房屋承攬契約 篇1
房主人(甲方):
承建人 (乙方):
根據《中華人民共和國契約法》、《建築法》的有關規定，結合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務，經雙方平等協商同意簽訂本契約。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建築項目：私人住宅主體項目。
二、建築面積：按實際板面計算。
三、承建方式及施工準備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結構改為磚木結構，其中板面鋼筋間距16×16(臥室)，14×16(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425#水泥，做磚粉牆，每二車(施工車)加一包325#水泥，地梁300×400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120mm，第三層80mm，再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工，門窗，外牆磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、單價按實際板面積，每平方米540.00元人民幣大寫伍佰肆拾元整，其中整棟外加叄萬伍仟陸佰元。
七、工期在20xx年9月30日前完工。
八、室內只是粉牆，樓梯板一到三層，安裝電線，開關插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規範和技術要求，採取嚴格的安全防護措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關。
十、本契約一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。
甲方簽字：
身份證號碼：
聯繫電話：
乙方簽字：
身份證號碼：
聯繫電話：
年 月 日
房屋承攬契約 篇2
建設方(下稱甲方)：?身份證號碼：?承攬方(下稱乙方)：?身份證號碼：
經甲乙雙方協商一致，現達成如下房屋施工承攬契約條款：
一、承攬項目
1、甲方擬建一處房屋，位於面積為?平方米，現將?工程承攬給乙方，具體包括：
(1)基礎工程、布設鋼筋。
(2)主體框架及砌牆工程。
(3)布筋及水泥砼工程。
(4)基礎泥土回填及平整。
(5)其它。
2、乙方應按甲方設計方案施工。建築主材料由甲方提供，所需施工設備、工具等均由乙方負責。
二、工價及其支付
1、本工程工程款為?元。
2、前述價款在工作完成之時即付清給乙方。
三、安全責任
乙方在施工過程中，應注重加強安全意識，乙方在施工過程中發生的人身傷害事故(包括乙方人員及其它第三人)所產生的一切法律後果由乙方自己承擔。
四、工程驗收及工期
1、乙方應保證工程符合甲方及社會大眾公知認可的質量標準。
2、本契約所涉及工程的工期為?天。
3、如乙方未在約定的工期內完工，每拖延一天乙方應向甲方支付違約金?元。
五、返工義務的承擔
在施工過程中，若出現建設工程質量及未按甲方設計施工等問題，由乙方負責返工，所需費用由乙方負責。
六、保修期限
1、工程質量保修期為?年，自乙方交付樓房給乙方使用之日起計算。
2、保修期內出現質量瘕疵，非因乙方施工造成的質量缺陷，乙方不承擔責任。因乙方施工造成質量缺陷，乙方應負責維修或賠償，請求乙方承擔維修或者部分義務方式由甲方行使。
七、特別約定
1、乙方未經甲方書面同意，不得將承攬施工建築工程轉包給第三人施工。
2、乙方應恪守施工道德，以確保甲方樓房建築質量。
八、違約責任
任何一方違約，對方均有權解除契約且違約方應承擔如下責任：
1、執行本契約相關違約約定。
2、賠償守約方經濟損失，經濟損失不限於直接經濟損失及實現權益所需合法費用支出。
九、本契約一式二份，雙方簽字後生效。
建設方(甲方)：?承攬方(乙方)：
年?月?日
房屋承攬契約 篇3
甲方（定作人）：身份證號碼：
住址：乙方（承攬人）：?身份證號碼：?住址：
甲方擬裝修房屋一套，位置在?室，由乙方負責承攬部分裝修工程，為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本裝修承攬契約。
一、雙方權利義務
1、具體裝修工程為乙方承攬?的房屋?工程（含?面積的防水）。?工程面積為?平方米。防水面積為?平方米。
2、裝修承攬方式為乙方負責包工包料。
3、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設並交付建設成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。
5、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
6、乙方履行承攬契約過程中，對甲方造成的一切損失，按照市場價格對甲方進行賠償。
二、質量和工期要求
1、工期從20_________年?月?日開始建設，到20_________年?月?日止，工期為?天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。
2、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量行為時，甲方有權要求乙方整改或解除本承攬契約。
三、付款方式
1、工程款結算方式：以?面積計算，每平方米人民幣元。平挑面積的防水工程，總價為?元。
2、工程款付款時間：第一次付款在施工開始後工程過半支付?元，第二次付款在房屋竣工並經甲方驗收後15?天內給付。
四、違約責任
1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作。
2、由於工程質量達不到要求的，甲方有權解除本承攬契約，並拒絕支付工程款；造成損失的，由乙方向甲方賠償。
3、超過雙方約定工期的，每超過一日扣工程款?元。
五、爭議解決辦法
1、發生契約爭議時，雙方應友好協商。
2、如協商不成，雙方可將爭議提交?區人民法院進行裁決。
六、附則
1、本契約一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。
2、本契約自簽訂之日起生效。
3、以上契約，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充契約，補充契約與本契約具有同等法律效力。
甲方簽字（手印）：?乙方簽字（手印）：?年月?日?年月?日
房屋承攬契約 篇4
甲方（業主):
乙方（承攬方):
依照《_____》及有關法律、法規的規定，結合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就甲方的室內裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：
一、工程施工地點及房屋情況
1.施工地點：武威市涼州區聚銀新都小區3號樓2單XX1503室。
2.住房結構：鋼筋混凝土結構；房型：二室二廳一廚一衛，建築面積：90.2?O。
二、雙方權利義務
2.乙方為包工不包料的承攬方式，甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外牆磚、鐵絲、地板磚等建築裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設並交付建設成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。
4.施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
6.為施工方便，甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、複製、轉借，並在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，防止被盜丟失，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
三、質量和工期要求
1.工期從20_________年10月?日開始建設，到20_________年11月?日止。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定
2.裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。
3.乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理，保證工程質量。
4.甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
四、違約責任
由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致契約無法履行的，乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。
五、爭議解決辦法
1.發生契約爭議時，雙方應友好協商。
2.如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則
1.本契約一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份，雙方簽字後生效。
2.以上契約，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充契約，補充契約與本契約具有同等法律效力。
甲方簽字：
年月
乙方簽字：?年日日?月
房屋承攬契約 篇5
承攬契約是民法典分則中重要的契約,那么房屋承攬契約怎么寫呢以下是在小編為大家整理的房屋承攬契約範文，感謝您的欣賞。
房屋承攬契約範文一
建設方(下稱甲方)： 身份證號碼： 承攬方(下稱乙方)： 身份證號碼：
經甲乙雙方協商一致，現達成如下房屋施工承攬契約條款：
一、承攬項目
1、甲方擬建一處房屋，位於面積為 平方米，現將 工程承攬給乙方，具體包括：
(1)基礎工程、布設鋼筋。
(2)主體框架及砌牆工程。
(3)布筋及水泥砼工程。
(4)基礎泥土回填及平整。
(5)其它。
2、乙方應按甲方設計方案施工。建築主材料由甲方提供，所需施工設備、工具等均由乙方負責。
二、工價及其支付
1、本工程工程款為 元。
2、前述價款在工作完成之時即付清給乙方。
三、安全責任
乙方在施工過程中，應注重加強安全意識，乙方在施工過程中發生的人身傷害事故(包括乙方人員及其它第三人)所產生的一切法律後果由乙方自己承擔。
四、工程驗收及工期
1、乙方應保證工程符合甲方及社會大眾公知認可的質量標準。
2、本契約所涉及工程的工期為 天。
3、如乙方未在約定的工期內完工，每拖延一天乙方應向甲方支付違約金 元。
五、返工義務的承擔
在施工過程中，若出現建設工程質量及未按甲方設計施工等問題，由乙方負責返工，所需費用由乙方負責。
六、保修期限
1、工程質量保修期為________年，自乙方交付樓房給乙方使用之日起計算。
2、保修期內出現質量瘕疵，非因乙方施工造成的質量缺陷，乙方不承擔責任。因乙方施工造成質量缺陷，乙方應負責維修或賠償，請求乙方承擔維修或者部分義務方式由甲方行使。
3、為確保乙方履行上述條款確定義務，由甲方留置總工程款10%作為工程質量保證金，留置工程款除1000元外待建築物竣工驗收之日起一個月內乙方施工工程無出現質量缺陷，由甲方一次性支付給乙方。乙方施工工程在保修期內無出現質量缺陷，由甲方在保修期滿之日一次性支付1000元給乙方。
七、特別約定
1、乙方未經甲方書面同意，不得將承攬施工建築工程轉包給第三人施工。
2、乙方應恪守施工道德，以確保甲方樓房建築質量。
八、違約責任
任何一方違約，對方均有權解除契約且違約方應承擔如下責任：
1、執行本契約相關違約約定。
2、賠償守約方經濟損失，經濟損失不限於直接經濟損失及實現權益所需合法費用支出。
九、本契約一式二份，雙方簽字後生效。
建設方(甲方)： 承攬方(乙方)： ________年____月____日
房屋承攬契約範文二
甲方:
乙方:
甲乙雙方按照《民法典》和《建築工程承包契約條例》規定的原則,結合房屋建設的實際情況,經過協商,自願達成如下協定。
一、工程概況:
甲方準備在縣街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協商,決定將其房屋交由乙方承建，具體如下：
1、房屋主體結構施工，內牆粉刷，外牆施工(按城建局圖紙)，一樓地板磚鋪設，衛生間(包括
一、
二、
三、四樓衛生間)瓷磚鋪設。
2、乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工，工程從________年____月____日開始動工,至________年____月____日竣工。房屋主體結構施工必須於________年____月____日前完工。
3、甲方負責建築所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。
4、施工期間甲方自願將自有的攪拌機一台，抽水機一台、刨床機一台、膠輪車兩部等物品借與乙方使用，設備維護由乙方負責，施工完畢後歸還甲方。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建築材料由乙方負責。
二、費用結算
1、房屋建設採用費用包乾的方式。
2、房屋建築總面積以最後實際修建面積為準,按每平方240元計算。
3、付款方式:
①乙方完成的工程經甲方驗收合格，甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
②全部工程完工後,經甲方驗收合格,付清工程的餘下款項。
三、質量要求:
1、工程驗收標準,甲方按照下面的規定執行。
2、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,牆體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與牆體成一條線;粉刷時牆體厚度均勻,無裂縫,內牆面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與牆接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛生間的瓷磚要平整完好的貼上,達到水平;陰陽角與牆體成一條線,與牆面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結束後,甲方進行竣工驗收。
四、法律責任:
1、工程施工現場的安全由乙方自行完全負責,若發生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任。
2、乙方不按甲方要求進行施工，延期完工或者質量不合格，乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。
五、需要說明：
1、本契約一式二份,雙方各執一份。
2、本契約自________年_ ____月 ____日簽定之日起生效。
甲 方(簽字蓋章) 乙 方(簽字蓋章) ________年____月____日________年____月____日
雙方證明人(簽字蓋章)
房屋承攬契約範文三
房主人(甲方):
承建人 (乙方):
根據《民法典》、《建築法》的有關規定，結合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務，經雙方平等協商同意簽訂本契約。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建築項目：私人住宅主體項目。
二、建築面積：按實際板面計算。
三、承建方式及施工準備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結構改為磚木結構，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉牆，每二車(施工車)加一包325水泥，地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第
一、二層120，第三層80，再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工，門窗，外牆磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、單價按實際板面積，每平方米540.00元人民幣大寫伍X肆拾元整，其中整棟外加叄萬伍仟陸佰元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內只是粉牆，樓梯板一到三層，安裝電線，開關插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規範和技術要求，採取嚴格的安全防護措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關。
十、本契約一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。
甲方簽字：
身份證號碼：
聯繫電話：
乙方簽字：
身份證號碼：
聯繫電話： ________年____月____日
返
房屋承攬契約 篇6
甲方:
乙方:
甲乙雙方按照《中華人民共和國契約法》和《建築工程承包契約條例》規定的原則,結合房屋建設的實際情況,經過協商,自願達成如下協定。
一、工程概況:
甲方準備在XX縣XX街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協商,決定將其房屋交由乙方承建，具體如下： 1、房屋主體結構施工，內牆粉刷，外牆施工(按城建局圖紙)，一樓地板磚鋪設，衛生間(包括一、二、三、四樓衛生間)瓷磚鋪設。
2、乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工，工程從20xx年 月 日開始動工,至20xx年 月 日竣工。房屋主體結構施工必須於20xx年6月10日前完工。
3、甲方負責建築所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。
4、施工期間甲方自願將自有的攪拌機一台，抽水機一台、刨床機一台、膠輪車兩部等物品借與乙方使用，設備維護由乙方負責，施工完畢後歸還甲方。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建築材料由乙方負責。
二、費用結算
1、房屋建設採用費用包乾的方式。
2、房屋建築總面積以最後實際修建面積為準,按每平方240元計算。
3、付款方式:
①乙方完成的工程經甲方驗收合格，甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
②全部工程完工後,經甲方驗收合格,付清工程的餘下款項。
三、質量要求:
1、工程驗收標準,甲方按照下面的規定執行。
2、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,牆體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與牆體成一條線;粉刷時牆體厚度均勻,無裂縫,內牆面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與牆接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛生間的瓷磚要平整完好的貼上,達到水平;陰陽角與牆體成一條線,與牆面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結束後,甲方進行竣工驗收。
四、法律責任:
1、工程施工現場的安全由乙方自行完全負責,若發生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任。
2、乙方不按甲方要求進行施工，延期完工或者質量不合格，乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。
五、需要說明：
1、本契約一式二份,雙方各執一份。
2、本契約自20xx年_ _月 _日簽定之日起生效。
甲 方(簽字蓋章) 乙 方(簽字蓋章)
年 月 日 年 月 日
雙方證明人(簽字蓋章)
房屋承攬契約 篇7
甲方：
身份證號：
乙方：
身份證號：
甲方的房屋一幢需要裝修，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修，並將裝修成果交付甲方使用。現經雙方友好協商達成下列協定：
一、甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，經甲方驗收合格支付承攬裝修費，也可以由甲方委託乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方諮詢、設計、報價等相關服務。契約簽訂後，乙方關於工程的相關事宜應與甲方聯繫，以確保工程質量和工期。
二、裝修施工地點：江川縣上街地276號。
三、乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每1個大平方70元（柒拾元整）。
五、本契約簽訂後工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。
六、本契約一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
_______年_______月_______日
房屋承攬契約 篇8
建設方(下稱甲方)： 身份證號碼： 承攬方(下稱乙方)： 身份證號碼：
經甲乙雙方協商一致，現達成如下房屋施工承攬契約條款：
一、承攬項目
1、甲方擬建一處房屋，位於面積為 平方米，現將 工程承攬給乙方，具體包括：
(1)基礎工程、布設鋼筋。
(2)主體框架及砌牆工程。
(3)布筋及水泥砼工程。
(4)基礎泥土回填及平整。
(5)其它。
2、乙方應按甲方設計方案施工。建築主材料由甲方提供，所需施工設備、工具等均由乙方負責。
二、工價及其支付
1、本工程工程款為 元。
2、前述價款在工作完成之時即付清給乙方。
三、安全責任
乙方在施工過程中，應注重加強安全意識，乙方在施工過程中發生的人身傷害事故(包括乙方人員及其它第三人)所產生的一切法律後果由乙方自己承擔。
四、工程驗收及工期
1、乙方應保證工程符合甲方及社會大眾公知認可的質量標準。
2、本契約所涉及工程的工期為 天。
3、如乙方未在約定的工期內完工，每拖延一天乙方應向甲方支付違約金 元。
五、返工義務的承擔
在施工過程中，若出現建設工程質量及未按甲方設計施工等問題，由乙方負責返工，所需費用由乙方負責。
六、保修期限
1、工程質量保修期為 年，自乙方交付樓房給乙方使用之日起計算。
2、保修期內出現質量瘕疵，非因乙方施工造成的質量缺陷，乙方不承擔責任。因乙方施工造成質量缺陷，乙方應負責維修或賠償，請求乙方承擔維修或者部分義務方式由甲方行使。
3、為確保乙方履行上述條款確定義務，由甲方留置總工程款10%作為工程質量保證金，留置工程款除1000元外待建築物竣工驗收之日起一個月內乙方施工工程無出現質量缺陷，由甲方一次性支付給乙方。乙方施工工程在保修期內無出現質量缺陷，由甲方在保修期滿之日一次性支付1000元給乙方。
七、特別約定
1、乙方未經甲方書面同意，不得將承攬施工建築工程轉包給第三人施工。
2、乙方應恪守施工道德，以確保甲方樓房建築質量。
八、違約責任
任何一方違約，對方均有權解除契約且違約方應承擔如下責任：
1、執行本契約相關違約約定。
2、賠償守約方經濟損失，經濟損失不限於直接經濟損失及實現權益所需合法費用支出。
九、本契約一式二份，雙方簽字後生效。
建設方(甲方)： 承攬方(乙方)：
年 月 日