土方施工契約範本

8.2 工程款支付

工程按契約完工後,甲方按審定的工程量結算金額支付50%;如20xx年春節前確因雨天過多未全部完成,則按完成量的50%支付。其他款項,待竣工驗收,辦理結算後支付到90%,餘款10%在工程完成至正負零後一次付清。

第九條 糾紛處理

因本契約發生的糾紛,甲、乙雙方協商處理;協商不成,可向*人民法院提出訴訟。

第十條 其他

⑵ 契約未盡事宜,雙方另行協商解決。

⑵本契約一式六份,甲方執四份,乙方執兩份,雙方簽字蓋章生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

土方施工契約範文3

發包方:_________________________(以下簡稱甲方)

承包方:(以下簡稱乙方)

依據《中華人民共和國契約法》以及其它相關法律、法規的規定,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等互利的基礎上達成一致意見,為明確雙方在履行過程中的權利、義務和責任,就乙方承攬甲方土方工程等事宜,制定本契約,以供雙方共同遵守執行。

一、工程概況:

工程名稱:

工程地點:

工程內容:

二、承包方式及價款:______元/m3一次性包死(含一切費用)

三、工期:本契約全部工程於____年____月___日開工至____年____月_____日竣工,共_____天。在施工過程中,除遇下列情況外,工期不予順延。

1、因天災或其它不可抗力的原因被迫停工的;

2、因甲方提出變更計畫或變更施工圖而不能繼續施工的;

3、因甲方不能按期提供圖紙、材料、設備以及其它約定的條件,以及設備不符合規格要求,被迫停工或不能順利施工的。

四、工程質量和保修

1. 工程質量要求:按有關規定和本契約的約定,經甲方、業主、監理工程師和有關質量監督部門檢驗,工程質量達到合格標準;

2.乙方必須嚴格按照甲方提供的施工圖紙、說明檔案、國家頒發的有關工程規範、規程和標準,甲乙雙方的技術交底檔案和甲方的書面指令進行施工,並接受甲方、監理和業主代表的監督、檢查;

3.乙方應根據甲方要求,隨時提供有關技術資料,如材料,設備出廠合格證,試驗報告等影印件或原件(由乙方提供的材料);

4.甲方可以隨時對工程作業進度、質量進行檢查,乙方施工不符合雙方約定的要求或有關技術規範,甲方可要求乙方停工或返工,停工或返工給雙方造成的損失和返工費用由乙方承擔;

5.工程竣工,經驗收達到本契約約定的合格標準,乙方按國家關於工程保修的有關規定承擔保修責任並承擔此項費用。

五、雙方責任

甲方責任

1. 按本契約約定的期限支付工程款(含進度款和結算款);

2. 協助乙方辦理有關施工報建手續並協調與當地政府和居民的關係;

3.負責現場施工的協調指揮,派出技術人員對工程進度、工程質量進行監督、檢查,辦理簽證中間工程的驗收手續;

4.向乙方提供與本契約相關的圖紙、資料;

5.在開工前,就本工程及相關項目向乙方進行技術交底;

6.協助乙方辦理施工人員的暫住證及勞動用工手續;

7.核查乙方進場人員安全教育證,培訓上崗證;

9.負責組織相關的試驗檢測工作,乙方需組織適宜人員配合甲方進行試驗工作;

10.負責指導乙方進行相關施工資料的填報工作。

乙方責任

1.服從甲方、監理及業主現場指揮及管理;

2.服從甲方現場的質量、安全、進度、文明施工等管理機構的管理;接受甲方按制訂的工程進度獎罰制度進行獎罰.對承擔的工程項目的施工質量、安全、進度、文明施工負責;

3.按時組織施工,保質、保量、安全、按期完成本契約約定的全部工作內容並交付使用;

4.負責根據本契約關於施工內容的有關資料(如圖紙,甲方指令等)編制組織,施工方案,並報甲方審批;

5.制定妥善的工程質量和安全保證措施;

6.對施工工人進行安全生產方面的教育,杜絕安全事故。

六、結算以及付款方式:

1、以甲、乙方共同確認的實際完成工程量結算;

2、本契約自簽定生效之日起,甲方應在_______日內一次撥付給乙方備料及施工費。工程進行期間,甲方應根據工程進度撥給乙方進度款。工程未竣工驗收前,可預留工程總造價的百分之________的尾數款,待工程竣工驗收合格後結清,不按契約規定時間、數量、比例撥付工程款的,按銀行有關逾期付款辦法的有關規定處理。

3、乙方必須提供經稅務機關認可的建安發票,否則甲方有權拒絕付款,且工期不予順延。

七、乙方必須服從甲方工地代表及監理工程師的監督管理,甲方必須給予乙方施工必要的協助與支持。

八、乙方要做好安全生產工作,如發生安全事故,由此產生的費用由乙方自己承擔。

九、乙方必須將土方運輸到甲方指定的地點,不得外運和亂棄。

十、違約處理:如乙方未在本契約約定的竣工日期完工,每延誤一天罰款人民幣500元整。如甲方未按照本契約的約定按時、按量支付工程款的,按照銀行同期貸款支付給乙方利息。

十一、爭議解決:如雙方發生爭議,甲乙雙方應該友好協商,協商不成可以向人民法院提起訴訟。

十二、未盡事宜,雙方協商一致可以訂立補充條款,補充條款為本契約的補充契約,與本契約具有同等的法律效力.

十三、雙方可以約定將與該工程有關的工程項目一覽表等檔案作為本契約的的附屬檔案,為該契約的組成部分,應共同遵守。

十四、本協定自雙方簽字或蓋章後生效,一式_____份,雙方各持___份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日