超過48小時不進行處理,或情況緊急不及時處理就會嚴重影響承包人經營的,承包人有權在未發包人書面認可情況下,自行維護、修理和更換同檔次的設備、設施,所需費用(包括但不限於設備費、工程費、管理費等因此發生的費用)由發包人承擔。發包人因此需承擔的損害賠償金、違約金和費用,經雙方書面認可或法定程式認可後可直接沖抵承包人應付契約租金。造成乙方無法正常經營的,甲方還應當免收維修期間的租金。

9.5 標的.房屋場內除發包人投資的設備、設施的物業管理由承包人負責,具體為:

9.5.1 標的房屋場內保全、保潔。

9.5.2 標的房屋場內所有機電設備設施的日常維護、保養和修理、運行;如承包人及承包人顧客使用不當造成的設備、設施、結構損壞,由承包人承擔維修費用或更換費用,所造成的損失及後果由承包人承擔。

9.5.3 承包人在承包期間內自行投資的設備、設施、裝修及設備、設施的維護、保養、修理、更新。

9.6 發包人根據本條約定應承擔的物業管理責任,發包人、產權人或業主委員會(註:發包人、產權人參加業主委員會)可以委託物業管理企業管理,承包人不和物業管理企業發生物業管理法律關係,發包人和物業管理企業不得干預承包人根據本條約定行使相應的物業管理權利和義務。

9.7 關於物業管理的責任劃分及費用分攤,在雙方辦理交房手續時根據工程的實際狀況和本條約定的原則,在與物業管理公司根據上述物管原則簽定《物業管理契約》時明確。

第十條 投保責任劃分

10.1 所有權不屬承包人的房屋和設備、設施,其保險責任歸發包人。

10.2 所有權屬承包人的設備、商品和商業經營責任,其保險責任歸承包人。

第十一條 承包人保證事項

11.1 保證其行為本契約簽約人依法成立、在本契約期依法持續,具備簽訂本契約和持續履行本契約的主題資格。

11.2 保證每年度,應向發包人協助提供相關證照和檔案,以便發包人辦理《房屋租賃許可證》續期,以維持租賃證照的有效性。

11.3 保證具備裝修工程設備工程、改造工程開工的全部合法批准手續,自行選定具有合法資質等級的施工隊伍,安全施工,不得損害發包人標的房屋主體結構,並應在竣工後取得公安、消防、文化、衛生等有關部門的驗收合格檔案,且應向發包人報送全套裝修竣工驗收檔案和圖紙。發包方有義務協助乙方辦理消防驗收等手續。

11.4 裝修竣工驗收後,承包人需進行任何設施、附著物、構築物重大添附、拆改、保證在施工前六日內書面徵得發包人同意。

11.5 保證本契約約定用途使用標的房屋,並不得違法使用標的房屋,不能擅改變標的房屋的功能。

11.6 保證按使用規範正常、合理使用標的房屋和設備,不得損壞標的房屋和各類設備及設施。

11.7 保證在改造及裝修過程中和租賃期限內,不得破壞標的房屋的基本結構或有危及基本結構安全的行為,任何與結構有關的改變必須書面報送發包人同意。承包人保證在契約有效期內,不得將標的房屋部分或整體使用權對與經營本契約約定業務無關的第三人轉租(乙方投資或者參與經營的公司不受此限);在保證經營主體的前提下,承包人經營範圍內的多種經營發包可以自主決定。

11.8 如標的房屋發包人、產權人以本契約標的房地產設定轉讓、抵押或以之抵償債務之事宜,未侵害承包人的承包權和使用權,承包人保證繼續履行本契約。

11.9 承包人違反上述承諾,由承包人承擔全部法律責任;如因此給發包人或其他第三人造成經濟損失,由承包人承擔全部賠償責任;如因此導致本契約無法履行,發包人有權解除本契約,承包人同時應按當年應付租金的100%向發包人支付違約金。

11.10 承包人保證對其商業經營行為所引起的民事法律後果承擔法律責任,包括且不限於產品質量責任、服務中的人身損害賠償責任等。

11.11 承包人保證在規定的時間內交納租金和繳付各類能源費用。

11.12 以上承包人保證事項不能在60天內完成或改變,發包人有權解除契約並視承包人違約。

第十二條 契約變更和解除

12.1 經雙方協商一致,可變更或解除本契約。

12.2 發生本契約約定的解除契約事由,取得解約權的一方有權在該事由發生後60日內以書面形式通知對方解除契約,逾期視為自動放棄解約權。除本契約其他條款另有特別約定外,自通知依法送達之日起30日內,如雙方沒有就繼續履行契約達成書面協定或受通知方沒有提起請求繼續履行契約的訴訟或仲裁,本契約解除。因一方違約導致守約方根據本契約約定解除契約,違約方應根據本契約相關約定對守約方承擔賠償責任;守約方自動或書面承諾放棄解約權,除守約方當時另有書面聲明或通知外,不免除違約方的違約賠償責任。

12.3 發生不可抗力,導致本契約部分或全部不能履行,雙方均有權解除本契約或要求變更契約內容。本契約所稱不可抗力,指不能預見、不能避免並不能克服的客觀事實,包括地震、颱風、火災、戰爭、社會劇烈動亂、嚴重流行性傳染疾病等災害。

12.4 本契約生效後,非依本契約上述約定或法定事由,雙方均不得以其他事由為藉口或無故單方解除契約,否則應按初始年租金標準的100%賠償對方經濟損失,如發包人尚未交房且承包人已支付相應款項或承包人因履行本契約已經發生投資,則還應承擔如下責任:如發包人單方強制解除契約,應雙倍返還承包人已經付定金,同時應返還承包人已付(墊付)任何款項,並按承包人投資原值(包括但不限於設計費、工程費、設備費、籌備開辦費、廣告費、政府規費、稅及為此支出的其他任何費用)賠償承包人投資損失。如承包人單方面強制解除契約,應賠償發包人因承包人對標的房屋提出改造要求而造成的發包人實際發生的改造費用(包括但不限於設計費、工程費、設備費、政府規費、稅)賠償完畢後,本契約解除。一方單方強制終止契約,另一方有權拒絕接受上述賠償並要求繼續履行本契約。

12.5本契約在依法或依約正式解除前,除本契約另有特別約定外,雙方均應繼續履行本契約約定的義務。

12.6出現下述20.7、20.8、20.10的情形之一的,乙方有權提前終止契約(亦可選擇不予終止契約),甲方應雙倍返還乙方已付保證金。如出現下述20.9、20.11、

12.12的情形之一的,乙方有權提前終止契約(亦可選擇不予終止契約),甲方應按年租金的百分之百賠償給乙方。

12.7租賃場地未按契約附屬檔案二的約定時間、用途和標準交付,延遲超過30日的;或租賃場地發生產權致使乙方不能正常對外營業達30日(含30日)以上的。

12.8甲方負責的影城消防工程(由於承包人方案或裝修影響除外)未能按時完成,或未能按時通過政府主管部門驗收,延遲乙方開業超過30日的。

12.9甲方對建築和/或對最後竣工的租賃場地做改變,未及時通知乙方;租賃場地承重結構出現嚴重質量問題(由於承包人裝修工程超過設計荷載除外)致使乙方不能正常對外營業,甲方在合理期限內不能解決的。

12.10甲方未能按時提供乙方營業通道、其他配套設施服務、物業管理等服務的,延遲乙方影城開業超過30日。

12.11甲方提供的物業管理服務、公共設施和設備使用服務出現中斷,甲方未按約履行租賃場所維修,甲方在60日內不能給予修正並賠償的。

12.12其它因甲方嚴重違約造成契約無法履行,並且在60日內不能結束該種違約狀態。

12.13本契約簽訂後,如一方為另一方提供了任何形式的擔保,在擔保解除以前,作為被擔保人的一方不得適用本契約任何條款或以其他任何理由要求解除本契約。

第十三條 租賃期滿,契約解除或暫時停業善後處理

13.1 契約租賃屆滿180天前,承包人應書面通知發包人是否續約。租賃期滿承包人不再續租或契約解除後,承包人負有在租賃期滿或契約解除後90日內將其擁有所有權的資產和商品撤出的權利和義務,發包人、產權人提供方便。如承包人轉讓該部分資產,同等條件下,發包人有優先購買權。除本契約系因發包人違約而解除的情形外,承包人將其擁有所有權的裝修無償轉讓給發包人,承包人不得拆除或毀壞,發包人、產權人也不得要求承包人拆除。由承包人使用,管理的所有權屬發包人的設備,除正常報廢、損耗和折舊外,承包人應如數歸還發包人。

關於承包契約範文匯總 篇9

甲方:重慶兄弟活塞有限公司

乙方:

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實作用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立契約。

經甲、乙雙方協商,甲方把兄弟活塞11號廠房工程承包人給乙方施工,為了儘快地把該廠房按期、按質、按量順利的完成,特訂如下協定:

一、甲方將該廠房鋼結構、土建、防雷承包給乙方施工,按建築面積每平方元整。按圖紙面積計算(。

二、工期:從 年 月 日至 年 月 日,總工期 天,必須按甲方的工期進度計畫完成,否則甲方有權辭退並不給乙方辦理任何結算手續。

三、付款方式:出基礎付總價的10%,鋼結構進場付35%,牆體地坪結束後付25%;驗收合格後付35%,餘款5%一年後付清。

四、乙方必須服從甲方管理,否則,甲方有權辭退乙方。乙方一定要按圖紙規範進行施工,把好質量關,並要為項目節約料、算好料、有意浪費材料的,按項目部處罰條例執行。

五、工程質量,安全標準及目標

1、工程質量,必須全部合格,嚴格執行國家現行施工驗收規範及強制性標準。

2、杜絕傷亡事故,認真貫徹執行國家關於建議安全生產法,安全生產管理條例。

五、乙方必須按照安全操作規程進行施工,確保全全,一切工傷事故甲方概不負責,由乙方自負。

六、本契約一式兩份,望甲、乙雙方相互遵守,簽字生效。

甲方代表: 乙方代表:

年 月 日 年 月 日

關於承包契約範文匯總 篇10

甲方:

乙方:

根據國家法律法規及有關檔案規定精神,為維護甲乙雙方利益,確保本工程安全生產、文明施工達到國家標準要求,經雙方協商一致確定簽訂本契約書,共雙方共同遵守。

一、工程名稱:宜都雅斯國際廣場1#~4#樓

二、承包內容:乙方承包甲方 勞務分包 工程。

三、甲方職責:

1、甲方對乙方在本工程的施工範圍內,履行安全監管檢查和管理職責。

2、甲方發現乙方成員有未成年童工或與《建築法》相違背的人員即進行清除,並做出罰款處理。

3、甲方要對乙方進行安全教育,講解企業安全生產方針、政策、法規,條理等,並與乙方簽定安全技術交底,同時檢查乙方交底落實情況。

4、甲方應提供安全措施及各種安全防護用品、用具,否則,乙方有權拒絕施工,並報安全監督機關。

四、乙方職責:

1、乙方進場必須接受三級安全教育,施工操作人員必須持證上崗。

2、乙方必須建立安全保證體系,選出專職安全人員,由甲方統一管理。

3、乙方對甲方提出的`安全隱患必須按三定進行整改,確保全全施工。

4、乙方進場必須佩帶安全帽。不得擅自拆除安全防護用品、用具,否則追究其相關責任。

5、乙方有權拒絕違章指揮。

6、乙方嚴格按照施工現場的文明施工,做到工完料淨,活完場清。

7、乙方必須服從甲方指揮,有安全隱患必須立即通知甲方。

8、如果乙方因乙方操作或違反規定出現失誤或造成損失由乙方負責。

五、獎罰標準:

1、甲方對乙方在施工中安全工作有突出貢獻及能認真遵守安全生產、文明施工,並無事故,視其工作情況,獎100—500元。

2、乙方進入施工現場的工作人員不帶安全帽罰50元/人次。

3、在工地內打架鬥毆罰款100—500元/人次。

4、偷盜公共財務發現一次罰款500—1000元/人次。

5、乙方對所使用的機械設備進行保管維修,由於責任心不牆或失職所造成設備損壞罰款100元/人次,一次責任由乙方承擔,並照價賠償。

6、保持伙房及生活區衛生,排出值日表,每日打掃,如經工地項目部檢查不合格,罰款500元,限期整改。

7、對一切違反工地管理規章的行為進行嚴肅處理,通報並對乙方責任人進行罰款1000—20__元。

甲方負責人: 乙方負責人:

年 月 日 年 月 日

關於承包契約範文匯總 篇11

契約編號:______________

承攬人:_______________________________

法定住址:_____________________________

法定代表人:___________________________

職務:_________________________________

委託代理人:___________________________

身份證號碼:___________________________

通訊地址:_____________________________

郵政編碼:_____________________________

聯繫人:_______________________________

電話:_________________________________

傳真:_________________________________

帳號:_________________________________

電子信箱:_____________________________

定作人:_______________________________

法定住址:_____________________________

法定代表人:___________________________

職務:_________________________________

委託代理人:___________________________

身份證號碼:___________________________

通訊地址:_____________________________

郵政編碼:_____________________________

聯繫人:_______________________________

電話:_________________________________

傳真:_________________________________

帳號:_________________________________

電子信箱:_____________________________

雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本契約,共同信守執行。

第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

定作物名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

加工費

單位

總價

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

定作物名稱

完工時間

檢驗時間和地點

檢驗標準及方法

包裝標準

包裝費承擔

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔

第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

材料名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

單價

總價

圖紙、技術資料及交付時間

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

材料名稱

交付時間

交付地點

交付數量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費承擔

第六條圖紙提供

承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的____日內答覆

第七條轉包

1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。

2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權解除契約。

4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第八條保密

承攬人應當就以下方面保守秘密:________________,未經定作人許可,不得留存複製品或者技術資料。

第九條變更的損失

定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。

第十條協助

1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助:______________________________。

2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務,並可以順延履行期限。

3.定作人逾期不履行協助義務的,承攬人可以解

除契約。

第十一條監督

承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監督檢驗,但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十二條保管

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十三條加工費結算辦法與時間

_____________________________________。

第十四條付款

定作人應於_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應於_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行契約的,無權請求返還定金。承攬人不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作人不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款可以請求返還。

第十五條留置

定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。

第十六條本契約解除的條件:

1.定作人可以隨時解除契約,但應及時書面通知承攬人,並承擔由此給承攬人造成的損失。

2.契約期限屆滿,雙方不再續簽本契約;

3.雙方通過書面協定解除本契約;

4.因不可抗力致使契約目的不能實現的;

5.在契約期限屆滿之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行契約主要義務的;

6.當事人有其他違約或違法行為致使契約目的不能實現的;

第十七條質量保證

承攬人對定作物的質量負責的期限為:_________。其保證質量的前提條件為:_______________________。

第十八條違約責任

1.承攬人的違約責任

(1)承攬人如未按契約規定的質量交付定作物,定作人同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,承攬人應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後,仍不符合契約規定的有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

(2)承攬人交付定作物的數量少於契約規定的,定作人仍然需要的,承攬人應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由承攬人賠償。

(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。

(4)承攬人逾期交付定作物,應當向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

(5)承攬人不能交付定作物的,應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

(6)由承攬人負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,承攬人應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則定作人有權拒收。

2.定作人的違約責任

(1)定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬人因此造成的損失。

(2)定作人如中途廢止契約,應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

(3)定作人如未按契約規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。

(4)定作人如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向承攬人償付違約金。

(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失。

(6)定作人如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。

第十九條聲明及保證

承攬人:

1.承攬人有權簽署並有能力履行本契約。

2.承攬人簽署和履行本契約所需的一切手續(________________)均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

定作人:

1.定作人有權簽署並有能力履行本契約。

2.定作人簽署和履行本契約所需的一切手續(________________)均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十條通知

1.根據本契約需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下:______________________________。

3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十一條契約的變更

契約履行期間,發生特殊情況時,任何一方需變更本契約的,要求變更一方應及時書面通知對方,徵得對方同意後,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協定,該協定將成為契約不可分割的'部分。未經雙方簽署書面檔案,任何一方無權變更本契約,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。

第二十二條契約的轉讓

除契約中另有規定外或經雙方協商同意外,本契約所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經徵得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。

第二十三條爭議的處理

1.本契約受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。

2.本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十四條不可抗力

1.如果本契約任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本契約下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本契約的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3.不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本契約。不可抗力事件或其影響終止或消除後,雙方須立即恢復履行各自在本契約項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使契約任何一方喪失繼續履行契約的能力,則雙方可協商解除契約或暫時延遲契約的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的,不能免除責任。

4.本契約所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,並於本契約簽訂日之後出現的,使該方對本契約全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。

第二十五條契約的解釋

本契約未盡事宜或條款內容不明確,契約雙方當事人可以根據本契約的原則、契約的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本契約作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本契約相牴觸。

第二十六條補充與附屬檔案

本契約未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,雙方可以達成書面補充契約。本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。

第二十七條契約的效力

1.本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或契約專用章之日起生效。

2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3.本契約正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。

承攬人(蓋章):_________ 定作人(蓋章):__________

法定代表人(簽字):_____ 法定代表人(簽字):______

委託代理人(簽字):_____ 委託代理人(簽字):______

簽訂地點:_______________ 簽訂地點:________________

_________年_____月_____日 _________年______月_____

關於承包契約範文匯總 篇12

(以下簡稱甲方) 身份證號碼:

(以下簡稱乙方) 身份證號碼:

按照[中華人民共和國契約法]和[建築安裝工程承包契約條理]的規定,結合本工程情況,經雙方協商,訂立本契約:

第一條 工程概況

1、 工程名稱:

2、 工程地點:

3、 承包範圍:內牆油漆施工

4、 承包方式: 1、包輕工 ; 2、包工包料。

5、 工程價款: 元。

6、 工程期限:本工程工期為 。

第二條 甲方義務

1、開工前1天,向乙方提供經確認的施工要求或做法說明 1份,並向乙方進行交底;

2、指派 為甲方駐工地代表,負責契約的履行,對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收等事宜;

3、協調施工現場的有關事宜。

第三條 乙方的義務

1、 參加甲方組織的施工要求或做法說明的.現場交底,擬訂施工方案和進度計畫,交甲方審定;

2、 施工隊長為乙方駐工地代表,負責契約履行,對工程質量、進度進行安全監督檢

查;按要求組織施工,保質、保量按工期完成任務,解決有乙方負責的各項事宜;

3、 乙方在工程施工期間,應遵守甲方的有關規定,有義務及責任維護甲方的信譽及利益,不做有損甲方的事情;

第四條 工程質量及驗收

1、 工程質量:如同鐵西康和麗舍對面底商對比

第五條 付款方式

從開工日記起每 天付總工程款30%,完工後只壓 元作為維修金(許打欠條), 天內被必須付清。

第六條爭議解決

本契約在履行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決,協商不成,由仲裁委員會仲裁,或人民法院裁決。

第七條 本契約自雙方簽字蓋章之日起生效,甲乙雙方各持一份。

甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章) 電話: 電話:

關於承包契約範文匯總 篇13

簽訂日期:________年____月____日

承攬方(全稱):__________________

定作方(全稱):__________________

經雙方協商,簽訂本契約,以資共同信守。

1.品名、規格、數量、價格、交提貨日期___________________________________

2.質量標準、驗收方法及地點:__________________________________________

3.原材料來源及互利方法:______________________________________________

4.交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:__________________________________

5.貨款結算時間及方法:________________________________________________

6.包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:________________________________

7.違約責任:__________________________________________________________

8.其他:______________________________________________________________

9.不可抗力____________________________________________________________

10.本契約自簽訂之日起,雙方蓋章簽字後生效。 

11.本契約在有效期內任何一方違約,雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。 

12.本契約正本兩份,雙方各執一份_______________________________________ 

13.本契約有效期自________年____月____日至________年____月____日止。 

承攬人:______________

法人委託書號碼___________

營業執照號碼______________

定作人:_____________________

法人委託書號碼_____________

營業執照號碼______________

承攬人:_____________________

法定代表人:______________

開戶銀行:______________

帳號:_____________________

電話號碼:______________

電掛:_____________________

住址:_____________________

定作人:______________(蓋章)

法定代表人:______________

開戶銀行:______________

帳號:_____________________

電話號碼:______________

電掛:_____________________

住址:_____________________

關於承包契約範文匯總 篇14

期間:20 年 月 日

地點:____市

本契約經下述雙方簽署:

1.__市衛生局局長 __先生(以下簡稱甲方)

2.__建築工程承包公司海外工程部經理__先生(20 年 月 日由__建築工程承包公司授權)(以下簡稱乙方)

出生地:____(國家)

國籍:_____(國家)

總部:____(國)___市

在a國的通訊地址:__信箱

鑒於甲方要興建的__學校10000m2 的教學樓,乙方提交報價已於20 年 月 日被__市衛生局招標委員會接受並已中標。根據a國__部1983年2月5日第318號決議,雙方締約於下:

(一)契約內容

乙方要完全、準確地按照該契約條款、技術規範、設計圖紙、工程量表、價格表及與契約條款有關的書面協定,在__市對__學校10000m2 的教學樓(該工程為樓房,包括全套家俱、設備、空調)進行施工。

乙方承認自己對契約的正文和附屬檔案,已有正確的理解,在此基礎上同意締約,按契約施工。

所有上述檔案、附屬檔案,均是本契約不可分割的組成部分。

(二)契約金額

本契約總金額為__第納爾。兌換美元比例為70%。

這個金額是用單價乘實際工程量的方法計算出來的,這是指“概算工程”而言。至於“分段工程”則根據臨時報表進行支付,臨時報表的書寫方法應是雙方在契約中一致同意的。對乙方的支付要根據契約及其附屬檔案的規定。

契約價格是固定的,它包括乙方為施工所承擔的所有費用、開支、義務、各種稅款,包括因施工不良而支出的工程維修費及在契約期內規定的保修、保養費。乙方無權以任何理由要求增加契約價格,如市物價上漲,貨幣價格浮動,生活費用提高,工資的基限提高,調整稅法、關稅及稅務,在a國國內或國外新增加賦稅。

(三)工期

乙方必須根據本契約第__號附屬檔案說明,在自移交場地之日起的380天之內完成全部契約工程的施工。正式的節假日包括在工期之內。如果乙方由於某些不可抗拒的原因而認為不可能按期完工的話,可書面通知甲方,說明原因,並提出要求增加期限。如果乙方證實這些原因存在,契約期限可以適當延長。

(四)移交場地

根據甲方向乙方發出的通知,進行工地交接,交接時須簽訂紀要,雙方各持一份。如果乙方或其接收場地的代表在通知中規定的期限內缺席,甲方可照常起草紀要,並將紀要的複印件寄給乙方。起草紀要之日等於乙方接收場地之時。

(五)查看工地

乙方承認在簽訂契約之前已查看了土地及周圍的環境,掌握了所有與工程施工有關或對施工有影響的情況,如地質土壤情況、水源、當地氣候情況、道路、交通流量、勞動力的提供範圍等。由這些因素產生的後果均由乙方負責。

(六)履約保證金

乙方應自被通知中標的第2天起的30天內,向甲方暫存履約保證金,金額為該契約總額的20%,或在指定期限內將以前暫存的投標保證金補充到上述比例。該契約只有在暫存保證金之後才對甲方產生義務。

有現金、信用支票,或按契約第十條規定的條件提供保函作保均可。按第五十六條規定,保函須在契約整個執行期中都有效,直到最後交付工程為止。

該保證金始終都由甲方保存,作為乙方完美施工和履行甲方權利的保證。乙方應在甲方發出掛號函件後,最多在一個月內,按可能業經被扣除的金額的相同額度補足保證金。否則,甲方有權沒收保證金的餘額,或者從乙方手中收回工程,由甲方自行施工而由乙方承擔費用。甲方有權索賠,只要用掛號函件通知乙方即可,無須訴諸法院或採取其它措施。

甲方有權從乙方在本契約的任何收益中索取其拖欠的債務。

(七)圖紙和規範完善無缺

甲方提交的任何技術說明、設計、繪圖中的所有錯誤或疏忽,隨時可以更正。乙方應親自審查規範、設計、圖紙的有效程式,並在適當的時候把自己的意見告訴甲方。在甲方接受這些意見的情況下,甲方就要對這些意見負責,就如同是其自己提出來的一樣。

(八)施工進度計畫表

乙方自接收工地起,15天內向甲方遞交一份施工計畫,闡明為完成本契約工程所採用的方法、施工進度、施工安排、運進施工現場的設備,以及建立臨時設施等。乙方應根據甲方意見和施工進展情況,對自己的施工計畫進行調整。

(九)契約內容的變更

甲方有權調整契約內容,但增加或減少的工程量不得超過契約金額的15%。實際工程量的增加或減少在契約金額的15%之內,乙方無權要求任何補償。

上述調整金額,要用業已議定的單價計算。如果沒有這種單價,則在責成乙方進行調整時的當地市場價格或世界市場價格的基礎上進行計算。

根據本條款的規定,如果乙方認為提出的調整會導致工程不能按期完工或交工,乙方可以自通知進行調整之日起最多兩個星期內向甲方提出延長工期的要求。否則,等於放棄權利。這樣,乙方就要在原工期內完成包括調整部分在內的工程,並交付使用。

甲方在收到乙方呈交的延期要求時,可將工期延長到其認為是適當的時候。

(十)支付條件

1.在乙方接收工地、提交履約保函並辦完契約註冊登記付稅手續之後,甲方根據乙方的要求,向乙方支付契約金額_%的預付款。支付預付款應在乙方提交與預付款等值的保函之後,該保函應該在施工期間始終有效,且應開自一家a國的銀行,或是經過這家銀行認證,同時不許附加任何條件,也不得被作廢。上述銀行須承認有一筆與保函等值的款項由甲方支配,並承認可全部支付甲方,無須提醒,無須訴諸法務部門,也無須辦理其他手續,同時也不管乙方或第三者提出的異議。預付款應從支付給乙方的月工程進度款中按預付款在契約總價中占的比例扣除,直到扣完為止。保函額度也可以按預付款收回的金額遞減。

2.乙方運到工地而又是工程實際需要並被甲方接受的材料,其費用中的_%應付給乙方。條件是乙方提供的材料應是優質、適用、符合規定,為甲方工程師所接受,並須妥善儲存在倉庫里。上述規定同樣適用於乙方運到工地的機器設備,這些機器設備是工程的組成部分,在安裝時應是完好無損的,但屬乙方所有的機械則不包括在內,因為這些機械並非是工程的組成部分,只不過是為了施工而引進到現場。 上述預付款要首先從乙方用庫存材料所完成的工程的進度款中扣除,直到全部收回為止。

3.對符合條件與規範而且是實際上完成了的工程,甲方在雙方確定的單價基礎上,向乙方支付其造價的_%。這些支付款項的金額應根據本契約第二十五條的規定和每月完成的工程量報表而定。這些款項要在扣除本條第一款所述的預付款比例和先前業已支付的入庫材料費後才能支付,每月支付金額不少於__第納爾。甲方支付本條規定的月工程進度款,要在工程報表得到甲方認可的45日之內進行。條件是完成的工程應全部符合本契約所規定的條件。

支付要在審查報表、支付申請單、並證實無誤後進行。支付遲於45天時,乙方可按__銀行規定的利息率索取利息。由於乙方對工程量的統計欠及時,或者在製作工程量表時乙方(或其代表)外出,或甲方認定工程的進度差、乙方(或其代表,或其分包人)的表現差,甲方對其逾期支付不負責支付利息。同樣,由於報表出現缺陷、疏忽和錯誤--不管是被甲方發現還是在支付前被a國任何稽核、監督單位發現--甲方對其逾期支付也不承擔支付利息的責任。在這種情況下,可將支付(月進度)款的時限適當推遲,以便對報表進行校正。本文規定的因遲付而享受利息的規定不適用於預付款、契約決算款、過期退回保證金,以及材料款。一言以蔽之,這個規定只適於月工程進度款。

4.乙方應向a國有關方面支付的款項,可從其與甲方簽訂的契約的收益中扣除。

5.甲方從每月的工程進度款中扣除5%金額,作為保證施工完好的保留金。在工程竣工的按第五十四條規定進行初步驗收後,遂將這個比例金額付還乙方。也可以依據一份符合本規定且與上述比例等值的保函,把這個比例的金額付給乙方,該保函自初步驗收之日起30日內開出有效。

6.在遵守貨幣管理及有關規定的情況下,乙方可以把用於工程而從國外購來的進口材料款、機構設備款匯往國外。也可根據現行規定和狀況,把本契約的盈餘款額匯往國外。

(十一)信用證

為本契約施工而需要從國外進口的材料費、設備費,乙方可以用一家a國銀行所開的信用證兌換外匯。

這個金額的確定要根據乙方開信用證前向甲方提供的材料、設備單子總價而定。

信用證可以分著開。根據乙方向甲方提供的須進口的每一批施工材料、設備的時間表而確定支付金額和日期。同時根據該表確定信用證的有效期。

在確定受益人之後,開給乙方的信用證,非經甲方同意,不得轉讓給任何其他受益人。上述信用證的每次支付通過下列方式進行:

1.每次裝運支付75%金額時,要提供下列憑證:

(1)五份認證的原始帳單。

(2)一套貨運單據,證實已按正常的海運價付過運費。

(3)由a國一國保險公司為甲方開的為之承擔一切風險的保險檔案,從製造廠到a國項目現場均在保險範圍。

(4)裝運清單。

(5)根據本契約的規定,由甲方承認和批准的檢查證明。

(6)製造廠家的證明和a國駐國外領事館或領事館在原件上認證。

2.當這些材料和設備根據工藝要求和技術規範安裝完善後,甲方通知銀行並支付15%比例的信用證金額。

3.信用證金額的10%保存在全部契約工程初步驗收結束時為止。上述支付比例,由甲方通知銀行支付。

(十二)甲方有權檢查材料及其種類,只有甲方開了證明以後才允許啟運。

海關稅收以及所有儲存費,運往現場的開支,裝卸費,只要沒有得到有關方面豁免,都由乙方根據法律交付。

為辦理信用證及付款手續上的需要,乙方負責向其在a國國內外的開戶銀行提交一份契約副本。

(十三)完美施工

乙方應根據工程圖紙、技術規範和施工計畫及專業技術規定的要求認真地進行施工。在施工中要使用優質材料、設備、機械,在投入使用之前,要給甲方工程師提供所有樣品,並給予充分時間進行認可。

因材料有瑕疵,或製造粗糙,或施工錯誤而致使甲方拒收的任何工程部分,需對之進行修理或拆除時,一切費用均由乙方負責。

(十四)第三方保險

乙方應在一家保險公司對因施工而使第三者及其財產蒙受損失的責任進行保險。不論什麼情況,保險金額均為__第納爾。為避免可能發生的工人其他人員傷亡,避免給社會和個人造成損失,乙方須採取必要的措施,其中包括按交通規定設定白天與夜晚的路標(用標記和指標燈)。由於施工,由於乙方或其代理人,或其承包人,或其職工的不慎而可能造成的死亡、事故、損傷,乙方要負直接責任,並獨自承擔由此而引起的索賠和補償。

(十五)工程保險

乙方應在一家保險公司交納保險金,對現場已完成的工程、材料和器具遭到、破壞失火或被竊進行保險。保險檔案要為承包商承擔一切風險。根據本契約第五十四條,到工程初步接收時此項保險才可結束。

(十六)乙方未盡保險義務

乙方在開工時,要為其前兩條所規定的保險義務提出已履行的證據。如對保險未盡義務,或沒有支付這筆款項,甲方可以代為保險,承擔這筆費用,可將這些費用從乙方應得的款項中扣除。在所有情況下,甲方都應停止向乙方支付任何款項直到乙方確實已經承擔此項保險義務並支付這筆款項。

(十七)分包契約

不允許乙方將契約中規定的工程分包出,但經甲方的書面同意後,允許乙方和那些有能力和經驗的專業施工公司,就契約中的部分工程的施工簽訂分包契約。在所有情況下,把部分工程分包出去的乙方,始終都要和他的分包人一起對執行本契約共同負責。

(十八)轉讓契約

不允許乙方向他人轉讓整個或部分契約,如乙方違反這一條規定,契約就被廢除,履約保險金就被沒收。這無須經過任何法律手續,也不影響甲方要求賠償損失的權利,如有必要,甲方還有權向乙方索取因物價上漲所增加的費用。但允許簽約人將其應得款的全部或局部轉讓給a國的一家銀行,條件如下:

1.針對甲方的轉讓未經甲方書面同意不成立。

2.這種轉讓不影響甲方對乙方的權利。

3.一旦乙方向某銀行轉讓,就不能反悔,除非得到銀行的同意。

(十九)施工監督

對簽約工程的施工監督和對乙方施工的檢查,由甲方工程師或管理機構授權的職員承擔。如甲方工程師認為工程進展緩慢,可以向乙方提出書面警告,要求增加工人,增加機械設備,加班以及採取其他以保證工程順利進行和按時竣工的措施。所有這些費用均由乙方承擔。

甲方工程師和他的職員有權在任何時候進入現場,對施工的工程進行檢查、管理、乃至發布旨在使施工順利進行的命令和指示;這些指令應書面通知乙方並記入現場記錄;乙方和他的工人、分包者應執行這些指令,而且不使用那些甲方工程師認為不符合契約條件或附屬檔案進行施工,在甲方工程師認為有必要時,他們有權書面通知停工,或者不接受不符合議定的材料和工程;同時允許在不影響工程造價、不違反契約宗旨的情況下,根據技術規範要求進行細小的調整和修改。對於那些需要增加費用的'工程應經甲方批准。甲方工程師有權要求乙方做材料試驗、材料分析、檢查材料強度和提交各工期的照片,這些費用均由乙方承擔。只有甲方要求再次對這些材料進行檢查和試驗,而且兩次試驗結果都符合技術規範要求時,甲方才承擔這筆費用。

為繼續施工起見,乙方也可以要求甲方工程師進行任何一項必要的檢查。這要由乙方向甲方工程師或其代表提交一份書面報告,由後者在報告的複印件上作收訖簽字。在這種情況下,甲方工程師應作必要的檢查,並儘快提出意見,把檢查結果記入工地記錄。

(二十)甲方工程師辦公室

乙方應在現場為甲方工程師提供辦公室。該辦公室應完全符合條件,包括全套設備。建立辦公室、供電、安裝設備的費用全部由乙方承擔。

(二十一)乙方現場代表

乙方應指定現場代表,負責接收並執行甲方工程師的指令,同時應為他設立一個具有同等施工經驗、有高度技術水平的技術機構,該機構成員在整個工作期間均應在現場。

對於現場代表和技術機構成員的選配和更換,應事先經甲方同意。必要時甲方有權要求更換人選,這不影響乙方完美施工的責任。

(二十二)為管理工作和其他承包人提供方便

乙方和他所屬的工地負責人、代表、職工,要為甲方工程師提供必要的方便,包括到現場進行檢查、測量、試驗及其他工作,同時還應照顧到其他承包人在現場及其附近地方的施工,並為他們的施工創造有利條件。

(二十三)維護工地秩序

乙方負責維護現場秩序,對那些玩忽職守,拒絕執行工程師指示,或者技術能力差,或有關當局要求解僱的職工,乙方應在接到甲方書面命令後的24小時內把他們送出現場,對任何擾亂工地治安的行為應馬上報警。

(二十四)契約檔案應保存在工地

乙方現場至少應保存兩套契約文本、技術規範、工程圖紙及其他與本工程有關的檔案,以便在甲方工程師或他的代表需要時參閱。

(二十五)已完工程的計算

每月底在甲方代表同意的情況下,乙方出資對完工部分進行計算,同時應由甲方代表參加。工程計算必須由雙方代表簽字才有效。如果乙方拖延工程計算,他就要服從甲方的算法並承擔計算費用。工程量表中的工程量只是一種估算,用上述計算方式計算出來的實際完成的工程,才是實際工程量。

乙方應保存專門的記錄,把由雙方簽字的月統計表中反映出來的工程量記錄在案。

(二十六)設備處理

未經甲方同意不允許乙方將他運入現場的材料、工具、機械、設備、臨時設施運走和處理,直到工程初步交工時為止。上述材料設備丟失、損壞、被竊等,甲方概不負責。

(二十七)保護公共設施

如果在現場挖掘土方工作的過程中,發現電線、水管管道,或者其他東西,乙方應立即停止挖掘工作,並及時報告甲方或專門機構。乙方根據有關指示,負責修理那些被破壞的公共設施,並恢復原狀,費用由乙方承擔。

(二十八)文物和有價值的物品

在施工過程中發現文物和有價值的物品時,乙方在採取防止損壞、打碎的措施的同時,應立即告訴甲方、文物局和警察局,如果這些文物不易搬動,應就地停工,並通知甲方代表和專門機構或警察局。

(二十九)停工

只有根據甲方書面命令,才允許乙方停工。在停工期間,乙方負責保護工程。

如果停工的原因不是屬於乙方,那么甲方應向乙方補足相當於停工時間的工期如果停工時間超過6個月而原因又歸結於甲方,那么乙方有權要求終止契約。

在這樣的情況下,乙方有權要求索取他已經施工的工程費用和停工期間的實際損失,但不許要求其他方面的賠償。

(三十)誤期罰款

如果乙方不能按照契約中規定的期限,或在其他業已議定的期限內完成施工,他應承擔誤期罰款。比例如下:

如果甲方認為可以從已經完成的工程中獲益的話,每誤期一天的罰款占延期工程總價的1%,如果甲方認為不能從已經完成的工程中獲得收益的話,每誤期一天的罰款占工程總價0.1%。

在所有的情況下,罰款均不應超過契約總價的5%。即使未因延誤工期而造成損害,誤期也罰款,無須提醒,不用警告,不用提交仲裁或採取任何其他措施,也不影響甲方因誤期使自己蒙受的損失要求乙方賠償的權利。

如果甲方證實乙方誤期是由於意外原因所致,那么誤期罰款可以全部或部分免除。罰款可以從保證金或者乙方在甲方處的應得款項或者從其在任何其他的公共機構的應得款項中扣除。任何罰款的扣除並不意味著免除乙方承擔施工以及完成議定工程的責任。

在乙方於甲方處還有足夠款項償還延期罰款的情況下,甲方根據自己的全面估計,可以延期索回罰款。但要有乙方提出申請,並闡明延期交納罰款的詳細理由和延遲期限。

(三十一)廢除契約

在不影響甲方取得誤期罰金和賠償權利的條件下,在遇到下列情況下,甲方有權廢除契約,沒收保證金。

1.乙方延期開工,或施工很慢,雖然給予書面提醒,甲方仍認為他不可能按期完成契約工程。

2.如果乙方停工15天以上,停工理由不被甲方接受。

3.如果乙方撤離工程,或放棄工程,或證明他沒有施工,或者他被證實施工混亂,而又指望不著他完美施工。

4.如果乙方沒有按契約規定期限施工,甲方認為沒有必要給他一個寬限期,或者在給他的寬限期之內未能完成施工。

5.在執行契約或同甲方在施工交往中,如乙方自已或通過他人直接或間接地採用欺騙或營私舞弊的手法。

6.如果乙方被證實通過自己或他人直接或間接地賄賂甲方的官員或工人,或監工代表,或夥同上述人員相勾結搞有損於甲方和有損於公益的事。

7.如果乙方破產,或宣布破產,或陷於與債權人調停狀態。

8.如果乙方對契約的執行嚴重敷衍了事,或者忽視履行契約中實質性義務,而且從書面要求其改正之日起十五日之內仍無動於衷。

對取消契約和沒收保證金,甲方用備忘錄形式通知乙方即可,無須訴諸司法和採取其他措施。

(三十二)收回工程由乙方出資施工

在甲方可以廢除契約的情況下,他可以不廢除契約,只要用掛號函件通知乙方,就可以收回工程,這無須訴諸法院,也無須辦理什麼手續。甲方可親自動手施工,也可通過投標議價、締約方式讓任何締約者對未完工程的全部或局部進行施工。其費用、責任由乙方承擔。甲方可以從乙方存在甲方的保險金或乙方在甲方或其他任何部門的應得款項中扣除契約金額外他花費的一切開支和損失。因工程造價比原議定的價格下降而出現的盈餘,乙方無權要求分享。甲方可以查封工地的臨時設施,機具設備和材料,以保證自己的權利。上述機具設備、材料,甲方可以無償用於施工,對其損壞、短缺,甲方對乙方不承擔責任。甲方還可以變賣這些物品,用以補償自己的權益,由於變賣上述機具、設備,而給乙方造成的損失,甲方不承擔責任。

除了契約金額外,甲方有權索取誤期罰款,有權要求乙方賠償其因收回工程自己所蒙受的損失。

(三十三)終止契約

如果出於公益需要,甲方可在乙方沒有任何過錯的情況下結束契約,條件是在必要時可向乙方賠償。

(三十四)工程清點

特別是在第三十一、第三十二、第三十三條中所指的那些情況下,由甲方確定檢查現場的時間,清點已經完成的工程,清點乙方運到現場的機構、材料、設備。甲方至少在7天之前用掛號函件將已確定的時間告訴乙方,讓其參加清點並簽署紀要。如果乙方或他的代表在規定的時間缺席,那么甲方就在乙方缺席的情況下進行清點,並記入清點紀要,甲方代表在紀要上籤字,將該紀要用掛號函件寄一份給乙方,讓乙方對紀要發表意見。如果乙方在紀要送去7天當中沒有發表意見就說明他承認紀要中的內容正確無誤,並接受了清點。

本條規定的工程量計算和清點費用由乙方負擔。

在因執行法令而結束契約的情況下,本條款有效。

(三十五)喪失能力

1.如果乙方喪失能力,那么甲方有權在終止契約和允許乙方的繼承人繼續施工二者之間作出選擇,如果乙方這樣要求,甲方也證實乙方的繼承人有繼續施工的財務和技術能力的話。

2.如果乙方多於一人,當其中的一人喪失能力,甲方可以在終止契約和委託乙方的其他人繼續施工二者之間進行選擇。

3.如果乙方只是擁有人員,或只有資金的公司而且已經散夥,而散夥的目的不是為了重新組合,甲方就結束契約。

4.在所有可以結束契約的情況下,用掛號函件將甲方的意見通知乙方即可,無須採取任何其他措施或通知訴訟。

(三十六)乙方遇到不可抗拒的情況

如果遇到不可抗拒和無法預料的情況,使施工任務繁重,乙方受到重大損失的威脅,而施工並非不可能進行,乙方可以用合理提高契約金額的方法向甲方索取賠償。如果這種情況繼續存在,而又不消除,那就終止契約。如果出現使施工無法進行的不可抗拒的力量,乙方履行施工的義務就被免除。

(三十七)支付印花稅

乙方應在a國稅務局辦理契約登記手續,要在簽訂契約15天內交印花稅,對誤期交納此稅要承擔各種費用和罰款。乙方還應交納為執行契約應交的其他印花稅,並向甲方遞交他已交完稅收的正式檔案。

(三十八)所得稅

根據a國所得稅法和依此法公布的其他條例,乙方應交所得稅和本契約利潤附加稅。

(三十九)海關稅

根據海關法及有關制度和規定,乙方負責交納進口貨物和與執行契約有關的理應交納的海關稅和其他稅收。

(四十)享受臨時免稅制度

根據a國海關法及海關制度和規定,對於為了完成契約工程而進口到a國的施工機械、設備和器具,在提交竣工後將上述機構、設備、器具重新外運的保證書提交後,乙方可享受海關臨時免稅制度。

(四十一)當地材料

只要在a國市場上有建築材料、設備、機械、器具等國內產品,乙方必須儘可能使用。

(四十二)組織施工和使用當地工人

乙方負責技術工人和非技術工人、設備、機械、器具及其他與施工、完美施工有關事宜的組織工作,甲方向a國的關當局提交檔案,以便在該契約工程需要僱工時,為之提供方便。

(四十三)工人花名冊

在開工時,人員增加或變動時,乙方應向甲方提供花名冊,用以反映工人、職員、技術人員的姓名和工地管理人的不同職務。乙方還要向甲方提供有關乙方運入現場的機構、設備、儀器的說明和資料。

(四十四)安排工人居住,提供現場公共設施

乙方負責向其工人、職工提供住房,並負擔現場居住費用;還要負責提供這些住房的照明、飲水及必要的公共設施。如果乙方為其工人建臨時住房時,應得到甲方的同意;在這種情況下,乙方負責所有建房費用、維修費,並負責提供必要的服務。工程竣工之後,乙方還要負責拆除臨時住房,並恢復原狀;如甲方需要,可按雙方協商的價格進行轉讓。甲方提供必要的電源、水源,但乙方要承擔內部的臨時管線安裝費、照明費;用於工程施工的發電機、機構等所用水、電和燃料消耗費,由乙方承擔;乙方還應負責處理廢水和廢渣。

(四十五)違禁物品

不允許乙方以任何方式進口、出售、從事交換任何酒精飲料和麻醉,以及其他法律所禁止的物品。乙方也不得允許他的分包人、代表、職工和工人飲用、進口、出售及從事交換上述違禁物品的任何活動。也不允許交換外幣(在貨幣管理法和a國中央銀行許可的情況下在a國銀行進行兌換者例外)。除非經專門機構批准,不允許乙方和任何人交換、使用任何一種武器、炸藥。同時未經甲方工程師批准,不許乙方在施工中使用炸藥或爆炸物。

(四十六)禁止政治活動

乙方及其合作者、分包人、代理人、外國僱工以及他們的家屬在a國境內居住期間,不能以任何形式參與任何政治活動。

(四十七)周假和法定假

乙方應讓他的外國工人和職工在星期天和a國法定假日休息。根據現行法律、條例的規定,因工作需要工人們在假日工作時應給予補償。

(四十八)工人的工資和獎金

乙方負擔工人的工資、獎金和補償。按勞動法、社會保險法、工資最低基限法及現有和將來要制定的其他法律和制度,均由乙方獨自承擔業主(對工人)應盡的所有義務。

(四十九)契約機密

未經甲方事先書面同意,不允許乙方披露契約的細節,也不允許乙方在商業印刷品、專業印刷品或其他場合中披露這些細節。

在施工期間直到契約結束和維修期終止後,乙方均應保密,未經甲方的書面同意,不允許傳播報表中的全部或局部內容。

(五十)遵守法律條款和條例

乙方在執行契約過程中,應遵守a國的有效法律,特別是有關工程、工資、社會保障、工程保險、物資保險、運輸工具保險的法律,和有關文物、海關、稅收及其它諸如此類的法律。對於為施工應承付的任何一種費用,均應由乙方承擔。

在遵守契約條款的同時,在執行本契約中所發生的各種賦稅,其中包括海關稅和海關附加稅均由乙方的負擔。除了法定的和契約條件中規定可豁免的以外,任何一項稅收均不能免除。

(五十一)專利權和發明權

乙方應尊重他人的專利權、發明權和壟斷權--對於因乙方不尊重他人的這種權利,其中包括a國境內外項目的技術說明和圖紙--他人向甲方提出的任何要求而因之造成的任何損失,乙方應給予賠償。

(五十二)a國的司法許可權

有關契約的所有解釋和執行必須服從a國的現行法律和法規,a國的法務部門負責審理由契約引起的糾紛。

任何一方訴諸法律都不能中止契約的執行,都不影響雙方的義務和權利,直到對爭執的問題有了必須執行的判決為止。

(五十三)初步驗收

當乙方完成了契約的主體工程和附屬工程以後,應馬上用掛號函通知甲方,並要求甲方確定初步驗收日期。同時乙方應清理現場所有雜物。否則,甲方在用掛號函件通知乙方並給10天以內的寬限之後,乙方仍未清理現場,甲方就進行這項清理工作,乙方應負責此項費用。甲方應將確定好的驗收日期書面通知乙方,此驗收日期不得超過接到乙方通知日的一個月。驗收應在既定日期進行,應起草一式三份的初步驗收紀要,由雙方或雙方代表簽字,其中一份交給乙方或其代表。如果乙方或他的代表未出席檢查,即進行乙方缺席檢查,應將情況記入紀要,並用掛號函件將一份紀要寄給乙方。如果檢查證實已完工程符合契約總條款的要求,那么,乙方通知甲方完工的日期就作為竣工日期;同時也作為維修期的開始日期。

如果在檢查中發現沒有按照契約施工,那么,應在紀要中註明,並責成乙方按契約修補和糾正錯誤、完善工程。維修期就從完善施工後的最後一次檢查時開始。 乙方在甲方的全面監督下,從初步驗收之日起三個月內,自費對契約中所有的主體工程和附屬工程進行計算,對所有實際完成的工程編制最終報表,並交甲方審查和認可。甲方向乙方支付一切應得款項,並扣除預付款、罰款、賠償金等。但是乙方暫存在甲方的保證金額不得少於契約中規定的比例。否則,甲方可扣下一筆款項,用以補足上述比例。

如果需要的話,允許甲方對一部分已經完成的工程,根據本條款中規定的內容和條件進行局部、臨時性的驗收,條件是局部交付的工程應能使用。在驗收工程之前,乙方應出資在工地提供必要的工具、設備、儀器,供甲方或其代表在檢查、試驗時使用。如果在檢查、試驗當中,發現毛病和錯誤,但在本質上並不影響工程也不妨礙受益,那么當甲方認為可以時就接收,也可以給乙方一段修理和補缺的時限。這筆費用可從乙方在甲方手中的應得款中扣除,只要這些毛病和錯誤不影響工程的質量,並能按照要求受益。到工程缺陷修補完善後,再將扣除款項退回乙方。

(五十四)維修期

乙方要保證本契約規定的工程無瑕疵,施工良好,全部工程使用時要達到預期的目的。自甲方初步驗收之日起,維修保證期為一年,如果在這期間發現缺點和不足,那么乙方應在收到甲方通知之日後一個星期內進行修理和完善。否則,甲方代為修理,費用由乙方負擔,甲方有權在乙方所交的保證金中扣除此項費用。本條規定的維修保證期與a國民法中規定的保修期是一致的。

(五十五)最終驗收

在維修期結束前的適當時間,乙方須通知甲方,要求其確定檢查和最終接收的日期。甲方自接到乙方的通知之日起兩星期內,應確定檢查和驗收的日期,並通知乙方親自到場或派代表參加。在乙方或其代表參加的情況下,在確定的日期內進行檢查,同時要就此起草一式四份由雙方在場人員簽字的紀要,並將其中的一份交給乙方。如果乙方或其代表缺席,可在既定日期進行缺席檢查,把情況記入紀要,並寄乙方一份。

甲方有權組成一個自己認為合適的接收技術組全權進行各種檢查、試驗,或採取任何旨在查看工程質量的措施。

乙方應在現場自費提供必要的材料、設備,供該接收技術組按其意願進行檢查、試驗,直到通過檢驗,證明工程完美無缺並符合條件和規範時才進行最後接收。如果從檢驗中發現乙方未履行其義務,那么就把接收日期推遲,維修期相應順延。如果乙方未在接收技術組於接收紀要中規定的時限內完成,甲方可直接從乙方的收益中扣除其認為與上述工程相稱的金額,或由甲方出資自行施工,其款項從乙方收益中扣除。對乙方施工中出現的錯誤、缺陷和不足還要索取賠償,款項可從乙方履約保證金或其他收益中扣除,這無須辦理什麼手續。扣完這筆款後,維修期就結束。在最後驗收後,甲方對乙方進行最終結算,並從驗收之後起的一個月內,把乙方在維修期內拖欠的款項扣除後,就將保證金或其他金額退還乙方。

(五十六)試驗費用

乙方承擔在a國國內外用於樣品和試驗的全部費用,根據本契約條款、技術規範和工程量表,只要所用的材料不符合契約規定,在任何情況下,乙方須負擔樣品、試驗費用,並有義務將工程(或局部)拆開,以便檢驗其質量,然後再恢復原狀,此項費用也由乙方承擔。

(五十七)乙方易址

本契約開頭填寫的乙方地址變動時,乙方要保證通報。否則,可按原址與乙方通信和發通知,責任由乙方承擔。

凡是涉及契約條款的書面通知,可以面呈,但在影印件上要簽字,也可用掛號函件寄送,這種通知一經遞交,就具有完全的法律效力。

(五十八)契約文本

本契約用__語書寫八份。甲方二份,乙方二份。乙方自己保存一份,另一份用以交稅;並分送財政部計畫司、會計司和稅務總局各一份。

關於承包契約範文匯總 篇15

甲方:

乙方:

為了促進植樹造林植業,加速綠化速度,滿足對苗源的需要,經甲乙雙方充分協商,特訂立本契約,以便雙方共同遵守。

第一條 承包內容、苗圃面積和地點

甲方將 松樹 樹苗、 樹苗、 樹苗……的栽培發包給乙方承擔,乙方根據承包任務劃出 畝 分土地作為 苗圃,地點在 。

第二條 承包期限

承包期限為 年零 月,從 年 月 日起,到 年 月 日止。

第三條 甲乙雙方的權利義務

1.在承包期內,乙方共為甲方栽培 樹苗 株, 樹苗 株, 樹苗 株,……。其中,第一年出圃 樹苗 株, 樹苗 株, 樹苗 株,……;第二年出圃……。

2.甲方向乙方提供 樹種 斤, 樹種 斤、……,樹種的出苗率應達到 %以上; 樹種 斤, 樹種 斤,……,樹秧長 寸以上,不得有黑根、爛根的樹秧。在承包期間,甲方應向乙方提供栽培樹苗資金 元,其中,第一年撥給 元,第二年撥給 元,……;甲方每年為乙方提供化肥 斤。甲方向乙方撥款和提供化肥時間,均為每年的 月 日以前。

3.甲方應向乙方無償傳授各種樹苗的栽培技術,提供有關育苗的參考資料,每季度派技術員指導不少於__次。 4.苗木出圃時,乙方應保證 樹苗高不低於 米,地表直徑不少於 公分; 樹苗高不低於 米,地表直徑不少於 公分,……。各種樹苗均不得有爛根、黑根,無嚴重病蟲害。

5.乙方負責按品種、按量、按質、按時出圃樹苗,由甲方於每年的 月 以前負責包銷完。每株權苗價格為 樹苗 元, 樹苗 元, 樹苗 元,……,價款由甲方與購方統一結算,乙方應根據甲方的發苗提單向購方發苗,出圃樹苗的包捆由乙方負責。

6.購方購買數量較多的樹苗時,由甲、乙、購三方對出圃樹苗作抽樣檢查,對質量不符部分,由乙方按比例補齊。 7.樹苗銷售完畢,雙方應於__天以內辦完結算手續,銷售樹苗款按 ∶ 分成,甲方得 %,乙方得 %。樹苗售價如因有關部門調價而上升或下降,雙方應按比例增加或減少。

第四條 違約責任

1.甲方如不按契約規定向乙方提供合格的樹種樹秧,應按不合格部分樹種樹秧價值的 %向乙方償付違約金,並須相應減少乙方栽培樹苗的數量。如果因此造成乙方損失的,還應賠償乙方的損失。

2.甲方如不按契約規定及時向乙方提供栽培樹苗資金和化肥,應比照銀行關於延期付款的規定,向乙方償付違約金,並相應減少或免除乙方栽培樹苗的義務。甲方如不能按時按量銷售樹苗,應根據契約規定的樹苗售價,按乙方應該得到的提成比例,向乙方給付酬金。

3.乙方如不能按契約規定生產出合格的樹苗,少生產一株,應向甲方償付違約金 元;乙方如不按契約規定的時間向購方發放樹苗,每一百株樹苗遲發一天,應向甲方償付違約金 元;乙方如私自出售樹苗,出售一株,應向甲方償付違約金 元。

第五條 不可抗力

各因不可抗力的自然災害,造成乙方承包栽培樹苗的損失,經調查證實後,甲方應據實減、免乙方的義務。

關於承包契約範文匯總 篇16

甲方:

乙方:

為了促進植樹造林植業,加速綠化速度,滿足對苗源的需要,經甲乙雙方充分協商,特訂立本契約,以便雙方共同遵守。

第一條承包內容、苗圃面積和地點

甲方將樹苗、樹苗的栽培發包給乙方承擔,乙方根據承包任務劃出x畝分土地作為苗圃,地點在。

第二條承包期限

承包期限為x年x月,從x年x月x日起,到x年x月x日止。

第三條甲乙雙方的權利義務

1、在承包期內,乙方共為甲方栽培樹苗株,樹苗株。其中,第一年出圃樹苗株,樹苗株;第二年。

2、甲方向乙方提供樹種斤,樹種斤、,樹種的出苗率應達到%以上;在承包期間,甲方應向乙方提供栽培樹苗資金x元,其中,第一年撥給x元,第二年撥給x元,;甲方每年為乙方提供化肥斤。甲方向乙方撥款和提供化肥時間,均為每年的x月x日以前。

3、甲方應向乙方無償傳授各種樹苗的栽培技術,每季度派技術員指導不少於x次。

第四條違約責任

1、甲方如不按契約規定向乙方提供合格的樹種樹秧,應按不合格部分樹種樹秧價值的%向乙方償付違約金,並須相應減少乙方栽培樹苗的數量。如果因此造成乙方損失的,還應賠償乙方的損失。

2、甲方如不按契約規定及時向乙方提供栽培樹苗資金和化肥,應比照銀行關於延期付款的規定,向乙方償付違約金,並相應減少或免除乙方栽培樹苗的義務。甲方如不能按時按量銷售樹苗,應根據契約規定的樹苗售價,按乙方應該得到的提成比例,向乙方給付酬金。

3、乙方如不能按契約規定生產出合格的.樹苗,少生產一株,應向甲方償付違約金x元;乙方如不按契約規定的時間向購方發放樹苗,每一百株樹苗遲發一天,應向甲方償付違約金x元;乙方如私自出售樹苗,出售一株,應向甲方償付違約金x元。

第五條不可抗力

各因不可抗力的自然災害,造成乙方承包栽培樹苗的損失,經調查證實後,甲方應據實減、免乙方的義務。

第六條雙方議定的其它事項

本契約從承包之日起生效,契約期滿失效。契約期滿後雙方如願意繼續合作,必須重新訂立承包契約。契約執行期間,任何一方不得隨意變更或解除契約。契約不因雙方代表人的變更而變更。在契約執行中如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定。補充規定與本契約具有同等效力。

本契約正本一式二份,甲乙雙方各執一份;契約副本一式份,送等單位各留存一份。

甲方(公章):

乙方(公章):

代表人(簽字):

代表人(簽字):

x年x月x日

關於承包契約範文匯總 篇17

發包人(以下簡稱甲方):

住址:

承包人(以下簡稱乙方):

住址:

風險提示:發包人的相對義務

購根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批准或備案,包括但不限於建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批准。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。

若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批准或備案,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,並支付承包人合理的利潤。

經甲乙雙方充分協商,甲方願將_________________項目水電消防工程委託給乙方施工,為了明確雙方在契約履行過程中的責任,依照《中華人民共和國契約法》及相關法律,在平等、自願、誠信的原則下,雙方簽訂該契約,以資共同遵守。

1、工程概況

2、工程名稱:

3、工程地點:

4、承包方式:

5、承包範圍:

6、工程量計算:

7、承包價格:

8、付款方式:前期預埋__________元∕㎡,砌牆__________元∕㎡,消防__________元∕㎡,給排水__________元∕㎡,穿線__________元∕㎡,避雷__________元∕㎡,外落水到總款的__________%,剩餘__________%為質保金。

9、質量保證:

風險提示:工程質量未符合標準的歸責

因發包人原因造成工程質量未達到契約約定標準的,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,並支付承包人合理的利潤。

因承包人原因造成工程質量未達到契約約定標準的,發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到契約約定的標準為止,並由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。

(1)乙方應按圖施工保質保量,注意成品保護。如乙方原因造成的材料浪費,乙方應照價賠償。

(2)因乙方原因導致工程質量不合格,需要返工的,由乙方承擔一切費用。

10、工程期限:

風險提示:關於實際竣工日期的規定

當因實際竣工日期的確認發生糾紛時,可以以相關規定參照具體情形:

工程經竣工驗收合格的`,以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期,並在工程接收證書中載明;因發包人原因,未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移占有工程之日為實際竣工日期。

計畫開工期限_______年_______月_______日,計畫完工期限_______年_______月_______日,總歷時_______日。

11、雙方職責:

(1)甲方職責:

風險提示:對於採購材料和工程設備的義務與責

承包人採購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時,承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場,並重新採購符合要求的材料、工程設備,由此增加的費用和(或)延誤的工期,由承包人承擔。

發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合契約約定的,或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的,按照發包人違約的約定辦理。

① 甲方為乙方提供完整的水電施工圖紙。

② 到付款節點時及時支付工程款。

③ 提供施工所需的水電及消防料。

(2)乙方職責:

① 按圖紙施工,節約材料,保質保量,確保工程進度。

② 安全作業,增強安全意識,確保每個工人的人身安全,如違章作業出現安全事故,由乙方自行負責。

③ 必須持證上崗,嚴格按照甲方提供的施工圖紙和國家頒發的建築工程質量標準進行施工。

④ 乙方負責該工程的各項檢測並承擔全部費用。不負擔自來水,電力公司的入戶、安裝和驗收費用。防雷檢測應由甲方辦理。

⑤ 必須嚴格履行工序程式,積極配合土建施工,不得因水電預埋未到位而影響其他工序的施工。工期應與主體工期同步,安裝,穿線等工序不得拖延其他工種的進度,由乙方造成的工期拖延損失由乙方承擔經濟責任。

⑥ 按時向甲方提供書面工程進度報告及各種驗收報告和有關檢查驗收資料。

⑦ 工程竣工時,整理好所有資料,報甲方備案和驗收。

風險提示:明確違約責任

在簽訂契約時,雙方就要想到可能產生的違反契約的行為,並在契約中規定相應的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔的責任,來督促各方真正履行應承擔的義務,一旦違約情況發生,也有據可依。

12、違約責任:

甲乙雙方,任何一方違反本協定均屬違約,守約方均可要求違約方承擔相應的違約責任。

13、爭議解決

雙方因履行契約所發生的爭議,應本著友好的原則進行協商,協商不成的,任何一方均有權向契約履行地、契約簽訂地的法院起訴。

14、本協定的最終解釋權歸甲方所有

15、協定生效條款

(1)本協定經雙方簽字、蓋章後生效,工程結算付款後廢止。

(2)本協定於_______年____月____日在__________________(地點)簽署。

(3)本協定一式_____份,雙方各執_____份,具有同等法律效力。

16、本協定未盡事宜,雙方協商解決

甲方:

代表人:

聯繫電話:

簽約地點:

_______年____月____日

乙方:

聯繫電話:

簽約地點:

_______年____月____日

關於承包契約範文匯總 篇18

甲方:___

乙方:___

射洪縣金華鎮中坪村安全飲水集中供水工程是利用上級投資興建的一項惠民工程。根據《中華人民共和國水法》、水利部《村鎮供水工程技術規範》以及國家發改委、水利部和衛生部《關於加強農村飲水安全工程建設和運行管理工作的通知》等法律、規章,結合我村實際,金華鎮中坪村村委作為甲方(以下簡稱甲方),承包給進行供水管理(以下簡稱乙方)。為規範雙方權益,加強工程的管理和使用,確保自來水工程的效益發揮,經甲乙雙方共同協商,制定本承包管理契約,條款如下:

一、甲方將水廠承包給乙方進行供水管理。

國家投資建設的輸水管道,配水主幹支幹到所供水戶的水錶管道、機泵2台、機井一眼、蓄水池一個、蓄水塔一個、管理房屋、供電設施等由乙方使用管理。

二、承包內容

乙方承包經營中坪村安全飲水集中供水工程供水,在承包期間實行自主經營、自負盈虧、供水收費,並向甲方交納承包費100元/月,承包費一次性收取3年。(中坪村四社、五社用水戶按1.2元/噸收取水費,享受時間五年,但是不包函淨水費用;到期後按其他用戶水價執行)。

四、承包期

承包期為3年,從20xx年9月1日起至20xx年8月31日止。

五、甲方權利和義務。

1、甲方主要負責供水價格協調,水質監測和供水監管等工作。項目所在地隊要負責協調和處理自來水廠與民眾發生的矛盾和糾紛,保證供水環境良好。

2、甲方和項目所在地隊有權監督乙方要首先保證項目區內的用水戶供水。

3、甲方和項目所在村有權對供水設施的安全、規範操作進行監管。

4、甲方如發現乙方嚴重違反有關供水操作規程,在民眾中造成重大影響,有權中止本承包契約,並依法追究乙方應承擔的責任。

六、乙方權利和義務。

1、乙方要積極宣傳貫徹執行國家有關供水法律、宣傳節約用水知識;積極主動協調村幹部和用水戶的`關係。

2、乙方必須對聘用職工加強政治思想教育,加強安全生產的教育和專業技術培訓,並持證上崗,乙方的生產、經營活動不得違反國家的有關法律法規,在承包期內如發生工傷等安全事故,由乙方承擔責任並應按照國家的有關規定處理,一切事故與甲方無關。

3、乙方在承包期間有自主經營權,有權自行招聘技術人員和職工。要嚴格執行《中華人民共和國勞動法》等法律、法規。乙方有權根據職工的生產技能、工作效率、身體條件、勞動態度、執行紀律好壞等情況,決定職工工資的多少,調整工作和辭退職工。

4、承包期間機井、水泵、水塔、配備水乾支管道、供電、管理房屋、圍牆大門等設施乙方負責日常保養維護,設備的更新維修由甲方負責。乙方要依法保護供水工程,維護工程設施完好和安全,保證向用水戶及時足額供水。

5、乙方要接受甲方的價格指導和約束,不得擅自提高水價,並按規定繳納各項稅費。到戶水費由水廠安排的管理人安排人員收繳,水廠按各戶水錶計量收費,新增用戶上戶費由村上收取,水費同其他用戶一樣。

6、新增國家項目所增加的管道等供水設施,屬於甲方所有,在承包到期後,無條件移交給甲方。

關於承包契約範文匯總 篇19

甲方: ________________________乙方:為了改善員工生活,提高飯菜質量,增加花色品種,轉變工作態度,更好的為員工服務,同時便於食堂綜合管理,甲方將食堂人工承包給乙方,由甲方提高場地、食材及輔料,乙方負責食物的加工和飯堂操作等工作,為明確雙方的權利和義務,經過甲乙雙方友好協商,本著平等互利的原則,特訂立本契約。

一、契約期限:本契約的有效時間為________年,自________年____月____日起 至________年____月____日止。本契約期滿後,由雙方協商是否續約;如雙方在契約期限內變更或者解除契約時,均需提前30天提出通知對方,否則視為違約,違約須賠償相關損失。

二、費用及付款方式:承包金額為: 元月(人民幣),於本公司員工工資發放日以現金形式支付。但甲方需壓兩個月的承包金為保證金,契約期滿如果沒有違約責任,如數返還保證金。

三、甲方義務與權利:

1、向乙方提供目前屬於甲方廚房所有的場地和用具的使用權。

2、向乙方提供飯堂所用食材及能源、燃料。

3、每天向乙方提供用餐的預估人數。

4、可根據實際工作需要,向乙方提出變更就餐時間,乙方應於積極配合。

5、向乙方員工提供食宿,其相關管理事項遵循本公司規章制度辦理。

6、監督檢查指導乙方的工作,保證公司員工生活正常運轉。

7、搞好食堂水電供應,保證食堂正常運轉。

8、對乙方的供餐內容、服務態度、餐廳衛生執行監督和要求。

四、乙方義務與權利:

1、對應視窗為本公司管理部,要嚴格遵守國家餐飲法規和本公司的各項管理規章制度,嚴格執行食品衛生行業的有關規定。

2、必須接受甲方的監督檢查,服從管理,接受員工的監督和意見,樹立為員工服務的思想,工作宗旨做到: 服務熱情、態度和藹、禮貌誠懇、認真負責。

3、所有食堂工作人員上崗前必須通過勞動部門指定醫院(或防疫站)的體檢,並領取有效的飲食行業健康證

關於承包契約範文匯總 篇20

現有________村_________組__________有荒田兩處有償轉讓給街道居民___________使用。經雙方磋商後,達成如下協定。(以下簡稱甲乙雙方)

甲方:

乙方:

一、地理位置及面積

甲方的荒田坐落在______________________________________。 第一塊面積為___________,第二塊面積為_________________,四邊均以田埂為界。

二、轉讓期限及轉讓價格

1、甲方轉讓給乙方的荒田轉讓期限為法定範圍內一次性永久轉讓。

2、轉讓價款的計算標準為每畝_________元。第一塊四邊鄰居:東___________西_________南___________北_________,計______ 畝;第二塊四邊鄰居:東_____________西__________南_________北____________,計_________畝。總計_______畝,轉讓款總計是_________元。

三、付款方式:本協定經雙方簽字後,乙方一次性付給甲方。

四、雙方責任

1、甲方轉讓給乙方荒田經雙方簽字後正式生效,具有法律效力,荒田的`使用權永屬乙方,任何人不得以任何理由干涉乙方使用。如有

違約者,違約者將雙倍支付轉讓價款及其利息。

2、甲方轉讓給乙方荒田,乙方在使用過程中如產生任何糾紛, 應由甲方承擔,乙方不承擔任何費用及責任;在糾紛過程中,如若給乙方造成經濟損失,應由甲方負責賠償。

3、空口無憑,立字為據,永無糾纏。

五、此協定一式兩份,甲乙雙方各一份。

關於承包契約範文匯總 篇21

甲方:

乙方:

為了促進植樹造林植業,加速綠化速度,滿足對苗源的需要,經甲乙雙方充分協商,特訂立本契約,以便雙方共同遵守。

第一條 承包內容、苗圃面積和地點

甲方將 松樹 樹苗、 樹苗、 樹苗……的栽培發包給乙方承擔,乙方根據承包任務劃出 畝 分土地作為 苗圃,地點在 。

第二條 承包期限

承包期限為 年零 月,從 年 月 日起,到 年 月 日止。

第三條 甲乙雙方的權利義務

1.在承包期內,乙方共為甲方栽培 樹苗 株, 樹苗 株, 樹苗 株,……。其中,第一年出圃 樹苗 株, 樹苗 株, 樹苗 株,……;第二年出圃……。

2.甲方向乙方提供 樹種 斤, 樹種 斤、……,樹種的出苗率應達到 %以上; 樹種 斤, 樹種 斤,……,樹秧長 寸以上,不得有黑根、爛根的樹秧。在承包期間,甲方應向乙方提供栽培樹苗資金 元,其中,第一年撥給 元,第二年撥給 元,……;甲方每年為乙方提供化肥 斤。甲方向乙方撥款和提供化肥時間,均為每年的 月 日以前。

3.甲方應向乙方無償傳授各種樹苗的栽培技術,提供有關育苗的參考資料,每季度派技術員指導不少於__次。 4.苗木出圃時,乙方應保證 樹苗高不低於 米,地表直徑不少於 公分; 樹苗高不低於 米,地表直徑不少於 公分,……。各種樹苗均不得有爛根、黑根,無嚴重病蟲害。

5.乙方負責按品種、按量、按質、按時出圃樹苗,由甲方於每年的 月 以前負責包銷完。每株權苗價格為 樹苗 元, 樹苗 元, 樹苗 元,……,價款由甲方與購方統一結算,乙方應根據甲方的發苗提單向購方發苗,出圃樹苗的包捆由乙方負責。

6.購方購買數量較多的樹苗時,由甲、乙、購三方對出圃樹苗作抽樣檢查,對質量不符部分,由乙方按比例補齊。 7.樹苗銷售完畢,雙方應於__天以內辦完結算手續,銷售樹苗款按 ∶ 分成,甲方得 %,乙方得 %。樹苗售價如因有關部門調價而上升或下降,雙方應按比例增加或減少。

第四條 違約責任

1.甲方如不按契約規定向乙方提供合格的`樹種樹秧,應按不合格部分樹種樹秧價值的 %向乙方償付違約金,並須相應減少乙方栽培樹苗的數量。如果因此造成乙方損失的,還應賠償乙方的損失。

2.甲方如不按契約規定及時向乙方提供栽培樹苗資金和化肥,應比照銀行關於延期付款的規定,向乙方償付違約金,並相應減少或免除乙方栽培樹苗的義務。甲方如不能按時按量銷售樹苗,應根據契約規定的樹苗售價,按乙方應該得到的提成比例,向乙方給付酬金。

3.乙方如不能按契約規定生產出合格的樹苗,少生產一株,應向甲方償付違約金 元;乙方如不按契約規定的時間向購方發放樹苗,每一百株樹苗遲發一天,應向甲方償付違約金 元;乙方如私自出售樹苗,出售一株,應向甲方償付違約金 元。

第五條 不可抗力

各因不可抗力的自然災害,造成乙方承包栽培樹苗的損失,經調查證實後,甲方應據實減、免乙方的義務。

甲方:乙方:日期:

關於承包契約範文匯總 篇22

甲方:___________

乙方 :___________

為加強,確保工程質量和工程進度,依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,甲方與乙方簽訂施工承包契約,雙方就工程承包事項協商達成一致,訂立本契約。

1、本契約用於工程。

2、本工程位於:劉莊東風井廠區東北角,建設單位為:___________。

3、甲方將:深水井開挖工程承包給將乙方負責,工程的施工管理、作業。乙方自願接受甲方的承包工程項目,並接受甲方的工作安排和管理。

4、施工承包工程量:井深45米,套壁後內徑600mm,要求出水清澈,出水量不低於20立方每小時。

5、為企業管理費及利潤,由於管理不善、物價上漲等非不可抗力因素造成的成本增加,一律不予補償。

6、工期:科學安排作業計畫,投入足夠的人力、物力,保證按業主要求完工日期完成施工任務。

7、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規範、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工,確保工程質量達到合格標準施工質量,工程驗收質量達不到合格,罰款人民幣貳萬元整 。

8、加強安全教育,認真執行安全技術規範,嚴格遵守安全制度,落實安全措施,確保施工安全;加強現場管理,嚴格執行建設主管部門及環保、消防、環衛等有關部門對施工現場的管理規定,做到文明施工;由於自身管理責任造成的安全事故,其經濟賠償由乙方承擔。

9、乙方要儘可能保護好施工現場的生態環境,做好施工場地周圍建築物、構築物、地下管線、電纜線等設施的保護工作,因勞務作業人員責任發生的生態破壞、現場髒亂差、設施損壞,乙方自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。

10、乙方必須服從業主及監理單位的管理;配合、接受監理單位的監督、指示。

11、乙方不允許將施工勞務再轉包給他人,否則甲方有權終止契約,由此造成的損失,由乙方承擔。

12、施工工程款的撥付:在業主撥付工程款後,及時按比例上交甲方管理費。

13、乙方要及時發放民工工資,由於拖欠民工工資造成的一切後果及經濟損失,由乙方承擔。

14、文明施工,安全第一,乙方必須互相團結,互相幫助,管理好民工隊伍,尊重當地的各種風俗習慣,不發生違法行為,不許酗酒、打架、鬧事、偷竊,由於違法亂紀、聚眾鬧事、集體上訪等事件造成的後果及經濟損失,有乙方承擔。

以上契約內容雙方共同遵守,未盡事宜雙方協商解決。此契約一式兩份,由甲乙方各自保存。自雙方簽訂之日起生效,工程完工後,自動解除。

甲方:___________

乙方 :___________

___________年___________月___________日

關於承包契約範文匯總 篇23

委託方(甲方)

承接方(乙方):___________________

甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行位於輝映江山小區5幢1101室裝璜(水電工工程)。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本契約。

一、施工內容:套房整套水電安裝,包括切槽、配管、布線、插座開關、燈具安裝及冷熱水管、水龍頭安裝等一切有關套房水電裝修工程。

、工程價款:每平方按室內面積30元計算。

、質量要求:全部工程按國家水電工程規範標準施工,並嚴格按照甲方指定線路安裝,各種燈具安裝位置正確,端正平整、牢固可靠,各種燈具全亮。

四、付款方式:現金按進度付款。

五、違約責任:甲方在應付款日期不付款屬違約行為,乙方有權停止施工;乙方未按質量要求完成工作屬違約行為,甲方有權不支付乙方相應工費;

六、安全責任:乙方需負責施工現場的安全,嚴防火災,文明施工,並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。施工過程中發生的'一切意外事故由乙方負全責。

七、本契約雙方簽定後即生效;本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份

甲方(簽章):

乙方(簽章):

關於承包契約範文匯總 篇24

甲方:

乙方:

依據《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、法規,遵照平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程相關施工事項協商一致,達成協定如下:

一、工程概況

工程名稱:潤祥小區外粉工程

工程地點:漢魏大道上店社區

承包工程內容及範圍: #樓外牆粉刷、粘泡沫板及貼磚(300mm*30mm)工程,含人工費。

二、承包方式

乙方包工不包料,包質量,除下雨外,空餘吊籃租金由乙方負責,吊籃安裝後不再維修,移動產生的費用由乙方負責。原材料不足,乙方應提前兩天向甲方匯報。

三、承包價格及付款方式

承包價格:綜合價 元/平方米(含外牆、拉毛、清光、貼磚、二次清洗),按實際面積計算(含空調板、飄窗板、牆磚清洗、外凸部分)。

付款辦法:甲方每月按完成工程量的30%付乙方生活費(工人退場付清總工程款的70%),工程結束,驗收合格後付清總工程款的95%,餘5%工程款作為保證金在總工程驗

收合格後三個月內付清。

四、契約工期

工期: 年 月 日至 年 月 日止。

五、雙方責任

(一)甲方責任

1、對工程項目實行全面管理,對乙方責任內的現場管理,施工技術、工程質量、文明施工,安全及職業健康和環保進行監督檢查和指導性管理。

2、施工前進行書面技術交底,聯繫施工變更事宜,及時解決施工現場出現的問題和需要監理、業主確定的事項,協調與其他施工單位的關係;

3、其他:提供乙方施工中的.用水用電。

(二)乙方職責

1、乙方施工中要服從甲方的現場管理,根據工程情況和甲方要求必須配合各項工種和專業技術人員,配備相應的機具設備。遵守甲方的各項管理制度和勞動紀律,滿足甲方在質量、安全、環保、職業健康等方面的要求,配合甲方做相關的驗收工作。

2、根據施工組、技術交底及工期進度要求組織好人員、施工設備、材料進場、設備的安裝調試等,確保甲方的施工進度。組織各工序自檢。乙方技術人員要熟練掌握圖紙做好本部分的技術交底和安全交底工作。

3、按現行施工規範、標準施工,並提供資質證明資料和材料材質證書及國家規範要求的復檢檢測報告。根據甲方要求填寫相關驗收記錄表,完善本部分的技術資料的整理、保存和移交。

4、在施工期間應本著節約降耗的原則施工,嚴禁浪費材料。

5、嚴格隱蔽工程檢驗程式,未經甲方、監理檢查同意不得進行下道工序;

6、因工程質量不合格不論是甲方要求返工還是乙方自行返工,費用及所含材料均由乙方承擔;

7、其他:乙方需在現場設定一名總負責人員,以使協調甲乙雙方的管理和要求,將施工人員名單及相關身份證明資料提供一份給甲方。

六、施工安全及職業健康管理

1、安全目標:杜絕重大事故、重大機械和火災事故發生,創建安全文明示範性工地。

2、乙方必須嚴格按照國家規定的安全操作規程施工,做好員工的安全培訓和安全防護,造成人員傷亡事故,乙方承擔經濟責任和法律責任,對嚴重違章違紀造成不良影響和工程質量,安全等出現重大問題的,甲方給予乙方一定的經濟處罰,並有更換施工隊伍的權利。

3、乙方應配合甲方建立安全保證體系,成立安全領導

小組,配備專職安全員、制定安全施工責任制度、進行安全技術交底。應按有關規定嚴格採取防護措施,並服從甲方現場的統一管理,遵守現場制度,承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此產生的費用。

4、要嚴格遵照規範、各種檔案及法規規定的職業健康標準施工。

七、文明施工及環保

1、現場施工人員必須做到文明施工,進施工工地必須佩戴安全帽,高空作業系安全帶。遵守文明施工管理制度並與其他班組人員和諧相處,材料、機具不亂堆亂放,要有明顯的標誌標識,不蠻卸蠻工,不打架鬥毆、不擾亂施工秩序,發現打架鬥毆罰乙方1000元;

2、施工中要做到“工完、料淨、場地清”,保持現場整潔,搞好衛生管理,創建標準化工地;

3、施工過程避免揚塵,做好與環保相關的有關工作。嚴禁白天亂扔垃圾。

八、違約責任

契約簽訂後,甲乙雙方要共同遵守,通力合作,履行各項工作內容,若單方無故終止契約應視為違約,並承擔相應責任。若乙方不能按照甲方要求完成施工作業,甲方有權安排其他人員從事該工作,發生的全部費用和責任由乙方承擔。

九、爭議

甲方和勞務分包人在履行契約時發生爭議,可以自行和解或要求有關主管部門調解,任何一方不願和解,調解或和解不成的,可以向人民法院提起訴訟。

發生爭執後,除非出現下列情況,雙方都應繼續履行契約,保持工作連續,保護好已完成工作成果。

1、單方違約導致契約確定已無法履行,雙方協定終止契約;

2、調解要求停止契約工作,且為雙方接受;

3、仲裁機構要求停止契約工作;

4、法院要求停止契約工作。

關於承包契約範文匯總 篇25

發包方(甲方):

承包方(乙方):

甲乙雙方按照《中華人民共和國經濟契約法》和《建築工程承包契約條例》的有關規定,結合本工程實際情況,本著平等、互利、自願的原則,經甲乙雙方協商,達成如下協定:

一、工程名稱:

二、工程地點:

三、工程總造價:元

四、工程開工日期: 年 月 日;

五、承包方式:

1、由乙方負責包工、包料、包安全、包質量、包文明施工、包保修、包工程造價的承包方式實施承包。

2、以工程竣工並且驗收合格後建設單位給予甲方的工程結算款為準,甲方向乙方提取總工程款 的管理費。

六、付進度款的形式: 七、甲方責任:

1、提供施工圖紙。

2、負責提供乙方施工水源、電源。

3、按照契約的約定按時支付工程款。

4、協調處理乙方與建設單位及其他施工隊的關係。

八、乙方責任:

1、乙方工地施工所用臨時用水管線及臨時用電線路,由乙方自行負責安裝使用。所用水費、電費由乙方繳納。

2、按照施工圖紙和設計規範施工,確保工程質量。

3、向甲方提供產品的合格證和完整的工程竣工資料。

4、按照契約約定施工進度施工,保證施工工期。

5、施工完成後進入施工養護,保證竣工驗收交付建設單位前無工程質量事故。

九、施工安全及質量:

(一) 質量: 1、關鍵施工工序乙方必須設立專職負責人,並認真做好質量的自檢與互檢;所有施工用機械、材料、配件必須進行詳細檢查和檢驗。

2、在施工全過程中,乙方必須認真做好施工記錄和施工日記,將各種參數填入記錄表中,並作為竣工資料必備內容的一部份。

3、當發生質量事故時,乙方應及時提出事故報告,並與甲方、設計人員共同擬定處理措施。

4、乙方必須根據甲方需求隨時提供以下資料:原材料出廠合格證;原材料抽樣檢查或檢驗報告;代用材料合格證和試驗報告;施工用設備、儀器、儀表的檢驗或率定報告;各工序施工記錄。

(二) 安全:

1、各種機械設備的操作人員未經考核不得上崗。

2、現場電器設備和電路應由專人負責並經常檢查,與施工腳手架接觸部位的電線必須有可靠的措施保證線路不漏電。

3、工地材料、機具、設備的堆放,必須整齊穩固,拆除的模板、鐵線、腳手工具、邊角廢料等要及時清除。

4、施工現場的易燃、易爆、有毒物質的存放使用必須符合有關安全規定。

5、施工過程中,乙方必須服從甲方的監督檢查和質量管理,如因質量問題造成返工,其費用由乙方全部負責。

6、乙方在施工中要精心組織,確保全全,如有質量安全事故、機械設備安全事故及人生安全事故發生,後果全部由乙方負責。

十、違約責任:

1、工程質量不符合契約的.規定,乙方負責無償修補或及時返工,由此造成的損失由乙方自行承擔。

2、乙方必須確保在工期內完成施工任務,除不可抗力因素不能按期完成工程,以及經甲方同意延遲工期外,每推遲一天罰款 元。

3、乙方遲延不能完成工程,或不符合要求,甲方有權解除契約,並可要求乙方支付違約金 元。

十一、其他事宜:

1、乙方生活、住宿所用的一切費用由乙方自行解決。

2、由乙方自行引起的任何糾紛由乙方負責。

十二、本契約一式__份,當事人各執__份。本契約未盡事宜,雙方可以另行協商、補充協定。補充協定與本契約具有同等的效力。

十三、契約的生效與終止:

本契約自雙方簽字蓋章之日起生效;竣工結算,甲方支付完畢,乙方將工程交付甲方,並通過建設單位驗收合格後條款終止。

發包方:

負責人:

單位名稱(章):

年月日 承 包 方: 負 責 人:

關於承包契約範文匯總 篇26

甲方:

乙方:

身份證號:

經甲乙雙方協商,現將工程施工技術資料按圖紙所示建築面積計算形式承包給乙方,為了本工程能達到國家規範驗收要求,並能保障工程順利竣工,甲乙雙方依照《中華人民共和國經濟契約法》、《建築安裝工程承包契約條例》及有關政策規定,雙方本著自願、平等、協商的原則,簽訂本土建資料承包契約,共同守信。

一、承包內容

土建施工技術資料(包含:基礎、主體、裝飾、屋面四個分部技術及質保資料的製作與收集和整理)、施工常規檢測工作(工程材料檢測分類表附後)、綠色工地資料、水電安裝報審資料。不包括各專項專業單位分包資料、水電安裝資料、安全資料和施工組織設計及各專項方案的編制、竣工圖繪製、砂漿與混凝土試塊的製作。

二、工程地點及工期

本工程位於施工總工期為天,工期自年月日起算,到年月日止。如工程未能如期竣工的,則所延長工期期間的乙方在職工資按4500元/月由甲方支付。

三、單價、付款方式及結算方式

(1)工程建築面積暫計㎡計算,此價格不包含稅金及所

有在本工程中所使用的辦公用品、常規檢測項目以外的試驗費。

(2)甲方按以下工程節點(以樓號為單位)並在業主支付進度款之日起七天內支付工程款:

(a)基礎工程完工後支付契約面積的。

(b)主體按完成工程圖紙面積支付。

(c)工程竣工後七天之內支付完契約建築面積的100%。

四.甲乙雙方的責任

1、甲方責任:

(1)負債提供專用電腦及列印設備及耗材供現場使用。

(2)負債提供紙張及相關辦公文具。

(3)負責提供乙方駐施工現場人員的住宿。

(4)如工程款未撥款,支付乙方生活費3000元/月。

(5)所有試塊、鋼筋試件、所需送檢材料製作及送到指定試驗單位,並支付所有試驗費用。

(6)交工時配合乙方交驗資料。

2、乙方責任:

(1)負責工程建設過程中土建、水電資料的收集和整理。

(2)負責提供質檢站對工程建設過程中資料的檢查。

(3)負責安排一名熟悉資料整理、報驗的人員在現場列印工程所需資料及檔案。

五、契約生效、解除及終止

1、本契約自甲、乙雙方簽字或加蓋印章後生效。

2、甲乙雙方如有一方未履行自己的責任和義務,契約解除。

3、自工程資料交驗合格及所有款項支付完後,契約自動終止。

五、本契約一式貳分,甲乙雙方各執一份。

甲方負責人簽字(蓋章):

年月日

年月乙方簽字:日

關於承包契約範文匯總 篇27

甲方:倉庫

乙方:xx縣x鄉施工隊

為了順利完成工程任務,保證工程質量,明確雙方責任,經雙方協商同意,特定如下條款,供雙方遵守執行。

第一條 乙方承包甲方庫區南側房屋x間翻修和生活區洗澡堂外側房屋、間裝修工程,必須按質、按量、按時完成工程任務,承包形式為包工包料。

第二條工程時問:200 x年x x月x日至xx月x x日

第三條工程要求

1.庫區東南側x間房屋翻修範圍包括房頂拆除、更換房梁、油毯、木板、瓦;x間房屋粉刷、吊頂、安裝照明線路、供水管、門窗,牆裙底部1. 3m為油漆,1. 3m以上為塗料面,要求牆面光滑、照明線路不許外露。

2.澡堂外側一間房屋粉刷標準和飯堂要求一致,更換電開關,維修照明線路,油漆3個門。

第四條工程質量和檢查驗收

1.本工程以國家GBJ300 - 88《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》為依據。

2.乙方必須嚴格按施工圖紙設計說明和國家頒發的有關規範規程、驗評標準進行施工,並接受甲方技術人員監督檢查。

3.甲方對乙方的施工程式、工程質量實行全程監督檢查。若發現質量問題,視影響程度給予乙方相應的經濟處罰(罰款從承包費中劃撥)。工程施工中若發生質量問題,其損失有乙方承擔。

4.工程竣工後,由甲方組織有關技術人員,依據有關規定與要求組織驗收。

第五條契約簽訂後,甲方由劉、乙方由張x為現場代表,及時解決工程現場中出現的.人為問題,並由甲方代表全程監控乙方施工質量。

第六條依據x x省頒布的建築工程預算定額及國家規定的有關檔案作出工程造價總值人民幣x x x x元。

第七條工程交工驗收合格後,由甲方一次性將工程款的90%撥付乙方。

第八條工程保修期一年,在工程交工後一年內,工程質量出現任何問題,均由乙方無償修理,保修期滿後由甲方將工程款的10%(工程維修押金)撥付乙方。

第九條其他條款:

1.乙方在施工中應嚴格遵守操作規程,加強安全管理,如發生工傷事故,由乙方自行負責。

2.乙方必須保持施工現場整潔,並遵守甲方營區和庫區安全管理的有關規定,對施工人員人為造成的不安全後果負全責(特別是庫房安全)。

第十條本契約一式二份,雙方各執一份。

第十一條契約有效期限,自雙方代表簽字蓋章後生效,至工程驗收及保修期滿後失效。

甲方:倉庫乙方:X X縣X X X鄉施工隊

代表人:X X代表人:X X X

二00 x年X X月X日

關於承包契約範文匯總 篇28

甲方:

乙方:

根據《土地管理法》及《農村土地承包法》的有關規定,乙方通過 方式取得甲方荒灘荒山(林地)的承包經營權,經雙方共同商定,達成如下協定,特立此契約:

一、甲方將位於 村民委員會(組)所有的, 以北、現 以西與 毗鄰的荒山(林地)發包給乙方使用,其四至為:

東至:現 西邊;

南至:與 村荒山相隔的通往上山的道路;

西至:這兩座山頂東西分水嶺一線;

北至:從南側數第二個山頭與第三個山頭之間的山谷中分線。

二、乙方承包後,承包使用期五十年不變,即從二oo 年 月 日起至二o五 年 月 日終止。

三、乙方所承包的荒灘荒山(林地)使用權及其地上附著物總承包款為人民幣 元整,付款方式為:

四、乙方承包荒灘荒山後應積極治理,在荒山上植樹、種草或搞多種經營;經有關部門批准可以從事非農業生產,利用承包範圍內的林木、粘土、沙石等礦產資源或建造固定設施。

五、乙方對所承包的荒灘荒山有獨立的經營管理權,但不得轉包。

六、甲方要尊重乙方所承包荒灘荒山的.生產經營自主權,保護其合法權益不受侵犯,對荒山的開發治理成果全部歸乙方所有。

七、乙方在所承包的荒灘荒山在契約履行期內除乙方交納承包款外,乙方不負責其他任何名目的費用。

八、乙方將荒灘荒山承包後,甲方有權監督、檢查、督促其治理和合理利用荒灘荒山資源,發現問題及時書面通知乙方。

九、甲方保證該荒灘荒山(林地)界線、四至與他人無任何爭議。如因此發生糾紛,由甲方負責協調處理,如由此給乙方造成經濟損失,由甲方負責全額賠償。

十、甲乙雙方必須信守契約。如甲方違約導致解除此契約,須付給乙方違約金人民幣 萬元、退還乙方承包荒灘荒山所付的全部價款,同時對乙方的治理投入和治理成果合理作價,作價款一次性付給乙方;如乙方違約導致解除此契約,甲方不予退還乙方的承包款。

十一、如在承包期限內遇國家建設或進行其它開發建設需徵用土地時,應首先從征地款中保障向乙方支付實際經濟損失和未履行年限的預期利益損失。

十二、契約期滿後,如乙方願意繼續承包經營,雙方續簽契約;如乙方不再承包經營,甲方對乙方的治理成果、經濟投入合理作價歸甲方,作價款一次性付給乙方,不得拖欠。否則,此契約期限順延至甲方將全部價款付清乙方後契約自行終止。

十三、甲乙雙方如因作價款發生分歧,協商不成,須委託甲乙雙方共同認可的中介機構進行評估作價,其結果對雙方均有約束力。

十四、此契約發生糾紛由 裁決。

十五、本契約一式四份,甲乙雙方各一份、公證處一份、 鄉人民政府備案一份,經 公證處公證後生效。

甲方(蓋章): 乙方(簽字):

法定代表人(簽字):

二o1年 月 日

關於承包契約範文匯總 篇29

甲方:

身份證號碼:

乙方:

身份證號碼:

甲乙雙方依照國家《民法》、《民法通則》和《契約法》及相關法律、法規,自願簽訂如下契約並共同遵守。

第一條乙方自願選擇以承包的方式經營甲方指定產品,並在指定的區域內銷售,具體銷售區域為 省(直轄市、自治區)市(地區)。乙方要做到正直、誠信經營,只能在規定的範圍內、規定的品種內守法經營。

第二條乙方負責的規定範圍內的經營活動,對人員聘用、管理方面具有自主權、經營上自負盈虧。

第三條甲方對乙方的經營活動具有考核的權利和指導的義務,乙方不能完成承包銷售任務,按甲方相關規定實施經濟處罰,並有權收回承包經營權。

第四條乙方的經濟收益。雙方約定,乙方通過承包銷售模式取得銷售提成,提成具體比例依據甲方的行銷方案規定,行銷方案與本契約具有同等法律效力。乙方取得的銷售提成,含乙方經營過程中發生的各種費用,包括人員的工資等。

第五條乙方銷售提成支付方式:實行底價承包政策,採取按月結算的方式,每月乙方將已銷售的貨款全部匯入甲方指定的賬戶;甲方在次月扣除乙方應承擔的費用後,將餘額一次性付給乙方。

底價承包:是指一切市場開發和運營的全部費用由乙方承擔。包括房屋租賃費、水電費、交通費、進店費、贊助費、慶典費、會務費、客情關係維護費、竄貨補償費及各種罰款等,以及市場上的鋪貨無法結款的風險(含企業倒閉)均由乙方自行承擔。

乙方不得以任何理由挪用或占用貨款。

第六條乙方是承包銷售區域內責任人,發生的一切費用及意外風險由乙方承擔,包括所聘用的銷售人員、僱請的促銷人員的工資、工傷責任以及造成的經濟損失等。甲方可以提供法律援助,費用由乙方承擔

第七條甲方為乙方提供的產品必須是符合國家標準的合格產品,甲方需向乙方提供各種銷售工作需要的合法有效的證件,甲方按比例借給乙方適當的市場鋪貨。甲方有權對市場實施監督管理,對違規者依據相關規定處理。

第八條乙方開發市場必須依據國家法律合法經營,遵守甲方經營秩序。乙方的經營活動必須在契約規定的區域範圍內,按照規定的產品價格進行合法經營;乙方不得銷售未經甲方允許的其他產品,不得兼營其他廠家的任何產品,違規者甲方有權單方解除契約。

第九條乙方享有穩定工作崗位的權利。乙方遵守甲方規定,完成各項工作任務,乙方無違規、違紀時,甲方不得隨意變動其崗位,如果確需變動乙方崗位時,必須經其同意。

第十條不論乙方因何種原因離開崗位,乙方有按照甲方的檔案配合交接的義務。不得以投入市場費用等藉口拒絕交接。經催告拒不交接,甲方按拒絕交接貨物價值的數額報司法機關按法律規定處理。

第十一條乙方主動離職時,必須提前一個月提出書面申請,按照甲方相關規定辦理交接手續,如故意隱瞞持有的貨物,視為對甲方財產的非法占有,甲方視情節依法追究乙方的法律責任。

第十二條維護市場經營秩序是雙方共同的權利和義務。乙方不得跨區域或違反甲方政策銷售產品。甲方有保護乙方的合法權益、按著規定和制度打擊各類違規行為的義務。

第十三條 在經營過程中,因乙方原因造成產品過期、破損的損失由乙方承擔,不得退貨。因產品質量問題和國家政策要求所產生的退貨,費用全部由甲方承擔。

第十四條 甲方為市場提供的廣告、終端物料、終端宣傳品、促銷品,乙方有義務按甲方規定比例承擔費用。

第十五條 乙方有保護甲方商業機密的義務。對於乙方故意泄露甲方市場行銷政策、財務制度、價格體系,損害甲方利益的行為,甲方有權追究乙方法律責任。

第十六條 乙方有義務處理承包區域內發生的外聯事件,對重大事件應及時上報,甲方有義務協助乙方處理。

第十七條 預交費用

1.甲方依據雙方協定,借給乙方一定比例的市場鋪貨;同時,乙方同意預交鋪貨風險金元。乙方離職,按甲方要求交離市場三個月後,市場無遺留問題,按規定返還給乙方。

2.乙方因個人原因在契約期內提出辭職,或違反甲方規定被甲方辭退,甲方不承擔乙方前期市場開發費和開辦費。

3.乙方離職時,不得將鋪貨風險金抵頂貨款。

第十八條 經濟擔保

簽訂本契約同時簽訂經濟擔保書(擔保書需公證),本契約作為主契約,經濟擔保書作為從契約。

第二十二條 甲乙雙方確認,已經仔細閱讀過本契約,並完全了解契約各條款的法律含義。

第二十三條 甲方關於銷售品種、承包經營方案、銷售、監察、法務及各種管理制度作為本契約的附屬檔案與本契約具有同等效力。

第二十四條本契約書自甲乙雙方簽字後生效,有效期為貳年。本契約約定契約簽訂地為吉林省通化市,因履行本契約發生糾紛應向契約簽訂地吉林省通化市東昌區人民法院起訴。

甲 方: 乙 方:

年月日年月日

註:空格位以手寫為準

關於承包契約範文匯總 篇30

甲方:________________ 身份證號:________________ 乙方:________________身份證號:________________

經甲、乙雙方通過友好協商,本著平等互利的原則,同意甲方餐廳由乙方承包經營。為明確雙方的權利和義務,特訂立本契約。

一、甲方將位於麗江市古城區束河古鎮隨緣魚莊餐廳租賃給乙方經營使用。

二、租賃期限

租賃期限為;年,本契約自月日起至年_6_月_20_日為止。契約期滿後雙方要求續簽在同等條件下,乙方有優先權。

三、租金為125000元整(大寫:壹拾貳萬伍仟元整),乙方應於契約簽定之日向甲方支付所有租金,租賃期過後如甲方願意繼續續租,租金按每年遞增15000元(大寫:壹萬伍仟元整)計算。如乙方續租,必須在每年5月20日以前向甲方支付全額租金。

四、在租賃期間,乙方應向甲方繳納保證金20000元整(大寫:貳萬元整),必須於20xx年11月以前將保證金支付完畢。租賃期滿後,甲方將無條件退還乙方的保證金。

五、租賃期限內,乙方經營發生的一切費用,由乙方自行承擔。

六、租賃期限內,乙方不得改變房屋主體結構,裝修或裝飾房屋時應按照鼎業公司管理的有關規定執行。

七、在租賃期限內,乙方不得將本餐廳轉讓或承包於第三方,如特殊情況,必須通知甲方同意後方可進行。

八、在租賃期間,乙方要保證房屋安全,如乙方使用不當造成房屋損毀的(如:火災),乙方應負責全部責任。

九、在租賃期間,乙方不得從事違法經營,出現後果由乙方自行負責。

十、違約責任;

1、如乙方未能按時支付租金時,甲方有權收回房屋,並不退還乙方已付的租金。

2、如甲方在租賃期內擅自將該餐廳出租給第三方,屬甲方違約,賠償乙方裝修費用並退還乙方剩餘租金。

3、如房主或鼎業公司需收回該房屋時,雙方均不違約。按照契約甲方將退還乙方剩餘租金。

九、本協定一式二份,雙方各執一份,簽字後生效。

三、場地使用及相關費用

1.甲方免費向乙方提供廚房場地和用具的使用權。進場前甲方負責將基礎設施裝修完畢或破損部分及用品一次性維修保養完成後交付乙方使用。上述物品經清點(按清單雙方簽名)後交付乙方使用,若雙方終止契約後,乙方應將上述物品交還甲方,如有遺失、損壞,乙方負責賠償(自然損耗除外)。

2.承包期內,食堂內的用具維修發生的一切費用,由乙方自行承擔。承包區內外的設施維修整改費用由甲方承擔。若乙方需要添加或更新廚房設備用具,須以書面形式通知甲方,添置費用由甲方負責(添入物品清單內)。

3.承包期內,甲方負責水電費,乙方負責餐廳衛生費、燃氣費及其它費用。

4.乙方對餐廳負全部責任,所有衛生條件必須符合有關部門規定的標準,因違反有關部門衛生管理辦法而遭到處罰者,一切責任由乙方承擔。由此造成的甲方損失,乙方負責賠償。

5.如乙方要占用甲方廠區承包區以外的其它地方擴大經營,乙方需向甲方提出正式書面申請需徵得甲方同意,由甲方審訂批准。

四、雙方權利與義務

(一)甲方權利與義務

1.甲方按承包契約規定監督乙方依法經營,認真履行契約,同時做好指導和協調工作

2.甲方對乙方的採購、配菜、營養搭配、服務水平及食品衛生、環境衛生等方面進行監督,並有權要求乙方及時整改。

3.甲方應協助乙方維持就餐秩序,並加強就餐員工的素質教育與訓練。

4.員工憑就餐券或其它方式(就餐卡、簽名、刷卡等)用餐,甲方應提前告知乙方就餐的人數,如遇加班、放長假等非正常因素必須提前一天通知。

5.乙方工作人員必須遵守甲方的各項安全、治安、消防等規章制度,甲方有權處罰乙方工作人員的違紀行為。

(二)乙方權利與義務

1.方負責食堂的經營管理,具體包括人員配備、採購、製作、廚房、餐廳的環境等管理事項。

2.乙方必須嚴格執行《中華人民共和國食品衛生法》,禁止供應未經衛生防疫部門檢查的各類食品和“三無”調味品。

3.乙方工作人員必須將每天食品留樣24小時,以便發生事故追查原因。

4.由於乙方所提供的食品不潔給甲方員工造成食物中毒或其他後

果的',必須承擔相關費用以及法律責任。

5.乙方人員必須每天做好廚房、餐廳等所有工作場地的衛生,嚴禁進入甲方的辦公、生產和工作場地,違者按甲方的《廠紀廠規》處理。

6.餐廳工作人員一律憑“健康證”上崗,並每半年統一體檢一次,無健康證一律不得上崗。

7.乙方必須提前一周將選單給甲方管理人員審核,經核准後在餐廳內公布。

8.廚房和餐廳的殘渣剩飯由乙方負責處理,但不得扔在廠區內。

9.如市場物價上漲過高,造成乙方在連續二個月虧損的情況下,有權向甲方提出增加一伙食費用,甲方應儘快進行市場調查,若情況屬實,應適當增加一伙食費用。

10.因不可抗力原因造成損失時,乙方不承擔甲方房產和設施的經濟損失。

11.乙方必須自覺接受甲方的監督和指導,依法經營,認真履行契約。

六、結算方式

乙方每月將上月餐費開具正規發票送交甲方財務,甲方以月結______天的形式通過銀行匯款方式支付乙方一伙食費(乙方須提供抬頭)。

七、違約責任

1.經營期間,雙方不得擅自中斷契約,單方無正當理由提出解除契約,需經雙方協商後提前十五天以書面形式通知對方,並按上月營

關於承包契約範文匯總 篇31

發包方:

承包方:

經甲、乙雙方共同協商,甲方將位於 礦山發包給乙方開採經營,具體協定如下:

一、承包期限為十年,從 至 止。

二、承包範圍:

三、承包金額及付款方式:第一年 元,以後每年在前一年承包金的基礎上增加 元,礦山承包加工契約簽訂時支付第一年承包金,以後每年 月 日支付當年承包金。

四、甲方的責權利:

1、礦山承包加工契約簽訂後,將礦山交付於乙方開採,保證承包範圍內的礦山不受他人干涉。

2、提供通往礦山的車輛通行道路,保證乙方運輸車輛正常通行。

3、按規定收取承包金。

4、乙方經營過程中,需要依法辦理相關證照時,及時提供有關資料配合乙方辦理。

5、負責期滿後收回的礦山的復墾治理。

五、乙方的.責權利:

1、依照國家政策、法律法規在承包範圍內開採、經營。

2、獨立自主經營,自負盈虧,不受非法干預。

3、保證生產安全,杜絕安全事故發生。

4、在承包期內若轉包他人的應報甲方備案。

5、礦山承包加工契約期滿未開採的礦山交付於甲方。

六、礦山承包加工契約期滿,甲方繼續發包的,同等條件下,乙方享有優先承包權。

七、違約責任:

1、甲方單方終止礦山承包加工契約的,除賠償對方的全部損失外,另按礦山承包加工契約總額的20%賠償對方違約金。

2、乙方不按期交納承包金的按日萬分之五賠償對方違約金。

八、未盡事宜,依照《礦山承包加工契約法》、《礦產資源法》的有關 執行,並可簽訂補充協定,效力同等。

九、本礦山承包加工契約一式二份,甲、乙雙方各執一份,經雙方簽字蓋章後生效,共同遵守。

甲 方: 乙 方:

法人代表: 法人代表:

關於承包契約範文匯總 篇32

發包方: (簡稱甲方)

承包方: (簡稱乙方)

甲方雙方根據《中華人民共和國契約法》的有關規定,為了充分利用水庫資源發展養魚業,加強水庫水利管理,提高經濟效益,經雙方充分協商一致,甲方將所屬的位於筆架山西(農用地、商住地、工業地)側大坳水庫發包給乙方從事養魚生產經營,為了明確雙方的權利與義務關係,訂立以下契約內容,以便雙方共同遵守:

一、發包水庫坐落的地點位置、面積:

1、該水庫坐落在筆架山西側大坳。

2、其面積經實地丈量為 畝,水庫壩埂為新修建,質量完好。

二、承包期限:

承包期限為 年,自20xx年元1月1日起至20xx年12月31日止,期滿以後,續包與否雙方再行商定。

三、上交承包金數額及期限、方式:

1、乙方在承包期內總計交納承包金人民幣壹拾伍萬伍仟元整,其中每年應交納承包金人民幣 元整( 畝× 元/畝年)。

2、交納期限:第一年承包金在簽定契約時一次性交清,以後每年承包金均在當年的元月一日前一次性交清,不得拖欠。

3、乙方每年應交納的承包金均以貨幣資金交納,不得以實由乙方自行解決,電費由乙方按表交納。

4、乙方因生產所需漁具漁網均由乙方自行解決。

5、乙方在承包期間,必須按規定按時足額交納承包金。

6、乙方在承包期間,必須做好環境保護和防盜工作,如造成水庫水質污染或發生偷盜現象,均由乙方自行負責。

四、契約的變更與解除:

1、在契約履行期間,雙方如遇確需變更契約部分內容的特殊情況,經雙方協商一致,方可變更契約部分內容。

2、如遇水庫庫區水資源枯竭或水質污染不能從事養漁業,經雙方協商一致可據實減免承包金或解除契約。

五、雙方約定的.相關事項:

1、在契約履行期間,如遇國家建設徵用,則契約自然終止,其土地徵用費歸甲方享有,水庫漁苗和庫區附屬物的賠償費補償費均歸乙方享有。

2、乙方在承包期內,如需在庫區興建旅遊度假休閒等實施所涉及的山林土地,由甲方負責與山林承包者和林業主管部門協調處理,費用由乙方承擔。

3、乙方在捕撈庫區漁時,只能用網,不得將庫區水資源抽乾。

4、甲方現有水庫底漁無償歸乙方所有,契約期滿後,雙方如不再續包,則乙方應在契約期滿後,一個月內將水庫底漁清理完畢,歸還水庫給甲方。但乙方清理底漁時,只能採取捕撈,不得將庫區水徹底抽乾,以防造成水資源枯竭。

六、爭議的解決方式:

本契約在履行過程中,雙方如發生爭議應協商解決,協商不成時通過花山區人民法院訴訟解決。

七、附則:

1、本契約所訂內容是雙方的真實意思表示,如有未盡事宜,經雙方協商一致,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。

2、本契約經雙方簽字蓋章後於20xx年6月1日起生效。

3、本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份。

甲方單位(公章) 乙方承包人(簽章)

法人代表(簽章)

簽約時間:

簽約地點:

關於承包契約範文匯總 篇33

發包方:_________________(以下稱甲方)

承包方:_________________(以下稱乙方)

甲、乙雙方就建設工程項目充分協商簽訂本契約,共同信守。

1.工程名稱:_________________________________

2.工程地點:_________________________________

3.工程面積(包括土建工程、水暖工程、電器工程):總計_________平方米。

4.承包內容:_______________________________________________________

5.建築安裝工程造價:總計人民幣_________元。

6.工程價款和費用的結算依據和付款辦法:_____________________________

7.工程開工日期:_________年_________月_________日

8.工程竣工日期:_________年_________月_________日

9.工程質量:以施工圖紙及書、國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準為依據。

10.甲方主要義務: ________________________________________________

11.乙方主要義務:_________________________________________________

12.違約責任:

(1)甲方因自己原因延付工程價款時,每逾期一天,按應付款額_________‰計算違約金。

(2)乙方未按契約規定的時間竣工,每逾期一天,按未竣工程造價_________‰計算違約金。

(3)甲方未按約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、技術資料的,乙方可以請求順延工程日期,還可以請求賠償停工、窩工等損失。

(4)工程竣工後保險期一年。採暖工程保修期為一個採暖期,在保修期內,屬承包方施工責任造成的`如屋內漏雨、暖氣不熱、管道漏水等,由承包方負責免費修理。屬發包方或設計責任造成的由甲方自理。

關於承包契約範文匯總 篇34

一、EPC總承包契約的內涵

EPC (Engineering Procurement Construct ion) 設計、採購、施工)工程總承包, 又叫做交鑰匙承包,主要是指工程總承包商受業主委託, 依據工程總承包契約約定承包和負責工程的設計、採購、施工、試車實行這一全過程。在契約範圍內,工程的質量、工期、造價、安全等都應由工程總承包商來管理。工程總承包項目, 包含設計、採購、施工、試車這四個階段。

二、 EPC總承包契約的特點

EPC總承包契約模式下, 業主僅需管理和控制原則上的工程,只有總承包商才要對施工進行全程監控。一般來講, EPC總承包契約的契約模式通常是固定總價的契約模式(契約範圍發生變化或發生法律規定的不可抗力等造成影響除外)。所以, EPC 契約模式下, 針對項目業主, 經濟風險和無法按期完成項目建設的風險都是由總承包商負責。而承擔EPC契約模式下的工程項目實際上實在挑戰EPC 總承包商的自身管理水平,具有高風險但也有可能獲得高收益。

假如一個EPC 總承包商懂得控制和處理這些風險, 就可將投標報價中的'風險費轉為利潤。EPC 總承包模式能夠在工程建設方面發揮其先進技術力量、經驗和組織管理能力的大承包商的優勢,通過協調工程建設中的關係, 指揮和組織管理工程建設, 把握工程質量和進度, 實現可觀的經濟效益。對業主來說,以固定投資金額和項目開始投產的確定時間為前提, 可在預計的投資金額和投產時間的範圍內實現創收,在建設工程的發包承包中採用EPC模式, 可讓承包商承擔項目的風險。這對於缺乏工程建設方面的專門技術力量的業主來說, EPC 契約模式有著明顯的優勢。

關於承包契約範文匯總 篇35

甲方(發包方): 身份證號碼:

乙方(承包方): 身份證號碼:

為了礦山經濟開發,甲方同意將其位於 縣 鎮(鄉) 村 小組自留山的山地承包給乙方經營石英石礦山開採。為了明確雙方權利及義務,根據礦山開採的有關法律、法規,平等協商,達成本契約。

一、甲方保證承包給乙方的礦山用地權屬清楚,併合法取得山地使用權,且非生態公益林或水源林的山地。

二、甲方的山地承包給乙方後,承包期間開採使用權歸乙方所有,投資和經營由乙方負責。

三、承包期間乙方未經甲方書面同意不得將礦區轉讓,轉包給第三人,否則乙方構成違約。

四、契約生效並投產後,所產生的經濟效益乙方按每噸石英石礦石人民幣 元計付給甲方,每壹仟噸結算一次(以銷售的磅碼單結算),作為乙方占用甲方山地開採礦石的補償和報酬。

五、承包期限:自 年 月 日起至 年 月 日止,承包期滿後,如乙方需繼續經營開採,同等條件下,乙方有優先開採承包權。

六、具體地點和界址以雙方確認的1:10000地形圖(由林業技術人員現場勾繪或林權證附圖)為準。

七、如因權屬、界址與他方有爭議,由甲方負責解決。

八、乙方所需開設的林道路經過他方林區的,甲方負責協助解決,需補償林木乙方應按當時地方上的價格進行補償。

九、乙方在約定的承包期內任何時間連續 個月未開工投產,視乙方自行終止承包契約,甲方有權與他方合作開採的自由權,不可抗力除外。

十、乙方礦山施工及管理人員的人身意外保險由乙方自行負責購買,礦山生產開採過成中人為導致的安全事故由乙方承擔。

①乙方要在工作區域內放置安全警示標誌和安全操作規章制度。

②必須要求礦山工作人員戴安全帽和穿勞保鞋。

③乙方人員在工作期間嚴禁飲酒作業,發現一次批評教育。

十一、如開採過程中礦山發現金礦,金礦的礦脈部分的'開採權歸甲方所有。

十二、本契約雙方如有一方先違反本契約視為構成違約,另一方經書面通知對方後,有權解除本契約。

十三、本契約終止或期滿後,甲乙雙方應在15日內辦理結付及礦區移交手續。

十四、本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份,雙方代表千金之子蓋章後生效,未盡事宜由雙方另行協商並以補充條款體現,具備同等法律效力。

甲方(發包方): 乙方(承包方):

年 月 日

礦山承包契約範本(二)

發包方:

承包方:

經甲、乙雙方共同協商,甲方將位於 礦山發包給乙方開採經營,具體協定如下:

一、承包期限為十年,從 至 止。

二、承包範圍:

三、承包金額及付款方式:第一年 元,以後每年在前一年承包金的基礎上增加 元,契約簽訂時支付第一年承包金,以後每年 月 日支付當年承包金。

四、甲方的責權利:

1、契約簽訂後,將礦山交付於乙方開採,保證承包範圍內的礦山不受他人干涉。

2、提供通往礦山的車輛通行道路,保證乙方運輸車輛正常通行。

3、按規定收取承包金。

4、乙方經營過程中,需要依法辦理相關證照時,及時提供有關資料配合乙方辦理。

5、負責期滿後收回的礦山的復墾治理。

五、乙方的責權利:

1、依照國家zheng策、法律法規在承包範圍內開採、經營。

2、獨立自主經營,自負盈虧,不受非法干預。

3、保證生產安全,杜絕安全事故發生。

4、在承包期內若轉包他人的應報甲方備案。

5、契約期滿未開採的礦山交付於甲方。

六、契約期滿,甲方繼續發包的,同等條件下,乙方享有優先承包權。

七、違約責任:

2、乙方不按期交納承包金的按日萬分之五賠償對方違約金。

八、未盡事宜,依照《契約法》、《礦產資源法》的有關 執行,並可簽訂補充協定,效力同等。

九、本契約一式二份,甲、乙雙方各執一份,經雙方簽字蓋章後生效,共同遵守。

甲 方: 乙 方:

法人代表: 法人代表: