四、工程工期
1、本工程施工工期為：20xx年11月15日一20xx年8月15日，共270天。 乙方必須在保證工程質量的前提下按期完成。若因乙方原因導致的工期延期達2天以上，甲方將有權從第3天開始按每延期一天處罰1000元，罰款最多不超過工程造價的5%。如因甲方原因造成乙方不能正常施工，乙方所停工造成的一切費用(人工費、材料費、機械費、資金利息及相關費用)由甲方負責賠償支付。
發生以下情況的，工期予以相應順延，給乙方所造成已完成工程量的損失的增加費用由甲方與乙方據實際情況協商定價處理。乙方並就類似情況發生3天內，就延誤時間、內容和發生的費用向甲方書面提出，甲方在2日內給予答覆，逾期答覆視為同意。
(1)遇人力不可抗拒因素造成停工;
(2)停水停電原因造成停工的;
(3)甲方未能提供施工條件或施工配合的;
(4)甲方要求停工;
(5)工程進行設計變更或工程量變更的;
(6)其他非乙方原因造成停工的。
3、如因甲方人為所造成乙方損失的由甲方完全負責賠償，工期順延。
五、工程質量標準
本市政道路工程的質量驗收按現行瀝青道路工程質量驗收標準驗收合格，如因乙方的材料或施工質量問題，導致的工程質量不能順利驗收，乙方應無條件返工處理至合格要求為止(如甲方認定的材料出現質量問題由甲方負責〕。
六、契約總價款：
金額(大寫、約叄仟伍百萬元人民幣)，最終契約價款，根據實際完成工作量據實結算。￥：約35000000.00元
七、雙方權利和義務
1、甲方責任
(1)全面履行契約，確保乙方正常施工。
(2)提供乙方要求的有關本工程的技術資料。
(3)及時協助乙方做好有關簽證工作，對乙方提交的簽證報告在3天內簽復，3日內未簽復視為甲方認可該簽證。
(4)負責辦好施工手續，需乙方協助的工作乙方應積極配合。
(5)督促乙方做好安全管理，文明施工。
(6)免費向乙方提供堆料場、道路、設備作業等場地。
(7)甲方應為乙方免費提供布置臨時設施的場地和臨水、臨電，乙方的員工住宿由乙方自理，施工用電線電纜、開關箱、照明燈具和機具、水費、電費等由乙方自行承擔。
(8)積極為乙方排除一切施工干擾，社會干擾及負責周邊關係的協調。2、乙方責任
(1)全面履行施工契約，嚴格按現行標準、規程、規範和設計要求組織施工，嚴格履行質量、安全、文明施工，工期及契約要求，確保正常施工。
(2)負責其施工機具、設備和人員調配，乙方保證進場的機具設備能滿足施工需要，人員調配投入計畫必須合理，現場管理力量必須滿足正常施工管理要求。
(3)全力配合有關部門對施工現場的各項檢査和監督管理等。
(4)工種之間必須友好相處，相互配合，不得相互推諉扯皮。
(5)乙方在施工時發生安全事故應立即組織搶救，並保護好現場，即刻上報。甲方應積極主動配合乙方處理一切事故責任，屬於乙方造成的一切責任由乙方全部承擔，由乙方負責一切經濟責任和法律責任，甲方不負責任何經濟責任和法律責任。
(6)積極配合甲方工作，做好上傳下達，及時簽訂各級安全責任書，層層落實安全生產責任制。
(7)乙方應帶頭遵紀守法，不準違章指揮，準確把握安全、質量、進度、效益的關係，保證人員安全，施工順利進行。
(8)乙方必須確保各種配備到位，並嚴格履行職責。
八、材料供應
本工程甲乙雙方約定的市政道路施工所用的材料由乙方按設計和有關質量驗收標準要求自行採購，各種材料進場時經甲方現場人員進行質量檢驗合格後簽字同意方可使用，甲方檢驗認為不合格的應在材料進場2日內向乙方及時出具書面意見，若甲方逾期出具書面意見或不及時進行驗收的，視為甲方驗收合格。
九、質量驗收
甲方在收到乙方的竣工驗收申請後3日內會同乙方進行質量驗收。
十、工程擔保
雙方在簽訂契約後，乙方正式進場施工前，乙方向甲方指定銀行賬戶繳納100萬元(大寫：壹佰萬元正)人民幣作為契約履約保證金。
履約保證金退還：該100萬元保證金甲方於乙方正式完工後1周內返還乙方(該項目僅為道路工程部分)，如果甲方無法提交施工場地或甲方原因導致不能施工的和甲方未按契約約定支付工程款的，乙方已完成可施工部分，同樣甲方應在1周內退還全部保證金，不計任何利息。
同時甲方承諾：若甲方不能按時向乙方支付應支任何一期工程款或遲延返還保證金，甲方應按照逾期支付金額的每日1%的標準向乙方支付違約金，並且，乙方有權要求甲方用該項目中已建成的商品房按施工同期銷售價打五折給乙方作抵扣處理，直至工程款全面結清。
十一、工程款支付
甲方按工程施工進度付清的方式向乙方撥付工程價款：第一批工程款支付：在乙方已完成片石基礎鋪設項目50%時，甲方向乙方支付本契約全部已完工程量工程款的80%。;第二批工程款支付：在乙方全面完成片石基礎鋪設時，甲方向乙方支付本契約全部已完工程量工程款的80%;第三批工程款支付：在乙方完成水泥碎石穩定層鋪設項目50%時，甲方向乙方支付本契約全部已完工程量工程款的80%。;第四次工程款支付：在水泥穩定層全面完成時，甲方向乙方支付本契約全部已完工程量工程款的80%;第五批工程款支付：在完成瀝青道路面層鋪設的50%時，甲方向乙方支付本契約全部已完成工程量工程款的80%;在瀝青面層全部完成時甲方向乙方支付下余本契約全部工程量工程款的80%;其餘工程量工程款在工程竣工驗收合格，甲方於一周內同乙方辦理完工程結算並支付乙方的所余工程價款。上述工程款支付節點是由於甲方原因導致工程進度無法達到工程款支付節點時(無法提交施工場地或甲方原因導致不能施工、停工時)，乙方隨時有權要求甲方按已完工程量的工程款撥付和並將工程保證金的全額退還，甲方無條件進行款項支付和保證金的退還。同時甲方所支付的所有款項均匯到乙方指定賬戶上，在任何情況下不得變更。
乙方指定賬戶為： 開戶名 開戶行
開戶賬號
十二、違約金
雙方約定的違約金按1萬元/次處理，本契約另有約定或雙方另行協商的除外。
十三、契約生效
1、本契約於20xx年11月15日於通江縣公司訂立。
2、契約履行過程中若發生糾紛，雙方應積極主動協商解決或請有關部門調解，調解不成，向工程所在地人民法院起訴。
3、本契約一式肆份，甲方、乙方各執貳份。
4、本契約由甲乙雙方責任人簽字、蓋章後即生效，工程款結清後失效。
發包人：(公章) 承包人(公章)
法定代表人：(簽字) 法定代表人：(簽字)
身份證號： 身份證號：
電話： 電話：
開戶行賬號： 開戶行賬號：
20xx年十一月十五日