近年來，我國小工程施工越來越多，你知道小工程施工契約書是怎樣的嗎?以下是小編為大家整理的小工程施工契約書範文，歡迎參考閱讀。
小工程施工契約書範文1
發包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
根據《中華人民共和國經濟契約法》，《中華人民共和國建築法》，《建築工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規範、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本契約。
1、工程概況
(一)工程名稱： xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(二)工程地點： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2、工程承包範圍
安全維護及整改
3、契約工期 30天
4、工程造價
工程造價為： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 元整
5、質量標準
5.1質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規範(包括但不限於以下內容)：
5.2.1本工程的技術標準與規範應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規範。
5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。
6、承包方式
按本契約第2條“承包範圍”所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包乾。
7、工程計價
7.1 本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉建設廳檔案湘建價[20xx]406號《建設工程工程量清單計價規範》(GB50500-20xx), 《湖南省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第192號), 《湖南省建設工程計價辦法》,20xx《湖南省修繕定額》、20xx《湖南省建築裝飾裝修工程量消耗標準》、20xx《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉建設廳檔案湘建價[20xx]237號檔案綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價，信息價及市場價格執行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
8、工期
有下列情況者，工期經核實簽證後可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤，契約工期不能順延，費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤，契約工期順延，費用由甲方承擔。
9、工程款的支付
9.1工程完工後，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%。
9.2在工程結算辦理完畢後，甲方支付至結算總價的97%，工程保修金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年後如無質量問題15天內全額返還，保修金不計利息。
10、違約責任
10.1違約方案本契約約定的形式承擔違約責任，契約沒有約定的，案契約法及相關法規執行。
10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任後仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。
11、安全生產和文明施工
認真執行國家及當地有關建築施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，並做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。
12、爭議的解決
本契約在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
13、其他
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。 本契約一式肆份，甲乙雙方各執貳份。雙方簽字蓋章後生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
小工程施工契約書範文2
建設單位(以下簡稱甲方)：
施工單位(以下簡稱乙方)：
婺源縣香田小區新增施工便橋工程，根據《中華人民共和國經濟契約法》，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本契約。
第一條 工程項目
(一)工程地點：香田小區
(二)工程內容：貝雷架鋼便橋
(三)承包方式：包工包料
第二條 工程造價為人民幣： 19.91萬元整
第三條 契約工期
1.雙方商定總工期30天。
開工日期：20xx年06月 20 日，竣工日期：20xx年 07 月 20 日
2.如遇下列情況,經甲方代表簽證後,工期可以順延。
①因遇人力不可抗拒的自然災害(颱風、火災、地震)等造成的停工。
②因設計圖紙修改，增加了工程量，而受影響時。
③因停水、停電等情況達六小時以上時。
④甲方因財力不足或不按契約規定預付工程備料款和工程進度款，而受影響時。
⑤甲方不能按契約規定在開工前五天，交出施工場地和接通施工水源、電源時。
第四條 工程質量標準和保修期
(一) 工程質量標準按國家現行施工規範驗收
(二) 工程保修按建設有關規定執行，保修自竣工驗收簽字之日起計算，
(三) 屬乙方施工範圍的工程項目，因施工質量問題造成損壞的，乙方應給予免費修補。
第五條 材料設備供應
(一) 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型號採購。
(二) 材料設備附有出廠合格證明，材料設備有異議進行檢驗。
第六條 付款方式
完工後一個月內一次性付清。