新農村建設施工契約 篇1
甲方：
乙方：
現甲方將 新農村工程承包給乙方，根據中華人民共和國《契約法》和《建築法》的相關規定，經甲、乙雙方協商達成契約如下：
一、承包方式：包工包料
二、承包內容：土建、水電安裝
三、施工標準：按圖施工，內門、樓梯、後院地坪用戶自理，室內借土回填有甲方負責，圖紙變更或基礎加保部分另計工程量。乙方負責外牆窗(塑鋼)不含陽台窗，每戶一進戶門。
四、承包工程：新農村×期工程， 戶住宅。
五、承包價格：按每戶人民幣××萬元計算(不含稅率)，有甲方負責。
六、承擔風險每戶××萬元人民幣，甲乙雙方互不變動。
七、結算標準：根據建築法規則計算，根據施工幢戶數，基礎完工，甲方支付乙方每戶×萬元，一層現澆面完工甲方支付每戶×萬元;二層現澆面完工甲方支付每戶×萬元;隔熱層屋面瓦做好後甲方支付乙方每戶×萬元，主體粉刷完工後，甲方支付乙方每戶××元;外牆完工後，三月內甲方支付乙方每戶××元;餘款××元甲方必須在六月內支付乙方。
九、工程工期 。乙方自契約簽訂後 天進場。
十、質量要求：乙方根據國家施工規範要求施工，發生質量事宜，甲方現場監督乙方負責改正。
十一、安全事宜，乙方依據國家建築法安全規範要求組織施工，嚴禁違章操作，發生人力不可抗拒因素，造成安全事故，甲、乙雙方協商解決，
十二、違約事宜，如甲方不能按付款方式支付工程款，造成工程延期由甲方負責。因而造成工程儀式致乙方的損失由甲方甲方負責賠償。除支付實際發生的工程款和利息(同期銀行的四倍)外，還要支付乙方現場工人損失每天××元整，如無其它原因，乙方無故停工造成甲方的損失，由乙方負責賠償。
十三、其它事項：契約中未盡事宜甲乙雙方協商解決，不能達成一致，可申請××市仲裁委員會仲裁，亦可訴訟××市人民法院。
十四、本契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字生效。
甲方簽字：
乙方簽字：
年 月 日
新農村建設施工契約 篇2
甲方(姓名)： 電話：
乙方(姓名)： 電話：
甲方將位於 鎮 村 組的農村自住用房建設施工主體工程承包給乙方，經村民自主協商招標，雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜簽訂如下契約：
一、承包方式：甲方房屋地基基礎工程、主體結構工程以包工包料的形式承包給乙方。
二、工程內容：每戶修建三層樓房，總建築面積 平方米：一層高 米，240MM牆;二、三層高 米，180MM牆。預計工程款 元。共 戶總工程額約 萬元。
三、施工安全：乙方負責施工期間的安全生產責任。從工程開工到工程竣工驗收合格為止，因施工原因導致施工人員及施工人員以外的第三人人身及財產損害的，均由乙方負責，甲方不承擔責任。乙方必須為參加建築施工人員購買建築工程意外保險。
四、工程質量要求：
1、乙方按甲方提供的 建築設計院設計的《 新農村民居工程施工圖》及《 新農村工程招標控制價》的工程量預算範圍施工。未經甲方同意，乙方不得擅自更改施工要求。
2、乙方完成基礎以及每層的梁、柱、板面布筋後，由甲方組織有關人員進行質量監督和驗收，達到標準後才能進行下一步的施工。如因乙方原因造成返工，返工材料等費用由乙方負責。
3、梁、柱、樓面的澆築必須一次性完成。
4、工程竣工後，由甲方組織相關人員按施工技術要求進行檢查驗收。如出現建築質量問題，由乙方重新修繕直到符合質量要求為止，並賠償因建築質量問題給甲方造成的全部損失。重新修繕的費用(包括修繕工時費用和材料費用)，全部由乙方自行承擔。
5、上條所說的建築質量問題，包括以下方面：
(1)主體牆面與水平地面不垂直、牆壁凹凸不平、開裂;
(2)主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋;
(3)橫樑、圈樑斷裂、露筋、明顯扭曲：
(4)天花板或地板開裂、塌陷、露筋、不與水平面垂直;
(5)梁、柱、板面中空;(6)板面養護期間不滲漏。
五、工程費用的計算：
1、工程承包方式為包工包料，價格按人民幣 元/㎡計(不含稅費價)計算，最後工程款按實際施工面積計算。
2、施工工程中的水費、電費、建築材料費及運費由乙方承擔。
3、施工人員的食宿費用自理，施工所用的機具費用由乙方承擔。
六、付款方式：
1、履約保證金的返還：乙方在簽訂契約前繳納人民幣 萬元整履約保證金。訂立施工契約後第二天返還 萬元整，每棟基礎±0完成返還 萬元整，每棟第一層澆搗完成退還 萬元整，全部棟數完成一層澆搗退清餘下履約保證金 萬元整。
2、在乙方建好第一層時，甲方預付建房費 萬元;房屋建完第二層時，甲方預付 萬元;主體完工後30天內付完餘款。
3、工程質量維修金為總工程款3%，在主體完工後付餘款時扣除。
4、工程質保期為一年，時間從驗收交房時開始計算。一年後若無質量問題則甲方付清其他全部餘款。
七、建房日期：總工期為240天，工期計算從鎮政府“一平”完成時起( 年 月 日至 年 月 日)。如無特殊原因(人力不可抗拒)，乙方不得拖延工期。
八、未盡事宜，由甲乙雙方共同協商解決。
九、本契約自甲乙雙方在該協定文本上籤字(或蓋章)之日起生效。本協定一式三份，甲方、乙方各一份， 鎮人民政府存檔一份。
甲方簽字(簽章)： 乙方簽字(簽章)：
年月日：
新農村建設施工契約 篇3
建設方：(以下簡稱甲方)
投資運營方：(以下簡稱乙方)
為了回響泗縣縣委、縣政府加快新農村建設號召，促進農民致富，發展泗縣農村經濟，，進一步落實招商引資工作，加快城鎮化項目進程，甲乙雙方願意為劉圩鎮鎮政府啟動新農村建設項目精誠合作。甲乙雙方本著優勢互補，平等互利、誠實信用的原則，經反覆協商，就劉圩鎮新農村建設合作建設事宜，達成如下合作協定，以資共同遵守。
一、總則
甲方同意以甲方自有新農村建設項目用地：規劃之四山村 約100 畝(附圖)，以實際丈量為準。新農村建設用地價格及使用年限，甲方根據有關新農村建設政策規定的價格執行規劃用地性質為新農村建設用地，土地使用年限50年格執行。甲方負責以甲方的名義申報各項建設手續，並在所有手續完善後，交乙方建設開發，費用由乙方承擔。其他任何規費及稅金乙方概不負責。雙方協商，為便於今後工作，成立新農村建設領導班子，甲方履行法律手續，乙方全權負責投資建設及銷售。
二、合作範圍
甲乙雙方合作的範圍：
四山村新農村建設項目用地範圍內房屋及配套設施的施工建設，以及通過有關部門批准規劃範圍內。為本項目服務的配套設施的項目建設，和建設用地範圍內的拆遷及青苗補償。 四山村新農村建設用地範圍內土地的平整。四山村新農村建設用地範圍內修建道路，及其他公共設施包括水、電、有線及無線通訊、地下給排水網、廣播電視線路接入、郵電等服務設施的建設。雙方依據政府最終批准的規劃，按地方政府要求進行實施。雙方依據政府最終批准的規劃確定的綠化及其他公共服務設施的建設標準。拆遷村莊的土地復墾平整。新農村建設單體的定向銷售。新農村建設過程中的政策宣傳及執行，及在實施過程中的執行問題。
三：責任範圍
甲乙雙方的合作方式及責任範圍甲方負責協調建設用地，落實政策實施要求。甲方負責協調政策落實，甲方負責協調新農村建設地塊的地質勘探工作費用有乙方承擔。 甲方負責協調四山村新農村所涉及到的所有村民房屋拆遷丈量和異地安置房屋購買契約簽訂事宜。
四：乙方責任：
乙方負責四山村新農村建設資金投入。乙方負責四山村新農村該項目的土地測量圖紙設計，銷售宣傳施工實施，及工程驗收。乙方嚴格按劉圩鎮政府上報批准後的四山村新農村建設方案要求實施，如有變動必須經劉圩鎮政府批准後方案實施。乙方在實施過程中，若甲方需要乙方配合的 ，乙方應積極態度對政策的落實宣傳，國家各項扶持資金的到位都應努力去做。乙方在實施過程中。應遵守當地民風 民俗，不做違規違法之事，交付一個合格工程。
五;甲方的權利及義務
依據本協定精神，按國家政策享受泗縣新農村建設的及獎勵政策。同時將本協定交由四山村村民委員會討論通過。通過後本協定正是生效。本協定生效後，將本協定上報縣新農村建設辦公室規劃局國土、建設部門通過並獲得建設所需的各項批文及政策 支持。責成村民委員會和被拆遷人達成拆遷協定，落實國家對拆遷戶的政策補貼及時到位，落實過度費按時分發確保拆遷戶平穩過度。辦理建設房屋產權證明，確保搬遷村民獲得合法產權。本協定簽訂後應嚴格保守商業秘密，不得向第三方泄露商業機密，更不得將約定給乙方項目擅自交由第三方合作開發。如因少數村民因客觀原因不能購買開發房屋的，甲方負責將銷售尾盤的不動產無償過戶至乙方名下。確保乙方合法利益。
六、乙方的權利及義務
乙方的權利和義務
乙方的權利：按本協定精神，分享甲方利益以外的開發收益。未經甲方同意，不得將本協定約定的出資義務或契約權利轉讓第三方。協同甲方完成開發建設前的各項檔案報批及拆遷過程的輔助工作。按計畫開工建設，並保證新建房屋及配套設施驗收合格。在開發建設過程中遵守國家的相關法規。
七、實施步驟
本協定簽訂後，甲乙雙方須將本協定約定事項交由四山村民委員會討論通過，獲得通過後本協定正式生效。本協定生效後，乙方組織規劃方案設計等工作，需要上報縣國土、規劃及縣新農村建設主管部門備案，同意後方可實施。獲得前述各項批准後，應及時成立共建辦公室，及開工前各項準備，以便於工作順利開展，共建辦公室成立後，乙方負責拆遷政府補貼外的資金及前期建設準備工作、甲方負責協調落實政府各項扶持資金到位的前期工作。共建設辦原則上以村民委員會為主，遇到原則情況，甲方應積極主動協調解決和強力解決建設過程中實際問題。
八、違約責任
本協定簽訂後，雙方應嚴格遵守，全面履行契約約定，因乙方資金不及時到位影響雙方約定的開發時間和進度的，每延期一天按履約保證金的 0.5 %支付甲方違約金，延期達三個月以上的加倍支付違約金，延期達六個月以上的，甲方可終止契約，乙方不得異議。 因乙方建設工程驗收不合格，致使無法整改補救，乙方承擔全部違約責任。
九、其他
第九條 在本協定簽訂生效後，項目啟動後將前期工作經費貳拾萬元，匯至甲方指定的雙控賬戶或則契約終止。甲方在協定簽約生效7日，向乙方全面提供前期所需各項資料及場地，以便於乙方按時施工。甲方向乙方提供四山村新農村建設用地必須在契約生效10日內手續辦理完畢，同時提供相應合法檔案。本協定生效後，不得擅自變更，如需變動有其他未進事宜，經甲乙雙方協商解決，另簽定補充協定，補充協定與本協定具有同等法律效應。本協定一式八份，雙方各執四份。政府其他部門需要備案之契約，由雙方共同提供。 未盡事宜雙方另行協商。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)
代表：(簽字) 代表：(簽字)
日期： 日期：
新農村建設施工契約 篇4
甲方：以下簡稱甲方
乙方: 以下簡稱乙方
根據與建設單位簽訂的《 建設施工契約》和公司有關管理制度，現將該工程進行內部發包，經雙方協商一致，簽訂如下施工契約：
一、工程概況
1、 工程名稱：
2、承包範圍：
3、承包形式：
二、工程期限： 年 月 日至 月 日，工期:
三、工程質量：乙方應認真按照施工規範，技術標準和設計圖紙要求施工，接受監理單位的監督,保證質量合格。工程完工後，乙方按國家有關規定保修。
四、契約價款：乙方承擔與施工相關的一切直接費和現場行政收費，承包價：按總價提取管理費 %，稅金由乙方承擔。
五、安全責任：乙方應按現行安全操作規定，採取嚴格
的安全防護措施，全體施工人員應參保，如發生安全事故，承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。
六、文明施工：乙方應搞好現場文明施工，建立健全的各項工地管理制度，隨時接受發包方、甲方、質檢、監理及有關管理部門的指導和檢查。
七、獎懲辦法：
八、付款辦法：按發包方付款進度支付乙方工程款，甲方提留款在竣工結算前分批收清，工程尾款甲方配合乙方收回。在甲方未付款之前，乙方全額帶資完成該工程。
九、其它：
1、在簽訂契約時，乙方須按工程總造價的2 %交納工程保證金，待工程竣工結算後，按契約結算。
本契約一式二份，雙方簽字後生效。
甲方： 乙方：
年 月 日
新農村建設施工契約 篇5
尊敬的審判長、審判員：
受某集團有限公司的委託，經廣東某律師事務所指派，我們擔任本案抗訴人代理人，經查閱案卷材料，參加庭審，現發表如下代理意見，供合議庭參考。
關於《支付款及扣除款項確認表》的意見
一、《支付款及扣除款項確認表》無效，不應據此扣除抗訴人工程款408991.2元。
第一、抗訴人就收款事項專門向被抗訴人出具了《收款委託書》，委託“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”“負責該工程款所有款項的收取”，因此，所有收款信息只有“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”才能確認，被抗訴人明知或應知黃某並不是收款信息的知情人，黃某無權也沒有能力核對“支付款項”。被抗訴人不與明確的受託收款的單位進行支付款的確認，顯然具有過錯。黃某明知自己無權收款也不知道收款信息，沒有能力核對“支付款”的信息，卻擅自進行確認，也具有過錯。黃某簽署確認表的行為屬於超越代理許可權的無權代理行為，且被抗訴人明知屬於無權代理行為，抗訴人對該確認表從不知情，且從未追認，因此，該確認表應認定為無效。
第二、“扣除款項”對於抗訴人而言，首先是“應收工程款”，只有先確認這些款項是抗訴人應收取的，被抗訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委託書》中，抗訴人已經明確委託“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”負責“該工程所有款項的收取”，因此，該部分工程款是否應收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某並非
深圳分公司的代理人，被抗訴人未經通知“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應授權的黃某進行確認，直接影響了深圳分公司對工程款的收取，與抗訴人的明確授權相悖。因此，同理，黃某的無權代理行為應認定為無效。
第三、黃某的代理許可權是“以我單位名義在洽談業務過程中處理與之有關的事務，進行契約的商談，以及代理本工程業務、施工管理等相關事宜。” 黃某簽署該《確認表》的行為已經超出了抗訴人根據《授權委託書》對他的授權，同樣屬於無權代理行為。
1、黃某在行使代理權時必須以抗訴人的名義，以個人名義不在授權範圍內。而在確認表中，黃某在“確認人”處簽字時沒有標明其抗訴人代理人的身份，僅僅簽署了個人的名字，而列印的“江蘇某建設集團有限公司”名稱並沒有在“確認人”處。因此，黃某以其個人名義在“確認人”處簽字，並不在授權委託書授權範圍內，屬於其個人行為，不應約束抗訴人。
黃某行使代理權，在其他法律文書上籤字時，就嚴格遵照了《授權委託書》的要求，被抗訴人也明知這一點。
例如在12月26日黃某以委託代理人名義和被抗訴人簽訂《網架鋼結構製作安裝契約》時，就嚴格遵守了《授權委託書》的要求。首先，黃某表明了委託代理人的身份，在“委託代理人”處簽字，其次，抗訴人在《授權委託書》中已明確授予給黃某簽署契約的許可權，黃某在契約上的簽署屬於有權代理行為。
但值得注意的是，黃某簽署《網架鋼結構製作安裝契約》的行為是行使《授權委託書》許可權的行為，《網架鋼結構製作安裝契約》本
身並沒有授予黃某任何權利。一審認為“在雙方簽訂的《網架鋼結構製作安裝契約》中，確認黃某為某公司在該契約履行中的委託代理人，故其行為應視為代表某公司做出的”，顯然是錯誤的。
2、“支付款及扣除款項的確認”既不屬於“洽談業務過程中的事務”，也不屬於“進行契約的商談”，在已經明確將所有工程款的收取授權給深圳分公司的情況下，更不屬於“本工程業務、施工管理等相關事項”。
綜上，黃某超越代理許可權，擅自以個人名義簽署《支付款及扣除款項確認表》，屬於無權代理行為，且被抗訴人也明知黃某屬於無權代理，事後抗訴人不知情，也從未追認，因此，該《支付款及扣除款項確認表》依法應認定為無效，不應據此扣除工程款。
二、現場監理員無權在《支付款及扣除款項確認表》中簽署，其簽署行為無效，不能證明確認表的真實性和合法性。
根據《建設工程監理規範 (GB50319-20xx )》3.2.6的規定，監理員應履行以下職責：“1 在專業監理工程師的指導下開展現場監理工作; 2 檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設備及其使用、運行狀況，並做好檢查記錄; 3 覆核或從施工現場直接獲取工程計量的有關數據並簽署原始憑證; 4 按設計圖及有關標準，對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄，對加工製作及工序施工質量檢查結果進行記錄; 5 擔任旁站工作，發現問題及時指出並向專業監理工程師報告; 6 做好監理日記和有關的監理記錄。”上述職責中並沒有包括對工程款進行核實和證明的內容。更何況，項目監理員應當在業主委託範圍內開展工作，本案中，也沒有任何證據
證明該監理員獲得了業主的相應授權。
該監理員的行為還違反了《建設工程監理規範》5.5.9 條的規定，“未經監理人員質量驗收合格的工程量，或不符合施工契約規定的工程量，監理人員應拒絕計量和該部分的工程款支付申請。”根據施工契約第五條第一款第8項的約定，被抗訴人應搭建腳手架並承擔費用，根據契約第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬於抗訴人的施工範圍。因此，“滿鋪施工平台”的工程量不應計入抗訴人應完成的工程量中，而“鋁塑板施工”的工程量應只計量抗訴人的施工量，而該監理員卻不顧自己的職責，超越自己的許可權，對不符合施工契約的工程量，隨意亂計，其行為因違法而無效。
三、僅根據《支付款及扣除款項確認表》，並不能證明被抗訴人有權扣除抗訴人的哪些款項，且扣除這些款項明顯違背契約約定。
第一、從該表中不能看出哪些款項要扣除，沒有任何文字表述指向要扣除的項目和金額。該表最多僅能證明有對“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平台”、“鋁塑板施工費”、“清理費”這些項目的費用的統計數字，而不能證明這些項目費用是應該扣除的款項。
第二、這個確認表並沒有確認這些費用是被抗訴人支出的，因此不能證明被抗訴人有權扣除，這個確認表也沒有確認抗訴人是義務承擔主體，因此，不能證明應該從抗訴人處扣除。
第三、確認表中的“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平台”、“鋁塑板施工費”、“清理費”總計408991.2元，金額巨大，但沒有任何原始憑證相佐證，就如被抗訴人要求抗訴人承擔的維修費，尚且還有結算單、發票相佐證，而此處卻單純幾個數字，其真實性顯然無法令人相信。
第四、根據契約第2.1條的約定，本契約是“包死價”，因此，雙方都無權變更契約的價款。依據契約第五條第一款第8項的約定，被抗訴人應搭建腳手架並承擔費用，根據《建築施工門式鋼管腳手架安全技術規範》的要求，腳手架搭建必須“滿鋪”，就是所謂的“滿鋪施工平台”。因此該費用應該由被抗訴人承擔，在沒有任何契約進行變更的情況下，被抗訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應金額，顯然違背了“包死價”的約定。
同理，“鋁塑板施工”根據契約第一條第3款的約定屬於抗訴人的工程範圍，包括在工程總價里，根據被抗訴人自己提交的證據，被抗訴人已確認鋁塑板施工是由抗訴人完成的，在被抗訴人沒有證據證明自己進行了鋁塑板施工的情況下，擅自扣取相應費用不但與契約相悖，而且違背了公平原則。
關於維修義務及維修款的意見
一、本案訟爭的維修事項屬於契約第八條約定的“質量保修”範圍。
根據一審查明的事實，抗訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工，被抗訴人在20xx年7月15日前即已投入使用，根據《最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)第十三條的規定：“建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用後，又以使用部分質量不符契約定為由主張權利的，不予支持;但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。”因此從20xx年4月
8日開始，工程進入保修期，即使認可被抗訴人在20xx年7月19日曾發函，抗訴人也只應承擔“質量保修”的義務
二、抗訴人積極履行了保修義務。
根據被抗訴人提交的證據18，抗訴人已經明確答覆被抗訴人，抗訴人於7月13日派人進行屋面維修，在商討解決方案過程中，因陵水縣第一屆體育運動會於7月16日開幕(證據17的內容)，因此，被抗訴人通知暫停維修。並告知抗訴人施工人員每日在現場巡邏，以便及時維修。被抗訴人並未對抗訴人的此一回復提出任何異議，應認定為被抗訴人認可了抗訴人陳述的事實。
三、被抗訴人不顧抗訴人的反對，將維修工作承包給不具備資質的施工隊進行維修，屬於違法無效的行為，其支付的費用和由此導致的後果應由被抗訴人自行承擔。
被抗訴人分包的工程是專業工程，屬於專業分包，在被抗訴人提交的證據11、12里也進行了確認。這種專業工程必須由取得專業資質的公司施工和維修，被抗訴人根本沒有審核李某、楊某兩個班組的資質，更沒有證據證明這兩個班組取得了網架鋼結構的施工資質，就將維修工程承包給這兩個班組擅自施工，根據解釋第一條“承包人未取得建築施工企業資質或者超越資質等級的”應認定契約無效的規定，這一承包行為顯屬無效。根據解釋第四條：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義與他人簽訂建設工程施工契約的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”即使被抗訴人已按證據20、21、22所顯示的支付了多達276600元費用，依法也應當被收繳，而不應將該費用轉嫁到抗訴人身上。
四、即使抗訴人需承擔保修義務，需要支付因保修產生的費用，根據契約第8條的規定，也應先從質量保修金內扣除，不足部分才由抗訴人支付。
關於提供施工圖紙和竣工資料的意見
一、依據被抗訴人提交的證據14及抗訴人提交的證據3，均能證明抗訴人已經將施工圖紙移交給被抗訴人。被抗訴人提交的證據14第10點的內容為：“屋頂彩鋼板鋪設與圖紙不符，施工工藝較差……。”從該內容看，被抗訴人是對照施工圖紙對抗訴人的施工工程進行檢查驗收的，足可證明被抗訴人已經拿到了施工圖紙。
抗訴人提交的證據3，一審已經認可其真實性，上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙。
爭議工程施工完畢並得到被抗訴人認可的事實，證明了圖紙已經得到包括被抗訴人在內的各方的認可。
二、組織審核施工圖紙的義務主體是被抗訴人，被抗訴人沒有對施工圖紙組織三方審核，抗訴人從未拿到過經審核的施工圖紙，也根本無法給付被抗訴人經審核的施工圖紙。
依據《契約》第五條雙方責任第(一)款第2項內容，明確約定了被抗訴人對圖紙的組織審核義務。《契約》第五條第(二)款第2項約定圖紙須經原設計單位、建設方和海南省審圖中心三方審核通過。
在抗訴人向被抗訴人交付施工圖紙後，被抗訴人依照契約約定，本應組織三方對圖紙進行審核，但直至今日，被抗訴人從未告訴抗訴人已經組織三方審核施工圖紙，被抗訴人也從來沒有將經審核的施工圖紙交付給抗訴人。被抗訴人及監理方同意抗訴人按抗訴人交付給被抗訴人的施工圖紙進行施工，且工程已經完工並由被抗訴人投入實際使用，證明雙方在契約的實際履行已經一致同意變更了契約的原約定。
如果被抗訴人執意要求抗訴人交付經審核的施工圖紙，則法院必須判令被抗訴人先行組織三方對施工圖紙進行審核，在被抗訴人將審核通過後的施工圖紙交付給抗訴人，抗訴人才能履行這一義務，否則，這一義務就是無本之木。
綜上，一審判決扣除抗訴人應得的工程款408991.2元，判決抗訴人向被抗訴人支付維修款276600元，判決抗訴人向被抗訴人提供經審核通過的施工圖紙和竣工資料都沒有實施和法律依據，請二審法院依法予以改判。
代理人：
新農村建設施工契約 篇6
甲方：_____________________ 乙方：_____________________
地址：_____________________ 地址：_____________________
電話：_____________________ 電話：_____________________
茲_____________(以下簡稱甲方)委託__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下：
一、工程依據和技術指標
1.發電機組型號：_____________ ;冷卻方式：_____________;台數：_____________。
2.技術指標
根據(《國家城市區域環境噪聲標準》GB3096-93)和《工業企業廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級：_______db(A)。
評價點位置：__________________________________________
所屬區域：____________________________________________
噪聲標準：白天________db(A);晚上________db(A)。
注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據GB3096-93規定,測量點選在受影響者的居住或工作建築物外1米,傳聲器高於地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。
二、噪音治理要求
1.噪音治理措施應當經濟、有效、可靠，外表整齊美觀。
2.噪音治理措施，不影響機組操作、維護、並應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發電機正常運行。
三、噪音治理措施
採用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。
四、承接方式
乙方承接甲方柴油發電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。
五、完成期限
在契約簽定，乙方收到第一期款五天內運料進場施工，整個噪音控制工程在________天內完成交付驗收使用。
六、施工條件及協作事項
________________________________________。
七、工程費用及支付辦法
總工程費用為：________________
付款方式：契約簽定時交付定金________;主材料進場後付________;工程完工後________天內付清餘款。
八、其它
1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。
2.在契約履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本著保證工程質量，保證使用要求及施工過度的原則，協商解決。
3.本契約一式兩份，甲乙方雙方各執一份。一經簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
委託方(甲方)：________________
承接方(乙方)：________________
簽訂時間：______年______月____日
新農村建設施工契約 篇7
審判長、審判員;
受本案原告委託，經人民法院同意，今天依法出庭，就訴寧夏建築工程有限公司建設工程施工契約糾紛一案，作為其代理人，依據法律規定，發表如下代理意見：
一、被告應立即支付拖欠人工費，並承擔欠款利息。
被告承包寧夏X有限公司工業園區電石項目，為完成該項目的掃尾工程要求原告組織人員按照其要求完成工作，20xx年原告組織人員開始工作，至同年5月30按照被告要求完成全部工作，6月20日經被告結算總計拖欠原告人工費518600原，為明確拖欠事實原告同時出具了該項目原告人工費用的結算清單，明確了原告的具體工作項目及所產生的費用，但該款項被告卻一直沒有支付，代理人認為，原被告之間權利義務明確，拖欠事實清楚，被告理應按照其出具的人工費結算清單支付拖欠原告518600元人工費，另外依據《最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條、第十八條規定：“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的，按照約定處理;沒有約定的，按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息”。“利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：(一) 建設工程已實際交付的，為交付之日;(二) 建設工程沒有交付的，為提交竣工結算檔案之日;(三)建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日”。 根據以上規定，原告於20xx年5月30日實際己完成全部工作，被告應從該日起承擔欠款利息。
二、被告托欠的款項，基本上都是農民工的血汗錢，繼續拖欠下去勢必會給社會釀成不安定因素。原告在提起訴訟前，多次找到被告索要工程款，被告置之不理，一直拖欠至今。國務院和有關部門三令五申地通知和強調，從維護社會穩定大局的高度，把解決拖欠農民工工資問題作為當前一項重要而緊迫的任務，切實維護農民工的合法權益。原告為索要工程款，及時給付農民工工資，多次向被告說明情況甚至乞求，被告卻麻木不仁，無動於衷，喪失起碼的同情心。原告在索要不得，求助無門的情況下，才舉債提起訴訟。代理人認為，這起糾紛雖然是拖欠工程款，但在糾紛的背後涉及到幾十名農民工的利益。因此，請法庭從穩定社會的角度判決被告給付工程欠款。同時，也希望三被告從和諧社會的大局出發，及時給付工程欠款，妥善解決這起糾紛。
以上代理意見懇請法庭予以採納。
代理人：劉保平 20xx年1月23日
新農村建設施工契約 篇8
發 包 方： 某房地產開發有限公司
承 包 方： 某有限責任公司
工程地點：
工程內容：某住宅小區15#樓外牆外保溫分項工程
承包方式： 包工包料
質量等級(合格)： 合格
工程承包造價(金額大寫)： 暫定468000元整
外牆保溫工程施工契約協定條款
發包人(全稱)：某房地產開發有限公司(甲方)
承包人(全稱)：某有限責任公司(乙方)
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本專業分包工程施工事項協商一致，訂立本施工契約。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱： 某住宅小區
1.2 工程地址： 民族東路北段
1.3 工程內容： 某住宅小區 15#樓外牆外保溫
二、工程承包範圍及方式
2、1工程做法：瓷磚面層採用jy附有錨栓系統(詳圖集第四頁)，20米以上部位採用錨粘滿粘法。其它部位按照nmt__-01圖集進行施工，
2.2 承包範圍： 施工圖範圍內外牆的全部保溫部位和抹灰部位(包括屋頂造型部分)。外牆大牆面部分：①首層及局部二、三層面磚飾面部分：專用粘結砂漿粘結18公斤以上阻燃自熄eps聚苯板按照jy附有錨栓系統(詳圖集第四頁)施工。
②二層以上塗料飾面部分：採用錨栓法。 即在jy 無錨栓系統的基礎上增加錨栓，同時錨粘。每平米錨栓不得少於四個。
③ 凸窗上及空調板下面、與室內相連的凸出外挑及裝飾線、門窗側口部分：局部抹抗裂砂漿找平，同時鋪貼格線布。(與室內直接接觸部分採用聚苯板保溫)。
④陽台欄板、南立面出挑裝飾立面及未與室內相連的外牆部位原全為水泥砂漿抹灰均改為抗裂砂漿找平，同時鋪貼格線布。(與室內直接接觸部分採用聚苯板保溫)
⑤ 二層和複式層圓弧窗套線條、北立面窗套、樓梯間裝飾線採用聚苯板線條。
⑥ 原圖紙中的窗間牆部位鋸齒聚苯板線條取消。
⑦ 以上根據圖紙設計確定的施工內容，若有另外增加線條部分，決算時按照展開面積每平米72 元計算。
⑧ 原圖紙中分格縫取消。
2.3承包方式： 乙方包工包料。
2.4進場材料：乙方應及時遞交有關材料樣品及檢驗報告。乙方進場材料必須與投標樣品及資料說明一致，雙方約定乙方進場材料為大連鼎坤保溫建築材料如乙方中途更換材料，發包人有權要求承包人二天內無條件退出施工現場，同時扣除剩餘尾款。
第三條 契約工期
3.1 甲方於 單棟樓人員及材料進場之前3日，提供外牆施工作業面。
3.2 開工日期：開工日期為10月2日，工期為25天。
3.2 竣工日期： 10月26日之前。
第四條 工程質量
4.1 工程質量標準： 合格
第五條 契約價款
5.1 契約單價：所有施工部位均按綜合每平米72元計取，承包內容見2.2。
5.2 契約總價款：保溫工程量暫估為 6500平米，工程總造價暫定為468000元。外牆大牆面 部位保溫層厚度為 60mm，超厚或超薄部位均不增減費用
5.3 價款調整：按實際施工展開面積計取工程量，單價每平米 72.00元包死，不再調整工程價款。
第六條 付款方式及結算
6.1付款方式及期限：開工後三天內乙方將施工所用材料的50%以上進入施工現場，甲方撥付進場材料款的50%。每棟樓聚苯板貼上完成後付至該棟樓承包造價的40%的進度款;面層完成後付至棟樓承包造價的70%的進度款，工程竣工
驗收合格一個月內，付至單棟樓結算款的95%;餘5%質保金，單棟樓驗收合格之日起滿兩年工程無質量問題，一次性付清。
6.2 計算原則： 對於所有施工內容均按展開面積進行結算。
第七條 發包人責任
7.1 發包人根據契約要求及時撥款，因款項不到位而造成的工期延誤由發包人承擔。
7.2 發包人以單棟樓施工前2日，負責接通承包人施工用水源、電源、變壓器的接點。滿足施工和生活用水用電量的需要。
7.3 發包人向承包人無償提供必要的施工條件，包括工人住宿、生活及施工用水電、工人食堂指定地點、材料庫房、外牆保溫施工用腳手架、腳手架至少提供滿鋪二步腳手板、提供垂直運輸。與門窗框穿插進行。
7.4發包人負責審核並批准乙方的施工圖設計、施工組織方案、隨時監督檢查乙方施工進度的質量，組織對工程的竣工驗收，並按契約規定辦理有關結算。
7.5發包人負責協調承包人與其它分包商的配合等工作。
第八條 承包人責任
8.1承包人應根據發包人提出要求和有關技術說明,進行外牆保溫工程施工,承包人應及時提供和保證相關材料、人員、機具的供應和到位,並在進場後三日內向甲方提交施工進度計畫,以確保整個施工的順利進行。
8.2 承包人應按照國家和北京市現行及企業技術規範、標準、規程進行外牆保溫施工。承包人派駐工地項目經理.承包人必須建立完善的質量及安全管理體系.配備相關人員進行質量安全管理.
8.3 承包人應在開工前遞交有關材料樣品及檢驗報告及關鍵材料的二檢報告。
8.4承包人應服從甲方、總包、監理單位的指令、安排、檢驗及各規章制度。違反國家及地方或工地有關質量、安全、文明施工的有關規定。甲方和監理可做出每次500-__元的罰款。
8.5承包人嚴格遵守施工現場管理規定，保證安全文明施工，對施工中揚塵、噪
音、環境污染、垃圾處理等要求及時有效，做到工完、料淨、場清，保證施工現場整潔有序，創包頭市安全文明工地。
8.6承包人負責施工全過程的質量控制及安全文明施工管理，服從安全防護、臨時用電安全、機械安全、保衛消防管理、現場管理、料具管理、環境保護管理、環衛衛生管理等方面達到承包人要求。
8.7承包人制定有效的成品、半成品保護措施，書面對施工人員交底，提高施工人員成品、半成品保護意識，以免造成成品、半成品損壞，並在交用前，承擔成品保護作用。
8.8 承包人及時將保溫施工的垃圾清運至發包人指定地點，由發包人統一運至場外。
8.9 承包人向發包人提供廠家營業法人執照(複印件)、產品簡介(國家認證實驗室的試驗報告)、施工組織設計(內容包括技術、質量、工序安排、工期安排、成品保護、安全施工)。
8.10承包人負責二次材料進場的檢測費用(包括聚苯板、抗裂砂漿、耐鹼格線布)。
8.11承包人自行檢查外腳手是否符合安全施工需要，如不符合則不得擅自施工，承包人對現場的施工人員的安全生產和各種人身安全事故承擔全部責任。
8、12承包方負責將凸窗板及裝飾線上堆積的廢棄混凝土剔鑿清理完畢後進行施工。
8.13承包人所施工的外牆保溫工程在正常使用和維護條件下，使用年限不應少於25年。並承擔在此期間因承包人施工質量問題所應起人身傷亡事故所造成的一切經濟損失
第九條 工期順延
9.1 發包方在契約規定開工日期前2天，不能交承包方外牆保溫施工作業條件，施工用水或電源未按規定接通，影響承包方進場施工時;
9.2 在施工中因停水、停電連續影響8小時以上時。
9.3 未按契約規定撥付工程進度款而影響施工進度時。
9.4 因遇不可抗拒的自然災害(如颱風、水災、自然原因發生的火災、地震等)而影響工程進度時。
9.5各工種交差作業時對外牆保溫破壞而進行有償修復時。與保溫作業面交接的其他工種操作影響保溫收口時，工期相應延長。
第十條 工程驗收
10.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收;
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收;
(4)乙方在施工過程中違反甲方或監理的有關規定、質量、文明施工及安全，違反操作規程，甲方可視具體情況給予處罰。
10.2工程完工後，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單後七日內組織驗收。驗收合格後，雙方辦理移交手續，簽署保修單，乙方應向甲方提交完整的竣工資料;
10.3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全，嚴把火災關，如引起火災全部損失由乙方承擔並罰款2～5萬元;
10.4本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下保修期限為二年。
第十一條 違約責任
11.1一方當事人未按約定履行契約義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。
11.2一方當事人無法繼續履行契約的，應當及時通知另一方，並由責任方承擔因契約解除而造成的損失。
11.3甲方無正當理由未按契約約定期限支付工程款，每延誤一日，應當向乙方支付遲延部分工程款1%元的違約金。
11.4由於乙方責任延誤工期的，每延誤一日，乙方每日支付給甲方工程總造價百分之一的違約金，延誤工期10天以上除向甲方支付違約金外，甲方有權隨時安排其他專業公司進駐現場進行施工，所發生的進出場費用由乙方承擔，施工費用從乙方工程款中扣除。(乙方必須無條件在三日內全部清理退場)。
對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按11.4的標準支付違約金。
11.5甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批准,不按契約約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它使契約無法履行的行為,應承擔違約責任,相應順延工期。
11.6乙方不能按契約工期竣工,施工質量達不到設計和規範的要求,或發生其它使契約無法履行的行為,乙方按協定條款約定支付違約金,賠償因其違約給甲方造成的其他損失。
第十二條 契約糾紛的解決方式： 1、甲乙雙方進行調解
2、調解不成，依法向包頭市人民法院起訴。
第十三條 本契約簽訂後，承、發包雙方如需要提出修改時，經雙方協商一致後，可以簽訂補充協定，作為本契約的補充契約。
本契約一式四份,發包人、承包人各執二份,契約自雙方簽字之日起生效,結清工程款後終止。
第十四條 補充條款：
本契約訂立時間 年 月 日(即日起生效)
發包方 (章) 承包方 (章
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
電 話： 電 話：
新農村建設施工契約 篇9
發包人(全稱)：(以下簡稱甲方)
承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本契約。
一、工程概況：
工程名稱：
工程地點： 工程內容：圖紙及發包人規定的全部內容，工程量以現場實際簽證為準。資金來源：企業自籌
二、工程承包範圍：嚴格按照集團公司審批的施工組織設計施工;
三、契約工期：30日曆天 開工日期：以監理及發包人下達的開工報告為準 竣工日期：以監理及發包人下達的竣工報告為準 四、質量標準：合格
五、契約價款：
契約價款暫定 萬元。工程量經發包人、承包人及監理現場共同確認後據實結算。預算定額執行國家現行有關標準及集團有關規定，根據集團規劃部核定價款作為契約最終價款，雙方據此簽訂補充協定。
六、組成契約的檔案：
組成契約的檔案包括：
1、本契約協定書
2、本契約專用條款
3、本契約通用條款
4、施工單位確認書
5、預算檔案及其附屬檔案
6、圖紙或施工組織設計
7、標準、規範及有關技術檔案
雙方為履行本契約的有關洽商、變更等書面協定、檔案視為本契約的組成部分。
七、本協定書中有關詞語含義與本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。
十、契約生效：
契約訂立時間：
契約訂立地點： 本契約雙方約定：自雙方簽字蓋章後生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
新農村建設施工契約 篇10
發包人： (簡稱甲方)
承包人： (簡稱乙方)
依照《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國契約法》及有關行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，根據托縣地區實際情況，雙方就本建設工程的施工事項達成如下協定：
一、 工程概況
工程名稱：政協辦公樓室內維修改造工程
工程地點：托縣政協辦公樓
工程內容：樓內牆面，天棚刮膩;鋼窗維護刷漆，辦公室、會議室門拆舊換新;地面鋪磚維修;衛生間整體改造;燈具等電器拆舊換新;線路整理
二、契約工期
開 工 日 期： 20xx 年 09 月 01 日
計畫竣工日期： 20xx 年 12 月 01 日
預計契約工期：90天
三、承包方式和契約價款
(一)採用包工包料和總承包形式;
(二)契約價款：根據甲方現場工程量預估和定額預算，預付30%工程款，待工程完工結算後一次付清剩餘70%工程款;
(三)具體工程內容：根據甲方按需求現場指定位置項目施工，最後以甲方現場工程簽證的工程量執行結算工程造價。
四、發包人(甲方)責任：
依照契約按時撥付工程進度款。
五、承包人(乙方)責任：
1、 按照契約和工程施工組織設計的要求積極組織施工;
2、 保質保量完成甲方指定工程項目;
3、遵守施工現場環境管理，安全管理，文明施工管理，創建安全文明施工達標工地。
六、工程質量及驗收
1、 乙方在施工中必須支持《百年大計、質量第一》的方針，嚴 格貫徹執行國務院《建設工程質量管理條例》，嚴格執行建築工程強制性標準，工程質量標準達到一次性驗收合格。
2、 乙方在施工中嚴格執行隱蔽工程檢驗制度，未經質檢部門或 甲方、監理代表檢驗的隱蔽工程不能進行下一道工序。
3、 乙方在施工中嚴把質量關，應當檢驗而未進行檢驗的原材料 不準提前使用。(鋼材必須使用包鋼等大廠材料，水泥必須使用正規廠家)。
七、 工程款支付方式
1、工程開工後，按工程進度付工程總造價的30%，工程竣工驗收合格 ，並結算後一次性付清70%
八、質量保修
按照國務院1999年《建設工程質量管理條例》保修的規定負責。
九、違約責任
1、乙方因質量不合格造成的停工，全部責任由乙方承擔。
2、乙方因工程質量不合格造成的返工，乙方應負全部責任。
4、如因甲方造成停工，不能按時交工，工期順延，情況嚴重的另行議定。
十、其它約定事項：
甲方：
法人代表：(簽章)
乙方：
代表人：(簽章)
年月日：
新農村建設施工契約 篇11
建設單位：_________(以下簡稱發包方)
施工單位：_________(以下簡稱承包方)
雙方經充分協商，達成如下協定：
第一條：工程名稱：
第二條：工程地點：
第三條：建築面積：
第四條：工程價款及付款方法：
第五條：工程期限(開工、竣工時間)
第六條：工程質量標準
第七條：承包形式及材料設備供應
第八條：發包方義務：
1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，並做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做三通一平工作，另行簽訂協定執行)
2.按協定分工，開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。
4.按協定負責按期撥款。
第九條：承包方義務
乙方負責：
1.按協定分工負責材料供應。
2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。
4.竣工後，5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規範進行。
第十條：違約責任及獎勵條款
第十一條：其他協助條款。
第十二條：本契約正本___份，承包方、發包方各一份，報送_____、______各一份。
第十三條：契約有效期及契約爭議解決。
第十四條：附表及其他具有契約效力的檔案。
發包方：(蓋章) 承包方：(蓋章)
法定代表人：_____ 法定代表人：______
地址：________ 地址：_________
開戶銀行：______ 開戶銀行：_______
帳號：________ 帳號：_________
簽約日期：____年__月__日
新農村建設施工契約 篇12
契約編號：
訂立契約雙方：
定作人：(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人：
簽約人：
定作人承辦單位：
聯絡人：
聯繫電話：
定作人機構地址：
傳真電話：
承攬方：(以下簡稱乙方)
承攬方法定代表(負責)人：
簽約人：
承攬方營業執照：
施工資質：
承攬方施工項目經理：
手機：
承攬方機構地址：
傳真電話：
銀行開戶許可證：
開戶行：
帳戶：
根據《中華人民共和國契約法》和《建築安裝工程承包契約條例》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下契約條款：
第一條標的
本契約甲方委託乙方製做的grs裝飾件及安裝工程標的額約為：_______元。
第二條製作grc裝飾件規格、單價(單價款單位：平方米/人民幣元)略
註：以上每平方米grc裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，grc裝飾件的總平方米及契約總金額以最後交工實際測量平方米為準。
第三條工程概況及承包範圍
1、工程名稱：_______郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點_______郵政局生產業務樓施工現場
3、承包範圍：grc裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、塗料粉刷；
4、承包方式：包工包料(grc裝飾材料廠商：_______)；
5、工程造價：本工程總造價按乙方於_______年_______月_______日上午參加_______組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本契約簽章生效之日起計_______天；
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延；
3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房；
2、提供施工用雙排腳手架；
3、負責施工現場各施工單位間的協調工作；
4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等；
2、認真組織施工，嚴格按《grc外裝飾工程施工驗收標準》施工；
3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任；
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作；
5、因乙方責任工程質量不符合契約要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算匯總工程總價款；
2、乙方帶料進場開始施工_______日內，甲方撥付工程總價_______%的工程款；
3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起_______日內，再撥付工程總價_______%；
4、工程質保金為工程總價_______%，質保期_______年。質保金在_______年後無工程質量問題時，於_______年_______月_______日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從於實際藝術效果；
2、如施工中甲方要求變更施內容、範圍、應徵得乙方同意並辦理補充條款，並經甲、乙雙方現場代表簽字作為契約附屬檔案進入決算，否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知後五日內，組織驗收。超過七日未予答覆時，乙方有權視為已驗收合格並要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務承諾
1、乙方承諾為甲方製作的grc裝飾件保修兩年，使用壽命不少於_______年，如出現質量問題，乙方一年內免費為甲方更換grc裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證_______小時趕到現場；
2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程，進行終身維護；
3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減契約價款外，甲方還應從乙方契約貨款中扣除_______‰違約金。
2、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_______元的違約金。
3、乙方未按契約要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_______元違約金。
4、甲方未能按契約規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日_______元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_______種方式，作為本契約爭議的解決方式。
①、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交_______仲裁委員會仲裁；
②、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十二條附則
1、本契約一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、契約履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。契約如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本契約具有同等效力。
甲方：乙方：
簽約人：簽約人：
簽約地點：
簽約日期：年月日
新農村建設施工契約 篇13
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
為了明確甲.乙方雙方在工程建設過程中的權利，義務和責任，維護雙方的合法利益，達到保證期，保證工程質量，保證安全文明施工的目的，雙方在遵守法律，行政法規，自願、公平的基礎上,結合本工程具體實際,經雙方協商同意,簽訂本工程契約,以便共同遵守。
第一條工程概括
一﹑工程名稱﹑地點和內容
1﹑ 街道路亮化照明工程
2﹑工程地點:
3﹑工程內容:基礎澆築﹑電器﹑燈桿﹑燈具製作﹑安裝和調試.
二﹑開﹑竣工時間
1﹑開工日期:20xx年7月20日
2﹑交工日期:20xx年8月30日
三﹑質量等級:優良
四﹑契約條款
工程採用中標價款承包:施工承包契約總價款為人民幣
五﹑工程承包範圍及承包方式
1﹑承包範圍:所有工程(燈具﹑燈桿﹑電器﹑控制箱等)的施工，安裝和調試。
2﹑本工程價款為優良工程條款,當工程竣工驗收達到優良標準時,在竣工結算中甲方扣留乙方契約價款的3%作為經濟處罰。
3﹑甲、乙雙方在履行契約是發生爭議,應當協商解決,如未能達成一致,可提交有關部門協商,如仍未能達成一致時,可提交仲裁機構或向契約簽訂地人民法院起訴。
4﹑全契約不得轉讓,未盡事宜,由雙方另作協商並簽訂書面協定,協商內容經雙方簽字﹑蓋章後,與本契約有同等法律效力。
5﹑本契約一式六份(正本兩份﹑副本四份),甲﹑乙雙方簽字，蓋章之日起契約生效,分送有關部門。
6﹑本契約簽定時間:20xx年七月二十日
7﹑本契約簽定地點:
建設單位(蓋章) 施工單位(蓋章) 電話: 電話:
法定代表人(蓋章) 法定代表人或其授權人(蓋章)
新農村建設施工契約 篇14
發包人（全稱）：承包人（全稱）：
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及有關法律規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就工程施工及有關事項協商一致，共同達成如下協定：
1。工程名稱：
2。工程地點：
3。工程立項批准文號
4。資金來源：
5。工程內容：
群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》（附屬檔案1）。
6。工程承包範圍：
計畫開工日期：年月日。
計畫竣工日期：年月日。
工期總日曆天數：天。工期總日曆天數與根據前述計畫開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日曆天數為準。
三、質量標準
工程質量標準：
1。簽約契約價為：
人民幣（大寫）(￥元)；
其中：
（1）安全文明施工費：
人民幣（大寫）(￥元)；
（2）材料和工程設備暫估價金額：
人民幣（大寫）(￥元)；
（3）專業工程暫估價金額：
人民幣（大寫）(￥元)；
（4）暫列金額：
人民幣（大寫）(￥元)。
2。契約價格形式：
項目經理
承包人項目經理：
本協定書與下列檔案一起構成契約檔案：
（1）中標通知書（如果有）；
（2）投標函及其附錄（如果有）；
（3）專用契約條款及其附屬檔案；
（4）通用契約條款；
（5）技術標準和要求；
（6）圖紙；
（7）已標價工程量清單或預算書；
（8）其他契約檔案。
在契約訂立及履行過程中形成的與契約有關的檔案均構成契約檔案組成部分。
上述各項契約檔案包括契約當事人就該項契約檔案所作出的補充和修改，屬於同一類內容的檔案，應以最新簽署的為準。專用契約條款及其附屬檔案須經契約當事人簽字或蓋章。
1。發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金並按照契約約定的期限和方式支付契約價款。
2。承包人承諾按照法律規定及契約約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，並在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3。發包人和承包人通過招投標形式簽訂契約的，雙方理解並承諾不再就同一工程另行簽訂與契約實質性內容相背離的協定。
八、詞語含義
本協定書中詞語含義與第二部分通用契約條款中賦予的含義相同。
本契約於年月日簽訂。
十、簽訂地點
本契約在簽訂。
十一、補充協定
契約未盡事宜，契約當事人另行簽訂補充協定，補充協定是契約的組成部分。
十二、契約生效
本契約自生效。
十三、契約份數
本契約一式份，均具有同等法律效力，發包人執份，承包人執份。
發包人：(公章)承包人：(公章)
法定代表人或其委託代理人：法定代表人或其委託代理人：
（簽字）（簽字）
組織機構代碼：組織機構代碼：
地址：地址：
郵政編碼：郵政編碼：
法定代表人：法定代表人：
委託代理人：委託代理人：
電話：電話：
傳真：傳真：
電子信箱：電子信箱：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號：賬號：
新農村建設施工契約 篇15
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國契約法》和相關法律、法規，為明確雙方的權利義務，達成協定如下：
一、建設項目名稱：
二、工程建設地點或地段：
三、承包工程內容及主要工程量：
四、契約工期：
本工程定於 年 月 日開工，於 年 月 日完工，由甲方組織竣工驗收。由於工程量變化、設計變更或不可抗力及甲方原因造成的延期開工、停工，工期順延。屬乙方原因造成的停工，工期不得順延。
五、質量等級：
六、契約價款及結算：
6.1工程結算標準：
6.2預算總價款： ￥______(大寫：人民幣_________，詳見附屬檔案1)其中：安全生產費 元。雙方最終的結算價格以甲方審計部門或甲方委託的審計單位的審計定案值為準。
6.3付款方式：
6.3.1預付款：
6.3.2工程進度款：
6.3.3契約尾款：
6.4工程檔案與契約尾款
6.4.1乙方應對照甲方檔案管理規定進行工程檔案的收集、整理。建設工程初驗時，乙方將應形成的全部檔案材料原件，提交給初驗檔案檢查小組進行審核。工程檔案達不到上述要求的，檔案檢查小組提出整改意見，乙方應進行整改。
6.4.2建設工程竣工驗收後的三個月內，乙方向甲方移交一套裝訂成冊、質量合格的紙質檔案、二套與紙質檔案相同的電子檔案和二套聲像檔案。乙方應按照甲方要求的格式將紙質檔案形成電子檔案集，並刻錄到有效載體上。乙方還應使用甲方提供的檔案裝具及用品。
6.4.3在乙方按期移交質量合格的竣工檔案後，經甲方建設部門和檔案部門書面確認，方可進行契約尾款的結算。因乙方原因沒有移交合格的檔案，每逾期一個月，甲方有權扣罰乙方契約尾款的10%，直到扣完為止。非乙方原因造成竣工檔案移交遲延的，乙方不承擔逾期移交檔案責任。
6.5契約價款調整：
6.5.1甲方代表書面確認的增減工程量。
6.5.2工程造價管理部門公布的價格調整。
6.5.3契約預算中其它增減或調整，預算中沒有適用的價格，由乙方提出適當的價格，送甲方代表批准後執行。
6.6乙方賬戶
賬戶名稱：
開戶銀行：
銀行賬號：
上述賬戶信息由乙方提供，如因賬戶信息錯誤導致甲方錯付或延付，一切責任及後果均由乙方承擔。
6.7 乙方不得向第三方轉讓全部或部分中國聯通應付賬款，否則該轉讓行為無效。
6.8如遇國家稅收政策發生較大變化(甲方納入營業稅改徵增值稅試點範圍)且乙方為增值稅納稅人時，乙方提供給甲方的發票必須為增值稅專用發票。
七、工地代表及其職責：
7.1甲方工地代表
委派 同志(職務: 職稱: )為工地代表，負責批准乙方施工方案，負責對工程進度、工程質量進行監督，並對隱蔽工程的質量進行檢查，對於符合質量要求的進行簽證，辦理中間交工工程驗收手續及商定的工程變更籤證、審定並簽證工程預、結算，具體組織工程竣工驗收，以及應由甲方負責解決的其它問題。
7.2乙方工地代表
委派 同志(職務: 職稱: )為工地代表，具體組織施工、檢查工程質量和安全生產。及時向甲方提出開工通知書、隱蔽工程驗收通知、工程事故報告、竣工驗收報告、編制工程預結算及處理施工中發生的具體問題。
7.3監理方工地代表
委派 同志(監理單位: 職務: 職稱: )為工地代表，具體負責工程施工階段的監理工作。
八、雙方義務：
8.1甲方義務：
8.1.1開工前15日內組織設計單位、承包單位對施工圖設計進行審定，並向乙方提供完整的施工圖設計檔案 套。
8.1.2提供機房水、電等施工條件，並協助乙方解決工地倉庫、 辦公及生活用房。
8.1.3辦理施工所在地如穿越鐵路、公路等所需各種證件、批件，處理工程中應由甲方解決的其它問題。
8.1.4按時辦理撥款和結算。
8.1.5按雙方商定的分工範圍和要求、時限供應材料和設備。
8.1.6組織工程竣工驗收。
8.2乙方義務：
8.2.1認真審閱施工圖設計檔案，參加施工圖設計會審，編制施工組織設計，做好施工準備工作。
8.2.2開工前檢查清點設備、主要材料、落實施工條件。竣工時做好(甲方籌料時)工余料點交工作。
8.2.3嚴格按審定的施工圖設計進行文明施工，保證工地設備和人身安全，確保工程質量，按期報送施工進度表;履行契約條款，如期完工。
8.2.4按照政府主管部門規定提供竣工驗收技術資料，參加竣工驗收，辦理工程竣工結算。
九、適用法規、標準：
9.1本工程適用國家法律、法規及政府主管部門相關規定。
9.2技術標準執行政府主管部門各專業施工及驗收技術規範。
9.3其他：
十、器材籌供：
10.1甲方籌供的設備和材料為： 。
10.2乙方籌供的設備和材料為： 。
10.3雙方對工余料的管理約定如下：
10.4籌供設備、主要材料的一方，應按照設計規定的種類、規格、數量籌供設備材料。其質量標準應達到政府主管部門規定的產品指標和設計要求，應具有合格證及進網許可證，並於開工前運抵商定的分屯點或工程施工工地，經雙方工地代表約定日期檢驗合格後使用。對檢驗不合格或種類、規格不符的設備、材料及多餘清單的器材，由採購器材的一方負責保管並及時調換。
十一、驗收：
11.1乙方應認真按照本契約確認的驗收辦法規定的技術標準、規範、設計和會審紀要的要求以及甲方代表依據契約發出的指令施工，隨時接收甲方代表及委派人員的檢查檢驗。檢驗不合格，屬乙方原因導致返工修改的費用由乙方承擔。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起的經濟支出，由甲方承擔。
11.2隱蔽工程在隱蔽前由乙方自檢合格後，由乙方通知甲方工地代表到現場檢驗，經雙方檢驗合格，辦理隱蔽工程檔案簽證手續，該檔案作為竣工資料的組成部分，竣工驗收時不再對已簽證的隱蔽工程內容進行驗收。驗收不合格，乙方在限定工期內修改後重新驗收。
11.3工程竣工驗收，應以甲方規定的施工及驗收規範、施工圖設計、會審紀要、工程變更單為依據。
11.4竣工驗收時，乙方向甲方代表提供完整竣工資料 份(甲方簽證後退給乙方一份)和竣工驗收報告。甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告後七日內組織驗收，經驗收合格十日內簽署竣工驗收報告。竣工驗收報告需由雙方工地代表簽署，並由雙方單位蓋章。
11.5竣工日期為甲方簽署竣工驗收報告的日期。
11.6本工程要求的驗收類型為：
(1)二步驗收。經初驗合格簽字之日，工程移交甲方管理，經試運行期滿，終驗合格簽字之日為竣工日期。
(2)一步驗收。工程驗收合格簽字之日為竣工日期，同時工程移交甲方管理。
十二、工程設計變更：
12.1乙方必須按審定的施工圖設計施工，不得擅自修改。
12.2甲方由於使用和維護的需要或乙方提出合理化建議被採納變更設計時：
12.2.1屬於施工圖設計檔案中的一般問題，經雙方協商，由甲方工地代表簽證工程變更單後，乙方可按變更後的內容施工。
12.2.2屬於施工圖設計的較大修改，由甲方徵得設計單位同意，並出具設計變更檔案後，交乙方按設計變更檔案的內容施工。
12.2.3甲方如需變更設計，應提前十天將變更單書面通知乙方。
十三、保修：
13.1本工程保修期為：自雙方在竣工驗收合格證書上籤字之日起 天。
13.2因甲方原因造成的返修，其修理費由雙方另行協商。
十四、安全：
14.1甲方有權對乙方的安全措施及落實情況進行檢查監督,對乙方的安全隱患有權提出並要求乙方整改。
14.2乙方應嚴格按照安全生產操作規程及甲方的要求進行作業，應採取措施防止各類生產安全事件的發生。乙方因安全問題造成甲方、乙方或第三方人員傷亡或財產損壞，或造成甲方通信阻斷，應由乙方負責賠償並承擔相關法律責任。
十五、違約責任：
15.1乙方不能及時完工，每逾期一日須按契約預算總價款的___%向甲方支付違約金。 15.2乙方工程質量達不到設計和規範要求，或發生其它使契約無法履行的行為，應按契約條款約定向甲方支付契約預算總價款___%的違約金，並賠償因此給甲方造成的損失。
15.3除非雙方協定將契約解除，或因一方違約使契約無法履行，違約方承擔上述違約責任後,仍應繼續履行契約。
15.4若乙方安全生產工作措施薄弱、各類安全隱患較多、問題及事故頻發、出現較大安全生產事故等，甲方有權解除契約，並要求乙方支付契約預算總價款___%的違約金。
15.5因非甲方原因造成的返工，材料費和人工費由乙方承擔。
15.6在工程施工過程中，乙方對所獲知的甲方的商業秘密、技術資料等事項負有保密責任，並不得利用所獲知的商業秘密侵犯甲方的權益，否則甲方有權解除契約並追究乙方相關法律責任。
十六、爭議解決方式：
在契約履行過程中發生的與本契約有關的爭議，雙方首先應友好協商解決，協商不成的，雙方同意將爭議按照下列第____種方式解決：
(1)提交______仲裁委員會仲裁;
(2)依法向契約簽訂地人民法院起訴。
十七、契約的生效：
本契約自雙方加蓋公章或契約專用章之日起生效。
十八、契約份數：
本契約一式 份，甲方執 份，乙方執 份，具有同等法律效力。
十九、其他約定事項：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
新農村建設施工契約 篇16
甲方：
乙方：
為確保宰能村扣香公路按時、按質、按量完成，經甲乙雙方共同協商，達成如下協定：
一、公路建設路線及工期要求:
1、公路建設路線為宰勇大寨至扣香自然寨。
2、工期要求是XX年3月10日至XX年12月30日。
二、公路建設的內容：
公路路基開挖工程。
三、公路建設技術要求：
1、土石方開挖有效路基直線段為4.5米，彎道地段為6.1米;每公里設定4個錯車道，錯車道有效寬度為6.1米。
2、線型要求滿足行車順適，特殊地段最大縱坡不得大於10%，縱坡長度不得大於80米，彎道最小半徑不得小於15米。
3、土質邊坡按1：0.5-1：0.75，堅石邊坡按1：0.2，軟石邊坡按1：0.3的標準進行開挖。
四、工程驗收及付款方式：
1、乙方全部完成公路路基開挖工程後，由鄉政府組織相關部門進行驗收。
2、工程承包經費為每公里2.75萬元，乙方進場並完成500米的路基開挖後，甲方再按工程進度工程款的30%預付給乙方作工程建設費用;整個工程按時按按量完工，經鄉人民政府組織相關部門驗收合格後，一次性付清工程款。
五、施工安全責任：
乙方在施工期間必須妥善處理好施工安全措施，按照安全操作規程施工，達到安全生產的目的。乙方無論任何時候發生安全事故，造成的一切後果由乙方自負，甲方概不負責。
六、雙方的權利、責任和義務：
1、公路建設必須按照本契約規定的技術要求一次開挖到位，未完成整條線路的工程或不按契約工期完工的，甲方拒絕支付費用，所發生的一切費用由乙方自行承擔。
2、甲方必須搞好公路經過的山林田土、房屋、墳墓等的協調和搬遷工作，如因未搞好協調和搬遷造成乙方工程誤工的，從第3天算起，每天按1000元計支付乙方的誤工費。
3、在施工過程中，乙方的機械燃油由乙方自行負責運輸。
4、甲方必須派員協助乙方進行施工。
5、本契約一式三份，甲乙雙方各執一份、鄉人民政府一份，自雙方簽字之日生效。
甲方： 代表：
乙方： 代表：
新農村建設施工契約 篇17
發包方：(簡稱甲方)
承包方：(簡稱乙方)
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及國家工商行政管理局和建設部頒發的《建設工程施工契約GF–1999–0201示範文本》結合天津市有關規定，經雙方協商一致，簽訂本契約。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：
1.3 工程內容：(詳見工程項目一覽表)
1.2 工程地點：
1.4 承包範圍：
1.6 契約價款：本工程造價 元。 金額大寫：
第二條 工程期限
2.1 全部工程開工日期：本工程定於 年 月 日開工。
2.2 全部工程竣工日期：本工程定於 年 月 日竣工。
2.3 全部工程總日曆天數 天。
2.4 各單項工程開竣工日期詳見工程項目一覽表。 第三條 工期延誤與工期獎罰
3.1 延期開工。乙方因故不能按時開工，應在約定的開工日期提前五天，向甲方提出延期開工的理由和要求。甲方代表應在三天內書面答覆乙方。甲方同意延期要求或三天內不予答覆，工期相應順延。如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在規定時間內提出延期開工要求，工期不予順延。
3.2 暫停施工。甲方代表認為必要時，可提出暫停施工要求並在停工後48小時內提出處理意見。乙方在實施甲方代表處理意見後，應及時提出復工要求，甲方代表在24小時內予以答覆。甲方未能在規定時間提出處理意見，或收到乙方復工要求時限內未予答覆，乙方可自行復工，停工責任在甲方的，由甲方承擔經濟支出，工期相應順延。停工責任在乙方的，由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時做出答覆，施工無法進行，乙方可認為甲方已部分或全部取消契約，由甲方承擔違約責任。
1.5 承包方式：
3.3 工期延誤。下列情況造成竣工日期推遲的，經甲方代表確認，工期相應順延。
3.3.1 工程量變化和設計變更。
3.3.2 一周內，非乙方原因停水、停電、停氣影響施工造成停工累計超過8小時。
3.3.3 施工中遇到不可預見障礙物或古墓、文物、流沙等需處理時。
3.3.4 甲方未按約定時間供應材料，甲方未按時撥付工程款及甲方代表簽認同意給予順延的情況。
3.3.5 不可抗力(指戰爭、動亂、空氣飛行體墜落或其它非甲乙雙方造成的爆炸、火災，以及協定條款約定的等級以上的風、雨、雪、震等對工程造成損害的自然災害。)乙方在以上情況發生後五天內向甲方提出報告，甲方在收到報告後五天內予以確認答覆，逾期不答覆，乙方即可視為延期要求已被確認。非上述原因，工程不能按契約工期竣工，乙方承擔違約責任。
3.4 工期獎罰。根據工期定額標準雙方約定的工期完成日期，工程提前或延誤的獎罰費用，雙方應擬定如下條款：
第四條 甲方工作
4.1 辦理施工所需證件、批件，清理場地，修復現場幹道，保證運輸通暢。
4.2 將施工所需水、電源、線路從施工場地外部接至施工現場雙方商定地點，並保證施工期間的需要。
4.3 將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方，並進行現場交驗。
4.4 甲方在開工前15天將工程施工圖八份及有關技術資料提供乙方。
4.5 組織設計院、乙方進行圖紙會審，並向乙方進行設計交底。
4.6 協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建築物、構築物的保護要求，並承擔有關費用。
甲方不按契約約定完成工作造成施工損失，應承擔經濟責任，工期相應順延。
第五條 乙方工作
5.1 按雙方約定日期，向甲方提供年、季、月工程進度計畫及統計報表和工程事故報告，並提供施工用電、用水計畫。
5.2 乙方應在 年 月 日前將施工組織設計(或施工方案)交與甲方，甲方應在 日內批准或提出修改意見，逾期即可認為已經批准。
5.3 乙方必須按批准的進度計畫組織施工，接受甲方對進度的檢查監督。
5.4 已竣工程在驗收之前，負責對已完工程的成品保護。保護期間發生損壞系乙方責任由乙方負責修復，系甲方提前使用後發生損壞的修理費用由甲方承擔。
5.5 按約定的要求做好施工現場地下管線和鄰近建築物、構築物的保護工作。
5.6 嚴格執行我市關於施工現場管理的有關規定，交工前清理現場達到建築物無污染，現場無建築垃圾。乙方不按契約約定完成工作，造成工程損失，應承擔經濟責任。
第六條 價款支付與調整
6.1 工程預付款：在契約簽訂後，按天津市有關檔案規定，三日內甲方按工程契約造價 %，計人民幣 元，支付給乙方。
6.2 工程進度款按天津市關於工程進度款撥付辦法的規定。
6.3 契約價款的調整。在契約簽定後，任何一方不得擅自改變，但發生以下情況之一的可以調整。
6.3.1 甲方同意的設計變更及工程量增減。
6.3.2 工程造價管理部門公布的價格調整。
6.3.3 雙方約定的其它增減或調整。
6.4 甲方不按契約規定的付款方式撥付工程款時，乙方可向甲方發出付款要求通知，甲方在收到乙方通知 天內仍不能按要求支付時，甲方應承擔從拖欠之日起的違約責任。
第七條 材料設備供應
7.1 甲供材料設備(見附表二)。甲方應向乙方提供所供材料設備產品合格證及材質證書。
7.2 甲供材料設備甲方委託乙方保管時，保管費用 元由甲方承擔。保管期間材料設備發生損壞丟失，乙方負責賠償。
7.3 甲供材料應按雙方約定時間、地點供應，未按要求時間供貨所造成的損失由甲方負責。甲供材料設備品種、數量、規格與清單不符時，由甲方重新採購並補齊數量。
7.4 乙方採購的材料設備應符合設計和規範要求，並附有合格證。
7.5 根據工程需要，經甲方批准，乙方可使用代用材料。
7.6 甲方委託乙方採購的材料設備，採購前，在價格、質量方面應取得甲方同意簽證，價差由甲方承擔。
第八條 質量與驗收
8.1 乙方應認真按照國家頒布的施工驗收規範及工程設計圖紙要求進行施工，接受甲方監督，質量驗收必須達到合格。對不合格的分項工程，乙方應按規範要求，承擔返修工作及費用。因甲方原因或其它非乙方原因引起的經濟支出由甲方承擔。甲方要求優良工程，其增加費用雙方商定納入補充條款。
8.2 隱蔽工程驗收。工程具備復蓋、掩埋條件或達到條款約定的部位，乙方自檢合格後在隱蔽施工前24小時通知甲方驗收，驗收合格後方可進行隱蔽工程施工。
8.3 工程具備竣工驗收條件，雙方根據國家工程竣工有關規定進行驗收。
8.4 乙方在工程驗收前5天將驗收報告送甲方。甲方在收到報告後5天內組織驗收，無正當理由不組織驗收或驗收後5天內不予批准且不能提出修改意見，可視為竣工驗收報告已被批准。
8.5 已竣工未驗收工程，交工前由乙方保管，甲方不得動用。甲方如需提前使用，即視為通過竣工驗收。
8.6 乙方在驗收後 天內向甲方提供完整的竣工資料和竣工圖 套。
第九條 設計變更
9.1 施工中如需設計變更，須由甲方取得以下批准：超過原設計標準和規模時，經原設計和規劃審查部門批准，送原設計單位審查後，取得相應圖紙和說明。
9.2 乙方對原設計進行變更，須經甲方同意。甲方對原設計進行變更，須向乙方發出正式變更通知，乙方按通知進行變更。
9.3 由於設計變更導致的經濟支出，由雙方以補充協定方式予以明確。
第十條 竣工結算
10.1 已完工程竣工驗收後，乙方在 天內將工程結算書送交甲方，甲方在 天內審核完畢，並簽署審核意見。雙方無爭議時，甲方負責向乙方支付工程結算款，乙方收到工程款後 天內將工程交付甲方。如雙方意見不一致時，可報請有關部門調解。若甲方在收到結算後 天內未提出審查意見，工程結算視為批准。
10.2 由於甲方違反有關規定，經辦行不能支付工程款，乙方可將部分或全部工程妥善保護，保護費由甲方承擔。
10.3 甲方無正當理由在批准竣工報告後30天內不辦理結算，從第31天起按施工企業計畫外貸款的利率支付拖欠工程款利息，並承擔違約責任。
第十一條 工程保修
11.1 保修金。甲方從應付乙方工程款內，按契約工程價款的 %預留工程保修費用。待保修期過後，退還乙方本金及利息。
11.2 保修項目及保修期限
11.3 保修期間，因施工質量問題，甲方提出要求，乙方應在接到修理通知後10天內派人修理。否則，甲方可委託其它單位和人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保修金內扣除，不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修經濟支出由甲方承擔。
第十二條 爭議、仲裁
12.1 甲乙雙方在契約執行過程中發生爭議，當事人應本著協商的原則解決，協商不成時，可按下列第 種方法解決:
①向 仲裁委員會申請仲裁;
②向人民法院起訴。
第十三條 甲、乙方駐工地代表
13.1 甲方駐工地代表姓名： (委派人員和職責附後)。
13.2 甲方委託監理工程師姓名： 被授權範圍
13.3 乙方駐工地代表姓名： (有關人員名單和職責附後)。
第十四條 契約附屬檔案
14.1 在本契約簽訂之前，雙方簽訂的施工準備工程協定書。
14.2 招標檔案
14.3 工程項目一覽表
14.4 甲方負責供應的材料設備一覽表。
14.5 全部施工圖紙(契約正本及審查標底部門有此附屬檔案)
14.6 有關協定條款及補充契約：
第十五條 契約份數及有效期
15.1 本契約一式 份。甲乙雙方各執正本一份，副本 份，甲方 份，乙方 份，由甲方送經辦銀行，契約管理辦公室一份備案。
15.2 本契約自雙方簽訂之日起生效。
契約簽訂時間： 年 月 日 契約簽訂地點：
發包方(蓋章)： 承包方(蓋章)：
單位地址： 單位地址：
新農村建設施工契約 篇18
發包方(甲方)：______________
代表人：_______________________
設計方(乙方)：______________
設計等級證書：________________
鑒於甲方是__________________項目的發包人，乙方是具備設計資質的設計方，甲方委託乙方擔任本項目的施工設計工作，為避免契約履行後雙方發生不必要的糾紛，特訂立本契約規範雙方的行為，具體如下：
第一條工程概況
1、工程地點：____________________
2、設計項目：____________________
3、設計內容：____________________
4、承包方式：____________________
第二條設計依據
甲方在訂立契約時，應交付給乙方委託書及項目相關的審批檔案。同時要一併交付設計前的基礎勘探資料，甲方應保證資料的完整性和真實性。
第三條乙方任務
1、乙方接受委託書後，應隨即進行現場堪測。
2、乙方在收到定金日起_______日內須向甲方提交定草圖，平面配置及設計草案。
3、乙方在收到第一階段設計費後_______日內須向甲方提交效果圖。
4、乙方在收到第二階段設計費後_______日內須向甲方提交正式的施工圖。
5、乙方應編定有關的施工說明書。
6、乙方應對工程施工進行必要指導，完成圖紙和技術的交底，若因施工發生困難而變更設計時，乙方應預先徵得甲方同意，但甲方不得刁難。
第四條設計費以及支付
1、本契約的設計費單價暫定為每平方米__________元人民幣，大寫為__________，設計費總計__________萬元，大寫為__________。
2、本契約簽訂之時，甲方須向乙方支付定金，_________元人民幣，大寫為__________。
3、乙方提交的平面設計圖，經甲方確認驗收後，甲方須向乙方支付第一階段的設計費_________元，大寫為__________。
4、乙方把整個施工圖紙交與甲方審定後，甲方須向乙方支付第二階段的設計費_________元，大寫為__________。
5、剩餘價款在雙方義務履行完畢後，甲方一次性無息支付給乙方。
第五條保密條款
1、甲方對於本契約中乙方提交的所有圖紙負有保密的義務，未經乙方書面同意，不得將圖紙用於本契約之外的任何商業活動，也不得擅自複製、更改披露乙方的圖紙、資料。
2、乙方對於本契約涉及到甲方秘密的材料同樣負有保密的義務。
第六條契約中止與解除
1、甲方如有特殊情況，必須終止本契約，應書面通知乙方，並且甲方應該付乙方通知到達時已完成部分設計之費用。同時，定金不予退回。
2、若乙方在契約履行過程中須提前解除契約，則應雙倍返還定金，如給甲方造成其他損失，則須一併賠償。
第七條違約條款
1、甲乙中任何一方違反本契約規定的相應義務，給對方造成損失的，均應負擔所有損失。因一方違約，導致契約無法履行的，須終止契約的，違約方應負擔守約方因此遭受的所有損失。
2、甲方不得以設計內容不滿意為由，拒付設計費，乙方負有修改義務，雙方應依誠信原則協商解決。
第八條爭議糾紛解決
雙方就本契約約定事項有所爭議時，雙方應協商解決，協商不成的，任何一方均可向契約履行地的人民法院起訴。
第九條附則
1、若工程非因乙方事由而中途停止，甲方應照常支付設計費。
2、設計時間於_______年______月______日起，到______年______月______日止。(審稿時間和修稿時間另算)
3、本契約自雙方簽字後生效，契約規定的雙方義務履行完畢後失效。
4、本契約一式______份，甲乙雙方各______份，提交工程所在地建設單位主管部門留存______份。
甲方：__________________乙方：__________________
______年______月______日______年______月______日
2021建設施工契約範本4
甲方：_____________________
乙方：_____________________
甲方在建房屋___棟，建築層數___層，___層約_____平方米，___層約_____平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本倆，以期共同遵守：
一、承包方式
採用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建築材料。
乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。
二、承建項目
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建築，包括牆體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前台階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外牆貼瓷磚、後沿外牆麵粉水泥砂漿、衛生間地面及牆面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。
三、承包價格
每平方米人民幣大寫：_______________元，建築面積按每層樓外牆計算。施工範圍包括所有需要水泥砂漿抹面的牆體。
四、付款方式
契約簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付___%，完成第一層磚砌並搗制好樓面付到___%，完成第___層以及屋頂付到___%付款___元，工程全部完工，交驗完畢付到___%，預留___%為質量保證金，完工___年內無質量問題，清尾款。
五、雙方責任
甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，並保管好材料，不得丟失。
六、質量要求
乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。
八、工期要求
主體工程工期為___(日曆天)，從簽訂契約之次日起計算，乙方必須在_____年___月___日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計畫，以便及時籌備。
九、後期維修
因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，並承擔由此發生的相關賠償以及責任
十、其它
其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。
本契約___式___份，甲乙雙方各執___份，從簽字之日起生效。
甲方簽字(章)：____________
乙方簽字(章)：____________