五. 關於材料供應的約定
1. 本工程按雙方簽認的報價單及其它約定由甲方採購的施工材料,甲方應在各項目工程施工前兩天採購至現場,由甲方採購的材料。設備如不符質量及要求對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料及設備至施工現場經乙方驗收後由乙方負責保管,如乙方保管不當造成損失的,乙方負責賠償。
2. 凡由乙方採購的材料,設備質量或規格不符合雙方約定要求的應禁止使用.若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
六. 關於雙方責任的約定
1. 因甲方原因影響工期,工期相應順延,並承擔由C、D、E、F條款原因造成乙方損失的賠償:
A. 不能按期.按時供水電:B、不能保證每天有8小時工作時間(含加班時間):C、不能按期提供自購的材料、設備:D、提供的材料設備不符合質量或規格造成返工:E、不能按期付工程合款,而施工工程量未過半,乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設計費:F、非乙方造成的其它不可預見的原因。
2. 乙方責任
A. 不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應損失由乙方承擔:B、對竣工驗收後保修期兩年內發現的屬於乙方施工安裝責任的質量問題,乙方免費維修:C、乙方施工過程中違反操作規程造成的人員傷害,責任由乙方負責:D、由於乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應予以修復或賠償。E、由於乙方違反物業管理處規定所造成的罰款和賠償,費用由乙方負責。
七. 關於設計與施工及驗收的約定
1. 乙方設計師完成施工圖後必須在商定的時間內給甲方審圖,經甲方確認簽字認可後乙方方可施工。
2. 乙方必須嚴格按甲方簽認的圖紙施工.安裝。
3. 在施工過程中,甲方提出變更設計,停止施工或增減項目,應以書面形式通知乙方,列明停止施工或變更,增減的原因,工程部位、時間.材料等;乙方根據變更要求兩天內向甲方提交變更所採取的措施、增減的造價,因停工等原因造成的機械呆滯、綜合管理費延誤工期、補償停工和已採購材料(因變更設計而無法利用所造成的材料浪費)等費用清單。
4. 隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場驗收,甲方兩天內不驗收,乙方可自檢後隱蔽並如實填寫隱蔽記錄,甲方應予以承認。
5. 工程竣工後,乙方通知甲方驗收。甲方應在接到通知後兩天內驗收,並辦理驗收.移交手續。如甲方在規定時間內不能驗收,需及時書面通知乙方,另定驗收日期,否則乙方視甲方通過驗收。若另定驗收日期,甲方應承認第一通知時間為竣工日期,並承擔乙方看管場地的相關費用。
八. 獎勵和違約責任
1. 由於甲方原因導致延期開工或中途停工,除順延工期外,甲方應補償乙方因停工,窩工所造成的損失,每停工或窩工一天甲方應支付乙方____元;甲方不按契約的約定預付工程款,每拖期一天,按付款金額的___%加付滯納金。
2.由於乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付____元違約金。
3.工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成的損失由甲方負責,並視為甲方已實際驗收合格。
4.因一方原因,契約無法繼續履行時,應通知對方辦理契約終止協定,並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
九.雙方簽認的裝飾工程報價單,施工圖和經雙方協商達成一致的其它具體問題協定,作為契約附屬檔案,與契約具同等效力。
十.本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
十一.本契約經雙方簽字後生效,如有不盡事宜,雙方本著友好互利原則協商解決,如協商解決不成雙方同意由當地仲裁委員會或人民法院判決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程契約書範文3
發包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中華人民共和國契約法》及有關法律、法規的規定。甲乙雙方在自願、平等、協商一致的基礎上,就發包人室內裝飾裝修工程有關事宜協商一致,達成如下協定:
第一條 工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包範圍:參見契約附屬檔案(二)《裝飾工程預算書》所列項目。
4、工程承包方式:雙方商定採取下列第
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工,發包人包料。
第二條 工程價款
工程價款(大寫金額) 叄拾伍萬壹仟玖佰伍拾肆元整 詳見契約附屬檔案(二) 《裝飾工程預算書》。
第三條 付款方式
1、雙方約定按以下第
2、特別費用的約定
a、施工過程中,施工現場發生的一切水電費用由甲方負責。
b、施工過程中,由於乙方的原因違規被執法機構或管理機構罰款的,罰款由乙方支付。如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發生的,罰款由甲方負責。
c、契約附屬檔案預算表中沒有列明稅費的,稅費由甲方按實際徵稅額向有關部門繳納。已經列明稅費的,由乙方負責繳交。
3、乙方按雙方簽署的預算附屬檔案項目執行,如甲方增加新的工程項目,經雙方協商,另行簽署補充契約,其工程項目涉及的款項,甲方應先預付30%的工程款,工程進度到50%時,甲方在驗收前支付給乙方工程款。如其工程材料款項大於該項目的50%,甲方應按實際比例先支付給乙方備料款。
第四條 質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱、經雙方認可。工程驗收標準,雙方同意參照三亞市地方標準DB31\T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
2、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加或減少的費用,應另簽定補充契約。
4、凡由甲方自行採購的材料、設備、產品質量由甲方自負,施工質量由甲方負責。
5、甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便於工作銜接。 第五條 材料供應 1、甲方所提供的材料均套用於契約規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪做它用。
2、乙方提供的材料,未按附屬檔案(二)所報的價格或底於報價和品牌.設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責採購供應的材料、設備、,必須是符合設計要求的合格產品,並按時供應到現場。如延期,施工工期順延,並按延誤工期處罰,按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管,由於保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第六條 工程期限
1、工程期限天,開工日期年日,竣工日期 年 11 月 01 日。
2、如果是乙方原因而延遲完工,每日按
3、甲方自行挑選的材料、設備、因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔。乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工中,因工程質量問題,雙方意見不一致而造成停工,均不視為誤工或延遲工期,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,儘快解決糾紛,以保證繼續施工。
5、施工中如因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方承擔全部施工費用。如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
6、施工中,甲方未經乙方同意。私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條 工程驗收
1、工程質量驗收,(按附屬檔案二圖紙報價材料等驗收),除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部竣工後,乙方通知甲方進場竣工驗收。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後,甲方應在十天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任,甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時間內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期,但甲方應承擔工序及工程的竣工日期。
4、甲方驗收工程合格後,雙方辦理工程結算和竣工移交手續。
第八條 其他事項
1、乙方指派(姓名)為乙方工地代表,負責契約履行,並按契約要求組織施工,保質保量按期完成施工任務。
2、乙方負責施工現場的安全、.嚴防火災、佩證上崗、文明施工,並防止因施工造成管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必須儘快負責修復或賠償。
3 、乙方必須做好對施工人員參加各類人身保險.一但發生事故乙方自己解決.對甲方無關係.
4、乙方嚴格履行契約,實行信譽工期。
5、乙方在裝潢施工範圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起,為12個月。在保修期內由於乙方施工不當造成的質量問題,乙方無條件進行維修,如果由於甲方使用不當,造成的裝飾面損壞或不能使用,乙方酌情收費進行維修。
第九條 違約責任
契約生效後,在契約履行期間,擅自解除契約方,應按契約總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除契約,使雙方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十條 爭議解決
1、本契約履行期間。雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決,或憑本契約和乙方開具的統一發票向三亞市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴,請求解決。
2、當事人不願通過協商,調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本契約約定向雙方當地仲裁委員會申請仲裁,向人民法院提起訴訟。
第十一條 契約的變更和終止
1、契約經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守,任何一方需變更契約的內容,應經雙方協商一致後,重新簽訂補充協定。如需終止契約,提出終止契約的一方要以書面形式通知對方,應按契約總價款的30%交付違約金,並辦理終止契約手續。
2、施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式通知對方,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定後,可視為本契約解除。
第十二條 契約生效
1、本契約和契約附屬檔案雙方蓋章,簽字後生效。
2、補充契約與本契約具有同等的法律效力。
3、本契約(包括契約附屬檔案,補充契約)一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日