(二)乙方
乙方必須遵守甲方的各項規章制度,如有違返,甲方有權給予處罰。
1、乙方委派 同志為乙方現場施工負責人,參加甲方生產協調會,具體負責本專業的施工管理。在協定期內,未經甲方允許,乙方不得隨意更換現場施工負責人(班組長)和施工人員。
2、乙方中途不得放棄承包或將工程轉包給第三者,否則甲方有權單方中止協定。
3、做好人員錄用工作,不得錄用有高血壓、心臟病、精神病、傳染病人員和年齡大於55周歲或小於16周歲的人員。特殊工種必須持有特殊工種操作證方可入場施工。對於入場的乙方工人,乙方必須向甲方上交身份證複印件、操作證(特殊工種)複印件及明細表。
4、嚴格遵守甲方的規章制度。服從甲方現場施工員、質量員、安全員和監理工程師的監督檢查,接受整改意見,限時完成整改。尊重業主及甲方現場人員的指導意見,協調好各方面的關係。
5、必須執行所有作業人員持證上崗的規定,設立兼職安全、質量、綜治員,堅持工前交底、工中監督和工後驗收。做好當日記錄,並在工前對施工現場所有的安全設施、機具電器進行先查看後使用,如發現事故隱患,應及時向甲方報告。在安全沒有保障的情況下,不準施工。杜絕違章指揮、違章作業和機械帶病運轉。
6、健康證、操作證等一切費用乙方自理,並且必須按市有關規定辦理相關證件,乙方可以委託甲方辦理,費用在結算中扣除。
7、妥善保管,正確使用甲方提供的各種機具,如損壞或遺失照價賠償。
8、由於乙方施工班組的質量原因引起的其他班組額外用工由乙方施工班組負責。
9、制止所屬人員亂拉亂接電源,在集體宿舍內用電炊器具煮飯、燒菜、燒水和取暖,一旦發現,甲方除沒收器具外,另向乙方按項目部規定處以罰款,同時由乙方承擔由此引發事故的全部責任和費用。
10、乙方人員不得在工地聚眾鬧事、打架鬥毆、哄抬工價、纏索工費,擾亂甲方正常工作秩序及偷盜行為,違反者甲方給予1000-5000元的經濟處罰並清理出場,造成後果有重大影響的除直接移交司法機關依據法律追究責任外,甲方有權終止協定。
11、乙方應竭力避免出現違章作業,如有違章施工出現安全事故,甲方不負責任何責任。甲方強調乙方所有施工人員在工地食宿,禁止乙方施工人員私自回家,乙方人員在施工工程中生病、發生交通等意外事故(包括乙方自身原因導致甲方及第三方人員受到意外傷害),一切責任均由乙方負責,甲方不承擔任何責任。
12、施工過程中,乙方應準備充足的人員,如果影響甲方的施工和進度,其一切損失由乙方承擔。乙方在人員緊缺不足的情況下,甲方有權利補充人員,其人工費由甲方來定,所發生費用從乙方工程款中扣除,延誤工期所造成的損失由乙方承擔。因乙方原因嚴重影響甲方施工進度的,甲方有權終止分包協定,並僅支付已完合格工程的50%的工程款。
13、配合工地安全員搞好安全教育和填寫三級教育的有關事項。乙方所使用的建築材料必須提前7天向甲方提供使用計畫,由甲方審核後予以提供。
14、乙方保證每月發放工人工資與甲方同步進行,一旦發現乙方有拖欠工人工資的行為,甲方將依據拖欠金額對乙方加倍處罰。
15、精心組織施工,在保證質量的前提下以最快的速度來實施生產計畫的完成。
16、嚴格遵守操作規程,按甲方技術人員交底及施工圖紙施工,克服質量通病,搞好細部處理,做到一次成優。
17、加強對職工的安全管理做好職工的安全教育工作,嚴格按安全操作規程施工,在施工中發生的安全事故一切費用由責任方承擔。一次違章罰款,二次違章辭退。
18、節約材料,施工中做到工完料盡場地清,積極主動創建市文明標化工地。
19、嚴格執行施工進度計畫,若乙方自身原因延誤工期,每延誤一天罰款1000元/棟,經甲方指出後無解決措施的,甲方將中止協定,並按已完成工程量的工程款80%結算。中途退場時甲方不承擔乙方任何費用
20、因質量原因勒令退場的,按完成工程量80%結算,甲方不承擔其它任何費用。
十 違約和爭議
如發生違約和爭議,甲乙雙方協商不成,應提交 仲裁委員會按該仲裁會規則進行仲裁,或提交 人民法院申請判決。仲裁結果或判決結果,對甲乙雙方均有約束力。
十一 其他
1、本協定一式肆份,甲方叄份,乙雙一份,協定雙方簽章(字)後生效。工程款結清後失效。
2、協定未盡事宜,由雙方協商簽訂補充協定。
甲方: 乙方:
代表(簽字): 代表(簽字):
電話: 電話:
身份證號:
年 月 日 年 月 日
鋼筋分包契約範文三
甲方:
乙方:(承包人)
因施工任務需要,現甲方將志麟藝品實業(惠陽)有限公司員工宿舍工程中的鋼筋制安項目分包給乙方負責施工,為了明確雙方契約責任制和保證工程的進度和施工質量,依照《中華人民共和國契約法》及其它有關法律、法規、遵循平等、自願公平和誠實信用的原則,經甲、乙雙方充分協商後達成以下契約條款:
一、 工程名稱:志麟藝品實業(惠陽)有限公司員工宿舍工程
二、 工程地點:惠陽區秋長鎮
三、 結構類型:框剪
四、 工作內容:
乙方承包完成整個志麟藝品實業(惠陽)有限公司員工宿舍工程基礎至屋面的所有鋼筋制安及有關細部的窗門過梁、飾線、欄板、陽台壓頂等全部構件的鋼筋制安,鋼筋焊接(不包括柱鋼筋電渣焊和機械連線)、包括地下室止水鋼板制安、焊接,採用鐵絲根據鋼筋規格選用鋼絲綁紮,安裝及焊接一切預埋鐵件、插柱拉結筋、鋼筋維護、現澆砼鋼筋整理,安裝鋼筋臨時腳手架的搭拆、製作及墊掛鋼筋水泥保護層,清理施工現場剩餘鋼筋歸類及材料的水平和垂直運輸,鋼筋堆場進行鋼筋牌號分類掛牌等
五、計價方式:
1、執行建築面積計算工程量,規則扣除去洞孔大於0.3M的空洞面積。轉換層土±0.000以下鋼筋每噸製作安裝 260 元/噸計算。
2、±0.000以上標準層含鋼筋全部製作安裝每平方投影面積元計算。
六、承包單價包括下列費用:
1、該單價包括切割機用的砂輪片、焊鉗、焊罩、彎把、扎勾,安全帽、水鞋、鐵線、雨衣等在內。
2、工人工資、雨休工資、停工窩工工資。
3、工傷費、醫療費、病假費等一切勞保福利。
4、來回旅差費、勞務費、計生費及暫住證費等。
5、一伙食費、夜餐費、炊事費、柴火費及廚具費用。
6、優良質量獎勵費和帶班補貼及一切管理費用。
七、結算及付款方法:
1、甲方按乙方現場工作人數每天每人預支拾元一伙食費(月結時扣回)。
2、每月15日結算實際完成工作量,支付80%工資(其中製作按30%,安裝按60%,廢舊鋼筋利用及現場鋼筋清理按10%),其餘20%待乙方所承包工程,主體驗收後一次性付清全部款項。
3、如乙方在施工中途隨意退場或停工,或中途吊價抬價的甲方則不給予乙方結算。
八、甲方責任:
1、提供水平、垂直運輸工具、斷鐵機、彎鐵機等工作品,並負責電器、架線、照明電路安裝等。(垂直運輸由乙方派專人負責操作使用)。
2、所需原材料按計畫提供至現場100米以內範圍。
3、派施工員現場指導、監督並驗收技術質量、進度工作,負責調度為其它工程的配合及工序的交接工作。
九、乙方責任:
1、按計畫如期組織人員進場,並密切配合進度需要隨時配足勞動力。按甲方指定模板工期完成後地下室轉換層3天、標準層2天每層綁紮完成工程量,不按甲方指定完成工程量甲方只發80%工資,其餘20%工資甲方則不結算給乙方。(若需趕工時,無論夜間或下雨都必須加班),每層施工的天數由施工員備字為依據。
2、必須配備過硬的班組領導和技術骨幹、班組長一定要熟悉圖紙。
3、無條件接受甲方管理人員的技術指導、質量監督、進度安排和安全管理。
4、凡是搗砼時一定要派人跟班檢查,調整鋼筋,保證質量安全,若發現鋼筋不符合要求等現象,必須及時採取補救措施,並負責由此而發生的一切損失。
5、每月定時提交所需材料的具體計畫。合理使用原材料,不得隨意的割斷完整材料及焊接一切長於50CM的短鋼筋,否則視其輕重給予罰款。
6、鋼筋綁紮後餘下的零星鋼箍鐵頭應分類堆放整齊,以利於上一層開料時使用。
7、嚴格執行安全技術操作規程,否則出現質量安全及事故,乙方要負完全責任。
8、乙方員工不能私自使用電飯煲、電爐等,若給發現視情節輕重進行處罰。
9、乙方負責宿舍及周邊環境衛生清潔,所有員工不得在樓層上大小便,若甲方檢查宿舍衛生不符合要求及發現有人在樓層大小便,即乙方派人清理及負責清理一切費用。
10、遵守工地一切規章制度,若出現違紀、犯法行為(如故意鬧事、搗亂、打架、偷竊、嫖賭等),甲方有權責令其停工整頓,甚至終止契約,由此引起的經濟損失及法律責任均由乙方負全責。
11、乙方負責所有預留洞口、電梯井門洞、安全門、電線井、給排水管井口等一切鋼筋護欄安裝焊接。
12、在施工中途設計圖紙更改,乙方必須配合更改完成,甲乙雙方協商另定價格或計時計算。
13、樓層澆砼後,如果在樓層發覺有鋼箍、加筋、板筋、扎線、焊條或其它鋼筋以及墊層未清理,視其遺留物多少進行罰款。
14、乙方員工一定要負責購買人身意外傷亡保險,否則出現一切意外傷亡事故乙方負全部責任。
15、乙方施工一定要按每層工期完成施工任務,乙方若不按工期完成甲方將按每延期一天扣罰500元/天,並安排其它人員加入施工,按每工日80元計算,從乙方工程款扣除。
16、打掃衛生由甲方派人清掃,費用由乙方負責,每月扣取180元。
17、施工現場(含外排架)每10天清理一次,做到文明施工,每次四個人,要求隨叫隨到。
18、乙方嚴禁雇用年齡未滿十六周歲的童工和年齡大於五十五周歲的老齡工人。
19、乙方除炊事員和帶班外,其餘人員不得帶家屬進入施工現場。
十、質量要求:
1、該工程的鋼筋項目必須達到惠陽區優良標準,否則扣除項目工資額20%(具體要求及做法詳附頁“技術交底”)。
2、本契約一式二份,甲乙雙方各執一份,自雙方代表簽字起生效,工程完工付清款項後契約終止。
十一、安全要求:
1、 每天工人上班前進行安全教育才上班,工人上班必須戴安全帽上班及穿好軟底布鞋上班,如工人上班不戴安全帽或穿拖鞋上班的、甲方則按每人次罰款10元。
2、由於乙方違章作業造成的事故由乙方負責。
甲方代 : 乙方代表:
年 月 日